RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Naročnik:
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. Celovška cesta 160
1000 LJUBLJANA
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI
JN LPP-97/13
DOBAVA ROČNEGA ORODJA, POTROŠNEGA MATERIALA IN DELOV ZA TO ORODJE
Ljubljana, dne 13.05.2014
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, dne 13.05.2014
vabi
vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila št. LPP-97/13:
DOBAVA ROČNEGA ORODJA, POTROŠNEGA MATERIALA IN DELOV ZA TO ORODJE
Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje za izbiro cenovno najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjen okvirni sporazum.
S spoštovanjem!
Direktor Xxxxx Xxxxxx
1. SPLOŠNA DOLOČILA
1.1. Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Dobava ročnega orodja, potrošnega materiala in delov za to orodje (v nadaljevanju: orodje), ki je razdeljen na naslednje sklope:
• Sklop št. 1: NOŽI ZA STEKLA,
• Sklop št. 2: ORODJE BLAGOVNE ZNAMKE STAHLWILLE,
• Sklop št. 3: REZALNO ORODJE,
• Sklop št. 4: ORODJE BLAGOVNE ZNAMKE UNIOR,
• Sklop št. 5: ORODJE IN DELI ZA SPAJANJE BLAGOVNE ZNAMKE PREVOST,
• Sklop št. 6: DELI IN POTROŠNI MATERIAL ZA VARILNE NAPRAVE IN ORODJE,
• Sklop št. 7: OSTALO ORODJE IN DELI ZA ORODJE,
• Sklop št. 8: ORODJE BLAGOVNE ZNAMKE XXXXXXX.
Predmet ponudbe mora izpolnjevati obvezne tehnične zahteve, ki so navedene v tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila.
Ponudniki lahko podajo ponudbo za orodje za vse sklope ali samo za posamezni sklop javnega naročila. Variantnih ponudb naročnik ne bo upošteval.
1.2. Podatki o naročniku
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. je družba z omejeno odgovornostjo. Edini lastnik in ustanovitelj LPP d.o.o. je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.. Osnovna dejavnost LPP d.o.o. je mestni in primestni kopenski potniški promet. Dopolnilne dejavnosti LPP d.o.o. obsegajo še vzdrževanje in popravila gospodarskih vozil, tehnične preglede, homologacije in ateste vozil.
1.3. Pravna podlaga
Javno naročilo se izvaja skladno s določbami:
• Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Ur.l. RS št. 72/11, 43/00-Xxx.XX in 19/14; v nadaljevanju: ZJNVETPS-E),
• Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK-UPB2 (Uradni list RS, št. 69/11),
• Pravilnika o oddaji javnih naročil (P-0-10 z dne 01.11.2012),
• Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11 in 63/13),
• ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.
1.4. Jezik in denarna enota
Vsi dokumenti oz. dokazila v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku. Finančni podatki morajo biti podani v evrih.
1.5. Dodatna pojasnila ponudnikom
Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji lahko ponudniki zahtevajo preko portala javnih naročil ali pisno po elektronski pošti na naslov: xxxxx.xxxxx@xxx.xx in xxxxx.xxxxxxx@xxx.xx; s priporočeno pošto ali na faks 01/ 00-00-000, pod šifro JN št. LPP-97/13; »DOBAVA ROČNEGA ORODJA, POTROŠNEGA
MATERIALA IN DELOV ZA TO ORODJE«, vendar najkasneje do osem (8) dni pred potekom roka za predložitev ponudb. Odgovori oz. pojasnila bodo objavljeni na spletnem naslovu podjetja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. (xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxx-xxxxxxxx) na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija ter na portalu javnih naročil, najkasneje šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Ponudniki si lahko po predhodnem dogovoru z naročnikom (g. Xxxxx Xxxxxxx, mobitel: 041 692-056) pridejo ogledat material, naveden v ponudbenih predračunih.
1.6. Predložitev ponudbe
Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe. Rok za predložitev ponudbe je 28.05.2014 do
12:00 ure na naslov:
Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Xxxxxxxx xxxxx 000, 0000 XXXXXXXXX.
Ponudba mora biti oddana v zapečatenem ovitku (kuverti), na kateri mora biti napisano: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA DOBAVO ROČNEGA ORODJA, POTROŠNEGA MATERIALA IN DELOV ZA TO ORODJE,
JN ŠT. LPP-97/13.« Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden točen naslov ponudnika. Nepravočasne ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudniku.
Ponudba se lahko pošlje priporočeno s povratnico na Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana ali odda osebno v vložišču podjetja, v III. nadstropju (soba št. 315), vsak delavnik med 8:00 in 14:00 uro, najkasneje do 28.05.2014 do 12:00 ure.
Nepravočasne ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom.
1.7. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 28.05.2014 ob 13:00 uri v sobi št. 214 v drugem nadstropju, na sedežu Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 LJUBLJANA, pri katerem lahko aktivno sodelujejo predstavniki ponudnikov, s pisnim pooblastilom za sodelovanje na odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila oddali pred odpiranjem. Ponudniki, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb, morajo svojo udeležbo najaviti xx. Xxxxx xxx x. Hočevar, najkasneje en dan pred rokom za oddajo ponudb.
1.8. Dopustne dopolnitve ponudbe, odprava računskih napak in preveritev ponudbe
V kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe v skladu z 82. členom ZJNVETPS-E. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev ali spremembo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni oziroma spremeni, mora naročnik tako ponudbo izločiti. Naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.
Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlembo (analizo) ponudbenih cen.
Zahtevek za dodatna pojasnila kot tudi odgovor morata biti posredovana v enaki obliki kot dodatna pojasnila.
Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo okvirnega sporazuma, preveril obstoj in vsebino podatkov iz cenovno najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. Naročnik lahko v okviru preveritve najugodnejšega ponudnika od ponudnika zahteva, da mu v primernem roku dostavi vzorec orodja. V primeru, da dostavljeni vzorec ne bo izpolnjeval vseh zahtev, naročnika, bo ponudnik izločen iz nadaljnjega ocenjevanja, naročnik pa izbere naslednjo cenovno najugodnejšo (popolno) ponudbo.
Kadarkoli se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku skladno s tretjo točko prvega odstavka 106.a člena ZJNVETPS-E.
1.9. Opredelitev postopka in sklenitev okvirnega sporazuma
Naročnik izvaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 5. točko 1. odstavka
35. člena ZJNVETPS-E. Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, sklenil okvirni sporazum
s cenovno najugodnejšim ponudnikom za vsak sklop javnega naročila posebej, za dobo štiriindvajset (24) mesecev od podpisa. Razpisni dokumentaciji je priložen vzorec okvirnega sporazuma.
Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb, v roku, ki ne bo daljši od petinštirideset (45) dni, sprejel odločitev o oddaji naročila in jo posredoval vsem ponudnikom. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu okvirnega sporazuma pisno.
