Naročnik: SNAGA Javno podjetje d.o.o. Povšetova ulica 6 Po pooblastilu javno naročilo vodi: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. Verovškova ulica 70 Številka: SNAGA-15/18

Naročnik:

SNAGA Javno podjetje d.o.o.

Xxxxxxxxx xxxxx 0

1000 Ljubljana

Po pooblastilu javno naročilo vodi:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Xxxxxxxxxx xxxxx 00

1000 Ljubljana

Številka: SNAGA-15/18

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA NA SPLOŠNEM PODROČJU Z UPORABO POSTOPKA NAROČILA MALE VREDNOSTI

Vzdrževanje industrijskih vrat na objektu RCERO Ljubljana

Ljubljana, marec 2018

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx, na podlagi pooblastila naročnika SNAGA Javno podjetje d.o.o., Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx,

vabi k sodelovanju

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila:

Vzdrževanje industrijskih vrat na objektu RCERO Ljubljana

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija) natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje in merila za izbiro najugodnejšega ponudnika za posamezni sklop predmeta javnega naročila, s katerim bo sklenjen okvirni sporazum.

S spoštovanjem!

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Direktorica

l.r. Xxxxxx Xxxxxx, univ. dipl. prav.

SPLOŠNA DOLOČILA

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je »Vzdrževanje industrijskih vrat na objektu RCERO Ljubljana« in je razdeljen na dva ločena sklopa in sicer:

Sklop št. 1: Vrata proizvajalca HÖRMANN, ki se oddaja za obdobje 12 mesecev od dneva sklenitve okvirnega sporazuma in
Sklop št. 2: Vrata proizvajalca ITW, ki se oddaja za obdobje 24 mesecev od od dneva sklenitve okvirnega sporazuma.

Predmet javnega naročila zajema tudi dobavo in vgradnjo rezervnih delov.

Podrobni opis predmeta javnega naročila je razviden iz ponudbenega predračuna, ki je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije in tehničnih zahtev naročnika. Količine, navedene v ponudbenem predračunu so okvirne in odvisne od dejanskih potreb naročnika v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma za posamezni sklop predmeta javnega naročila.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno dobavo blaga, ki je predmet javnega naročila, vključno s stroški dela, stroški dobave, stroški izdelave ponudbene dokumentacije in vsemi ostalimi stroški, ki bodo nastali izbranemu ponudniku pri izvedbi predmeta javnega naročila.

Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je SNAGA Javno podjetje d.o.o., Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, ki je na podlagi pooblastila, preneslo v izvedbo in odločanje v postopku oddaje javnega naročila za »Vzdrževanje industrijskih vrat na objektu RCERO Ljubljana« na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. , Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx. Okvirni sporazum za posamezni sklop predmeta javnega naročila z izbranim ponudnikom podpiše naročnik.

Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja skladno z določbami:

Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3),
Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in nadaljnji; v nadaljevanju: ZPVPJN),
ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter predpisov, ki se nanašajo na predmet javnega naročila.

Opredelitev postopka oddaje javnega naročila in sklenitev okvirnega sporazuma

Naročnik bo oddal javno naročilo z uporabo postopka naročila male vrednosti, v skladu s 47. členom ZJN-3. Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, sklenil okvirni sporazum za posamezni sklop predmeta javnega naročila s ponudnikom, ki bo oddal cenovno najugodnejšo ponudbo.

Jezik in denarna enota

Vsi dokumenti oz. dokazila v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku. V kolikor je originalno dokazilo v tujem jeziku je k ponudbi potrebni priložiti uradno preveden dokument takega originala, sicer si naročnik pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb od ponudnika zahteva, da na lastne stroške (tj. stroške ponudnika) predložijo uradne prevode dokumentov/dokazil s strani sodnega tolmača za slovenski jezik, ki so predloženi v tujem jeziku. Finančni podatki morajo biti podani v evrih.

Dodatna pojasnila ponudnikom

Dodatna pojasnila ali vprašanja v zvezi z dokumentacijo o oddaji javnega naročila lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo preko Portala javnih naročil, vendar najkasneje do šest (6) koledarskih dni pred potekom roka za predložitev ponudb. Odgovori oziroma pojasnila bodo objavljeni na spletnem naslovu podjetja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxx-xxxxxxxx-xx-xxxxxxxx) na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija ter na Portalu javnih naročil, najkasneje štiri (4) koledarske dni pred potekom roka za predložitev ponudb, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno.

Variantna ponudba in ponudba z opcijami

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe in ponudbe z opcijami. Naročnik bo ponudbo, ki bo vsebovala variantno ponudbo ali ponudbo z opcijami, zavrnil kot nedopustno.

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna še najmanj do 29. 6. 2018.

Rok za predložitev ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške pripravo in predložitve ponudbe. Rok za predložitev ponudb je 17. 4. 2018 do 10:00 ure na naslov:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx.

Ponudba mora biti v zapečatenem ovitku (kuverti), naslovljena na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx (ponudnik mora obrazec v Prilogi 10 nalepiti na kuverto).

V kolikor ponudnik dostavi ponudbo osebno, se ponudba odda na zgoraj navedenem naslovu, v pritličju, v vložišču podjetja.

Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbo s pisnim obvestilom, ki mora v vložišče prispeti pred pretekom roka za predložitev ponudbe. V primeru umika bo ponudba neodprta vrnjena ponudniku. Obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe mora biti pripravljeno, zaprto, označeno in dostavljeno tako kot ponudba, namesto besede »PONUDBA« pa mora biti na ovojnici označeno »SPREMEMBA PONUDBE« ali »UMIK PONUDBE«.

Če ponudba ni predložena v roku, določenem za prejem ponudbe, se šteje, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo bo naročnik neodprto vrnil ponudniku, z navedbo, da je prepozna.

Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 17. 4. 2018 ob 12:00 uri v sejni sobi v pritličju, na sedežu Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 LJUBLJANA, pri katerem lahko aktivno sodelujejo predstavniki ponudnikov, s pisnim pooblastilom za sodelovanje na odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila oddali pred odpiranjem. (Priloga 10)

Pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila

Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb, ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena ZJN-3 in upoštevanju določil 47. člena ZJN-3.

Sprejem odločitve o oddaji javnega naročila, obveščanje ter sklenitev okvirnega sporazuma

Naročnik bo v roku petih dni po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb v skladu z določili 89. člena ZJN-3 in ob upoštevanju določil 47. in 90. člena ZJN-3, obvestil vse ponudnike o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o vseh odločitvah obvestil ponudnike na način, da podpisano odločitev o oddaji javnega naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev o oddaji naročila se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z izbranim ponudnikom najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, razen če ZJN-3 ali drug zakon ne določa drugače. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu okvirnega sporazuma pisno.

Naročnik lahko, v skladu z določili 90. člena ZJN-3:

do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila,
na vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, po izteku roka za odpiranje ponudb, zavrne vse ponudbe,
po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do datuma sklenitve okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila, odstopi od izvedbe javnega naročila.

V zgoraj navedenih primerih, ponudnik ni upravičen od naročnika zahtevati nikakršne odškodnine.

Pravno varstvo

Ponudniku je zagotovljeno pravno varstvo, skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/2011 - ZTP-D, 63/2013, 90/2014 - ZDU-1l, 95/2014 - ZIPRS1415-C, 96/2015, 60/17 - ZPVPJN-B; v nadaljevanju: ZPVPJN).

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 2.000,00 EUR na transakcijski račun št. XX00 0000 0000 0000 000, sklic 11 16110-7111290-0000xxxx (navede se številka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Zaupnost podatkov

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik pa mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke. Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3.

Jamstvo za napake

Izbrani izvajalec, s katerim bo naročnik sklenil okvirni sporazum, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

PONUDBENI POGOJI

Splošne zahteve

Celovitost ponudbe

Ponudnik mora v celoti ponuditi storitve, blago in material, ki je naveden v posameznih postavkah ponudbenega predračuna, v skladu s tehničnimi ter z vsemi ostalimi zahtevami in pogoji naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.

V primeru, da predmet ponudbe ne bo v skladu z vsemi zahtevami in pogoji naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji, bo naročnik tako ponudbo kot nedopustno zavrnil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.

Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,
neomejeno solidarno odgovornost članov (partnerjev) skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti,
pooblaščenega glavnega nosilca (pooblaščenca, tj. člana skupine kot vodilnega partnerja) izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral in je v razmerju do naročnika pooblaščen za dajanje izjav v imenu vseh članov konzorcija,
nosilca zavarovanja glede vseh pogodbenih obveznosti,
vse nosilce finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerih se bo izvajalo plačevanje pogodbenih obveznosti,
določila v primeru izstopa partnerja ter pod kakšnimi pogoji lahko pride do spremembe članov skupine izvajalcev,
opredelitev deležev in področje dela partnerjev,
podpisnike pogodbe (opredelitev ali so podpisniki vsi člani skupine ali pooblaščen član),
obveznost članov skupine, da morajo o vseh spremembah pravnega akta o skupni izvedbi naročila, redno obveščati naročnika.

Vsak član skupine izvajalcev v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži prilogi 1.

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi, lahko za isto naročilo nastopa samo v eni ponudbi, sicer se iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila izključijo vse ponudbe v katerih nastopa.

Ponudba s podizvajalci

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
izpolnjene priloge razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na podizvajalce ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentacije in 94. členu ZJN-3, ter izpolnil vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora:

v Obrazcu 1 k Prilogi 4 glavni izvajalec pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
v Obrazcu 2 k Prilogi 4 podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3, kot to določa sedmi odstavek 94. člena ZJN-3.

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Gospodarski subjekt lahko za izvedbo javnega naročila uporabi zmogljivosti drugih subjektov, kot to določa 81. člen ZJN-3, pri čemer pri subjektih, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik, ne smejo obstajati razlogi za izključitev iz sodelovanja v postopku javnega naročanja iz 3.1. točke razpisne dokumentacije.

V primeru, da bo gospodarski subjekt za izvedbo javnega naročila uporablja zmogljivost drugih subjektov, ki niso partner/ji v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec/ci, mora za vsakega izmed subjektov, na katerega zmogljivosti se sklicuje, priložiti priloge, ki so opredeljene v točki 3 razpisne dokumentacije.

Ponudbena cena in ponudbeni predračun

Ponudnik mora obrazec »Ponudba« izpolniti in ločeno priložiti k ponudbeni dokumentaciji za vsak posamezni sklop (Priloga 2/1 in Priloga 2/2 razpisne dokumentacije) predmeta javnega naročila za katerega oddaja ponudbo. Ponudbena cena mora biti izražena v evrih.

