DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI
JN8-B/6/18
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
MALE VREDNOSTI
NAKUP RAČUNALNIŠKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 5 sklopov:
sklop: Nakup osebnih računalnikov, monitorjev, tiskalnikov in ostale opreme
sklop: Nakup strežniške strojne in programske opreme
sklop: Nakup opreme za radiologijo
sklop: Nakup opreme za projekt: »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«
sklop: Nakup opreme za projekt: »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih sodelavcev«
Poslano na portal javnih naročil: 17. 10. 2018
V S E B I N A
I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
III. OBRAZCI IN VZORCI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE V
ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
III.1. Obrazec: PONUDBA
III.2. Obrazec: PODATKI O PONUDNIKU
III.3. Obrazec: PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU
III.4. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH
III.5. Obrazec: VZOREC POGODBE – OKVIRNEGA SPORAZUMA
III.6. Obrazec: PREDRAČUN S SPECIFIKACIJO PREDRAČUNA
III.7. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD
III.8. Obrazec: STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE)
III.9. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O KVALITETI IN TEHNIČNIH PREDNOSTIH BLAGA
III.10. Obrazec: POOBLASTILO PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA ZA PRIDOBITEV
PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE (ZA PODJETJE)
III.11. Obrazec: POOBLASTILO PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA ZA PRIDOBITEV
PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE (ZA ZAKONITE ZASTOPNIKE IN OSEBE,
KI SO ČLANICE UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA
PONUDNIKA/PARTNERJA/XXXXXXXXXXXX)
I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
PODATKI O NAROČNIKU
1. Ime oz. naziv in sedež naročnika:
ZDRAVSTVENI DOM xx. XXXXXX XXXXXX MARIBOR
Ulica talcev 9, 2000 MARIBOR
2. e-naslov: xxxxx.xxxxxxxx@xx-xx.xx
3. Spletna stran: xxx.xx-xx.xx
PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Blago: NAKUP RAČUNALNIŠKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 5 sklopov:
sklop: Nakup osebnih računalnikov, monitorjev, tiskalnikov in ostale opreme
sklop: Nakup strežniške strojne in programske opreme
sklop: Nakup opreme za radiologijo
sklop: Nakup opreme za projekt: »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«
sklop: Nakup opreme za projekt: »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih sodelavcev«.
Javno naročilo se izvede po postopku naročila male vrednosti za obdobje do konec aprila 2019. Sklenjen bo okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu.
DOBAVA BLAGA
Rok dobave: čim prej oz. najkasneje 30 dni od prejema pisnega naročila na lokacije naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem. Dobava bo potekala sukcesivno, najkasneje do konec aprila 2019.
DOSTOP DO POVEZAVE ZA ODDAJO ELEKTRONSKE PONUDBE
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:
xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxxx?xxxxxxXxx0000
POVABILO
Naročnik vljudno vabi ponudnika, da odda svojo ponudbo po priloženi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
DIREKTOR
prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec.
II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
I. PREDPISI
V skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015), predpisi s področja javnega naročila in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx Maribor, na portalu javnih naročil, objavil razpis za oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, za nabavo blaga: NAKUP RAČUNALNIŠKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 5 sklopov:
sklop: Nakup osebnih računalnikov, monitorjev, tiskalnikov in ostale opreme
sklop: Nakup strežniške strojne in programske opreme
sklop: Nakup opreme za radiologijo
sklop: Nakup opreme za projekt: »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«
sklop: Nakup opreme za projekt: »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih sodelavcev«.
Kot ponudnik lahko na razpisu sodeluje vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter v postopku javnega naročanja izkaže interes s tem, da naročniku odda elektronsko ponudbo.
Naročnik bo z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu sklenil pogodbo – okvirni sporazum za obdobje do konec aprila 2019. Količina za naročnika ni obvezujoča, saj je v tem trenutku za naročnika vnaprej objektivno neugotovljiva. Naročnik bo na podlagi okvirnega sporazuma kupoval le tolikšno količino blaga kot jo bo potreboval.
II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA
Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Vsa dokazila za izpolnjevanje sposobnosti, ki so v tujem jeziku, morajo biti prevedena v slovenski jezik. Ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji dokument v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta.
Ponudba mora biti vrednostno izkazana v evrih. Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja posebej izkazano.
Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednje dokumente:
ponudbo - priloga 1;
podatke o ponudniku - priloga 2;
podatke o podizvajalcih/partnerjih - priloga 3;
izjavo ponudnika o podizvajalcih/partnerjih - priloga 4;
vzorec pogodbe – okvirnega sporazuma - priloga 5;
predračun s specifikacijo predračuna - priloga 6;
izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev + ESPD - priloga 7;
strokovna priporočila (reference) - priloga 8;
izjavo ponudnika o kvaliteti in tehničnih prednostih blaga - priloga 9;
pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za podjetje ponudnika/partnerja/podizvajalca) – priloga 10;
pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/partnerja/podizvajalca) – priloga 11.
Ponudba, s ponudbeno dokumentacijo, mora biti izdelana na obrazcih oz. dokumentih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila na portalu. Ponudnik dokumentacije ne sme spreminjati.
Naročnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.
Vse ostale obrazce, potrdila, izjave, dokazila in tehnično dokumentacijo pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. Prav tako naloži v razdelek »Drugi dokumenti« še enkrat obrazec priloge 6 Predračun in obvezno v excell tabeli specifikacijo predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.
V primeru razhajanj med podatki za veljavne štejejo podatki v razdelku »Drugi dokumenti«
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.
III. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDBNIKOV
Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov/partnerjev/podizvajalcev na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
1. Osnovna sposobnost ponudnika/partnerja/podizvajalca
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku/partnerju/podizvajalcu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
terorizem (108. člen KZ-1),
financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
goljufija (211. člen KZ-1),
protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
pranje denarja (245. člen KZ-1),
zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
tihotapstvo (250. člen KZ-1),
zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
Dokazilo: ESPD obrazec (Izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež ponudnik, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.)
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik/partner/podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.
Dokazilo: ESPD obrazec (Potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi)
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
Dokazilo: ESPD obrazec (Vpogled v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami)
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
Dokazilo: ESPD obrazec (Izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi.)
2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.
Dokazilo: ESPD obrazec (Izpis iz registra)
3. Ekonomska in/ali finančna sposobnost
Ponudnik mora izkazati, da ima potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila
Dokazilo: BON (potrdilo ali fotokopija Agencije Republike Slovenije oz. pristojne banke za plačilni promet, kot npr. BON, iz katerega bo razvidno, da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih računov in ni starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb)
4. Tehnična in/ali strokovna sposobnost
Ponudnik mora izkazati:
da ima potrebne izkušnje za izvajanje javnega naročila,
za 2. in 3. sklop: da je strojna oprema tovarniško nova (ne obnovljena) - izjava principala ali njegovega nosilca poslovanja v Sloveniji
za 2. in 3. sklop: da ima status pri principalu podjetja HPE:
Gold Storage Specialist
Gold Networking Specialist
Gold ServiceOne Enterprise Specialist,
za 2. sklop: usposobljenost strokovnjakov za obstoječe HPE diskovno polje in za mrežno opremo ter požarne zidove (vsaj eden) - certifikati:
HPE Master Accredited Solutions Expert Storage Solutions Architect V2
HPE Master Accredited Solutions Expert FlexNetwork Solutions V1
Palo Alto Networks Ceertified Network Security Engineer
za 3. sklop: usposobljenost strokovnjakov za obstoječe HPE diskovno polje in za mrežno opremo ter požarne zidove (vsaj eden) - certifikati:
HPE Master Accredited Solutions Expert Storage Solutions Architect V2
HPE Master Accredited Solutions Expert FlexNetwork Solutions V1
za 3. sklop: da je partner podjetja VamsTec d.o.o. Zagreb, ki je prozvajalec programske opreme ISSA
Dokazilo: navedba ustreznih referenc iz prejšnjih naročil, izjava principala ali njegovega nosilca poslovanja v Sloveniji, potrdila o statusih, partnerstvu in strokovni usposobljenosti,
5. Posebne zahteve naročnika v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (UL RS,
št. 51/17): osebni in prenosni računalniki ter zasloni in tiskalniki morajo biti uvrščeni v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu - dokazilo.
Naročnikov obrazec ESPD je kot posebna datoteka dostopen na istem mestu kot ta razpisna dokumentacija. Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil, v njega neposredno vnese zahtevane podatke in predloži v ponudbi (priložen mora biti za vse gospodarske subjekte: ponudnika, partnerje in podizvajalce). Ponudnik naročnikov obrazec ESPD uvozi tako, da obrazec (XML datoteko) prenese oz. shrani kot samostojen dokument na svoj računalnik (disk oz. drug medij). Tako datoteko je potem možno uvoziti na Portal javnih naročil.
Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali v elektronski obliki podpisan xml.
IV. POJASNILA, DOPOLNITVE IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE
Pojasnila (odgovori, vprašanja, dopolnitve, popravki, spremembe,…) potekajo preko portala javnih naročil.
Vsa pojasnila o dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudnik pisno zahteva preklo portala javnih naročil.
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil. Vsaka sprememba oz. dodatek, kakor tudi vprašanja in odgovori postanejo sestavni del dokumentacije za oddajo javnega naročila.
Ponudniki lahko v pisni obliki pravočasno - do vključno 5. 11. 2018 do 12.00. ure - zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe.
Naročnik bo pisni odgovor (pojasnila in spremembe ali dopolnitve) poslal najkasneje do vključno 6.11. 2018 oz. najkasneje deset delovnih dni pred rokom za odpiranje ponudb.
Po poteku roka za predložitev ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
V. NAČIN IN ČAS PREDLOŽITVE PONUDBE
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxx, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (xxx.xxxxx-xx.xx), POŠTA®CA (xxxxxxxx.xxxxx.xx), HALCOM-CA (xxx.xxxxxx.xx), AC NLB (xxx.xxx.xx).
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 21. 11. 2018 do 9.00. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
VI. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo v informacijskem sistemu e-JN dne, 21. 11. 2018 in se bo začelo ob 9.30. xxx na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf. dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.
VII. VRSTA, OPIS IN OBSEG BLAGA
Vrsta blaga:
NAKUP RAČUNALNIŠKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 5 sklopov:
sklop: Nakup osebnih računalnikov, monitorjev, tiskalnikov in ostale opreme
sklop: Nakup strežniške strojne in programske opreme
sklop: Nakup opreme za radiologijo
sklop: Nakup opreme za projekt: »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«
sklop: Nakup opreme za projekt: »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih sodelavcev«.
Naročnik bo z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu sklenil pogodbo – okvirni sporazum za obdobje do konec aprila 2019.
