RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

Tel.: (00) 000 00 00, fax: (00) 000 00 00

E-pošta: xxxxxxxxx@xxx-xxxx.xx

xxx.xxx-xxxx.xx

Številka: JN-3/2017 Datum:28.11.2017

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNO NAROČILO

ZA DOBAVO LABORATORIJSKEGA POTROŠNEGA MATERIALA

po postopku naročila male vrednosti OZNAKA NAROČILA JN-3/2017

VSEBINA

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE JAVNEGA NAROČILA 3

2. SPLOŠNA DOLOČILA JAVNEGA NAROČILA 4

3. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE 7

4. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKA- ZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 18

5. OBRAZCI 23

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE JAVNEGA NAROČILA

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/2015) naročnik

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj Xxxxxxx xxxxx 00

2250 Ptuj

vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu z navodili za izdelavo ponudbe predložijo ponudbo v postopku naročila male vrednosti za

DOBAVO LABORATORIJSKEGA POTROŠNEGA MATERIALA

Oznaka naročila JN-3/2017.

Razpisna dokumentacija natančneje določa predmet javnega naročila, pogoje in merila za izbiro najugodnejše ponudbe.

Na Ptuju, 28.11.2017

Xxxxxx Xxxxxxxxxx direktor

2. SPLOŠNA DOLOČILA JAVNEGA NAROČILA

2.1. PODATKI O NAROČNIKU

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj (Skrajšano ime: KGZS Zavod Ptuj)

2.2. PREDMET JAVNEGA NAROČANJA

Dobava laboratorijskega potrošnega materiala za obdobje enega leta.

Količine blaga so okvirne oz. predvidene za potrebe obdobja enega leta od podpisa pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico do spremembe količin za posamezno blago, v skladu s priorite- tami, ceno in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi naročnika.

2.3. OBJAVA JAVNEGA NAROČILA

Portal javnih naročil in spletna stran naročnika:

xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx/xxxxxxxx/XX-XXX-0000.xxx

2.4. VRSTA POSTOPKA

Naročilo male vrednosti.

2.5. PRAVNA PODLAGA

47. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in ostala določila ZJN-3 ter veljavni podzakonski predpisi s področja javnega naročanja.

2.6. RAZDELITEV NA SKLOPE

Naročilo je razdeljeno na naslednje sklope: SKLOP 1: FOSS ali enkovreden

SKLOP 2: ADVANCED INSTRUMENTS ali enakovreden

SKLOP 3: RAZLIČNI PROIZVAJALCI

SKLOP 4: SMEG ali enakovreden SKLOP 5: MERCK ali enakovreden SKLOP 6: DSM ali enakovreden SKLOP 7: CHARM ali enakovreden SKLOP 8: kartuše za destilator TKA

SKLOP 9: kartuše za destilator Millipore

SKLOP 10: STEKLOVINA, FILTRI, ROKAVICE, KIVETE IN OSTLI PRIBOR

2.7. VARIANTE

Variantne ponudbe niso dovoljene.

2.8. OPCIJE

Opcije niso dovoljene.

2.9. ROK VELJAVNOSTI PONUDBE

120 dni od dneva oddaje ponudbe.

2.10. OBDOBJE VELJAVNOSTI POGODBE

12 mesecev.

2.11. JEZIK PONUDBE

Ponudba, vsa korespondenca in dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku. Vsa dokazila in tiskana literatura, s katero ponudnik opremi ponudbo, so lahko v drugem jeziku, vendar pa mora ponudnik poskrbeti za uradni prevod (sodni tolmač) v slovenski jezik. Ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda ponudbe v slovenski jezik. V primeru neskladja med ponudbeno dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, se kot zavezujoč upošteva uradni prevod v slovenskem jeziku.

2.12. NASTOPANJE S PODIZVAJALCI

Nastopanje s podizvajalci je dovoljeno.

2.13. ROK PLAČILA S STRANI NAROČNIKA

Skladno z osnutkom pogodbe.

2.14. MERILO ZA IZBOR PONUDBE

Ekonomsko najugodnejša ponudba za posamezni sklop. Upoštevalo se bo merilo najnižja ponudbena cena. Navesti je potrebno končno vrednost posameznega sklopa, ki se jo dobi tako, da se cene artiklov pomnoži s količinami in se tako dobljene vrednosti seštejejo. Ponudniki morajo ponuditi vse vrste blaga iz posameznega sklopa. V izbor bodo vključene le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahteve za posamezne materiale.

Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške, DDV in rabate. Cene veljajo DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2000) razloženo lokacija dobave. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

2.15. KONTAKTNA OSEBA S STRANI NAROČNIKA

Kontaktna oseba s strain naročnika je Xxxxxxx Xxxxxxx. E-pošta: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx-xxxx.xx

2.16. ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB

Kot pravočasna se upošteva vsaka ponudba ki bo na sedež naročnika prispela najkasneje do 13.12.2017 do 9 ure.

2.17. NASLOV ZA POSREDOVANJE PONUDBE – VLOŽIŠČE

KGZS ZAVOD PTUJ, Ormoška cesta 28, 2250 PTUJ

Ponudnik lahko ponudbo predloži tudi osebno v tajništvu naročnika.

2.18. JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Dne 13.12.2017 ob 10 uri. Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika

Dokazilo: Obrazec-OBR-6

2.19. SEZNAM OBRAZCEV

ZA PRAVILNOST PONUDBE MORA PONUDNIK PREDLOŽITI IZPOLNJENO NASLEDNJO DOKUMENTACIJO:

OBR-1	Ovojnica, nalepljena na zunanjo ovojnico ponudbe;
OBR-2	Prijava;
OBR-2A	Seznam partnerjev pri skupnem nastopanju (v primeru skupnega nastopanja partnerjev) z obvezno prilogo;
OBR-2B	Seznam podizvajalcev (v primeru nastopanja s podizvajalci) z obveznimi prilogami;
OBR-3	Izjava;
OBR-3P	Izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalca in o neposrednih plačilih podizvajalcu (v primeru nastopanja s podizvajalci), na kateri se obvezno označi, ali podizvajalec zahteva neposredno plačilo; predložiti za vsakega podizvajalca!
OBR-4	Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov;

OBR-5	Pooblastilo za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb
OBR-6	Menična izjava
OBR-7	Izjava o zagotavljanju finančnega zavarovanja
OBR-8	Parafiran in žigosan vzorec pogodbe (ponudnik ne vpisuje manjkajočih podatkov v vzorcu).
OBR-9	Predračun/Ponudba

3. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

3.1. POGOJ ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

3.2. DODATNA POJASNILA

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v roku, določenem z ZJN-3, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno. Zahteva za dodatno pojasnilo je pravočasna, če je bila zahtevana preko portala javnih naročil najkasneje do 7.12.2017 do 10 ure. Na vprašanja, ki bodo na naročnika prispela po zgoraj navedenem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji.