1.10. Izločitev ponudb, ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb in odstop od izvedbe Naročnik bo po opravljenem pregledu in dopustni dopolnitvi ponudb v skladu z 82. členom ZJNVETPS-E ter odpravi računskih napak, iz postopka oddaje javnega naročila izločil vse ponudbe, ki ne bodo popolne.
Naročnik lahko, v skladu z 84. členom ZJNVETPS-E, kadarkoli ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila tudi po prejemu odločitve o oddaji javnega naročila.
1.11. Pogajanje
Naročnik bo v 1. fazi postopka izbral cenovno najugodnejšo ponudbo in jo temeljito pregledal.
V primeru, da bo cenovno najugodnejša ponudba popolna in bodo zahtevani vzorci ustrezali zahtevam naročnika, bo naročnik ponudnika v 2. fazi postopka povabil še na pogajanje.
O načinu in času pogajanj bo ponudnik pisno obveščen v roku (5) delovnih dni od odpiranja ponudb.
1.12. Pravno varstvo
Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11 in 63/13).
1.13. Varstvo in javnost podatkov
Naročnik zagotavlja varstvo podatkov skladu z 27. členom ZJNVETPS-E.
Naročnik bo, v skladu s sedmim odstavkom 27. člena ZJNVETPS-E, po sprejemu odločitve o oddaji naročila, na zahtevo ponudnika, le temu omogočil vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo, upoštevajoč ostala določila istega člena.
1.14. Zaupnost podatkov
Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene oddaje javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo sodelovale pri izvedbi predmeta javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov ob upoštevanju določb iz 27. člena ZJNVETPS-E.
1.15. Jamstvo za napake
Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil okvirni sporazum, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak na predmetu javnega naročila skladno z določili Obligacijskega zakonika.
1.16. Kontaktni osebi
Kontaktni osebi v zvezi z javnim naročilom sta:
• Xxxxx Xxxxx, elektronska pošta: xxxxx.xxxxx@xxx.xx in
• Xxxxx Xxxxxxx, elektronska pošta: xxxxx.xxxxxxx@xxx.xx.
2. PONUDBENI POGOJI
2.1. Splošne zahteve
2.1.1. Celovitost ponudbe
Ponudnik mora za posamezen sklop predmeta javnega naročila za katerega oddaja ponudbo, ponuditi vse orodje, ki je navedeno v posameznih postavkah ponudbenega predračuna. Ponudba mora biti podana v skladu z zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
2.1.2. Ponudba s podizvajalci
V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, mora v prilogi 4 navesti naslednje podat- ke, ki so tudi obvezna sestavina okvirnega sporazuma:
− vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec,
− podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
− predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.
Podatki iz prejšnjega odstavka so obvezna sestavina okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila.
Ponudnik mora za vse navedene podizvajalce predložiti pisne izjave vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da ima izbrani ponudnik poravnane vse poslovne obveznosti do njih (obrazec 1 k prilogi 4) in priložiti potrjeno soglasje podizvajalca (na lastnem obrazcu), na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (obrazec 2 k prilogi 4).
V kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci, bo moral skleniti pogodbo v skladu z 74. členom ZJNVETPS-E.
Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.
Izbrani ponudnik bo, v primeru sklenitve okvirnega sporazuma, dolžan naročnika obveščati o vseh spremembah v zvezi s podizvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta naročila.
V kolikor izbrani ponudnik ne bo izpolnil zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, kot to določa 74. člen ZJNVETPS-E, bo naročnik ravnal v skladu s 106.a členom ZJNVETPS-E.
V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, bo glavni izvajalec s podpisom okvirnega sporazuma, pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje vsem v ponudbi navedenim podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje (obrazec 2 k prilogi 4), na podlagi katerega naročnik namesto izbranega ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do izbranega ponudnika.
Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJNVETPS-E obvezna, zato bo naročnik vsa plačila morebitnim podizvajalcem plačeval v skladu z Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju izbranega ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju.
Če se po sklenitvi okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila, zamenja podizvajalec ali če izbrani ponu- dnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil okvirni sporazum z naročnikom, le- temu v 5 dneh po spremembi predložiti:
− svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le ta zamen- jan,
− pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
− soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (Obrazec 3 k prilogi 4).
Izbrani ponudnik bo moral pred zamenjavo podizvajalca, pridobiti soglasje naročnika. Xxxxxxxxx (nov) podizvajalec bo moral izpolnjevati vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) naročnika v zvezi s podizvajalci in izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.
Izbrani ponudnik mora za vse navedene podizvajalce predložiti »Izjavo o izpolnjevanju pogojev podizvajalca« (priloga 2).
Določila te točke, se smiselno uporabljajo tudi v primeru, ko ponudnik v ponudbi nastopa samostojno in šele po podpisu okvirnega sporazuma vključi podizvajalca/e v izvedbo predmetnega javnega naročila. Natančna določila so navedena v vzorcu okvirnega sporazuma.
2.1.3. Cena in ponudbeni predračun
V ponudbeno ceno morajo biti vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški prevoza in vsemi ostalimi stroški (trošarine, takse, prevoz, zavarovanje, odvoz odpadnih maziv, olj, tekočin, embalaže,…).
Cene na enoto, navedene v posamezni postavki ponudbenega predračuna, so v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma fiksne. Količine, navedene v ponudbenem predračunu, so okvirne in odvisne od dejanskih potreb ter za naročnika neobvezujoče.
V ponudbenem predračunu so navedene tudi kataloške številke posameznih artiklov. V primeru, da obstaja druga, zaradi kakršnegakoli razloga, novejša kataloška številka materiala, ponudnik v ponudbenem predračunu v stolpec „Nova kataloška številka“ vpiše svojo, novo kataloško številko. Naročnik bo nove kataloške številke preverjal.
Ponudbeni predračuni za posamezne sklope predmeta javnega naročila so priloga k tej razpisni dokumentaciji in so na voljo v elektronski obliki. Ponudniki ponudbenega predračuna ne smejo kakorkoli spreminjati, dodajati vrstice, stolpce ali celice ter spreminjati formule, ki jih je nastavil naročnik ali kakorkoli drugače dopolnjevati.
Okvirna količina predmeta naročila, navedena v posamezni postavki ponudbenega predračuna, je količina, ki jo bo naročnik predvidoma potreboval v obdobju štiriindvajset (24) mesecev.
Cene so v času veljavnosti okvirnega sporazuma fiksne in se ne spreminjajo.
Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih, zaokrožene na dve (2) decimalni mesti. Ponudnik mora v priloženih predračunih izpolniti vse postavke.
2.1.4. Plačilni rok
Plačilni rok je trideset (30) koledarskih dni od dneva izstavitve računa za prevzeto orodje. Orodje je prevzeto z dnem podpisa dobavnice.
2.1.5. Veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna še najmanj sto dvajset (120) koledarskih dni od dneva odpiranja ponudb.
