RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

v svojem imenu ter v imenu in za račun

UNIVERZE V LJUBLJANI

FAKULTETE ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

Aškerčeva cesta 5, 1000 Ljubljana

Predmet javnega naročila: DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA za 2 leti

Številka javnega naročila: OP 14-4

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: Odprti postopek

Javni razpis je bil objavljen na: Portalu javnih naročil

Datum objave: 29. 4. 2014

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

A. TEKSTUALNI DEL:
		stran:
I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE		3
II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE		6
III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE USPOSOBLJENOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA		9
IV. NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV MERILA IN NAČIN OCENJEVANJA PONUDB	TER	15
V. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE		18
VI. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI		19

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1. NAROČNIK: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Tržaška 25, 1000 Ljubljana

v svojem imenu ter v imenu in za račun UNIVERZE V LJUBLJANI

FAKULTETE ZA KEMIJO IN KEMIJSKO

TEHNOLOGIJO

Aškerčeva 5, 1000 Ljubljana

2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Predmet javnega naročila je Dobava zemeljskega plina za 2 leti, in sicer za tri odjemna mesta vsa na naslovu Večna pot 113, 1000 Ljubljana.

Številka odjemnega mesta 01510006885 (kotlovnica), moč 2.800 KW, okvirna količina zemeljskega plina 180.000 Sm3/leto.

Številka odjemnega mesta 01510006877 (tehnologija), moč 948,100 KW, okvirna količina zemeljskega plina 15.500 Sm3/leto.

Odjemno mesto za kuhinjo še ni aktivirano, moč 78 KW, okvirna količina zemeljskega plina

9.500 Sm3/leto.

Navedene količine zemeljskega plina v Sm3/leto so okvirne in ne pomenijo zaveze, da bo naročnik naročil takšno količino zemeljskega plina. Okvirne količine so posredovane zaradi lažjega oblikovanja ponudbene cene s strani ponudnikov. Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega predmeta naročila od razpisanega, odvisno od dejanskih potreb.

Dobava zemeljskega plina poteka neprekinjeno ves čas veljavnosti pogodbe. Merilna mesta so priključena na distribucijsko omrežje.

3. POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE:

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-2) naročnik vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila, v skladu z objavljenim javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo.

4. VRSTA POSTOPKA:

Postopek za oddajo javnega naročila je odprti postopek v skladu s 25. členom ZJN-2.

Naročnik si skladno z 2. točko 5. odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-2) pridružuje pravico, da dodatne storitve, ki predstavljajo ponovitev podobnih storitev odda izbranemu izvajalca po tem javnem naročilu skladno z določbami

29. člena ZJN-2.

5. ROKI:

začetek dobave: takoj po sklenitvi pogodbe zaključek dobave: 2 leti po sklenitvi pogodbe

6. PREDLOŽITEV PONUDBE:

Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku, z jasno oznako in napisom “PONUDBA – NE ODPIRAJ”, z navedbo ŠTEVILKE OBJAVE in navedbo predmeta javnega naročila »Dobava zemeljskega plina za 2 leti«.

Na vseh ovitkih mora biti navedena firma in točen naslov ponudnika oz. poslovodečega ponudnika.

V kolikor vsak izvod ponudbe obsega več ovitkov, morajo biti le ti zaporedno oštevilčeni.

Zapečaten ovitek pomeni, da je ovitek zaprt na tak način, da je pri odpiranju ponudb evidentno, da ponudba še ni bila odprta – bodisi zapečaten z voskom bodisi z nalepkami in žigi pošte ali ponudnika.

Zahtevana oblika ponudbe:

Ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo v registratorju formata A4, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena s pregradnimi kartoni, na katerih so navedeni naslovi posameznih poglavij.

Ponudbena dokumentacija mora biti preluknjana, prevezana z vrvico, katera mora biti zavezana in zapečatena, da listov ni mogoče neopazno odvzemati in dodajati in to na tak način, da se omogoči njen pregled brez njenega razvezovanja.

Vsi listi morajo biti s strani ponudnika podpisani, žigosani in oštevilčeni.

V primeru, da ponudba ni označena, kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje ponudbe ali za založitev ponudbe. Predčasno odprte ponudbe iz tega razloga naročnik ne bo upošteval in jo bo vrnil ponudniku.

Dokumenti, ki se zahtevajo v originalu, so lahko tudi notarsko overjene fotokopije, razen menic, meničnih izjav in bančnih garancij, s tem, da originalni dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.

Veljajo samo brezpogojne garancije in izjave bank ali zavarovalnic, ki so skladne z zahtevami in obrazci v tej razpisni dokumentaciji.

7. NAČIN, MESTO IN ČAS ODDAJE PONUDBE:

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do 20.5.2014 do 10:00 ure (ne glede na način dostave) v vložišče naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Xxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx.

8. MESTO IN ČAS JAVNEGA ODPIRANJA PONUDB:

Na naslovu Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana, v sejni sobi dekanata v 4. nadstropju, dne 21.5.2014 ob 11:00 uri.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki so predložili pooblastila ali jih prinesli seboj na odpiranje, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb.

Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne in nepravilno opremljene ponudbe ter jih neodprte vrnila ponudnikom. Strokovna komisija bo vrnila tudi ponudbe, ki bodo predčasno odprte zaradi nepravilne označbe.

Strokovna komisija bo pri odpiranju ponudb objavila sledeče podatke iz vsake ponudbe: zaporedna številka ponudbe, naziv ponudnika in ponudbena vrednost ter morebitne popuste

O odpiranju ponudb bo komisija sproti sestavila zapisnik. Po en izvod zapisnika takoj po odpiranju prejmejo navzoči predstavniki ponudnikov, ki so predložili pooblastila, ostalim ponudnikom, ki na odpiranju ne bodo prisotni, bo zapisnik o odpiranju posredovan priporočeno po pošti najkasneje v 3 delovnih dneh po odpiranju ponudb.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vrednost ponudbe mora biti izražena v

evrih.

2. Ponudniki morajo v ponudbi priložiti pravilno izpolnjene, žigosane in s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe (razen, kjer je izrecno zahtevano, da jih podpiše zakoniti zastopnik) podpisane razpisne obrazce ter vzorce, dokazila o izpolnjevanju pogojev in originalno menico.

Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi črkami in številkami. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika.

Morebitne popravke mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe oz. zakonitega zastopnika.

Vse strani v ponudbi morajo biti oštevilčene, ponudniki pa morajo v razpisni obrazec št. 5

navesti skupno število strani v ponudbi.

Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik

Ponudniki ne smejo spreminjati pogojev in zahtev naročnika, ki so določeni v celotni razpisni dokumentaciji in obrazcih. Morebitne spremembe bodo razumljene kot nestrinjanje ponudnika z razpisno dokumentacijo, zato bo taka ponudba izločena kot nepravilna oziroma neprimerna.

3. Postopek oddaje javnega naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo ter zakonodajo EU, vezano na oddajo javnih naročil.