Naročnik sme v skladu z ZJN-3 dopolniti ali spremeniti razpisno dokumentacijo. Vsaka taka

dopolnitev ali sprememba bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko portala javnih naročil. Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb le v primerih, ki jih izrecno predvideva določba 3. odstavka 74. člena ZJN-3. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

3.3. OBVEŠČANJE

Po odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem naročilu pošiljala na poštni naslov ponudnika, naveden v ponudbi ali po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v ponudbi.

3.4. OBLIKA PONUDBE

Ponudnik mora na zunanjo ovojnico ponudbe nalepiti pravilno izpolnjen obrazec OBR-1 – Ovojnica. Nepravilno označene ponudbe ne bodo upoštevane ter bodo vrnjene ponudniku.

Dokazilo: Obrazec OBR-1

Ponudba mora biti predložena v pisni obliki. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.

Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji, razen kadar je za posamezno listino posebej navedeno drugače. Naročnik lahko naknadno zahteva predložitev originalov, če podvomi v verodostojnost fotokopij. Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudbe). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oz. dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo izločil kot nedopustno.

Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila poda zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika.

3.5. UMIK IN SPREMEMBA PONUDBE

Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo svoje ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora v vložišče prispeti pred pretekom roka za predložitev ponudb. Ponudnikovo obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe mora biti pripravljeno, zaprto, označeno in dostavljeno tako kot ponudba, namesto besede »PONUDBA« pa mora biti na ovojnici (OBR-1) označeno

»SPREMEMBA« ali »UMIK«. V primeru umika bo ponudba neodprta vrnjena ponudniku.

Če bo ponudnik umaknil svojo ponudbo po izteku roka za oddajo ponudb, bo naročnik unovčil ponudnikovo zavarovanje za resnost ponudbe, če je bilo to v predmetnem postopku zahtevano in predloženo.

3.6. DOPOLNITEV PONUDBE

Če naročnik smatra, da so v ponudbi predložene informacije ali dokumentacija nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.

Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, v roku, ki mu ga bo naročnik določil, bo njegova ponudba izključena.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

• svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

• tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

• tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

3.7. PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

Naročnik bo priznal sposobnost ponudniku na osnovi izpolnjevanja pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji. Če pri ponudniku obstajajo razlogi za izključitev, navedeni v razpisni dokumentaciji ali če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz razpisne dokumentacije, se ponudba izključi kot nedopustna.

3.8. CENA RAZPISANIH DEL

Končna cena mora biti v izražena v evrih in mora vsebovati vse stroške, morebitne popuste in davke tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani z predmetom javnega naročila. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v končno ponudbeno ceno.

Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlembo (analizo) cen. Če bo naročnik mnenja, da je glede na njegove predhodno določene zahteve ponudba neobičajno nizka ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila ali če bo vrednost ponudbe za več kot 50 % nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 % nižja od naslednje uvrščene ponudbe, pri čemer je naročnik prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe, bo naročnik v skladu s 86. členom ZJN-3 pred izločitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobne podatke o elementih ponudbe, za katere meni, da so merodajni za izpolnitev tega naročila, oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb in zahteval, da jih verodostojno utemelji.

Ponujene cene so fiksne in nespremenljive najmanj za ves čas trajanja pogodbe. Pogodbeni stranki se lahko dogovorita zgolj za znižanje ponudbenih cen.

3.9. ZMANJŠANJE OBSEGA NAROČILA

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega naročil. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

3.10. SKUPNO NASTOPANJE

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več partnerjev glede na tretji odstavek 10. člena ZJN-3. Skupina gospodarskih subjektov mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti:

• imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

• pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikaci-jo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,

• obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,

• izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili po- nudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

• izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in

• navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo označene kot nedopustne.

V primeru skupne ponudbe, bo naročnik razloge za izključitev ter izpolnjevanje pogojev za priznanje poklicne sposobnosti ugotavljal za vsakega ponudnika/partnerja posebej,

izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj, razen, če je pri posameznem pogoju določeno drugače.

Dokazilo: Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila

3.11. NASTOPANJE S PODIZVAJALCI

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi (OBR-2B):

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

ter predložiti sklenjen dogovor o sodelovanju pri izvedbi javnega naročila, sklenjen z vsakim podizvajalcem in izpolnjen OBR-3P za vsakega podizvajalca, v skladu z 79. členom ZJN-3.

Dokazilo: Obrazec OBR-2B

Če podizvajalec zahteva neposredna plačila, mora navedeno označiti na OBR-3P.

Dokazilo: Obrazec OBR-3P

Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku ne glede na število podizvajalcev.

Ponudnik z oddajo ponudbe in podpisom dogovora o sodelovanju potrjuje, da je v primeru podajanja popusta na ponudbeno ceno, pridobil predhodno soglasje podizvajalca k znižanju ponudbene cene tudi v delu, ki ga bo izvedel podizvajalec. Popust na ponudbeno ceno se bo upošteval tudi na vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spre- membah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. Pred sklenitvijo pogodbe s podizvajalci in dobavitelji, katerih vrednost

del po tej pogodbi znaša več kot 20.000 EUR brez DDV, mora pridobiti pisno soglasje poobla- ščenega zastopnika naročnika za sklenitev teh pogodb. V primeru vključitve novih podizvajal- cev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjen obrazec OBR-3P teh podizvajalcev v skladu z

79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

3.12. USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik si pridržuje pravico skladno z 90. členom ZJN-3 postopek ustaviti, ponudbe zavrniti oz. odstopiti od izvedbe javnega naročila. Zaradi ustavitve postopka, zavrnitve ponudb in od- stopa od izvedbe naročila, naročnik ni odškodninsko odgovoren.