Ponudbeni predračun je sestavni del razpisne dokumentacije in je ponudnikom na voljo na spletni strani naročnika v elektronski obliki. Ponudnik mora ponudbeni predračun priložiti k obrazcu »Ponudba« za sklop za katerega oddaja ponudbo.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene na enoto mere upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški dela, stroški uporabljenega drobnega potrošnega materiala pri izvedbi vzdrževalnih servisov z zagotovitvijo dvižne ploščadi ali ustrezne lestve ob upoštevanju vseh varnostnih normativov, stroški prevoza, stroški uporabe in zagotovitve delovne opreme, orodij in strojev in stroški izdelave ponudbene dokumentacije.

Cene na enoto mere morajo biti v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma fiksne in se ne spreminjajo pod nobenim pogojem, razen v primeru znižanja cen.

Ponudnik mora v ponudbenem predračunu za posamezni sklop predmeta javnega naročila izpolniti vse navedene postavke, cene na enoto mere pa so lahko določene na do dve (2) decimalni mesti. V primeru, da ponudnik v predračun za posamezno postavko ne vnese vrednosti (cene na enoto mere) ali vnese vrednost »0« (nič), bo naročnik štel, da je vrednost navedene postavke upoštevana v skupni ponudbeni ceni. V tem primeru je ponudnik dolžan to storitev ali blago naročniku zagotoviti po ceni 0,00 EUR.

V ponudbenem predračunu so navedene okvirne količine izvedbo storitev in rezervnih delov za celotno obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma za posamezni sklop predmeta javnega naročila.

Ponudnik ponudbeni predračun izpolni tako, da za posamezno postavko poda ponudbeno ceno na enoto mere, računalniški program nato samodejno izračuna skupno ponudbeno vrednost za posamezni sklop predmeta javnega naročila.

Ponudnik ponudbenega predračuna ne sme kakorkoli spreminjati, dodajati vrstice, stolpce ali celice ter spreminjati formule, ki jih je nastavil naročnik ali kakorkoli drugače dopolnjevati. V kolikor naročnik ugotovi kakršnekoli nedovoljene posege v ponudbeni predračun, bo naročnik takšno ponudbo izključil.

Plačilni pogoji

Rok plačila je trideset (30) koledarskih dni od dneva izstavitve računa, ki ga bo izbrani ponudnik izstavil v roku petih (5) koledarskih dni po vsaki opravljeni storitvi za posamezno naročilo, kar naročnik in izvajalec potrdita s podpisom servisnega poročila (delovni nalog). Na računu mora izbrani ponudnik navesti številko naročila naročnika in številko okvirnega sporazuma.

Izbrani ponudnik se bo moral s podpisom okvirnega sporazuma obvezati, da po tem okvirnem sporazumu velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetnega okvirnega sporazuma, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

Naročnik bo plačila, vsem v ponudbi navedenim podizvajalcem, izvajal skladno z določili ZJN-3.

Ostale zahteve naročnika in osnutek okvirnega sporazuma

Ostale zahteve naročnika so podrobno opisane v osnutku okvirnega sporazuma, ki je kot priloga sestavni del te razpisne dokumentacije. Ponudnik mora osnutek okvirnega sporazuma izpolniti, žigosati in podpisati, s čemer potrjuje, da se z osnutkom okvirnega sporazuma strinja. (Priloga 7)

Posebne zahteve

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

Izbrani ponudnik bo moral dosledno upoštevati določbe Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 3/02, 57/03 in 53/05) ter po podpisu okvirnega sporazuma z naročnikom skleniti tudi Pisni sporazum, ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu. Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev okvirnega sporazuma.

Ponudnik izkaže izpolnjevanje teh zahtev s podpisom obrazca »Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika«. (Priloga 3/1)

Tehnična specifikacija

Splošni opis

Splošni opis predmeta javnega naročila je razviden iz ponudbenega predračuna, ki je priloga razpisne dokumentacije.

SKLOP št. 1: Vrata proizvajalca HÖRMANN

V sklopu št. 1 so za zajeta lamelna navojna in industrijska vrata ter vrata za osebni prehod. Natančnejša opredelitev predmetnih vrat je razvidna glede kosov, mikrolokacij in tehničnih podatkov v naslednjih tabelah:

tabela 1 rolo vrata:

	lokacija vrat	proizvajalec/tip vrat	Dimenzija vrat v cm	št. kosov
1.	vstop digester	Hörmann navojna vrata Classic	300 x 400	2
2.	polnjenje MBO B	Hörmann navojna vrata Classic	500 x 600	1
3.	biologija proti digesterju	Hörmann navojna vrata Classic	500 x 600	1
4.	stabilizacija, pri dehidraciji	Hörmann navojna vrata Classic	510 x 500	1
5.	stabilizacija proti maturaciji	Hörmann navojna vrata Classic	310 x 210	1
6.	nadstropje biofilter	Hörmann navojna vrata Classic	400 x 400	1
7.	skladišče SRF B	Hörmann navojna vrata Classic	600 x 600	1
8.	mehanska obdelava, pri SRF	Hörmann navojna vrata Classic	300 x 300	1
9.	ročno sortiranje	Hörmann navojna vrata Classic	270 x 400	6
10.	mehanska obdelava	Hörmann navojna vrata Classic	500 x 600	1
11.	SPS-VZHODNA Skladišče-pritličje	Hörmann industrijska vrata SPU F42	380 x 290 vrata imajo osebni prehod	1
12.	mehanska obdelava	Hörmann navojna vrata Classic	500 x 600	1
13.	mehanska obdelava	Hörmann navojna vrata Classic	500 x 600	1
14.	SPS-ZAHODNA delavnica 1. nadstropje	Hörmann industrijska vrata SPU F42	300 x 280 vrata imajo osebni prehod	1

tabela 2: vrata za osebni prehod:

		kos
1	ENOKRILNA OGNJEVARNA VRATA	18
2	DVOKRILNA OGNJEVARNA VRATA	2
3	ENOKRILNA VRATA	32
4	DVOKRILNA VRATA	8

Okvirni seznam rezervnih delov, ki bodo v obdobju vzdrževanja in servisiranja v primeru okvar potrebni za odpravi napak in nemoteno delovanje predmetnih vrat je naveden ponudbenem predračunu, ki je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije.

SKLOP št. 2: Vrata proizvajalca ITW

V sklopu št. 2 so za zajeta hitrotekoča PVC vrata ITW (razne velikosti) – 8 kosov in hitrotekoča sekcijska zglobna vrata ITW - 17 kosov. Natančnejša opredelitev predmetnih vrat, število kosov, mikrolokacija in tehnični podatki so razvidni v naslednji tabeli:

	mikrolokacija	proizvajalec/tip vrat	dimenzija		št.kosov
1.	vstop globoki bunker, boksi, 6 vrat	ITW hitrotekoča sekcijska zglobna vrata speedlift	dim 500 x 600	8
2.	SRF	ITW hitrotekoča sekcijska zglobna vrata speedlift	dim 500 x 600	2
3.	kosovni odpadki	ITW hitrotekoča sekcijska zglobna vrata speedlift	dim 500 x 600	2
4.	vstop Recepcija MBO B	ITW hitrotekoča sekcijska zglobna vrata speedlift	dim 500 x 600	3
5.	vstop Stabilizacija MBO B	ITW hitrotekoča sekcijska zglobna vrata speedlift	dim 500 x 600	2
6.	vsip globoki bunker, boksi, vstop recepcija	ITW hitrotekoča PVC vrata TRANSRAPID G	dim 500 x 600	6
7.	vsip - globoki bunker, boksi	ITW hitrotekoča PVC vrata TRANSRAPID G	dim 500 x 700	2

Tehnična sposobnost za izvedbo predmeta javnega naročila

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci, s katerimi namerava ponudnik izvesti predmet javnega naročila, morajo imeti na razpolago vsa tehnična sredstva, ki so potrebna za uspešno izvedbo predmeta javnega naročila. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje in tehnične zahteve, navedene v razpisni dokumentaciji naročnika.

Ponudnik mora biti, s strani proizvajalca vrat iz posameznega sklopa predmeta javnega naročila, pooblaščen za opravljanje storitev (vzdrževanje, dobava in vgradnja originalnih rezervnih delov, uveljavljanje garancij), ki so predmet javnega naročila za posamezni sklop (pooblaščeni serviser za vrata posameznega proizvajalca vrat). Pisno potrdilo ne sme biti starejše 24 mesecev od datuma, določenega za predložitev ponudb.

Ponudnik izkaže izpolnjevanje teh zahtev s podpisom obrazca »Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika«. (Priloga 3/1 in/ali 3/2) in s predložitvijo izjave proizvajalca vrat iz posameznega sklopa predmeta ponudbe, ki mora biti priložen na lastnem obrazcu (Priloga 6).

Način izvedbe in opredelitev vzdrževalnih del

Redna vzdrževalna dela se izvajajo za storitve (redno vzdrževanje vrat), ki se nanašajo na izvedbo vzdrževalnih servisov z zagotovitvijo dvižne ploščadi ali po potrebi z zagotovitvijo ustrezne lestve ob upoštevanju vseh varnostnih normativov in so tako opredeljena tudi v ponudbenem predračunu. Te storitve bo izbrani izvajalec obračunaval naročniku na podlagi izvedenega servisa za posamezna vrata.

Redna vzdrževalna dela z zagotovitvijo dvižne ploščadi ali po potrebi z zagotovitvijo ustrezne lestve ob upoštevanju vseh varnostnih normativov za sklop št. 1: Vrata proizvajalca HÖRMANN (rolo vrata ) zajemajo izvedbo naslednjih del:

redni letni vzdrževalni pregled delovne opreme, ugotavljanje morebitnih poškodb ali nepravilnosti v delovanju opreme,
pregled in naoljenje/mazanje mehaničnih delov,
pregled električnih komponent in elektro instalacij,
pregled delovanja varnostnih sistemov,
preizkus delovanja in manjše nastavitve (preverjanje in pritrditve povezanosti sklopov, nastavitve vzmeti, sklopke na elektro motorjih itd.),
in poročilo o vzdrževanju.

Redna vzdrževalna dela za sklop št. 1: Vrata proizvajalca HÖRMANN (notranja vrata) zajemajo izvedbo naslednjih del:

redni letni vzdrževalni pregled delovne opreme, ugotavljanje morebitnih poškodb ali nepravilnosti v delovanju opreme,
pregled in naoljenje/mazanje mehaničnih delov,
kontrola in po potrebi nastavitev zapiralnega mehanizma
pregled delovanja in po potrebi nastavitev varnostnih sistemov (mehanizem za odpiranje, »panik kljuka«)
in poročilo o vzdrževanju.