2.2. Posebne zahteve
2.2.1. Dobavni rok in kraj dobave
Rok dobave za posamezni sklop javnega naročila ne sme biti daljši od treh (3) delovnih dni od prejema pisnega naročila. Izbrani ponudnik bo moral orodje dobavljati na lokacijo naročnika (fco. skladišče kupca- razloženo, od ponedeljka do petka med 07:00 in 15:00 uro). Naročila bodo sukcesivna, osnova so sprotna, pisna naročila po telefaksu ali elektronski pošti. Pisna potrditev dobave orodja je prodajalčeva dobavnica, katero podpišeta obe stranki tega sporazuma. Dobavnica se izda v dveh izvodih, original dobavnico prejme kupec, kopijo pa obdrži prodajalec. Na dobavnici mora biti poleg ostalih podatkov izpisana cena za posamezno postavko, ponujen popust, cena z upoštevanim popustom in št. naročila.
2.2.2. Reševanje reklamacij
Rok za rešitev reklamacije za posamezni sklop javnega naročila je največ tri (3 ) delovne dni od naročniko- vega prejetega pisnega obvestila o reklamaciji.
3. FINANČNO ZAVAROVANJE
3.1. Zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma
Ponudnik za posamezni sklop se obvezuje, da bo ob podpisu okvirnega sporazuma za posamezni sklop, naročniku predložil podpisano in žigosano bianko menico, z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, v višini 10% ponudbene vrednosti v EUR brez DDV.
4. IZBIRA PONUDNIKOV IN MERILA
Merilo za izbiro cenovno najugodnejšega ponudnika predmeta javnega naročila, s katerimi bo naročnik sklenil okvirni sporazum za posamezni sklop, je ponudbena cena v EUR brez DDV skupaj s popustom, ki je navedena v ponudbi ponudnika in v ponudbenem predračunu.
5. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
5.1. Izdelava ponudbe
Ponudba naj bo izdelana tako, da:
- vsebuje za vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v 5.2 poglavju razpisne dokumentacije,
- je zvezana tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma pečata,
- ponudnik predloži ponudbo v zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je ponudba zaprta tako, kot je bila predana,
- je podpisana in žigosana na mestih, kjer je to zahtevano.
Priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje popolnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, glede na zahteve in pogoje iz te razpisne dokumentacije.
Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.
Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter dodatna pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.
K razpisni dokumentaciji je priložen tudi vprašalnik ODNOS DOBAVITELJA DO OKOLJA. Naročnik prosi ponudnike, da ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo, ter priložijo v kuverto s ponudbeno dokumentacijo. Vprašalnik ni obvezna sestavina ponudbene dokumentacije.
5.2. Vsebina ponudbene dokumentacije
Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom je navedena v nadaljevanju:
1. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ponudbe (Priloga 1).
2. Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika (Priloga 2).
3. Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalca (Priloga 3) K ponudbi mora biti priloženih toliko izvodov Prilog 3 kot je navedenih podizvajalcev.
4. Seznam podizvajalcev (Priloga 4)
Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi nastopa in izpolniti vse zahtevane podatke ter:
• v Obrazcu 1 k prilogi 4 priložiti potrjeno izjavo s strani podizvajalca, da mu je ponudnik poravnal vse finančne obveznosti,
• v Obrazcu 2 k prilogi 4 priložiti potrjeno pooblastilo ponudnika, da mu je ponudnik poravnal vse finančne obveznosti,
• v Obrazcu 3 k prilogi 4 priložiti potrjeno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.
Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. V kolikor ponudnik na razpisu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, prilog, ki se nanašajo na podizvajalce, ne izpolni.
5. Izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec okvirnega sporazuma. V primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za več sklopov predmeta javnega naročila, mora vzorec razmnožiti v ustreznem številu. (Priloga 5).
6. Izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec menične izjave za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma. V primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za več sklopov predmeta javnega naročila, mora obrazec priloge razmnožiti v ustreznem številu (Priloga 6).
7. izpolnjeno, podpisano in žigosano pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za pravne osebe (Priloga 7).
8. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec za pridobitev podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali ponudnika v postopku javnega naročanja (Priloga 8).
9. izpolnjena, podpisana in žigosana izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (Priloga 9).
Izjava zakonitega zastopnika. Vsi zakoniti zastopniki ponudnika morajo razmnožen obrazec priloge 9/1
izpolniti, podpisati in žigosati ter priložiti k ponudbi. Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov obrazca (Priloga 9/1).
Izpolnjeno, podpisano in žigosano pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične osebe (Priloga 9/2).
10. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec predračuna (Priloga 10).
11. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec predračuna na spominskem, pomnilniškem mediju (CD, USB ključ,….), (Priloga 11).
PONUDBA št.:
za DOBAVO ROČNEGA ORODJA, POTROŠNEGA MATERIALA IN DELOV ZA TO ORODJE, JN št. LPP-97/13
Priloga 1
Naziv oz. ime | |
ponudnika: | |
Naslov ponudnika: | |
Ulica | |
Kraj | |
Občina | |
Matična številka: | |
Identifikacijska številka: | |
Transakcijski račun št.: | |
Pri banki: | |
Prijavljamo se za sklop št.: • sklop št. 1: noži za stekla, • sklop št. 2: orodje blagovne znamke STAHLWILLE, • sklop št. 3: rezalno orodje, • sklop št. 4: orodje blagovne znamke UNIOR, • sklop št. 5: orodje in deli za spajanje blagovne znamke PREVOST, • sklop št. 6: deli in potrošni material za varilne naprave in orodje, • sklop št. 7: ostalo orodje in deli za orodje, • Sklop št. 8: orodje blagovne znamke XXXXXXX. (ustrezno obkrožite) | |
Odgovorna oseba: | |
Ime in priimek | |
Funkcija | |
Telefon | |
Kontaktna oseba: | |
Ime in priimek | |
Funkcija | |
Telefon | |
Faks za naročanje | |
E-naslov | |
Kontaktna oseba za naročanje: | |
Ime in priimek | |
Funkcija | |
Telefon | |
Faks za naročanje | |
E-naslov | |
Ponudbena vrednost za sklop št. 1: | NOŽI ZA STEKLA |
Ponudbena vrednost skupaj brez DDV | |
Popust % | |
Ponudbena vrednost s popustom brez DDV | |
% DDV | |
Ponudbena vrednost skupaj z DDV | |
z besedami | |
Javni organ | DA NE |
(Ustrezno obkrožite) | |
Veljavnost ponudbe: | 120 koledarskih dni od dneva odpiranja ponudb |
Ponudbena vrednost za sklop št. 2: | ORODJE BLAGOVNE ZNAMKE STAHLWILLE |
Ponudbena vrednost skupaj brez DDV | |
