RAZPISNA DOKUMENTACIJA
naš znak: 4001-JPE-SIR-52/19-783 vaš znak: | datum: 19.3.2019 |
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
JAVNO NAROČILO ŠT. JPE-SIR-52/19
UREDITEV PROSTORSKIH EVIDENC (ZPS IN KS) NA XXXXXXXXXXX XXXXX 00 XX XX CESTI LJUBLJANSKE BRIGADE, OBOJE V
LJUBLJANI
EVIDENCA - 2. odstavek 21. člena ZJN-3
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:
I. Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe
II. Opis javnega naročila
III. Priloge
Podatki o ponudniku (Priloga 1)
Pravni akt o skupni izvedbi naročila (priloga 1/1) Ponudba (Priloga 2)
Ugotavljanje sposobnosti ter sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije (Priloga 3) Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta (Priloga 3/1) Izjava o sodelovanju s podizvajalcem in pooblastilo ponudnika (Priloga 4)
Podatki podizvajalca (Priloga 4/1) Vzorec pogodbe (Priloga 5) Obrazec za ovojnico (Priloga 6)
I. NAVODILA PONUDNIKU ZA IZDELAVO PONUDBE
V navodilih ponudniku so opredeljena pravila poslovanja naročnika in ponudnikov v postopku oddaje javnega naročila ter napotki glede priprave in predložitve ponudbe.
1.1. VABILO
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, xxxx k predložitvi ponudbe za
UREDITEV PROSTORSKIH EVIDENC (ZPS IN KS) NA XXXXXXXXXXX XXXXX 00 XX XX CESTI LJUBLJANSKE BRIGADE, OBOJE V
LJUBLJANI
1.2. PRAVNA PODLAGA
Naročnik izvaja javno naročilo skladno z določbami:
- Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015 in in 14/18); v nadaljevanju ZJN-3);
- ostalih predpisov, ki izhajajo iz navedenih zakonov ter ostalo zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.
1.3. JEZIK IN DENARNA ENOTA
Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku.
Cene morajo biti podane v EUR brez DDV, morajo vsebovati vse stroške, popuste in dajatve, ki so povezani s ponujenimi posli, in sicer za enoto brez DDV.
1.4. PREDLOŽITEV PONUDBE
Ponudba mora prispeti na naročnikov naslov najkasneje do 26. 3. 2019 do 10.00 ure.
Ponudbo lahko predložite osebno v recepciji JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx ali po pošti na naslov JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, p. p. 2374, 1001 Ljubljana. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici in pravilno opremljena s podatki, ki so navedeni v obrazcu
»Ovojnica«, ki se nahaja v prilogi te razpisne dokumentacije. Izpolnjen obrazec »Ovojnica« se nalepi na kuverto oziroma ovitek.
Naročnik bo upošteval ponudbo, ki bo do zahtevanega datuma in ure prispela v vložišče naročnika na Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx. Nepravočasno prispela ponudba ne bo upoštevana in bo zapečatena vrnjena ponudniku. Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki.
1.5. KONTAKTNA XXXXX XXXXXXXXX
Kontaktna oseba v zvezi z javnim razpisom je: Xxxx Xxxxx, tel. št.: 00 00 00 000,
elektronska pošta: xxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx
1.6. POGOJI
Pogoji, ki jih mora ponudnik sprejeti, so:
1. Rok plačila: Rok plačila je 30 (trideset) koledarskih dni, šteto od dneva izstavitve računa.
2. Kraj izvedbe storitve: Kraj izvedbe storitve sta lokaciji naročnika, Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 in Cesta Ljubljanske brigade, oboje v Ljubljani ter lokacija ponudnika.
3. Rok za izvedbo storitve: Rok za izvedbo terenskih meritev je 45 (petinštirideset) koledarskih dni, rok končne izvedbe storitve pa 90 (devetdeset) koledarskih dni od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.
4. Pred oddajo elaboratov na GURS, Xxxxxxxxxx xxxxx 000, x Xxxxxxxxx, ponudnik elaborate in skice stavb v PDF obliki predloži v pregled v službo katastra naročnika. Po potrditvi, se naročnikovi službi katastra predajo kopije elaboratov v papirnati obliki.
5. Predračun: Ponudbene cene morajo biti zaokrožene na do 2 (dve) decimalni mesti.
5. Osnovna sposobnost:
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
- terorizem (108. Člen KZ-1), financiranje terorizma (109. Člen KZ-1), ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. Člen KZ-1), novačenje in usposabljanje za terorizem (111. Člen KZ-1), spravljanje v suženjsko razmerje (112. Člen KZ-1), trgovina z ljudmi (113. Člen KZ-1), sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. Člen KZ-1), kršitev temeljnih pravic delavcev (196. Člen KZ-1), goljufija (211. Člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. Člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. Člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. Člen KZ-1), poslovna goljufija (228. Člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. Člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. Člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. Člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. Člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. Člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. Člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. Člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. Člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. Člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. Člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. Člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. Člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. Člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. Člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. Člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. Člen KZ-1), pranje denarja (245. Člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. Člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. Člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. Člen KZ-1), davčna zatajitev (249. Člen KZ-1), tihotapstvo (250. Člen KZ-1), zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. Člen KZ-1), oškodovanje javnih sredstev (257. A člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. Člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. Člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. Člen KZ- 1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. Člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. Člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. Člen KZ-1).
