ZA
RAZPISNA DOKUMENTACIJA ŠT. MAP2021/0379
ZA
NAKUP OPREME ZA ZAZNAVO ANOMALIJ MREŽNEGA PROMETA
SAD (SCADA Anomaly Detection)
NAVODILO PRIJAVITELJU ZA IZDELAVO PRIJAVE
1. Javno naročilo za izbiro izvajalca po postopku s pogajanji z objavo za nakup opreme za zaznavo anomalij mrežnega prometa SAD (SCADA Anomaly Detection).
Javno naročilo se izvaja v skladu z določili:
- Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur.l. RS 91/15 in 14/18, 69/00-xxx.XX, ULEU 279/19, ULRS 49/20-ZIUZEOP, 80/20-ZIUOOPE, 152/20-ZZUOOP, 175/20-ZIUOPDVE, 15/21-ZDUOP) in
podzakonskih aktov,
- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur.l. RS, št. 43/11, 60/11- ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1I, št. 60/17, 72/19),
- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, 158/20),
- Zakonu o tajnih podatkih (ZTP, Ur. l. RS, št. 50/06, 9/10, 60/11 in 8/20),
- drugih zakonov, podzakonskih predpisov in mednarodnih aktov, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
2. Prijavitelj mora prijavo izdelati v slovenskem jeziku oz. v prevodu v slovenski jezik, ki ga mora opraviti sodni tolmač. Tehnično dokumentacijo, certifikate in prospektni material lahko prijavitelj predloži v angleškem jeziku.
Prijavitelj, ki odda elektronsko prijavo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti podani v prijavi resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru prijavitelj naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.
3. Xxxxxxxx s pogajanji z objavo bo naročnik izvedel v dveh fazah:
3.1. V prvi fazi bo naročnik ugotavljal sposobnost prijaviteljev na podlagi pogojev iz 4. točke in dokumentov, ki so navedeni v 5. točki tega navodila. Usposobljeni prijavitelji se bodo v skladu s točko 7. tega navodila uvrstili v drugo fazo.
3.2. V drugi fazi bo naročnik kandidatom izročil DZR in drugo morebitno potrebno dokumentacijo in jih pozval k oddaji ponudb. Naročnik se bo s kandidati pogajal o višini ponudbene cene.
3.3. V nadaljevanju se uporabljajo sledeči izrazi:
- Prijavitelj: vsak gospodarski subjekt, ki odda prijavo za sodelovanje v prvi fazi postopka:
- Kandidat: prijavitelj, ki mu je na podlagi pogojev in kriterijev iz te razpisne dokumentacije priznana sposobnost za vključitev v drugo fazo;
- Ponudnik: kandidat, ki v drugi fazi xxxx xxxxxxx,
- Izvajalec: ponudnik s katerim je po končanem postopku sklenjena pogodba.
4. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI ZA VKLJUČITEV V DRUGO FAZO SO:
4.1 Prijavitelj mora predložiti najmanj tri reference za uspešno zaključene projekte integracije orodja za zaznavo anomalij mrežnega prometa za podjetja v elektro gospodarski panogi, na območju EU (stanje članic 01.01.2021), Švice, Islandije, Norveške in Velike Britanije.
Referenca mora biti podana na priloženem obrazcu: Obrazec R-1 »Reference projektov izvajalca« (ali vsebovana v izjavi proizvajalca, ki mora vsebovati vse podatke kot obrazec R- 1). Za vsako posamezno referenco se izpolni en obrazec. Navesti je potrebno kontaktne podatke referenčnega naročnika.
Referenca ne sme biti starejša od 5 let šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost podatkov.
4.2 Prijavitelj mora predložiti dokazila za vsaj 3 (tri) strokovnjake, ki imajo izkušnje na področju integracije orodja za zaznavo anomalij mrežnega prometa za podjetja v elektro gospodarski panogi, na območju EU (stanje članic 01.01.2021), Švice, Islandije, Norveške in Velike Britanije. Upoštevani bodo le strokovnjaki z najmanj dvema letoma izkušenj. Prijavitelj navedeno dokazuje s seznamom strokovnjakov in priloženimi CV.
4.3 Prijavitelj mora imenovati projektnega vodjo, ki mora imeti vsaj 5 (let) delovnih izkušenj z vodenjem podobnih projektov, kar dokazuje s priložitvijo ustreznega CV.
4.4 POGOJI, KI JIH BODO MORALI KANDIDATI IZPOLNJEVATI V DRUGI FAZI:
4.5 Osnovni pogoji:
- Izpolnjevanje vseh pogojev iz tehničnega dela razpisne dokumentacije (izročeno kandidatom v drugi fazi).
- Prijavitelj bo moral navesti vse, ki bodo z njegove strani sodelovali na projektu in jih vnesti v tabelo referenc strokovnjakov (obrazec priložen).
4.6 Rok za izvedbo sistema tj. nakup opreme za zaznavo anomalij mrežnega prometa SAD (SCADA Anomaly Detection) in pričetek uporabe je 6 mesecev od podpisa pogodbe.
Obdobje vzdrževanja sistema bo trajalo 36 mesecev od zapisniško potrjenega prevzema pogodbenih del.
4.7 Garancijska doba:
Garancijska doba za izvedbo sistema je 36 mesecev od prevzema sistema.
4.8 Detaljnji tehnični razpisni pogoji:
Detajlni tehnični razpisni pogoji (PRILOGA 4 k pogodbi) bodo izročeni le kandidatom, ki se bodo uvrstili v drugo fazo postopka. Del tehnične dokumentacije je skladno s predpisi, ki urejajo tajne podatke, tajni podatek, označen s stopnjo tajnosti »INTERNO«, in se nahaja pri naročniku. Prevzem podrobnih tehničnih razpisnih pogojev in specifikacij bo organiziran na lokaciji naročnika ELES d.o.o. Kandidati bodo obveščeni o datumu in lokaciji prevzema dokumentacije po pravnomočnosti obvestila o priznanju sposobnosti.
Kot pogoj za prevzem Tehničnih razpisnih pogojev (PRILOGA 4 k pogodbi) mora pooblaščeni predstavnik kvalificiranega kandidata predložiti:
- veljavno varnostno dovoljenje organizacije, izdano s strani Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za obrambo ali Slovenske obveščevalno-varnostne agencije na podlagi Zakona o tajnih podatkih (ZTP),
- fizična oseba, ki bo prevzela dokumentacijo, mora imeti veljavno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov oziroma opravljeno osnovno usposabljanje s področja tajnih podatkov (predložiti potrdilo o opravljenem usposabljanju in pisno izjavo o seznanitvi z ZTP in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi – priloga 6 pogodbe)
- pisno pooblastilo za prevzem tehničnih razpisnih pogojev.
V skladu z ZTP je vsak, ki mu je bil zaupan tajni podatek, ali ki se je seznanil z vsebino tajnega podatka, odgovoren za njegovo varovanje in ohranitev tajnosti.
Dostop do tehničnih razpisnih pogojev, ki je označen s stopnjo tajnosti INTERNO, je dovoljen izključno osebam, ki izpolnjujejo pogoje ZTP (potrdilo oz. osnovno usposabljanje in izjava).
V primeru, da bo kandidat/ponudnik nastopal v JN skupaj z drugimi izvajalci (podizvajalec/sopogodbenik), mora zahtevam ZTP zadostiti tudi slednji (varnostno dovoljenje organizacije, dostop do tajnih podatkov, osnovno usposabljanje, izjava).
4.9 Ostali pogoji v drugi fazi:
- Kandidat/ponudnik mora v ponudbi predložiti s cenami izpolnjen ponudbeni predračun. Cene na enoto morajo biti na dve decimalni mesti natančne in ne smejo biti negativne. Izpolnjene morajo biti vse postavke – v kolikor katera postavka ne bo izpolnjena, se bo upoštevalo, da je vrednost postavke 0,00 EUR in je izvajalec dolžan postavko izvesti v celoti brezplačno. Kandidat/ponudnik razen vnosa cen ne sme spreminjati vsebine, oblike ali lastnosti drugih celic. V primeru ugotovitve, da je kandidat/ponudnik sam spreminjal popise, bo izključen iz sodelovanja v postopku javnega naročanja.
