RAZPISNA DOKUMENTACIJA

po postopku oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi

v skladu s 5. točko 1. odstavka 28. člena

Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013- UPB5 in 19/2014; v nadaljevanju ZJN-2)

Naročnik:

DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK

Neveljska pot 26, Kamnik

Predmet:

PRENOVA VZHODNEGA TRAKTA (oddelki 5, 6, 1, 2), PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

Oktober 2014

Naročnik: Dom starejših občanov Kamnik Neveljska pot 26

1241 Kamnik

Št. JN 203-0001/20014-3

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1.1 Naročnik je na Portalu javnih naročil dne 20. 10. 2014, pod številko objave JN10173/2014, objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po postopku s pogajanji po predhodni objavi v skladu s 5. točko 1. odstavka 28. člena ZJN-2. Predmet javnega razpisa »Prenova vzhodnega trakta (oddelki 5, 6, 1, 2), pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«, po naslednjih razpisanih sklopih:

• Sklop I. Gradbeno obrtniška in instalacijska dela,

• Sklop II. Pohištvo.

Vabimo Vas, da v skladu z razpisno dokumentacijo predložite Vašo ponudbo na ta javni razpis.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx.

• E-pošta: xxxxx.xxxxxx@xxx-xxxxxx.xx

1.2 Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 12. 11. 2014 do 8:30 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe v zaprti kuverti na naslov:

Dom starejših občanov Kamnik Neveljska pot 26

1241 Kamnik

1.3 Pošiljka naj bo označena z besedilom, ki je kot Priloga 1 priloženo k tej razpisni dokumentaciji. Besedilo je lahko izrezano in nalepljeno na ovojnico ali prepisano v enaki vsebini. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku ne glede na način prispetja in na naslov, navedenem v javnem razpisu in bodo pravilno označene.

1.4 Javno odpiranje ponudb bo dne 12. 11. 2014 ob 9:00 uri v prostorih naročnika. Pogajanja o končni ponudbeni ceni bodo dne 12. 11. 2014 ob 9:15 uri.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

2.1 Predmet javnega razpisa je »Prenova vzhodnega trakta (oddelki 5, 6, 1, 2), pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«.

Dela obsegajo:

• Sklop I: gradbeno obrtniška dela, strojne in elektro instalacije;

• Sklop II: dobava in montaža pohištva.

Predviden rok izvedbe vseh razpisanih del:

• začetek del: takoj po podpisu pogodbe oz. uvedbi v posel,

• zaključek del: najkasneje v roku 60 dni od uvedbe v posel / sklop II: dobava in motaža opreme v roku 60 dni po zaključku gradbenih del.

Popisi del in tehnična specifikacija so sestavni del razpisne dokumentacije in so dosegljivi na xxx.xxx-xx.xx. V popisih je s strani projektanta v določenih postavkah lahko navedeno ime blagovne znamke – naročnik zahteva blago enakovredne kvalitete (v istem kvalitetnem rangu) in enakih tehničnih karakteristik.

2.2 Ponudniki morajo ponuditi izvedbo razpisanih del oz. dobavo opreme za posamezni sklop v celoti. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili izvedbo vseh razpisanih del oz. dobavo opreme za posamezni sklop, izločil iz ocenjevanja ponudb.

2.3 Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezni sklop ali oba razpisana sklopa.

3. PRAVNA PODLAGA

Javni razpis se izvaja na podlagi naslednjih zakonov in predpisov:

• Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5 in 19/2014),

• Sklep o objavi višin mejnih vrednosti za postopke javnega naročanja (Uradni list RS, št. 34/2008),

• Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 ZTP-D in 63/2013; v nadaljevanju ZPVPJN),

• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/2013, 9/2014 - ZRTVS-1A, 25/2014 - ZSDH-1 in 38/2014),

• Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 14/2013 popr., 110/2011- ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013),

• Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009-ZIPRS1011, 3/2013),

• Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/2001, 32/2004, 40/2007, 97/2007-UPB1),

• Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012 in 64/2012, 2/2013),

• Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe; v nadaljevanju ZGO-1);

• Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/2011- UPB2),

• Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003 z vsemi spremembami),

• skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil, konkurence, varstva okolja in državnih pomoči,

• skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

4. POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

4.1 Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih naročil.

4.2 Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno.

4.3 Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

4.4 Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika zapisnik o javnem odpiranju ponudb, vsa obvestila, zahteve za dopolnitve formalno nepopolnih ponudb ter druge informacije o javnem naročilu, pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedenega v ponudbi. Naročnik bo vsa obvestila pošiljal le nosilcu posla.

4.5 Xxxxxxxx s ponudniki in ogled kraja je možen po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika.

5. NA JAVNEM RAZPISU LAHKO SODELUJE

5.1 Na javnem razpisu lahko sodeluje vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in jo prevzema v ponudbi.

5.2 Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika in bo podpisnik pogodbe. Akt mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

5.3 V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev osnovne, poklicne, ekonomske in finančne sposobnosti iz poglavja

6 ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

6. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

6.1 Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo: Skupni obrazci

• Ponudbo/obrazec ponudbe (OBR-1) / v primeru skupne ponudbe (OBR-1a),

• Izjava o dodatnem popustu in končna ponudba (OBR-1b),

• Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-2),

• Izjavo o posredovanju podatkov (OBR-3),

• Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-4),

• Izjavo o plačilnih pogojih in neblokiranih računih (OBR-5),

• Pooblastilo (OBR-12) (če ponudnik nastopa s podizvajalci),

• Izjava o ponudbi brez podizvajalcev (OBR-12a) (če ponudnik NE nastopa s podizvajalci),

• Seznam podizvajalcev (OBR-13) (če ponudnik nastopa s podizvajalci),

• Podatki o podizvajalcu (OBR-14) (če ponudnik nastopa s podizvajalci).

Obrazci za sklop I. Gradbeno obrtniška in instalacijska dela:

• Izjavo o povprečnem letnem obsegu razpoložljive delovne sile in številu oseb, odgovornih za vodenje projektov (OBR-I/6),

• Lastni seznam tehničnega osebja, s katerim razpolaga ponudnik na dan oddaje ponudbe,

• Izjavo o referencah (OBR-I/7),

• Potrdilo (OBR-I/7a),

• Izjavo o referencah odgovornega vodje del (OBR-I/8),

• Fotokopijo ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje,

• Potrdilo odgovornega vodje del (OBR-I/8a),

• Izjavo o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR-I/9),

• Izjavo o ravnanju z odpadki (OBR-I/10),

• Izjavo o upoštevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju in predložitvi dokazil (OBR- I/11),

• Tri (3x) bianco menice s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe (OBR-1/15),

• Izjavo o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi (OBR-I/16),

• Parafiran vzorec pogodbe (samo na zadnji strani) (OBR-I/17),

• Popise del v fizični obliki in zapisane na CD-rom,

• Kalkulativni elementi.

Obrazci za sklop II. Pohištvo:

• Izjavo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (OBR-II/6),

• Izjavo o referencah (OBR-II/7),

• Potrdilo (OBR-II/7a),

• Izjavo o povprečnem letnem obsegu razpoložljive delovne sile in številu oseb, odgovornih za vodenje projektov (OBR-II/8),

• Lastni seznam tehničnega osebja, s katerim razpolaga ponudnik na dan oddaje ponudbe,

• Izjavo o dobavi, garanciji in servisiranju (OBR-II/9),

• Izjavo o upoštevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju (OBR-II/10),

• Izjavo o skladnosti opreme (OBR-II/11),

• Tri (3x) bianco menice s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe (OBR-II/15),

• Izjavo o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi (OBR-II/16),

• Parafiran vzorec pogodbe (samo na zadnji strani) (OBR-II/17),

• Popis opreme v fizični obliki in zapisan na CD-rom.

6.2 Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila, zahtevana v točki 6.1. Tabela za ugotavljanje popolnosti ponudbe je Priloga 2 k tej razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja pogojev iz naslednjih točk:

• 6.3 Osnovna sposobnost ponudnika,

• 6.4 Poklicna sposobnost ponudnika,

• 6.5 Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika,

• 6.6 Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika ter

• 6.7 Podizvajalci.

6.3 Osnovna sposobnost ponudnika

6.3.1 Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

• sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

• goljufija (211. člen KZ-1),

• protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

• povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

• oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

• poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

• goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

• preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

• preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

• preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

• neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

• neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

• ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

• izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

• zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

• zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

• zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

• zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

• nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

• nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

• ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

• ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

• pranje denarja (245. člen KZ-1),

• zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

• uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

• izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

• davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

• tihotapstvo (250. člen KZ-1),

• izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

• jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

• dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

• sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

• dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

• hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

6.3.2 Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz

77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.

6.3.3 Ponudnik nima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.

Tuji ponudniki morajo pred predložitvijo ponudbe pri ustreznih organih (matični državi) zaprosit za dokazilo iz katerega bo razvidno, da izpolnjujejo pogoj. Ob predložitvi ponudbe mora ponudba vsebovati dokazilo, da imajo poravnane vse obveznosti.

Zaradi možnosti hitrejše izbire naročnik predlaga, da ponudniki na datum oddaje ponudbe sami pridobijo uradno potrdilo DURS-a. Dokazilo mora biti izdano izključno na datum oddaje ponudbe. Ponudniki lahko dokazilo vložijo v ponudbo ali v posebni kuverti kot dopolnitev ponudbe. Enako velja za podizvajalce.

Predlog naročnika ni pogoj.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik bo obvestil ponudnika in podizvajalca, da podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če teh pogojev ne izpolnjuje. Za podizvajalca se po zakonu ne šteje gospodarski subjekt, ki glede

na razmerje z (izbranim) ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru:

• se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila;

• mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.

