»GRADNJA POSLOVNE CONE PUŠČAVA – 1. FAZA« OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

Mokronog-Trebelno

PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Predmet javnega naročila:

»GRADNJA POSLOVNE CONE PUŠČAVA – 1. FAZA«

OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

Ponudnik nastopa:

1. sam

2. s skupno ponudbo

3. s podizvajalci

(način nastopa ponudnik ustrezno obkroži)

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

VSEBINA PONUDBE

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.

V primeru elektronske oddaje ponudbe se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve.

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami.

Ponudniki morajo ponudbi predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane naslednje dokumente:

OBR- 1 - Ponudba
OBR- 2 – Izpolnjen, podpisan in žigosan predračun (pdf)
OBR- 3 - Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov
OBR- 3a – Podatki o soponudniku/subjektu na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje
OBR- 4 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije
OBR- 5– Izjava o neobstoju razlogov za izključitev in izpolnjevanju pogojev za sodelovanje.
OBR- 7– Izjavo o izpolnjevanju poslovnih in finančnih pogojev s prilogami,
BON 2 oz. BON-1/SP in potrdilo poslovne banke ali bank pri katerih imamo odprte transakcijske račune,
OBR- 8 –Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
OBR- 9 –Izjava o izpolnjevanju pogojev za izvedbo naročila,
OBR-10 – Izjava o referencah,
OBR-10a – Referenčno potrdilo,
OBR- 11–Seznam kadrov ponudnika,
OBR-11a – Referenčno potrdilo-vodja del,
OBR- 12 – o skladnosti predmeta JN z Uredbo o zelenem javnem naročanju,
OBR- 13 – Izjava o tehnični zmogljivosti za izvedbo naročila,
OBR- 14 – Izjava o sodelovanju s podizvajalci
OBR- 14/1 – Podatki o podizvajalcu
OBR- 15 - Izjava, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci,
OBR-16 – Bančna garancija za resnost ponudbe
OBR-17 – Izjava o izročitvi finančnih zavarovanj,
OBR-17/1 – Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo del
OBR-17/2 – Vzorec bančne garancije za odpravo napak
OBR-18 –Pogodba o izvedbi del (vzorec)
OBR-19 –Terminski plan

Vzorec kazala ponudnikom služi ponudnikom kot kontrolnik kompletnosti ponudbe, lahko pa ga uporabijo tudi kot sestavni del ponudbe.

PONUDNIK

______________________________ OBR-1

______________________________

P O N U D B A št.____________

Na podlagi postopka oddaje javnega naročila, se prijavljamo na javno naročilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

01. Predmet ponudbe

Predmet ponudbe: »GRADNJA POSLOVNE CONE PUŠČAVA – 1. FAZA«

02. Podatki o ponudniku

Firma oziroma ime:

__________________________________________________________________________________________

Naslov:

__________________________________________________________________________________________

Zakoniti zastopnik:

__________________________________________________________________________________________

ID za DDV: SI

__________________________________________________________________________________________

Matična številka:

__________________________________________________________________________________________

Št. vpisa v sodni register – številka vložka:

__________________________________________________________________________________________

Št. transakcijskega računa:

__________________________________________________________________________________________

Številka telefona:

__________________________________________________________________________________________

E-naslov:

__________________________________________________________________________________________

Kontaktna oseba: mobi:

__________________________________________________________________________________________

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

__________________________________________________________________________________________

03. Vrednost ponudbe

V skladu z razpisno dokumentacijo smo pripravljeni sprejeti vse pogoje in po njih izvesti vsa razpisana dela po predračunu za skupno končno ponudbeno ceno:

PONUDBENA CENA brez DDV: _____________________ EUR

- ___% popust: _____________________ EUR

SKUPAJ brez DDV: _____________________ EUR

+22% DDV: ______________________EUR

SKUPAJ: ______________________EUR

I Raven povezovalnik 1 zjavljamo, da smo pri izračunu ponudbene cene upoštevali vse elemente, ki vplivajo na izračun cen. Cene po postavkah ponudbenega predračuna so fiksne in nespremenljive do zaključka vseh del.

04. Veljavnost ponudbe

Naša ponudba ostaja v veljavi najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb oz. vključno do ________________2020 (navesti datum !!).

05. Način predložitve ponudbe:

(ustrezno obkrožite)

- Samostojno ponudbo, kot samostojen ponudnik;

- Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov;

- Ponudbo s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci;

- Ponudba z uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

06. Plačilni roki

Naročniku izjavljamo, da:

nudimo 30 dnevni plačilni rok, ki teče z dne prejema pravilno izstavljenega računa,
bomo vse račune oziroma situacije naročniku pošiljali v elektronski obliki (e-Račun),
smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci, če podizvajalec to zahteva, plačeval opravljeno delo podizvajalcev, neposredno podizvajalcem,
bomo v primeru, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali s podizvajalci k vsakemu izstavljenemu računu s priloženo situacijo priložili račun s priloženo situacijo svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, pri čemer bodo upoštevane določbe v zvezi z izstavljanjem elektronskih računov (e-Račun),
v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci in da podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila, bomo najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom tega javnega naročila,
se strinjamo, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od izvajanja investicije ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

07 Ponudbeni pogoji:

Obvezujemo se, da bomo vsa dela po tem javnem razpisu, izvedli in jih dokončali v naslednjih predvidenih rokih:

začetek: takoj po uvedbi izvajalca v delo,
zaključek: 120 dni od uvedbe v delo, vendar najkasneje do 31.08.2020.

Obvezujemo se, da bomo za prevzem pripravili vso potrebno predpisano dokumentacijo.

Obvezujemo se, da bomo vsa dela po javnem razpisu izvedli in jih dokončali v roku, ki ga zahteva naročnik.

Izjavljamo, da se zavezujemo izpolniti rok za dokončanje del.

08 Garancija za kvaliteto del

Naročniku, izjavljamo, da dajemo garancijo za kvaliteto del:

a) za kvaliteto vseh del in vgrajeno opremo 5 let od dneva končne primopredaje;

b) za solidnost gradnje garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 –UPB1), to je 10 let od končne primopredaje.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis odgovorne osebe:

PONUDNIK OBR- 2

________________________________

PREDRAČUN št.__________

Projekt: »GRADNJA POSLOVNE CONE PUŠČAVA – 1. FAZA«

REKAPITULACIJA DEL

	GRADNJA PC PUŠČAVA – 1. FAZA		EUR


a	1.1 – VODOVOD (1. In 2 ETAPA)

b	2.1 – CESTA (1. In 2 ETAPA)

c	3.1 – KANALIZACIJA KANAL F in M)

d	4.1 – REKAPITULACIJA SN IN NN RAZVOD

e	5.1 – UREDITEV GRADBIŠČA


	SKUPAJ brez DDV	EUR

	*popust v %

	SKUPAJ S POPUSTOM	EUR

	22% DDV

	SKUPAJ s popustom in DDV	EUR

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis odgovorne osebe:

Opomba: Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek – Predračun naloži izpolnjen OBR-2 - Povzetek predračuna v pdf. datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb

PONUDNIK

________________________________

OBR-3

P O O B L A S T I L O

za podpis SKUPNE PONUDBE

Podpisani_______________________________________________________________________________________

(ime in priimek pooblastitelja)

naziv__________________________________iz_______________________________________________

(funkcija) (naziv in naslov podjetja)

Datum:_______________ žig podpis_______________________________

Podpisani______________________________________________________________________________________

(ime in priimek pooblastitelja)

naziv__________________________________iz_____________________________________________

(funkcija) (naziv in naslov podjetja)

Datum:_______________ žig podpis_______________________________

Potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki ponudnikov, ki dajemo skupno ponudbo in s tem dokumentom določamo vodilnega partnerja:

naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi

in za podpis skupne ponudbe:

podpisani (ime in priimek odgovorne osebe)
z nazivom (funkcija)
podpis
parafa

da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila, »GRADNJA PC PUŠČAVA- 1. FAZA«, podpiše pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini.

Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem naročilu pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila, skladno z Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, v primeru, da ga ne prilagamo tej ponudbi.

Za tem obrazcem prilagamo za vsakega od ponudnikov iz skupine, dokumentacijo iz razpisne dokumentacije:

OBR-3a – Podatki o soponudniku,
OBR-5 – Izjava o neobstoju razlogov za izključitev in izpolnjevanju pogojev za sodelovanje, za navedenim obrazcem tudi finančna dokazila:
Pravne osebe in gospodarske družbe predložijo BON-2;
Samostojni podjetniki predložijo BON-1/SP in ustrezno število potrdil od bank, pri katerih imajo prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
OBR-4 – Izjava o sprejemanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Datum, kraj: ime in priimek pooblastitelja:

_______________________________________ ______________________________________

Žig podpis pooblastitelja:

______________________________________

Datum, kraj: ime in priimek pooblastitelja:

_______________________________________ ______________________________________

Žig podpis pooblastitelja:

______________________________________

OPOMBA: Obrazec se izpolni samo v primeru skupne ponudbe !

OBR-3a

PODATKI O SOPONUDNIKU / SUBJEKTU NA KATEREGA ZMOGLJIVOSTI SE PONUDNIK SKLICUJE

Firma oz. ime

Zakoniti zastopnik

Davčna številka

Številka transakcijskega računa

Matična številka

Naslov

Številka telefona

Številka telefaksa

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

Vrsta del, ki jih bo izvedel gospodarski subjekt

Količina del gospodarskega subjekta

Vrednost del gospodarskega subjekta (v eur brez DDV)

Kraj izvedbe:

Rok izvedbe:

Datum, kraj: Žig in podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta:

___________________________________ _________________________________________

NAVODILO:

OBR-2a mora izpolniti vsak partner v skupni ponudbi, vsak subjekt na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje

PONUDNIK

(podizvajalec / partner v skupini)

________________________________

OBR-4

I Z J A V A

o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije

Naročniku OBČINI MOKRONOG-TREBELNO, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, izjavljamo, da:

smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter obsegom del, ki se nanaša na javno naročilo za katerega dajemo ponudbo,
se strinjamo s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jo kot tako sprejemamo,
smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju ter da so kopije vseh dokumentov verodostojne; da smo seznanjeni s tem, da nas lahko naročnik izloči iz ocenjevanja ponudb, če bo ugotovljeno, da so v ponudbi posredovani zavajajoči podatki,
dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,
so vsi podatki navedeni v naši ponudbi resnični in nezavajajoči,
xxxx pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in vsa navodila, ki nam bi jih v času izvedbe del dal naročnik ali njegov nadzorni organ;
smo seznanjeni z vsemi določili pogodbe o izvedbi del, da smo jih v celoti razumeli in z določili pogodbe soglašamo,
predložene listine v elektronski obliki ustrezajo originalu,
brezpogojno pooblaščamo naročnika, da pridobi podatke iz uradnih evidenc glede izpolnjevanje obveznih pogojev, vključno z osebnimi podatki.
bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.
s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis odgovorne osebe:

PONUDNIK

(podizvajalec / partner v skupini)

________________________________

OBR-5

I Z J A V E

a.) da ne obstajajo razlogi za izključitev

Odgovorna oseba ponudnika/podizvajalca/partnerja v skupni ponudbi:

Ime in priimek:

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da smo kot ponudnik/podizvajalec/partner pri skupni ponudbi, seznanjeni s pogoji, xxxxxx, navodili, pogodbo in ostalimi zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in z njimi v celoti soglašamo ter jih v celoti sprejemamo ter da za izvedbo javnega naročila »GRADNJA PC PUŠČAVA – 1. FAZA«, ne obstajajo razlogi za izključitev po 75. členu ZJN-3:

gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):terorizem (108. člen KZ-1); financiranje terorizma (109. člen KZ-1); ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1); novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1); spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1); trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1); sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1); kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1); goljufija (211. člen KZ-1); protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1); povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1); oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1); poslovna goljufija (228. člen KZ-1); goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1); preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1); preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1); preslepitev kupcev (232. člen KZ-1); neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1); neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1); ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1); izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1); zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1); zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1); zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1); zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1); nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1); nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1); ponarejanje denarja (243. člen KZ-1); ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1); pranje denarja (245. člen KZ-1); zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1); uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1); izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1); davčna zatajitev (249. člen KZ-1); tihotapstvo (250. člen KZ-1); zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1); oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1); izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1); jemanje podkupnine (261. člen KZ-1); dajanje podkupnine (262. člen KZ-1); sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1); dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1); hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1);
na dan, ko oddajamo ponudbo, izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti znaša 50 eurov ali več. Na dan oddaje ponudbe ali prijave imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave;
na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri nas ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam bi bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;
nismo v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajane njegova integriteta.

b. del o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje

Vpisani smo v ustrezen poklicni register za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis odgovorne osebe:

PONUDNIK

(podizvajalec / partner v skupini)

OBR- 7

_______________________________

________________________________

I Z J A V E

o izpolnjevanju poslovnih in finančnih pogojev

Naročniku OBČINI MOKRONOG-TREBELNO, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, izjavljamo

da v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudb nismo imeli blokiranega nobenega transakcijskega računa;

da imamo pravočasno poravnane vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;

Izjavo podajamo pod materialno in kazensko odgovornostjo.

Za tem obrazcem prilagamo:

PRILOGA:

Obrazec BON- 2 ali Xxxxxxxx o plačilni sposobnosti od vseh bank, pri katerih imajo odprt račun, iz katerega mora biti razvidno, da s.p. nima tekoče blokade računa in da v zadnjih 6 mesecih pred izdajo potrdila nima zapadlih neporavnanih obveznosti.

Obrazec S.BON 1, ki ne sme biti starejši kot 30 dni od datuma predložitve ponudbe.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis odgovorne osebe:

OBR- 8

PONUDNIK

(podizvajalec / partner v skupini)

_______________________________

________________________________

IZJAVA/PODATKI

o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 69/2011).

Naziv ponudnika
Naslov in sedež ponudnika
Številka vpisa v sodni register

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

Ime, priimek/naziv pravne osebe	Xxxxxx stalnega bivališča/sedež pravne osebe	Delež lastništva (v %)

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

Naziv gospodarske družbe	Sedež gospodarske družbe	Matična številka

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Kraj in datum:

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

PONUDNIK

________________________________

OBR- 9

I Z J A V A

ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo naročila

Izjavljamo, da bomo kot prevzemnik naročila:

da upoštevamo in bomo pri izvedbi javnega naročila upoštevali vse veljavne predpise, ki veljajo za področje predmeta javnega naročila v Republiki Sloveniji,
kot ponudnik v postopku naročanja izjavljamo, da bomo kot prevzemnik naročila pri izvrševanju naročila upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in ureditvi delovnih pogojev.
da bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika;
bomo pri izvedbi naročila uporabljali okoljsko tehnologijo, to je tehnologijo, katere uporaba je okolju manj škodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnažuje ter omogoča boljše recikliranje vsega odpadnega materiala;
da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 3/02, 57/03, 83/05);
da bomo pri izvedbi naročila upoštevali vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji;

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »GRADNJA PC PUŠČAVA - 1. FAZA«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis odgovorne osebe:

PONUDNIK

OBR - 10

________________________________

IZJAVA O REFERENCAH

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih (5) letih (od dneva oddaje ponudbe) sami ali s partnerji v skupni ponudbi uspešno in po predpisih stroke uspešno izvedli:

en (1) istovrstni posel novogradnje in/ali dograditev komunalne infrastrukture poslovne, industrijske ali obrtne cone površine najmanj 1,6 ha in bili kot izvajalec pozitivno ocenjeni.

zap.