Količina za naročnika ni obvezujoča, saj je v tem trenutku za naročnika vnaprej objektivno neugotovljiva. Naročnik bo na podlagi okvirnega sporazuma kupoval le tolikšno količino blaga kot jo bo potreboval.
Ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj 2 leti po izteku garancijske dobe.
Opis blaga:
1. Sklop: Nakup osebnih računalnikov, monitorjev, tiskalnikov in ostale opreme
Namizni Računalnik TIP1 - 55 KOS
Operacijski sistem |
Windows 10 Professional SLO |
CPU |
Intel Core i3-8100 (vsaj 4 jedra, osnovna frekvenca 3.6 GHz, 6 MB Cache) ali boljši |
RAM |
4GB DDR4 2666MHz (1 DIMM), možnost nadgradnje na 64GB ali več, vsaj 2 razširitveni mesti prosti |
Razširitvene reže |
Vsaj 1 x PCI Express 3.0 x16 LP, 2 x PCI Express x1 LP |
Ležišče |
1 x 3.5" interni + 1 x 2.5" interni (za SSD disk) + 1 x ležišče za optično enoto + 1 x ležišče za čitalec multimedijskih kartic + 2 x M.2 ležišče, od tega 1 x za WLAN kartico in 1x za M.2 SSD |
Trdi disk |
128GB SSD PCIe NVMe |
Optična enota |
Vgrajena DVD-RW |
Priključki |
Spredaj: Vsaj 4 x USB 2.0 ali 3.1 Type-A in vsaj 1 x USB 3.1 Type-C, vsaj 1 x priključek za mikrofon in 1x za slušalke, vgrajen čitalec SD kartic Zadaj: Vsaj 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x serijski port, 1 x RJ-45, 1 x VGA, 2 x DisplayPort, 1 x Audio izhod; vsi priključki morajo biti dostopni direktno na ohišju, adapterji in razdelilci niso dovoljeni |
Grafička kartica |
Intel HD Graphics |
Mrežna kartica |
Ethernet 10/100/1000 |
Tipkovnica |
USB Slovenska, od istega proizvajalca kot ponujeni računalnik |
Miš |
USB optična, od istega proizvajalca kot ponujeni računalnik |
Zvočna kartica |
HD Audio, vgrajen zvočnik |
Ohišje |
Small form factor, max. dimenzije: 100 mm Š X 338 mm G X 344 mm V (širina X globina X višina) |
Napajalnik |
Vsaj 210W Autosensing z minimalno 85% učinkovitostjo PSU |
Hrupnost |
Hrup računalnika merjeno po ISO 9296 pri normalnem delovanju ob dostopanju le do podatkov na trdem disku ne sme preseči LpAm<=26 dBA |
Garancija |
Garancija proizvajalca min. 3 leta na lokaciji kupca |
Ostalo |
Reža za Kensington varnostni kabel, predpriprava za mehanski zaklep, nadzor pristopa/boot-a izmemnljivim medijem (CD, access/boot control), individualno blokiranje vseh USB portov in serijskega porta, zaklep USB portov v BIOSu na način, da ni možno kopiranje in prenos podatkov preko zunanjih USB diskov, pri tem, da USB tipkovnica in USB miška delujeta, stikalo za zaznavanje vdora v ohišje in zapis vseh dogodkov v BIOS. Možnost zagona računalnika preko USB tipkovnice, TPM 2.0, Energy Star 6.1 |
Monitor TIP1 – 80 KOS
Zaslon |
23.8˝ Wide, 16:9 |
Resolucija minimalno |
1920×1080 IPS |
Velikost pike |
0,265 x 0,265 mm |
Priključki |
VGA, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 |
Vidni kot horizontalno |
178° |
Vidni kot vertikalno |
178° |
Nagib zaslona |
-5°/ +23° |
Vrtenje zaslona |
+/- 45° |
Pivot 90° |
DA |
Nastavitev višine zaslona |
Vsaj 110 mm |
Svetilnost |
250 cd/m2 |
Kontrast |
1000:1 |
Odzivni čas |
6 ms |
USB HUB |
Vsaj 3x USB 3.0 priključki na monitorju |
Certifikati |
ENERGY STAR, TCO 7.0, EPEAT Gold |
Garancija |
Garancija proizvajalca min. 3 leta na lokaciji kupca |
Ostalo |
Priložen VGA, DisplayPort in USB kabel, Monitor istega proizvajalca kot delovna postaja |
Laserski tiskalnik TIP1 – 40 KOS
Tehnologija |
Laser |
Hitrost tiskanja črnobelo |
vsaj 40 strani/min |
Čas izpisa 1 strani mono (sekunde) |
<= 7 sekund |
Ločljivost tiskanja (dpi) |
vsaj 0000x0000 |
Procesor (Mhz) |
vsaj 1GHz |
Spomin (MB) |
vsaj 512MB |
Emulacije |
PCL6, PSL3 |
Priključki |
USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45) |
Predal (listov) |
250 listni predal za papir, podajalnik za tiskanje posameznih listov |
Obračalnik – duplex |
DA |
Mesečna zmogljivost (strani) |
do 90.000 |
Garancija |
vsaj 36 mesecev |
Možnost dodatnega podajalnika |
DA |
Toner |
Možnost vgradnje tonerja za vsaj 15000 kopij ki je deklariran v skladu s standardom ISO/ IEC 19752 |
Ostalo |
Tiskalnik mora biti skladen s trenutnim načinom dela v ZD MB (izpis napotnic, receptov, nalepk iz BIS-a ZD MB) |
NAMIZNA ČRNOBELA LASERSKA MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA A4 – 5 KOS
Tehnologija |
Laser |
Funkcionalnost |
Tiskanje, Kopiranje, Skeniranje, faksiranje |
Hitrost tiskanja črnobelo |
vsaj 40 strani/min |
Format kopiranja |
najmanj A5 do A4 |
Čas izpisa 1 strani mono (sekunde) |
<= 7 sekund |
Ločljivost tiskanja (dpi) |
vsaj 600x600 |
Procesor (Mhz) |
vsaj 1GHz |
Spomin (MB) |
vsaj 1GB |
Emulacije |
PS3, PCL5e, PCL6, PDF |
Priključki |
USB 2.0 |
Predal (listov) |
250 listni predal za papir, podajalnik za tiskanje posameznih listov |
Večnamenski podajalnik |
Vsaj 100 listov |
Obračalnik – duplex |
Dvostransko kopiranje in tiskanje avtomatski podajalec in obračalec originalov ter obojestransko tiskanje in kopiranje (duplex) |
Mrežni skener |
DA, datotečni format TIFF, PDF, ločljivost do 600 dpi, Scan to e-mail, scan to FTP, scan to Windows shared disk |
Razpon pomanjšav, povečav |
min. 50 % - 200 % |
Vmesnik za mrežno tiskanje |
Ethernet 10/100/1000,NDPS, AirPrint, MS Server 20xx, Ms windows 7,8,10 (TCP/IP ) |
Garancija |
vsaj 48 mesecev |
NAMIZNA BARVNA LASERSKA MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA A4 – 3 KOS
Tehnologija |
Laser |
Funkcionalnost |
Barvno Tiskanje, Barvno Kopiranje, Barvno Skeniranje, faksiranje |
Hitrost kopiranja/tiskanja formata A4 |
vsaj 45 strani/min |
Format kopiranja |
najmanj A5 do A4 |
Čas prve kopije/tiska |
<=7 sekund |
Čas izpisa 1 strani barvne (sekunde) |
<=13 sekund |
Razpon pomanjšav, povečav |
min. 50 % - 200 % |
Papir |
min. 60 - 170 g/m2 |
Ločljivost tiskanja (dpi) |
vsaj 600x600 |
Procesor (Mhz) |
vsaj 1 GHz |
Spomin (MB) |
vsaj 2GB |
Vgrajen tiskalni jezik: |
PS3, PCL5e, PCL6, PDF |
Priključki |
USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45) |
Predal (listov) |
vsaj 500 listov |
Večnamenski podajalnik |
Vsaj 100 listov |
Obračalnik – duplex |
Dvostransko kopiranje in tiskanje avtomatski podajalec in obračalec originalov ter obojestransko tiskanje in kopiranje (duplex) |
Mrežni skener |
DA, datotečni format TIFF, PDF, ločljivost do 600 dpi, Scan to e-mail, scan to FTP, scan to Windows shared disk |
Vmesnik za mrežno tiskanje |
Ethernet 10/100/1000,NDPS, AirPrint, MS Server 20xx, Ms windows 7,8,10 (TCP/IP ) |
Ostalo |
Vgrajeni tonerji za vsaj 6.000 strani vsak (CYMK) |
Garancija |
vsaj 36 mesecev |
Robotizirani CD/DVD snemalec – 1 KOS
Hitrost razmnoževanja in tiskanja |
do 30 cd/h pri 600MB zapolnitvi do 15 dvd/h pri 3,8 GB zapolnitvi |
Podpora medijem |
CD-R,DVD-R,DVD+R,DVD-R DL, DVD+R DL |
Priključki |
USB 2.0 ali Ethernet |
Ostalo |
Možnost zapisovanja DICOM pregledov in pregledovalnika neposredno iz Issa RIS/PACS sistema |
Garancija |
vsaj 36 mesecev |
Prenosni računalnik TIP1 – 3 koS
Operacijski sistem |
Windows Professional zadnja aktualna verzija |
Ohišje |
Debelina prenosnika največ 19.95 mm, ohišje ojačano z aluminijem |
Xxxx |
Xxxxxx 2,1kg |
Zaslon |
15,6" FHD IPS (1920×1080) nesvetleč |
Procesor |
Intel Core i3-8130U vsaj 2 jedri, osnovna frekvenca 2.2 GHz, 4 MB Cache) ali boljši |
Pomnilnik |
4GB DDR4 2400MHz, možnost nadgradnja na 32GB, vsaj 1 prosta reža |
Kapaciteta diska |
256 GB SSD PCIe NVMe, prostor za vgradnjo dodatnega 2.5« trdega diska |
Grafični vmesnik na osnovni plošči |
Integrirana Intel HD |
Priključki |
1 x USB 3.0 Type-C Gen2,2 x USB 3.1 Type-A, 1 x USB 2.0, HDMI,
Micro SD Card, |
Vmesniki: |
Intel 3165AC+BT 1x1 No vPro, Bluetooth® 4.1 |
Vgrajen zvočnik in mikrofon |
DA |
Integrirana kamera |
DA, 720p |
Baterija |
3 celična 45 Wh, Rapid Charge, polnjenje baterije do 80% v 1 uri |
Tipkovnica |
slovenska, preprečuje vdor tekočine v notranjost prenosnika, ločeni numerični del |
Miška |
Vgrajena sledilna ploščica in sledilna paličica |
Priključek za docking station |
Da, USB Type-C |
Ostalo |
Vgrajen čitalec prstnih odtisov, TPM 2.0, Napajalnik 65W |
Garancija |
Garancija proizvajalca min. 3 leta |
PRENOSNI PROJEKTOR TIP1 – 1 KOS
Tehnologija |
DLP |
Format slike |
16:10 (osnovni), 4:3, 16:9
|
Osnovna ločljivost |
1280x800 WXGA |
Podprte ločljivosti |
do 1920x1200 (WUXGA) |
Video standardi |
NTSC (480ip), PAL (576ip), HDTV (720p, 1080ip) |
Svetlobni tok |
3500 ANSI lumnov |
Kontrast |
18000:1 |
Življ. doba žarnice |
do 15.000 ur (Dynamic) |
Velikost slike (diagonala) |
0,8 - 7,6 m |
Projekcijska razdalja |
1,1 - 10,0 m |
Glasnost (Normal)
|
31 db
|
Barvna kakovost |
30-bitna |
Zvočnik |
1x3W |
Vhodni priključki
|
VGA 15 pin D-Sub, S-Video 4 pin mini DIN, Kompozitni video RCA, 2x HDMI, USB-B, 2x Avdio 3,5 mm mini-jack, RS-232 |
Izhodni priključki |
Monitor VGA 15 pin D-Sub, Avdio 3,5 mm mini-jack |
Garancija za projektor |
24 mesecev |
Garancija za žarnico |
6 mesecev |
2. Sklop: Nakup strežniške strojne in programske opreme
Nadgradnja infrastrukture za potrebe IS ZD MB
Naročnik ima trenutno v uporabi diskovno polje 3PAR 7200c proizvajalca HPE. Naročnik želi nadgraditi svoje kapacitete z dodatnimi diskovnimi kapacitetami. Ker gre za nadgradnjo in za specifično opremo, naročnik navaja točne PN (produktno številko) in opise.