Redna vzdrževalna dela z zagotovitvijo dvižne ploščadi ali po potrebi z zagotovitvijo ustrezne lestve ob upoštevanju vseh varnostnih normativov za sklop št. 2: Vrata proizvajalca ITW (ajemajo izvedbo naslednjih del:

redni letni vzdrževalni pregled delovne opreme, ugotavljanje morebitnih poškodb ali nepravilnosti v delovanju opreme,
pregled in naoljenje/mazanje mehaničnih delov,
pregled električnih komponent in elektro instalacij,
pregled delovanja varnostnih sistemov,
preizkus delovanja in manjše nastavitve (preverjanje in pritrditve povezanosti sklopov, nastavitve vzmeti, sklopke na elektro motorjih itd.),
in poročilo o vzdrževanju.

Izredna vzdrževalna dela – nepredvidene okvare in poškodbe, ki jih naročnik ne more odpraviti sam –

se izvajajo za storitve oziroma vzdrževanje vrat in v ponudbenem predračunu niso posebej opredeljena. Te storitve bo izbrani izvajalec obračunaval naročniku na podlagi cene nadomestnih delov in cene dodatnih storitev, ki so podrobno opredeljene v ponudbenem predračunu.

Po opravljenem servisu (redna in izredna vzdrževalna dela) mora serviser izdelati servisno poročilo (delovni nalog), ki ga podpišeta izvajalec in naročnik.

Izvajalec bo vse storitve naročniku obračunaval po cenah, navedenih v ponudbenem predračunu. V primeru, da naročnik izvajalcu naroči storitve, ki niso opredeljene v ponudbenem predračunu, smiselno pa so povezane s storitvami, ki so predmet javnega naročila za posamezni sklop, bo izbrani izvajalec naročniku posredoval ponudbo za izvedbo te storitve. Vrednost ponudbe ima naročnik pravico preverjati na tržišču in v primeru, da naročnik najde ugodnejšo ponudbo, mora izbrani izvajalec izvesti storitev po ceni, ki je navedena v ugodnejši ponudbi. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico te storitve naročiti pri najugodnejšem ponudniku na trgu.

Odzivni čas in stalna dosegljivost

Redna vzdrževalna dela se pričnejo opravljati najkasneje v 7 delovnih dneh po pisnem (telefaks, elektronska pošta) ali telefonskem naročilu naročnika.

Izredna vzdrževalna dela – nepredvidene okvare in poškodbe, ki jih naročnik ne more odpraviti sam – se pričnejo opravljati najkasneje v 24 urah po pisnem (telefaks, elektronska pošta) ali telefonskem naročilu naročnika (dokončanje je odvisno od dobave rezervnih delov, vendar ne daljše kot 2 tedna (dva) tedna).

Ponudnik mora zagotoviti stalno dosegljivost in v okvirnem sporazumu navesti kontaktno telefonsko številka, na kateri bo izbrani ponudnik dosegljiv 24 ur na dan, vse dni v letu.

Terminski plan rednih vzdrževalni del

Ponudnik mora za sklop za katerega oddaja ponudbo, k ponudbi (Priloga 2) priložiti terminski plan – časovni prikaz izvedbe rednih vzdrževalnih del vrat, ki so opredeljena v ponudbenem predračunu za redna vzdrževalna dela in sicer za celotno obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma.

Terminski plan ponudnik priloži na lastnem obrazcu.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Za ugotavljanje sposobnosti mora gospodarski subjekt izpolnjevati pogoje in zahteve skladno z določbami ZJN-3 in določbami razpisne dokumentacije.

V primeru, da gospodarski subjekt nastopa v skupni ponudbi, mora zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak ponudnik iz skupine ponudnikov.

V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, mora pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih v ponudbi navede gospodarski subjekt, ter tudi vsak subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik.

Gospodarski subjekt s podpisom Priloge 3/1 oziroma 3/2 soglaša, da lahko naročnik v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3 in od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Razlogi za izključitev

A: Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu z določili ZJN-3 ugotovil ali se bo drugače seznanil, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3 oziroma v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16; KZ-1).

B: Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu z določili ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali ponudbe.

C: Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

a) če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,

b) če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in za vse v ponudbi navedene podizvajalce.

V kolikor gospodarski subjekt glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo, v skladu z 81. členom ZJN-3, uporabi zmogljivosti drugih subjektov, morajo zgoraj navedene pogoje izpolnjevati tudi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

DOKAZILO:

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

Priloga 3/1: »Izjava o izpolnjevanju sposobnosti ponudnika/partnerja«,
Priloga 3/2: »Izjava o izpolnjevanju sposobnosti podizvajalca/drugega subjekta«,
Priloga 3/3: »Izjava fizične osebe«.

Pogoji za sodelovanje

Gospodarski subjekt lahko pogoje za sodelovanje izpolni samostojno, kot skupina ponudnikov, s podizvajalci ali z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, vendar bo moral subjekt s katerim ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, v okviru izpolnjevanja spodaj navedenih pogojev, te storitve tudi izvajati.

A: Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo storitev, ki je ali se nanaša na predmet javnega naročila, morajo k ponudbi predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, za vse v ponudbi navedene podizvajalce in za vse druge subjekte, katerih katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt (ponudnik ali skupina ponudnikov).

DOKAZILO:

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

Priloga 3/1: »Izjava o izpolnjevanju sposobnosti ponudnika/partnerja«,
Priloga 3/2: »Izjava o izpolnjevanju sposobnosti podizvajalca/drugega subjekta«,
ustrezna dokazila, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve iz drugega odstavka te točke, v kolikor je tako dovoljenje ali članstvo potrebno.

B: Ekonomski in finančni položaj

Gospodarski subjekt mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmet javnega naročila.

Gospodarski subjekt na dan roka za predložitev ponudb ne sme imeti dospelih neporavnanih obveznosti.

Zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, za vse v ponudbi navedene podizvajalce in za vse druge subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt (ponudnik ali skupina ponudnikov).

DOKAZILO:

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

Priloga 3/1: »Izjava o izpolnjevanju sposobnosti ponudnika/partnerja« in
Priloga 3/2: »Izjava o izpolnjevanju sposobnosti podizvajalca/drugega subjekta«.

C: Tehnična in strokovna sposobnost

Predmet ponudbe mora ustrezati vsem tehničnim in ostalim zahtevam naročnika, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

Gospodarski subjekt mora razpolagati z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila. Gospodarski subjekt mora imeti na razpolago vsa tehnična sredstva, ki so potrebna za uspešno izvedbo predmeta javnega naročila.

Gospodarski subjekt, ki bo izvajal storitve, ki so predmet javnega naročila za posamezni sklop predmeta javnega naročila, mora bit, s strani proizvajalca vrat iz posameznega sklopa predmeta javnega naročila, pooblaščen za opravljanje storitev (vzdrževanje, dobava in vgradnja originalnih rezervnih delov, uveljavljanje garancij), ki so predmet javnega naročila za posamezni sklop (pooblaščeni serviser za vrata posameznega proizvajalca vrat). Pisno potrdilo ne sme biti starejše 24 mesecev od datuma, določenega za predložitev ponudb.

DOKAZILO:

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo:

Priloga 3/1: »Izjava o izpolnjevanju sposobnosti ponudnika/partnerja«,
Priloga 3/2: »Izjava o izpolnjevanju sposobnosti podizvajalca/drugega subjekta« ter
s predložitvijo izjave proizvajalca vrat iz posameznega sklopa predmeta ponudbe, ki mora biti priložen na lastnem obrazcu (Priloga 6).

Ostale zahteve in pogoji naročnika

Gospodarski subjekt ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

Gospodarski subjekt mora v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, predložiti izpolnjeno izjavo s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in za vse v ponudbi navedene podizvajalce.

DOKAZILO:

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

Priloga 3/1: »Izjava o izpolnjevanju sposobnosti ponudnika/partnerja«,
Priloga 3/2: »Izjava o izpolnjevanju sposobnosti podizvajalca/drugega subjekta«,
Priloga 3/4: »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«.

FINANČNA ZAVAROVANJA

Zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma

Izbrani ponudnik, s katerim bo sklenjen okvirni sporazum, bo moral ob sklenitvi okvirnega sporazuma, predložiti naročniku bianko menico z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, v višini v višini 10 % (deset odstotkov) ponudbene z DDV, z dobo veljavnosti še najmanj trideset (30) dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma (Priloga 8).

V kolikor izbrani ponudnik ob sklenitvi okvirnega sporazuma, ne predloži naročniku finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, se šteje, da okvirni sporazum nikoli ni bil sklenjen, naročnik pa bo Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 4. točke 112. člena ZJN-3.

IZBIRA PONUDNIKOV IN MERILA

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum s ponudnikom, ki bo oddal cenovno najugodnejšo ponudbo za posamezni sklop predmeta javnega naročila. Merilo za izbiro cenovno najugodnejšega ponudnika, je ponudbena vrednost za brez DDV. Ponudbena vrednost brez DDV za posamezni sklop predmeta javnega naročila je navedena v ponudbi ponudnika (Priloga 2) in v ponudbenem predračunu.

NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

Izdelava ponudbe

Ponudba naj bo izdelana tako, da:

vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v 6.2 podpoglavju razpisne dokumentacije,
je zvezana tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov, vendar pa omogoča listanje in fotokopiranje posamezne dele ponudbe,
je predložena v zaprti ovojnici tako, da je pri odpiranju ponudbe možno preveriti, da je ponudba zaprta tako, kot je bila predana,
je podpisana in žigosana na mestih kjer je to zahtevano in oddana v kuverti, na katero mora ponudnik prilepiti obrazec za kuverto iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora priloge predložiti na predpisanih prilogah (obrazcih) naročnika, brez dodatnih pogojev. Popravljene napake morajo biti označene, žigosane ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika. Ponudniki so obvezani predložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. V kolikor ponudba vsebuje takšne spremembe in dodatke, bo naročnik štel, da se ponudnik ne strinja z zahtevami in pogoji te razpisne dokumentacije, ter bo posledično takšno ponudbo kot nedopustno zavrnil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu javnih naročil in na spletni strani xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxx-xxxxxxxx-xx-xxxxxxxx, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe.

Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi zgoščenko (CD) ali USB medij z elektronsko kopijo vseh ponudbenih listin v "pdf" zapisu (sken celotne ponudbe z izpolnjenimi in podpisanimi ponudbenimi listinami). Ponudnik mora na medij z elektronsko kopijo vseh ponudbenih listin, priložiti tudi ponudbeni predračun v excel formatu. V primeru razlikovanja med tiskano in elektronsko obliko ponudbe, bo naročnik upošteval tiskano obliko.

