RAZPISNA DOKUMENTACIJA ŠT. MAP2021/0112
RAZPISNA DOKUMENTACIJA ŠT. MAP2021/0112
ZA
Prenovo tehnološkega objekta v RTP Laško
NAVODILO PONUDNIKU ZA IZDELAVO PONUDBE
1. Javno naročilo za izbiro izvajalca po odprtem postopku za Prenovo tehnološkega objekta v RTP Laško se izvaja v skladu z določili:
• Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, ULRS 91/15, 14/18, 69/19- skl. US, ULEU 279/19, ULRS 49/20 – ZIUZEOP, 80/20 – ZIUOOPE, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 ZDUOP) in podzakonskih aktov,
• Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur.l. RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1I, 80/16-ZIPRS1718, 60/2017, 72/19),
• Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, ULRS 69/11 – UPB2, 158/20).
• Drugih zakonov, podzakonskih predpisov in mednarodnih aktov, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
2. Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku oz. v prevodu v slovenski jezik, ki ga mora opraviti sodni tolmač. V slovenskem jeziku mora biti tudi vsa ostala ponudbena dokumentacija razen prospektne in tehnične dokumentacije, ki je lahko v angleškem jeziku.
Ponudnik, ki odda elektronsko ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.
3. Pogoji za sodelovanje pri predmetnem javnem naročilu so:
3.1. POGOJI IN REFERENCE IZVAJALCA DEL
Nosilec posla (ponudnik oz. vsaj eden od soponudnikov v primeru skupne ponudbe) mora pri predmetnem JN nastopati kot izvajalec del. Izvajalci del morajo izpolnjevati pogoje, ki so za izvajalca zahtevani v drugi alineji šestega odstavka 14. člena (zahteve za izvajalca del na zahtevnem objektu) Gradbenega zakona (GZ, ULRS 61/17, 72/17-popr.). Izvajalec del v predmetnem JN je lahko le gospodarski subjekt, ki je registriran za opravljanje dejavnosti gradbeništva ali inženiringa po standardni klasifikaciji dejavnosti NACE – ponudnik ponudbi priloži izjavo o izpolnjevanju pogojev za vsak gospodarski subjekt, ki bo kot udeleženec pri graditvi objektov izvajal gradnjo (izvajalec po GZ). (Izjava o izpolnjevanju pogojev izvajalca del
– OBRAZEC I-GZ).
Pred podpisom pogodbe je dolžan izbrani ponudnik naročniku predložiti dokazilo o zavarovanju odgovornosti v skladu z določbami 14 . člena GZ za vsakega izvajalca del.
Ponudnik mora predložiti vsaj eno (1) referenco (obrazec R-1) nosilca posla (ponudnik oz. vsaj eden od soponudnikov v primeru skupne ponudbe) za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del v zadnjih 8 letih šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila vrednosti najmanj 200.000,00 EUR.
Referenčni objekt mora biti v namenski rabi. Referenca mora biti potrjena s strani odgovorne osebe končnega uporabnika (investitorja) referenčnega objekta na priloženem obrazcu. Naročnik si pridržuje pravico, da referenco preveri.
3.2. POGOJI IN REFERENCE VODJE DEL
Ponudnik mora imenovati vodjo del za gradbeno obrtniška ter inštalacijska dela, ki mora izpolnjevati pogoje za vodenje del skladno z GZ in biti gradbene stroke ter zaposlen pri enem od izvajalcev del, kot to določa GZ. V kolikor vodja del ni zaposlen pri ponudniku/soponudniiku ali pri enem od imenovanih podizvajlcev, mora ponudnik vodjo del prav tako imenovati za podizvajalca ali pa kot skupnega partnerja in tudi zanj predložiti vso zahtevano dokumentacijo.
Ponudnik mora izpolniti obrazec OBRAZEC I-1 – Imenovanje vodilnih kadrov. Vodja del je sopodpisnik imenovanja.
Vodja del mora biti dnevno prisoten na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del na objektu. Glede na potek del na gradbišču, bo ponudnikov vodja del opravljal tudi naloge vodje gradnje, kar je strošek ponudnika.
Ponudnik mora predložiti vsaj eno (1) referenco (obrazec R-2) za vodjo del, za vodenje gradbeno obrtniških del v zadnjih 8 letih šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila v vrednosti najmanj 200.000,00 EUR.
Referenčni objekt mora biti v namenski rabi. Referenca mora biti potrjena s strani odgovorne osebe končnega uporabnika (investitorja) referenčnega objekta na priloženem obrazcu. Naročnik si pridržuje pravico, da referenco preveri.
3.3. ROK IZVEDBE:
Rok izvedbe vseh del je štiri mesece po podpisu pogodbe.
3.4. PLAČILNI ROK:
Plačilni rok je 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa.
3.5. OSTALI POGOJI:
3.5.1. Izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev iz tehničnega dela razpisne dokumentacije.
3.5.2. Komunikacija med izvajalcem in naročnikom mora potekati v slovenskem jeziku.
3.5.3. Ponudnik mora predložiti detajlni dinamični terminski plan izvedbe del v MS Projectu oz. kompatibilnem programu (v papirni in digitalni obliki), ki mora izkazovati čas trajanja posameznih aktivnosti.
3.5.4. Zagotovljene morajo biti potrebne kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo.
3.5.5. Najkasneje en mesec po podpisu pogodbe mora izvajalec pričeti z gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli.
3.5.6. Po končanju del bo opravljen ISTP.
3.5.7. Stavba je registrirana pod nepremično dediščino Laško – Razdelilno transformatorska postaja (EDŠ 20279).
3.5.8. Dela, ki se bodo izvajala med vikendom, bo potrebno predhodno najaviti predstavniku
naročnika.
3.5.9. V vseh cenah je potrebno upoštevati material potreben za izvedbo storitve.
3.5.10. Potrebno je upoštevati vso potrebno zaščito transportnih poti, parkirišča.
3.5.11. Izvajalec je dolžan po končanih delih počistiti prostor, kjer so se izvajala dela.
3.5.12. Izvajalec je opozorjen, da na objektu ni prostora za skladiščenje materiala.
3.5.13. Splošni garancijski rok za odpravo napak je 36 mesecev leta od zapisniško potrjenega
končnega prevzema objekta.
3.5.14. Ogled objekta (na lokaciji: RTP Laško, Celjska cesta 50, 3270 Laško) je obvezen za ponudnika in morebitne soponudnike. Prisotni se morajo izkazati s pooblastili za sodelovanje na ogledu predmetnega objekta. Naročnik bo na ogledu podpisal potrdilo o ogledu (Obrazec O-1), ki je sestavni del ponudbe. Prav tako bodo morali na ogledu potrdilo o ogledu podpisati tudi prisotni predstavniki ponudnikov. S tem bodo ponudniki potrdili, da so si ogledali dejansko stanje predmeta del, da so seznanjeni z relevantnimi dejstvi oziroma okoliščinami, v okviru katerih bodo izvedli dela in da v času izvedbe del ne bodo imeli dodatnih zahtevkov.
Naročnik bo zagotovil dva termina ogleda. Datum in ura ogleda objekta bosta objavljena na portalu JN.
3.5.15. Ponudnik mora upoštevati pogoje iz varnosti in zdravja pri delu.
3.5.16. Ponudnik bo moral pri podpisu pogodbe podpisati tudi izjavo o seznanitvi s požarnim redom.
4. Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti še naslednje dokumente, ki so pogoj za sodelovanje v postopku oddaje naročila v naslednjem vrstnem redu:
4.1. Izpolnjen obrazec »Ponudba«.
4.2. Izpolnjeno in podpisano Izjavo o izpolnjevanju pogojev – datum izjave ne sme biti starejši od štirih mesecev (obrazec izjave priložen).
4.3. V primeru, da ponudnik ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti izpisek iz sodnega registra ali potrdilo pristojnega organa, iz katerega bo razvidna dejavnost in osebe iz 1. stavka
1. odstavka 75. člena ZJN-3.
4.4. Izpolnjeno Soglasje (1) - datum soglasja ne sme biti starejši od štirih mesecev (obrazec soglasja priložen). V primeru, da ponudnik ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora namesto soglasja priložiti potrdilo pristojnega organa, da zoper njega ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja, in potrdilo, da (kot pravna oseba, če to je) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Potrdili ne smeta biti starejši od štirih mesecev. Namesto soglasja lahko potrdila priložijo tudi subjekti, ki so državljani RS oz. imajo sedež v RS.