6.3.4 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če:

• je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

• je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

• je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju,

• je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,

• mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil,

• je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točk 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 in 6.3.4 ponudnik predloži Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-2).

6.3.5 Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

• svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točke 6.3.5 ponudnik predloži Izjavo o posredovanju podatkov (OBR-3).

6.3.6 Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točke 6.3.6 ponudnik predloži Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-4). Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

6.4 Poklicna sposobnost ponudnika

6.4.1 Ponudnik ima za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi, veljavno registracijo.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točke 6.4.1 ponudnik predloži Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-2). Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

6.5 Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika

6.5.1 Ponudnik mora nuditi trideset (30) dnevni plačilni rok po predložitvi in potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika oz. po prejemu pravilno izstavljenega računa.

6.5.2 Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred določenim rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih transakcijskih računov (izpolnjevanje pogoja za ponudnike, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, naročnik preveri sam).

Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točk 6.5.1 in 6.5.2 ponudnik predloži Izjavo o plačilnih pogojih in neblokiranih računih (OBR-5).

Sklop I. Gradbeno obrtniška in instalacijska dela

6.6 Tehnična in kadrovska sposobnost

6.6.1 Ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 6.6.1 ponudnik predloži Izjavo o povprečnem letnem obsegu razpoložljive delovne sile in številu oseb, odgovornih za vodenje projektov ter priloži: Lastni seznam tehničnega osebja, s katerim razpolaga ponudnik na dan oddaje ponudbe. (OBR-I/6)

6.6.2 Ponudnik je v zadnjih petih letih (od dneva oddaje ponudbe) sam ali s partnerji v skupni ponudbi že izvajal gradbena dela visokih gradenj na najmanj enem (1) objektu

v višini najmanj 600.000,00 EUR (brez DDV) pogodbenih del za posamezni objekt. Ponudnik predloži priporočilo o strokovni in kvalitetni izvedbi del.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 6.6.2 ponudnik predloži Izjavo o referencah (OBR-I/7) in Potrdilo (OBR-I/7a).

6.6.3 Ponudnik mora zagotoviti najmanj enega odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO-1 (Zakon graditvi objektov) ter je v zadnjih petih letih (od dneva oddaje ponudbe) že vodil izgradnjo vsaj enega (1) objekta, kjer so se izvajala gradbena dela visokih gradenj v vrednosti vsaj 600.000,00 EUR (brez DDV).

Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 6.6.3 ponudnik predloži Izjavo o referencah odgovornega vodje del (OBR-I/8), Potrdilo (OBR-I/8a) in fotokopijo ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje.

6.6.4 Ponudnik mora dela izvesti v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika.

6.6.5 Ponudnik mora imeti v primeru sprejetja njegove ponudbe, na voljo zadostne kapacitete (orodja, obratna in tehnična oprema) za izvedbo del.

6.6.6 Ponudnik bo dela opravljal z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/2002, 50/2005, 49/2006, 17/2011-ZTZPUS-1).

6.6.7 Ponudnik mora upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni listi RS, št. 83/2005 in 43/2011-ZVZD-1).

6.6.8 Ponudnik mora gradbišče pred pričetkom del označiti z gradbiščno tablo v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/2008).

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točk 6.6.4, 6.6.5, 6.6.5, 6.6.7 in 6.6.8 ponudnik predloži Izjavo o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR-I/9).

6.6.9 Ponudnik mora gradbene odpadke hraniti ali začasno skladiščiti na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008).

6.6.10 Ponudnik zagotovi, da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagali neposredno po nastanku v zabojnike. Zabojniki morajo biti nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja

skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008), če hramba ali začasno/skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču.

6.6.11 Ponudnik zagotovi, da bo iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008).

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točk 6.6.9, 6.6.10 in 6.6.11 ponudnik predloži Izjavo o ravnanju z odpadki (OBR-I/10).

6.6.12 Ponudnik zagotavlja, da upošteva zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju:

A. Ponudnik zagotavlja, da se bo pri gradnji uporabljal les, ki izvira iz zakonitih virov.

B. Pri gradnji se ne bodo uporabljali:

a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),

b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250

°C v vrednostih več kot:

• 30 g/l, brez vode, za stenske barve,

• 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,

• 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

C. Ponudnik zagotavlja, da emisije hlapnih organskih spojin vgrajenih materialov, ki bodo uporabljeni pri gradnji, ki je predmet javnega naročila, ne bodo presegale vrednosti določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

D. Stranišča morajo imeti dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje. V brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekočine.

6.6.13 Xxxxxxxx si pridržuje pravico, da pred podpisom pogodbe od izbranega ponudnika zahteva, da ta predloži certifikate in dokazila, da stavbna oprema in druga oprema zadostuje minimalnim tehničnim zahtevam naročnika navedenih v popisu del in tehnični specifikaciji.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točk 6.6.12 in 6.6.13 ponudnik predloži Izjavo o upoštevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju in predložitvi dokazil (OBR-11).

Sklop II. Pohištvo

6.6 Tehnična in kadrovska sposobnost

6.6.1 Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih.

6.6.2 Ponudnik mora zagotavljati, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega postopka.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točk 6.6.1 in 6.6.2 ponudnik predloži Izjavo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (OBR-II/6).

6.6.3 Ponudnik je sam ali s partnerji v skupni ponudbi v zadnjih treh letih (od dneva oddaje ponudbe) že dobavil in montiral opremo najmanj enemu naročniku v višini najmanj 60.000,00 EUR (brez DDV). Za datum dokončanja del se šteje datum zapisniškega prevzema opreme s strani naročnika.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 6.6.3 ponudnik predloži Izjavo o referencah (OBR-II/7) in Potrdilo (OBR-II/7a).

6.6.4 Ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 6.6.4 ponudnik predloži Izjavo o povprečnem letnem obsegu razpoložljive delovne sile in številu oseb, odgovornih za vodenje projektov ter priloži: Lastni seznam tehničnega osebja, s katerim razpolaga ponudnik na dan oddaje ponudbe. (OBR-II/8)

6.6.5 Ponudnik na lastne stroške zagotavlja dobavo in montažo opreme najkasneje v roku 60 dni po zaključku gradbenih del.

6.6.6 Ponudnik zagotavlja na vso dobavljeno in montirano opremo najmanj 3 leta polne garancije.

6.6.7 Ponudnik zagotavlja servis dobavljene opreme v času življenjske dobe opreme, odzivni čas v primeru okvare v oseminštiridesetih (48) urah od prejema pisne zahteve naročnika. Odprava napake najkasneje v roku petinštiridesetih (45-ih) dni, sicer sledi zamenjava z novo enakovredno opremo.

6.6.8 Ponudnik zagotavlja, da bo ob končanju montaže predložil naročniku tehnično specifikacijo za vzdrževanje in uporabo opreme v slovenskem jeziku.

6.6.9 Ponudnik zagotavlja, da oprema izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določajo evropske direktive (»Conformite' Europe'ene«).

6.6.10 Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje pred podpisom pogodbe od najugodnejšega ponudnika zahteva, da ta predloži certifikate, dokazila in ateste, da oprema zadostuje minimalnim tehničnim zahtevam naročnika navedenih v popisu opreme in tehnični specifikaciji ter zahtevam Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točk 6.6.5, 6.6.6, 6.6.7, 6.6.8, 6.6.9 in 6.6.10 ponudnik predloži Izjavo o dobavi, garanciji in servisiranju (OBR-II/9).

6.6.11 Ponudnik zagotavlja, da ponujeno blago v celoti izpolnjuje zahteve iz priloge 8 Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013), točka 8.1.2, ki so kot priloga 4 priložene k razpisni dokumentaciji.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 6.6.9 ponudnik predloži Izjavo o upoštevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju (OBR-II/10).

6.6.12 Ponudnik pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije ter da je seznanjen, da če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz četrte točke prvega odstavka 109.a člena ZJN-2.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 6.6.10 ponudnik predloži Izjavo o skladnosti opreme (OBR-II/11).

Skupni obrazci

6.7 Podizvajalci

6.7.1 Ponudnik pooblašča naročnika, da ta na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 6.7.1 ponudnik predloži Pooblastilo (OBR-12).

ALI

Ponudnik izjavlja, da v ponudbi NE nastopa s podizvajalci.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 6.7.1 ponudnik predloži Izjavo o ponudbi brez podizvajalcev (OBR- 12a).

6.7.2 Ponudnik predloži seznam podizvajalcev s katerimi bo izvajal dela, z navedbo, katera dela bodo izvajali podizvajalci.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 6.7.2 ponudnik predloži Seznam podizvajalcev (OBR-13) za vsak razpisan sklop posebej.

6.7.3 Ponudnik mora predložiti izpolnjen obrazec »Podatki o podizvajalcu« za vse podizvajalce s katerimi nastopa v ponudbi. Obrazec ponudnik kopira in priloži v tolikih izvodih, s kolikor podizvajalci nastopa.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 6.7.3 ponudnik predloži Podatke o podizvajalcu (OBR-14).

7. PREVERJANJE PONUDB

7.1 Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi (kot npr. OBR. M-1 / M-2, pogodbe in podobno).

Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. Pri preverjanju sposobnosti ponudnika bo naročnik upošteval podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oziroma jih je predložil ponudnik v drugih postopkih oddaje javnega naročila, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev.

7.2 Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 4. točke prvega odstavka 109.a člena ZJN-2.

7.3 Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

7.4 V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

8. MERILO ZA IZBOR

8.1 Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo »najnižja cena ponudbenega predračuna v EUR z DDV« za posamezen razpisan sklop (Sklop I. gradnja po klavzuli na enoto mere).