Vsebina ponudbe

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom je navedena v nadaljevanju:

PODATKI O PONUDNIKU

Priloga

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno - partnersko ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki - partnerji. V Obrazec 1 k Prilogi 1 se priloži tudi potrjen pravni akt o skupni izvedbi naročila.

PONUDBA

Priloga

Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti, podpisati in žigosati. Ponudnik mora k prilogi priložiti izpolnjen, natisnjen in podpisan ponudbeni predračun, ki ga je natisnil iz obrazca v elektronski obliki in terminski plan – časovno izvedbo rednih vzdrževalni del, ki ga v skladu z določili razpisne dokumentacije, ponudnik priloži na lastnem obrazcu.

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PONUDNIKA/PARTNERJA

Priloga

3/1

Ponudniki oz. posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe (partner/ji) mora/jo obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati, ter priložiti v ponudbi.

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PODIZVAJALCA/DRUGEGA SUBJEKTA

Priloga

3/2

Vsi v ponudbi navedeni podizvajalci in/ali ostali subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik, morajo obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati, ter priložiti v ponudbi.

Priloge ni potrebno priložiti v kolikor ponudnik v ponudbi ne nominira nobenega podizvajalca in glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo ne uporabi zmogljivosti drugih subjektov.

IZJAVA FIZIČNE OSEBE

Priloga

3/3

Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (velja za ponudnika, za vse člane skupine ponudnikov – partnerje, za vse nominirane podizvajalce in za vse ostale subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik).

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Priloga

3/4

Ponudnik izjavo izpolni in podpiše. Izjavo izpolnijo in podpišejo tudi VSI posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v okviru skupne ponudbe, VSI morebitni v ponudbi navedeni podizvajalci in VSI drugi subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik.

SEZNAM PODIZVAJALCEV

Priloga

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora ravnati v skladu s 94. členom ZJN-3 ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjeno, podpisani in žigosano Prilogo 4. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora k ponudbi priložiti vse Obrazce k Prilogi 4.

Priloge ni potrebno priložiti v kolikor podizvajalci v ponudbi niso nominirani.

SEZNAM DRUGIH SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK

Priloga

Ponudnik mora prilogo izpolniti, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov, ki niso partner/ji v primeru skupne ponudbe in v ponudbi niso navedeni kot podizvajalec/ci.

Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. V kolikor ponudnik ne bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov, priloge ni potrebno izpolni.

IZJAVA PROIZVAJALCA VRAT IZ POSAMEZNEGA SKLOPA

Priloga

V prilogi mora ponudnik priložiti izjavo proizvajalca vrat za sklop za katerega ponudnik oddaja ponudbo, da je ponudnik oziroma gospodarski subjekt, ki bo izvajal predmet javnega naročila, pooblaščen za vzdrževanje vrat tega proizvajalca.

OSNUTEK OKVIRNEGA SPORAZUMA

Priloga

Osnutek okvirnega sporazuma mora biti izpolnjen, žigosan in podpisan, s čimer ponudnik potrjuje, da se z osnutkom v celoti strinja.

FINANČNO ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE OBVEZNOSTI

Priloga

Razpisni dokumentaciji je priložen vzorec finančnega zavarovanja. Vzorca k ponudbi ni potrebno priložiti.

OBRAZEC ZA KUVERTO

Priloga

Ponudnik mora obrazec nalepiti na kuverto.

OBRAZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

Priloga

Predstavnik ponudnika mora izpolnjen obrazec pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb priložiti strokovni komisiji naročnika na dan odpiranja ponudb.

ELEKTRONSKA KOPIJA PONUDBE

Priloga

Ponudnik priloži zgoščenko (CD) ali USB medij z elektronsko kopijo vseh ponudbenih listin v "pdf" zapisu (sken celotne ponudbe z izpolnjenimi in podpisanimi ponudbenimi listinami). Ponudnik mora na medij z elektronsko kopijo vseh ponudbenih listin, priložiti tudi ponudbeni predračun v excel formatu.

PODATKI O PONUDNIKU

priloga

SNAGA-15/18 Vzdrževanje industrijskih vrat na objektu RCERO Ljubljana

Naziv ponudnika

Naslov ponudnika

Ponudnik je MSP*

*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

E-naslov za vročitev odločitve po 90. členu ZJN-3 preko Portala javnih naročil
Odgovorna oseba (podpisnik okvirnega sporazuma)
funkcija
telefon
telefax
e-mail

Kontaktna oseba
funkcija
telefon
telefax
e-mail

Transakcijski račun
Matična banka
ID številka za DDV
Finančni urad
Matična številka

Kraj, datum

žig

(Podpis odgovorne osebe)

Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji.

Obrazec 1 k prilogi 1

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

Za Obrazcem 1 k prilogi 1 se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila.

PONUDBA ZA SKLOP št. 1: Vrata proizvajalca HÖRMANN

Priloga

2/1

PONUDBA št. _______________ za javno naročilo št. SNAGA-15/18 Vzdrževanje industrijskih vrat na objektu RCERO Ljubljana, za sklop št. 1: Vrata proizvajalca HÖRMANN

Ponudbo oddajamo (označi):

samostojno

skupna ponudba

s podizvajalci

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

PONUDBENA VREDNOST

PONUDBENA VREDNOST ZA OBDOBJE 12 MESECEV brez DDV

EUR

DDV ( ______ %)

EUR

PONUDBENA VREDNOST ZA OBDOBJE 12 MESECEV z DDV

EUR

ODZIVNI ČAS

Ponujeni odzivni čas za pristop k rednim vzdrževalnim delom je _____________ delovnih dni (največ 7 delovnih dni) po pisnem (telefaks, elektronska pošta) ali telefonskem naročilu naročnika.

Ponujeni odzivni čas za pristop k izredna vzdrževalnim delom je _________ ur (največ 24 ur) po pisnem (telefaks, elektronska pošta) ali telefonskem naročilu naročnika (dokončanje je odvisno od dobave rezervnih delov, vendar ne daljše kot dva (2) tedna).

Po opravljenem servisu (redna in izredna vzdrževalna dela) mora serviser izdelati servisno poročilo (delovni nalog), ki ga podpišeta izvajalec in naročnik.

VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost ponudbe je do _______________ (najmanj do 29. 6. 2018).

Kraj, datum

žig

(Podpis odgovorne osebe)

Opomba:

Ponudnik za to stranjo priloži:

izpolnjen, natisnjen in podpisan ponudbeni predračun, ki ga je natisnil iz popisa v elektronski obliki in
terminski plan – časovni prikaz izvedbo rednih vzdrževalnih del za celotno obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma

PONUDBA ZA SKLOP št. 2: Vrata proizvajalca ITW

Priloga

2/2

PONUDBA št. _______________ za javno naročilo št. SNAGA-15/18 Vzdrževanje industrijskih vrat na objektu RCERO Ljubljana, za sklop št. 2: Vrata proizvajalca ITW

Ponudbo oddajamo (označi):

samostojno

skupna ponudba

s podizvajalci

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

PONUDBENA VREDNOST

PONUDBENA VREDNOST ZA OBDOBJE 24 MESECEV brez DDV

EUR

DDV ( ______ %)

EUR

PONUDBENA VREDNOST ZA OBDOBJE 24 MESECEV z DDV

EUR

ODZIVNI ČAS

Ponujeni odzivni čas za pristop k rednim vzdrževalnim delom je _____________ delovnih dni (največ 7 delovnih dni) po pisnem (telefaks, elektronska pošta) ali telefonskem naročilu naročnika.

Po opravljenem servisu (redna in izredna vzdrževalna dela) mora serviser izdelati servisno poročilo (delovni nalog), ki ga podpišeta izvajalec in naročnik.

VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost ponudbe je do _______________ (najmanj do 29. 6. 2018).

Kraj, datum

žig

(Podpis odgovorne osebe)

Opomba:

Ponudnik za to stranjo priloži:

izpolnjen, natisnjen in podpisan ponudbeni predračun, ki ga je natisnil iz popisa v elektronski obliki in
terminski plan – časovni prikaz izvedbo rednih vzdrževalnih del za celotno obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PONUDNIKA/PARTNERJA

Priloga

3/1

Gospodarski subjekt ___________________________________________________________, ki oddajamo ponudbo za javno naročilo SNAGA-15/18 Vzdrževanje industrijskih vrat na objektu RCERO Ljubljana, podajamo naslednje izjave:

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

IZJAVLJAMO, da nam ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3 oziroma v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16; KZ-1).

IZJAVLJAMO, da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali več in da imamo na dan oddaje prijave/ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje prijave/ponudbe.

IZJAVLJAMO, da na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

IZJAVLJAMO, da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države, ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

POGOJI ZA SODELOVANJE

IZJAVLJAMO, da smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

IZJAVLJAMO, da imamo pridobljeno dovoljenje oziroma smo člani posebne organizacije, da lahko v svoji matični državi, kjer imamo sedež, opravljamo storitev, ki je ali se nanaša na predmet javnega naročila, v kolikor je tako dovoljenje ali članstvo potrebno.

IZJAVLJAMO, da smo ekonomsko in finančno sposobni izvesti predmet javnega naročila.

IZJAVLJAMO, da na dan roka za predložitev ponudb nimamo dospelih neporavnanih obveznosti.

IZJAVLJAMO, da predmet ponudbe ustreza vsem tehničnim in ostalim zahtevam naročnika, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

IZJAVLJAMO, da razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila, da imamo profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost ter da izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje.

OSTALE ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB).

IZJAVLJAMO, da bomo v času izvajanja predmetnega javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

IZJAVA O SPREJEMANJU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

IZJAVLJAMO, da smo seznanjeni s celotno vsebino razpisne dokumentacije ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami oz. spremembami in da sprejemamo vse pogoje in zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo (opisi, tehnične zahteve, določila, zahteve, pogoji, finančne zahteve itd…) in jih v celoti izpolnjujemo.

IZJAVLJAMO, da bomo dosledno upoštevali določbe Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list št. 3/02, 57/03 in 83/05) ter po podpisu okvirnega sporazuma za posamezni sklop predmeta javnega naročila, z naročnikom sklenili tudi Pisni sporazum, ki ureja varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu.

IZJAVLJAMO, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu.

