OBRAZEC OVOJNICA

Obrazec št. 1

OBRAZEC OVOJNICA

odreži

-------------------------------------------------------------------------------------

_{NE
ODPIRAJ – PONUDBA}

_{Predmet
javnega naročila:}

XXXXXXX SPOMINSKI OBJEKT PRI XXXXXXXX

_XXXXXXXXXXX:

_{______________________________}

_{Kontaktna
oseba:________________}

_{Telefon:_______________________}

_{E-naslov:______________________}

_{[
] ponudba}

_{[
] sprememba}

_{[
] umik}

_NASLOVNIK_:

_{Občina
Šoštanj,}

_{Trg
svobode 12, 3325Šoštanj}

_{(izpolni
vložišče naročnika):}

_{Datum
prispetja:________________}

_{Ura
prispetja:___________________}

_{Zaporedna
št. ponudbe: __________}

_{Podpis:
_______________________}

-------------------------------------------------------------------------------------

odreži

Obrazec št: 2

PONUDBA

Na osnovi povabila za naročilo »KAJUHOV SPOMINSKI OBJEKT PRI ŽLEBNIKU« dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudba številka:_______________

	Xxxxx, Naslov ponudnika/partnerja
SAMOSTOJNI PONUDNIK oziroma NOSILEC POSLA V PONUDBI SKUPINE PONUDNIKOV
PARTNER V PONUDBI SKUPINE PONUDNIKOV
PARTNERV PONUDBI SKUPINE PONUDNIKOV

II. Ponudbena cena

Skupaj brez DDV: _____________________________EUR

DDV :__________________________________EUR

Skupaj z DDV: ________________________________EUR

Cena je fiksna in nespremenljiva ves čas trajanja pogodbenih del. Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z razpisnimi pogoji in navodili naročnika.

Vrednost del se financira s sredstvi projekta NRP: OB126-15-0005 - Kajuhov spominski objekt pri Žlebniku.

Proračunska postavka: 18021006-Ureditev in vzdrževanje Kajuhovega spominskega obeležja.

III. Rok veljavnosti ponudbe

Veljavnost ponudbe je do _________________(najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb).

V primeru, da bo naša ponudba sprejeta, smo pripravljeni z izvajanjem del pričeti takoj po podpisu pogodbe in z gradnjo končati v 90 dneh od uvedbe v delo. Naročnik bo izvajalca uvedel v delo najpozneje 15 dni po podpisu pogodbe.

IV. Podatki o ponudniku

PONUDNIK JE MSP*	DA / NE (obkrožite ustrezno)
ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA:
_{KONTAKTNA OSEBA} _{E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE:}
_{TELEFON in TELEFAKS:}
_{ID ZA DDV:}
_{PRISTOJNI DAVČNI URAD:}
_{MATIČNA ŠT. PONUDNIKA:}
_{ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV z navedbo bank:}
_{POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE:}
_{POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE} _{Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji:} _{(izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji)}

*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES

V. Izvedba naročila v primeru skupne ponudbe

Podatki o delu prevzetega javnega naročila – izpolniti le, ko gospodarski subjekt nastopa kot podizvajalec:

_PODIZVAJALEC
_Naslov
_{Kontaktna oseba (Ime in xxxxxxx, tel. št.)}
_{Matična št.}
_{Davčna št:}
_{Št. TRR z navedbo bank}
_{Zakoniti zastopniki}
_{Pristojni davčni urad}
VRSTA DEL (predmet, količina): *



_{VREDNOST DEL (v EUR brez DDV)}
_{% SKUPNE PONUDBENE VREDNOSTI}
_{Kraj izvedbe}
_{Rok izvedbe}

* vrsta del mora biti identična vsebini v aktu o skupni izvedbi naročila

Obrazec izpolnijo vsi podizvajalci pri predmetnem javnem naročilu; v primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila naročnika, se na e-naslov: _____________________ pošlje obvestilo o izvedenem plačilu.

_{Kraj
in datum:}

_{Naziv:____________________________________}

_(žig)

_____{____________________________________}

_{(Ime
in priimek ter podpis)}

Obrazec št: 3

KROVNA IZJAVA

V zvezi z javnim naročilom »KAJUHOV SPOMINSKI OBJEKT PRI ŽLEBNIKU«,

_________________________________________________________________________________,

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

I. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisanih del, ki so predmet tega javnega naročila ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;
da so vsi podatki, ki so podani v naši ponudbi, resnični ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzamemo popolno odgovornost; ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;
ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;
smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;
bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;
smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela v roku, določenem s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,
razpolagamo z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
smo seznanjeni s terenskimi razmerami, kjer bo potekala izvedba del in, da smo preučili projektno dokumentacijo, ki so priloga tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in v tiskani obliki na voljo za vpogled pri naročniku in da sprejemamo pogoje in iz tega naslova ne bomo imeli dodatnih zahtev do naročnika;
bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi;
bomo v primeru zamenjave priglašenih ali uvedbe novih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo oziroma uvedbo pridobili pisno soglasje naročnika;
bodo vsi novi podizvajalci izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;
bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili ti podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;
bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila;
bomo v roku 15 (petnajst) dni po podpisu zapisnika o prevzemu del, kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku predložili bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, v višini 5 % pogodbene vrednosti del z DDV, z dobo veljavnosti vsaj še 30 dni po preteku garancijskega roka po pogodbi;
smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila in z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za oddajo tega javnega naročila;
za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;
z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco;
nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem;
pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami ZJN-3, v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;
nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali v postopku likvidacije;
da bomo v primeru, da bomo izbrani v tem postopku, v celoti odgovarjali za dela podizvajalcev, ki smo jih navedli v svoji ponudbi,
da bomo v primeru da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe,
da bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika,
da bomo dela opravljali z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06, 17/2011-ZTZPUS-1);
da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevajoč Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11-ZVZD-1);
izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela;
razpolagamo s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del;
bomo upoštevali določbe Uredbe o preprečevanju in zmanjšanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11);
da izvajamo kontrolo kakovosti izvedbe del in vgrajenih materialov, ki jih nudimo, oziroma imamo za kontrolo kakovosti pooblaščen pristojni zavod. Materiali in oprema, ki jih vgrajujemo, imajo ustrezne certifikate kakovosti skladno z Zakonom o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13 - ZGPro-1);
da bomo vgradili opremo in material, ki izpolnjuje pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih specifikacijah;
nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;
izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.
bomo upoštevali določilaUredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3).

II. Naročniku izrecno dovoljujemo, da v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, obstoj in vsebino navedb v ponudbi preveri elektronsko v aplikaciji eDosje.

_{Kraj
in datum:}

_{Naziv:____________________________________}

_(žig)

_____{____________________________________}

_{(Ime
in priimek ter podpis)}

Opomba: Obrazec izpolnijo vsi gospodarski subjekti v ponudbi (samostojni ponudnik, v primeru skupne ponudbe vsi ponudniki in podizvajalci).

Obrazec št: 4

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE MENIC

Ponudnik: ____________________________
____________________________

Projekt: »KAJUHOV SPOMINSKI OBJEKT PRI ŽLEBNIKU«

Številka ponudbe: __________________________

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za resnost ponudbe

Izdajatelj menice:

(polni naziv in sedež dobavitelja

ter oseba, ki ga zastopa) _____________________________________________________

ID št. za DDV: ______________________

ki ga zastopa ____________________________________________

Naročnik

(upnik): Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj

ID številka za DDV: SI97214043

ki ga zastopa župan Xxxxx XXXXX, prof.

V skladu z javnim naročilom, katerega predmet je »KAJUHOV SPOMINSKI OBJEKT PRI ŽLEBNIKU«, in z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ponudnik ___________________________________________ (v nadaljevanju: izdajatelj menice) jamči za resnost svoje ponudbe naročniku Občini Šoštanj, (v nadaljevanju: upnik), tako da upniku izroči bianco podpisano in žigosano (če uporablja žig) menico s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev za vsako banko, kjer se vodi transakcijski račun, in sicer v višini 3.450,00 EUR (tri tisoč 00/100).

Menico je podpisal:

__________________________________________________________________________________

_{(ime
in priimek ter funkcija) (podpis zakonitega zastopnika)}

S tem nepreklicno pooblaščam upnika, da v naslednjih primerih brez predhodnega obvestila predloži to menico v unovčitev:

če izdajatelj menice nedopustno spremeni ali umakne svojo ponudbo po poteku roka za prejem ponudb in v času njene veljavnosti, ki je navedena v ponudbi, ali
če izdajatelj menice, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe ne sklene pogodbe.

Menica je oziroma bo plačljiva pri katerikoli banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, tako v času podpisa te izjave kot v času unovčenja menice, še posebej pa pri:

________________________ račun št. __________________________________________

Upnika izrecno pooblaščam, da zgornji seznam sam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imam oziroma jih bomo imeli pri njih.

Banko, hranilnico ali hranilno kreditno službo, ki vodi naš račun, pooblaščamo, da sme v breme našega računa unovčiti menice, predložene na unovčenje v zvezi s tem nalogom.

Če je/bo moj račun voden v več tujih valutah in v EUR, in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, izdajam nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasi ta menica.

Izdajatelj menice se odrekam vsem ugovorom proti izpolnjeni bianco menici po tej menični izjavi. Izdajatelj menice prepuščam upniku odločitev zaradi menično pravnega uveljavljanja menice proti meni in se vnaprej odrekam ugovorom proti morebitnemu meničnemu plačilnemu nalogu oziroma meničnemu izvršilnemu sklepu.

Izdajatelj menice izjavljam, da upniku ni treba menice protestirati in da ne bom ugovarjal zaradi protestiranja, kar pomeni, da mora menice vsebovati klavzulo "brez protesta".

Izdajatelj menice izjavljam, da ne bom ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula "ne po nalogu (odredbi)".

Menica je plačljiva na transakcijski račun voden pri Banki Slovenije, EZR: 01326-0100018560.

Izrecno izjavljam, da ta izjava velja za upnika in za njegovega morebitnega pravnega naslednika.

Menica za resnost ponudbe skupaj z menično izjavo bo izdajatelju menice vrnjena na njegovo pisno zahtevo, ko bodo prenehali razlogi za morebitno unovčitev menice.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »KAJUHOV SPOMINSKI OBJEKT PRI ŽLEBNIKU«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Priloga: 1 x podpisana in žigosana (če uporablja žig) ter neizpolnjena bianco menica

Datum: Žig: Podpis zakonitega zastopnika:

_______________ _________________________

____________________

Opomba:

K ponudbi priložijo ponudniki oz. nosilec posla podpisano in žigosano bianco menico z menično izjavo.