Oddaja javnega naročila se izvaja skladno z določili:

- Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 12/2013 – UPB5, 19/2014), v nadaljnjem besedilu ZJN-2;

- Uredba komisije (ES) št. 1564/2005, z dne 7.9.2005, o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta;

- Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314, Ur. l. RS št. 104/2012);

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS št. 43/2011, 60/2011in 63/2013);

- Zakona o javnih financah (ZJF; Ur.l. RS, št. 11/2011 – UPB4);

- Energetski zakon (EZ-1; Uradni list RS 17-538/2014)

- Vsi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji in EU (zakoni, pravilniki, uredbe, direktive,

…).

4. Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji samo na osnovi vprašanj objavljenih na Portalu javnih naročil, ki bodo prispela najpozneje 8 dni (do vključno 12.5.2014 do 14:00 ure) pred rokom za predložitev ponudb. Na vprašanja, ki bodo prispela po tem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji. Pisni odgovori se objavljajo na Portalu javnih naročil.

Razpisno dokumentacijo ponudniki dobijo na Portalu javni naročil.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila razpisne dokumentacije, ki niso bila objavljena na Portalu javnih naročil, ne obvezujejo naročnika.

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do nobenega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.

Sestanka s ponudniki ne bo.

Vsa prejeta dokumentacija se lahko uporablja izključno za potrebe priprave ponudbe za ta razpis. Ne sme se razmnoževati, posnemati ali navajati v drugih primerih.

5. Sprememba razpisne dokumentacije:

Naročnik si pridružuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. V primeru večjih sprememb bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb. Po poteku roka za prejem ponudb, naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. Vse spremembe bodo objavljene na Portalu javnih naročil.

6. Variante ponudb:

Naročnik pri ocenjevanju ponudb ne bo upošteval variantnih ponudb. Upošteval bo samo osnovno ponudbo. Če iz ponudbe ne bo mogoče določiti, kaj je osnovna ponudba, bo naročnik izločil ponudbo v celoti.

7. Preveritev ponudb:

Komisija bo pri pregledu ponudb ugotovila, ali so ponudbe popolne, kot je to definirano v 2. členu ZJN-2. Naročnik bo v primeru, da bo ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe skladno in v okvirih določbe 78. člena ZJN-2. Če ponudnik v postavljenem roku ponudbe ne bo ustrezno dopolnil ali spremenil, bo naročnik tako ponudbo označil za nepopolno. V primeru, da ponudba ne bo popolna, jo bo naročnik izločil.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da je posamezni ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka javnega naročanja in postopal v skladu s 77. In 77. a členom ZJN-2.

8. Dopustne dopolnitve ponudb:

Naročnik bo ravnal v skladu z 78. členom ZJN-2.

9. Neobičajno nizka ponudba:

Naročnik bo ravnal v skladu z 49. členom ZJN-2.

10. Veljavnost ponudbe:

Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb. V primeru ponujenega krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

11. Spremembe in umik ponudbe:

• Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti menico za resnost ponudbe.

• Po poteku roka za sprejem ponudb, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

• Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti ponudbe (navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje menice za resnost ponudbe.

12. Izločitev ponudbe:

Pri javnem odpiranju ponudb bo ponudba izločena:

- kot nepravočasna, če ponudba ni prispela na naslov naročnika ali ni bila vročena naročniku pravočasno,

- kot nepravilno opremljena, če ponudba ni bila pravilno opremljena v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe (opremljenost ovitka in zapečatenost ponudbe).

Pri pregledu in ocenjevanju ponudb bo ponudba izločena kot nepopolna:

- če ponudba po opravljenem pregledu in morebitni dopolnitvi ponudbe v skladu z 78. členom ZJN-2 ni popolna,

- če je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2,

- če je ponudba neobičajno nizka,

- če ni sestavljena po predpisih, ki urejajo javna naročila,

- če naročnik ugotovi, da je katerakoli od predloženih izjav neresnična, če ponudnik navaja neresnične ali zavajajoče podatke,

- če ponudnik ne izpolnjuje v celoti vseh pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije.

III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

1. Edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je NAJNIŽJA PONUDBENA CENA.

Ponudbena cena je razvidna iz ponudnikove ponudbe (razpisni obrazec št. 3).

Cena zemeljskega plina na enoto mora biti zaokrožena na štiri decimalna mesta. Ponudbena cena brez DDV ne vključuje:

• takse za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida,

• trošarine za mineralna olja in plin,

• dodatka za povečanje energetske učinkovitosti na enoto,

• omrežnine in

• DDV.

Naročnik bo ocenjeval samo ponudbe tistih ponudnikov, katerim bo priznal izpolnitev vseh zahtevanih pogojev iz tega poglavja.

V primeru, da bi dva ali več ponudnikov podala ponudbo z enako skupno najnižjo ponudbeno vrednostjo, bo naročnik sprejel ponudbo ponudnika, ki jo bo naročnik prej prejel.

2. Da bo ponudba formalno popolna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil. Priloge morajo biti priložene v vrstnem redu, kot je podan:

A) Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec št. 1) in podatki o ponudnikih v skupnem nastopu (Razpisni obrazec št. 1a). V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navede poslovodeči ponudnik in vsi ponudniki v skupnem nastopu.

V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki v skupnem nastopu tudi imenovani v pogodbi z naročnikom! V primeru skupne ponudbe morajo biti ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko G) Skupna ponudba.

Ponudniki s sedežem v tujini morajo navesti pooblaščenca (ime, priimek in naslov pooblaščene osebe) za vročanje v Sloveniji.

Seznam vseh podizvajalcev (Razpisni obrazec št. 1b). Ponudnik, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, s katerimi uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. Pogodbe med podizvajalci in ponudnikom ne morejo biti poslovna skrivnost v odnosu do naročnika in jih mora izbrani ponudnik predložiti naročniku. V primeru sklenitve pogodbe bodo podizvajalci imenovani v pogodbi z naročnikom. V primeru nastopa s podizvajalci morajo biti ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko F) Ponudba s podizvajalci.

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna.

Podatki o vseh zakonitih zastopnikih ponudnika, ponudnikov v skupnem nastopu in podizvajalcev (Razpisni obrazec št. 1c).

Naročnik si pridržuje pravico zahtevati spremembo podizvajalca. V tem primeru ponudnika pisno pozove k zamenjavi. Za novega podizvajalca prav tako veljajo vsa pravila in zahteve iz tega razpisa. Ponudnik mora za novega podizvajalca v roku 8 dni naročniku predložiti vsa zahtevana potrdila, dokumente in reference.

B) Krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 2).

C) Ponudba (Razpisni obrazec št. 3).

Ponudbena cena brez DDV ne vključuje trošarin, taks, dodatkov, omrežnine in DDV, ter mora biti fiksna za obdobje dveh let in mora vključevati vse stroške in morebitne popuste.

Trajanje izvajanja storitev: dve leti od sklenitve pogodbe.