Popust % | |
Ponudbena vrednost s popustom brez DDV | |
% DDV | |
Ponudbena vrednost skupaj z DDV | |
z besedami | |
Javni organ | DA NE |
(Ustrezno obkrožite) | |
Veljavnost ponudbe: | 120 koledarskih dni od dneva odpiranja ponudb |
Ponudbena vrednost za sklop št. 3: | REZALNO ORODJE |
Ponudbena vrednost skupaj brez DDV | |
Popust % | |
Ponudbena vrednost s popustom brez DDV | |
% DDV | |
Ponudbena vrednost skupaj z DDV | |
z besedami | |
Javni organ | DA NE |
(Ustrezno obkrožite) | |
Veljavnost ponudbe: | 120 koledarskih dni od dneva odpiranja ponudb |
Ponudbena vrednost za sklop št. 4: | ORODJE BLAGOVNE ZNAMKE UNIOR |
Ponudbena vrednost skupaj brez DDV | |
Popust % | |
Ponudbena vrednost s popustom brez DDV | |
% DDV | |
Ponudbena vrednost skupaj z DDV | |
z besedami | |
Javni organ | DA NE |
(Ustrezno obkrožite) | |
Veljavnost ponudbe: | 120 koledarskih dni od dneva odpiranja ponudb |
Ponudbena vrednost za sklop št. 5: | ORODJE IN DELI ZA SPAJANJE BLAGOVNE ZNAMKE PREVOST |
Ponudbena vrednost skupaj brez DDV | |
Popust % | |
Ponudbena vrednost s popustom brez DDV | |
% DDV | |
Ponudbena vrednost skupaj z DDV | |
z besedami | |
Javni organ | DA NE |
(Ustrezno obkrožite) | |
Veljavnost ponudbe: | 120 koledarskih dni od dneva odpiranja ponudb |
Ponudbena vrednost za sklop št. 6: | DELI IN POTROŠNI MATERIAL ZA VARILNE NAPRAVE IN ORODJE |
Ponudbena vrednost skupaj brez DDV | |
Popust % | |
Ponudbena vrednost s popustom brez DDV | |
% DDV | |
Ponudbena vrednost skupaj z DDV | |
z besedami | |
Javni organ | DA NE |
(Ustrezno obkrožite) | |
Veljavnost ponudbe: | 120 koledarskih dni od dneva odpiranja ponudb |
Ponudbena vrednost za sklop št. 7: | OSTALO ORODJE IN DELI ZA ORODJE |
Ponudbena vrednost skupaj brez DDV | |
Popust % | |
Ponudbena vrednost s popustom brez DDV | |
% DDV | |
Ponudbena vrednost skupaj z DDV | |
z besedami | |
Javni organ | DA NE |
(Ustrezno obkrožite) | |
Veljavnost ponudbe: | 120 koledarskih dni od dneva odpiranja ponudb |
Ponudbena vrednost za sklop št. 8: | ORODJE BLAGOVNE ZNAMKE XXXXXXX |
Ponudbena vrednost skupaj brez DDV | |
Popust % | |
Ponudbena vrednost s popustom brez DDV | |
% DDV | |
Ponudbena vrednost skupaj z DDV | |
z besedami | |
Javni organ | DA NE |
(Ustrezno obkrožite) | |
Veljavnost ponudbe: | 120 koledarskih dni od dneva odpiranja ponudb |
Izjavljamo, da so vse navedbe v ponudbi in priloženih dokumentih točne.
Dobavni rok :
Sklop št. 1: (ne sme biti daljši od treh 3) delovnih dni od prejema pisnega naročila,
sklop št. 2: (ne sme biti daljši od treh 3) delovnih dni prejema pisnega naročila, sklop št. 3: (ne sme biti daljši od treh 3) delovnih dni prejema pisnega naročila, sklop št. 4: (ne sme biti daljši od treh 3) delovnih dni prejema pisnega naročila, sklop št. 5: (ne sme biti daljši od treh 3) delovnih dni prejema pisnega naročila, sklop št. 6: (ne sme biti daljši od treh 3) delovnih dni prejema pisnega naročila, sklop št. 7: (ne sme biti daljši od treh 3) delovnih dni prejema pisnega naročila. sklop št. 8: (ne sme biti daljši od treh 3) delovnih dni prejema pisnega naročila.
Datum: Žig in podpis ponudnika:
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PONUDNIKA Priloga 2
Ponudnik:
Št. JN: LPP-97/13
PREDMET NAROČILA: DOBAVA ROČNEGA ORODJA, POTROŠNEGA MATERIALA IN DELOV ZA TO ORODJE
Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje (v primeru, da izpolnjujete pogoje, obkrožite trditev DA):
Zap. št. | POGOJI | USTREZA | USTREZA |
1. | Da smo registrirani pri organu v državi, kjer imamo sedež. | DA | NE |
2. | Da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2; v nadaljevanju: KZ-1): • sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ- 1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). | DA | NE |
3. | Da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a ZJN-2E, 81.a člena ZJNVETPS-E oziroma 73. člena ZJNPOV in zaradi tega izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil. | DA | NE |
4. | Da na dan, ko smo oddali ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. | DA | NE |
5. | Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 41. do 49. člena ZJN-2E, v tem ali predhodnih postopkih oddaje javnega naročila, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil. | DA | NE |
6. | Da proti nam ni bil podan predlog za začetek prisilnega prenehanja ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja in da z našimi posli iz drugih razlogov ne razlogov upravlja sodišče ter da nismo opustili poslovno dejavnost ali smo v katerem koli podobnem položaju. | DA | NE |
7. | Da so cene za obdobje trajanja veljavnosti okvirnega sporazuma fiksne. | DA | NE |
8. | Da predmet ponudbe v celoti ustreza zahtevam naročnika. | DA | NE |
9. | Da smo ekonomsko in finančno sposobni. | DA | NE |
10. | Da smo seznanjeni z vsebino in pogoji razpisne dokumentacije in jih v celoti sprejemamo. | DA | NE |
11. | Da bomo v roku osmih (8) koledarskih dni od poziva podpisali okvirni sporazum, ki se v bistvenih delih ne bo razlikoval od vzorca okvirnega sporazuma. | DA | NE |
Pod kazensko in materialno odgovornostjo zagotavljamo, da so navedeni podatki resnični in smo jih, če bo kupec zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil.
Datum: Žig in podpis ponudnika:
_
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PODIZVAJALCA Priloga 3
Podizvajalec:
Št. JN: LPP-97/13
PREDMET NAROČILA: DOBAVA ROČNEGA ORODJA, POTROŠNEGA MATERIALA IN DELOV ZA TO ORODJE
Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje (v primeru, da izpolnjujete pogoje, obkrožite trditev DA):
Zap. št. | POGOJI | USTREZA | USTREZA |
1. | Da smo registrirani pri organu v državi, kjer imamo sedež. | DA | NE |
2. | Da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2; v nadaljevanju: KZ-1): • sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). | DA | NE |
3. | Da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a ZJN-2E, 81.a člena ZJNVETPS-E oziroma 73. člena ZJNPOV in zaradi tega izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil. | DA | NE |
4. | Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za | DA | NE |
prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 41. do 49. člena ZJN- 2E, v tem ali predhodnih postopkih oddaje javnega naročila, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil. | |||
5. | Da proti nam ni bil podan predlog za začetek prisilnega prenehanja ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja in da z našimi posli iz drugih razlogov ne razlogov upravlja sodišče ter da nismo opustili poslovno dejavnost ali smo v katerem koli podobnem položaju. | DA | NE |
Pod kazensko in materialno odgovornostjo zagotavljamo, da so navedeni podatki resnični in smo jih, če bo kupec zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil.