Obrazec št: 5

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCEZA VSE ČLANE ORGANOV, POOBLAŠČENCE IN ZASTOPNIKE VSEH SODELUJOČIH GOSPODARSKIH SUBJEKTOV

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika Občino Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.Moji osebni podatki so naslednji:

_{Ime in priimek:}
_{Funkcija v gospodarskem subjektu:}
_EMŠO:
_{Kraj in država rojstva:}
_{Naslov stalnega prebivališča:}
_{Naslov začasnega prebivališča:}
_{Državljanstvo:}
_{Moj prejšnji priimek se glasi:}

_{Kraj
in datum:}

_{Pooblastitelj:}

_{(Ime
in priimek ter podpis)}

NAVODILO:Obrazec se izpolni za vse zastopnike, pooblaščence za odločanje ali nadzor, in člane upravnih, vodstvenih in nadzornih organov ponudnika, partnerja in morebitnega podizvajalca.

Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščencev.

Obrazec št: 6

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE

Pooblaščamo naročnika Občino Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidencepravnomočnih sodb pravnih oseb.

_{Polno ime družbe:}
_{Sedež družbe:}
_{Številka vpisa v sodni register (št. vložka):}
_{Matična številka družbe:}
_{Davčna številka družbe:}

_{Kraj
in datum:}

_{Naziv:____________________________________}

_(žig)

_____{____________________________________}

_{(Ime
in priimek ter podpis)}

NAVODILO: Obrazec izpolni ponudnik, morebitni partner in morebitni podizvajalec.

Obrazec št: 7

REFERENČNA LISTA PONUDNIKA

Seznam opravljenih del, iz katerega izhaja, da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih pred dnem objave javnega naročila izvedel vsaj :

_{en
(1) objekt visoke gradnje v vrednost najmanj 40.000 EUR, pri katerem
je lesen del objekta znašal najmanj 30% vrednosti gradnje.}

_Zap. št.	_{Referenčni naročnik}_{(naziv, naslov)}	_{Vrsta dela (podroben opis vrste del, ki jih je izvedel izvajalec)}	_{Čas realizacije}_{(od mesec_leto do mesec_leto)}	_{Pogodbena vrednost del v EUR brez DDV}
₁
₂
₃

Izjavljamo, da so bile vsa dela izvedena po predpisih stroke in ustrezno zaključena.

OPOZORILO! Za navedene reference je potrebno priložiti referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani referenčnih naročnikov v smislu vsebine Obrazca št. 8, nosilci referenc morajo biti dejansko tudi izvajalci razpisanih del.

_{Kraj
in datum:}

_{Naziv:____________________________________}

_(žig)

_____{____________________________________}

_{(Ime
in priimek ter podpis)}

Opomba:
V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

Obrazec št. 8

REFERENČNO POTRDILO

Naziv in naslov potrjevalca reference:____________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je podjetje

za nas kvalitetno in v skladu s pogodbo izvedlo izgradnjo:

-naziv objekta: …………………………………………………………………….……………………………….

-vrsta del: …………………………………………………………………….……………………………………….

-kraj izvedbe: …………………….………………………………………….…………………………….

- čas izvedbe projekta (od mesec/leto - do mesec/ leto): …………………………….

- dejanska končna neto vrednost izvedenih del brez DDV: .………………………………………….………………..

- kratek tehnični opis izvedbe:

.………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Do izdaje tega potrdila na omenjenem objektu ni bilo nikakršnih reklamacij zaradi slabe izvedbe del.

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

Kontaktna oseba naročnika je:

Ime in priimek:_______________________________

Telefon: ____________________________________

E-naslov:____________________________________

Opomba:Referenčna potrdila morajo potrditi naročniki. V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

_{Kraj
in datum:}

_{Naziv:____________________________________}

_(žig)

_____{____________________________________}

_{(Ime
in priimek ter podpis)}

Obrazec št. 9

SEZNAM KLJUČNEGA OSEBJA PONUDNIKA, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI DEL

Ponudnik mora poimensko navesti ekipo, ki izpolnjuje pogoje naročnika in bo sodelovala pri izvedbi razpisanih del. Ponudnik lahko posameznega strokovnjaka iz seznama zamenja samo ob pisnem soglasju naročnika.

PONUDNIKOV ODGOVORNI VODJA DEL

_{Ime in priimek}
_{Strokovna izobrazba}
_{Strokovni izpit}	_{DA NE}

XXXXXXXXXX STROKOVNJAK LESARSKE SMERI

_{Ime in priimek}
_{Strokovna izobrazba}

OSEBA ODGOVORNA ZA KONTROLO KAKOVOSTI _________________________________________

STROKOVNJAKI PONUDNIKA, ki bodo izvajali dela na gradbišču

Ime in priimek	Strokovna izobrazba	Predvidena funkcija

STROKOVNJAKI PODIZVAJALCA, ki bodo izvajali dela na gradbišču

Ime in priimek	Strokovna izobrazba	Predvidena funkcija

Ponudnik jamči pod kazensko in materialno odgovornostjo, da navedeni kadri izpolnjujejo zakonske pogoje za opravljanje razpisanih del skladno z ZGO-1.

_{Kraj
in datum:}

_{Naziv:____________________________________}

_(žig)

_____{____________________________________}

_{(Ime
in priimek ter podpis)}

Obrazec št. 10

REFERENCE XXXXXXXXXXXXX ODGOVORNEGA VODJE DEL, V ZADNJIH 5 LETIH

_{Naročnik
kot pogoj za usposobljenost odgovornega vodjo del zahteva navedbo in
predložitev dokazil, da je kot da je kot odgovorni vodja del v
zadnjih petih letih pred rokom za predložitev ponudb izvedel vsaj en
(1) uspešno dokončan objekt visoke gradnje v vrednost najmanj
40.000 EUR ter da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del skladno
s 77. členom ZGO-1.}

Zap. št.	Naročnik	Naziv objekta / Vrsta del	Vrednost del brez DDV	Leto izvedbe
1.
2.
3.
4.

Opomba: Za navedene reference je potrebno predložiti referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani referenčnih naročnikov v smislu vsebine Obrazca št. 12.

Izjavljamo, da so bila vsa dela izvedena po predpisih stroke in ustrezno zaključena.

_{Kraj
in datum:}

_{Naziv:____________________________________}

_(žig)

_____{____________________________________}

_{(Ime
in priimek ter podpis)}

Obrazec št. 11

REFERENCE PONUDNIKOVEGA STROKOVNJAKA LESARSKE SMERI, V ZADNJIH 5 LETIH

_{Naročnik
kot pogoj za usposobljenost strokovnjaka lesarske smeri zahteva
navedbo in predložitev dokazil, da je kot, da je v zadnjih petih
letih pred rokom za predložitev ponudb izvedel vsaj en (1) uspešno
dokončan objekt visoke gradnje}_{v leseni izvedbi.}

Zap. št.	Naročnik	Naziv objekta / Vrsta del	Vrednost del brez DDV	Leto izvedbe
1.
2.
3.
4.

Opomba: Za navedene reference je potrebno predložiti referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani referenčnih naročnikov v smislu vsebine Obrazca št. 12.

Izjavljamo, da so bila vsa dela izvedena po predpisih stroke in ustrezno zaključena.

_{Kraj
in datum:}

_{Naziv:____________________________________}

_(žig)

_____{____________________________________}

_{(Ime
in priimek ter podpis)}

Obrazec št: 12

REFERENČNO POTRDILO ZA ZAHTEVANO STROKOVNO OSEBJE

Naziv in polni naslov referenčnega naročnika:

…………………………………………………………………….………………………………………….……

Kontaktna oseba referenčnega naročnika in telefonska številka:

…………………………………………………………………….………………………………………….……

Spodaj podpisani predstavnik referenčnega naročnika potrjujem, da je g./ga.

…………………………………………………………………….………………………………………….……

za nas kvalitetno in v skladu s pogodbo opravljal/a delo kot odgovorni vodja del / strokovnjak lesarske smeri (ustrezno obkroži)

-naziv objekta: ….………………………………….…………………………………………………..

-vrsta del: …………………………………………………………………….…………………………..

-kraj izvedbe: …………………….………………………………………….…………………

- čas izvedbe projekta (od mesec/leto - do mesec/ leto): ………………..

- dejanska končna neto vrednost izvedenih del brez DDV: .………………………………………….………………..

- kratek tehnični opis izvedbe

………………………………….………………………………….………………………………….………………………………………………………………….………………….………………………………….………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Do izdaje tega potrdila na omenjenem objektu ni bilo nikakršnih reklamacij zaradi slabe izvedbe del.

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

Opomba:Referenčna potrdila morajo potrditi naročniki. V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

_{Kraj
in datum:}

_{Naziv:____________________________________}

_(žig)

_____{____________________________________}

_{(Ime
in priimek ter podpis)}

Obrazec št. 13

IZJAVA, PONUDNIKA O UPOŠTEVANJU TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV

_________________________________________________________________________________,

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

V zvezi z javnim naročilom »KAJUHOV SPOMINSKI OBJEKT PRI ŽLEBNIKU«, izjavljamo, da smo seznanjeni z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3) in se zavezujemo, da bomo v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši prijavitelj, izvajali vsa razpisana dela skladno z določili te Uredbe.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da bomo pri gradnji, nakupu ali vgradnji oz. montaži naprav in proizvodov upoštevali temeljne okoljske zahteve, kot jih določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3).