Veljavnost ponudbe mora biti najmanj 60 dni od dneva oddaje ponudb.

D) Podatki za ugotavljanje sposobnosti ponudnika (42.- 43. člen ZJN-2)

1. Dokazila in pisne izjave iz točke D priložijo vsi ponudniki v ponudbi (x.x. xxxxxxxx, podizvajalci in morebitni ponudniki v skupnem nastopu – nadalje »ponudnik« za točko D).

2. Če ponudnik namesto originala predloži fotokopijo dokazila uradne institucije, mora le-to parafirati in žigosati. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od posameznega ponudnika kadarkoli zahteva, da mu na vpogled predloži original.

3. Ponudniki, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 4) priložiti ustrezna dokazila. Dokazila (izjave od d.1) do d.11)) ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

d. 1) Podatki o sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti (43. člen ZJN-2)

Naročnik bo sam preverjal, ali je ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji vpisan v ustrezen register dejavnosti. Ponudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (razpisni obrazec št. 4). Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 4) priložiti ustrezno dokazilo o vpisu v register dejavnosti (v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost) v skladu s 1. odstavkom 43. člena ZJN-2 .

Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

d.2) Xxxxxx, da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ- 1), (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo) v skladu s 1. odstavkom 42. člena ZJN-2.

d.3) Xxxxxx, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave.

d.4) Xxxxxx, da ponudnik ni v stečajnem postopku ali da zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka.

d.5) Xxxxxx, da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovno dejavnost ali da ni v katerem koli podobnem položaju.

d.6) Xxxxxx, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi pravnomočno obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.

d.7) Izjava, da ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.

d.8) Izjava, da ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.

d.9) Xxxxxx, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih javnega naročanja, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

d.10) Xxxxxx, da ponudnik ni storil velike strokovne napake ali huje kršil poklicna pravila in da na dan ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.

d.11) Ponudnik potrjuje, da ima pridobljeno licenco za dobavo, zastopanje in posredovaje na trgu z zemeljskim plinom, ki jo na podlagi Energetskega zakona izdaja Javna agencija RS za energijo.

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto posameznih izjav (d.1 do vključno d.11) podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (razpisni obrazec št. 4). Ponudniki, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 4) priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni pred datumom odpiranja ponudb. V kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko ponudnik v skladu s 6. odstavkom 42. člena ZJN-2, nadomesti z izjavami kot so definirane v tem členu.

E) Podatki o ekonomski in finančni sposobnosti ter tehnični in kadrovski sposobnosti (44. in 45. člen ZJN-2)

Ponudnik priloži naslednja dokazila oz. dokumente (opomba: v primeru skupne ponudbe glej navodila v točki F)

e.1) Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti:

- Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazec BON-1P

- Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: obrazec BON-1/SP

- Ponudniki s sedežem v tujini predložijo dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki, ki jih naročnik zahteva kot pogoje za priznanje ekonomsko-finančne sposobnosti.

Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb.

Ponudnik dokaže ekonomsko-finančno sposobnost z izpolnjevanjem naslednjih pogojev. Pogoji:

• v zadnjih 6 mesecih pred dnem odpiranja ponudb ni bil v blokadi na kateremkoli bančnem računu,

• na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti,

• da so prihodki ponudnika v letu 2013 presegali skupno okvirno ponudbeno vrednost.

e.2) Seznam opravljenih dobav zemeljskega plina v letni vrednosti 50.000 EUR ali več

(Razpisni obrazec št. 6).

Pogoj: Ponudnik oz. izvajalci v skupnem nastopu je/so v zadnjih 3 letih opravljali vsaj tri dobave zemeljskega plina v letni vrednosti 50.000 EUR ali več za posameznega naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico reference, ki jih predloži ponudnik, še dodatno preverjati pri potrjevalcih referenc.

Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov in sicer za vsako zahtevano storitev, ki jo ponudnik v obrazcu navaja (Razpisni obrazec št. 6a), sicer reference ne bodo priznane.

F) Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika oz. ponudnikov v skupnem ponudbi nastopijo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). Podizvajalec je v skladu s 15. a točko

1. odstavka 2. člena ZJN-2 vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika dobavlja blago, izvaja storitev ali gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalce v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

f.1) V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti: pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 10)

f.2) V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti:

• izpolnjen obrazec Seznam vseh podizvajalcev in podatki o podizvajalcih, ki jih bo izvajal podponudnik (Razpisni obrazec št. 1b).

• dokazila oz. izjave o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti po 42. in 43. členu ZJN-2, kot je zapisano za ponudnika v točki D) (Razpisni obrazec št. 4) ter dokazilo o ekonomsko-finančni sposobnosti (po točki e.1). V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti podizvajalci tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in izvajalcem.

• podpisano izjavo, s katero daje pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 12).

V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

Izbrani ponudnik bo moral, pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom, za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje:

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec (natančna navedba vrste in obsega del; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del);

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašajo (Razpisni obrazec št. 11);

- izjava podizvajalca, da soglaša s ponudbenimi cenami za njihova dela, ki jih je v ponudbi podal ponudnik in vključujejo tudi morebitni popust (Razpisni obrazec št. 11);

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije (Razpisni obrazec št. 11);

- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da mu lahko naročnik v imenu in namesto glavnega izvajalca poravna njegovo terjatev do glavnega izvajalca (Razpisni obrazec št. 11);

- izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalcev ali uvedbo novih podizvajalcev (podizvajalcev, ki niso bili navedeni v ponudbi) v delo pridobil pisno soglasje naročnika (Razpisni obrazec št. 12);

- da ponudnik oz. glavni ponudnik pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 12).

- da bo ponudnik naročniku ob izstavitvi svojega računa priložil tudi račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil (71. člen ZJN-2) (Razpisni obrazec št. 12);

- izjava podizvajalca, da bo naročniku v petih dneh po prejemu njegove zahteve posredoval kopijo podizvajalske pogodbe in vseh njenih dodatkov, ki jo je sklenil s

ponudnikom za izvedbo del ali dobavo blaga, ki je predmet tega javnega naročila (Razpisni obrazec št. 11).

Ponudnik mora ob oddaji ponudbe v ponudbi navesti vse podizvajalce (Razpisni obrazec št. 1b), s katerimi namerava izvesti predmet javnega naročila. Ponudnik mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Podatki iz prejšnjega odstavka so obvezne sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna.

Ponudnik lahko dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev (reference) s podizvajalci. V tem primeru mora ta podizvajalec predložiti svoje reference.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem oboje lahko samo s predhodnim soglasjem naročnika, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih dneh po spremembi v skladu z 9. odstavkom 71. člena ZJN-2 predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- pooblastilo za plačilo opravljenih storitev neposredno novemu podizvajalcu,

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu,

- potrdila o izpolnjenih referencah novega podizvajalca, če je ponudnik v ponudbi svojo usposobljenost dokazoval s sklicevanjem na reference prvotnega podizvajalca.