4.5. Izpolnjeno Soglasje (2) dano s strani vseh oseb iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 - datum soglasja ne sme biti starejši od štirih mesecev (obrazec soglasja priložen, v primeru da gre za pravno osebo, izpolniti obrazec Soglasje 1). V primeru, da oseba iz prvega stavka prvega odstavka 75. člena ZJN-3 ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora ponudnik namesto soglasja zanj priložiti potrdilo pristojnega organa, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Potrdilo ne sme biti starejše od štirih mesecev. Namesto soglasja lahko potrdila priložijo tudi subjekti, ki so državljani RS oz. imajo sedež v RS.
4.6. Izpolnjen obrazec specifikacije pogodbene cene (predračun). Ponudnik mora v ponudbi predložiti s cenami izpolnjen ponudbeni predračun. Cene na enoto morajo biti na dve decimalni mesti natančne in ne smejo biti negativne. Izpolnjene morajo biti vse postavke - v kolikor katera postavka ne bo izpolnjena, se bo upoštevalo, da je vrednost postavke 0,00 EUR in je izvajalec dolžan postavko izvesti v celoti brezplačno. Ponudnik mora ob izpolnjevanju ponudbenega predračuna v vnosnem Excel dokumentu imeti omogočene vse makre, saj se s tem izognemo morebitnim nepravilnostim pri izpolnitvi ponudbenega predračuna. Ponudnik razen vnosa cen ne sme spreminjati vsebine, oblike ali lastnosti drugih celic, listov, delovnega zvezka in makrov. Naročnik jamči, da makri ne bodo imeli škodljivega vpliva na varnostne zahteve ponudnikovega informacijskega sistema. V primeru ugotovitve, da je ponudnik sam spreminjal popise, bo izključen iz sodelovanja v postopku javnega naročanja.
4.7. V primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete v obliki poslovnega sodelovanja s podizvajalci, mora naročniku predložiti pogodbo s podizvajalci, v kateri mora biti natančno navedena vsaka vrsta del, ki jih bo opravljal posamezen podizvajalec, ter tudi za podizvajalce dokumente iz točk 4.1, 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.11. in 4.12. ter v primeru zahteve po neposrednih plačilih tudi izpolnjeno asignacijo iz točke 4.9.
4.8. V primeru skupne ponudbe morajo predložiti dokumente iz točk 4.1, 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.11. in 4.12. vsi soponudniki. Soponudniki morajo predložiti tudi pogodbo, s katero so dogovorjeni za skupno izvedbo posla. Naročniku odgovarjajo soponudniki solidarno, ne glede na njihov medsebojni dogovor, prav tako so soponudniki vsi podpisniki pogodbe v primeru sklenitve posla.
4.9. S strani ponudnika in podizvajalca podpisano asignacijo za vsakega podizvajalca, ki je zahteva neposredna plačila (obrazec priložen).
4.10. Potrdila in obrazce, navedene v 3. točki tega navodila.
4.11. Ponudniki, soponudniki in podizvajalci morajo imeti poravnane obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z drugim odstavkom 75. člena ZJN-3, kar naročnik preveri pri pristojnem finančnem organu. V primeru, da ponudnik/soponudnik/podizvajalec ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti potrdilo pristojnega organa, da izpolnjuje pogoj iz prejšnjega stavka. Potrdila iz prejšnjega stavka lahko predložijo tudi subjekti, ki so državljani RS oz. imajo sedež v RS.
4.12. Izpolnjen ESPD obrazec v skladu z 79. členom ZJN-3 s strani ponudnika, soponudnika in podizvajalca. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD
– ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. Obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.
Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval. Če naročnik ugotovi, da podatki v ponudbi ne držijo oz. so neresnični, bo ponudbo zavrnil.
5. Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila in informacije o razpisni dokumentaciji preko Portala javnih naročil. Naročnik preko Portala javnih naročil posreduje dodatna pojasnila, vezana na razpisno dokumentacijo, najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.
6. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.
Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe.
Sistem e-JN omogoča naložitev datotek v velikosti posameznega dokumenta do 200 MB in v skupni velikosti vseh dokumentov največ 300 MB.
Naročnik prosi prijavitelje/ponudnike, da pri poimenovanju datotek, ki jih bodo naložili preko sistema e-JN, ne uporabljajo znakov č, š, ž, /, \, :, ?, <, >, *, " zaradi težav pri prenosu datotek k naročniku.
7. Ponudba in morebitna dopolnitev ponudbe se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx najkasneje do (datum in ura odpiranja objavljena na portalu javnih naročil). Za oddano ponudbo e šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Ponudnike naprošamo, da vse dokumente naložene v razdelek »Druge priloge« združijo v en dokument oziroma čim manj posamičnih dokumentov.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
8. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN (datum in ura odpiranja objavljena na portalu javnih naročil) na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku določenega časa skladno za navodili za uporabo e-JN. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.
Ponudnike opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudbe.
9. Naročnik bo ponudbe ocenjeval na podlagi merila, ki je navedeno v 11. točki tega navodila, ter ugotavljal sposobnost ponudnika na podlagi pogojev iz 3. točke in dokumentov, ki so navedeni v 4. točki tega navodila.
10. Ponudbena cena mora biti izražena v EUR kot je zahtevano na obrazcu ponudba (cena brez DDV). Ponudbena cena mora biti specificirana po elementih, ki jih predvideva priloženi osnutek ponudbenega predračuna. Iz specifikacije morajo biti razvidne vse postavke, ki jih cena zajema.
Pogodbena cena vsebuje vse stroške, ki jih ima izvajalec za izvedbo pogodbenih obveznosti in
vključuje tudi zavarovanje odgovornosti.
11. Pri ocenjevanju ponudb bo upoštevano naslednje merilo:
Št. | Merilo | Točke v % |
1. | Ponudbena cena v EUR brez DDV | 100,00 |
Najugodnejša ponudba bo ponudba z najnižjo ponudbeno ceno (neto cena brez DDV).
V primeru, da bo naročnik prejel več enakih najnižjih ponudbenih cen, bo opravil žrebanje – vlečenje listkov. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so dosegli enako najnižjo ponudbeno ceno. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban.
12. Izbrani ponudnik mora pred podpisom pogodbe predložiti naročniku v celoti izpolnjen in podpisan obrazec »IZJAVA« (6. odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, ULRS 69/11 – UPB2, 158/20). V primeru ugotovitve, da je izbrani ponudnik predložil lažno izjavo oz. neresnične podatke o navedenih dejstvih v tej izjavi, je pogodba nična.
13. Izbrani ponudnik mora v desetih dneh po podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti podpisano bianco menico in izpolnjeno menično izjavo s pooblastilom za unovčenje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene cene z DDV.
Naročnik ima pravico unovčiti instrument zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v dogovorjeni višini, če izvajalec pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil skladno z določili te pogodbe.
Rok trajanja instrumenta zavarovanja je najmanj 45 dni daljši od poteka pogodbenega roka. V primeru podaljšanja pogodbenega roka se za ta čas podaljša tudi njegova veljavnost.
Zavarovanje (menična izjava s pooblastilom za vnovčenje) mora biti skladna vzorcu priloženemu k razpisni dokumentaciji.
14. Izbrani ponudnik mora ob primopredaji izročiti naročniku zavarovanje (podpisano bianco menico in izpolnjeno menično izjavo s pooblastilom za unovčenje) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene cene (z DDV) za celoten čas trajanja garancijskega roka kot jamstvo za odstranitev napak.
Rok trajanja zavarovanja je vsaj še za 30 dni daljši kot je garancijski rok za brezhibno izvedena pogodbena dela. Brez predloženega zavarovanja primopredaja ni opravljena.
Unovčenje instrumenta zavarovanja ponudnika ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.
Zavarovanje pokriva primere, če ponudnik (izvajalec) v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku ne izvrši svojih obveznosti. Enako velja za primere, ko ponudnik v svoji ponudbi podaja zavajajoče podatke.
15. Ponudba mora biti veljavna 150 dni od datuma, določenega za dostavo ponudbe. Roki se računajo skladno z 62. členom Obligacijskega zakonika. Ponudba mora veljati vse do sklenitve pogodbe. Kolikor se bo postopek zavlekel, so ponudniki na zahtevo naročnika dolžni podaljšati svoje ponudbe.
16. Naročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo izdelane za celoten obseg in v skladu s pogoji razpisa. Delne in variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
17. V postopku ne more sodelovati družba oziroma podjetje, katerega družbenik, večinski delničar,
poslovodja ali član uprave je delavec naročnika ali njegov ožji družinski član.
18. Naročnik pred oddajo naročila preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. V primeru, da se izkažejo podatki ali navedbe za neresnične oz. da so se v času od oddaje ponudbe spremenili, tako da ponudnik ne izpolnjuje več pogojev iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ima naročnik pravico izločiti ponudnika iz postopka.
19. Naročnik si pridržuje pravico izločiti ponudnika, ki mu lahko z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.
20. Naročnik bo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika objavil v skladu z zakonodajo.
21. Izbrani ponudnik mora po poteku obdobja mirovanja pristopiti k podpisu pogodbe.
22. Naročnik zavrne ponudbo, če je ponudnik, ki jo je predložil, dal oz. ponudil sedanjemu ali bivšemu delavcu naročnika, ki sodeluje v razpisnem postopku, darilo v obliki gotovine ali kakršnikoli brezgotovinski obliki, ponudbo za zaposlitev ali kakršnokoli stvar ali uslugo, katere vrednost se da izraziti v denarju, kot poskus vplivanja na dejanje ali odločitev ali na nadaljnji postopek naročila.
23. Ponudnik ima ves čas postopka oddaje javnega naročila pravico vložiti zahtevo za revizijo, če meni, da se postopek ne izvaja v skladu s predpisi o javnem naročanju. Vlagatelj zahtevka mora ob vložitvi zahteve za revizijo plačati ustrezno takso v skladu z 71. členom ZPVPJN.
24. Ponudnik naj označi dele ponudbe, ki jih šteje kot poslovno skrivnost v skladu z ZPosS. Naročnik opozarja, da morajo biti označbe jasne in nedvoumne in se morajo nahajati na vsaki strani ponudbe, ki jo ponudnik smatra kot poslovno skrivnost, sicer bo naročnik v primeru vpogleda, takšne dele ponudbe razkril. Ne glede na navedeno so javni podatki iz ponudbe, kot to določa 35. člen ZJN-3.
Ponudnik naj svoji ponudbi za potrebe morebitnega vpogleda priloži tudi dokument v .pdf obliki, ki vsebuje celotno ponudbo z ustrezno prekritimi vsemi podatki, ki jih ponudnik šteje za poslovno skrivnost, za osebni ali tajni podatek. V nasprotnem primeru bo naročnik omogočil vpogled v celotno ponudbo.
Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika
Ponudnik:
Predmet naročila: Prenova tehnološkega objekta v RTP Laško
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
1. nam zakon, drug predpis ali odločba kateregakoli organa, ne prepoveduje skleniti pogodbe, ki je predmet tega javnega naročila;
2. izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje, ugled ter zaposlene in bomo sposobni izvesti predmet naročila;
3. nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
4. izpolnjujemo vse z zakonodajo določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
5. ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bomo imeli z realizacijo naročila;
6. imamo poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja;
7. nimamo blokiranih transakcijskih računov;
8. ne obstajajo razlogi za izključitev gospodarskega subjekta iz 1., 2. in 4.b odstavka 75. člena ZJN- 3 in točke A (razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami) obrazca ESPD;
9. soglašamo, da ELES, d.o.o. lahko pridobi podatke za preveritev ponudbe v enotnem informacijskem sistemu eDosje;
10. zoper nas ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja;
11. smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za predmet javnega naročila (zahteve, pogoji, merila, vsebina obrazcev, vsebina pogodbe itd.) in jo v celoti sprejemamo;
12. potrjujemo, da so delavci, ki bodo sodelovali v okviru tega javnega naročila seznanjeni s politiko ravnanja z okoljem in politiko sistema varnosti in zdravja pri delu družbe ELES d.o.o., objavljeno na internetu in primerno usposobljeni za izpolnjevanje morebitnih dodatnih okoljskih zahtev iz razpisa;
13. izjavljamo, da smo v ponudbi navedli vse podizvajalce, s katerimi nameravamo izvesti posel, in da so podatki verodostojni. V primeru sprememb bomo o le-teh obvestili naročnika najkasneje v petih dneh po spremembi.
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil oziroma dokumentov, brez dodatnih stroškov za naročnika.
Datum:
Ponudnik:
Izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalca
Podizvajalec:
Predmet naročila: Prenova tehnološkega objekta v RTP Laško
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
1. nam zakon, drug predpis ali odločba kateregakoli organa, ne prepoveduje skleniti pogodbe, ki je predmet tega javnega naročila;
2. izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje, ugled ter zaposlene in bomo sposobni izvesti predmet naročila;
3. nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
4. izpolnjujemo vse z zakonodajo določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
5. ne obstajajo razlogi za izključitev gospodarskega subjekta iz 1., 2. in 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in točke A (razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami) obrazca ESPD;
6. soglašamo, da ELES, d.o.o. lahko pridobi podatke za preveritev ponudbe v enotnem informacijskem sistemu eDosje;
7. nimamo blokiranih transakcijskih računov;
8. zoper nas ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja;
9. smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za predmet javnega naročila (zahteve, pogoji, merila, vsebina obrazcev, vsebina pogodbe itd.) in jo v celoti sprejemamo.
10. potrjujemo, da so delavci, ki bodo izvajali dela v okviru tega javnega naročila seznanjeni s politiko ravnanja z okoljem in politiko sistema varnosti in zdravja pri delu družbe ELES d.o.o., objavljeno na internetu in primerno usposobljeni za izpolnjevanje morebitnih dodatnih okoljskih zahtev iz razpisa;
11. zahtevamo neposredno plačilo za naš del posla v okviru predmetnega javnega naročila v skladu s
5. odstavkom 94. člena ZJN-3 (obvezno obkrožite):
DA NE
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil oziroma dokumentov, brez dodatnih stroškov za naročnika.
Datum:
Podizvajalec:
S O G L A S J E 1
Pravna oseba …………………………………………………………. dovoljujem naročniku ELES, d.o.o., da pri Ministrstvu za pravosodje pridobi potrdilo, da kot pravna oseba nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.
Datum:
Ponudnik/zakoniti zastopnik: ………………
POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB PODATKI O PRAVNI OSEBI:
Polno ime podjetja:..................................................................................
Sedež podjetja:........................................................................................
Občina sedeža podjetja:...........................................................................
Številka vpisa v sodni register(št. Vložka).................................................
Matična številka podjetja:........................................................................
Potrdilo se izdaja zaradi sodelovanja pri javnem razpisu: Prenova tehnološkega objekta v RTP Laško
S O G L A S J E 2
Spodaj podpisani …………………… ……………………, dovoljujem naročniku ELES, d.o.o., da pri Ministrstvu za pravosodje pridobi potrdilo, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.
Datum:
Podpis: …………………………
POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB
Moji osebni podatki so naslednji: EMŠO:…………………………………………………………………….
IME IN PRIIMEK:…………………………………………………………
DATUM ROJSTVA:………………………………………………………
KRAJ ROJSTVA:………………………………………………………….
OBČINA ROJSTVA:……………………………………………………..
DRŽAVA ROJSTVA:……………………………………………………..
NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:
ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA:………………………………………….
POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA:………………………………………
DRŽAVLJANSTVO:…………………………………………………….
MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:………………………………
Potrdilo se izdaja zaradi sodelovanja pri javnem razpisu: Prenova tehnološkega objekta v RTP Laško
Na podlagi 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, ULRS 69/11 – UPB2, 158/20)
IZJAVA
Ponudnik:
(firma družbe, sedež in matična številka)
Izjavljamo, da so na dan podpisa te izjave naši družbeniki, delničarji, tihi družbeniki ter gospodarski subjekti, za katere se po Zakonu o gospodarskih družbah šteje, da so povezane osebe z nami:
* (Za fizične osebe je potrebno navesti: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva, za pravne osebe: firmo družbe, sedež, matično številko in delež lastništva.)
Kraj in datum: Zakoniti zastopnik ponudnika:
………………………………… ………………………………………
PONUDBA št. ……………………………………….. z dne …………………….
