POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Datum: 23.04.2018

Številka: 430-23/2018-3

OBČINA POSTOJNA

Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna,

Telefon : x000 0 0000 000, Telefaks: x000 0 0000 000 Elektronski naslov: xxxxxx@xxxxxxxx.xx

(v nadaljevanju “naročnik”)

IZDELAVA PROJEKTOV KOMUNALNE OPREME V HRAŠČAH

v nadaljevanju »storitve«

po postopku: po postopku naročil male vrednosti (47. člen Zakona o javnem naročanju)

Opis del

Predmet javnega naročila je IZDELAVA PROJEKTOV KOMUNALNE OPREME V HRAŠČAH.

Spoštovani gospod/gospa,

Naročnik, OBČINA POSTOJNA, Xxxxxxxxxxx xxxxx 0, 6230 Postojna, (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu s tem povabilom k oddaji ponudbe ter dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil predložijo svojo ponudbo na način in v roku, kot je določen v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za javno naročilo IZDELAVA PROJEKTOV KOMUNALNE OPREME V HRAŠČAH sestavljajo naslednji dokumenti:

1 NAVODILA IN POGOJI

2 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE/TEHNIČNA DOKUMENTACIJA/PROJEKTNA NALOGA

3 POGODBA

4 OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Stroške priprave in predaje ponudbe ponudnik krije sam.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 9. 5. 2018, do vključno 10:00 ure po krajevnem času. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom

»ODDANO«.

S spoštovanjem,

Xxxx Xxxxxxxx XXXXX

1 NAVODILA IN POGOJI

SPLOŠNO

1. Naročnik tega javnega naročila je OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.

Kontaktna oseba: Xxxx Xxxxxxx

E-mail: xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx

Telefon: x000 0 0000 000

Telefax: x000 0 0000 000

2. Upoštevanje teh navodil je obvezno za vse udeležence javnega naročila.

3. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe za celoten obseg javnega naročila. Naročnik ne bo sprejemal delnih ponudb.

4. Ponudnik krije vse stroške, ki bodo nastali v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe.

5. Ponudba, vsa korespondenca in dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v

slovenskem jeziku.

6. Valuta in vsi finančni podatki v ponudbi so v evrih (EUR) in se bo tako tudi ocenjevala.

7. Ponudba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali osebe, ki je s pisnim pooblastilom pooblaščena za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika ponudnika, kar je razvidno iz priloženega pooblastila.

I. PRAVNE PODLAGE ZA IZVAJANJE JAVNEGA NAROČILA

1. Oddaja javnega naročila se izvaja na podlagi naslednjih zakonov in predpisov:

• Zakon o javnem naročanju /ZJN-3/ (Ur.l. RS, št. 91/2015);

• Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije /ZIntPK/ (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2)

• Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja /ZPVPJN/ (Ur.l. RS, št. 43/2011, 60/2011-ZTP-D, 63/2013, 90/14 – ZDU-1I in 60/17));

• Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Xxx.XX: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010, 82/2013);

• Zakon o pravdnem postopku /ZPP-UPB3/ (Ur.l. RS, št. 26/1999, 83/2002 Xxx.XX: U- I-21/02-6, 96/2002, 12/2003-UPB1, 58/2003 Xxx.XX: U-I-255/99-28, 73/2003 Xxx.XX: U-I-137/00-21, 2/2004, 2/2004-ZDSS-1 (10/2004 popr.), 36/2004-UPB2, 69/2005 Xxx.XX: U-I-145/03-9, 90/2005 Xxx.XX: Up-258/03-14, U-I-74/05, 43/2006 Xxx.XX: U-I-55/04-10, Up-90/04-15, 69/2006 Xxx.XX: Up-236/04-16, U-I-314/06, 52/2007, 73/2007-UPB3, 101/2007 Xxx.XX: Up-679/06-66, U-I-20/07, 102/2007 Xxx.XX: Up-2089/06-31, U-I-106/07, 45/2008-ZArbit, 45/2008, 62/2008 Xxx.XX: U-I- 275/06-7, Up-811/07-7, 111/2008 Xxx.XX: U-I-146/07-34, 116/2008 Xxx.XX: U-I- 253/07-6, Up-2118/06-6, 121/2008 Xxx.XX: U-I-279/08-8, 47/2009 Xxx.XX: U-I- 54/06-32 (48/2009 popr.), 57/2009 Xxx.XX: U-I-279/08-14, 12/2010 Xxx.XX: U-I- 164/09-13, 49/2010 Xxx.XX: U-I-8/10-10, 50/2010 Xxx.XX: U-I-200/09-14,107/2010 Xxx.XX: U-I-161/10-12, 43/2011, 58/2011 Xxx.XX: U-I-277/09-8, Up-1333/09-7, U-I 287/09-10, Up-1375/09-9, 75/2012 Xxx.XX: U-I-74/12-6 (76/2012 popr.));

• Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014 str. 65; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/24/EU);

• Zakon o javnih financah /ZJF/ (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008,

49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4, 14/2013, 101/2013);

• Zakon o graditvi objektov /ZGO-1-UPB1/ (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13);

• Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Xx.x.XX, št. 43/2011);

• Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3)

• Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)

• Obligacijski zakonik /OZ-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 97/2007-UPB1, 30/2010 Xxx.XX: U-I- 207/08-10, Up-2168/08-12);

• Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1.

10. 2005) s spremembami in popravki;

• Uredba Komisije (ES) št. 1177/2009 z dne 30. novembra 2009 o spremembi direktiv 2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil

• Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.

II. PONUDNIK

1. Kot ponudnik se lahko javnega naročila udeleži vsak gospodarski subjekt, ki je fizična ali pravna oseba in izpolnjuje razpisne pogoje za oddajo ponudbe.

2. Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov.

3. Tako se kot ponudnik šteje:

▪ samostojni ponudnik ali

▪ skupina ponudnikov.

4. V primeru ponudbe skupine ponudnikov mora le-ta predložiti ustrezen akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila mora minimalno vsebovati naslednje določbe:

• pooblastilo vodilnemu ponudniku;

• neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov;

• deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli;

• način plačila preko vodilnega ponudnika;

• rok trajanja akta ter določila v primeru izstopa ponudnika.

5. Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- samostojni ponudnik oziroma v primeru skupne ponudbe vodilni ponudniki,

- vsi ostali ponudniki v primeru skupne ponudbe,

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila,

- drugi subjekti v skladu z 81. členom ZJN-3, če gospodarski subjekti uporablja njihovo zmogljivost,

- podizvajalci podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnji podizvajalci v podizvajalski verigi.

Pogoje za sodelovanje gospodarski subjekti izpolnjujejo skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

6. V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, pogodbo o izvedbi javnega naročila sklene vodilni ponudnik.

7. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za namen tega postopka v Republiki Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) (ponudnik pooblaščenca za vročanje imenuje v okviru Obrazca 1: Obrazec ponudbe).

8. Ponudnik lahko sodeluje v postopku javnega naročila samo z eno ponudbo, bodisi individualno, bodisi kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov. Ponudnik ne more sodelovati bodisi individualno, bodisi kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov pri eni ponudbi in hkrati pri drugi ponudbi. Če ponudnik sodeluje v več kot eni ponudbi glede na določila te točke, bo naročnik zavrnil vse ponudbe, v katere je ta ponudnik vključen.

III. IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCI

1. Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega ponudnika nastopajo še drugi ponudniki (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

2. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila (1. odstavek 94. člena ZJN-3).

3. Če bo ponudnik izvajal javno naročilo gradnje ali storitve s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

4. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnje točke odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnje točke.

5. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

6. Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugi in tretji točki tega poglavja, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN- 3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

7. Po oddani ponudbi/priglasitvi zahteva za neposredno plačilo ni več mogoča.

8. Če se neposredna plačila podizvajalcem ne bodo vršila, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

9. Enake obveznosti veljavo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

IV. OGLED LOKACIJE, NA KATERI SE BODO DELA IZVAJALA

1. Zaradi kompleksnosti projekta naročnik ponudnikom priporoča, da si pred oddajo ponudb docela ogledajo lokacijo, mikrolokacijo prostorov in predvidijo potreben obseg in zahtevnost ter organizacijo. Naročnik ne bo priznaval dodatnih, nepredvidenih oz. več del pri izdelavi ponudbe, kot tudi ne pri izvedbi del, ki bi bile vezane na nepoznavanje objekta, lokacije ter stanja na terenu.