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil tudi ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je le-ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 75. člena ZJN-3.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če ima na dan, ko je bila oddana ponudba, zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50,00 (petdeset) EUR ali več, v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih (5) petih let do dne oddaje ponudbe.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je zoper ponudnika na dan odpiranja ponudb uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja poslovnega subjekta.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če mu je bila v zadnjih (3) treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem ali mu naročnik lahko na kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil ali če je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 75. člena ZJN-3, v tem ali predhodnih postopkih oddaje javnega naročila, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
Ponudnik kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloži izpolnjeno in podpisano prilogo 3.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
6. Sposobnost za opravljanje dejavnosti:
Ponudnik in vsak partner v skupni ponudbi ter vsak prijavljeni podizvajalec morajo biti registrirani na podlagi vpisa v Sodni register ali vpisa v Poslovni register Slovenije in imeti vsa s predpisi določena dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki jih prevzema (-jo) pri izvedbi predmeta javnega naročila.
S predpisi določena dovoljenja za opravljanje vseh dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, lahko izpolnjuje ponudnik sam, s partnerji v skupni ponudbi ali s prijavljenimi podizvajalci.
Ponudnik kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloži podpisano in žigosano prilogo 3.
7. Tehnična in kadrovska opremljenost:
Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične in kadrovske zmogljivosti za kakovostno izvedbo javnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta
naročila (v primeru skupne ponudbe oz. v primeru ponudbe s podizvajalci morajo partnerji oz. podizvajalci kot pogoj izpolniti skupno ponudbo).
Ponudnik kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloži podpisano in žigosano prilogo 3.
8. Finančna sposobnost:
Ponudnik bo izločen iz nadaljnjega ocenjevanja oziroma ugotavljanja usposobljenosti v primeru, da je imel v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe blokiran poslovni račun pri katerikoli banki, ki vodi njegov transakcijski račun.
V primeru skupne ponudbe mora ta pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalcem pa tudi vsak prijavljeni podizvajalec.
Ponudnik kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloži izpolnjeno in podpisano prilogo 3.
9. Skupna ponudba:
Ponudbo na predmetni razpis lahko predloži skupina pravnih ali/in fizičnih oseb oziroma ponudnikov. V tem primeru mora dokumentacijo (ponudbo) podpisati in žigosati na zahtevanih mestih vsak od članov take skupine. V primeru skupne ponudbe mora skupina pravnih ali/in fizičnih oseb predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (priloga 1/1), ki mora natančno opredeliti:
- medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine;
- neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti;
- glavnega nosilca izvedbe obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral in bo tudi nosilec finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti,
- določila v primeru izstopa partnerja,
- pooblastilo vodilnemu partnerju,
- opredelitev deležev in področje izvedbe storitev.
V primeru skupne ponudbe, okvirni sporazum podpišejo vsi partnerji v skupni ponudbi. Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži k prilogi 1 (priloga 1/1).
Vsak član skupine pravnih ali/in fizičnih oseb v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.
10. Ponudba s podizvajalcem:
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora:
- v prilogi 4 priložiti izpolnjen in podpisan obrazec izjave o sodelovanju s podizvajalcem in pooblastilo ponudnika,
- v prilogi 4/1 priložiti izpolnjen in podpisan obrazec podatki podizvajalca.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega ponudnika zahteva, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
1.7. PONUDBENA DOKUMENTACIJA
Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena skladno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Ponudnik s svojo ponudbo ne sme spreminjati vsebine te razpisne dokumentacije, saj bo v nasprotnem primeru takšna ponudba izločena kot neprimerna iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega naročila.
Ponudbena dokumentacija mora vsebovati:
Podatki o ponudniku | Priloga 1 |
Ponudnik mora obrazec podatki o ponudniku izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila | Priloga 1/1 |
Če gre za skupno ponudbo, se prilogi priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, katerega morajo podpisati in žigosati vsi ponudniki.
Ponudbo | Priloga 2 |
Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti, podpisati in žigosati.
Ugotavljanje sposobnosti ter sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije | Priloga 3 |
Gospodarski subjekt mora obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati.
Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta | Priloga 3/1 |
Gospodarski subjekt mora obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati.
Izjavo o sodelovanju s podizvajalcem in pooblastilo ponudnika | Priloga 4 |
Ponudnik mora obrazec priloge izpolniti, podpisati in žigosati. V kolikor ponudnik na razpisu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ne predloži k ponudbi.
Podatke podizvajalca | Priloga 4/1 |
Podizvajalec mora obrazec priloge izpolniti, podpisati in žigosati. V kolikor ponudnik na razpisu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ne predloži k ponudbi.
1.8. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE
Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe je ponudbena vrednost brez DDV, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev naročnika, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Ponudbena vrednost brez DDV je vrednost, navedena v ponudbi ponudnika.
1.9. POGAJANJA
Naročnik bo v postopek oddaje javnega naročila vključil pogajanja in sicer v enem krogu. Predmet pogajanj bo znižanje ponudbenih cen in ponudbene vrednosti.
Povabilo na pogajanja bo naročnik poslal vsem ponudnikom, ki bodo izpolnjevali pogoje naročnika, na elektronski naslov kontaktne osebe ponudnika, navedene v obrazcu ponudbe.
