Obrazec 3.1: OBRAZEC PONUDBE

















3 OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE


Obrazec 3.1: OBRAZEC PONUDBE


JAVNO NAROČILO: TEHNIČNA OPREMA PROSTOROV GASILSKO REŠEVALNEGA CENTRA POSTOJNA


Številka ponudbe: _________


NAROČNIK:


OBČINA POSTOJNA

LJUBLJANSKA CESTA 4


6230 POSTOJNA



PONUDNIK

Naziv(i) ponudnika-kov

Področje dela ponudbi skupine ponudnikov

% udeležbe v ponudbi skupine ponudnikov

Samostojni ponudnik

oziroma

vodilni ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov




Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov




Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov




Pooblaščenec za vročanje v Republiki Sloveniji (izpolnijo samo ponudniki s sedežem v tujini) - navesti je potrebno ime, priimek in naslov pooblaščene osebe


Samostojni ponudnik oziroma skupina ponudnikov nastopa (ustrezno obkrožite):

  • s podizvajalci

  • brez podizvajalcev.

KONTAKTNA OSEBA (za to pONUDBO)

Ime


Organizacija


Naslov


Telefon


Telefaks


Elektronska pošta




PONUDBENA IZJAVA


Podpisani tukaj izjavljamo, da:


  1. je cena naše ponudbe (brez davka na dodano vrednost (DDV)):


______________________ EUR


V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju naše ponudbe odkril očitne računske napake v izračunu ponudbene cene, pri čemer se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati, bomo naročniku dali pisno soglasje, da jih popravi. V nasprotnem primeru lahko naročnik našo ponudbo izloči.


  1. se strinjamo, da bomo vztrajali pri tej ponudbi devetdeset (90) dni od datuma, določenega za prejem ponudb.


  1. če bo naša ponudba sprejeta, bomo priskrbeli garancijo za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV.


  1. se zavedamo in sprejemamo, da vsaka neresnična izjava ali dokazilo v tej ponudbi lahko povzroči, da nas boste izključili iz tega javnega naročila.


  1. xxxxxxxxx, da naročnik s tem javnim naročilom ni obvezan, da izbere ponudnika.


  1. podpisani tukaj izjavljamo, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur.l. RS št. 20/06, ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati.



Ponudnik: ________________


Ime in priimek: ________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Podpis: __________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Kraj in datum: ________________

Obrazec 3.2: SEZNAM PODIZVAJALCEV



JAVNO NAROČILO: TEHNIČNA OPREMA PROSTOROV GASILSKO REŠEVALNEGA CENTRA POSTOJNA



Naziv in sedež podizvajalca

Dela, ki jih bo podizvajalec izvedel

Podizvajalec zahteva neposredno plačilo

DA/NE

Odstotek vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec v odnosu na skupno vrednost ponudbe

























Ponudnik: ________________


Ime in priimek: ________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Podpis: __________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Kraj in datum: ________________


Obrazec 3.3: POOBLASTILO



JAVNO NAROČILO: TEHNIČNA OPREMA PROSTOROV GASILSKO REŠEVALNEGA CENTRA POSTOJNA





(naziv ponudnika/podizvajalca)


(naslov)




Spodaj podpisani/a zakoniti zastopnik __________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika), __________________ (funkcija zakonitega zastopnika)


pooblaščam __________________ (ime in priimek pooblaščenca), _________________ (funkcija pooblaščenca), za pripravo in podpis ponudbene dokumentacije za predmetni projekt.


Podpis pooblaščenca: __________________________________







Ime in priimek: ________________________

(zakoniti zastopnik)


Podpis: _____________________________

(zakoniti zastopnik)


Kraj in datum: ________________

Obrazec 3.4: PODATKI O PONUDNIKU/PODIZVAJALCU



JAVNO NAROČILO: TEHNIČNA OPREMA PROSTOROV GASILSKO REŠEVALNEGA CENTRA POSTOJNA



Gospodarski subjekt


Sedež in naziv gospodarskega subjekta


Zakoniti zastopnik


Sedež


Leto registracije


Številka vpisa v sodni register


Matična številka


Identifikacijska/davčna številka


Številka transakcijskega računa


Telefon


Faks


Gospodarski subjekt je MSP (mikro, malo ali srednje podjetje)

(ustrezno obkroži):

DA

NE



Ponudnik/podizvajalec: _________________


Ime in priimek: ________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/podizvajalca)


Podpis: ______________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/podizvajalca)


Kraj in datum: __________________



Obrazec 3.5: MENIČNA IZJAVA


JAVNO NAROČILO: TEHNIČNA OPREMA PROSTOROV GASILSKO REŠEVALNEGA CENTRA POSTOJNA




Naročniku, OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, kot garancijo za resnost ponudbe izročamo bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 2.300,00 EUR. Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv. Menica in menična izjava sta podpisani s strani pooblaščene osebe:

, kot




(ime in priimek)


(funkcija)


(podpis)







, kot




(ime in priimek)


(funkcija)


(podpis)



Naročnika, OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to bianco menico v višini 2.300,00 EUR in jo unovči v primeru, če:


  • če ponudnik brez zahteve naročnika spremeni ali umakne svojo ponudbo po poteku roka za prejem ponudb in v času njene veljavnosti, ki je navedena v ponudbi, ali

  • če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

    • ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z zahtevo razpisne dokumentacije ali

    • ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo v skladu z zahtevo razpisne dokumentacije.


Izdajatelj menice s podpisom te menične izjave izrecno in nepreklicno pooblaščam ______________________ oz. katerokoli drugo banko s sedežem v RS, ki v času unovčenja vodi moj/naš račun, da iz dobroimetja na tem računu, do višine meničnega zneska izplača vsako menico, ki jo v plačilo predloži upnik, ne da bi za tako menico zahteval moje-naše posebno soglasje za izplačilo.


Vse obveznosti, ki jih s to menično izjavo prevzema dolžnik, prevzemajo tudi drugi podpisniki menice, kot poroki, ki so solidarno in nerazdelno odgovorni za obveznosti dolžnika in izjavljajo, da se odrekajo vsem morebitnim meničnim in drugim ugovorom.


Ta menica velja najmanj 90 dni po roku, določenem za predložitev ponudb.


Priloga: ena (1) bianco menica


Izdajatelj menice:      

Žig

Podpis: __________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Kraj in datum:      

Izjava 1

KROVNA IZJAVA



JAVNO NAROČILO: TEHNIČNA OPREMA PROSTOROV GASILSKO REŠEVALNEGA CENTRA POSTOJNA



(naziv gospodarskega subjekta)


(naslov)



Podpisani tukaj pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

  • da smo proučili dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in da v celoti soglašamo s pogoji in vsemi zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

  • da bomo med izvajanjem del upoštevali določbe Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011).




Pooblastilo za pravne osebe


Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških – ZA PRAVNE OSEBE




Pooblastitelj:

Firma

Sedež



pooblaščam Občino Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako TEHNIČNA OPREMA PROSTOROV GASILSKO REŠEVALNEGA CENTRA POSTOJNA od pristojnega Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških pravnih oseb.