V. POJASNILA V ZVEZI Z DOKUMENTACIJO V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

1. Ponudnik, ki želi dobiti kakršna koli pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo o oddaji javnega naročila ali pripravi ponudbe, mora najkasneje do 03. 05. 2018 do 10.00 ure zastaviti vprašanje na Portalu javnih naročil:

xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/

2. Dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila bodo ponudnikom posredovana na Portalu javnih naročil do 04. 05. 2018, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno.

VI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

1. Naročnik si pridržuje pravico samoiniciativno spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali kot odgovor na prošnjo za pojasnilo, ki jo bo dobil od morebitnega ponudnika.

2. Vsaka sprememba ali dopolnitev postane del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in bo ponudnikom posredovana na Portalu javnih naročil.

3. Naročnik lahko po lastnem preudarku ali na prošnjo morebitnega ponudnika podaljša rok za predložitev ponudb, o tem pa mora obvestiti bodoče ponudnike, na enak način kot je bilo objavljeno javno naročilo, in z dopolnilom dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

4. V tem primeru se vse pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov glede datuma, prenesejo na novi datum.

VII. VELJAVNOST PONUDBE

1. Rok veljavnosti ponudbe mora biti devetdeset (90) dni od roka za prejem ponudb, ki je določen v Povabilu k oddaji ponudbe. Vsaka ponudba s krajšim rokom veljavnosti bo izločena.

2. V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov, da za določeno število dni podaljšajo rok veljavnosti ponudb. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne takšno zahtevo, toda s tem je njegova ponudba izločena.

VIII. FINANČNA ZAVAROVANJA

1. Izbrani ponudnik bo moral v roku petnajstih (15) dni po podpisu pogodbe dostaviti Bianco menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na podlagi Obrazca ali na drugem obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene zahteve v tem pogledu, v višini 10% vrednosti ponudbe z DDV, ki bo veljavna še 30 dni po izvedbi naročila. Naročnik lahko unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni v skladu s določili okvirnega sporazuma in predmetno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila z vsemi dopolnili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru skupne ponudbe, garancijo za dobro izvedbo predloži vodilni partner.

IX. VARSTVO PODATKOV

1. Naročnik ne bo razkril informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

2. Podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril, ne morejo biti tajni.

3. Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, za katere je tako določeno z veljavnimi predpisi. Kot poslovna skrivnost bodo obravnavani samo tisti dokumenti, ki bodo imeli v ponudbeni dokumentaciji na vsakem posameznem listu izpisano

»poslovna skrivnost« oz. za katere bo v skladu z 39. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) izdan in priložen poseben sklep.

4. Podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik označiti že v ponudbi, naknadno označevanje ni možno.

X. VARIANTNE REŠITVE

1. Naročnik bo upošteval le ponudbe, ki upoštevajo razpisano varianto. Drugih variant naročnik ne bo upošteval.

XI. OBVEZNOSTI PONUDNIKA

1. Pred začetkom del je gospodarski subjekt oziroma izvajalec dolžan zapisniško in slikovno npr. s kamero ugotoviti ter dokumentirati obstoječe stanje objekta, kjer se bo storitev izvajala. Gospodarski subjekt oziroma izvajalec je dolžan odpraviti vse nastale poškodbe na objektu, ki bi nastale ob izvajanju storitve. Izvajalec je dolžan vso dokumentacijo obstoječega stanja predložiti naročniku pred pričetkom del.

2. Izbrani gospodarski subjekt je dolžan zagotavljati revizijsko sled in hrambo vse potrebne dokumentacije ter naročniku zagotavljati vpogled v nastalo dokumentacijo, ter jo na poziv tudi posredovati.

XII. PREDLOŽITEV PONUDBE

1. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 , v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 .

2. Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

3. Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (xxx.xxxxx-xx.xx), POŠTA®CA (xxxxxxxx.xxxxx.xx), HALCOM-CA (xxx.xxxxxx.xx), AC NLB (xxx.xxx.xx).

4. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 09. 05. 2018 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

5. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

6. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

7. Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxxx?xxxxx aId=268 .

XIII. ODPIRANJE PONUDB

1. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 09. 05. 2018

in se bo začelo ob 10:15 uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 .

2. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodjeno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

XIV. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

1. Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba za predmet tega javnega naročila, ki se določi na podlagi naslednjih meril:

- MERILO PONUDBENA VREDNOST BREZ DAVKA NA DODANO VREDNOST

- MERILO USPOSOBLJENOST STROKOVNIH KADROV

MERILO	ŠTEVILO TOČK
PONUDBENA VREDNOST BREZ DAVKA NA DODANO VREDNOST	Največ 85 točk
Ponujena cena bo ocenjevana kot razmerje med najnižjo izmed vseh ponujenih cen in ceno ponudnika na podlagi naslednje formule: T= 75 ∗ Cmin Cx T...število točk Cmin...najnižja izmed vseh ponujenih cen dopustnih ponudb Cx...cena ponudnika
USPOSOBLJENOST STROKOVNIH KADROV	Največ 15 točk
V okviru merila se za posameznega strokovnjaka vrednotijo dodatne reference, kot sledi: • odgovorni vodja projekta – s 5 točkami se točkuje dodatno referenčno delo, ki izpolnjuje pogoj za odgovornega vodjo projekta iz točke 4 Pogoji za sodelovanje – tehnična in strokovna sposobnost poglavja XX. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI teh Navodil. • odgovorni projektant – z 2,5 točkami se točkuje dodatno referenčno delo, ki izpolnjuje pogoj za odgovornega projektanta iz točke 5 Pogoji za sodelovanje – tehnična in strokovna sposobnost poglavja XX. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI Za dokazovanje izpolnjevanja referenčnih del po merilu »dodatne reference posameznih strokovnih kadrov« mora ponudnik v ponudbi priložiti izpolnjen obrazec (Obrazec 3: Strokovni kader) z referenčnimi potrdili (Obrazec 4: Referenčna potrdila strokovnega kadra) za merilo. Ponudnik mora za dela, ki jih navaja v rubriki »REFERENČNI PROJEKTI ZA MERILO« na obrazcu (Obrazec 3: Strokovni kader) priložiti potrdilo naročnika, iz katerega je razvidno, da je navedeni kader opravljal dela, ki jih navaja v seznamu. Potrdilo naročnika naj bo pripravljeno na obrazcu, ki je podan v dokumentaciji kot priloga (Obrazec 4: Referenčna potrdila strokovnega kadra). V kolikor potrdilo ne bo izdano na

navedenem obrazcu, mora vsebina priloženega potrdila vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni v prilogi Obrazec 3: Referenčna potrdila strokovnega kadra. Naročnik si pridržuje pravico, da za posamezno navedeno referenčno delo naknadno zahteva druga pisna dokazila (npr.: pogodbe, elaborate, načrte, itn.,…). V kolikor ponudnik v obrazec (Obrazec 4: Strokovni kader) ne bo navedel dodatnih referenc posameznih strokovnih kadrov in že v ponudbi predložil referenčnih potrdil, naročnik naknadno predloženih dodatnih referenc ne bo upošteval.

Ponudnik v rubriko »REFERENČNI PROJEKTI ZA MERILO« obrazca (Obrazec 3: Strokovni kader) ne sme navesti istih referenčnih del, kot jih je navedel za dokazovanje tehnične in strokovne sposobnosti. V kolikor bo posamezno referenčno delo za isti strokovni kader navedeno na obeh obrazcih, takšnega

referenčnega dela naročnik ne bo upošteval v okviru točkovanja po merilih.

Najugodnejša ponudba je tista, ki doseže največje število točk. Maksimalno možno število točk je 100.V primeru, da dva ali več ponudnika/ov dosežeta/jo enako najvišje skupno število točk, bo izbrana ponudba ponudnika, ki je ponudil najnižjo ponudbeno vrednost. V primeru, da je pri ponudnikih z enakim najvišjim številom točk enaka tudi ponudbena vrednost, bo o najugodnejši ponudbi odločil javni žreb, ki ga bo izvedla strokovna komisija naročnika. O datumu in uri žreba ter poteku postopka žreba bodo ponudniki predhodno obveščeni.

