DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA po odprtem postopku

JN10-B/6/20

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

po odprtem postopku

Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 6 sklopov:

1. sklop: Osebni računalniki, monitorji, tiskalniki in ostala oprema

2. sklop: Strežniška strojna in programska oprema

3. sklop: Microsoft programska oprema (vključen projekt Stamina)

4. sklop: Ostala programska oprema

5. sklop: Programska oprema za prepoznavo govora

6. sklop: Strojna oprema za projekt Stamina

Poslano na portal javnih naročil: 12. 10. 2020

V S E B I N A

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

III. OBRAZCI IN VZORCI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE V

ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

III.1. Obrazec: PONUDBA

III.2. Obrazec: PODATKI O PONUDNIKU

III.3. Obrazec: PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU

III.4. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH

III.5. Obrazec: VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE

III.6. Obrazec: PREDRAČUN S SPECIFIKACIJO PREDRAČUNA

III.7. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD

III.8. Obrazec: STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE)

III.9. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O KVALITETI IN TEHNIČNIH PREDNOSTIH BLAGA

III.10. Obrazec: IZJAVA O PREDLOŽITVI MENICE Z MENIČNO IZJAVO ZA DOBRO IZVEDBO

POGODBENIH OBVEZNOSTI – za 1. sklop

III.11. Vzorec: MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI - za 1. sklop

III.12. Obrazec: IZJAVA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V

GARANCIJSKI DOBI - za 1. sklop

III.13. Vzorec: BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI - za 1. sklop

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

PODATKI O NAROČNIKU

1. Ime oz. naziv in sedež naročnika:

ZDRAVSTVENI DOM xx. XXXXXX XXXXXX MARIBOR

Ulica talcev 9, 2000 MARIBOR

2. e-naslov: xxxxx.xxxxxxxx@xx-xx.xx

3. Spletna stran: xxx.xx-xx.xx

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Blago: Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 6 sklopov:

1. sklop: Osebni računalniki, monitorji, tiskalniki in ostala oprema

2. sklop: Strežniška strojna in programska oprema

3. sklop: Microsoft programska oprema (vključen projekt Stamina)

4. sklop: Ostala programska oprema

5. sklop: Programska oprema za prepoznavo govora

6. sklop: Strojna oprema za projekt Stamina.

Javno naročilo se izvede po odprtem postopku za obdobje najkasneje do konec junija 2021. Sklenjena bo pogodba z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu.

DOBAVA BLAGA

Rok dobave: čim prej oz. najkasneje 30 dni od prejema pisnega naročila na lokacije naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem. Dobava bo potekala sukcesivno, najkasneje do konec junija 2021.

DOSTOP DO POVEZAVE ZA ODDAJO ELEKTRONSKE PONUDBE

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxxx?xxxxxxXxx00000

POVABILO

Naročnik vljudno vabi ponudnika, da odda svojo ponudbo po priloženi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

DIREKTOR

prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

I. PREDMET

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018), predpisi s področja javnega naročila in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx Maribor, na portalu javnih naročil, objavil razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku (EU obrazec), za nabavo blaga: Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 6 sklopov:

1. sklop: Osebni računalniki, monitorji, tiskalniki in ostala oprema

2. sklop: Strežniška strojna in programska oprema

3. sklop: Microsoft programska oprema (vključen projekt Stamina)

4. sklop: Ostala programska oprema

5. sklop: Programska oprema za prepoznavo govora.

6. sklop: Strojna oprema za projekt Stamina.

Kot ponudnik lahko na razpisu sodeluje vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter v postopku javnega naročanja izkaže interes s tem, da naročniku odda elektronsko ponudbo.

Naročnik bo z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu sklenil pogodbo za obdobje sukcesivne dobave, najkasneje do konec junija 2021.

II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudba mora biti vrednostno izkazana v evrih. Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja posebej izkazano.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednje dokumente:

1. ponudbo - priloga 1;

2. podatke o ponudniku - priloga 2;

3. podatke o podizvajalcih/partnerjih - priloga 3;

4. izjavo ponudnika o podizvajalcih/partnerjih - priloga 4;

5. vzorec kupoprodajne pogodbe - priloga 5;

6. predračun s specifikacijo predračuna - priloga 6;

7. izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev + ESPD - priloga 7;

8. strokovna priporočila (reference) - priloga 8;

9. izjavo ponudnika o kvaliteti in tehničnih prednostih blaga - priloga 9;

10. izjavo ponudnika o predložitvi menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - priloga 10;

11. izjavo o predložitvi bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi - priloga 11.

Ponudba, s ponudbeno dokumentacijo, mora biti izdelana na obrazcih oz. dokumentih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila na portalu. Ponudnik dokumentacije ne sme spreminjati.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

III. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDBNIKOV

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov/partnerjev/podizvajalcev na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

1. Osnovna sposobnost ponudnika/partnerja/podizvajalca

1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku/partnerju/podizvajalcu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

• terorizem (108. člen KZ-1),

• financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

• ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

• novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

• spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

• trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

• sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

• kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

• goljufija (211. člen KZ-1),

• protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

• povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

• oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

• poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

• goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

• preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

• preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

• preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

• neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

• neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

• ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

• izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

• zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

• zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

• zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

• zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

• nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

• nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

• ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

• ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

• pranje denarja (245. člen KZ-1),

• zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

• uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

• izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

• davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

• tihotapstvo (250. člen KZ-1),

• zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

• oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

• izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

• jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

• dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

• sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

• dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

• hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: ESPD obrazec (naročnik bo od ponudnikov, katerim namerava oddati javno naročilo, za podjetje in za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa in vse osebe, ki so pooblaščene za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, zahteval potrdilo Ministrstva za pravosodje ali zapriseženo izjavo ali izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo, da na dan poteka roka za oddajo ponudb ni obstajal izključitveni razlog iz 1. odstavka 75. člena ZJN – velja za ponudnika/partnerja/podizvajalca)

2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik/partner/podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

1. Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokazilo: ESPD obrazec

3. Ekonomska in/ali finančna sposobnost

1. Ponudnik mora izkazati, da ima potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila

Dokazilo: potrdilo Agencije Republike Slovenije oz. pristojne banke za plačilni promet (kot npr. BON), iz katerega bo razvidno, da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih računov in ni starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb)

4. Tehnična in/ali strokovna sposobnost

1. Ponudnik mora navesti, da ima potrebne izkušnje za izvajanje javnega naročila po posameznem sklopu

Dokazilo: navedba ustreznih referenc iz prejšnjih naročil po posameznem sklopu

GARANCIJE:

1. Ponudnik mora predložiti izjavo ponudnika, da bo ob podpisu pogodbe predložil menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV – velja za 1. sklop – priloga 10.

2. Ponudnik mora predložiti skenirano originalno brezpogojno izjavo banke ali zavarovalnice, da bo ob uspešni končni primopredaji predložil bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV – velja za 1. sklop – priloga 11.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

IV. POJASNILA, DOPOLNITVE IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE

Pojasnila (odgovori, vprašanja, dopolnitve, popravki, spremembe,…) potekajo preko portala javnih naročil.

Vsa pojasnila o dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudnik pisno zahteva preklo portala javnih naročil.

Naročnik si, v skladu s 67. členom ZJN, pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil. Vsaka sprememba oz. dodatek, kakor tudi vprašanja in odgovori postanejo sestavni del dokumentacije za oddajo javnega naročila.

Ponudniki lahko v pisni obliki pravočasno - do vključno 30. 10. 2020 do 12.00. ure - zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe.

Naročnik bo pisni odgovor (pojasnila in spremembe ali dopolnitve) poslal pravočasno.

Po poteku roka za predložitev ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V. NAČIN IN ČAS PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika - Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 –

OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Vse ostale obrazce, potrdila, izjave, dokazila in tehnično dokumentacijo pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. Prav tako naloži v razdelek »Drugi dokumenti« še enkrat obrazec priloge 6 Predračun in obvezno v excell tabeli specifikacijo predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.

V primeru razhajanj med podatki za veljavne štejejo podatki v razdelku »Drugi dokumenti«

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 18. 11. 2020 do 9.00. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

VI. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne, 18. 11. 2020 in se bo začelo ob 9.30. uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf. dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

VII. VRSTA, OPIS IN OBSEG BLAGA

Vrsta blaga:

Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 6 sklopov:

1. sklop: Osebni računalniki, monitorji, tiskalniki in ostala oprema

2. sklop: Strežniška strojna in programska oprema

3. sklop: Microsoft programska oprema (vključen projekt Stamina)

4. sklop: Ostala programska oprema

5. sklop: Programska oprema za prepoznavo govora.

6. sklop: Strojna oprema za projekt Stamina.

Naročnik bo sklenil kupoprodajno pogodbo z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu.

Ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj 2 leti po izteku garancijske dobe.