8.2 Naročnik bo po javnem odpiranju ponudb izvedel še en (1) krog pogajanj. Pogajanja bodo tekla glede končne ponudbene cene v EUR z DDV. Pogajanja bodo potekala v smislu javnega odpiranja ponudb, kjer bodo prisotni vsi ponudniki hkrati.

Za ponudnike, ki se postopka javnega odpiranja ponudb in postopka pogajanj ne bodo udeležili, bo naročnik razumel, da je ponudbena cena v EUR z DDV iz predložene ponudbe, končna.

9. PONUDBENA CENA IN IZBIRA

9.1 Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške, DDV, popuste in rabate. Končna ponudbena cena za sklop II. Pohištvo mora tudi vsebovati vse stroške (dobava, montaža…), DDV, popuste in rabate.

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

9.2 Ponudnik mora v sklopu I. Gradbeno obrtniška in instalacijska dela priložiti tudi popise del v fizični obliki in zapisane na CD-rom ter priložiti še kalkulativne elemente:

• cenik osnovnih materialov po projektantskem predračunu fco gradbišče za gradbena, obrtniška in inštalacijska dela,

• cenik kalkulativnih ur (K, PK),

• cenik transportov,

• cenik gradbene mehanizacije predvidene pri gradnji.

9.3 Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke iz popisa del in opreme. Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh cen, bo izločena kot nepopolna.

9.4 Naročnik bo javno prebral in upošteval ponudbeno ceno, ki bo vpisana v naročnikov obrazec Ponudba (OBR-1) ali (OBR-1a).

10. FINANČNA ZAVAROVANJA

Sklop I. Gradbeno obrtniška in instalacijska dela

Ponudnik mora priložiti:

10.1 Tri bianco menice s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv) v višini 21.500,00 EUR (OBR-I/15).

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe v naslednjih primerih:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi,

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

• ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

ali

• ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavarovanje mora biti v originalu in veljati do 31. 1. 2015. Če zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti zavarovanja ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnika podaljšanje roka veljavnosti zavarovanja, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem zavarovanja morajo biti v pisni obliki.

10.2 Ponudnik mora predložiti izjavo, da bo naročniku izročil (OBR-I/16):

• finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV in jo predložil, najkasneje v roku 15 dni po podpisu pogodbe ter

• finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi 3 (treh) let v višini 5 % končne pogodbene vrednosti z DDV in jo predložil, če bo izbran kot izvajalec. Xxxxxx s predložitvijo finančnega zavarovanja za odpravo napak mora izvajalec naročniku za nadaljnji dve leti garancijske dobe (4. in 5. leto) predložiti tri bianco menice s pooblastilom za izpolnitev v višini 5 % končne pogodbene vrednosti z DDV.

Finančni zavarovanji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi bosta morali biti izdani brezpogojno ter plačljivi na prvi poziv.

Sklop II. Pohištvo

Ponudnik mora priložiti:

10.3 Tri bianco menice s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv) v višini 2.500,00 EUR (OBR-II/15).

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe v naslednjih primerih:

c) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi,

d) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

• ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

ali

• ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

10.4 Ponudnik mora predložiti izjavo, da bo naročniku izročil (OBR-II/16):

• tri (3x) bianco menice s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV in jo predložil ob podpisu pogodbe, če bo izbran kot dobavitelj ter

• tri (3x) bianco menice s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv) za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v višini 5 % od končne pogodbene vrednosti z DDV in jih predložil, če bo izbran kot dobavitelj.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točke 10.4 ponudnik predloži Izjavo o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi (OBR-II/16).

11. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBE

11.1 Xxxxxxxx, ki v ponudbi nastopa samostojno, predloži obrazec Ponudba (OBR-1), v katerem vpiše ponudbeno ceno v EUR z DDV za posamezni sklop. Ponudnik nadalje ustrezno izpolni polja s podatki o gospodarskem subjektu. Ne prilaga obrazca Ponudbe (OBR-1a).

V primeru skupne ponudbe, vodilni partner v skupni ponudbi predloži obrazec Ponudba (OBR-1a), v katerem vpiše ponudbeno ceno v EUR z DDV za posamezni sklop. Nadalje ponudnik ustrezno izpolni polja s podatki o gospodarskem subjektu (vodilnem partnerju) in navede polni naziv in področje dela. Ne prilaga obrazca Ponudbe (OBR-1).

11.2 Ponudniki morajo izjave in predračune predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Vsi dokumenti so lahko predloženi kot fotokopija originala.

11.3 Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na zadnji strani žigosati in parafirati. S tem potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe.

Če pride do statusne spremembe stranke predmetne pogodbe, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

11.4 Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti

natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

11.5 Ponudniki morajo izpolnjene popise del in opreme priložiti v fizični obliki in hkrati zapisane na CD-romu. Vsebina predloženih popisov (v ponudbi) mora biti skladna s popisi iz razpisne dokumentacije. V primeru odstopanj, bo naročnik upošteval vsebino fizične oblike.

11.6 Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.

11.7 Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru začetka stečajnega postopka in/ali prisilne poravnave zoper izbranega ponudnika oz. v primeru odstopa od ponudbe/podpisa pogodbe, z izbranim ponudnikom prekine sodelovanje in lahko kot najugodnejšega ponudnika izbere naslednjo popolno ponudbo po vrstnem redu na ocenjevalni lestvici.

12. SPREMEMBE IN UMIK PONUDB

12.1 Ponudnik lahko umakne ponudbo, jo dopolni ali zamenja do poteka roka za oddajo ponudb. Po preteku roka, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

12.2 Vsako spremembo ali umik je potrebno napisati, zapečatiti in dostaviti v skladu s Prilogo 1 te razpisne dokumentacije. V primeru, da ponudnik umakne ponudbo po preteku roka za oddajo ponudb in veljavnosti ponudbe, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

13. VELJAVNOST PONUDBE IN VARIANTNE REŠITVE

13.1 Ponudba mora veljati do 31. 1. 2015. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

13.2 Izbran ponudnik bo moral po pozivu naročnika pogodbo podpisati v 8-ih dneh. Če zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka veljavnosti ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki.

14. POUK O PRAVNEM SREDSTVU

Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011-ZTP-D in 63/2013; ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila

ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Vlagatelj mora ob vložitvi predrevizijskega zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 7.000,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-01017314 ter priložiti potrdilo o njenem plačilu.

Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevo za predrevizijski postopek v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu.

Zahtevek za predrevizijskih postopek se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za predrevizijski postopek vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije.

Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če je zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Odgovorna oseba naročnika Direktorica

Xxxxxx Xxxx

15. PRILOGA 1: Naslovnica

POŠILJATELJ:

DSO KAMNIK

Neveljska pot 26

1241 Kamnik

Označi:

Ponudba

Sprememba Umik

»NE ODPIRAJ – PONUDBA«

Za javni razpis:

»PRENOVA VZHODNEGA TRAKTA (ODDELKI 5, 6, 1, 2), PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«

(izpolni naročnik)

Datum in ura prispetja: Način prispetja:

Zaporedna številka prispelosti: Podpis prevzemnika:

16. PRILOGA 2: Tabela formalne popolnosti ponudbe

Osnovna, poklicna, ekonomska in finančna sposobnost ponudnika in / ali partner(-jev) v skupni ponudbi – skupni obrazci

		Ustreza / ne ustreza
Zap. št.	Obrazec	Samostojni ponudnik / Vodilni partner v skupni ponudbi		Partner(-ji) v skupni ponudbi
Zap. št.	Obrazec	DA	NE	DA	NE
1	Obrazec Ponudba (OBR-1) / Obrazec Skupna ponudba (OBR-1a) /
2	Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-2)
3	Izjava o posredovanju podatkov (OBR-3)
4	Izjava za pridobitev osebnih podatkov (OBR-4)
5	Izjava o plačilnih pogojih in neblokiranih računih (OBR-5)

Tehnične in kadrovske sposobnosti sklop I. Gradbeno obrtniška in instalacijska dela

Zap. št.	Obrazec	Ustreza / ne ustreza
Zap. št.	Obrazec	DA	NE
6	Izjava o povprečnem letnem obsegu razpoložljive delovne sile in številu oseb, odgovornih za vodenje projektov (OBR-I/6)
7	Lastni seznam tehničnega osebja, s katerim razpolaga ponudnik na dan oddaje ponudbe
8	Izjava o referencah (OBR-I/7)

Zap. št.	Obrazec	Ustreza / ne ustreza
Zap. št.	Obrazec	DA	NE
9	Potrdilo (OBR-I/7a)
10	Izjava o referencah odgovornega vodje del (OBR-I/8)
11	Fotokopijo ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje
12	Potrdilo odgovornega vodje del (OBR-I/8a)
13	Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR-I/9)
14	Izjava o ravnanju z odpadki (OBR-I/10)
15	Izjava o upoštevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju in predložitvi dokazil (OBR-I/11)
16	Pooblastilo (OBR-12) (če ponudnik nastopa s podizvajalci)
17	Izjava o ponudbi brez podizvajalcev (OBR-12a) (če ponudnik NE nastopa s podizvajalci)
18	Seznam podizvajalcev (OBR-13) (če ponudnik nastopa s podizvajalci)
19	Podatki o podizvajalcu (OBR-14) (če ponudnik nastopa s podizvajalci)
20	Tri (3x) bianco menice s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe (OBR-I/15)
21	Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi (OBR-I/16)
22	Parafiran vzorec pogodbe (samo na zadnji strani) (OBR-I/17)
23	Popise del v fizični obliki in zapisane na CD-rom
24	Kalkulativni elementi

