RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik: NEPREMIČNINE CELJE d.o.o.

Miklošičeva 1

3000 Celje

Predmet javnega naročila: Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za obdobje enega leta za

potrebe NEPREMIČNINE CELJE d.o.o.

Zaporedna številka javnega naročila: OS 1/2014

Vrsta postopka za oddajo javnega naročil: Odprti postopek s sklenitvijo okvirnega sporazuma z več

gospodarskimi subjekti

Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum objave: 8.7.2014

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE USPOSOBLJENOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

IV. NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV

V. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE

VI. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1. NAROČNIK:

NEPREMIČNINE CELJE d.o.o.

Miklošičeva 1

3000 Celje

2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za obdobje enega leta za potrebe Nepremičnine Celje d.o.o.

3. OPIS JAVNEGA NAROČILA:

Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil točno določeno količino del.

Naročnik si pridržuje predčasno prekiniti okvirne sporazume pod pogoji, določenimi v okvirnih sporazumih.

V tej fazi bo naročnik sklenil okvirne sporazume z vsemi ponudniki, ki bodo ponujali vsaj eno vrsto del, kot so navedena v Razpisnem obrazcu št. 3 »Specifikacija s ponudbo«, in bodo oddali popolno ponudbo. V drugih fazah povpraševanja bo lahko predmet povpraševanja samo posamezna vrsta dela ali več različnih vrst del iz Razpisnega obrazca št. 3 »Specifikacija s ponudbo« ali pa kar celoten projekt, ki bo vseboval več različnih del iz Razpisnega obrazca št. 3 »Specifikacija s ponudbo«. V kolikor bo predmet povpraševanja celoten projekt, se pravi več različnih vrst del, bodo morali ponudniki ponuditi vsa dela po posameznem projektu.

4. LOKACIJE NAROČNIKA:

Na območju Celja z okolico

5. POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE:

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-‐2) naročnik vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila, v skladu z objavljenim javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina ponudnikov, ki poda skupno ponudbo.

6. VRSTA POSTOPKA:

Postopek za oddajo javnega naročila je odprti postopek s sklenitvijo okvirnega sporazuma z večimi gospodarskimi subjekti v skladu s 25. in 32. členom ZJN-‐2 (Ur. l. RS št. 12/2013-‐UPB-‐5 in št. 19/2014). Na podlagi 29. člena ZJN-‐2 si naročnik pridružuje pravico možnosti oddaje dodatnih storitev, v skladu in na način kot ga določa ta člen.

7. ROKI:

Veljavnost trajanja okvirnega sporazuma je eno leto.

8. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA:

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik skladno s 5. odstavkom 80. člena ZJN-‐2 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča.

9. ZAUPNI PODATKI V PONUDBI

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste strani dokumentov v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« oziroma »POSLOVNA SKRIVNOST«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO« oziroma »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno zgoraj. Kot zaupni so lahko označeni samo podatki, ki niso javni skladno z zakonom, ki ureja podatke.

10. PREDLOŽITEV PONUDBE:

Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku, z jasno oznako in napisom “PONUDBA – NE ODPIRAJ”, z navedbo ŠTEVILKE OBJAVE in navedbo predmeta javnega naročila »Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za potrebe Nepremičnine Celje d.o.o.«.

Na vseh ovitkih mora biti navedena firma in točen naslov ponudnika.

V kolikor vsak izvod ponudbe obsega več ovitkov, morajo biti le ti oštevilčeni. Zahtevana oblika ponudbe:

Ponudbena dokumentacija mora biti preluknjana, prevezana z vrvico, katera mora biti zavezana in zapečatena, in to na tak način, da se omogoči njen pregled brez njenega razvezovanja. Vsi listi morajo biti s strani ponudnika podpisani, žigosani in oštevilčeni.

Če listi ne bodo povezani z vrvico, si naročnik pridržuje pravico do odprave pomanjkljivosti take ponudbe na javnem odpiranju, tako da jo bo sam preluknjal in povezal z vrvico.

V primeru, da ponudba ni označena, kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje ponudbe ali za založitev ponudbe. Predčasno odprte ponudbe iz tega razloga naročnik ne bo upošteval in jo bo vrnil ponudniku.

Dokumenti, ki se zahtevajo v originalu, so lahko tudi notarsko overjene fotokopije, razen menice, s tem, da originalni dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.

11. NAČIN, MESTO IN ČAS ODDAJE PONUDBE:

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene 11.8.2014 do 10:00 na naslov Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva 1, Celje, v tajništvu.

12. MESTO IN ČAS JAVNEGA ODPIRANJA PONUDB:

Na naslovu Nepremičnine Celje d.o.o., 11.8.2014 ob 11:00 uri, v sejni sobi.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki so predložili pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb.

Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne in nepravilno opremljene ponudbe ter jih neodprte vrnila ponudnikom. Strokovna komisija bo vrnila tudi ponudbe, ki bodo predčasno odprte zaradi nepravilne označbe.

Strokovna komisija bo pri odpiranju ponudb objavila osnovne podatke iz vsake ponudbe.

O odpiranju ponudb bo komisija sproti sestavila zapisnik. Po en izvod zapisnika takoj po odpiranju prejmejo navzoči predstavniki ponudnikov, ki so predložili pooblastila, ostalim ponudnikom, ki na odpiranju ne bodo prisotni, bo zapisnik o odpiranju posredovan priporočeno po pošti najkasneje v 3 dneh po odpiranju ponudb.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Ponudbena vrednost mora biti izražena v evrih in mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost.

2. Ponudniki morajo v ponudbi priložiti pravilno izpolnjene, žigosane in s strani pooblaščene osebe podpisane razpisne obrazce ter vzorce, dokazila o izpolnjevanju pogojev.

3. Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s tušem, črnilom ali pisalnim strojem, z jasnimi tiskanimi črkami. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika.

Morebitne popravke mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe oziroma zakonitega zastopnika (ob popravku).

Vse strani v ponudbi morajo biti oštevilčene, ponudniki pa morajo v razpisni obrazec št. 4 navesti skupno število strani v ponudbi.

Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

Ponudniki ne smejo spreminjati pogojev in zahtev naročnika, ki so določeni v celotni razpisni dokumentaciji in obrazcih. Morebitne spremembe bodo razumljene kot nestrinjanje ponudnika z razpisno dokumentacijo, zato bo taka ponudba izločena kot nepravilna oziroma neprimerna.

4. Postopek oddaje javnega naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo ter zakonodajo EU, vezano na oddajo javnih naročil.

Oddaja javnega naročila se izvaja skladno z določili:

-‐ Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 12/2013-‐UPB-‐5 in št. 19/2014), v nadaljnjem besedilu ZJN-‐2;

-‐ Uredba komisije (ES) št. 1564/2005, z dne 7.9.2005, o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta;

-‐ Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS št. 43/2011, 60/2011 in 63/2013);

-‐ Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013);

-‐ Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP – Uradni list RS, št. 126/2007);

-‐ Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011, 43/2011, 60/2011, 69/2011);

-‐ Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ-‐UPB1, Uradni list RS, št. 81/2006);

-‐ Obligacijskega zakonika (OZ-‐UPB1, Uradni list RS, št. 97/2007);

-‐ Zakona o graditvi objektov (ZGO-‐1-‐UPB-‐1, Ur.l. RS, št. 102/2004, 126/2007, 108/2009);

-‐ Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/2008),

-‐ Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št. 83/2005);

-‐ vsa pozitivna zakonodaja ter drugi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji in EU, in urejajo področje, na katera se nanaša javno naročilo oz. predmet javnega naročila.

5. Ponudniki dobijo informacije in pojasnila v zvezi z razpisom izključno na Portalu javnih naročil. Naročnik bo odgovarjal na vprašanja, ki bodo prispela najpozneje do 5.8.2014 do 12.00 ure. Na vprašanja, ki bodo prispela po tem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji. Pisni odgovori se objavljajo na Portalu javnih naročil.

Razpisno dokumentacijo ponudniki dobijo na xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx-‐xxxxx.xx

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v pisni obliki, ne obvezujejo naročnika.

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do nobenega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.

Sestanka s ponudniki ne bo.

6. Sprememba razpisne dokumentacije:

Naročnik si pridružuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Sprememba bo pisno posredovana vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije. V primeru večjih sprememb bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb. Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije.

7. Variante ponudb:

Naročnik pri ocenjevanju ponudb ne bo upošteval variantnih ponudb. Upošteval bo samo osnovno ponudbo. Če iz ponudbe ne bo mogoče določiti, kaj je osnovna ponudba, bo naročnik izločil ponudbo v celoti.

8. Preveritev ponudb:

Komisija bo pri pregledu ponudb ugotovila, ali so ponudbe popolne, kot je to definirano v 2. členu ZJN-‐2. Naročnik bo v primeru, da bo ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe skladno in v okvirih določbe 78. člena ZJN-‐2. Če ponudnik v postavljenem roku ponudbe ne bo ustrezno dopolnil, bo naročnik tako ponudbo označil za nepopolno. V primeru, da ponudba ne bo popolna, jo bo naročnik izločil.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da je posamezni ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka javnega naročanja in postopal v skladu s 77. In 77. a členom ZJN-‐2.

9. Dopustne dopolnitve ponudb:

Naročnik bo ravnal v skladu z 78. členom ZJN-‐2.

10. Neobičajno nizka ponudba:

Naročnik bo ravnal v skladu s 49. členom ZJN-‐2.

11. Veljavnost ponudbe:

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

12. Spremembe in umik ponudbe:

• Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti menico za resnost ponudbe.

• Po poteku roka za sprejem ponudb, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

• Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti ponudbe

(navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje menice za resnost ponudbe.

13. Izločitev ponudbe:

Pri javnem odpiranju ponudb:

-‐ kot nepravočasno, če ponudba ni prispela ali ni bila vročena pravočasno,

-‐ kot nepravilno, če ponudba ni bila pravilno opremljena v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Pri pregledu in ocenjevanju ponudb kot nepopolne:

-‐ če ponudba po opravljenem pregledu in morebitni dopolnitvi ponudbe v skladu z 78. členom ZJN-‐2 ni popolna,

-‐ če je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-‐2,

-‐ če je ponudba neobičajno nizka,

-‐ če ni sestavljena po predpisih, ki urejajo javna naročila,

-‐ če naročnik ugotovi, da je katerakoli od predloženih izjav neresnična, če ponudnik navaja neresnične, zavajajoče podatke,

-‐ če ponudnik ne izpolnjuje v celoti vseh pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije.

14. Pravno varstvo:

Pravno varstvo izvajalcev v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/2011, 60/2011 in 63/2013 -‐ ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

• ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,

• ime naročnika,

• oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila,

• predmet javnega naročila,

• očitane kršitve,

• dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

• navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada,

ter mora priložiti:

• pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in

• potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, na račun Ministrstva za finance št. 01100-‐ 1000358802. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve: 11 16110-‐7111290-‐XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajših šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). Višina takse je 7.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo.

III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

1. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika:

Naročnik bo sklenil okvirne sporazume z vsemi ponudniki, ki bodo ponujali vsaj eno vrsto del, kot so navedena v Razpisnem obrazcu št. 3 »Specifikacija s ponudbo« in bodo oddali popolno ponudbo.

Naročnik bo ocenjeval samo ponudbe tistih ponudnikov, katerim bo priznal izpolnitev vseh zahtevanih pogojev iz tega poglavja.