G) V kolikor daje skupina izvajalcev skupno ponudbo:

g.1) Skupina izvajalcev mora podpisati in priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje poslovodečega izvajalca pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe,

- vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

- izjava izvajalcev, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih,

- izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in

- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti izvajalci tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim izvajalcem.

g.2) Vsi ponudniki v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila oz. izjave o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti po 42. in 43. členu ZJN-2, kot je zapisano za ponudnika v točki D). Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja za vse ponudnike v skupnem nastopu skupno.

g.3) Vsi ponudniki v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti (po točki e.1).

g.4) Ponudniki v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih pogojev za priznanje sposobnosti, ki so zahtevana v točki e.3 in e.4. Za izpolnjevanje tega pogoja se v primeru skupne ponudbe, reference ugotavljajo skupno, to pomeni, da se količinsko seštevajo (ne pa tudi po vrednosti).

H) Izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po Zakonu o javnem naročanju

– ZJN-2 (Razpisni obrazec št. 4);

I) Pisna izjava ponudnika, da se strinja z vsebino razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila (Razpisni obrazec št. 5).

J) Izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe (Razpisni obrazec št. 7).

K) Originalna menica z menično izjavo za resnost ponudbe, izstavljena v skladu z vzorcem menične izjave v višini 5.000 EUR (Razpisni obrazec št. 8).

L) Izjava ponudnika, da bo pridobil od banke oz. zavarovalnice garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 15.000 EUR, ki jo bo izbrani ponudnik predložil ob podpisu pogodbe. Izjava se izda v skladu z vzorcem izjave o pridobitvi bančne garancije in z vzorcem bančne garancije (Razpisni obrazec št. 9).

V izjavi ne sme biti navedeno, da bo izdana garancija skladna s politiko in/ali poslovanjem banke oz. zavarovalnice in/ali da bo izdana po predložitvi ustrezne dokumentacije.

IV. NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV

Naročnik bo izpolnjevanje pogojev ugotavljal iz razpisne dokumentacije, ki jo izpolni ponudnik in vseh zahtevanih listin, ki jih bo ponudnik priložil. Če ponudba ne vsebuje vseh zahtevanih elementov bo po dopustnih dopolnitvah in spremembah, v skladu z 78. členom ZJN-2, izločena.

A. Pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika (41., 42. in 43. člen ZJN-2):

		POGOJ	USTREZA
			DA	NE
	1.	Razpisni obrazec št. 4
		Podpisana izjava o izpolnjevanju minimalnih pogojev za
		ponudnike po ZJN-2.
		Dokazila za ponudnike s sedežem izven RS (dokazila ne smejo
		biti starejša od 30 dni pred datumom odpiranja ponudb).
	2.	Ponudnik je vpisan v register za opravljanje dejavnosti, ki je
		predmet javnega naročila.
		Priložena ustrezna izjava (razpisni obrazec št. 4) oz. dokazilo.
	3.	Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno
		osebo, nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj
		določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.
		Priložena ustrezna izjava (razpisni obrazec št. 4) oz. dokazilo.
	4.	Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan
		predlog za začetek postopka prisilne poravnave
		Priložena ustrezna izjava (razpisni obrazec št. 4) oz. dokazilo.
	5.	Ponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za
		začetek stečajnega postopka.
		Priložena ustrezna izjava (razpisni obrazec št. 4) oz. dokazilo.
	6.	Ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni podan
		predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, z njegovimi
		posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali ni opustil poslovno
		dejavnost ali ni v katerem koli podobnem položaju.
		Priložena ustrezna izjava (razpisni obrazec št. 4) oz. dokazilo.
	7.	Ponudnik ni bil v katerikoli državi pravnomočno obsojen za
		dejanje v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
		Priložena ustrezna izjava (razpisni obrazec št. 4) oz. dokazilo.
	8.	Ponudnik, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali predpisi
		države naročnika nima zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s
		plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v
		vrednosti 50 evrov ali več.
		Priložena ustrezna izjava (razpisni obrazec št. 4) oz. dokazilo.
	9.	Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za
		opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za
		opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona
		dovoljenje potrebno.
		Priložena ustrezna izjava (razpisni obrazec št. 4) oz. dokazilo.
	10	Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami
		41. do 49. člena ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih javnega
		naročanja ni namerno podal zavajajoče razlage teh informacij ali
		jih ni zagotovil.
		Priložena ustrezna izjava (razpisni obrazec št. 4) oz. dokazilo.
	11.	Ponudnik ni storil velike strokovne napake ali huje kršil poklicna
		pravila in da na dan ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz
		postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco
		ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.

	Priložena ustrezna izjava (razpisni obrazec št. 4) oz. dokazilo.
12	Ponudnik ima ustrezno dovoljenje – licenco za dobavo, zastopanje in posredovanje na trgu z zemeljskim plinom, pridobljeno na podlagi Energetskega zakona (razpisni obrazec št. 4).

B. Ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti (44. in 45. člen ZJN-2)

1.	Ponudnik je dokazal ekonomsko-finančno sposobnost. Pogoji: 1. v zadnjih 6 mesecih pred dnem odpiranja ponudb ni bil v blokadi na kateremkoli bančnem računu, 2. na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, 3. da so prihodki ponudnika v letu 2013 presegali skupno okvirno ponudbeno vrednost. Dokazila oz. potrdila niso starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
2.	Ponudnik ima ustrezne reference glede opravljenih dobav zemeljskega plina, in sicer je v zadnjih treh letih izvedel vsaj tri dobave zemeljskega plina v letni vrednosti 50.000 EUR ali več za posameznega naročnika. (Razpisni obrazec št. 6 in 6a)

C. Izpolnjevanje ostalih pogojev:

	POGOJ	USTREZA
		DA	NE
1.	Ponudba je zapečatena in zvezana ter ustrezno označena
2.	Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec predstavitev ponudnika (razp.obr. 1)
3.	Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec seznam izvajalcev in priložil vse kopije sklenjenih pogodb (razpisni obrazec 1a).
4.	Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec seznam podizvajalcev in priložil vse kopije sklenjenih pogodb (razpisni obrazec št. 1b).
5.	Ponudnik je izpolnil podatke o zakonitih zastopnikih in obrazec podpisal (razpisni obrazec 1c).
6.	Ponudnik je podpisal in žigosal krovno izjavo (razp. obr. 2)
7.	Ponudbene cene so določljive (razp.obr. 3)
8.	Ponudba ni neobičajno nizka (razp. obr. 3)
9.	Opcija ponudbe je najmanj 60 dni (razp. obr. 3)
10.	Ponudnik je predložil izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (razp. obr. 4)
11.	Ponudnik se v celoti strinja z razpisno dokumentacijo (razp. obr. 5).
12.	Vzorec pogodbe je ponudnik izpolnil, podpisal in žigosal (razp. obr. 7)
13.	Ponudnik je priložil ustrezno menico z menično izjavo za resnost ponudbe (razp.obr. 8)
14.	Ponudnik je priložil ustrezno izjavo, da bo pridobil garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (razp.obr. 9)
15	Izjava ponudnika oz. poslovodečega, da ne nastopa s podizvajalci (razp. obr. 10)