2. Naročnik bo oddal javno naročilo potem, ko bo strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb ugotovila, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in

b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN- 3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila

3. Naročnik se lahko, ne glede na to, ali je takšno izključitev predvidel v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu s šestim odstavkom 75. člena ZJN-3, odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovi, da je ta ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo tri leta.

XV. NEOBIČAJNO NIZKA CENA

1. Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi. Naročnik mora preveriti, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe. Če bo naročnik v postopku javnega naročanja preveril dopustnost vseh ponudb, bo v skladu s prejšnjim stavkom preveril, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

2. Preden bo naročnik zavrnil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

3. Te podrobnosti se lahko nanašajo zlasti na:

a. ekonomiko proizvodnega postopka, storitev, ki se zagotavljajo, ali metode gradnje;

b. izbrane tehnične rešitve ali izjemno ugodne pogoje, ki so na voljo ponudniku za dobavo blaga, izvajanje storitev ali izvedbo gradenj;

c. izvirnost gradenj, blaga ali storitev, ki jih ponuja ponudnik;

d. izpolnjevanje obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;

e. izpolnjevanje zahtev glede podizvajalcev;

x. xxxxxxx, da ponudnik pridobi državno pomoč.

4. Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil le, če predložena dokazila ne bodo zadostno pojasnila nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi iz 3. točke.

5. Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo zavrnil.

6. Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker je ponudnik pridobil državno pomoč, bo tako ponudbo na tej podlagi zavrnil šele po posvetovanju s ponudnikom, če ta v ustreznem roku, ki ga določi naročnik, ne bo uspel dokazati, da je določena pomoč združljiva z notranjim trgom v smislu 107. člena PDEU (Pogodba o delovanju Evropske unije). Če bo naročnik v navedenih okoliščinah zavrnil ponudbo, bo o tem obvestil ministrstvo, pristojno za javna naročila, in Evropsko komisijo.

XVI. PRIDOBIVANJE PODATKOV

1. Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 gospodarski subjekt ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Gospodarski subjekt prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

2. Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3, preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

3. Naročnik lahko pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.

4. Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: kopije sklenjenih pogodb za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, podjemno pogodbo…

XVII. DOPOLNITVE, XXXXXXXX ALI POJASNILA PONUDB

1. Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo moral preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za

predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik gospodarski subjekt izključiti.

2. Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN- 3 in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

3. Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

XVIII. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA IN PRAVICA DO REVIZIJE

1. Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila preveri obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.

2. Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3.

3. Naročnik o odločitvi obvesti ponudnike na način, da podpisano odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

4. Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17) ne določa drugače.

5. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanju. Zahtevek za revizijo se vloži pri naročniku. Roke za vložitev zahtevka za revizijo določa 25. člen ZPVPJN.

6. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, znaša taksa 2.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po postopku naročila male vrednosti.

V ostalih primerih znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa

1.000 eurov.

Kadar takse ni mogoče odmeriti v skladu s prvim in drugim odstavkom 71. člena ZPVPJN, znaša taksa 1.000 eurov.

Takso vplača vlagatelj zahtevka za revizijo na TRR: XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri Banki Slovenije, Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx

SWIFT koda: BS LJ SI 2X, IBAN: XX00000000000000000, Sklic: 11 16110 -7111290-

xxxxxx18, pri čemer x pomeni številko objave na portalu javnih naročil.

7. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

XIX. PRAVICE NAROČNIKA

1. Naročnik lahko, če v postopku oddaje naročila po postopku naročila male vrednosti pridobi ponudbe, ki niso skladne z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali ki so prispele prepozno ali za katere je naročnik ugotovil, da so neobičajno nizke, ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni, ali ponudbe, katerih cena presega naročnikova zagotovljena sredstva, javno naročilo odda po konkurenčnem postopku s pogajanji.

2. Naročniku v konkurenčnem postopku s pogajanji ni treba objaviti obvestila o javnem naročilu, če v postopek vključi vse ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in zanje ne obstajajo razlogi za izključitev in so v predhodno izvedenem odprtem ali omejenem postopku ali postopku naročila male vrednosti predložili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami za postopek javnega naročanja.

3. Naročnik lahko, če v postopku oddaje javnega naročila v postopku oddaje naročila po postopku naročila male vrednosti ne dobi nobene ponudbe ali nobene ustrezne ponudbe in da se prvotni pogoji javnega naročila bistveno ne spremenijo in da naročnik Evropski komisiji pošlje poročilo, če komisija to zahteva, odda javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Pri tem se ponudba šteje za neustrezno, če ni relevantna za javno naročilo, ker brez bistvenih sprememb očitno ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, ki so določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ko bo naročnik posredoval ponudnikom odločitev o oddaji naročila, bo isti dan objavil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost.

4. Naročnik lahko izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave za javno naročilo novih gradenj ali storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih gradenj ali storitev in se oddajo gospodarskemu subjektu, ki mu je naročnik oddal prvotno naročilo, pod pogojem, da so nove gradnje ali storitve v skladu z osnovnim projektom. Podlaga za določitev vrednosti dodatnih del so cene na enoto iz osnovne pogodbe, vključno s popustom, ki ga nudi ponudnik.

5. Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Že predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil pošiljateljem.

6. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike.

7. Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik sprejme novo odločitev upoštevaje določbe 90. člena ZJN-3. Kadar naročnik sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva vročitve nove odločitve.

8. Naročnik si pridržuje pravico, da kadar koli v času izvedbe javnega naročila in tudi po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom zmanjša obseg naročenih oz. pogodbenih del. V tem primeru se ustrezno zniža pogodbena vrednost.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da glede na zagotovljena sredstva spremeni dinamiko izvajanja del.

XX. PODPIS POGODBE IN ZAVAROVANJE IZVEDBE

1. Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

• svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva.

2. Takoj po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila se sklene pogodba.

3. V roku petnajstih (15) dni po podpisu pogodbe mora izbran ponudnik predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV), ki mora biti veljavna najmanj 30 dni po izvedbi naročila.

4. Ko izbrani ponudnik podpiše pogodbo in predloži garancijo za dobro izvedbo, postane izvajalec in pogodba prične veljati.

5. Naročnik se obvezuje, da bo uvedel izvajalca v posel najkasneje v roku 25 (petindvajset) dni od dneva podpisa pogodbe.

6. O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v dnevniku o izvajanju del.

7. Če izbrani ponudnik ne podpiše in vrne pogodbe v osmih (8) dneh od prejema pogodbe ter ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v petnajstih (15) dneh od dneva, ko je pogodba podpisana, lahko naročnik smatra, da izbrani ponudnik ne želi sodelovati pri izvedbi gradnje.

XXI. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

Xxxxxxxx bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za ponudnika obstaja katerikoli od naslednjih razlogov za izključitev:

Zap.št.

Razlog

Dokazilo

Če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): terorizem (108. člen KZ-1), financiranje terorizma (109. člen KZ-1), ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ- 1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ- 1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ- 1).

• Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

Zap.št.

Razlog

Dokazilo

Če gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

• Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/

Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami

• Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/

Če je bila gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo

• Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/

če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže gospodarskemu subjektu kršitev izpolnjevanja veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih

mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.

• Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/

če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi

druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

• Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/

če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

• Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/

če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek

ugotavljanja kršitve;

• Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV Xxxxxxxx bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za ponudnika obstaja katerikoli od naslednjih razlogov za izključitev:
Zap.št.	Razlog	Dokazilo
9	če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;	• Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/
10	če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila	• Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/

POGOJI ZA SODELOVANJE - ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti
Zap.št.	Pogoj	Dokazilo & izpolnjevanje pogoja
1	da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila;	• Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/
		zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika oziroma glavnega izvajalca in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki oziroma glavni izvajalec in podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100%

POGOJI ZA SODELOVANJE - ekonomski in finančni položaj
Zap.št.	Pogoj	Dokazilo & izpolnjevanje pogoja
2	da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih šteto najpozneje pred objavo javnega naročila ni imel blokiranih bančnih računov	• Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/ Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval S.BON-1 ali S.BON-1/P oziroma drugo ustrezno potrdilo, ki ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila.
		Pogoj mora izpolnjevati: • samostojni ponudnik • v primeru skupine ponudnikov vsi ponudniki • v primeru sklicevanja na reference podizvajalca tudi podizvajalec

POGOJI ZA SODELOVANJE – tehnična in strokovna sposobnost

Zap.št.