2. Da bo ponudba formalno popolna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil. Priloge morajo biti priložene praviloma v vrstnem redu, kot je podan:

A) Podatki o ponudniku in izvajalcih v skupnem nastopu (Razpisni obrazec št. 1).

V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navedejo poslovodeči in vsi ponudniki v skupnem nastopu.

V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki v skupnem poslu tudi imenovani v pogodbi z naročnikom!

Seznam vseh podizvajalcev (Razpisni obrazec št. 1a) s priloženimi vsemi kopijami sklenjenih pogodb z njimi. Priložene morajo biti podpisane pogodbe z vsemi navedenimi podizvajalci. Pogodbe med podizvajalci in ponudnikom ne morejo biti poslovna skrivnost v odnosu do naročnika. V primeru sklenitve pogodbe bodo podizvajalci imenovani v pogodbi z naročnikom.

V primeru nastopa s podizvajalci morajo biti ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko F) Ponudba s podizvajalci.

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-‐2 obvezna.

B) Krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 2).

C) Specifikacija s ponudbo (Razpisni obrazec št. 3)

Opcija ponudbe mora biti najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

D) Podatki za ugotavljanje sposobnosti ponudnika (41.-‐ 43. člen ZJN-‐2)

1. Dokazila in pisne izjave iz točke D priložijo vsi udeleženi v ponudbi (x.x. xxxxxxxx, podizvajalci in morebitni izvajalci v skupnem poslu – nadalje »ponudnik« za točko D).

2. Če ponudnik namesto originala predloži fotokopijo dokazila uradne institucije, mora le-‐to parafirati in žigosati. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od posameznega ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original.

3. Ponudniki, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 5) priložiti ustrezna dokazila. Dokazila (potrdila od d.1) do d.8)) ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

d.1) Podatki o sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti (43. člen ZJN-‐2)

Naročnik bo sam preverjal, ali je ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji vpisan v ustrezen register dejavnosti. Ponudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-‐2 (razpisni obrazec št. 5). Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije morajo k podpisani izjavi

(razpisni obrazec št. 5) priložiti ustrezno dokazilo o vpisu v register dejavnosti (v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost) v skladu s 6. odstavkom 42. člena ZJN-‐2.

Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni pred datumom odpiranja ponudb.

d.2) Xxxxxx, da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo:

-‐ ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-‐1), (Uradni list RS, št. 50/2012-‐UPB2) v skladu s 1. odstavkom 42. člena ZJN-‐2:

-‐ sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-‐1),

-‐ goljufija (211. člen KZ-‐1),

-‐ protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-‐1),

-‐ povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-‐1),

-‐ oškodovanje upnikov (227. člen KZ-‐1),

-‐ poslovna goljufija (228. člen KZ-‐1),

-‐ goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-‐1),

-‐ preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-‐1),

-‐ preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-‐1),

-‐ preslepitev kupcev (232. člen KZ-‐1),

-‐ neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-‐1),

-‐ neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-‐1),

-‐ ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-‐1),

-‐ izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-‐1),

-‐ zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-‐1),

-‐ zloraba notranje informacije (238. člen KZ-‐1),

-‐ zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-‐1),

-‐ zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-‐1),

-‐ nedovoljeno prejemanje daril (241. člen KZ-‐1),

-‐ nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-‐1),

-‐ ponarejanje denarja (243. člen KZ-‐1),

-‐ ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-‐1),

-‐ pranje denarja (245. člen KZ-‐1),

-‐ zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-‐1),

-‐ uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-‐1),

-‐ izdelava, pridobitev ali odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-‐1),

-‐ davčna zatajitev (249. člen KZ-‐1),

-‐ tihotapstvo (250. člen KZ-‐1),

-‐ izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-‐1),

-‐ jemanje podkupnine (261. člen KZ-‐1),

-‐ dajanje podkupnine (262. člen KZ-‐1),

-‐ sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-‐1),

-‐ dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-‐1),

-‐ hudodelsko združevanje (294. člen KZ-‐1).

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-‐2 (Razpisni obrazec št. 5), ponudniki, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi (Razpisni obrazec št. 5) priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. V kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko ponudnik v skladu z 6. odstavkom 42. člena ZJN-‐2, nadomesti z izjavami kot so definirane v tem členu.

d.3) Xxxxxxxx, da:

• na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-‐2) (Ur. l. RS št. 12/2013-‐UPB-‐5), 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih

storitev (ZJNVETPS) (Ur. l. RS št. 12/2013-‐UPB-‐5) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV) (Uradni list RS, št. 90/12);

• na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imam sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

d.4) Xxxxxx, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.

d.5) Xxxxxx, da ponudnik ni v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.

d.6) Xxxxxx, da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju.

d.7) Xxxxxx, da ponudnik ni bil v katerikoli državi pravnomočno obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.

d.8) Xxxxxx, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-‐ 2, v tem ali predhodnih postopkih javnega naročanja, namerno ni podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto posameznih izjav (d.1 do vključno d.8) podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-‐2 (Razpisni obrazec št. 5), ponudniki, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi (Razpisni obrazec št. 5) priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. V kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko ponudnik v skladu z 6. odstavkom 42. člena ZJN-‐2, nadomesti z izjavami kot so definirane v tem členu.

E) Podatki o ekonomski in finančni sposobnosti ter tehnični in kadrovski sposobnosti (44. in 45. Člen ZJN-‐2)

Ponudnik priloži naslednja dokazila oz. dokumente (opomba: v primeru skupne ponudbe glej navodila v točki G)

e.1) Dokazila o ekonomsko-‐finančni sposobnosti:

-‐ Pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazec BON-‐2 Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

Ponudnik je dokazal ekonomsko-‐finančno sposobnost. Pogoji:

• v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,

e.2) Nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11 -‐UPB2).

Ponudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-‐2 (Razpisni obrazec št. 5).

e.3) Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih.

Ponudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-‐2 (Razpisni obrazec št. 5).

e.4) Ponudnik mora zagotoviti, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti del in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega postopka.

Ponudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-‐2 (Razpisni obrazec št. 5).

e.5) Ponudnik zagotavlja, da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo.

Ponudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-‐2 (Razpisni obrazec št. 5).

e.6) Seznam opravljenih vsaj treh istovrstnih del pri treh različnih naročnikih v zadnjih petih letih (razpisni obrazec št. 8)

Pogoj:

Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel vsaj tri istovrstna dela pri treh različnih naročnikih v vrednosti najmanj 5.000 EUR brez DDV za posameznega naročnika.

Kot istovrstna dela se šteje adaptacija oz. sanacija objektov ali izvedba posameznih del, ki so enaka delom, navedenim v Razpisnem obrazcu št. 3 »Specifikacija s ponudbo«.

Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov in sicer za vsako delo, ki ga ponudnik v obrazcu navaja (razpisni obrazec št. 8a), sicer reference ne bodo priznane.

Za dela, katere investitor je bil naročnik po tem javnem razpisu, potrdil ni potrebno predložiti.

e.7) Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se mora upoštevati v skladu z določili priloge 7 Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012,64/2012 in 2/2013).

Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom izjave o upoštevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012,64/2012 in 2/2013) (Razpisni obrazec št. 13).

F) Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). Podizvajalec je v skladu s 15. a točko 1. odstavka 2. člena ZJN-‐2 vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalce v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

f.1) V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 10).

f.2) V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti:

• izpolnjen obrazec Seznam vseh podizvajalcev in podatki o podizvajalcih, ki jih bo izvajal podizvajalec (Razpisni obrazec št. 1a)

• izpolnjeno Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (Razpisni obrazec št. 7)

• dokazila oz. izjave o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti po 41. -‐ 43. členu ZJN-‐2, kot je zapisano za ponudnika v točki D) (Razpisni obrazec št. 5).

• Izjavo podizvajalca, s katero daje pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 11).

• V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

• Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje:

-‐ del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec (natančna navedba vrste in obsega del; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del);

-‐ del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik (natančna navedba vrste in obsega del);

-‐ izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašajo (Razpisni obrazec št. 11);

-‐ izjava podizvajalca, da soglaša s ponudbenimi cenami za njihova dela, ki jih je v ponudbi podal ponudnik in vključujejo tudi morebitni popust (Razpisni obrazec št. 11);

-‐ izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije (Razpisni obrazec št. 110);

-‐ izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da mu lahko naročnik v imenu in namesto glavnega izvajalca poravna njegovo terjatev do glavnega izvajalca (Razpisni obrazec št. 11);

-‐ izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalcev ali uvedbo novih podizvajalcev (podizvajalcev, ki niso bili navedeni v ponudbi) v delo pridobil pisno soglasje naročnika (Razpisni obrazec št. 12);

-‐ da ponudnik oz. glavni izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma s strani nadzora potrjene situacije neposredno plačuje podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 12).

Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Podatki iz prejšnjega odstavka so obvezna sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-‐2 obvezna.

Ponudnik lahko dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev (reference) s podizvajalci. V tem primeru mora ta podizvajalec predložiti svoje reference.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, oboje lahko samo s predhodnim soglasjem naročnika, bo moral ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-‐temu v 5-‐ih dneh po spremembi, v skladu z 9. odstavkom 71. člena ZJN-‐2, predložiti:

-‐ svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

-‐ pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,

-‐ soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu,

-‐ potrdila o izpolnjenih referencah novega podizvajalca, če je ponudnik v ponudbi svojo usposobljenost dokazoval s sklicevanjem na reference prvotnega podizvajalca.

G) V kolikor daje skupina izvajalcev skupno ponudbo:

g.1) Skupina izvajalcev mora podpisati in priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

-‐ imenovanje poslovodečega izvajalca pri izvedbi javnega naročila,

-‐ pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe,

-‐ vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni izvajalec in njihove odgovornosti,

-‐ izjava izvajalcev, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih,

-‐ izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

-‐ izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in

-‐ navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti izvajalci tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim izvajalcem.

g.2) Vsi izvajalci v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila oz. izjave o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti po 42. in 43. členu ZJN-‐2, kot je zapisano za ponudnika v točki D). Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja za vse ponudnike v skupnem nastopu posamezno razen tistih, ki se nanašajo na sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti.

g.3) Vsi izvajalci v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila o ekonomsko-‐finančni sposobnosti (po točki e.1).

g.4) Vsi izvajalci v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila, ki so zahtevana v točki e.2-‐e.6).

g.5) Izvajalci v skupnem nastopu morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih pogojev za priznanje sposobnosti, ki so zahtevana v točki e.7 do e.8.

Za izpolnjevanje teh pogojev se v primeru skupne ponudbe reference ugotavljajo skupno, to pomeni, da se količinsko seštevajo (ne pa tudi po vrednosti) enako velja za kadrovsko in tehnično sposobnost.

g.6) Vsi izvajalci v skupnem nastopu morajo predložiti izpolnjeno Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (Razpisni obrazec št. 7).

H) Xxxxx izjava ponudnika, da se strinja z vsebino razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila (Razpisni obrazec št. 4).

I) Izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po Zakonu o javnem naročanju – ZJN-‐2 (Razpisni obrazec št. 5).

J) Izjava o posredovanju podatkov (Razpisni obrazec št. 6).

K) Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (Xxxxxxxx obrazec št. 7).

L) Izpolnjen, parafiran in žigosan vzorec okvirnega sporazuma (Razpisni obrazec št. 9).