3.13. PREVERITEV RESNIČNOSTI PODATKOV

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval. V kolikor bo naročnik ugotovil, da je ponudnik predložil neresnične podatke, ga bo izključil.

3.14. ZAUPNOST PODATKOV

Ponudnik mora skladno z 39. in 40. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.

65/09-uradno prečiščeno besedilo, 83/00-Xxx.XX, 33/11, 91/11, 32/12 in 57/12), v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost in priložiti ustrezen sklep o določitvi zaupnih podatkov. Pri tem mora upoštevati določbe 35. člena ZJN-3 in določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-uradno prečiščeno besedilo in 117/06-ZDavP-2).

Ponudnik mora obrazce in izjave, za katere meni, da predstavljajo poslovno skrivnost, označiti z oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« in podpisom osebe, ki je pooblaščena za podpis ponudbe. Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, mora biti to eksplicitno označeno in sicer tako, da je podatek podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici na desnem robu pa dodana oznaka »POSLOVNA SKRIVNOST« in podpis osebe, ki je pooblaščena za podpis ponudbe.

Podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik označiti že v ponudbi, naknadno označevanje ni možno. Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil za zaupne v skladu z določili tega člena, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

3.15. PLAČILNI POGOJI

Rok plačila s strani naročnika je 30 dni po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo.

V kolikor ponudnik v ponudbi predloži zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. V tem primeru mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno glede na predloženo ponudbo ponudnika, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

3.16. PODATKI O POVEZANIH DRUŽBAH

V skladu s 6. odstavkom 91. člena ZJN-3 bo izbrani ponudnik dolžan na poziv naročnika, v roku osmih dni od prejema poziva, naročniku posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11) bo moral izbrani ponudnik, pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

3.17. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov je zagotovljeno skladno z veljavno zakonodajo (ZPVPJN). Roki za vložitev zahtevka za revizijo so določeni s 25. členom ZPVPJN.

3.18. RAČUNSKE NAPAKE

V primeru ugotovitve računskih napak bo naročnik računske napake odpravil skladno z 89. členom ZJN-3.

Na poziv naročnika mora ponudnik vse kopije strani ponudbene dokumentacije, ki vsebujejo računske napake popraviti v roku treh dni od prejema poziva naročnika, tako, da napako prečrta

in zraven le-te napiše pravilne vrednosti ter jih s podpisom in žigom potrdi, v nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od ponudbe.

3.19. CELOVITOST PONUDBE

Ponudnik mora ponuditi vsa zahtevana razpisana dela.

3.20. SKLENITEV POGODBE IN SPREMEMBE POGODBE

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja naročniku in do izpolnitve morebitnih drugih pogojev, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.

Če se izbrani ponudnik v osmih (8) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.

V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik umaknil dano ponudbo, bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

V skladu z ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:

a. če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v razpisni dokumen- taciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih sprememb ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene spremembe ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma;

b. za dodatne gradnje, ki jih izvede prvotni izvajalec, če so potrebne, čeprav niso bile

vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava izvajalca:

- ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali intero- perabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter

- bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov;

c. če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila;

x. xx izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec kot posledica enega od naslednjih razlogov:

• nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu z a. točko;

• drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona;

e. če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena.

V primeru iz b. in c. točke kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če je v primeru iz b. ali c. točke opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj. Če vključuje pogodba o izvedbi javnega naročila določbo o valorizaciji denarnih obveznosti, se kot referenčna vrednost za izračun najvišje dovoljene vrednosti sprememb v primeru iz b. ali c. točke uporabi vrednost pogodbe s posodobljenimi cenami.

Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila. Ne glede na prejšnje odstavke tega člena sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

• sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omo- gočili udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge

ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge udeležence;

• sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila v ko- rist izvajalca na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi;

• zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila;

• drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden v d. točki.

4. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPO- SOBNOSTI PONUDNIKA

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za iz- ključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega na- ročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, na- ročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nada- ljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

4.1. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV PONUDNIKA OZIROMA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju ugotovil ali bo drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil tudi gospodarski subjekt, če pri preverjanju ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih de- narnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira

davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če

vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50

eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odte- gljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Naročnik bo izključil gospodarski subjekt:

- če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

- če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno od- ločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Naročnik bo izključil gospodarski subjekt, v kolikor bo ugotovil, da so pri ponudniku udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot poslovodje,

člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Dokazilo: OBR-3: Izjava

V primeru nastopanja s podizvajalci, navedeni razlogi za izključitev veljajo tudi za podizva- jalca.

Dokazilo: OBR-3P: Izjava podizvajalca

4.2. DODATNI RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV PONUDNIKA OZIROMA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih:

a) če bo lahko na kakršen koli način izkazal kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;

b) če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali po- stopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če

se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z ena- kimi pravnimi posledicami;

c) če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kr- šitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

d) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konku- renco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uve- del postopek ugotavljanja kršitve;

e) če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

f) če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pri- pravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

g) če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prej- šnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivo- sti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prej-

šnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primer- ljive sankcije;

h) če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, za- htevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelo-

vanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z

79. členom ZJN-3;

i) če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali prido- biti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku jav- nega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Dokazilo: OBR-3: Izjava

4.3. PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

Ponudnik mora soglašati, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.

Dokazilo: OBR-4: Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov

4.4. POGOJI ZA PRIZNANJE POKLICNE SPOSOBNOSTI

Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila.

Dokazilo: OBR-3: Izjava

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država v ka- teri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organiza-

cijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

V primeru podizvajalskih ponudb, mora vsak od podizvajalcev izpolnjevati pogoje za dejav- nost oziroma dela, ki jih prijavlja v ponudbi.

Dokazilo: OBR-3P: Izjava podizvajalca

Naročnik bo priznal sposobnost kandidatu, za katerega ne bodo obstajali razlogi za izključitev ter bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje.

4.5. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST

Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo obrazca ni imel blokiranih transakcijskih računov.

