RAZPISNA DOKUMENTACIJA
naš znak: 4001-JPE-SV-191/16-783 vaš znak:
|
|
datum: 02.06 2016 |
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
JAVNO NAROČILO ŠT. JPE-SV-191/16
IZVEDBA GRADBENO - ŠAMOTERSKIH DEL ZA ZAMENJAVO 2. STOPNJE 1. PREGREVALNIKA SKUPAJ Z NOSILNIMI OBEŠALI NA K1
EVIDENCA - 2. odstavek 21. člena ZJN-3
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:
Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe
Tehnični opis del
Zahteve iz varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja
Priloge
Podatki o ponudniku (Priloga 1)
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila (priloga 1/1)
Ponudba (Priloga 2)
Ponudbeni predračun – Excel (priloga 2/1)
Izjava gospodarskega subjekta (Priloga 3)
Seznam podizvajalcev (Priloga 4)
Pooblastilo ponudnika (Priloga 4/1)
Soglasje podizvajalca (Priloga 4/2)
Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta (Priloga 5)
Dokazilo o kadrih (Priloga 6)
Seznam osebnih referenc za izvajanje šamotersko – vzdrževalnih del (termo – izolacijska dela) za odgovornega vodjo del (Priloga 6/1)
Seznam referenc za izvajanje šamotersko – vzdrževalnih del (termo – izolacijska dela) (Priloga 7)
Potrdilo o ogledu objekta (Priloga 8)
Vzorec pogodbe (Priloga 9)
Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem (Priloga 10)
Obrazec za ovojnico (Priloga 11)
NAVODILA PONUDNIKU ZA IZDELAVO PONUDBE
V navodilih ponudniku so opredeljena pravila poslovanja naročnika in ponudnikov v postopku oddaje naročila ter napotki glede priprave in predložitve ponudbe.
VABILO
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx, vabi k predložitvi ponudbe za
IZVEDBO GRADBENO - ŠAMOTERSKIH DEL ZA ZAMENJAVO 2. STOPNJE 1. PREGREVALNIKA SKUPAJ Z NOSILNIMI OBEŠALI
NA K1
PRAVNA PODLAGA
Naročnik izvaja javno naročilo skladno z določbami:
Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/2015); v nadaljevanju ZJN-3);
ostalih predpisov, ki izhajajo iz navedenih zakonov ter ostalo zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.
JEZIK IN DENARNA ENOTA
Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku.
Cene morajo biti podane v EUR brez DDV, morajo vsebovati vse stroške, popuste in dajatve, ki so povezani s ponujenimi posli in sicer za enoto brez DDV.
DODATNA POJASNILA
Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji lahko ponudniki zahtevajo le pisno po elektronski pošti na naslov: xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx. Zahteva za pojasnilo razpisne dokumentacije ponudnika bo posredovana pravočasno, če jo bo naročnik prejel najkasneje do 10. 6. 2016 do 10:00 ure. Odgovori oz. pojasnila bodo objavljeni na spletnem naslovu JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx-xx.xx/xxxxx-xxxxxxxx), na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija.
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko do najkasneje 2 (dva) dni pred potekom roka za predložitev ponudb spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo. Tovrstno spremembo oziroma dopolnitev bo naročnik pripravil v obliki dopolnila k razpisni dokumentaciji in jo objavil na spletnem naslovu JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx-xx.xx/xxxxx-xxxxxxxx), na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija.
V primeru, da ponudnik ne poda pripomb na vsebino razpisne dokumentacije v roku za dopolnila in pojasnila, jih tudi kasneje ne more uveljavljati.
PREDLOŽITEV PONUDBE
Ponudba mora prispeti na naročnikov naslov najkasneje do 15. 6. 2016 do 10.00 ure. Ponudbo lahko predložite osebno v vložišče JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx, x 0. nadstropju, soba 128, ali po pošti na naslov JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, p. p. 2374, 1001 Ljubljana. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici in pravilno opremljena s podatki, ki so navedeni v obrazcu »Ovojnica«, ki se nahaja v prilogi te razpisne dokumentacije. Izpolnjen obrazec »Ovojnica« se nalepi na kuverto oziroma ovitek.
Naročnik bo upošteval ponudbo, ki bo do zahtevanega datuma in ure prispela v vložišče naročnika na Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx. Nepravočasno prispela ponudba ne bo upoštevana in bo zapečatena vrnjena ponudniku. Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki.
KONTAKTNA XXXXX XXXXXXXXX
Kontaktna oseba v zvezi z javnim razpisom je:
Xxxxxx Xxxxxxx, tel.: x000 0 00 00 000, GSM 000 000 000,
elektronska pošta: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx
OGLED OBJEKTA
Pred oddajo ponudbe je obvezen ogled objekta, kjer se bodo dela izvajala. Ogled objekta je možen vsak delovnik od 8. do 12. ure, najkasneje do 2 (dva) dni pred rokom za oddajo ponudbe. Ponudnik se za ogled objekta predhodno dogovori s predstavnikom naročnika: g. Xxxxxx Xxxxxxx, tel. št.: 00 00 00 000, GSM 000 000 000.
Obrazec Potrdilo o ogledu objekta (Priloga 8) je obvezni sestavni del ponudbe.
POGOJI
Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati, so:
Rok plačila je 30 (trideset) koledarskih dni, šteto od dneva prejema posamezne situacije za izvedena dela v vložišče naročnika.
Garancijski rok: za kakovost izvedenih pogodbenih del in vgrajenih delov/elementov je 24 (štiriindvajset) mesecev, šteto od dneva podpisa primopredajnega zapisnika o končanju posameznih del, ki je podpisan s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov.
Odprava napak: Če se v garancijski dobi pojavijo pomanjkljivosti zaradi kakovosti del in vgrajenih delov/elementov, jih mora ponudnik odpraviti na svoje stroške v 8 (osmih) koledarskih dneh od dneva, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki.
Tehnični opis: Ponudnik je dolžan pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnične zahteve naročnika navedene v poglavju II – Tehnični opis del.
Kraj izvedbe del: Dela se bodo izvajala na lokaciji naročnika, Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx.
Rok izvedbe: Rok za izvedbo del je 3 (tri) mesece od datuma uvedbe ponudnika v delo.
Ponudnik mora zagotoviti odgovornega vodjo gradbenih del, ki izpolnjuje pogoje po 77. členu Zakona o graditvi objektov.
Seznam referenc: Ponudnik mora predložiti seznam referenc (najmanj 2 (dve) referenci) za izvedena dela v obdobju od 1. 1. 2011 do datuma oddaje ponudbe in sicer za izvajanje šamotersko – vzdrževalnih del (termo – izolacijskih) oz. del, ki so po vsebini podobna razpisanim delom. Vrednost izvedenih del po posameznem sklenjenem poslu mora znašati najmanj 45.000,00 EUR brez DDV (delne situacije pri posameznih gradbenih objektih ne štejejo kot referenca).
Za vrednost del se štejejo dela, ki so bila izvedena v visokotlačnem kotlu, nazivne moči minimalno 120 MWt.
Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik ne bo upošteval.
Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s podizvajalci.
Seznam osebnih referenc: Ponudnik mora predložiti seznam osebnih referenc, najmanj 2 (dve) referenci, da je opravljal funkcijo odgovornega vodje del za izvedena šamoterska – vzdrževalna dela (termo – izolacijska) dela oz. dela, ki so po vsebini podobna razpisanim delom, v obdobju od 1.1.2011 do datuma oddaje ponudbe in sicer za odgovornega vodjo gradbenih del. Vrednost izvedenih del po posameznem poslu mora znašati najmanj 45.000,00 EUR brez DDV (delne situacije pri posameznih gradbenih objektih ne štejejo kot referenca).
Za vrednost del se štejejo dela, ki so bila izvedena v visokotlačnem kotlu, nazivne moči minimalno 120 MWt.
Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik ne bo upošteval.
Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s podizvajalci.
Zavarovalna polica: V primeru izbora mora ponudnik imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki je predmet naročila, v skladu z določili 33. člena ZGO-1. Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja mora ponudnik k ponudbi predložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe in/ali police, iz katere morata biti razvidna višina zavarovanja in obdobje veljavnosti.
Predračun: Ponudbeno vrednost predstavlja vsota vrednosti postavk ponudbenega predračuna, katera se izračunava avtomatsko po vnosu cen na enoto v obrazec predračuna. Obrazec predračuna je zaščiten proti spreminjanju oziroma vnosu dodatnih parametrov. Ponudnik mora v nezaščitene celice v stolpcu »cena na enoto« vnesti cene na enoto za vse postavke ponudbenega predračuna. Ponudbene cene morajo biti zaokrožene na dve decimalni mesti. Zmnožek količin in cen na enoto, vsoto postavk in prenos podatkov izvrši računalniški program. Ponudnik mora ponudbi priložiti izpolnjen predračun za vse postavke, ki so določene v obrazcu predračuna. Ponudbi mora priložiti ponudbeni predračun na elektronskem mediju (zgoščenka ali USB ključek) v xlsx formatu ter ponudbeni predračun v pdf obliki, ki mora biti identičen s podatki v xlsx formatu in mora biti podpisan s strani odgovorne osebe ponudnika. Ponudbeni predračun v tiskani obliki mora biti podpisan s strani odgovorne osebe ponudnika, ponudbeni predračun na elektronskem mediju pa označen z nazivom ponudnika. Ponudbeni predračun na elektronskem mediju mora ponudnik priložiti v zaprti ovojnici k ponudbeni dokumentaciji (priloga 2/1).
Ponudbene cene morajo biti zaokrožene na dve (2) decimalni mesti. V primeru da bo ponudnik podal cene na več decimalk kot dve (2), bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega naročila.
UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKTOV
Za ugotavljanje sposobnosti mora vsak v ponudbi navedeni gospodarski subjekt (ponudnik, partner ter podizvajalec) izpolnjevati pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji.
Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednje pogoje:
gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v zadnjih petih (5) letih ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente navedenih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
gospodarski subjekt mora izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika in da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 evrov ali več;
gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;
gospodarski subjekt na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, ni bil izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
gospodarski subjekt ni kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;
nad gospodarskim subjektom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, sredstev ali poslovanja gospodarskega subjekta ne upravlja upravitelj ali sodišče, poslovne dejavnosti gospodarskega subjekta niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države, nad gospodarskim subjektom ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
gospodarski subjekt ni zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana integriteta gospodarskega subjekta;
ne obstaja izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3;
se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;
gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 ZIntPK-UPB2);
gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU;
gospodarski subjekt mora imeti potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila;
gospodarski subjekt v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe ni smel imeti blokiranega poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi njegov transakcijski račun,
gospodarski subjekt mora imeti potrebno tehnično in kadrovsko sposobnost ter izkušnje za izvedbo predmeta javnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila;
gospodarski subjekt se mora v celoti seznaniti z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami, se strinjati z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije, vključno z določili vzorca pogodbe ter Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem.
Ponudnik, partner ter podizvajalec izkažejo izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjava gospodarskega subjekta« (priloga 3).
Skupna ponudba:
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila. Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:
medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,
neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti po pogodbi,
glavnega nosilca izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral,
nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih pogodbenih obveznostih,
nosilca zavarovanja obveznosti po pogodbi iz naslova dobre izvedbe del,
določila v primeru izstopa partnerja,
pooblastilo vodilnemu partnerju,
opredelitev deležev in področje dela.