IV. NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV

1. Naročnik bo izpolnjevanje pogojev ugotavljal iz razpisne dokumentacije, ki jo izpolni ponudnik in vseh zahtevanih listin, ki jih bo ponudnik priložil. Če ponudba ne vsebuje vseh zahtevanih elementov bo izločena.

A. Pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika (41. in 43. člen ZJN-‐2):

	POGOJ	USTREZA
		DA	NE
1.	Razpisni obrazec št. 5 Podpisana izjava o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-‐2. Dokazila za ponudnike s sedežem izven RS (dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni pred datumom odpiranja ponudb).
2.	Ponudnik je vpisan v register za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo.
3.	Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-‐2. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo.
4.	Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni bil uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-‐2) (Ur. l. RS št. 12/2013-‐UPB-‐5), 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) (Uradni list RS, št.-‐72/11-‐UPB3, 43/12 Xxx.XX in 90/12) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV) (Uradni list RS, št. 90/12). Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo.
5.	Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imam sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo.
6.	Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo.
7.	Ponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo.
8.	Ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo.
9.	Ponudnik ni bil v katerikoli državi pravnomočno obsojen za dejanje v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo.
10.	Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-‐2 v tem ali predhodnih postopkih javnega naročanja ni namerno podal zavajajoče razlage teh informacij ali jih ni zagotovil. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo.

B. Ekonomsko-‐finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti (44. in 45. člen ZJN-‐2)

	POGOJ	USTREZA
		DA	NE
1.	Ponudnik je dokazal ekonomsko-‐finančno sposobnost. Pogoji: 1. v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, 2. na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, Dokazila oz. potrdila niso starejša od 30 dni.
2.	Ponudnik oz. poslovodeči ima v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do podizvajalcev oz. izvajalcev v skupnem nastopu iz predhodnih postopkov javnega naročanja. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo.
3.	Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11 -‐UPB2). Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo.
4.	Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo.
5.	Ponudnik mora zagotoviti, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti del in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega postopka. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo.
6.	Ponudnik zagotavlja, da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo.
7.	Ponudnik ima ustrezne reference s področja gradbeno obrtniških in inštalacijskih del (razp. obr. 8 in 8a).
8.	Ponudnik izpolnjuje zahteve o upoštevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012,64/2012 in 2/2013) (Razpisni obrazec št. 13).

C. Izpolnjevanje ostalih pogojev:

	POGOJ	USTREZA
		DA	NE
1.	Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec predstavitev ponudnika in navedba podizvajalcev oz. izvajalcev v skupnem postopku (razp.obr. 1)
2.	Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec seznam podizvajalcev in priložil vse kopije sklenjenih pogodb (razp. obr. 1a), v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem.
3.	Ponudnik je podpisal in žigosal krovno izjavo (razp. obr. 2)
4.	Ponudnik je izpolnil, podpisal in žigosal ponudbo s specifikacijo (razp. obr. 3)
5.	Opcija ponudbe je najmanj 90 dni (razp. obr. 3)
6.	Ponudnik se v celoti strinja z razpisno dokumentacijo (razp. obr. 4).
7.	Ponudnik je predložil izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-‐2 (razp. obr. 5)
8.	Ponudnik je podpisal izjavo o posredovanju podatkov (razp. obr. 6)
9.	Ponudnik je predložil pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (razp. obr. 7)
10.	Vzorec okvirnega sporazuma je ponudnik izpolnil, podpisal in žigosal (razp. obr. 9)

11.	Potrjena izjava podizvajalca o seznanitvi z razpisnimi pogoji, strinjanju s ponudbenimi cenami za njegovo delo in o plačilu njegove terjatve zoper glavnega izvajalca s strani naročnika (razp. obr. 11), v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem. V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti potrjeno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (razp. obr. 11).
12.	Potrjena izjava ponudnika o pooblastilu naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem in o predhodni pridobitvi soglasja za zamenjavo ali uvedbo novih podizvajalcev (razp. obr. 12), v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem. V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti potrjeno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (razp. obr. 10).

V. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE

1. Naročnik opozarja ponudnika:

• da v času razpisa ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe, da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena,

• da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževala razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

2. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje za resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

3. Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

4. Naročnik si pridržuje pravico v skladu s 80. členom ZJN-‐2 ustaviti postopek javnega naročanja, zavrniti vse ponudbe ali odstopiti od izvedbe javnega naročila. Naročnik si pridržuje tudi pravico skleniti pogodbo za zmanjšani obseg del ali ne skleniti pogodbe z nobenim ponudnikom, vse brez kakršne koli povrnitve zahtevkov ponudnikov.

5. Ponudnik se obvezuje tudi:

• da xx odstopil svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del;

• da bo uporabljal za poplačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila,

• da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem xxxxx, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti in zakonite zamudne obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga.

6. Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku oddaje javnega naročila ima v skladu z Zakonom o javnem naročanju pravico vložiti zahtevo za revizijo postopka javnega naročanja, če meni, da postopek ni bil izveden skladno z določili tega zakona.

Zahtevek za revizijo postopka lahko vloži na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS št. 43/2011, 60/2011 in 63/2013-‐ ZPVPJN), pri čemer je potrebno vplačati z zakonom določeno takso na transakcijski račun Ministrstva za finance.

NEPREMIČNINE CELJE d.o.o.

Miklošičeva 1, Celje

VI. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI

OBRAZEC -‐ 1

PODATKI O PONUDNIKU (ki je poslovodeči) IN PODIZVAJALCIH OZ. IZVAJALCIH V SKUPNEM NASTOPU

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev v skupnem nastopu)

PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):
Naziv ponudnika
Naslov in sedež ponudnika
Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefax
E-‐mail (elektronska pošta)
Transakcijski račun podjetja
Matična številka podjetja
Identifikacijska xx.xx DDV

PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI IZVAJALCI V SKUPNEM NASTOPU:

Izvajalec v skupni izvedbi (firma in sedež)	Vrsta del, ki jih bodo izvajali	Razmerje del v %	Zakoniti zastopnik ali oseba pooblaščena za zastopanje

Datum: Žig: Podpis:

OBRAZEC – 1a

SEZNAM VSEH PODIZVAJALCEV IN PODATKI O PODIZVAJALCIH

Podizvajalec (firma in sedež)	Zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba za zastopanje	Telefon, telefaks, E-‐ mail (elektronska pošta)	Transakcijski račun družbe ali samostojnega podjetnika	Matična številka/EMŠO Identifikacijska št. za DDV	Razmerje del v %

Naročnik ima pravico zahtevati spremembo posameznega podizvajalca brez posebne obrazložitve. Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Datum: Žig: Podpis:

OBRAZEC -‐ 2

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA oz. POSLOVODEČEGA (v primeru skupnega nastopa):

S polno odgovornostjo izjavljamo:

1. Da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom;

2. Da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. inštitucijah;

3. Da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov, prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe;

4. Da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila;

5. Da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;

6. Da bodo strokovnjaki, ki jih navajamo v ponudbi, tudi izvajali projekt, ki je predmet tega javnega naročila;

7. Da naše podjetje izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljamo po predmetnem razpisu.

Datum: Žig: Podpis:

OBRAZEC -‐ 3

(Ponudnik obkroži sklop/e ali vrsto/e del za katero se prijavlja)

SPECIFIKACIJA S PONUDBO

PONUDBA št.:

PONUDNIK: oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

Vrsta, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila/ponudbe: 1.

SKLOP 1: GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

Pripravljalna dela

Izvajalec je dolžan pred začetkom del zaščititi prostore, oziroma površine v neposredni okolici izvajanja del sproti in izvesti vse varnostne ukrepe, ki so zaradi narave dela nujni (protiprašni ukrepi, protihrupni ukrepi, protipožarni ukrepi in ukrepi za zaščito izolacij in površin v prostorih naročnika ter ukrepi varstva pri delu in ostalo) ter pripraviti delovišče tako, da se ne mažejo ali poškodujejo sosedni prostori ali površine ter da se v le-‐teh ne ovira.

To pomeni, da je izvajalec dolžan dela opravljati tudi ob sobotah, nedeljah, praznikih ali v nočnem času, vse v dogovoru z naročnikom, brez, da bi izvajalec na tej podlagi smel zahtevati kakršnokoli zvišanje ponudbene cene in dogovorjenega roka.

Opis začetnih del

Izvajalec je dolžan odstraniti ves stari, nepotreben gradbeni in ostali material in ga odpeljati na deponijo (dokazilo).

Pogoji izvedbe del in uporabljeni materiali

Pri delu mora izvajalec uporabiti način in orodje, ki najmanj moti stanovalce.

Način ugotavljanja obsega izvedenih del

Izvajalec je dolžan voditi dnevnik opravljenih del in knjigo obračunskih izmer, kjer se vpisujejo, oziroma popisujejo opravljena dela število ur, kvalifikacijska struktura izvajalcev in porabljen material. Dnevnik in knjigo mora potrditi kontaktna oseba naročnika.

1.1 PREDDELA IN RUŠITVENA DELA Opis rušitvenih del

Rušenje, odstranjevanje, izsekovanje (opeke, betona, lesa, ploščic, sanitarne keramike, tal iz različnih

materialov, kovinskih, steklenih in podobno).

1.2 ZEMELJSKA DELA Opis zemeljskih del

Ročni in strojni izkopi ter zasipi izkopov.

1.3 KANALIZACIJE IN DRENAŽE

Opis del

Vgradnja/zamenjava dotrajane kanalizacijske cevi umetnih mas, litoželezne ali betonske, vgrajenih na podložno plast. Izdelava jaškov, peskolovov, požiralnikov, itd..

Vgradnja/zamenjava dotrajane drenažne cevi predpisane kvalitete na ustrezno podložno posteljico in drenažni zasip z gramoznim agregatom. Rušenje zgornjih ustrojev, ponovna naprava zgornjih ustrojev ter izkopi in zasipi drenaž.

1.4 BETONSKA DELA Opis betonskih del

Dobava in vgrajevanje betonov vseh prerezov in granulacij, armatur in mrež, jaškov, plošč in druga

betonska dela.

1.5 ZIDARSKA DELA Opis zidarskih del

Dobava in zidanje zidov, predelnih sten, izdelava estrihov, hidro in termoizolacija, vzidava

gradbenega pohištva, elektro omaric, izsekavanje utorov v stene in druga zidarska in pomožna dela.

1.6 TESARSKA DELA Opis tesarskih del

Zamenjava dotrajanih del ostrešja, predelava lesene strešne konstrukcije (podaljšanje špirovcev, skrajšanje, dvigovanje konstrukcije, izvedba ali zamenjava dotrajanih nadstreškov, itd.).

Dobava in montaža/demontaža enostranskega ali dvostranskega opaža z vsemi predhodnimi pomožnimi deli.

1.7 PLESKARSKA DELA Opis pleskarskih del

Odstranjevanje tapet, brušenje sten in stropov, bandažiranje večjih razpok, glajenja sten in stropov,

beljenje, lakiranje in barvanje površin iz različnih materialov, ter montaža raznih vogalnih profilov iz različnih materialov.

Pogoji izvedbe del in uporabljeni materiali

Vsi uporabljeni pleskarski materiali, kiti ali PVC folije, morajo biti zdravju neškodljivi in nedražeči za dihala ali kožo (dokazati s certifikatom).

Pri delu mora izvajalec uporabiti način in orodje, ki najmanj stanovalce oz . mora predmet pleskanja očistiti, pobarvati ali dodelati v svoji delavnici.