Opis blaga:

Sklop 1 : Nakup osebnih računalnikov, monitorjev, xxxxxxxxxxx

in ostale opreme

Namizni Računalnik TIP1 x 80 KOS

Operacijski sistem	Windows 10 Professional SLO
CPU	Intel Core i3-9100 (vsaj 4 jedra, osnovna frekvenca 3.6 GHz, 6 MB Cache) ali boljši
RAM	4GB DDR4 2666MHz (1 DIMM),  možnost nadgradnje na 64GB ali več, vsaj 2 razširitveni mesti prosti
Razširitvene reže	Vsaj 1 x PCI Express 3.0 x16 LP, 2 x PCI Express x1 LP
Ležišče	1 x 3.5" interni + 1 x 2.5" interni (za SSD disk) + 1 x ležišče za optično enoto + 1 x ležišče za čitalec multimedijskih kartic + 2 x M.2 ležišče, od tega 1 x za WLAN kartico in 1x za M.2 SSD
Trdi disk	256GB SSD PCIe NVMe
Optična enota	Vgrajena DVD-RW
Priključki	Spredaj: Vsaj 4 x USB 2.0 ali 3.1 Type-A in vsaj 1 x USB 3.1 Type-C, vsaj 1 x priključek za mikrofon in 1x za slušalke, vgrajen čitalec SD kartic Zadaj: Vsaj 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x serijski port, 1 x RJ-45,  1 x VGA, 2 x DisplayPort, 1 x Audio izhod; vsi priključki morajo biti dostopni direktno na ohišju, adapterji in razdelilci niso dovoljeni
Grafička kartica	Intel HD Graphics
Mrežna kartica	Ethernet 10/100/1000
Tipkovnica	USB Slovenska, od istega proizvajalca kot ponujeni računalnik
Miš	USB optična, od istega proizvajalca kot ponujeni računalnik
Zvočna kartica	HD Audio, vgrajen zvočnik
Ohišje	Small form factor, max. dimenzije: 100 mm Š X 338 mm G X 344 mm V (širina X globina X višina)
Napajalnik	Vsaj 210W Autosensing z minimalno 85% učinkovitostjo PSU

Hrupnost	Hrup računalnika merjeno po ISO 9296 pri normalnem delovanju ob dostopanju le do podatkov na trdem disku ne sme preseči LpAm<=26 dBA
Garancija	Garancija proizvajalca min. 3 leta na lokaciji kupca
Ostalo	Reža za Kensington varnostni kabel, predpriprava za mehanski zaklep, nadzor pristopa/boot-a izmemnljivim medijem (CD, access/boot control), individualno blokiranje vseh USB portov in serijskega porta, zaklep USB portov v BIOSu na način, da ni možno kopiranje in prenos podatkov preko zunanjih USB diskov, pri tem, da USB tipkovnica in USB miška delujeta, stikalo za zaznavanje vdora v ohišje in zapis vseh dogodkov v BIOS, Možnost zagona računalnika preko USB tipkovnice, TPM 2.0, Energy Star 6.1

Monitor TIP1 x 80 KOS

Zaslon:	23.8˝ Wide, 16:9
Resolucija minimalno:	1920×1080 IPS
Velikost pike:	0,265 x 0,265 mm
Priključki:	VGA, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2
Vidni kot horizontalno:	178°
Vidni kot vertikalno:	178°
Nagib zaslona:	-5°/ +23°
Vrtenje zaslona:	+/- 45°
Pivot 90°:	DA
Nastavitev višine zaslona:	Vsaj 110 mm
Svetilnost:	250 cd/m2
Kontrast:	1000:1
Odzivni čas:	6 ms
USB HUB:	Vsaj 3x USB 3.0 priključki na monitorju
Certifikati:	ENERGY STAR, TCO 7.0, EPEAT Gold
Garancija	Garancija proizvajalca min. 3 leta na lokaciji kupca
Ostalo:	Priložen VGA, DisplayPort in USB kabel, Monitor istega proizvajalca kot delovna postaja

Monitor TIP2 x 2 kom

Medicinski diagnostični mamografski zaslon 8MP
Element	Specifikacija
Vrsta ekrana	Barvni (IPS)
Ločljivost slike	4096 x 2160 (17:9 aspect ratio)
Velikost pike	0,1704 x 0,1704mm
Velikost vidnega polja	697,9 x 368,0 mm
Vidni kot (horizontalno in vertikalno)	178°
Senzor	Backlight Sensor, Integrated Front Sensor, Presence Sensor, Ambient Light Sensor
Kontrast	Najmanj 1450:1
Odzivni čas	20ms (on/off)
Maksimalna svetilnost	850 cd/m²
Svetilnost v kalibrirnem DICOM načinu (GSDF)	500 cd/m²
Tip osvetlitve	LED
Programska kontrola kvalitete RadiCS	DA
Certifikati	CE (Medical Device Directive), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, WEEE, CCC, EAC, Certifikat za diagnostiko mamografskih slik
Garancija	5 let

Laserski tiskalnik TIP1 x 80 KOS

Tehnologija	Laser
Hitrost tiskanja črnobelo	vsaj 40 strani/min
Čas izpisa 1 strani mono (sekunde)	<= 7 sekund
Ločljivost tiskanja (dpi)	vsaj 0000x0000
Procesor (Mhz)	vsaj 1GHz
Spomin (MB)	vsaj 512MB

Emulacije	PCL6, PSL3
Priključki	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)
Predal (listov)	250 listni predal za papir, podajalnik za tiskanje posameznih listov
Obračalnik – duplex	DA
Mesečna zmogljivost (strani)	do 90.000
Garancija	vsaj 36 mesecev
Možnost dodatnega podajalnika	DA
Toner	Možnost vgradnje tonerja za vsaj 15000 kopij ki je deklariran v skladu s standardom ISO/ IEC 19752
Ostalo	Tiskalnik mora biti skladen s trenutnim načinom dela v ZD MB (izpis napotnic, receptov, nalepk iz BIS-a ZD MB)

NAMIZNA ČRNOBELA LASERSKA MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA A4 x 15 KOS

Tehnologija	Laser
Funkcionalnost	Tiskanje, Kopiranje, Skeniranje, faksiranje
Hitrost tiskanja črnobelo	vsaj 40 strani/min
Format kopiranja	najmanj A5 do A4
Čas izpisa 1 strani mono (sekunde)	<= 7 sekund
Ločljivost tiskanja (dpi)	vsaj 600x600
Procesor (Mhz)	vsaj 1GHz
Spomin (MB)	vsaj 1GB
Emulacije	PS3, PCL5e, PCL6, PDF
Priključki	USB 2.0
Predal (listov)	250 listni predal za papir, podajalnik za tiskanje posameznih listov
Večnamenski podajalnik	Vsaj 100 listov
Obračalnik – duplex	Dvostransko kopiranje in tiskanje avtomatski podajalec in obračalec originalov ter obojestransko tiskanje in kopiranje (duplex)
Mrežni skener	DA, datotečni format TIFF, PDF, ločljivost do 600 dpi, Scan to e-mail, scan to FTP, scan to Windows shared disk
Razpon pomanjšav, povečav	min. 50 % - 200 %
Vmesnik za mrežno tiskanje	Ethernet 10/100/1000,NDPS, AirPrint, MS Server 20xx, Ms windows 7,8,10 (TCP/IP )
Garancija	vsaj 48 mesecev

NAMIZNA BARVNA LASERSKA MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA A4 x 5 KOS

Tehnologija	Laser
Funkcionalnost	Tiskanje, Kopiranje, Skeniranje, faksiranje
Hitrost tiskanja črnobelo	vsaj 40 strani/min
Format kopiranja	najmanj A5 do A4
Čas izpisa 1 strani mono (sekunde)	<= 7 sekund
Ločljivost tiskanja (dpi)	vsaj 600x600
Procesor (Mhz)	vsaj 1GHz
Spomin (MB)	vsaj 1GB
Emulacije	PS3, PCL5e, PCL6, PDF
Priključki	USB 2.0
Predal (listov)	250 listni predal za papir, podajalnik za tiskanje posameznih listov
Večnamenski podajalnik	Vsaj 100 listov
Obračalnik – duplex	Dvostransko kopiranje in tiskanje avtomatski podajalec in obračalec originalov ter obojestransko tiskanje in kopiranje (duplex)
Mrežni skener	DA, datotečni format TIFF, PDF, ločljivost do 600 dpi, Scan to e-mail, scan to FTP, scan to Windows shared disk
Razpon pomanjšav, povečav	min. 50 % - 200 %
Vmesnik za mrežno tiskanje	Ethernet 10/100/1000,NDPS, AirPrint, MS Server 20xx, Ms windows 7,8,10 (TCP/IP )
Garancija	vsaj 48 mesecev

Termični tiskalnik TIP1 x 5 kom

Termični tiskalnik (kot npr. Zebra GX430t)

Tehnične podrobnosti

• metoda izpisa: s termalnim prenosom/direktno termalno

• hitrost izpisa: 152 mm na sekundo

• ločljivost: 300dpi

• max. širina izpisa: 104 mm

• flash ROM: 8 MB SDRAM (4 MB na voljo uporabniku); 4 MB Flash (1.5 MB na voljo uporabniku)

• priključki : Serial RS-232 (DB-9), USB V1.1, Internal 10/100 Print Server (nadomesti serijski port)

• emulacija znakov: ZPL II, ZPL, EPL2 (podpora UNICODE oziroma slovenske fonte)

• funkcija nastavitev jakosti tiskanja

• transmisivno in refleksivno zaznavanje medija (nalepk)

• dimenzije naprave (ŠxVxG) [cm]: 200 mm x 200 mm x 255 mm

Prenosni računalnik TIP1 x 10 koS

Operacijski sistem:	Windows Professional zadnja aktualna verzija
Ohišje:	Debelina prenosnika največ 19.95 mm, ohišje ojačano z aluminijem
Teža:	Največ 2,1kg
Zaslon:	15,6" FHD IPS (1920×1080) nesvetleč
Procesor:	Intel Core i3-8130U vsaj 2 jedri, osnovna frekvenca 2.2 GHz, 4 MB Cache) ali boljši
Pomnilnik:	4GB DDR4  2400MHz, možnost nadgradnja na 32GB, vsaj 1 prosta reža
Kapaciteta diska:	256 GB SSD PCIe NVMe, prostor za vgradnjo dodatnega 2.5« trdega diska
Grafični vmesnik na osnovni plošči:	Integrirana Intel HD
Priključki:	1 x USB 3.0 Type-C Gen2,2 x USB 3.1 Type-A, 1 x USB 2.0, HDMI, Micro SD Card, Headphone and microphone combo jack, RJ45
Vmesniki:	Intel 3165AC+BT 1x1 No vPro, Bluetooth® 4.1
Vgrajen zvočnik in mikrofon:	DA
Integrirana kamera:	DA, 720p
Baterija:	3 celična 45 Wh, Rapid Charge, polnjenje baterije do 80% v 1 uri
Tipkovnica:	slovenska, preprečuje vdor tekočine v notranjost prenosnika, ločeni numerični del
Miška:	Vgrajena sledilna ploščica in sledilna paličica
Priključek za docking station:	Da, USB Type-C
Ostalo:	Vgrajen čitalec prstnih odtisov, TPM 2.0, Napajalnik 65W
Garancija	Garancija proizvajalca min. 3 leta