Pri tem bomo upoštevali Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov (točka 7.2. Priloge 7 Uredbe o zelenem javnem naročanju):

1.	Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oz. montaži naprav in proizvodov bomo upoštevali rešitve iz izdelane projektne dokumentacije naročnika.
2.	Pri gradnji, rednem in investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oz. montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali: proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF₆), notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot: 30 g/l, brez vode, za stenske barve, 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo, 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami, materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za misijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.
3.	Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne presegajo vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.
4.	Kadar se pri gradnji: nosilne konstrukcije, ostrešja, fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in stavbnega pohištva bomo uporabili les, ki izvira iz zakonitih virov.
5.	Imajo stranišča dvojno splakovanje, pri čemer ne porabijo več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje. V brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekočine

Pri tem bomo upoštevali temeljne okoljske zahteve za pohištvo (točka 8.1. Priloge 8 Uredbe o zelenem javnem naročanju):

1.	Delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu mora znašati vsaj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva. Izjema so lahko stoli in pohištvo, pri katerem zaradi namena uporabe, les ali lesna tvoriva niso dovoljeni zaradi predpisov ali standardov.
2.	Les in materiali na njegovi osnovi izvirajo iz zakonitih virov.
3.	Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g ne bodo vsebovali dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje.
4.	Premaz lesa ali plastični ali kovinski deli ne vsebujejo aziridina, kromovih (VI) spojin, več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS) in nevarnih snovi, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008 : – R23 (Strupeno pri vdihavanju.) ali H331 (Strupeno pri vdihavanju.), – R24 (Strupeno v stiku s kožo.) ali H311 (Strupeno v stiku s kožo.), – R25 (Strupeno pri zaužitju.) ali H301 (Strupeno pri zaužitju.), – R26 (Zelo strupeno pri vdihavanju.) ali H330 (Smrtno pri vdihavanju.), – R27 (Zelo strupeno v stiku s kožo.) ali H310 (Smrtno v stiku s kožo.), – R28 (Zelo strupeno pri zaužitvi.) ali H300 (Smrtno pri zaužitju.), – R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.), – R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.), – R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Xxxxx povzroči raka.), – R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.), – R48 (Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.) ali H373 (Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.) in H732 (Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.), – R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.), – R50 (Zelo strupeno za vodne organizme.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.), – R51 (Strupeno za vodne organizme.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.), – R52 (Škodljivo za vodne organizme.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), – R53 (Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.) ali H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.), – R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), – R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.), – R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.), – R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.), – R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.), – R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), – R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.), – R52/53 (Škodljivo za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.). Premazom, niso dodani ftalati, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: – R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), – R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.), – R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.) .
5.	Izhajanje prostega formaldehida iz lesnih tvoriv ni višja od 8 mg/100 g suhe snovi.
6.	Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne vsebujejo več kot 10 % mase hlapnih organskih spojin (HOS).
7.	Embalaža je: – iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali – iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času izvajanja projekta od izvajalca zahteva, da poleg izjave, ki jo v fazi oddaje javnega naročila šteje kot ustrezno dokazilo, predloži druga dokazila skladno s Prilogo 7 in Prilogo 8 Uredbe o zelenem javnem naročanju!

_{Kraj
in datum:}

_{Naziv:____________________________________}

_(žig)

_____{____________________________________}

_{(Ime
in priimek ter podpis)}

Obrazec št. 14

IZJAVA, DA PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

Pri ponudbi za izvedbo javnega naročila »KAJUHOV SPOMINSKI OBJEKT PRI ŽLEBNIKU«,izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem/ci.

Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil.

_{Kraj
in datum:}

_{Naziv:____________________________________}

_(žig)

_____{____________________________________}

_{(Ime
in priimek ter podpis)}

Opomba:

Izjava se izpolni le, če ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.

Obrazec št: 15

IZJAVA PODIZVAJALCA

Podizvajalec (naziv, naslov):___________________________________, matična št.______________

pod kazensko in materialno odgovornostjo v zvezi z javnim naročilom »XXXXXXX SPOMINSKI OBJEKT PRI ŽLEBNIKU« izjavljamo:

(ustrezno označite):

[ ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca;

hkrati dajemo soglasje, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila za KAJUHOV SPOMINSKI OBJEKT PRI ŽLEBNIKUplačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov oziroma situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računom oziroma situacijam, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.

[ ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

_{Kraj
in datum:}

_{Naziv:____________________________________}

_(žig)

_____{____________________________________}

_{(Ime
in priimek ter podpis)}

Opomba:Obrazec izpolnijo vsi podizvajalci pri predmetnem javnem naročilu; v primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Obrazec št: 16

IZJAVA IN POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV

Podpisani ___________________________________________ (ime in priimek pooblastitelja)

____________________________________________________ (naziv in naslov podjetja),

___________________________________________________ (ime in priimek pooblastitelja)

___________________________________________________ (naziv in naslov podjetja),

____________________________________________________ (ime in priimek pooblastitelja)

____________________________________________________ (naziv in naslov podjetja),

____________________________________________________ (ime in priimek pooblastitelja)

_____________________________________________________ (naziv in naslov podjetja)

1. potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo nosilca posla oz. poslovodečega partnerja __________________________ (naziv in naslov podjetja) – zakonitega predstavnika podjetja ________________________________ (ime in priimek), da v našem imenu podpiše ponudbeno dokumentacijo in v primeru, da bomo v postopku javnega naročila izbrani za izvedbo storitev, podpiše tudi pogodbo, razen v primeru, da bi v pravnem aktu o skupni izvedbi naročila določili, da pogodbo podpišejo vsi ponudniki v skupini.

2. Izjavljamo, da bomo predložili pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi naročila v primeru, da bomo izbrani na javnem razpisu.

_{Kraj
in datum:}

_{Naziv
ponudnika:____________________________________}

_(žig)

____ _{____________________________________}

_{(Ime
in priimek ter podpis pooblastitelja)}

Obrazec št: 17

TERMINSKI PLAN

Priložiti je potrebno terminski plan izvedbenih del z označenimi mejniki posameznih faz in podfaz do primopredaje del. Zajemati mora vse naročnikove definirane končne roke za izvedbo tega javnega naročila.

(Terminski plan morajo podpisati ponudnik in morebitni ponudniki v skupnem nastopu).

Obrazec št: 18

VZOREC POGODBE

POGODBA ŠT……………..

za gradnjo objekta

»KAJUHOV SPOMINSKI OBJEKT PRI ŽLEBNIKU«

ki jo sklepata

OBČINA ŠOŠTANJ

Trg svobode 12

3325 Šoštanj

ki jo zastopa župan Xxxxx Xxxxx, prof.

matična številka: 5884284

identifikacijska številka za DDV: SI97214043

(v nadaljevanju kot naročnik)

Izvajalec:

___________________________________________

Št. transakcijskega računa: _____________________

ID za DDV št.: _______________________________

Matična številka: _____________________________

ki ga zastopa direktor __________________________

(v nadaljevanju kot izvajalec)

UVODNE DOLOČBE

člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

je bil izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa po postopku oddaje naročila male vrednosti, objavljenega dne ……………….na Portalu javnih naročil, št. objave …………/2017 in obveščen z odločitvijo o oddaji naročila št. ……………………… z dne _________.

PREDMET POGODBE

člen

Predmet pogodbe je izgradnja objekta »KAJUHOV SPOMINSKI OBJEKT PRI ŽLEBNIKU.

Izvajalec bo dela opravil po popisu del in po predračunu iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za predmetno javno naročilo, na katerem je bil izbran kot najugodnejši ponudnik, in v skladu sprojektno dokumentacijo PGD,PZI št.05/2015, ki jo je izdelal Domino inženiring d.o.o., gradbenim dovoljenjem št.351-40/2016-1203 z dne 6.4.2016 ter v skladu z veljavnim Zakonom o graditvi objektov (v nadaljevanju: ZGO-1).

Pri izvedbi investicije mora izvajalec predvideti in izvesti vse potrebne ukrepe za varnost na gradbišču, ukrepe za čim bolj nemoten potek investicije, zagotoviti varnost delavcev in mimoidočih ter varnost in stabilnost objekta, dala pa v celoti izvesti skladno s tehnično in projektno dokumentacijo.

Izvajalec je upošteval predviden termin opravljanja dela in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo. Seznanjen je z razpisnimi zahtevami in s projektno dokumentacijo ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del.

člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in svojo ponudbo z dne __________, na podlagi katere je bil izbran in je kot priloga sestavni del te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo pri gradnji upošteval vse določbe Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012, 64/2012, 2/2013,89/2014in 91/15-ZJN-3).

Izvajalec se zavezuje da bo izvedel druga spremljajoča dela, ki bodo potrebna za izvedbo predmeta te pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to ali so izrecno navedena v tej pogodbi oz. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in pogodbenih specifikacijah.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s pristankom naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in nadzornega organa naročnika ter v primeru večjih sprememb s strani ustreznega soglasodajalca.

člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec na lastne stroške obvezuje, da:

bo v roku 15 dni po zapisniški primopredaji izročil naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijskem roku za kvaliteto izvršenih del;
bo dela izvršil vestno in kvalitetno, v skladu s potrjeno ponudbeno dokumentacijo, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, projektno dokumentacijo to pogodbo, pravili stroke, veljavnimi zakoni, nacionalnimi tehničnimi predpisi in standardi ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim tehničnimi specifikacijami (standardi in tehnična soglasja) in imajo predpisane certifikate kakovosti.
bo obvestil naročnika z dopisom o dokončanju del.

POGODBENA CENA

člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela, ki so predmet te pogodbe, opravil po cenah, ki jih je navedel v predračunu z dne _______________, ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe.

Izvajalec se obvezuje izvesti dela iz te pogodbe po sistemu “obračuna del po enoti mere” za skupno pogodbeno ceno:

Cena brez DDV znaša _________________________ EUR

DDV (DDV 22 %) znaša ________________________ EUR

Cena z DDV znaša ____________________________ EUR

z besedo: ___________________________ in ___/100 evrov

Vrednost del se financira s sredstvi projekta NRP: OB126-15-0005 - Kajuhov spominski objekt pri Žlebniku. Proračunska postavka: 18021006-Ureditev in vzdrževanje Kajuhovega spominskega obeležja.

Naročnik izjavlja, da je naročena gradbena storitev namenjena neobdavčljivi dejavnosti iz 5. odstavka 5. člena ZDDV-1 in naročnik ni plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1.

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje pogodbenih del, naročnik pa se obvezuje plačati za opravljena dela ceno, določeno s to pogodbo. Izvajalec se obvezuje izvesti dela iz te pogodbe po sistemu obračuna del po enoti mere po popisu za fiksno in nespremenljivo enotno ceno do zaključka del. Izključen je vpliv podražitev materialov med gradnjo ter vpliv morebitnega zakonskega povečanja stopnje obdavčitve na končno ceno.

SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

člen

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale zvišanje pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni aneks k pogodbi. Nepredvidena oz. spremenjena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naročnik prizna samo po predhodni potrditvi s strani nadzornika in naročnika in vpisu v gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi, po cenah materiala in dela, ki so navedene v osnovni ponudbi, vključno z vsemi popusti.

Za dodatna nova dela - pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po pričetku izvajanja del, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju.

S strani naročnika, projektanta in nadzornega organa nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico drugačno izvedbo gradnje, kot jo je potrdil naročnik ali odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika. Izvajalec v celoti prevzema tudi kritje škode povzročene tretji osebi (npr. poškodba obstoječe infrastrukture, druge zasebne ali javne lastnine,…), ki bi nastala ali bila povzročena pri izvedbi investicije po tej pogodbi, naročnik pa v zvezi s škodo, ki bi bila povzročena tretji osebi ne nosi nobene odgovornosti. V primeru, da izvajalec ne krije škode, ki jo je povzročil tretjim osebam, škodo lahko odpravi ali povrne naročnik na račun izvajalca, ki zoper tak način odprave škode nima možnosti ugovora.