št.

naročnik

vrsta gradenj

čas realizacije

površina cone, kjer so bila izvedena dela

OPOMBE:

Pri navedbi posameznih opravljenih gradenj, mora ponudnik vsak posel - pogodbo navesti pod svojo zaporedno številko. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle - pogodbe ni dovoljeno.

Nepravilno navedena posamezna naročila se ne bodo upoštevala pri vrednotenju.

Dokazila v obliki priloženih izjav za vsak posel - pogodbo posebej, izdana s strani ponudnika, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, so obvezni sestavni del te priloge.

Naročila, ki ne bodo potrjena z dokazili v obliki izjave (PRILOGA OBR-10), ki bodo z izjavo potrjevala ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, se ne bodo upoštevala pri ugotavljanju sposobnosti ponudnika!

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis odgovorne osebe:

PRILOGA - OBR- 10 a

I Z J A V A

naročnika o sodelovanju s ponudnikom

(Izjavo je potrebno priložiti za vsako posamezno gradnjo, ki je navedena med referenčnimi storitvami v ponudbi).

Naročnik: ______________________________________________________________________________

(Navedite naziv naročnika, naslov in kraj)

Izvajalec__________________________________________________________________________

(ponudnik): (Navedite svoj naziv – naziv podjetja, ki se prijavlja na razpis)

Naziv naročila: _________________________________________________________________________

(Navedite ime oz. naziv projekta)

Obdobje trajanja naročila:_______________________________________________________________

(Navedite obdobje trajanja projekta od – do)

Opis naročila: ____________________________________________________________________

(Na kratko opišite vsebino naročila, vključno s površino cone)

______________________________________________________________________________________

Skupna vrednost naročila: ___________________________EUR (brez DDV)

___________________________EUR (z DDV)

Odgovorna oseba zgoraj navedenega naročnika izjavljam:

da smo bili naročnik navedenih del;
da je naveden izvajalec dejansko izvajal dela;
da pri naročniku obstajajo dokazila o dejanski izvedbi navedenih delih;
da smo kot naročnik zadovoljni s kvaliteto izvajalčevih del;
da izvajalca brez zadržkov priporočamo tudi drugim potencialnim uporabnikom, ki bi rabili tovrstna dela.

Za navedene podatke in njihovo resničnost prevzemam popolno odgovornost.

Kontaktna oseba za dodatne informacije:

_______________________________tel._____________________________

PRILOGA: Dokazilo iz katerega bo razvidna velikost izgradnje poslovne cone.

Kraj in datum:

Naročnik oz. investitor:

Žig in podpis odgovorne osebe:

PONUDNIK

________________________________ OBR- 11

________________________________

SEZNAM KADROV PONUDNIKA

1/1 VODJA DEL:

Ime in Priimek

Strokovna izobrazba

Strokovni izpit

Leta delovnih izkušenj

Potrdilo o članstvu v IZS

Žig – IZS

Da Ne

Identifikacijska številka:

__________________

Datum: __________________

PRILOGA: dokazilo o članstvu v pristojni poklicni zbornici.

1/2. REFERENCE VODJE DEL:

Zap.

št.

Referenčni objekt

Čas trajanja del

neto m²

Vrsta opravlj. del na referenčnem objektu

2/1 SEZNAM OSTALEGA STROKOVNEGA KADRA, KI BO SODELOVAL PRI OPRAVLJANJU RAZPISANIH DEL (navesti tudi vodjo gradnje)

Zap. št.	Ime in priimek ter izobrazbena kvalifikacija	Licenca	Delovno mesto	Skupna delovna doba	Delovna doba na sedanjem delovnem mestu

OPOZORILO:

Ponudnik jamči pod kazensko in materialno odgovornostjo, da navedeni vodje del izpolnjujejo zakonske pogoje za opravljanje razpisanih storitev skladno z GZ.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

PRILOGA OBR- 11a

P O T R D I L O

naročnika o sodelovanju s ponudnikom- vodja del

(Izjavo je potrebno priložiti za vsako posamezno gradnjo, ki je navedena med referenčnimi posli v ponudbi).

Naročnik: ______________________________________________________________________________

(Navedite naziv naročnika, naslov in kraj)

Kot naročnik potrjujemo,

da je VODJA DEL: _______________________________________

(ime in priimek)

Kot odgovorni vodja del ali kot vodja del uspešno in po predpisih stroke vodil novogradnjo in/ali dograditev komunalne infrastrukture poslovne, industrijske ali obrtne cone površine najmanj 1,6 ha: ______________________________________________________________________________________

(Navedite ime oz. naziv projekta)

po pogodbi št.__________________z dne______________________;

obdobje trajanja naročila: _______________________________________________________________

(Navedite obdobje trajanja projekta od – do)

Skupna vrednost naročila:___________________________EUR (z DDV)

Površina cone:___________________________m²

Pridobljeno uporabno dovoljenje št.:__________________________ z dne________________________,

ki ga je izdala Upravna enota____________________________.

Odgovorna oseba zgoraj navedenega naročnika izjavljam:

da smo bili naročnik navedenih del;
da je naveden odgovorni vodja del dejansko izvajal dela;
da so bila dela izvedena pravočasno, kvalitetno in v skladu z našimi zahtevami;
da vodjo del brez zadržkov priporočamo tudi drugim potencialnim uporabnikom, ki bi rabili tovrstna dela.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: ________________________tel.________________________

Potrdilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka 112 člena ZJN-3.

PRILOGA: Dokazilo iz katerega bo razvidna velikost izgradnje poslovne cone.

Kraj in datum:

Odgovorna oseba naročnika:

Žig in podpis:

PONUDNIK OBR – 12

________________________________

I Z J A V A

o skladnosti predmeta JN z Uredbo o zelenem javnem naročanju

Ponudnik izjavlja,

da emisije hlapnih organskih spojin v gradbenih proizvodih, ki bodo uporabljeni pri gradnji, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

da pri gradnji ne bodo uporabljeni:

proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),
notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:

– 30 g/l, brez vode, za stenske barve,

– 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,

– 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

PONUDNIK

________________________________ OBR- 13

________________________________

I Z J A V A

o tehničnih zmogljivosti za izvedbo javnega naročila

Odgovorna oseba ponudnika,____________________________________________________________,

(ime in priimek odgovorne osebe)

izjavljam,

da smo,

glede na zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, s katero bomo lahko zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila, za katerega dajemo ponudbo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »GRADNJA PC PUŠČAVA – 1. FAZA«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Kraj in datum:

Naročnik oz. investitor:

Žig in podpis odgovorne osebe:

PONUDNIK

OBR- 14

________________________________

Izjava o sodelovanju s podizvajalci

V zvezi z javnim naročilom »GRADNJA PC PUŠČAVA – 1.FAZA«, objavljenim na portalu javnih naročil, izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh:

Št.	NAZIV	% delež v poslu	Dela, ki jih bo	Reference podizvajalca
	PODIZVAJALCA	in vrednost	izvajal podizvajalec	objekt, projekt, investitor
1	2	3	4	5

Izjavljamo,

da bomo v skladu z Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (UL RS, št.: 66/07), imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci,

in prostovoljno dajemo

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Pooblaščam naročnika, Občino Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli in označili, da so podali zahtevo za neposredno plačilo.

