NAROČNIK: OBČINA HOČE – SLIVNICA Pohorska cesta 15, 2311 Hoče DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:

NAROČNIK:

OBČINA HOČE – SLIVNICA

Xxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxx

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:

»Izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta«

za oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti

NASLOV JAVNEGA NAROČILA	Izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta
VRSTA JAVNEGA NAROČILA	Javno naročilo storitev
ŠTEVILKA POSTOPKA	N002304/2018-W01
DATUM	30. 3. 2018

vsebina:

1. POVABILO ZAINTERESIRANIM PONUDNIKOM K SODELOVANJU 6

1.1. Variantne ponudbe 6

2. POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA 6

3. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA 6

4. PONUDNIKI, KI LAHKO SODELUJEJO V JAVNEM NAROČILU 7

4.1. Pojem ponudnika in gospodarskega subjekta 7

4.2. Skupna ponudba 7

4.3. Ponudba s podizvajalci 7

4.3.1. Definicija podizvajalca 7

4.3.2. Del javnega naročila, ki je lahko oddan v podizvajanje 7

4.3.3. Dokumentacija, povezana s podizvajalci 7

4.3.4. Neposredna plačila podizvajalcem 8

4.3.5. Neposredna plačila podizvajalcem v podizvajalski verigi 9

4.4. Način nastopanja istega gospodarskega subjekta 9

5. PREDMET JAVNEGA NAROČANJA 9

5.1. Opis predmeta javnega naročanja 9

5.2. Rok izvedbe 10

6. PRAVILA ZA SPOROČANJE 10

6.1. Komunikacijska sredstva 10

6.2. Spreminjanje ali dopolnjevanje dokumentacije 10

6.3. Jezik javnega naročanja 10

6.4. Oblika ponudbe 11

7. ODDAJA IN JAVNO ODPIRANJE PONUDB 12

7.1. Rok za prejem ponudb 12

7.2. Umik ponudb 12

7.3. Javno odpiranje ponudb 12

7.4. Rok za dodatna pojasnila ponudb 12

8. POGAJANJA IN PROTOKOL POGAJANJ 13

8.1. Izvedba pogajanj 13

9. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV 13

9.1. Razlogi za izključitev 13

9.1.1. Razlogi za izključitev 13

10. Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izključitev 18

10.1. Pogoji za sodelovanje 18

10.1. Gospodarski subjekti, za katere so določeni pogoji 18

10.2. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti 19

8.2.1. Ekonomski in finančni položaj 19

10. 3 Tehnična in kadrovska sposobnost 21

11. INFORMACIJE ZA UGOTAVLJENJE SPOSOBNOSTI 26

11.1. Informacija o ESPD 26

11.2. Preverjanje uradno dostopnih podatkov 27

11.3. Dokazovanje pogojev za sodelovanje 27

11.4. Pridobivanje podatkov na druge načine 28

11.5. Pojasnila ponudb 28

11.6. Dopolnjevanje in spreminjane ponudb 28

12. FINANČNA ZAVAROVANJA 29

12.1. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 29

13. CENA 30

13.1. Ponudbena cena 30

14. MERILA 30

14.1. Določitev meril 30

15. PONUDBA 31

15.1. Sestavni del ponudbe 31

15.2. Veljavnost ponudbe 33

15.3. Podatki o ustanoviteljih 33

15.4. Podpis ponudbene dokumentacije 33

16. ZAUPNOST 33

17. ZAKLJUČEK POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA 34

17.1. Ustavitev postopka 34

17.2. Odločitev o oddaji javnega naročila 34

17.3. Zavrnitev vseh ponudb 34

17.4. Sprememba odločitve 34

17.5. Pravnomočnost odločitve o oddaji javnega naročila 34

17.6. Odstop od izvedbe javnega naročila 35

18. SKLENITEV POGODBE 35

19. PRAVNO VARSTVO 35

20. PROTIKORUPCIJSKO OBVESTILO 36

PRILOGA št. 1 38

OBRAZEC PONUDBE 38

PRILOGA št. 2 42

PODATKI O PONUDNIKU IN DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTIH 42

Priloga št. 3 44

IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV 44

PRILOGA št. 4 46

IZJAVA PODIZVAJALCA 46

PRILOGA št. 5 47

IZJAVA PONUDNIKA O REGISTRACIJI 47

PRILOGA št. 6 48

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – PRAVNE OSEBE 48

PRILOGA št. 7 49

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – FIZIČNE OSEBE 49

Priloga št. 8 50

SEZNAM REFERENČNIH POSLOV 50

Priloga št. 9 52

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU KADROVSKEGA POGOJA 52

ESPD OBRAZEC 55

PRILOGA št. 10 56

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO 56

PRILOGA št. 11 58

VZOREC POGODBE 58

OVOJNICA 69

5.3.1.POVABILO ZAINTERESIRANIM PONUDNIKOM K SODELOVANJU

Naročnik OBČINA HOČE – SLIVNICA, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče vse zainteresirane ponudnike obvešča, da razpisuje javno naročilo »Izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta«, ki je javno naročilo storitev. Zainteresirani ponudniki, ki izpolnjujejo vse naročnikove pogoje, pri njih niso prisotni razlogi za izključitev ponudbe ter izpolnjujejo vse tehnične zahteve naročnika lahko oddajo svojo ponudbo v skladu z navodili, podanimi v tej dokumentaciji.

1..1.Variantne ponudbe

Naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb, kakor je to opredeljeno v 72. členu ZJN-3.

5.3.2.POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Predmetno javno naročilo se izvaja po postopku oddaje naročila male vrednosti na podlagi 47. člena ZJN-3.

5.3.3.PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih dokumentov:

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS, št. 91/15);
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS št. 43/2011);
Obligacijski zakonik (OZ, Ur. l. RS, št. 83/2001, 32/2004-OROZ195, 28/2006 Odl. US: U-I-300/04-25);
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO);
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, Ur. l. RS, št.: 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP);
Zakon o javnih financah (ZJF, Ur. l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJN, 127/2006, 14/2007-ZJZP);
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1, Ur. l. RS, št. 117/2006 in ostale spremembe);
Zakon o pravdnem postopku (ZPP-UPB3, Ur. l. RS št. 73/2007 in ostale spremembe);
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK-UPB2, Ur. l. RS, št. 69/2011);
Kazenski zakonik (Uradni list RS, 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1);
drugi predpisi, ki urejajo področje, ki predmet javnega naročila.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

5.3.4.PONUDNIKI, KI LAHKO SODELUJEJO V JAVNEM NAROČILU

1..2.Pojem ponudnika in gospodarskega subjekta

Na podlagi definicije sedme točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 »ponudnik« pomeni gospodarski subjekt, ki je predložil ponudbo. Skladno z ZJN-3 je lahko ponudnik katerakoli pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje vse naročnikove zahteve iz te dokumentacije.

1..3.Skupna ponudba

Na podlagi tretjega odstavek 10. člena ZJN-3 lahko v postopku javnega naročanja sodelujejo tudi skupine gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Skupinam ponudnikov ni treba prevzeti kakršnekoli pravne oblike.