- Končna cena opreme in storitev ponujenih v drugi fazi postopka je fiksna do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.
- Rok plačila je 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa.
- Najvišja dopustna skupna ponudbena vrednost je zamejena in znaša 800.000,00 EUR brez DDV. V kolikor bo ponudnikova skupna ponudbena vrednost višja od zamejene, bo naročnik ponudnikovo ponudbo zavrnil kot nedopustno.
5. Prijavitelj mora v svoji prijavi (v prvi fazi) predložiti še naslednje dokumente, ki so pogoj za vključitev v drugo fazo:
5.1 Izpolnjen obrazec »Prijava«.
5.2 Izpolnjeno in podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev – datum izjave ne sme biti starejši od štirih mesecev (obrazec izjave priložen).
5.3 Izpolnjen ESPD obrazec v skladu z 79. členom ZJN-3 s strani prijavitelja, soprijavitelja in podizvajalca.
Prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »ESPD-ponudnik« naloži elektronsko podpisan ESPD v .xml obliki ali nepodpisan ESPD v .xml obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.
V razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« pa pripne podpisan ESPD obrazec v .pdf obliki, ali v elektronski obliki podpisan .xml za ostale sodelujoče v prijavi/ponudbi (soprijavitelj/soponudnik, podizvajalec).
5.4 V primeru, da prijavitelj ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti izpisek iz sodnega registra ali potrdilo pristojnega organa, iz katerega bo razvidna dejavnost in osebe iz
1. stavka 1. odstavka 75. člena ZJN-3.
5.5 Prijavitelji, soprijavitelji in podizvajalci morajo imeti poravnane obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z drugim odstavkom 75. člena ZJN-3, kar naročnik preveri pri pristojnem finančnem organu. V primeru, da prijavitelj/soprijavitelj/podizvajalec ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti potrdilo pristojnega organa, da izpolnjuje pogoj iz prejšnjega stavka. Potrdila iz prejšnjega stavka lahko predložijo tudi subjekti, ki so državljani RS oz. imajo sedež v RS.
5.6 Izpolnjeno soglasje (1) – datum soglasja ne sme biti starejši od štirih mesecev (obrazec soglasja priložen). V primeru, da prijavitelj ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora namesto soglasja priložiti potrdilo pristojnega organa, da zoper njega ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja, in potrdilo, da (kot pravna oseba, če to je) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-
3. Potrdili ne smeta biti starejši od štirih mesecev. Namesto soglasja lahko potrdila priložijo tudi subjekti, ki so državljani RS oz. imajo sedež v RS.
5.7 Soglasje (2) dano s strani vodilne osebe, ki je pristojna za zastopanje prijavitelja - datum soglasja ne sme biti starejši od štirih mesecev (obrazec soglasja priložen, v primeru da gre za pravno osebo izpolniti obrazec Soglasje 1). V primeru, da ta oseba ni državljan RS, mora prijavitelj namesto soglasja zanj priložiti potrdilo pristojnega organa, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Potrdilo ne sme biti starejše od štirih mesecev. Namesto soglasja lahko potrdila priložijo tudi subjekti, ki so državljani RS oz. imajo sedež v RS. Navedena vodilna oseba je dolžna podati izjavo, da tudi za ostale vodilne osebe prijavitelja velja izpolnjevanje predhodno navedenih zahtev (obrazec izjava priložen).
5.8 V primeru, da prijavitelj zagotavlja kapacitete v obliki poslovnega sodelovanja s podizvajalci, mora naročniku predložiti pogodbo s podizvajalci, v kateri mora biti razvidna vrsta del, ki jih bo opravljal posamezen podizvajalec (predmet del), ter tudi za podizvajalce dokumente iz točk 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7. in v primeru zahteve po neposrednih plačilih tudi izpolnjeno asignacijo.
5.9 V primeru skupne prijave morajo vsi soprijavitelji predložiti dokumente iz točk 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7. Soprijavitelji morajo predložiti tudi pogodbo, s katero so dogovorjeni za skupno izvedbo posla. Naročniku odgovarjajo soprijavitelji/soponudniki solidarno, ne glede na njihov
medsebojni dogovor, prav tako so soprijavitelji vsi podpisniki pogodbe v primeru sklenitve posla.
6. Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.
V kolikor bo naročnik v postopku javnega naročanja ugotovil, da je posamezni prijavitelj/ponudnik v prijavi/ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, bo takšnega prijavitelja/ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka javnega naročanja.
Naročnik si pridržuje pravico, da v času veljavnosti pogodbe v katerikoli fazi preveri izpolnjevanje pogojev iz točk 4. in 5. Navodil prijavitelju za izdelavo prijave.
7. Protokol za uvrstitev med usposobljene kandidate:
Po izvedeni evalvaciji prijav kandidatov bo naročnik izdal odločitev o priznanju sposobnosti, ki bo objavljena na Portalu JN. Sposobnost bo priznana vsem kandidatom, ki bodo izpolnjevali pogoje.
Po pravnomočnosti odločitve o priznanju sposobnosti bo naročnik izbrane kandidate obvestil o roku za pričetek druge faze postopka. V drugo fazo se bodo uvrstili vsi kandidati, ki jim bo priznana sposobnost.
Potek druge faze je opisan v prilogi 2. faza tega navodila (2. Faza: postopka).
8. Prijavitelj lahko zahteva dodatna pojasnila in informacije o razpisni dokumentaciji preko Portala javnih naročil. Naročnik preko Portala javnih naročil posreduje dodatna pojasnila za prvo fazo, vezana na razpisno dokumentacijo, najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo prijave, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.
Kandidat/ponudnik lahko pošlje zahtevo za dodatna pojasnila in informacije, ki se nanašajo na tehnične razpisne pogoje, v zaprti, neprosojni ovojnici (označeno s stopnjo tajnosti INTERNO) z oznako »VPRAŠANJA - MAP2021/0379 – Nakup opreme za zaznavo anomalij mrežnega prometa SAD (SCADA Anomaly Detection) NE ODPIRAJ«, priporočeno po pošti ali dostavi osebno v vložišče (glavna pisarna - pritličje) ELES, d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, do vključno datuma in ure roka za sprejemanje prijaviteljevih/ponudnikovih vprašanj, objavljeno na Portalu javnih naročil. Vprašanja oz. zahteve, ki bodo posredovane po roku za postavljanje vprašanj, se ne bodo upoštevale. Obratovalni čas vložišča je vsak delovnik med 8. in 13. uro. Naročnik bo odgovoril pisno priporočeno po pošti najkasneje 6 dni pred potekom roka, ki je določen za predložitev prijav/ponudb.
V primeru podatkov, označenih s stopnjo tajnosti, naročnik ne bo odgovarjal v prvi fazi javnega razpisa, v primeru podatkov, ki niso označeni s stopnjo tajnosti pa bo naročnik odgovore objavil na Portalu javnih naročil. V drugi fazi javnega razpisa bo na morebitna vprašanja z oznako tajnosti interno odgovoril priporočeno po pošti.
9. Prijavitelji morajo prijave predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx, v skladu s točko 3 dokumenta Navodilo za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx.
Prijavitelj se mora v skladu z Navodili za uporabo e-JN, pred oddajo prijave, registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx,. Če je prijavitelj že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Uporabnik prijavitelja, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje prijav, prijavo odda s klikom na gumb “Oddaj”. Informacijski sistem e-JN ob oddaji prijav zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje prijave. Uporabnik z dejanjem oddaje prijave izkaže in izjavi voljo v imenu prijavitelja oddati zavezujočo prijavo (18. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo prijave je le-ta
zavezujoča za čas, naveden v prijavi, razen če jo uporabnik prijavitelja umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo prijav.
Odgovornost prijavitelja je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo prijave.
Sistem e-JN omogoča naložitev datotek v velikosti posameznega dokumenta do 200 MB in v skupni velikosti vseh dokumentov največ 300 MB.
Naročnik prosi prijavitelje, da pri poimenovanju datotek, ki jih bodo naložili preko sistema e-JN, ne uporabljajo znakov č, š, ž, /, \, :, ?, <, >, *, " zaradi težav pri prenosu datotek k naročniku.
10. Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx najkasneje do (datum in ura odpiranja objavljena na portalu javnih naročil). Za oddano se šteje prijava, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Prijavitelje naprošamo, da vse dokumente naložene v razdelek »Druge priloge« združijo v en dokument oziroma čim manj posamičnih dokumentov.
Prijavitelj lahko do roka za oddajo prijav svojo prijavo umakne ali spremeni. Če prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN svojo prijavo umakne, se šteje, da prijava ni bila oddana in jo naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če prijavitelj svojo prijavo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana prijava.
Po preteku roka za predložitev prijav prijave ne bo več mogoče oddati.
11. Odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN (datum in ura odpiranja objavljena na portalu javnih naročil) na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx. Odpiranje ne bo javno. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za odpiranje prijav, prikaže podatke o prijavitelju, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do dokumenta v pdf obliki, ki ga prijavitelj naloži v sistem e-JN. Prijave se bodo odprle samo naročniku.
Prijavitelje opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji prijav.
12. Ponudbene cene (2. faza postopka) v ponudbi morajo biti izražene v EUR brez DDV. Ponudbena cena mora biti specificirana po elementih, ki jih predvideva priloženi osnutek ponudbenega predračuna. Iz specifikacije morajo biti razvidne vse postavke, ki jih cena zajema.
13. Pri ocenjevanju ponudb (2. faza postopka) bo upoštevano merilo, ki je opisano v prilogi 2. faza
tega postopka.
14. Izbrani ponudnik mora še pred podpisom pogodbe predložiti naročniku v celoti izpolnjen in podpisan obrazec »IZJAVA« (6. odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije). V primeru ugotovitve, da je izbrani ponudnik predložil lažno izjavo oz. neresnične podatke o navedenih dejstvih v tej izjavi, je pogodba nična.
15. Izbrani ponudnik mora račun izstaviti v elektronski obliki, v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani naročnika. E-račun mora biti skladen s standardom eSLOG oz. z evropskim standardom za izdajanje e-računov.
Na izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe, v nasprotnem primeru bo račun zavrnjen.
16. Izbrani ponudnik mora v desetih dneh po podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene cene skupaj z DDV.
Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini njegove vrednosti, če izbrani ponudnik pogodbene obveznosti ne izpolni v dogovorjeni kvaliteti ali količini ali rokih. Zavarovanje mora biti veljavno najmanj še 45 dni po poteku roka izvedbe. V primeru podaljšanja roka izvedbe, se podaljša tudi veljavnost instrumenta zavarovanja.
17. Izbrani ponudnik mora ob primopredaji izročiti naročniku zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene cene skupaj z DDV za celoten čas trajanja garancijskega roka kot jamstvo za odstranitev napak.
Rok veljavnosti zavarovanja je vsaj še za 30 dni daljši kot je garancijski rok za brezhibno izvedena pogodbena dela. Brez predloženega zavarovanja primopredaja ni opravljena.
Unovčenje instrumenta zavarovanja izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.
Zavarovanje pokriva primere, če ponudnik (izvajalec) v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku ne izvrši svojih obveznosti. Enako velja za primere, ko ponudnik v svoji ponudbi podaja zavajajoče podatke.
18. Vsa zavarovanja morajo biti po vsebini identična vzorčnim obrazcem, priloženim k razpisni dokumentaciji. Bančna garancija mora biti izdana v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv Mednarodne trgovinske zbornice (EPGP 758). Izdajatelj zavarovanja (bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja) mora imeti sedež v Republiki Sloveniji.
19. Prijava/Ponudba mora biti veljavna 150 dni od datuma, določenega za dostavo prijave/ponudbe. Roki se računajo skladno z 62. členom Obligacijskega zakonika.
Naročnik bo upošteval prijave/ponudbe za celoten obseg javnega naročila in v skladu s pogoji iz tega razpisa. Delne in variantne prijave/ponudbe ne bodo upoštevane.
20. V postopku ne more sodelovati družba oziroma podjetje, katerega družbenik, večinski delničar, poslovodja ali član uprave je delavec naročnika ali njegov ožji družinski član. V postopku tudi ne smejo sodelovati subjekti, navedeni v sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena citiranega zakona.
21. Naročnik pred oddajo naročila preveri obstoj in vsebino podatkov najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. V primeru, da se izkažejo podatki ali navedbe za neresnične oz. da so se v času od oddaje ponudbe spremenili, tako da ponudnik ne izpolnjuje več pogojev iz te razpisne dokumentacije, ima naročnik pravico izločiti ponudnika iz postopka in nadaljevati izbiro z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
22. Naročnik si pridržuje pravico izločiti prijavitelja/ponudnika, ki mu lahko z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.
23. Naročnik bo odločitev o priznanju sposobnosti (prva faza) in odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika (druga faza) objavil v skladu z zakonodajo.
24. Izbrani ponudnik mora po poteku obdobja mirovanja pristopiti k podpisu pogodbe. Naročnik poleg lastnoročnega podpisa pogodbe omogoča tudi elektronski podpis. Način podpisa pogodbe ponudnik označi že v obrazcu Ponudba. Če se izbrani ponudnik odloči za elektronski podpis, mora pogodbo podpisati s kvalificiranim elektronskim podpisom. V ta namen mora pravočasno razpolagati s kvalificiranim digitalnim potrdilom, skladnim z Uredbo eIDAS. Vročanje in podpisovanje pogodbe bo v tem primeru potekalo elektronsko, preko varnega elektronskega predala.
25. Naročnik zavrne prijavo/ponudbo, če je prijavitelj/ponudnik, ki jo je predložil, dal oz. ponudil sedanjemu ali bivšemu delavcu naročnika, ki sodeluje v razpisnem postopku, darilo v obliki gotovine ali kakršnikoli brezgotovinski obliki, ponudbo za zaposlitev ali kakršnokoli stvar ali uslugo, katere vrednost se da izraziti v denarju, kot poskus vplivanja na dejanje ali odločitev ali na nadaljnji postopek naročila.
26. Prijavitelj/ponudnik ima ves čas postopka oddaje javnega naročila pravico vložiti zahtevo za revizijo, če meni, da se postopek ne izvaja v skladu s predpisi o javnem naročanju. Vlagatelj zahtevka mora ob vložitvi zahteve za revizijo plačati ustrezno takso v skladu z 71. čl. ZPVPJN.
27. Prijavitelj/ponudnik naj označi dele ponudbe, ki jih šteje kot poslovno skrivnost v skladu z ZPosS. Ne glede na označbe so javni tisti podatki, kot to določa 35. člen ZJN-3.
Prijavitelj/ponudnik naj svoji prijavi/ponudbi za potrebe morebitnega vpogleda priloži tudi dokument v pdf obliki, ki vsebuje celotno prijavo/ponudbo z ustrezno prekritimi vsemi podatki, ki jih prijavitelj/ponudnik šteje za poslovno skrivnost, za osebni ali tajni podatek.
V nasprotnem primeru bo naročnik omogočil vpogled v celotno prijavo/ponudbo.
OBRAZEC R-1
Reference projektov izvajalca
Končni uporabnik:
naziv | |
naslov |
Proizvajalec:
naziv | |
naslov |
Implementirana so bila orodja za zaznavo anomalij mrežnega prometa na območju Evropske unije (stanje članic 1.1.2021), Švice, Islandije, Norveške in Velike Britanije.
Projekt je bil uspešno zaključen, prevzet in dan v uporabo.
naslov projekta – objekta | |
številka pogodbe: | |
leto zaključka izvedbe del: | |
vrsta opravljenih del: | |
kontaktna oseba referenčnega naročnika: - ime in priimek: - telefonska št.: - e-mail: |
V/Na _, dne _ _
Proizvajalec/Ponudnik:
(naziv)
(žig in podpis odgovorne osebe)
S O G L A S J E (1)
Pravna oseba ………………………………………………………………… dovoljujem naročniku ELES, d.o.o., da pri Ministrstvu za pravosodje pridobi potrdilo, da kot pravna oseba nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.