Obrazec ponudba I. del
PODATKI O PONUDNIKU:
1. Naziv (ime) ponudnika oziroma soponudnika: …………………………………………………
2. Naslov ponudnika oziroma soponudnika: …………………………………………………
3. Matična številka: …………………………………………………
4. Številka vložka vpisa in pristojno sodišče: …………………………………………………
5. Odgovorna oseba ponudnika oziroma soponudnika: …………………………………………………
(podpisnik pogodbe)
- funkcija: …………………………………………………
6. Kontaktni podatki ponudnika oziroma soponudnika:
- kontaktna oseba: …………………………………………………
- telefon: …………………………………………………
- e-mail naslov
(enak e-naslov, kot je pri ponudbi v sistem e-JN): …………………………………………………
7. TRR ponudnika oziroma soponudnika: …………………………………………………
8. Identifikacijska številka za DDV: …………………………………………………
9. Ponudnik je davčni zavezanec (obkroži): DA NE
10. Xxx je ponudnik MSP, kot opredeljuje
Priporočilo komisije 2003/361/ES (obkroži): DA NE
11. Ponudbena cena: EUR brez DDV
Ponudnik ………………………………………………………………………………(naziv ponudnika) se prijavljamo na oddajo javnega naročila za JN »Prenova tehnološkega objekta v RTP Laško«.
Izjavljamo, da so vse navedbe v ponudbi in priloženi dokumenti točni. Veljavnost ponudbe je skladno z razpisom 150 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
Kraj in datum: ……………… …………………………………….
(žig in podpis
odgovorne osebe)
Ponudnik mora za vsakega vključenega soponudnika izpolniti obrazec ponudba I. del.
Izpolnjeni morajo biti vsi podatki, ki so zahtevani na obrazcu.
Obrazec ponudba II. del
(*) V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta stran tolikokrat skopira in izpolni kolikor je podizvajalcev.
PODATKI O PODIZVAJALCU:
1. Naziv (ime) podizvajalca: 2. Naslov podizvajalca: 3. Matična številka podizvajalca: 4. TRR podizvajalca: | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
5. Identifikacijska številka za DDV: | …………………………………………………… |
6. Številka vložka vpisa in pristojno sodišče: | …………………………………………………… |
7. Vrednost ponudbe,ki bo oddana podizvajalcu: | ……………………………… EUR brez DDV |
8. Vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec: | …………………………………………………… |
V primeru vključenih podizvajalcev mora ponudnik izpolniti obrazec ponudba II. del za vsakega podizvajalca.
Izpolnjeni morajo biti vsi podatki, ki so zahtevani na obrazcu.
P O G O D B A
št. POG2021/…………………
ki jo sklepata:
NAROČNIK: ELES, d.o.o.
Xxxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, ki ga zastopa direktor družbe xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
matična št.: 5427223000 ID št. za DDV: SI20874731
in
IZVAJALEC: ……………………………………………
…………………………………………… ki jo/ga zastopa ……………………..
…………………………………………… matična številka: …………………….. ID št. za DDV: ………………………
PREDMET: Prenova tehnološkega objekta v RTP Laško
1. UGOTOVITVE
Stranki ugotavljata, da je bil na osnovi javnega naročila po odprtem postopku, objavljenega na portalu javnih naročil št. ……………………. z dne ………………., in v Dopolnilu k Uradnem listu Evropske unije št. ………………………. z dne ……………….. ter dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. MAP2021/0112 za Prenovo tehnološkega objekta v RTP Laško, izvajalec
………………………………………….., izbran kot najugodnejši, odločitev o oddaji javnega naročila
št. 894/NV/MAP2021/0112 z dne ................................. ponudbi št. ………………… z dne
…………………...
2. PREDMET POGODBE
Predmet te pogodbe je prenova tehnološkega objekta v RTP Laško v skladu z razpisnimi pogoji in ponudbo, citiranima v prejšnji točki te pogodbe.
Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razčlenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.
3. CENA
Pogodbena cena, skladno s specifikacijo, ki je priloga k pogodbi, znaša: EUR,
z besedo evrov.
Izvajalec mora v času veljavnosti pogodbe zagotavljati fiksnost cen za vse storitve navedene v specifikaciji pogodbene cene. Cena vsebuje vse stroške in dajatve, ki jih ima izvajalec z izvedbo pogodbenih obveznosti, ne vključuje pa davka na dodano vrednost (DDV), ki bo obračunan in plačan v skladu z veljavnim Zakonom o davku na dodano vrednost.
Vse cene in stroške oziroma plačila, ki jih pogodbena cena iz prvega odstavka tega člena te pogodbe ne vključuje, vendar pa so (posredno ali neposredno) potrebni oziroma potrebna za izpolnitev obveznosti izvajalca po tej pogodbi, je dolžan plačati izvajalec oziroma bremenijo izključno izvajalca. Pogodbena cena vključuje tudi vrednost presežnih ali manjkajočih del ter vrednost nepredvidenih del.
4. OBRAČUN IN PLAČILO
Izvajalec bo izstavljal račune po posameznih izvedenih postavkah iz specifikacije pogodbene cene, vendar ne več kot enkrat mesečno in najkasneje do 10. v mesecu za storitve opravljene v preteklem mesecu, ki jih potrdi pogodbeni predstavnik naročnika. V nasprotnem primeru mu lahko naročnik za gradbena dela, kjer velja obrnjena davčna stopnja, zaračuna zamudne obresti, ki jih je moral plačati od nepravočasno plačanega DDV.
Zadnjemu računu, ki ga bo izvajalec izstavil najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti, bo priložen zapisnik v skladu s 6. točko te pogodbe.
Na vsakem izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe, v nasprotnem primeru bo račun zavrnjen, kot nepravilen.
Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija.
Obseg (količino) in ceno nepredvidenih del predhodno potrdi predstavnik naročnika. V primeru, da gre za postavke, ki so že zajete v pogodbeni specifikaciji, se stranki dogovorita, da veljajo cene iz te specifikacije. Za nepredvidena dela mora izvajalec izstaviti posebni račun.
Rok plačila je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni storitvi. V kolikor je dan zapadlosti na nedelovni dan (sobota,
nedelja, praznik v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne posluje) se zapadlost prestavi na prvi naslednji delovni dan.
V primeru vključenega podizvajalca ...................................../ , ki
je zahteval neposredna plačila, mora izvajalec svojemu izdanemu računu obvezno priložiti kopijo račun-a/ov tega/teh podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cem neposredno. V kolikor račun podizvajalca s strani izvajalca ne bo potrjen v celoti, morata izvajalec in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalcu in to priložiti k izdanemu računu naročniku.
V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti. Naročnik ima pravico zavrniti tudi račun, ki vsebuje neusklajena plačila podizvajalcem v skladu s petim odstavkom te točke.
Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe ne sme prenesti na tretje osebe, razen ob predhodnem soglasju
naročnika.
5. POGODBENI ROK
Rok izvedbe vseh del je štiri mesece od podpisa pogodbe.
6. PREVZEM OBJEKTA
Naročnik dokončno prevzame opravljena dela po zaključku vseh del in po odpravi pomanjkljivosti na interno-strokovno tehničnem pregledu. Prevzem se bo vršil v prostorih RTP Laško, Celjska cesta 50, 3270 Laško in bo končan, ko naročnik in izvajalec zapisniško ugotovita, da so pogodbena dela dokončana v skladu z zahtevami naročnika in izročen instrument zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.
Izvajalec mora pred prevzemom odpraviti vse ugotovljene napake in upoštevati morebitne pripombe
naročnika v zvezi z izvedbo pogodbenih obveznosti.
Zapisnik morata podpisati pogodbena predstavnika obeh pogodbenih strank. Nevarnost naključnega uničenja materiala in opreme trpi do prevzema izvajalec.
7. DOKUMENTACIJA IN KOMUNIKACIJA
Vsa dokumentacija na projektu mora biti vodena in izdelana v slovenskem jeziku prav tako je jezik sporazumevanja na projektu slovenski. V kolikor vodja del ne obvlada slovenskega jezika mora izvajalec na svoje stroške zagotoviti prevajalca.
Izvajalec mora voditi na objektu knjigoobračunskih izmer skladno z izdelanimi projektnimi specifikacijami in dnevnike o izvajanju del. V dnevnike vpisujeta pogodbeni stranki tekočo problematiko, svoje zahteve in pripombe. Dnevnike morata predstavnika strank podpisovati sproti ali najkasneje v 5. dneh od dneva vpisa. Osebe, ki bodo vodile izdelavo knjige obračunskih izmer morajo biti strokovno usposobljene za posamezno področje.