Skupina ponudnikov mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije in
neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.

1..4.Ponudba s podizvajalci

Definicija podizvajalca

V skladu z definicijo prvega odstavka 94. člena ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, izvaja gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Del javnega naročila, ki je lahko oddan v podizvajanje

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila.

Dokumentacija, povezana s podizvajalci

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo gradnje s podizvajalci, mora v ponudbi:

navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Če bo izvajalec nove podizvajalce priglasil v fazi izvedbe pogodbe, mora najkasneje v petih dneh po angažiranju novega podizvajalca:

navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu,
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih podizvajalcev,
izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter izpolnjevanju pogojev ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima naročnik pravico, da za vsako ugotovljeno kršitev izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 10.000 EUR za neobveščanje o posameznem podizvajalcu.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izključitev gospodarskega subjekta, če podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje predmeta javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za zamenjavo, pri čemer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naročnika do zavrnitve podizvajalca, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Neposredna plačila podizvajalcem

Naročnik ponudnike/izvajalce in podizvajalce obvešča, da neposredno plačilo podizvajalcem na podlagi ZJN-3 ni več a priori obvezno, zaradi česar lahko do neposrednega plačila podizvajalcem pride samo v primeru, da podizvajalec to zahteva, pri čemer je lahko takšna zahteva podana zgolj ob oddaji ponudbe glavnemu izvajalcu, ki mora zahtevo posredovati naročniku ob prvi priglasitvi podizvajalca. V kolikor zahteva za neposredno plačilo s strani podizvajalca ne bo dana pravočasno, takšne zahteve v kasnejši fazi izvedbe del naročnik ne rabi več upoštevati, razen v kolikor so izpolnjeni pogoji po 631. členu OZ.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je naročnik na podlagi sedmega odstavka 94. člena ZJN-3 Državni revizijski komisiji dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, podatki o podizvajalcih niso sestavni del pogodbe, zaradi česar se pogodba o izvedbi javnega naročanja ne bo spreminjala, v kolikor ne pride do neposrednih plačil kakšnemu od na novo priglašenih podizvajalcev.

Neposredna plačila podizvajalcem v podizvajalski verigi

Določbe v zvezi z neposrednimi plačili podizvajalcem iz tega poglavja dokumentacije veljajo tudi za vse ostale podizvajalce v podizvajalski verigi.

1..5.Način nastopanja istega gospodarskega subjekta

Naročnik dopušča, da isti gospodarski subjekt predloži več ponudb, vendar le v kolikor v različnih ponudbah nastopa v različnih vlogah (bodisi kot samostojni ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu), medtem ko lahko isti gospodarski subjekt v isti vlogi (bodisi kot ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu) odda zgolj eno ponudbo. V primeru, da bo isti gospodarski subjekt predložil več kot eno ponudbo, v kateri bo nastopal v isti vlogi, bodo vse ponudbe tega gospodarskega subjekta izločene iz postopka oddaje javnega naročila. V primeru, da pa isti gospodarski subjekt nastopa v dveh ali več ponudbah v različnih vlogah, bodisi kot ponudnik bodisi kot partner v skupni ponudbi, cenejša ponudba, v kateri nastopa isti ponudnik, po roku za oddajo ponudb ne sme biti umaknjena, sicer bodo vse ponudbe, v katerih nastopa tak ponudnik, izločene iz postopka oddaje javnega naročila.

Gospodarski subjekt lahko kot podizvajalec nastopa v ponudbah različnih ponudnikov.

5.3.2.PREDMET JAVNEGA NAROČANJA

2..1.Opis predmeta javnega naročanja

Predmet javnega naročila »Izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta« je izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, vključno z izdelavo novelacije stanja prostora za območje celotne občine Hoče – Slivnica.

Predmet javnega naročila bo obsegal:

Izdelava sprememb in dopolnitev OPN občine Hoče-Slivnica
Izdelava sprememb in dopolnitev OPN občine Rače-Fram
Izdelava sprememb in dopolnitev OPN občine Kidričevo vključno s strateškim delom
Stanje prostora – novelacija za vse OPN (Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Kidričevo)
Okoljsko poročilo z dodatkom za varstvo za narave za območje za občino Kidričevo
Analiza tveganja občino Hoče-Slivnica in občino Kidričevo
Koordinacija projekta (naročnik ocenjuje na približno 400 ur)
Strokovne podlage s področja pedologije za Kidričevo
Vse ostale strokovne podlage, ki so potrebne, da se izdelajo celovite spremembe in dopolnitve vseh treh OPN-jev (GJI, promet…)

Ponudniki morajo ponuditi izvedbo vseh storitev.

Odgovorni vodja naloge bo moral biti prisoten na vseh koordinacijah, ki bodo predvidoma potekale večkrat tedensko. Naročnik predvideva, da bodo zaradi zahtevnosti predmeta naročila koordinacije celotne projektne skupine potekala najmanj enkrat tedensko na sedežu naročnika. Naročnik predvideva, da bo na občinskih sejah, na katerih se bo obravnavala sprememba in dopolnitev občinskega prostorskega načrta potrebna najmanj prisotnost odgovornega vodjo naloge in po potrebi tudi drugih strokovnjakov izvajalca.

2..2.Rok izvedbe

Izvajalec je dolžan izdelati spremembo in dopolnitev OPN-ja v roku 12 mesecev. Rok izvedbe je za naročnika bistven, saj so od pravočasne izvedbe spremembe in dopolnitve OPN-ja odvisne nadaljnje aktivnosti naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico podaljšati rok izvedbe, v kolikor bi se tekom izvajanja izkazalo, da zaradi dogodkov, na katere izvajalec nima vpliva, ni mogoče izdelati spremembe in dopolnitve OPN-ja v roku iz prejšnjega odstavka.

5.3.5.PRAVILA ZA SPOROČANJE

2..3.Komunikacijska sredstva

Izvedba predmetnega javnega naročila deloma poteka z uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev, delno pa za uporabo drugih komunikacijskih sredstev.

Odločitev o oddaji javnega naročila bo objavljena na portalu javnih naročil.

Dodatne informacije bo naročnik v skladu s 60. členom ZJN-3 posredoval preko obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku ali na drug način preko portala javnih naročil.

2..4.Spreminjanje ali dopolnjevanje dokumentacije

Po izteku roka za prejem ponudb naročnik v skladu z drugim odstavkom 67. člena ZJN-3 ne sme več spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

2..5.Jezik javnega naročanja

Na podlagi 36. člena ZJN-3 postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Naročnik lahko v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določi, da smejo ponudniki svoje ponudbe predložiti delno ali v celoti v tujem jeziku, zlasti v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo. V izjemnih primerih, kadar ne obstaja dovolj ustrezno slovensko izrazoslovje na specifičnem tehničnem področju ali kadar to zahteva predmet javnega naročila, lahko naročnik pripravi dokumentacijo ali del dokumentacije v tujem jeziku. Če naročnik dovoli, da ponudnik predloži del ponudbene dokumentacije v enem od uradnih jezikov Evropske unije ali drugem tujem jeziku, mora naročnik navesti, v katerem jeziku in za kateri del ponudbe gre.

Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku, če pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan samo v tujem jeziku, pa tuji jezik.

Ne glede na določbo te dokumentacije, da postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku, bo naročnik morebitno dejstvo predložitve ponudbene dokumentacije v tujem jeziku štel kot pomanjkljivost ponudbe zgolj v primeru, če jezika, v katerem je predložen dokument, ne razume. V takšnem primeru bo od ponudnika zahteval, da se del ponudbe, ki ga naročnik ne razume, prevede v slovenski jezik, na stroške ponudnika, v razumnem roku, ki bo praviloma znašal pet delovnih dni.

2..6.Oblika ponudbe

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe, in parafirana, kjer je to zahtevano. Zaželeno je, da je ponudba razvrščena po vrstnem redu, razvidnem iz poglavja Sestavni del ponudbe te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s črnilom, kemičnim svinčnikom z jasnimi tiskanimi črkami ali jih natipkati ali natisniti, in le-te datirati, podpisati in žigosati. Na ta način pripravljeni dokumenti morajo biti originali. Ponudnik lahko uporabi tudi svoje obrazce, ki pa se morajo po vsebini povsem ujemati z vzorci naročnika.

Zaželeno je:

da so vse strani v ponudbi oštevilčene, ponudniki pa v spremnem dopisu navedejo skupno število strani v ponudbi;
da si strani v ponudbi sledijo po vrstnem redu oštevilčenja;
da je celotna ponudbena dokumentacija zvezana z vrvico v celoto in zapečatena ali drugače zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata;
da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če je dokument sestavljen iz več listov (omogočeno listanje);
da so vsa zahtevana dokazila ločena s pregradnimi listi;
da so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v tabeli v poglavju Obvezna vsebina ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki za dokazovanje izpolnjevanja pogojev.

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici oziroma ovoju, tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici oziroma ovoju mora biti nalepljen izpolnjen obrazec OVOJNICA.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v ponudbi, v Prilogi št. 2 navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP). V kolikor to ne bo storil, mu bo, v skladu z ZUP, po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve.

5.3.6.ODDAJA IN JAVNO ODPIRANJE PONUDB

2..7.Rok za prejem ponudb

Naročnik določa rok za prejem ponudb na dan 10. 4. 2018, do 8.00 ure. Naročnik ponudnike opozarja, da velja prejemna teorija, zaradi česar prevzemajo riziko pravočasnega prejema ponudb ponudniki.

Oddaja ponudb bo potekala po neelektronskih komunikacijskih sredstvih, v skladu s 37. členom ZJN-3.

Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe in umike ponudb s priporočeno pošiljko po pošti na naslov naročnika: OBČINA HOČE – SLIVNICA, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče ali osebno v vložišče naročnika.

Vse nepravočasno predložene ponudbe (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe) bodo izločene iz postopka oddaje javnega naročila kot nedopustne in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

2..8.Umik ponudb

Ponudnik lahko pred potekom roka za oddajo ponudb kadarkoli umakne svojo ponudbo.

Kadar to stori po izteku roka za oddajo ponudb, bo naročnik na podlagi tretjega odstavka 88. člena ZJN-3 unovčil ponudnikovo zavarovanje za resnost ponudbe, če je bilo to v predmetnem postopku zahtevano in predloženo.

2..9.Javno odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo na podlagi četrtega odstavka 88. člena ZJN-3 javno.

Odpiranje ponudb bo dne 10. 4. 2018 ob 8.30 uri na naslovu naročnika OBČINA HOČE – SLIVNICA, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče.

O odpiranju ponudb bo naročnik vodil zapisnik.

Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na odpiranja ponudb podajo svoje pripombe. Ostali subjekti bodo na odpiranju ponudb lahko prisotni, brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.

Naročnik si pridržuje pravico, da zapisnik odpiranju ponudb bodisi vroči pooblaščenim predstavnikom ponudnikov na odpiranju ponudb bodisi da ga najkasneje v petih delovnih dneh posreduje vsem ponudnikom.

2..10.Rok za dodatna pojasnila ponudb

Naročnik bo na oziroma preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila najpozneje 3 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana pravočasno, to je do dne 6. 4. 2018 do 9.00 ure.

Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahteva zgolj preko portala javnih naročil. Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

5.3.7.POGAJANJA IN PROTOKOL POGAJANJ

2..11.Izvedba pogajanj

Naročnik bo po pregledovanju in ocenjevanju ponudb k pogajanju povabil ponudnike, za katere bo ugotovil, da ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, njihova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, so prispele pravočasno, pri njih ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija in jih naročnik ni ocenil za neobičajno nizko.

Na pogajanja bodo ponudniki povabljeni pisno, in sicer bo naročnik po emailu (navedenem na Prilogi št. 2) poslal vsem ponudnikom, ki bodo izpolnjevali pogoje za pristop na pogajanja, povabilo k pogajanjem. Pogajanja bodo potekala istočasno z vsemi ponudniki pisno, in sicer bodo ponudniki po pošti do roka, ki bo določen v povabilu k pogajanjem poslali ovojnico z obrazcem za pogajanja, na katerem bodo navedli svojo končno ponudbeno vrednost z DDV. Če ponudnik na podlagi povabila k oddaji ponudbe v okviru pogajanj ne bo oddal obrazca za pogajanja, se šteje, da je njegova prvotna ponudbena cena končna ponudbena cena. Naročnik se bo pogajal z namenom znižanja ponudbene cene, zato bodo pogajanja potekala le o ponudbeni ceni in ne tudi drugih elementih merila za izbor.

Naročnik ima pravico, da po izvedeni fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb pogajanj ne izvede, v kolikor bi že prvotne ponudbene cene dosegale naročnikova zagotovljena sredstva, ampak javno naročilo odda na podlagi prvih ponudb.

5.3.8.POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

2..12.Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za ponudnika obstaja katerikoli od razlogov za izključitev, naveden v tej dokumentaciji.

Naročniku na podlagi tretjega odstavka 47. člena ZJN-3 v postopku naročila male vrednosti ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD.

Razlogi za izključitev

ZAP. ŠT.

PRAVNA PODLAGA

RAZLOG ZA IZKLJUČITEV

prvi odstavek 75. člena ZJN-3

Če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v KZ-1:

terorizem (108. člen KZ-1),
financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
goljufija (211. člen KZ-1),
protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
pranje denarja (245. člen KZ-1),
zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
tihotapstvo (250. člen KZ-1),
zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/ v delu III.A, ki ga ponudnik predloži v tiskani obliki in

NASLEDNJA DOKAZILA: soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne osebe (Priloga št. 6) in soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe (Priloga št. 7).

drugi odstavek 75. člena ZJN-3

Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

NASLEDNJA DOKAZILA: parafiran obrazec Potrdilo FURS na Prilogi št. 8.

a) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3

Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

b) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3

Če je bila gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

a) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3

Če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodb ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.

b) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3

Če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

c) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3

Če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

f) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3

Če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, ne glede na to, s katerim naročnikom je bila pogodba o izvedbi javnega naročila ali koncesijska pogodba sklenjena, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

5.3.9.Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izključitev

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

ponudnik;
vsi partnerji v skupni ponudbi;
vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;
če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo priglašeni že ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe, morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s konzorcijem izvajalcev, morajo ESPED obrazec ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe del. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za podizvajalca. Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev naročnik svetuje, da se za novo angažirane podizvajalce predloži dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj ESPD obrazca.