Firma      

Sedež      

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):      

Matična številka:      







Kraj in datum

Žig

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

     ,


     






Podpis:






Navodilo:

Pooblastilo morajo izpolniti vsi ponudniki, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in podizvajalci ter subjekti, na katere zmogljivosti se ponudnik sklicuje.




Pooblastilo za fizične osebe


Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških – ZA FIZIČNE OSEBE


Pooblastitelj:

Ime in priimek


pooblaščam Občino Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z TEHNIČNA OPREMA PROSTOROV GASILSKO REŠEVALNEGA CENTRA POSTOJNA, od pristojnega Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških za fizične oseb.


Osebni podatki:

ime in priimek zakonitega zastopnika: ______________________________________________


naslov stalnega / začasnega bivališča _______________________________________________


datum in kraj rojstva _______________________________________________


občina rojstva _______________________________________________


država rojstva _______________________________________________


EMŠO _______________________________________________


državljanstvo _______________________________________________


prejšnje osebno ime se je glasilo _______________________________________________


funkcija pri ponudniku _______________________________________________


podpis _______________________________________________


Kraj in datum


Podpis pooblastitelja:

     ,


     




Navodilo:

Pooblastilo morajo izpolniti osebe pri gospodarskih subjektih, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za zastopanje gospodarskega subjekta ali odločanje ali nadzor v njem. Če je takih oseb več, se pooblastilo kopira, izpolni in podpiše za vsako od teh oseb.


Ponudnik/podizvajalec: _________________


Ime in priimek: ________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)


Podpis: ______________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)


Kraj in datum: __________________


Izjava 2

IZJAVA PONUDNIKA


JAVNO NAROČILO: TEHNIČNA OPREMA PROSTOROV GASILSKO REŠEVALNEGA CENTRA POSTOJNA



(naziv ponudnika)


(naslov)




Podpisani tukaj pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

  • da bomo pred zamenjavo podizvajalca ali uvedbo novega podizvajalca pridobili pisno soglasje naročnika ter da bomo naročniku v 5 dneh po spremembi predložili:

  • svojo izjavo, da smo poravnali vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

  • pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, če bo podizvajalec to zahteval in

  • soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, če bo podizvajalec to zahteval.


  • da smo pri pripravi ponudbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz v Republiki Sloveniji veljavnih predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ter predpisov s področja varstva okolja. Izrecno se zavezujemo, da bomo v zvezi z navedenimi predpisi v primeru, da nam bo dodeljeno javno naročilo, izpolnili vse obveznosti, ki jih nalaga veljavna zakonodajo in da so vse te obveznosti vključene v ponudbeno ceno.




Ponudnik: _________________


Ime in priimek: ________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Podpis: ______________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Kraj in datum: __________________

Izjava 3

IZJAVA PODIZVAJALCA


JAVNO NAROČILO: TEHNIČNA OPREMA PROSTOROV GASILSKO REŠEVALNEGA CENTRA POSTOJNA


(naziv podizvajalca)


(naslov)






S podpisom te izjave zahtevamo:


  • da naročnik javnega naročila »TEHNIČNA OPREMA PROSTOROV GASILSKO REŠEVALNEGA CENTRA POSTOJNA«, namesto ponudnika ______________________(naziv ponudnika) poravnaval naše terjatve do navedenega ponudnika neposredno nam;




Podizvajalec: _________________


Ime in priimek: ________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca)


Podpis: ______________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca)


Kraj in datum: __________________




Izjava 4: IZJAVA PONUDNIKA O UPOŠTEVANJU

TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV


JAVNO NAROČILO: TEHNIČNA OPREMA PROSTOROV GASILSKO REŠEVALNEGA CENTRA POSTOJNA




(naziv ponudnika)


(naslov)


V zvezi s predmetnim javnim naročilom izjavljamo, da smo seznanjeni z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013) in se zavezujemo, da bomo v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši prijavitelj, izvajali vsa razpisana dela skladno z določili te Uredbe.


Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oz. montaži naprav in proizvodov upoštevali temeljne okoljske zahteve, kot jih določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12 in 2/13).


  1. Pri tem bomo upoštevali temeljne okoljske zahteve za pohištvo (točka 8.1. Priloge 8 Uredbe o zelenem javnem naročanju):


1.

Delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu mora znašati vsaj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva. Izjema so lahko stoli in pohištvo, pri katerem zaradi namena uporabe, les ali lesna tvoriva niso dovoljeni zaradi predpisov ali standardov.

2.

Les in materiali na njegovi osnovi izvirajo iz zakonitih virov.

3.

Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g ne bodo vsebovali dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje.

4.

Premaz lesa ali plastični ali kovinski deli ne vsebujejo aziridina, kromovih (VI) spojin, več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS) in nevarnih snovi, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008 :

– R23 (Strupeno pri vdihavanju.) ali H331 (Strupeno pri vdihavanju.),

– R24 (Strupeno v stiku s kožo.) ali H311 (Strupeno v stiku s kožo.),

– R25 (Strupeno pri zaužitju.) ali H301 (Strupeno pri zaužitju.),

– R26 (Zelo strupeno pri vdihavanju.) ali H330 (Smrtno pri vdihavanju.),

– R27 (Zelo strupeno v stiku s kožo.) ali H310 (Smrtno v stiku s kožo.),

– R28 (Zelo strupeno pri zaužitvi.) ali H300 (Smrtno pri zaužitju.),

– R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),

– R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),

– R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Xxxxx povzroči raka.),

– R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.),

– R48 (Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.) ali H373 (Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.) in H732 (Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.),

– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.),

– R50 (Zelo stupeno za vodne organizme.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.),

– R51 (Stupeno za vodne organizme.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.),

– R52 (Škodljivo za vodne organizme.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),

– R53 (Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.) ali H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.),

– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),

– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.),

– R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),

– R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),

– R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.),

– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive

učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke navodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.),

– R52/53 (Škodljivo za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke navodno okolje.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.).


Premazom, niso dodani ftalati, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:

– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),

– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.),

– R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.) .

5.

Izhajanje prostega formaldehida iz lesnih tvoriv ni višja od 8 mg/100 g suhe snovi.

6.

Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne vsebujejo več kot 10 % mase hlapnih organskih spojin (HOS).

7.

Embalaža je:

– iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali

– iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih.







Naročnik si pridržuje pravico, da v času izvajanja projekta od izvajalca zahteva, da poleg izjave, ki jo v fazi oddaje javnega naročila šteje kot ustrezno dokazilo, predloži druga dokazila skladno s Prilogo 8 Uredbe o zelenem javnem naročanju!




Ponudnik: _________________


Ime in priimek: ________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Podpis: ______________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Kraj in datum: __________________



Izjava 5

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA


JAVNO NAROČILO: TEHNIČNA OPREMA PROSTOROV GASILSKO REŠEVALNEGA CENTRA POSTOJNA



(naziv ponudnika/podizvajalca)


(naslov)



Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10 s spremembami in dopolnitvami) podajamo IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA


UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA:


Opomba:

vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca:

  • za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

  • za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva.

V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki, oz. jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.


Št.