IZJAVA O STRINJANJU Z OSNUTKOM OKVIRNEGA SPORAZUMA

IZJAVLJAMO, da se strinjamo z opredeljenimi določili osnutka okvirnega sporazuma in ga bomo, v primeru, da bomo izbrani za izvajanje predmeta javnega naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov.

S podpisom te izjave izdajamo soglasje, da naročnik:

v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3,
za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako SNAGA-15/18 Vzdrževanje industrijskih vrat na objektu RCERO Ljubljana, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Kraj, datum

žig

(Naziv gospodarskega subjekta, podpis odgovorne osebe)

Opomba: Izjavo izpolnijo in podpišejo tudi VSI morebitni člani skupine ponudnikov-partnerji v okviru skupne ponudbe.

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PODIZVAJALCA/ DRUGEGA SUBJEKTA

Priloga

3/2

Gospodarski subjekt: ________________________________________________________, ki nastopamo kot podizvajalec oziroma kot drug subjekt, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik za javno naročilo št. SNAGA-15/18 Vzdrževanje industrijskih vrat na objektu RCERO Ljubljana, v okviru navedb, opredeljenih v ponudbi ponudnika, ki oddaja ponudbo za predmetno javno naročilo, podajamo naslednje izjave:

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

IZJAVLJAMO, da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali več in da imamo na dan oddaje prijave/ ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje prijave/ponudbe.

IZJAVLJAMO, da na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

POGOJI ZA SODELOVANJE

Spodaj navedene izjave veljajo le v primeru, če gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje za sodelovanje s podizvajalci ali z uporabo zmogljivosti drugih subjektov. Spodaj navedene izjave veljajo sorazmerno, v skladu z načinom ter obsegom izpolnitve posameznega pogoja, ki se nanaša na podizvajalca ali drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo uporabljal ponudnik. Način ter obseg izpolnitve posameznega pogoja, v skladu z zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji, v ponudbi opredeli ponudnik in priloži zahtevana oziroma ustrezna dokazila, ki bodo potrjena ali izdana s strani podizvajalca ali drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo uporabljal ponudnik.

IZJAVLJAMO, da smo ekonomsko in finančno sposobni izvesti predmet javnega naročila.

IZJAVLJAMO, da na dan roka za predložitev ponudb nimamo dospelih neporavnanih obveznosti.

OSTALE ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

IZJAVLJAMO, da bomo v času izvajanja predmetnega javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

IZJAVA O SPREJEMANJU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

IZJAVLJAMO, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, ki se nanašajo na podizvajalce oziroma na subjekt, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik, resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu.

S podpisom te izjave izdajamo soglasje, da naročnik:

v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3,
za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako SNAGA-15/18 Vzdrževanje industrijskih vrat na objektu RCERO Ljubljana, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Kraj, datum

žig

(Naziv gospodarskega subjekta, podpis odgovorne osebe)

Opomba: Izjavo izpolnijo in podpišejo VSI podizvajalci (v kolikor ponudnik v ponudbi nominira podizvajalce za izvedbo javnega naročila) in drugi subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (v kolikor ponudnik glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo uporabi zmogljivosti drugih subjektov).

IZJAVA FIZIČNE OSEBE

Priloga

3/3

SNAGA-15/18 Vzdrževanje industrijskih vrat na objektu RCERO Ljubljana

Ime in priimek _____________________________________________________________________

EMŠO ____________________________________________________________________________

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskemu subjektu ________________________________________

član/ica (ustrezno obkrožiti):

xxxxxxxxx xxxxxx xxx
vodstvenega organa ali
nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za njegovo (ustrezno obkrožiti):

zastopanje ali
odločanje ali
nadzor v njem,

pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAM

da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 in

POOBLAŠČAM

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 LJUBLJANA, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako SNAGA-15/18 Vzdrževanje industrijskih vrat na objektu RCERO Ljubljana, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

(Kraj, datum)

(Podpis fizične osebe)

Navodilo: Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:

člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali
ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Priloga

3/4

I Z J A V A

O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Podatki o pravni osebi (ponudniku):

Polno ime podjetja: ____________________________________________________________________

Sedež podjetja: _______________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: ________________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _________________________________________________

Matična številka podjetja: _______________________________________________________________

ID ZA DDV:: _________________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom SNAGA-15/18 Vzdrževanje industrijskih vrat na objektu RCERO Ljubljana in na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2, posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Naziv	Sedež	Delež lastništva v %
1.
2.
3.
4.
5.
….

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Ime in priimek	Xxxxxx stalnega bivališča	Delež lastništva v %
1.
2.
3.
4.
5.
…

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

Št.	Naziv	Sedež	Matična številka
1.
2.
3.
4.
5.
….

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.


(Kraj, datum)	žig	(Podpis odgovorne osebe)

Navodilo: Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, ter vsi morebitni podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) in vsi drugi subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov).

Opomba: V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani xxxxx://xxx.xxx-xx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxxxxx), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

SEZNAM PODIZVAJALCEV

Priloga

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi nastopa v skupnem nastopu in izpolniti vse zahtevane podatke. Prilogo podpišeta tako ponudnik kot podizvajalec.

Javno naročilo: SNAGA-15/18 Vzdrževanje industrijskih vrat na objektu RCERO Ljubljana
Naziv podizvajalca
Polni naslov
V skladu s 94. členom ZJN-3 kot podizvajalec zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika	Obkrožite/označite
	DA	NE
Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca
Matična številka podizvajalca
Davčna številka podizvajalca
Transakcijski račun podizvajalca
Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del)




Količina/Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje
Vrednost del v EUR brez DDV
Kraj izvedbe
Rok izvedbe

Datum: ___________________

Podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta: Podpis odgovorne osebe podizvajalca:

_______________________________ _______________________________

Žig: Žig:

Opomba: Obrazec velja tudi za primer, da se je gospodarski subjekt odločil oddati del javnega naročila v podizvajanje in za izvedbo tega dela uporablja tudi podizvajalčeve zmogljivosti, zato temu podizvajalcu Priloge 5 ni potrebno izpolniti . V tem primeru se v obrazcu navedejo tudi vse zmogljivost podizvajalca, ki jih bo uporabil ponudnik.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

POOBLASTILO PONUDNIKA

Obrazec 1 k Prilogi 4

Ponudnik: _____________________________________________________________________________

za izvedbo javnega naročila št. SNAGA-15/18 Vzdrževanje industrijskih vrat na objektu RCERO Ljubljana ter v skladu s 94. členom ZJN-3

POOBLAŠČAMO

naročnika predmetnega javnega naročila:

SNAGA Javno podjetje d.o.o., Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx,

da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do naslednjih podizvajalcev:

Št.

NAZIV PODIZVAJALCA

Kraj, datum

žig

(Naziv gospodarskega subjekta, podpis odgovorne osebe)

Opomba: Obrazec se izpolni in podpiše kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, ter posledično služi kot priloga k pogodbi o izvedbi javnega naročila.

V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, obrazca ni potrebno izpolniti.

Navodilo: Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Obrazec se po potrebi kopira!

SOGLASJE PODIZVAJALCEV

Obrazec 2 k Prilogi 4

Gospodarski subjekt: ______________________________________________________________, ki kot podizvajalec nastopamo pri gospodarskemu subjektu, ki oddaja ponudbo za javno naročilo št. SNAGA-15/18 Vzdrževanje industrijskih vrat na objektu RCERO Ljubljana,

SOGLAŠAMO,

da nam naročnik predmetnega javnega naročila:

SNAGA Javno podjetje d.o.o., Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx,

v skladu s 94. členom ZJN-3, namesto gospodarskega subjekta, ki oddaja ponudbo za predmetno javno naročilo, poravnajo našo terjatev v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, in sicer na podlagi izstavljenih računov/situacij, ki jih bo predhodno potrdil izbrani ponudnik in bodo priloga računov/situacij, ki jih bo naročniku izstavil izbrani ponudnik.

____________________________ Žig _______________________________

(Kraj in datum) Podpis odgovorne osebe podizvajalca)

Opomba:

Obrazec se izpolni in podpiše kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, ter posledično služi kot priloga k pogodbi o izvedbi javnega naročila.

V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, obrazca ni potrebno izpolniti.

SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU

Obrazec 3 k Prilogi 4

SPORAZUM

O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU

(med ponudnikom in podizvajalci – priloži ponudnik)

SEZNAM DRUGIH SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK

Priloga

Javno naročilo: SNAGA-15/18 Vzdrževanje industrijskih vrat na objektu RCERO Ljubljana
Naziv subjekta
Polni naslov
Vsi zakoniti zastopniki subjekta
Matična številka subjekta
Davčna številka subjekta
Transakcijski račun subjekta
Vsak del javnega naročila, za katere namerava ponudnik uporabiti zmogljivost subjekta
Količina/Delež (%) javnega naročila
Kraj izvedbe
Rok izvedbe

Datum:.........................

Ime in priimek ter podpis Ime in priimek ter podpis

gospodarskega subjekta: drugega subjekta:

.......................................... ………………………………………………

Žig: Žig:

Opomba: Prilogo je potrebno izpolniti, v kolikor ponudnik uporabi zmogljivost drugih subjektov.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

IZJAVA PROIZVAJALCA VRAT IZ POSAMEZNEGA SKLOPA

Priloga

Gospodarski subjekt, ki bo izvajal storitve, ki so predmet javnega naročila za posamezni sklop predmeta javnega naročila mora biti, s strani proizvajalca vrat iz posameznega sklopa predmeta javnega naročila, pooblaščen za opravljanje storitev (vzdrževanje, dobava in vgradnja originalnih rezervnih delov, uveljavljanje garancij), ki so predmet javnega naročila za posamezni sklop (pooblaščeni serviser za vrata posameznega proizvajalca vrat). Pisno potrdilo ne sme biti starejše 24 mesecev od datuma, določenega za predložitev ponudb.

Izjavo mora pisno potrditi proizvajalec vrat iz sklopa za katerega ponudnik oddaja ponudbo. Iz izjave mora biti razvidno, da proizvajalec vrat izjavlja/potrjuje, da je gospodarski subjekt, ki bo izvajal predmet javnega naročila in je oddal ponudbo za posamezni sklop predmeta javnega naročila, s strani proizvajalca vrat tega proizvajalca, pooblaščen za vzdrževanje.

Izjava/potrdilo o pooblaščenem serviserju mora biti priložena na lastnem obrazcu.

OSNUTEK OKVIRNEGA SPORAZUMA

Priloga

OKVIRNI SPORAZUM

Št. okvirnega sporazuma naročnika: SNAGA-15/18

Št. okvirnega sporazuma izvajalca: .......................................