2..13.Pogoji za sodelovanje

Naročnik določa pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije.

10.1. Gospodarski subjekti, za katere so določeni pogoji

Iz spodnje tabele je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoji.

Vsi gospodarski subjekti, za katere je določeno izpolnjevanje kakršnegakoli pogoja, morajo oddati svoj ESPD obrazec v delu, ki je za njih aktualen.

Podizvajalci, ki bodo priglašeni že ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe, morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s konzorcijem izvajalcev, morajo ESPD obrazec ali dokazila o izpolnjevanju pogojev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe del. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril izpolnjevanje pogojev, ki veljajo za podizvajalca. Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja pogojev naročnik svetuje, da se za novo angažirane podizvajalce predloži dokazila o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj ESPD obrazca.

Druga alineja osmega odstavka 94. člena ZJN-3 daje naročniku možnost, da obveznosti iz 94. člena ZJN-3, ki se nanašajo na podizvajalce, veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev in nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, zaradi česar naročnik določene pogoje določa tudi za dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. Dejanski (končni) izvajalec posla je tisti izvajalec, ki dejansko opravlja posamezna gradbena dela na gradbišču, ne glede na njegovo pogodbeno povezavo z glavnim izvajalcem ali konzorcijem izvajalcev.

2..14.Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

ZAP. ŠT.

PRAVNA PODLAGA

POGOJ

ZA KOGA VELJA POGOJ

prvi odstavek 76. člena ZJN-3

Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje naslednje dejavnosti: 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje.

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Ponudnik predloži izjavo ponudnika, da je registriran za opravljanje dejavnosti 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje na prilogi št. 5.

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

ponudnik;
vsi partnerji v skupni ponudbi.

Ekonomski in finančni položaj

ZAP. ŠT.

PRAVNA PODLAGA

POGOJ

ZA KOGA VELJA POGOJ

Šesti odstavek 77. člena ZJN-3

Gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih poslovnih računov, na vseh poslovnih računih pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune.

NASLEDNJA DOKAZILA: potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt poslovni račun o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih v zadnjih 6 –mesecih ali obrazec BON-2. Potrdila oz. obrazec BON-2 ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe.

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

ponudnik;
vsi partnerji v skupni ponudbi;
vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila,
vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada.

Peti odstavek 77. člena ZJN-3

Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila skladno s 33. členom ZGO-1.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak od partnerjev.

Peti in šesti odstavek 76. člena ZJN-3

Letni promet gospodarskega subjekta na področju, zajetem v javnem naročilu, za zadnja tri poslovna leta, za katera so podatki o letnem prometu razpoložljivi, mora znašati najmanj 130.000,00 EUR letno.

Pogoj mora izpolniti ponudnik.

Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana konzorcija.

10. 3 Tehnična in kadrovska sposobnost

ZAP. ŠT.

PRAVNA PODLAGA

POGOJ

ZA KOGA VELJA POGOJ

Osmi odstavek 77. člena ZJN-3

Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih izdelal najmanj 1 celoviti občinski prostorski načrt in vsaj en prostorski izvedbeni akt državnega pomena.

Naročnik bo kot izdelavo občinskega prostorskega načrta upošteval posel, katerega predmet je bila izdelava občinskega prostorskega načrta (OPN), ki so bile sprejete oziroma potrjene s strani občinskega ali mestnega sveta občine, ki je bila naročnik referenčnega posla, in javno objavljene.

Naročnik si pridržuje pravico, da predložene reference preveri sam pri naročniku, in jih ne upošteva, v kolikor le-teh ne bo mogoče pridobiti oz. preveriti (preverba istovrstnosti referenčnih del in referenčne višine posla).

NASLEDNJA DOKAZILA: seznam referenčnih poslov na Prilogi št. 9.

Pogoj mora izpolniti ponudnik oziroma podizvajalec, ki bo dejansko izvajal storitev izdelave sprememb in dopolnitev OPN-ja.

Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana konzorcija.

V kolikor ponudnik ponudba oddaja s podizvajalci, lahko navedeni pogoj ponudnik izpolni tudi s podizvajalcem, vendar le, če bo podizvajalec, s katerim ponudnik pogoj izpolnjuje, pri predmetnem javnem naročilu dejansko izvajal storitev izdelave sprememb in dopolnitev OPN-ja. V kolikor podizvajalec prevzame le del storitev, ki so predmet javnega naročila mora navedeni pogoj izpolnjevati ponudnik in podizvajalec. Naročnik namreč zahteva, da navedeni pogoj izpolni vsak dejanski izvajalec predmeta javnega naročila.

Osmi odstavek 77. člena ZJN-3

Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh (3) letih izdelal najmanj 1 okoljsko poročilo z dodatkom za varstvo narave.

Naročnik bo kot okoljsko poročilo upošteval posel, potrjen s strani naročnika.

NASLEDNJA DOKAZILA: seznam referenčnih poslov na Prilogi št. 9.

Pogoj mora izpolniti ponudnik oziroma podizvajalec, ki bo dejansko izvajal storitev izdelave sprememb in dopolnitev OPN-ja.

Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana konzorcija.

Osmi odstavek 77. člena ZJN-3 ter drugi odstavek 10. člena ZJN-3

Ponudnik mora razpolagati z najmanj enim odgovornim vodjo izdelave predloga prostorskega akta, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

v skladu s predpisi o graditvi objektov izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa pooblaščenega prostorskega načrtovalca;
vsaj 5 let delovnih izkušenj;
v zadnjih petih (5) letih je kot odgovorni vodja izdelave predloga prostorskega akta izdelal najmanj 3 istovrstne posle. Naročnik bo kot istovrstni posel upošteval posel, katerega predmet je bila izdelava občinskega prostorskega načrta (OPN), ki je bil sprejet oziroma potrjenen s strani občinskega ali mestnega sveta občine, ki je bila naročnik referenčnega posla, in javno objavljen.
Naročnik bo kot datum zaključka posla upošteval datum javne objave občinskega prostorskega načrta ali sprememb in dopolnitev OPN.

Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podjemno pogodbo ali drugo enakovredno podlago za sodelovanje. Če je strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo, razen če je strokovni kader upokojen, v tem primeru zadošča podjemna pogodba.

NASLEDNJA DOKAZILA: obrazec Izjava o izpolnjevanju kadrovskega pogoja na Prilogi št. 10.

Pogoj mora izpolniti ponudnik.

Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana konzorcija.