Ime in priimek /

Naziv pravne osebe

Xxxxxx prebivališča /

Sedež pravne osebe:

Delež lastništva:

1




2




….






PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH


Opomba:

v primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika/podizvajalca tihi družbeniki, je za vsakega od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:

  • za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

  • za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.


Št.

Ime in priimek /

Naziv pravne osebe

Xxxxxx prebivališča /

Sedež pravne osebe:

Delež lastništva:

1




2




….







IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV


Opomba:

v primeru, da lastništvu ponudnika/podizvajalca ni tihih družbenikov, ponudnik/podizvajalec poda naslednjo izjavo:


Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika/podizvajalca __________________________________________

(naziv in sedež ponudnika/podizvajalca)

ni tihih družbenikov.


POVEZANE DRUŽBE


Opomba:


v primeru, da so s ponudnikom/podizvajalcem povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom/podizvajalcem, ponudnik/podizvajalec izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

  • naziv in naslov povezane družbe,

  • vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom/podizvajalcem povezane družbe.


Št.

Naziv povezane družbe:

Naslov povezane družbe:

Vrsta povezave / Delež lastništva:

1




2




….





IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB


Opomba:

v primeru, da povezanih družb s ponudnikom/podizvajalcem ni, ponudnik/podizvajalec poda izjavo:


Izjavljamo, da s ponudnikom/podizvajalcem _______________________________________________

(naziv in sedež ponudnika/podizvajalca)

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.


S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.


Kraj: ______________ Ime in priimek zakonitega zastopnika:

žig

Datum: ______________ ______________________________


Podpis zakonitega zastopnika

______________________________




Obrazec 3.6: POGODBA


Pogodbeni stranki


OBČINA POSTOJNA, Xxxxxxxxxxx xxxxx 0, 6230 Postojna, ki jo zastopa župan Xxxx Xxxxxxxx

matična številka:

ID za DDV:

transakcijski račun:

(v nadaljevanju: naročnik)


in


………………………………

……………………………..

matična številka:

ID za DDV:

transakcijski račun:

(v nadaljevanju: izvajalec)


sklepata naslednjo



POGODBO številka _________


TEHNIČNA OPREMA PROSTOROV GASILSKO REŠEVALNEGA CENTRA POSTOJNA



I. UVODNA DOLOČBA


  1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

  • je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel javno naročilo za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku TEHNIČNA OPREMA PROSTOROV GASILSKO REŠEVALNEGA CENTRA POSTOJNA, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne _________, pod številko objave _______,

  • je naročnik na podlagi izvedenega postopka javnega naročila iz prve alineje tega odstavka, na podlagi merila, določenega v razpisni dokumentaciji, z Odločitvijo o oddaji javnega naročila številka _______, z dne ______, izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila »TEHNIČNA OPREMA PROSTOROV GASILSKO REŠEVALNEGA CENTRA POSTOJNA«,

  • ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu Občine Postojna na proračunski postavki 07003.


II. PREDMET POGODBE

  1. člen


Predmet pogodbe je TEHNIČNA OPREMA PROSTOROV GASILSKO REŠEVALNEGA CENTRA POSTOJNA.


Dobava in montaža opreme po tej pogodbi obsega vso opremo vezano na izvedbo javnega naročila ______ (v nadaljevanju: investicija).


Pri izvedbi investicije mora izvajalec predvideti in izvesti vse potrebne ukrepe za varnost na gradbišču, ukrepe za čim bolj nemoten potek investicije, zagotoviti varnost delavcev in mimoidočih ter varnost in stabilnost objekta, dela pa v celoti izvesti skladno s tehnično in projektno dokumentacijo.


  1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo obseg javnega naročila izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe, ki je predmet te pogodbe.


Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s pristankom skrbnika pogodbe naročnika.


III. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK


  1. člen

Vsa oprema se dobavi in opremi v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe in ponudbo izvajalca z dne _____ ter skladno z navodili in zahtevami naročnika.


  1. člen

Izvajalec se zavezuje za naročnika izvesti investicijo iz 2. člena te pogodbe, ob tem pa vsa potrebna dela izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih stroke ter skladno s predpisi in veljavnimi standardi, ob upoštevanju vseh zahtev naročnika.


  1. člen

Naročnik bo izvajalca z zapisnikom uvedel v delo v 5 dneh po pričetku veljavnosti pogodbe s tem, da mu bo predal:

  • dva izvoda projektne dokumentacije PZI.

Izvajalec mora izročiti naročniku v roku 15 dni od uvedbe v delo pogodbe:

  • detajlni terminski plan izvajanja predmetnega javnega naročila.


Xxxxxxxxx plan je veljaven, ko ga potrdi naročnik in s tem postane sestavni del te pogodbe.


  1. člen

Izvajalec se zavezuje pristopiti k izvedbi del takoj po začetku veljavnosti pogodbe in ne pozneje kot v roku 5 dni po prejemu pisnega poziva naročnika za uvedbo v delo.


  1. člen

V roku 15 dni po podpisu te pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti naročniku nepreklicno, brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani prvovrstne banke ali ugledne finančne institucije, plačljivo na prvi poziv, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki bo veljavna še 30 dni po izvedbi naročila. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne izroči zahtevane garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se šteje, da ta pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo unovčil garancijo za zavarovanje za resnost ponudbe.


Naročnik zahteva plačilo iz naslova garancije za vse zneske, za katere je garant odgovoren na podlagi garancije zaradi izvajalčevega neizpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi, skladno s pogoji garancije in do njene višine. Garant na zahtevo naročnika nemudoma izplača te zneske in ne sme ugovarjati iz nobenega razloga. Pred katerokoli terjatvijo na podlagi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik obvestil izvajalca, navajajoč naravo neizpolnjevanja obveznosti, v zvezi s katerimi je terjatev nastala.


  1. člen

Po zaključku investicije, ki so predmet te pogodbe, mora izvajalec izročiti naročniku nepreklicno, brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani prvovrstne banke ali ugledne finančne institucije, plačljivo na prvi poziv, v višini 5% vrednosti izvedenih del z DDV, ki so predmet te pogodbe, z veljavnostjo 5 let po dokončnem prevzemu del po tej pogodbi s strani naročnika. Brez izročitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da prevzem del za investicijo po tej pogodbi ni izvršen.


IV. ZAČETEK DEL IN ROKI IZVEDBE DEL


  1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo investicijo izvedel v obsegu, ki je določen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe in skladno s svojo ponudbo z dne _______, na podlagi katere je bil izbran.


Rok pričetka montaže opreme je predvidoma 01.12.2017, točen datum pričetka del – montaže opreme bo zapisniško določen in usklajen z naročnikom najmanj en mesec pred datumom pričetka montaže opreme na objektu.


Rok dokončanja del po tej pogodbi je 30 koledarskih dni od pričetka montaže opreme.

Rok dokončanja pomeni uspešno izveden prevzem del, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih ob prevzemu del in izročitev vse potrebne dokumentacije naročniku.


Izvajalec se obvezuje, da kakršna koli dodatna dela, več dela in manj dela niso razlog za podaljšanje pogodbenega roka.