Pred prevzemom del je izvajalec dolžan naročniku predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo za uspešno izvedbo tehničnega oz. strokovno – tehničnega pregleda.
Izvajalec del se obvezuje, da bo tekoče vnašal vse morebitne spremembe v projektno dokumentacijo ter najkasneje v roku 30 dni po zaključku del posredoval končne podloge, na osnovi katerih bo lahko projektant izdelal projekt izvedenih del. Vse spremembe projektne dokumentacije morata pred izvedbo del potrditi s svojim podpisom vodja projekta in vodja nadzora.
Izvajalec lahko predlaga spremembe, če je s tem dosežena boljša in smotrnejša rešitev in prihranek stroškov. Predlagane spremembe morata potrditi vodja projekta in vodja nadzora.
8. NADZOR
Naročnik bo izvajal nadzor nad deli v skladu z internimi navodili podjetja.
Nadzornik naročnika mora dati izvajalcu pojasnila in navodila v primeru morebitnih nejasnosti v projektu, ki jih izvajalec zahteva, z vpisom v gradbeni dnevnik.
Nadzornik naročnika ustavi dela, ki se izvajajo v nasprotju s potrjeno tehnično dokumentacijo s predmeta pogodbe, tehničnimi predpisi, standardi in normativi.
9. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
Izvajalec se obvezuje, da bo:
• pogodbene obveznosti izvršil strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu s slovenskimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi, po posebnem dogovoru pa tudi z drugimi navodili. Morebitna škoda v zvezi s tem bremeni izvajalca,
• poskrbel za zavarovanje gradbišča oz. zavaroval posamezna območja dela (zagotovil začasne zaščitne ograje),
• uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z predmetnega objekta ter upošteval predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki,
• vodil Evidenčne liste o ravnanju z odpadki za odpadni gradbeni material in izdelal poročilo o ravnanju z odpadki,
• zagotovil dnevno obvezno prisotnost vodje del na objektu v času izvedbe del, na vseh operativnih sestankih, inšpekcijskih pregledih, strokovno tehničnih pregledih in tehničnih pregledih, kar je vključeno v pogodbeno ceno,
• sproti izročil naročniku vso potrebno dokumentacijo, skladno z določili predpisov o graditvi objektov,
• prijavil začetek del ustreznim organom in organizacijam, v kolikor je le-to potrebno glede na veljavno zakonodajo,
• sodeloval z naročnikom v smislu koordinacije del z ostalimi izvajalci in se prilagodil trenutnim potrebam po delih na objektu,
• sklenil sporazum o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču in upošteval predpise o varnosti pri delu,
• upošteval določila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem načrtu,
• pisno takoj obvestil naročnika, da so dela zaključena,
• pogodbene obveznosti opravil v skladu z okoljevarstveno zakonodajo,
• na lastne stroške se bo udeleževal vseh operativnih sestankov zaradi usklajevanja poteka del ter reševanja skupnih vprašanj v zvezi s prevzetimi deli; sporazumno sprejeti sklepi operativnih sestankov so za oba pogodbenika obvezni in štejejo za sestavni del te pogodbe; zapisniki operativnih sestankov se štejejo za vpis v gradbeni dnevnik,
• dela na gradbišču se izvajajo od ponedeljka do petka v rednem delovnem času tj. od 7 do 15 ure, če ne bo drugače dogovorjeno na uvedbi v delu s predstavnikom naročnika. Dodatnih stroškov zaradi podaljšanega delovnega časa ali sobotnega dela naročnik ne bo priznaval.
• izvršil pogodbene obveznosti gospodarno v korist naročnika,
• storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni,
• sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,
• varoval poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi skrivnost vseh tehničnih
podlog, tehničnih postopkov in ostalih informacij,
• Izvajalec bo varoval osebne in tajne podatke, do katerih bo dostopal pri ali v zvezi z izvrševanjem pogodbe v skladu s predpisi s področja osebnih in tajnih podatkov.
• Izvajalec se bo seznanil s Krovno varnostno politiko ELES in jo dosledno upošteval pri izvajanju pogodbenih obveznosti ter v okviru tega spoštoval morebitne dokumente, navodila in usmeritve dane s strani naročnikovega skrbnika informacijske varnosti,
• odpravil napake na osnovi pripomb naročnika ali spremembo rešitev, ki niso v skladu z dogovorjenimi, na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom,
• xxxxxxxx naročniku morebitne nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev,
• omogočil naročniku opravljanje strokovnega nadzora in ravnal po zahtevah, ki jih poda naročnik
v zvezi s strokovnim nadzorom,
• xxxxx sodeloval z naročnikom in upošteval njegove ekonomske in tehnične pogoje,
• v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izveden del posla (velja za podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednih plačil),
• izpolnil vse ostale obveznosti iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,
• organiziral in izvajal preventivne in druge ukrepe varstva pred požarom pri opravljanju del v objektih oz. prostorih družbe oz. za storitve, ki so mu bile naročene.
10. ZAVAROVANJE
Izvajalec mora imeti v skladu z GZ zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati
xxxxxxxxx in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.
Izvajalec del je dolžan na lastne stroške vsa izvršena dela zaščititi proti vremenskim vplivom in drugim poškodbam. Objekt mora biti zavarovan pri zavarovalnici v času gradnje in vsaj še 15 dni po uspešno izvršeni primopredaji. Enako je dolžan zavarovati svojo opremo in opremo podizvajalcev proti vsem rizikom do predaje objekta in je za to polno odgovoren.
Izvajalec mora zavarovati svojo odgovornost pri izvedbi del najmanj do višine pogodbene vrednosti.
V primeru da pride do škode pri izvedbi pogodbenih obveznosti za katero je odgovoren izvajalec, mora na svoje stroške nadomestiti, popraviti ali postaviti in dovršiti dela, ki morajo biti opravljena v skladu s pogodbenimi določili in navodili predstavnika naročnika.
Izvajalec ravno tako odgovarja za vso škodo, ki jo povzroči ob izvajanju pogodbenih obveznosti na prometni infrastrukturi, okolici objekta.
Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala kot posledica emisij škodljivih snovi v času gradnje, z vplivi na kvaliteto površinskih voda, podtalnice in okolja. Izvajalec odgovarja tudi za vso škodo, ki jo povzroči tretjim osebam.
11. DODATNE ZAHTEVE PRI ORGANIZACIJI IN IZVEDBI DELA
Izvajalec zagotavlja dnevno prisotnost vodje del na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del.
Izvajalec zagotavlja, da je seznanjen s stanjem bodočega gradbišča in vsemi okoliščinami glede parkiranja in manipulativnimi površinami. Uporaba okoliških zemljišč, ki niso v lasti naročnika, ni dovoljena. Vso morebitno nastalo škodo povrne izvajalec.
Predlog izbora vodje del potrdi naročnik, prav tako vsako spremembo. Vodja del ne more prenesti svojih nalog s pooblastilom na drugega.
Izvajalec sodeluje pri pregledu PZI dokumentacije in podaja pripombe.
Naročnik si pridržuje pravico zamenjave strokovnih kadrov izvajalca oz. podizvajalcev, v kolikor ugotovi, da je to potrebno. Brez pisnega soglasja naročnika izvajalec v času del ne sme zamenjati vodilnih kadrov, podizvajalcev, kooperantov na gradbišču.
12. PODIZVAJALEC
Izvajalec bo za izvedbo pogodbenih storitev vključil podizvajalca:
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………. (naziv, polni naslov, matična št. in davčna št.).
Podizvajalec …………………………………………… bo izvedel naslednjo vrsto del:
………………………………………………………. (natančnejši opis vsake vrste del, ki jo bo izvedel podizvajalec je razviden iz priloge te pogodbe).
Izvajalec brez predhodnega soglasja naročnika ne sme zamenjati ali vključiti novih podizvajalcev.
Če se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pogodbo z novim podizvajalcem, v kateri so natančno dogovorjeni predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del in
- z njegove strani in s strani novega podizvajalca podpisani asignaciji v skladu s 4. členom te pogodbe.
Določila iz zadnje alineje prejšnjega odstavka ne veljajo za podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednih plačil.
Izvajalec v istem roku predloži naročniku vsa ostala dokazila glede podizvajalcev, kot so bila zahtevana v razpisni dokumentaciji.