Tehnične in kadrovske sposobnosti sklop II. Pohištvo

Zap. št.	Obrazec	Ustreza / ne ustreza
Zap. št.	Obrazec	DA	NE
6	Izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (OBR-II/6)
7	Izjavo o referencah (OBR-II/7)
8	Potrdilo (OBR-II/7a)
9	Izjava o povprečnem letnem obsegu razpoložljive delovne sile in številu oseb, odgovornih za vodenje projektov (OBR-II/8)
10	Lastni seznam tehničnega osebja, s katerim razpolaga ponudnik na dan oddaje ponudbe
11	Izjava o dobavi, garanciji in servisiranju (OBR-II/9)
12	Izjava o upoštevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju (OBR-II/10)
13	Izjava o skladnosti opreme (OBR-II/11)
16	Pooblastilo (OBR-12) (če ponudnik nastopa s podizvajalci)
17	Izjava o ponudbi brez podizvajalcev (OBR-12a) (če ponudnik NE nastopa s podizvajalci)
18	Seznam podizvajalcev (OBR-13) (če ponudnik nastopa s podizvajalci)
19	Podatki o podizvajalcu (OBR-14) (če ponudnik nastopa s podizvajalci)
20	Tri (3x) bianco menice s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe (OBR-II/15)
21	Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi (OBR-II/16)
22	Parafiran vzorec pogodbe (samo na zadnji strani) (OBR-II/17)
23	Popis opreme v fizični obliki in zapisan na CD-rom

17. PRILOGA 3: Priloga 8 Uredbe o zelenem javnem naročanju

Naročnik

DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK

Neveljska pot 26

1241 Kamnik

PRENOVA VZHODNEGA TRAKTA (ODDELKI 5, 6, 1, 2), PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

18. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

SKUPNI

Ponudnik:

(OBR-1)

Naročnik: Dom starejših občanov Kamnik Neveljska pot 26

1241 Kamnik

PONUDBA, št.

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne , pod številko objave JN , se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Podatki o gospodarskem subjektu:

Firma oz. ime:

Naslov:

Zakoniti zastopnik:

Davčna številka: Matična številka: Številka transakcijskega računa:

Številka telefona: Številka telefaksa: Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

PRENOVA VZHODNEGA TRAKTA (ODDELKI 5, 6, 1, 2), PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

v EUR z DDV

Sklop I. Gradbeno obrtniška in instalacijska dela

Sklop II. Pohištvo

Ponudba velja do: .

Datum:

Žig in podpis ponudnika

Vodilni partner v skupni ponudbi:

(OBR-1a)

Naročnik: Dom starejših občanov Kamnik Neveljska pot 26

1241 Kamnik

PONUDBA, št.

Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi:

Firma oz. ime:

Naslov:

Zakoniti zastopnik:

Davčna številka: Matična številka: Številka transakcijskega računa:

Številka telefona: Številka telefaksa: Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

PRENOVA VZHODNEGA TRAKTA (ODDELKI 5, 6, 1, 2), PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

v EUR z DDV

Sklop I. Gradbeno obrtniška in instalacijska dela

Sklop II. Pohištvo

Ponudba velja do: .

Partner(-ji) v skupni ponudbi in področje dela v skupni ponudbi:

	Polni naziv	Področje dela
Vodilni partner v skupni ponudbi
Partner v skupni ponudbi
Partner v skupni ponudbi
Partner v skupni ponudbi

Datum:

Žig in podpis ponudnika

Ponudnik:

(OBR-1b)

Naročnik: Dom starejših občanov Kamnik Neveljska pot 26

1241 Kamnik

IZJAVA O DODATNEM POPUSTU IN

KONČNA PONUDBA*

Izjavljamo,

da na ponujeno ceno iz ponudbe, št. , z dne , dajemo še dodatni popust v višini %, tako, da znaša nova

KONČNA PONUDBA:

PRENOVA VZHODNEGA TRAKTA (ODDELKI 5, 6, 1, 2), PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

v EUR z DDV

Sklop I. Gradbeno obrtniška in instalacijska dela

Sklop II. Pohištvo

Datum: Žig in podpis ponudnika

*Ponudnik uporabi obrazec za pogajanja.

Ponudnik:

(OBR-2)

Naročnik: Dom starejših občanov Kamnik Neveljska pot 26

1241 Kamnik

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

1. Da kot ponudnik in zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ- 1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

2. Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.

3. Da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.

4. Da:

• nismo v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

• nismo v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

• nismo v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali smo opustili poslovno dejavnost ali smo v katerem koli podobnem položaju,

• nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,

• nam naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil,

• pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili.

5. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzemamo v ponudbi.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

Pri

(organ, pri katerem je gospodarski subjekt registriran)

smo registrirani za naslednje dejavnosti, ki jih prevzemamo v ponudbi:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 4. točke prvega odstavka 109.a člena ZJN-2.

Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 1., 3. in 4. točke te izjave za sodelovanje zaprosil pristojne organe v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad ponudnikom.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokumentov iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

1. da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila,

2. da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Prenova vzhodnega trakta (oddelki 5, 6, 1, 2), pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum:

Žig in podpis ponudnika

Ponudnik:

(OBR-3)

Naročnik: Dom starejših občanov Kamnik Neveljska pot 26

1241 Kamnik

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

• naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 4. točke prvega odstavka 109.a člena ZJN-2.

Datum:

Žig in podpis ponudnika

Ponudnik:

(OBR-4)

Polni naziv podjetja:

Sedež in njegova občina:

Št. vpisa v sodni register:

Št. vložka:

Matična številka podjetja:

Naročnik: Dom starejših občanov Kamnik Neveljska pot 26

1241 Kamnik

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik

, za namene javnega razpisa »Prenova vzhodnega trakta (oddelki 5, 6, 1, 2), pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki« objavljenega na Portalu javnih naročil, dne , pod številko objave JN , pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za VSE OSEBE, KI SO POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE:

a) Ime in priimek: podpis

EMŠO , datum in kraj rojstva , stalno bivališče .

b) Ime in priimek: podpis

EMŠO , datum in kraj rojstva , stalno bivališče .

c) Ime in priimek: podpis

EMŠO , datum in kraj rojstva , stalno bivališče .

d) Ime in priimek: podpis

EMŠO , datum in kraj rojstva , stalno bivališče .

Datum:

Žig in podpis ponudnika

Ponudnik:

(OBR-5)

Naročnik: Dom starejših občanov Kamnik Neveljska pot 26

1241 Kamnik

IZJAVA O PLAČILNIH POGOJI IN NEBLOKIRANIH RAČUNIH

Izjavljamo,

• da nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok po predložitvi in potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika oz. po prejemu pravilno izstavljenega računa,

• da v zadnjih šestih mesecih pred določenim rokom za oddajo ponudb nismo imeli blokiranih transakcijskih računov.

Datum:

Žig in podpis ponudnika

Ponudnik:

(OBR-12)

Naročnik: Dom starejših občanov Kamnik Neveljska pot 26

1241 Kamnik

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje prijavljenim podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli v obrazcu (OBR-13)

»Seznam podizvajalcev« in zanje priložili podatke (OBR-14).

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Prenova vzhodnega trakta (oddelki 5, 6, 1, 2), pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum:

Žig in podpis ponudnika

Ponudnik:

(OBR-12a)

Naročnik: Dom starejših občanov Kamnik Neveljska pot 26

1241 Kamnik

IZJAVA O PONUDBI BREZ PODIZVAJALCEV *

Izjavljamo,

• da v ponudbi NE nastopamo s podizvajalci.

Datum:

Žig in podpis ponudnika

* Izjavo predložijo samo ponudniki, ki nastopajo brez podizvajalcev.

Ponudnik:

(OBR-13)

Naročnik: Dom starejših občanov Kamnik Neveljska pot 26

1241 Kamnik

SEZNAM PODIZVAJALCEV za sklop

V zvezi z javnim naročilom za »Prenova vzhodnega trakta (oddelki 5, 6, 1, 2), pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«, izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem, in sicer:

V ponudbi je podizvajalec

(naziv)

in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal

(navesti del izvedbe)

V ponudbi je podizvajalec

(naziv)

in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal

(navesti del izvedbe)

V ponudbi je podizvajalec

(naziv)

in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal

(navesti del izvedbe)

V ponudbi je podizvajalec

(naziv)

in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal

(navesti del izvedbe)

V ponudbi je podizvajalec

(naziv)

in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal

(navesti del izvedbe)

V ponudbi je podizvajalec

(naziv)

in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal

(navesti del izvedbe)

Izjavljamo, da bomo z vsemi prijavljenimi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo.

Opombi:

- Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Datum:

Žig in podpis ponudnika

Podizvajalec:

(OBR-14)

Naročnik: Dom starejših občanov Kamnik Neveljska pot 26

1241

PODATKI O PODIZVAJALCU

Naziv podizvajalca:

Sedež:

Zakoniti zastopnik:

Davčna številka:

Matična številka:

Številka transakcijskega računa:

Številka telefona:

Številka telefaksa:

Kontaktna oseba podizvajalca in št. mobilnega telefona kontaktne osebe podizvajalca:

Elektronski naslov kontaktne osebe podizvajalca:

Dela, ki jih prevzema podizvajalec:

Kot podizvajalec v ponudbi ponudnika

izjavljamo, da so vse obveznosti ponudnika do nas poravnane.