Rok izvedbe celotnega javnege naročila pomeni uspešno izveden prevzem, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih ob prevzemu del in izročitev vse potrebne dokumentacije naročniku (PID, POV, izjave o lastnostih…) naročniku.


Izvajalec se obvezuje v rokih, ki so navedeni v drugem odstavku tega člena izvesti investicijo in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z roki izvedbe javnega naročila. Izvajalec jamči, da bo v pogodbenem roku v celoti izvedel investicijo, ki je predmet te pogodbe in je seznanjen s tem, da se pogodbeni rok za izvedbo naročila ne bo podaljšal, razen v primeru, da o podaljšanju roka za izvedbo naročila odloči naročnik sam.


Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan uvedbe v delo.


Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik oddati predmetno javno naročilo v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, krije izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno zamuja z izvedbo, prekine ali ustavi izvedbo.


V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.


  1. člen

Če izvajalec zamuja glede na časovni načrt izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz drugega odstavka 10. člena te pogodbe, je o tem dolžan najmanj 20 dni pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka. Ne glede na prejšnji stavek izvajalec jamči, da je seznanjen s tem, da je v celoti odgovoren za izvedbo naročila v pogodbenem roku in za morebitno škodo, ki bi nastala naročniku iz razloga, ker investicija po tej pogodbi ne bi bila zaključena v pogodbenem roku po krivdi izvajalca.


Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo izključno in samo v primeru, da tako odloči naročnik, ki mora o tem pisno obvestiti izvajalca v roku 15 dni od dneva prejema pisnega zahtevka.


V primeru podaljšanja roka izvedbe del iz drugega odstavka 10. člena te pogodbe se sklene aneks k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok iz drugega in tretjega odstavka 10. člena te pogodbe ni bil podaljšan.


V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.


V. IZVEDBA DEL


  1. člen

Izvajalec je dolžan celoten obseg javnega naročila izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne ____, dani v postopku javnega naročila ali novimi podizvajalci med izvajanjem, ki jih je skladno z 94. členom ZJN-3 izvajalec naknadno vključil v izvajanje, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.


V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalci izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki v skladu z določbo 94. člena ZJN-3 v ponudbeni dokumentaciji zahtevajo neposredno plačilo.


Izvajalec brez predhodnega soglasja naročnika ne sme zamenjati podizvajalcev. Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci. V kolikor izvajalec krši obveznosti iz tega odstavka, lahko naročnik odstopi od pogodbe.


V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalci, izvajalec k svoji ponudbi predloži naslednje izpolnjene obrazce iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so tudi sestavni del te pogodbe:

  • seznam z navedbo vseh podizvajalcev ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

  • kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

  • izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

  • kopijo podizvajalske pogodbe ter

  • zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.


Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. Izvajalec naročniku hkrati z obvestilom o novem podizvajalcu posreduje vse zgoraj zahtevane dokumente in podatke. Hkrati mora predložiti tudi svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu


Naročnik zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3 ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Izvajalec se zavezuje, da bo prejeti račun s strani podizvajalca skladno s sklenjeno pogodbo s podizvajalcem po opravljeni storitvi potrdil ali zavrnil v roku 15 dni od prejema računa, da bo zavrnitev računa obrazložil ter da se v primeru, da v tem roku predloženih dokumentov oziroma računa deloma ali v celoti ne bo potrdil oziroma jih ne bo zavrnil, štejejo ti dokumenti oziroma računi kot sprejeti in potrjeni.


Izvajalec se strinja, da v primerih iz prejšnjega odstavka naročnik izvede plačilo neposredno podizvajalcu pod pogoji, določeni v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ter v skladu z določbami ZJN-3. V primeru nastopa s podizvajalci mora izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti (predhodno potrjene) račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo.


Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.


Naročnik lahko kadarkoli pred podpisom pogodbe ali med izvedbo pogodbe zahteva, da mu izvajalec predloži kopije sklenjenih pogodb s podizvajalci, ki se nanašajo na izvedbo javnega naročila. Izvajalec mora pogodbo predložiti v roku 3 delovnih dni po prejemu zahteve naročnika, sicer lahko naročnik odstopi od pogodbe.


V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, ne glede na to ali jih opravi podizvajalec. S sklenitvijo pogodbe prenese izvajalec nase vse rizike, ki spremljajo izvedbo del in dobavo blaga do naročnikovega prevzema blaga in se nanašajo na podizvajalca.


Določbe tega člena veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev.


  1. člen

Podizvajalska pogodba je veljavna samo, če je to pisni sporazum, s katerim izvajalec zaupa del izvedbe svoje pogodbe tretji osebi.


Izvajalec je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega pooblaščenca ali zaposlenih. Xxxxxxxxxxx odobritev za sklenitev podizvajalske pogodbe za kateri koli del pogodbe ali odobritev podizvajalcu, da izvede kateri koli del gradbenih del, ne odveže izvajalca katerih koli pogodbenih obveznosti.


Če izvajalec sklene podizvajalsko pogodbo brez odobritve, lahko naročnik brez uradnega obvestila upravičeno uporabi sankcije za kršitev pogodbe, ki so določene v členih 22. in 23. te pogodbe.


Če naročnik ali nadzornik ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojih nalog, lahko naročnik ali nadzornik od izvajalca zahtevata, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca s kvalifikacijami in izkušnjami, ki so sprejemljive za naročnika ali nadaljuje z izvajanjem naročila sam.


  1. člen

Izvajalec ob dolžni skrbnosti in prizadevnosti ter v skladu z določbami pogodbe in veljavnih predpisov izvrši vsa dela v obsegu, kot je določen v pogodbi in projektni dokumentaciji, jih dokonča in odpravi morebitne pomanjkljivosti in napake. Izvajalec zagotovi celotno vodenje, osebje, materiale, opremo in vse drugo, kar je začasno ali trajno potrebno pri izvajanju, dokončanju in odpravljanju morebitnih pomanjkljivosti in napak, če je tako navedeno v pogodbi ali je to iz nje mogoče upravičeno sklepati.


Izvajalec prevzame celotno odgovornost za primernost, stabilnost in varnost vseh postopkov in metod montaže opreme v okviru te pogodbe.

VI. VREDNOST POGODBE


  1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela opredeljena v 2. členu te pogodbe in so predmet te pogodbe izvedel za vrednost, ki jo je navedel v Obrazcu št. 3.1 – Obrazec ponudbe, ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe z dne _____ in soglasja za popravo računske napake z dne ____ (če to obstaja).


Naročnik se s tem obveže, da bo plačal izvajalcu vsa izvedena dela, ki so predmet te pogodbe in potrjena s strani nadzornega organa, v rokih in na način, ki ga predpisuje ta pogodba, in sicer:


pogodbena vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV) = EUR

davek na dodano vrednost (DDV) – 22% = EUR

pogodbena vrednost z davkom na dodano vrednost (DDV) = EUR


(z besedo: EUR 00/100).


Sredstva za financiranje projekta so zagotovljena v Proračunu Občine Postojna na proračunski postavki številka 07003, NRP 0700300.