NADGRADNJA DISKOVNEGA POLJA – 1 KOS
PN |
Opis |
Količina |
N9Y07A |
HPE 3PAR StoreServ M6710 400GB SAS SFF (2.5in) Solid State Drive |
6 |
Strojna oprema mora biti tovarniško nova (ne obnovljena), kar mora ponudnik dokazati z izjavo principala ali njegovega nosilca poslovanja v Sloveniji
Naročnik ima omrežje zgrajeno iz HPE stikal Aruba, ki ga želi nadgraditi z dodatnimi stikali. Zaradi enostavnejšega upravljanja celotnega sistema morajo imeti ponujena stikala enak OS (ArubaOS (ProVision)) kot obstoječa HP Procurve stikala v omrežju.
Mrežno stikalo – 48 portno 1Gbps/10Gbps – 12 koS
Porti |
|
Pomnilnik |
|
Performanse |
|
L2 funkcionalnosti |
|
L3 funkcionalnosti |
|
Visoka razpoložljivost |
|
Kvaliteta storitve (QoS) |
|
Varnost |
|
Upravljanje |
|
Konvergenca |
|
Ostalo |
|
Strojna oprema mora biti tovarniško nova (ne obnovljena), kar mora ponudnik dokazati z izjavo principala ali njegovega nosilca poslovanja v Sloveniji
OPTIČNI PRETVORNIKI ZA ZGORNJA PONUJENA STIKALA – 1KPL
SFP VMESNIKI |
|
SFP VMESNIKI |
|
Strojna oprema mora biti tovarniško nova (ne obnovljena), kar mora ponudnik dokazati z izjavo principala ali njegovega nosilca poslovanja v Sloveniji
Mrežno stikalo – 24 portno 1Gbps – 5 kos
Porti |
Vsaj 24 RJ45 PoE+ portov hitrosti 10/100/1000 Vsaj 4 x 1Gbps SFP portov Vsaj 1 x dual-personality serial console port (RJ45/USB micro-B) |
Pomnilnik |
vsaj 128MB flash memory vsaj 1,5 MB predpomnilnika za pakete vsaj 256GB DDR3 SDRAM |
Performanse |
Prepustnost vsaj do 41 milion pps Hitrost stikala naj bo vsaj 56 Gbps 1000 Mb latenca: < 2.3 us (64-byte packets) Velikost MAC tabele vsaj 16000 vnosov podpora za velike pakete – Jumbo Frame vsaj 9220 byte PoE power vsaj 195W PoE+ |
L2 funkcionalnosti |
Podpora za 4094 VLAN ID Podpora za vsaj 500 sočasnih VLANov Podpora za IEEE 802.1d in 802.1w Multiple Spanning Tree protokol Podpora za IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokol Podpora za Rapid Per-VLAN Spanning Tree (RPVST+) protokol Podpora za GVRP |
Visoka razpoložljivost |
Podpora za združevanje portov (LACP protokol) Podpora za vsaj 8 portov po posamezni skupini |
Kvaliteta storitve (QoS) |
podpora za uporabo L2, L3 in L4 informacij pri klasifikaciji prometa Podpora za IEEE 802.1p Traffic prioritization Podpora za Rate Limiting (per port, per queue) |
Varnost |
podpora za IPv4/IPv6 dostopovne sezname (ACL) podpora za 802.1X, MAC in WEB avtentikacijo podpora za STP BPDU Port Protection podpora za STP Root Guard podpora za DHCP Protection podpora IP Source Guard podpora za Dynamic ARP Protection podpora za Port Security podpora za izolacijo portov na L2 nivoju |
Upravljanje |
možnost upravljanja stikala preko namenskega RJ45 konzolnega porta možnost polnega upravljanja stikala preko komandne vrstice in web vmesnika podpora za SSHv1/SSHv2 varno povezavo varni web grafični upravljalski vmesnik (SSL) podpora za SNMPv1/v2c/v3 podpora za RMON podpora za RADIUS, TACACS+ možnost uporabe IPv6 za upravljanje stikala (FTP, TFTP, DHCP, DNS, Syslog, Radius) podpora za sFlow ali podoben protokol Podpora za Dual Flash images Podpora za več konfiguracijskih datotek |
Konvergenca |
podpora za LLDP (IEEE 802.1AB) podpora LLDP-MED podpora sprejemanju in prepoznavanju CDP paketov |
Ostalo |
Poraba naj ne presega 247W višina 1U priložen pribor za vgradnjo v 19-palčno omaro Zraven stikal morajo biti ponujene licence za vse funkcionalnosti Garancija »Lifetime« oziroma najmanj 5 let Brezplačno tehnično podporo v delovnih urah in vsaj 3 leta brezplačno tehnično podporo v režimu 24x7 Brezplačne nadgradnje programske opreme v obdobju garancije stikala |
Strojna oprema mora biti tovarniško nova (ne obnovljena), kar mora ponudnik dokazati z izjavo principala ali njegovega nosilca poslovanja v Sloveniji
PožarnA pregradA za oddaljene lokacije in VPN povezave – 3 kos
Vmesniki |
1 x GE RJ45 WAN porti 4 x GE RJ45 Internet porti 1 x console port (RJ45) 1 x USB port |
Propustnost požarnega zidu |
Vsaj 950 Mbps |
IPsec VPN propustnost (512 byte) |
Vsaj 75 Mbps |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN tuneli |
Vsaj 200 |
Client-to-Gateway IPsec VPN tuneli |
Vsaj 250 |
SSL-VPN propustnost |
Vsaj 35 Mbps |
Št. sočasnih SSL-VPN uporabnikov (priporočeno) |
Vsaj 80 |
Propustnost SSL dekripcije (SSL Inspection) |
Vsaj 160 Mbps |
NGFW propustnost (IPS + App. Control) |
Vsaj 200 Mbps |
Zaščita pred vsemi nevarnostmi (IPS + App + Virus) |
Vsaj 150 Mbps |
Garancija in support proizvajaca opreme |
Vsaj 12 mesecev |
NADGRADNJA VARNOSTNIH SISTEMOV – 1 KOS
Naročnik želi obnoviti letne licence, ki jih že uporablja za varnost. Za požarni zid naročnik uporablja Palo Alto Networks z napravami 2 x PA-500. Ker so te fizične naprave zastarele, jih želi nadgraditi z novimi napravami, ki bodo kompatibilne z obstoječimi. Nove naprave morajo omogočat prenos konfiguracij iz stare naprave na novejšo. Prav tako morajo zagotavljati nemoteno delo mobilnih uporabnikov in zunanjih izvajalcev z obstoječimi nameščenimi GlobalProtect VPN klienti.
Opis |
Količina |
Palo Alto Networks PA-820 |
2 |
Threat prevention subscription for devices za PA-820 za obdobje treh let |
2 |
PANDB URL filtering subscription for devices za PA-820 za obdobje treh let |
2 |
GlobalProtect subscription for devices za PA-820 za obdobje treh let |
2 |
Partner enabled premium support year 1, PA-820 za obdobje treh let |
2 |
Veeam Backup & Replication Enterprise for Hyper-V, podaljšanje podpore za obdobje treh let |
6 |
PRTG Network Monitor nadzorni program s 1000 senzorji za obdobje 3 let |
1 |
Zahteve po usposobljenosti za ta sklop:
Zaradi nadgradnje obstoječega diskovnega polja HP 3PAR 7200c in nadgradnja HPE Aruba omrežja mora ponudnik imeti naslednje statuse pri principalu podjetja HPE:
Gold Storage Specialist,
Gold Networking Specialist
Gold ServiceOne Enterprise Specialist,
Poleg tega mora ponudnik izkazati tudi usposobljenost vsaj dveh strokovnjakov za obstoječe HPE diskovno polje in za mrežno opremo ter požarne zidove (vsaj eden), kar dokaže s priloženimi certifikati:
HPE Master Accredited Solutions Expert Storage Solutions Architect V2
HPE Master Accredited Solutions Expert FlexNetwork Solutions V1
Palo Alto Networks Ceertified Network Security Engineer
Storitve - 1KOS
Storitve |
|
3. Sklop: Nakup opreme za radiologijo
Naročnik ima trenutno v uporabi diskovno polje 3PAR 7200c proizvajalca HPE. Naročnik želi nadgraditi svoje kapacitete z dodatnimi diskovnimi kapacitetami. Ker gre za nadgradnjo in za specifično opremo, naročnik navaja točne PN (produktno številko) in opise.