Pogoj

Dokazilo & izpolnjevanje pogoja

• da je ponudnik v zadnjih petih letih izdelal vsaj eno (1) projektno dokumentacijo PGD in PZI javne komunalne infrastrukture v vrednosti najmanj

10.000 € brez DDV, ki je zajemala najmanj padavinsko kanalizacijo in vodovodno omrežje

• da je ponudnik v zadnjih petih letih izdelal vsaj eno (1) projektno dokumentacijo PZI novogradnje ali rekonstrukcijo javne ceste v dolžini najmanj 400 metrov.

V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na podizvajalce, morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za opravljanje del najmanj v višini 50% vrednosti del.

• Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/

Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval potrdila o dobro opravljenem delu, izdane s strani referenčnega naročnika.

zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika oziroma glavnega izvajalca in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki oziroma glavni izvajalec in podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100%

da je odgovorni vodja projekta v zadnjih petih (5) letih kot odgovorni vodja projekta izdelal:

- vsaj eno (1) projektno dokumentacijo PGD in PZI javne komunalne infrastrukture v vrednosti najmanj 10.000 € brez DDV, ki je zajemala najmanj padavinsko kanalizacijo in vodovodno omrežje in

- vsaj eno (1) projektno dokumentacijo PZI novogradnje ali rekonstrukcijo javne ceste v dolžini najmanj 400 metrov.

• Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/

Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval potrdila o dobro opravljenem delu, izdane s strani referenčnega naročnika.

zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika oziroma glavnega izvajalca in podizvajalcev. Eden od njih zagotovi odgovornega vodjo projekta, ki izpolnjuje zahtevane pogoje.

da je odgovorni projektant v zadnjih petih (5) letih kot odgovorni projektant izdelal:

- vsaj eno (1) projektno dokumentacijo PGD in PZI javne komunalne infrastrukture v vrednosti najmanj 10.000 € brez DDV, ki je zajemala najmanj padavinsko kanalizacijo in vodovodno omrežje in

- vsaj eno (1) projektno dokumentacijo PZI novogradnje ali rekonstrukcijo javne ceste v dolžini najmanj 400 metrov

• Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/

Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval potrdila o dobro opravljenem delu, izdane s strani referenčnega naročnika.

XXII. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudba mora biti izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.

1. ESPD - enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/ in njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

V primeru, da nominirani odgovorni vodja projekta in/ali odgovorni projektant nista zaposlena pri ponudniku oziroma podizvajalcu, mora ponudnik v svoji ponudbi predložiti tudi obrazec ESPD, ki je izpolnjen s strani odgovornega vodje del.

2. Ponudbeni predračun

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

3. Obrazec 1: Obrazec ponudbe

Obrazec 1 mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika.

4. Akt o skupni izvedbi naročila

V primeru ponudbe skupine ponudnikov mora le-ta predložiti ustrezen akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila mora minimalno vsebovati naslednje določbe:

• pooblastilo vodilnemu ponudniku;

• neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov;

• deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli;

• način plačila preko vodilnega ponudnika;

• rok trajanja akta ter določila v primeru izstopa ponudnika.

V primeru, da ponudbo ne bo oddala skupina ponudnikov, akta o skupni izvedbi naročila ni potrebno priložiti.

5. Obrazec 2: Pooblastila

Kadar ponudbenih dokumentov ne podpisuje zakoniti zastopnik samostojnega ponudnika oziroma v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in/ali ostalih ponudnikov in/ali podizvajalcev, mora biti predložen Obrazec 2, ki morajo biti izpolnjeni in podpisani s strani zakonitega zastopnika in osebe pooblaščene za podpis ponudbe samostojnega ponudnika oziroma v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in/ali ostalih ponudnikov in/ali podizvajalcev.

V primeru, da je podpisnik ponudbe zakoniti zastopnik samostojnega ponudnika oziroma v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in/ali ostalih ponudnikov in/ali podizvajalcev, obrazca/obrazcev 2 ni potrebno priložiti!

6. Izjava 1: Izjava ponudnika

Izjava 1 mora biti izpolnjena in podpisana s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in vseh ostalih ponudnikov.

7. Izjava 2: Izjava podizvajalca

Izjavo 2 izpolnijo in podpišejo le podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo.

8. Izjava 3: Izjava o izpolnjevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju

Izjava 3 mora biti izpolnjena in podpisana s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in vseh ostalih ponudnikov.

9. Obrazec 3: Strokovni kader

Obrazec mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika.

Ponudnik mora obrazcu priložiti potrdilo za strokovni kader, iz katerega nedvoumno izhajajo leta delovnih izkušenj s področja projektiranja (pogodba o zaposlitvi oziroma drugo primerljivo dokazilo)

10. Obrazec 4: Referenčna potrdila strokovnega kadra

Obrazec mora biti izpolnjen in podpisan s strani naročnika. Ponudnik lahko predloži tudi referenčno potrdilo na drugem obrazcu, vendar morajo biti razvidni vsi podatki za dokazovanje zahtevanega pogoja.

11. Druge neobvezne priloge

Čeprav ponudnik v svoji ponudbi predložijo izpolnjene in podpisane izjave, je zaželeno, da že v sami ponudbi za namene preverbe predložijo:

- Dokazilo o S.BON-1 ali S.BON-1/P oziroma drugo ustrezno potrdilo, ki ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila in dokazuje, da ponudnik/podizvajalec v zadnjih šestih (6) mesecih šteto najpozneje pred objavo javnega naročila ni imel blokiranih bančnih računov. V primeru sklicevanja na reference podizvajalca, mora pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec.

- Referenčna potrdila o izpolnjevanju pogojev ponudnika/podizvajalca Ponudnik lahko predloži dodatne priloge.

2

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE/TEHNIČNA

DOKUMENTACIJA/PROJEKTNA NALOGA

I. Splošno

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije PZI krožišča Postojna na G1-6/0338 v km 0,000.

Obseg del je razviden iz projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije PZI krožišča Postojna na G1-6/338 v km 0,000, številka 37165-212/2017 z dne 03.08.2017, ki jo je izdelala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in potrdila Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo ter Občina Postojna.

Izbor najugodnejšega ponudnika se bo izvršil za celoto razpisanih del.

II. Ponudbena cena

Cene morajo biti izražene v evrih ter morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani z predmetom javnega naročila.

Cene za posamezne postavke morajo biti fiksne in nespremenljive za ves čas veljavnosti pogodbe. Pogodbeni stranki se lahko dogovorita zgolj za znižanje ponudbenih cen. Gospodarski subjekt ni upravičen do podražitev.

Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke v popisih del. V primeru, da pri posamezni postavki ne bo navedena cena (prazno polje), bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR). V primeru, da bo ponudnik pri postavki uporabil znak »/« ali podobno, bo naročnik štel, da te postavke ne ponuja.

Nepoznavanje razmer ne more biti razlog za uveljavljanje raznih dodatnih stroškov in podaljšanje roka izvedbe.

Ponudbena cena obsega izvedbo vseh naročenih del tako, da bodo izpolnjeni pogoji za oddajo del iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Plačila se opravijo na podlagi izdanega e-računa.

Rok plačila računa je 30. dan od datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan z računom, je dolžan plačati nesporni del zneska. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem.

III. Dodatne zahteve vezane na Uredbo o zelenem javnem naročanju

Projektna dokumentacija za obnovo ceste mora predvideti vrsto in količino materialov, ki bodo nastali pri obnovi in so primerni za recikliranje ali ponovno uporabo, in način njihovega recikliranja ali ponovne uporabe v posameznih elementih ceste, ki se obnavlja.

PROJEKTNA NALOGA

Območje urejanja je prikazano v priloženi grafiki projektne naloge in obsega območje glavne povezovalne ceste skozi naselje – dela javne poti JP 822012 dolžine 1.050 m, območje stranskih javnih poti s priključki na glavno povezovalno cesto skozi naselje JP 822012 in območje križišča regionalne ceste R2-409 in javne poti 822012 z levim zavijalnim pasom na regionalni cesti R2-409 pred naseljem Hrašče. Projekti se izvajajo v treh fazah.