16	Potrjena izjava podizvajalca o seznanitvi z razpisnimi pogoji, strinjanju s ponudbenimi cenami za njegovo delo in o plačilu njegove terjatve zoper glavnega izvajalca s strani naročnika (razp. obr. 11)
17	Potrjena izjava ponudnika o pooblastilu naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem in o predhodni pridobitvi soglasja za zamenjavo ali uvedbo novih podizvajalcev (razp. obr. 12)

V. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE

1. Naročnik opozarja ponudnika,

• da v času razpisa ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe, da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena,

• da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževala razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije,

• da so v skladu z 22. členom ZJN-2 javni podatki količina specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, zato pri navedenih podatkih naročnik ne bo upošteval morebitne označbe ponudnika, da so citirani podatki poslovna skrivnost,

• da mora že v svoji ponudbi označiti, kateri deli ponudbe so poslovna skrivnost, kasnejših označb naročnik ne bo upošteval.

2. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv naročnika k sklenitvi pogodbe, se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje za resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

3. Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

4. Naročnik si pridržuje pravico v skladu s 80. členom ZJN-2 ustaviti postopek javnega naročanja, zavrniti vse ponudbe ali odstopiti od izvedbe javnega naročila. Naročnik si pridržuje tudi pravico skleniti pogodbo za zmanjšani obseg del ali ne skleniti pogodbe z nobenim ponudnikom, vse brez kakršne koli povrnitve stroškov ponudnikov.

5. Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku oddaje javnega naročila ima v skladu z Zakonom o javnem naročanju pravico vložiti zahtevo za revizijo postopka javnega naročanja, če meni, da postopek ni bil izveden skladno z določili tega zakona.

Zahtevek za revizijo postopka lahko vloži na podlagi Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/2011, 60/2011 in 63/2013), pri čemer je potrebno vplačati z zakonom določeno takso na transakcijski račun Ministrstva za finance.

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN

INFORMATIKO

prof. xx. Xxxxxxx Xxxxx

dekan

VI. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI

Razpisni obrazec št. 1

PODATKI O PONUDNIKU

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev v skupnem nastopu)

PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

Naziv ponudnika

Naslov in sedež ponudnika

Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe in njihove EMŠO

Kontaktna oseba

Telefon

Telefax

E-mail (elektronska pošta)

Transakcijski račun podjetja

Matična številka podjetja

Identifikacijska xx.xx DDV

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika, Univerzo v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Tržaška c. 25, Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila

»Dobava zemeljskega plina za 2 leti« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe.

Datum: Žig: Podpis:

Razpisni obrazec št. 1a

PODATKI O PONUDNIKIH V SKUPNEM NASTOPU

(Navodilo: Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s ponudniki v skupnem nastopu. Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno število ponudnikov v skupnem nastopu).

Fotokopija pravnega akta o skupnem nastopu je priloga tega obrazca!

PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI PONUDNIKI V SKUPNEM NASTOPU:

Naziv ponudnika v skupnem nastopu

Naslov in sedež ponudnika v skupnem nastopu

Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe in njihove EMŠO

Kontaktna oseba

Telefon

Telefax

E-mail (elektronska pošta)

Transakcijski račun podjetja

Matična številka podjetja

Identifikacijska xx.xx DDV

Vrsta del, ki jih bodo izvajali

Vrednost del, ki jih bodo izvajali (EUR brez DDV)

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika, Univerzo v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Tržaška c. 25, Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila

»Dobava zemeljskega plina za 2 leti« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe.

Datum: Žig: Podpis:

Razpisni obrazec št. 1b

SEZNAM VSEH PODIZVAJALCEV IN PODATKI O PODIZVAJALCIH

(Navodilo: Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno število ponudnikov v skupnem nastopu.

PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI PODIZVAJALCI:

Naziv ponudnika

Naslov in sedež ponudnika

Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe in njihove EMŠO

Kontaktna oseba

Telefon

Telefax

E-mail (elektronska pošta)

Transakcijski račun podjetja

Matična številka podjetja

Identifikacijska xx.xx DDV

Vrsta del, ki jih bodo izvajali

Vrednost del, ki jih bodo izvajali (EUR brez DDV)

Zakoniti zastopniki ali pooblaščene osebe

Transakcijski račun firme ali samostojnega podjetnika

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika, Univerzo v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Tržaška c. 25, Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila

»Dobava zemeljskega plina za 2 leti« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe.

Datum: Žig: Podpis:

Razpisni obrazec št. 1c

PODATKI O ZAKONITIH ZASTOPNIKIH PONUDNIKA (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) IN ZAKONITIH ZASTOPNIKIH PODIZVAJALCEV

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število vseh zakonitih zastopnikov)

Ime in priimek

Datum rojstva

Kraj rojstva

Občina rojstva

Država rojstva

Naslov stalnega/začasnega bivališča

(ulica in hišna številka, pošta in poštna številka)

Državljanstvo

Prejšnje osebno ime

Podpis zakonitega zastopnika

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika, Univerzo v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Tržaška c. 25, Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila

»Dobava zemeljskega plina za 2 leti« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe.

Datum: Žig: Podpis:

Razpisni obrazec št. 2

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA oz. POSLOVODEČEGA (v primeru skupnega nastopa):

S polno odgovornostjo izjavljamo:

1. Da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom;

2. Da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. inštitucijah;

3. Da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov, prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe;

4. Da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila;

5. Da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;

6. Da bodo strokovnjaki, ki jih navajamo v ponudbi, tudi izvajali projekt, ki je predmet tega javnega naročila;

7. Da naše podjetje izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljamo po predmetnem razpisu.

8. Da ne obstajajo razlogi za omejitev poslovanja po 35. ZIntPK, ki imajo v primeru neupoštevanja teh določil za posledico ničnost pogodbe.

9. Da bomo naročniku v roku 8 dni od prejema njegovega poziva posredovali podatke o:

• naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske službe, šteje, da so z nami povezane.

Datum: Žig: Podpis:

Razpisni obrazec št. 3

PONUDBA št.:            

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

1. V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni dobavo zemeljskega plina izvesti po naslednji ceni:

Okvirna količina Sm3 za celotno razpisno obdobje	Cena za Sm3 v EUR brez DDV (cena na enoto)	Skupaj okvirna ponudbena vrednost v EUR brez DDV
1	2	3 = 1 x 2
410.000

Cena zemeljskega plina na enoto je zaokrožena na štiri decimalna mesta.

Ponudbena cena brez DDV ne vključuje:

• takse za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida,

• trošarine za mineralna olja in plin,

• dodatka za povečanje energetske učinkovitosti na enoto,

• omrežnine in

• DDV.