TABLIČNI računalnik TIP1 x 10 koS

Operacijski sistem:	Android ver. 8.0 (jezik :Slovenski)
Zaslon velikost:	Diagonala 25,7 cm (ali večja)
Zaslon ločljivost:	1920x1200
Zaslon tehnologija panela:	IPS
Procesor:	Qualcomm Snapdragon 801 ali boljši
Pomnilnik:	Notranji:32 GB, Pomnilnik(RAM):3 GB (ali več)
Omrežje	LTE (download up to 300 Mbit/s / upload up to 50 Mbit/s), DC-HSDPA+ (download up to 42 Mbit/s / upload up to 5.76 Mbit/s) Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac，2.4＆5 GHz Bluetooth: BT 4.2, compatible with BT 3.0, BT 2.1+ EDR
Integrirana kamera:	Spredaj : 8MP, Zadaj: 8MP (ali več)

Baterija:	7200 mAh (ali več)
Garancija	Garancija proizvajalca min. 2 leti

TABLIČNI računalnik TIP2 x 25 koS

Operacijski sistem:	iPadOS
Zaslon velikost:	Diagonala 10.2 palcev (ali večja)
Zaslon ločljivost:	2160x1620
Zaslon tehnologija panela:	IPS
Procesor:	Apple a10 fusion (2.34 GHz)
Pomnilnik:	Notranji:128 GB, Pomnilnik(RAM):3 GB (ali več)
Omrežje	Wi-Fi standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac，
Integrirana kamera:	Ločljivost glavnega aparata: 8MP
Barva ohišja	Temno siva
Zaščitni ovitek	Črne barve, sintetično usnje, magnetna sprednja stran pokrova
Garancija	Garancija min. 2 leti

Robotizirani CD/DVD snemalec x 1 KOS

Hitrost razmnoževanja in tiskanja	do 30 cd/h pri 600MB zapolnitvi do 15 dvd/h pri 3,8 GB zapolnitvi
Podpora medijem	CD-R,DVD-R,DVD+R,DVD-R DL, DVD+R DL
Priključki	USB 2.0 ali Ethernet
Ostalo	Možnost zapisovanja DICOM pregledov in pregledovalnika neposredno iz Issa RIS/PACS sistema
Garancija	vsaj 36 mesecev

PROJEKTOR TIP1 x 2 KOS

Tehnologija	DLP
Format slike:	16:10 (osnovni), 4:3, 16:9
Osnovna ločljivost:	1280x800 WXGA
Podprte ločljivosti:	do 1920x1200 (WUXGA)
Video standardi:	NTSC (480ip), PAL (576ip), HDTV (720p, 1080ip)
Svetlobni tok:	3500 ANSI lumnov
Kontrast:	18000:1
Življ. doba žarnice:	do 15.000 ur (Dynamic)
Velikost slike (diagonala):	0,8 - 7,6 m
Projekcijska razdalja:	1,1 - 10,0 m

Glasnost (Normal):	31 db
Barvna kakovost:	30-bitna
Zvočnik:	1x3W
Vhodni priključki:	VGA 15 pin D-Sub, S-Video 4 pin mini DIN, Kompozitni video RCA, 2x HDMI, USB-B, 2x Avdio 3,5 mm mini-jack, RS-232
Izhodni priključki:	Monitor VGA 15 pin D-Sub, Avdio 3,5 mm mini-jack
Način montaže:	Stropni nosilec
Garancija za projektor:	24 mesecev
Garancija za žarnico:	6 mesecev

spletna kamera TIP1 x 5 KOS

Tehnične specifikacije Full HD ločljivost (1080p); 30 sličic na sekundo Ločljivost fotografij: 2 MP 85° vidni kot Prenos slike, posnetkov na priljubljena družbena omrežja z enim klikom Vgrajen mikrofon s tehnologijo za digitalno odpravljanje hrupa Objektiv iz trdnega stekla (odpornost na praske) Samodejna korekcijska osvetlitev Uravnavanje beline Kodiranje video signala Enostavna namestitev – USB Plug&Play USB kabel dolžine 1.5m Podprti operacijski sistemi: Windows. Linux, Mac OS Garancija: 12 mesecev

računalniški zvočniki TIP1 x 5 KOS

Tehnične specifikacije (kot npr.: Trust zvočniki 20179 Arys 2.0) Konfiguracija 2.0 Vmesnik 3,5mm jack vhod, 3,5mm jack izhod Skupna zmogljivost RMS 14 W Sateliti (RMS) 14 W Frekvenčni razpon min. 20 Hz Frekvenčni razpon max. 20 kHz Napajanje USB Barva črna

Diktafon TIP1 x 5 kom

Diktafon (kot npr. Olympus RecMic RM-4010P)

• Tip mikrofona (elektrokondenzatorski)

• Premer mikrofona min. 10mm

• Senzitivnost mikrofona (-37dB pri 1kHz)

• Razmerje signal/šum >71dBA

• Minimalni frekvenčni odziv mikrofona (100 – 14000Hz)

• USB priklop (kabel min. dolžine 2m)

• Min. 3 programabilne tipke

USB nožni krmilnik TIP1 x 2 kom

USB nožni krmilnik (kot. Npr. Olympus RS28H – USB)

• 3 pedali (programabilni)

• dolžina USB kabla min. 2m

Prenosni disk TIP1 x 2 kom

Zunanji prenosni disk (kot npr. Seagate zunanji disk Backup Plus HUB 10 TB, USB 3.0)

• Tip - magnetni (klasični) diski

• Kapaciteta trdega diska - 10000 GB

• Format trdega diska - 3.5“

• Vmesnik USB 3.0

• Barva črna

• Širina 100 mm

• Višina 140 mm

• Debelina 32 mm

• Teža 1640 g

Sklop 2 : Nakup strežniške strojne in programske opreme

Naročnik ima omrežje zgrajeno iz HPE stikal Aruba, ki ga želi nadgraditi z dodatnimi stikali. Zaradi enostavnejšega upravljanja celotnega sistema morajo imeti ponujena stikala enak OS (ArubaOS (ProVision)) kot obstoječa HP Procurve stikala v omrežju.

Mrežno stikalo – 48 portno 1Gbps/10Gbps – 5 koS

Porti

Vsaj 48 RJ45 PoE+ portov hitrosti 10/100/1000 Vsaj 4 x 1/10Gbps SFP/SFP+ portov Vsaj 1 x dual-personality serial console port (RJ45/USB micro-B)

Pomnilnik	vsaj 4GB flash memory vsaj 12 MB predpomnilnika za pakete vsaj 1 GB DDR3 SDRAM
Performanse	Prepustnost vsaj do 110 milion pps Hitrost stikala naj bo vsaj 172 Gbps 1000 Mb latenca: < 3.8 us (64-byte packets) 10 Gb latenca: < 1.6 us (64-byte packets) Velikost MAC tabele vsaj 16000 vnosov podpora za velike pakete – Jumbo Frame vsaj 9220 byte PoE power vsaj 370W PoE+
L2 funkcionalnosti	Podpora za 4094 VLAN ID Podpora za vsaj 500 sočasnih VLANov Podpora za IEEE 802.1d in 802.1w Multiple Spanning Tree protokol Podpora za IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokol Podpora za Rapid Per-VLAN Spanning Tree (RPVST+) protokol Podpora za GVRP in MVRP protokola
L3 funkcionalnosti	Podpora za IPv4 in IPv6 Podpora vsaj za RIP/RIPng protokol in statične poti Podpora za vsaj 2000 IPv4 poti Podpora za vsaj 1000 IPv6 poti Podpora za vsaj 256 statičnih poti Podpor za DHCP server funkcionalnost
Visoka razpoložljivost	Podpora za združevanje portov (LACP protokol) Podpora za vsaj 24 statičnih ali dinamičnih skupin portov (trunk) Podpora za vsaj 8 portov po posamezni skupini
Kvaliteta storitve (QoS)	podpora za uporabo L2, L3 in L4 informacij pri klasifikaciji prometa Podpora za IEEE 802.1p Traffic prioritization Podpora za Rate Limiting (per port, per queue)
Varnost	podpora za IPv4/IPv6 dostopovne sezname (ACL) podpora za 802.1X, MAC in WEB avtentikacijo podpora za STP BPDU Port Protection podpora za STP Root Guard podpora za DHCP Protection podpora IP Source Guard podpora za Dynamic ARP Protection podpora za Port Security podpora za izolacijo portov na L2 nivoju

Upravljanje	možnost upravljanja stikala preko namenskega RJ45 konzolnega porta možnost polnega upravljanja stikala preko komandne vrstice in web vmesnika podpora za SSHv1/SSHv2 varno povezavo varni web grafični upravljalski vmesnik (SSL) podpora za SNMPv1/v2c/v3 podpora za RMON podpora za RADIUS, TACACS+ možnost uporabe IPv6 za upravljanje stikala (FTP, TFTP, DHCP, DNS, Syslog, Radius) podpora za sFlow ali podoben protokol podpora za sporočanje lokacije in nadgradnje sistemske kode preko DHCP protokola Podpora za Dual Flash images
Konvergenca	podpora za LLDP (IEEE 802.1AB) podpora LLDP-MED podpora sprejemanju in prepoznavanju CDP paketov
Ostalo	Poraba naj ne presega 460W z uporabo PoE višina 1U priložen pribor za vgradnjo v 19-palčno omaro Zraven stikal morajo biti ponujene licence za vse funkcionalnosti Garancija »Lifetime« oziroma najmanj 5 let Brezplačno tehnično podporo v delovnih urah in vsaj 3 leta brezplačno tehnično podporo v režimu 24x7 Brezplačne nadgradnje programske opreme v obdobju garancije stikala

Strojna oprema mora biti tovarniško nova (ne obnovljena), kar mora ponudnik dokazati z izjavo principala ali njegovega nosilca poslovanja v Sloveniji