Ponudniki bodo na povabilo naročnika oddali končno pisno ponudbo na način, kot bo določeno v povabilu na pogajanja.
1.10. PREGLED PONUDB
Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.
1.11. VZOREC POGODBE
Ponudnik se mora s priloženim vzorcem pogodbe v celoti strinjati, kar potrdi s podpisom obrazca Ugotavljanje sposobnosti ter sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije (priloga 3). V primeru izbora se ponudnik zavezuje skleniti pogodbo v vsebini, ki izhaja iz vzorca pogodbe. Pogodbo bo sklenil v roku največ 5 (pet) dni po prejemu pogodbe v podpis s strani naročnika.
Naročnik si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev priloženega vzorca pogodbe. Ta pravica se ne nanaša na bistvene sestavine le-teh.
1.12. ZAUPNOST POSTOPKA
Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.
1.13. OBVESTILO O IZBORU
Naročnik bo o izboru po tem javnem naročilu obvestil vse ponudnike, ki bodo oddali ponudbo za predmetno javno naročilo. Obvestilo o izboru bo poslal na elektronski naslov kontaktne osebe ponudnika, navedene v obrazcu ponudbe.
1.14. PREKINITEV JAVNEGA NAROČILA
Naročnik si pridržuje pravico, da zaključi postopek oddaje javnega naročila tudi tako, da ne izbere nobenega ponudnika in naročila ne odda ali da naročilo prekine ali razveljavi.
II. OPIS JAVNEGA NAROČILA
Predmet javnega naročila je Ureditev prostorskih evidenc (ZPS in KS) na Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 xx xx Xxxxx Ljubljanske brigade, oboje v Ljubljani.
Zap. št. | Opis storitve |
1 | Izdelava elaborata za evidentiranje zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb za stavbo ID 6942 k.o. Zgornja Šiška ter izdelava obrazcev K5 za stavbi ID 6857 k.o. Zgornja Šiška in ID 6856 k.o. Zgornja šiška |
2 | Identifikacija parcele 1237/30, k.o. Moste ter vpis parcele v ZK (pregled arhivskih podatkov in na terenu določitev parcele) |
3 | Evidentiranje zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb, za stavbe v k.o. Moste ID: 938, 949, 971, 961, 967, 1018, 1053, 1023, 1029, 4120, 1147, 1110, 4304, 1293, 1235, 1327, 1980, 1331, 1329, 1323, 1983, 1274, 1306, 1457, 1337 (2x) |
Kraj izvedbe storitve sta lokaciji naročnika Toplarniška xxxxx 00 xx Xxxxx Ljubljanske brigade, oboje v Ljubljani ter lokacija ponudnika.
Rok za izvedbo terenskih meritev je 45 (petinštirideset) koledarskih dni, rok končne izvedbe storitev pa 90 (devetdeset) koledarskih dni od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.
Terenske meritve se izvajajo na delovne dneve, polni delovni čas (od 7.00 do 15.00), z vmesnim 30 (trideset) minutnim odmorom.
Pred oddajo elaboratov na GURS, Xxxxxxxxxx xxxxx 000, x Xxxxxxxxx, izvajalec elaborate in skice stavb v PDF obliki predloži v pregled v službo katastra naročnika. Po potrditvi, se naročnikovi službi katastra predajo kopije elaboratov v papirnati obliki.
Izvajalec ob predložitvi elaboratov naročniku v pregled, dobi potrdilo o prejemu, po potrditvi, da elaborati vsebujejo vse predpisane vsebine, pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o prevzemu arhivskih kopij elaboratov.
III. PRILOGE K RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Podatki o ponudniku (Priloga 1)
Pravni akt o skupni izvedbi naročila (priloga 1/1) Ponudba (Priloga 2)
Ugotavljanje sposobnosti ter sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije (Priloga 3) Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta (Priloga 3/1) Izjava o sodelovanju s podizvajalcem in pooblastilo ponudnika (Priloga 4)
Podatki podizvajalca (Priloga 4/1) Vzorec pogodbe (Priloga 5) Obrazec za ovojnico (Priloga 6)
PODATKI O PONUDNIKU | Priloga 1 |
JPE-SIR-52/19 - UREDITEV PROSTORSKIH EVIDENC (ZPS IN KS) NA TOPLARNIŠKI XXXXX 00 XX XX XXXXX LJUBLJANSKE BRIGADE, OBOJE V LJUBLJANI
Naziv ponudnika
Naslov ponudnika
Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |
- funkcija |
- telefon |
Kontaktna oseba |
- funkcija |
- telefon |
Transakcijski račun |
Matična banka |
ID številka za DDV |
Matična številka |
(kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA | Priloga 1/1 |
PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA
Za prilogo 1/1 se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov-partnerjev (skupna ponudba), ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila.
PONUDBA | Priloga 2 |
PONUDBA št.:
JPE-SIR-52/19 - UREDITEV PROSTORSKIH EVIDENC (ZPS IN KS) NA TOPLARNIŠKI XXXXX 00 XX XX XXXXX LJUBLJANSKE BRIGADE, OBOJE V LJUBLJANI
Ponudbo oddajamo (označite):
⃞ samostojno | ⃞ skupna ponudba | ⃞ s podizvajalci |
1. PREDRAČUN / PONUDBENA VREDNOST
Ponudbena vrednost mora biti podana v EUR, vsebovati mora vse stroške ponudnika, ki so povezani s ponujenim poslom in sicer brez DDV. Ponudbene cene morajo biti zaokrožene na do dve decimalni mesti.