Za podizvajalce v nadaljevanju ponudbe prilagamo podatke.

Opomba:

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta obrazec fotokopira.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis odgovorne osebe:

OBR- 14/1

PONUDNIK

________________________________

PODATKI O PODIZVAJALCU

Firma oz. ime podizvajalca:
Naslov:
Zakoniti zastopnik podizvajalca:
Matična številka:
Davčna številka:
Številka transakcijskega računa:
Telefax:
E - mail:
Odgovorna oseba podizvajalca za izvedbo razpisanih del:
Število redno zaposlenih delavcev:
Število pog. zaposlenih delavcev:
Dela, ki jih bo podizvajalec opravljal:

Vrednost del:

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V kolikor bomo izbrani kot podizvajalci, v skladu z ZJN-3 zahtevamo, da naročnik Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika/dobavitelja neposredno plačuje

podizvajalcu:

(naziv in naslov podizvajalca)

Soglašamo, da naročnik Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, na podlagi pogodbe št._______________________________ter v skladu z ZJN-3 namesto ponudnika/dobavitelja:

_______________________________________________________________________________poravna našo/e terjatev/ve do ponudnika/dobavitelja.

Datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

Opomba: Obrazec 13/1 ponudnik predloži le v primeru, da bo posamezna razpisana dela oddal v izvajanje podizvajalcem. V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati in ga priložiti za vsakega podizvajalca posebej.

OBR- 15

PONUDNIK

________________________________

Naročnik: OBČINA MOKRONOG-TREBELNO

POD GRADOM 2

8230 MOKRONOG

I Z J A V A

da ponudnik ne nastopa s podizvajalci

V zvezi z javnim naročilom »GRADNJA PC PUŠČAVA - 1. FAZA«, objavljenim na portalu javnih naročil,

izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

Seznanjeni smo z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil.

OPOMBA: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki ne nastopajo s podizvajalci!

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis odgovorne osebe:

OBR- 16

ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. (vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne (vpiše se datum objave), katerega predmet je

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali
izbrani naročnik xxxxxxxxxxx na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali
izbrani naročnik xxxxxxxxxxx ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant (žig in podpis)

PONUDNIK OBR- 17

________________________________

IZJAVA

O IZROČITVI FINANČNIH ZAVAROVANJ

Naročniku, Občini Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, izjavljamo, da bomo v kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po postopku malih vrednosti, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil: »GRADNJA PC PUŠČAVA - 1. FAZA«

v roku 10 dni od sklenitve pogodbe za investicijo »GRADNJA PC PUŠČAVA - 1. FAZA«, ki je predmet javnega naročila, naročniku izročili nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo del v višini 7 % pogodbene vrednosti z DDV in za trajanje najmanj 90 dni daljše od končnega roka za izvedbo vseh del
po prevzemu del s strani naročnika, to je po uspešnem komisijskem pregledu, za investicijo »GRADNJA PC PUŠČAVA - 1. FAZA«, ki je predmet javnega naročila, naročniku izročili nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, v višini 5 % kumulativne obračunske vrednosti investicije z DDV, z veljavnostjo pet (5) let + 30 dni od datuma primopredajnega zapisnika; naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez navedene bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku dokončen prevzem izvršenih del s strani naročnika ni izvršen, naročnik pa ima pravico brezobrestno zadržati del vrednosti končne situacije v višini zahtevanega zavarovanja za čas garancijskega roka.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: ______________________

žig

___________________________

podpis odgovorne osebe

datum: ____________________

OBR-17/1

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant (žig in podpis)

OBR-17/2

OBRAZEC ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant (žig in podpis)

OBR- 18

Opomba: Vzorec pogodbe je potrebno izpolniti, žigosati ter parafirati vsako stran

Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, ki jo zastopa župan Xxxxx Xxxxx, (v nadaljevanju: naročnik),

ID za DDV: SI28624777
matična številka: 2241170000
transakcijski račun: XX00 0000 0000 0000 000 pri Banki Slovenije

__________________________________________________________________________

(naziv in naslov izvajalca), ki ga zastopa _________________________, (v nadaljevanju: izvajalec)

ID za DDV številka: SI_______________
matična številka: ________________
številka transakcijskega računa:________________________
odprt pri ______________________________

sklepata naslednjo

GRADBENO POGODBO št.___________

za izvedbo projekta »GRADNJA PC PUŠČAVA - 1. FAZA«

_I._UV_O_D_N_E_D_O_LO_Č_BE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

je naročnik na podlagi 44. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po naročilu male vrednosti;
je naročnik na podlagi javnega razpisa iz prve alineje in prejetih ponudb z odločitvijo o oddaji javnega naročila, številka ……, z dne ______________, izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila dobava in vgradnja »GRADNJA PC PUŠČAVA - 1. FAZA«, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela za izvedbo projekta »GRADNJA PC PUŠČAVA - 1. FAZA«, kot so opredeljena v tehnični dokumentaciji in razpisni dokumentaciji ter popisu del.

3. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo vsa pogodbena dela potrebna za izvedbo projekta izvajal skladno z:

projektno dokumentacijo PZI »Gradnja poslovne cone Puščava - 1. faza«, št. projekta P-2018/55, GPI, gradbeno projektiranje in inženiring d.o.o., Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxx xxxxx,
razpisno dokumentacijo _n_a_r_o_čn_i_k_a_v_p_o_s_t_o_p_k_u_o_d_da_j_e_ja_v_n_eg_a_n_a_r_o_č_il_a_š_t_e_v_il_k_a_o_b_ja_v_e_n_a_P_o_r_t_a_l_u_ja_v_ni_h_n_a_r_o_{či
pod št.____________________z dne}
ponudbo št._________________, z dne _________________,
po razpisnih pogojih in pogojih te pogodbe,
potrjenim terminskim planom izvedbe pogodbenih del.

Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe.

Za tolmačenje pogodbe se upošteva prioriteta dokumentov po vrstnem redu navedbe v zgodnjem odstavku.

4. člen

Izvajalec bo izvršil dela iz te pogodbe skladno s potrjeno tehnično dokumentacijo, detajlnimi načrti, tehničnimi predpisi, veljavnimi standardi in pravili stroke.

Izvajalec bo izvedel dela iz te pogodbe strokovno, pravilno in z materialom in opremo, ki mora ustrezati zahtevanim standardom ter vrstam določenim v projektih, kvaliteti in količinah določenih v popisih del in predračunu.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, projektno, razpisno in drugo dokumentacijo ter z lokacijo in objektom, kjer se bodo pogodbena dela izvajala.

Izvajalec tudi potrjuje, da je seznanjen z vso izdelano projektno dokumentacijo in ostalimi pogoji, po katerih bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnosti posameznih delov ali objekta kot celote.

5. člen

Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Izvajalec mora naročniku predložiti z ustrezno dokumentacijo podroben obračun vrednosti sprememb in zahtevkom v roku 10 dni od naročila spremembe oziroma dogodka, ki je povod za zahtevek. Naročnik mora preveriti in odobriti vrednost.