Po izvedenem naročnikovem preverjanju o tem ali je izvajalec predložil vsa dokazila z zahtevano vsebino, stranki v zvezi z zamenjavo ali vključitvijo novih podizvajalcev skleneta aneks k tej pogodbi (pogoj za uvedbo novega/ih podizvajalca/ev v delo).
V primeru, da izvajalec krši obveznosti iz te točke, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe, izvajalec pa mu je dolžan povrniti vso nastalo škodo.
13. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
Naročnik se obvezuje:
- predati izvajalcu vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi
- tesno sodelovati z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe,
- varovati kot poslovno skrivnost vse podatke, ki jih izve od izvajalca,
- z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi izvajalcu pomagati pri izvedbi del po tej pogodbi.
14. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Izvajalec bo v roku 10 dni po podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, izročil naročniku instrument zavarovanja (bianco menico in menično izjavo s pooblastilom za unovčenje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene cene z DDV.
Naročnik ima pravico unovčiti instrument zavarovanja do višine pooblastila, če izvajalec pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil skladno z določili te pogodbe. Unovčeno menico mora izvajalec nemudoma nadomestiti z novo.
instrument zavarovanja mora biti veljaven še najmanj 45 dni po poteku pogodbenega roka. V primeru podaljšanja tega roka se za ta čas podaljša tudi njegova veljavnost.
15. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Izvajalec mora ob končnem prevzemu izročiti naročniku zavarovanje bianco menico in menično izjavo s pooblastilom za unovčenje) v višini 5 % pogodbene cene z DDV za celoten čas trajanja garancijske dobe kot jamstvo za odstranitev napak.
Brez predloženega instrumenta zavarovanja primopredaja ni opravljena.
Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini njegove vrednosti, če izvajalec ne ravna v skladu s prejšnjim členom te pogodbe.
Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj 30 dni po preteku garancijske dobe. Unovčenje zavarovanja izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti. Unovčen instrument zavarovanja mora izvajalec nemudoma nadomestiti z novim v višini razlike med že unovčenim zneskom in zneskom celotne vrednosti zavarovanja.
16. GARANCIJA ZA OPRAVLJENA DELA SKLADNO S TEHNIČNIMI RAZPISNIMI POGOJI
Garancijska doba za izvedena pogodbena dela je 36 mesecev od zapisniško potrjenega končnega
prevzema pogodbenih del.
Izvajalec jamči, da so dela izvedena v skladu s to pogodbo, predpisi in pravili stroke in da nimajo pomanjkljivosti, ki bi onemogočale ali zmanjšale njihovo vrednost ali njihovo primernost za uporabo, določeno s to pogodbo.
Izvajalec se obvezuje, da bo v času garancijske dobe strokovno odpravil vse odkrite napake na lastne stroške. Servisni odziv je največ 24 ur od prijave napake.
Naročnik bo v času garancijske dobe javljal morebitno nastale okvare ali napake na naslov in tel. št. ……………………………………………………………………………………………………………..
Izvajalec mora najkasneje v roku 10 dni od prejema prijave napake odpraviti ugotovljene napake.
17. PREDSTAVNIKA POGODBENIH STRANK
Naročnikov predstavnik po tej pogodbi je:
……………………………….
telefon: …………………………, e-pošta: …………………….
Naročnikov predstavnik zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi. Naročnikov predstavnik sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.
Izvajalčev predstavnik po tej pogodbi je:
……………………………….
telefon: …………………………, e-pošta: …………………….
Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovim predstavnikom ves čas trajanja pogodbe.
Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnika v roku 3 dni po zamenjavi.
18. POGODBENA KAZEN
Če je izvajalec po svoji krivdi v zamudi z izpolnitvijo svojih obveznosti, ima naročnik pravico zahtevati za vsak začeti dan zamude pogodbeno kazen v višini 0,2% do največ 20% pogodbene cene.
Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. V primeru izvajalčeve zamude, si naročnik pridržuje tudi pravico zahtevati povrnitev dejanske škode, ki presega pogodbeno kazen.
Pogodbeno kazen je dolžan izvajalec plačati naročniku v roku 8-ih dni od datuma izstavitve zahtevka za plačilo kazni. Pogodbena kazen ne izključuje unovčitve instrumenta za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.
Plačilo pogodbene kazni ne odvezuje izvajalca od izpolnitve vseh njegovih obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe.
19. XXXXX XXXX
Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile okoliščine, ki jih pogodbeni stranki nista mogli pričakovati, jih preprečiti oziroma se jim izogniti (višja sila).
Stranka, na katere strani je višja sila nastala, mora nasprotno pogodbeno stranko nemudoma obvestiti o nastopu in prenehanju le-te ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju in trajanju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Če tega ne stori, se ne more sklicevati na obstoj višje sile. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Pogodbeni stranki pisno dogovorita nove pogodbene roke.
20. POSLOVNA SKRIVNOST
Vse podatke, vezane na predmet pogodbe, ki jih kot take določa ZPosS in niso javni po ZDIJZ oz. ZJN-3, morata stranki šteti za poslovno skrivnost in se obvezujeta, da jih bosta uporabljali izključno za realizacijo pogodbenih obveznosti.
Brez predhodnega soglasja druge stranke, prva ne sme dokumentacije iz prejšnjega odstavka razmnoževati ali omogočiti vpogleda tretjim osebam, niti je ne sme uporabljati za izven pogodbene namene. Izvajalec bo svojo dolžnost varovanja informacij, dokumentov in drugih podatkov vezanih na to pogodbo, razširil tudi na vse svoje delavce in na podizvajalce po tej pogodbi, ki so ali bodo izvrševali celotna ali posamična dela v zvezi s to pogodbo. Obveznost varovanja poslovne skrivnosti se nanaša tako na čas izvrševanja te pogodbe, kot tudi za čas po tem.
Stranki jamčita ena drugi za škodo, nastalo zaradi kršitve teh obveznosti.
Izvajalec se zavezuje ob podpisu pogodbe podpisati tudi izjavo o varovanju poslovne skrivnosti (priloga št. 3 k pogodbi).
21. RAZVEZA POGODBE
Od pogodbe ni mogoče odstopiti zaradi neizpolnitve neznatnega dela obveznosti.
Zaradi zamude pri izvedbi pogodbenih obveznosti lahko naročnik odstopi od pogodbe samo tedaj, če je dal predhodno izvajalcu primeren poznejši rok za nadomestitev zamujenega, ki je za naročnika še sprejemljiv, izvajalec pa tudi v tem roku ni opravil zamujenega. Dodatnega roka naročniku ni potrebno določiti v primeru, če izvajalec sam izjavi, da pogodbenih obvez noče ali pa ne more pravočasno opraviti.
Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec odstopi od pogodbe šele po tem, ko je dal naročniku primeren poznejši rok za izpolnitev obveznosti. Ta rok ne sme biti krajši od 15 delovnih dni.
Če pride do prekinitve pogodbe po krivdi naročnika, mora ta plačati vse opravljene storitve in škodo, ki jo je utrpel izvajalec zaradi prekinitve pogodbe.
Če pride do prekinitve po krivdi izvajaleca, le-ta nima pravice do vračila tega, kar je izpolnil, naročnik
pa ima pravico do povrnitve škode nastale zaradi prekinitve pogodbe.
Če stranki sporazumno razvežeta pogodbo, rešujeta sporazumno vsa sporna vprašanja, ki so nastala z razvezo pogodbe.
Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se v primeru izpolnitve okoliščin in pogojev iz tretje alineje četrtega odstavka 67. člena ZJN-3 uresniči z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. V kolikor naročnik novega postopka javnega naročanja ne začne skladno s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3, se šteje, da je pogodba razvezana 30. dan od seznanitve s kršitvijo.
22. SPORI
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore v zvezi s to pogodbo reševali sporazumno.
Če to ne bo mogoče, je za njihovo reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.
23. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
• pridobitev posla ali
• za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
• za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
• za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je pogodba nična.
24. KONČNE DOLOČBE
Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le sporazumno v pisni obliki in ob izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe.
Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži naročniku ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi, se uporabljajo določila Posebnih gradbenih uzanc - PGU 1977 oziroma, če v uzancah ni urejeno, Obligacijskega zakonika. .