Pogodbeno ceno bo naročnik plačeval 30. dan, šteto od naslednjega dne po prejemu posamezne situacije oz. končne situacije, potrjene s strani nadzornega organa.


Naročnik je dolžan izvesti plačilo končne situacije 30. dan, šteto od naslednjega dne po prejemu končne situacije oz. z odlogom plačila za toliko dni, kolikor izvajalec zamuja s predložitvijo bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku naročniku.

Pogodbena cena iz tega člena je določena po predračunskih količinah del in po fiksnih cenah za enoto.

V ceno so vključeni vsi stroški izvajalca in njegovih podizvajalcev oz. partnerjev, potrebni za izvedbo naročila. V ceno so vključeni celotni stroški za organizacijo delovišča kot tudi vsi vzporedni stroški izvedbe tega javnega naročila.

Enotne cene iz ponudbe so nespremenljive in določene kot skupaj dogovorjene cene, ki se ne spremenijo zaradi morebitnega povečanja cen na trgu ali kakršnih koli drugih vzrokov.

Za kakršna koli dodatno naročena dela, ki niso predmet te pogodbe, mora izvajalec izdelati ponudbo, ki temelji na normativnih osnovah in cenah za delo in material, ki so priloga ponudbi izvajalca z dne ____. Ponudbi za dodatna in nepredvidena dela mora priložiti tudi kalkulativne izračune, na podlagi katerih je bila formirana cena na enoto.


VII. SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE


  1. člen

O kakršni koli dodatni opremi, ki ni zajeta v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in naročnika in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun te opreme.


V kolikor naročnik zahteva od izvajalca dodatno opremo, ki s pogodbo ni predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi.


Za dodatna nova dela - pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po pričetku izvajanja del, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje.


S strani naročnika, projektanta in nadzornega organa nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico drugačno izvedbo montaže, kot jo je potrdil naročnik ali odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika. Izvajalec v celoti prevzema tudi kritje škode povzročene tretji osebi (npr. poškodba obstoječih prostorov, infrastrukture, druge zasebne ali javne lastnine,…), ki bi nastala ali bila povzročena pri izvedbi investicije po tej pogodbi, naročnik pa v zvezi s škodo, ki bi bila povzročena tretji osebi ne nosi nobene odgovornosti. V primeru, da izvajalec ne krije škode, ki jo je povzročil tretjim osebam, škodo lahko odpravi ali povrne naročnik na račun izvajalca, ki zoper tak način odprave škode nima možnosti ugovora.


VIII. NAČIN OBRAČUNAVANJA IZVEDENIH DEL


  1. člen

Izvajalec bo investicijo izvedel v skladu z zahtevami naročnika in svojo ponudbo z dne ______.


Izvajalec je dolžan za potrebe investicije dobaviti vso potrebno opremo in proizvode, jo vgraditi in priključiti, kot je določeno s tehnično dokumentacijo, projekti in skladno s svojo ponudbo z dne _____.


Na zahtevo naročnika mora izvajalec izdelati in dobaviti na objekt prototip naročenih materialov ali opreme brez posebnega doplačila oziroma pri dostavi na gradbišče predložiti vzorce posameznih materialov in veljavne izjave o lastnostih, ateste, certifikate, poročila in slovenska tehnična soglasja za te materiale. Izvajalec lahko začne z deli oziroma vgradnjo materiala in opreme šele takrat, ko nadzorni organ naročnika in vodja projekta pisno odobrita vzorce oziroma ustreznost in veljavnost dokaznih listin (certifikati, poročila,…).


Izvajalec bo dobavljeno in montirano opremo obračunaval z izdanim računom.


Izvedena dela bo naročnik plačeval izvajalcu po računih, izdanih na podlagi s strani nadzornega organa potrjenih mesečnih situacij in končne situacije.


Izvajalec del je dolžan začasne mesečne situacije dostaviti naročniku do 8. (osmega) v mesecu za dela izvedena v preteklem mesecu.

Začasne mesečne situacije izvajalec izstavi na osnovi dejansko izvedenih del v preteklem mesecu.


Nadzorni organ naročnika in naročnik sta dolžna izstavljeno mesečno začasno situacijo potrditi v roku 15 dni po prejemu ali v istem roku proti spornemu delu ugovarjati.

Končno obračunsko situacijo pa je izvajalec dolžan izstaviti najpozneje v roku 15 dni po uspešni primopredaji izvedenih del naročniku, razen če se naročnik in izvajalec ne dogovorita drugače.


Izvajalec je dolžan k vsakemu svojemu izstavljenemu računu s priloženo situacijo priložiti tudi račun s situacijo za podizvajalce, ki so zahtevali neposredno plačilo in, ki jo je izvajalec predhodno potrdil.


Merjenje količin izvedenih del se izvede v skladu z določili v opisih in predizmerah del ali v skladu z določili posebnih tehničnih pogojev oziroma v skladu s pravili stroke.

Količino in vrednost opravljenega dela potrdi nadzorni inženir ali pooblaščenec naročnika.


Izvajalec ni upravičen do plačila za katerekoli izboljšave, ki izhajajo iz dela, opravljenega na njegovo lastno pobudo.

IX. PLAČILNI POGOJI


  1. člen

Glede plačil, ki jih mora naročnik plačati izvajalcu, kot je navedeno v nadaljevanju, se izvajalec s tem sporazume z naročnikom, da bo izvršil in dokončal dela in odpravil vse napake na njih v skladu z določbami te pogodbe in zahtevami naročnika.


  1. člen

Plačilo bo naročnik izvedel na osnovi vsake, s strani nadzornega organa, potrjene mesečne in končne obračunske situacije.


Rok plačila za vsako izstavljeno situacijo je 30. dan po uradnem datumu prejema vsake potrjene mesečne in končne situacije na transakcijski račun izvajalca številka SI56 ….


  1. člen

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo in je bilo plačilo nakazano na transakcijski račun izvajalca. V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.


V primeru reklamacije izvedbe del se plačilo dela ali celotne situacije zadrži do odprave vzrokov reklamacije. Naročnik mora pisno obvestiti izvajalca o višini in razlogih za zadržanje sredstev, ki so zapadla v izplačilo. Zadržana sredstva se ne obrestujejo in zapadejo v izplačilo, ko so zapisniško ugotovljeni pogoji oziroma odpravljeni razlogi za njihovo zadržanje.


  1. člen

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.

X. POGODBENA KAZEN IN ŠKODA


  1. člen

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov in zamuja z deli, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,2‰ (dva promila) od vrednosti pogodbenih del. Višina zamudne kazni je omejena na 10% (deset procentov) skupne pogodbene vrednosti naročila z davkom na dodano vrednost.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se pri določanju pogodbenih kazni posebnih gradbenih uzanc ne uporablja.

  1. člen

V primeru, da naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico tudi do povrnitve vse nastale škode nad zneskom pogodbene kazni.


Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.


Ne glede na obveznosti izvajalca, je izvajalec izključno odgovoren glede vseh terjatev tretjih oseb za materialno škodo ali telesne poškodbe, ki izhajajo iz izvedbe del s strani izvajalca, njegovih podizvajalcev in zaposlenih v zvezi z deli po tej pogodbi.