SOGLASJE PODIZVAJALCA:

Podizvajalec

(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

Datum:

Žig in podpis podizvajalca

Naročnik

DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK

Neveljska pot 26

1241 Kamnik

PRENOVA VZHODNEGA TRAKTA (ODDELKI 5, 6, 1, 2), PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

19. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

SKLOP I. GRADBENO OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA

Ponudnik:

(OBR-I/6)

Naročnik: Dom starejših občanov Kamnik Neveljska pot 26

1241 Kamnik

IZJAVA O POVPREČNEM LETNEM OBSEGU RAZPOLOŽLJIVE DELOVNE SILE IN ŠTEVILU OSEB, ODGOVORNIH ZA VODENJE PROJEKTOV

Izjavljamo,

• da imamo na razpolago naslednje število oseb, odgovornih za vodenje projektov

V delovnem razmerju smo imeli na dan 30. 9. 2014 naslednje število strokovnih sodelavcev in pomožnega osebja ,

• da razpolagamo s strokovnim kadrom in ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za kvalitetno izvedbo celotnega javnega naročila skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke in določili predpisov ter standardov s področja predmeta javnega naročila.

*Priloga: Lastni seznam tehničnega osebja, s katerim razpolaga ponudnik na dan oddaje ponudbe.

Datum:

Žig in podpis ponudnika

Ponudnik:

(OBR-I/7)

Naročnik: Dom starejših občanov Kamnik Neveljska pot 26

1241 Kamnik

IZJAVA O REFERENCAH

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih (od dneva oddaje ponudbe) sami ali s partnerji v skupni ponudbi že izvajali gradbena dela visokih gradenj na najmanj enem (1) objektu v višini najmanj 600.000,00 EUR (brez DDV) pogodbenih del za posamezni objekt.

1. Pogodbeni partner:

Predmet pogodbe:

Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: , xxxx realizacije:

2. Pogodbeni partner:

Predmet pogodbe:

Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: , xxxx realizacije:

3. Pogodbeni partner:

Predmet pogodbe:

Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: , xxxx realizacije:

4. Pogodbeni partner:

Predmet pogodbe:

Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: , xxxx realizacije:

5. Pogodbeni partner:

Predmet pogodbe:

Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: , xxxx realizacije:

* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj eno (1) Potrdilo (OBR- I/7a).

Datum:

Žig in podpis ponudnika

Podpisani izdajatelj potrdila

POTRDILO

(OBR-I/7a)

(naziv)

(naslov)

kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)

(naslov)

za nas izvajal naslednje gradnje

Dela so obsegala:

kraj:

v vrednosti v EUR brez DDV

v obdobju od do . (dan.mesec.leto) (dan.mesec.leto)

V obdobju našega sodelovanja se je ponudnik izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke. Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Datum:

Žig in podpis izdajatelja potrdila

Ponudnik:

(OBR-I/8)

Naročnik: Dom starejših občanov Kamnik Neveljska pot 26

1241 Kamnik

IZJAVA O REFERENCAH ODGOVORNEGA VODJE DEL

Odgovorni vodja del

bo ,

(ime in priimek)

ki ima naslednjo izobrazbo

ter izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO-1.

Odgovorni vodja del je v zadnjih petih letih (od dneva oddaje ponudbe) vodil izgradnjo vsaj enega (1) objekta, kjer so se izvajala gradbena dela visokih gradenj v vrednosti vsaj 600.000,00 EUR (brez DDV).

1. Pogodbeni partner:

Predmet pogodbe:

Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: , xxxx realizacije:

2. Pogodbeni partner:

Predmet pogodbe:

Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: , xxxx realizacije:

3. Pogodbeni partner:

Predmet pogodbe:

Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: , xxxx realizacije:

4. Pogodbeni partner:

Predmet pogodbe:

Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: , xxxx realizacije:

* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj eno potrdilo (OBR-I/8a).

** Priloga: Fotokopija ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje.

Datum:

Žig in podpis ponudnika

(OBR-I/8a)

Podpisani izdajatelj potrdila

POTRDILO

(naziv)

(naslov)

kot naročnik potrjujemo, da je odgovorni vodja del

(ime in priimek)

(naziv)

za nas izvajal naslednja dela

Gradbena dela so obsegala:

kraj opravljanja del:

v vrednosti v EUR brez DDV

v obdobju od do . (dan.mesec.leto) (dan.mesec.leto)

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Vsa dela je izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke. Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Datum:

Žig in podpis izdajatelja potrdila

Ponudnik:

(OBR-I/9)

Naročnik: Dom starejših občanov Kamnik Neveljska pot 26

1241 Kamnik

IZJAVA O STROKOVNOSTI, PROSTIH KAPACITETAH IN UPOŠTEVANJU PREDPISOV

Izjavljamo,

• da bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika,

• da bomo imeli v primeru sprejetja naše ponudbe, na voljo zadostne kapacitete (orodja, obratna in tehnična oprema) za izvedbo del,

• da bomo dela opravljali z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/2002, 50/2005, 49/2006, 17/2011-ZTZPUS-1),

• da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni listi RS, št. 83/2005 in 43/2011-ZVZD-1),

• da bomo gradbišče pred pričetkom del označiti z gradbiščno tablo v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/2008).

Datum:

Žig in podpis ponudnika

Ponudnik:

(OBR-I/10)

Naročnik: Dom starejših občanov Kamnik Neveljska pot 26

1241 Kamnik

IZJAVA O RAVNANJU Z ODPADKI

Izjavljamo,

• da bomo gradbene odpadke hranili ali začasno skladiščili na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in bo zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008),

• da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagali neposredno po nastanku v zabojnike. Zabojniki bodo nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008), če hramba ali začasno/skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču,

• da bomo zagotovili, da bo iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008).

Datum:

Žig in podpis ponudnika

Ponudnik:

(OBR-/11)

Naročnik: Dom starejših občanov Kamnik Neveljska pot 26

1241 Kamnik

IZJAVA O UPOŠTEVANJU UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU IN PREDLOŽITVI DOKAZIL

Izjavljamo,

• da bomo pri izgradnji upoštevali in izpolnili zahteve iz točke 7.2.2. Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013) ter zahteve poglavja 6.6 Tehnična in kadrovska sposobnost, iz točke 6.6.12 razpisne dokumentacije,

• da smo seznanjeni z dejstvom, da lahko naročnik pred podpisom pogodbe od izbranega ponudnika zahteva, da ta predloži certifikate in dokazila, da stavbna oprema in druga oprema zadostuje minimalnim tehničnim zahtevam naročnika navedenih v popisu del in tehnični specifikaciji.

Dokazila si naročnik pridružuje zahtevati od izbranega ponudnika najkasneje pred podpisom pogodbe.

Datum:

Žig in podpis ponudnika

(OBR-I/15)

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Ponudnik:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika) Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK, Neveljska pot 26, 1241 Kamnik, da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javni razpis »Prenova vzhodnega trakta (oddelki 5, 6, 1, 2), pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«, sklop I. Gradbeno obrtniška in instalacijska dela pod številko objave JN10173/2014, skladno z določili razpisne dokumentacije in prijave za predmetni javni razpis, po predhodnem obvestilu izpolni v vseh neizpolnjenih delih v višini 21.500,00 EUR. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v plačilo.

Menični znesek se nakaže naročniku DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK, Neveljska pot 26, 1241 Kamnik, na račun, številka 01100-6030265769. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČA naročnika DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK, Neveljska pot 26, 1241 Kamnik, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum: Podpis in žig:

Ponudnik:

(OBR-I/16)

Naročnik: Dom starejših občanov Kamnik Neveljska pot 26

1241 Kamnik

IZJAVA O PREDLOŽITVI

FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

In

FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI IN NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Izjavljamo, da bomo naročniku:

• kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročili finančno zavarovanje (bančno ali kavcijsko), v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, najkasneje 15 dni po podpisu pogodbe

• kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi treh (3) let izročili finančno zavarovanje (bančno ali kavcijsko), v višini 5 % končne pogodbene vrednosti z DDV, če bomo izbrani kot izvajalec,

ki bosta izdani brezpogojno ter plačljivi na prvi poziv.

Xxxxxx s predložitvijo finančnega zavarovanja za odpravo napak bomo naročniku za nadaljnji dve leti garancijske dobe (4. in 5. leto) predložili tri bianco menice s pooblastilom za izpolnitev v višini 5 % končne pogodbene vrednosti z DDV.

Datum:

Žig in podpis ponudnika

ki ga zastopa (v nadaljevanju: naročnik) matična številka:

identifikacijska številka za DDV: SI

(Vzorec)

In (OBR-I/17)

[POLNI NAZIV IZVAJALCA, polni naslov]

ki jo/ga zastopa [ime in priimek zakonitega zastopnika]

(v nadaljevanju: izvajalec) matična številka: [številka]

identifikacijska številka za DDV: SI[številka]

bančni račun številka: [številka], odprt pri [naziv banke] sta dogovorila in sklenila naslednjo

GRADBENO POGODBO št. [številka]

1. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL

Predmet pogodbe je [predmet pogodbe]; objavljeno na Portalu javnih naročil dne [dan.mesec].2014, pod številko objave JN[številka]/2014.

Pogodbeno dogovorjena dela obsegajo vsa dela po predračunu, številka [številka].

2. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

2.1. Izvajalec se zavezuje za naročnika opraviti dela iz I. točke te pogodbe in ob tem vsa dela izvršiti s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka po pravilih gradbene stroke.

2.2. Naročnik se zavezuje izvajalcu pred pričetkom del predložiti in predati:

- projektno tehnično dokumentacijo,

- ustrezna dovoljenja,

- popis del oz. specifikacijo potrebnih del.

Izvajalec je dolžan pred pričetkom del prejeto dokumentacijo podrobno proučiti in naročnika opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila.

Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci in podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Seznam podizvajalcev je sestavni del pogodbe. V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev mora izvajalec predložiti

naročniku v potrditev nov seznam, vključno z vso z javnim naročilom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

2.3. Izvajalec je dolžan odpadni gradbeni material deponirati na ustrezni deponiji.

Po kočanih delih bo moral izvajalec naročniku predložiti dokazilo o deponiranju odpadnega gradbenega materiala.

2.4. Izvajalec je dolžan pravočasno predložiti nadzorniku vsa dokazila, ateste, izjave o skladnosti in certifikate o kvaliteti materialov za vgradnjo, ter ostale podatke v skladu s postopkom za zagotovitev kontrole kvalitete materialov in izvedbe gradbenih in obrtniških ter instalacijskih del in jih arhivirati pri vodji gradbišča.

Pri izvedbi projekta je izvajalec dolžan naročniku zagotoviti možnost sprotnega nadzora nad izvajanjem projekta, vključno s periodičnim poročanjem in možnostjo pridobitve poročil na zahtevo, možnost sprotnega vpogleda v vso dokumentacijo ter v samo izvajanje projekta, ter v dokumentacijo o zagotavljanju kakovosti in izvajanju sistema zagotavljanja kakovosti, pregled nad financiranjem s strani drugih financerjev, vračilo sredstev, odpravo nepravilnosti in revizijsko sled.

2.5. Izvajalec je dolžan v najkrajšem možnem času popraviti poškodbe, ki jih je povzročil objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih ter ostalih napravah in oškodovanemu plačati v roku 60 dni morebitno odškodnino.

2.6. Zagotoviti si mora priključke in pogoje za uporabo elektrike, vode, telekomunikacij in kanalizacije ter morebitno potrebnih drugih energentov.

2.7. Izvajalec projekta se zaveže, da bo pri izvedbi projekta upošteval pravila o javnem naročanju, poročanju ter izvedbi v skladu s predpisi, ki urejajo javno financiranje.

2.8. Sestavni del te pogodbe so tudi razpisna dokumentacija in ponudbena dokumentacija ponudnika.

Terminski in finančni plan ter plan organizacije gradbišča mora izvajalec predložiti v roku 5 dni po podpisu pogodbe. Knjigo obračunskih izmer je dolžan izvajalec voditi z dnem začetka prvih aktivnosti na objektu.

3. ROKI IZVEDBE DEL

3.1. Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel v naslednjih rokih: Predvideni rok pričetka del je [datum pričetka del].

Predvideni rok končanja je [datum končanja del].

3.2. Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. To mora naročnik storiti najkasneje v roku 5-ih dni od dneva podpisa pogodbe. Izvajalec je uveden v posel z dnem, ko mu je predložena in predana vsa dokumentacija in izpolnjene zahteve iz točke 2.2. in 2.8. te pogodbe.

3.3. Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo:

- iz razlogov določenih v 42. posebni gradbeni uzanci,

- zaradi spremembe investicije – tehnične dokumentacije,

- zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika,

- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank.

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

4. MATERIAL IN DELOVNA SILA

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Vsak posamezni podizvajalec mora naročniku predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik del namesto glavnemu izvajalcu poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Za izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali naslednji podizvajalci:

1. [naziv in polni naslov], Matična številka: [številka], Davčna številka: [številka], TRR: [številka],

Predmet del: [opis],

Kraj in rok izvedbe: [kraj in datum],

Količina del: v vrednosti [znesek] EUR (z DDV), kar znaša [vrednost] % od celotne ponudbe.

2. [naziv in polni naslov] Itd.

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec bo naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima izvajalčevo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 109.a člena Zakona o javnem naročanju.

5. CENA DEL

Cena pogodbenih del v trenutku oddaje ter sprejetja ponudbe, glede na predvidene cene po predračunu, številka [številka] z dne [dan.mesec].2014, znaša [ponudbena vrednost z DDV] EUR z DDV.

Cene po enoti mere so fiksne. V primeru več del bodo stranke pripravile Uradni zaznamek. Naročnik bo na podlagi zaznamka kot pravnega temelja za izplačilo, poravnal več dela.

Za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k tej pogodbi oz. bo ta dela naročnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta kot za dela navedena v 1. členu te pogodbe. Če je izvajalec v predračunu [številka] podal eventualni popust, velja ta popust pri obračunu začasnih mesečnih situacij in končne situacije ter tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela.

Naročnik bo izvedena dela plačeval iz konta [številka], 30. dan po predložitvi in obojestranski potrditvi začasne situacije.

6. OBRAČUN IZVEDENIH DEL

Izvajalec bo izvedene količine del obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami in končno situacijo na podlagi končnega obračuna v skladu s terminskim planom. Izstavljeno začasno situacijo je izvajalec dolžan potrditi pri nadzornem organu in jo predložiti v potrditev naročniku.

Situacije se izstavljajo in predložijo do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Če izvajalec ne izstavi mesečne situacije do 5. dne v mesecu za pretekli mesec, se situacija obravnava šele v naslednjem mesecu.

Naročnik je dolžan v nadaljnjih osmih dneh od dneva njenega prejema situacijo pregledati, nesporni del situacije potrditi, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka pisno prerekati, sicer se šteje, da je situacija potrjena.

7. OBRAČUN IN PLAČILO ZAMUDNIH OBRESTI

V primeru zamude s plačilom začasnih in končne situacije je naročnik dolžan izvajalcu na njegovo zahtevo plačati zakonite oziroma zamudne obresti. Izvajalec lahko zahteva plačilo do dneva poplačila.

8. SPREMEMBA CENE DEL

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi, s katerim natančno opredelita dodatna dela po vrsti in količini ob upoštevanju cen iz predhodno izdelane ponudbe izvajalca.

9. POGODBENA KAZEN

Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih rokov izvedbe del, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višin 5 ‰ te vrednosti. Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 10

% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti del.

Naročnik mora pravico pogodbene kazni uveljavljati najkasneje pri končnem obračunu del in sme končno situacijo zmanjšati za pogodbeno kazen.

10. ŠKODA

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

11. IZVRŠITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN

11.1. Izvajalec je dolžan o končanju del takoj obvestiti naročnika. V roku [število dni] dni po prejemu izvajalčevega pisnega obvestila o dokončanju del bodo naročnik, izvajalec in nadzorni organ skupaj opravili Kvalitetni pregled.

11.2. O dokončanju del in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

- datume začetka in končanja del in datum prevzema del,

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del,

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti,

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave, ugotovitev s sprejemom atestov in morebitnih garancijskih listov.

11.3. Če se naročnik v roku iz točke 11.1. ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti. Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in sprejemom del.

11.4. Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun.

11.5. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata najkasneje v roku [število] dni od dneva pridobitve uporabnega dovoljenja.

11.6. Izvajalec mora naročniku predati vso dokumentacijo in mora izvesti dela tako, da lahko naročnik opravi kvaliteten prevzem. Če izvajalec ne opravi del kvalitetno, lahko naročnik naroči odpravo pomanjkljivosti po drugem izvajalcu na stroške izvajalca.

Ponudnik mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve, kot to določa Uredba o zelenem javnem naročanju.

12. ODPRAVA NAPAK

12.1. Pomanjkljivosti in napake na delih in/ali opremi, ki je predmet te pogodbe, in ki se pokažejo v garancijskem roku, bo izvajalec odpravil na lastne stroške.

12.2. Naročnik ali predstavnik/pooblaščenec naročnika je izvajalca dolžan obvestiti o napaki pisno, po elektronski pošti ali telefaksu vsak delovni dan od 8. do 16. ure. Telefonsko javljeno napako mora naročnik potrditi s pisnim obvestilom, v katerem navede datum in uro telefonske reklamacije in opiše napako, ter ime in priimek osebe, ki je sporočilo sprejela.

13. RAZDRTJE POGODBE

13.1. Naročnik sme razdreti pogodbo:

- če izvajalec tudi po pismenem pozivu naročnika in naknadnem 10-dnevnem roku z deli ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 30 dni,

- če ga nadzorni organi že tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi,

- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem.

13.2. Izvajalec sme razdreti pogodbo:

- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil z zvezi z njegovimi vprašanji, pa so te bistvene za izvedbo del,

- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati.

13.3. Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih pogodbo razdirata.

13.4. Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.

13.5. Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z

gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku 15 dni po razdrtju pogodbe.

14. GARANCIJA

14.1. Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku ustrezno obliko finančnega zavarovanja (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV. Izvajalec mora zavarovanje izročiti najkasneje v 15 dneh od sklenitve pogodbe.

14.2. Trajanje garancije je še 60 (šestdeset) dni po poteku roka za dokončanje pogodbenih del oz. do pridobitve uporabnega dovoljenja. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del na osnovi aneksa k pogodbi, mora izvajalec predložiti v roku 15 (petnajst dni) od podpisa aneksa k tej pogodbi novo garancijo za dobro izvedbo del z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo garancijo s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

V kolikor v roku 30 dni ne bo pridobljeno uporabno dovoljenje bo naročnik zahteval podaljšanje roka garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo do pridobitve uporabnega dovoljenja.

V primeru, da izvajalec v predpisanem roku ne predloži garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo posla.

14.3. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja se izvajalec zavezuje predložiti ustrezno obliko finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje) za dobo trajanja 3 leta in tri bianco menice s pooblastilom za izpolnitev za nadaljnji 2 leti garancijske dobe v višini 5 % od končne pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo do sedem dni po poteku garancijske dobe.

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvršenih del 5 let od datuma prevzema objekta in 10 let za solidnost in stabilnost objekta.