UVOD

Namen projektne naloge je posredovati ponudnikom oz. projektantom osnovne usmeritve, zahteve in opredeliti obseg zahtevane projektne in ostale dokumentacije.

Dokumentacija, ki je predmet pogodbe vključuje izdelavo geodetskih posnetkov terena s certifikatom, izdelavo idejnih zasnov in vse potrebne dokumentacije, potrebne za pridobivanje projektnih pogojev, izdelavo PGD projektov in vse potrebne dokumentacije (vključno z grafičnimi prikazi za potrebe sklenitve pogodb za ustanovitve služnosti), potrebne za pridobitev soglasij in pridobitve gradbenih dovoljenj ter izdelavo PZI projektov in vse potrebne dokumentacije, potrebne za izvedbo projekta; vse po posameznih fazah in posameznih infrastrukturnih objektih.

Del naselja Hrašče leži na območju varovanja naravne in kulturne dediščine, kar je potrebno upoštevati pri izdelavi projektov.

OBSEG PROJEKTOV

Predmet projektov javne infrastrukture v Hraščah zajema izdelavo idejne zasnove, PGD in PZI projektov vodovodnega omrežja s priključki do posameznih uporabnikov in padavinske kanalizacije s priključki do posameznih uporabnikov, pridobitev gradbenega dovoljenja ter izdelava idejne zasnove in PZI projektov izvedbe cest s pločniki in javno razsvetljavo na delu območja v naselju Hrašče, kakor tudi izdelava idejne zasnove s katastrskim elaboratom ustrezne ureditve križišča regionalne ceste R2-409 in javne poti 822012 pred naseljem Hrašče.

Območje projektiranja se deli na tri faze oz. območja izdelave projektov:

1. Območje projektiranja glavne povezovalne ceste skozi naselje, ki ga je potrebno opremiti z novim vodovodnim omrežjem, padavinsko kanalizacijo, ustrezno urejeno cesto in pločnikom z javno razsvetljavo, obsega območje večjega dela javne poti JP 822012 dolžine cca 1050 metrov brez posegov v območje varnostnega pasu regionalne ceste R2-409.

2. Območje projektiranja stranskih cest s priključitvijo na komplet komunalno opremo na območju glavne povezovalne ceste skozi naselje, ki ga je potrebno opremiti z ustreznim vodovodnim omrežjem, padavinsko kanalizacijo, projekti ureditve cest (ob upoštevanju katastrskih razmer na terenu) in javne razsvetljave obsega območje javnih poti JP 821962, 821971, 821972, 821981, 821982, 821991, 822001, skupne dolžine cca 950 metrov brez posegov v območje varnostnega pasu regionalne ceste R2-409. v to območje spada tudi ureditev odvajanja padavinskih voda z izvedbo padavinske kanalizacije, ki je speljana po obstoječem odprtem jarku in zelenici v dolžini cca 150 metrov s priključitvijo na obstoječi kanalizacijski kolektor notranjega premera 800 mm. Projekti obsegajo tudi priključke do posameznih uporabnikov in odvodnjavanje cest z vso potrebno komunalno in cestno infrastrukturo.

3. Izdelavo idejne zasnove s katastrskim elaboratom ustrezne ureditve križišča regionalne ceste R2-409 in javne poti 822012 z levim zavijalnim pasom na regionalni cesti R2-409 pred naseljem Hrašče.

Območje urejanja je prikazano v grafiki projektne naloge in obsega;

1. Območje projektiranja glavne povezovalne ceste skozi naselje (I. faza - rumeno obarvano)

2. Območje projektiranja stranskih cest s priključitvijo na glavno povezovalno cesto skozi naselje (II. faza - zeleno obarvano)

3. Območje izdelave idejne zasnove s katastrskim elaboratom ustrezne ureditve križišča regionalne ceste R2-409 in javne poti 822012 (III. faza - modro obarvano s potrebno razširitvijo območja za potrebe ustrezne umestitve križišča z zavijalnim pasom v prostor)

Projektant je dolžan v okviru projekta in ponudbene cene brez nepredvidenih del projektno uskladiti komunalno opremo po tem razpisu z že izdelanim projektom komunalnega kanalizacijskega omrežja in v zbirno karto komunalnih naprav vključiti tudi komunalno kanalizacijsko omrežje z vsemi potrebnimi opisnimi in grafičnimi prikazi odmikov in križanj s komunalnim kanalizacijskim omrežjem in obstoječo komunalno infrastrukturo, potrebnimi za izvedbo celotnega projekta.

Situacija (v dveh delih) že sprojektiranega komunalnega kanalizacijskega omrežja je sestavni del razpisne dokumentacije - v prilogi!

Projektant mora pri projektiranju vodovodnega omrežja in kanalizacijskih omrežij poleg veljavne zakonodaje upoštevati tudi upravičene zahteve, pripombe in sugestije upravljavca javnega podjetja KOVOD Postojna d.o.o..

Izdelovalec se obvezuje v okviru izdelave projektov v okviru pogodbene vrednosti po potrebi izvesti spremembe posameznih projektnih rešitev komunalnih vodov in opreme (tras komunalnih vodov, vodovodnih ter električnih instalacij in opreme), zaradi racionalnosti rešitev, lažje pridobitve služnosti, poplavne varnosti, naravne ali kulturne dediščine ali ostalih tehtnih razlogov.

Na celotnem območju veljajo določila Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Ul RS št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/2012, 14/2013, 58/2013, 17/2014-DPN Xxxxx,

15/2015, 27/2016, 9/2017), ki opredeljuje namensko rabo prostora:

POTREBNA DELA ZAJEMAJO:

	Specifikacija ponudbenih del
1	Geodetski posnetek terena s certifikatom območja I. faze projektov
2	Geodetski posnetek terena s certifikatom območja II. faze projektov
3	Geodetski posnetek terena s certifikatom območja III. faze projektov
4	Izdelava idejne zasnove izvedbe I. faze projekta komplet komunalne opreme s projektnimi pogoji
5	Izdelava PGD projektov padavinske kanalizacije s soglasji I. faza
6	Izdelava PGD projektov vodovodnega omrežja s soglasji I. faza
7	Izdelava idejne zasnove izvedbe II. faze projekta komplet komunalne opreme s projektnimi pogoji
8	Izdelava PGD projektov padavinske kanalizacije s soglasji II. faza
9	Izdelava PGD projektov vodovodnega omrežja s soglasji II. faza
10	Izdelava idejne zasnove s katastrskim elaboratom izvedbe III. faze projekta
11	Izdelava PZI projektov padavinske kanalizacije s predračunskim elaboratom I. faza
12	Izdelava PZI projektov vodovodnega omrežja s predračunskim elaboratom I. faza
13	Izdelava PZI projektov padavinske kanalizacije s predračunskim elaboratom II. faza
14	Izdelava PZI projektov vodovodnega omrežja s predračunskim elaboratom II. faza
15	Izdelava PZI projektov ceste s pločnikom in javno razsvetljavo s predračunskim elaboratom I. faza
16	Izdelava PZI projektov cest s priključki in javno razsvetljavo s predračunskim elaboratom II. faza
17	Izdelava projektov prestavitve obstoječih podzemnih komunalnih vodov v skladu z zahtevami soglasodajalcev
18	Nepredvidena dela (5% od 1-17)

Izvedba storitev poleg izdelave vseh storitev v skladu z zgornjo »Specifikacija ponudbenih del«, vključuje tudi izvedbo vseh potrebnih ostalih storitev, potrebnih za izvedbo postopkov in pripravo vse potrebne dokumentacije za pridobitev potrebnih projektnih pogojev in soglasij pristojnih soglasodajalcev in nosilcev urejanja prostora, potrebnih za umestitev infrastrukturnih objektov v prostor.

Pridobitev gradbenih dovoljenj po posameznih fazah je naloga občine. Izvajalec je dolžan izdelati tudi vso potrebno dokumentacijo za pridobivanje služnosti za posege na parcele s tem, da služnosti na podlagi grafičnih izsekov, ki jih v okviru izdelave projektov izdela projektant, pridobiva Občina Postojna.

Potrebna dela zajemajo tudi izdelavo in pridobivanje vse potrebne spremljajoče dokumentacije (brez zagotavljanja pravice graditi), ki je nujno potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo projektov!