XI. OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA


  1. člen

Naročnik se obvezuje:

  • dati izvajalcu na razpolago vso potrebno tehnično in projektno dokumentacijo, s katero razpolaga,

  • dati izvajalcu vso ostalo potrebno dokumentacijo, potrebno za začetek del po tej pogodbi,

  • sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

  • tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del,

  • dati izvajalcu vse ostale potrebne podatke vezane na investicijo.


Izvajalec jamči:

  • da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del,

  • da je seznanjen z razpisnimi zahtevami,

  • da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del,

  • da bo dela izvedel strokovno, s strokovno usposobljenim kadrom in v skladu s projektno dokumentacijo,

  • izvajati dela v skladu s področnimi predpisi ter standardi in uporabiti material in tehnologijo, ki v najmanjši meri obremenjuje okolje,

  • da bo pri izvedbi del upošteval vse delovne in varnostne pogoje, kot to določajo veljavni predpisi in pri izvedbi del upošteval varnostni načrt gradbišča izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del in zahteve koordinatorja iz varstva pri delu,

  • da bo imel na delovišču ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med montažo ne bo menjal brez predhodnega soglasja naročnika oziroma odgovornega nadzornika in da bo vsako zamenjavo ekipe sporočil naročniku najmanj tri dni pred nameravano zamenjavo,

  • da bo imel na delovišču ustrezno in zadostno opremo, ki bo ustrezno vzdrževana in skladna z zahtevami,

  • da bo vodil gradbeni/montažni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti podpisane s strani odgovorne osebe izvajalca in pooblaščenca naročnika,

  • da bo vsa oprema ustrezala tehnični in projektni dokumentaciji ter zahtevam naročnika.


Izvajalec se obvezuje:

  • da bo ščitil interese naročnika,

  • izvajati dela po tehnični in projektni dokumentaciji, kvalitetno, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo področje investicije, ki je predmet te pogodbe,

  • za vso dokumentacijo, ki jo bo dal v pregled in potrditev naročniku in nadzornemu organu izdelati pisna potrdila o vsebini in datumu oddaje,

  • pisno obveščati naročnika o nameri vodenja upravnih postopkov,

  • da bo po potrebi na lastne stroške opravil vse potrebne meritve in strokovna poročila s katerimi bo dokazoval, da oprema v celoti ustreza veljavnim predpisom, normativom in standardom,

  • zagotoviti prostor za začasno skladiščenje materialov, strojev, orodja, opreme ipd.,

  • zagotoviti varnost na in v okolici gradbišča, s poudarkom na varnosti delavcev in vseh mimoidočih,

  • zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na delovišču,

  • da bo podpisal skupni dogovor iz varstva pri delu izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del in upošteval ukrepe za varnost pri delu, ki iz tega sledijo,

  • sodelovati z ostalimi izvajalci na objektu in usklajevati dela glede na dokončevanje del ostalih izvajalcev;

  • zagotoviti lastno kontrolo nad kakovostjo izvajanja del in dobavo materiala,

  • da bo na lastne stroške in pravočasno priskrbel začasno deponijo odpadne embalaže in za zagotovitev ravnanja z odpadki v skladu z veljavnimi prepisi in varnostnim načrtom ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito delovišča,

  • vgrajevati materiale in opremo, ki ustrezajo zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije, veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanje priskrbeti ustrezne izjave o lastnostih, ateste, certifikate, poročila, slovensko tehnično soglasje, garancijske liste, navodila za uporabo in vzdrževanje in ostalo dokumentacijo,

  • da bo na osnovi pisnega naročila pooblaščene osebe naročnika ali nadzora opravil vsa dodatna in nepredvidena dela,

  • izvesti v skladu s 653. členom Obligacijskega zakonika vsa nepredvidena dela, ki so neodložljivo nujna, da se prepreči večja škoda ali zagotovi stabilnost objekta in odpravijo vse potencialne nevarnosti za življenje ljudi in ostalega premoženja;

  • da ne bo začel z nepredvidenimi deli, katerih izvedba lahko počaka do potrditve odgovornega nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik, do potrditve oziroma sklenitve aneksa k tej pogodbi,

  • izročiti dokazila (ateste, certifikate,…) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi,

  • naročnika pisno obvestiti o začetku in dokončanju del in prekinitvah in razlogih zanje,

  • izvesti vsa dela v skladu s časovnim načrtom izvajanja del,

  • naročniku oziroma odgovornemu nadzorniku sproti izročati vso dokumentacijo vezano na dobavo materiala in opreme, kot so: atesti, certifikati, poročila in dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiala, opreme in proizvode,

  • vsi dokumenti predani naročniku morajo biti v slovenskem jeziku,

  • izvesti vse predvidene priklope vgrajene opreme (voda, odtoki, elektrika, plin, odzračevanje, ozemljila) in priklope strojev s strani pooblaščene osebe;

  • izvajati sprotno čiščenje uporabljenih prostorov, sortiranje odpadkov v zato namenjene zabojnike in sprotni odvoz in zamenjavo polnih zabojev;

  • zavarovati opremo na objektu v času izvajanja del, od začetka del do predaje objekta. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku;

  • uporabiti takšno tehnologijo gradnje in montaže opreme, da z njo ne bo povzročil škodo na izvedenih gradbeno obrtniških in instalacijskih delih. Vsi stroški, ki izvirajo iz tega naslova, bremenijo izključno izvajalca opreme.

  • fizično zavarovati vgrajeno opremo do primopredaje naročniku;

  • po končanih delih na svoje stroške pospraviti in očistiti prostore in odpeljati vso embalažo - v primeru, da izvajalec ne izvede teh del do dogovorjenega roka, navedenega v zapisniku o prevzemu del, to opravi naročnik na izvajalčeve stroške.

  • poravnati škode povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb;

  • dostaviti izjave o lastnostih, ateste in garancije za vgrajeno opremo, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS;

  • poravnati morebitne škode, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, komunalni opremi;

  • naročniku dostaviti štiri (4) izvode PID dokumentacije in navodil o obratovanju in vzdrževanju opreme ter en izvod v elektronski obliki (skenirano na ključku);

  • naročniku dostaviti štiri izvode dokazilne dokumentacije: izjave o zanesljivosti/atesti/certifikati, ter en izvod v elektronski obliki (skenirano na ključku);

  • usposabljati bodočega upravljavce objekta;

  • izdelali program in način usposabljanja upravljavca opreme in ga izročili naročniku.


XII. IZROČITEV IN PREVZEM DEL


  1. člen


Izvajalec je dolžan v roku 8 dni od datuma dokončanja del, ki so predmet te pogodbe, vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika pisno obvestiti, da so dela zaključena in da so dela pripravljena za prevzem.


Izvajalec se obvezuje, da bo najpozneje pri primopredaji objekta naročniku posredoval tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve in temeljne okoljske zahteve, ki jih je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določil naročnik.

  1. Člen


Za dan uspešnega zaključka del se šteje dan dokončnega prevzema del, objekt prevzet s strani naročnika in upravljavca.