Naročnik si pridržuje pravico obseg del zmanjšati, pri čemer izvajalec nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Izvajalec prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo izvajalec lahko predvidel.

ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL

člen

Izvajalec se obvezuje z gradnjo končati najkasneje v 90 dneh od uvedbe v delo. Naročnik bo izvajalca uvedel v delo najpozneje 15 dni po podpisu pogodbe.

Rok gradnje, pomeni, da je v gradbenem dnevniku zavedeno, da je izvajalec s pogodbenimi deli zaključil in da je bil izveden interni tehnični pregled. Gradbeni dnevnik mora biti zaključen (podpisan) tudi s strani odgovornega nadzornika.

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v delo. Tega dne izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.

Zaključek pogodbenih obveznosti je uspešno opravljen interni tehnični pregled (odpravljene vse evidentirane pomanjkljivosti), predana vsa dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja, opravljen končni obračun, pridobljeno uporabno dovoljenje, s strani nadzornika in naročnika podpisan primopredajni zapisnik o prevzemu del in predloženo finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku.

Uporabno dovoljenje mora biti pridobljeno najkasneje do 1. 9 . 2017.

Rok za gradnjo se lahko izjemoma sorazmerno podaljša ob nastopu izrednih dogodkov, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti.

Višja sila nastopi, če zaradi vremenskih razmer ni možno izvajati del več kot 5 dni nepretrgoma, kot tudi v ostalih primerih, ki jih navajajo posebne gradbene uzance. Izvajalec mora izkazati upravičenost podaljšanja roka za dokončanje del in o tem predhodno pisno obvestiti naročnika.

Izvajalec se obvezuje, da kakršna koli dodatna dela, več dela in manj dela niso razlog za podaljšanje pogodbenega roka.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbeno določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela.

V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec dolžan na svoje stroške primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.

ZAMUDE

člen

Izvajalec se zavezuje, da bo ob izpolnjenih obveznostih naročnika spoštoval pogodbene roke. Če izvajalec po svoji krivdi zamudi pogodbeno dogovorjene roke, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini pol odstotka (0,5%) od skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Za uveljavljanje pogodbene kazni naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga je izvajalec dolžan poravnati v osmih (8) dneh od izstavitve.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik zadrži zadržani znesek, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 8 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Naročnik premij za predčasno končanje del ne priznava.

NAČIN PLAČILA

člen

Obračun del se bo izvršil z začasnimi vmesnimi situacijami in končno situacijo, na podlagi dejansko izvršenih del po gradbeni knjigi, potrjenih s strani odgovornega nadzornika.

Ponudnik bo za opravljena dela v preteklem mesecu izstavil situacijo najkasneje do osmega (8) v mesecu, v štirih izvodih (original in tri kopije).

Plačevanje situacij se bo vršilo trideseti (30.) dan od datuma uradno prispelega pravilno izstavljenega e-računa na naslov naročnika. Naročnik bo izvedel nakazilo sredstev na transakcijski račun izvajalca, naveden na vsakokratni situaciji.

Naročnik bo vsako potrjeno situacijo plačal v višini 90% vrednosti opravljenih del. Zadržani znesek v višini 10% vsake izstavljene situacije bo naročnik zadržal in se bo izplačal 30. dan po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti in ko bo predstavniku naročnika predana Garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku.

Skladno z zakonodajo mora izvajalec naročniku izstavljati račune/situacije v e-obliki. Na računu mora biti obvezno navedena podlaga za izstavitev računa (naročilnica, pogodba, št. javnega naročila ipd.). Vsa spremljajoča dokumentacija, kot so zapisniki o prevzemu, dobavnice in prevzemnice, mora biti čitljivo podpisana in se pošilja kot priloga e-računa.

Priloga e-računu je s strani odgovornega nadzornika podpisana specifikacija porabe materiala in opravljenih storitev (s strani nadzornika podpisana situacija, obračun del ipd.). Na e-računu se je potrebno nedvoumno sklicevati na prilogo. Na računu mora biti obvezno navedena podlaga za izstavitev računa (naročilnica, pogodba, št. javnega naročila ipd.). Vsa spremljajoča dokumentacija, kot so zapisniki o prevzemu, dobavnice in prevzemnice, mora biti čitljivo podpisana in se pošilja kot priloga računa.

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

člen

Odgovorni predstavniki naročnika:	Xxxxxx Xxxx, ki ga na terenu zastopa Xxxxxx Xxxxx

Skrbnik pogodbe s strani naročnika:	Xxxxxx Xxxxx

Nadzornik:	________________________________________
Odgovorni nadzornik:	________________________________________

Predstavnik izvajalca:	________________________________________
Odgovorni vodja vseh del:	________________________________________

OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA

člen

Naročnik se obvezuje:

dati izvajalcu na razpolago vso potrebno projektno dokumentacijo, s katero razpolaga,
sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
izvajalca zapisniško uvedel v delo,
naročiti varnosti načrt in skleniti pogodbo za izvajanje koordinacije iz varstva pri delu,
narediti prijavo gradbišča na pristojni inšpekciji za delo.

Izvajalec jamči:

da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del,
da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma prejeto projektno dokumentacijo,
da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del,
da bo dela izvedel strokovno, s strokovno usposobljenim kadrom in v skladu s projektno dokumentacijo,
izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih gradbene stroke in načelu dobrega gospodarja in dobre prakse,
izvajati dela v skladu s področnimi predpisi ter standardi in uporabiti material in tehnologijo, ki v najmanjši meri obremenjuje okolje,
da bo pri izvedbi del upošteval vse delovne in varnostne pogoje, kot to določajo veljavni predpisi in pri izvedbi del upošteval varnostni načrt gradbišča in zahteve koordinatorja iz varstva pri delu,
da bo imel na gradbišču ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez predhodnega soglasja naročnika oziroma odgovornega nadzornika in da bo vsako zamenjavo ekipe sporočil naročniku najmanj tri dni pred nameravano zamenjavo,
da bo imel na gradbišču ustrezno in zadostno gradbeno mehanizacijo in opremo, ki bo ustrezno vzdrževana in skladna z zahtevami,
da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti podpisane s strani izvajalca, nadzornega organa pri gradnji in odgovornega vodje del,
da bo zavaroval in označil gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika,
da bo vsa dela ustrezala projektni dokumentaciji ter zahtevam naročnika.

Izvajalec se obvezuje:

da bo ščitil interese naročnika,
izvajati dela po projektni dokumentaciji, kvalitetno, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo področje investicije, ki je predmet te pogodbe,
brezplačno izdelal projekt organizacije gradbišča, ki bo natančno opredelil, organizacijo gradbišča, skladiščenja materialov, odvoze materialov na gradbiščno in trajno deponijo, spremenjene prometne ureditve, zapore cest, obvoze in prometno signalizacijo v času gradnje, v kolikor bo to potrebno,
da bo po potrebi na lastne stroške opravil vse potrebne meritve in strokovna poročila s katerimi bo dokazoval, da oprema v celoti ustreza veljavnim predpisom, normativom in standardom,
pred začetkom del predati naročniku organizacijski načrt gradbišča in zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom naročnika,
zagotoviti prostor za začasno skladiščenje materialov, strojev, orodja, opreme ipd.,
zagotoviti varnost na in v okolici gradbišča, s poudarkom na varnosti delavcev in vseh mimoidočih,
zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na gradbišču,
zagotoviti varnost in stabilnost objekta, ki je predmet investicije,
zagotoviti ustrezno prometno ureditev in signalizacijo ter obvoze tako, da bo potekal osebni in transportni promet čim bolj nemoteno ves čas gradnje, v kolikor bo to potrebno,
pred začetkom del poskrbeti za prijavo zapore cest, kot in če bo to potrebno, ter po potrebi za to pridobil ustrezna soglasja
zagotoviti lastno kontrolo nad kakovostjo izvajanja del in dobavo materiala,
namestiti kopijo prijave gradbišča na vidno mesto,
označiti gradbišče skladno s predpisi,
postaviti gradbiščno tablo,
za potrebe nadzornega organa zagotoviti na gradbišču, na svoje stroške, primeren, razsvetljen, ogrevan in opremljen prostor za ves čas gradnje, razen če se z naročnikom ne dogovori drugače,
da bo na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljena za začasno deponijo materiala od izkopov in zagotovitev ravnanja z odpadki v skladu z veljavnimi prepisi in varnostnim načrtom ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča,
da bo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), ki veljajo za tovrstne investicije, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov,
da bo vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ter načinu ravnanja z njimi, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,
da bo upošteval, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo (Uradni list RS, št. 88/05, 97/06) ter so označeni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katere so se tisti, ki so dali proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehnično soglasje (STS) ali evropsko tehnično soglasje (ETA) ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi,
vgrajevati materiale in opremo, ki ustrezajo zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije, veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanje priskrbeti ustrezne ateste, certifikate, poročila, slovensko tehnično soglasje, garancijske liste, navodila za uporabo in vzdrževanje in ostalo dokumentacijo,
omogočiti med gradnjo nemotene dostope do stanovanjskih, poslovnih in ostalih objektov ter jim omogočiti normalno funkcioniranje,
da bo na osnovi pisnega naročila pooblaščene osebe naročnika ali nadzora opravil vsa dodatna in nepredvidena dela,
izvesti v skladu s 653. členom Obligacijskega zakonika vsa nepredvidena dela, ki so neodložljivo nujna, da se prepreči večja škoda ali zagotovi stabilnost objekta in odpravijo vse potencialne nevarnosti za življenje ljudi in ostalega premoženja;
da ne bo začel z nepredvidenimi deli, katerih izvedba lahko počaka do potrditve odgovornega nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik, do potrditve oziroma sklenitve aneksa k tej pogodbi,
izročiti dokazila (ateste, certifikate,…) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi,
naročnika pisno obvestiti o začetku in dokončanju del in prekinitvah in razlogih zanje,
izvesti vsa dela v skladu s časovnim načrtom izvajanja del,
da bo vse spremembe ali odstopanja od projektne dokumentacije dokumentiral v gradbeni dnevnik in obračunski izvod PZI projektne dokumentacije, katere bosta odgovorni nadzornik in odgovorni projektant sproti potrjevala,
poskrbeti za pravočasno naročanje geodetskih meritev, še posebej tistih elementov infrastrukture, ki morajo biti geodetsko posneti pred zasutjem,
da bo vse poškodbe vodov (ki bi mu bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in privatne lastnine popravil na lastne stroške,
zagotoviti sprotno evidentiranje in vris sprememb v obračunski izvod PZI projekta,
izvesti zagon MKČN in predati naročniku Navodila za obratovanje in vzdrževanje,
naročniku oziroma odgovornemu nadzorniku sproti izročati vso dokumentacijo vezano na dobavo materiala in opreme, kot so: atesti, certifikati, poročila in dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiala, opreme in proizvode,
pripraviti dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi dokazili, kot so izjave projektanta, nadzora, certifikati, poročila o preizkusih in meritvah in drugo dokumentacijo, ki jo mora izvajalec predati naročniku v treh izvodih skupaj z obvestilom o zaključku pogodbenih del oziroma ko bo objekt pripravljen za tehnični pregled,
nadzor ali pooblaščena oseba dokumentacijo pregleda in v kolikor smatra, da ni popolna in skladna z zakonodajo jo mora izvajalec dopolniti in popraviti v roku 10 dni od pisnega obvestila,
izročiti vso potrebno dokumentacijo, ki vsebuje med ostalim pet (5) izvodov PID dokumentacije, za namen tehničnega pregleda nadzornemu organu in naročniku na internem tehničnem pregledu,
na internem tehničnem pregledu naročniku predložil izjave lastnikov zemljišč, da iz naslova obravnavane investicije nimajo več nikakršnih zahtevkov.