Osmi odstavek 77. člena ZJN-3 ter drugi odstavek 10. člena ZJN-3

Ponudnik v ponudbi imenuje odgovornega vodjo izdelave predloga prostorskega akta in projektno skupino v sestavi:

en (1) arhitekt, ki je vpisan v imenik pooblaščenih arhitektov pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije ali izpolnjuje vse pogoje za vpis – licenca A;
en (1) krajinski arhitekt, ki je vpisan v imenik pooblaščenih krajinskih arhitektov pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije ali izpolnjuje vse pogoje za vpis – licenca KA;
en (1) inženir gradbeništva, ki je imetnik licence P (za prostorsko načrtovanje);

Ponudnik mora za vsakega izmed zgoraj navedenih strokovnjakov oziroma članov projektne skupine izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudb sodeloval pri izdelavi najmanj treh (3) istovrstnih poslov.

Naročnik bo kot istovrstni posel upošteval posel, katerega predmet je bila izdelava občinskega prostorskega načrta (OPN) ali spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN), ki so bile sprejete oziroma potrjene s strani občinskega ali mestnega sveta občine, ki je bila naročnik referenčnega posla, in javno objavljene.
Naročnik bo kot datum zaključka posla upošteval datum javne objave občinskega prostorskega načrta ali sprememb in dopolnitev OPN.

NASLEDNJA DOKAZILA: obrazec Izjava o izpolnjevanju kadrovskega pogoja na Prilogi št. 10.

Pogoj mora izpolniti ponudnik.

Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana konzorcija.

Osmi odstavek 77. člena ZJN-3 ter drugi odstavek 10. člena ZJN-3

Za izdelavo okoljskega poročila mora ponudnik zagotoviti naslednje strokovnjake:

najmanj enega (1) strokovnjaka s področja varovanja pred hrupom;
najmanj enega (1) strokovnjaka s področja za varstvo voda;
najmanj enega (1) strokovnjaka s področja za varstva narave.

NASLEDNJA DOKAZILA: obrazec Izjava o izpolnjevanju kadrovskega pogoja na Prilogi št. 10.

Pogoj mora izpolniti ponudnik.

Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana konzorcija.

j) točka osmega odstavka 77. člena ZJN-3

Ponudnik, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje mora navesti delež javnega naročila, ki ga morebiti namerava oddati v podizvajanje.

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Izjava ponudnika (priloga št. 4)

Pogoj mora izpolniti ponudnik oziroma konzorcij ponudnikov, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje.

5.3.10.INFORMACIJE ZA UGOTAVLJENJE SPOSOBNOSTI

2..15.Informacija o ESPD

Ob predložitvi ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu s prvim odstavkom 79. člena ZJN-3 sprejme ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen ponudnik:

ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3
izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3;

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD predstavlja uradno izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

ESPD ponudnik uvozi od naročnika, ga izpolni na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/ ter ga v tiskani verziji predloži v ponudbi.

Pri posameznih razlogih za izključitev in pogojih za sodelovanje ESPD ni v skladu z ZJN-3 in posledično razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanja, ki jih je naročnik določil pri predmetnem javnem naročilu, zaradi česar morajo ponudniki kot izkaz izpolnjevanja razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje predložiti še zahtevane izjave oz. soglasja, kot izhaja iz predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo naročila.

V ESPD obrazcu morajo ponudniki označiti, ali je javno naročilo pridržano po 31. členu ZJN-3. Naročnik ponudnike seznanja, da predmetno javno naročilo ni pridržano, zaradi česar ponudniki to dejstvo upoštevajo pri izpolnjevanju ESPD-ja.

V delu B. Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta obrazca ESPD se zahteva navedba imena in naslova oseb, ki so pooblaščene, da zastopajo gospodarski subjekt za namene tega postopka oddaje javnega naročila, pri čemer je potrebna navedba vseh oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Ker je ESPD pripravljen na način, da lahko ponudnik vnese samo podatek o eni osebi, naročnik od ponudnikov zahteva, da v primeru, da je teh oseb več, ESPD-ju predložijo seznam oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

V kolikor je ponudnik v kakšnem drugem postopku javnega naročanja že predložil ESPD, lahko v tem postopku ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne ter v kolikor je ESPD iz drugega postopka javnega naročanja po vsebini ustrezen glede na pogoje naročnika iz tega javnega naročila. Naročnik ne bo prevzel nobene odgovornosti za uporabo ESPD, ki ga je ponudnik že uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja.

2..16.Preverjanje uradno dostopnih podatkov

Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega pogodbe in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

V kolikor bo iz ESPD izhajalo, da lahko naročnik dokazila pridobi sam iz uradnih evidenc, bo naročnik pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila za ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo ter za druge ponudnike, za katere naročnik tako oceni, v uradnih evidencah preveril izpolnjevanje pogojev ter neobstoj razlogov za izključitev.

V kolikor takšna preveritev v uradnih evidencah ne bo mogoča, bo naročnik ravnal v skladu z naslednjo točko (9.3. Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni) te dokumentacije.

2..17.Dokazovanje pogojev za sodelovanje

Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani ponudnika. V kolikor ponudnik uporablja žig, se obrazci tudi žigosajo.

Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno pri posameznem pogoju. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje.

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, mora priložiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanega pogoja.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v ponudbi, v obrazcu »Prijava«, navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP). V kolikor to ne bo storil, mu bo, v skladu z ZUP, po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, lahko pa tudi od ponudnikov, ki so po merilu za izbor uvrščeni za ponudbo ekonomsko najugodnejšega ponudnika, zahteval, da predloži vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.

Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: kopije sklenjenih pogodb za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, dokazila o kadrih, ipd...

2..18.Pridobivanje podatkov na druge načine

V kolikor bo naročnik kakšen podatek o izpolnjevanju razlogov za izključitev ali neizpolnjevanju pogojev pridobil na drugačen način, kakor preko dokazil iz uradno dostopnih podatkov, na primer preko konkurenčnih ponudnikov ali preko tretjih gospodarskih subjektov, drugih naročnikov in podobno, si naročnik pridržuje pravico, da takšne informacije in podatke preveri.

V ta namen ima naročnik pravico, od ponudnika zahtevati dokazila v zvezi s pridobljenim podatkom ali informacijo, ki ga mora ponudnik predložiti v roku, ki ga bo določil naročnik v pozivu in bo praviloma znašal tri delovne dni, sicer lahko naročnik ponudbo izključi iz postopka oddaje javnega naročila.

2..19.Pojasnila ponudb

Naročnik lahko na podlagi sedmega odstavka 79. člena ZJN-3 pozove gospodarske subjekte, da dopolnijo ali pojasnijo potrdila, predložena v skladu s 77. in 78. členom ZJN-3.

Za pojasnila ponudb bo naročnik določil primeren rok, ki bo praviloma znašal tri (3) delovne dni.