1.8 KERAMIČARSKA DELA

Opis splošnih keramičarskih del

Dobava in polaganje talne in stenske keramike, brušenje in izdelava terazzo tlakov.

Pogoji izvedbe del

Izvajalec je dolžan odstraniti obstoječo oblogo in jo odpeljati na gradbeno deponijo (dokazilo). Po odstranitvi stare obloge očistiti podlago in izravnati površine z izravnalno maso.

1.9 KAMNOSEŠKA DELA

Opis splošnih kamnoseških del

Dobava in polaganje tlaka, zunanjih in notranjih stopnic, okenskih polic, sten in podobno iz naravnega kamna.

Pogoji izvedbe del

Po odstraniti obstoječega tlaka, je izvajalec dolžan očistiti podlago. Po potrebi izravnati površine z ustreznim kvalitetnim materialom.

1.10 PODOPOLAGALSKA IN PARKETARSKA DELA Opis splošnih del

Dobava in polaganje finalnega tlaka PVC, parketa, laminata, tekstilnih talnih oblog in samoizlivnega

tlaka.

Pogoji izvedbe del

Izvajalec je dolžan odstraniti obstoječi tlak in ga odpeljati na gradbeno deponijo (dokazilo). Po odstranitvi tlaka očistiti podlago in izravnati površine z ustreznim kvalitetnim materialom.

1.11 MIZARSKA DELA Opis splošnih del

Izdelava, dobava, montaža in popravila vrat, oken, klopi, stenskih oblog, odbojnih letev, notranjega

pohištva, itd..

Pogoji izvedbe del in uporabljeni materiali

Vsi nabavljeni leseni materiali in njihovi sklopi, lepila, laki ali umetne mase morajo biti zdravju neškodljivi in ne-‐dražeči za dihala ali kožo (dokazati s certifikatom).

Pri delu mora izvajalec uporabiti način in orodje, ki najmanj moti stanovalce oz. mora pogodbeni predmet očistiti, popraviti ali dodelati v svoji delavnici.

1.12 KLJUČAVNIČARSKA DELA Opis splošnih del

Izdelava in montaža zaščitnih kovinskih ograj, kovinskih rešetk, vrat, oken, stebričkov in druga dela.

Pogoji izvedbe del in uporabljeni materiali

Pri delu mora izvajalec uporabiti način in orodje, ki najmanj moti stanovalce oz. mora predmet naročila očistiti, pobarvati ali dodelati v svoji delavnici.

1.13 KROVSKA IN KLEPARSKA DELA Opis splošnih krovsko-‐kleparskih del

Pokrivanje in krpanje streh, montaža žlebov, obrob, odtočnih cevi, snegobranov, itd..

Pogoji izvedbe del

Izvajalec je dolžan odstraniti, oziroma odkriti streho, odstraniti stare letve in strešne žlebove, ter druge kleparske izdelke in jih odpeljati na deponijo (dokazilo).

Izvajalec je tudi dolžan pred pričetkom del zaščititi okolico, oziroma površine v neposredni okolici proti padanju materiala iz streh, oziroma sten in pripraviti delo, tako da se ne motijo dostopi do stavb ali pa ovira delo v prostorih (obvezna zaščita pred vremenskimi nevšečnostmi).

1.14 RAZNA DELA

Opis splošnih del

Izdelava stropov, sten vključno s konstrukcijo in z vsemi predhodnimi deli z mavčno kartonskimi ploščami (kot npr. tip knauf, armstrong, dampa ploščami).

Dobava/montaža/popravila senčil, rolojev.

Zamenjava počenih stekel na vratnih ali okenskih krilih. Dobava/montaža stekla (npr. termopan ali kaljeno) s steklarskim kitanjem in delnim pleskanjem.

Pogoji izvedbe del

Izvajalec je dolžan pred pričetkom del odstraniti ves odvečni, neuporaben in moteči material na delovišču in ga odpeljati na gradbeno deponijo (dokazilo).

Po odstranitvi odvečnega materiala očisti in pripravi podlago za izvedbo pogodbenega dela. SKLOP 2: ELEKTRO INŠTALACIJSKA DELA

Pripravljalna dela

Izvajalec je dolžan pred začetkom del zaščititi prostore, oziroma površine v neposredni okolici izvajanja del proti in izvesti vse varnostne ukrepe, ki so zaradi narave dela nujni (protiprašni ukrepi, protihrupni ukrepi, protipožarni ukrepi in ukrepi za zaščito izolacij in površin v prostorih naročnika ter ukrepi varstva pri delu, itd.) ter pripraviti delovišče tako, da se ne mažejo ali poškodujejo sosedni prostori ali površine ter da se v le-‐teh ne ovira ali moti stanovalcev.

Opis začetnih del

Izvajalec je dolžan pred pričetkom del odstraniti ves odvečni, neuporaben in moteči material na delovišču in ga odpeljati na gradbeno deponijo (dokazilo).

Pogoji izvedbe del

Po odstranitvi odvečnega materiala očisti in pripravi podlago za izvedbo pogodbenega dela. Pri delu mora izvajalec uporabiti način in orodje, ki najmanj moti stanovalce.

Način ugotavljanja obsega izvedenih del

Izvajalec je dolžan voditi dnevnik opravljenih del in knjigo obračunskih izmer, kjer se vpisujejo, oziroma popisujejo opravljena dela, število ur, kvalifikacijska struktura izvajalcev in porabljen material.

Meritve vgrajenih elementov

Po vzidavi/montaži, kabelskih omaric, telefonskih priključkov, kablov, vtičnic, stikal je potrebno izdelati meritve električnih parametrov, preizkus in zagon s pisnimi poročili.

2.1 SVETILKE Opis del

Dobava/montaža svetilk (npr. fluo z eno ali več cevi, za varnostno razsvetljavo,…)

2.2 ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA

Opis del

Dobavo/montažo instalacijske cevi, stikal, doz, vtičnic, polaganje kablov, vodnikov, priključitve električne opreme in aparatov.

Po zaključku del izdelati meritve električnih parametrov s preizkusi in zagoni ter pisnimi poročili.

2.2 INŠTALACIJA ŠIBKEGA TOKA

-‐ TV INSTALACIJA

Opis del

Dobava, vzidava, kabelske omarice, antenske naprave in druga tv instalacijska dela.

-‐ TELEFONSKA IN RAČUNALNIŠKA INŠTALACIJA

Opis del

Dobava, vzidava/montaža kabelske omarice, parapetnih kanalov s pripadajočim ožičenjem, vtičnicami in dozami.

SKLOP 3: STROJNO INSTALACIJSKA DELA

Pripravljalna dela

Opis začetnih del

Izvajalec je dolžan odstraniti ves nepotreben material in ga odpeljati na deponijo (dokazilo). Pogoji izvedbe del in uporabljeni materiali

Pri delu mora izvajalec uporabiti način in orodje, ki najmanj moti stanovalce.

Kakovost dobavljenih materialov in opreme mora ustrezati veljavnim slovenskim standardom, predpisom, zakonom, itd. ter morajo imeti ustrezne certifikate.

Način ugotavljanja obsega izvedenih del

3.1 VODOVODNA INSTALACIJA

Opis del, dobava, montaža in popravila vodovodne instalacije

Odstranitev/demontaža obstoječih obrabljenih/dotrajanih vodovodnih cevi in armature, vključno s sanitarno opremo in iznosom na gradbiščno deponijo – kontejner ali podobno.

Dobava/montaža/vgradnja vodovodnih cevi, armature, sanitarne opreme vključno z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom.

Po končanju del izvesti tlačni preizkus vodovodne napeljave pred izvedbo zapiranja konstrukcij, izdelava zapisnika, analize vode z zapisnikom o ustreznosti.

3.2 INSTALACIJA ZA CENTRALNO OGREVANJE

Opis del, dobava, montaža in popravila vseh elementov centralnega ogrevanja Demontaža/odstranjevanje obstoječih strojnih instalacij, opreme, naprav, grelnih teles in ostale opreme ter iznosom na gradbiščno deponijo – kontejner ali podobno.

Dobava/montaža/vgradnja/ novih strojnih instalacij, grelnih teles s priključki in ostale opreme z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom.

Servis, dobava in montaža novih plinskih bojlerjev in peči za ogrevanje in pripravo sanitarne vode. Zapiranje cevovoda/omrežja, izpraznitev radiatorjev, po končanju del dopolnitev in odzračevanje sistema, tlačni preizkus ter ponovni zagon sistema.

OPOMBA!

Za vse elemente, opremo, itd. je potrebno predložiti ustrezne certifikate. Za vsa dela, ki se dodatno izvajajo, je potrebno izdelati meritve.

Za vse odvoze je potrebno dokazati z dokumentom o prevzemu na deponijo.

Ponudniki morajo pri izvajanju storitev upoštevati zahteve iz priloge 7 Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012,64/2012 in 2/2013).

Veljavnost ponudbe: (minimalno 90 dni od odpiranja ponudb).

3. Ponudnik zagotavlja odzivnost na zahteve naročnika po elektronski pošti v roku petih (5) delovnih dni.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema/vse ponujene storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

Datum: Žig: Podpis:

OBRAZEC -‐ 4

IZJAVA PONUDNIKA, DA SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Ponudnik:

(naziv)

(naslov)

Ob oddaji naše ponudbe št.

strani.

_______________, z dne

_______________, v skupnem številu

i z j a v l j a m o,

da smo seznanjeni z vsebino celotne razpisne dokumentacijo za dodelitev javnega naročila, s splošnimi in posebnimi pogoji, in da z njo oz. njimi brez kakršnihkoli zadržkov v celoti soglašamo in jo/jih izpolnjujemo oz. jih bomo izpolnjevali.

Datum: Žig: Podpis:

OBRAZEC -‐ 5

NEPREMIČNINE CELJE d.o.o.

Miklošičeva 1, Celje

Podpisani:

kot zakoniti zastopnik oz. pooblaščena oseba

ponudnika

naslednjo:

podajam v skladu z določili ZJN-‐2

IZJAVO

O IZPOLNJEVANJU MINIMALNIH POGOJEV

ZA PONUDNIKE PO ZAKONU O JAVNEM NAROČANJU

V zvezi z našo ponudbo štev.: z dne , za izvedbo naročila »Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za obdobje enega leta za potrebe Nepremičnine Celje d.o.o.« pod kazensko odgovornostjo izjavljamo, da naše podjetje izpolnjuje naslednje pogoje:

	POGOJI	USTREZA
	POGOJI	DA	NE
1.	Ponudnik je vpisan v register za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo.
2.	Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-‐2. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo.
3.	Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni bil uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-‐ 2) (Ur. l. RS št. 12/2013-‐UPB-‐5), 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) (Uradni list RS, št.-‐72/11-‐UPB3, 43/12 Xxx.XX in 90/12) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV) (Uradni list RS, št. 90/12). Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo.
4.	Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imam sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo.
5.	Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo.
6.	Ponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo.
7.	Ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo.
8.	Ponudnik ni bil v katerikoli državi pravnomočno obsojen za dejanje v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo.
9.	Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-‐2 v tem ali predhodnih postopkih javnega naročanja ni namerno podal zavajajoče razlage teh informacij ali jih ni zagotovil.

Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

-‐ da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih;

-‐ da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti del in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Naročnik nas lahko izloči iz predmetnega postopka, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti;

-‐ da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11 -‐UPB2);

-‐ da smo tehnično in kadrovsko sposobni izvesti javno naročilo.