PROJEKTI MORAJO BITI IZDELANI:

• 2x geodetski posnetek terena s certifikatom v mapah in na CD-ju po posameznih fazah

• 2x komplet Idejne zasnove v mapah po posameznih fazah

• 4x komplet PGD projektov v mapah po posameznih fazah

• 6x komplet PZI projektov v mapah po posameznih fazah

• 1 izvod teksta v formatu Word, popisi del v formatu Excel in risbe v dwg in pdf formatu ter morebitne podloge v formatu ki ga prepozna ACAD (vsa dokumentacija), vse skupaj na CD po posameznih fazah in skupno.

Predpisi in ostala izhodišča za izdelavo:

Pri izdelavi projektne dokumentacije mora izdelovalec upoštevati veljavno zakonodajo, predpise, standarde, normative, priporočila, projektne pogoje in smernice nosilcev urejanja prostora, občinski prostorski načrt, pravila stroke s področja projektiranja, kakor tudi predpise s področja varovanja okolja, voda, požarne varnosti, varstva pri delu, graditve objektov in ostale predpise, ki jih je potrebno upoštevati pri umestitvi infrastrukturnih objektov v prostor, izdelavi projektov in pridobivanju vse potrebne dokumentacije.

Padavinska kanalizacija; izdelati je potrebno projekte obnove in dograditve padavinske kanalizacije, ki je na večjem območju speljana po javnih poteh (trasa v dolžini cca 150 metrov je speljana po obstoječem odprtem jarku in zelenicah) s priključitvijo na obstoječi kanalizacijski kolektor notranjega premera 800 mm s priključki do posameznih uporabnikov ob upoštevanju celotnega prispevnega območja, ki gravitira na območje javnih poti JP 821962, 821971, 821972, 821981, 821982, 821991, 822001 in 822012. Izdelati je potrebno kapacitetne preveritve obstoječega kanalizacijskega omrežja ob upoštevanju priporočil naročnika (izkušnje iz preteklih obdobij uporabe kanalizacijskega omrežja). Potrebno je izdelati projekte sekundarnega kanalizacijskega omrežja, ki poteka predvsem po javnih poteh. Predmet projektov so tudi priključki do posameznih uporabnikov in odvodnjavanje cest z vso potrebno komunalno infrastrukturo.

Do premera 500 mm naj se uporabi PVC kanalizacijske cevi kompaktne izdelave trdnostnega razreda SN8. Jaški naj bodo v betonski izvedbi. Cevi premera nad 500 mm so lahko v armiranobetonski izvedbi s tesnili z armiranobetonskimi jaški z vtokom pod maximalnim vtočnim kotom 45 stopinj brez kaskad. Vtoki cevi sekundarne kanalizacije manjšega premera v jaške so praviloma brez kaskad z maksimalnim vtočnim kotom 60 stopinj.

Jaški naj bodo po možnosti locirani izven območja kolesnic motornih vozil in opremljeni z LTŽ pokrovi ustrezne nosilnosti na zaklep s tesnili.

Padavinska kanalizacija se priključuje na obstoječi kanalizacijski kolektor notranjega premera 800 mm (trasa je prikazana v grafiki projektne naloge)

Vodovodno omrežje; izdelati je potrebno projekte obnove in dograditve ob upoštevanju kapacitetne preveritve vodovodno omrežja v okviru izdelave projektov celotnega zazidalnega območja urejanja s priključitvijo na obstoječe vodovodno omrežje. Sekundarno vodovodno omrežje je praviloma speljano po javnih poteh JP 821962, 821971, 821972, 821981, 821982, 821991, 822001 in 822012. Predmet

projektov so tudi priključki do posameznih uporabnikov.

Pri uporabi materialov cevi in armatur, kakor tudi pri izdelavi posameznih projektnih rešitev mora projektant sodelovati z upravljavcem vodovodnega omrežja, družbo KOVOD d.o.o. Postojna.

Ceste s pločniki in javno razsvetljavo

Projekti zajemajo izdelavo idejne zasnove in PZI projektov cest s križišči, pločniki, prehodi za pešce in javno razsvetljavo. Javna razsvetljava mora zagotavljati ustrezno osvetlitev.

Pri projektiranju glavne povezovalne ceste skozi naselje; javne poti JP 822012 naj se upošteva, da bo ta cesta služila tudi kot del kolesarske poti Postojna - Hruševje, zato je potrebno pri projektiranju upoštevati tudi »Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih« (v prilogi razpisne dokumentacije).

Projekt javne razsvetljave naj bo izdelan tako, da ob zagotavljanju minimalnih zahtev upošteva tudi varčevanje z energijo (uporaba varčne razsvetljave). Poleg vsakega kandelabra javne razsvetljave se izvede kabelski jašek. Predvidi se dvocevna kabelska kanalizacija s PVC cevmi sigmafleks 2xfi 110 mm z odcepi do kandelabrov. Predvidi se izvedba enega novega prižigališča javne razsvetljave. Xxxxxxxx in njihova postavitev morata ustrezati predpisom o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Izdelavo idejne zasnove s katastrskim elaboratom ustrezne ureditve križišča regionalne ceste R2-409 in javne poti 822012 z levim zavijalnim pasom na regionalni cesti R2-409 pred naseljem Hrašče zajema le umestitev križišča regionalne ceste R2-409 in javne poti 822012 z levim zavijalnim pasom v prostor z izdelavo grafičnega in tabelaričnega prikaza posegov na posamezne parcele in lastništvo le teh. Upoštevati je potrebno območje državne ceste in javne poti, ki je potrebno za izvedbo celotnega križišča.

ROKI:

Pogodbeni roki za izvedbo posameznih del so naslednji:

I. faza

1. Izdelava geodetskega posnetka z izdelavo situacij in certifikatom - 15 dni od podpisa pogodbe

2. Izdelava idejne zasnove - 20 dni od podpisa pogodbe

3. Pridobitev projektnih pogojev - 45 dni od podpisa pogodbe

4. Izdelava komplet PGD projektov in ostale dokumentacije s soglasji - 80 dni od podpisa pogodbe

5. Izdelava komplet PZI projektov s predračunskim elaboratom - 20 dni od pridobitve gradbenega dovoljenja

II. faza

1. Izdelava geodetskega posnetka z izdelavo situacij in certifikatom - 25 dni od podpisa pogodbe

2. Izdelava idejne zasnove - 35 dni od podpisa pogodbe

3. Pridobitev projektnih pogojev - 70 dni od podpisa pogodbe

4. Izdelava komplet PGD projektov in ostale dokumentacije s soglasji - 110 dni od podpisa pogodbe

5. Izdelava komplet PZI projektov s predračunskim elaboratom - 20 dni od pridobitve gradbenega dovoljenja

III. faza

1. Izdelava geodetskega posnetka z izdelavo situacij - 35 dni od podpisa pogodbe

2. Izdelava idejne zasnove - 60 dni od podpisa pogodbe

Priloge:

- Grafična priloga_Komunalna kanalizacija Hrašče_I.del

- Grafična priloga_Komunalna kanalizacija Hrašče_II. Del

- Smernice za umeščanje kolesarskih površin v urbana naselja

Priloga:

- območje urejanja

Območje urejanja:

IV.

3 POGODBA

Pogodbeni stranki

Naročnik: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, ki jo zastopa župan Xxxx Xxxxxxxx

(v nadaljnjem besedilu: naročnik) Xxxxxxx xxxxxxxx: 5883512000

ID številka za DDV: SI13053973 in

Izvajalec:

(v nadaljevanju: izvajalec) Matična številka:

ID številka za DDV:

skleneta naslednjo

POGODBO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

1. PREDMET POGODBE

1.1.

Naročnik odda, izvajalec pa sprejme v izvajanje naročilo:

IZDELAVA PROJEKTOV KOMUNALNE OPREME V HRAŠČAH

Predmet pogodbe je izdelava komplet projektne in ostale dokumentacije za izvedbo projekta

Komunalna oprema v Hraščah.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del.

1.2.

Dela iz prejšnje točke se bodo izvajala na osnovi:

a. Dokumentacije v zvezi z javnim naročilom z dne , objavljene na Portalu javnih naročil

pod JN………../2018-…..

b. Ponudbe izvajalca št. …………… z dne ………………

1.3.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z obsegom projektiranja ter zahtevami naročnika in na navedeno nima pripomb.