Datum:
Prijavitelj/zakoniti zastopnik: …………………………
POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB PODATKI O PRAVNI OSEBI:
Polno ime podjetja: ……………………………………………………………
Sedež podjetja: …………………………………………………………………
Občina sedeža podjetja: ………………………………………………………
Številka vpisa v sodni register(št. Vložka): …………………………………
Matična številka podjetja: ………………………………………………………
Potrdilo se izdaja zaradi sodelovanja pri javnem razpisu:
Nakup opreme za zaznavo anomalij mrežnega prometa SAD (SCADA Anomaly Detection).
S O G L A S J E (2)
Spodaj podpisani ……………………………………………………………, dovoljujem naročniku ELES, d.o.o., da pri Ministrstvu za pravosodje pridobi potrdilo, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.
Datum:
Podpis: …………………………
POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB
Moji osebni podatki so naslednji:
EMŠO: …………………………………………………………………….
IME IN PRIIMEK: …………………………………………………………
DATUM ROJSTVA: ………………………………………………………
KRAJ ROJSTVA: ………………………………………………………….
OBČINA ROJSTVA: ……………………………………………………..
DRŽAVA ROJSTVA: ……………………………………………………..
NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:
ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA: ………………………………………….
POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA: ………………………………………
DRŽAVLJANSTVO: …………………………………………………….
MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL :……………………………
Potrdilo potrebujem zaradi sodelovanja pri javnem razpisu:
Nakup opreme za zaznavo anomalij mrežnega prometa SAD (SCADA Anomaly Detection).
Izjava
vodilne osebe, ki je pristojna za zastopanje prijavitelja/soprijavitelja/podizvajalca:
Prijavitelj/soprijavitelj/podizvajalec (Naziv in naslov): …………………………...……………………………..
……………………………………………………………………………………………………….………………
Zakoniti zastopnik (Ime, priimek in naslov): ……………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
izjavljam, da prijaviteljevim/soprijaviteljevim/podizvajalčevim osebam iz prvega odstavka 75. člena ZJN- 3 niso bile izrečene pravnomočne sodbe, ki imajo elemente kaznivih dejanj iz istega odstavka istega člena.
Datum: …………………….
zakoniti zastopnik: ………..…………
Izjava o izpolnjevanju pogojev prijavitelja
Prijavitelj:
Predmet naročila: Nakup opreme za zaznavo anomalij mrežnega prometa SAD (SCADA
Anomaly Detection).
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
1. nam zakon, drug predpis ali odločba kateregakoli organa, ne prepoveduje skleniti pogodbe, ki je predmet tega javnega naročila;
2. izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje, ugled ter zaposlene in bomo sposobni izvesti predmet naročila;
3. nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
4. izpolnjujemo vse z zakonodajo določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
5. ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bomo imeli z realizacijo naročila;
6. imamo poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
7. nimamo blokiranih transakcijskih računov;
8. ne obstajajo razlogi za izključitev gospodarskega subjekta iz 1.,2 in 4.b odstavka 75. člena ZJN-3 in točke A (razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami) obrazca ESPD;
9. Soglašamo, da ELES, d.o.o. lahko pridobi podatke za preveritev ponudbe v enotnem informacijskem sistem eDosje;
10. zoper nas ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja;
11. smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za predmet javnega naročila (zahteve, pogoji, merila, vsebina obrazcev, vsebina pogodbe itd.) in jih v celoti sprejemamo;
12. potrjujemo, da so delavci, ki bodo izvajali dela v okviru tega javnega naročila seznanjeni s politiko ravnanja z okoljem in politiko sistema varnosti in zdravja pri delu družbe ELES, objavljeno na internetu in primerno usposobljeni za izpolnjevanje morebitnih dodatnih okoljskih zahtev iz razpisa;
13. izjavljamo, da smo v ponudbi navedli vse podizvajalce, s katerimi nameravamo izvesti posel, in da so podatki verodostojni. V primeru sprememb bomo o le-teh obvestili naročnika najkasneje v petih dneh po spremembi.
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil oziroma dokumentov, brez dodatnih stroškov za naročnika.
Datum:
Prijavitelj:
Izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalca
Podizvajalec:
Predmet naročila: Nakup opreme za zaznavo anomalij mrežnega prometa SAD (SCADA
Anomaly Detection).
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
1. nam zakon, drug predpis ali odločba kateregakoli organa, ne prepoveduje skleniti pogodbe, ki je predmet tega javnega naročila;
2. izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje, ugled ter zaposlene in bomo sposobni izvesti predmet naročila;
3. nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
4. izpolnjujemo vse z zakonodajo določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
5. ne obstajajo razlogi za izključitev gospodarskega subjekta iz 1. , 2. in 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in točke A (razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami) obrazca ESPD;
6. Soglašamo, da ELES, d.o.o. lahko pridobi podatke za preveritev ponudbe v enotnem informacijskem sistem eDosje;
7. nimamo blokiranih transakcijskih računov;
8. zoper nas ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja;
9. smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za predmet javnega naročila (zahteve, pogoji, merila, vsebina obrazcev, vsebina pogodbe itd.) in jih v celoti sprejemamo;
10. potrjujemo, da so delavci, ki bodo izvajali dela v okviru tega javnega naročila seznanjeni s politiko ravnanja z okoljem in politiko sistema varnosti in zdravja pri delu družbe ELES, objavljeno na internetu in primerno usposobljeni za izpolnjevanje morebitnih dodatnih okoljskih zahtev iz razpisa;
11. zahtevamo neposredno plačilo za naš del posla v okviru predmetnega javnega naročila v skladu s 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 (obvezno obkrožite):
DA NE
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil oziroma dokumentov, brez dodatnih stroškov za naročnika.
Datum:
Podizvajalec:
Na podlagi 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, ULRS 69/11
– UPB2, 158/20)
IZJAVA
Prijavitelj/ponudnik:
_
(ime družbe, sedež in matična številka)
Izjavljamo, da so na dan podpisa te izjave naši družbeniki, delničarji, tihi družbeniki ter gospodarski subjekti za katere se po zakonu o gospodarskih družbah šteje, da so povezane osebe z nami:
_
_
_
_
_
* (Za fizične osebe je potrebno navesti: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva, za pravne osebe: ime družbe, sedež, matično številko in delež lastništva.)
Kraj in datum: Zakoniti zastopnik prijavitelja/ponudnika:
……………………………… …………………………………
P R I J A V A
št. prijave ……….…… z dne ……………
Obrazec prijava I. del
PODATKI O PRIJAVITELJU / SOPRIJAVITELJU:
1. Naziv (ime) prijavitelja/soprijavitelja: …………………………………………………
2. Naslov prijavitelja/soprijavitelja: …………………………………………………
3. Matična številka …………………………………………………
4. Številka vložka vpisa in pristojno sodišče: ....................................................................
5. Odgovorna oseba prijavitelja/soprijavitelja: …………………………………………………
(podpisnik pogodbe)
- funkcija: …………………………………………………
6. Kontaktni podatki prijavitelja/soprijavitelja: …………………………………………………
- kontaktna oseba: …………………………………………………
- telefon: …………………………………………………
- e-pošta: …………………………………………………
(Navesti enak e-naslov kot je sistemu e-JN)
7. Pogodbeni predstavnik:
- ime in priimek: …………………………………………………
- telefon: …………………………………………………
- e-pošta: …………………………………………………
8. Proizvajalec opreme: …………………………………………………
9. Javljanje okvar ali napak v garancijski dobi:
- Xxxxxx: …………………………………………………
- telefon: …………………………………………………
- e-pošta: …………………………………………………
10. Identifikacijska številka za DDV: …………………………………………………
11. TRR prijavitelja/soprijavitelja: …………………………………………………
12. Korespondenčna banka: …………………………………………………
13. Prijavitelja/soprijavitelj je davčni zavezanec (obkroži): DA NE
14. Xxx je prijavitelja/soprijavitelja MSP, kot opredeljuje
Priporočilo komisije 2003/361/ES (obkroži): DA NE
15. Pogodba bo podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom: DA NE Elektronski naslov VEP za vročanje pogodbe: ………………………………………………
Prijavitelj (naziv
prijavitelja) se prijavljamo na oddajo javnega naročila za nakup opreme za zaznavo anomalij mrežnega prometa SAD (SCADA Anomaly Detection).