NADGRADNJA DISKOVNEGA POLJA – 1 KOS
PN |
Opis |
Količina |
E7X49A |
HPE 3PAR StoreServ M6710 1.2TB 6G SAS 10K SFF(2.5in) Hard Drive |
16 |
E7X64A |
HPE M6710 SFF(2.5in) SAS Field Integrated Drive Enclosure |
1 |
H6Z87A |
HPE 3PAR StoreServ M6720 4TB 6G 7.2K LFF(3.5-in) SAS Nearline Hard Drive |
10 |
E7X66A |
HPE M6720 LFF(3.5in) SAS Field Integrated Drive Enclosure |
1 |
Strojna oprema mora biti tovarniško nova (ne obnovljena), kar mora ponudnik dokazati z izjavo principala ali njegovega nosilca poslovanja v Sloveniji
Naročnik ima omrežje zgrajeno iz HPE stikal Aruba, ki ga želi nadgraditi z dodatnimi stikali. Zaradi enostavnejšega upravljanja celotnega sistema morajo imeti ponujena stikala enak OS (ArubaOS (ProVision)) kot obstoječa HP Procurve stikala v omrežju.
Mrežno stikalo – 48 portno 1Gbps/10Gbps – 1 kos
Porti |
|
Pomnilnik |
|
Performanse |
|
L2 funkcionalnosti |
|
L3 funkcionalnosti |
|
Visoka razpoložljivost |
|
Kvaliteta storitve (QoS) |
|
Varnost |
|
Upravljanje |
|
Konvergenca |
|
Ostalo |
|
Strojna oprema mora biti tovarniško nova (ne obnovljena), kar mora ponudnik dokazati z izjavo principala ali njegovega nosilca poslovanja v Sloveniji
OPTIČNI PRETVORNIKI ZA ZGORNJA PONUJENA STIKALA – 1KOMPL.
SFP VMESNIKI |
|
Strojna oprema mora biti tovarniško nova (ne obnovljena), kar mora ponudnik dokazati z izjavo principala ali njegovega nosilca poslovanja v Sloveniji
Namizni Računalnik TIP1 – 2 KOS
Operacijski sistem |
Windows 10 Professional SLO |
CPU |
Intel Core i3-8100 (vsaj 4 jedra, osnovna frekvenca 3.6 GHz, 6 MB Cache) ali boljši |
RAM |
4GB DDR4 2666MHz (1 DIMM), možnost nadgradnje na 64GB ali več, vsaj 2 razširitveni mesti prosti |
Razširitvene reže |
Vsaj 1 x PCI Express 3.0 x16 LP, 2 x PCI Express x1 LP |
Ležišče |
1 x 3.5" interni + 1 x 2.5" interni (za SSD disk) + 1 x ležišče za optično enoto + 1 x ležišče za čitalec multimedijskih kartic + 2 x M.2 ležišče, od tega 1 x za WLAN kartico in 1x za M.2 SSD |
Trdi disk |
128GB SSD PCIe NVMe |
Optična enota |
Vgrajena DVD-RW |
Priključki |
Spredaj: Vsaj 4 x USB 2.0 ali 3.1 Type-A in vsaj 1 x USB 3.1 Type-C, vsaj 1 x priključek za mikrofon in 1x za slušalke, vgrajen čitalec SD kartic Zadaj: Vsaj 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x serijski port, 1 x RJ-45, 1 x VGA, 2 x DisplayPort, 1 x Audio izhod; vsi priključki morajo biti dostopni direktno na ohišju, adapterji in razdelilci niso dovoljeni |
Grafička kartica |
Intel HD Graphics |
Mrežna kartica |
Ethernet 10/100/1000 |
Tipkovnica |
USB Slovenska, od istega proizvajalca kot ponujeni računalnik |
Miš |
USB optična, od istega proizvajalca kot ponujeni računalnik |
Zvočna kartica |
HD Audio, vgrajen zvočnik |
Ohišje |
Small form factor, max. dimenzije: 100 mm Š X 338 mm G X 344 mm V (širina X globina X višina) |
Napajalnik |
Vsaj 210W Autosensing z minimalno 85% učinkovitostjo PSU |
Hrupnost |
Hrup računalnika merjeno po ISO 9296 pri normalnem delovanju ob dostopanju le do podatkov na trdem disku ne sme preseči LpAm<=26 dBA |
Garancija |
Garancija proizvajalca min. 3 leta na lokaciji kupca |
Ostalo |
Reža za Kensington varnostni kabel, predpriprava za mehanski zaklep, Nadzor pristopa/boot-a izmemnljivim medijem (CD, access/boot control), Individualno blokiranje vseh USB portov in serijskega porta, Zaklep USB portov v BIOSu na način, da ni možno kopiranje in prenos podatkov preko zunanjih USB diskov, pri tem, da USB tipkovnica in USB miška delujeta, Stikalo za zaznavanje vdora v ohišje in zapis vseh dogodkov v BIOS, Možnost zagona računalnika preko USB tipkovnice, TPM 2.0, Energy Star 6.1 |
Monitor TIP1 – 3 KOS
Zaslon |
23.8˝ Wide, 16:9 |
Resolucija minimalno |
1920×1080 IPS |
Velikost pike |
0,265 x 0,265 mm |
Priključki |
VGA, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 |
Vidni kot horizontalno |
178° |
Vidni kot vertikalno |
178° |
Nagib zaslona |
-5°/ +23° |
Vrtenje zaslona |
+/- 45° |
Pivot 90° |
DA |
Nastavitev višine zaslona |
Vsaj 110 mm |
Svetilnost |
250 cd/m2 |
Kontrast |
1000:1 |
Odzivni čas |
6 ms |
USB HUB |
Vsaj 3x USB 3.0 priključki na monitorju |
Certifikati |
ENERGY STAR, TCO 7.0, EPEAT Gold |
Garancija |
Garancija proizvajalca min. 3 leta na lokaciji kupca |
Ostalo |
Priložen VGA, DisplayPort in USB kabel, Monitor istega proizvajalca kot delovna postaja |
Laserski tiskalnik TIP1 – 1 KOS
Tehnologija |
Laser |
Hitrost tiskanja črnobelo |
vsaj 40 strani/min |
Čas izpisa 1 strani mono (sekunde) |
<= 7 sekund |
Ločljivost tiskanja (dpi) |
vsaj 0000x0000 |
Procesor (Mhz) |
vsaj 1GHz |
Spomin (MB) |
vsaj 512MB |
Emulacije |
PCL6, PSL3 |
Priključki |
USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45) |
Predal (listov) |
250 listni predal za papir, podajalnik za tiskanje posameznih listov |
Obračalnik – duplex |
DA |
Mesečna zmogljivost (strani) |
do 90.000 |
Garancija |
vsaj 36 mesecev |
Možnost dodatnega podajalnika |
DA |
Toner |
Možnost vgradnje tonerja za vsaj 15000 kopij ki je deklariran v skladu s standardom ISO/ IEC 19752 |
Ostalo |
Tiskalnik mora biti skladen s trenutnim načinom dela v ZD MB (izpis napotnic, receptov, nalepk iz BIS-a ZD MB) |
NAMIZNA ČRNOBELA LASERSKA MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA A4 – 1 KOS
Tehnologija |
Laser |
Funkcionalnost |
Tiskanje, Kopiranje, Skeniranje, faksiranje |
Hitrost tiskanja črnobelo |
vsaj 40 strani/min |
Format kopiranja |
najmanj A5 do A4 |
Čas izpisa 1 strani mono (sekunde) |
<= 7 sekund |
Ločljivost tiskanja (dpi) |
vsaj 600x600 |
Procesor (Mhz) |
vsaj 1GHz |
Spomin (MB) |
vsaj 1GB |
Emulacije |
PS3, PCL5e, PCL6, PDF |
Priključki |
USB 2.0 |
Predal (listov) |
250 listni predal za papir, podajalnik za tiskanje posameznih listov |
Večnamenski podajalnik |
Vsaj 100 listov |
Obračalnik – duplex |
Dvostransko kopiranje in tiskanje avtomatski podajalec in obračalec originalov ter obojestransko tiskanje in kopiranje (duplex) |
Mrežni skener |
DA, datotečni format TIFF, PDF, ločljivost do 600 dpi, Scan to e-mail, scan to FTP, scan to Windows shared disk |
Razpon pomanjšav, povečav |
min. 50 % - 200 % |
Vmesnik za mrežno tiskanje |
Ethernet 10/100/1000,NDPS, AirPrint, MS Server 20xx, Ms windows 7,8,10 (TCP/IP ) |
Garancija |
vsaj 48 mesecev |
Robotizirani CD/DVD snemalec – 1 KOS
Hitrost razmnoževanja in tiskanja |
do 30 cd/h pri 600MB zapolnitvi do 15 dvd/h pri 3,8 GB zapolnitvi |
Podpora medijem |
CD-R,DVD-R,DVD+R,DVD-R DL, DVD+R DL |
Priključki |
USB 2.0 ali Ethernet |
Ostalo |
Možnost zapisovanja DICOM pregledov in pregledovalnika neposredno iz Issa RIS/PACS sistema |
Garancija |
vsaj 36 mesecev |
Xxxxxxx xxxxxxx postaja – 1 KOS
Tower |
Pokončno ohišje Tower
Procesor Intel Xeon E5-1620 v4 - 4 Cores, 3.5GHz, 10MB Cache, DDR4-2400, Turbo, HT, 140W
Delovni pomnilnik 16GB DDR4 2400MHz ECC RDIMM, podpora do 128GB, vsaj 2 prosta slota
Disk vsaj 256GB M.2 SSD PCIe NVMe OPAL
Ethernet mrežni vmesnik – integriran (možne hitrosti prenosa 10/100/1000Mbps)
Priključki: Spredaj: vsaj 2x USB 3.0 polne velikosti, 2 x audio port; Zadaj: 4x USB 3.0 polne velikosti, 2x USB 2.0, 1x GigaEthernet, audio line-in, line-out in mikrofon priključek
Razširitvene reže vsaj: 2x PCIe 3.0 x16, full length, full height, 1x PCIe 3.0 x8, full length, full height in 1x PCIe 2.0 x4, half length, full height
Ohišje mora biti narejeno tako, da za posege ni potrebno orodje (vključno z dodajanjem pomnilniških modulov, trdih diskov in grafičnih kartic)
Mehanska varnostna zaščita Kensington Lock kompatibilna
Tipkovnica Pro SLO USB Tipkovnica in USB optična miška od istega proizvajalca kot računalnik, tipkovnica tiskani slovenski znaki, nalepke niso dovoljene
Energy star 6.1
Greenguard certifikat
Nadzor pristopa/boota z izmenljivim medijem (CD, FDD access/boot control), Individualno blokiranje vseh USB portov in serijskega porta
Možnost zaklepa USB portov na način, da USB tipkovnica in USB miška delujeta, prenos podatkov preko zunanjih medijev, kot so USB trdi diski in USB ključki, pa je onemogočen
Največ 450W napajalnik z vsaj 92% izkoristkom
Priložena licenca in operacijski sistem Windows 10 Pro 64 (slovenski in angleški)
Garancija najmanj 36 mesecev na lokaciji kupca (originalna od proizvajalca, na rezervne dele in delo – parts & labor)
Monitor TIP2 – 1 koS
Medicinski diagnostični barvni zaslon 2,3MP |
|
Element |
Specifikacija |
Ločljivost slike |
1920 x 1200 (16:10) |
Velikost pike |
0,270 x 0,270mm |
Diagonala vidnega polja |
24,1" |
Vidni kot (horizontalno in vertikalno) |
178° |
Senzor |
Backlight Sensor |
Kontrast |
Najmanj 1000:1 |
Odzivni čas |
12ms (on/off) |
Svetilnost |
350 cd/m² |
Barve zaslona |
10-bit colors (DisplayPort) : 1.07 billion (maximum) colors 8-bit colors: 16.77 million from a palette of 68 billion colors |
Tip osvetlitve |
LED |
Certifikati |
CE (Medical Device Directive), EN60601-1, UL60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC |
Garancija |
5 let |
GRAFIČNA KARTICA TIP1 – 1 KOS
Grafična kartica |
|
Računalniška Miška TIP1 – 1 KOS
Miška (kot npr. Razer Naga Chroma) |
|
Diktafon TIP1 – 1 KOS
Diktafon (kot npr. Olympus RecMic DR-1200)) |
|
Nadgradnja ISSA RIS/PACS sistema
Zaradi konfiguracije in namestitve novih licenc v centralni Issa PACS/RIS sistem ter namestitve nove licence za prepoznavo govora v Issa Network Station, mora biti ponudnik partner podjetja VamsTec d.o.o. Zagreb, ki je prozvajalec programske opreme ISSA.