Pogodba je sklenjena in podpisana v 2 izvodih, od katerih prejme vsaka stranka svoj izvod. Sestavni deli pogodbe so:
PRILOGA 1: Specifikacija pogodbene cene s ponudbo št. ……………….. z dne …………………..
PRILOGA 2: Pogodba s podizvajalcem in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA 3: Izjava o varovanju poslovne skrivnosti
PRILOGA 4: Izjava o seznanitvi s požarnim redom PRILOGA 5: Razpisna dokumentacija MAP2021/0112
Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama.
…………………., dne: …………….. Ljubljana, dne: …………………
IZVAJALEC: NAROČNIK:
………………… ELES, d.o.o.
………………… direktor družbe
………………... xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
PRILOGA 1
SPECIFIKACIJA POGODBENE CENE – PONUDBENI PREDRAČUN
Prenova tehnološkega objekta v RTP Laško SKLADNO S PONUDBO ŠT. ……….…….. Z DNE ……….
(Excel priloga)
Navodilo ponudnikom:
Ponudnik mora ob izpolnjevanju ponudbenega predračuna imeti omogočene vse makre, saj se s tem izognemo morebitnim nepravilnostim pri izpolnitvi ponudbenega predračuna. Če se ponudniku pojavi rumena opozorilna vrstica in mu v njej piše »VARNOSTNO OPOZORILO Makri so onemogočeni«, mora obvezno pred vpisovanjem cen v ponudbeni predračun klikniti na »Omogoči vsebino«.
Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z xxxxxx v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Rekapitulacija« v .pdf datoteki, obrazec »Specifikacija pogodbene cene - predračun« pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.
V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Rekapitulaciji - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.
PRILOGA 2
POGODBA S PODIZVAJALCEM
(v primeru vključenega podizvajalca)
PRILOGA 2
ASIGNACIJA
(v primeru vključenega podizvajalca)
ASIGNACIJA
Izvajalec (asignant):
…………………………………………………………… (polni naziv)
…………………………………………………………… (naslov)
…………………………………………………………… (matična številka)
v nadaljevanju te pogodbe: (skrajšan naziv izvajalca)
Podizvajalec (asignatar):
…………………………………………………………… (polni naziv)
…………………………………………………………… (naslov)
…………………………………………………………… (matična številka)
v nadaljevanju te pogodbe: (skrajšan naziv podizvajalca)
Naročnik (asignat):
ELES, d.o.o.
Xxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx
matična številka: 5427223000
v nadaljevanju te pogodbe: ELES, d.o.o.
1. člen
………………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) s to pogodbo naroča in
pooblašča ELES, d.o.o., da plača podizvajalcu (skrajšan naziv podizvajalca) na njegov poslovni račun št. pripadajoče zneske v skladu s 4.
točko podpisane pogodbe št. POG2021/ za prenovo tehnološkega objekta v RTP Laško.
2. člen
…………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) hkrati pooblašča
…………………………………………………… (skrajšan naziv podizvajalca), da v predhodnemu členu te pogodbe navedena plačila sprejme kot plačilo svoje terjatve do
…………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) in podizvajalec
…………………………………………………… (skrajšan naziv podizvajalca) soglaša, da to plačilo
sprejme.
3. člen
ELES, d.o.o., Ljubljana bo izvršil nakazila v skladu z zapadlostjo kot jo določa 4. točka podpisane pogodbe št. POG2021/… za prenovo tehnološkega objekta v RTP Laško. Z nakazilom za znesek
xxxxxxxx ugasne obveznost ELES-a, d.o.o. do izvajalca ………………………………………………
(skrajšan naziv izvajalca) in obveznost izvajalca do podizvajalca.
4. člen
Morebitne spore bodo stranke reševale sporazumno, v kolikor pa ne bodo pri tem uspešne je za razrešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.
5. člen
Asignacija je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.
6. člen
Asignacija je veljavna z dnem podpisa vseh treh strank.
IZVAJALEC:
Datum podpisa: ………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
PODIZVAJALEC:
Datum podpisa: ………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
NAROČNIK:
Datum podpisa: ………………………………
ELES, d.o.o.
direktor družbe
xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
PRILOGA 3
IZJAVA O VAROVANJU POSLOVNE SKRIVNOSTI
Podpisani(a)
zaposlen v podjetju: , na podlagi
▪ pogodbe št. POG2021/
▪ naročilnice št.
▪ drugo
kot zunanji sodelavec sodelujem z družbo ELES kot
▪ ponudnik
▪ inšpektor
▪ revizor
▪ nadzornik
▪ drugo , in izjavljam,
- da sem seznanjen s Pravilnikom Varovanje poslovne skrivnosti (v nadaljevanju Pravilnik),
- da se med opravljanjem svojega dela utegnem seznaniti s poslovnimi skrivnostmi različnih vrst in stopenj, ki med drugim lahko vsebujejo tudi določene tehnične, poslovne podatke ter druge informacije, ki so lasti ali upravljanju družbe ELES in so v Pravilniku opredeljeni kot poslovna skrivnost,
- da podatkov, ki so v Pravilniku opredeljeni kot poslovna skrivnosti brez dovoljenja pooblaščene osebe Xxxxx ne bom pridobival in tudi s svojim delom ne bom omogočal, da bi podatki opredeljeni kot poslovna skrivnosti elektronsko odtekali ali bili posredovani tretjim osebam,
- da bom zabeležil vsako opaženo informacijsko varnostno slabost v sistemih ali storitvah ali sum nanjo ter poročal o njej.
ter se zavedam,
- da kršitev poslovne skrivnosti predstavlja kršitev 39. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09),
- da izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti predstavlja kaznivo dejanje po 236.
členu Kazenskega zakonika Republike Slovenije (KZ-1, Uradni list RS, št. 55/08),
- da nastanek škode zaradi kršitve poslovne skrivnosti ali zaradi kaznivega dejanja, kot tudi nastanek druge škode povzroči odškodninsko odgovornost storilca po določbah Obligacijskega zakonika (OZ, Uradni list RS, št. 97/07).
Zavezujem se, da bom pridobljene podatke in poslovne skrivnosti uporabil le v okviru svojih delovnih potreb, pristojnosti ali dela izključno v dovoljene namene in v dovoljenem obsegu in da jih niti v času izvrševanja niti kadarkoli po njem ne bom uporabil zase ali za tretjega in ne sporočil tretjim.
V Ljubljani, Podpis:
OBR I 4.2.5_1, izdaja 5 KU, 18.9.2017
PRILOGA 4
IZJAVA
O SEZNANITVI PONUDNIKA – IZVAJALCA DEL Z DOLOČILI IN ZAHTEVAMI POŽARNEGA REDA DRUŽBE ELES, d.o.o.