Izjavljamo, da so vse navedbe v prijavi in priloženi dokumenti točni. Veljavnost prijave je skladno z razpisom 150 dni od datuma določenega za dostavo prijave.
Prijavitelj mora za vsakega vključenega soprijavitelja izpolniti obrazec prijava I. del.
V primeru vključenih podizvajalcev pa mora prijavitelj izpolniti obrazec prijava II. del za vsakega podizvajalca. Izpolnjeni morajo biti vsi podatki, ki so zahtevani na obrazcih.
Obrazec prijava II. del
(*) V primeru, da prijavitelj nastopa z več podizvajalci, se ta stran tolikokrat skopira in izpolni kolikor je podizvajalcev.
PODATKI O PODIZVAJALCU (*):
1. Naziv (ime) podizvajalca: | ………………………………………………… |
2. Xxxxxx podizvajalca: | ………………………………………………… |
3. Matična številka podizvajalca: | ………………………………………………… |
4. Številka vložka vpisa in pristojno sodišče | ………………………………………………… |
5. TRR podizvajalca: | ………………………………………………… |
6. Identifikacijska številka za DDV: | ………………………………………………… |
7. Vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec: | ………………………………………………… |
Prijavitel mora za vsakega vključenega soprijavitelja izpolniti obrazec prijava I. del.
V primeru vključenih podizvajalcev pa mora prijavitelj izpolniti obrazec prijava II. del za vsakega podizvajalca. Izpolnjeni morajo biti vsi podatki, ki so zahtevani na obrazcih.
PRILOGA 2. faza:
2. Faza postopka:
Izbor ponudnikov v drugi fazi postopka.
V drugi fazi bo naročnik kandidate povabil in podal tehnično razpisno dokumentacijo za nakup opreme za zaznavo anomalij mrežnega prometa SAD (SCADA Anomaly Detection).
Naročnik vsem povabljenim kandidatom zagotavlja, da bodo obravnavani enakopravno, ter da bo vsem kandidatom zagotovil enake informacije, ki bodo osnova za oddajo pisne ponudbe.
Na podlagi prejete dokumentacije bo moral vsak kandidat do predpisanega roka oddati izhodiščno ponudbo. Ponudbo, ki ne bo izpolnjevala vseh tehničnih zahtev bo naročnik izločil iz nadaljnje obravnave.
Po izvedeni evaluaciji ponudb (tehnično vrednotenje ponudb) ponudnikov bo naročnik ponudnike povabil k pogajanjem o ceni.
Pri vrednotenju ponudb glede cene bo naročnik upošteval naslednje merilo:
Vrednotenje pravilno izpolnjenih ponudb se bo določalo po najvišjih skupnih odstotnih točkah. Pri čemur se bo upoštevalo:
a. Vse zahteve označeno z »Zahtevano« so nujne in so pogoj za nadaljnje ocenjevanje.
b. Vsaka zahteva označena z »Bonus opcija« lahko prinese 0,25 odstotne točke.
c. Prvo se izračuna osnovne odstotne točke (OOT) po formuli:
OOTx = (min (cena) / cenax) x 100
d. nato se izračuna bonus odstotne točke po formuli:
BOTx = BOx x 0,3
e. skupno število točk po formuli:
SOTx = OOTx + BOTx
št. | Ponudnik | Oznaka | Ponujena cena (EUR) | Osnovne odstotne točke (OOT) (%) | Število ponujenih bonus opcij (BO) | Bonus odstotne točke (BOT) % | Skupno število odstotnih točk (SOT) (%) |
Natančnejši opis postopka pogajanj bodo kandidati prejeli v povabilu v II. fazo postopka.
Po zaključenem postopku pogajanj bo naročnik izdal odločitev o izboru najugodnejšega ponudnika, ki bo objavljena na portalu JN.
Tabela referenc strokovnjakov izvajalca na tem projektu
z.št. | Podjetje | Ime in priimek | vloga | zaposlen/a od | število podobnih projektov, na katerih je sodeloval/a |
V/Na _, dne _ _ Ponudnik:
(naziv)
(žig in podpis odgovorne osebe)
P O G O D B A
št. POG2021/……………
ki jo sklepata:
NAROČNIK:
in
ELES, d.o.o.
0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx 0, ki jo zastopa direktor družbe
xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx matična št.: 5427223
identifikacijska št. za DDV: SI20874731
IZVAJALEC: …………………………..
………………………….. ki jo/ga zastopa direktor
…………….
matična številka: …………..
identifikacijska št. za DDV: ………….
PREDMET: Nakup opreme za zaznavo anomalij mrežnega prometa SAD (SCADA Anomaly Detection)
1. UGOTOVITVE
Stranki ugotavljata, da je bil na osnovi javnega naročila po postopku s pogajanji z objavo, objavljenega na portalu javnih naročil št. ...................... z dne …………………… in v dodatku k Uradnemu listu Evropske unije št. ………………………………… z dne , ter razpisne dokumentacije
št. MAP2021/0379 za nakup opreme za zaznavo anomalij mrežnega prometa SAD (SCADA Anomaly Detection), izvajalec , izbran kot najugodnejši, odločitev o oddaji javnega
naročila št. ....................................... z dne ........................., po ponudbi št z dne
.........................
2. PREDMET POGODBE
Predmet te pogodbe je nakup opreme za zaznavo anomalij mrežnega prometa SAD (SCADA Anomaly Detection), v skladu z razpisnimi pogoji in ponudbo, citiranima v prejšnji točki te pogodbe.
Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razčlenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne ne seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.
3. CENA
Pogodbena cena, skladno s specifikacijo, ki je priloga k pogodbi, znaša EUR
z besedo: …………………………………………………………
Cene na enoto so fiksne in nespremenljive do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Cena vsebuje vse neposredne in posredne stroške in dajatve, ki jih ima izvajalec v zvezi z izvedbo pogodbenih obveznosti, ne vključuje pa davka na dodano vrednost (DDV), ki bo obračunan in plačan v skladu z veljavnim Zakonom o davku na dodano vrednost.
Vse cene in stroške oziroma plačila, ki jih pogodbena cena iz prvega odstavka tega člena te pogodbe ne vključuje, vendar pa so (posredno ali neposredno) potrebni oziroma potrebna za izpolnitev obveznosti izvajalca po tej pogodbi, je dolžan plačati izvajalec oziroma bremenijo izključno izvajalca. Pogodbena cena vključuje tudi vrednost presežnih ali manjkajočih del ter vrednost nepredvidenih del.
4. OBRAČUN IN PLAČILO
Izvajalec bo izstavil račune po postavkah iz ponudbenega predračuna, najkasneje do 10. v mesecu za dobave oz. storitve opravljene v preteklem mesecu. Zadnji račun pa bo izvajalec izstavil najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti. Prevzemni zapisnik mora biti priložen k izstavljenemu računu skladno s 6. točko te pogodbe, sicer naročnik račun kot nepravilnega, zavrne. Naročnik zadnji račun zavrne tudi v kolikor izvajalec računu ni predložil zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.
Izvajalec bo račune za vzdrževanje izstavljal po dejansko opravljenih dobavah/storitvah iz specifikacije pogodbene cene, vendar ne več kot enkrat mesečno po opravljeni dobavi/storitvi. Računi morajo biti izstavljeni najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.
V primeru vključenega podizvajalca .............................../......................................................, ki je
zahteval neposredna plačila, mora izvajalec svojemu izdanemu računu obvezno priložiti kopijo račun- a/ov tega/teh podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cem neposredno. V kolikor račun podizvajalca s strani izvajalca ne bo potrjen v celoti, morata izvajalec in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalcu in to priložiti k izdanemu računu naročniku.
Izvajalec mora račun izstaviti v elektronski obliki, v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani naročnika. E-račun mora biti skladen s standardom eSLOG oz. z evropskim standardom za izdajanje e- računov.
Na izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe, v nasprotnem primeru bo račun zavrnjen.
Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element računa, prikazana pa mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija.
Rok plačila je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni dobavi oziroma izvršeni storitvi. V kolikor je dan zapadlosti na nedelovni dan (sobota, nedelja, praznik v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne posluje), se zapadlost prestavi na prvi naslednji delovni dan.