Tehnične zahteve in funkcionalnosti:
PROGRAMSKI PAKET TIP1 – 1 KOS
Programski paket za prepoznavo govora |
|
(v ceno morajo biti vključene storitve namestitve vseh komponent potrebnih za prepoznavo govora, vzdrževanje slovarja, dobava in namestitev novih verzij programske opreme za prepoznavo govora, konfiguracija sistema, izobraževanje uporabnikov, 1 leto vzdrževanja)
PROGRAMSKI PAKET ISSA NS RIS/PACS – 2 KOS
Licenca ISSA NS |
|
(v ceno morajo biti vključene storitve namestitve, dobava in namestitev novih verzij programske opreme, konfiguracija sistema, izobraževanje uporabnikov, 1 leto vzdrževanja)
Zahteve po usposobljenosti za ta sklop:
Zaradi nadgradnje obstoječega diskovnega polja HP 3PAR 7200c mora ponudnik imeti naslednje statuse pri principalu podjetja HPE:
Gold Storage Specialist,
Gold Networking Specialist
Gold ServiceOne Enterprise Specialist,
Poleg tega mora ponudnik izkazati tudi usposobljenost vsaj dveh strokovnjakov za obstoječe HPE diskovno polje in za mrežno opremo ter požarne zidove (vsaj eden), kar dokaže s priloženimi certifikati:
HPE Master Accredited Solutions Expert Storage Solutions Architect V2
HPE Master Accredited Solutions Expert FlexNetwork Solutions V1
4. Sklop: Nakup opreme za projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«
sklep Ministrstva za zdravje o izboru, štev. C2711-18-031014, z dne 5. 2. 2018
Prenosni računalnik TIP1 – 15 kom
Operacijski sistem |
Windows Professional zadnja aktualna verzija |
Ohišje |
Debelina prenosnika največ 19.95 mm, ohišje ojačano z aluminijem |
Xxxx |
Xxxxxx 2,1kg |
Zaslon |
15,6" FHD IPS (1920×1080) nesvetleč |
Procesor |
Intel Core i3-8130U vsaj 2 jedri, osnovna frekvenca 2.2 GHz, 4 MB Cache) ali boljši |
Pomnilnik |
4GB DDR4 2400MHz, možnost nadgradnja na 32GB, vsaj 1 prosta reža |
Kapaciteta diska |
256 GB SSD PCIe NVMe, prostor za vgradnjo dodatnega 2.5« trdega diska |
Grafični vmesnik na osnovni plošči |
Integrirana Intel HD |
Priključki |
1 x USB 3.0 Type-C Gen2,2 x USB 3.1 Type-A, 1 x USB 2.0, HDMI,
Micro SD Card, |
Vmesniki |
Intel 3165AC+BT 1x1 No vPro, Bluetooth® 4.1 |
Vgrajen zvočnik in mikrofon |
DA |
Integrirana kamera |
DA, 720p |
Baterija |
3 celična 45 Wh, Rapid Charge, polnjenje baterije do 80% v 1 uri |
Tipkovnica |
slovenska, preprečuje vdor tekočine v notranjost prenosnika, ločeni numerični del |
Miška |
Vgrajena sledilna ploščica in sledilna paličica |
Priključek za docking station |
Da, USB Type-C |
Ostalo |
Vgrajen čitalec prstnih odtisov, TPM 2.0, Napajalnik 65W |
Garancija |
Garancija proizvajalca min. 3 leta |
PRENOSNI PROJEKTOR TIP1 – 5 KOS
Tehnologija |
DLP |
Format slike |
16:10 (osnovni), 4:3, 16:9 |
Osnovna ločljivost |
1280x800 WXGA |
Podprte ločljivosti |
do 1920x1200 (WUXGA) |
Video standardi |
NTSC (480ip), PAL (576ip), HDTV (720p, 1080ip) |
Svetlobni tok |
3500 ANSI lumnov |
Kontrast |
18000:1 |
Življ. doba žarnice |
do 15.000 ur (Dynamic) |
Velikost slike (diagonala) |
0,8 - 7,6 m |
Projekcijska razdalja |
1,1 - 10,0 m |
Glasnost (Normal) |
31 db |
Barvna kakovost |
30-bitna |
Zvočnik |
1x3W |
Vhodni priključki
|
VGA 15 pin D-Sub, S-Video 4 pin mini DIN, Kompozitni video RCA, 2x HDMI, USB-B, 2x Avdio 3,5 mm mini-jack, RS-232 |
Izhodni priključki |
Monitor VGA 15 pin D-Sub, Avdio 3,5 mm mini-jack |
Garancija za projektor |
24 mesecev |
Garancija za žarnico |
6 mesecev |
XXXXXXXX XXXXXXXXX TIP1 – 2 KOS
Tehnologija |
Brizgalni - barvni |
Hitrost tiskanja črno/belo |
vsaj 20 strani/min |
Hitrost tiskanja barvno |
vsaj 20 strani/min |
Ločljivost tiskanja črno/belo (dpi) |
vsaj 0000x0000 |
Ločljivost tiskanja barvno (dpi) |
vsaj 4800x1200 |
Priključki |
USB 2.0, Wi-Fi |
Predal (listov) |
50 listni predal za papir |
Garancija |
vsaj 36 mesecev |
5. Sklop: Nakup opreme za projekt »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih sodelavcev
sklep Ministrstva za zdravje o izboru, štev. C2711-17-031002, z dne 7. 4. 2017.
Namizni Računalnik TIP1 – 3 KOS
Operacijski sistem |
Windows 10 Professional SLO |
CPU |
Intel Core i3-8100 (vsaj 4 jedra, osnovna frekvenca 3.6 GHz, 6 MB Cache) ali boljši |
RAM |
4GB DDR4 2666MHz (1 DIMM), možnost nadgradnje na 64GB ali več, vsaj 2 razširitveni mesti prosti |
Razširitvene reže |
Vsaj 1 x PCI Express 3.0 x16 LP, 2 x PCI Express x1 LP |
Ležišče |
1 x 3.5" interni + 1 x 2.5" interni (za SSD disk) + 1 x ležišče za optično enoto + 1 x ležišče za čitalec multimedijskih kartic + 2 x M.2 ležišče, od tega 1 x za WLAN kartico in 1x za M.2 SSD |
Trdi disk |
128GB SSD PCIe NVMe |
Optična enota |
Vgrajena DVD-RW |
Priključki |
Spredaj: Vsaj 4 x USB 2.0 ali 3.1 Type-A in vsaj 1 x USB 3.1 Type-C, vsaj 1 x priključek za mikrofon in 1x za slušalke, vgrajen čitalec SD kartic Zadaj: Vsaj 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x serijski port, 1 x RJ-45, 1 x VGA, 2 x DisplayPort, 1 x Audio izhod; vsi priključki morajo biti dostopni direktno na ohišju, adapterji in razdelilci niso dovoljeni |
Grafička kartica |
Intel HD Graphics |
Mrežna kartica |
Ethernet 10/100/1000 |
Tipkovnica |
USB Slovenska, od istega proizvajalca kot ponujeni računalnik |
Miš |
USB optična, od istega proizvajalca kot ponujeni računalnik |
Zvočna kartica |
HD Audio, vgrajen zvočnik |
Ohišje |
Small form factor, max. dimenzije: 100 mm Š X 338 mm G X 344 mm V (širina X globina X višina) |
Napajalnik |
Vsaj 210W Autosensing z minimalno 85% učinkovitostjo PSU |
Hrupnost |
Hrup računalnika merjeno po ISO 9296 pri normalnem delovanju ob dostopanju le do podatkov na trdem disku ne sme preseči LpAm<=26 dBA |
Garancija |
Garancija proizvajalca min. 3 leta na lokaciji kupca |
Ostalo |
Reža za Kensington varnostni kabel, predpriprava za mehanski zaklep, Nadzor pristopa/boot-a izmemnljivim medijem (CD, access/boot control), Individualno blokiranje vseh USB portov in serijskega porta, Zaklep USB portov v BIOSu na način, da ni možno kopiranje in prenos podatkov preko zunanjih USB diskov, pri tem, da USB tipkovnica in USB miška delujeta, Stikalo za zaznavanje vdora v ohišje in zapis vseh dogodkov v BIOS, Možnost zagona računalnika preko USB tipkovnice, TPM 2.0, Energy Star 6.1 |
Monitor TIP1 – 3 KOS
Zaslon |
23.8˝ Wide, 16:9 |
Resolucija minimalno |
1920×1080 IPS |
Velikost pike |
0,265 x 0,265 mm |
Priključki |
VGA, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 |
Vidni kot horizontalno |
178° |
Vidni kot vertikalno |
178° |
Nagib zaslona |
-5°/ +23° |
Vrtenje zaslona |
+/- 45° |
Pivot 90° |
DA |
Nastavitev višine zaslona |
Vsaj 110 mm |
Svetilnost |
250 cd/m2 |
Kontrast |
1000:1 |
Odzivni čas |
6 ms |
USB HUB |
Vsaj 3x USB 3.0 priključki na monitorju |
Certifikati |
ENERGY STAR, TCO 7.0, EPEAT Gold |
Garancija |
Garancija proizvajalca min. 3 leta na lokaciji kupca |
Ostalo |
Priložen VGA, DisplayPort in USB kabel, Monitor istega proizvajalca kot delovna postaja |
LASERSKI TISKALNIK TIP1 – 3 KOS
Tehnologija |
Laser |
Hitrost tiskanja črnobelo |
vsaj 40 strani/min |
Čas izpisa 1 strani mono (sekunde) |
<= 7 sekund |
Ločljivost tiskanja (dpi) |
vsaj 0000x0000 |
Procesor (Mhz) |
vsaj 1GHz |
Spomin (MB) |
vsaj 512MB |
Emulacije |
PCL6, PSL3 |
Priključki |
USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45) |
Predal (listov) |
250 listni predal za papir, podajalnik za tiskanje posameznih listov |
Obračalnik – duplex |
DA |
Mesečna zmogljivost (strani) |
do 90.000 |
Garancija |
vsaj 36 mesecev |
Možnost dodatnega podajalnika |
DA |
Toner |
Možnost vgradnje tonerja za vsaj 15000 kopij ki je deklariran v skladu s standardom ISO/ IEC 19752 |
Ostalo |
Tiskalnik mora biti skladen s trenutnim načinom dela v ZD MB (izpis napotnic, receptov, nalepk iz BIS-a ZD MB) |
Obseg blaga:
Ponudnik mora ponuditi vrsto blaga, ki je predmet javnega naročila v celoti po posameznem sklopu – to je 100 % razpisane vrste blaga za vsak posamezen sklop.