Dokazilo: potrdilo banke, ki vodi ponudnikov TRR, iz katerega izhaja, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega TRR. Če ima ponudnik več TRR, mora predložiti toliko potrdil,

kolikor ima računov. Potrdilo ne sme biti starejše več kot 30 dni šteto od dneva predvidenega za oddajo ponudbe.

4.6. FINANČNA ZAVAROVANJA

a) Garancija za resnost ponudbe

Menična izjava z originalno menico za resnost ponudbe, izstavljena v skladu z vzorcem menične izjave (OBR-6) v višini 3% vrednosti naročila brez DDV v EUR.

Naročnik bo navedeno menico vnovčil v primeru:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti,

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

• ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponu- dniku

• ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Dokazilo: Obrazec OBR-6

b) Garancija za dobro izvedbo del

Ponudnik mora naročniku skupaj s ponudbeno dokumentacijo predložiti izjavo, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši, predložil nepreklicno garancijo bianko menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, unovčljivo na prvi poziv. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora znašati 10% od skupne vrednosti pogodbe z DDV. Izbrani ponudnik jo mora naročniku izročiti ob podpisu pogodbe.

Naročnik lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če: izbrani ponudnik ne izpolni določil iz pogodbene in razpisne dokumentacije ali dela v nasprotju z določili razpisne in ponudbene dokumentacije.

Dokazilo: Obrazec OBR-7

5. OBRAZCI

OBR-1

OVOJNICA

Ponudnik:	Prejem vloge (izpolni prejemnik):
	Prejem vloge (izpolni prejemnik):
Predmet javnega naročila:
PONUDBA, NE ODPIRAJ!	Prejemnik:
PONUDBA, NE ODPIRAJ!

OBR-2

PRIJAVA

Predmet javnega naročila

Skupno nastopanje skupine gospodarskih subjektov pri izvedbi JN

(ustrezno obkrožite)

Nastopanje s podizvajalci pri izvedbi JN

(ustrezno obkrožite)

PODATKI O PONUDNIKU

Firma oz. ime
Zakoniti zastopnik/i (navesti vse zastopnike)
ID za DDV
Številka TRR
Matična številka
Naslov
Št. registracije
Datum registracije
Registrsko sodišče
Številka telefona
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje
Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe

ponudnika:

OBR-2A

SEZNAM PARTNERJEV PRI SKUPNEM NASTOPANJU

Partnerji (v primeru skupnega nastopanja)
Firma oz. ime (partner 1)
Matična številka
Zakoniti zastopnik/i (navesti vse zastopnike)
ID za DDV
Št. registracije
Datum registracije
Registrsko sodišče

Firma oz. ime (partner 2)
Matična številka
Zakoniti zastopnik/i (navesti vse zastopnike)
ID za DDV
Št. registracije
Datum registracije
Registrsko sodišče

Opomba: v obrazec je potrebno vnesti vsakega izmed partnerjev, ki nastopajo pri skupni ponudbi.

Obvezna priloga:

- pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe

ponudnika:

OBR-2B

Predmet javnega naročila

SEZNAM PODIZVAJALCEV

Zap. št.	Naziv in sedež podizvajalca	Zakoniti zastopniki	Kontaktni podatki	Del javnega naročila, ki ga namerava izvesti podizvajalec
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

* Opomba: obrazec se lahko kopira, v kolikor število postavk ne zadostuje za vse podizvajalce ponudnika.

Obvezna priloga:

- dogovor o sodelovanju pri izvedbi javnega naročila.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe

ponudnika:

OBR-3

PONUDNIK/PARTNER
Zakoniti zastopnik

IZJAVA

Izrecno izjavljamo, da:

- soglašamo z vsemi določili navodil za pripravo ponudbe ter pogoji v postopku oddaje javnega naročila,

- so vsi podatki v ponudbi resnični in da za resničnost podatkov prevzemamo popolno (tudi odškodninsko) odgovornost,

- ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo,

- se strinjamo z opredeljenimi določili v priloženem osnutku pogodbe in jo bomo v primeru, da bomo izbrani za izvajanje razpisanih del podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov,

- soglašamo z morebitnimi popravki računskih napak, ki jih naročnik odkrije pri pregledu in ocenjevanju naše ponudbe in z popravki računskih napak, ki so posledica nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika in sicer na način, da naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Prav tako soglašamo, da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno,

- je znesek, usklajen na način, določen v prejšnji alineji ter v skladu z 89. členom ZJN-3, za obvezujoč ter da izjava iz prejšnje alineje šteje kot soglasje, opredeljeno v sedmem odstavku 89. člena ZJN-3,

- pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki jih je ponudnik navedel in zanje priložil podatke (velja samo v primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalcem, ki je na OBR-2b) označil, da želi prejemati neposredno plačilo,

- soglašamo, da lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije;

- bomo na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o: svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe,

- da imamo zadostne kadrovske in tehnične kapacitete ter znanje, da lahko zagotavljamo nemoteno in kakovostno izvajanje storitev,

- smo registrirani za opravljanje dejavnosti, za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, da izpolnjujemo vse ostale pogoje, navedene in zahtevane v razpisni dokumentaciji,

- bomo vsa dela, ki so predmet tega naročila, izvedli v skladu z veljavnimi predpisi, pravili stroke in navodili strokovnega nadzora s strani naročnika,

- v primeru, da naročnik glede na razpoložljiva sredstva določi eventualno manjši obseg del od razpisanega, odstopi od podpisa pogodbe ali da iz kakršnegakoli razloga razveljavi razpis oz. ne izbere nobenega ponudnika, ne bomo uveljavljali odškodnine iz tega naslova.

Prav tako potrjujemo, da za nas ne obstajajo sledeči razlogi za izključitev gospodarskega subjekta:

- kot gospodarskemu subjektu ali katerikoli osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor, nam ni bila izrečena

pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

- na dan oddaje ponudbe izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, v vrednosti 50 eurov ali več. Na dan oddaje ponudbe smo imeli predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb nam s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila vsaj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

- pri nas niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

- nad nami kot gospodarskim subjektom se ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, nad nami se v skladu s predpisi druge države ni začel postopek ali nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar bi bila omajana naša integriteta,

- z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco,

- nismo krivi dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali nerazkritja teh informacij.