2..20.Dopolnjevanje in spreminjane ponudb

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa nujno) naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,
istega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

5.3.11.FINANČNA ZAVAROVANJA

Na podlagi drugega odstavka 93. člena ZJN-3 ter f) točke 6. odstavka 62. člena ZJN-3 naročnik v postopku javnega naročanja določa naslednja obvezna zavarovanja:

2..21.Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti zavezujočo izjavo, da bo izdal pet (5) bianko menic za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z menično izjavo in s pooblastilom za izplačilo menice z besedilom po vzorcu, ki je sestavni del izjave v prilogi št. 8.

Izbrani ponudnik je dolžan pet (5) bianko menic za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z menično izjavo in s pooblastilom za izplačilo menic iz prejšnjega odstavka izročiti naročniku po določilih pogodbe.

Naročnik bo menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil do največ 10% pogodbene vrednosti (z DDV), če:

izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo;
izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe,
naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe,
naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu);
izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,
izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati,
izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti,
izvajalec naročniku v roku ne izroči vsebinsko ustrezne police za zavarovanje splošne civilne odgovornosti,
v drugih primerih, kot to določa pogodba.

5.3.12.CENA

2..22.Ponudbena cena

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, davke in morebitne popuste.

V obrazec ponudbe (obrazec C) se vpiše skupno ponudbeno vrednost, in sicer brez DDV ter z vključenim DDV-jem (stopnja 22 %). V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost.

V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški, ki jih bo ponudnik imel z izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, vključno s potnimi in materialnimi stroški, ki bodo izvajalcu nastali pri izvedbi predmeta javnega naročila. Ponudnik mora v ponudbeni ceni upoštevati strošek prisotnosti priglašenih strokovnjakov na občinskih sejah, na rednih dnevnih oz. tedenskih koordinacijah oz. izrednih koordinacijah ter usklajevanje z vsemi nosilci urejanja prostora.

5.3.13.MERILA

2..23.Določitev meril

Merilo za izbor izvajalca je ekonomsko najugodnejša ponudba in sicer:

najnižja skupna ponudbena vrednost (z DDV) iz obrazca ponudbe, ob pogoju doseganja ostalih predpisanih pogojev tega javnega naročila;

reference kadra in

dodaten kader

MERILO	PONDER	NAČIN IZRAČUNA
Skupna ponudbena vrednost (z DDV)	40 %	Število točk ocenjevane ponudbe= (najnižja cena z DDV med vsemi prejetimi ponudbami: cena z DDV ponudbe, ki se ocenjuje) X 40
Dodatne reference – za celoviti sprejem OPN-ja ali prostorsko izvedbenega akta državnega pomena	40%	Ponudnik prejme naslednje število točk: 1 referenca = o točk (je pogoj) 2 referenci = 5 točk 3 reference = 10 točk 4 reference = 15 točk 5 referenc = 20 točk 6 referenc = 25 točk 7 referenc = 30 točk 8 referenc = 35 točk 9 referenc = 40 točk
dodaten kader	20 %	Ponudnik bo poleg obveznega kadra iz točke 8.2.4. javno naročilo izvajal še z naslednjim kadrom: - - enim (1) geografom z licenco P = ponudnik prejme 5 točk - enim (1) arhitektom z licenco A = ponudnik prejme 5 točk - enim (1) geodetom = ponudnik prejme 5 točk - enim (1) krajinskim arhitektom = ponudnik prejme 5 točk.

Naročnik ponudnike opozarja, da bodo morali, v kolikor bodo v okviru merila »krajši rok izvedbe od roka, zahtevanega v dokumentaciji« pridobivali dodatne točke, predmet javnega naročila dejansko izvesti v predvidenem številu mesecev, sicer bo naročnik obračunal pogodbeno kazen zaradi nespoštovanja meril, ki je navedena v osnutku pogodbe.

5.3.14.PONUDBA

2..24.Sestavni del ponudbe

Vsaka ponudba mora vsebovati naslednje:

Zap. št.	DOKUMENTACIJA
	Ponudba (priloga št. 1) v skladu s pogoji iz javnega razpisa in te dokumentacije. Obrazec ponudbe na prilogi št. 1 mora biti v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe (v tem primeru mora biti ponudbi predloženo pooblastilo).
	Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih (priloga št. 2). Priloga št. 2 mora biti v celoti izpolnjena, podpisana in žigosana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe.
	V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci predloži izpolnjeno Prilogo št. 3. Podatki o udeležbi podizvajalcev v delu A, v kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalci predloži izpolnjeno Prilogo št. 3. Podatki o udeležbi podizvajalcev v delu B. Priloga št. 3 mora biti v celoti izpolnjena, podpisana in žigosana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe.
	Izjava podizvajalca (Priloga št. 4) za vsakega podizvajalca, s katerim nastopa. Priloga št. 4 mora biti v celoti izpolnjena, podpisana in žigosana s strani zakonitega zastopnika podizvajalca.
	Izjava ponudnika o registraciji (Priloga št. 5). Priloga št. 5 mora biti v celoti izpolnjena, podpisana in žigosana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe.
	Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne osebe (Priloga št. 6). Priloga št. 6 mora biti v celoti izpolnjena, podpisana in žigosana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe.
	Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe (Priloga št. 7). Priloga št. 7 mora biti v celoti izpolnjena, podpisana in žigosana s strani fizične osebe in mora biti predložena za vse fizične osebe, za katere je potrebno izkazovati izpolnjevanje razloga za izključitev.
	Seznam referenčnih poslov na Prilogi št. 8. Priloga št. 9 mora biti v celoti izpolnjena, podpisana in žigosana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe.
	Izjava o izpolnjevanju kadrovskega pogoja na Prilogi št. 9. Priloga št. 10 mora biti v celoti izpolnjena, podpisana in žigosana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe.
	ESPD za vsakega gospodarskega subjekta, ki nastopa v predmetnem postopku javnega naročanja (bodisi kot ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec) ESPD mora biti predložen v tiskani obliki in mora biti podpisan in žigosan.
	Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Priloga št. 10). Priloga št. 11 mora biti v celoti izpolnjena, podpisana in žigosana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe.
	Vzorec pogodbe (Priloga št. 11). Priloga št. 12 mora biti izpolnjena na mestih, ki jih izpolnjuje izvajalec, parafirana in podpisana ter žigosana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe.

2..25.Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 30. 6. 2018. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izključi iz postopka javnega naročanja.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki na enak način kot je zahtevano za popravke dokumentacije oziroma pojasnila o dokumentaciji o javnem naročanju.

2..26.Podatki o ustanoviteljih

Izbrani ponudnik mora na poziv naročnika v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe ZGD-1 šteje, da so z njimi povezane družbe.

2..27.Podpis ponudbene dokumentacije

Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. V tem primeru mora biti ponudbi priloženo predmetno pooblastilo za podpis ponudbe (predmetno pooblastilo pripravi ponudnik sam). V primeru več zakonitih zastopnikov zadošča podpis enega od zakonitih zastopnikov.

V primeru samostojnega ponudnika: v kolikor podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik ponudnika pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov.

V primeru ponudbe skupine ponudnikov: v kolikor podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerimi zakoniti zastopniki ponudnikov pooblaščajo podpisnike ponudbenih dokumentov. Pooblastila je potrebno priložiti tako za podpisnike vodilnega ponudnika kot tudi za podpisnike ostalih ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov.