Mrežno stikalo – 24 portno 1Gbps - 5 kos

Porti	Vsaj 24 RJ45 PoE+ portov hitrosti 10/100/1000 Vsaj 4 x 1Gbps SFP portov Vsaj 1 x dual-personality serial console port (RJ45/USB micro-B)
Pomnilnik	vsaj 128MB flash memory vsaj 1,5 MB predpomnilnika za pakete vsaj 256GB DDR3 SDRAM
Performanse	Prepustnost vsaj do 41 milion pps Hitrost stikala naj bo vsaj 56 Gbps 1000 Mb latenca: < 2.3 us (64-byte packets) Velikost MAC tabele vsaj 16000 vnosov podpora za velike pakete – Jumbo Frame vsaj 9220 byte PoE power vsaj 195W PoE+

L2 funkcionalnosti	Podpora za 4094 VLAN ID Podpora za vsaj 500 sočasnih VLANov Podpora za IEEE 802.1d in 802.1w Multiple Spanning Tree protokol Podpora za IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokol Podpora za Rapid Per-VLAN Spanning Tree (RPVST+) protokol Podpora za GVRP
Visoka razpoložljivost	Podpora za združevanje portov (LACP protokol) Podpora za vsaj 8 portov po posamezni skupini
Kvaliteta storitve (QoS)	Podpora za uporabo L2, L3 in L4 informacij pri klasifikaciji prometa Podpora za IEEE 802.1p Traffic prioritization Podpora za Rate Limiting (per port, per queue)
Varnost	podpora za IPv4/IPv6 dostopovne sezname (ACL) podpora za 802.1X, MAC in WEB avtentikacijo podpora za STP BPDU Port Protection podpora za STP Root Guard podpora za DHCP Protection podpora IP Source Guard podpora za Dynamic ARP Protection podpora za Port Security podpora za izolacijo portov na L2 nivoju
Upravljanje	možnost upravljanja stikala preko namenskega RJ45 konzolnega porta možnost polnega upravljanja stikala preko komandne vrstice in web vmesnika podpora za SSHv1/SSHv2 varno povezavo varni web grafični upravljalski vmesnik (SSL) podpora za SNMPv1/v2c/v3 podpora za RMON podpora za RADIUS, TACACS+ možnost uporabe IPv6 za upravljanje stikala (FTP, TFTP, DHCP, DNS, Syslog, Radius) podpora za sFlow ali podoben protokol Podpora za Dual Flash images Podpora za več konfiguracijskih datotek
Konvergenca	podpora za LLDP (IEEE 802.1AB) podpora LLDP-MED podpora sprejemanju in prepoznavanju CDP paketov

Ostalo Poraba naj ne presega 247W višina 1U priložen pribor za vgradnjo v 19-palčno omaro Zraven stikal morajo biti ponujene licence za vse funkcionalnosti Garancija »Lifetime« oziroma najmanj 5 let Brezplačno tehnično podporo v delovnih urah in vsaj 3 leta brezplačno tehnično podporo v režimu 24x7 Brezplačne nadgradnje programske opreme v obdobju garancije stikala

Strojna oprema mora biti tovarniško nova (ne obnovljena), kar mora ponudnik dokazati z izjavo principala ali njegovega nosilca poslovanja v Sloveniji

Mrežni VPN usmerjevalnik TIP1- 5 kos (kot npr. Mikrotik RB4011iGS+RM)

Vmesniki	Vsaj 10 omrežnih vmesnikov
Zmogljivost	• Propustnost usmerjevalnika vsaj 2,6 Gbps (64 byte) • IPSec VPN propustnost vsaj 770 Mbps (512 byte, AES256/SHA256)
Ostalo	• Podpora za IKEv1, IKEv2 • Podpora modernih IPSec enkripcijskih algoritmov

Mrežni VPN usmerjevalnik za oddaljene lokacije TIP2- 2 kos (kot npr.: Fortigate 40F)

Vmesniki	Vmesniki: • Vsaj 4 omrežni vmesniki • USB vmesnik • Konzolni vmesnik (RJ45)
Zmogljivost	Propustnost požarne pregrade vsaj 5 Gbps (1518/512/64 byte) • Latenca pod 5 us • IPSec VPN propustnost vsaj 4,4 Gbps (512 byte, AES256/SHA256) • SSL VPN propustnost 490 Mbps • SSL Inspection propustnost vsaj 310 Gbps • Število sočasnih sej vsaj 700000 • IPS propustnost vsaj 1Gbps • NGFW propustnost vsaj 800 Mbps • Threat Protection propustnost vsaj 600 Mbps
Ostalo	• Podpora za IPS, Antivirus, URL filter funkcionalnost • Rešitev brez ventilatorjev • SDWAN funkcionalnost • Podpora za IKEv1, IKEv2 • Podpora modernih IPSec enkripcijskih algoritmov

Sklop 3 : Nakup/NAJEM MICROSOFT programske opreme

Šifra	Naziv produkta	količina
ET901M	Microsoft Windows Pro 10 FPP slovenski, USB - HAV-00101	70 kom
79P-057	OfficeProPlus 2019 SNGL MV	5 kom
021-106	OfficeStd 2019 SNGL MVL	50 kom
	Office365 Business Premium	15 kom (najemnina za 36 mesecev)
	Office365 Business Premium – projekt Stamina	10 kom (najemnina za 24 mesecev)

Sklop 4 : Nakup OSTALE programske opreme

Šifra	Naziv produkta	količina
	RadiAnt DICOM viewer	10 kom

Sklop 5 : Nakup programske opreme za prepoznavo govora

Šifra	Naziv produkta	količina
	Programski paket za prepoznavo govora	3 kom

Zaradi konfiguracije in namestitve novih licenc v centralni ISSA PACS/RIS sistem ter integracije modula za prepoznavo govora v ISSA Network Station, mora biti ponudnik partner podjetja VamsTec d.o.o. Zagreb, ki je prozvajalec programske opreme ISSA.

Tehnične zahteve in funkcionalnosti:

Programski paket za prepoznavo govora x 3kom

(v ceno morajo biti vključene storitve namestitve vseh komponent potrebnih za prepoznavo govora, vzdrževanje slovarja, dobava in namestitev novih verzij programske opreme za prepoznavo govora, konfiguracija sistema, izobraževanje uporabnikov, 1 leto vzdrževanja)

Programski paket za prepoznavo govora

• Avtomatska prepoznava govora v slovenskem jeziku za področje radiologije,

• Govor se mora v tekstovni obliki avtomatsko izpisovati v oknu za pisanje izvidov v programskem modulu ISSA RIS/PACS, ki se v ZD MB uporablja za pisanje izvidov

Sklop 6 : Nakup opreme za PROJEKT »STAMINA«

Prenosni računalnik TIP2 x 10 koS

Operacijski sistem:	Windows Professional zadnja aktualna verzija
Ohišje:	Debelina prenosnika največ 19.95 mm, ohišje ojačano z aluminijem
Teža:	Največ 2,2kg

Zaslon:	15,6" FHD IPS (1920×1080) nesvetleč
Procesor:	Intel Core i7-8565U vsaj 4 jedrA, osnovna frekvenca 1.8 GHz, 8 MB Cache) ali boljši
Pomnilnik:	16GB DDR4  2400MHz, možnost nadgradnja na 32GB, vsaj 1 prosta reža
Kapaciteta diska:	512 GB SSD PCIe NVMe, prostor za vgradnjo dodatnega 2.5« trdega diska
Grafični vmesnik na osnovni plošči:	Integrirana Intel HD
Optična enota:	DVD+/-RW SuperMulti DL
Priključki:	1 x USB 3.0 Type-C Gen2,2 x USB 3.1 Type-A, 1 x USB 2.0, HDMI, Micro SD Card, Headphone and microphone combo jack, RJ45
Vmesniki:	Intel 3165AC+BT 1x1 No vPro, Bluetooth® 4.1
Brezžične povezave:	Intel Wi-Fi 6 AX200 ax (2x2) in Bluetooth 5
Vgrajen zvočnik in mikrofon:	DA
Integrirana kamera:	DA, 720p
Baterija:	3 celična 45 Wh, Rapid Charge, polnjenje baterije do 80% v 1 uri
Tipkovnica:	slovenska, preprečuje vdor tekočine v notranjost prenosnika, ločeni numerični del
Miška:	Vgrajena sledilna ploščica in sledilna paličica
Priključek za docking station:	Da, USB Type-C
Ostalo:	Vgrajen čitalec prstnih odtisov, TPM 2.0, Napajalnik 65W, torba za prenosnik primerne velikosti (črne barve, več predalov, nepremočljiva)
Garancija	Garancija proizvajalca min. 3 leta

Priklopna postaja TIP1 x 10 koS

Priklopna postaja mora biti kompatibilna z zgoraj navedenim Prenosnikom TIP2

Vrsta priklop	Žične
Vrsta slušalk	Ušesne
Slušalke z mikrofonom	DA
Barva	črna
Frekvenčni razpon	9-23000 Hz
Mere	(Š x V x G) 3 x 8 x 2,8 cm
Teža	0,0117 kg
Ostalo	12,2 mm akustične pog. enote, daljinski upravljalnik na kablu, prostoročno klicanje – izjemna kvaliteta
Garancija	24 mesecev

Slušalke TIP1 x 10 koS

Vrsta priklop	Žične
Vrsta slušalk	Ušesne
Slušalke z mikrofonom	DA
Barva	črna
Frekvenčni razpon	9-23000 Hz
Mere	(Š x V x G) 3 x 8 x 2,8 cm
Teža	0,0117 kg
Ostalo	12,2 mm akustične pog. enote, daljinski upravljalnik na kablu, prostoročno klicanje – izjemna kvaliteta
Garancija	24 mesecev

spletna kamera TIP1 x 4 KOS

Tehnične specifikacije Full HD ločljivost (1080p); 30 sličic na sekundo Ločljivost fotografij: 2 MP 85° vidni kot Prenos slike, posnetkov na priljubljena družbena omrežja z enim klikom Vgrajen mikrofon s tehnologijo za digitalno odpravljanje hrupa Objektiv iz trdnega stekla (odpornost na praske) Samodejna korekcijska osvetlitev Uravnavanje beline Kodiranje video signala Enostavna namestitev – USB Plug&Play USB kabel dolžine 1.5m Podprti operacijski sistemi: Windows. Linux, Mac OS Garancija: 12 mesecev