Datum: Žig in podpis podizvajalca:
Seznam podizvajalcev Priloga 4
Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi nastopa v skupnem nastopu in izpolniti vse zahtevane podatke. Prilogo podpišeta tako ponudnik kot podizvajalec.
NAZIV PODIZVAJALCA | |
POLNI NASLOV | |
MATIČNA ŠTEVILKA | |
DAVČNA ŠTEVILKA | |
TRANSAKCIJSKI RAČUN | |
PREDMET | |
KOLIČINA | |
VREDNOST | |
KRAJ IZVEDBE | |
VRSTA DEL | |
Datum:.........................
Podpis odgovorne osebe ponudnika: Podpis odgovorne osebe podizvajalca:
.......................................... ……………………………………………… Žig: Žig:
Obrazec 1 k prilogi 4 Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika): .................………....…...............................................
.........................................................................................................……….........................................
.................................................................................................……….................................................
za ponudbo za javno naročilo:
LPP-97/13 – DOBAVA ROČNEGA ORODJA, POTROŠNEGA MATERIALA IN DELOV ZA TO ORODJE
IZJAVLJAMO,
da nam je ponudnik poravnal zapadle finančne obveznosti.
Naziv in naslov podizvajalca:.............………………..................................................................................
….......................................................................................................................................................
.........…………......................................................................................................................................
Kraj:....................... Žig: Podpis odgovorne osebe podizvajalca:
Datum:................... ……………………………………………………
Obrazec 2 k prilogi 4
POOBLASTILO PONUDNIKA
Ponudnik:
za izvedbo javnega naročila LPP-97/13 – DOBAVA ROČNEGA ORODJA, POTROŠNEGA MATERIALA
IN DELOV ZA TO ORODJE
ter v skladu s prvo alinejo sedmega odstavka 74. člena ZJNVETPS-E
POOBLAŠČAMO
naročnika Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do naslednjih podizvajalcev, ki so navedeni v prilogi 3 ponudbene dokumentacije:
− ,
− ,
− ,
− .
Žig
(Kraj in datum) (Naziv in podpis ponudnika)
Obrazec 3 k prilogi 4
SOGLASJE PODIZVAJALCEV
Podizvajalec : , ki nastopamo
kot podizvajalec pri ponudniku za izvedbo javnega naročila št. LPP-97/13 – DOBAVA ROČNEGA ORODJA, POTROŠNEGA MATERIALA IN
DELOV ZA TO ORODJE,
SOGLAŠAM,
da nam naročnik Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, v skladu z drugo alinejo sedmega odstavka 74. člena ZJNVETPS-E, namesto ponudnika, poravna našo terjatev do ponudnika v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, in sicer na podlagi izstavljenih računov/situacij, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga računov/situacij, ki jih bo naročniku izstavil ponudnik.
Žig
(Kraj in datum) (Podpis odgovorne osebe podizvajalca)
Opomba: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora ta obrazec izpolniti, žigosati in podpisati. Obrazec izpolni vsak izmed navedenih podizvajalcev.
OSNUTEK OKVIRNEGA SPORAZUMA Priloga 5
OKVIRNI SPORAZUM št.: _ (LPP-97/13)
za dobavo (navede se sklop za katerega se oddaja ponudba) sklop št.:
ki ga skleneta:
kot KUPEC: | Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. |
ki ga zastopa: | Direktor Xxxxx Xxxxxx |
Naslov: | Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana |
Identifikacijska številka: | SI66742790 |
Transakcijski računi: | XX00 0000 0000 0000 000 pri SKB banki d.d. |
XX00 0000 0000 0000 000 pri Gorenjski banki d.d. XX00 0000 0000 0000 000 pri ABANKI VIPA d.d. | |
Matična številka: | 5222966000 |
in
kot PRODAJALEC : |
ki ga zastopa: |
Naslov: |
Identifikacijska številka: |
Transakcijski račun: |
Matična številka: |
UVODNA DOLOČBA
1. člen
Stranki okvirnega sporazuma ugotavljata, da je kupec izvedel postopek javnega naročila št. LPP-97/13 po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 5. točko 1. odstavka 35. člena ZJNVETPS-E, objavljeno na Portalu javnih naročil dne , pod št. objave JN , z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za dobavo ročnega orodja, potrošnega materiala in delov za to orodje iz sklopa št. :
, v katerem je kupec prodajalca izbral na podlagi cenovno najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji kupca.
Okvirni sporazum se sklepa praviloma za obdobje dveh (2) let, t.j. od do oziroma do izčrpanja vrednosti, navedene v 3. členu okvirnega sporazuma.
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
2. člen
Predmet okvirnega sporazuma je dobava ročnega orodja in potrošnega materiala za to orodje (v nadaljevanju: orodje) iz sklopa št. : (naziv sklopa), ki ga kupec po obsegu
in časovno ne more natančno vnaprej določiti. Količine in vrste orodja, navedene v predračunu prodajalca, so okvirne in za kupca niso obvezujoče.
Opredelitev in opis predmeta tega okvirnega sporazuma je razviden iz predračuna kupca št. z dne
, ki je sestavni del tega okvirnega sporazuma.
Okvirne količine predmeta naročila, navedene v posamezni postavki ponudbenega predračuna, so količine, ki jih bo kupec predvidoma potreboval v obdobju dveh (2) let od dneva sklenitve okvirnega sporazuma.
Kupec in prodajalec se izrecno dogovorita, da bo kupec v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma naročal le orodje, ki ga bo dejansko potreboval in za katerega bo imel zagotovljena finančna sredstva.
VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA IN CENE
3. člen
Ocenjena vrednost javnega naročila, katerega izvedba je predmet okvirnega sporazuma, je ob objavi obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil, znašala EUR brez DDV.
Cene na enoto, navedene v ponudbenem predračunu prodajalca št. z dne , ki je sestavni del sporazuma, so v času veljavnosti okvirnega sporazuma fiksne in se ne spreminjajo.
V ponudbene cene, navedene v posameznih postavkah ponudbenega predračuna, so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta okvirnega sporazuma, vključno s stroški dela, stroški prevoza in vsemi ostalimi stroški povezanimi z realizacijo predmeta okvirnega sporazuma.