O dokončanju in prevzemu del pri investiciji, ki je predmet te pogodbe, sestavijo pooblaščeni predstavniki vseh pogodbenih strank primopredajni zapisnik.


Dokončen prevzem investicije po tej pogodbi je po tem, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti in ugotovljene napake.

V primeru, da se naročnik v roku 8 dni ne odzove pisnemu pozivu izvajalca naj prevzame dela, ko so izpolnjeni vsi zgoraj citirani pogoji, lahko sam sestavi prevzemni zapisnik in ga posreduje naročniku.


Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in prevzemom del.


Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik dela naročiti drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčeve stroške. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove proizvode ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.


Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del za investicijo, ki je predmet te pogodbe, začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 15 dneh od dneva uspešne predaje in sprejema del.


Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.


Ob primopredaji del mora izvajalec izročiti naročniku vso dokumentacijo v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku oddaje javnega naročila in je določena v projektni dokumentaciji.


Najpozneje petnajst dni pred izvedbo tehničnega pregleda je izvajalec dolžan izročiti poleg tehnične dokumentacije za izvedbo tega pregleda tudi vse garancijske liste za opremo in proizvode po tej pogodbi ter listine za izvedbo pregleda skladno z veljavnimi predpisi ter dokazilo o zanesljivosti objekta skladno z Zakonom o graditvi objektov.


XIII. GARANCIJSKI ROKI


  1. člen

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala in opreme ter način, ustreznost in kvaliteto vgradnje le-te.

  1. člen

Za vsa izvedena dela in opremo znaša garancijski rok pet (5) let od dneva dokončnega prevzema s strani naročnika, pri čemer se šteje, da je dokončni prevzem izvršen z dnem podpisa primopredajnega zapisnika.


Garancijski rok mora biti razviden tudi iz dokumentacije, ki jo je izvajalec dolžan naročniku izročiti ob dokončnem prevzemu izvedenih del, ki je predmet te pogodbe.


  1. člen

Izvajalec mora naročniku izročiti nepreklicno, brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku za investicijo, ki je predmet te pogodbe, izdano s strani prvovrstne banke ali ugledne finančne institucije, plačljivo na prvi poziv, na dan prevzema izvršenih del, skladno z določilom 9. člena te pogodbe.


V kolikor izvajalec naročniku ne izroči garancije ima naročnik pravico brezobrestno zadržati 5 % vrednosti izvedenih del od končne situacije za čas garancijskega roka.



  1. člen

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica slabe kvalitete dobavljene opreme ter nestrokovne vgradnje le-te.


Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. Naročnik je pooblaščen unovčiti garancijo za stroške, ki jih je imel v zvezi z odpravo napak, ki so se pojavile v garancijskem roku in jih na njegov poziv izvajalec ni pravočasno odpravil v določenem roku.

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.


V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.


XIV. ODSTOP OD POGODBE

  1. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe:

  • če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 20 dni ne nadaljuje,

  • če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni,

  • nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo,

  • če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu,

  • če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja,

  • je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

  • zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu;

  • je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe;

  • izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju;

  • če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe.


Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi.


Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

  • če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti,

  • če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del,

  • če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.


Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja.


Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca in pogodbenih podizvajalcev, ne glede na obseg opravljenih del.


XV. POOBLAŠČENE OSEBE


  1. člen

Pooblaščena oseba s strani naročnika je skrbnik pogodbe Xxxxxx Xxxxx.


Skrbnik pogodbe bo izvajalca po podpisu te pogodbe obvestil o nadzornem organu pri investiciji po tej pogodbi.

  1. člen

Pooblaščena oseba s strani izvajalca za izvrševanje te pogodbe je



  1. člen

Naročnik je dolžan obvestiti izvajalca o zamenjavi odgovornih oseb iz 32. člena te pogodbe v roku treh dni po njihovi zamenjavi.


Izvajalec mora naročnika o morebitni zamenjavi odgovornih oseb iz 33. člena te pogodbe pisno obvestiti pred nameravano zamenjavo. Z zamenjavo se mora naročnik strinjati v nasprotnem primeru zamenjava ni možna.

XVI. VARSTVO PRI DELU IN VARNOST NA GRADBIŠČU


  1. člen

Izvajalec je dolžan v času investicije na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe varstva pri delu. Izvajalec je dolžan upoštevati tudi vse predpise, ki urejajo področje delovnih razmerij.

Izvajalec mora upoštevati navodila glavnega izvajalca na gradbišču – izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del glede izvajanja ukrepov iz varstva pri delu in koordinatorja iz VZD v času izvajanja del na gradbišču.

Izvajalec zagotovi varnost na delovišču med celotnim obdobjem izvajanja del in je odgovoren za sprejetje vseh potrebnih ukrepov v interesu svojih zaposlenih, pooblaščencev naročnika in tretjih oseb, da bi preprečil kakršno koli izgubo ali nesrečo, ki je lahko posledica izvajanja del.


Izvajalec je odgovoren za to, da na svoje stroške zagotovi razsvetljavo, varovanje, ograditev in varnostno opremo, ki so potrebni za pravilno izvedbo del po tej pogodbi ali ki jo upravičeno zahteva nadzornik.


Za varnost delavcev in ostalih na gradbišču ter mimoidočih je odgovoren izključno izvajalec sam in naročnik iz tega naslova ne nosi nobene odgovornosti.


Izvajalec je dolžan prilagoditi tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini naročnika ali lastnini katerihkoli fizičnih ali pravnih oseb.


Izvajalec je dolžan zagotoviti varnost vseh mimoidočih in zagotoviti varnost objekta ves čas izvedbe del po tej pogodbi ter skleniti ustrezno zavarovanje gradbišča pri izbrani zavarovalnici, ki bo zajemalo tudi škodo proti tretji osebi.


XVII. POSLOVNA SKRIVNOST


  1. člen

Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njegovo izvajanje, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne, se štejejo za poslovno skrivnost.


  1. člen

Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletnega izvoda dokumentacije v svojem arhivu.

XVIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA


  1. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

  • pridobitev posla ali

  • za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

  • za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

  • za drugo ravnanje ali opustitev je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

XIX. TRAJANJE POGODBE


  1. člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, izvajati pa se začne z dnem, ko izvajalec naročniku izroči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.


Ta pogodba je sklenjena za določen čas in sicer od dneva začetka izvajanja pogodbe do konca izvedbe del in predaje objekta naročniku.


V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljšalo in če tako odloči naročnik sam, se ustrezno podaljša tudi konec izvedbe del in predaja objekta.


Pogodbene obveznosti so zaključene takrat, ko poteče zadnji garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene vse morebitne napake, ki so ugotovljene v desetletnem garancijskem roku.


XX. REŠEVANJE SPOROV


  1. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Kopru po pravu Republike Slovenije.


Določila te pogodbe se presojajo z uporabo Posebnih gradbenih uzanc in predpisi, ki urejajo področje predmeta te pogodbe, razen če niso v nasprotju z določiti te pogodbe ali Obligacijskega zakonika.


XXI. DRUGE DOLOČBE


  1. člen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to dobi pisno soglasja naročnika.


  1. člen

V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe.