Obenem izjavljamo, da v primeru, da za zgornje navedbe ne prilagamo dokazil:

-‐ naročnik lahko sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,

-‐ bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila oziroma dokazila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski center.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Datum: Žig: Podpis:

OBRAZEC -‐ 6

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV

Ponudnik:

(naziv)

(naslov)

i z j a v l j a m o,

da v kolikor bomo izbrani ponudnik v postopku javnega naročila z oznako OS 1/2014 »Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za obdobje enega leta za potrebe Nepremičnine Celje d.o.o.«, na poziv naročnik, v postopku javnega naročila ali pri izvajanju naročila, v roku osmih dni od dneva prejema poziva, naročniku posredovali podatke o:

-‐ svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležnih navedenih oseb;

-‐ gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

Datum: Žig: Podpis:

OBRAZEC -‐ 7

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE

Ponudnik:

(naziv)

(naslov)

i z j a v l j a m o,

da soglašamo, da lahko naročnik Nepremičnine Celje d.o.o. za namene javnega razpisa z oznako OS 1/2014 »Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za obdobje enega leta za potrebe Nepremičnine Celje d.o.o.«, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

Opomba: Obrazec se mora izpolniti za vse zakonite zastopnike za vse udeležence v ponudbi (x.x. xxxxxxxx, podizvajalci in morebitni izvajalci v skupnem poslu). Potrebno je vpisati podatke za vse zakonite zastopnike; vsak od zakonitih zastopnikov se mora tudi lastnoročno podpisati; v kolikor je zakonitih zastopnikov več kot tri ponudnik obrazec kopira; podatki so potrebni za namen preverjanja pogojev v postopku javnega naročila.

Ime in priimek zakonitega zastopnika
EMŠO
Datum rojstva
Kraj rojstva
Občina rojstva
Država rojstva
Naslov stalnega prebivališča
Državljanstvo
Moje prejšnje osebno ime se je glasilo
Funkcija pri ponudniku
Namen dovoljenja	Preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za obdobje enega leta za potrebe Nepremičnine Celje d.o.o.« z oznako OS 1/2014
Podpis

Ime in priimek zakonitega zastopnika
EMŠO
Datum rojstva
Kraj rojstva
Občina rojstva
Država rojstva
Naslov stalnega prebivališča
Državljanstvo
Moje prejšnje osebno ime se je glasilo
Funkcija pri ponudniku
Namen dovoljenja	Preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za obdobje 1 leta za potrebe Nepremičnine Celje d.o.o.« z oznako OS 1/2014
Podpis

Datum: Žig: Podpis:

OBRAZEC -‐ 8

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev)

PONUDNIK oz. IZVAJALEC (v primeru skupne ponudbe)

SEZNAM OPRAVLJENIH VSAJ TREH ISTOVRSTNIH DEL PRI TREH RAZLIČNIH NAROČNIKIH V ZADNJIH PETIH LETIH

Javni ali zasebni naročnik	Vrsta del	Leto izvedbe

Kot istovrstno delo se šteje adaptacija oz. sanacija objektov ali izvedba posameznih del, ki so enaka delom, navedenim v obrazcu »Specifikacija s ponudbo«.

Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov in sicer za vsak projekt, ki ga ponudnik v obrazcu navaja (razpisni obrazec št. 8a), sicer reference ne bodo priznane.

Za dela, katere investitor je bil naročnik po tem javnem razpisu, potrdil ni potrebno predložiti.

Pogoj:

Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel vsaj tri istovrstna dela pri treh različnih naročnikih v vrednosti najmanj 5.000 EUR brez DDV za posameznega naročnika.

Datum: Žig: Podpis:

OBRAZEC – 8a

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število potrdil)

POTRDILO NAROČNIKA

(priloga k razpisnemu obrazcu 8)

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)

(naslov) __________________________________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je dobavitelj

(naziv)

(naslov) __________________________________________________________________

za nas opravljal naslednja dela:

v vrednosti v EUR brez DDV

v obdobju od do .

(dan.mesec.leto) (dan.mesec.leto)

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vse dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Datum: Žig: Podpis:

Opomba:

Veljavno je samo potrdilo z žigom in podpisom naročnika.

OBRAZEC -‐ 9

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

NAROČNIK: NEPREMIČNINE CELJE d.o.o.

Miklošičeva 1, 3000 Celje

ki ga zastopa: Xxxxxx Xxxxx, mag. posl. ved ID za DDV: SI 36092215

Matična številka: 1468952

in IZVAJALEC:

.....................................................................................................

............................................................................................................. ki ga zastopa: ................................................................

matična številka: .................................

identifikacijska številka: ...................................

transakcijski račun štev.: ...............................................

skleneta

OKVIRNI SPORAZUM št. …............…

GRADBENO OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA ZA OBDOBJE ENEGA LETA ZA POTREBE NEPREMIČNINE CELJE D.O.O.

I. PODLAGA

1. člen

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku, objavljenega na Portalu javnih naročil dne ________, pod številko objave , z namenom sklenitve okvirnega

sporazuma za gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za obdobje enega leta za potrebe Nepremičnine Celje d.o.o.

2. člen

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

• s ponudbo izvajalca štev. ............. z xxx ,

• z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami,

• z razpisnimi pogoji.

II. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

3. člen

Predmet okvirnega sporazuma so manjša gradbeno obrtniška dela za obdobje enega leta.

Predmet tega okvirnega sporazuma niso večja gradbena oz. gradbeno obrtniška dela (v vrednosti nad

274.000 EUR brez DDV), za katere bo izvedeno ločeno povpraševanje in bodo tudi ustrezno objavljena ter izvedena v skladu z veljavno zakonodajo.

Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta pogodbe se opredelijo v vsakokratnem povabilu k oddaji ponudbe.

Določila okvirnega sporazuma veljajo tudi za konkretna dela, izvedena na podlagi konkretnih pogodb ali pisnih naročil oz. obvestil o dodelitvi posta v drugih fazah povpraševanja, v kolikor ni s konkretno pogodbo urejeno drugače.

III. VELJAVNOST

4. člen

Okvirni sporazum bo sklenjen s kandidati za obdobje največ enega leta oziroma do izvedbe novega postopka s področja predmeta javnega naročila.

Okvirni sporazum začne veljati z dnem podpisa vseh strank okvirnega sporazuma.

IV. CENA

Ponudbena cena mora biti fiksna, v njej morajo biti zajeti vsi stroški.

V. PREDČASNA ODPOVED

5. člen

Naročnik lahko okvirni sporazum predčasno odpove iz sledečih razlogov:

• uveljavljenega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti druge pogodbene faze;

• neaktivnosti dobavitelja ob posameznih povpraševanjih (če se dobavitelj zaporedoma vsaj petkrat ne odzove na povpraševanje naročnika);

• neutemeljene zavrnitve naročila v drugi pogodbeni fazi s strani ponudnika, odstopanja od naročenega načina izvedbe ali nekvalitetno oz. nepravilno opravljenih storitev;

• dvakratna neupravičena zamuda zahtevanega roka izvedbe gradbeno obrtniških del na projektu v drugi pogodbeni fazi;

• dosežek maksimalne višine pogodbene kazni pri projektu v drugi pogodbeni fazi;

• v drugih primerih, ko ponudnik ne izpolnjuje obveznosti v okvirnem sporazumu oz. pogodbenih obveznosti na način, predviden v okvirnem sporazumu, pogodbi za izvedbo projekta ali projektno dokumentacijo oz. tehničnimi specifikacijami naročnika in to ni bilo dogovorjeno z naročnikom.

• neizvedene storitve brez predhodnega pisnega obvestila;

• če naročnik ali njegov pooblaščenec izvede novo javno naročilo z istovrstnega področja, ali organ, pooblaščen za izvedbo skupnega javnega naročila za to področje, izvede javni razpis, ki je po veljavni zakonodaji obvezujoč za naročnika;

• naročnik nima v posameznem proračunskem letu v ta namen zagotovljenih sredstev,

• naročnik lahko odpove pogodbo tudi brez razloga.

Odpovedni rok znaša 30 dni od uradnega prejema pisne odpovedi s strani izvajalca in naročnika. Po točki osem okvirni sporazum neha veljati z dnem pravnomočnosti novega javnega naročila.

Zgoraj naštete ukrepe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem ponudnik ne odpravi kršitve oziroma je kršitev kljub opominu ponovno zagrešil. Opomin mora biti ponudniku poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način.

Razdrtje okvirnega sporazuma ne vpliva na že sklenjene pogodbe oz. oddane posle na podlagi pisnega naročila po tem okvirnem sporazumu, v kolikor niso le ti razlog za razdrtje okvirnega sporazuma.

VI. NAČIN NAROČANJA (IZVEDBA DRUGIH POGODBNIH FAZ)

6. člen

Naročnik se zavezuje, da bo v primeru potrebe po gradbeno obrtniških delih vse ponudnike, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum pozval k predložitvi ponudb v vsakokratni drugi (pogodbeni) fazi postopka.

Pri izvedbi druge pogodbene faze bo naročnik za vsak projekt pozval ponudnike, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum k predložitvi cen. Za zahtevnejše izvedbe bo naročnik omogočil ogled terena, ki bo zavezujoč za vse ponudnike, ki bodo oddali ponudbo za določen projekt. Naročnik bo nato izvedbo naročil ponudniku, ki bo oddal popolno ponudbo in bo glede na merila, navedena v nadaljevanju, najugodnejši.

Naročnik lahko povpraševanje izvaja pisno, preko telefaksa ali elektronske pošte, pri čemer se postopek smiselno prilagodi glede na tak način komuniciranja. Če naročnik za potrebe izvajanje tega okvirnega sporazuma uporablja elektronsko komunikacijo (elektronska pošta), naročnik pri oddaji povpraševanja dokazuje zgolj, da je sporočilo zapustilo njegov elektronski naslov in ne odgovarja za to, da bo ponudnik dejansko prejel elektronsko sporočilo.

Naročnik od ponudnika, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum, pričakuje aktivno oddajo ponudb na posamezna povpraševanja.

Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik izvedbo del oz. dokončanje del naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika ter razdre okvirni sporazum, uveljavi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.

Če naročnik za posamezno povpraševanje ne prejme nobene ponudbe, je dolžan posebej skrbno preveriti ali razlog nepridobitve ponudb ne izvira iz njegove sfere (npr. objektivno nemogoče povpraševanje ali podobno). Izvajalec je kot strokovnjak dolžan naročnika čim prej opozoriti na morebitno objektivno absolutno nezmožnost izvedbe posameznega povpraševanja (možno je, da naročnik s posameznimi objektivnimi dejstvi ni seznanjen). Če naročnik ne pridobi nobene ponudbe, za tako konkretno naročilo ni več zavezan po tem sporazumu (naročilo lahko odda na trgu, vendar pod enakimi pogoji kot jih je predstavil v povpraševanju po tem sporazumu). Če naročnik spremeni pogoje neuspelega povpraševanja, se to šteje za novo povpraševanje.

Naročnik se v primeru, da ne dobi nobene ponudbe, namesto za oddajo na prostem trgu lahko odloči tudi za ponovitev postopka.

Enak postopek lahko naročnik uporabi tudi, če pridobi ponudbe, ki so vse nepopolne.

Gradbena dela, ki jih bo naročnik potreboval, so v tej fazi za naročnika neugotovljive in jih bo natančneje opredelil v vsaki drugi (pogodbeni) fazi postopka.