4. člen
V kolikor prodajalec v času veljavnosti okvirnega sporazuma prodaja orodje, ki je predmet okvirnega sporazuma, po znižanih – akcijskih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora kupca o tem pisno seznaniti ter mu zagotoviti orodje pod enakimi – akcijskimi pogoji.
5. člen
V primeru, da bo kupec v času veljavnosti okvirnega sporazuma potreboval orodje, ki ni predmet okvirnega sporazuma in ga prodajalec lahko dobavi, se bo s prodajalcem dogovoril za dobavo takega orodja. Stranki okvirnega sporazuma bosta v navedenem primeru, na podlagi prodajalčeve ponudbe oz. drugače, sporazumno dogovorili cene za tako orodje in ga dodali na seznam, iz katerega kupec že kupuje po tem okvirnem sporazumu. Kupec tako dodano orodje kupuje pri prodajalcu do izteka okvirnega sporazuma, po pogojih iz okvirnega sporazuma, za dobavni rok pa se dogovarjata sproti za vsako dobavo posebej.
PLAČILO
6. člen
Kupec se zavezuje, da bo račune poravnal v tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa na transakcijski račun prodajalca:
št.: , pri banki: .
Prodajalec izstavi račun najkasneje v treh (3) delovnih dneh od prevzema orodja. Orodje je prevzeto z dnem podpisa dobavnice. Na računu mora biti obvezno poleg ostalih podatkov navedena tudi št. okvirnega
sporazuma in št. naročilnice kupca za predmetno dobavo. Obvezna priloga računa je tudi kopija podpisane dobavnice s strani kupca in prodajalca.
V primeru zamude s plačilom pripadajo prodajalcu zakonite zamudne obresti.
KAKOVOST
7. člen
Prodajalec se zavezuje, da bo dobavljal orodje v skladu s tehničnim opisom v ponudbenem predračunu.
PREVZEM IN DOBAVA
8. člen
Prodajalec se obvezuje orodje dobavljati na lokacijo kupca, to je skladišče kupca- razloženo, od ponedeljka do petka med 07:00 in 15:00 uro. Naročila bodo sukcesivna, osnova so sprotna, pisna naročila po telefaksu ali elektronski pošti. Pisna potrditev dobave orodja je prodajalčeva dobavnica, katero podpišeta obe stranki tega sporazuma. Dobavnica se izda v dveh izvodih, original dobavnico prejme kupec, kopijo pa obdrži prodajalec. Na dobavnici mora biti poleg ostalih podatkov izpisana cena za posamezno postavko, ponujen popust, cena z upoštevanim popustom in št. naročila.
9. člen
Dobavni rok je največ (ne sme biti daljši od 3) delovne dni od prejema pisnega naročila. sklop 1: (ne sme biti daljši od 3) delovnih dni od prejema pisnega naročila,
sklop 2: (ne sme biti daljši od 3) delovnih dni prejema pisnega naročila, sklop 3: (ne sme biti daljši od 3) delovnih dni prejema pisnega naročila, sklop 4: ( ne sme biti daljši od 3) delovnih dni prejema pisnega naročila, sklop 5: ( ne sme biti daljši od 3) delovnih dni prejema pisnega naročila, sklop 6: ( ne sme biti daljši od 3) delovnih dni prejema pisnega naročila, sklop 7: ( ne sme biti daljši od 3) delovnih dni prejema pisnega naročila, sklop 8: ( ne sme biti daljši od 3) delovnih dni prejema pisnega naročila.
V primeru, da prodajalec ne dobavi orodja v dogovorjenem dobavnem roku, kupec lahko brez kakršnekoli odgovornosti orodje naroči pri drugem prodajalcu.
Prodajalec se s tem okvirnim sporazumom izrecno zavezuje, da bo v primeru navedenem v 2. odstavku tega člena, plačal razliko v ceni orodja, ki bo nabavljeno pri drugem prodajalcu.
Prodajalec mora pri dobavi upoštevati Pravila ravnanja na lokaciji LPP d.o.o., ki so sestavni del tega okvirnega sporazuma.
ZAVAROVANJE
10. člen
Prodajalec se obvezuje, da bo ob sklenitvi okvirnega sporazuma, kupcu predložil podpisano in žigosano bianko menico, z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, v višini :
• sklop št. 1: (10% ponudbene vrednosti sklopa) EUR brez DDV,
• sklop št. 2: (10% ponudbene vrednosti sklopa) EUR brez DDV,
• sklop št. 3: (10% ponudbene vrednosti sklopa) EUR brez DDV,
• sklop št. 4: (10% ponudbene vrednosti sklopa) EUR brez DDV,
• sklop št. 5: (10% ponudbene vrednosti sklopa) EUR brez DDV,
• sklop št. 6: (10% ponudbene vrednosti sklopa) EUR brez DDV,
• sklop št. 7: (10% ponudbene vrednosti sklopa) EUR brez DDV,
• sklop št. 8: (10% ponudbene vrednosti sklopa) EUR brez DDV.
Unovčljivost bianko menice mora biti brezpogojna, nepreklicna in plačljiva na prvi poziv brez protesta.
Kupec ima pravico unovčiti bianko menico za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma in odstopiti od okvirnega sporazuma, če ugotovi, da prodajalec ne izpolnjuje obveznosti, ki jih ima po določilih tega okvirnega sporazuma in jih ne začne izpolnjevati tudi po preteku roka, ki mu ga je določil kupec za izpolnitev obveznosti iz okvirnega sporazuma.
Bianko menica z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma mora veljati še najmanj deset (10) koledarskih dni po poteku veljavnosti okvirnega sporazuma.
Kupec bo v primeru ne uporabe bianko menice le-to vrnil prodajalcu v dvajsetih (20) koledarskih dneh po poteku veljavnosti okvirnega sporazuma.
V primeru, da kupec unovči bianko menico v manjši vrednosti od navedene v menični izjavi, se menična izjava znižuje za vsak po tej menici unovčeni znesek, prodajalec pa je dolžan kupcu bianko menico takoj nadomestiti z novo.
Unovčitev bianko menice izvajalca ne odvezuje njegovih preostalih obveznosti, ki jih ima po okvirnem sporazumu in njegove obveznosti za povrnitev škode kupcu, v znesku razlike med višino dejansko povzročene škode in zneskom iz unovčene bianko menice.
DENARNA KAZEN ZA ZAMUDO
11. člen
V primeru, da pride do zamude z dobavo, je dogovorjena denarna kazen v višini dveh odstotkov (2 %) od neizvršenih dobav za vsak dan zamude, vendar sme denarna kazen znašati največ dvajset odstotkov (20 %) vrednosti neizvršenih dobav (10 dni). Denarna kazen se ne zaračunava za blago, za katerega sta se kupec in prodajalec med trajanjem okvirnega sporazuma dodatno dogovorila.