VZDRŽEVANJE INDUSTRIJSKIH VRAT NA OBJEKTU RCERO LJUBLJANA

ki ga skleneta

NAROČNIK: SNAGA Javno podjetje d.o.o., Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 XXXXXXXXX, ki ga zastopa direktor: Xxxxx XXXXXXX,

identifikacijska številka za DDV: SI30543517

matična številka: 5015545

(v nadaljevanju: naročnik)

IZVAJALEC: .............................................................................................................,

ki ga zastopa:.........................................................................................

številka transakcijskega računa: ___________________________

identifikacijska številka za DDV: _________________________

matična številka: ______________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOLOČBE

člen

Stranki tega okvirnega sporazuma ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, na podlagi pooblastila naročnika, izvedel postopek oddaje javnega naročila št. SNAGA-15/18 po postopku naročila male vrednosti, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne ________, pod št. objave JN_______ _______, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za Vzdrževanje industrijskih vrat na objektu RCERO Ljubljana iz sklopa št. _: ______________, v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi cenovno najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. SNAGA-15/18.

Okvirni sporazum je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma, pod pogojem iz 19. člena okvirnega sporazuma.

Okvirni sporazum se uporablja do izčrpanja vrednosti, navedene v prvem odstavku 3. člena tega okvirnega sporazuma oziroma največ za obdobje _______________ (__) mesecev od dneva sklenitve tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

Izvajalec se obvezuje, da bo ob sklenitvi okvirnega sporazuma, z naročnikom sklenil Pisni sporazum, ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje.

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Predmet okvirnega sporazuma je izvajanje storitev vzdrževanja industrijskih vrat na objektu RCERO Ljubljana iz sklopa št. _: ______________ (v nadaljevanju tudi: storitve), ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Vrste storitev in količine, navedene v ponudbenem predračunu izvajalca, št. __________ z dne ____________ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), ki je kot priloga sestavni del tega okvirnega sporazuma, so okvirne in za naročnika niso obvezujoče.

Podrobna opredelitev in opis predmeta tega okvirnega sporazuma je razviden iz ponudbenega predračuna, ponudbe izvajalca št. __________ z dne ____________ (v nadaljevanju: ponudba) in razpisne dokumentacije št. SNAGA-15/18 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija).

Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju veljavnosti tega okvirnega sporazuma naročal storitve, ki jih bo dejansko potreboval, ter za katere bo imel zagotovljena finančna sredstva.

VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA IN CENE

člen

Ocenjena vrednost predmeta javnega naročila št. SNAGA-15/18 Vzdrževanje industrijskih vrat na objektu RCERO Ljubljana iz sklopa št. __: ______________, na podlagi katerega je naročnik sklenil ta okvirni sporazum z izvajalcem, je ob pošiljanju obvestila o javnem naročilu v objavo na Portal javnih naročil, znašala _____________ EUR brez DDV.

Davek na dodano vrednost (DDV) se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

člen

Cene na enoto mere, navedene v ponudbenem predračunu, so v času veljavnosti okvirnega sporazuma fiksne, razen v primeru znižanja cen.

V cenah na enoto mere, navedenih v ponudbenem predračunu, so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma, vključno s stroški dela, stroški uporabljenega drobnega potrošnega materiala pri izvedbi vzdrževalnih servisov, stroški prevoza, stroški uporabe in zagotovitve delovne opreme, orodij in strojev in stroški izdelave ponudbene dokumentacije.

DODATNA NAROČILA

člen

V primeru, da bo naročnik v obdobju veljavnosti tega okvirnega sporazuma potreboval storitve, ki niso navedene v ponudbenem predračunu, po namenu pa sodijo v istovrstne storitve, katerih izvedba je predmet tega okvirnega sporazuma, se bo naročnik z izvajalcem dogovoril za izvedbo teh storitev. Stranki okvirnega sporazuma bosta v navedenem primeru, na podlagi izvajalčeve ponudbe oz. drugače, sporazumno dogovorili cene takih storitev, ki ne smejo biti višje od cen primerljivih storitev na trgu. Naročnik bo te storitve naročal pri izvajalcu do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma, po dogovorjeni ceni in pogojih iz tega okvirnega sporazuma.

Naročnik lahko naroči storitve, ki niso navedene v ponudbenem predračunu, po namenu pa sodijo v istovrstne storitve, katerih izvedba je predmet sklenjenega okvirnega sporazuma, pri najugodnejšem ponudniku na trgu, pri čemer se naročnik obvezuje, da bo k oddaji ponudbe vedno pozval tudi izvajalca po tem okvirnem sporazumu.

PODIZVAJALCI

člen

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem/

Izvajalec v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

Naziv podizvajalca
Polni naslov
Podizvajalec zahteva neposredno plačilo	DA / NE
Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca
Matična številka podizvajalca
Davčna številka podizvajalca
Transakcijski račun podizvajalca
Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del)

Količina/Delež (%) v podizvajanju
Vrednost del
Kraj izvedbe
Rok izvedbe

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije št. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljene storitve oziroma dobavljeno blago, ki je neposredno povezano s predmetom tega okvirnega sporazuma.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

račun podizvajalca za opravljene storitve po okvirnem sporazumu, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene storitve neposredno na račun podizvajalca ali
podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri storitvah po okvirnem sporazumu, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku, kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu.

ALI

/se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem/

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma.

V kolikor bo izvajalec za izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma, naknadno vključil ali zamenjal podizvajalca, bo moral upoštevati določila 94. člena ZJN-3. Vključeni oz. zamenjani podizvajalec bo moral izpolnjevati vse pogoje in ostale zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so bili navedeni v razpisni dokumentaciji, na podlagi katere je bil sklenjen ta okvirni sporazum.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev v skladu z 1., 2., 4., in 6. odstavkom 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, ne glede na število podizvajalcev.

ODZIVNI ČAS, ROK IZVEDBE, PREVZEM IN VIŠJA SILA

člen

Odzivni čas za pričetek izvedbe vzdrževalnih servisov je _____________ delovnih dni (največ 7 delovnih dni) po pisnem (telefaks, elektronska pošta) ali telefonskem naročilu naročnika.

Storitve vzdrževalnih servisov se bodo izvajale od 8.00 do 16.00 ure v delovnih dnevih med ponedeljkom in petkom ter izven praznikov in drugih dela prostih dni, ki veljajo v Republiki Slovenija, na lokaciji RCERO Ljubljana (Cesta dveh cesarjev 101, 1000 Ljubljana). Izvajalec se obvezuje, da bo storitve izvedbe vzdrževalnih servisov izvedel v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v roku, ki ni daljši od štirinajst (14) koledarskih dni od pričetka izvajanja storitev.

člen

Odzivni čas za pričetek izvedbe ostalih storitev (izredna vzdrževalna dela – nepredvidene okvare in poškodbe, ki jih naročnik ne more odpraviti sam) je _____________ ur (največ 24 ur) po pisnem (telefaks, elektronska pošta) ali telefonskem naročilu naročnika.

Izvajalec se obvezuje, da bo ostale storitve (izredna vzdrževalna dela – nepredvidene okvare in poškodbe, ki jih naročnik ne more odpraviti sam) izvedel v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v roku, ki ni daljši od štirinajst (14) koledarskih dni od pričetka izvajanja storitev.

člen

Izvajalec se obvezuje zagotoviti zadostno zalogo rezervnih delov, katera zagotavlja izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti iz tega okvirnega sporazuma v dogovorjenih rokih.

Izvajalec se obvezuje po vsaki opravljeni storitvi, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, izdelati servisno poročilo (delovni nalog), ki ga podpišeta izvajalec in naročnik in je podlaga za izstavitev računa.

člen

V kolikor izvajalec ugotovi, da storitev ni možno izvesti v dogovorjenih rokih, mora o tem nemudoma obvestiti naročnika in predlagati podaljšanje dogovorjenega roka, kar se lahko dogovori in pisno potrdi po elektronski pošti ali telefaksu.

Odzivni čas in rok izvedbe se lahko sporazumno podaljšata, če po zahtevi naročnika nastopijo razlogi za spremembo dogovorjenega odzivnega časa ali roka izvedbe ali pa zaradi višje sile, vendar največ za čas trajanja višje sile ali njene posledice.

Kot višja sila se razumejo vse nepredvidene in nepričakovane okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi okvirnega sporazuma, neodvisno od volje strank okvirnega sporazuma in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če je izvedba predmeta tega okvirnega sporazuma delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je izvajalec o tem dolžan obvestiti naročnika nemudoma oziroma takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v dveh (2) delovnih dneh po nastanku le-te in pri tem tudi navesti vzroke zamude ter okvirni/pričakovani dejanski rok izvedbe. Le v tem primeru naročnik ne bo izvajal sankcij proti izvajalcu po 13. členu tega okvirnega sporazuma. Izvajalec je dolžan naročnika nemudoma, najkasneje pa v dveh (2) delovnih dneh, obvestiti o prenehanju takih okoliščin in na zahtevo naročnika dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile ali blaga pri izvajalcu ali pri njegovih dobaviteljih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

Če ni drugih navodil s strani naročnika v pisni obliki, bo izvajalec nadaljeval z izvajanjem svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu, kot je normalno mogoče in bo iskal vse običajne alternativne načine za izvajanje določil okvirnega sporazuma, ki jih ne ovira dogodek višje sile.

GARANCIJSKI ROK IN REKLAMACIJE

člen

Izvajalec se obvezuje za storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma in za vgrajene nadomestne dele zagotavljati garancijo, ki jo zagotavlja proizvajalec vgrajenih nadomestnih delov, pri čemer garancijski rok za storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma in za vgrajene nadomestne dele ne sme biti krajši od dvanajst (12) mesecev od datuma podpisa servisnega poročila (delovni nalog).

člen

Reklamacije zaradi kakovostnih vidnih napak ali reklamacije zaradi neustreznosti dobavljenih rezervnih delov oziroma izvedenih vzdrževalnih del bo naročnik izvajalcu sporočil kadarkoli v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma.

Rok za rešitev reklamacije zaradi kakovostnih vidnih napak ali reklamacije zaradi neustreznosti dobavljenih rezervnih delov oziroma opravljenih vzdrževalnih del je največ 72 (dvainsedemdeset) ur od prejema pisnega obvestila o reklamaciji.

V kolikor odpravljanje reklamirane napake traja več kot 72 (dvainsedemdeset) ur, se izvajalec zaveže plačati kazen v višini 100,00 EUR (z besedo: sto evrov in 00/100) za vsak koledarski dan zamude.