PREVZEM IN KONČNI OBRAČUN

člen

Po končanih delih oziroma po prejetju pisnega obvestila izvajalca in vpisov v gradbeni dnevnik, da je z deli končal, opravijo predstavnik naročnika in odgovorni nadzornik v sodelovanju z izvajalcem interni tehnični pregled objekta, na katerem izvajalec dostavi vso potrebno dokumentacijo po veljavnem ZGO-1 (89. člen).

V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti na internem tehničnem pregledu se le te zapisniško zavedejo. Xxxxxx se v zapisniku izvajalcu določi rok za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Po odpravi pomanjkljivosti in pisni izjavi izvajalca, da je napake odpravil, se pristopi h končnemu obračunu.

Naročnik, nadzor in izvajalec po pridobitvi uporabnega dovoljenja izvedejo prevzem del in sestavijo primopredajni zapisnik o prevzemu del. Pogoj za veljavnost zapisnika o prevzemu objekta je predložitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

ODSTOP OD POGODBE

člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če:

izvajalec po pisnem pozivu naročnika in dodatnem roku ne prične z deli ali z njimi po prekinitvi ne nadaljuje;
izvajalec zamuja z deli za več kot 20 dni;
nadzorni organ ugotovi, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke;
izvajalec brez soglasja naročnika odda dela podizvajalcem, ki niso bili navedeni v ponudbi;
izvajalec krši obveznosti, dogovorjene v tej pogodbi.
javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

člen

V primeru odstopa od pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik ustavi vsa plačila izvajalcu do ugotovitve nastale škode, ki jo je dolžan izvajalec plačati. istočasno pa ima pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen in škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

Če naročnik odstopi od pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, mu mora izvajalec plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev v višini 30 % pogodbene vrednosti z DDV.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

GARANCIJSKE OBVEZNOSTI, ODPRAVA NAPAK

člen

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala, opreme in kvaliteto vgradnje le-te.

Izvajalec zagotavlja garancijo za izvedena dela in sicer:

za obdobje najmanj štirih (4) let splošnega garancijskega roka za kakovost izvedenih del, od podpisa primopredajnega zapisnika o prevzemu del,
za opremo in izdelke veljajo garancijski roki podizvajalcev oziroma dobaviteljev vendar minimalno 1 leto od primopredaje del.

Prav tako mora ponudnik jamčiti deset (10) let za napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo njeno solidnost, v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

Izvajalec se zaveže v času garancijskega roka izvesti prve meritve skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. št. 94/14 in 98/15) na vgrajeni MKČN. Po izvedenih meritvah bodo morali biti rezultati meritev skladni z mejnimi vrednostmi Uredbe o odvajanju in čiščenju odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15).

Prav tako je izvajalec dolžan v času garancijskih rokov, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme, tehnološke opreme ter nestrokovne vgradnje le-te.

Naročnik lahko unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku tudi v primeru nedoseganja zakonskih zahtev vezanih na iztok odpadne vode iz MKČN oz. lahko zahteva dobavo in vgradnjo nove MKČN, ki bo izpolnjevala zakonskim zahtevam vezanim na iztok odpadne vode iz MKČN.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov.

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, sicer ga bo naročnik v celoti unovčil.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

člen

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v roku 15 dni po zapisniški primopredaji in sicer v višini 5 % končne pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja finančnega zavarovanja mora biti za trideset (30) dni daljši kotsplošni garancijski rok zakvaliteto izvršenih del. V primeru, da izvajalec ne predloži finančnega zavarovanja, naročnik obdrži zadržani znesek.

PODIZVAJALCI

člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Izvajalec sme podizvajalca po lastni izbiri vključiti v dela po tej pogodbi le na podlagi predhodnega soglasja naročnika, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matično številko, davčno številko in transakcijski račun)
podatki o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec
podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del
morebitno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo.

Izvajalec se obvezuje, da se bo z aneksom iz prejšnjega odstavka tega člena zavezal, da bo pogodbe o odstopu terjatev po tej pogodbi sklepal samo s soglasjem naročnika.

člen

Podatki o podizvajalcih:

_{Podatki o podizvajalcu}

_{(naziv,
polni naslov, matična številka, davčna številka in
transakcijski račun, zakoniti zastopnik)}

_{Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec}

_{Vrednost del podizvajalca ali % glede na skupno pogodbeno
vrednost}

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, velja, da:

glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. Naročnik o izvedenem plačilu obvesti izvajalca na e-naslov: ________________________________.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

(člen se uporabi le v primeru, da bo izvajalec izvedel naročilo s podizvajalcem)

ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME

člen

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati proti vsem rizikom vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti do izročitve objekta naročniku, in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.

Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.

Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz zavarovalne police.

RAVNANJE Z ODPADKI

člen

Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, na delovišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov.

Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na delovišču tako, da ne onesnažuje okolja in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem.

Naročnik pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov izključno zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh, z namenom, da se pretežni del gradbenih odpadkov predela v reciklate in odstrani čim manjši delež preostanka gradbenih odpadkov, pri čemer mora izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov paziti, da se pravilno izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Paziti mora tudi, da so zbiralci, predelovalci, odstranjevalci ter prevoznik gradbenih odpadkov vpisani v ustrezne evidenčne sezname na ARSO in da posedujejo ustrezna dovoljenja za zbiranje, predelavo prevoz oziroma odstranjevanje. Izvajalec mora mesečno sproti za namen vzpostavljanja evidence predložiti seznam evidenčnih listov, ob izročitvi in prevzemu del pa izročiti naročniku evidenčne liste in drugo, s predpisi o ravnanju z odpadki ter graditvi objektov, določeno dokumentacijo.

KONČNE DOLOČBE

člen

Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

člen

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta pogodbeni stranki prizadevali rešiti morebitni spor iz te pogodbe z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora.

V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe, soglašali s predložitvijo spora v mediacijo.

člen

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank.

člen

Ta pogodba je sestavljena v 3 enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank.

Naročnik prejme dva (2), izvajalec pa en (1) izvod te pogodbe.

V _______, __________________________ V Šoštanju, __________________

IZVAJALEC NAROČNIK

________________________, direktor Župan Občine Šoštanj Xxxxx XXXXX, prof.

Obrazec št: 19

PREDRAČUN

NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Predračun za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na priloženem obrazcu.

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec iz priloge vnese:

cene na enoto dela in materiala;
izračunano skupno ceno postavke;
izdelano rekapitulacijo vseh del;
izkazano skupno vrednost vseh del brez DDV in z DDV.

Cene za enoto vsebujejo vse stroške (materiala, dela in strojev, drobnega materiala in kala, režijskih pripravljalnih in zaključnih del, morebitne trošarine, takse, prispevke, uvozne dajatve, stroške embaliranja, nabave, prevoza, zavarovanja, ipd.) in davke, ki bi lahko nastali pri izvedbi tovrstnih del, zato jih izvajalec kot strokovnjak mora predvideti in vkalkulirati v ceno za enoto.

V priloženem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave, potrebno je ponuditi tehnično enakovreden ali boljši material oz. opremo.

K ponudbenemu predračunu mora ponudnik priložiti še KALKULATIVNE ELEMENTE in sicer:

cenik mehanizacije,
cenik delovne sile,
cenik transportov in cenik materiala FCO gradbišče.

Ponudnik predloži kalkulativne elemente, na podlagi katerih je izdelana ponudba.

Ponudnik bo moral podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo (vzorce) pred pričetkom gradnje. Brez potrditve vgradnja materialov in elementov ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz. elemente odstranil.

Ponudnik: ____________________________________________________________________

P R E D R A Č U N št. ____________________

_{Kraj
in datum:}

_{Naziv
ponudnika:____________________________________}

_(žig)

____ _{____________________________________}

_{(Ime
in priimek ter podpis pooblastitelja)}

Obrazec št. 20

VZOREC BANČNE GARANCIJE / KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za ___________________________ (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Original garancije št. ______________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok, ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

_Garant

_{(žig
in podpis)}

VI. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE NAROČILA

SPLOŠNO

Naročnik želi zgraditi spominski objekt tlorisnih dimenzij cca. 8,5 x 5,5 m. Višina objekta v slemenu je 5.95 m. Streha je lesena dvokapnica, položena na lesene in ab-stebre. Na južni strani je predviden ab-podporni zid. Absolutna višinska kota pritličja je + 758,50 m nm.

Izgradnja spominskega objekta, na območju kmetije Žlebnik (Šentvid pri Zavodnjah 2), posvečenega pesniku Xxxxx Xxxxxxxxxx Kajuhu, ki je padel na tem mestu. Gradnja bo potekala na zemljišču s parcelno številko 196/8, katastrska občina 946 – Šentvid pri Zavodnjah v Občini Šoštanj.

Objekt bo pritličen, dvodelen: prvi del bo lesena konstrukcija – parafraza kozolca – in bo namenjen temu, da lahko skupina ljudi cca 20 sede in 20 stoje sodeluje pri dogodku. ½ tega prostora se bo lahko zasteklila z zložljivimi steklenimi stenami za dogodke v hladnejšem delu leta in ob slabšem vremenu. Drugi del objekta bo zidan. Vsebina zidanega dela bo: spominski del (informacijska stena, multivizija) ter javne sanitarije (ločeno: moške + ženske in invalidi).

Z gradnjo se posega v vplivno območje spomenika 9619 – spominsko znamenje Xxxxx Xxxxxxxxxx Kajuhu ter v vplivno območje naravne vrednote – Žlebnikova lipa.