V primeru skupne ponudbe, pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupni ponudbi. Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži k prilogi 1 (priloga 1/1).
Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.
Ponudnik ter vsak partner predložijo »Izjava gospodarskega subjekta« (priloga 3 in »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta« (priloga 5).
Ponudba s podizvajalcem/ci:
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem in podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:
v prilogi 4 navesti vse zahtevane podatke o prijavljenih podizvajalcih, njihove TRR ter katera dela in v kakšnem znesku bo ta dela izvajal s podizvajalcem,
v prilogi 4/1 priložiti potrjeno pooblastilo ponudnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije, naročnik neposredno plačuje podizvajalcem in
v prilogi 4/2 priložiti potrjeno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem in podizvajalec ne zahteva neposredno plačilo mora:
v prilogi 4 navesti vse zahtevane podatke o prijavljenih podizvajalcih, njihove TRR ter katera dela in v kakšnem znesku bo ta dela izvajal s podizvajalcem.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Vsak podizvajalec predloži »Izjava gospodarskega subjekta« (priloga 3 in »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta« (priloga 5).
PONUDBENA DOKUMENTACIJA
Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena skladno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Ponudnik s svojo ponudbo ne sme spreminjati vsebine te razpisne dokumentacije, saj bo v nasprotnem primeru takšna ponudba izločena kot neprimerna iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega naročila.
Ponudbena dokumentacija mora vsebovati:
Podatke o ponudniku |
Priloga 1 |
Ponudnik mora obrazec podatki o ponudniku izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda ponudbo skupina ponudnikov, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi partnerji v skupni ponudbi.
Tej prilogi se priloži tudi:
pravni akt o skupni izvedbi naročila (priloga 1/1), če gre za skupno ponudbo.
Ponudbo |
Priloga 2 |
Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti, podpisati in žigosati.
Ponudbeni predračun |
Priloga 2/1 |
Ponudnik mora ponudbeni predračun izpolniti, podpisati in žigosati ter ga v pdf obliki predložiti k ponudbi. Poleg pdf oblike predračuna mora ponudnik k ponudbi predložiti izpolnjen ponudbeni predračun v xlsx formatu na elektronskem mediju. Predložena ponudbena predračuna morata biti identična.
Izjavo gospodarskega subjekta |
Priloga 3 |
Ponudnik in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe ter vsak v ponudbi navedeni podizvajalec morajo obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati.
Seznam podizvajalcev |
Priloga 4 |
Ponudnik mora v obrazec seznam podizvajalcev navesti podizvajalce, s katerimi nastopa v skupnem nastopu in v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, izpolniti tudi vse zahtevane podatke:
v prilogi 4/1 priložiti potrjeno pooblastilo ponudnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije, naročnik neposredno plačuje podizvajalcem in
v prilogi 4/2 priložiti potrjeno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.
Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, prilog ne izpolni ter jih ne priloži ponudbi.
Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega objekta |
Priloga 5 |
Ponudnik in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe ter vsak v ponudbi navedeni podizvajalci morajo obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati.
Dokazilo o kadrih |
Priloga 6 |
Ponudnik ustrezno izpolni obrazec dokazilo o kadrih, v kateri navede poimenski seznam ljudi, ki bodo izvajali pogodbena dela, njihovo kvalifikacijo in njihovo zadolžitev.
Ponudnik mora zagotoviti odgovornega vodjo gradbenih del, ki izpolnjuje pogoje po 77. členu Zakona o graditvi objektov.
Za odgovornega vodjo del mora ponudnik predložiti:
- potrdilo o vpisu v imenik Inženirske zbornice Slovenije ali potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za odgovornega vodjo gradbenih del,
Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s podizvajalci.
Seznam osebnih referenc za izvajanje šamotersko – vzdrževalnih del (termo – izolacijska dela) za odgovornega vodjo del |
Priloga 6/1 |
Ponudnik mora predložiti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec seznam osebnih referenc, ki se nanašajo na izvedbo šamotersko – vzdrževalnih del (termo – izolacijska dela) za odgovornega vodjo del. Ponudnik mora imeti v obdobju od 1. 1. 2011 do datuma oddaje ponudbe najmanj dve (2) referenci.
Seznam referenc za izvajanje šamotersko – vzdrževalnih del (termo – izolacijska dela) |
Priloga 7 |
Ponudnik mora predložiti izpolnjen in podpisan obrazec seznam referenc (najmanj 2 (dve) referenci) za izvedena šamotersko – vzdrževalna dela v obdobju od 1. 1.2011 do datuma oddaje ponudbe.
Ponudnik po potrebi razmnoži število izvodov obrazca.
Potrdilo o ogledu objekta |
Priloga 8 |
Ponudnik mora predložiti podpisano potrdilo o ogledu objekta na lokaciji naročnika Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, x Xxxxxxxxx.
Kopijo veljavne zavarovalne pogodbe in/ali police |
|
Ponudnik mora priložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe in/ali police skladno s 33. členom Zakona o graditvi objektov.
MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE
Naročnik bo izbral tistega ponudnika, ki bo izpolnjeval pogoje iz te razpisne dokumentacije in bo imel najnižjo skupno ponudbeno vrednost.
ZAUPNOST POSTOPKA
Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.
VZOREC POGODBE IN PISNEGA SPORAZUMA O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM
Ponudnik se mora s priloženim vzorcem pogodbe in Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem in v celoti strinjati. V primeru izbora se ponudnik zavezuje skleniti pogodbo in Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem z naročnikom v vsebini, ki izhaja iz vzorca pogodbe in vzorca Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem. Pogodba in Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem bo sklenil v roku največ 5 (pet) delovnih dni po prejemu pogodbe ter Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v podpis s strani naročnika.
Naročnik si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev priloženega vzorca pogodbe. Ta pravica se ne nanaša na bistvene sestavine le-teh.
OBVESTILO O IZBORU
Naročnik bo o izboru po tem javnem naročilu obvestil vse ponudnike, ki bodo oddali ponudbo za predmetno javno naročilo. Obvestilo o izboru bo poslal na elektronski naslov kontaktne osebe ponudnika, navedene v obrazcu ponudbe.
PREKINITEV NAROČILA
Naročnik si pridržuje pravico, da zaključi postopek oddaje javnega naročila tudi tako, da ne izbere nobenega ponudnika in javnega naročila ne odda ali da javno naročilo prekine ali razveljavi.
TEHNIČNI OPIS DEL
Predmet naročila je izvedba gradbeno – šamoterskih del za zamenjavo 2. stopnje 1. pregrevalnika skupaj z nosilnimi obešali na K1, na lokaciji naročnika Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx.
Razpisana dela so opisana v ponudbenem predračunu, ki bo priloga št. 1 k pogodbi.
Dela zajemajo pripravljalna dela, sledi vnos in montaža delovnih odrov na višini od +15M do +35M. Nato se bo izvajalo ročno rušenje notranjih stenskih oblog kotla od kote +24M do kote 34,80M iz izolacijske in šamotne opeke, vključno z odstranitvijo sidrnih elementov, zbiranjem ter iznosom ruševin iz kotla.
Izvedla se bo zaščita kotlovskih cevi pod stropom kotla, pred pričetkom rušenja stropa kotla. Nato se ročno odstrani kamena volna v prostoru nad stropno ploščo, ob tem se odstranijo nanosi pepela okoli cevi.
Sledi ročno rušenje izolacijskega betona d=23 cm nad stropno ploščo kotla in prenos ruševin iz kotla.
Po odstranitvi izolacijskega betona se bo ročno rušila stropna plošča iz armiranega termo-betona d=12 cm, z iznosom ruševin.
Iznosi ruševin bodo potekali ročno po stopnicah in platformah do tovornega dvigala na koti +27M, prevoz z dvigalom ter naprej do gradbiščne deponije.
Sledi čiščenje notranjosti kotla in iznos odpadnega materiala. Nato se bo postavil opaž za novo stropno ploščo, polaganje armature ter priprava in vgradnja ognjevzdržnega betona nove stropne plošče d=12 cm.
Nad novo ploščo se vgradi plast izolacijskega betona d=23 cm. Nato se pozida nova stenska obloga kotla iz šamotne opeke d=25 cm.
Dela se bodo izvajala v zelo utesnjenem prostoru. Posebno pozornost bo potrebno nameniti zaščiti obstoječih kotlovskih cevi.
Prostor bo osvetljen z umetno svetlobo, nastajalo bo precej prahu zaradi rušitev gradbenih materialov, posebno zaščito delavcev bo potrebno nameniti pri odstranitvi stare kamene volne.
Izbrani ponudnik bo moral upoštevati določila Varnostnega načrta, naročnik bo zagotovil stalno prisotnost varnostnega inženirja.
Posebno zahtevni bodo vnosi in kasneje iznosi elementov za postavitev odrov, opaža plošče ter novih gradbenim materialov, prav tako iznosi ruševin in odpadnega materiala.
ZAHTEVE VARSTVA PRI DELU, POŽARNEGA VARSTVA IN VAROVANJA OKOLJA
Najpomembnejše pričakovane nevarnosti za poškodbe pri delu in okvare zdravja, ki nastopajo zaradi tehnologije dela pri naročniku z oceno tveganja:
Matrica za ocenjevanje:
|
Možne posledice oziroma resnost poškodb: |
|||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
Verjetnost: |
A |
Visoka (V)
|
Visoka (V) |
Ekstremna (E) |
Ekstremna (E) |
Ekstremna (E) |
B |
Zmerna (Z)
|
Visoka (V) |
Visoka (V) |
Ekstremna € |
Ekstremna (E) |
|
C |
Nizka (N)
|
Zmerna (Z) |
Visoka (V) |
Ekstremna € |
Ekstremna (E) |
|
D |
Nizka (N)
|
Nizka (N) |
Zmerna (Z) |
Visoka (V) |
Ekstremna € |
|
E |
Nizka (N)
|
Nizka (N) |
Zmerna (Z) |
Visoka (V) |
Visoka (V) |
Obrazložitev ocen glede posledic oziroma resnosti poškodb:
1. |
Nepomembne |
Xxxxxx je samo prva pomoč s strani usposobljene osebe naročnika |
2. |
Lažje |
Potrebna je strokovna medicinska oskrba na urgenci |
3. |
Zmerne |
Poškodovanec je hospitaliziran v bolnišnici preko noči na opazovanju Poškodba ne pusti trajnih posledic |
4. |
Težke |
Poškodovanec potrebuje daljšo bolnišnično oskrbo Poškodba pusti trajne posledice (npr.: izguba prstov, delna okvara vida, lažja okvara sluha, inv. II. In III. Kat., ipd.) |
5. |
Katastrofalne |
Xxxxxxxx s smrtnim izidom Xxxxxxxxxxxx potrebuje daljšo bolnišnično oskrbo in rehabilitacijo, trajne posledice- invalidnost (izguba uda, popolna slepota, inv. I: kat-, ipd. |
Obrazložitev ocen od glede verjetnosti pojava nevarnega dogodka:
A |
Do nevarnega pojava pride skoraj zagotovo |
B |
Velika verjetnost, da pride do nevarnega pojava |
C |
Možno in verjetno je da pride do nevarnega pojava |
D |
Malo verjetno je da se bo prišlo do nevarnega pojava, vendar je možno |
E |
Do nevarnega pojava pride zelo redko in še to v izrednih okoliščinah |
Namen tega ocenjevanja je seznaniti ponudnika z dejavniki tveganj in ocenami tveganj, ki se predvidevajo pri izvajanju pogodbenih del že pred oddajo ponudbe.