Zap. št. | Opis | Enota mere | Skupaj v EUR brez DDV: |
1. | Izdelava elaborata za evidentiranje zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb za stavbo ID 6942 k.o. Zgornja Šiška ter izdelava obrazcev K5 za stavbi ID 6857 k.o. Zgornja Šiška in ID 6856 k.o. Zgornja šiška | komplet | |
2. | Identifikacija parcele 1237/30, k.o. Moste ter vpis parcele v ZK (pregled arhivskih podatkov in na terenu določitev parcele) | komplet | |
3. | Evidentiranje zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb, za stavbe v k.o. Moste ID: 938, 949, 971, 961, 967, 1018, 1053, 1023, 1029, 4120, 1147, 1110, 4304, 1293, 1235, 1327, 1980, 1331, 1329, 1323, 1983, 1274, 1306, 1457, 1337 (2x) | komplet | |
SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST V EUR BREZ DDV: | |||
V ponudbeni vrednosti ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). DDV bo ponudnik obračunal v skladu z veljavno zakonodajo.
Vse ponudbene cene na enoto mere iz ponudbenega predračuna ostanejo nespremenjene v času veljavnosti pogodbe.
V cenah na enoto mere so upoštevani oziroma vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta javnega naročila, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški izdelave ponudbe in vsemi ostalimi stroški.
2. ROK PLAČILA
Rok plačila je 30 (trideset) koledarskih dni, šteto od dneva izstavitve računa.
Na računu mora biti navedena tudi številka pisnega nabavnega naročila naročnika.
3. KRAJ IN ROK IZVEDBE STORITVE
Kraj izvedbe storitve sta lokaciji naročnika Toplarniška xxxxx 00 xx Xxxxx Ljubljanske brigade, oboje v Ljubljani ter lokacija ponudnika: .
Rok za izvedbo terenskih meritev je 45 (petinštirideset) koledarskih dni, rok končne izvedbe storitev pa 90 (devetdeset) koledarskih dni od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.
Terenske meritve se izvajajo med delovnikom, polni delovni čas (od 7.00 do 15.00), z vmesnim 30 (trideset) minutnim odmorom.
Pred oddajo elaboratov na GURS, Xxxxxxxxxx xxxxx 000, x Xxxxxxxxx, ponudnik elaborate in skice stavb v PDF obliki predloži v pregled v službo katastra naročnika. Po potrditvi, se naročnikovi službi katastra predajo kopije elaboratov v papirnati obliki.
Ponudnik ob predložitvi elaboratov naročniku v pregled, dobi potrdilo o prejemu, po potrditvi, da elaborati vsebujejo vse predpisane vsebine, pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o prevzemu arhivskih kopij elaboratov.
4. ODGOVORNI OSEBI PONUDNIKA
Predstavnik ponudnika v zvezi z izvajanjem pogodbe: , tel:
, e-naslov: ), v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje , tel: , e-naslov:
).
5. VELJAVNOST PONUDBE
Veljavnost ponudbe je do 26. 4. 2019 oziroma do obojestranskega podpisa pogodbe.
(kraj, datum) | žig | (Naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika) |
UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE | Priloga 3 |
Gospodarski subjekt (naziv in naslov) :
v zvezi z javnim naročilom št. JPE-SIR-52/19 - UREDITEV PROSTORSKIH EVIDENC (ZPS IN KS) NA TOPLARNIŠKI XXXXX 00 XX XX XXXXX LJUBLJANSKE BRIGADE, OBOJE V
LJUBLJANI podajamo naslednje izjave:
1. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IZJAVLJAMO, DA:
- nam (gospodarskem subjektu) ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v zadnjih (5) petih letih ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente navedenih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN- 3;
- izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika in da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša (50) petdeset eurov ali več;
- smo imeli na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih (5) petih let do dne oddaje ponudbe;
- na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
- nam v zadnjih (3) treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
- nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;
- nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
- nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta;
- ne obstaja izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3;
- se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.
2. POGOJI ZA SODELOVANJE IZJAVLJAMO, DA:
- smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež;
- imamo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila in v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega kateregakoli računa;
- imamo potrebno tehnično in kadrovsko sposobnost ter izkušnje za izvajanje predmeta javnega naročila.
3. SPREJEMANJE POGOJEV DOKUMENTACIJE IZJAVLJAMO, DA:
- nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z
naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 ZIntPK-UPB2);
- smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami, da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve, pogoji, itd…) javnega naročila št. JPE-SIR-52/19 - UREDITEV PROSTORSKIH EVIDENC (ZPS IN KS) NA TOPLARNIŠKI XXXXX 00 XX XX XXXXX LJUBLJANSKE BRIGADE, OBOJE V LJUBLJANI, vključno z določili vzorcem pogodbe ter jo bomo v primeru, da bomo izbrani za izvedbo predmeta naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov;
- bomo ponudbene cene na enoto mere podali na do dve (2) decimalni mesti;
- se zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;
- da bomo na naročnikov poziv v (8) osmih dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:
a. svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
b. gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe;
- soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;
- so v ponudbeno ceno vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika.