KONSTRUKCIJA

Strešna konstrukcija

Nosilna strešna konstrukcija je leseno trikotno razpiralo z kapnimi in slemensko lego. Trikotno vešalo je izvedeno po standardnih lesnih zvezah. Spodnje razpiralo se v ab-stebre sidra z M24 kladivastimi vijaki, ki so predhodno zabetonirani v steber. Prav tako se z vijaki M24 povežeta razpiralo in kapna lega. Dodatno se spoj varuje z jeklenimi poveznimi klamfami. Lesene sohe, ki podpirajo trikotno vešalo se stabilizirajo z jeklenim križem na nivoju kapnih leg.

Stebri in stene

Armiranobetonski stebri B/H=20/20 cm so obzidani s kamnom. V vzdolžnih oseh so stebri povezani s kapnimi legami na višini 3,0 m, prečno pa z razpiralom trikotnega vešala. Ab stebri so vpeti v temelje in ab-talno ploščo.

Talna plošča je debeline 15,0 cm.

Temeljenje

Temelji so pasovni B/H=60/40 cm armiranobetonski.

Pod temelji se po potrebi vgradi dobro komprimirana tamponska blazina. Izkop se v primeru slabih temeljnih tal izvede cca do globine 0,2 m pod predvideno koto temeljev. Dno izkopa se nato, na mestu predvidenih temeljev, ustrezno utrdi. Za izdelavo tamponske blazine naj se uporabi kamnit, dobro granuliran material (tolčenec), granulacije od 0/45 mm do 0/100 mm. Material se vgradi v debelin med 20 cm in 30 cm. Togost vgrajene plasti, merjena z dinamično krožno ploščo, mora znašati Evd ≥ 40 MPa.

Napotki za temeljenje so podani v geološkem poročilu podjetja BLAN d.o.o. pod številko elaborata GM-159/2015.

Oporni zid

Na južni in zahodni strani je oporni zid različnih višin, ki sledi naklonu terena. Zid je armiranobetonska stena oziroma vidni del pozidan s kamnom, temeljena na pasovnem temelju dimenzij B/H=60/40 cm.

TEMELJENJE

Temelji so pasovni B/H=60/40 cm armiranobetonski.

Napotki za temeljenje so podani v geološkem poročilu podjetja BLAN d.o.o. pod številko elaborata GM-159/2015.

Pred izvedbo temeljev mora geolog potrditi predpostavke tega izračuna. V kolikor bodo ugotovljene karakteristike tal slabše, je potrebna sprememba izračuna temeljenja.

ARHITEKTURA

Stavbno pohištvo bo leseno. Notranje in zunanje okenske police kamen ali les. Mokri prostori (sanitarije) obloženi s keramičnimi ploščicami.

Tlaki v lesenem delu stavbe: pran beton z nevpadljivim dekorativnim agregatom v svetli barvi, kot rečni pesek drobne granulacije.

Kleparski elementi bodo titan cink pločevina v naravni sivi barvi. Okoli objekta bodo betonski tlakovci.

Streha

Naklon 45 stopinj, minimalni napušči (cca 20 cm)

Vlakno-cementna strešna kritina kot ETERNIT (proizvajalec Eternit AG, Švica), ustreza SIST EN 492

Xxxxxx pritrjujemo s strešnimi kljukami, le na robovih strehe in na izpostavljenih mestih plošče dodatno pritrdimo z dvema lepenkarjema. Standardne strešne kljuke so pocinkane, po naročilu pa lahko tudi iz nerjavnega materiala.

Polaganje strešnih plošč poteka neodvisno od smeri vetrov, izjema so slemenske plošče, ki jih moramo polagati v nasprotni smeri prevladujočih vetrov. Krovska dela naj opravljajo krovci, ki obvladajo delo z ravnimi strešnimi ploščami.

Plošče polagamo na letve dim. 30x50 mm ali 24x48 mm. Plošče pritrjujemo s strešnimi kljukami, le na določenih mestih (kap, čelo, greben, ...) moramo plošče pritrditi tudi z dvema lepenkarjema.

Sleme in greben lahko pokrijemo s polkrožnimi slemenjaki ali z ravnimi

slemenskimi ploščami. Slemenjake oz. slemenske plošče polagamo vedno proti glavni smeri vetra.

V krajih z obilnimi snežnimi padavinami se priporoča izvedba slemena z ravnimi slemenskimi ploščami.

Dostop

Prometna ureditev je obstoječa in se zaradi predmetnega objekta ne spreminja. Dostop do objekta bo omogočen z utrjeno potjo.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Meteorna voda s strehe objekta se bo ponikala. Upoštevani bodo ukrepi za zmanjševanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin v kanalizacijo oz. vodotoke (Zakon o vodah – UL RS 67/02, 57/08; Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo – UL RS 79/09).

Vse meteorne vode so zajete in nadzorovano speljane v meteorno kanalizacijo. Meteorna kanalizacija okoli objekta (s sistemom peskolovov, linijskih rešet, jaškov, zadrževalnikov …), je prikazana na risbi temeljev v načrtu arhitektur
Meteorna voda je speljana v ponikovalnico na spodnjem delu lokacije. Potek celotnega sistema kanalizacije in lokacija ponikovalnice je razviden iz prikaza komunalnih vodov v vodilni mapi.
Ponikanje je zagotovljeno na globini glineno meljnih zemljin, ki se nahajajo neposredno pod plastjo humusne preperine. Pri dimenzioniranju ponikalnika naj se upošteva vodoprepustnost k=10^–3do 10^–0.xx/x. Zadostnost ponikovalne površine se bo med izvedbo preverila s testom ponikanja in po potrebi prilagodila glede na dejansko ugotovljeno stanje.

Fekalna voda, ki bo nastajala v objektu, se bo očistila v mali čistilni napravi in ponikala.

Kanalizacija se izvede iz plastičnih cevi premera najmanj DN 160 mm, z minimalnim 1% padcem. V bližini objekta se vgradi revizijski jašek, da se omogoči neovirano vzdrževanje interne kanalizacije v objektu. Na vertikalnih in horizontalnih lomih kanala se prav tako vgradijo revizijski jaški. Revizijski jaški naj bodo dimenzije DN 800 mm ali minimalne dimenzije DN 600 mm.

VODOVODNI PRIKLJUČEK

Hišni vodovodni priključek

Obravnavani spominski objekt je možno priključiti na obstoječi hišni vodovodni priključek, v upravljanju Občina Šoštanj. Lokacija predvidene gradnje objekta je na parc. št. 196/8, k.o. 964 – Šentvid pri Zavodnjah.

Spominski objekt se bo priključil na obstoječi hišni vodovodni priključek, katerega je potrebno v določenem segmentu prestaviti izven gabaritov obravnavane gradnje (razvidno iz situacije).

Prestavitev obstoječega hišnega vodovodnega priključka se izvede na način, da bo os novega cevovoda odmaknjena min. 1,5m od roba temeljev predvidenega objekta.

Za pravilno izvedbo prestavitve, mora investitor pred začetkom del naročiti zakoličbo obstoječega hišnega vodovodnega priključka na terenu, ter nadzor med gradnjo.

Prestavitev se izvede s cevjo dimenzije PE100 32/DN25, tlačne stopnje PN16 SDR11, katera se namesti v zaščitno cev dimenzije PE80 63/DN50 PN8.

Priklop novega hišnega vodovodnega priključka za obravnavani objekt se izvede na obstoječi hišni vodovodni priključek preko T-kosa (elektrovarilna spojka, PE100 SDR11)

Velikost novega hišnega vodovodnega priključka je dimenzije PE100 32/DN25, tlačne stopnje PN16 SDR11, kateri je vgrajen v zaščitno cev dimenzije PE80 63/DN50 PN8.

Prostor med koncema notranje stene zaščitne cevi in zunanje stene vodovodne cevi mora biti elastično zatesnjen zaradi preprečitve vdora vode.

Na obravnavani parceli se v nepovozni površini ob objektu (zelenica) vgradi tipski vodomerni termo jašek z LTŽ pokrovom (dim. 65x45x120cm), proizvod kot npr. Zagožen, za vgradnjo vodomera DN20 (možnostjo daljinskega odčitavanja).

Vhod in izhod vodomernega jaška je tovarniško izdelan vodotesno in elastično tako, da dopušča potrebne horizontalne in vertikalne premike vodovoda glede na steno jaška. V vodomernem jašku se nahaja vsa potrebna armatura (krogelna pipa, lovilec nečistoč, nepovratni ventil kot vložek k vodomeru, krogelna pipa z izpustom – načrt S03).

Od vodomernega jaška vodimo do objekta interni hišni vodovodni priključek, dimenzije PE100 25/DN20, tlačne stopnje PN16 SDR11, kateri je vgrajen v zaščitno cev dimenzije PE80 50/DN40 PN8.

Prehod zaščitne cevi skozi steno objekta mora biti trajno elastično zatesnjen.

Interna instalacija, ter interni vodovodni priključek se vodi z minimalnim padcem od objekta proti vodomernemu jašku, zaradi praznjenja notranje instalacije v zimskem času.

Zemeljska in gradbena dela

Priključni vod je potrebno položiti pred zaključnimi deli kot so polaganje robnikov, asfaltiranje površin in podobno. Tako je v tem projektu zajet izkop in zasip z izkopanim materialom. Priprava površin za asfaltiranje in druga finalna dela so zajeta v gradbenem projektu.

Pred začetkom del je potrebno izvesti zakoličbo trase cevovoda in mikrozakoličbo obstoječih komunalnih vodov, ki potekajo po trasi cevovoda. Pred začetkom zemeljskih del je potrebno od pooblaščenih delavcev Elektro, vodovoda in Telekom pridobiti točne podatke o mikrolokaciji vodov.

Izkop vodovodnega jarka poteka v terenu III. ktg. v povprečni globini 1.2m z odmetom materiala na zunanji rob jarka. Izkop jarka za polaganje cevi je na celotni trasi možno izvesti s strojem. Izkop se vrši pod kotom notranjega trenja tal, dno jarka mora biti minimalne širine 70 cm.

Pri pripravi jarka je potrebno biti pozoren, da so stene jarka stabilizirane, da z roba jarka ne pada izkopana zemlja ali skale ter da se odlaga izkopani material na razdaljo najmanj 0.4m od roba jarka. Minimalna globina izkopa je 1.2m , minimalna širina dna kanala je 0.7m. Dno jarka mora biti zravnano, odstraniti je potrebno vse štrleče kamne. Cev mora ležati po celotni dolžini na ravnih tleh. Dno jarka predstavlja temelj cevi, zato se pripravi peščena posteljica debeline 10cm iz peska zrnatosti 0-4mm. Cev se polaga v jarek s pomočjo stroja ali podobne naprave. Nikoli ne sme cev prosto pasti v jarek.