Opomba:
Namen tega ocenjevanja je seznaniti ponudnika, že pred oddajo ponudbe, s pričakovanimi dejavniki tveganj in ocenami tveganj, ki se predvidevajo pri izvajanju pogodbenih del.
Potencialni izvajalec lahko v grobem oceni zmožnosti izvajanja dela, zlasti glede:
delazmožnosti svojih delavcev (veljavna pozitivna ocena iz periodičnega zdravstvenega pregleda, v obsegu, ki zajema nevarnosti za poškodbe in okvare zdravja po tej oceni tveganja);
usposobljenosti svojih delavcev za varno delo (veljaven pozitiven preizkus znanja iz varstva pri delu po programu, ki zajema teme, obravnavajo nevarnosti za poškodbe in okvaro zdravja, po tej oceni tveganja);
priprave ustrezne osebne varovalne opreme, skladne z veljavnimi standardi;
priprava ustrezne delovne opreme (orodje, stroji,…) in pripomočkov (lestve, premični odri, dvižne košare, zaščita pred previsoko napetostjo dotika,….);
potrebne opreme za prvo pomoč na deloviščih.
1. |
Mehanski dejavniki |
|
|
Tveganje |
|||
|
1.1. |
Vrtljivi, gibljivi deli |
D |
3 |
zmerno |
||
1.2. |
Prosto gibanje delov ali materiala |
C |
3 |
visoko |
|||
1.3. |
Premik delov delovne opreme, premikanje vozil |
D |
2 |
zmerno |
|||
1.4. |
Nevarnost poklopa, zaklopa, zagrabitve, |
C |
3 |
zmerno |
|||
2. |
Dejavniki v zvezi z načinom dela |
|
|
|
|||
|
2.1. |
Nevarne površ., ostri robovi, koti, konice, hrap. površ. |
C |
3 |
visoko |
||
2.2. |
Opravljanje dela na višini |
B |
3 |
visoko |
|||
2.3. |
Omejen prostor |
D |
4 |
visoko |
|||
2.4. |
Možnost spotikov, zdrsov, padcev |
D |
4 |
visoko |
|||
2.5. |
Vstopanje in delo v zaprtih prostorih |
B |
4 |
ekstremno |
|||
3. |
Električna energija |
|
|
|
|||
|
3.1. |
Neposredni dotik |
C |
3 |
visoko |
||
3.2. |
Posredni dotik |
C |
3 |
visoko |
|||
3.3. |
Xxxx xxxxxx |
- |
- |
- |
|||
3.4. |
Obločni plamen |
- |
- |
- |
|||
4. |
Nevarne snovi |
|
|
|
|||
|
4.1. |
Zdravju škodljive snovi |
C |
2 |
zmerno |
||
4.2. |
Požarno nevarne in eksplozivne snovi |
D |
2 |
nizko |
|||
5. |
Fizikalni dejavniki |
|
|
|
|||
|
5.1. |
Ionizirna in neionizirna sevanja |
- |
- |
- |
||
5.2. |
Hrup in vibracije |
C |
2 |
zmerno |
|||
5.3. |
Mehanske vibracije |
C |
2 |
zmerno |
|||
5.4. |
Snovi z visoko temperaturo |
D |
3 |
zmerno |
|||
5.5. |
Snovi pod tlakom |
D |
3 |
zmerno |
|||
6. |
Ekološke razmere |
|
|
|
|||
|
6.1. |
Neustrezna oz. neprimerna razsvetljava |
B |
3 |
visoko |
||
6.3. |
Neprimerna temperatura/vlaga/ventilacija |
B |
3 |
visoko |
|||
6.4. |
Prisotnost snovi, ki onesnažujejo |
B |
3 |
visoko |
|||
7. |
Ostali dejavniki |
|
|
|
|||
|
7.1. |
Neugodni vremenski pogoji |
- |
- |
- |
Zahteve glede izvajanja ukrepov na skupnih deloviščih pri naročniku
Usposobljenost delavcev za varno izvajanje dela
Iz ocene tveganja izhaja, da se bodo na skupnih deloviščih izvajala dela, ki so nevarnejša za poškodbe in okvare zdravja delavcev. Zato morajo biti delavci izvajalca usposobljeni za varno izvajanje pogodbenega dela po programu, ki zajema dejavnike tveganja za poškodbe in okvare zdravja na skupnih deloviščih po programu usposabljanja, ki mora zajemati najmanj naslednja poglavja:
poznavanje temeljnih zakonskih določb,
poznavanje (internih) predpisov glede: prijavljanje poškodb pri delu, preizkus alkoholiziranosti, prva pomoč);
poznavanje osnov o varnostnih znakih;
poznavanje osnov iz požarnega varstva;
poznavanje osnov varnega dela z nevarnimi snovmi;
osnove urejenosti delovnih mest;
osnove varne uporabe delovne opreme;
osnove varstva pri delu pred nevarnostjo električnega toka;
osnove uporabe osebne varovalne opreme;
osnove varnega dvigovanja in prenašanja bremen;
osnove varne uporabe lestev;
osnove varnega dela na deloviščih (delo v zaprtih prostorih).
Delavci morajo imeti veljavne (praktične in teoretične) preizkuse znanja, ki niso starejši od 2 (dveh) let.
Posebne usposobljenosti:
Vsi delavci morajo imeti veljavne (praktični in teoretični del) preizkuse znanja iz varstva pri delu, ki niso starejši od 2 (dveh) let.
Zdravstvena sposobnost delavcev:
Delavci izvajalca morajo biti zdravstveno sposobni za opravljanje pogodbenega dela. Zato morajo imeti opravljen pozitivni preventivni zdravstveni pregled zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti.
Zdravstveni pregled mora zajemati nevarnosti, ki se pričakujejo pri izvajanju pogodbenih del.
Pisni sporazum na skupnih deloviščih:
Na skupnih deloviščih določita naročnik in izvajalec skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v smislu 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
S Pisnim sporazumom o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem naročnik in izvajalec določita tudi delavce za zagotovitev varnosti svojih delavcev na skupnem delovišču.
Za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom, oziroma prilogo pisnega sporazuma, to je Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču, določita odgovorno osebo naročnika, to je skrbnika pogodbe.
Interni predpisi:
Na skupnih deloviščih pri naročniku se, poleg veljavne zakonodaje, smiselno upošteva tudi interne predpise naročnika. Tako se mora izvajalec del seznaniti z določili:
Varnostnega načrta (določitev varnostnih ukrepov pri delih na skupnih deloviščih pri naročniku):
opis in načrt ureditve delovišč,
navedba posebno nevarnih del,
določitev delovnih mest na katerih je večja nevarnost za življenje in zdravje delavcev, ter vrste in količine potrebne osebne varovalne opreme,
smernice za usklajevanje interakcije s proizvodnimi aktivnosti,
skupni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
obveznosti vodij posameznih del o medsebojnem obveščanju o poteku posameznih faz dela.
Požarnega reda:
seznanitev z organizacijo varstva pred požarom pri naročniku (odgovorne osebe, osebe za izvajanje strokovnih nalog iz požarnega varstva,…),
izvajane preventivnih ukrepov iz požarnega varstva (izvajanje požarnih straž – izdaja »Dovoljenja za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri«, skladiščenje in delo z vnetljivimi in eksplozivnimi snovmi, …),
seznanitev z načrtom evakuacije in izvlečki iz požarnih redov;
seznanitev z ukrepi v primeru požara (javljanje, gašenje začetnih požarov, evakuacija,…).
Redi (ukrepi za varno delo) v delovnih prostorih naročnika:
Pri izvajanju pogodbenih del v posameznih delovnih prostorih mora izvajalec striktno upoštevati določila:
obratovalnih redov.
Navodila za varno delo:
Pri izvajanju pogodbenih del v posameznih delovnih prostorih mora izvajalec striktno upoštevati določila iz navodil za:
varno delo z delovno opremo,
varno delo z nevarnimi snovmi,
druga varnostna navodila iz dokumenta Določitev podobnih ukrepov za varno delo na skupnem delovišču.
Varnostni znaki:
Izvajalec mora obvezno upoštevati varnostne znake, ki so nameščeni na vidnih mestih, ročne in zvočne znake.
Osebna varovalna oprema:
Delavci izvajalca so dolžni na skupnih deloviščih namensko, glede na vrsto tveganja za poškodbe oziroma okvare zdravja, uporabljati lastno osebno varovalno opremo, ki je skladna z veljavnimi standardi in redno pregledovana.
Delovna oprema:
Stroji za obdelavo materiala, ročno orodje na mehaniziran pogon mora izpolnjevati določbe iz priloge Pravilnika o varnosti strojev: »bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, povezane z načrtovanjem in izdelavo strojev«.
Snovi in pripravki:
Pri uporabi kemičnih snovi in pripravkov mora izvajalec predložiti varnostne liste v slovenskem jeziku.
Organizacija prve pomoči in reševanja poškodovanega/naglo obolelega delavca:
Izvajalec del mora imeti strokovno usposobljeno osebo za nudenje prve pomoči in obvezno količino materiala za prvo pomoč na delovišču.
Izvajalec mora imeti na ustrezen način urejeno strokovno reševanje poškodovanih ali nenadno obolelih delavcev iz zaprtega prostora (kotlovsko kurišče,…): reševalno opremo in usposobljeno osebje.
PRILOGE K RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Podatki o ponudniku (Priloga 1)
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila (priloga 1/1)
Ponudba (Priloga 2)
Ponudbeni predračun – Excel (priloga 2/1)
Izjava gospodarskega objekta (Priloga 3)
Seznam podizvajalcev (Priloga 4)
Pooblastilo ponudnika (Priloga 4/1)
Soglasje podizvajalca (Priloga 4/2)
Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta (Priloga 5)
Dokazilo o kadrih (Priloga 6)
Seznam osebnih referenc za izvajanje šamotersko – vzdrževalnih del (termo – izolacijska dela) za odgovornega vodjo del (Priloga 6/1)
Seznam referenc za izvajanje šamotersko – vzdrževalnih del (termo – izolacijska dela) (Priloga 7)
Potrdilo o ogledu objekta (Priloga 8)
Vzorec pogodbe (Priloga 9)
Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem (Priloga 10)
Obrazec za ovojnico (Priloga 11)
PODATKI O PONUDNIKU |
Priloga 1 |
JPE-SV-191/16 - IZVEDBA GRADBENO - ŠAMOTERSKIH DEL ZA ZAMENJAVO 2. STOPNJE 1. PREGREVALNIKA SKUPAJ Z NOSILNIMI OBEŠALI NA K1
Naziv ponudnika |
|
|
|
Naslov ponudnika |
|
|
|
Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontaktna oseba |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Transakcijski račun |
|
Matična banka |
|
ID številka za DDV |
|
Matična številka |
|
|
|
|
(kraj, datum) |
žig |
(podpis odgovorne osebe) |
Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji.
PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA |
Priloga 1/1 |
PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA
Za prilogo 1/1 se priloži pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov-partnerjev (skupna ponudba), ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila.