Blago, ki je predmet javnega naročila se bo torej oddalo po sklopih. Ponudnik lahko predloži ponudbo za en, več ali za vse sklope, osnovni podatki pa se predložijo v okviru predložene ponudbe.
Ponudba, ki ne bo ustrezala kriterijem iz te točke navodil, se smatra, da ne izpolnjuje razpisanih pogojev in se izloči iz nadaljnje obravnave.
VIII. DOPOLNITEV PONUDB
V kolikor naročnik ugotovi, da je ponudba nepopolna ali napačna oz. če posamezni dokumenti manjkajo, sme od ponudnikov zahtevati, da v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije njihovih ponudb.
Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.
Pri tem ni dovoljeno dopolnjevali ali popravljati cene brez DDV na enoto, vrednost postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede drugačne ponudbe.
Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbe bo naročnik posredoval ponudnikom v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistemu e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik.
Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ne pojasni oz. ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.
IX. PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB
Pri pregledu ponudb bo naročnik preveril izpolnitev naslednjih pogojev:
ali je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v razpisni dokumentaciji
ali za ponudnika, ki je oddal ponudbo ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje
in oddal naročilo na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi najnižje ponudbene cene z DDV.
Naročnik si pred izbiro pridržuje pravico do svoje izbire najugodnejše ponudbe in nima nobenih obveznosti do ponudnikov, ki ne bodo izbrani kot najugodnejši.
X. CENA IN PLAČILNI POGOJI
Cena v ponudbi je fiksna, izražena v € in oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – razloženo in zmontirano (kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem), vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, carinske stroške, stroške montaže, preizkusa, priučitve naročnikovega osebja, stroške vzdrževanja v garancijskem roku, stroške odstranitve embalaže, stroške zavarovanje ter druge), popuste in DDV.
DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja DDV. Rizik za spremembo stopnje DDV ali premalo obračunan DDV je na strani ponudnika.
Naročnik ne prizna nobenih dodatnih stroškov.
V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.
Plačilni pogoji: Naročnik bo blago plačal v roku 30 dni od dobave, ob uspešni primopredaji in pravilni izstavitvi e-računa.
XI. NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA
Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.
Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.
Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3, pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.
Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.
XII. MERILA, KI BODO UPORABLJENA PRI OCENJEVANJU PONUDB IN PRI
IZBIRI NAJUGODNEJŠE PONUDBE
1. Ocenjevanje ponudb
Naročnik bo ponudbe ocenjeval na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi najnižje ponudbene cene z DDV.
2. Izbira najugodnejše ponudbe
Pri izbiri najugodnejše ponudbe naročnik upošteva edino merilo cena.
XIII. PODIZVAJALCI
Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.
Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015).
Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:
navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev
navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:
glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
XIV. SKUPNA PONUDBA
Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo.
Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015).
V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:
navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,
način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,
določbe v primeru izstopa xxxxxxxxxxxx od partnerjev v skupini,
reševanje sporov med partnerji v skupini,
druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
rok veljavnosti pravnega akta.
Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.
V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.
XV. PONUDNIKI S SEDEŽEM IZVEN RS
Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke III. točke teh navodil v zvezi z oddajo javnega naročila.
Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.
XVI. STATUSNE SPREMEMBE
V primeru statusnih sprememb ponudnika bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej.
Naročnik bo priznal kontinuiteto poslovanja v primerih:
če je ponudnik univerzalni pravni naslednik svojega prednika,
če je ponudnik naslednik, ki od svojega prednika v celoti prevzame poslovanje, kadre in potrebno infrastrukturo, ki zadeva predmet javnega naročila. Na razpolago mora imeti tudi dovolj kapitala in finančnih virov za uspešno izvedbo naročila.
Če ti pogoji ne bodo izpolnjeni v celoti, naročnik kontinuitete ne bo priznaval.
XVII. VARIANTNE PONUDBE
Vsak ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti po razpisanih pogojih. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
XVIII. OBVEZE PONUDNIKA
Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati vse obveznosti, tudi tiste, ki izhajajo iz pogodbe (vzorec) in niso posebej navedene v razpisni dokumentaciji.
XIX. PODATKI O LASTNIŠKIH DELEŽIH
Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:
svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.
XX. PREKLIC JAVNEGA NAROČILA
Naročnik ima pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb in odstopa do izvedbe javnega naročila v skladu z 90. in 96. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015).
XXI. VELJAVNOST PONUDBE
Ponudba mora biti veljavna najmanj 3 mesecev od odpiranja ponudb, to je do 21. 2. 2019.
XXII. ROK ZA PODPIS POGODBE
Pogodba bo sklenjena predvidoma v 10 dneh oz. najkasneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.
XXIII. POSTOPKI PRED PODPISOM POGODBE
Potem, ko bo ponudba sprejeta in bo ponudnik pozvan k podpisu pogodbe, se bosta naročnik in ponudnik dogovorila o tempu izvedbe.
XXIV. ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA
Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila).
Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom ZGD-1.
Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.
Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.
XXV. OPOZORILA
V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.
V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.
XXVI. OBVESTILO PONUDNIKU O PRAVICI DO ZAHTEVE ZA REVIZIJO
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17, v nadaljevanju ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplival na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.
Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, v skladu z določili 14. člena ZPVPJN.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
ime naročnika
oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanja sposobnosti,
predmet javnega naročila,
pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 71. člena tega zakona.
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se v skladu s 25. členom ZPVPJN vloži v desetih delovnih dneh od dneva:
objave obvestila o naročilu
objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika
prejema povabila k oddaji ponudb.
Vlagatelj po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev, objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.
Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve.
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse, plačane v skladu z 71. členom ZPVPJN, in sicer:
Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa:
2.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi;
4.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, omejenem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, partnerstvu za inovacije ali konkurenčnem dialogu.
Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, v primeru javnega naročanja na področju obrambe in varnosti pa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov. Ne glede na navedeno znaša taksa za to odločitev 2.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, in 6.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v katerem koli drugem postopku javnega naročanja. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000 eurov.
Kadar takse ni mogoče odmeriti v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, znaša taksa 1.000 eurov.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena znaša taksa 1.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na socialne in druge posebne storitve ali storitve na področju obrambe in varnosti B, oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu ali na javni natečaj.
V posameznem primeru določi višino takse naročnik, upoštevaje pri tem prvi, drugi in tretji odstavek tega člena. Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.
Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse.
Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802.
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico, skladno s 24. členom ZPVPJN. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.
Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN in ni dopusten, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.
DIREKTOR
prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec.
Priloga: 11x
PRILOGA 1 - k ponudbeni dokumentaciji JN8-B/18 OBRAZEC
III.1. PONUDBA
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.:……………, z dne ……………., za izbiro izvajalca po postopku naročila male vrednosti, podajamo ponudbo, št.: …………….
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: NAKUP RAČUNALNIŠKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 5 sklopov
(Ponudnik priloži in izpolni obrazec za vsak ponujeni sklop posebej)
Opis blaga (obkroži ponujeni sklop): NAKUP RAČUNALNIŠKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 5 sklopov:
|
|
Končna vrednost sklopa: ……………………………… € z DDV
Vrednost del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev): …………………… € z DDV
Vrsta del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev):……………………………… …………………………………………………………………………………………………..
Navedba podizvajalcev ……………………………………………………. ……………………………………………………. …………………………………………………….
|
|
Navedba partnerjev v skupini ponudnikov: ……………………………………………………. …………………………………………………….
Veljavnost ponudbe: 21. 2. 2019 |
|
Kraj:
Datum: Podpis odgovorne osebe Žig
PRILOGA 2 - k ponudbeni dokumentaciji JN8-B/18 OBRAZEC
III.2. PODATKI O PONUDNIKU
Predmet javnega naročila: NAKUP RAČUNALNIŠKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 5 sklopov
|
Firma oz. ime ponudnika:
|
Naslov:
|
Zakoniti zastopniki ponudnika: (navedba vseh – če jih je več)
|
Matična številka:
|
Identifikacijska številka za DDV:
Pristojni davčni urad: |
Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)
|
Telefon:
Mobilni telefon: |
Fax:
|
E - naslov:
|
Kontaktna oseba:
|
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
|
Ponudnik spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) - obkroži
DA NE |
Kraj:
Datum: Podpis odgovorne osebe
Žig
PRILOGA 3 - k ponudbeni dokumentaciji JN8-B/18 OBRAZEC
III.3. PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU
(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)
Predmet javnega naročila: NAKUP RAČUNALNIŠKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 5 sklopov
|
Firma oz. ime podizvajalca/partnerja:
|
Naslov:
|
Zakoniti zastopniki podizvajalca/partnerja: (navedba vseh – če jih je več)
|
Matična številka:
|
Identifikacijska številka za DDV:
Pristojni davčni urad: |
Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)
|
Telefon:
Mobilni telefon: |
Fax:
|
E - naslov:
|
Kontaktna oseba:
|
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
|
Podizvajalec/partner spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) DA NE |
(V primeru več podizvajalcev/partnerjev se obrazec izpolni za vsakega posebej)
Kraj:
Datum: Podpis odgovorne osebe
Žig
PRILOGA 4 - k ponudbeni dokumentaciji JN8-B/18 OBRAZEC
III.4. IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH
(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: NAKUP RAČUNALNIŠKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 5 sklopov
I z j a v l j a m o ,
da bomo dela opravljali skupaj s spodaj navedenimi podizvajalci/partnerji in da kot ponudnik v celoti odgovarjamo za izvedbo celotnega naročila proti naročniku ne glede na podizvajalce/partnerje.