Cevi zasujemo z peskom zrnatosti 0-4mm, 20 cm nad temenom cevi, nakar se jarek po plasteh debeline 15 cm z nabijanjem zasuje z izkopanim materialom, zadnjih 20 cm se zasuje z prej odstranjenim humusom in fino splanira ter poseje z travnim semenom. V povoznih površinah se jarek zasuje z nasipnim peskom in utrdi.

Na celotni trasi priključne cevi mora biti 30 cm nad temenom vodovodne ali zaščitne cevi obvezno vgrajen opozorilni trak s kovinskim vložkom in napisom "POZOR VODOVOD".

Priključek na javno vodovodno mrežo izvede upravljalec oz. za to pooblaščeno podjetje, ki dobavi tudi števec. Na teh mestih je potrebno izvajati izkop pazljivo, izvajati ročna zemeljska dela ter vod usrezno zaščititi oziroma upoštevati je potrebno vse zahteve / odmike / pogoje iz tehničnih smernic upravljalcev omenjenih komunalnih naprav (vodovod, elektrika, PTT...).

Za ugotovitev kvalitete položenega vodovoda in ugotovitve eventuelnih poškodb in napak cevi in delov pri transportu ali montaži, se mora izvesti tlačni preizkus po navodilih proizvajalca cevi v prisotnosti vseh odgovornih oseb (izvajalci, nadzorni organ), vse pripombe pa vnesti v gradbeni dnevnik.

Po uspešno opravljenem preizkusu vodotesnosti vodovoda mora izvajalec predložiti še atest o dezinfekciji omrežja in kvaliteti vode zgrajenega vodovoda. Vsa dela na izgradnji vodovoda se morajo izvajati po projektu, predpisih distributerja in veljavnih tehničnih normativih in standardih.

Vodovodni hišni priključek se mora katastrsko posneti in vnesti v zbirni kataster komunalnih naprav v skladu z obstoječimi standardi.

VODOVOD IN KANALIZACIJA

Interna vodovodna instalacija

Interna instalacija vodovoda se v celoti dimenzionira po standardu DIN 1988.

Predvidena je lokalna priprava tople sanitarne vode, preko el. bojlerja, volumna V=10l. Na dovodu hladne vode za napajanje bojlerja se vgradi varnostno-izpustni ventil (6bar).

V objektu se razvod razpelje od mesta vstopa PE cevi do posameznih sanitarnih porabnikov v stenskih utorih.

Celotna instalacija hladne in tople vode v objektu se predvidi z večplastnimi predizoliranimi (press) cevmi, proizvod kot npr. Uponor, Henco, tip Pex/Al/Pex, s pripadajočimi fazonskimi kosi in vodovodnih armatur, debeline izolacije 6mm. Cevi in spojni elementi se spajajo s stiskanjem (press) in tesnili (O-ring), ki zagotavlja hitro in enostavno montažo ter varne spoje.

Hišna kanalizacija

Instalacija kanalizacije je v celoti dimenzionirana po standardu DIN 1986.

Razvodi kanalizacije (odtočna in fekalna kanalizacija) se speljejo v stenskih utorih, ter nadalje v peščenem nasutju pod AB ploščo, ter se izvede s padcem 1.5 – 2% proti zunanjemu jašku (predmet načrta zunanje ureditve).

Vsi kanalizacijski razvodi so izvedeni iz PP cevi. Vsak zaključen sistem kanalizacije se podaljša z odzračno cevjo nad streho, kjer se zaključi z odzračno kapo.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti prehodu kanalizacijskih cevi skozi AB temeljno ploščo, kjer je potrebno zagotoviti ustrezno dilatacijo.

Po montaži je potrebno kanalizacijo preizkusiti na tesnost pod polno obremenitvijo sanitarnih elementov. Vse sanitarne elemente je potrebno na kanalizacijo priključiti preko sifonov.

Zaključek

Za vso instalacijo, opremo in armaturo je potrebno uporabiti material, ki po kvaliteti in dimenziji ustreza v skladu s standardi SIST oz. Evropskimi (EN, CEN..) ali mednarodni (ISO). Instalacijo je potrebno izvesti v skladu s splošno veljavnimi navodili in po navodilih proizvajalcev. Pred uporabo in tehničnim pregledom je potrebno izvesti dezinfekcijo instalacije in izvesti kontrolo kvalitete vode.

ENERGETSKA SITUACIJA

Naročnik bo zgradil spominski objekt. Maksimalna moč objekta bo znašala P_max = 11060W

Maksimalna moč porabnika bo znašala 4000 W.

V priključni omarici investitorja bodo vgrajene tarifne varovalke: NV 3x20A

Instalacijo ščitimo pred prenapetostmi z odvodniki prenapetosti razreda B2 – In(8/20)=30kA.

Električna instalacija objekta mora izpolnjevati pogoje za TT sistem napajanja.

Objekt mora biti ozemljen z ozemljilom okoli objekta in mora imeti izvedeno glavno izenačevanje potencialov ter dodatno zaščito s FID stikalom.

ZUNANJI NN KABELSKI PRIKLJUČEK

Priključitev objekta

V bližini bodočega objekta poteka NN kabel. Kabel se na mestu priključitve zakoliči in nato del ročno izkoplje. Kabel se nato s KB spojko podaljša 2x 30m kabla E-AY2Y-J-4x35mm2 do investitorjeve KPMO, tako da se investitorjeva omarica všiva v obstoječi NN vod.

Kabel se položi direktno v zemljo. Pred popolnim zasutjem kabla, je potrebno 20-30cm pod površino položiti se opozorilni PVC trak z oznako "ENERGETSKI KABEL".

V kabelski jarek nad sekundarnim kablom se položi tudi ozemljitveni trak Fe/Zn 25x4mm, ki se mora položiti 25 do 30 cm nad kablom. Ozemljitveni trak se položi po trasi od PSo nad sekundarnim kablom iz PSO in se veže na ozemljilo objekta.

Izvajalec mora najmanj osem dni pred pričetkom del pisno obvestiti pristojnega sistemskega operaterja o lokaciji ter datum začetka gradnje.

V bližini el. vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise.

Vsi stroški popravil poškodb, ki b nastali na el. vodih kot posledica gradnje objekta, bremenijo izvajalca predmetnih del.

Po položitvi kablov je potrebno izdelati natančen izvršilni načrt (geodetski posnetek) njihove položitve in ga predložiti na tehničnem pregledu.

Kabel mora biti položen skladno s publikacijo "Tipizacija energetskih kablov 1, 10 in 20 kV". V navedeni publikaciji je opisana tudi izvedba križanj s komunalnimi in komunikacijskimi napravami, kot so vodovod, toplovod, kanalizacija, ceste in asfaltirane površine, telekomunikacijsko omrežje in drugo. V nadaljevanju so opisane zahteve za križanja, ki jih predvidevamo na projektiranih trasah, razvidne pa so iz priloženih načrtov.

Od pristojnih podjetij je potrebno za pričakovana križanja pridobiti ustrezna soglasja. Vse zahteve iz pridobljenih soglasij je potrebno pri polaganju kablov dosledno upoštevati.

Izvedba priključne omarice

V fasado se vgradi omarica PL3NT, na pripadajočem poliestrskem ali betonskem podstavku vsaj 0,6m od kote urejenega terena. V podstavek se vgradijo po tri  80mm cevi.

V omarici se vgradijo trifazni dvotarifni števec delovne energije ZMXi320cpu1L1D3 in prenapetostni odvodniki PROTEC B2 In(8/20)=30 kA.

V priključni omarici bodo vgrajene tarifne varovalke NV 3x20A v varovalčnem podnožju Quadron 00 160A, ki služi za všivanje omarice v kabel.

Glavna doza za izenačitev potenciala se naj montira pod RH. To dozo ozemljimo z valjancem Fe/Zn 25x4 m, vezanim na zaščitno ozemljilo. Iz glavne doze izvedemo vse povezave do notranjih doz za izenačitev potenciala ter zaščitno zbiralko priključne omarice

Tipska križanja

KRIŽANJE ENERGETSKIH KABLOV S CESTAMI:

Polaganje energetskih kablov pri križanju cest se izvaja s prekopom ali z vrtanjem ceste. Slednji način izvedbe je primernejši, saj uporabniki cest pri taksnem delu niso ovirani.

Križanje energetskih kablov s cestami se izvede s pomočjo kabelske kanalizacije. Minimalna vertikalna oddaljenost od zgornjega roba kabelske kanalizacije (cevi) do površine ceste mora biti 1,2m.

PRIBLIŽEVANJE IN KRIŽANJE ENERGETSKIH KABLOV IN TELEKOMUNIKACIJSKIH KABLOV:

Pri paralelnem vodenju ali približevanju energetskih kablov in telekomunikacijskih kablov so dovoljene naslednje minimalne vodoravne oddaljenosti:

-0,5m za kable napetosti do 10kV

Če navedenih oddaljenosti ni mogoče zagotoviti, je na kritičnih mestih potrebno energetske kable položiti v železne cevi, telekomunikacijske pa v betonske bloke, azbestno cementne ali termoplastične cevi. oziroma uporabiti drugi ustrezen zaščitni ukrep. Tudi v tem primeru ne sme biti vodoravna oddaljenost manjša od 0,3m. Križanja energetskih in telekomunikacijskih kablov izvajamo na navpični oddaljenosti.

PRIBLIŽEVANJE IN KRIŽANJE ENERGETSKIH KABLOV S CEVMI VODOVODA IN KANALIZACIJE:

Minimalna medsebojna razdalja približevanja med energetskimi kabli in cevmi vodovoda in kanalizacije, mora biti najmanj 0,5m, v posebnih primerih pa se dovoli zmanjšanje razdalje na 0,3m od zunanjega premera. Pri vseh polaganjih moramo upoštevati zahteve komunalnih podjetij.

Pri križanju se energetski kabel položi pod ali nad cevmi vodovoda in kanalizacije, odvisno od višinske lege cevi. Križanje energetskega kabla s cevmi vodovoda ali kanalizacije se izvede na oddaljenosti 0,5m, pri križanju kabla s priključnim cevovodom pa je ta oddaljenost lahko 0,3m.

Zaščita energetskega kabla pred mehanskimi poškodbami se izvede s položitvijo energetskega kabla v zaščitno cev, ki sega 3m na vsako stran križanja. Polaganje kablov skozi, nad ali ob vodovodnih ventilskih komorah ali hidrantih ni dovoljeno. V tem primeru mora biti minimalna razdalja 1,5m.

