Contract
Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva c. 19a 2250 Ptuj, identifikacijska številka za DDV SI 30102090, matična številka 5502420, ki ga zastopa direktorica Xxxxx Xxxxx Xxxx, dr. med. spec., kot naročnik
in
_______________________________________, identifikacijska številka za DDV _______
_________, matična številka ________________, ki ga zastopa________________________ kot izvajalec
sklepata
člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. list RS 91/15 z vsemi spremembami in dopolnitvami) izvedel JN po postopku NMV za sukcesivno dobavo obvezilnega materiala , ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne________ pod št.: JN_________/2020
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za sklop/e __________na podlagi ponudbe z dne _________.
Okvirna vrednost sporazuma je za :
sklop ___cca __________€ brez DDV oz. cca ________€ z DDV,
sklop _____cca ______ € brez DDV oz. cca ______€ z DDV,
Skupaj: cca ___________€ brez DDV oz. cca _________€ z DDV
VELJAVNOST
člen
Okvirni sporazum traja 1 leto.
Naročnik v obdobju veljavnosti tega sporazuma konkurence ne bo odpiral.
S sporazumom se stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih dobave obvezilnega materiala za potrebe Zdravstvenega doma Ptuj.
Naročnik lahko prekine okvirni sporazum zaradi naslednjih razlogov:
če izvede novo javno naročilo z istovrstnega področja, pri čemer sporazum preneha veljati z dnem pravnomočnosti novega javnega naročila;
zaradi nekvalitete, zamudah pri dostavi oz. zaradi odstopanja od načina izvajanja določenega v razpisni dokumentaciji oz. ponudbi, ki je sestavni del sporazuma, se sporazum prekine z dnem obvestila o prenehanju;
če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca;
če ne bo imel zagotovljenih sredstev izpolnitev obveznosti po tem sporazumu
drugih razlogov navedenih v tem sporazumu ali razpisni dokumentaciji
Okvirni sporazum preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila. naročnik . Če naročnik v zakonskem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo
PREDMET
člen
Predmet okvirnega sporazuma je dobavljanje obvezilnega materiala za potrebe ZD Ptuj v obsegu, ki jih naročnik v trenutku sklenitve okvirnega sporazuma ne more objektivno ugotoviti. V času izvajanja okvirnega sporazuma bo naročnik naročil material v obsegu, ki ga bo dejansko potreboval.
Artikli , ki so predmet dobav po tem sporazumu, so opredeljeni v specifikaciji, ki je sestavni del tega sporazuma.
Naročnik si pridržuje pravico naročati tudi nove artikle, ki jih v času postopka ni mogel predvideti in niso zajeti v predračunu pa jih bo v času izvajanja sporazuma potreboval. Izvajalec za te artikle zaračuna cene po svojem ceniku na dan dobave , upoštevaje fiksni popust naveden na obrazcu ponudbe (*).
DOLOČILA O PODIZVAJALCIH
4.člen
Izvajalec bo storitve izvedel v sodelovanju s podizvajalci navedenimi v ponudbi:
V primeru nastopa s podizvajalci je obvezna sestavina tega sporazuma :
vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca
V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalcem kateri zahteva neposredno plačilo, izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu kateri je zahteval neposredno plačilo. Glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji mora priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Soglasje podizvajalca za neposredno plačilo je sestavni del te pogodbe.
Če se po sklenitvi tega sporazuma zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:
svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno , bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve po tem sporazumu.
Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
Opomba: določila okvirnega sporazuma o podizvajalcih so del okvirnega sporazuma samo, če bo izbran ponudnik, ki nastopa s podizvajalci.
VREDNOST TER PLAČILNI POGOJI
člen
Cene po ponudbenem predračunu v času trajanja tega sporazuma so fiksne. Končna cena ponudbe je oblikovana po pariteti DDP sedež naročnika. Vsi stroški so vključeni v ceno, naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila.
Če izvajalec prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora naročnika o tem pisno seznaniti in mu ponuditi blago po teh cenah.
Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži oziroma spremljajočih dokumentih.
Naročnik lahko zahteva, da mu izvajalec predloži vzorce blaga, da jih lahko naročnik preizkusi in se na osnovi tega odloči o naročilu.
Če naročnik ugotovi, da blago ni kakovostno ustrezno, ga zavrne in zahteva, da mu izvajalec dobavi kakovostno blago. Če izvajalec blaga ne zamenja, lahko naročnik zahteva na stroške dobavitelja ustrezen pregled blaga pri inšpekcijski službi oziroma pristojnem organu.