Ponudbena cena brez DDV mora biti fiksna za obdobje dveh let in mora zajemati vse stroške ponudnika pri zamenjavi ponudnika za posamezna odjemna mesta na omrežje in vse ostale stroške, ki bi jih imel ponudnik pri izvedbi javnega naročila in popuste ves čas trajanja pogodbe.

V ceno zemeljskega plina se ne všteje cena za uporabo distribucijskega omrežja, ki se plačuje ločeno na podlagi pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja.

2. Rok plačila v 30 dneh po izstavitvi računov in potrditvi dejansko porabljenega plina. Izvajalec bo izstavil mesečne račune za opravljeno dobavo zemeljskega plina posebej UL FKKT in UL FRI v skladu z razdelilnikom, ki ga določita UL FKKT in UL FRI.

3. Trajanje izvajanja storitev je dve leti od sklenitve pogodbe.

4. Veljavnost ponudbe: (minimalno 60 dni od odpiranja ponudb).

Datum: Žig: Podpis:

Razpisni obrazec št. 4

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Tržaška cesta 25

1000 Ljubljana

Podpisani:   kot pooblaščena oseba za zastopanje

ponudnika                      podajam v skladu z določili 42. člena ZJN-2 naslednjo:

IZJAVO

O IZPOLNJEVANJU MINIMALNIH POGOJEV ZA PONUDNIKE PO ZJN-2

V zvezi z našo ponudbo štev.:   z dne       , za izvedbo del »Dobava

zemeljskega plina za 2 leti« pod kazensko odgovornostjo izjavljamo, da naše podjetje izpolnjuje naslednje pogoje:

ZAP. ŠT.	POGOJI	ustreza	ustreza
1.	Izjavljamo, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.	DA	NE
2.	Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, izjavljava, da nisva bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj določenih v prvem 42. člena ZJN-2.	DA	NE
3.	Izjavljamo, da nismo v postopku prisilne poravnave oz. da za nas ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave	DA	NE
4.	Izjavljamo, da nismo v stečajnem postopku oz. da za nas ni podan predlog za začetek stečajnega postopka	DA	NE
5.	Izjavljamo, da nismo v postopku prisilnega prenehanja, da za nas ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovne dejavnosti oz. da nismo v katerem koli podobnem položaju.	DA	NE
6.	Izjavljamo, da nismo bili pravnomočno obsojeni za dejanje v zvezi z našim poklicnim ravnanjem.	DA	NE
7.	Izjavljamo, da na dan oddaje ponudb, v skladu s predpisi države, kjer imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.	DA	NE
8.	Izjavljamo, da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.	DA	NE
9.	Izjavljamo, da smo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 41. do 49. člena ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih javnega naročanja, te informacije zagotovili in/ali nismo namerno podali zavajajoče razlage teh informacij.	DA	NE
10.	Izjavljamo, da nismo storili velike strokovne napake ali huje kršili poklicna pravila in da na dan ko poteče rok za	DA	NE

oddajo ponudb nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z

negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.

S podpisom te izjave potrjujemo, da smo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, na podlagi Energetskega zakona pridobili ustrezno dovoljenje – licenco za dobavo, zastopanje in posredovanje na trgu z zemeljskim plinom, številka

         izdano pri Javni agenciji RS za energijo z dne           .

Ponudnik, ponudniki v skupnem nastopu ter podizvajalci in njihovi zakoniti zastopniki s podpisom in izpolnitvijo te izjave dajemo soglasje naročniku za pridobitev ustreznih dokazil in osebnih podatkov o izpolnjevanju pogojev iz uradnih evidenc.

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil.

Datum: Žig: Podpis:

Razpisni obrazec št. 5

IZJAVA PONUDNIKA, DA SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Ponudnik:

....................................................................................................................................................

(naziv)

....................................................................................................................................................

(naslov)

Ob oddaji naše ponudbe št. ...................................., z dne , v xxxxxxx

številu… strani

i z j a v l j a m o

da smo seznanjeni z vsebino celotne razpisne dokumentacijo za dodelitev javnega naročila

»Dobava zemeljskega plina za 2 leti«, in da z njo brez kakršnihkoli zadržkov v celoti soglašamo in jo bomo izpolnjevali.

Datum: Žig: Podpis:

Razpisni obrazec št. 6

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev)

PONUDNIK oz. PONUDNIK (v primeru skupne ponudbe)

SEZNAM OPRAVLJENIH DOBAV ZEMELJSKEGA PLINA V ZADNJIH TREH LETIH

Naročnik
Naziv objekta in lokacija Vrednost dobave (v EUR) Leto dobave

Pogoj: Ponudnik oz. izvajalci v skupnem nastopu je/so v zadnjih 3 letih opravljali vsaj tri dobave zemeljskega plina v letni vrednosti 50.000 EUR ali več za posameznega naročnika.

Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov, in sicer za vsako zahtevano storitev, ki jo ponudnik v obrazcu navaja (Razpisni obrazec št. 6a), sicer reference ne bodo priznane.

Datum: Žig: Podpis:

Razpisni obrazec št. 6a

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število potrdil)

POTRDILO NAROČNIKA

(priloga k razpisnemu obrazcu št. 6)

Naročnik:

………………………………………………………………………………………………………………

potrjuje, da je ponudnik

………………………………………………………………………………………………………………

- dobavil

……………………………………………………………………………………………………………… v višini………………………….. EUR v letu ………………………

- dobavo pa je izvedel pravočasno in kvalitetno, v skladu s pogodbenimi obveznostmi.

Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije: Xxxxxxx in ime: …………………..

tel.: ……………………………….

e-mail: ……………………………….

Datum: Žig: Podpis:

Opomba:

Veljavno je samo potrdilo z originalnim žigom in podpisom naročnika. Ponudnik ne more dati referenc (potrdila) v primeru, če je sam naročnik in ponudnik. V primeru, če je ponudnik za razpisovalca že izvajal enakovredna dela kot je zahtevano v referencah, ni potrebna potrditev referenc, zadostuje če jih ponudnik navede.

Razpisni obrazec št. 7

VZOREC POGODBE

NAROČNIK:

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana ki jo zastopa: prof. xx. Xxxxxxx Xxxxx, dekan matična številka: 1627023 identifikacijska številka: SI67909027 v svojem imenu ter v imenu in za račun UNIVERZE V LJUBLJANI FAKULTETE ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO Aškerčeva cesta 5, 1000 Ljubljana

IZVAJALEC:

ki jo zastopa: prof. xx. Xxxxxx Xxxxxx, dekan matična številka: 1626990 identifikacijska številka: SI65565754 v nadaljevanju: naročnik ............................................................................................................. .............................................................................................................. matična številka: ................................. identifikacijska številka: ................................... transakcijski račun štev.: ............................................... v nadaljevanju: izvajalec

skleneta po medsebojnem sporazumu naslednjo

P O G O D B O

ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA

I. PREDMET POGODBE

1. člen

Na osnovi razpisa za oddajo javnega naročila (objava na Portalu javnih naročil, št.      , z dne ……...2014) je bil za javno naročilo »Dobava zemeljskega plina za 2 leti« kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame dobavo zemeljskega plina za odjemna mesta navedena v pogodbi.