2. ROKI ZA IZVEDBO DEL

2.1.

Izvajalec se zavezuje, da bo pričel z izvajanjem s to pogodbo prevzetih obveznosti najkasneje v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe.

Pogodbeni roki za izvedbo posameznih del so naslednji:

I. faza

Izdelava geodetskega posnetka z izdelavo situacij in certifikatom - 15 dni od podpisa pogodbe Izdelava idejne zasnove - 20 dni od podpisa pogodbe Pridobitev projektnih pogojev - 45 dni od podpisa pogodbe Izdelava komplet PGD projektov in ostale dokumentacije s soglasji - 80 dni od podpisa pogodbe Izdelava komplet PZI projektov s predračunskim elaboratom - 20 dni od pridobitve gradbenega dovoljenja

II. faza

Izdelava geodetskega posnetka z izdelavo situacij in certifikatom - 25 dni od podpisa pogodbe Izdelava idejne zasnove - 35 dni od podpisa pogodbe Pridobitev projektnih pogojev - 70 dni od podpisa pogodbe Izdelava komplet PGD projektov in ostale dokumentacije s soglasji - 110 dni od podpisa pogodbe Izdelava komplet PZI projektov s predračunskim elaboratom - 20 dni od pridobitve gradbenega dovoljenja

Faznost izdelave projektov lahko naročnik spremeni glede na potrebe po izvajanju del in možnost pridobivanja služnosti za gradnjo ali zaradi drugih upravičenih razlogov. Pri tem se uskladi tudi roke za izvajanje storitev.

2.2.

Rok dokončanja pomeni predstavitev projekta naročniku, odprava vseh morebitno ugotovljenih pomanjkljivosti in izročitev vse potrebne dokumentacije naročniku.

2.3.

Rok izvedbe pogodbenih del se lahko podaljša izključno v primeru:

− naravnih dogodkov (požar, povodenj, potres, izjemno slabo vreme za izvajanje del, nenavadno za letni čas in kraj, v katerem se dela izvajajo – velja le za izvajanje potrebnih del na terenu),

− vojne,

− ukrepov, določenih z akti pristojnih organov,

− razlogov, ki niso na strani izvajalca

V primeru, da je izvajalec v okviru meril za izbiro najugodnejše ponudbe, pridobival dodatne točke za skrajšanje roka izvedbe del, je podaljšanje roka za izvedbo mogoče izključno iz razlogov višje sile po OZ.

2.4.

Izvajalec mora takoj po nastanku razlogov iz prejšnje točke to pisno sporočiti naročniku in predlagati podaljšanje dokončanja del, kar se naročnik in izvajalec dogovorita pisno v obliki dodatka k tej pogodbi.

3. POGODBENA VREDNOST

3.1.

Izvajalec bo opravil dela iz točke 1.1. te pogodbe za ceno:

……………… EUR brez DDV (osnova za DDV)

………………………DDV

………………EUR z DDV (pogodbena vrednost z DDV)

(z besedo in ……/100 EUR)

Na ceno brez DDV izvajalec obračuna pripadajoči DDV, ki v trenutku podpisa pogodbe, znaša 22%. V primeru spremembe stopnje DDV, gre ta v korist ali breme izvajalca. Za naročnika ostaja skupna pogodbena vrednost z DDV enaka tudi v primeru spremembe stopnje DDV.

Sredstva za financiranje projekta so zagotovljena na proračunski postavki Občine Postojna številka 15047 in NRP 1504700. iz katerega izhaja, da se sredstva za projekt zagotavljajo v letu 2018 v deležu najmanj 40% in v letu 2019 v preostalem deležu od vrednosti pogodbenih del.

Naročnik bo izvajalcu plačeval pogodbene storitve na osnovi izstavljenih računov za izvedene posamezne storitve. Računi se izstavljajo v obliki situacij.

Pogodbeno ceno bo naročnik plačeval 30. dan, šteto od naslednjega dne po prejemu posameznega računa, potrjenega s strani predstavnika naročnika.

Računi se izstavljajo največ do vrednosti 60% od vrednosti posameznih opravljenih storitev iz

»Specifikacije ponudbenih del« iz Ponudbenega predračuna. Končni račun za preostalo vrednost storitev v višini 40% od vrednosti storitev po tej pogodbi, se opravi po izvedbi vseh storitev po posameznih fazah po tej pogodbi.

Enotne cene iz ponudbe so nespremenljive in določene kot skupaj dogovorjene cene, ki se ne spremenijo zaradi morebitnega povečanja cen na trgu, ali kakršnih koli drugih vzrokov.

Pogodbena cena vključuje vse stroške izvajalca za izdelavo pogodbene dokumentacije v obsegu in obliki, ki jo narekujejo:

- veljavna regulativa s področja prometa, varovanja okolja, vod, urejanja prostora, ohranjanja narave in graditve objektov

- veljavni predpisi, standardi in pravila stroke

- sprejeti prostorski akti in morebitne spremembe

- celovitost funkcije objekta v obsegu pogodbenih del

in obsega:

• 2x geodetski posnetek terena s certifikatom v mapah in na CD-ju po posameznih fazah

• 2x komplet Idejne zasnove v mapah po posameznih fazah

• 4x komplet PGD projektov v mapah po posameznih fazah

• 6x komplet PZI projektov v mapah po posameznih fazah

3.2.

V ceno iz prejšnje točke so vključeni celotni stroški za izvedbo naročila.

Nepredvidena dela se obračunajo le za morebitna dela, ki niso zajeta v posameznih postavkah, ki so navedene v tabeli - »Specifikacija ponudbenih del«.

Izdelovalec se obvezuje v okviru izdelave projektov v okviru pogodbene vrednosti po potrebi izvesti spremembe posameznih projektnih rešitev komunalnih vodov in opreme (tras in lokacij kanalizacijskih vodov, vodovodnih ter električnih instalacij in opreme), zaradi racionalnosti rešitev, lažje pridobitve služnosti gradnje na zemljiščih, poplavne varnosti ali ostalih tehtnih razlogov.

3.4.

Vse morebitne spremembe te pogodbe so mogoče po predhodni izvedbi postopkov opredeljenih v Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3), upoštevajoč omejitve

iz 95. člena ZJN-3. Sprememba pogodbe je veljavna v pisni obliki, in sicer s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

4. NAČIN PLAČEVANJA

4.1.

Opravljena dela bo naročnik plačal po izvedbi posameznih del v , in sicer 30. dan šteto od naslednjega dne po prejemu računa, izstavljenega po predaji vse dokumentacije naročniku.

Naročnik bo potrjeni znesek za plačilo izvedenih del nakazal na račun izvajalca št. pri

…………..

Če bo naročnik zamujal s plačili, ima izvajalec pravico do zakonitih zamudnih obresti.

5. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

5.1.

Naročnik bo uvedel izvajalca v delo najkasneje v 25-ih dneh po podpisu pogodbe tako, da mu bo predstavil območje urejanja, vključno z morebitnimi pojasnili potrebnimi za izvedbo del, ki jih bo pisno zahteval izvajalec.

Če naročnik po svoji krivdi ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti iz prvega odstavka te točke, ima izvajalec pravico zahtevati podaljšanje roka za toliko dni, kolikor je naročnik v zamudi z uvedbo v delo.

Če izvajalec v roku 25-ih dni od podpisa pogodbe ne zahteva predstavitve območja urejanja, se smatra, da mu je situacija znana in uvedba v delo ni potrebna.

6. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

6.1.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih del.

6.2.

Izvajalec se obvezuje, da bo:

• prevzete naloge opravil strokovno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke,

• aktivno sodeloval z naročnikom,

• upošteval naročnikove upravičene zahteve,

• izvrševal pogodbene storitve gospodarno in v korist naročnika,

• po dogovoru z naročnikom opravil morebitne dopolnitve in spremembe projektne dokumentacije,

• naročnika sproti obveščal o tekoči problematiki in nastalih problemih, ki bi utegnili vplivati na izvršitev pogodbenih obveznosti,

• varoval poslovno skrivnost naročnika in njegovih poslovnih partnerjev ter tudi tajnost vseh tehničnih podlog, tehnoloških postopkov in ostalih informacij.