Rok plačila je 30 dni od dneva izstavitve pravilnega računa. Izvajalec bo račune izstavljal enkrat mesečno in sicer do 10 v mesecu za pretekli mesec.
OBVEZNOSTI IZVAJALCA
člen
Izvajalec se obvezuje.
da bo dobavljal blago, ki je predmet naročila v dogovorjeni kvaliteti in roku v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je sestavni del sporazuma
da bo ob podpisu sporazuma naročniku izročil ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti
da bo upošteval vse pogoje, ko izhajajo iz razpisne in ponudbene dokumentacije
OBVEZNOSTI NAROČNIKA
člen
Naročnik se obvezuje :
prevzeti naročeno blago
poravnati svoje finančne obveznosti do izvajalca
blago naročati pri izvajalcu razen v primerih določenih v tem okvirnem sporazumu
NAROČANJE BLAGA IN DOBAVNI ROK
8 . člen
Izvajalec se obvezuje, da bo blago dobavljal naročniku po predhodnem telefonskem, telefaks ali elektronskem naročilu, v odzivnem času maksimalno treh (3) delavnih dneh po prejemu naročila in po potrebi urgentno v 24 urah.
Dobavljeno blago mora biti v originalni embalaži.
Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Xxxxxxxxxx prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.
Izvajalec mora material dobavljati v naročenih količinah in v ponudbi navedenih pakiranjih.
REKLAMACIJE
9.člen
Naročnikove odgovorne osebe lahko reklamirajo količinske prevzeme in kvaliteto opravljene storitve čim prej po prevzemu vendar največ v roku 8 dni po prejemu blaga.
Izvajalec je dolžan reklamacijo rešiti čim prej najkasneje pa v roku 8 dni od prejema reklamacije.
Naročnik bo izvajal kontrolo cen in skladnost izdanih dokumentov po prejemu računa, zato lahko izvaja reklamacijo na odstopanja ne glede na čas ugotovitve odstopanja.
10. člen
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal dobavitelju v pisni obliki. Če dobavitelj pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik predčasno prekine ta sporazum. O tem naročnik pisno obvesti dobavitelja s poštno povratnico.
Kot kršitev tega sporazuma se štejejo zlasti naslednje kršitve:
če izvajalec ne dobavi blaga, določenega dne, ob določeni uri, pa kljub pisnemu opozoril ne upošteva opozoril naročnika;
če dobavi nekvalitetno blago, neustreznega pakiranja, pa ga na zahtevo naročnika ne zamenja;
če izvajalec naročniku dobavi blago, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti,
če izvajalec ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste, količine dobav;
če izvajalec brez potrditve naročnika poveča ceno blaga.
V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje obveznosti okvirnega sporazuma na način, kot je predvideno v sporazumu o izvedbi javnega naročila, bo naročnik pričel z ustreznimi postopki za njegovo prekinitev ter unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
ZAVAROVANJE POSLA
11. člen
Izvajalec bo, najkasneje v roku osmih delovnih dni od podpisa okvirnega sporazuma, naročniku izročil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki menične izjave in bianco menice v višini _______( 5% vrednosti sklopa z DDV) . Menica in menična izjava sta veljavni še 30 dni po prenehanju tega sporazuma. Izročitev menične izjave in menice je pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma.
Naročnik bo unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:
če izvajalec večkrat dobavi blago, ki ni skladno s specifikacijo in dogovorjeno kvaliteto
če večkrat ne dobavi dogovorjenega blaga v dogovorjenih rokih
če izvajalec naročniku zaračuna xxxxx v nasprotju z dogovorjenimi cenami po tem sporazumu
v primeru drugih kršitvah tega sporazuma
KONČNE DOLOČBE
13.člen
Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja eno leto.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz tega okvirnega sporazuma rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče na Ptuju po slovenskem pravu.
Okvirni sporazum je sestavljen v treh enakovrednih izvodih, od katerih prejme naročnik dva izvoda, izvajalec prejme en izvod. Vsi izvodi imajo veljavo izvirnika.
Okvirni sporazum je ničen, če je kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
Skrbnik sporazuma s strani naročnika je Xxxxx Xxxxxxxx s strani izvajalca _____________________.
Datum:_______________ Datum:_________________
Številka: NMV/B-1/20 Številka:________________
Naročnik: Izvajalec:
Zdravstveni dom Ptuj
Direktorica
Xxxxx Xxxxx Xxxx, dr. med. spec.
4