14.4. Za vgrajeni material veljajo garancijski roki proizvajalcev, in sicer: [garancijski roki proizvajalcev]. Ti garancijski roki začnejo teči z dnem nakupa oziroma prodaje materiala. (Izvajalec lahko v prilogi k ponudbenem pismu navede tudi daljše roke za jamstva za kvaliteto del).

15. VARSTVO PRI DELU

Izvajalec je dolžan v času gradnje na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe o varstvu in zdravju pri delu in zagotoviti ukrepe o varstvu in zdravju pri delu na gradbišču.

Izvajalec mora imeti sklenjeno pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. členu Zakona o graditvi objektov. Pogodba o zavarovanju je priloga k tej pogodbi.

16. POOBLAŠČENCI STRANK

Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je [ime in priimek, izobrazba]. Nadzorni organ s pristojnostmi po zakonu o graditvi objektov je [naziv organa]. Skrbnik pogodbe s strani naročnika je [ime in priimek].

17. KONČNA DOLOČILA

17.1. Protikorupcijska klavzula

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev xxxxx xxx

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

17.2. Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali prvenstveno sporazumno, sicer je za njihovo reševanje pristojno sodišče na sedežu naročnika.

17.3. Določila te pogodbe se presojajo z uporabo določb OZ (Uradni list Republike Slovenije, št. 97/2007-UPB1).

17.4. Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank in ko izvajalec izroči naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in pogodbo o zavarovanju odgovornosti.

Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsak pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.

[Kraj], [datum] [Kraj], [datum]

NAROČNIK: IZVAJALEC:

[žig in podpis] [žig in podpis]

Priloge (po podpisu pogodbe):

Pogodba o zavarovanju odgovornosti po 33. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov;

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; Terminski plan;

Popisi del s cenami; Ponudbena dokumentacija;

Kopija pogodbe med izvajalcem in podizvajalcem; Lastna izjava izvajalca o:

• njegovih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter

• o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Naročnik

DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK

Neveljska pot 26

1241 Kamnik

PRENOVA VZHODNEGA TRAKTA (ODDELKI 5, 6, 1, 2), PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

20. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

SKLOP II. POHIŠTVO

Ponudnik:

(OBR-II/6)

Naročnik: Dom starejših občanov Kamnik Neveljska pot 26

1241 Kamnik

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izjavljamo,

❑ da smo kvalitetno in strokovno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih,

❑ da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Naročnik nas lahko izloči iz predmetnega postopka, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti.

Datum:

Žig in podpis ponudnika

Ponudnik:

(OBR-II/7)

Naročnik: Dom starejših občanov Kamnik Neveljska pot 26

1241 Kamnik

IZJAVA O REFERENCAH

Izjavljamo, da smo sami ali s partnerji v skupni ponudbi v zadnjih treh letih (od dneva oddaje ponudbe) že dobavili in montirali opremo najmanj enemu (1) naročniku v vrednosti posamezne dobave in montaže opreme v višini najmanj 60.000 EUR (brez DDV):

1. Pogodbeni partner:

Predmet pogodbe:

Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: , xxxx realizacije:

Datum zapisniškega prevzema opreme s strani naročnika:

2. Pogodbeni partner:

Predmet pogodbe:

Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: , xxxx realizacije:

Datum zapisniškega prevzema opreme s strani naročnika:

3. Pogodbeni partner:

Predmet pogodbe:

Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: , xxxx realizacije:

Datum zapisniškega prevzema opreme s strani naročnika:

4. Pogodbeni partner:

Predmet pogodbe:

Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: , xxxx realizacije:

Datum zapisniškega prevzema opreme s strani naročnika:

* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj eno potrdilo (OBR-II/7a).

Datum:

Žig in podpis ponudnika

POTRDILO

(OBR-II/7a)

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)

(naslov)

kot naročnik, potrjujemo, da je dobavitelj

(naziv)

(naslov)

za nas izvajal naslednjo dobavo in montažo

kraj:

v vrednosti v EUR brez DDV

v obdobju od do . (dan.mesec.leto) (dan.mesec.leto)

Datum zapisniškega prevzema opreme s strani naročnika:

V obdobju našega sodelovanja se je ponudnik izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega dobavitelja. Dobavitelj je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke. Priporočilo izdajamo na zahtevo dobavitelja za prijavo na javni razpis.

Datum:

Žig in podpis izdajatelja potrdila

Ponudnik:

(OBR-II/8)

Naročnik: Dom starejših občanov Kamnik Neveljska pot 26

1241 Kamnik

IZJAVA O POVPREČNEM LETNEM OBSEGU RAZPOLOŽLJIVE DELOVNE SILE IN ŠTEVILU OSEB, ODGOVORNIH ZA VODENJE PROJEKTOV

Izjavljamo,

• da imamo na razpolago naslednje število oseb, odgovornih za vodenje projektov

V delovnem razmerju smo imeli na dan 30. 9. 2014 naslednje število strokovnih sodelavcev in pomožnega osebja ,

*Priloga: Lastni seznam tehničnega osebja, s katerim razpolaga ponudnik na dan oddaje ponudbe.

Datum:

Žig in podpis ponudnika

Ponudnik:

(OBR-II/9)

Naročnik: Dom starejših občanov Kamnik Neveljska pot 26

1241 Kamnik

IZJAVA O DOBAVI, GARANCIJI IN SERVISIRANJU

Izjavljamo,

• da na lastne stroške zagotavljamo dobavo in montažo opreme najkasneje v roku 60 dni po zaključku gradbenih del,

• da na vso dobavljeno in montirano opremo zagotavljamo najmanj 3 leta polne garancije,

• da zagotavljamo servis dobavljene opreme v času življenjske dobe opreme, odzivni čas v primeru okvare v oseminštiridesetih (48) urah od prejema pisne zahteve naročnika,

• da bomo napake odpravili najkasneje v roku petinštiridesetih (45-ih) dni, sicer sledi zamenjava z novo enakovredno opremo,

• da bomo ob končanju montaže predložili naročniku tehnično specifikacijo za vzdrževanje in uporabo opreme v slovenskem jeziku,

• da oprema izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določajo evropske direktive (»Conformite' Europe'ene«),

• da smo seznanjeni s tem, da si naročnik pridržuje pravico, da najkasneje pred podpisom pogodbe od nas zahteva, da ta predložimo certifikate, dokazila in ateste, da oprema zadostuje minimalnim tehničnim zahtevam naročnika navedenih v popisu opreme in tehnični specifikaciji ter zahtevam Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Datum:

Žig in podpis ponudnika

Ponudnik:

(OBR-II/10)

Naročnik: Dom starejših občanov Kamnik Neveljska pot 26

1241 Kamnik

IZJAVA O UPOŠTEVANJU UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

Izjavljamo,

• da ponujeno blago v celoti izpolnjuje zahteve iz priloge 8 Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013), točka 8.1.2, ki so kot priloga 4 priložene k razpisni dokumentaciji.

Dokazila si naročnik pridružuje zahtevati od izbranega ponudnika najkasneje pred podpisom

Datum:

Žig in podpis ponudnika

Ponudnik:

(OBR-II/11)

Naročnik: Dom starejših občanov Kamnik Neveljska pot 26

1241 Kamnik

IZJAVA O SKLADNOSTI OPREME

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije ter da smo seznanjeni, da če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da smo kot ponudnik, ne glede na razvrstitev naše ponudbe, predložili neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz četrte točke prvega odstavka 109.a člena ZJN-2.

Datum:

Žig in podpis ponudnika

(OBR-II/15)

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Ponudnik:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika) Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK, Neveljska pot 26, 1241 Kamnik, da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javni razpis »Prenova vzhodnega trakta (oddelki 5, 6, 1, 2), pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«, sklop II. Pohištvo pod številko objave JN10173/2014, skladno z določili razpisne dokumentacije in prijave za predmetni javni razpis, po predhodnem obvestilu izpolni v vseh neizpolnjenih delih v višini 2.500,00 EUR. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v plačilo.

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum: Podpis in žig:

Ponudnik:

(OBR-II/16)

Naročnik: Dom starejših občanov Kamnik Neveljska pot 26

1241 Kamnik

IZJAVA O PREDLOŽITVI

FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

In

FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI IN NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Izjavljamo, da bomo naročniku:

• kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročili tri (3x) bianco menice s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV in jo predložili ob podpisu pogodbe, če bomo izbrani kot dobavitelj

• kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi treh (3) let izročili tri (3x) bianco menice s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv) v višini 5 % od končne pogodbene vrednosti z DDV in jih predložili, če bomo izbrani kot dobavitelj.

Datum:

Žig in podpis ponudnika

ki ga zastopa (v nadaljevanju: naročnik) matična številka:

identifikacijska številka za DDV: SI

(Vzorec)

In (OBR-II/17)

[POLNI NAZIV DOBAVITELJA, polni naslov]

ki jo/ga zastopa [ime in priimek zakonitega zastopnika]

(v nadaljevanju: dobavitelj) matična številka: [številka]

identifikacijska številka za DDV: SI[številka]

bančni račun številka: [številka], odprt pri [naziv banke] sta dogovorila in sklenila naslednjo

KUPOPRODAJNO POGODBO št.

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel javno naročilo po postopku oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi v skladu s 5. Točko prvega odstavka 28. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5 in 19/2014), objavljeno na Portalu javnih naročil z dne [dan.mesec].2014, pod številko objave JN[številka]/2014, za »Prenova vzhodnega trakta (oddelki 5, 6, 1, 2), pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«, sklop II. Pohištvo.

Dobavitelj bo v skladu s to pogodbo naročniku dobavil in montiral opremo po ponudbi, številka [številka ponudbe].

Sestavni del kupoprodajne pogodbe je tudi razpisna in ponudbena dokumentacija, tehnična specifikacija opreme in splošni pogoji naročnika.