KRIŽANJE ENERGETSKIH KABLOV Z OZEMLJILI:

Oddaljenost med ozemljilom oziroma odvodom in podzemnimi električnimi kabli mora znašati najmanj 3 m, križanje pa je treba izvesti v pravem kotu. Če pri križanju ni mogoče ohraniti te oddaljenosti, jo je dovoljeno zmanjšati, ce je dovod do ozemljila izoliran z zaščitno cevjo iz neprevodnega in nehigroskopičnega materiala (npr. keramične cevi. azbestnocementne cevi itd.). Zaščitne cevi morajo biti tako dolge, da ostane med kablom, ki ga je treba zaščititi in neizoliranim odvodom oz. ozemljilom, oddaljenost vsaj 3 m.

ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM

Posebej je potrebno poudariti, da je obstoječe NN omrežje napajalne TP usposobljeno za TN sistem napajanja. Instalacije objekta naj imajo TT sistem napajanja.

Zaščita pred prenapetostmi

Za zaščito projektiranega NN izvoda pred prenapetostmi je potrebno namestiti prenapetostne odvodnike 0,5kV/30kA v kabelsko priključno omarico.

Odvodi odvodnikov prenapetosti morajo biti povezani na ozemljila, katerih prehodna upornost ne sme presegati vrednosti Rz< 5 . Ob izvedbi skladno z opisom bo ta pogoj v vseh primerih zanesljivo izpolnjen.

Obratovalna ozemljitev:

Ozemljitev nevtralnega vodnika (N) napajalnega kabla mora biti izvedena v KPMO. Vrednost prehodne upornosti posameznega ozemljila ne sme presegati vrednosti
Ro < 2,26 pri TP in Ro < 5 v KPMO.

Ozemljitev mora biti povezana na eventualno izvedena strelovodna ozemljila in na vse kovinske mase v zemlji, skladno z JUS N. B2. 754. Izvedena mora biti s pocinkanim jeklenim valjancem 25 x 4 mm. Vse kovinske mase morajo med seboj tvoriti zanesljivo galvansko zvezo.

INSTALACIJE OBJEKTA

Splošno

Investitor bo zgradil objekt s pritličjem in delno pohodnim podstrešjem. Xxxxxxx varovalke bodo v števčni omarici v fasadi objekta. V omarici v objektu se vgradi el. razdelilec, ki se priključi na KPMO s kablom NYM-J 5x6mm2.

Razsvetljava se napaja z vodniki NYM-J-n x 1.5 mm², število žil se prilagodi potrebam na posameznem odseku posebej.

Za enofazne porabnike (16 A) se uporabi kabel NYM-J 3x2,5 mm², za vtično gnezdo (3x16A) NYM-J 5x4mm², za enofazne porabnike (10 ali 6 A) pa kabel NYM-J n x1,5 mm².

Vsa instalacija naj bo izvedena podometno v samougasnih instalacijskih ceveh, v podstrešju pa nadometno v PN ceveh. Izvajalec naj izvede potrebna prevrtanja za kable preko nosilcev in beton. plošče ter izvede ustrezno zatesnitev pri prehodu preko požarnih con.

Razsvetljava in moč

Svetilke se montirajo na oz. v strop ali na steno na 2,25m.

V sanitarijah se luči prižigajo preko senzorjev gibanja, v prostoru pa s stikali.

V preklado se montirajo asimetrične fluo svetilke. Prižigajo se preko zatemnilnega stikala in fotocelice.

V objektu so predvidene varnostne svetilke vgradne 1W v prostoru in nadgradne na podstrešju ter sanitarijah. Svetilke imajo lastno baterijo in avtonomijo 1uro.

Svetilke, ki se montirajo na leseno podlago, morajo biti primerne za tako vrsto montaže. Svetilke, ki se montirajo zunaj, naj imajo IP najmanj 54.

Vtičnice se montirajo 0,5 m od tal. V sanitarijah naj imata vtičnici pokrov. Za priklop TV se v zid vgradi doza s pokrovom, ki se ji na dno v zid vgradi p/o vtičnica. Na podstrešju se na tla ali na lesen steber montira vtično gnezdo s 3xšuko in 1x 3f 16A 5p vtičnico ter prigrajenimi varovalkami.

SOS SISTEM ZA SANITARIJE

V sanitarijah za invalide se montira potezno stikalo in signalna luč pred vhodom in govorna enota (kot npr.SOS telefon Caveo), na katero se veže tudi signalna svetilka pred vrati sanitarij. Govorna enota je vezana na telefonsko linijo preko GSM vmesnika, ki omogoča klicanje na predprogramirano telefonsko številko ob pritisku na hitro tipko. Ker je glasna omogoče pogovor tudi slušno prizadetim.

PROTIVLOMNA ZAŠČITA IN VIDEO NADZOR

Na podstrešje se montira protivlomna centrala. Na centralo in na senzorje se z alarmnim kablom 2x0,75mm + 4x0,22mm v instalacijski cevi vežejo žarkasto senzorji gibanja. Šifrator je montiran na steno v pritličju. Investitor si mora priskrbeti GSM številko za klic centrale, če želi sprejemati klic.

Switch 6-port se postavi v omaro v pritličju. Preko switcha se vežejo kabli UTP 5e žarkasto na vsako kamero v objektu in kamere, ki se montirajo zunaj pod vrh objekta oz. nadstreška. Vse kamere so PoE.

VIDEO IN ZVOK

Na steno se motnira monitor 55˝ . V omaro se postavi notebook s DVD/CD/MP3 predvajalnikom ter miška in tipkovnica. V omarico ali na stekleno polico se postavi mikro glasbeni stolp, ki se priključi na račnalnik. Iz omare se v i.c. 50mm uvlečeta zaključena HDMI in USB kabel do doze izza TV. Od omarice do vsakega zvočnika, ki se montirata v obeh kotih, dovede kabel PPl 2x1,5mm2 v i.c. 16mm. V omarici se zvočnika priključita na mikro glasbeni stolp.

STRELOVOD IN OZEMLJITEV

Strelovod je sestavljen iz lovilne mreže, odvodov, merilnih stikov, zemljevodov in ozemljitve. Lovilna mreža se izvede z žico Rf 8 mm po načrtu na strešnih in slemenskih podporah. Križni stiki se izvedejo s križnimi sponkami.

Glavna odvoda sta dva, izvedena z vodom Rf 8mm na zidnih nosilcih do merilnih stikov. Ti se montirajo na fasadi. Od merilnega stika do izvodov ozemljila se na zidne podpore pritrdi Rf 30x3,5mm.

Okrog objekta se položi Rf 30x3,5mm v globini 0,8m. Nanj se veže z H07V-K 16mm2 doza GIP, ozemljilo, ki bo položeno nad dovodnim kablom in ograja.

ZAŠČITA PRED EL. UDAROM

V našem primeru imamo TT sistem napajanja porabnikov.

Kot dodatni zaščitni ukrep pred električnim udarom je uporabljeno tokovno zaščitno stikalo na diferenčni tok 0,3 in za razdelilec za ogrevanje vtočnikov 0,03A.

Vsa kovinska ohišja električnih porabnikov se povežejo z zaščitnim vodnikom rumeno zelene barve, ki se v DIP veže na zbiralko. Zaščitno zbiralko povežemo na zaščitno ozemljilo. Ozemljitvena upornost zanke zaščitne naprave sme biti tolikšna, da se na zaščiteni napravi ne more pojaviti napetost, ki bi bila višja od najvišje dovoljene napetosti dotika 50 V. Izpolnjen mora biti pogoj:

Kjer je:

Rz - ozemljitvena upornost zaščitene naprave ( ohm)

I – diferenčni tok, pri katerem zaščitno stikalo izklopi ( A )

Pri napravah, ki so zaščitene s tokovnim zaščitnim stikalom ne sme biti uporabljeno ničenje. Nevtralni vodnik za zaščitnim stikalom mora biti izoliran in ne sme biti ozemljen niti v kakršnemkoli dotiku z ozemljenimi deli. Po končani izvedbi zaščite s tokovnim stikalom na diferenčni tok je treba zaščito preizkusiti v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca.

Glavna izenačitev potenciala

Vodniki se povežejo s cevmi za toplo in hladno vodo, s kovinskimi kadmi, odtočnimi cevmi kadi, umivalnikov, bideja in kovinskimi kanalizacijskimi cevmi. V posameznem prostoru se vsi ti vodniki povežejo med sabo v posebni dozi za izenačevanje potencialov (PC- 49) na zbiralki, ta pa se z enakim vodnikom poveže z glavno dozo za izenačitev potenciala. Vodniki za izenačevanje potencialov naj se polagajo pri montaži ostalih cevnih instalacij, tako da bodo položeni pod kadmi in pod keramičnimi ploščicami. Doze za izenačitve potencialov naj se montirajo tako, da je pokrov v ravnini zidu 0,5 m od tal.

Glavna doza za izenačitev potenciala se naj montira pod R. To dozo ozemljimo z ozemljilom z RZ žico 16mm2. Iz glavne doze izvedemo vse povezave do notranjih doz za izenačitev potenciala, ter zaščitno zbiralko priključne omarice, in razdelilca RH, z vodnikom P/F 6 mm².

OPOZORILA

1 . Po končani montaži mora biti izmerjena izolacijska upornost. Ta mora znašati najmanj 500/Vobratovalne napetosti.

2 . Preizkušena mora biti pravilnost delovanja zaščite pred električnim udarom.

3 . Razdelilniki morajo biti izdelani estetsko in varno. Biti morajo vidno označeni in opremljeni z enopolno shemo.

4 . Instalacija mora biti izvedena skladno s citiranimi predpisi. Gradbena dela ( vdolbine, cevi, jaški ) naj se izvedejo istočasno z ostalimi deli ( betoniranje, zidanje ), da se izognemo dolbljenju.

5 . Pred tehničnim pregledom je potrebno pripraviti vso dokumentacijo o vgrajeni opremi, izvesti programiranje centrale in preizkusiti sistem. Na internem tehničnem pregledu je potrebno dostaviti pozitivno izjavo o preizkusu sistema požarnega javljanja s strani pooblaščenega preglednika.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA:

Seznam dokumentacije:

PGD, Xxxxxxx spominski objekt pri žlebniku, št.: 05/2015-PGD, avgust 2015, ki ga je izdelalDomino inženiring d.o.o., Velenje;
PZI, Xxxxxxx spominski objekt pri žlebniku, št.: 05/2015-PGD, november 2015, ki ga je izdelalDomino inženiring d.o.o., Velenje;
Geološko – geomehansko poročilo, GM-159/2015, ki ga je izdelal Blan d.o.o..

Dokumentacija v tiskani verziji je na voljo po predhodni najavi na naslovu:

Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3225 Šoštanj

Kontaktna oseba: Xxxxxx Xxxxx

E-poštni naslov: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxx.xx

Telefonska št: 03 898 43 98

Document Metadata

Table of Contents

OBRAZEC OVOJNICA

Document Metadata