PONUDBA |
Priloga 2 |
PONUDBA št.:
JPE-SV-191/16 - IZVEDBA GRADBENO - ŠAMOTERSKIH DEL ZA ZAMENJAVO 2. STOPNJE 1. PREGREVALNIKA SKUPAJ Z NOSILNIMI OBEŠALI NA K1
Ponudbo oddajamo (označite):
|
|
|
PREDRAČUN / PONUDBENA VREDNOST
Ponudbena vrednost mora biti podana v EUR, vsebovati mora vse stroške ponudnika, ki so povezani s ponujenim poslom in sicer brez DDV. Ponudbene cene na enoto mere morajo biti fiksne in ostanejo nespremenjene do konca izvedbe vseh pogodbenih del. Ponudbene cene na enoto mere morajo biti zaokrožene na dve decimalni mesti.
Opis |
Skupaj v EUR brez DDV: |
IZVEDBA GRADBENO - ŠAMOTERSKIH DEL ZA ZAMENJAVO 2. STOPNJE 1. PREGREVALNIKA SKUPAJ Z NOSILNIMI OBEŠALI NA K1 |
|
*Ponudbeni predračun je sestavni del ponudbe (priloga 2/1).
Vse ponudbene cene na enoto mere iz ponudbenega predračuna (priloga št. 1 k pogodbi) ostanejo nespremenjene v času veljavnosti pogodbe.
V cenah na enoto mere so upoštevani oziroma vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta te pogodbe, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški izdelave ponudbe in vsemi ostalimi stroški.
ROK PLAČILA je 30 (trideset) koledarskih dni, šteto od dneva prejema posamezne situacije za izvedena dela v vložišče naročnika.
Ponudnik bo na podlagi obojestransko pisno potrjenih podatkov iz knjige obračunskih izmer in cen na enoto mere iz ponudbenega predračuna, ki bo priloga št. 1 k pogodbi, izstavil začasne mesečne situacije v 5 (petih) koledarskih dneh od zadnjega dne obračunskega meseca, ki bodo zajemale vsa opravljena dela in vgrajeni material od prvega do zadnjega dne v obračunskem mesecu.
Končni obračun bosta pogodbeni stranki izvršili na osnovi izstavljene končne situacije. Ponudnik bo izstavil končno situacijo v roku 5 (pet) koledarskih dneh po podpisu primopredajnega zapisnika s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov.
ROK IN KRAJ IZVEDBE DEL
Naročnik mora uvesti ponudnika v posel v roku 5 (pet) koledarskih dni po sklenitvi pogodbe.
Vsa ponudbena dela morajo biti izvedena najkasneje v roku 3 (treh) mesecev od datuma uvedbe ponudnika v posel.
Dela se bodo izvajala na lokaciji naročnika Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx.
Če vremenske razmere ali poslovne razmere naročnika, povezanih z razvojem celotne investicije, ne dopuščajo izvajanja pogodbenih del v roku po tej pogodbi, se pogodbeni stranki
pisno dogovorita o podaljšanju roka za izvedbo del in skleneta dodatek k tej pogodbi.
GARANCIJA
Garancijski rok za kakovost izvedenih pogodbenih del in vgrajenih delov/elementov je 24 (štiriindvajset) mesecev, in prične teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika, ki je podpisan s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov.
Podpisan primopredajni zapisnik s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov se šteje za potrditev izvedbe pogodbenih del.
Če se v garancijski dobi pojavijo pomanjkljivosti zaradi kakovosti del in vgrajenih delov/elementov, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v 8 (osmih) koledarskih dneh od dneva, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki.
ODGOVORNE OSEBE PONUDNIKA
Pooblaščeni predstavnik ponudnika v zvezi z izvedbo pogodbenih obveznosti je:
_________________________, tel:_____________, e-naslov: _________________________
v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _________________________, tel:_________________,
e-naslov: _________________________.
Odgovorni osebi ponudnika na skupnem delovišču, po Pisnem sporazumu o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (priloga št. 2 pogodbe) sta:
Vodja del – lokacija Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xx |
Xxx xx Xxxxxxx/Mobilni telefon/e-pošta:
|
Strokovni delavec VpD in PV – lokacija Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx |
Xxx xx Xxxxxxx/Mobilni telefon/e-pošta
|
OPCIJA PONUDBE
Opcija ponudbe je 30. 6. 2016 oziroma do obojestranskega podpisa pogodbe.
|
|
|
(kraj, datum) |
žig |
(Naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika) |
IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA |
Priloga 3 |
V okviru naročila za IZVEDBA GRADBENO - ŠAMOTERSKIH DEL ZA ZAMENJAVO 2. STOPNJE 1. PREGREVALNIKA SKUPAJ Z NOSILNIMI OBEŠALI NA K1, št. naročila JPE-SV-191/16, dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo naslednjo pisno izjavo:
nam (gospodarskem subjektu) ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v zadnjih 5 letih ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente navedenih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika in da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 eurov ali več;
smo imeli na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;
na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;
nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta;
ne obstaja izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3;
se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;
nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 ZIntPK-UPB2);
smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež;
imamo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila;
da v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.
imamo potrebno tehnično in kadrovsko sposobnost ter izkušnje za izvajanje predmeta javnega naročila;
smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami, da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije javnega naročila JPE-SV-191/16, vključno z določili vzorca pogodbe ter Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem in ju bomo v primeru, da bomo izbrani za izvedbo predmeta naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov.
OPOMBA: Ustrezno izpolnite!
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil.
Kraj in datum: __________________________
____________________________________
Žig gospodarskega subjekta: (naziv gospodarskega subjekta)
________________________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta)
Opomba: Obrazec izpolnijo VSI v ponudbi navedeni gospodarski subjekti.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
SEZNAM PODIZVAJALCEV |
Priloga 4 |
Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta naročila in izpolniti vse zahtevane podatke. Prilogo podpišeta tako ponudnik kot podizvajalec.
JPE-SV-191/16 - IZVEDBA GRADBENO - ŠAMOTERSKIH DEL ZA ZAMENJAVO 2. STOPNJE 1. PREGREVALNIKA SKUPAJ Z NOSILNIMI OBEŠALI NA K1 |
|
NAZIV PODIZVAJALCA
|
|
POLNI NASLOV
|
|
PODIZVAJALEC ZAHTEVA NEPOSREDNO PLAČILO |
DA / NE |
VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA
|
|
MATIČNA ŠTEVILKA
|
|
DAVČNA ŠTEVILKA
|
|
TRANSAKCIJSKI RAČUN
|
|
PREDMET
|
|
KOLIČINA/DELEŽ (%) V PODIZVAJANJU |
|
VREDNOST DEL
|
|
KRAJ IZVEDBE
|
|
ROK IZVEDBE
|
|
VRSTA DEL (OPIS)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(kraj, datum) |
žig |
(Podpis odgovorne osebe ponudnika) |
|
|
|
(kraj, datum) |
žig |
(Podpis odgovorne osebe podizvajalca) |
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
POOBLASTILO PONUDNIKA |
Priloga 4/1 |
Ponudnik: _____________________________________________________________________
za izvedbo javnega naročila št.
JPE-SV-191/16 - IZVEDBA GRADBENO - ŠAMOTERSKIH DEL ZA ZAMENJAVO 2. STOPNJE 1. PREGREVALNIKA SKUPAJ Z NOSILNIMI OBEŠALI NA K1
POOBLAŠČAMO
naročnika JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, da na podlagi potrjene situacije neposredno plačuje naše obveznosti do naslednjih podizvajalcev, ki so navedeni v prilogi 4 ponudbene dokumentacije:
____________________________________,
____________________________________,
____________________________________,
____________________________________.
|
|
|
(kraj, datum) |
žig |
(Podpis odgovorne osebe ponudnika) |
SOGLASJE PODIZVAJALCA |
Priloga 4/2 |
Podizvajalec :______________________________________________________ , ki nastopamo
kot podizvajalec pri ponudniku ___________________________________________ za izvedbo
javnega naročila št.:
JPE-SV-191/16 - IZVEDBA GRADBENO - ŠAMOTERSKIH DEL ZA ZAMENJAVO 2. STOPNJE 1. PREGREVALNIKA SKUPAJ Z NOSILNIMI OBEŠALI NA K1
SOGLAŠAM,
da nam naročnik JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, namesto ponudnika, poravna našo terjatev do ponudnika v zvezi z izvedbo predmeta naročila, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga situacijam, ki jih bo naročniku izstavil ponudnik.
|
|
|
(kraj, datum) |
žig |
(Podpis odgovorne osebe podizvajalca) |
Opomba: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora ta obrazec izpolniti, žigosati in podpisati. Obrazec izpolni vsak izmed navedenih podizvajalcev.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA |
Priloga 5 |
Podatki o gospodarskem subjektu (podjetja):
Polno ime podjetja: _____________________________________________________________
Sedež podjetja: ________________________________________________________________
Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________
Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________
Matična številka podjetja: ________________________________________________________
ID ZA DDV: __________________________________________________________________
V zvezi z javnim naročilom št. JPE-SV-191/16 - IZVEDBA GRADBENO - ŠAMOTERSKIH DEL ZA ZAMENJAVO 2. STOPNJE 1. PREGREVALNIKA SKUPAJ Z NOSILNIMI OBEŠALI NA K1
in na podlagi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2, posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom.
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:
Št. |
Naziv |
Sedež |
Delež lastništva v % |
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
3. |
|
|
|
…. |
|
|
|
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:
Št. |
Ime in priimek |
Xxxxxx stalnega bivališča |
Delež lastništva v % |
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
3. |
|
|
|
… |
|
|
|
IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim gospodarskim subjektom, naslednji gospodarski subjekti:
Št. |
Naziv |
Sedež |
Matična številka |
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
3. |
|
|
|
…. |
|
|
|
S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.
S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.
Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.
|
|
|
(kraj, datum) |
žig |
(Naziv in podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta) |
Opomba: Obrazec izpolnijo VSI v ponudbi navedeni gospodarski subjekti.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
Opomba: Izjava je lahko priložena tudi na lastnem obrazcu.
V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani xxxxx://xxx.xxx-xx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxxxxx), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.
DOKAZILO O KADRIH |
Priloga 6 |
V zvezi z javnim naročilom št. JPE-SV-191/16 –
IZVEDBA GRADBENO - ŠAMOTERSKIH DEL ZA ZAMENJAVO 2. STOPNJE 1. PREGREVALNIKA SKUPAJ Z NOSILNIMI OBEŠALI NA K1
podajamo poimenski seznam ljudi, ki bodo izvajali dela po pogodbi:
Zap. št. |
Ime in priimek |
Delodajalec |
Kvalifikacija |
Del. izkušnje (št. let) |
Funkcija |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V/Na______________ , dne ________________
___________________________________
(naziv ponudnika)
___________________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)
Ponudnik mora zagotoviti odgovornega vodjo gradbenih del, ki izpolnjuje pogoje po 77. členu Zakona o graditvi objektov.
Za odgovornega vodjo gradbenih del mora ponudnik predložiti:
- potrdilo o vpisu v imenik Inženirske zbornice Slovenije ali potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.