III. POGODBENA CENA IN OBRAČUN DEL

6. člen

Vrednost pogodbenih del iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. ______, z dne __.__.2020 in dogovorjena po načelu »obračun po dejanskih količinah, prikazanih v knjigi obračunskih izmer in potrjenih s strani nadzornega organa« in znaša:

Ponudbena cena (EUR) brez DDV
Ponudbena cena (EUR) brez DDV z vključenim morebitnim popustom
Znesek DDV
Ponudbena cena (EUR) z DDV z vključenim morebitnim popustom

Pogodbena cena vsebuje vse sestavine oziroma elemente cene in krije vse stroške za izvedbo predmeta pogodbe, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV), drugimi davki, taksami, prispevki oziroma dajatvami.

Cene na enoto in morebiten popust, dogovorjen s to pogodbo, so fiksni ves čas izvedbe do končnega prevzema pogodbenih del.

Za morebitna nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbi oziroma v tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbe izvajal ca. Če le-teh ni, bosta ceno za ta dela izvajalec in naročnik določila na osnovi naknadno dogovorjenih osnov. Dodatnih del izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena v Proračunu občine Mokronog-Trebelno za leto 2020 : PP __________ , konto , NRP .

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanj a novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«, specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP«.

Izvajalec se izrecno strinja, da so v pogodbeno ceno vključene vse aktivnosti opredeljene s to pogodbo ali njenimi sestavnimi deli, med drugim pa tudi:

vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo in montažo, vsa pripravljalna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del;
vsi potrebni delovni odri in delovni pripomočki ter podobno;
strokovna odprava vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;
čiščenje gradbišča in okolice med gradnjo in po zaključku del;
stroški vseh transportov, potrebnih za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z gradbišča/trase oziroma objekta, ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti in predpise v zvezi z ravnanjem z gradbenimi odpadki;
stroški zavarovanja vseh del po predračunu, gradbišča, delavcev na gradbišču ter morebitna odgovornost za škodo nasproti tretji osebi;
ureditev in označitev gradbišča, zavarovanje gradbišča oziroma delovišča do primopredaje naročniku v skladu z varnostnim načrtom in drugimi predpisi;
ureditev in varovanje skladiščne kapacitete za material tega naročila skozi celoten potek izvedbe del;
postavitev objektov za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne sestanke v dogovoru z naročnikom in drugimi izvajalci;
postavitev cestne signalizacije, zapore ceste in morebitne javne objave v zvezi z zaporami ter podobno;
stroški izvedbe priključkov na omrežja, obratovalni stroški gradbišča, stroški energije, vode ter morebitnih drugih komunalnih storitev ter stroški čiščenj;
stroški za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo;
stroške za predpisane preiskave in ateste;
drugi stroške povezani z izvedbo del po ponudbenem predračunu;
pogodbena cena zajema tudi stroške povezane s pridobivanjem uporabnega dovoljenja, stroške tehničnega pregleda, stroške izdelave dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja: PID - projekta izvedenih del, dokazila o zanesljivosti objekta, navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta, geodetskega načrta izvedenega stanja in morebitno drugo potrebno dokumentacijo, vse tudi v elektronski obliki;
sodelovanje pri tehničnem pregledu objekta;
sodelovanje z naročnikom do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje ter v času garancijskih rokov.

7. člen

Izvajalec je dolžan račune posredovati naročniku, izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike ter skladno s Pravilnikom o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.

Naročnik je dolžan prejete račune pregledati v roku 15 (petnajst) dni po prejemu in jih potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 (petnajst) dni po prejemu računov le-teh niti ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da so računi potrjeni.

Naročnik bo pogodbena dela plačeval po izvedenih delih z mesečnimi situacijami, skladno z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, 30. dan po prejemu s strani nadzora potrjene mesečne oz. končne obračunske situacije, pri čemer bo naročnik zadržal del končne situacije v vrednosti zahtevanega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi do predložitve celotne dokumentacije po končani investiciji (vključuje tudi bančno garancijo za odpravo napak). Zadržani znesek se ne obrestuje. V kolikor izvajalec ne predloži zahtevanega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, se zadržani znesek brezobrestno zadrži za celoten čas garancijske dobe, iz zadržanega zneska pa se naročnik poplačuje pod enakimi pogoji kot bi se iz zahtevanega zavarovanja.

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah na enoto iz ponudbenega ter po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer. Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo začasnih in končne situacije. Začasne situacije izstavlja izvajalec za dobo enega meseca, pri čemer je obračunsko obdobje od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Če izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredna plačila, izvajalec opravljena dela obračuna z izstavitvijo začasnih in končne situacije, v katerih mora posebej prikazati obračun deležev plačil vsem nominiranim podizvajalcem, ki zahtevajo neposredna plačila.

Izvajalec bo do vsakega 5. v mesecu za pretekli mesec sestavil in vročil naročniku v potrditev začasno mesečno situacijo, ki bo vsebovala izvršena obračunana dela. V kolikor se vročitev in potrditev situacij s strani naročnika poveri v pristojnost inženirju, je naročnik o tem dolžan obvestiti izvajalca v 10 dneh po sklenitvi pogodbe. Izvajalec mora pri izdaji situacij upoštevati vsakokrat veljaven zakon, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

K situacijam morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad izvršenimi deli in so podlaga za njihovo izstavitev, vključno s predhodno potrjenimi situacijami podizvajalcev.

Situacija se naročniku vroči osebno ali po pošti.

V primeru, da naročnik ali naročnikov pooblaščenec ugotovi napake ali da se ne strinja s posameznimi postavkami obračuna v situaciji, je naročnik dolžan nesporni znesek situacije plačati na način in v rokih določenih za plačilo po tej pogodbi, glede spornega zneska pa v roku 8 dni utemeljiti sporni znesek in sporočiti svoje pisno stališče izvajalcu.

8. člen

Naročnik bo plačal pogodbeno ceno v obliki mesečnih nakazil potrjenih zneskov začasnih situacij in z dokončnim plačilom končne situacije.

Naročnik bo nakazoval zneske po predhodnem odstavku 30. dan po uradnem prejemu potrjene začasne mesečne ali končne situacije na transakcijski račun glavnega izvajalca, ki izhaja iz te pogodbe.

V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo pooblaščeni instituciji za opravljanje plačilnih storitev za naročnika.

V primeru zamude plačila dolguje naročnik izvajalcu zamudne obresti v višini zakonitih zamudnih obresti. Če izvajalec ne predloži potrjene situacije za podizvajalca, ki je zahteval neposredno plačilo s strani naročnika, naročnik do predložitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega zneska situacije in zaradi tega ne pride v zamudo pri plačilu.

9. člen

Naročnik lahko zadrži plačilo začasnih situacij in končne situacije v primeru, da izvajalec do nastanka obveznosti plačila še ni predložil zahtevane dokumentacije določene s to pogodbo, ali če izvajalec kasni z deli po terminskem planu za več kot 8 dni vse dotlej, dokler izvajalec pogodbenih obveznosti ne izpolni.

10. člen

Naročnik ima v fazi gradnje pravico spremeniti ali dopolniti projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izvedeno javno naročilo in sklenjena ta pogodba. V tem primeru stranki skleneta pisni dodatek k tej pogodbi v katerem opredelita povečan ali zmanjšan obseg del in vpliv sprememb na pogodbeno ceno. Pri sklenitvi dodatka k pogodbi se upošteva javno-naročniška zakonodaja.