Naziv in sedež podizv./partn. |
Vrsta, opis dela podizv./partn. |
Količina (delež v %) |
Rok izvedbe del |
Vrednost v € brez DDV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da bomo, v primeru podpisa pogodbe, predložili zahtevo podizvajalca za neposredna plačila podizvajalcu (če le-ta to zahteva) in podizvajalčevo soglasjem na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika; ter svoje pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcu.
da pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo zoper nas in našega podizvajalca ni ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje.
da imamo pogodbo (pravni akt) o skupni izvedbi naročila (obvezna priloga) – velja za skupni nastop s partnerji
Priloga:
Kraj:
Datum: Podpis odgovorne osebe
Žig
PRILOGA 5 - k ponudbeni dokumentaciji JN8-B/18 OBRAZEC
III.5. VZOREC
POGODBA – OKVIRNI SPORAZUM
ki jo skleneta
ZDRAVSTVENI DOM xx. XXXXXX XXXXXX MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec., kot naročnik
Matična številka: 5054095
Identifikacijska številka za DDV: SI49672509
in
……………………………………………………….., ki jo zastopa ……………………….., kot prodajalec
Matična številka:
Davčna številka:
I. PREDMET
1. člen
Stranki ugotavljata, da je naročnik, v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015) in predpisi s področja javnega naročila, na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.: …………………, z dne ………………, oddal naročilo po postopku naročila male vrednosti, za blago, ki je predmet te pogodbe – okvirnega sporazuma.
2. člen
S tem dokumentom se naročnik in prodajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju.
3. člen
Predmet: NAKUP RAČUNALNIŠKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 5 sklopov:
sklop: Nakup osebnih računalnikov, monitorjev, tiskalnikov in ostale opreme
sklop: Nakup strežniške strojne in programske opreme
sklop: Nakup opreme za radiologijo
sklop: Nakup opreme za projekt: »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«
sklop: Nakup opreme za projekt: »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih sodelavcev«,
Podpis odgovorne
osebe:
Naročnik izjavlja, da blago naroča za lastno uporabo z obračunanimi davki.
II. KOLIČINA IN VRSTA BLAGA
4. člen
Količina in vrsta blaga je razvidna iz opisa blaga in specifikacije predračuna, ki je sestavni del te pogodbe.
III. KVALITETA BLAGA
5. člen
Dobava blaga in izvedba storitve mora biti opravljena kvalitetno in strokovno ter v skladu s trendi, veljavnimi standardi, normativi in atesti in na nivoju, zahtevanem za tovrstne posle proizvajalca, kakor tudi v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju in vsemi zahtevami naročnika, podanimi v razpisni dokumentaciji.
IV. ČAS IN NAČIN DOBAVE
6. člen
Prodajalec se zavezuje, da bo blago dobavil v ……... dneh oz. najkasneje v 30 dneh od potrditve naročila na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem. Dobava bo potekala sukcesivno.
7. člen
Naročnik naroči blago s pisno naročilnico, podpisano s strani pooblaščene osebe.
V. XXXXXXXXXX IN KAKOVOSTNI PREVZEM BLAGA, REKLAMACIJE
8. člen
Naročnik se obvezuje blago in storitev prevzeti na podlagi pisnega dokumenta oz. zapisnika o primopredaji.
Predaja in prevzem ter ugotovitve o prevzemu se navedejo zapisniško na dan primopredaje. Primopredajni zapisnik podpišejo pooblaščenci naročnika in prodajalca.
Količinski prevzem blaga se opravi takoj po prevzemu blaga. O eventualnih količinskih odstopanjih se mora sestaviti zapisnik in ga v 8 dneh posredovati prodajalcu.
Podpis odgovorne
osebe:
V kolikor dobavljeno blago ne ustreza dogovorjeni kvaliteti, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti.
Naročnik mora izvršiti kakovostni prevzem najkasneje v 30 dneh po količinskem prevzemu.
Kvaliteto blaga mora naročniku reklamirati najkasneje v 30 dneh od dneva prevzema in o tem sestavi zapisnik, ki ga posreduje prodajalcu. Prodajalec je dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, določenem v zapisniku.
Odgovorna oseba s strani naročnika: ………………………..……………………………
Kontaktni podatki: e-naslov………………………………
Telefon, mobilni telefon: ………………………………….
Odgovorna oseba s strani prodajalca:……………………………….……………………
Kontaktni podatki: e-naslov………………………………
Telefon, mobilni telefon: ………………………………….
VI. CENA
9. člen
Stranki se dogovorita za cene po predračunu za 1. sklop v vrednosti …………., za 2. sklop v vrednosti …………., za 3. sklop v vrednosti …………., za 4. sklop v vrednosti …………. in za 5. sklop v vrednosti……………., ki izhajajo iz ponudbe in so sestavni del te pogodbe.
Cena v ponudbi je fiksna, izražena v € in oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – razloženo in zmontirano (kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem), vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, carinske stroške, stroške montaže, preizkusa, priučitve naročnikovega osebja, stroške vzdrževanja v garancijskem roku, stroške odstranitve embalaže, stroške zavarovanje ter druge), popuste in DDV.
DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja DDV. Rizik za spremembo stopnje DDV ali premalo obračunan DDV je na strani ponudnika.
Naročnik ne prizna nobenih dodatnih stroškov.
VII. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA
10. člen
Naročnik se zaveže plačati dobavljeno blago v 30 dneh od dobave, ob uspešni primopredaji in pravilni izstavitvi e-računa, na račun prodajalca, št.: …………………………………………
Podpis odgovorne
osebe:
VIII. OBVEZNOSTI PRODAJALCA
11. člen
Prodajalec se obvezuje:
da bo naročniku ob podpisu kupoprodajne pogodbe izročil izjavo v skladu s 14. členom ZIntPK,
da je partner podjetja VamsTec d.o.o. Zagreb, ki je proizvajalec programske opreme ISSA– velja za 3. sklop
da imajo ponujena stikala enak OS (ArubaOS -ProVision) kot obstoječa HP Procurve stikala v omrežju - velja za 2. in 3. sklop
da je oprema tovarniško nova (neobnovljena), kar dokazujemo z izjavo principala ali njegovega nosilca poslovanja v Sloveniji – velja za 2. in 3. sklop
da ima pri principalu podjetja HPE statuse (velja za 2. in 3. sklop):
Gold Storage Specialist
Gold Networking Specialist
Gold ServiceOne Enterprise Specialist,
da ima usposobljena vsaj dva strokovnjaka za obstoječe HPE diskovno polje in za mrežno opremo ter vsaj enega za požarne zidove s certifikati:
HPE Master Accredited Solutions Expert Storage Solutions Architect V2 (velja za 2. in 3. sklop)
HPE Master Accredited Solutions Expert FlexNetwork Solutions V1 (velja za 2. in 3. sklop)
Palo Alto Networks Ceertified Network Security Engineer (velja za 2. sklop)
da bo dobavil blago, ki je predmet naročila v dogovorjeni kvaliteti in roku;
da bo upošteval okoljske zahteve v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (UL RS, št. 51/17): osebni in prenosni računalniki ter zasloni in tiskalniki morajo biti uvrščeni v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu
da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev
dogovorjenih obveznosti;
da bo dosledno upošteval vse pogoje, ki izhajajo iz izjav, podpisanih v ponudbeni
dokumentaciji.
IX. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
12. člen
Naročnik se obvezuje:
prevzeti naročeno blago,
da bo poravnal finančne obveznosti do prodajalca oz. neposredna plačila do podizvajalca.
X. PROTIKURUPCIJSKA KLAVZULA
15. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
Podpis odgovorne
osebe:
pridobitev posla
sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji
opustitev dolžnega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku
je nična.
XI. PODIZVAJALCI/PARTNERJI
16. člen
Prodajalec nastopa s naslednjimi partnerji v skupni ponudbi:
-………………………………………………..
- ……………………………………………….
Prodajalec nastopa s naslednjimi podizvajalci:
-………………………………………………..
- ……………………………………………….
Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015).
V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:
navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,
način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,
določbe v primeru izstopa xxxxxxxxxxxx od partnerjev v skupini,
reševanje sporov med partnerji v skupini,
druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
rok veljavnosti pravnega akta.
Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.
V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.
Podpis odgovorne
osebe:
Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015).
Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:
navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev
navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:
glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.
XII. VELJAVNOST POGODBE – OKVIRNEGA SPORAZUMA
17. člen
Pogodba je veljavna s podpisom obeh pogodbenih strank in se uporablja od ……….. do 30. 4. 2019, preneha pa veljati z dokončnim obračunom oz. pretekom garancijskih rokov, to je z dnem medsebojne poravnave vseh obveznosti.
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3A (UL RS, št. 14/18, z dne 2. 3. 2018) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
Podpis odgovorne
osebe:
Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
18. člen
Stranki spremembe, ki se nanašajo na določila iz razpisne dokumentacije, opredelita s pisnim aneksom.
XIII. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Sestavni del te pogodbe – okvirnega sporazuma so naslednje priloge:
dokumentacija za oddajo javnega naročila, objavljena na portalu javnih naročil, št.: ….…, z dne ……………
ponudbena dokumentacija št.: ...../....., z dne .............
predračun
20. člen
Če prodajalec ne izvrši svoje obveznosti v dogovorjenem roku, ne da bi v roku 2 dni po prejemu naročila obvestil naročnika nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti, lahko naročnik ta dokument razdre.
21. člen
Za druge pravice in obveznosti obeh strank, ki niso urejene s tem dokumentom, veljajo določila Obligacijskega zakonika.
22. člen
Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz tega dokumenta reševali sporazumno.
V kolikor sporazumno reševanje ni možno, bo o sporu iz tega dokumenta odločilo pristojno sodišče v Mariboru.
Podpis odgovorne
osebe:
23. člen
Dokument je sestavljen in podpisan v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod. Vsaka stran dokumenta in prilog je podpisana in žigosana s strani obeh strank.
Št.: Št.:
Datum: Datum:
PRODAJALEC NAROČNIK:
Podpis odgovorne
osebe:
PRILOGA 6 - k ponudbeni dokumentaciji JN8-B/18 OBRAZEC
III.6. PREDRAČUN
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: NAKUP RAČUNALNIŠKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 5 sklopov
NAVODILO ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA
Ponudnik je dolžan v predračun vpisati: ceno na enoto mere (EM) v € (brez DDV in popusta), % popusta, % DDV, in končno vrednost (z DDV in popustom) za vsako posamezno postavko po posameznem sklopu.