  1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo v roku osmih dni od dneva prejema poziva s strani naročnika, naročniku, v kolikor jih bo zahteval, posredoval podatke o:

  • svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

  • gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.


  1. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se dogovorijo in uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.


  1. člen

Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.


  1. člen

Ta pogodba se začne izvajati z dnem, ko je izpolnjen pogoj iz 8. člena te pogodbe.


  1. člen

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljajo razpisna dokumentacija naročnika po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe, ponudba izvajalca z dne _____ na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega zakonika, Zakona o graditvi objektov in predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalimi predpisi, ki urejajo predmet te pogodbe.


_____, dne ______________ Postojna, dne ______________


IZVAJALEC: NAROČNIK:


OBČINA POSTOJNA

župan

Xxxx Xxxxxxxx


___________________________ _________________________





Podpis pripravljavca pogodbe:





Pravna služba:




Obrazec 3.7: Izjava ponudnika, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik naročniku predal garancijo / kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo


JAVNO NAROČILO: TEHNIČNA OPREMA PROSTOROV GASILSKO REŠEVALNEGA CENTRA POSTOJNA



(naziv ponudnika)


(naslov)



Spodaj podpisani pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik naročniku predali garancijo / kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo, ki bo izpolnjevala naslednje zahteve naročnika:


  • predložena v roku petnajstih (15) dni po podpisu pogodbe

  • predložena na podlagi Obrazca Xxxxxxxxx za dobro izvedbo ali na drugem obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene zahteve v tem pogledu, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, ki bo veljavna še 30 dni po izvedbi naročila.

  • izdana brezpogojno, brez zadržkov in plačljivo na prvi poziv ter ne bo vsebovala dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov veljavnosti garancije, nižjega zneska ali dodatnih omejitev zneska, spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko, kot je določil naročnik.

  • skladna z vzorcem garancije v nadaljevanju.


GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI št.____________


Naziv banke/zavarovalnice (izdajatelja garancije):


Kraj in datum:


Upravičenec:


Garancija št....................


V skladu s pogodbo za oddajo naročila TEHNIČNA OPREMA PROSTOROV GASILSKO REŠEVALNEGA CENTRA POSTOJNA sklenjeno med naročnikom (upravičencem iz te garancije) OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, SI-6230 POSTOJNA, in izvajalcem ......................................................... ………… (naziv izvajalca), je izvajalec dolžan opraviti dela v skupni vrednosti....................................... EUR brez DDV (z besedo........................................), v roku......................... (datum, dni, xxxxxxx) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.


Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali........................... …………………….EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi.


Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena dela tudi delno ne zadostujejo pogodbenim zahtevam.


Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

      1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

      2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

      3. original Garancije št....................


Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek.


Ta garancija velja najkasneje do............................... Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.


Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.


Ta garancija ni prenosljiva.


Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v Kopru.


Banka/zavarovalnica


(žig, podpis)




Ponudnik: _________________


Ime in priimek: ________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Podpis: ______________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Kraj in datum: __________________


Obrazec 3.8: Izjava ponudnika, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik naročniku predal garancijo / kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku



JAVNO NAROČILO: TEHNIČNA OPREMA PROSTOROV GASILSKO REŠEVALNEGA CENTRA POSTOJNA



(naziv ponudnika)


(naslov)



Spodaj podpisani pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik naročniku predali garancijo / kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, ki bo izpolnjevala naslednje zahteve naročnika:


  • predložena ob končni primopredaji

  • predložena na podlagi Obrazca Garancija za odpravo napak v garancijskem roku ali na drugem obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene zahteve v tem pogledu, v višini 5% vrednosti izvedenih del z DDV, ki bo veljavna še pet (5) leta po dokončnem prevzemu s strani naročnika.

  • izdana brezpogojno, brez zadržkov in plačljivo na prvi poziv ter ne bo vsebovala dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov veljavnosti garancije, nižjega zneska ali dodatnih omejitev zneska, spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko, kot je določil naročnik.

  • skladna z vzorcem garancije v nadaljevanju.



GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU


GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARNCIJSKEM ROKU št.____________


Naziv banke/zavarovalnice (izdajatelja garancije):


Kraj in datum:


Upravičenec:


Garancija št....................


V skladu s pogodbo _____________ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem OBČINA POSTOJNA, Xxxxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxx, in nalogodajalcem ......................................................... ………… (naziv izvajalca), za izvedbo projekta TEHNIČNA OPREMA PROSTOROV GASILSKO REŠEVALNEGA CENTRA POSTOJNA v vrednosti __________ EUR je nalogodajalec dolžan po končnem prevzemu v garancijskem roku PETIH (5) let odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.


S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor prodajalca (izvajalca) plačali znesek_____________ EUR, če prodajalec (izvajalec) v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.


Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki/zavarovalnici in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. ........./..........


Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.


Ta garancija velja najkasneje do _____________ Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.


Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma prodajalec/izvajalec in banka/zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.


Ta garancija ni prenosljiva.


Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v Kopru.




Banka/zavarovalnica


(žig, podpis)






Ponudnik: _________________


Ime in priimek: ________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Podpis: ______________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Kraj in datum: __________________

PONUDBENI PREDRAČUN



JAVNO NAROČILO: TEHNIČNA OPREMA PROSTOROV GASILSKO REŠEVALNEGA CENTRA POSTOJNA



V ponudbenem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68. člen ZJN-3).


Ponudbeni predračun mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika.

Ponudnik mora predložiti tudi 1 izvod ponudbenega predračuna v elektronski obliki, v Excelovi datoteki, na CD, v originalu ponudbe.

V primeru nasprotja med elektronsko in pisno verzijo ponudbenega predračuna, se upošteva pisna verzija ponudbenega predračuna.
















OBRAZCI, NAMENJENI PREVERBI


V nadaljevanju so podani obrazci, s katerimi bo naročnik preverjal izpolnjevanje nekaterih zahtevanih pogojev v fazi ocenjevanja ponudb.


Čeprav v ponudbi teh obrazcev ni obvezno prilagati, je to zaželeno zaradi hitrejše izvedbe postopka preverbe.



REFERENČNO POTRDILO PONUDNIKA/PODIZVAJALCA


JAVNO NAROČILO: TEHNIČNA OPREMA PROSTOROV GASILSKO REŠEVALNEGA CENTRA POSTOJNA




(naziv naročnika)


(naslov)


(pooblaščen za potrditev)


(ime in priimek kontaktne osebe)


(telefonska številka kontaktne osebe)


(e-mail kontaktne osebe)



Potrjujemo, da je podjetje ____________________________


uspešno opravilo dela na sledečem projektu:


Naziv projekta:


Obseg projekta:


Čas izvedbe projekta

(od mesec/leto - do mesec/ leto):


Številka in datum pogodbe:


Podjetje je dela izvajalo kot (obkrožite):

Samostojni izvajalec

partner v skupini izvajalcev

podizvajalec

Vrednost izvedenih del brez DDV





Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.


Ime in priimek: ________________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)



Podpis: ______________________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)


Kraj in datum: _____________ Žig:




41

Document Metadata

Filed: February 21st, 2017