PROJEKTOR TIP1 x 1 KOS

Tehnologija	DLP
Format slike:	16:10 (osnovni), 4:3, 16:9
Osnovna ločljivost:	1280x800 WXGA
Podprte ločljivosti:	do 1920x1200 (WUXGA)
Video standardi:	NTSC (480ip), PAL (576ip), HDTV (720p, 1080ip)
Svetlobni tok:	3500 ANSI lumnov
Kontrast:	18000:1
Življ. doba žarnice:	do 15.000 ur (Dynamic)
Velikost slike (diagonala):	0,8 - 7,6 m
Projekcijska razdalja:	1,1 - 10,0 m

Glasnost (Normal):	31 db
Barvna kakovost:	30-bitna
Zvočnik:	1x3W
Vhodni priključki:	VGA 15 pin D-Sub, S-Video 4 pin mini DIN, Kompozitni video RCA, 2x HDMI, USB-B, 2x Avdio 3,5 mm mini-jack, RS-232
Izhodni priključki:	Monitor VGA 15 pin D-Sub, Avdio 3,5 mm mini-jack
Način montaže:	Stropni nosilec
Garancija za projektor:	24 mesecev
Garancija za žarnico:	6 mesecev

brezžična dostopna točka TIP1 x 5 KOS

Vrsta naprave	Radijska brezžična
Hitrost prenosa podatkov	2.4GHz – 300Mbps, 5GHz – 867Mbps
Hitrost prenosa Ethernet LAN	10,100,1000
Število uporabnikov	256
MIMO	DA
Vrsta MIMO	Single user MIMO
Omrežni standardi	IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,
Modulacija	16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,CCK,QPSK
Vrsta antene	notranja
Nivo ojačanja antene (maks.)	5.9 dBi
Power Over Ethernet (PoE) Supported	DA (PoE)
Mere naprave (max,)	Širina 150mm, Globina 150mm, Višina 35mm,
Teža	260g
Garancija	36 mesecev

Posebne zahteve naročnika v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (UL RS, št. 51/17 in št. 64/19) so:

1. Osebni računalniki

Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi:

1. Osebni računalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost¹, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde.

Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti:

• potrdilo Energy Star ali

• potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali

• tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.

2. Osebni računalniki morajo biti zasnovani tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva.

Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti:

• jasna navodila za razstavljanje in popravilo, ki omogočajo, da se izdelki pri zamenjavi ključnih komponent ali drugih delov za nadgradnjo ali popravilo razstavijo brez škode (npr. sliko z eksplozijskim pogledom, na kateri so prikazani dostopni deli, ki se lahko zamenjajo, in potrebna orodja, videoposnetek), in

• potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

• ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

3. Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk² ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm³ v dB.

Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti:

• potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

• ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

1 Standardi ENERGY STAR: xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxx.xxx/. Različica, veljavna ob izdaji teh okoljskih primerov in meril,

je 6.1, posodobitve pa so dostopne na spletni strani xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxx.xxx.

2 Hard Drive Operating.

3 LpAm (Low power AM) je oznaka za tlak zvočnih emisij.

2. Prenosni računalniki

Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi:

1. Prenosni računalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde Energy Star⁵ za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe.

Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti:

• potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I − Energy Star, ali

• potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali

• tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.

2. Tablični računalniki in hibridni prenosni računalniki morajo biti zasnovani tako, da je polnljiva baterija zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva, drugi prenosni računalniki pa morajo biti zasnovani tako, da so trdi disk, pomnilnik in polnljiva baterija zlahka dostopni z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljivi. Za polnljivo baterijo, ki je prilepljena ali spajkana na prenosni izdelek, se pojmuje, da ni zlahka dostopna in zamenljiva.

Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti:

• jasna navodila za razstavljanje in popravilo, ki omogočajo, da se izdelki pri zamenjavi ključnih komponent ali drugih delov za nadgradnjo ali popravilo razstavijo brez škode (npr. sliko z eksplozijskim pogledom, na kateri so prikazani dostopni deli, ki se lahko zamenjajo, in potrebna orodja, videoposnetek), in

• potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

• ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

3. Glasnost prenosnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 33 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB.

Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti:

• potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

• ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

5 Standardi Energy Star: xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxx.xxx/. Različica, veljavna ob izdaji teh okoljskih primerov in meril, je 6.1, posodobitve pa so dostopne na spletni strani xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxx.xxx.

3. Zasloni

Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi:

1. Zasloni morajo izpolnjevati najnovejše standarde Energy Star⁹ za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe.

Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti:

• potrdilo Energy Star ali

• potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali

• tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.

9 Standardi Energy Star: xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxx.xxx/. Različica, veljavna ob izdaji teh okoljskih primerov in meril, je 7.0, posodobitve pa so dostopne na spletni strani xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxx.xxx.

4. Oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik

Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi:

1. Naprave s funkcijo enobarvnega tiskanja in fotokopiranja, katerih največja hitrost delovanja presega 24 strani na minuto za papir formata A4, morajo imeti funkcijo samodejnega dvostranskega tiskanja oziroma fotokopiranja (enota dvojnega izpisa) v izvirni programski opremi, ki jo je zagotovil proizvajalec. Dvostransko tiskanje oziroma fotokopiranje mora biti nastavljeno kot privzeto. Vse druge naprave z manjšo največjo hitrostjo delovanja morajo vključevati možnost tiskanja oziroma fotokopiranja v programski opremi ali ročnih nastavitvah.

Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti:

– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.

2. Oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik mora izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR¹¹ za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe.

Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti:

• potrdilo ENERGY STAR ali

• potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali

• tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.

3. Glasnost opreme s funkcijo tiskanja oziroma kopiranja mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati hrupa v vrednosti 53 dB, če gre za opremo, ki bo nameščena lokalno.

Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti:

• potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali

• ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

11 Standardi Energy Star: xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxx.xxx/. Različica, veljavna ob izdaji teh okoljskih primerov in meril, je 2.0, posodobitve pa so dostopne na spletni strani xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxx.xxx.

Delež opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, mora znašati najmanj 70 % vseh artiklov.

Obseg blaga:

Ponudnik mora ponuditi vrsto blaga, ki je predmet javnega naročila v celoti po posameznem sklopu – to je 100 % razpisane vrste blaga za vsak posamezen sklop.

Blago, ki je predmet javnega naročila se bo torej oddalo po sklopih. Ponudnik lahko predloži ponudbo za en, več ali za vse sklope, osnovni podatki pa se predložijo v okviru predložene ponudbe.

Ponudba, ki ne bo ustrezala kriterijem iz te točke navodil, se smatra, da ne izpolnjuje razpisanih pogojev in se izloči iz nadaljnje obravnave.

VIII. DOPOLNITEV PONUDB

V kolikor naročnik ugotovi, da je ponudba nepopolna ali napačna oz. če posamezni dokumenti manjkajo, sme od ponudnikov zahtevati, da v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije njihovih ponudb.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.

Pri tem ni dovoljeno dopolnjevali ali popravljati cene brez DDV na enoto, vrednost postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede drugačne ponudbe.

Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbe bo naročnik posredoval ponudnikom v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistemu e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ne pojasni oz. ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.

IX. PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB

Pri pregledu ponudb bo naročnik preveril izpolnitev naslednjih pogojev:

• ali je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v razpisni dokumentaciji

• ali za ponudnika, ki je oddal ponudbo ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN in ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje

in oddal naročilo na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi najnižje končne vrednosti ponudbene z DDV po posameznem sklopu.

Naročnik si pred izbiro pridržuje pravico do svoje izbire najugodnejše ponudbe in nima nobenih obveznosti do ponudnikov, ki ne bodo izbrani kot najugodnejši.

X. CENA IN PLAČILNI POGOJI

Cena v ponudbi je fiksna, izražena v € in oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – razloženo in zmontirano (kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem), vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, carinske stroške, stroške montaže, preizkusa, priučitve naročnikovega osebja, stroške vzdrževanja v garancijskem roku, stroške odstranitve embalaže, stroške zavarovanje ter druge), popuste in DDV.

Naročnik bo v primeru spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo smiselno upošteval tudi ostala določila 95. člen ZJN-3.

DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN-3.

Rizik za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove, ali premalo obračunan DDV, je na strani ponudnika.

Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.

V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Plačilni pogoji: Naročnik bo blago plačal v roku 30 dni od dobave oz. najemnino za 3. sklop mesečno, ob uspešni primopredaji in pravilni izstavitvi e-računa.

XI. NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN, pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN, jo bo naročnik zavrnil.

XII. MERILA, KI BODO UPORABLJENA PRI OCENJEVANJU PONUDB IN PRI

IZBIRI NAJUGODNEJŠE PONUDBE

1. Ocenjevanje ponudb

Naročnik bo ponudbe ocenjeval na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi najnižje končne vrednosti ponudbe z DDV po posameznem sklopu.

2. Izbira najugodnejše ponudbe

Pri izbiri najugodnejše ponudbe naročnik upošteva edino merilo cena.

XIII. PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

• kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

• navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter

• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

• glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

• podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

• glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

XIV. SKUPNA PONUDBA

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo.

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

• navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

• pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

• neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

• področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

• način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

• določbe v primeru izstopa xxxxxxxxxxxx od partnerjev v skupini,

• reševanje sporov med partnerji v skupini,

• druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

• rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

XV. PONUDNIKI S SEDEŽEM IZVEN RS

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke III. točke teh navodil v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

XVI. STATUSNE SPREMEMBE

V primeru statusnih sprememb ponudnika bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej.

Naročnik bo priznal kontinuiteto poslovanja v primerih:

• če je ponudnik univerzalni pravni naslednik svojega prednika,

• če je ponudnik naslednik, ki od svojega prednika v celoti prevzame poslovanje, kadre in potrebno infrastrukturo, ki zadeva predmet javnega naročila. Na razpolago mora imeti tudi dovolj kapitala in finančnih virov za uspešno izvedbo naročila.