V primeru, da posamezni odgovorni vodja del ni zaposlen pri ponudniku, mora zanj predložiti še pogodbo o medsebojnem sodelovanju v skladu z 29. členom Zakona o graditvi objektov.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
OSEBNE REFERENCE za odgovornega vodjo del pri izvedbi GRADBENO - ŠAMOTERSKIH DEL |
Priloga 6/1 |
PONUDNIK (naslov):
|
|
|
|
DELAVEC:
|
|
|
|
OSEBNE REFERENCE
V zvezi z javnim naročilom št. JPE-SV-191/16 – IZVEDBA GRADBENO - ŠAMOTERSKIH DEL ZA ZAMENJAVO 2. STOPNJE 1. PREGREVALNIKA SKUPAJ Z NOSILNIMI OBEŠALI NA K1 pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih storitvah delavca resnični in da z njimi dokazujemo, da je delavec v obdobju od 1.1.2011 do datuma oddaje ponudbe in sicer za odgovornega vodjo del za izvajanje del za šamoterska – vzdrževalna dela (termo – izolacijska) oz. dela, ki so po vsebini podobna razpisanim delom. Vrednost izvedenih del po posameznem poslu mora znašati najmanj 45.000,00 EUR brez DDV (delne situacije pri posameznih gradbenih objektih ne štejejo kot referenca). Navesti je potrebno najmanj 2 (dve) referenci.
Za vrednost del se štejejo dela, ki so bila izvedena v visokotlačnem kotlu, nazivne moči minimalno 120 MWt.
Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik ne bo upošteval.
Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s podizvajalci.
REFERENČNA LISTA
Zap. št. |
NAZIV IN NASLOV INVESTITORJA REFERENČNEGA OBJEKTA
|
NAZIV GRADNJE OZ. vzdrževanja IN OBJEKT |
VREDNOST ŠAMOTERSKO – VZDRŽEVALNIH DEL V EUR BREZ ddv |
Leto in mesec ZAKLJUČKA del
|
2. |
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
5. |
|
|
|
|
6. |
|
|
|
|
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil. V kolikor po morebitnem pozivu naročnika teh dejstev ne bi dokazali, naročnik navedenih referenc ni dolžan upoštevati.
V/Na_____________ , dne _________
___________________________________
(naziv ponudnika)
___________________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
SEZNAM REFERENC za izvajanje šamotersko – vzdrževalnih del |
Priloga 7 |
PONUDNIK (naslov):
|
|
|
|
REFERENCE
Izjavljamo, da imamo izkušnje s področja izvajanja naročila, k tej ponudbi pa prilagamo seznam referenc za izvedena dela v obdobju od 1. 1. 2011 do datuma oddaje ponudbe in sicer za izvajanje del za šamoterska – vzdrževalna dela (termo – izolacijska) oz. dela, ki so po vsebini podobna razpisanim delom. Vrednost izvedenih del po posameznem sklenjenem poslu mora znašati najmanj 45.000,00 EUR brez DDV (delne situacije pri posameznih gradbenih objektih ne štejejo kot referenca). Navesti je potrebno najmanj 2 (dve) referenci.
Za vrednost del se štejejo dela, ki so bila izvedena v visokotlačnem kotlu, nazivne moči minimalno 120 MWt.
Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik ne bo upošteval.
Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s podizvajalci.
REFERENČNA LISTA
Zap. št. |
NAZIV IN NASLOV INVESTITORJA REFERENČNEGA OBJEKTA
|
NAZIV GRADNJE OZ. vzdrževanja IN OBJEKT |
VREDNOST ŠAMOTERSKO – VZDRŽEVALNIH DEL V EUR BREZ ddv |
Leto in mesec ZAKLJUČKA del
|
1. |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
5. |
|
|
|
|
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil. V kolikor po morebitnem pozivu naročnika teh dejstev ne bi dokazali, naročnik navedenih referenc ni dolžan upoštevati.
V/Na_____________ , dne _________
___________________________________
(naziv ponudnika)
___________________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
POTRDILO O OGLEDU OBJEKTA |
Priloga 8 |
JPE-SV-191/16 - IZVEDBA GRADBENO - ŠAMOTERSKIH DEL ZA ZAMENJAVO 2. STOPNJE 1. PREGREVALNIKA SKUPAJ Z NOSILNIMI OBEŠALI NA K1
POTRDILO
Potrjujem, da si je ogled objekta za izvedbo gradbeno-šamoterskih del za zamenjavo 2. stopnje 1. pregrevalnika skupaj z nosilnimi obešali na K1, ki je predmet javnega naročila št. JPE-SV-191/16, s strani ________________________________________________________________ ________________________________________________________ (naziv in naslov podjetja) ogledal ____________________________________ (ime in priimek predstavnika, ki je prišel na ogled).
______________________________________________
(ime in priimek ter podpis pooblaščene osebe naročnika)
__________________________________________
(podpis predstavnika podjetja, ki je bil na ogledu)
Ljubljana, dne ________________
VZOREC POGODBE |
Priloga 9 |
POGODBA
xx. xxxxxxxxx: JPE-SV-191/16
št. izvajalca: ______________
ZA IZVEDBO GRADBENO - ŠAMOTERSKIH DEL ZA ZAMENJAVO 2. STOPNJE 1. PREGREVALNIKA SKUPAJ Z NOSILNIMI OBEŠALI NA K1
ki jo skleneta
NAROČNIK: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, xx xx zastopa direktor Samo Lozej
(v nadaljevanju: naročnik)
identifikacijska številka za DDV: SI23034033
matična številka: 5226406
in
IZVAJALEC: ________________________________________________________________, ki ga zastopa _____________________________________________________ (v nadaljevanju: izvajalec)
identifikacijska številka za DDV: _________________________
matična številka: _________________________
UVODNO DOLOČILO
člen
Pogodbeni stranki uvodoma sporazumno ugotavljata, da je bil izvajalec izbran na podlagi postopka za oddajo javnega naročila št. JPE-SV-191/16, v skladu z določili 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015, v nadaljevanju: ZJN-3) ter Pravilnikom o izvajanju javnega naročanja JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., z namenom sklenitve pogodbe za »IZVEDBO GRADBENO - ŠAMOTERSKIH DEL ZA ZAMENJAVO 2. STOPNJE 1. PREGREVALNIKA SKUPAJ Z NOSILNIMI OBEŠALI NA K1«, in sicer za obdobje od dneva sklenitve pogodbe do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbe.
S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih pogojih izvajanja predmeta naročila.
PREDMET POGODBE
člen
Predmet pogodbe je izvedba gradbeno - šamoterskih del za zamenjavo 2. stopnje 1. pregrevalnika skupaj z nosilnimi obešali na K1 (v nadaljevanju: pogodbena dela) na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, x Xxxxxxxxx, v skladu s ponudbo izvajalca št. ______________ z dne ______________ in ponudbenega predračuna izvajalca, ki je priloga št. 1 te pogodbe, kakor tudi ostalimi zahtevami naročnika, kot to izhaja iz vsebine teh zahtev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. JPE-SV-191/16, in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika ter v skladu s to pogodbo.
člen
Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno vrednost ali razčlenitev pogodbene vrednosti, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.
Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.
POGODBENA VREDNOST
člen
Vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe je določena na podlagi sprejete ponudbe izvajalca št. _________________ z dne _____________ in ponudbenega predračuna, ki je priloga št. 1 k pogodbi in znaša na dan sklenitve te pogodbe v neto vrednosti (brez DDV):
________________ EUR
z besedo:_______________________________________________________ evrov in ___/100
V pogodbeni vrednosti ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). DDV bo izvajalec obračunal v skladu z veljavno zakonodajo.
Vsa pogodbena dela iz 2. člena te pogodbe se obračunajo po dejansko opravljenih in izmerjenih pogodbenih delih in po cenah, ki so določene na enoto mere v sprejeti ponudbi izvajalca. Cene na enoto mere po navedeni ponudbi izvajalca bodo ostale nespremenjene v času veljavnosti pogodbe.
Pogodbena vrednost vključuje vse stroške prevoza, kakor tudi vse stroške v zvezi z odvozom na deponijo ter vse stroške v zvezi s pripravljalnimi, izvedbenimi, pomožnimi in drugimi deli, ki so ali niso posebej specificirana in ki so potrebna za izvršitev pogodbenih del. V pogodbeni vrednosti je vključen tudi strošek izdelave ponudbe.
Specifikacija pogodbene vrednosti je podana v ponudbenem predračunu, ki je priloga št. 1 k tej pogodbi.
NAČIN PLAČILA
člen
Ponudnik bo na podlagi pisno potrjenih podatkov iz knjige obračunskih izmer s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov in cen na enoto mere iz ponudbenega predračuna, ki je priloga št. 1 k pogodbi, izstavil začasne mesečne situacije v 5 (petih) koledarskih dneh od zadnjega dne obračunskega meseca, ki bodo zajemale vsa opravljena pogodbena dela in vgrajeni material od prvega do zadnjega dne v obračunskem mesecu.
člen
Naročnik je dolžan ugotoviti pravilno vrednost opravljenih pogodbenih del na osnovi izstavljene začasne mesečne situacije in potrjene knjige obračunskih izmer, ter njeno pravilnost potrditi v 8 (osmih) koledarskih dneh od datuma prejema začasne mesečne situacije v vložišče naročnika. V primeru, da izdana začasna mesečna situacija ni pravilna, jo je naročnik v navedenem roku dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa izstaviti novo popravljeno začasno mesečno situacijo v roku 3 (treh) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih pogodbenih del.
Če naročnik ne pregleda in potrdi začasne mesečne situacije v roku 8 (osmih) koledarskih dni od datuma prejema začasne mesečne situacije v vložišče naročnika in mu tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjen s pretekom tega roka.
V primeru, da je izvajalec slovensko podjetje
Naročnik se obvezuje, da bo prejeto posamezno situacijo poravnal v roku 30 (tridesetih) koledarskih dneh šteto od prejema posamezne situacije v vložišče naročnika na transakcijski račun izvajalca/podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na posameznem računu
v primeru, da je izvajalec tuje podjetje
Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na poslovni račun izvajalca/podizvajalca IBAN:__________, odprt pri banki________________ (SWIFT____________), v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od prejema posamezne situacije v vložišče, sestavljene v skladu s to pogodbo. Poslovni račun mora biti naveden tudi na posameznem računu. V primeru spremembe navedenega računa v tem členu, mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika o spremembi.
člen
Končni obračun bosta pogodbeni stranki izvršili na osnovi izstavljene končne situacije. Izvajalec bo izstavil končno situacijo v roku 5 (pet) koledarskih dneh po podpisu primopredajnega zapisnika s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov.
Potrditev končne situacije, ki se lahko nanaša le na izvedena pogodbena dela v zadnjem obračunskem mesecu, se opravi v skladu s 6. členom te pogodbe. Plačilo za obračunana pogodbena dela na osnovi te situacije se izvede v 30 (tridesetih) koledarskih dneh po prejemu končne situacije v vložišče naročnika.
PODIZVAJALCI
člen
/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /
Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:
Naziv podizvajalca |
|
Polni naslov |
|
Podizvajalec zahteva neposredno plačilo |
DA / NE |
Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca |
|
Matična številka podizvajalca |
|
Davčna številka podizvajalca |
|
Transakcijski račun podizvajalca |
|
Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |
|
Količina/Delež (%) v podizvajanju |
|
Vrednost del |
|
Kraj izvedbe |
|
Rok izvedbe |
|
Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije št. JPE-SV-191/16, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije št. JPE-SV-191/16. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentacije št. JPE-SV-191/16 ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.
Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.
Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.
Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.
/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo/
Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena pogodbena dela, ki je neposredno povezano s predmetom pogodbe. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/
Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:
pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.
Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:
račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca ali
podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri pogodbenih storitvah, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10).
S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.
V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.
ALI
/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /
Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.
Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz priloge 3/2 razpisne dokumentacije št. JPE-SV-191/16. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.
Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.
člen
Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi obveznosti iz te pogodbe nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci.
NEPREDVIDENA VEČ DELA IN NEPREDVIDENA DODATNA DELA
člen
Če se obseg pogodbenih del poveča zaradi nepredvidenih več ali dodatnih del glede na pogodbeno vrednost navedeno v 4. členu te pogodbe, ki ga pogodbeni stranki sporazumno ugotovita in naročnik s tem pisno soglaša, se ta dela obračunavajo po cenah, ki so določene v ponudbi izvajalca, navedeni v 4. členu te pogodbe za posamezne merske enote del, oziroma če niso zajete v ponudbi, po cenah, ki so oblikovane na osnovi kalkulativnih elementov iz ponudbe. Če tudi teh ni, bosta ceno za ta dela določila na osnovi naknadno dogovorjenih osnov.
Naročnik ne bo priznal nepredvidena več dela in dodatna dela, v kolikor ne bodo potrjena pred izvedbo le-teh.
Če se obseg del poveča zaradi dodatnih del se na osnovi predhodnih pogajanj vselej sklene dodatek k tej pogodbi, pri čemer je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo.
Pri dodatnih delih izvajalec ni upravičen do obračuna manipulativnih stroškov.
ROK IN KRAJ IZVEDBE DEL
člen
Naročnik mora uvesti izvajalca v posel v roku 5 (pet) koledarskih dni po sklenitvi pogodbe.
Izvajalec je uveden v posel z dnem, ko mu je predložena PGD projektna dokumentacija ter
ostale sheme in načrti in je seznanjen z določili »Varnostnega načrta«. Naročnik in izvajalec
sestavita in podpišeta zapisnik o uvedbi v posel, kar se vpiše v gradbeni dnevnik.
Vsa pogodbena dela morajo biti izvedena najkasneje v roku 3 (treh) mesecev od datuma uvedbe izvajalca v posel.
Pogodbena dela se bodo izvajala na lokaciji naročnika Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx.
člen
Izvajalec izjavlja, da so mu znani vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo pogodbenih del, da je pregledal PGD projektno dokumentacijo ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih del.
Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko izjemoma podaljša:
iz razlogov določenih v 42. posebni gradbeni uzanci, in to le-tistih, ki so primerni glede na predmetni pravni posel,
zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank zaradi višje sile.
Na nastop in prenehanja okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno, takoj, ko izve za nastop in prenehanje okoliščin, ki lahko vplivajo na spremembo rokov in jih evidentirati v gradbenem dnevniku.
Če vremenske razmere ali poslovne razmere naročnika, povezanih z razvojem celotne investicije,
ne dopuščajo izvajanja pogodbenih del v roku po tej pogodbi, se pogodbeni stranki pisno dogovorita o podaljšanju roka za izvedbo del in skleneta dodatek k tej pogodbi.
XXXXX XXXX
člen
Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti, če je to posledica višje sile.
Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi pogodbe in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če je izvedba pogodbenih del delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.
JAMSTVO
člen
Izvajalec jamči 180 (stoosemdeset) dni za skrite napake, šteto od dneva podpisanega zapisnika o končanju del s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov (jamčevalni rok).
Če se v jamčevalnem roku pokaže kakšna napaka, ki je ob podpisu primopredajnega zapisnika končanju pogodbenih del ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to napako v primernem roku, najpozneje pa v 1 (enem) mesecu, ko je naročnik napako odkril, na svoje stroške odpravi, s pogojem, da naročnik o napaki izvajalca nemudoma pisno obvesti, ko je naročnik napako odkril.
Če izvajalec ne odpravi napake v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake na račun izvajalca in mu izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake, sam ali s pomočjo tretje osebe, ki se ga izvajalec zavezuje plačati v roku 30 (trideset) koledarskih dni od izstavitve računa.
GARANCIJA
člen
Garancijski rok za kakovost izvedenih pogodbenih del in vgrajenih delov/elementov je 24 (štiriindvajset) mesecev in prične teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika, ki je podpisan s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov.
Podpisan primopredajni zapisnik s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov se šteje za potrditev izvedbe pogodbenih del.
Če se v garancijski dobi pojavijo pomanjkljivosti zaradi kakovosti del in vgrajenih delov/elementov, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v 8 (osmih) koledarskih dneh od dneva, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki.
člen
Garancija pokriva napake v izvedenem pogodbenem delu in vgrajenih delih/materialih. Garancija ne krije poškodb, ki so nastale zaradi malomarne ali napačne uporabe materiala. Garancija tudi ne krije posledičnih stroškov, ki bi nastali zaradi morebitne napake v ravnanju naročnika.
V času garancijske dobe izvajalec krije vse stroške, ki bodo naročniku nastali zaradi napake ali pomanjkljivosti izvedenih pogodbenih del in vgrajenega materiala. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico naročiti odpravo napak ali pomanjkljivosti pri drugem izvajalcu na stroške izvajalca.
Garancija krije tudi popravilo nastalih napak na opremi naročnika, ki bi nastale zaradi nepravilno izbrane tehnologije rušitvenih del.
OSTALE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
člen
Izvajalec se zaveže:
pred začetkom pogodbenih del delovišče ustrezno označiti,
z naročnikom skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 2 te pogodbe, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca,
z naročnikom najmanj 10 (deset) dni pred začetkom izvajanja pogodbenih del določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,
obvezno spoštovati določila »Varnostnega načrta«, s katerimi ga seznani naročnik pred pričetkom izvajanja pogodbenih del,
imeti urejeno zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam (skladno s 33. členom ZGO-1),
voditi gradbeni dnevnik o izvajanju del in knjigo obračunskih izmer,
prevzete obveznosti izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi,
izpolniti vse zahteve naročnika pri izvedbi pogodbenih del, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije št. JPE-SV-191/16 in ponudbe izvajalca, ki sta sestavna dela te pogodbe,
na delovišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ki nastanejo med izvajanjem pogodbenih del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov, skladno s Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS 34/08),
za celotno delovišče v imenu naročnika zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov pooblaščenim zbiralcem gradbenih odpadkov ali zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov v neposredno predelavo, če količina gradbenih odpadkov v celotnem času izvajanja del ne presega največjih količin, ki so navedene v prilogi Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Naročnik lahko s pooblastilom preda odgovornost za izpolnjevanje evidenčnih listov v aplikacijo IS-Odpadki. V primeru, da naročnik ne izpolnjuje evidenčnih listov sam, mu mora izvajalec del podati evidenco o vrstah in količinah nastalih gradbenih odpadkov, ki jih je vnesel v aplikacijo IS-Odpadki,
dosledno voditi Knjigo obračunskih izmer (izvajalec in podizvajalec) in jo predati v pregled in potrditev odgovorni osebi naročnika kot podlago za oblikovanje računa – skladno s Pravilnikom o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008),
naročniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe pogodbenih del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode,
vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami,
z lastno kontrolo zagotoviti, da se pogodbena dela izvajajo v skladu z določili iz zgornjih alinej tega člena,
nadzornikom naročnika omogočati sprotne kontrole izvedenih pogodbenih del,
tekoče obveščati naročnika o spremembah in morebitnih dodatnih delih,
pri delu obvezno uporabljati zaščitno varovalno opremo,
poskrbeti da bodo delavci vsak svoj prihod / odhod evidentirali na sedežu naročnika,
poravnati vso morebitno nastalo škodo, ki bi jo izvajalec (ali njegov podizvajalec) med izvajanjem pogodbenih del povzročil na objektu, na napravah naročnika ali tretjim osebam,
zagotoviti, da bodo delavci izvajalca upoštevali vse predpise naročnika o gibanju na delovišču,
zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za delo delavcev, ki bodo izvajali dela po tej pogodbi na sedežu naročnika in niso državljani Republike Slovenije,
vključitev podizvajalca v izpolnjevanje obveznosti pogodbe ne pomeni prenosa obveznosti izvajalca v razmerju do naročnika na izvajalčevega podizvajalca. Zanj odgovarja kot za samega sebe in ga je dolžan voditi in nadzirati tako, da bo zagotovljena izpolnitev v skladu s to pogodbo,
obvestiti naročnika o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev izvajalčevih pogodbenih obveznosti,
na vsaki izstavljeni situaciji navesti številko pisnega nabavnega naročila naročnika.
Stroški vseh obveznosti izvajalca, ki so navedene v tem členu predmetne pogodbe, so zajeti v pogodbeni ceni. Izvajalec nima pravice zahtevati dodatnega plačila za navedene obveznosti.
člen
Naročnik se zaveže:
z izvajalcem skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca,
z izvajalcem najmanj 10 (deset) dni pred začetkom izvajanja pogodbenih del določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,
vpeljati izvajalca v delo najkasneje v roku 5 (pet) koledarskih dni po sklenitvi pogodbe,
poskrbeti za izdelavo »Varnostnega načrta«,
seznaniti delavce izvajalca z določili »Varnostnega načrta«,
omogočiti izvajalcu dostop do brezplačne elektrike,
zagotoviti strokovni gradbeni nadzor nad izvedbo pogodbenih del,
opravljena pogodbena dela prevzeti s podpisom primopredajnega zapisnika,
tekoče potrjevati spremembe in morebitna dodatna dela,
določiti mesto skladiščenja delovne opreme in opreme/materiala,
z izvajalcem sodelovati, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila,
zagotoviti gradbeni in strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih del,
takoj obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih pogodbenih obveznosti.
Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.
POGODBENA KAZEN
člen
Če izvajalec ne izvede pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe v dogovorjenem roku iz 11. člena te pogodbe, ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen v višini ene polovice odstotka (0,50%) od pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude, vendar skupaj največ deset odstotkov (10%) pogodbene vrednosti brez DDV.
V kolikor skupna pogodbena kazen preseže deset odstotkov (10%) pogodbene vrednosti brez DDV, lahko naročnik odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca.
Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu mesečne in končne situacije čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil.
Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen, ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA DELOVIŠČU
člen
Izvajalec in naročnik morata pred začetkom pogodbenih del skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 2 te pogodbe.
Odgovorne osebe izvajalca in naročnika iz Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. se sestanejo pred začetkom del na delovišču in določijo z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču podrobne skupne varnostne ukrepe na osnovi ugotovljenih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev.
Pogodbeni stranki soglašata:
da bosta pri izvajanju pogodbenih del spoštovali določila iz Varnostnega načrta (določitev varnostnih ukrepov pri delih na skupnih deloviščih v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.),
da za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov na skupnem delovišču, določata oba skrbnika pogodbe kot odgovorni osebi za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov na skupnem delovišču.
Pogodbeni stranki soglašata, da brez podpisanega Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. oziroma priloge k le-temu, ni dovoljen začetek pogodbenih del.
Za morebitne nezgode oziroma nesreče, ki se pripetijo delavcem izvajalca odgovarja izvajalec, če pride do nezgode oziroma nesreče zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru nezgode oziroma nesreče bo sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo priče ter pooblaščeni predstavniki naročnika in izvajalca, ki so določeni v 21. členu te pogodbe.
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
člen
Pogodbeni stranki po tej pogodbi veljavno zastopajo in predstavljajo izključno njuni zakoniti zastopniki.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka je pooblaščeni predstavnik naročnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, g. Xxxxxx Xxxxxxx, tel.: x000 0 00 00 000, faks: x000 0 00 00 000, GSM 000 000 000, elektronska pošta: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx.