Ponudnik je dolžan vpisati skupno neto vrednost, skupno vrednost popustov/rabatov in skupno vrednost DDV (ki so upoštevani pri izračunu končne vrednosti predračuna) ter končno vrednost predračuna po posameznem sklopu.
Ponudnik obvezno vpiše naziv ponujene opreme in proizvajalca.
Na osnovi gornjih podatkov ponudnik, v spodnjo tabelo, vpiše še končno vrednost predračuna oz. ponudbe po posameznem sklopu.
Ponudnik mora obvezno priložiti lastno prilogo, v kateri bodo še podrobneje vrednostno ločeno prikazane in specificirane vse razpisane postavke. Prav tako mora biti iz podrobne specifikacije razviden tip in naziv ponujene opreme in proizvajalec kot izhaja iz tehničnega opisa blaga.
OPOZORILO: Ponudnik predračuna ne sme spreminjati niti po obliki, niti po vsebini (ne sme dodajati kolon, spreminjati besedila, …..)
V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odst. 89. člena ZJN-3.
Ponudnik v sistemu e-JN naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki in bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.
NAKUP RAČUNALNIŠKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 5 sklopov |
KONČNA CENA v € (z DDV in popustom) |
|
1. sklop |
Nakup osebnih računalnikov, monitorjev, tiskalnikov in ostale opreme |
|
2. sklop |
Nakup strežniške strojne in programske opreme
|
|
3. sklop |
Nakup opreme za radiologijo
|
|
4. sklop |
Nakup opreme za projekt: »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«
|
|
5. sklop |
Nakup opreme za projekt: »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih sodelavcev«, |
|
Ponudnik v razdelek »Drugi dokumenti« še enkrat naloži obrazec priloge 6 Predračun in obvezno v excell tabeli specifikacijo predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.
Priloga:
predračun
podrobna specifikacija predračuna
Datum: Podpis odgovorne osebe
Kraj: žig
PRILOGA 7 - k ponudbeni dokumentaciji JN8-B/18 OBRAZEC
III.7. IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: NAKUP RAČUNALNIŠKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 5 sklopov
I z j a v l j a m o , d a
izpolnjujemo pogoje za ugotavljanje sposobnosti, navedene v III. točki navodil;
bomo ob podpisu pogodbe naročniku izročili izjavo v skladu s 14. členom ZIntPK;
se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;
da bomo opremo dostavili naročniku v ……….. dneh oz. najkasneje v roku 30 dni od pisnega naročila na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem;
se zavedamo, da količina za naročnika ni obvezujoča. Naročnik bo v skladu z okvirnim sporazumom kupoval takšno količino blaga, kot jo bo potreboval.;
smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;
smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;
vse podatke, ki smo jih pridobili od naročnika, obravnavamo kot poslovno skrivnost;
smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave
i n p r i l a g a m o
obrazec ESPD (enotni evropski dokument)
Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD
(v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja, mora biti obrazec ESPD priložen za vsakega podizvajalca/partnerja posebej)
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali v elektronski obliki podpisan xml.
fotokopija AJPES, kot npr. XXX, ali vseh pristojnih bank za plačilni promet pri katerih imamo odprte račune. Iz priloženih dokumentov mora biti razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od odpiranja ponudb niso bili blokirani računi oz. ni bilo neporavnanih zapadlih obveznosti. Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ponudnik naloži zahtevano potrdilo v .pdf obliki.
Kraj:
Datum:
Podpis odgovorne osebe
Žig
Priloga:
PRILOGA 8 - k ponudbeni dokumentaciji JN8-B/18 OBRAZEC
III.8. STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE)
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: NAKUP RAČUNALNIŠKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 5 sklopov
I z j a v l j a m o ,
da smo v preteklih petih letih pri poslovnih partnerjih dobavljali blago, ki se nanaša na predmet javnega naročila in si pri njih (na podlagi izkušenj, zanesljivosti in ugleda) pridobili strokovna priporočila (reference) – navedba vsaj treh poslovnih partnerjev:
PONUJENI SKLOP:
(Ponudnik priloži in izpolni obrazec za vsak ponujeni sklop posebej)
Poslovni partner z
navedbo kontaktne osebe Poslovno sodelovanje
tel. št. in e-naslovom Predmet posl. sodelovanja (od – do)
Naročnik bo reference preverjal in iz obravnave izločil ponudnika z slabimi oz. neresničnimi, zavajujočimi referencami.
Kraj:
Datum: Podpis odgovorne osebe
Žig
PRILOGA 9 - k ponudbeni dokumentaciji JN8-B/18 OBRAZEC
III.9. IZJAVA PONUDNIKA O KVALITETI IN TEHNIČNIH PREDNOSTIH BLAGA
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: NAKUP RAČUNALNIŠKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 5 sklopov
I z j a v l j a m o ,
da bomo vsa dela v zvezi z dobavo razpisanega blaga opravili kvalitetno in strokovno ter v skladu s trendi, veljavnimi standardi, normativi in atesti in na nivoju, zahtevanem za tovrstne posle proizvajalca, kakor tudi v skladu z vsemi zahtevami naročnika, podanimi v razpisni dokumentaciji
da smo partner podjetja VamsTec d.o.o. Zagreb, ki je proizvajalec programske opreme ISSA - velja za 3. sklop – priloga dokazilo
da imajo ponujena stikala enak OS (ArubaOS -ProVision) kot obstoječa HP Procurve stikala v omrežju - velja za 2. in 3. sklop
da je oprema tovarniško nova (neobnovljena), kar dokazujemo z izjavo principala ali njegovega nosilca poslovanja v Sloveniji – velja za 2. in 3. sklop – priloga dokazilo
da imamo pri principalu podjetja HPE statuse (velja za 2. in 3. sklop): - priloga dokazilo
Gold Storage Specialist
Gold Networking Specialist
Gold ServiceOne Enterprise Specialist
da imamo usposobljena vsaj dva strokovnjaka za obstoječe HPE diskovno polje in za mrežno opremo ter vsaj enega za požarne zidove s certifikati– priloga dokazilo:
- HPE Master Accredited Solutions Expert Storage Solutions Architect V2 (velja za 2.
in 3. sklop)
- HPE Master Accredited Solutions Expert FlexNetwork Solutions V1 (velja za 2. in 3.
sklop)
- Palo Alto Networks Ceertified Network Security Engineer (velja za 2. sklop)
da bomo upoštevali okoljske zahteve v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (UL RS, št. 51/17): osebni in prenosni računalniki ter zasloni in tiskalniki morajo biti uvrščeni v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu
da zagotavljamo razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj 2 leti po izteku garancijske dobe.
da zagotavljamo dobavo za najmanj 100 % razpisane vrste blaga po posameznem sklopu.
da bomo dobavili blago, ki je predmet naročila v dogovorjeni kvaliteti in roku
Kraj:
Datum: Podpis odgovorne osebe
Žig
Priloga:
PRILOGA 10 - k ponudbeni dokumentaciji JN8-B/18 OBRAZEC
III.10. POOBLASTILO PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA
(za podjetje) (V primeru nastopa s partnerji/podizvajalci se obrazec izpolni za vsakega posebej)
PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC: ____________________________________
_________________________________________________________________________
Predmet javnega naročila: NAKUP RAČUNALNIŠKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 5 sklopov
P O O B L A S T I L O
S podpisom in žigom zakoniti zastopnik ponudnika/partnerja/podizvajalca izjavlja, da podjetje na dan oddaje ponudbe ni pravnomočno obsojeno zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS in dovoljuje naročniku skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov, da lahko pridobi podatke iz kazenske evidence, ki se nanašajo na ponudnika/partnerja/podizvajalca (pri Ministrstvu za pravosodje), in sicer za:
POLNO IME PODJETJA: ……………………………………..………….…………………
SEDEŽ PODJETJA: ………………………………………………………………………….
OBČINA SEDEŽA PODJETJA: ………………………………………………………………
ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER (ŠT. VLOŽKA): ………………………………………...
MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA: …………………………………….…………………….
NAMEN IZDAJE POTRDILA: ………………..………………………………………………
Kraj:
Datum: Podpis odgovorne osebe
ponudnika/partnerja/podizvajalca
Žig
OPOMBA: V primeru, da zakoniti zastopnik ponudnika/partnerja/podizvajalca ne dovoljuje vpogleda v navedene uradne evidence, mora ponudnik/partner/podizvajalec predložiti svoji ponudbeni dokumentaciji dokazila Ministrstva za pravosodje z zgoraj navedeno vsebino.
Ponudnik naloži podpisano pooblastilo v .pdf obliki.
PRILOGA 11 - k ponudbeni dokumentaciji JN-B/18 OBRAZEC
III.11. POOBLASTILO PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA
(za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa ponudnika/partnerja/podizvajalca)
(V primeru nastopa s partnerji/podizvajalci se obrazec izpolni za vsakega posebej)
PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC: ____________________________________
_________________________________________________________________________
Predmet javnega naročila: NAKUP RAČUNALNIŠKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 5 sklopov
P O O B L A S T I L O
S podpisom in žigom zakoniti zastopnik in oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/partnerja/podizvajalca izjavlja, da na dan oddaje ponudbe ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS in dovoljuje naročniku skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov, da lahko pridobi podatke iz kazenske evidence (pri Ministrstvu za pravosodje), in sicer za:
IME IN PRIIMEK: ………………………………………..………, roj. .…………………
(prejšnji priimek)
EMŠO: …………………………..…… DATUM ROJSTVA: ……………………………...
KRAJ ROJSTVA: ………………………………………………………………………….
OBČINA ROJSTVA: ………………………………………………………………………
DRŽAVA ROJSTVA: ……………………………………………………………………...
NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA: …………………………………….…………………….
(ulica in hišna številka ter poštna številka in pošta)
NASLOV ZAČASNEGA BIVALIŠČA: ………………………………….……………….…….
(ulica in hišna številka ter poštna številka in pošta)
DRŽAVLJANSTVO: ………………………………………………………………………
Podpis osebe, ki daje pooblastilo
OPOMBA: V primeru, da zakoniti zastopnik in oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/partnerja/podizvajalca ne dovoljuje vpogleda v navedene uradne evidence, mora ponudnik/partner/podizvajalec predložiti svoji ponudbeni dokumentaciji dokazila Ministrstva za pravosodje z zgoraj navedeno vsebino.
(v primeru več oseb se obrazec izpolni za vsakega posebej)
Ponudnik naloži podpisano pooblastilo v .pdf obliki.
Kraj: Podpis in žig odgovorne osebe
Datum: ponudnika/partnerja/podizvajalca
2/2
p.p. 1646, 2001 Maribor, tel. 00 00 00 000, faks 00 00 00 000, e-pošta: xxxx@xx-xx.xx, xxx.xx-xx.xx |