S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe

ponudnika / partnerja:

OBR-3P

PODIZVAJALEC
Zakoniti zastopnik

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PODIZVAJALCA IN O NEPOSREDNIH PLAČILIH PODIZVAJALCU

Izjavljamo:

- da soglašamo z vsemi določili navodil za pripravo ponudbe ter pogoji v postopku oddaje javnega naročila,

- ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo,

- da v primeru, da naročnik glede na razpoložljiva sredstva določi eventualno manjši obseg del od razpisanega, odstopi od podpisa pogodbe ali da iz kakršnegakoli razloga razveljavi razpis oz. ne izbere nobenega ponudnika, ne bomo uveljavljali odškodnine iz tega naslova,

- smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je/so predmet tega naročila v delu, ki ga prevzemamo v izvedbo v okviru te ponudbe.

Potrjujemo, da za nas ne obstajajo sledeči razlogi za izključitev gospodarskega subjekta:

- kot gospodarskemu subjektu ali katerikoli osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor, nam ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

Glede na določbo 94. člena ZJN-3 izjavljamo, da pri izvedbi tega javnega naročila, pri kateri nastopamo kot podizvajalec (ustrezno označite):

a. zahtevamo neposredno plačilo ter kot podizvajalec soglašamo, da naročnik namesto ponudniku (izvajalcu) pri katerem nastopamo kot podizvajalec, poravnava našo terjatev do ponudnika (izvajalca), in sicer na podlagi izstavljenega računa s priloženo situacijo, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik (izvajalec) in bo priloga računu, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik (izvajalec),

b. ne zahtevamo neposrednega plačila.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis zakonitega zastopnika

podizvajalca:

OBR-4

POOBLASTILO za pridobitev osebnih podatkov

V primeru več zastopnikov ponudnikov se obrazec kopira in izpolni za vsakega zastopnika posebej.

Predmet javnega

naročila

Dovoljujemo naročniku, da lahko za namene zgoraj navedenega javnega razpisa pridobi podatke iz kazenske evidence, ki se nanašajo na ponudnika/partnerja/podizvajalca in zakonite(ga) zastopnike(a) pri Ministrstvu za pravosodje in podatke iz drugih uradnih evidenc za vse v lastni izjavi navedene podatke, ki se nanašajo na ponudnika ter osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje

PONUDNIK
Naslov
ID za DDV
Matična številka

ZAKONITI ZASTOPNIK
Ime in priimek
Stalno prebivališče
Matična številka (EMŠO)
Datum, kraj in občina rojstva
Državljanstvo
Prejšnji priimek
Podpis zakonitega zastopnika

V primeru, da zakoniti zastopnik ponudnika/partnerja/podizvajalca ne dovoljuje vpogleda v navedene uradne evidence, mora ponudnik predložiti svoji ponudbeni dokumentaciji dokazila Ministrstva za pravosodje z zgoraj navedeno vsebino, na naročnikovo zahtevo, pa mora ponudnik predložiti ustrezna dokazila za podatke iz drugih uradnih evidenc, ki niso obvezna priloga.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe

ponudnika:

OBR-5

POOBLASTILO ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

Opomba: Ponudnik izpolni in odda pred odpiranjem ponudb, če želi sodelovati na odpiranju ponudb

Predmet javnega naročila

Pooblastitelj
Naslov
Zakoniti zastopnik

Pooblaščenec
Razmerje do ponudnika

Na podlagi tega pooblastila je pooblaščeni predstavnik ponudnika upravičen:

1. zastopati ponudnika pri javnem odpiranju ponudb in dajati pripombe k delu strokovne komisije, k poteku javnega razpisa ali vsebini zapisnika, ki se vpišejo v zapisnik o javnem odpiranju ponudb in

2. podpisati zapisnik o javnem odpiranju ponudb.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe

ponudnika:

OBR-6

MENIČNA IZJAVA ZA RESNOST PONUDBE S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Ponudnik:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika) Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika , da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javni razpis

, pod številko objave / , skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, po predhodnem obvestilu izpolni v višini 3% vrednosti naročila brez DDV v EUR. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v plačilo.

Menični znesek se nakaže naročniku na račun, številka

, odprt pri . Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČA naročnika , da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Ta izjava velja za čas veljavnosti ponudbe oziroma najkasneje do .

PRILOGA: PODPISANA IN POŽIGOSANA MENICA!

Datum: Podpis in žig:

OBR-7

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU USTREZNE OBLIKE FINANČNEGA ZAVAROVANJA

Ponudnik:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, predložili nepreklicno garancijo bianco menico z menično izjavo, unovčljivo na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% od skupne vrednosti pogodbe z DDV.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe , s katero se prijavljamo na razpis »Dobava ušesnih znamk«.

Datum: Podpis in žig:

KGZS ZAVOD PTUJ OBR-8

Xxxxxxx xxxxx 00

2250 Ptuj

davčna številka: 62299964

matična številka: 5095859 ki ga zastopa direktor

Xxxxxx Xxxxxxxxxx, univ. dipl. inž.kmet.

(v nadaljevanju: naročnik) in

Naziv:

Naslov:

Poštna št.

matična številka; davčna številka;

ki ga zastopa direktor

(v nadaljevanju: dobavitelj)

sklepata

POGODBO O SUKCESIVNI DOBAVI BLAGA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in dobavitelj ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila male vrednosti za dobavo POTROŠNEGA LABORATORIJSKEGA MATERIALA št. NMV 3/2017, objavljen na portalu javnih naročil dne 28.11.2017 po postopku naročil male vrednosti v skladu z ZJN-3.

Dobavitelj je bil na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila izbran kot najugodnejši ponudnik za dobavo materiala zavedenega pod številko sklopa (ov):

SKLOP 1: FOSS ali enkovreden

SKLOP 2: ADVANCED INSTRUMENTS ali enakovreden SKLOP 3: RAZLIČNI PROIZVAJALCI

SKLOP 4: SMEG ali enakovreden SKLOP 5: MERCK ali enakovreden SKLOP 6: DSM ali enakovreden SKLOP 7: CHARM ali enakovreden SKLOP 8: kartuše za destilator TKA

SKLOP 9: kartuše za destilator Millipore

SKLOP 10: STEKLOVINA, FILTRI, ROKAVICE, KIVETE IN OSTLI PRIBOR

2. člen

S to pogodbo se naročnik in dobavitelj dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja pogodbe.