V kolikor kazen iz prejšnjega odstavka tega člena preseže višino 10 % (desetih odstotkov) skupne ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma brez DDV, navedene v prvem odstavku 3. člena tega okvirnega sporazuma, lahko naročnik unovči bianko menico z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma. V primeru unovčenja finančnega zavarovanja mora izvajalec v roku treh (3) delovnih dni od unovčenja predložiti naročniku novo finančno zavarovanje v višini in z veljavnostjo iz 19. člena tega okvirnega sporazuma, sicer lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do izvajalca.

O ugotovljenih napakah se mora sestaviti zapisnik, ki ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma. Obrazec zapisnika zagotovi izvajalec.

Izvajalec se obvezuje v navedenem roku iz drugega odstavka tega člena naročnika obvestiti (pisno, po faksu, preko elektronske pošte,…) o rešitvi reklamacije in opraviti vzdrževalna dela v dogovorjenem roku. Za pozitivno rešene reklamacije, za napačno poslano ter za vrnjeno blago, izda izvajalec naročniku dobropis, za katerega se zmanjša obveznost naročnika.

KAZEN PO OKVIRNEM SPORAZUMU

člen

V primeru, da pride do zamude dogovorjenih rokov po tem okvirnem sporazumu in zamuda ni posledica višje sile, kot je zapisano v 10. členu tega okvirnega sporazuma, je dogovorjena kazen v višini 3 ‰ (tri promile) od skupne ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma brez DDV, navedene v prvem odstavku 3. člena tega okvirnega sporazuma, za vsak koledarski dan zamude, pri čemer kazen ne sme preseči 10 % (deset odstotkov) skupne ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma brez DDV, navedene v prvem odstavku 3. člena tega okvirnega sporazuma.

V kolikor kazen ali skupni znesek vseh zaračunanih kazni v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma, preseže 10 % (deset odstotkov) skupne ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma brez DDV, navedene v prvem odstavku 3. člena tega okvirnega sporazuma lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma in od okvirnega sporazuma odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

člen

Za obračun oziroma uveljavljanje dogovorjene kazni bo naročnik izvajalcu izstavil račun s plačilnim rokom petnajst (15) dni od dneva izstavitve računa, čeprav ob kršitvi roka izvajalca na to ni opozoril. V primeru zamude pri plačilu je izvajalec dolžan naročniku plačati še zakonske zamudne obresti.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati dogovorjeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti oziroma z unovčitvijo finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, neodvisno od uveljavljanja dogovorjene kazni.

člen

Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da se za obračunano kazen po okvirnem sporazumu lahko izvede kompenzacija medsebojnih terjatev in obveznosti.

PLAČILO

člen

Račun za izvedene storitve bo izvajalec izstavil v petih (5) delovnih dneh od dneva izvedene storitve za posamezno naročilo, kar bosta naročnik in izvajalec potrdila s podpisom servisnega poročila/delovnega naloga, pri čemer je podpisano servisno poročilo/delovni nalog s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov, osnova za izstavitev računa in priloga k računu. V servisnem poročilu/delovnem nalogu mora biti razviden opis izvedenih storitev in navedba uporabljenega blaga ter trenutno stanje naprav (vrat), na katerih je izvajalec izvajal storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma.

Obračun storitev se izvede na osnovi dejansko opravljenih storitev. Uporabljeno blago in izvedene storitve se obračunajo po cenah, navedenih v ponudbenem predračunu oziroma na podlagi ponudbe izvajalca za blago in storitve, ki niso navedene v ponudbenem predračunu.

Na računu mora biti specificirana količina in cena izvedenih storitev in cena uporabljenega blaga ter številka naročila naročnika in številka okvirnega sporazuma. Račune bo potrdil pooblaščeni predstavnik naročnika.

Naročnik ima pravico obrazloženo zavrniti nepravilni račun v roku petih (5) delovnih dni po prejemu računa, izvajalec pa je dolžan v tem primeru izstaviti nov, pravilni račun v roku petih (5) delovnih dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost izvedenih storitev.

Naročnik bo račun za izvedene storitve po tem okvirnem sporazumu plačal na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dni od dneva izstavitve računa.

Naročnik bo plačila, vsem v tem okvirnem sporazumu navedenim podizvajalcem, izvajal skladno z določili ZJN-3.

V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima izvajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

člen

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta, da po tem okvirnem sporazumu velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetnega okvirnega sporazuma, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Skrbnik okvirnega sporazuma in pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje tega okvirnega sporazuma je: ______________, telefon: ________________, e-mail: ____________________.

Skrbnik okvirnega sporazuma in pooblaščeni predstavnik izvajalca za izvajanje tega okvirnega sporazuma je: __________________, _____________________, telefon: ___________, e-mail: _________________ .

Kontaktna telefonska številka izvajalca, kjer bo dosegljiv 24 ur na dan, vse dni v letu, je: …………………… .

Pooblaščena predstavnika pravnomočno zastopata izvajalca oziroma naročnika ter v njunem imenu izvajata vse ukrepe v zvezi z izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma. Spremembo svojih pooblaščenih predstavnikov morata stranki okvirnega sporazuma sporočiti druga drugi v pisni obliki najkasneje v petih (5) dneh po nastopu spremembe.

FINANČNO ZAVAROVANJE

člen

Izvajalec se obvezuje, da bo najkasneje ob sklenitvi okvirnega sporazumu, naročniku predložil podpisano in žigosano bianko menico z izpolnjeno in žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, v višini 10 % (desetih odstotkov) ponudbene vrednosti z DDV (v nadaljevanju tudi: finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma ali finančno zavarovanje), z dobo veljavnosti 30 (trideset) dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma. Menična izjava mora biti nepreklicna in brezpogojna, unovčljiva na prvi pisni poziv naročnika brez ugovora.

V kolikor naročnik ugotovi odstopanje od obveznosti izvajalca, določenih v tem okvirnem sporazumu, lahko finančno zavarovanje unovči.

Predložitev finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma je pogoj za veljavnost tega okvirnega sporazuma. V kolikor izvajalec ob sklenitvi okvirnega sporazuma, ne predloži naročniku finančnega zavarovanja v skladu s prvim odstavkom tega člena, se šteje, da ta okvirni sporazum nikoli ni bil sklenjen, naročnik pa bo Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 4. točke 112. člena ZJN-3.

člen

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje in od okvirnega sporazuma odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčitvijo finančnega zavarovanja izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju obveznosti iz okvirnega sporazuma in mu določil rok za izpolnitev.

V primeru, da naročnik unovči finančno zavarovanje v vrednosti, ki je nižja od vrednosti, navedene v prvem odstavku tega člena tega okvirnega sporazuma, se menična izjava znižuje za vsak unovčeni znesek, izvajalec pa je dolžan predložiti naročniku novo menično izjavo v višini ne unovčene vrednosti in žigosano ter podpisano bianko menico.

člen

Izvajalec odgovarja po splošnih pravilih civilnega prava za vso nastalo škodo, ki jo naročniku zaradi malomarnosti ali nestrokovnosti povzroči izvajalčevo delovno osebje.

Unovčenje finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz okvirnega sporazuma utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

OBVEZNOSTI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Izvajalec se obvezuje:

prevzete obveznosti izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, standardi in normativi s področja, ki se nanašajo na predmet okvirnega sporazuma ter vsemi ostalimi zahtevami naročnika,
izpolniti vse zahteve naročnika, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije in sprejete ponudbe izvajalca,
ob sklenitvi okvirnega sporazuma izročiti naročniku finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma,
zagotoviti zadostno zalogo rezervnih delov zaradi pravočasne in kvalitetne izvedbe storitev in dobave blaga, ki so predmet tega okvirnega sporazuma,
obvestiti naročnika o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev izvajalčevih obveznosti po tem okvirnem sporazumu,
odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik,
storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, izvajati s strokovno usposobljenimi delavci,
v primeru, da med opravljanjem storitev, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko ali terminsko izvedbo storitev, takoj pisno obvestiti naročnika ter predlagati ustrezne spremembe oziroma dopolnitve tega okvirnega sporazuma,
na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe prevzetega obsega storitev, če se ugotovi, da izvajalec prevzete storitve izvaja pomanjkljivo,
ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom skleniti Pisni dogovor o skupnih varnostnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje,
izvajati dogovorjene storitve tekočega vzdrževanja in servisiranja industrijskih vrat na RCERO po zahtevah naročnika, ki so opredeljene v razpisni dokumentaciji,
za vsako posamezno večje delo (zamenjava okvarjenega dela, generalna obnovitev) podati garancijo za dobo, ki jo predpisuje proizvajalec za posamezen del oziroma delo, vendar rok ne sme biti krajši od 12 mesecev,
upoštevati obstoječe stanje na mikrolokaciji Odlagališča Xxxxx in navodila odgovorni oseb naročnika,
sproti voditi delovne naloge/servisna poročila o opravljenem delu in jih predložiti v potrditev predstavniku naročnika,
izvajati vse varnostne ukrepe po veljavni zakonodaji in v skladu z vsemi akti naročnika, ki regulirajo področje varstva pri delu in požarno varstvo,
na zahtevo naročnika, le temu predati cenik rezervnih delov in materialov,
opraviti tako, da ne vznemirjajo ali posegajo v sosedstvo delovišča, niti da se ovira promet na prometnih zvezah, ki jih bo izvajalec uporabljal za dostop in dovoz na delovišče. Če bi pri tem tretjim osebam nastala škoda, ali bile kršene njihove pravice, je izvajalec tisti, ki mora nastalo situacijo sanirati. V primeru, da je glede zahtevkov tretjih oseb naročnik pozvan ali obsojen na plačilo odškodnine oz. drugo dajatev, storitev ali opustitev, mu je izvajalec regresno zavezan;
izvršiti storitve gospodarno in pravočasno v korist naročnika,
upoštevati navodila naročnika, pri čemer mora kot strokovnjak, naročnika opozoriti na morebitne pomanjkljivosti njegovih navodil in na druge okoliščine. Četudi bi izvajalec delal po navodilih naročnika in pri tem ne bi upošteval pravil stroke, odgovarja za nastale napake,
storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti iz okvirnega sporazuma, da bi bili dogovorjeni roki izpolnjeni,
upoštevati obstoječe stanje na lokaciji RCERO Ljubljana, tako da bo izvedba predmeta tega okvirnega sporazuma omogočala neprekinjen delovni proces RCERA Ljubljana,
sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti iz okvirnega sporazuma,
varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh tehničnih podlog, tehnoloških postopkov in ostalih informacij naročnika.