Če ti pogoji ne bodo izpolnjeni v celoti, naročnik kontinuitete ne bo priznaval.

XVII. VARIANTNE PONUDBE

Vsak ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti po razpisanih pogojih. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

XVIII. OBVEZE PONUDNIKA

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati vse obveznosti, tudi tiste, ki izhajajo iz pogodbe (vzorec) in niso posebej navedene v razpisni dokumentaciji.

XIX. PODATKI O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

• svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

XX. PREKLIC JAVNEGA NAROČILA

Naročnik ima pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb in odstopa do izvedbe javnega naročila v skladu z 90. in 96. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).

XXI. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna najmanj 3 mesecev od odpiranja ponudb, to je do 18. 2. 2021.

XXII. ROK ZA PODPIS POGODBE

Pogodba bo sklenjena predvidoma v 10 dneh oz. najkasneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.

XXIII. POSTOPKI PRED PODPISOM POGODBE

Potem, ko bo ponudba sprejeta in bo ponudnik pozvan k podpisu pogodbe, se bosta naročnik in ponudnik dogovorila o tempu dobave.

XXIV. ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila).

Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z ZGD.

Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

XXV. OPOZORILA

1. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

2. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

3. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

XXVI. OBVESTILO PONUDNIKU O PRAVICI DO ZAHTEVE ZA REVIZIJO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19, v nadaljevanju ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplival na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, v skladu z določili 14. člena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,

2. ime naročnika

3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanja sposobnosti,

4. predmet javnega naročila,

5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

6. potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se v skladu s 25. členom ZPVPJN vloži v desetih delovnih dneh od dneva:

• objave obvestila o naročilu

• objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika

• prejema povabila k oddaji ponudb.

Vlagatelj po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev, objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse, plačane v skladu z 71. členom ZPVPJN, in sicer:

1. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa:

• 2.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi;

• 4.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, omejenem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, partnerstvu za inovacije ali konkurenčnem dialogu.

2. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, v primeru javnega naročanja na področju obrambe in varnosti pa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov. Ne glede na navedeno znaša taksa za to odločitev 2.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, in 6.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v katerem koli drugem postopku javnega naročanja. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000 eurov.

3. Kadar takse ni mogoče odmeriti v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, znaša taksa 1.000 eurov.

4. Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena znaša taksa 1.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na socialne in druge posebne storitve ali storitve na področju obrambe in varnosti B, oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu ali na javni natečaj.

5. V posameznem primeru določi višino takse naročnik, upoštevaje pri tem prvi, drugi in tretji odstavek tega člena. Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.

6. Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico, skladno s 24. členom ZPVPJN. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN in ni dopusten, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

DIREKTOR

prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec.

Priloga: 11x

PRILOGA 1 - k ponudbeni dokumentaciji JN10-B/20 OBRAZEC

III.1. PONUDBA

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil (EU obrazec), št.:……………, z dne ……………., za izbiro izvajalca po odprtem postopku, podajamo ponudbo, št.: …………….

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 6 sklopov

(Ponudnik priloži in izpolni obrazec za vsak ponujeni sklop posebej)

Opis blaga (obkroži ponujeni sklop)

Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 5 sklopov:

1. sklop: Osebni računalniki, monitorji, tiskalniki in ostala oprema

2. sklop: Strežniška strojna in programska oprema

3. sklop: Microsoft programska oprema (vključen projekt Stamina)

4. sklop: Ostala programska oprema

5. sklop: Programska oprema za prepoznavo govora

6. sklop: Strojna oprema za projekt Stamina

Končna vrednost: ……………………………… € z DDV

Vrednost del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev): …………………… € z DDV

Vrsta del, ki jih bo opravil ponudnik (xxx, brez podizvajalcev):……………………………… …………………………………………………………………………………………………..

Navedba podizvajalcev

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Navedba partnerjev v skupini ponudnikov:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Veljavnost ponudbe: 18. 2. 2021

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe Žig

PRILOGA 2 - k ponudbeni dokumentaciji JN10-B/20 OBRAZEC

III.2. PODATKI O PONUDNIKU

Predmet javnega naročila:

Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 6 sklopov

Firma oz. ime ponudnika:

Naslov:

Zakoniti zastopniki ponudnika: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Telefon:

Mobilni telefon:

E - naslov:

Kontaktna oseba:

Skrbnik pogodbe:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Ponudnik spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) - obkroži

DA NE

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 3 - k ponudbeni dokumentaciji JN10-B/20 OBRAZEC

III.3. PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

Predmet javnega naročila:

Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 6 sklopov

Firma oz. ime podizvajalca/partnerja:

Naslov:

Zakoniti zastopniki podizvajalca/partnerja: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Telefon:

Mobilni telefon:

E - naslov:

Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Podizvajalec/partner spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje)

DA NE

(V primeru več podizvajalcev/partnerjev se obrazec izpolni za vsakega posebej)

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 4 - k ponudbeni dokumentaciji JN10-B/20 OBRAZEC

III.4. IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

PONUDNIK: ______________­­­­­­_________________________________________________

Predmet javnega naročila: Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 6 sklopov

I z j a v l j a m o ,

• da bomo dela opravljali skupaj s spodaj navedenimi podizvajalci/partnerji in da kot ponudnik v celoti odgovarjamo za izvedbo celotnega naročila proti naročniku ne glede na podizvajalce/partnerje.

Naziv in sedež podizv./partn. Vrsta, opis dela podizv./partn. Količina (delež v %) Rok izvedbe del Vrednost v € brez DDV

• da bomo, v primeru podpisa pogodbe, predložili zahtevo podizvajalca za neposredna plačila podizvajalcu (če le-ta to zahteva) in podizvajalčevo soglasjem na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika; ter svoje pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcu.

• da pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo zoper nas in našega podizvajalca ni ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje.

• da imamo pogodbo (pravni akt) o skupni izvedbi naročila (obvezna priloga) – velja za skupni nastop s partnerji

Priloga:

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 5 - k ponudbeni dokumentaciji JN10-B/20 OBRAZEC

III.5. VZOREC

KUPOPRODAJNA POGODBA

o nakupu računalniške opreme

ki jo skleneta

ZDRAVSTVENI DOM xx. XXXXXX XXXXXX MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec., kot naročnik

Matična številka: 5054095

Identifikacijska številka za DDV: SI49672509

in

……………………………………………………….., ki jo zastopa ……………………….., kot prodajalec

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

I. PREDMET

1. člen

Stranki ugotavljata, da je naročnik, v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018) in predpisi s področja javnega naročila, na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil (EU obrazec), št.: …………………, z dne ………………, oddal naročilo po odprtem postopku, za dobavo blaga, ki je predmet te kupoprodajne pogodbe.

2. člen

S tem dokumentom se naročnik in prodajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju.

3. člen

Predmet: Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 6 sklopov:

1. sklop: Osebni računalniki, monitorji, tiskalniki in ostala oprema

2. sklop: Strežniška strojna in programska oprema

3. sklop: Microsoft programska oprema (vključen projekt Stamina)

4. sklop: Ostala programska oprema

5. sklop: Programska oprema za prepoznavo govora

6. sklop: Strojna oprema za projekt Stamina.

Naročnik izjavlja, da blago naroča za lastno uporabo z obračunanimi davki.

Podpis odgovorne

osebe:

II. KOLIČINA IN VRSTA BLAGA

4. člen

Količina in vrsta blaga je razvidna iz opisa blaga in specifikacije predračuna, ki je sestavni del te pogodbe.

III. KVALITETA BLAGA

5. člen

Dobava blaga in izvedba storitve mora biti opravljena kvalitetno in strokovno ter v skladu s trendi, veljavnimi standardi, normativi in atesti in na nivoju, zahtevanem za tovrstne posle proizvajalca, kakor tudi v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju in vsemi zahtevami naročnika, podanimi v razpisni dokumentaciji.

IV. ČAS IN NAČIN DOBAVE

6. člen

Prodajalec se zavezuje, da bo blago za 1. sklop dobavil v ……... dneh, za 2. sklop v ……... dneh, za 3. sklop v ……... dneh, za 4. sklop v ……... dneh, za 5. sklop v ……... dneh in za 6. sklop v ……... dneh oz. najkasneje v 30 dneh od potrditve naročila na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem. Dobava bo potekala sukcesivno, najkasneje do konec junija 2021.

7. člen

Naročnik naroči blago s pisno naročilnico, podpisano s strani pooblaščene osebe.

V. XXXXXXXXXX IN KAKOVOSTNI PREVZEM BLAGA, REKLAMACIJE

8. člen

Naročnik se obvezuje blago prevzeti na podlagi pisnega dokumenta oz. zapisnika o primopredaji.

Predaja in prevzem ter ugotovitve o prevzemu se navedejo zapisniško na dan primopredaje. Primopredajni zapisnik podpišejo pooblaščenci naročnika in prodajalca.

Količinski prevzem blaga se opravi takoj po prevzemu blaga. O eventualnih količinskih odstopanjih se mora sestaviti zapisnik in ga v 8 dneh posredovati prodajalcu.

V kolikor dobavljeno blago ne ustreza dogovorjeni kvaliteti, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti.

Podpis odgovorne

osebe:

Naročnik mora izvršiti kakovostni prevzem najkasneje v 30 dneh po količinskem prevzemu.

Kvaliteto blaga mora naročniku reklamirati najkasneje v 30 dneh od dneva prevzema in o tem sestavi zapisnik, ki ga posreduje prodajalcu. Prodajalec je dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, določenem v zapisniku.

Skrbnik pogodbe s strani naročnika: …………………………………………….……………,

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

Skrbnik pogodbe s strani prodajalca:…………………………………………………………,

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

VI. CENA

9. člen

Stranki se dogovorita za cene po predračunu v končni vrednosti 1. sklopa ……………. € z DDV, 2. sklopa ……………. € z DDV, 3. sklopa ……………. € z DDV, 4. sklopa ……………. € z DDV, 5. sklopa ……………. € z DDV in 6. sklopa ……………. € z DDV, ki izhajajo iz ponudbe in so sestavni del te pogodbe.