II. PREDMET POGODBE

3. člen

Predmet pogodbe so sukcesivne dobave blaga iz 1. člena te pogodbe.

Dobavitelj bo v skladu s to pogodbo naročniku dobavljal blago na podlagi predračuna –seznama materiala (OBR-9) , ki je sestavni del te pogodbe.

Naročnik se ne zavezuje od dobavitelja kupiti vseh, v seznamu navedenih količin blaga. Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudnik nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega naročil.

III. IZVAJANJE POGODBE

4. člen

Naročnik si pridržuje pravico dopolniti predračun - seznam razpisanega blaga v kolikor nastane potreba po novem materialu oziroma pride na trg nov material. V tem primeru lahko naročnik podpisnika pozove, da za ta material predloži cene in popuste. Novo blago bo vključeno v seznam za dobavljanje le pod pogojem ugodne cene.

IV. CENE

5. člen

Ponujene cene so fiksne za obdobje trajanja pogodbe.

V. NAROČANJE BLAGA IN DOBAVNI ROK

6. člen

Naročnik bo posamezne vrste in količine blaga, ki ga bo potreboval, naročal na podlagi pogodbe po telefonu, telefaksu ali E-pošti. Naročnik bo v naročilu opredelil vrste in količine blaga.

Dobavitelj se zavezuje, da bo blago, ki je predmet tega razpisa, dobavljal v roku do 14 dni od prejema naročila na naslov naročnika.

VI. PREVZEM BLAGA

7. člen

Naročnik se obvezuje naročeno blago v celoti prevzeti na podlagi dobavnice. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku.

Xxxxxxxxxx prevzem se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

VII. KAKOVOST MATERIALA

8. člen

Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom.

VIII. PLAČILNI POGOJI

9. člen

Naročnik bo skupno vrednost prejetega blaga, plačal prodajalcu na osnovi pravilno izstavljenega e-računa na njegov transakcijski račun, v roku 30 dni od datuma uradnega prejema e-računa.

Prodajalec se zavezuje, da bo račun izstavil čimprej, najpozneje pa v osmih (8) dneh od datuma dostave materiala.

V primeru zamude s plačilom gredo dobavitelju zakonite zamudne obresti, če jih bo zahteval.

IX. SKRBNIK POGODBE

10. člen

Kontaktna oseba naročnika in skrbnik pogodbe je Xxxxx Xxxxxx. Kontaktna oseba s strani dobavitelja je .

X. ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI

11. člen

Dobavitelj mora ob podpisu pogodbe naročniku predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo vnovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % ponujene vrednosti blaga iz ponudbe, če naročen material pri posamezni dobavi:

- ne bo odgovarjalo standardom in kakovosti, kot je določeno v 9. členu te pogodbe;

- ne bo prejel v roku in v količinah, opredeljenih v naročilnici, kot je določeno v 7. členu te pogodbe.

XI. PROTIKORUPCIJSKA IN SOCIALNA KLAVZULA

12. člen

Če v zvezi s to pogodbo, kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

1. pridobitev posla ali

2. za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

3. za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

4. za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je ta pogodba nična.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravno-močno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

XII. KONČNE DOLOČBE

13. člen

Pogodba prične veljati z dnem podpisa, uporablja pa se za čas od 1.1.2018 do 31.12.2018.

14. člen

Stranki se obvezujeta, da bosta storili vse kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali s skrbnostjo dobrega gospodarja.

15. člen

Za reševanje morebitnih sporov iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je pristojno sodišče na Ptuju.

16. člen

Pogodba je sestavljena v dveh izvodih. Vsaka stranka prejme po en izvod.

Številka: Številka:

Datum: Datum:

Dobavitelj: : Naročnik: KGZS ZAVOD PTUJ

Direktor: Direktor:

Xxxxxx Xxxxxxxxxx, univ. dipl. inž. kmet.

P-4 PREDRAČUN IN SPECIFIKACIJE OBR-9 SKUPINA 1: KEMIKALIJE ZAHTEVE kjer je naveden proizvajalec in kataloška številka artikla, mora ponudnik ponuditi zahtevani artikel kjer ni naveden proizvajalec in kataloška številka artikla, mora ponudnik sam vpisati proizvajalca in kataloško številko artikla varnostni list, kjer je glede na sestavo to potrebno temperatura transporta 4-8°C ali -20°C, kadar je to zahteva glede na vrsto kemikalije, reagenta, kita SKLOP 1: FOSS ali enakovreden
Zap. št.	Naziv blaga	Proizvajalec	Kataloška številka	Zahtevano pakiranje	Ocenjena količina za eno leto (na pakiranje)	Cena na pakiranje v EUR brez DDV (na embalažo, zavitek, paket itn.)	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Dobavni rok (v dnevih)
1	Buffer powder	FOSS	556662	8	6		0,00 €
2	Rinse concentrate	FOSS	556761	4	2		0,00 €
3	Particle Control Sample	FOSS	557074	1	4		0,00 €
4	Bacterial Control Sample	FOSS	557058	25	4
5	Detergent	FOSS	556704	8	2
6	Enzyme 50	FOSS	556746	36	8
7	Staining medium	FOSS	556688	4	3
8	Fossomatic Dye (reagent B)	FOSS	1030770	1	12
9	Fossomatic Buffer (reagent E)	FOSS	1030773	8	3
10	FMA samples	FOSS	1030775	25	12
11	Fossomatic D-Clean	FOSS	1030772	8	2
12	Foss Clean Enzymatic Cleaning	FOSS	541011	1set	2
13	FTIR Equalizer	FOSS	1010883	6	2
14	MSC FT 6000 Rinse concentrate	FOSS	1032409	50	2
15	S-6060 Zero liquid concetrate	FOSS	509919	50	2
						SKUPAJ	0,00 €
						DDV	0,00 €
						SKUPAJ z DDV	0,00 €