Naročnik lahko preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav v tej prilogi. Soglašamo, da naročnik za potrebe tega javnega naročila pridobi podatke iz vseh uradnih evidenc (tudi od pristojnega sodišča).
kraj, datum | žig | podpis odgovorne osebe |
Navodila za izpolnitev: Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe ter vsi podizvajalci.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | Priloga 3/1 |
IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA
Podatki o gospodarskem subjektu:
Polno ime podjetja: Sedež podjetja: Občina sedeža podjetja: Številka vpisa v sodni register (št. vložka): Matična številka podjetja: ID ZA DDV::
V zvezi z javnim naročilom št. JPE-SIR-52/19 - UREDITEV PROSTORSKIH EVIDENC (ZPS IN KS) NA TOPLARNIŠKI XXXXX 00 XX XX XXXXX LJUBLJANSKE BRIGADE, OBOJE V
LJUBLJANI, posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:
Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
…. |
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:
Št. | Ime in priimek | Xxxxxx stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
… |
IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:
Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
…. |
S podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.
S podpisom te izjave jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter se zavedamo, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujemo se, da bomo naročnika obvestili o vsaki spremembi posredovanih podatkov.
Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.
kraj, datum | žig | podpis odgovorne osebe |
Navodilo: Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe ter vsi podizvajalci.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
Opomba: V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672- 1/2012-39 (objavljeno na spletni strani xxxxx://xxx.xxx-xx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxxxxx), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.
IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCEM IN POOBLASTILO PONUDNIKA | Priloga 4 |
Ponudnik: , izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. JPE-SIR-52/19 - UREDITEV PROSTORSKIH EVIDENC (ZPS IN KS) NA TOPLARNIŠKI XXXXX 00 XX XX XXXXX
LJUBLJANSKE BRIGADE, OBOJE V LJUBLJANI, sodeloval z naslednjim podizvajalcem:
NAZIV IN NASLOV PODIZVAJALCA | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA ali NE |
Pooblastilo A: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "DA" - dajemo POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU
Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca podizvajalcu, ki smo ga kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in je označen z "DA".
S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo ponudniku ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.
kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |
Pooblastilo B: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "NE" – ne dajemo POOBLASTILA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU
Nastopamo s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, kar pomeni, da s tem ni podana zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu in naročnik plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca ponudniku.
V tem primeru bo naročnik od ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, ki so neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če ponudnik naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |
Opomba:
- Obrazec se izpolni in podpiše, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, in sicer: če je podizvajalec označen z »DA« - se podpiše Pooblastilo A, če je podizvajalec označen z »NE« - se podpiše Pooblastilo B.
- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.
- V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
PODATKI PODIZVAJALCA | Priloga 4/1 |
JPE-SIR-52/19 - UREDITEV PROSTORSKIH EVIDENC (ZPS IN KS) NA TOPLARNIŠKI XXXXX 00 XX XX XXXXX LJUBLJANSKE BRIGADE, OBOJE V LJUBLJANI
NAZIV PODIZVAJALCA | |
POLNI NASLOV | |
TELEFON | |
KONTAKTNA OSEBA | |
VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI | |
MATIČNA ŠTEVILKA | |
DAVČNA ŠTEVILKA | |
TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke | |
Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) | |
Količina/Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje | |
KRAJ IZVEDBE STORITVE | |
ROK IZVEDBE STORITVE |
SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM
Podizvajalec (naziv in naslov)
⃞ zahtevam in soglašam, | ⃞ ne soglašam, |
da naročnik naše terjatve do ponudnika, v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenega računa/situacije, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik, in bo priloga računu, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik.
kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe podizvajalca |
Opomba: Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
VZOREC POGODBE | Priloga 5 |
POGODBA ZA
UREDITEV PROSTORSKIH EVIDENC (ZPS IN KS) NA XXXXXXXXXXX XXXXX 00 IN NA CESTI LJUBLJANSKE BRIGADE, OBOJE V LJUBLJANI
xx. xxxxxxxxx: JPE-SIR-52/19 št. izvajalca:
ki jo skleneta
NAROČNIK: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00,
1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Xxxx Xxxxx (v nadaljevanju: naročnik)
identifikacijska številka za DDV: SI23034033 matična številka: 5226406
in
IZVAJALEC : , ki ga zastopa
(v nadaljevanju: izvajalec)
identifikacijska številka za DDV:
matična številka:
I. UVODNO DOLOČILO
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma sporazumno ugotavljata, da je bil izvajalec izbran na podlagi postopka za oddajo javnega naročila št. JPE-SIR-52/19, v skladu z določili 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3) ter Pravilnikom o izvajanju javnega naročanja JAVNEGA PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., z namenom sklenitve pogodbe za Ureditev prostorskih evidenc (ZPS in KS) na Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 xx xx Xxxxx Ljubljanske brigade, oboje v Ljubljani, in sicer za čas od datuma sklenitve te pogodbe do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbe.
S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o pogojih izvajanja predmeta te pogodbe.
II. PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je ureditev prostorskih evidenc (ZPS in KS) na Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 xx xx Xxxxx Ljubljanske brigade, oboje v Ljubljani (v nadaljevanju: storitve), v skladu s sprejeto ponudbo izvajalca št. z dne in ponudbo izvajalca po pogajanjih št.