Cena v ponudbi je fiksna, izražena v € in oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – razloženo in zmontirano (kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem), vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, carinske stroške, stroške montaže, preizkusa, priučitve naročnikovega osebja, stroške vzdrževanja v garancijskem roku, stroške odstranitve embalaže, stroške zavarovanje ter druge), popuste in DDV.

Naročnik bo v primeru spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo smiselno upošteval tudi ostala določila 95. člen ZJN-3.

Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.

DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN-3.

Rizik za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove, ali premalo obračunan DDV, je na strani prodajalca.

VII. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

10. člen

Naročnik se zaveže plačati dobavljeno blago v 30 dneh od dobave oz. najemnino za 3. sklop mesečno, ob uspešni primopredaji in pravilni izstavitvi e-računa, na račun prodajalca, št.: …………………………………………

Podpis odgovorne

osebe:

VIII. OBVEZNOSTI PRODAJALCA

11. člen

Prodajalec se obvezuje:

• da bo naročniku ob podpisu kupoprodajne pogodbe izročil izjavo v skladu s 14. členom ZIntPK,

• da bo dobavil blago, ki je predmet naročila v dogovorjeni kvaliteti in roku;

• da bo upošteval okoljske zahteve v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (UL RS, št. 51/17): osebni in prenosni računalniki ter zasloni in tiskalniki morajo biti uvrščeni v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu

• da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev

dogovorjenih obveznosti;

• da bo dosledno upošteval vse pogoje, ki izhajajo iz izjav, podpisanih v ponudbeni

dokumentaciji.

IX. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

12. člen

Naročnik se obvezuje:

• prevzeti naročeno blago,

• da bo poravnal finančne obveznosti do prodajalca oz. neposredna plačila do podizvajalca.

X. PROTIKURUPCIJSKA KLAVZULA

13. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

• pridobitev posla

• sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji

• opustitev dolžnega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti

• drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je nična.

XI. ZAUPNOST PODATKOV

14. člen

Prodajalec se obvezuje varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih in osebnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih ali osebnih informacij, ki so mu dostopni zaradi izvajanja te pogodbe. Ta obveznost zavezuje prodajalca tudi po morebitni prekinitvi ali po izteku te pogodbe. Podatki v zvezi s predmetom javnega naročila so zaupne narave.

Podpis odgovorne

osebe:

Prodajalec se zavezuje varovati osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugimi predpisi in internimi akti naročnika, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

V primeru kršitve zaupnosti bo naročnik pogodbo razdrl.

XII. PARTNERJI/PODIZVAJALCI

15. člen

Prodajalec nastopa s naslednjimi partnerji v skupni ponudbi:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Prodajalec nastopa s naslednjimi podizvajalci:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

• navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

• pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

• neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

• področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

• način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

• določbe v primeru izstopa xxxxxxxxxxxx od partnerjev v skupini,

• reševanje sporov med partnerji v skupini,

• druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

• rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).

Podpis odgovorne

osebe:

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

• kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

• navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

• glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

• podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

• glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

XIII. VELJAVNOST POGODBE – OKVIRNEGA SPORAZUMA

16. člen

Pogodba je veljavna s podpisom obeh pogodbenih strank, preneha pa veljati z dokončnim obračunom oz. pretekom garancijskih rokov, to je z dnem medsebojne poravnave vseh obveznosti.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3A (UL RS, št. 14/18, z dne 2. 3. 2018) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

Podpis odgovorne

osebe:

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

17. člen

Stranki spremembe, ki se nanašajo na določila iz razpisne dokumentacije, opredelita s pisnim aneksom.

XIV. KONČNE DOLOČBE

18. člen

Sestavni del te pogodbe so naslednje priloge:

• dokumentacija za oddajo javnega naročila, objavljena na portalu javnih naročil, št.: ….…, z dne ……………

• ponudbena dokumentacija št.: ...../....., z dne .............

• predračun

19. člen

Če prodajalec ne izvrši svoje obveznosti v dogovorjenem roku, ne da bi v roku 2 dni po prejemu naročila obvestil naročnika nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti, lahko naročnik ta dokument razdre.

20. člen

Za druge pravice in obveznosti obeh strank, ki niso urejene s tem dokumentom, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

21. člen

Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz tega dokumenta reševali sporazumno.

V kolikor sporazumno reševanje ni možno, bo o sporu iz tega dokumenta odločilo pristojno sodišče v Mariboru.

22. člen

Dokument je sestavljen in podpisan v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod. Vsaka stran dokumenta in prilog je podpisana in žigosana s strani obeh strank.

Št.: Št.:

Datum: Datum:

PRODAJALEC NAROČNIK:

Podpis odgovorne

osebe:

PRILOGA 6 - k ponudbeni dokumentaciji JN10-B/20 OBRAZEC

III.6. PREDRAČUN

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 6 sklopov

NAVODILO ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA

• Ponudnik je dolžan v specifikacijo predračuna vpisati: ceno na enoto mere (EM) v € (brez DDV in popusta), % popusta, % DDV, in končno vrednost (z DDV in popustom) za vsako posamezno postavko po posameznem sklopu.

• Ponudnik je dolžan vpisati skupno neto vrednost, skupno vrednost popustov/rabatov in skupno vrednost DDV (ki so upoštevani pri izračunu končne vrednosti predračuna) ter končno vrednost predračuna po posameznem sklopu.

• Ponudnik obvezno vpiše naziv ponujene opreme in proizvajalca.

• Na osnovi gornjih podatkov ponudnik, v spodnjo tabelo, vpiše še končno vrednost predračuna oz. ponudbe po posameznem sklopu.

• Ponudnik mora obvezno priložiti lastno prilogo, v kateri bodo še podrobneje vrednostno ločeno prikazane in specificirane vse razpisane postavke. Prav tako mora biti iz podrobne specifikacije razviden tip in naziv ponujene opreme in proizvajalec kot izhaja iz tehničnega opisa blaga.

• OPOZORILO: Ponudnik predračuna ne sme spreminjati niti po obliki, niti po vsebini (ne sme dodajati kolon, spreminjati besedila, …..)

• V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

• V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odst. 89. člena ZJN.

• Ponudnik v sistemu e-JN naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki in bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

NAKUP RAČUNALNIŠKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 6 sklopov		KONČNA CENA v € (z DDV in popustom)
1. sklop	Osebni računalniki, monitorji, tiskalniki in ostala oprema
2. sklop	Strežniška strojna in programska oprema
3. sklop	Microsoft programska oprema (vključen projekt Stamina)
4. sklop	Ostala programska oprema
5. sklop	Programska oprema za prepoznavo govora
6. sklop	Strojna oprema za projekt Stamina

• Ponudnik v razdelek »Drugi dokumenti« še enkrat naloži obrazec priloge 6 Predračun in obvezno v excell tabeli specifikacijo predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.

Priloga:

• specifikacija predračun

• podrobna lastna specifikacija predračuna

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 7 - k ponudbeni dokumentaciji JN10-B/20 OBRAZEC

III.7. IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 6 sklopov

I z j a v l j a m o , d a

• izpolnjujemo pogoje za ugotavljanje sposobnosti, navedene v III. točki navodil;

• bomo ob podpisu pogodbe naročniku izročili izjavo v skladu s 14. členom ZIntPK;

• se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

• zagotavljamo dobavo za najmanj 100 % razpisane vrste blaga po posameznem sklopu;

• bomo naročniku ob naknadni zahtevi najkasneje v 7 dneh predložili morebitno dodatno dokumentacijo za ponujene artikle;

• ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

• vse podatke, ki smo jih pridobili od naročnika, obravnavamo kot poslovno skrivnost;

• smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave;

• da bomo opremo dostavili naročniku za 1. sklop v ……... dneh, za 2. sklop v ……... dneh, za 3. sklop v ……... dneh, za 4. sklop v ……... dneh, za 5. sklop v ……... dneh in za 6. sklop v ……... dneh oz. najkasneje v 30 dneh od potrditve naročila na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem;

• bomo, na osnovi zahteve, za podjetje in za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa in vse osebe, ki so pooblaščene za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, podali potrdilo, da na dan poteka roka za oddajo ponudb ni obstajal izključitveni razlog iz 1. odstavka 75. člena ZJN – velja za ponudnika/partnerja/podizvajalca.

(Ponudnik bo lahko priložil potrdilo ali zapriseženo izjavo ali izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo oz. potrdilo pridobljeno s strani Ministrstva za pravosodje).

i n p r i l a g a m o

• obrazec ESPD (enotni evropski dokument)

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD

(v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja, mora biti obrazec ESPD priložen za vsakega podizvajalca/partnerja posebej)

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali v elektronski obliki podpisan xml.