Če zaradi zamude pri dobavah prodajalca denarna kazen preseže višino pet odstotkov (5%) vseh dobav, lahko kupec odstopi od okvirnega sporazuma in unovči menico za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.
12. člen
Kupec in prodajalec sta sporazumna, da se kazen iz prejšnjega člena tega okvirnega sporazuma v času veljavnosti tega okvirnega sporazuma obračunava kot kompenzacija medsebojnih terjatev – plačil med kupcem in prodajalcem.
13. člen
Za orodje, ki ni navedeno v predračunu št. z dne _, pa se kupec in prodajalec po tem okvirnem sporazumu vseeno dogovorita za dobavo takega orodja, kupec prodajalcu ne zaračunava denarne kazni.
REKLAMACIJE
14. člen
Reklamacije zaradi kakršnekoli neustreznosti dobavljenega orodja, bo kupec prodajalcu pisno sporočil takoj, ko neustreznost ugotovi.
Rok za rešitev reklamacije (za posamezni sklop) je (največ 3) delovne dni od prejema pisnega obvestila (preko faksa ali e-pošte) o reklamaciji.
V kolikor prodajalec ne upošteva navedenega roka, lahko kupec unovči bianko menico za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma.
PODIZVAJALCI
15. člen
(v primeru izvedbe predmeta okvirnega sporazuma s podizvajalci)
V primeru, da prodajalec nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, prodajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem v okvirnem sporazumu navedenim podizvajalcem.
Prodajalec, ki izvaja predmet okvirnega sporazuma z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi okvirnega sporazuma s kupcem ali med njegovim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora kupcu posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (prodajalcem), v petih (5) dneh od sklenitve tega okvirnega sporazuma (med kupcem in prodajalcem).
Kupec bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima prodajalčevo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje. Če pooblastila ali soglasja nima, bo prodajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih (5) dni od prejema poziva. Če prodajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasja kupcu ne predloži v tem roku, bo kupec Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 106.a člena ZJNVETPS-E.
Prodajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Prodajalec mora za podizvajalca, navedenega v tem členu, ob vsakem računu priložiti:
− račun podizvajalca za dobavljeno blago, potrjen s strani prodajalca, na podlagi katerega kupec izve- de nakazilo neposredno na račun podizvajalca ali
− podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na kupca, o tem, da je ta seznanjen s konkretnim, izstav- ljenim računom prodajalca oziroma, da pri dobavah, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizva- jalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa prodajalca, nima in ne bo imel do kupca nobenih zahtevkov.
V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, kupec do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.
Prodajalec v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:
NAZIV PODIZVAJALCA | |
POLNI NASLOV | |
MATIČNA ŠTEVILKA | |
DAVČNA ŠTEVILKA | |
TRANSAKCIJSKI RAČUN | |
PREDMET |
KOLIČINA | |
VREDNOST IZVEDENIH DEL | |
KRAJ IZVEDBE | |
ROK IZVEDBE | |
VRSTA DEL | |
Kupec bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo prodajalcu.
Če se po sklenitvi tega okvirnega sporazuma zamenja podizvajalec ali če prodajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora prodajalec kupcu v petih (5) dneh po spremembi predložiti:
− svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
− pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
− soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu in izpolnjene Priloge iz te razpisne dokumentacije s katerimi podizvajalci dokazujejo izpolnjevanje svoje sposobnosti.
Prodajalec se obvezuje, da bo pred zamenjavo podizvajalca predhodno pridobil soglasje kupca in da bo zamenjani (nov) podizvajalec izpolnjeval vse pogoje kupca v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni Prilogi 2 in izpolnil vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev. Roki plačil prodajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.
16. člen
(v primeru izvedbe predmeta okvirnega sporazuma brez podizvajalcev)
Prodajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi okvirnega sporazuma nima vključenih podizvajalcev za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma.
V primeru, da bo prodajalec, za izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma, naknadno vključil podizvajalca, mora upoštevati določila od sedmega (7.) do dvanajstega (12.) odstavka 74. člena ZJNVETPS-E oziroma določila iz 4. člena tega okvirnega sporazuma. Vključeni podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) in ostale zahteve kupca v zvezi s podizvajalci, ki so bili navedeni v razpisni dokumentaciji, na podlagi katere je bil sklenjen okvirni sporazum.
Prodajalec se v primeru naknadne vključitve podizvajalca za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma obvezuje, da bo uredil vse potrebno, da bo naknadno vključeni podizvajalec, v skladu z devetim (9.) odstavkom 74. člena ZJNVETPS-E, kupcu posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (prodajalcem), v petih (5) dneh od sklenitve takšne pogodbe.
Za vključitev podizvajalca za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma, mora prodajalec predhodno pridobiti pisno soglasje kupca in skleniti dodatek k okvirnemu sporazumu, katerega obvezna sestavina bodo naslednji podatki:
− vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec,
− podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
− predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.
Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJNVETPS-E obvezna.
17. člen
Prodajalec se obvezuje, da bo izvajal svoje obveznosti iz okvirnega sporazuma samo s prijavljenimi podizvajalci.
Vsaka sprememba podizvajalca pri izvedbi obveznosti iz okvirnega sporazuma, mora biti v skladu z devetim (9.) odstavkom 74. člena ZJNVETPS-E in z zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo mora predhodno potrditi kupec. V takem primeru se sklene dodatek k okvirnemu sporazumu.
Do zamenjave podizvajalca ali novega podizvajalca lahko pride zgolj v primeru obstoja bistveno spremenjenih okoliščin, ki jih prodajalec v času sklenitve okvirnega sporazuma ni mogel predvideti in ki so nastale že po sklenitvi okvirnega sporazuma in jih mora prodajalec kupcu predhodno dokazati.
SKRBNIK OKVIRNEGA SPORAZUMA
18. člen
Skrbnik okvirnega sporazuma:
• S strani kupca: Xxxxx Xxxxxxx; tel.: 000 000-000, e-mail: xxxxx.xxxxxxx@xxx.xx
• S strani prodajalca: ; tel.: , e-mail: .
ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA
19. člen
V primeru, da prodajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti, navedenih v sporazumu, ga bo kupec pisno opozoril. Če prodajalec ne upošteva pisnega opozorila kupca, lahko kupec unovči bianko menico za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma in odstopi od okvirnega sporazuma. O odstopu kupec pisno obvesti prodajalca.
KONČNE DOLOČBE
20. člen
Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta opravili vse aktivnosti, ki so potrebne za dobro izvršitev obveznosti in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.
Za urejanje razmerij, ki niso urejena z okvirnim sporazumom, se neposredno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.
21. člen
Morebitne spore iz okvirnega sporazuma, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
22. člen
Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da je v primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi naročila, na podlagi katerega je podpisan okvirni sporazum ali pri izvajanju okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun prodajalca, predstavniku ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, prodajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, okvirni sporazum ničen.