SKLOP 2: ADVANCED INSTRUMENTS ali enakovreden
Zap. št.	Naziv blaga	Proizvajalec	Kataloška številka	Zahtevano pakiranje	Ocenjena količina za eno leto (na pakiranje)	Cena na pakiranje v EUR brez DDV (na embalažo, zavitek, paket itn.)	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Dobavni rok (v dnevih)
1	Standard v ampulah 422	Advanced instruments	3LA023	10 ampul	1		0,00 €
2	Standard v ampulah 621	Advanced instruments	3LA033	10 ampul	1
3	Hladilna tekočina	Advanced instruments	3DA811	1	6
4	Referenčna raztopina v ampulah 530	Advanced instruments	3LA030	10 ampul	24
5	Epruvetke za vzorce z oznako za 2 in 2,5 ml	Advanced instruments	3LA823	12 epruvetk	1
6	Broad Spectrum Microtabs II	Advanced instruments	953	800 tabletk	576
						SKUPAJ	0,00 €
						DDV	0,00 €
						SKUPAJ z DDV	0,00 €

SKLOP 3 : RAZLIČNI PROIZVAJALCI
Zap. št.	Naziv blaga	Proizvajalec	Kataloška številka	Zahtevano pakiranje	Ocenjena količina za eno leto (na pakiranje)	Cena na pakiranje v EUR brez DDV (na embalažo, zavitek, paket itn.)	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Dobavni rok (v dnevih)
1	Amoniak 25%			1 liter	6		0,00 €
2	Etanol 96%			2,5 litra	3
3	Borova kislina ≥99%			500g	6
4	Natrijev fluorid extra pure			1 kg	1
5	Xxxxxxxxxxx(II) sulfat heksahidrat			1kg	1
6	Amonijev molibdat tetrahidrat			500 g	1
7	Kalcijev acetat extra pure			1 kg	1
8	Natrijev hidroksid raztopina			1 L	1
9	Amonijev meta-vanadat R.G.,REAG. Ph			100g	1
10	D-(+)-laktoza monohidrat, PH EUR			1 kg	1
11	D-laktoza monohidrat, PH EUR, ≥98%			1kg	1
12	Kristalični amonijev acetat			500 g	1
13	Ocetna kislina			1 L	1
14	Dehidriran kalcijev klorid (sušen)			1 kg	1
15	Dietil eter			1 L	1
16	Klorovodikova kislina			1 L	1
17	Železov(II) sulfat heptahidrat			100 g	1
18	Xxxxxxxx kislina			1 L	1
19	Fosforna kislina			1 L	1
20	Kalijev klorid			1 kg	1
21	Kalijev dikromat			250 g	1
22	Kalijev hidroksid			1 kg	1
23	Natrijev klorid			1 kg	1
24	Žveplova kislina			1 L	1
25	L-(+)-mlečna kislina			1 L	1
26	raztopina škroba z dodanim stabilizatorjem , 1			500 mL
27	POLYVINYL ALCOHOL AV. MOL. WT.*70,000-10			250 g	1
28	Aceton ≥99,5%			1 L	4
29	Glicerol 85%			1 L	2
30	Metanol			2,5 L	3
31	Natrijev hidroksid (granule, ≥99% )			1 kg	4
32	Koncentrat NaOH za pripravo 1litra 0,25M (0,25N) raztopine			ampula	2
33	Koncentrat NaOH za pripravo 1litra 1M (1N) raztopine			ampula	2
34	Pufer pH=7			1 L	2
35	Pufer pH=4			1 L	2
36	Citronska kislina monohidrat (99,5-100,5% , glede na vsebnost brezvodne substance)			2,5 kg	1
37	Bakrov(II) sulfat pentahidrat (98% )			1 kg	1
38	Natrijev hidroksid (40% )			10 L	1
						SKUPAJ	0,00 €
						DDV	0,00 €
						SKUPAJ z DDV	0,00 €

SKLOP 4: SMEG ali enakovreden
Zap. št.	Naziv blaga	Proizvajalec	Kataloška številka	Zahtevano pakiranje	Ocenjena količina za eno leto (na pakiranje)	Cena na pakiranje v EUR brez DDV (na embalažo, zavitek, paket itn.)	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Dobavni rok (v dnevih)
1	Deterliquid D2	Smeg		5kg	3		0,00 €
2	Acidglass P2	Smeg		5kg	3
						SKUPAJ	0,00 €
						DDV	0,00 €
						SKUPAJ z DDV	0,00 €

SKLOP 5: MERCK ali enakovreden
Zap. št.	Naziv blaga	Proizvajalec	Kataloška številka	Zahtevano pakiranje	Ocenjena količina za eno leto (na pakiranje)	Cena na pakiranje v EUR brez DDV (na embalažo, zavitek, paket itn.)	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Dobavni rok (v dnevih)
1	Testni lističi za nitrat-225 mg	Merck	116971	100	20		0,00 €
2	Testni lističi za nitrat-90mg	Merck	116995	100	20
3	Natrijev azid tablete	Merck	330483498	5000	8
						SKUPAJ	0,00 €
						DDV	0,00 €
						SKUPAJ z DDV	0,00 €

P-4 PREDRAČUN IN SPECIFIKACIJE SKUPINA 2: OSTALO ZAHTEVE kjer je naveden proizvajalec in kataloška številka artikla, mora ponudnik ponuditi zahtevani artikel varnostni list, kjer je glede na sestavo to potrebno temperatura transporta 4-8°C ali -20°C, kadar je to zahteva glede na vrsto kemikalije, reagenta, kita SKLOP 6: DSM ali enakovreden
Zap. št.	Naziv blaga	Proizvajalec	Kataloška številka	Zahtevano pakiranje	Ocenjena količina za eno leto (na pakiranje)	Cena na pakiranje v EUR brez DDV (na embalažo, zavitek, paket itn.)	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Dobavni rok (v dnevih)
1	Delvo test SP NT	DSM	8421	20 plošč/paket	6 paketov
2	Delvo test negative control	DSM	8184	6 vial/paket	3 paketi
3	Delvo test penicilin	DSM	8185	6 vial/paket	3 paketi
4	Delvo test SP NT, 100 AMP	DSM	13323	100ampul/paket	6 paketov
						SKUPAJ	0,00 €
						DDV	0,00 €
						SKUPAJ z DDV	0,00 €