Pooblaščeni predstavnik naročnika bo potrjeval izvedena pogodbena dela in posredoval vse zahteve naročnika izvajalcu v času izvedbe pogodbenih del, ki so predmet te pogodbe.
Gradbeni nadzor nad izvedbo pogodbenih del bo za naročnika izvajal g. Xxxxx Xxxxx, tel.: x000 0 00 00 000, faks: x000 0 00 00 000, GSM 000 000 000, elektronska pošta: xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx.
Pooblaščeni predstavnik izvajalca je _____________________________, (tel. št.________________e-pošta:______________________________) v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje __________________________(tel. št._________e-pošta:__________________).
Vsi uradni kontakti z izvajalcem se vršijo preko pooblaščenega predstavnika izvajalca.
O morebitnih spremembah pooblaščenih predstavnikov pogodbe se stranki pisno obvestita v roku 7 (sedmih) koledarskih dni po spremembi.
SESTAVNA DELA POGODBE
člen
Sestavna dela pogodbe sta:
razpisna dokumentacija št. JPE-SV-191/16 in
ponudbena dokumentacija izvajalca št. ________________ z dne ________________ .
V primeru neskladnosti zgoraj navedenih sestavnih delov te pogodbe s samim besedilom določil te pogodbe in če volja zavezujočih si strank ni jasno izražena, za razlago volje strank najprej veljajo določila te pogodbe, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.
V primeru neskladnosti zgoraj navedenih sestavnih delov pogodbe s samim besedilom določil pogodbe veljajo določila pogodbe.
ODSTOP OD POGODBE
člen
Naročnik lahko, s pisnim obvestilom izvajalcu s priporočeno pošiljko po pošti, kadarkoli odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:
ne začne z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del takoj po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank oziroma uvedbi izvajalca v delo,
ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
z naročnikom ne sklene Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,
krši določila Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,
ne upošteva navodil naročnika in jih kljub opozorilu naročnika ne upošteva,
poviša cene v času veljavnosti pogodbe,
ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz pogodbe,
prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika.
Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.
V primeru odstopa od pogodbe sta pogodbeni stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.
ODPOVED OD POGODBE
člen
Katerakoli od pogodbenih strank lahko, brez navedbe odpovednega razloga, s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom odpove pogodbo, vendar ne prej kot v dveh (2) mesecih od dneva sklenitve pogodbe.
V primeru statusnih ali lastniških sprememb naročnika, ima naročnik pravico odpovedati pogodbo, s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom, brez obveznosti do izvajalca.
Odpovedni rok iz prejšnjih dveh odstavkov prične teči z dnem prejema pisnega obvestila o odpovedi pogodbe, ki je poslano s priporočeno pošiljko po pošti.
REŠEVANJE SPOROV
člen
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.
Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.
OSTALE DOLOČBE
člen
V vsem ostalem, kar s to pogodbo ni izrecno urejeno, veljajo določila Zakona o graditvi objektov in Obligacijskega zakonika. Za vprašanja, ki jih Obligacijski zakonik ne ureja pa Posebne gradbene uzance, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.
člen
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe ali njegovega podizvajalca.
člen
Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.
Protikorupcijsko določilo
člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku, organu ali organizaciji iz sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
Vsebina pogodbe
člen
Vsebina te pogodbe kot tudi dokumentacija, ki je njen sestavni del oziroma se nanaša na to pogodbo in njeno izvajanje se šteje za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.
člen
Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.
Odstop oziroma cesije denarnih terjatev
člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.
Prilogi
člen
Prilogi sta neločljivi sestavni del te pogodbe.
Veljavnost pogodbe
člen
Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja do izpolnitve vseh obveznosti po tej pogodbi.
Glede garancijskih določil pogodba velja vse do poteka vseh garancijskih rokov.
člen
Vsaka pogodbena stranka lahko da predlog za spremembo ali dopolnitev pogodbe ob spremenjenih okoliščinah.
Morebitne spremembe ali dopolnitve te pogodbe veljajo samo v pisni obliki in v primeru da jih podpišeta obe pogodbeni stranki.
Če katerokoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala pogodbena določila. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki pogodbe z neveljavnim določilom.
Število izvodov pogodbe
člen
Pogodba je sestavljena in podpisana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.
___________, dne __________________ Ljubljana, dne_______________
IZVAJALEC: NAROČNIK:
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Samo Lozej
direktor
Prilogi:
Priloga št. 1: Ponudbeni predračun izvajalca št. _______________ z dne __________ ,
Priloga št. 2: Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
PISNI SPORAZUM O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM |
Priloga 10 |
Priloga št. 2 k pogodbi št. JPE-SV-191/16
Na osnovi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/2011) in Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS, št. 83/2005) skleneta:
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. , Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, xx xx zastopa direktor Samo Lozej
(v nadaljevanju: naročnik)
in
……………………………………………………………….(naziv izvajalca),
ki ga/jo zastopa ………………………….
(v nadaljevanju: izvajalec)
(v nadaljevanju: naročnik in izvajalec skupaj/posamično: podpisnik/a sporazuma)
PISNI SPORAZUM
O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V
JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
(v nadaljevanju: sporazum)
za IZVEDBO GRADBENO - ŠAMOTERSKIH DEL ZA ZAMENJAVO 2. STOPNJE 1. PREGREVALNIKA SKUPAJ Z NOSILNIMI OBEŠALI NA K1,
št. javnega naročila JPE-SV-191/16
SPLOŠNA DOLOČILA
I.1. S tem dokumentom se urejajo na delovišču, ki je na območju JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o., na naslovu Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx, skupni varnostni ukrepi, zlasti pa:
določitev ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred požarom ter ukrepi za varovanje okolja;
določitev drugih obveznosti pogodbenih strank pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu;
določitev odgovornih oseb in njihovih odgovornosti.
I.2. Podpisnika sporazuma uvodoma ugotavljata, da bo izvajalec opravljal v skladu s pogodbo dogovorjena dela na delovišču oz. na objektu naročnika in se s tem sporazumom dogovorita, da bosta uskladila svoje delo tako, da bo zagotovljena varnost pred tveganjem za poškodbe in zdravje pri delu njunih delavcev in se dogovorila kot sledi v nadaljevanju. Kot skupno delovišče se šteje tista delovna površina, kjer istočasno opravljajo dela delavci dveh ali več izvajalcev.
II. ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA IN VARSTVA PRED POŽAROM TER VAROVANJA OKOLJA
II.1. Podpisnika tega sporazuma soglašata, da je osnova za določanje skupnih varnostnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varovanja okolja na skupnih deloviščih Varnostni načrt za dela na deloviščih na/v objektih naročnika.
II.2. Na podlagi Varnostnega načrta iz prejšnje točke naročnik in izvajalec podrobneje določita organizacijo in izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred požarom ter varovanja okolja in sicer z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču (v nadaljevanju Uvedba) - Obrazec 01/2014. Uvedbo podpišejo odgovorne osebe, ki jih določita direktorja s tem sporazumom in sicer na podlagi ogleda lokacij, na katerih se bodo izvajala dela. Podpisan obrazec Uvedba je priloga in sestavni del tega sporazuma.
Ukrepi, določeni v obrazcu Uvedba delavcev v delo na skupnem delovišču morajo, glede na vrsto dela, smiselno obsegati najmanj naslednje točke:
Opis in določitev ureditve delovišča, ki zajema:
opis objektov na katerih se bodo izvajala dela in del,
podatke o obstoječih instalacijah in napravah, ter drugih vplivih,
ureditev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in nastanitvenih objektov,
ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov,
določitev kraja, prostora in načina razmestitve in shranjevanja materiala,
ureditev prostorov za hrambo nevarnega materiala,
določitev načina prevažanja, nakladanja in razkladanja materiala in težkih predmetov,
določitev načina oz. zavarovanja nevarnih mest na ogroženih območjih na delovišču,
določitev načina dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju škodljivi plini, prah in hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija,
ureditev električne napeljave za pogon naprav in strojev ter razsvetljave,
določitev mest za postavitev strojev in naprav ter izvedba zavarovanja glede na lokacijo,
določitev vrste in načina izvedbe ter prevzem gradbenih odrov,
določitev ukrepov varstva pred požarom ter opreme, naprav in sredstev za gašenje požarov,
organizacijo prve pomoči na delovišču,
določitev seznama nevarnih snovi,
seznanitev s posebno nevarnimi deli.
Določitev povečanih nevarnosti za poškodbo in okvaro zdravja, ter potrebne osebne varovalne opreme na skupnem delovišču:
določitev povečanih nevarnosti po posameznih dejavnikih tveganja,
določitev potrebne osebne varovalne opreme.
Določitev drugih skupnih varnostnih ukrepov na deloviščih, zlasti pa ukrepov:
za organizacijo varnega gibanja v energetskih objektih,
za varen poseg v obratovalno stanje energetskih naprav,
za varno izvajanju del na višini,
za varno uporabo električne energije,
pri izvajanju dela v zaprtih prostorih,
za varno delo v eksplozijsko nevarnih območjih,
za varno delo z nevarnimi snovmi in ravnanjem z odpadki,
za varno delo z dvigali in dvižnimi pripomočki,
za varno delo pri montažnih delih.
III. DOLOČITEV DRUGIH OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
III.1. Skupne obveznosti pogodbenih strank:
Pogodbeni stranki imata na skupnem delovišču zlasti naslednje skupne obveznosti:
dela na delovišču se ne smejo pričeti, dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi iz varnostnega načrta ter Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih;
delovišče morata primerno urediti, zavarovati, označiti, preprečiti dostop nepooblaščenim osebam, urediti poti in zavarovati nevarne cone;
zagotoviti, da bodo dela na delovišču opravljali le delavci, ki so za ta dela strokovno usposobljeni in imajo opravljen preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom ter opravljen zdravstveni pregled pri izvajalcu medicine dela;
zagotoviti morata, da bodo evakuacijske poti stalno proste in prehodne oziroma prevozne;
svoje delo morata stranki načrtovati in izvajati v skladu z določili tega sporazuma, tako da bo delo na delovišču potekalo nemoteno in hkrati ne bo prihajalo do medsebojnega ogrožanja tako delavcev pogodbenih strank kot tudi delavcev drugih izvajalcev, obiskovalcev in nadzornega osebja;
podrobno morata seznaniti druga drugo z vsemi nevarnostmi in tveganji za poškodbe, ki izhajajo iz njunih dejavnosti;
podrobno morata seznaniti svoje delavce z deli in varnostnimi ukrepi;
v primeru uporabe nevarnih snovi morata druga drugi predložiti varnostne liste za te snovi;
striktno morata izvajati varnostne ukrepe, ki so določeni s tem sporazumom.
III.2. Posebne obveznosti naročnika:
Naročnik ima naslednje posebne obveznosti:
seznaniti mora izvajalca z internimi predpisi, ki se nanašajo na območje/objekt izvajanja dela, zlasti pa:
dvoriščnim redom (dostopi v podjetje, garažni objekti, parkirni prostori, zunanje površine znotraj podjetja, ki vodijo do območja/objekta, kjer je delovišče);
delovnim redom in navodili za obravnavano območje/objekt;
evakuacijskim načrtom in izvlečkom iz požarnega reda;
preventivnimi ukrepi iz požarnega varstva, ki se nanašajo na delovišče (organizacija požarne straže, izdaja »Dovoljenja za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri«, drugo).
zagotoviti mora varne poti za gibanje ter po potrebi brezhibno delovno opremo in pripomočke, kot so:
dvigala – lifti s spremstvom za dostope in transport materiala;
mostna dvigala za izvajanje montažno/demontažnih del in
gradbeni odri za izvajanje del na višini.
z deloviščem mora seznaniti druge izvajalce del, obiskovalce ali nadzorno osebje, ki zahajajo na območje pogodbenih del.