• potrdilo Agencije Republike Slovenije oz. pristojne banke za plačilni promet (kot npr. BON). Iz priloženih dokumentov mora biti razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od odpiranja ponudb niso bili blokirani računi oz. ni bilo neporavnanih zapadlih obveznosti. Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

Priloge:

PRILOGA 8 - k ponudbeni dokumentaciji JN10-B/20 OBRAZEC

III.8. STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE)

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 6 sklopov

I z j a v l j a m o ,

• da smo v preteklih petih letih pri poslovnih partnerjih dobavljali blago, ki se nanaša na predmet javnega naročila in si pri njih (na podlagi izkušenj, zanesljivosti in ugleda) pridobili strokovna priporočila (reference) – navedba vsaj treh poslovnih partnerjev po posameznem ponujenem sklopu:

PONUJENI SKLOP:

(Ponudnik priloži in izpolni obrazec za vsak ponujeni sklop posebej)

Poslovni partner z

navedbo kontaktne osebe Poslovno sodelovanje

tel. št. in e-naslovom Predmet posl. sodelovanja (od – do)

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 9 - k ponudbeni dokumentaciji JN10-B/20 OBRAZEC

III.9. IZJAVA PONUDNIKA O KVALITETI IN TEHNIČNIH PREDNOSTIH BLAGA

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 6 sklopov

I z j a v l j a m o ,

• da bomo vsa dela v zvezi z dobavo razpisanega blaga opravili kvalitetno in strokovno ter v skladu s trendi, veljavnimi standardi, normativi in atesti in na nivoju, zahtevanem za tovrstne posle proizvajalca, kakor tudi v skladu z vsemi zahtevami naročnika, podanimi v razpisni dokumentaciji

• da imajo vsa ponujena stikala enak OS (ArubaOS (ProVision)) kot obstoječa HP Procurve stikala v omrežju - velja za 2. sklop

• da je strojna oprema tovarniško nova (ne obnovljena), kar dokazujemo z izjavo principala ali njegovega nosilca poslovanja v Sloveniji - velja za 2. sklop – priloga dokazilo

• da smo partner podjetja VamsTec d.o.o. Zagreb, ki je proizvajalec programske opreme ISSA

• da zagotavljamo razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj 2 leti po izteku garancijske dobe

• da zagotavljamo dobavo za najmanj 100 % razpisane vrste blaga po posameznem sklopu

• da bomo dobavili blago, ki je predmet naročila v dogovorjeni kvaliteti in roku

i n p r i l a g a m o:

• dokazila, s katerimi dokazujemo okoljske zahteve v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (UL RS, št. 51/17) – priloga dokazilo:

1. Osebni računalniki

Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi:

1. Osebni računalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost¹, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde.

Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti:

• potrdilo Energy Star ali

• potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali

• tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.

2. Osebni računalniki morajo biti zasnovani tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva.

Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti:

• jasna navodila za razstavljanje in popravilo, ki omogočajo, da se izdelki pri zamenjavi ključnih komponent ali drugih delov za nadgradnjo ali popravilo razstavijo brez škode (npr. sliko z eksplozijskim pogledom, na kateri so prikazani dostopni deli, ki se lahko zamenjajo, in potrebna orodja, videoposnetek), in

• potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

• ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

3. Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk² ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm³ v dB.

Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti:

• potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

• ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

1 Standardi ENERGY STAR: xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxx.xxx/. Različica, veljavna ob izdaji teh okoljskih primerov in meril,

je 6.1, posodobitve pa so dostopne na spletni strani xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxx.xxx.

2 Hard Drive Operating.

3 LpAm (Low power AM) je oznaka za tlak zvočnih emisij.

2. Prenosni računalniki

Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi:

1. Prenosni računalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde Energy Star⁵ za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe.

Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti:

• potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I − Energy Star, ali

• potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali

• tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.

2. Tablični računalniki in hibridni prenosni računalniki morajo biti zasnovani tako, da je polnljiva baterija zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva, drugi prenosni računalniki pa morajo biti zasnovani tako, da so trdi disk, pomnilnik in polnljiva baterija zlahka dostopni z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljivi. Za polnljivo baterijo, ki je prilepljena ali spajkana na prenosni izdelek, se pojmuje, da ni zlahka dostopna in zamenljiva.

Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti:

• jasna navodila za razstavljanje in popravilo, ki omogočajo, da se izdelki pri zamenjavi ključnih komponent ali drugih delov za nadgradnjo ali popravilo razstavijo brez škode (npr. sliko z eksplozijskim pogledom, na kateri so prikazani dostopni deli, ki se lahko zamenjajo, in potrebna orodja, videoposnetek), in

• potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

• ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

3. Glasnost prenosnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 33 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB.

Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti:

• potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

• ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

5 Standardi Energy Star: xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxx.xxx/. Različica, veljavna ob izdaji teh okoljskih primerov in meril, je 6.1, posodobitve pa so dostopne na spletni strani xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxx.xxx.

3. Zasloni

Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi:

1. Zasloni morajo izpolnjevati najnovejše standarde Energy Star⁹ za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe.

Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti:

• potrdilo Energy Star ali

• potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali

• tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.

9 Standardi Energy Star: xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxx.xxx/. Različica, veljavna ob izdaji teh okoljskih primerov in meril, je 7.0, posodobitve pa so dostopne na spletni strani xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxx.xxx.

4. Oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik

Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi:

1. Naprave s funkcijo enobarvnega tiskanja in fotokopiranja, katerih največja hitrost delovanja presega 24 strani na minuto za papir formata A4, morajo imeti funkcijo samodejnega dvostranskega tiskanja oziroma fotokopiranja (enota dvojnega izpisa) v izvirni programski opremi, ki jo je zagotovil proizvajalec. Dvostransko tiskanje oziroma fotokopiranje mora biti nastavljeno kot privzeto. Vse druge naprave z manjšo največjo hitrostjo delovanja morajo vključevati možnost tiskanja oziroma fotokopiranja v programski opremi ali ročnih nastavitvah.

Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti:

– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.

2. Oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik mora izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR¹¹ za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe.

Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti:

• potrdilo ENERGY STAR ali

• potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali

• tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.

3. Glasnost opreme s funkcijo tiskanja oziroma kopiranja mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati hrupa v vrednosti 53 dB, če gre za opremo, ki bo nameščena lokalno.

Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti:

• potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali

• ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

Delež opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, mora znašati najmanj 70 % vseh artiklov.

11 Standardi Energy Star: xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxx.xxx/. Različica, veljavna ob izdaji teh okoljskih primerov in meril, je 2.0, posodobitve pa so dostopne na spletni strani xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxx.xxx.

Priloge:

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 10 - k ponudbeni dokumentaciji JN10-B/20 OBRAZEC

III.10. IZJAVA PONUDNIKA

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 6 sklopov – za 1. sklop

I Z J A V A

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil, št.: ………..…………., z dne ………..…, za nabavo blaga: Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 6 sklopov – za 1. sklop: Osebni računalniki, monitorji, tiskalniki in ostala oprema, pogodbena vrednost € .............................., pod kazensko in materialno odgovornostjo

i z j a v l j a m o ,

da bomo, v kolikor bomo izbrani na javnem razpisu, ob podpisu pogodbe predložil menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig

VZOREC - k ponudbeni dokumentaciji JN10-B/20 VZOREC

III.11. MENIČNA IZJAVA IN MENICA ZA DOBRO IZVEDBO

PONUDNIK: _____________________________________________________________

Predmet javnega naročila: Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 6 sklopov – za 1. sklop

Naročniku: …………………………………………………………………………… izročamo v skladu z …….. točko javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.: ……………., z dne …………, menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV na kateri je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje menic:

…………………………… kot ……………………… ………………….

(ime in priimek) (dela in naloge) (podpis)

Na podlagi navedenega se nepreklicno obvezujemo, da bomo, ne oziraje se na veljavnost in pravne učinke uvodoma omenjenega javnega naročila in odpovedujoč se vsakršnim ugovorom, omogočili izplačilo v višini …………… € (z besedo …………………….……….. ………………………………€) in pooblaščamo naročnika, da predloži menico na unovčenje.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno dovoljujemo in pooblaščamo katerokoli banko, ki vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek ………………………. € in menični znesek nakaže na račun naročnika.

Zavezujemo se, da proti tako izpolnjeni menici ne bomo vlagali nobenih ugovorov.

Veljavnost menične izjave z menico je še najkasneje do ……………………………….

Priloga:

• menica

Datum in podpis prejema menice:

PRILOGA 11 - k ponudbeni dokumentaciji JN10-B/20 VZOREC

III.12. IZJAVA BANKE ALI ZAVAROVALNICE

Naziv banke xxx xxxxxxxxxxxxx: ________________________________________________________________

Sedež banke ali zavarovalnice: ________________________________________________________________

Ponudnik: ___________________________________________________________________

Naslov:

____________________________________________________________________

I Z J A V A

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis za nabavo blaga: Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 6 sklopov – za 1. sklop: Osebni računalniki, monitorji, tiskalniki in ostala oprema, pogodbena vrednost € .............................. z DDV, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil, št. ....................., z dne ..................... .

i z j a v l j a m o ,

da bomo, v kolikor bo ponudnik …………………………………….………….. izbran na javnem razpisu kot najugodnejši, izdali nepreklicno in brezpogojno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % vrednosti z DDV sklenjenega posla, in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe.

Banka oz. zavarovalnica

(žig in podpis)

VZOREC - k ponudbeni dokumentaciji JN10-B/20

III.14. BANČNA GARANCIJA ALI KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke xxx xxxxxxxxxxxxx: _________________________________________________

Kraj in datum: __________________

Upravičenec: ________________________________________________________________

Garancija oz. kavcijsko zavarovanje, št.: ..............

V skladu s pogodbo…………………., sklenjeno med upravičencem/naročnikom: Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx Maribor in izvajalcem…..………………………………………………

za nabavo blaga: Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 6 sklopov – za 1. sklop: Osebni računalniki, monitorji, tiskalniki in ostala oprema, v vrednosti ...………...............€ z DDV, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oz. servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo oz. kavcijskim zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali ....................... € (5 % pogodbene vrednosti z DDV), če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, rokih xxx xxxxxxxx, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če nabava blaga/izvedba storitve tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije ali kavcijskega zavarovanja mora biti predložen banki oz. zavarovalnici in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original garancije ali kavcijsko zavarovanje, št. ……………..

Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje se znižuje za vsak, po tej garanciji oz. kavcijskem zavarovanju unovčen znesek.

Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v pogodbi, to je najkasneje do ……………………. Po poteku navedenega roka garancija oz. kavcijsko zavarovanje ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija oz. kavcijsko zavarovanje vrnjeno.

Če se bo upravičenec/naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije oz. kavcijskega zavarovanja strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oz. kavcijskega zavarovanja in banka oz. zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije oz. kavcijskega zavarovanja. Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje ni prenosljivo.

Morebitne spore med upravičenci in banko oz. zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Banka oz. zavarovalnica

(žig, podpis)

2/2

p.p. 1646, 2001 Maribor, tel. 00 00 00 000, faks 00 00 00 000, e-pošta: xxxx@xx-xx.xx, xxx.xx-xx.xx