V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti. Naročnik ima pravico zavrniti tudi račun, ki vsebuje neusklajena plačila podizvajalcem v skladu s tretjim odstavkom te točke.
Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe ne sme prenesti na tretje osebe, razen ob predhodnem soglasju naročnika.
5. POGODBENI ROK
Rok dobave in namestitve sistema in pričetek uporabe je 6 mesecev od datuma sklenitve pogodbe.
Obdobje vzdrževanja sistema bo trajalo 36 mesecev od zapisniško potrjenega prevzema pogodbenih del.
6. PREVZEM
Prevzem od izvajalca se bo vršil na lokaciji sedeža naročnika: Xxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx.
Prevzem za opravljene storitve bo končan, ko naročnik in izvajalec zapisniško ugotovita, da so izpolnjeni vsi prevzemni kriteriji, kot tudi predana zahtevana dokumentacija in izvedeno usposabljanje oseb, ki bodo določene v načrtu izobraževanj uporabnikov.
O prevzemu storitev se sestavi zapisnik, ki mora biti podpisan s strani pogodbenih predstavnikov obeh pogodbenih strank in morebitnih drugih sodelujočih pri prevzemu in mora biti priložen izstavljenemu računu.
Brez predloženega instrumenta zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku primopredaja ni opravljena.
7. VZDRŽEVANJE IN PODPORA
Po končani namestitvi sistema v polni funkcionalnosti in po izvedenem prevzemu, bo izvajalec začel izvajati storitev vzdrževanja in podpore skladne z zahtevami iz DZR v obdobju 36 mesecev od prevzema.
8. DOKUMENTACIJA IN KOMUNIKACIJA
Izvajalec mora predložiti dokumentacijo v pisni in elektronski obliki ob vsaki zaključeni fazi:
- dokumentacijo o prevzemu opreme,
- tehnično in projektno dokumentacijo.
Vsa dokumentacija na projektu je lahko vodena in izdelana v slovenskem ali angleškem jeziku, prav tako je jezik sporazumevanja na projektu slovenski ali angleški.
9. LASTNIŠTVO IN PRAVICE NA PREDMETU POGODBE
Materialne avtorske pravice na dobavljeni standardni programski opremi ne preidejo na naročnika. Naročnik ima le trajno uporabniško pravico do uporabe dobavljene programske opreme.
Materialne avtorske pravice razvite programske opreme ostanejo v lasti naročnika v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.
10. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
Izvajalec se obvezuje, da bo:
- prevzeta pogodbena dela izvršil v skladu s tehničnimi razpisnimi pogoji (priloga 4 k pogodbi), strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu s slovenskimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi, izdanimi soglasji, po posebnem dogovoru pa tudi z drugimi standardi in navodili. Morebitna škoda med izvedbo oz. v zvezi z njo bremeni izvajalca,
- izvršil vsa pogodbena dela gospodarno v korist naročnika,
- storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni,
- sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,
- varoval poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi skrivnost vseh tehničnih podlog, tehničnih postopkov in ostalih informacij,
- varoval osebne in tajne podatke, do katerih bo dostopal pri ali v zvezi z izvrševanjem pogodbe v skladu s predpisi s področja osebnih in tajnih podatkov,
- se seznanil s Krovno varnostno politiko ELES in jo dosledno upošteval pri izvajanju pogodbenih obveznosti ter v okviru tega spoštoval morebitna navodila in usmeritve dane s strani naročnikovega skrbnika informacijske varnosti,
- tesno sodeloval z naročnikom in upošteval njegove ekonomske in tehnične pogoje,
- strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbenimi obveznostmi,
- v 60 dneh od plačila računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izveden del posla (velja za podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednih plačil),
- izpolnil vse ostale obveznosti iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
11. PODIZVAJALEC
Izvajalec bo za izvedbo pogodbenih del vključil podizvajalca/e:
………………………………………………………………………………………… (naziv, polni naslov, matična št., davčna št. in transakcijski račun).
Podizvajalec bo izvedel naslednjo vrsto del: …………………………………………………………
(natančnejši opis vsake vrste del, ki jo bo izvedel podizvajalec je razviden iz priloge št. 3 te pogodbe).
Izvajalec brez predhodnega preverjanja oziroma soglasja naročnika ne sme zamenjati ali vključiti novih podizvajalcev in jih takoj uvesti v delo.
Če se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pogodbo z novim podizvajalcem, v kateri so natančno dogovorjeni predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del in
- z njegove strani in s strani novega podizvajalca podpisano asignacijsko pogodbo v skladu s 4. členom te pogodbe.
Določila iz zadnje alineje prejšnjega odstavka ne veljajo za podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednih plačil: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………. Izvajalec v istem roku predloži naročniku vsa ostala dokazila glede podizvajalcev, kot so bila zahtevana v razpisni dokumentaciji.
Po izvedenem naročnikovem preverjanju o tem, ali je izvajalec predložil vsa dokazila z zahtevano vsebino, stranki v zvezi z zamenjavo ali vključitvijo novih podizvajalcev skleneta aneks k tej pogodbi (pogoj za uvedbo novega/ih podizvajalca/ev v delo).
V primeru, da izvajalec krši obveznosti iz te točke, ima naročnik pravico odpovedati pogodbo, izvajalec pa mu je dolžan povrniti vso nastalo škodo.
12. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
Naročnik se obvezuje:
predati izvajalcu vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvesti izvajalca v delo in mu nuditi vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi,
tesno sodelovati z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden pravočasno, v skladu s projektno dokumentacijo in v obojestransko zadovoljstvo,
tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe,
zapisniško prevzeti od izvajalca izvršena dela v roku 10 dni po obvestilu izvajalca, da so dela dokončana.
13. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Izvajalec mora v roku 10 dni od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, dostaviti naročniku zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene cene skupaj z DDV kot pogoj za veljavnost te pogodbe.
Zavarovanje mora biti izdano s strani izdajatelja s sedežem v Republiki Sloveniji in v skladu s pravili EPGP 758.
Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini njegove vrednosti, če izvajalec pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil skladno z določili te pogodbe.
Zavarovanje mora biti veljavno še 45 dni po poteku pogodbenega roka.
V primeru podaljšanja pogodbenega roka se za ta čas podaljša tudi veljavnost zavarovanja. Unovčen instrument zavarovanja mora izvajalec nemudoma nadomestiti z novim.
14. GARANCIJA ZA OPRAVLJENA DELA SKLADNO S TEHNIČNIMI RAZPISNIMI POGOJI
Garancijska doba je 36 mesecev od zapisniško potrjenega prevzema opreme in storitev.
Izvajalec se obvezuje, da bo v času garancijske dobe strokovno odpravil vse pomanjkljivosti na lastne stroške.
Naročnik bo v času garancijske dobe javljal morebitno nastale okvare ali napake na naslov in tel. št
…………………………………………………………………………………………………………………….. Izvajalec mora najkasneje v roku 10 dni od prejema prijave napake odpraviti ugotovljene napake.
15. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Izvajalec mora ob končni primopredaji izročiti naročniku zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) v višini 5 % pogodbene cene skupaj z DDV, kot jamstvo za brezhibnost in funkcionalnost izvedenih pogodbenih del v garancijski dobi.
Zavarovanje mora biti izdano s strani izdajatelja s sedežem v Republiki Sloveniji in v skladu s pravili EPGP 758.
Brez predloženega instrumenta zavarovanja primopredaja ni opravljena.
Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini njene vrednosti, če izvajalec ne ravna v skladu s prejšnjim členom te pogodbe.
Zavarovanje mora biti veljavno še 30 dni po preteku garancijske dobe.
Unovčenje zavarovanja izvajalec ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.
Unovčen instrument zavarovanja mora izvajalec nemudoma nadomestiti z novim.
16. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
Naročnikov predstavnik za izvedbo del po tej pogodbi je:
g. …………….
e-pošta: …………………………
tel.: ……………….
Naročnikov predstavnik zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po tej pogodbi. Naročnikov predstavnik sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.
Izvajalčev predstavnik za izvedbo del po tej pogodbi je:
g. …………….
e-pošta: …………………………
tel.: ……………….
Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovim predstavnikom ves čas trajanja pogodbe.
Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnika v roku treh (3) dni po zamenjavi.
17. POGODBENA KAZEN
Če je izvajalec po svoji krivdi v zamudi z izpolnitvijo svojih obveznosti, ima naročnik pravico zahtevati za vsak začeti dan zamude pogodbeno kazen v višini 0,2 % do največ 20 % pogodbene cene. To velja za vse roke iz te pogodbe kot tudi za roke, ki jih predstavniki strank dogovorijo na operativnih sestankih.
Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. V primeru izvajalčeve zamude, si naročnik pridržuje tudi pravico zahtevati povrnitev dejanske škode, ki presega pogodbeno kazen.
Pogodbeno kazen je dolžan izvajalec plačati naročniku v roku 8-ih dni od datuma izstavitve zahtevka za plačilo kazni oz. se znesek pobota z izstavljenim računom. Pogodbena kazen ne izključuje unovčitve instrumenta zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Plačilo pogodbene kazni ne odvezuje izvajalca od izpolnitve vseh njegovih obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe.
18. XXXXX XXXX
Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile nepredvidljive okoliščine, ki jih pogodbeni stranki nista mogli pričakovati, jih preprečiti oziroma se jim izogniti (višja sila).
Stranka, na katere strani je višja sila nastala, mora nasprotno pogodbeno stranko nemudoma obvestiti o nastopu in prenehanju le-te ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju in trajanju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Če tega ne stori, se ne more sklicevati na obstoj višje sile. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Pogodbeni stranki pisno dogovorita nove pogodbene roke.
19. TAJNI PODATKI
Del tehničnih razpisnih pogojev (priloga 4 k pogodbi) so v skladu s predpisi, ki urejajo tajne podatke, tajni podatek, označen s stopnjo tajnost »INTERNO«.
Izvajalec mora imeti ves čas trajanja pogodbe veljavno varnostno dovoljenje, izdano s strani Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za obrambo ali Slovenske obveščevalno-varnostne agencije na podlagi Zakona o tajnih podatkih (Ur. list RS, štev. 50/06 -UPB, 9/10, 60/11, 8/20).
V skladu z Zakonom o tajnih podatkih je vsak, ki mu je bil zaupan tajni podatek, ali ki se je seznanil z vsebino tajnega podatka, odgovoren za njegovo varovanje in ohranitev tajnosti.
Glede tajnih podatkov se uporabljajo določila veljavne zakonodaje s tega področja in so jih stranke pogodbe dolžne spoštovati.
20. POSLOVNA SKRIVNOST
Za vse podatke vezane na predmet pogodbe, ki v skladu z ZPosS štejejo kot poslovna skrivnost in niso javni po ZDIJZ oz. ZJN-3, se izvajalec obvezuje, da jih bo uporabljal izključno za realizacijo pogodbenih obveznosti.
Brez predhodnega soglasja naročnika, izvajalec ne sme dokumentacije niti razmnoževati ali omogočiti vpogleda tretjim osebam, niti je ne sme uporabljati za izven pogodbene namene.
Izvajalec jamči naročniku za škodo, nastalo zaradi kršitve teh obveznosti.
21. RAZVEZA POGODBE
Od pogodbe ni mogoče odstopiti zaradi neizpolnitve neznatnega dela obveznosti.
Zaradi zamude pri izvedbi pogodbenih obveznosti lahko naročnik odstopi od pogodbe samo tedaj, če je dal predhodno izvajalcu primeren poznejši rok za nadomestitev zamujenega, ki je za naročnika še sprejemljiv, izvajalec pa tudi v tem roku ni opravil zamujenega. Dodatnega roka naročniku ni potrebno določiti v primeru, če izvajalec sam izjavi, da pogodbenih obvez noče ali pa ne more pravočasno opraviti.
Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec odstopi od pogodbe šele po tem, ko je dal naročniku primeren poznejši rok za izpolnitev obveznosti. Ta rok ne sme biti krajši od 15 delovnih dni.
Če pride do prekinitve pogodbe po krivdi naročnika, mora le-ta plačati vsa opravljena dela in škodo, ki jo je utrpel izvajalec zaradi prekinitve pogodbe.
Če pride do prekinitve po krivdi izvajalca, le-ta nima pravice do vračila tega, kar je izpolnil, naročnik pa ima pravico do povrnitve škode nastale zaradi prekinitve pogodbe.
Če stranki sporazumno razvežeta pogodbo, rešujeta sporazumno vsa sporna vprašanja, ki so nastala z razvezo pogodbe.
Pogodba se razveže tudi v primerih, kot jih navaja 67. člen ZJN-3. Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se v primeru izpolnitve okoliščin in pogojev iz tretje alineje četrtega odstavka 67. člena ZJN- 3 uresniči z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. V kolikor naročnik novega postopka javnega naročanja ne začne skladno s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3, se šteje, da je pogodba razvezana 30. dan od naročnikove seznanitve s kršitvijo.
22. SPORI
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore v zvezi s to pogodbo reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče, je za njihovo reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.
23. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
V primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:
pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je pogodba nična.
24. KONČNE DOLOČBE
Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne, če so sklenjene v pisni obliki in ob izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe.
Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in Posebnih gradbenih uzanc.
Pogodba je sklenjena in podpisana v 2 izvodih, od katerih prejme naročnik 1 in izvajalec 1 izvod. Sestavni deli pogodbe so:
PRILOGA 1: specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun skladno s ponudbo št. …….. z dne…….
PRILOGA 2: terminski plan
PRILOGA 3: podizvajalska pogodba in asuignacija (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA 4: tehnični razpisni pogoji
PRILOGA 5: veljavno varnostno dovoljenje
PRILOGA 6: izjava o seznanitvi z ZTP in predpisi na področju tajnih podatkov
PRILOGA 7: razpisna dokumentacija št. MAP2021/0379 in ponudba št. ……. z dne ……. .
Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama.
IZVAJALEC: NAROČNIK:
………………., dne ……………….. Ljubljana, dne ………………..
ELES, d.o.o.,
direktor družbe
xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
PRILOGA 1
SPECIFIKACIJA POGODBENE CENE – PONUDBENI PREDRAČUN SKLADNO S PONUDBO ŠT. ....................... Z DNE ............................
(cene na enoto so na dve decimalni mesti)
PRILOGA 2
TERMINSKI PLAN
PRILOGA 3
Pogodba s podizvajalcem in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) št. ….. z dne…….
ASIGNACIJA
Št. ………………….….
Izvajalec (nakazovalec):
…………………………………………………………… (polni naziv)
…………………………………………………………… (naslov)
…………………………………………………………… (matična številka)
v nadaljevanju te pogodbe (skrajšan naziv izvajalca)
Podizvajalec (prejemnik nakazila):
…………………………………………………………… (polni naziv)
…………………………………………………………… (naslov)
…………………………………………………………… (matična številka)
v nadaljevanju te pogodbe (skrajšan naziv podizvajalca)
Naročnik (nakazanec):
ELES, d.o.o.
Xxxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx
matična številka: 5427223
v nadaljevanju te pogodbe: ELES, d.o.o.
1. člen
……………………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) s to pogodbo naroča in pooblašča ELES, d.o.o., da plača podizvajalcu (skrajšan
naziv podizvajalca) na njegov poslovni račun pripadajoče zneske v skladu s 4. točko podpisane pogodbe št.
………….…. za nakup opreme za zaznavo anomalij mrežnega prometa SAD (SCADA Anomaly Detection).
2. člen
…………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) hkrati pooblašča
…………………………………………………… (skrajšan naziv podizvajalca), da v predhodnemu členu te pogodbe navedena plačila sprejme kot plačilo svoje terjatve do ……………………………………………………
(skrajšan naziv izvajalca) in podizvajalec …………………………………………………… (skrajšan naziv podizvajalca) soglaša, da to plačilo sprejme.
3. člen
ELES, d.o.o. bo izvršil nakazila v skladu z zapadlostjo kot jo določa 4. točka podpisane pogodbe št.
……………. za nakup opreme za zaznavo anomalij mrežnega prometa SAD (SCADA Anomaly Detection) do izvajalca (skrajšan naziv izvajalca) in obveznost izvajalca
(skrajšan naziv izvajalca) do podizvajalca (skrajšan naziv podizvajalca).