Kupec bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije RS ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
23. člen
Okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank okvirnega sporazuma, kar velja tudi v primeru organizacijsko-statusnih ter lastninskih sprememb.
Vse morebitne spremembe in dopolnitve okvirnega sporazuma se dogovorijo v obliki pisnih dodatkov k temu okvirnemu sporazumu in so veljavni le, v kolikor jih podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma.
24. člen
Okvirni sporazum se začne uporabljati dne , sklenjen pa je z dnem podpisa obeh strank okvirnega sporazuma in ko izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.
25. člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsak stranka okvirnega sporazuma po dva (2) izvoda.
Datum in kraj, | Datum in kraj, |
KUPEC: | PRODAJALEC: |
Javno podjetje | |
Ljubljanski potniški promet, d.o.o. | |
Direktor | |
Xxxxx Xxxxxx |
Prilogi:
- Ponudbeni predračun št. z dne ,
- Pravila ravnanja na lokaciji LPP d.o.o..
VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE OBVEZNOSTI IZ OKVIRNEGA
SPORAZUMA Priloga 6
Prodajalec:
V skladu z okvirnim sporazumom (naziv sporazuma, številka sporazuma, datum…), sklenjenim dne med kupcem: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana in prodajalcem , je prodajalec dolžan dobavljati ročno orodje, potrošni material in dele za to orodje v skupni vrednosti:
EUR brez DDV za (naziv sklopa), z
besedo: /100 evrov brez DDV, v roku, v količini in kvaliteti kot je opredeljeno v citiranem okvirnem sporazumu.
Na zahtevo kupca izročamo bianko menico za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini EUR brez DDV.
Na menici je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje:
……………………………………………………..…………………………………………………………………………
(ime in priimek) (lastnoročni podpis)
Na podlagi navedenega se nepreklicno obvezujemo, da bomo, ne oziraje se na veljavnost in pravne učinke uvodoma omenjenega okvirnega sporazuma in odpovedujoč se vsakršnim ugovorom, na podlagi uvodoma omenjenega okvirnega sporazuma, omogočili izplačilo za vse zneske do maksimalne višine EUR brez DDV, z besedo: /100 evrov brez DDV, proti predložitvi vašega pisnega zahtevka za plačilo in vaše potrditve, da (prodajalec) svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma ni izpolnil v skladu z določili okvirnega sporazuma.
NALOG ZA PLAČILO MENICE
Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo ………………. banko oziroma katerokoli drugo poslovno banko s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek EUR brez DDV.
Zavezujemo se, da proti tako izpolnjeni menici ne bomo vlagali nobenih ugovorov. Ta menična izjava velja še najmanj deset (10) koledarskih dni po prenehanju veljavnosti okvirnega sporazuma. Po poteku navedenega roka mora Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana vrniti neizpolnjeno menico. Kupec bo v primeru ne uporabe bianko menice le-to vrnil prodajalcu v dvajsetih (20) koledarskih dneh po prenehanju veljavnosti tega okvirnega sporazuma.
Datum: Izdajatelj menice:
(žig in podpis)
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE
OSEBE Priloga 7
(naziv pooblastitelja) pooblaščam Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 LJUBLJANA, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako LPP-97/13 – NAKUP ROČNEGA ORODJA, POTROŠNEGA MATERI- ALA IN DELOV ZA TO ORODJE, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.
Podatki o pravni osebi:
Polno ime podjetja: Sedež podjetja:
Občina sedeža podjetja: Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
Matična številka podjetja:
(kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
Navodilo: Obrazec izpolnijo VSI ponudniki in prijavljeni podizvajalci.
PRIDOBITEV PODATKOV O IZPOLNJEVANJU DAVČNIH OBVEZNOSTI KANDIDATA ALI PONUDNIKA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA
Priloga 8
Za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. LPP-97/13 – NAKUP ROČNEGA ORODJA, POTROŠNEGA MATERIALA IN DELOV ZA TO ORODJE, bo naročnik v skladu s 4.
odstavkom 42. člena Zakona o javnem naročanju, pri davčnem organu na podlagi tretjega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 UPB4 (Uradni list RS, št. 13/11), vložil vlogo za posredovanje podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali ponudnika, in sicer o višini:
− zapadlih neplačanih davčnih obveznosti;
− davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je odložen začetek davčne izvršbe oziroma je začeta davčna izvršba zadržana;
− davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo davka oziroma še ni potekel rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti.
Podatki o pravni osebi:
Polno ime podjetja:
Sedež podjetja:
Občina sedeža podjetja: Davčni urad:
Davčna številka podjetja (ID številka za DDV):
(kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe ponudnika) |
Navodilo: Obrazec izpolnijo VSI ponudniki in prijavljeni podizvajalci.
I Z J A V A
O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA
Priloga 9
Podatki o pravni osebi (ponudniku):
Polno ime podjetja: Sedež podjetja: Občina sedeža podjetja: Številka vpisa v sodni register (št. vložka): Matična številka podjetja: ID ZA DDV::
V zvezi z javnim naročilom posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:
Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
…. |
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:
Št. | Ime in priimek | Xxxxxx stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
… |
IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:
Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
…. |
Izjavljamo, da smo kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedli:
− vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 25% poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju pravne osebe, ozi- roma je udeležena v kapitalu pravne osebe z več kakor 25% deležem, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
− vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslo- vodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.
S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.
S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.
Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.
(Kraj in datum) Žig (Naziv in podpis zakonitega zastopnika ponudnika)
Opomba: Izpolnjena izjava mora biti priložena tudi za posamezne člane v primeru skupne ponudbe in za v ponudbi navedene podizvajalce.
IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA Priloga 9/1
Ime in priimek |
EMŠO |
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2; v nadaljevanju: KZ- 1):
• sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omeje- vanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti
(230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kup- cev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informa- cijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finanč- nih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240.
člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ- 1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vredno- stnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ- 1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev
(249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje pod- kupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito
posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodel- sko združevanje (294. člen KZ-1).
Žig
(Kraj in datum) (Podpis zakonitega zastopnika)
Opomba: Obrazec izpolnijo zakoniti zastopniki ponudnika, zakoniti zastopniki ponudnika – partnerja in zakoniti zastopniki prijavljenega podizvajalca.
Priloga 9/2
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE
Spodaj podpisani (ime in priimek) pooblaščam Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 LJUBLJANA, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogo- jev v postopku oddaje javnega naročila z oznako LPP-15/13 – NAKUP OSEBNE VAROVALNE OPREME, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.
Moji osebni podatki so naslednji:
EMŠO:
DATUM ROJSTVA:
KRAJ ROJSTVA:
OBČINA ROJSTVA:
DRŽAVA ROJSTVA:
NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:
− (ulica in hišna številka)
− (poštna številka in pošta) _
DRŽAVLJANSTVO:
MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:
(kraj, datum) | (Podpis pooblastitelja/zakonitega zastopnika) |