IV. PODIZVAJALCI

11. člen

Z izvajalcem bodo pri izvedbi del sodelovali naslednji podizvajalci:

PODIZVAJALEC:
naziv:
naslov:
matična št.					davčna št.
TRR
VRSTA DEL (predmet, količina, vrednost):




kraj izvedbe:
rok izvedbe:

(Navesti le v primeru nastopa s podizvajalci, v nasprotnem primeru se ta odstavek prečrta Če je podizvajalcev več, je treba z vsemi podatki navesti vsakega posebej!)

Pogodbeni stranki ugotavljata, da so neposredna plačila s strani naročnika zahtevali naslednji podizvajalci izvajalca: ……..… Za navedene podizvajalce so neposredna plačila obvezna. S podpisom te pogodbe izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije, ki jo izda podizvajalec, ki sodeluje pri izvajanju javnega naročila, in katero potrdi izvajalec, naročnik opravlja plačila neposredno podizvajalcem za dela, ki jih podizvajalci opravijo pri izvajanju javnega naročila.

Podizvajalec/-ci se s takšnimi neposrednimi plačili strinja/-jo, kot je razvidno iz soglasja, ki je priloga te pogodbe.

Izvajalec mora računu, ki ga izda naročniku, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Zamenjava posamičnega podizvajalca oziroma uvedba novega podizvajalca v izvajanje javnega naročila je mogoča samo, če naročnik poda predhodno pisno soglasje in če so izpolnjeni vsi pogoji iz ZJN-3. Naročnik bo vselej zavrnil uvedbo novega podizvajalca, če ta ne bo izpolnjeval pogojev, ki jih morajo izpolnjevati imenovani podizvajalci ob oddaji ponudbe.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila računa naročniku predložiti pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

Izvajalec je odgovoren za dejanja in napake vseh podizvajalcev, njegovih zastopnikov ali zaposlenih, kakor da bi bila to dejanja ali napake izvajalca samega.

V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

12. člen

Naročnik se obvezuje:

	predati izvajalcu tehnično dokumentacijo, ki jo ima na razpolago;
	uvesti izvajalca v delo.
	dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne;
	sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;
	tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;
	urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe;
	tekoče spremljati izvajanje pogodbenih del in odločati o predlaganih spremembah in dopolnitvah, ki so usklajene s projektantom in nadzorom;
	sodelovanje pri primopredaji izvedenih del naročniku.

13. člen

Naročnik mora izvajalcu omogočiti dostop do vseh delov gradbišča in razpolaganje z njimi v času veljavnosti pogodbe. Če izvajalec utrpi zamudo in/ali stroške, ki so posledica tega, da naročnik ni omogočil pravice do dostopa in razpolaganja v določenem času, je izvajalec upravičen do podaljšanja roka zaradi takšne zamude, če je prišlo ali bo prišlo do zakasnitve izvedbe del in plačila vseh stroškov in razumnih koristi, ki morajo biti vključeni v pogodbeni ceni.

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

14. člen

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi se izvajalec obvezuje:

izvršiti dela po projektih za izvedbo, opisih del in predračunu ter drugih pogojih pogodbene dokumentacije solidno, kvalitetno in strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi;
ščititi interese naročnika;
zagotoviti podroben terminski plan s faznimi roki in končnim rokom za izvedbo pogodbenih del, vključno s finančnim planom rabe sredstev, in ga v roku desetih (10) dni po sklenitvi pogodbe predložiti naročniku v pregled in potrditev;
zagotoviti ustrezen načrt organizacije gradbišča;
pred pričetkom del prejeto dokumentacijo in zemljišče podrobno proučiti in naročnika opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila;
pravočasno opozoriti naročnika na morebitne ovire pri izvajanju del;
omogočiti naročniku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom;
za vse vgrajene materiale in opremo pred njihovo vgradnjo dostaviti naročniku oziroma nadzorniku v potrditev ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo, za izvršena dela pa poročila pooblaščenih institucij o izvršenih preiskavah, o izvršenih meritvah;
v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročiti potrebne preiskave (če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik);
organizirati gradbišče, urediti dostopne poti in deponije na gradbišču;
izvajati dela upoštevajoč varnostne ukrepe na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostope v območju gradbišča in sosednjih objektov;
pred pričetkom del evidentirati nulto stanje zemljišč, dovoznih poti, vseh bližnjih objektih in druge infrastrukture, ki bo uporabljena in nato po končanih delih na svoje stroške povrniti v prvotno stanje (škoda na objektih, infrastruktura, …);
vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s popisom del in tehničnimi specifikacijami, v nasprotnem primeru pa takoj na lastne stroške odstraniti z gradbišča neustrezen material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;
naročniku skladno z roki iz te pogodbe predati dokazilo o zanesljivosti objekta ter navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta, dokazila (ateste) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi;
na svoje stroške vzdrževati začasne interne poti na gradbišču in očistiti javne ter druge poti izven gradbišča, ki jih bo kot izvajalec oz. njegovi podizvajalci onesnažili s svojimi vozili ali deli;
na gradbišču z zavarovanjem in svojim ukrepi poskrbeti za varnost objekta in del, opreme, naprav in instalacij, delavcev, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in neposredne okolice, kakor tudi označiti gradbišča, skladno z veljavno zakonodajo;
pogodbena dela in material v času od pričetka gradnje do predaje objekta zavarovati za osnovni riziko zavarovanja gradbene dejavnosti in odgovornosti proti tretjim osebam pri svoji zavarovalnici skladno z določbami te pogodbe in razpisne dokumentacije;
od začetka izvajanja del do dneva izročitve objekta primerno varovati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem in uničenjem ter vremenskimi vplivi;
na lastne stroške pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za morebitne prometne zapore cest in izvedel zapore v skladu s predpisi in navodili naročnika;
na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala od izkopov, v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča;
v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za tovrstne gradnje, upošteval in predložil investitorju vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov,
izvajati na lastne stroške redne odvoze vseh gradbenih odpadkov in ostalih materialov na organizirano deponijo ne glede na oddaljenost, razen kadar je v popisih del predvideno obračunavanje vseh ali dela stroškov odvoza odpadkov (izvajalec mora o tem voditi evidenco, ki jo predloži naročniku na njegovo zahtevo);
organizirati in plačati finalno čiščenje po končanih delih, če pa tega ne bo storil, lahko to stori naročnik brez predhodnega obvestila na stroške izvajalca, te stroške pa bo naročnik poračunal pri plačilu končne situacije;
izročiti naročniku jamstva za rokovno in dobro izvedbo del, jamstva za odpravo napak v garancijski dobi ter drugo z zakonom zahtevano dokumentacijo za izvedbo tehničnega pregleda;
voditi gradbeni dnevnik ter drugo gradbiščno dokumentacijo;
zagotavljal stalno prisotnost tehničnega kadra na gradbišču v času izvajanja del (vodja gradnje in vodje del);
zagotovil obvezno prisotnost vodje gradnje najmanj enkrat tedensko, na vseh operativnih sestankih;
zagotovil prisotnost vodje gradnje na inšpekcijskih pregledih, strokovno tehničnih pregledih, tehničnih pregledih in pri pridobivanju uporabnega dovoljenja;
kopijo prijave na gradbišču namestil na vidno mesto;
seznaniti vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji;
izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev na način in pogoji, kot izhajajo iz te pogodbe;
po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti zgrajeni objekt, predati naročniku;
takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti naročnika, da so pomanjkljivosti odpravljene;
zagotoviti projekt izvedenih del (PID);
v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroške storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana kvaliteta. V nasprotnem primeru je naročnik upravičen na stroške izvajalca angažirati drugega izvajalca ali razdreti pogodbo in od izvajalca izterjati vso škodo, ki bi s tem nastala;
v primeru zahteve naročnika zamenjati vodjo gradnje ali posameznika iz operative, v kolikor le-ti ne upoštevajo zahtev naročnika oz. nadzornika ali malomarno oz. nekvalitetno izvajajo dela;
ob opozorilu vodje nadzora nepravilnosti pri gradnji odpraviti v roku, ki ga določi vodja nadzora;
sodeloval z naročnikom do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje ter v času garancijskih rokov;
v določenem roku odpraviti nepravilnosti, ugotovljene ob tehničnem pregledu, ali po ponovnem ogledu ali pregledu izvedenih del.