SKLOP 7: CHARM ali enakovreden
Zap. št.	Naziv blaga	Proizvajalec	Kataloška številka	Zahtevano pakiranje	Ocenjena količina za eno leto (na pakiranje)	Cena na pakiranje v EUR brez DDV (na embalažo, zavitek, paket itn.)	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Dobavni rok (v dnevih)
1	Testni lističi za določanje antibiotika v mleku	CHARM	LF-MRLBLTET2-100K	100 kom/paket	1paket		#VREDN!
2	testni lističi za DON	CHARM	LFDONQ-FAST5-100K	100kom/paket	3 paketov		#VREDN!
3	testni lističi za ZEAR	CHARM	LF-ZEARQ-FAST5-100K	100kom/paket	3 paketov
4	testnilističi za AFL	CHARM	LF-AFLQ-FAST5-100K	100kom/paket	3 paketov
						SKUPAJ	#VREDN!
						DDV	#VREDN!
						SKUPAJ z DDV	#VREDN!
SKLOP 8: kartuše za destilator TKA
Zap. št.	Naziv blaga	Proizvajalec	Kataloška številka	Zahtevano pakiranje	Ocenjena količina za eno leto (na pakiranje)	Cena na pakiranje v EUR brez DDV (na embalažo, zavitek, paket itn.)	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Dobavni rok (v dnevih)
1	Nadomestna kartuša za SMART 2 PURE (za ultra čisto vodo)			1	2		0,00 €
2	nadomestni set za SMART 2 PURE			1	2		0,00 €
3	sterilni filter za SMART 2 PURE			1	2		0,00 €
						SKUPAJ	0,00 €
						DDV	0,00 €
						SKUPAJ z DDV	0,00 €

SKLOP 9: kartuše za destilator Millipore
Zap. št.	Naziv blaga	Proizvajalec	Kataloška številka	Zahtevano pakiranje	Ocenjena količina za eno leto (na pakiranje)	Cena na pakiranje v EUR brez DDV (na embalažo, zavitek, paket itn.)	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Dobavni rok (v dnevih)
1	Nadomestna kartuša za Elix 5			1	2		0,00 €
						SKUPAJ	0,00 €
						DDV	0,00 €
						SKUPAJ z DDV	0,00 €

SKUPINA 3: STEKLOVINA, FILTRI, ROKAVICE, KIVETE IN OSTALI PRIBOR ZAHTEVE kjer ni naveden proizvajalec in kataloška številka artikla, mora ponudnik sam vpisati proizvajalca in kataloško številko artikla ob dobavi priložiti certifikat o točnosti za merilne valje; SKLOP 10: Steklovina, filtri, rokavice, kivete in ostali pribor
Zap. št.	Naziv blaga	Proizvajalec	Kataloška številka	Zahtevano pakiranje	Ocenjena količina za eno leto (na pakiranje)	Cena na pakiranje v EUR brez DDV (na embalažo, zavitek, paket itn.)	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Dobavni rok (v dnevih)
1	Bučka 100 ml-Duran steklo			1	5
2	Konična centrifugirka 15 mL			1	5
3	Čaša steklena-1000 mL			1	5
4	Čaša steklena-400 mL			1	5
5	Čaša steklena-5000 mL			1	5
6	Čaša steklena-600 mL			1	5
7	Čaša steklena-100 mL			1	3
8	Čaša steklena-50 mL			1	3
9	Lijak stekleni-60 mm			1	6
10	Steklena palčka-300x7mm			1	6
11	Polnilna pipeta, modra graduacija -20 mL			1	6
12	Pipeta-steklena, kapalna z gumico			1	6
13	Steklenica z zamaškom in širokim vratom, brezbarvno steklo, 1000mL, 68mm			1	2
14	Steklenica z zamaškom in širokim vratom, brezbarvno steklo, 150mL, 45mm			1	2
15	Steklenica z zamaškom in širokim vratom, brezbarvno steklo, 500mL, 55mm			1	2
16	Merilni valj, stekleni, visok, 500 mL			1	2
17	Merilni valj, stekleni, visok, 1000 mL			1	2
18	Magneti za magnetna mešala 80x9 mm			1	2
19	Plastični nastavki za pipete do 200µL-univerzalni			1000	8 paketov
20	Plastični nastavki za pipete do 1000µL-univerzalni			500	5 paketov
21	Sterilne plastenke za vzorčenje mleka			500	85 paketov
22	Nesterilne plastenke za vzorčenje mleka			500	50
23	Pokrovi za nesterilne plastenke za vzorčenje mleka			1000	10000
24	makro kivete za UV (dolžina 10mm, dimenzije; 12,5x12,5x45mm)			100	1paket
25	reagentna steklenica iz borosilikatnega stekla 3.3, z zamaškom iz polipropilena in izlivnim obročem, graduirana, prozorna, 10	00 mL		1	4
26	reagentna steklenica iz borosilikatnega stekla 3.3, z zamaškom iz polipropilena in izlivnim obročem, graduirana, rjava, 1000	mL		1	4
27	filtrirni papir, kvalitativni, bel, premer 150mm, srednje hitra filtracija (22s)			100	4
28	filtrirni papir, kvalitativni, moder, premer 150mm, počasna filtracija (140s)			100	4		0,00 €
29	filtrirni papir, kvalitativni, črni, premer 150mm, hitra filtracija (9s)			100	4		0,00 €
30	robčki za brisanje kivet (iz 100% celuloze), 213x114 mm			280	5		0,00 €
31	vrečke iz polietilena, 160x220 mm, debelina folije 0,05mm, z zargo			100	5		0,00 €
32	rokavice-nitril, nepudrane, vijolične, M, 24 cm			100	4		0,00 €
33	rokavice-nitril, nepudrane, vijolične, S, 24 cm			100	1
34	rokavice-nitril, nepudrane, vijolične, L, 24 cm			100	1
35	rokavice-PFE lateks, nepudrane, M, 24 cm			100	2
							0,00 €
						SKUPAJ
						DDV
						SKUPAJ z DDV

Document Metadata

Table of Contents

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Document Metadata