Stroški vseh obveznosti izvajalca, ki so navedeni v tem členu okvirnega sporazuma, so zajeti v dogovorjeni ceni. Izvajalec nima pravice zahtevati dodatnega plačila za izpolnitev navedenih obveznosti.

Naročnik se obvezuje:

na prošnjo izvajalca, le temu posredovati vse potrebne podatke in informacije, ki jih bo izvajalec potreboval in za katere izvajalec meni, da so potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo storitev, ki so predmet tega okvirnega sporazuma,
sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
takoj obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev izvajalčevih obveznosti iz okvirnega sporazuma,
jamčiti za točnost vseh podatkov in informacij, ki jih bo posredoval izvajalcu v ustni ali pisni obliki,
ob sklenitvi okvirnega sporazuma podpisati Pisni sporazum, ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje,
poravnati vse obveznosti do izvajalca.

Če naročnik ugotovi, da storitev ne ustreza dogovorjeni kakovosti, mora to ugotovitev in zahtevo po odpravi nepravilnosti oziroma spremembi pisno posredovati izvajalcu. Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru naročnikove upravičene zahteve po spremembi, pomanjkljivosti nemudoma odpravil na svoje stroške.

SESTAVNI DELI OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da so sestavni deli tega okvirnega sporazuma:

razpisna dokumentacija št. SNAGA-15/18,
ponudba izvajalca št. ______ z dne_______
ponudbeni predračun izvajalca št. ________ z dne_______,
ostala relevantna dokumentacija.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja strank okvirnega sporazuma ni jasno izražena, za razlago volje obeh strank okvirnega sporazuma najprej veljajo določila tega okvirnega sporazuma, nato razpisna dokumentacija št. SNAGA-15/18, na podlagi katere je izvajalec podal svojo ponudbo in sklenil okvirni sporazum s kupcem, nato pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA IN ODPOVED OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje obveznosti iz okvirnega sporazuma na način, predviden v okvirnem sporazumu, lahko naročnik od okvirnega sporazuma odstopi.

Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma, brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

ne upošteva vseh zahtev naročnika in to kljub opozorilu ne izpolni,
poviša cene v času veljavnosti okvirnega sporazuma,
ne izvaja storitev v skladu s ponudbenim predračunom,
ne izvaja storitev v dogovorjeni kvaliteti in v dogovorjenih rokih,
ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili tega okvirnega sporazuma.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma, ga bo naročnik pisno opozoril in pozval k izpolnitvi svojih obveznost ter mu določil primeren rok za izpolnitev, ki ne bo daljši od tridesetih (30) dni. Če izvajalec ne upošteva pisnega opozorila naročnika, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma in od okvirnega sporazuma odstopil, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. O odstopu od okvirnega sporazuma bo naročnik izvajalca pisno obvestil.

Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma in unovči finančno zavarovanje brez vnaprejšnjega opozorila in brez obveznosti do izvajalca v primeru, kadar izvajalec svoje obveznosti iz okvirnega sporazuma izvaja v nasprotju z izrecnimi zahtevami/navodili naročnika ali v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo ali v primeru kadar je očitno, da izvajalec ne bo izpolnil svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma.

O odstopu od okvirnega sporazuma bo naročnik izvajalca pisno obvestil priporočeno po pošti. V primeru odstopa od okvirnega sporazuma sta stranki okvirnega sporazuma dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

Izvajalec ima pravico do odstopa od tega okvirnega sporazuma v primeru kršenja določil tega okvirnega sporazuma s strani naročnika. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo poslano priporočeno po pošti o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop.

člen

V primeru, da naročnik po prevzemu storitev ugotovi, da je izvajalec posredoval naročniku neresnične podatke, ki so v postopku oddaje javnega naročila odločilno vplivali na izbiro izvajalca ali opravljene storitve ne ustrezajo vsem zahtevam naročnika, opredeljenih v razpisni dokumentaciji, na podlagi katere je izvajalec podal svojo ponudbo in sklenil okvirni sporazum z naročnikom, bo naročnik od okvirnega sporazuma odstopil in unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. V tem primeru je naročnik upravičen tudi do povračila vseh škod in stroškov, ki so zaradi tega nastali.

člen

Med veljavnostjo okvirnega sporazuma lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do izvajalca v naslednjih okoliščinah:

a) javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

b) v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

c) zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

člen

Strani okvirnega sporazuma lahko odpovesta ta okvirni sporazum s 60 (šestdeset) dnevnim odpovednim rokom, če se okoliščine po sklenitvi okvirnega sporazuma spremenijo tako, da sklenjen okvirni sporazum ne izraža več prave volje strank okvirnega sporazuma in pod pogojem, da so med strankama okvirnega sporazuma poravnane vse zapadle obveznosti. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu pisnega obvestila o odpovedi, ki mora biti drugi stranki poslano s priporočeno poštno pošiljko.

Stranki okvirnega sporazuma se lahko, s sklenitvijo aneksa, sporazumno dogovorita za daljši ali krajši odpovedni rok.

člen

Stranki okvirnega sporazuma lahko brez posebnega odpovednega razloga kadarkoli odpovesta ta okvirni sporazum z 90 (devetdeset) dnevnim odpovednim rokom, ki prične teči naslednji dan po prejemu pisnega obvestila o odpovedi okvirnega sporazuma, ki mora biti drugi stranki okvirnega sporazuma poslano s priporočeno poštno pošiljko.

Stranki okvirnega sporazuma se lahko, s sklenitvijo aneksa k okvirnemu sporazumu, sporazumno dogovorita za daljši ali krajši odpovedni rok.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjen ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti tega okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti tega okvirnega sporazuma oziroma kadarkoli v obdobju izvajanja predmeta tega okvirnega sporazuma, v skladu s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3, v roku osmih (8) dni od prejema poziva (velja tudi za vse podizvajalce, s katerimi izvajalec izvaja predmet tega okvirnega sporazuma), naročniku posredoval podatke o:

svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

OSTALE DOLOČBE

člen

Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma jamči, da mu je poznan predmet tega okvirnega sporazuma in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo obveznosti po tem okvirnem sporazumu.

člen

.Glede garancijskih določil ta okvirni sporazum velja do poteka vseh garancijskih rokov.

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da se katerikoli rok iz tega okvirnega sporazuma, če se le-ta izteče na soboto, nedeljo, praznik ali drug dela prosti dan po zakonu, prenese na prvi naslednji delovni dan, razen v primeru intervencijskih popravil.

člen

Ta okvirni sporazum preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

člen

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev tega okvirnega sporazuma in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s tem okvirnim sporazumom, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, bosta stranki okvirnega sporazuma skušali rešiti sporazumno. Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka stranka okvirnega sporazuma sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

člen

Stranki okvirnega sporazuma bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet tega okvirnega sporazuma oz. njegovega izvajanja, varovali kot poslovno skrivnost in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog predmeta okvirnega sporazuma, razen podatkov, ki po veljavnih predpisih štejejo za javne.

člen

Ta okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank okvirnega sporazuma, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

Če katerokoli od določil tega okvirnega sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila tega okvirnega sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki okvirnega sporazuma z neveljavnim določilom.

Morebitne spremembe ali dopolnitve tega okvirnega sporazuma so veljavne le, če jih stranki okvirnega sporazuma skleneta v obliki pisnega dodatka k okvirnemu sporazumu.

člen

Okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 3 (tri) in izvajalec 2 (dva) izvoda.

Ljubljana, dne ___________ _____________ dne ______________

NAROČNIK: IZVAJALEC:

SNAGA Javno podjetje d.o.o.

Direktor

Xxxxx XXXXXXX

ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE OBVEZNOSTI

Priloga

Izvajalec:

MENIČNA IZJAVA

za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma

V skladu z okvirnim sporazumom za javno naročilo št. SNAGA-15/18 Vzdrževanje industrijskih vrat na objektu RCERO Ljubljana za sklop št. ___: _____________________, sklenjenim dne _______, med naročnikom: SNAGA Javno podjetje d.o.o., Povšetova xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx (v nadaljevanju: upravičenec) in izvajalcem: ___________________________, je izvajalec dolžan izvajati storitve v skladu z navedenim okvirnim sporazumom, v vrednosti ______________ EUR brez DDV.

Kot garancijo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, mi kot izvajalec izdajamo eno bianko menico s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje:

______________________________________________________________________

(Ime in priimek) (Funkcija zastopnika) (Podpis)

Pooblaščamo ____________________________ (upravičenec), da v primeru, če mi kot izvajalec ne bomo izpolnili obveznosti iz okvirnega sporazuma v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citiranem okvirnem sporazumu, da:

izpolni bianko menico v višini do __________ EUR,
da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni,
da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov. Pooblaščamo ____________________________ (upravičenec), da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

S to menično izjavo pooblaščamo ___________________ (navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. SI56 __________________ unovči predloženo menico najkasneje do ____________. Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da ____________________________ (upravičenec), opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Kraj, datum Žig Izdajatelj menice:

Priloga: 1 bianko menica

OBRAZEC ZA KUVERTO

Priloga

POŠILJATELJ (ponudnik):

PREJEM PONUDBE

osebno po pošti

Datum:

Ura:

Številka:

Zaporedna številka:

PREJEMNIK:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Xxxxxxxxxx xxxxx 00

1000 LJUBLJANA

»OZNAKA PONUDBE«

»NE ODPIRAJ – PONUDBA:

SNAGA-15/18 Vzdrževanje industrijskih vrat na objektu RCERO Ljubljana«

Ta obrazec nalepite na kuverto!

OBRAZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

Priloga

POOBLASTILO

ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

POOBLASTITELJ:

___________________________________________________________________________

(ime oz. naziv in sedež ponudnika)

ki ga zastopa: ________________________________________________________________

POOBLAŠČA:

___________________________________________________________________________

(ime, priimek, naziv ter sedež pooblaščenca)

___________________________________________________________________________,

(razmerje do ponudnika)

da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju ponudb,
da aktivno sodeluje pri postopku odpiranja ponudb in poda svoje pripombe k vsebini zapisnika o odpiranju ponudb,
da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo naročila št. SNAGA-15/18 Vzdrževanje industrijskih vrat na objektu RCERO Ljubljana.


(kraj, datum)	žig	(podpis odgovorne osebe)

ELEKTRONSKA KOPIJA PONUDBE

Priloga

Družba je imetnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje.

Document Metadata

Table of Contents

Naročnik: SNAGA Javno podjetje d.o.o. Povšetova ulica 6 Po pooblastilu javno naročilo vodi: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. Verovškova ulica 70 Številka: SNAGA-15/18

Document Metadata