4. člen
Morebitne spore bodo stranke reševale sporazumno, v kolikor pa ne bodo pri tem uspešne je za razrešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.
5. člen
Asignacija je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.
6. člen Asignacija je veljavna z dnem podpisa vseh treh strank.
IZVAJALEC:
Datum podpisa: ………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
PODIZVAJALEC:
Datum podpisa: ………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
NAROČNIK:
Datum podpisa: ………………………………
ELES, d.o.o.
direktor družbe
xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
PRILOGA 4
Tehnični razpisni pogoji
UVODNE UGOTOVITVE:
Del dokumentacije je stopnjevan s stopnjo tajnosti ''INTERNO'' (Zakon o tajnih podatkih, Ur. list RS, št. 50/06
-UPB, 9/10, 60/11, 80/20).
Pooblaščen predstavnik kvalificiranega prijavitelja/ponudnika iz prve faze tega razpisa bo pozvan k prevzemu dokumentacije, potem ko se je predstavniku naročnika izkazal z:
- veljavnim varnostnim dovoljenjem organizacije, izdano s strani Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za obrambo ali Slovenske obveščevalno-varnostne agencije na podlagi Zakona o tajnih podatkih (ZTP),
- fizična oseba, ki bo prevzela dokumentacijo, mora imeti veljavno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov oziroma opravljeno osnovno usposabljanje s področja tajnih podatkov (predložiti potrdilo o opravljenem usposabljanju in pisno izjavo o seznanitvi z ZTP in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi – priloga 6 pogodbe),
- pisno pooblastilo za prevzem tehničnih razpisnih pogojev.
Brez veljavnih zgoraj navedenih listin, dokumentacija prijavitelju/ponudniku ne bo izročena.
Dokumentacijo bodo lahko v svojih prostorih prevzeli in pregledovali samo kandidati/ponudniki, ki imajo urejeno ustrezno upravno območje, varnostno območje, kar dokazujejo z vsebino izdanega varnostnega dovoljenja organizacije. Vsi ostali kandidati/ponudniki, ki takšnih prostorov nimajo urejenih, bodo lahko dokumentacijo pregledovali samo v prostorih naročnika.
Dostop do tehničnih razpisnih pogojev, ki je označen s stopnjo tajnosti INTERNO, je dovoljen izključno osebam, ki izpolnjujejo pogoje ZTP (potrdilo oz. osnovno usposabljanje in izjava).
V primeru, da bo kandidat/ponudnik nastopal v JN skupaj z drugimi izvajalci (podizvajalec/sopogodbenik), mora zahtevam ustrezne obravnave in varovanja tajnih podatkov skladno z ZTP zadostiti tudi slednji (varnostno dovoljenje organizacije, dostop do tajnih podatkov, osnovno usposabljanje, izjava).
Kandidat/ponudnik lahko pošlje zahtevo za dodatna pojasnila in informacije, ki se nanašajo na tehnične razpisne pogoje, v zaprti, neprosojni ovojnici (označeno s stopnjo tajnosti INTERNO) z oznako
»VPRAŠANJA - MAP2021/0379 – Nakup opreme za zaznavo anomalij mrežnega prometa SAD (SCADA Anomaly Detection) NE ODPIRAJ«, priporočeno po pošti ali dostavi osebno v vložišče (glavna pisarna - pritličje) ELES, d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, do vključno datuma in ure roka za sprejemanje prijaviteljevih/ponudnikovih vprašanj, objavljeno na Portalu javnih naročil. Vprašanja oz. zahteve, ki bodo posredovane po roku za postavljanje vprašanj, se ne bodo upoštevale. Obratovalni čas vložišča je vsak delovnik med 8. in 13. uro. Naročnik bo odgovoril pisno priporočeno po pošti najkasneje 6 dni pred potekom roka, ki je določen za predložitev ponudb.
.
Osnovne tehnične zahteve za nakup opreme za zaznavo anomalij mrežnega prometa SAD (SCADA Anomaly Detection):
Xxxxxxx podatki:
Zaradi občutljive narave dokumentiranih sistemov, je tehnična dokumentacija označena s stopnjo tajnosti podatkov poslovna skrivnost.
Obvladovanje procesnega sistema z vidika kibernetskih groženj.
Natančnejše tehnične zahteve bodo predložene kandidatom v II. fazi postopka.
PRILOGA 5
VELJAVNO VARNOSTNO DOVOLJENJE
Izdano s strani Ministrstva za notranje zadeve,
Ministrstva za obrambo ali Slovenske obveščevalno-varnostne agencije
(Zakon o tajnih podatkih, Ur. list RS, xxxx. 50/06-UPB, 9/10, 60/11)
PRILOGA 6
_ (ime in priimek ter datum rojstva)
_ (naslov stalnega prebivališča)
(na delovnem mestu v organizacijski enoti)
Na podlagi drugega odstavka 22.g člena oziroma drugega odstavka 31.a člena Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo)
I Z J A V L J A M,
Da sem seznanjen/a z Zakonom o tajnih podatkih in predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi, in se zavezujem, da bom s tajnimi podatki ravnal/a v skladu z navedenimi predpisi.
V/Na
(podpis)
OBRAZEC VP-6
ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ
Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila) Datum: (vpiše se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (kavcijsko zavarovanje/bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)
ŠTEVILKA ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (vpiše se številka zavarovanja/garancije)
GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROČNIK ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC: : (vpiše se naročnika javnega naročila)
OSNOVNI POSEL: pogodba št. z dne (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)
ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V
SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE: (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal zavarovanje/garancijo.)
DATUM VELJAVNOSTI: (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja/garancije)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja/garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s tem zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja/garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju/garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja/garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.
Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
garant
(žig in podpis)
ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila) Datum: (vpiše se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (kavcijsko zavarovanje/bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku)
ŠTEVILKA ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (vpiše se številka zavarovanja/garancije)
GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROČNIK ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja/garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)
ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V
SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.
DATUM VELJAVNOSTI: (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja/garancije)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja/garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s tem zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja/garancije po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju/garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja/garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.
Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
garant (žig in podpis
NAVODILA ZA REGISTRACIJO NA PORTALU XXX.XX
Kaj potrebujem za registracijo?
Kvalificirano potrdilo za elektronski podpis. Potrdilo mora biti izdano za pravno osebo v imenu katere se bo storitev opravljala.
Pridobi se ga pri ponudnikih:
Halcom (na kartici ali OneSign – podpis v oblaku) Rekono
Postar-CA Sigen-CA
Varnostno opozorilo:Priporočamo prevzem kvalificiranega potrdila za elektronski podpis, ki je na pametni kartici ali pametnem USB ključu.
Postopek registracije:
Pred registracijo se prepričajte, da uporabljate brskalnik v katerem imate nameščeno kvalificirano potrdilo za elektronski podpis. V primeru, da imate kvalificirano potrdilo za elektronski podpis na kartici ali USB ključku, je potrebno imeti vstavljeno pametno kartico v čitalcu ali pametni usb ključek.
1. Na prvi strani XXX.xx kliknete na »Brezplačna registracija«.
2. Prikaže se obvestilo za izbiro kvalificiranega potrdila za elektronski podpis, kjer izberete želenega.
3. Pred začetkom izpolnjevanja polj za prijavo, je potrebno naložiti Podpisno komponento. Če podpisne komponente še niste namestili, vam bo računalnik sporočil: »Za nadaljevanje postopka registracije je potrebno namestiti podpisno komponento za elektronsko podpisovanje«, kar potrdite s klikom na gumb »Namesti podpisno komponento«.
4. Prikaže se obrazec za vnos podatkov, ki ga izpolnite in nato kliknete »Shrani in nadaljuj«. Izbirate lahko med registracijo fizične osebe ali registracijo kot subjekt vpisan v PRS.
5. Izpolnite zahtevana polja in na koncu izberete »Xxxxxxxx se s splošnimi pogoji« ter »Podpišite pogodbo« . Če pogodba ni sklenjena iz strani zastopnika, bo sklenjena pisno in izberete
»Oddaj prijavo«.