, z dne , ki sta sestavna dela te pogodbe, kakor tudi ostalimi zahtevami naročnika, kot to izhaja iz vsebine teh zahtev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji, št. JPE-SIR-52/19 za oddajo predmetnega naročila, in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s to pogodbo.
3. člen
Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno vrednost ali razčlenitev pogodbenih cen, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.
Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.
III. POGODBENA VREDNOST
4. člen
Pogodbena vrednost storitev iz 2. člena te pogodbe je določena na podlagi sprejete ponudbe izvajalca št. z dne in ponudbe izvajalca po pogajanjih št.
, z dne in znaša na dan sklenitve te pogodbe v neto vrednosti:
zap. št. | opis | Enota mere | Skupaj v EUR brez DDV: |
1. | Izdelava elaborata za evidentiranje zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb za stavbo ID 6942 k.o. Zgornja Šiška ter izdelava obrazcev K5 za stavbi ID 6857 k.o. Zgornja Šiška in ID 6856 k.o. Zgornja šiška | komplet | |
2. | Identifikacija parcele 1237/30, k.o. Moste ter vpis parcele v ZK (pregled arhivskih podatkov in na terenu določitev parcele) | komplet | |
3. | Evidentiranje zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb, za stavbe v k.o. Moste ID: 938, 949, 971, 961, 967, 1018, 1053, 1023, 1029, 4120, 1147, 1110, 4304, 1293, 1235, 1327, 1980, 1331, 1329, 1323, 1983, 1274, 1306, 1457, 1337 (2x) | komplet | |
SKUPAJ POGODBENA VREDNOST V EUR BREZ DDV: | |||
EUR
z besedo: evrov in /100
pri čemer je pogodbena vrednost fiksna v času veljavnosti te pogodbe, razen v primeru znižanja cen, in vključuje vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta te pogodbe, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški izdelave ponudbe in vsemi ostalimi stroški.
V pogodbeni vrednosti ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). DDV bo izvajalec obračunal v skladu z veljavno zakonodajo.
IV. NAČIN PLAČILA
5. člen
Izvajalec je dolžan izstaviti specificiran račun za opravljene storitve v roku petih (5) koledarskih dni po podpisu zapisnika o prevzemu arhivskih kopij elaboratov s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov.
Podpisan zapisnik o prevzemu arhivskih kopij elaboratov je priloga računu.
V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik zavrne z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku petih (5) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev.
Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s to pogodbo.
V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima izvajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.
V. ROK IN KRAJ IZVEDBE STORITVE
6. člen
Kraj izvedbe storitev sta lokaciji naročnika Toplarniška xxxxx 00 xx Xxxxx Ljubljanske brigade, oboje v Ljubljani ter lokacija izvajalca .
Rok za izvedbo terenskih meritev je 45 (petinštirideset) koledarskih dni, rok končne izvedbe storitev pa 90 (devetdeset) koledarskih dni od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.
Terenske meritve se izvajajo na delovne dneve, polni delovni čas (od 7.00 do 15.00), z vmesnim 30 (trideset) minutnim odmorom.
Pred oddajo elaboratov na GURS, Xxxxxxxxxx xxxxx 000, x Xxxxxxxxx, izvajalec elaborate in skice stavb v PDF obliki predloži v pregled v službo katastra naročnika. Po potrditvi, se naročnikovi službi katastra predajo kopije elaboratov v papirnati obliki.
Izvajalec ob predložitvi elaboratov naročniku v pregled, dobi potrdilo o prejemu, po potrditvi, da elaborati vsebujejo vse predpisane vsebine, pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o prevzemu arhivskih kopij elaboratov.
VI. PODIZVAJALCI
/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci/
7. člen
Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:
Naziv podizvajalca | |
Polni naslov | |
Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca | |
Matična številka podizvajalca | |
Davčna številka podizvajalca | |
Transakcijski račun podizvajalca | |
Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) | |
Količina/Delež (%) v podizvajanju | |
Kraj izvedbe storitve | |
Rok izvedbe storitve |
Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije št. JPE-SIR-52/19, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije št. JPE-SIR-52/19. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji št. JPE-SIR-52/19 ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.
Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.
Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.
Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije št. JPE-SIR-52/19.
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-SIR-52/19. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.
/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/
Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, ki so neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/
Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:
– pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
– predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.
Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:
– račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi neposredno na račun podizvajalca.
S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.
V primeru, če nobeden od dokumentov iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.
ALI
/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /
Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.
Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije št. JPE-SIR-52/19. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo
podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-SIR-52/19. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.
Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.
Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi storitev iz te pogodbe nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci.
VII. JAMSTVO
8. člen
Izvajalec jamči 180 (stoosemdeset) koledarskih dni za skrite napake predmeta pogodbe, šteto od datuma podpisa zapisnika o prevzemu arhivskih kopij elaboratov s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov (jamčevalni rok).
Če se v jamčevalnem roku pokaže napaka, ki je ob podpisu zapisnika o prevzemu arhivskih kopij elaboratov ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to napako v primernem roku, najpozneje pa v 1 (enem) mesecu od obvestila naročnika, na svoje stroške odpravi, s pogojem, da je naročnik o napaki izvajalca pisno čim prej obvestil.
Če izvajalec ne odpravi napake v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik zagotovil odpravo napake na račun izvajalca in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake, sam ali s pomočjo tretje osebe, ki se ga izvajalec obvezuje plačati v roku 30 (tridesetih) koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonite zamudne obresti.