Pogoji, merila in način na katerega bo naročnik izvedel povpraševanje v drugi (pogodbeni) fazi bodo opredeljeni v povabilu k oddaji ponudbe.

Ponudniki morajo ponudbe poslati naročniku v roku za oddajo ponudb in na način, ki ga v povabilu opredeli naročnik.

Naročnik nato po izteku roka za oddajo ponudb sprejme odločitev glede oddaje naročila oz. da naročila ne odda. Po poteku roka za oddajo ponudb naročnik sporoči ponudnikom najugodnejšega ponudnika ter najugodnejšo ponudbo glede na merila postavljena v povabilu.

Naročnik ima pravico v vsaki drugi (pogodbeni) fazi preveriti ustreznost ponujenih materialov, ki se bodo vgrajevali oz. preveriti izpolnjevanje zahtevanih pogojev. Ponudniki morajo, v kolikor bo naročnik to zahteval, predložiti ustrezne listine in/ali brezplačne vzorce v primernem roku, ki ga bo določil naročnik.

Če se naročnik odloči, da bo naročilo (povpraševanje oddal) bo storil na način, da bo s ponudnikom sklenil bodisi konkretno pogodbo, bodisi bo posel oddal na podlagi naročilnice.

7. člen

Gradbeno obrtniška dela sme naročati le oseba naročnika, ki je napisana kot kot predstavnik/ca naročnika po tem sporazumu. Za posamezen Oddelek je lahko navedenih več predstavnikov.

Predstavnik/ca naročnika za sprejem naročil je:

g./ ga. __________________________ naslov elektronske pošte:____________________, št.

tel.: ,

Predstavnik/ca ponudnika za sprejem naročil je:

g./ ga. __________________________ naslov elektronske pošte:____________________, št.

tel.: ,

VII. MERILO ZA DODELITEV POSAMEZNEGA POVPRAŠEVANJA

9. člen

V kolikor ni ob posameznem povpraševanju drugače določeno je merilo najnižja ponudbena cena.

V primeru merila ekonomsko najugodnejša ponudba bo naročnik merilo konkretiziral v vsakokratnem povpraševanju.

V kolikor ni v konkretnem povpraševanju določeno drugače, se v primeru enake ponujene cene kot najugodnejšo šteje ponudbo, ki je prva prispela na naročnikov naslov. Enako velja tudi v primeru doseženega enakega števila točk v primeru ekonomsko najugodnejše cene.

POGODBENA DOLOČILA V DRUGIH POGODBENIH FAZAH – PRI KONKRETNIH POGODBAH OZ. PISNIH NAROČILIH

I. VELJAVNOST

10. člen

Z dnem podpisa pogodbe pod pogojem, da izvajalec predloži ustrezno finančno zavarovanje v roku, višini in obliki, kot je to zahtevano v konkretnem povpraševanju, v kolikor je le-‐to zahtevano. Konec veljavnosti je z zaključkom del (končnim prevzemom) in pretekom garancije.

V primeru manjših del, ko z izvajalcem ne bo podpisana konkretna pogodba, pa z dnem prejema naročilnice pod pogojem, da izvajalec predloži ustrezno finančno zavarovanje v roku, višini in obliko, kot je to zahtevano v konkretnem povpraševanju, v kolikor je le-‐to zahtevano. Konec veljavnosti je z zaključkom del (končnim prevzemom) in pretekom garancije.

II. PREDČASNA ODPOVED

11. člen

Naročnik lahko predčasno odpove/razdre pogodbo/naročilo iz sledečih razlogov:

• unovčeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo posla;

• zamuda izvajalca;

• zaradi napak v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen posla;

• če izvajalec prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

• zaradi ogrožanja zdravja, življenja, varnosti ali celovite stabilnosti gradnje;

• če je tako dogovorjeno med obema strankama;

• Če izvajalec ne prične z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

• po svoji krivdi zamuja z deli v obsegu, da mu lahko naročnik zaračuna maksimalno pogodbeno kazen;

• ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

• xxxxxx s kritičnimi faznimi/etapnimi roki in teh zamud ne nadoknadi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

• v drugih primerih, ko ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila.

Odpovedni rok znaša 30 dni od uradnega prejema pisne odpovedi s strani izvajalca in naročnika. Zgoraj naštete ukrepe lahko naročnik/izvajalec uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec/naročnik ne odpravi kršitve oziroma je kršitev kljub opominu ponovno zagrešil. Opomin mora biti izvajalcu/naročniku poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način.

Ne glede na to katera od pogodbenih strank razdira pogodbo, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.

Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku osmih (8) dni po razdrtju pogodbe.

III. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

12. člen

V posamezni drugi fazi se izvajalec zaveže opraviti dodeljena dela oz. projekte in storitve, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal dogovorjeno ceno.

Izvajalec se, v kolikor bo izbran kot najugodnejši ponudnik pri posameznem povpraševanju, s podpisom tega okvirnega sporazuma zaveže opraviti v povpraševanju določena dela v skladu s specifikacijami, zahtevami naročnika ter projektno dokumentacijo in načrti oz. skicami. Naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal dogovorjeno ceno.

Naročnik lahko pri posameznih projektih po potrebi imenuje zunanji nadzor ter koordinatorja za varstvo pri delu.

13. člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

• pred pričetkom izvajanja del izvajalca uvedel v delo. Pri tem bo predal izvajalcu vso projektno dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del, izvajalca seznanil z imenovanimi udeleženci, ki sodelujejo pri gradnji (odgovorni nadzornik, koordinator iz varnosti in zdravja pri delu, …), izvajalcu predal kopije obvestil, ki jih je pred pričetkom del poslal na pristojna ministrstva in inšpektorate ter predal izvajalcu varnostni načrt – če je za posamezno gradnjo to potrebno;

• zagotovil neovirano izvedbo del na lokaciji na kateri se izvajajo dela;

• sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe v posameznem povpraševanju izveden v skladu s projektno dokumentacijo in zahtevami naročnika;

• obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe v posameznem povpraševanju;

• plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s pogodbo oz. v posameznem povpraševanju.

Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del zaradi opustitve naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane le zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik zaradi svoje zamude primerno podaljša izvedbene roke in opravi ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del in nobena situacija ali prevzem ne more biti veljaven in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri naročnik sam. Kakršnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali pogodbe v posameznem povpraševanju s strani izvajalca brez predhodne odobritve naročnika oz. odgovornega vodje projekta je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od projektne dokumentacije naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje.

14. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

• izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnje, ki jih izvaja, ter po pravilih gradbene stroke;

• voditi gradbeni dnevnik, gradbeno knjigo in knjigo obračunskih izmer, ki morajo biti podpisane s strani nadzornika in izvajalca;

• pred pričetkom del naročnika opozoriti na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila;

• pred začetkom del predati naročniku varnostni načrt gradbišča in zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom;

• po uvedbi v delo izročiti naročniku časovni načrt in organizacijsko shemo za potrebe nadzora pri investiciji ter pripraviti celovit elaborat ureditve gradbišča, na katerem bo potekala investicija (navedeno dokumentacijo mora izvajalec po uvedbi v delu in pred izročitvijo uskladiti z naročnikom);

• v času gradnje na celotnem gradbišču upošteval vse zakonske in druge predpise varstva pri delu;

• upošteval mnenja in pripombe zunanjega nadzora, v kolikor ga je naročnik predvidel ter koordinatorja za varstvo pri delu;

• naročniku oziroma nadzorniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi, dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti del, ki se nanašajo na vgrajene materiale, opremo in proizvode;

• na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov;

• v imenu investitorja sproti oddajati gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-‐ teh ter naročniku predložiti potrdilo o tem;

• hraniti vso dokumentacijo, vključno z računovodskimi in knjigovodskimi evidencami v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe, še najmanj deset let od zaključka investicije;

• da bo najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredoval tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve;

• da bo pred primopredajo objekta izvedel preizkus zračne prepustnosti in na ta način zagotovil, da so bili doseženi parametri zračne prepustnosti, predvideni s projektno dokumentacijo oziroma pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije (preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829).

Izvajalec s sklenitvijo pogodbe potrjuje, da:

• je upošteval vse značilnosti gradbišča, dostopa, dovoza, skladiščenja, delovnih in pomožnih prostorov;

• da je seznanjen s posebnimi pogoji izvajanja del na lokaciji naročnika in da so ti pogoji upoštevani pri določitvi rokov za izvajanje del po tej pogodbi, med drugim bo moral:

o predvidena dela opravljati po navodilih predstavnikov naročnika;

o vse zaščite morajo služiti svojemu namenu ves čas obnove in jih izvajalec odstrani šele po zaključku vseh del;

o gradbene odpadke mora izvajalec zbirati na delovišču ločeno in jih odstranjevati v zaprtih kontejnerjih in jih najkasneje ob zaključku del odpeljati na deponijo. Naročniku mora posredovati dokazilo oz. potrdilo o oddaji odpadnega materiala na deponijo ter plačani okoljevarstveni taksi;

o izvajalec mora zagotoviti sprotno čiščenje v obsegu in na način, da bo zagotovljena normalna uporaba poslovnih prostorov;

• bo vsa dela prilagajal delu oz. dejavnostim na objektu v skladu z internim nadzorom, kar pomeni:

o hrupnejša dela in vsa dela, ki lahko motijo delovni proces na objektu, mora izvajalec najaviti in uskladiti z delom znotraj objekta;

o vse meritve in ogledi, ki jih vsebuje predmet ponudbe, morajo biti izvedene ob prisotnosti strokovnega nadzora (ZGO-‐1) in predstavnika naročnika;

• bo med izvajanjem pogodbenih del sam poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, upošteval navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in izdelal elaborat varnostnega načrta. V nasprotnem primeru vse posledice ravnanj oz. opustitve ravnanj v zvezi z zdravjem in varnostjo pri delu na gradbišču, ki so v nasprotju z navodili odgovorne osebe za zdravje in varnost pri delu, bremenijo izključno izvajalca;

• bo omogočil naročniku opravljanje gradbenega nadzora in ravnal po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi z nadzorom.

Neizpolnjevanje pogojev izvajalec sporoči naročniku pisno po pošti ali po telefaksu. Za čas neizpolnjevanja pogojev se podaljša rok za izvedbo del.

Naročnik ima pravico opravljati nadzor nad deli izvajalca, da preverja in zagotavlja njihovo pravilno izvajanje, zlasti glede vrste, količine in kakovosti del in predvidenih rokov. Odgovorna oseba izvajalca in nadzornik s strani naročnika sta določena v uvodnih podatkih pogodbenih strank. Odgovorno osebo za gradbeni nadzor sporoči naročnik.

Nadzornik je dolžan brez odlašanja sporočiti izvajalcu pripombe glede načina izvajanja del ali poteka izvajanja del. Vse pripombe in ugotovitve nadzornika in odgovorne osebe naročnika za nadzor se sporočajo pisno ali vpisujejo v dnevnik izvajanja del.

Če naročnik naroči izvajalcu dela, s katerimi bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno delo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati.

IV. CENA

15. člen

V kolikor v konkretni pogodbi oz. povpraševanju ni določeno drugače, je način izvedbe fiksna cena na enoto.

Cene na enoto so fiksne ves čas trajanja pogodbe.

DDV se zaračuna po veljavni zakonodaji na dan izstavitve računa.