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti posameznih dokumentov s strani naročnika ali nadzornika, je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, ki ga bo naknadno določil naročnik.

Izvajalec odgovarja za vso neposredno škodo, ki nastane naročniku ali tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora imeti v skladu z veljavnimi predpisi zavarovano odgovornost za škodo za opravljanje dejavnosti, ki mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 150.000,00 EUR.

15. člen

Izvajalec mora v skladu z UREDBO (EU) št. 1303/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 17. decembra 2013, o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (Ul. EU L 347/320) ter Navodili Organa upravljanja za izvajanje tehnične podpore Operativnega programa evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 izpolnjevati določila:

o označevanju operacij, informiranju in obveščanju javnosti skladno z Navodili organa upravljanja,
o hranjenju dokumentacije na operaciji ter upoštevanju omejitev glede sprememb na operaciji,
o dostopnosti dokumentacije operacije posredniškemu organu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom in zagotavljanju ustrezne revizijske sledi.

VII. ODGOVORNI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

16. člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika po tej pogodbi je Xxxxx Xxxxxx.

Izvajalec pa določa za svojega odgovornega predstavnika: _________________________.

Nadzorni organ naročnika (vodja nadzora) je ______________________________.

Izvajalec imenuje za vodjo gradnje _____________________________, ki izpolnjuje pogoje za vodjo gradnje po GZ.

Izvajalec imenuje za vodjo del_______________________________________, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del po GZ.

Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodja posameznih del brez predhodnega soglasja naročnika.

V primeru morebitne zamenjave v ponudbi priglašenih kadrov mora izvajalec predložiti naročniku v potrditev nov seznam strokovnega kadra. Novi kadri morajo izpolnjevati naročnikove kadrovske pogoje iz razpisne dokumentacije. Če naročnik ugotovi, da pri razpisnih delih ne sodeluje kader, ki ga je izvajalec navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli preveri, kateri strokovni kader opravlja delo po tej pogodbi.

VIII. ZELENO JAVNO NAROČANJE

17. člen

Vezano na izvrševanje določb veljavne Uredbe o zelenem javnem naročanju se izvajalec zavezuje, da bo:

v obsegu kot je to skladno s predmetom te pogodbe, spoštoval določbe Uredbe o zelenem javnem naročanju,
in najkasneje ob primopredaji objekta naročniku posredoval tehnično dokumentacijo proizvajalca/ev, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi in oprema izpolnjujejo naročnikove zahteve.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, lahko začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

IX. PRAVICE POGODBENIH STRANK

18. člen

Če naročnik ugotovi, da uporabljen material ne ustreza tehničnim predpisom, ga lahko zavrne in prepove njegovo uporabo. V primeru spora o kvaliteti je veljaven izvid Zavoda za gradbeništvo iz Ljubljane.

Stroške izvida založi predhodno naročnik, dokončno pa jih plača tista pogodbena stranka, katere mnenje ovrže izvid zavoda.

19. člen

Izvajalec ima pravico, da med izvajanjem del zahteva od naročnika potrebna pojasnila glede projektne dokumentacije, tehničnih pogojev, vrste materiala in načina izvrševanja del.

Če izvajalec ne dobi pravočasno od naročnika zahtevanih podatkov in bi zaradi tega lahko prišlo do zastoja pri delu, je izvajalec pooblaščen nadaljevati delo po lastnem preudarku strokovno pravilno in brez podatkov, v kolikor je to mogoče. Če ta dela ne bodo izvedena tako, kot je s pogodbo predvideno, naročnik nima pravice do reklamacije. V nasprotnem primeru pa ima izvajalec pravico do ustreznega podaljšanja roka.

20. člen

Če je potrebno izvršiti nepredvidena dela, ki so neodložljiva in nujna, da se prepreči večja škoda, lahko izvajalec ta dela sam opravi, mora pa o tem nemudoma obvestiti nadzorni organ in naročnika.

X. ROKI IZVAJANJA DEL

21. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti s pogodbenimi deli takoj po uvedbi v delo, jih izvajati v skladu s terminskim planom, ki je sestavni del te pogodbe, in dokončati najkasneje v roku 120 dni od uvedbe v delo, vendar ne kasneje kot 31. 8. 2020.

Rok iz predhodnega odstavka je bistvena sestavina te pogodbe.

/Opomba: V kolikor se dela zaradi izvedbe postopka javnega naročila ne bodo začela pravočasno, da bi jih bilo mogoče dokončati v navedenem roku, bo naročnik ocenil, ali je mogoče s spremembo končnega datuma glede na pogoje financiranja projekta še izvesti predmet naročila, ali pa bo odstopil od predmeta naročila. V tem primeru se ob sklenitvi pogodbe datum 31. 8. 2020 spremeni, vendar rok za izvedbo ne bo daljši od 120 dni./

Izvajalci zaradi navedenega ali zaradi organizacije del niso upravičeni do povišanja cen.

Za dokončanje pogodbenih del se šteje dan, ko so kumulativno izpolnjeni sledeči pogoji:

dokončanje vseh pogodbenih del in montaže inštalacijske opreme,
uspešno opravljen kvalitativni in kvantitativni pregled nad izvedbo navedenih del,
opravljen dokončni obračun,
odprava vseh pomanjkljivosti s kvalitetnega pregleda,
predana vsa zahtevana dokumentacija, listine, meritve, elaborati, garancije,
uspešno zaključena primopredaja z zapisnikom,
izvedeno usposabljanje in izobraževanje naročnikovega osebja ter naročniku predani priročniki za obratovanje in vzdrževanje opreme,
izvedene vse tiste meritve, ki jih je potrebno izvesti zaradi pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt ter za pridobitev vseh poročil in atestov, ki se nanašajo na opravljene meritve ter dokončana dela.

Šteje se, da izvajalec izpolnil vse obveznosti, ki jih ima po tej pogodbi, takrat, ko je izvedel vsa dela iz prejšnjega člena, pridobil uporabna dovoljenja (če je zahtevano z veljavno zakonodajo) ter ko je izvajalec odpravil vse morebitne pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene na komisijskem pregledu gradnje pri naročniku.

XI. POGODBENA KAZEN

22. člen

V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo pri izvajanju del po terminskem planu, ki je sprejet (velja za vmesne in končne roke), ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5 (pet) promilov od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10% (deset odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.

Poleg navedene kazni bo v primeru prekoračitve roka izvajalec obremenjen za celotni strošek nadzora za čas prekoračitve roka in za druge spremljajoče stroške. Naročnik bo od dneva poteka roka sproti, od posamezne mesečne situacije odbil celotni strošek nadzora za tekoče obračunsko obdobje.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

23. člen

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

XII. PREVZEM DEL

24. člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del. Kvalitativni pregled pogodbenih del se opravi v roku 5 (petih) dni od prejema obvestila izvajalca o dokončanju pogodbenih del. O kvalitativnem pregledu se sestavi zapisnik, ki ga s podpisom potrdita naročnik in izvajalec.

Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru ugotovljenih napak na kvalitativnem pregledu, le-te odpravil v roku 10 (desetih) dni. V nasprotnem primeru lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodbeni stranki pristopita k prevzemu pogodbenih del pod pogojem, da so pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, na kvalitativnem in tehničnem pregledu ter ob pogoju, da je pridobljeno uporabno dovoljenje.

O končnem prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik. Izvajalec mora ob končanem prevzemu pogodbenih del iz predhodnega odstavka izročiti naročniku nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, skladno s to pogodbe.

Z dnem predložitve zahtevanega zavarovanja za odpravo napak iz te pogodbe se šteje, da je opravljen končni prevzem. Brez predložitve zavarovanja končni prevzem pogodbenih del ni opravljen.

O dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,
datume začetka in končanja del in datum prevzema del,
kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,
morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave,
končna vrednost opravljenih del (definirati vrednost del po pogodbi, več in manj del – prikazati shematsko v tabeli),
pregled predane dokumentacije s strani izvajalca,
posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo,
vrednost zahtevka iz naslova povzročene kazni in škode zaradi zamude,
v zapisniku se obvezno navede datum in uro izročitve oziroma podpisa,
zapisniku se obvezno priloži seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi številkami, v kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v garancijski dobi.

Če se naročnik v roku 8 dni ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti. V tem primeru z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in prevzemom del.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po uspešnem prevzemu vseh del iz te pogodbe začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 10 dneh od dneva uspešnega prevzema del.

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

Ob končni primopredaji del mora izvajalec naročniku izročiti vso dokumentacijo v zvezi z investicijo in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa.

XIII. GARANCIJA ZA KAKOVOST IN KVALITETO DEL

25. člen

Izvajalec daje garancijo za kvaliteto svojih del:

a) za kvaliteto vseh del in vgrajeno opremo 5 let od dneva končne primopredaje;

b) za solidnost gradnje, garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 –UPB1), to je 10 let od dneva končne primopredaje.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.

Solidnost objekta po tej pogodbi pomeni, da objekt kot celota in vsi njegovi deli izpolnjujejo vse bistvene zahteve v skladu s predpisi in zagotavljajo brezhibno delovanje objekta pod pogojem, da ga naročnik vzdržuje v skladu s projektom za vzdrževanje in obratovanje objekta.

Garancijski roki začnejo teči z dnem končnega zapisniškega prevzema pogodbenih del in ko so odpravljene vse napake in manjkajoča dela.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakon, ki ureja obligacijska razmerja. Za zamenjane dele in izvedena dela v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem prevzema.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem ali pri prevzemu del oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, ali če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, lahko naročnik odstranitev napake poveri drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov.

Če gre za bistveno napako, ki vpliva na rabo objekta nizke gradnje, in je bila povzročena po krivdi izvajalca ali njegovih podizvajalcev ali kooperantov, je izvajalec dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo zaradi neobratovanja objekta za čas do vzpostavitve funkcionalnega stanja.

XIV. ZAVAROVANJA

26. člen

Izvajalec je dolžan najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki brezpogojne nepreklicne bančne garancije, unovčljive na prvi poziv, v vrednosti 7 % celotne pogodbene vrednosti z DDV, ki bo veljavna najmanj 90 dni dlje od končnega roka za izvedbo del in bo skladna z vzorcem zavarovanja iz razpisne dokumentacije. Izvajalec lahko namesto bančne garancije predloži tudi ustrezno kavcijsko zavarovanje. V primeru podaljšanja roka izvedbe pogodbe mora izvajalec predložiti novo zavarovanje ali dodatek k obstoječemu, s katerim podaljša veljavnost že predloženega zavarovanja tako, da bo skladen z zahtevami tega člena.

Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil v primeru:

če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne bo izpolnil skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku, ali
če bo izvajalec po svoji krivdi odstopil od pogodbe, ali
_če_b_o
na_r_oč_n_ik_od_s_top_i_l_o_d
p_og_odbe_po_kri_v_di_i_zv_ajal_c_a
ali
če izvajalec ne bo predložil zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi v skladu z določili pogodbe in razpisne dokumentacije, ali
v vseh drugih primerih, ko pogodba določa, da je naročnik upravičen zahtevati plačilo pogodbene kazni.

27. člen

Ob uspešni primopredaji mora izvajalec izročiti naročniku nepreklicno bančno garancijo brezpogojno unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 5 % vrednosti pogodbeno izvedenih del po projektu kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije za odpravo napak mora biti 30 dni daljša kot znaša garancija za kvaliteto vseh del in vgrajeno opremo (5 let+30 dni) po tej pogodbi, od dneva primopredajnega zapisnika.

Naročnik je upravičen unovčiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, če izvajalec napake oziroma pomanjkljivosti v dogovorjenem roku ne odpravi. Za napake, ki se odkrijejo v garancijski dobi in se ne odpravijo pred njenim iztekom, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije do odprave teh napak.

28. člen

Izvajalec in njegovi delavci morajo ravnati po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za dela in nevarnosti, ki nastanejo na objektu. Izvajalec in njegovi delavci morajo pri svojem delu uporabljati delovne priprave in naprave, ki ustrezajo predpisom o varstvu pri delu ter ustrezna sredstva za osebno varstvo pri delu.

Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki bi jo povzročil s svojo dejavnostjo tretji osebi.

XVI. ODSTOP OD POGODBE

29. člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;
izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom;
izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XVII. PRENEHANJE POGODBE

30. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XVIII. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA

31. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

XIX. SOCIALNA KLAVZULA

32. člen

Pogodba, preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XX. REVIZIJSKA SLED

33. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

XXI. KONČNE DOLOČBE

34. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

35. člen

Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

36. člen

Obseg del in vrsta storitev ter časovni roki izvedbe storitev ter plačilni pogoji se med izvajanjem lahko spremenijo, vendar ne tako, da bi ogrozili rok za dokončanje del. Naročnik in izvajalec uredita spremembe z dodatkom k tej pogodbi, kjer dogovorita ceno, rok in plačilne pogoje.

Spremembe in dopolnitev te pogodbe so veljavne samo, če so sklenjene v obliki pisnega dodatka k tej pogodbi in s katerimi soglašata obe pogodbeni stranki.

Če se pokaže potreba za spremembo ali dopolnitev predmeta pogodbe iz kakršnihkoli razlogov, morata izvajalec in naročnik pisno ugotoviti razloge za nastale spremembe ter soglasno uskladiti besedilo dodatka k tej pogodbi iz prejšnjega odstavka.

37. člen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to ne dobi pisnega soglasja naročnika.

38. člen

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod odložnim pogojem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo.

39. člen

Ta pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec vsak po dva (2) _i_zv_oda_.

Štev.: Štev.:

___________, dne .......... Mokronog, dne .........

IZVAJALEC: NAROČNIK:

župan

_________________ Občine Mokronog-Trebelno

DIREKTOR Xxxxx XXXXX

OBR – 19

OKVIRNI TERMINSKI PLAN

TERMINSKI PLAN DEL IN OBRAČUNOV

AKTIVNOST

začetek in konec aktivnosti

datum od - do:

Datum:_______________________ Žig _____________________

(podpis odgovorne osebe)

Ponudnik priloži terminski plan izvedbe del !

Xxxxx 00

Document Metadata

Table of Contents

»GRADNJA POSLOVNE CONE PUŠČAVA – 1. FAZA« OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

Document Metadata