VIII. KAKOVOST OPRAVLJENIH STORITEV
9. člen
Kakovost izvedenih storitev mora biti v skladu z veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet pogodbe in dokumentacijo, ki jo bo izvajalec naročniku predložil ob podpisu zapisnika o prevzemu arhivskih kopij elaboratov.
IX. XXXXX XXXX
10. člen
Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je to posledica višje sile.
Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi pogodbe in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če je izvedba pogodbenih obveznosti delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Pogodbeni roki
se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.
X. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
11. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev predmeta pogodbe. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja.
Obveznosti izvajalca
12. člen
V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan izvajalec:
− poskrbeti, da so pogodbene obveznosti izvedene in dokumentirane po tehničnih predpisih, standardih in normativih;
− izpolniti vse zahteve naročnika pri izvedbi pogodbenih obveznosti, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije št. JPE-SIR-52/19, sprejete ponudbe izvajalca št. , z dne
in ponudbe izvajalca po pogajanjih z dne , ki so sestavni deli te pogodbe;
− izvesti pogodbene obveznosti z delavci, strokovno usposobljenimi za opravljanje tovrstnih obveznosti;
− izvesti pogodbene obveznosti z zdravstveno sposobnimi delavci;
− prevzete obveznosti opraviti vestno in kvalitetno, po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in strokovnjaka;
− obvestiti naročnika o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev izvajalčevih obveznosti po tej pogodbi;
− sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik;
− poravnati vso morebitno nastalo škodo, ki bi jo med izvajanjem pogodbenih obveznosti povzročil na objektu, na napravah naročnika ali tretjim osebam;
− zagotoviti, da bodo delavci upoštevali vse predpise naročnika o gibanju na območju objektov naročnika Toplarniška xxxxx 00 xx Xxxxx Ljubljanske brigade, oboje Ljubljana;
− opremiti delavce z osebno varovalno opremo, z osebnimi zaščitnimi sredstvi in pripomočki glede na nevarnosti za poškodbe, pri čemer mora biti na oblačilu znak (logotip) izvajalca/podizvajalca;
− uporabljati lastno delovno opremo in pripomočke;
− na izstavljenem računu navesti številko pisnega nabavnega naročila naročnika.
Izvajalec odgovarja za neposredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovih obveznosti po tej pogodbi.
Obveznosti naročnika
13. člen
V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan naročnik:
− z izvajalcem sodelovati, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila;
− takoj obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev izvajalčevih pogodbenih obveznosti;
− zagotoviti izvajalcu sprotno in pravočasno vse informacije in podatke, ki so potrebni za realizacijo storitev;
− z izvajalcem sodelovati, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila;
− prevzeti izvedene storitve, ki so predmet te pogodbe, z zapisnikom o prevzemu arhivskih kopij elaboratov;
− poravnati obveznosti do izvajalca.
Če naročnik ugotovi, da opravljene storitve ne ustrezajo dogovorjeni kakovosti, mora to ugotovitev in zahtevo po odpravi nepravilnosti oziroma spremembi pisno posredovati izvajalcu.
Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru naročnikove upravičene zahteve po spremembi, pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti nemudoma odpravil na svoje stroške.
XI. SESTAVNI DELI POGODBE
14. člen
Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se poleg pogodbe ter zakona, ki ureja obligacijska razmerja, upošteva še:
− razpisna dokumentacija št. JPE-SIR-52/19,
− ponudba izvajalca št. z dne in
− ponudba izvajalca po pogajanjih št. z dne .
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del pogodbe.
V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, nato razpisna dokumentacija št. JPE-SIR-52/19, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.
XII. POGODBENA KAZEN
15. člen
V kolikor izvajalec po svoji krivdi ne izpolni pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku iz drugega odstavka 6. člena te pogodbe, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini enega odstotka (1 %) celotne pogodbene vrednosti (z DDV) za vsak dan zamude, vendar ne več kot deset odstotkov (10 %) celotne pogodbene vrednosti (z DDV).
V kolikor pogodbena kazen preseže deset odstotkov (10 %) celotne pogodbene vrednosti (z DDV) lahko naročnik odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca.
Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu računa, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil.
Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen, ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
16. člen
Vsaka pogodbena stranka odgovarja drugi pogodbeni stranki za škodo, ki jo povzroči drugi pogodbeni stranki v posledici neizpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi, v skladu z veljavnimi predpisi.
XIII. ODSTOP OD POGODBE
17. člen
Naročnik lahko odstopi od pogodbe, brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:
− ne upošteva navodil naročnika in jih tudi po opozorilu naročnika ne upošteva,
− izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo,
− ne izvaja predmeta pogodbe v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenih rokih,
− ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz pogodbe,
− poviša cen v času veljavnosti pogodbe,
− prekine z izvedbo storitev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.
V teh primerih pogodba preneha veljati, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop, poslano s priporočeno pošiljko po pošti.
Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.
Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.
XIV. ODPOVED POGODBE
18. člen
Naročnik in izvajalec si pridržujeta pravico, da s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom odpovesta pogodbo, vendar ne prej kot v treh (3) mesecih od dneva sklenitve pogodbe, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje pogodbenih strank in pod pogojem, da imata poravnane vse medsebojne zapadle obveznosti. Odpoved mora biti poslana s priporočenim pismom po pošti.