V. IZVEDBENI POGOJI

16. člen

Izvajalec je dolžan pričeti z delom po projektih, za katere je bil izbran v posameznih povpraševanjih, takoj po uvedbi v delo.

Uvedba v delo izvede v roku 10 delovnih dni od podpisa pogodbe oz. prejema naročilnice. Izvajalec ima pravico do podaljšanja rokov v naslednjih primerih:

• dogodki, ki so posledica višje sile;

• prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika;

• vremenskih razmer, ki bi onemogočala izvajanje zunanjih del več kot pet (5) zaporednih dni oziroma skupaj več kot deset (10) delovnih dni;

• če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe – v obsegu, ki je upravičen z dodatnimi deli ali spremembami.

Izvajalec mora predlagati naročniku podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo najkasneje v treh (3) dneh, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v obliki aneksa k tej pogodbi.

Neupravičena prekoračitev rokov pomeni izvajalčevo zamudo, zaradi katere lahko naročnik uveljavlja ukrepe, določene v tej pogodbi in v sklenjenem okvirnem sporazumu.

VI. OBRAČUN IN NAČIN PLAČILA

17. člen

V kolikor ni v posameznem povpraševanju oz. v konkretni pogodbi določeno drugače se plačilo izvede na podlagi pravilno izstavljene mesečne situacije.

Izvajalec bo začasne mesečne situacije izstavil najkasneje do 5. v mesecu.

Pri izstavitvi situacije se mora sklicevati na številko tega okvirnega sporazuma, ter na številko konkretne pogodbe oz. številko obvestila o dodelitvi posameznega posla.

Navedene situacije nato naročnik posreduje v potrditev gradbenemu nadzoru v roku 3. delovnih dni po prejemu.

Po potrditvi situacije s strani gradbenega nadzora je dolžan tudi naročnik pregledati navedeno situacijo, in sicer v 15 dneh od dneva, ko jo je prejel od izvajalca.

V primeru napak mora naročnik v 15. dneh od dneva prejema situacijo ali del situacije pisno zavrniti. Če naročnik v tem roku situacije ali dela situacije pisno ne zavrne, se šteje, da je v celoti potrjena.

Naročnik plača potrjeno situacijo v roku 30. dni od prejema. V primeru delne zavrnitve pa nesporni del.

Končno obračunsko situacijo s specifikacijo opravljenih del po enotah in merah, pa je izvajalec dolžan izstaviti najpozneje v roku 15 dni po uspešni primopredaji izvedenih del naročniku.

V primeru zamude pri plačilu je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti.

VII. PREVZEM

18. člen

V kolikor v posameznem povpraševanju oz. konkretni pogodbi ni določeno drugače prevzem pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika in izvajalca v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del. Hkrati se izvrši tudi končni obračun izvršenih del.

Ob zaključku del podpišeta izvajalec in naročnik primopredajni zapisnik, ki vsebuje:

• končno situacijo,

• gradbeno knjigo,

• tehnično dokumentacijo.

Izvajalec v končni situaciji prikaže izvedena dela na način in po specifikaciji iz razpisne dokumentacije. V končni situaciji je naveden tudi datum zaključka del. Končno situacijo izvajalec vroči nadzorniku.

Nadzornik je dolžan v roku treh (3) delovnih dni po končanih in izvedenih delih sklicati sestanek z izvajalcem zaradi prevzema del in dokončnega obračuna.

Izvajalec je dolžan ob prevzemu skladno s pogodbo in njenimi prilogami predložiti naslednjo dokumentacijo:

• garancijske liste in ateste, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji in na način, kot so bili določeni,

• poročila o ugotovljenih pomanjkljivostih med izvajanjem del in njihovi odpravi.

Na prevzemu sestavita izvajalec in nadzornik zapisnik, ki vsebuje zlasti naslednje podatke:

• ali so dela izvedena po pogodbi, predpisih in pravilih stroke;

• ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti ter katera dela je izvajalec dolžan na svoje stroške dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti;

• katerih vprašanjih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenikov;

• ugotovitev o sprejemu in izročitvi dokumentacije iz tretjega odstavka tega člena;

• izjavo naročnika o morebitnem zmanjšanju pogodbene cene za vrednost pogodbene kazni;

• datum prevzema.

Xxxxxx s prevzemom opravita izvajalec in nadzornik obračun.

VIII. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL

19. člen

Primopredaja izvršenih del se izvrši takoj po odpravi vseh morebitnih pomanjkljivosti s kvalitetnega in količinskega pregleda izvršenih del.

Izvajalec je ob potrditvi končne obračunske situacije dolžan naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v kolikor je to zahtevano.

IX. ZAVAROVANJE

20. člen

Izvajalec mora imeti v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 110/2002 z vsemi spremembami in dopolnitvami) zavarovano svojo odgovornost za škodo pri izvedbi del, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.

V primeru, da pride do škode pri izvedbi pogodbenih obveznosti zaradi odgovornosti izvajalca, mora le-‐ta na svoje stroške nadomestiti, popraviti ali postaviti in dovršiti dela, ki morajo biti opravljena v skladu s pogodbenimi določili in navodili naročnika.

Izvajalec ravno tako odgovarja za vso škodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih objektov, povzročeno ob izvajanju pogodbenih obveznosti.

Izvajalec odgovarja tudi za vso povzročeno škodo, nastalo delavcem in tretjim osebam. Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala kot posledica emisij škodljivih snovi v času gradnje, z vplivi na kvaliteto površinskih voda, podtalnice in okolja.

X. ZAŠČITA OKOLJA IN RAVNANJE Z ODPADKI

21. člen

Izvajalec mora v času trajanja gradnje na svoje stroške izvesti vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v skladu z veljavno zakonodajo. Način izvajanja ukrepov za zaščito okolja, kjer bo to

zahtevano, bo izvajalec podrobno definiral v tehnološko ekonomskem elaboratu. Stroški za spremljanje in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in zaščito okolja morajo biti vsebovani v cenah na enoto v ponudbenem predračunu.

Izvajalec se zavezuje, da bo z odpadki nastalimi pri gradnji objekta, ravnal v skladu z Uredbo o odpadkih (Ur.l. RS št. 103/2011), Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.. RS št. 34/08) in Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur.l. RS, št. 106/2002, 50/2005, 49/2006, 17/2011-‐ZTZPUS-‐1), za kar je zadolžen odgovorni vodja del.

Izvajalec del kot prevoznik odpadkov, ki ni hkrati predelovalec ali odstranjevalec lahko začne prevažati odpadke, ko pridobi potrdilo pristojnega državnega organa o vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov.

V kolikor izvajalec del ne ravna v skladu z zgoraj navedenima pravilnikoma o ravnanju z odpadki, odgovarja za vso škodo, ki bi nastala v zvezi s tem. Odgovorni vodja del mora po končani gradnji predati predstavniku naročnika poročilo o ravnanju z odpadki in priložiti evidenčne liste o ravnanju z odpadki.

Izvajalec mora delo organizirati tako, da:

• se pri gradnji uporablja čisto tehnologijo in brezhibne stroje;

• za gradnjo uporablja stroje, izdelane skladno z emisijskimi normami za tresljaje, ki jih povzročajo gradbeni stroji;

• bo na gradbišču hranil ali začasno skladiščil odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov;bo v imenu investitorja sproti oddajal gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-‐teh ter naročniku sprotno predložil potrdila o tem;

• bodo vsi ostanki gradbenega materiala in kakršnih koli drugi odpadki odpeljani na primerno deponijo t.j. urejena odlagališča gradbenega materiala, da ne bi v času gradnje prišlo do onesnaženja;

• ne bo odlagal odvečnega izkopanega materiala na najboljša kmetijska zemljišča, v gozd ali območja naravnih vrednot, kulturne dediščine ali na druga varovana območja.

XI. VAROVANJE IN UPRAVLJANJE GRADBIŠČA

22. člen

Pred pričetkom del mora izvajalec skladno z morebitnimi zahtevami iz projektne dokumentacije evidentirati stanje obstoječe cestne in komunalno -‐ energetske infrastrukture ter zagotoviti nemoteno obratovanje vseh infrastrukturnih naprav.

Prav tako mora izvajalec dodatno zagotavljati stalne meritve na možnih ogroženih objektih pri izvedbi zahtevnejših zemeljskih del (vrtanje, zabijanje, razbijanje). Na podlagi rezultatov meritev se po potrebi izvajajo ukrepi pri tehnologiji gradnje.

Za zagotavljanje prometne varnosti in večje prepustnosti zaradi spremenjenih razmer v času gradnje, ima izvajalec naslednje obveznosti:

• zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala;

• promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju;

• če bi vplivala izvedba del na prometno ureditev državnih cest, mora rešitev predhodno uskladiti z njihovim upravljavcem.

V kolikor je potrebno mora pred začetkom gradnje izvajalec z naročnikom in drugimi upravljavci uskladiti popis obstoječih lokalnih cest in javnih poti ter druge infrastrukture, na katero bo gradnja vplivala.

Izvajalec mora na svoje stroške sanirati in povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji poškodovane.

Izvajalec mora poskrbeti tudi za naslednje ukrepe:

• zagotoviti nemoteno komunalno -‐ energetsko oskrbo objektov preko vseh obstoječih komunalno -‐ energetskih infrastrukturnih objektov in naprav in jih takoj obnoviti, če se poškodujejo pri gradnji;

• si pred pričetkom del od upravljavcev komunalno -‐ energetske infrastrukture (NN, SN in VN vodi, TK vodi, vodovodi, vročevodi, javna razsvetljava, kanalizacija in drugimi) pridobiti podatke o obstoječih komunalno -‐ energetskih vodih in le te ustrezno označiti ter zavarovati in zagotoviti nadzor upravljavcev teh vodov in naprav pri vseh gradbenih delih v njihovi bližini;

• zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba bližnjih objektov in zemljišč ter zagotoviti, da zaradi gradbenih del ne bo poslabšana požarna varnost bližnjih objektov in območij;

• z vlaženjem sipkega materiala in nezaščitenih površin je potrebno preprečiti nenadzorovan raznos gradbenega materiala z območja gradbišč s prevoznimi sredstvi ter prašenje z objekta, začasnih odlagališč materiala ter gradbišča;

• v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča tako, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda (tako površinskih vodotokov kot podtalnice), ki bi nastalo zaradi transporta, uskladiščenja ali uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi (npr. cementne odplake itd.), oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev oziroma služb;

• sanirati, rekonstruirati ali sonaravno urediti na lastne stroške vsa druga zemljišča, objekte in naprave, ki jih je z gradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje.

Vsakršno poškodovanje obstoječe komunalno -‐ energetske ali druge infrastrukture, naprav, napeljave, objektov bremeni izvajalca. Izvajalec nosi stroške ureditve, ki je določena v tem členu in ki bi nastali zaradi neizvajanja zgornjih zahtev.

XII. NEPREDVIDENA POGODBENA DELA

23. člen

O nepredvidenih delih je izvajalec, ki ugotovi potrebo po le-‐teh, dolžan o tem pisno obvestiti naročnika. Navedena dela mora nato potrditi nadzorni organ, ki mora v primeru večjih sprememb dobiti tudi mnenje projektanta.

Izvajalec mora za nepredvidena dela dostaviti ponudbo. Naročnik mora svoje pripombe glede ponudbe sporočiti izvajalcu v roku 5. delovnih dni od prejema.