2. člen

Pogodbena vrednost naročila znaša po ponudbi, številka [številka] z dne [dan.mesec].2014:

• pogodbena vrednost brez DDV: [vrednost] EUR

• 22 % DDV: [vrednost] EUR

• pogodbena vrednost z DDV: [vrednost] EUR z DDV.

(z besedo vrednost z DDV: [z besedo] EUR) Xxxx iz ponudbe je fiksna.

3. člen

V pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za popolno in kvalitetno dokončanje prevzetih dobav in storitev in vsi ostali stroški po zahtevah pogojev razpisne dokumentacije, predvsem pa:

• dobava in dostava vse opreme DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2000) razloženo, montirano in nameščeno v prostore naročnika;

• zavarovanje vse opreme pred poškodbami ali izgubo v času dobave, namestitve do prevzema;

• vgradnja in namestitev ter prilagoditve tudi na vse vrste inštalacijskih priključkov;

• testiranje nameščene opreme (tiste, za katero je to predvideno s tehničnimi zahtevami);

• šolanje osebja za uporabo dobavljene opreme;

• sodelovanje v postopku primopredaje vse opreme naročniku (količinski in kvalitetni prevzem);

• končno temeljito čiščenje po namestitvi in vgradnji vse opreme;

• zagotovitev in predajo vse tehnične, testne in atestne dokumentacije za uporabljanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku;

• odpravo ali poravnavo stroškov za odpravo vseh napak in poškodb v prostorih, ki bi nastale v času vnosa in namestitve opreme.

V pogodbeni ceni so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe.

4. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo pričel z izvajanjem prevzetih del takoj po podpisu pogodbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo naročniku dobavil in montiral opremo najkasneje do [dan.mesec].2015.

Do končnega prevzema opreme naročnik ne odgovarja za hrambo in morebitne poškodbe opreme. Do prevzema opreme morajo biti zaključene vse obveznosti dobavitelja, vključno z dobavo, montažo, vgradnjo in namestitvijo opreme, šolanjem, predajo vse tehnične, testne in atestne dokumentacije, čiščenjem po namestitvi opreme.

Dobavitelj bo naročniku predal tehnična navodila v slovenskem jeziku, garancijo in druge dokumente o opremi, ki so potrebni za normalno vzdrževanje.

5. člen

Naročnik se obvezuje prevzeti opremo v celoti na podlagi dobavnice. Xxxxxxxxxx prevzem se opravi takoj po prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

Dobavitelj pisno obvesti naročnika o dokončanju vseh pogodbenih del (dobava, montaža, testiranje, šolanje, čiščenje in ostalo). Dobavitelj in nadzor opravita kvalitetni pregled izvršenih del oz. dobavljene in montirane opreme, nato sledi prevzem del.

O prevzemu sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

• ali oprema ustreza določilom razpisne dokumentacije, specifikacijam, določilom pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

• datume začetka in končanja dobave in datum prevzema;

• kakovost opreme in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo dobavljenega;

• morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave;

• ugotovitve s sprejemom atestov in morebitnih garancijskih listov.

Pred sestavitvijo primopredajnega zapisnika bo dobavitelj izvedel poskusni zagon, če je to primerno. Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjena, zaradi česar bo dobavitelj prešel v zamudo.

Priloga primopredajnega zapisnika je finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

6. člen

Dobavitelj bo ob podpisu primopredajnega zapisnika naročniku izročil tri (3x) bianco menice s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % končne pogodbene cene z DDV, ki jo bo naročnik unovčil, če dobavitelj ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je dobavitelj dolžan podaljšati finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

7. člen

Dobavitelj mora ob podpisu pogodbe naročniku izročiti tri (3x) bianco menice s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti 10 % pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo še vsaj trideset (30) dni po roku določenem za dobavo in montažo.

Če se v času veljavnosti pogodbe spremeni rok za dokončanje dobave in montaže, je potrebno to urediti v aneksu k tej pogodbi in ustrezno temu roku podaljšati tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki ga mora dobavitelj predložiti ob podpisu aneksa.

Naročnik bo v primeru zamude pri dobavi, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo posla. Naročnik lahko v tem primeru tudi razdre pogodbo.

Če dobavitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

8. člen

Če dobavitelj po svoji krivdi ne izvrši pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5 % (petdesetin odstotka) od skupne vrednosti pogodbenih del (z vključenim DDV) za vsak zamujeni koledarski dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10 % (deset odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del (z vključenim DDV), kar se dobavitelju obračuna najpozneje pri končnem obračunu. Za uveljavljanje pogodbene kazni naročnik dobavitelju izstavi račun, ki ga je dobavitelj dolžan poravnati v tridesetih (30) dneh od izstavitve.

9. člen

Dobavitelj bo naročniku dostavil za dobavljeno opremo račun. Naročnik se obveže plačati v roku [plačilni rok] po prejemu pravilno izstavljenega računa po prevzemu na transakcijski račun dobavitelja, številka [številka TRR].

V primeru zamude s plačilom je naročnik dolžan dobavitelju na njegovo zahtevo plačati zakonite oziroma zamudne obresti. Dobavitelj lahko zahteva plačilo do dneva poplačila.

10. člen

Dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem. Vsak posamezni podizvajalec mora naročniku predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik del namesto glavnemu dobavitelju poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega dobavitelja.

Za dobavitelja bodo dela izvajali naslednji podizvajalci

1. [naziv in polni naslov], Matična številka: [številka], Davčna številka: [številka], TRR: [številka],

Predmet del: [opis],

Kraj in rok izvedbe: [kraj in datum],

Količina del: v vrednosti [znesek] EUR (z DDV), kar znaša [vrednost] % od celotne ponudbe.

2. [naziv in polni naslov] Itd.

Dobavitelj, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe s naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Podizvajalec bo naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (dobaviteljem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima dobaviteljevo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje. Če pooblastila ali soglasja nima, bo dobavitelja ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva. Če dobavitelj ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 109.a člena Zakona o javnem naročanju.

11. člen

Glavne obveznosti dobavitelja so:

• izvesti vse prevzete dobave in storitve strokovno pravilno, kvalitetno in v roku, dogovorjenem v skladu s to pogodbo ter skladno z zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji;

• da takoj po podpisu pogodbe na objektu preveri dejanske mere in z njimi uskladi mere naročene opreme. Naročnik dobavitelju ne bo priznal dodatnih stroškov morebitnega naknadnega prilagajanja opreme dejanskim meram prostorov;

• da takoj po podpisu pogodbe naročniku in po potrebi projektantu predstavi in uskladi vso potrebno opremo, barvne kombinacije, materiale in ostalo v zvezi z opremo in montažo;

• da takoj po podpisu pogodbe predloži vzorce v soglasje projektantu in kupcu; izbor opravi in potrdi naročnik na podlagi mnenja projektanta, ne glede na morebitna drugačna določila v razpisni dokumentaciji;

• po potrebi tolmačiti naročniku in njegovemu pooblaščenemu predstavniku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih obvez;

• upoštevati za naročnika kvalitetnejšo rešitev, v kolikor pride v tehnični dokumentacije do nasprotij (npr. popisi – grafika);

• tesno sodelovati z naročnikom, oziroma z njegovim pooblaščenim predstavnikom in upoštevati njegove ekonomske in tehnične pogoje;

• izvršiti pogodbene obveze gospodarno v korist naročnika;

• imenovati svojega predstavnika in mu dati pooblastila, ki so potrebna, da ga zastopa v okviru pogodbe;

• zagotavljati ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu in upoštevati navodila strokovnih oseb, ki jih imenuje naročnik;

• da na svoje stroške ustrezno odstrani vse odpadke, nastale pri dobavi in montaži opreme. Dobavitelj odpadkov ne sme odlagati v smetnjake, ki so namenjeni odlaganju smeti stanovalcem okoliških stavb;

• zagotavljanje najmanj tri (3) leta polne garancije za dobavljeno in montirano opremo;

• dobavitelj se zaveže, da bo za popravila dobavljene opreme v času garancijskega vzdrževanja nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji naročnika. Odzivni čas v primeru okvare največ oseminštirideset (48). Čas odprave napake največ petinštirideset (45) dni, sicer zamenjava z nadomestno opremo.

Obveznosti naročnika so:

• predati dobavitelju vso dokumentacijo, potrebno za izvršitev pogodbenih obveznosti;

• omogočiti nemoten dostop v objekt in pripraviti prostor za instalacijo in montažo;

• spremljati in nadzirati izvajanje dobav in storitev;

• izvršiti količinski in kvalitetni prevzem opreme;

• plačevati dobavitelju opravljena dela v skladu z določili pogodbe.

12. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal dobavitelju v pisni obliki.

13. člen

Upravitelj pogodbe strani naročnika je [ime in priimek].

Za nadzor nad izvajanjem pogodbe s strani dobavitelja skrbi [ime in priimek].

14. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče na sedežu naročnika.

15. člen

Protikorupcijska klavzula

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev xxxxx xxx

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

je nična.

16. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva izvoda.

Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank in ko dobavitelj izroči naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

[Kraj], [datum] [Kraj], [datum]

NAROČNIK: DOBAVITELJ:

[žig in podpis] [žig in podpis]

Priloge (po podpisu pogodbe):

Tri bianco menice s pooblastilom za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo še vsaj trideset (30) dni po roku določenem za dobavo in montažo;

Ponudbena dokumentacija;

Kopija pogodbe med izvajalcem in podizvajalcem; Lastna izjava izvajalca o:

• njegovih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter

• o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Document Metadata

Table of Contents

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Document Metadata