V primeru statusnih ali lastniških sprememb naročnika, ima naročnik pravico odpovedati pogodbo, s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom, brez obveznosti do izvajalca.
Odpovedni rok teče z dnem prejema pisnega obvestila o odpovedi pogodbe pri izvajalcu, ki mu je poslano s priporočeno pošiljko po pošti.
XV. RAZVEZNI POGOJ
19. člen
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
– če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
– če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve (2) kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 (šest) mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te poogdbe v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.
Če naročnik v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 30. (trideseti) dan od seznanitve s kršitvijo.
XVI. KONČNE DOLOČBE Zastopanje, izvedbena komunikacija
20. člen
Pogodbeni stranki po tej pogodbi veljavno zastopajo in predstavljajo izključno njuni zakoniti zastopniki.
21. člen
Ne glede na določilo prejšnjega člena je, zaradi operativnejšega izvajanja te pogodbe, predstavnik naročnika, g. Xxxxxx Xxxxxx, tel. št.: 00 00 00 000, elektronska pošta: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, GSM 041 360 821, elektronska pošta: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx.
Predstavnik naročnika potrdi izvedbo storitev in posreduje vse zahteve naročnika izvajalcu v času veljavnosti pogodbe.
Predstavnik izvajalca je g. , tel. št.:
, elektronska pošta: , v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje g. , tel. št.: , elektronska pošta: .
Navedeni osebi iz prvega oziroma tretjega odstavka tega člena štejeta kot predstavnika pogodbenih strank. O morebitni spremembi navedenih oseb se morata pogodbeni stranki medsebojno pisno obvestiti v roku treh (3) dni po nastanku spremembe.
Prenos pravic in obveznosti
22. člen
Nobena pogodbena stranka ne sme pravic in obveznosti iz te pogodbe, delno ali v celoti, prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne pogodbene stranke ter predhodnega prenosa obstoječih zavarovanj.
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta druga drugi takoj javili eventualne statusno pravne spremembe, do katerih bi prišlo na strani posamezne pogodbene stranke v času po sklenitvi te
pogodbe, in ki bi lahko vplivale na izvrševanje te pogodbe ter zagotovili prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na nove pravne subjekte. Šteje se, da je prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na nove pravne naslednike zagotovljen šele takrat, ko novi pravni naslednik pisno potrdi prevzem pravic in obveznosti iz te pogodbe in ko druga pogodbena stranka izda pisno soglasje za tak prenos.
Odstop oziroma cesija denarnih terjatev
23. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesija denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.
Protikorupcijsko določilo
24. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
25. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti pogodbe, v skladu s šestim odstavkom
91. člena ZJN-3, v roku osmih (8) dni od prejema poziva (velja tudi za podizvajalce, s katerimi izvajalec izvaja predmet te pogodbe), naročniku posredoval podatke o:
− svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
− gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
Poslovna skrivnost
26. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da predstavlja vsebina te pogodbe kot tudi dokumentacija, ki je sestavni del pogodbe oziroma se nanaša na to pogodbo, tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega razmerja oziroma v zvezi
z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge pogodbene stranke, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti pogodbe, razen podatkov, ki po veljavnih predpisih štejejo za javne.
Vsebina pogodbe in reševanje sporov
27. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja.
28. člen
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.
XVII. SKLENITEV POGODBE TER ŠTEVILO IZVODOV
29. člen
Predmetna pogodba je sklenjena in začne veljati z datumom podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. V primeru, da se datuma podpisa razlikujeta, velja kasnejši datum.
Pogodba je sklenjena in velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.
30. člen
Pogodbeni stranki (oz. vsak od podpisnikov te pogodbe v imenu in za račun posamezne pogodbene stranke) zagotavljata, da imata vsa potrebna pooblastila in/ali dovoljenja ter potrebno poslovno sposobnost, za veljavno in zavezujočo sklenitev te pogodbe.
31. člen
Vsaka pogodbena stranka lahko da predlog za spremembo ali dopolnitev pogodbe ob spremenjenih okoliščinah.
Morebitne spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v obliki pisnega aneksa k pogodbi, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.
Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki pogodbe z neveljavnim določilom.
Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo storitev, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.
32. člen
Predmetna pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec vsak en (1) izvod.
, dne Ljubljana, dne
IZVAJALEC: NAROČNIK:
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
direktor Samo Lozej
OVOJNICA | Priloga 6 |
Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oziroma ovitek!
Pošiljatelj (vlagatelj): | Xxxxxx xxxxx (izpolni prejemnik- žig prejemnika): | |
Naziv: | ||
Naslov: | ||
Ponudba Ponudba na pogajanjih Sprememba Umik | ||
Javno naročilo (predmet): | Prejemnik : | |
UREDITEV PROSTORSKIH EVIDENC (ZPS IN KS) NA XXXXXXXXXXX XXXXX 00 IN NA CESTI LJUBLJANSKE BRIGADE, OBOJE V LJUBLJANI 1 ALI 2 | JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Verovškova ulica 62 p.p. 2374 1001 LJUBLJANA SLOVENIJA NE ODPIRAJ – PONUDBA NA RAZPIS! | |
Xxxxxxxx XX: | JPE-SIR-52/19 | |
Rok za oddajo: | 26. 3. 2019 do 10. ure | |
JPE-MK | ||
stran 34 od 34