5.3.15.ZAUPNOST

Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno skrivnost, najkasneje ob oddaji ponudbe označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno voden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Naročnik ponudnike opozarja, da po oddaji ponudbe ponudbene dokumentacije ne bo več mogoče označevati z oznako poslovne skrivnosti.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno (ne v nasprotju z zgornjim odstavkom) označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zakonskim določbam, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne preklice zaupnosti, naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNO SKRIVNOST« lahko umakne sam.

Naročnik bo imena ponudnikov in predložene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do roka, določenega za odpiranje ponudb. Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

5.3.16.ZAKLJUČEK POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA

2..28.Ustavitev postopka

Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega naročanja in sicer na način, da v skladu s 60. členom ZJN-3 objavi obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, s čimer na podlagi 90. člena ZJN-3 ustavi postopek javnega naročanja.

2..29.Odločitev o oddaji javnega naročila

Naročnik bo po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer z objavo odločitve na portalu javnih naročil.

2..30.Zavrnitev vseh ponudb

Naročnik lahko na podlagi petega odstavka 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. V takšnem primeru bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike.

2..31.Sprememba odločitve

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo in sicer na podlagi šestega odstavka 90. člena ZJN-3. Naročnik bo v primeru spremembe odločitve o oddaji javnega naročila obvestil ponudnike.

2..32.Pravnomočnost odločitve o oddaji javnega naročila

Odločitev o oddaji javnega naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.

2..33.Odstop od izvedbe javnega naročila

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča.

Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike.

5.3.17.SKLENITEV POGODBE

Izbrani ponudnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 5 (pet) dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe.

V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika poleg zakonskih možnostih, ki jih ima po ZJN-3, zahteval tudi povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. V primeru, da izbrani ponudnik ne bo želel podpisati pogodbe, si naročnik pridržuje pravico, da bo izbral ponudbo ponudnika, ki se je uvrstila za ponudbo prvotno izbranega ponudnika. V kolikor tudi ta ponudnik odstopi od ponudbe, lahko naročnik pozove k sklenitvi pogodbe naslednjega ponudnika in tako dalje, dokler naročnik ne sklene pogodbe oz. dokler vsi ponudniki ne odstopijo od ponudbe. Naročnik bo v takšnem primeru izbral ponudbo naslednjega ponudnika samo v primeru, v kolikor bo njegova ponudba dopustna ter če bo to v interesu naročnika.

5.3.18.PRAVNO VARSTVO

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS, št. 43/2011 in 63/2013) se lahko zahtevek za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen, če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače. V primeru, če je bil ali bi lahko bil zaradi ravnanja naročnika ogrožen javni interes, lahko vloži zahtevek za revizijo tudi ministrstvo pristojno za finance, Računsko sodišče Republike Slovenije, organ pristojen za varstvo konkurence ter organ, pristojen za preprečevanje korupcije.

Pred oddajo ponudb je rok za vložitev revizijskega zahtevka 8 delovnih dni od objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe. Če oseba, ki je vložila zahtevek za revizijo, naročnika predhodno ni opozorila na očitano kršitev, ali tega ni storil drug morebitni ponudnik, s čimer je oseba bila seznanjena preko portala javnih naročil ali bi lahko bila seznanjena, se šteje, da taka oseba ni izkazala interesa za dodelitev javnega naročila.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku, kopijo revizijskega zahtevka pa mora poslati ministrstvu za finance. Zahtevek za revizijo je treba vročiti po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti naslednje podatke: ime in naslov vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju spodobnosti, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem, navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročanja za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada in potrdilo o vplačilu takse na račun ministrstva.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN in sicer v višini 1.500,00 EUR. Taksa se nakaže na račun Ministrstva pristojnega za javno naročanje, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXXX. Zadnjih osem številk predstavlja številko objave na Portalu javnih naročil.

5.3.19.PROTIKORUPCIJSKO OBVESTILO

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico izločitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

PRILOGA št. 1

OBRAZEC PONUDBE

Na osnovi javnega razpisa »Izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta«, objavljenega na portalu javnih naročil dne 30. 3. 2018 pod številko objave JN002304/2018-W01, dajemo ponudbo, kot sledi:

Številka ponudbe:
Datum:

XXXXXXX XXXXXXXX (ponudnik ustrezno obkroži):

Samostojno

v skupnem nastopu*

s podizvajalci*

*V primeru, da ponudnik ponudbo oddaja v skupnem nastopu ali s podizvajalci, ponudnik (poleg zase) tudi za vsakega partnerja ali podizvajalca predloži izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih na prilogi št. 2.

PONUDNIK¹:

Naziv:
Naslov:
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:

M1) PONUDBENA VREDNOST²

	storitev	Em	kol	Cena em brez DDV	Vrednost brez DDV
1.	Izdelava sprememb in dopolnitev OPN-ja za občino Hoče-Slivnica, občino Kidričevo, občino Rače - Fram	kpl	1
1.a	Izdelava sprememb in dopolnitev OPN-ja za občino Hoče-Slivnica
1.b	Izdelava sprememb in dopolnitev OPN-ja za občino Rače-Fram
1.c	Izdelava sprememb in dopolnitev OPN-ja za občino Kidričevo s strateškim delom
1.d	Priprava stališč do pripomb za občino Hoče-Slivnica, občino Kidričevo, občino Rače-Fram
1.e	Materialni stroški
1.f	Koordinacija, sodelovanje v postopkih sprejema in pridobivanja mnenj in smernic za občino Hoče-Slivnica, občino Kidričevo, občino Rače-Fram		400 ur
2.	Izdelava strokovnih podlag (skupaj od točke 2a do 2e)	kpl	1
2.a	Izdelava Analize tveganja za občino Hoče-Slivnica in občino Kidričevo
2.b	Stanje prostora – novelacija za vse OPN - občino Hoče-Slivnica, občino Kidričevo, občino Rače-Fram
2.c	Strokovne podlage s področja pedologije za občino Kidričevo
2. d	Izdelava vseh strokovnih podlag, ki so potrebne, da se izdelajo celovite spremembe in dopolnitve treh opn-jev- (GJI, promet…)
2.e	Strokovne podlage za poselitev za občino Kidričevo
3.	Izdelava okoljskega poročila z dodatkom za varstvo narave za občino Kidričevo	Kpl	1
	Skupaj brez DDV v EUR
	Vrednost DDV v EUR – 22%
	Skupaj z DDV v EUR

M3) DODATEN KADER

VRSTA KADRA	Ime in priimek kadra
geograf z licenco P
arhitekt z licenco A
geodet
krajinski arhitekt – licenca KA

PONUDBENI POGOJI:

1. Veljavnost ponudbe je najmanj do 30. 6. 2018

Xxxxxxxxx se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

KRAJ

ŽIG

PONUDNIK

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

PRILOGA št. 2

PODATKI O PONUDNIKU IN DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTIH³

naziv gospodarskega subjekta:

naslov gospodarskega subjekta:

kontaktna oseba:

elektronski naslov kontaktne osebe:

telefon:

telefax:

ID za DDV:

matična številka gospodarskega subjekta:

št. transakcijskega računa:

GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES



DA	NE

pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe:

OSEBE, KI SO člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem*:

1
2
3
4
5

*V primeru, da je teh oseb več, se seznam oseb priloži ločeno za prilogo št. 2.