2. člen

Predmet javnega naročila je stalna in neprekinjena dobava zemeljskega plina, ki pa ga naročnik ne more vnaprej količinsko natančno določiti. Količina zemeljskega plina navedena v razpisni dokumentaciji in v tej pogodbi je okvirna.

Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v posameznem obdobju dobave kupoval le take količino zemeljskega plina, ki jih bo dejansko potreboval. Naročnik skladno z določili razpisne dokumentacije in te pogodbe ni v ničemer zavezan glede doseganja okvirno predvidene količine zemeljskega plina.

S podpisom te pogodbe izvajalec izrecno jamči, da bo pod enakimi pogoji iz te pogodbe in razpisne dokumentacije naročniku dobavljal tudi količine zemeljskega plina, ki bi presegale okvirno določeno količino navedeno v razpisni dokumentaciji in v tej pogodbi in bi jih naročnik potreboval za delovanje svojih naprav, ki kot energent uporabljajo zemeljski plin.

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

• s ponudbo ponudnika štev.       z dne   

• s razpisnimi pogoji iz predmetne razpisne dokumentacije.

II. ROKI

3. člen

Izvajalec se zaveže z dobavo zemeljskega plina pričeti takoj po podpisu pogodbe ter jo v skladu z naročnikovimi naročili izvajati do   . .2016.

V primeru da v času veljavnosti pogodbe pride do sprememb statusa na odjemnem mestu, morebitna nova odjemna mesta pri odjemalcu, morebitne ukinitve odjemnega mesta ali drugih morebitnih sprememb pogodbeni stranki soglašata, da skleneta ustrezen dodatek k pogodbi glede na spremenjene okoliščine.

III. CENA

4. člen Pogodbena cena za dobavo zemeljskega plina po ponudbi :

Okvirna količina Sm3 za celotno razpisno obdobje	Cena za Sm3 v EUR brez DDV (cena na enoto)	Skupaj cena v EUR brez DDV (okvirna pogodbena vrednost)
1	2	3 = 1 x 2
410.000

Cena zemeljskega plina na enoto 1 m3 je        EUR brez DDV. Cena zemeljskega plina na enoto je zaokrožena na štiri decimalna mesta.

Pogodbena cena brez DDV ne vključuje:

• takse za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida,

• trošarine za mineralna olja in plin,

• dodatka za povečanje energetske učinkovitosti na enoto,

• omrežnine, in

• DDV.

Cena zemeljskega plina na enoto mora biti fiksna za obdobje dveh let in mora zajemati vse stroške ponudnika pri zamenjavi ponudnika za posamezna odjemna mesta na omrežje in vse ostale stroške, ki bi jih imel ponudnik pri izvedbi javnega naročila in popuste ves čas trajanja pogodbe.

V ceno zemeljskega plina se ne všteje cena za uporabo distribucijskega omrežja, ki se plačuje ločeno na podlagi pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja.

Za obračun dobavljenega zemeljskega plina se uporabljajo podatki registrirani na merilni napravi posameznega odjemnega mesta.

Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da bosta v primeru, če padejo cene zemeljskega plina za več kot 20 %, sklenili dodatek k tej pogodbi, v katerem bo določena sorazmerno nižja cena zemeljskega plina na enoto v EUR/Sm3 brez DDV.

5. člen

Naročnik bo plačila računov izvajal na transakcijski račun izvajalca. Rok plačila je 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa.

Mesečne račune za opravljeno dobavo zemeljskega plina bosta plačala naročnika UL, FKKT in UL, FRI v skladu z razdelilnikom, ki je priloga k tej pogodbi.

V primeru zamude plačila lahko izvajalec naročniku zaračuna zakonite zamudne obresti od dneva zamude dalje do plačila zapadlega zneska.

6. člen

Meritve prevzetega zemeljskega plina se izvajajo v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za prenos zemeljskega plina, Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz prenosnega omrežja ter drugimi veljavnimi predpisi.

IV. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

7. člen

Pri dobavi zemeljskega plina je izvajalec dolžan izpolnjevati predvsem naslednje naročnikove zahteve:

- izvajanje dobave stalne in neprekinjene dobave zemeljskega plina,

- strokovno izvajanje dobave in odpravljanje ugotovljenih napak,

- preprečevanje in odprava nastalih poškodb (prostorov, drugih naprav itd.),

- spoštovanje sprejetih dogovorov.

Izvajalec je dolžan tudi brez dodatnega plačila izpeljati vse potrebne postopke za sklenitev pogodbe o dostopu do omrežja pri sistemskem operaterju za distribucijo zemeljskega plina razen tistih, ki so v izključni pristojnosti naročnika, prijavi pogodbe, arhivira podatke o obračunskih vrednostih, ki jih mora posredovati odjemalcu za posamezno obdobje koledarskega leta in nudi drugo potrebno pomoč in svetovanje v zvezi z dobavo zemeljskega plina.

9. člen

Izvajalec se zaveže, da:

-
- - bo pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno, pošteno in v skladu s to pogodbo, veljavnimi predpisi in pravili stroke; bo pogodbene dobave izvajal s strokovno usposobljenimi delavci; da bo v primeru predvidenih prekinitev dobave ali večjih težav v zvezi z dobavo, na katere lahko vpliva kot dobavitelj o tem urgentno obvestil skrbnika pogodbe.

Izvajalec mora naročniku kot pogoj za veljavnost sklenitve te pogodbe v roku 10 dni od sklenitve pogodbe kot zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti izročiti brezpogojno garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na prvi pisni poziv v korist naročnika v višini 15.000 EUR z veljavnostjo 30 dni po zaključku pogodbenih obveznosti.

Če naročnik unovči finančno zavarovanje iz prvega odstavka tega člena, je izvajalec dolžan naročniku dostaviti novo ustrezno finančno zavarovanje v roku 10 dni od prejema pisnega poziva naročnika.

10. člen

Naročnik se zaveže, da:

-	bo redno in pravočasno posredoval izvajalcu v pisni obliki vse spremembe, ki vplivajo na dobavo zemeljskega plina;
-	bo redno in pravočasno izpolnjeval vse finančne in druge obveznosti iz te pogodbe.

V. POGODBENA KAZEN

11. člen

V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo pri dobavi zemeljskega plina ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 0,5% (pol odstotka) od pogodbene vrednosti za vsak koledarski dan zamude in povzročeno škodo. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10 % (deset odstotkov) okvirne pogodbene vrednosti, ki ne obsega tudi odškodnine za povzročeno škodo.

V kolikor bi bilo s strani naročnika ugotovljeno, da izvajalec pogodbene obveznosti ne izpolnjuje v dogovorjeni kvaliteti, količini in terminu, lahko naročnik odstopi od te pogodbe.