Zunanji izvajalci del oziroma dobavitelji imajo v zvezi z varstvom pred požarom naslednje obveznosti in odgovornosti:
• pred pričetkom del v objektih družbe so se dolžni seznaniti z vsebino Izvlečka požarnega reda in striktno upoštevati in izvajati predpisane požarno varnostne ukrepe ter obveznosti s področja požarne preventive,
• s svojim delom ne smejo na noben način povzročati nevarnosti za nastanek požara, eksplozije ali drugega izrednega dogodka,
• s podpisom pogodbe oz. prejemom naročilnice za izvajanje del oz. storitev prevzamejo odgovornost za organizacijo in izvajanje preventivnih in drugih ukrepov varstva pred požarom pri opravljanju del v objektih oz. prostorih družbe oz. za storitev, ki jim je bila naročena,
• brez vednosti in soglasja odgovorne osebe naročnika del ne smejo vstopati v prostore, ki niso predvideni za izvajanje konkretnih del,
• v primeru izvajanja del, pri katerih se uporablja odprt plamen ali iskreče orodje (požarno nevarna vroča dela), so dolžni predhodno pridobiti ustrezna dovoljenja (Dovoljenje za delo, Dovoljenje za izvajanje požarno nevarnih vročih del),
• pri delu so dolžni uporabljati le brezhibna delovna sredstva in naprave ter napeljave, naprave na
električni pogon morajo priključevati samo preko ustreznih priključnih EE omaric,
• izvesti morajo vse potrebne dodatne ukrepe varstva pred požarom za izvajanje del, pri katerih bi lahko prišlo do požara, eksplozije ali drugega nepredvidenega dogodka (požarna straža, stalna prisotnost gasilcev, nadzor po končanih delih,…),
• iz nevarnega območja del morajo predhodno odstraniti oz. zavarovati vse potencialno gorljive snovi, obloge in izolacije (npr. lesene ali tapecirane stene, gorljive talne obloge, plastiko,…) ter zatesniti odprtine, špranje in razpoke z negorljivimi tesnili ter v cevovodih preprečiti tveganje za eksplozije,
• pri opravljanju del je dovoljena le uporaba dnevno potrebne količine nevarnih snovi. Nekontroliran vnos nevarnih snovi v objekte družbe ni dovoljen. Po končanem vsakodnevnem delu je potrebno vse neporabljene nevarne snovi in gorljive odpadke odstraniti iz objekta oz. prostorov družbe in odpeljati na ustrezno mesto,
• v neposredni bližini opravljanja del morajo predhodno zagotoviti zadostno količino ustreznih sredstev za gašenje začetnih požarov,
• v kolikor pri delu obstaja nevarnost povzročitve požara morajo zagotoviti prisotnost oseb, ki so usposobljene za gašenje začetnih požarov,
• po končanih požarno nevarnih delih morajo organizirati požarne obhode in nadzore,
• v primeru povzročitve požara so dolžni preprečiti možnost širjenja požara, pričeti z gašenjem, obvestiti naročnika del in gasilce ter v primeru nevarnosti takoj zapustiti območje požara in se ravnati po navodilih odgovorne osebe naročnika za izvajanje gašenja začetnih požarov in evakuacije,
• ne smejo nenamensko uporabiti gasilnih sredstev in opreme,
• ne smejo parkirati na površinah, ki so namenjene za dostop intervencijskih vozil. IZJAVLJAMO, da bomo navedena določila, zahteve, obveznosti in odgovornosti v celoti upoštevali in z njimi seznanili vse svoje delavce ali podizvajalce, ki bodo opravljali naročena pogodbena dela v objektih in prostorih družbe ELES, d.o.o.
Datum:
(podpis)
IZJAVA PONUDNIKA – ZUNANJEGA IZVAJALCA DEL
Izdajatelj menice Kraj izdaje in datum
(naziv in naslov)
matična številka:
davčna številka:
MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA UNOVČENJE
(za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti)
V skladu s pogodbo ……………….……………………………………………………………………………………….
(številka pogodbe, predmet, datum), sklenjene med ELES, d.o.o., Xxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx in
……………………………………………………………………… (naziv dobavitelja oziroma izvajalca) za dobavo/izvedbo (predmet
pogodbe) izroča (poln naziv in naslov izdajatelja
menice) za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti družbi ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana bianco menico, ki jo je podpisala pooblaščena oseba:
Ime in priimek funkcija (podpis)
S podpisom te menične izjave izdajatelj menice nepreklicno in brezpogojno pooblašča ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, da izpolni bianco menico do višine EUR in jo predloži na unovčenje do
………………., v primeru če dobavitelj/izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago/opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
Če datum izteka unovčitve menice pade na dan, ki v kraju predložitve zahteve za plačilo ni poslovni dan, se rok izteka podaljša do prvega naslednjega poslovnega dne v tistem kraju.
Izdajatelj menice se strinja, da imetniku ni potrebno protestirati menice, če trasat odkloni, da bi menico akceptiral ali plačal.
Menica je brezpogojna, neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv in plačljiva pri vsaki poslovni banki ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski/poslovni račun.
Nepreklicno pooblaščamo vsako poslovno banko, ki vodi naš transakcijski/poslovni račun, da izvrši plačilo po predloženi menici v breme našega računa.
Izdajatelj menice in tega pooblastila izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.
Priloga:
- podpisana bianco menica
(žig in podpis
zakonitega zastopnika)
OBRAZEC I-GZ - Izjava o izpolnjevanju pogojev izvajalca del
Izvajalec del:
naziv | |
naslov |
Predmet naročila: Prenova tehnološkega objekta v RTP Laško
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
1. izpolnjujemo pogoje za izvajalca skladno z določili Gradbenega zakona (ULRS 61/17, 72/17-popr.);
2. smo registrirani za opravljanje dejavnosti gradbeništva po standardih klasifikacije dejavnosti NACE
– F.42;
3. izpolnjujemo pogoje za izvajalca del skladno z zahtevami razpisne dokumentacije JN za Prenovo tehnološkega objekta v RTP Laško.
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil oziroma dokumentov, brez dodatnih stroškov za naročnika.
V/Na , dne
Izvajalec posla:
(naziv) (osebni žig in podpis)
OBRAZEC I-1 – Imenovanje vodilnih kadrov
Nosilec posla:
naziv | |
naslov |
• za vodjo del imenujemo in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo za čas izvajanja gradnje njegovo dnevno prisotnost na gradbišču:
ime in priimek: identifikacijska številka pri IZS: zaposlen pri gosp. subjektu:
V/Na , dne
Nosilec posla:
(ime in priimek) (osebni žig in podpis)
Imenovani (ime in priimek, naslov)
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da izpolnjujem pogoje za vodjo del, navedene v prvi alineji šestega odstavka 14. člena Gradbenega zakona in sprejemam pogoj, da bom dnevno prisoten na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del na objektu.
V/Na , dne
Vodja del:
(ime in priimek) (osebni žig in podpis)
OBRAZEC R-1
Referenca nosilca posla
Končni uporabnik:
naziv | |
naslov |
potrjujemo, da je izvajalec:
naziv | |
naslov |
za našo družbo, kot končnega uporabnika izvedel gradbeno obrtniška in inštalacijska dela v vrednosti najmanj 200.000,00 EUR.
Za zgoraj navedenega izvajalca del potrjujemo, da so dela izvedena z oceno pozitivno, tj. strokovno, kvalitetno ter skladno s predpisi stroke in določili pogodbe.
naslov projekta – objekta: | |
številka pogodbe, datum podpisa: | |
leto zaključka izvedbe del: | |
kontaktna oseba naročnika: - ime in priimek: - telefonska št.: - e-mail: | |
Opis (obseg) izvedenih del: |
V/Na , dne
Končni
uporabnik: (naziv)
(žig in podpis odgovorne osebe)
OBRAZEC R-2
Referenca vodje del
Končni uporabnik:
naziv | |
naslov |
potrjujemo, da je:
ime in priimek | |
naslov/ identifikacijska številka pri IZS/ št. pooblastila, dovoljenja skladno z zakonodajo države, katere državljan |
pri izvedbi gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za našo družbo, kot končnega uporabnika opravljal naloge vodje del v vrednosti najmanj 200.000,00 EUR, in je izpolnjeval pogoje skladno z veljavno gradbeno zakonodajo.
Za zgoraj navedenega vodjo del potrjujemo, da so dela izvedena z oceno pozitivno, tj. skladno s pogodbo, terminskim planom, predpisi in standardi in da je objekt, na katerem so bila izvedena dela v obratovanju in obratuje brez napak oz. reklamacij.
naslov projekta – objekta: | |
številka pogodbe, datum podpisa: | |
leto zaključka izvedbe del: | |
kontaktna oseba naročnika: - ime in priimek: - telefonska št.: - e-mail: | |
Opis (obseg) izvedenih del: |
V/Na , dne
Končni
uporabnik: (naziv)
(žig in podpis odgovorne osebe)
Obrazec: O1
POTRDILO
o ogledu tehnološkega objekta v RTP Laško
S katerim naročnik potrjuje, da si je ponudnik pred oddajo ponudbe v spremstvu pooblaščenega
predstavnika naročnika ogledal objekt, ki je predmet razpisa:
Naziv (podjetja) ponudnika: …………………………………………………………………
Odgovorna oseba ponudnika: ….……………………………………………………………..
Funkcija odgovorne osebe ponudnika: .……………………………………………………………….
Odgovorna oseba ponudnika je predložila na dan ogleda pisno pooblastilo potencialnega ponudnika za sodelovanje pri ogledu objekta (št. z dne):
.……………………………….………………..
S podpisom pooblaščenec ponudnika v njegovem imenu potrjujem, da sem si ogledal dejansko stanje objekta, da sem seznanjeni z relevantnimi dejstvi oziroma okoliščinami, v okviru katerih bomo izvedli dela, in da v času izvedbe del ne bomo imeli dodatnih zahtevkov.
Laško, dne ……………………..
Podpis pooblaščenega predstavnika naročnika :
.………………………………………
Podpis odgovorne osebe ponudnika:
…………………………………….