III.3. Posebne obveznosti izvajalca
Izvajalec ima naslednje posebne obveznosti:
pri delih mora uporabljati, če ni pisno drugače določeno - na primer glede uporabe delovne opreme iz tč. III.2.b, izključno svojo delovno in osebno varovalno opremo in pripomočke, ki morajo biti brezhibni;
dela mora izvajati izključno z delavci, ki jih navede v Uvedbi;
za vsakega svojega delavca in/ali delavca njegovega podizvajalca mora razpolagati z ustrezno dokumentacijo:
»Obr. M-1« - Prijava za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje;
dokazilom o zdravstveni sposobnosti - zdravniško spričevalo, za izvajanje pogodbenih (naročenih) del;
potrebnimi dokazili o opravljenem usposabljanju s področja varstva pri delu - zapisnik o preizkusu, za izvajanje pogodbenih (naročenih) del;
potrebnimi dokazili o dodatnih usposobljenostih: za uporabo delovne opreme in pripomočkov, za posebno nevarna dela, ipd.;
delovnim dovoljenjem pristojnega organa, kopijo delovne vize (velja za delavce, ki niso državljani RS);
pisnim dokazilom, da je delavec, oz. da so delavci seznanjeni z varnostnimi listi za nevarne snovi, ki jih bo/bodo uporabljal/i pri naročniku.
zagotavljati stalen nadzor svojih delavcev na delovišču;
poskrbeti mora da bo, skladno z zakonodajo, sproti (vsakodnevno, razen če ni dogovorjeno drugače) odstranjeval z delovišča oz. objekta naročnika lastni odpadni material, ki bo nastajal pri njegovem delu.
III.4. Obveznosti v zvezi z delom z nevarnimi snovmi in ravnanje z odpadki:
Podpisnika soglašata:
da bo izvajalec pri izvajanju del ravnal v skladu z okoljsko politiko, ki je pri naročniku določena s poslovnikom ravnanja z okoljem;
da bo izvajalec pri uporabi nevarnih snovi opredelil: količine snovi, oznake, mesto hrambe, delo z nevarnimi snovmi in odvoz nevarnih odpadkov;
da bosta, v primeru uporabe ali dela v bližini nevarnih snovi, drug drugega seznanila z ukrepi v primeru izrednih razmer (razlitje, uhajanje) in sicer z načinom reševanja, sanacijo, obveščanjem in drugimi potrebnimi podatki.
III.5. Knjiga ukrepov:
Podpisnika se zavežeta, da bosta v času izvajanja del po pogodbi oziroma naročilnici vodila knjigo ukrepov. Knjiga ukrepov je dokument, ki se ga vodi v elektronski obliki in je arhiv zapisov poslanih z e-pošto. V knjigo imajo pravico vpisa vse odgovorne osebe, imenovane s tem sporazumom.
V knjigo ukrepov s vpisuje zlasti:
naknadno ugotovljene nevarnosti ter dodatno določeni varnostni ukrepi,
spremembe na delovišču,
ugotovljene kršitve ukrepov določenih s tem sporazumom in Uvedbo,
vsako poškodbo pri delu,
druge podatke pomembne za varnost delavcev in okolja na skupnem delovišču.
III.6. Prijavljanje poškodb pri delu:
Izvajalec soglaša, da bo glede prijavljanja poškodb pri delu spoštoval naslednja določila:
da bo prijaviti inšpekciji vsako morebitno nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, pri kateri je delavec nezmožen za delo več kot 3 (tri) delovne dni;
da bo seznanil delavce, da je potrebno vsako poškodbo pri delu prijaviti takoj;
da bo ob prijavi poškodbe izvedel preizkus alkoholiziranosti skladno s svojimi internimi navodili;
da bo vsako poškodbo na skupnem delovišču zavedel v Knjigo ukrepov.
III.7. Prepoznavnost delavcev:
Izvajalec del je dolžan poskrbeti, da bodo njegovi delavci uporabljali prepoznavna, nepoškodovana delovna oblačila z originalnim emblemom izvajalca.
III.8. Prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc
Podpisnika soglašata:
da delavci na celotnem območju del ne smejo biti pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih substanc;
da delavci ne smejo delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizično sposobnost, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti nezgode;
da stanje iz točke a. ugotavlja vsak podpisnik za svoje delavce, skladno s svojimi internimi predpisi;
da se odstrani delavce s skupnega delovišča, ki so delali v nasprotju z določbami iz točke a. in b. z delovišča.
IV. DOLOČITEV ODGOVORNIH OSEB IN NJIHOVIH OBVEZNOSTI
IV.1. Določitev odgovornih oseb na delovišču:
Skrbnik pogodbe |
Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxxx Xxxxxxx GSM x000 00 000 000, |
|
Vodja del |
Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxx Xxxxx GSM x000 00 000 000, |
Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta:
|
Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxxx Xxxxxxx GSM x000 00 000 000, |
Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta:
|
|
Strokovni delavec VpD in PV |
Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxxx Xxxx GSM x000 00 000 000, |
Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta:
|
Odg. oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami |
Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxx Xxxxxxxx GSM x000 00 000 000, |
|
IV..2. Določitev skupnih nalog vseh odgovornih oseb:
Odgovorne osebe po tem sporazumu imajo naslednje skupne naloge in obveznosti:
obvezno se morajo udeležiti vseh sestankov, ki jih skliče skrbnik pogodbe, zlasti pa uvodnega sestanka najmanj 10 (deset) dni pred pričetkom del in z Uvedbo določiti skupne varnostne ukrepe;
obvezno morajo zahtevati sklic sestanka v primeru izrednih razmer ali pojavov neposredne nevarnosti na delovišču, ki na uvodnem sestanku in ogledu niso bili ugotovljeni;
odgovorne so za striktno izvajanje ukrepov, določenih s tem sporazumom, ter upoštevati pisne in, v nujnih primerih, ustne zahteve skrbnika pogodbe;
v primeru kršitev določil tega sporazuma so dolžne zaustaviti dela, dokler se kršitev ne odpravi, samo kršitev pa morajo vpisati v Knjigo ukrepov in obvestiti ostale odgovorne osebe po tem sporazumu;
v primeru težjih kršitev oz neposredne nevarnosti za življenje in zdravje delavcev na delovišču, so dolžne obvesti direktorja naročnika in izvajalca;
proti podpisu seznanijo vsak svoje delavce z varnostnimi ukrepi, ki so določeni z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču;
vse opažene pomanjkljivosti so dolžni vpisovati v Knjigo ukrepov.
IV.3. Določitev posebnih pristojnosti in odgovornosti odgovornih oseb:
Skrbnik pogodbe ima naslednje posebne naloge:
odgovoren je za sklic uvodnega sestanka in periodičnih sestankov ali sestankov v primeru težjih kršitev skupnih varnostnih ukrepov;
odgovoren je za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih na podlagi tega sporazuma, z namenom, da ne pride do medsebojnega ogrožanja delavcev na skupnem delovišču;
v primeru posega v obratovalno stanje energetskih naprav je dolžan poskrbeti za izvedbo tehnoloških varnostnih ukrepov, zlasti pa ukrepov za varno izločitev naprav ali dela energetskih naprav in izdajo dovoljenja za delo;
v primeru morebitnih potreb izvajalca po posebni delovni opremi in pripomočkih, zlasti pa za potrebe dvigovanja in prenosa bremen z mostnimi dvigali in dela na višini z gradbenimi odri, posreduje pri pristojnih službah.
Vodja del – izvajalec ima naslednje posebne naloge:
na uvodnem sestanku predloži skrbniku pogodbe na vpogled vso zahtevano dokumentacijo iz točke III.3. tega sporazuma;
druge odgovorne osebe je dolžan seznaniti tehnologijo/načina izvajanja del in z nevarnostmi, ki iz njih izvirajo;
odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika;
odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika iz področja varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika;
v primeru kršitev določil tega sporazuma, s strani njegovih delavcev, je dolžan takoj zaustaviti dela, ter ukrepati zoper kršitelje.
Odgovorne osebe OE naročnika ima naslednje posebne naloge:
vodjo del izvajalca so dolžni seznaniti z delovnimi procesi v podjetju, ki potekajo na območju ali v neposredni bližini pogodbenih del oziroma delovišča;
poskrbijo, da so delavci OE, ki jih vodijo, seznanjeni z nevarnostmi in varnostnimi ukrepi, ki so določeni z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču.
Strokovni delavci za VpD in PV imajo po tem sporazumu naslednje posebne naloge:
strokovni delavec naročnika je dolžan seznaniti vodjo del izvajalca z internimi predpisi iz varstva pri delu in požarnega varstva, ki so veljavni na območju skupnega delovišča;
dolžan je izvajati zakonsko določen notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov iz varstva pri delu in požarnega varstva;
v primeru poškodbe pri delu njihovih delavcev so dolžni opraviti interno raziskavo in prijavo poškodbe v skladu z zakonom.
Odgovorna oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami ima naslednje posebne naloge:
seznanitev delavcev izvajalca z zahtevami sistema ravnanja z okoljem;
nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami na skupnem delovišču.
V. KONČNE DOLOČBE
V.1. Izvajalec se strinja in soglaša, da prevzema sleherno odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi kršitve oz. kršitev sporazuma vključno z odgovornostjo za vso nastalo materialno škodo.
V.2. Določila sporazuma veljajo tudi za morebitnega izvajalčevega podizvajalca oz. podizvajalce in izvajalec je dolžan zagotavljati, da bo sporazum spoštoval tudi njegov/-i podizvajalec oz. podizvajalci, za katere odgovarja kot za samega sebe.
V.3. Ta sporazum začne veljati in se uporabljati z dnem podpisa vseh podpisnikov. Sporazum je sestavni del pogodbe o izvedbi del. Sporazum je sestavni del okvirnega sporazuma o izvedbi del. Sestavljen je v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.
Podpisano
v …………………, dne ................ v Ljubljani, dne ……...................
Izvajalec: Naročnik:
|
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. |
|
|
|
Direktor:
Samo Lozej |
OVOJNICA |
Priloga 11 |
Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oziroma ovitek!
Pošiljatelj (vlagatelj): |
Xxxxxx xxxxx (izpolni prejemnik- žig prejemnika): |
||
Naziv: |
|
|
|
Naslov: |
|
||
Ponudba Sprememba Umik |
|||
Javno naročilo (predmet): |
Prejemnik : |
||
IZVEDBA GRADBENO - ŠAMOTERSKIH DEL ZA ZAMENJAVO 2. STOPNJE 1. PREGREVALNIKA SKUPAJ Z NOSILNIMI OBEŠALI NA K1
|
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Verovškova ulica 62 p.p. 2374
1001 LJUBLJANA SLOVENIJA
NE ODPIRAJ – PONUDBA NA JAVNI RAZPIS!
|
||
Številka JN:
|
JPE-SV-191/16 |
||
Rok za oddajo: |
15. 6.2016 do 10. ure |
||
JPE-MK |
stran 87 od 88