Če izvajalec ne dobavi zemeljskega plina naročniku v dogovorjenem roku ter bo naročniku zaradi tega primanjkovalo zemeljskega plina tako, da bo onemogočeno njegovo funkcioniranje, lahko naročnik na stroške izvajalca zemeljski plin kupi pri drugem dobavitelju. Naročnik lahko v takšnem primeru unovči garancijo banke oz. zavarovalnice iz 2. odstavka 9. člena te pogodbe.

VI. PREDSTAVNIKI PO POGODBI

12. člen

Pooblaščen zastopnik naročnika FKKT po tej pogodbi je                      . Pooblaščeni zastopnik naročnika FRI po tej pogodbi je                      . Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je                      .

Kontaktna oseba izvajalca je                .

VII. PODIZVAJALCI – ta določila se uporabljajo, v kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci

... člen

Izvajalec naročnika pooblašča, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalce.

Podizvajalec soglaša s tem, da mu naročnik neposredno poravna terjatve do izvajalca, ki izhajajo iz te pogodbe.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec, ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti: izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

…člen

Naročnik plača podizvajalcu za opravljena dela po tem, ko izvajalec potrdi račun podizvajalca. V primeru delne potrditve računa podizvajalca s strani glavnega izvajalca, plača naročnik podizvajalcu v dogovorjenih plačilnih rokih nesporen del računa podizvajalca.

VIII. OSTALA DOLOČILA

14. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev xxxxx xxx

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

15. člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore reševale predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspele, bo v sporih odločilo pristojno sodišče v Ljubljani.

16. člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in izvajalec predloži garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 15.000 EUR.

Pogodba je sestavljena v 4 izvodih, od katerih prejme naročnik 2 izvoda, izvajalec pa 2 izvoda.

V           , dne   V Ljubljani, dne        

Naročnik:

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

prof. xx. Xxxxxxx Xxxxx dekan

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

prof. xx. Xxxxxx Xxxxxx dekan

Razpisni obrazec št. 8

VZOREC: MENICA ZA RESNOST PONUDBE

(izdajatelj menice)

MENIČNA IZJAVA

Za zavarovanje izpolnitve obveznosti izdajatelja menice do UNIVERZE V LJUBLJANI, Fakultete za računalništvo in informatiko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljani (v nadaljevanju: UL FRI) kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe, po ponudbi

                         za »Dobavo zemeljskega plina za 2 leti« na osnovi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil dne ………………. pod št.

………………. izročamo eno (1) bianco podpisano menico, na kateri je podpisana pooblaščena oseba:

                     kot                              (ime in priimek) (funkcija) (podpis)

Pooblaščamo UL FRI, da izpolni bianco menico v višini 5.000 EUR, da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru, ko:

- izdajatelj menice umakne svojo ponudbo v roku veljavnosti, navedenem v ponudbi,

- izdajatelj v času veljavne ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe po prejetem obvestilu o sprejetju njegove ponudbe,

- izdajatelj ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor je pozvan k podpisu pogodbe.

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja.

Pooblaščamo UL FRI, da menico domicira pri            , ki vodi naš TRR račun št.

                      ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Veljavnost menične izjave je vezana na veljavnost ponudbe oz. opcijo ponudbe do ……….

(min. 60 dni).

IZDAJATELJ MENICE:

Priloga: originalna bianco menica

Razpisni obrazec št. 9

IZJAVA PONUDNIKA,

DA BO PRIDOBIL GARANCIJO BANKE/ZAVAROVALNICE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

V skladu z javnim naročilom »Dobava zemeljskega plina za 2 leti«, objavljenim na Portalu javnih naročil, št. JN……………. dne 2014,

izjavljamo,

da bomo, v primeru, da bo naša ponudba izbrana za izvedbo predmetnega naročila, pridobili za naročnika javnega naročila, nepreklicno in brezpogojno garancijo banke/zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 15.000 EUR in da bo garancije banke oz. zavarovalnice izdana skladno z vzorcem bančne garancije iz razpisne dokumentacije, ki je priloga te izjave ter izročena naročniku v skladu z določili pogodbe za dobavo zemeljskega plina.

Datum: Žig:

Podpis:

PRILOGA:

− Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Vzorec: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv banke Kraj in datum Upravičenec

Garancija št................

V skladu s pogodbo ............................................................. (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila)

.........……………..................................... in (naziv

izvajalca) za izvedbo .............................................(predmet pogodbe) v vrednosti

………………………. EUR, je izvajalec dolžan opraviti naslednje storitve:

»Dobava zemeljskega plina za 2 leti«

v skupni vrednosti EUR

(z besedo ),

v roku (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 15.000 EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini ali rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 2. original Garancije št. ........./..........

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do .............................. (30 dni po zaključku pogodbenih obveznosti). Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka (žig in podpis)

Razpisni obrazec št. 10

IZJAVA PONUDNIKA oz. POSLOVODEČEGA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

V zvezi z javnim naročilom št.          za »Dobava zemeljskega plina za 2 leti« po odprtem postopku, objavljenega na Portalu javnih naročil dne       2014 pod številko objave JN      /2014,

i z j a v l j a m o ,

da ne nastopamo s podizvajalci.

Datum: Žig: Podpis:

Opomba:

Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu ne nastopa/jo s podizvajalci.

Razpisni obrazec št. 11

IZJAVA PODIZVAJALCA

PODIZVAJALEC:

(naziv)

(naslov)

Spodaj podpisani podizvajalec

i z j a v l j a m o :

- da naročniku dajemo soglasje, da nam pod pogoji iz te razpisne dokumentacije namesto glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca, za dela izvedena na predmetu javnega naročila;

- da smo seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašamo;

- da soglašamo s ponudbenimi cenami za naša dela, ki jih je v ponudbi podal ponudnik oz. glavni izvajalec;

- da smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;

- da bomo naročniku v petih dneh od prejema njegove zahteve posredovali kopijo podizvajalske pogodbe in vseh dodatkov k tej pogodbi, ki smo jo sklenili s ponudnikom za izvedbo del v okviru javnega naročila »Dobava zemeljskega plina«.

Datum: Žig:

Podpis:

Opombe:

Obrazec izpolni podizvajalec le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem. V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Razpisni obrazec št. 12

IZJAVA PONUDNIKA

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

Spodaj podpisani ponudnik za javno naročilo št.           za »Dobava zemeljskega plina za 2 leti«, objavljeno na Portalu javnih naročil dne      2014 pod številko objave JN

  /2014

i z j a v l j a m o ,

- da pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa, neposredno plača našim podizvajalcem;

- da bomo naročniku ob izstavitvi svojega računa priložili tudi račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

- da bomo v primeru zamenjave ali uvedbe novega podizvajalca, pred vsakokratno zamenjavo ali uvedbo novih podizvajalcev (podizvajalcev, ki niso bili navedeni v ponudbi) v delo, pridobili pisno soglasje naročnika.

Datum: Žig: Podpis:

Opomba:

Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu nastopa/jo s podizvajalci.