Nepredvidena dela se obračunajo v skladu z izvajalčevo ponudbo, ki jo je naročnik potrdil. V tem primeru se ta dela obračunajo po ceni, podani v predračunu, ki je sestavni del te pogodbe.

Obračun nepredvidenih del bosta pogodbeni stranki vršili sprotno.

Če gre za nujna in neodložljiva nepredvidena dela, da se prepreči večja škoda ali zagotovi stabilnost objekta, lahko izvajalec ta dela opravi sam, mora pa o tem takoj obvestiti naročnika oz. nadzorni organ, dela pa vpisati v gradbeni dnevnik z navedbo razloga za njihovo izvedbo.

Če naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi, s katerim natančno opredelita dodatna dela po vrsti in količini ob upoštevanju cen iz predhodno izdelane ponudbe izvajalca.

XIII. VSEBINA IN NAČIN VODENJA DNEVNIKA O IZVAJANJU DEL IN IZVAJANJU SPROTNE KONTROLE GRADNJE

24. člen

Izvajalec mora za vsako gradbišče voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.

Gradbeni dnevnik je treba začeti voditi z dnem začetka prvih aktivnosti na parceli ali najpozneje z dnem uvedbe izvajalca v delo in ga voditi, ko se dela na gradbišču ali objektu izvajajo. Vpisi v gradbeni dnevnik se morajo vršiti dnevno, udeleženci pri graditvi objekta pa ga podpisujejo ob vsakokratnem pregledu ali nadzoru.

Če se odgovorni nadzornik ali odgovorni vodja del s predhodnimi vpisi na listu ne strinjata, morata napisati opombo oziroma obrazložitev in stran podpisati. Če odgovorni vodja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja med gradnjo objekta ugotovi neskladje, svoje ugotovitve in predloge, kako stanje popraviti, vpiše v gradbeni dnevnik. Izvajalec je dolžan datum dokončanje del vpisati v gradbeni dnevnik.

XIV. JAMČEVANJE IN POGODBENA KAZEN

25. člen

Naročnik lahko uveljavlja pogodbeno kazen v primeru nezagotavljanja ali zmanjšanega obsega ali kakovosti zagotavljanja storitev, ki nastane po izključni krivdi ponudnika in ni posledica višje sile.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Če bi pogodbena kazen v posameznem mejniku presegla mejo, ki je v tej pogodbi določena kot največja vrednost pogodbene kazni, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, razdre pogodbo ter okvirni sporazum in zahteva povrnitev dejanske škode. V tem primeru lahko naročnik pri drugemu ponudniku naroči kritno izvedbo storitev.

V kolikor ni s konkretno pogodbo določeno drugače znaša pogodbena kazen za vsak dan zamude 5 promilov od vrednosti pogodbe v EUR brez DDV pri posameznem povpraševanju, vendar ne več kot 10% pogodbene vrednosti.

XV. PREVZEM OBJEKTA

26. člen

Po obvestilu izvajalca, da je z vsemi deli na objektu zaključil, se opravi interni strokovni tehnični pregled.

Če se na internem strokovnem tehničnem pregledu ugotovi, da mora izvajalec določena dela končati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun.

Naročnik se zavezuje dokončan objekt prevzeti najkasneje v roku petnajstih (15) dneh po prejemu izvajalčevega obvestila.

O dokončanju in prevzemu sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

• ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe;

• datume začetka in končanja del in datum prevzema del;

• pregled izdanih situacij oziroma končni obračun;

• ugotovitev o prejemu morebitnih garancijskih listov.

XVI. JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

27. člen

Izvajalec jamči, da bodo dela opravljena kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika.

Za izvedbena dela in vgrajeno blago, opremo, materiale daje izvajalec garancijo 3 leta od primopredaje del, za solidnost gradnje pa 10 let.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom.

Garancijski rok začne teči z dnem prevzema objekta.

XVII. ODPRAVA NAPAKE

28. člen

Pomanjkljivosti in napake v zvezi z gradbenimi deli in/ali opremo, ki je predmet te pogodbe in ki se pokažejo v garancijskem roku, bo izvajalec odpravil na lastne stroške.

Napake v zvezi z gradbenimi in inštalacijskimi deli bo izvajalec odpravil v roku 10. delovnih dni od prijave napake.

Če je napaka takšne narave, da običajna uporaba izgrajenega objekta ni mogoča, je izvajalec dolžan napako odpraviti oziroma vzpostaviti začasno delujoče stanje v roku enega (1) dneva od prijave napake.

Naročnik je izvajalca dolžan obvestiti o napaki pisno, po elektronski pošti ali telefaksu vsak delovni dan od 8. do 15. ure.

Če izvajalec v primernem roku ne odpravi napake, lahko naročnik na stroške izvajalca odpravo napake naroči drugemu izvajalcu.

XVIII. XXXXX XXXX

29. člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh (2) delovnih dneh po nastanku le-‐te.

Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

XIX. ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI

30. člen

Naročnik lahko ob posameznem povpraševanju zahteva predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V tem primeru mora ponudnik najkasneje v desetih (10) delovnih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti finančno zavarovanje v zahtevani obliki, višini ter z ustrezno veljavnostjo.

Finančno zavarovanje bo naročnik unovčil v naslednjih primerih:

• če storitev ne bo izvedena v skladu s pogodbo in specifikacijami;

• če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi izvajalčeve zamude z izvedbo gradnje za več kot 20 dni.

Naročnik lahko uveljavi finančno zavarovanje po predhodnem opozorilu. Prav tako mora naročnik izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti po faksu ali pisno najkasneje 3 dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

Vrsto, višino in veljavnost finančnega zavarovanja bo naročnik opredelil v konkretnem povpraševanju.

XX. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

31. člen

Naročnik lahko ob posameznem povpraševanju zahteva predložitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

V tem primeru mora ponudnik najkasneje do potrditve končne obračunske situacije, naročniku izročiti finančno zavarovanje v zahtevani obliki, višini ter z ustrezno veljavnostjo.

Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

• če ima gradnja napake ali pomanjkljivosti, ki ogrožajo življenje, zdravje, povzročajo škodo tretjim ali se te napake ali pomanjkljivosti ne dajo v celoti odpraviti na sprejemljiv način ali same ali njihova odprava povzroča naročniku škodo, ki se kaže kot motnja v delovanju, trajajoča več kot en mesec, ali v obsegu, ki presega 5% vrednosti te pogodbe;

• če izvajalec v času garancije ne bo izvajal garancijskih obveznosti na način, opredeljen v tej pogodbi. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije. Vrsto, višino in veljavnost finančnega zavarovanja bo naročnik opredelil v konkretnem povpraševanju.

XXI. POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNI PODATKI

32. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

Naročnik lahko pri izvedbi del na gradbišču od delavcev izvajalca zahteva, da izkažejo seznanjenost z vsebino iz prvega odstavka tega člena. Delavec mora pri takem delu imeti pri sebi ustrezno pooblastilo izvajalca, da lahko opravlja delo na gradbišču, kjer obstaja verjetnost, da bo prišel v stik z zaupnimi podatki.

XXII. XI. NASTOPANJE S PODIZVAJALCI

........člen

V kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci, se dodajo naslednji členi:

…….člen

Dobavitelj bo pogodbeno dobavo izvajal s podizvajalci navedenimi v obrazcu Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec št. 1a), ki je sestavni del te pogodbe.

…………. člen

Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna. Dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi.

Če se med izvajanjem te pogodbe zamenja podizvajalec ali če dobavitelj sklene za izvajanje predmeta te pogodbe pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj v petih dneh po nastanku take spremembe naročniku predložiti svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih delo neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

….. člen

Dobavitelj mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalcev, ki bodo opravljali dobavo po tej pogodbi.

XXIII. KONČNE ODLOČBE

33. člen

Ta okvirni sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

-‐ pridobitev xxxxx xxx

-‐ za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

-‐ za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

-‐ za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ničen.

34. člen

Ponudnik se zavezuje, da bo na poziv naročnika v roku osmih dni od prejema poziva, posredoval podatke o:

-‐ svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

-‐ gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik zagotavlja, da je izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb pri lastništvu ponudnika, ki je sestavni del te pogodbe, resnična in izkazuje resnične podatke. V kolikor se ugotovi, da je lažna ali da vsebuje neresnične podatke, je ta pogodba nična.

XXIV. OSTALA DOLOČILA

35. člen

Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb tega okvirnega sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Odstop okvirnega sporazuma tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank. Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od tega okvirnega sporazuma. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz tega okvirnega sporazuma in nastalo škodo.

V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od okvirnega sporazuma odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s tem okvirnim sporazumom, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz tega okvirnega sporazuma rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz okvirnega sporazuma odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Okvirni sporazum je sestavljen v treh (3) izvodih, od katerih naročnik prejme (2) izvoda, ponudnika pa en (1) izvod.

, dne Celje, dne

IZVAJALEC: NAROČNIK: Nepremičnine Celje d.o.o.

OBRAZEC -‐ 10

IZJAVA PONUDNIKA oz. POSLOVODEČEGA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

V zvezi z javnim naročilom št. OS 1/2014 za »Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za obdobje enega leta za potrebe Nepremičnine Celje d.o.o.« po odprtem postopku, objavljenega na Portalu javnih naročil dne _______2014 pod številko objave JN /__ ,

i z j a v l j a m o ,

da ne nastopamo s podizvajalci.

Datum: Žig: Podpis:

Opomba:

Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu ne nastopa/jo s podizvajalci.

OBRAZEC -‐ 11

IZJAVA PODIZVAJALCA

PODIZVAJALEC:

(naziv)

(naslov)

Spodaj podpisani podizvajalec izjavljam, da:

-‐ naročniku dajemo soglasje, da nam pod pogoji iz te razpisne dokumentacije namesto glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca, za dela izvedena na predmetu javnega naročila;

-‐ smo seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašamo;

-‐ soglašamo s ponudbenimi cenami za naša dela, ki jih je v ponudbi podal ponudnik oz. glavni izvajalec;

-‐ smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;

Datum: Žig: Podpis:

Opombe:

Obrazec izpolni podizvajalec le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem. V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

OBRAZEC -‐ 12

IZJAVA PONUDNIKA

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

Spodaj podpisani ponudnik za javno naročilo št. OS 1/2014 za »Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za obdobje enega leta za potrebe Nepremičnine Celje d.o.o., objavljeno na Portalu javnih naročil dne 2014 pod številko objave JN / ,

i z j a v l j a m o ,

-‐ da pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije, ki ju potrdi strokovni nadzor za izvedeno delo s strani podizvajalcev, neposredno plača našim podizvajalcem;

-‐ da bomo naročniku ob izstavitvi svojega računa ali situacije priložili tudi račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili;

-‐ da bomo v primeru zamenjave ali uvedbe novega podizvajalca, pred vsakokratno zamenjavo ali uvedbo novih podizvajalcev (podizvajalcev, ki niso bili navedeni v ponudbi) v delo, pridobili pisno soglasje naročnika.

Datum: Žig: Podpis:

Opomba:

Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu nastopa/jo s podizvajalci.

OBRAZEC -‐ 13

IZJAVA PONUDNIKA

Ponudnik:

(naziv)

(naslov)

Ob oddaji naše ponudbe št. __________________, z dne ,

i z j a v l j a m o,

da bomo upoštevali Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012,64/2012 in 2/2013).

Datum: Žig: Podpis:

Document Metadata

Table of Contents

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Document Metadata