6.3

Izvajalec mora v roku 15 dni od podpisa pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % (deset procentov) brez DDV pogodbene vrednosti, sicer pogodba ne bo začela veljati.

7. POGODBENE KAZNI IN ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI

7.1.

Če je izvajalec v izpolnitveni zamudi, je naročnik upravičen za vsak dan zamude zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen v višini 0,1 procenta od celotne pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen lahko skupaj znaša največ 5 procentov od celotne pogodbene vrednosti.

Izvajalec se obvezuje plačati vso škodo, ki bi naročniku nastala zaradi neizpolnjevanja rokov in dogovorov na strani izvajalca.

Izvajalec je odškodninsko odgovoren naročniku za napake v izgradnji in v stroških izgradnje, če takšna napaka izvira iz napake v projektu.

7.2.

Če se izvajalec ne drži pogodbenih rokov, ima naročnik pravico:

1. zahtevati izpolnitev pogodbe v naknadno postavljenem razumnem roku;

2. zahtevati odškodnino zaradi nastale zamude izpolnitve;

3. odstopiti od pogodbe in dela oddati drugemu izvajalcu, morebitno razliko v ceni pa zaračunati bivšemu izvajalcu in zahtevati povračilo vseh stroškov in škode;

4. zaračunati pogodbeno kazen in odškodnino po tej pogodbi za vsak dan prekoračitve roka, v kolikor novi izvajalec ne bi mogel dokončati prevzetih del v roku, ki je določen s to pogodbo,

5. unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo del (za primer drugega odstavka člena 2.3. te pogodbe).

8. PREVZEM POGODBENIH DEL

8.1.

Ob prevzemu izdelane dokumentacije je naročnik dolžan pregledati izdelano dokumentacijo (glede na zahtevan obseg del) po tej pogodbi. Morebitne pomanjkljivosti se vpišejo v zapisnik (potrdilo) o prevzemu in se morajo odpraviti v določenem roku.

Izvajalec del je, ne glede na to, da je investitor prevzel izdelano dokumentacijo, dolžan brezplačno odpraviti tudi kasneje ugotovljene pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji.

V kolikor se je v okviru meril, na podlagi katerih je prejel točke, zavezal nuditi brezplačno svetovanje pri predlogih izvajalca za morebitne spremembe še pet let po izdelani projektni dokumentaciji, mora tako svetovanje nuditi v celotnem obdobju, sicer bo naročnik od izvajalca lahko zahteval povračilo škode.

Po odpravi morebitnih ugotovljenih pomanjkljivosti se ponovno pregleda izdelano dokumentacijo in izvrši prevzem ter opravi končni obračun.

9. GARANCIJA NA IZVEDENA DELA

9.1.

Izvajalec jamči, da bo izdelal projektne dokumentacijo tako, da bo v celoti in v vseh svojih delih ustrezala zakonskim in tehničnim predpisom ter standardom, veljavnim za tovrstne objekte ter tudi upoštevala določila Uredbe o zelenem javnem.

Izvajalec jamči, da bodo njegove storitve v okviru pogodbe kompletne in tehnično brezhibne. 9.2.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške opraviti spremembe in popravke projektne in ostale

dokumentacije, če se ugotovi pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji. Spremembe in popravke

projektne in ostale dokumentacije mora izvajalec del opraviti v rokih (ne krajših od dveh delovnih dni), ki jih zahteva naročnik.

V nasprotnem primeru ima naročnik pravico do povrnitve vseh stroškov in izpada prihodkov, ki bi jih zaradi zamude utrpel naročnik.

Če izvajalec brez tehtnega razloga ne bo odpravil pomanjkljivosti v roku, ki ga bo določil naročnik, ima naročnik pravico izvesti odpravo z drugim strokovnjakom na stroške izvajalca.

Poleg tega izvajalec za opravljena dela prevzema polno odgovornost v skladu z določbami Gradbenega zakona (GZ) (Uradni list RS, št. 61/2017) in ostalo veljavno zakonodajo.

10. POGODBENI PREDSTAVNIKI IN NADZOR

10.1.

Predstavnik naročnika po tej pogodbi je ……………...

Predstavnik naročnika nadzoruje izvajanje pogodbenih del in ureja vsa druga vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe. Predstavnik naročnika zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe, ni pa pooblaščen za odločanje o dodatnih delih ali spremembah izvedbe brez soglasja naročnika.

10.2.

Izvajalec določa za svojega predstavnika ………………., ki je pooblaščen, da kot vodja projekta zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki zadevajo storitve po tej pogodbi.

11. ODSTOP OD POGODBE

11.1.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe, če:

- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti,

- izvajalec po svoji krivdi v roku 10 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom.

- izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli po faznih rokih iz terminskega plana del več kot 30 dni.

12. REŠEVANJE SPOROV

12.1.

Morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru, da do sporazuma strank ne pride, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče.

13. OSTALA DOLOČILA

13.1.

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev xxxxx xxx

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.

13.2.

Izvajalec del se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti pogodbe, v roku 8 dni od prejema poziva, naročniku posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane.

13.3.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

13.4.

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki.

Pogodbeni stranki soglašata, da za urejanje razmerij med njima pri izvajanju del po tej pogodbi poleg dokumentacije iz točke 1.2 te pogodbe uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, z vsemi spremembami in dopolnitvami) in posebne gradbene uzance, če s to pogodbo ni drugače določeno.

13.5.

Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 izvoda.

Datum:………………………	Datum:………………………..
Štev.:………………………	Štev.:………………………….

NAROČNIK:	IZVAJALEC:
OBČINA POSTOJNA
Župan
Xxxx Xxxxxxxx ………………………………	…………………………………

Podpis pripravljavca pogodbe: Pravna služba:

MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Z naročnikom del OBČINA POSTOJNA, Xxxxxxxxxxx xxxxx 0, 6230 Postojna, smo dne,

, sklenili Pogodbo št. za javno naročilo »IZDELAVA PROJEKTOV KOMUNALNE OPREME V HRAŠČAH«

Naročniku, OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, kot garancijo za dobro izvedbo izročamo bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini EUR. Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv. Menica in menična izjava sta podpisani s strani pooblaščene osebe:

	, kot
(ime in priimek)	(funkcija)	(podpis)
	, kot
(ime in priimek)	(funkcija)	(podpis)

Izjavljamo in nepreklicno pooblaščamo OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, da brez predhodnega obvestila izpolni posamezno menico, nanjo vpiše klavzulo »brez protesta« ter izpolni vse ostale sestavine, ki ob izdaji niso bile izpolnjene ter predloži menico v plačilo in jo domicilira pri (banka) , ki vodi naš transakcijski račun št. . oziroma, da jo domicilira pri katerikoli poslovni banki, ki vodi naš račun, vse z namenom poplačila zapadlih in neporavnanih obveznosti iz naslova dobre izvedbe pogodbenih obveznosti. Odrekamo se vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in hkrati izjavljamo, da upniku menice ni potrebno protestirati ter da ne bomo ugovarjali zaradi protestiranja.

Izjavljamo, da mu prepuščamo odločitev zaradi menično-pravnega uveljavljanja menice in da se vnaprej odrekamo ugovoru proti meničnemu plačilnemu nalogu.

1. Izdajatelj menice s podpisom te menične izjave izrecno in nepreklicno pooblaščam

oz. katerokoli drugo banko s sedežem v RS, ki v času unovčenja vodi moj/naš račun, da iz dobroimetja na tem računu, do višine meničnega zneska izplača vsako menico, ki jo v plačilo predloži upnik, ne da bi za tako menico zahteval moje-naše posebno soglasje za izplačilo.

Vse obveznosti, ki jih s to menično izjavo prevzema dolžnik, prevzemajo tudi drugi podpisniki menice, kot poroki, ki so solidarno in nerazdelno odgovorni za obveznosti dolžnika in izjavljajo, da se odrekajo vsem morebitnim meničnim in drugim ugovorom.

Naročnik lahko predloži menico v izplačilo do .

Za vse morebitne spore v zvezi z meničnimi obveznostmi se dolžnik in upnik dogovorita, da je pristojno sodišče v Kopru.

Datum: ................................ Dolžnik in izdajatelj menice: Kraj:.................................... ...................................................

Document Metadata

Table of Contents

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Document Metadata