VLOGA PRI PREDMETNEM JAVNEM NAROČILU (ustrezno obkrožite)

Ponudnik

Partner v skupnem nastopu

podizvajalec

Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP):

naziv pooblaščenca za vročanje:
naslov pooblaščenca za vročanje:
kontaktna oseba:
elektronski naslov kontaktne osebe:
telefon:
telefax:

KRAJ

ŽIG

GOPODARSKI SUBJEKT

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

Priloga št. 3

IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom »Xxxxxxxx sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta« objavljenem na portalu javnih naročil 30. 3. 2018 pod številko objave JN002304/2018-W01

(ustrezno obkrožite A ali B)

izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh:

PODIZVAJALCI: NAZIV, POLNI NASLOV,

OBSEG IN VRSTA DEL PODIZVAJALCA:

PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA (V EUR, UPOŠTEVAJE DANI POPUST):

NEPOSREDNO PLAČILO ZAHTEVA (ustrezno obkrožite)

Izjavljamo,

da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci,
da bomo dela izvajali le s podizvajalci, ki bodo priglašeni in bomo v primeru spremembe podizvajalcev pravočasno obvestili naročnika o spremembi,

da bomo v primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo v pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložili soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika in bomo svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki smo ga predhodno potrdili,
da bomo v primeru, da se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Opomba:

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta obrazec fotokopira.

izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

Seznanjeni smo z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil, čeprav je v času oddaje ponudbe podizvajalsko razmerje že potekalo.

KRAJ

ŽIG

PONUDNIK

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

PRILOGA št. 4

IZJAVA PODIZVAJALCA⁴

V zvezi z javnim naročilom »Xxxxxxxx sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta« objavljenem na portalu javnih naročil 30. 3. 2018 pod številko objave JN002304/2018-W01,

izjavljamo, da

bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila, in sicer z:

OBSEG IN VRSTA DEL PODIZVAJALCA:

PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA (V EUR, UPOŠTEVAJE DANI POPUST):

zahtevamo / ne zahtevamo (ustrezno obkrožite), da naročnik našo terjatev plačuje neposredno,

smo seznanjeni z dejstvom, da neposredna plačila niso obvezna, ampak je dolžan naročnik neposredno plačevati podizvajalcu, le če podizvajalec to pravočasno zahteva.

KRAJ

ŽIG

PODIZVAJALEC

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

PRILOGA št. 5

IZJAVA PONUDNIKA O REGISTRACIJI

V zvezi z javnim naročilom »Xxxxxxxx sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta«, objavljenem na portalu javnih naročil 30. 3. 2018 pod številko objave JN002304/2018-W01,

izjavljamo, da

da smo, med drugim, registrirani za dejavnost: 71.112: Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje, ki je predmet tega javnega naročila, in sicer:

ŠIFRA

dejavnosti

NAZIV dejavnosti

71.112

Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje.

KRAJ

ŽIG

PONUDNIK

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

PRILOGA št. 6

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – PRAVNE OSEBE

V zvezi z javnim naročilom »Xxxxxxxx sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta«, objavljenem na portalu javnih naročil 30. 3. 2018 pod številko objave JN002304/2018-W01

izjavljamo, da OBČINI HOČE – SLIVNICA, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče kot naročniku, dajemo soglasje skladno z desetim odstavkom 77. člena ZJN-3 in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti, pridobi podatke od Direktorata za pravosodno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3 in nam ni bil izrečen prekršek iz b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

PONUDNIK (POLNO IME):
Sedež:
Poštna številka in kraj:
Občina sedeža ponudnika:
Davčna številka:
Matična številka:
Številka vpisa v sodni register:

KRAJ

ŽIG

PONUDNIK/PODIZVAJALEC

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

PRILOGA št. 7

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – FIZIČNE OSEBE

V zvezi z javnim naročilom »Xxxxxxxx sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta«, objavljenem na portalu javnih naročil 30. 3. 2018 pod številko objave JN002304/2018-W01,

izjavljamo, da OBČINI HOČE – SLIVNICA, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče kot naročniku, dajemo soglasje skladno z desetim odstavkom 77. člena ZJN-3 in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti,, pridobi podatke od Direktorata za pravosodno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

IME IN PRIIMEK:
EMŠO:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Občina rojstva:
Država rojstva:
Ulica (naslov stalnega prebivališča):
Poštna številka in kraj stalnega prebivališča:
Državljanstvo:
Prejšnji priimek:

OPOMBA: Soglasje se predloži za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Obrazec mora obvezno podpisati fizična oseba, na katero se izjava nanaša, osebno.

KRAJ

ime in priimek fizične osebe in podpis

DATUM

Priloga št. 8

SEZNAM REFERENČNIH POSLOV

V zvezi z javnim naročilom »Xxxxxxxx sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta« objavljenem na portalu javnih naročil dne 30.3.2018, št. objave JN002304/2018-W01.

Izjavljamo, da izpolnjujemo referenčni pogoj naročnika, in sicer smo v zadnjih treh (3) letih izdelali celovite občinske prostorske načrte, od tega najmanj en prostorski načrt državnega pomena:

Zap. Št.	Referenčni naročnik (občina)	Naziv občinskega prostorskega načrta	Čas realizacije	Opis storitev
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

KRAJ

ŽIG

PONUDNIK

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

Priloga št. 9

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU KADROVSKEGA POGOJA

V zvezi z javnim naročilom »Xxxxxxxx sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta« objavljenem na portalu javnih naročil dne 30.3.2018, št. objave JN002304/2018-W01,

Izjavljamo, da:

razpolagamo z najmanj enim odgovornim vodjo izdelave predloga prostorskega akta, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

v skladu s predpisi o graditvi objektov izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa pooblaščenega prostorskega načrtovalca;
vsaj 5 let delovnih izkušenj;
v zadnjih petih(5) letih je kot odgovorni vodja izdelave predloga prostorskega akta izdelal najmanj tri istovrstne posle. Naročnik bo kot istovrstni posel upošteval posel, katerega predmet je bila izdelava občinskega prostorskega načrta (OPN) ali spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN), ki so bile sprejete oziroma potrjene s strani občinskega ali mestnega sveta občine, ki je bila naročnik referenčnega posla, in javno objavljene. Naročnik bo kot datum zaključka posla upošteval datum javne objave občinskega prostorskega načrta ali sprememb in dopolnitev OPN.

Ime in priimek odgovornega vodjo izdelave predloga prostorskega akta

Izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa pooblaščenega prostorskega načrtovalca

Reference odgovornega vodjo izdelave predloga prostorskega akta:

Zap.

Št.

Referenčni naročnik (občina)

Naziv občinskega prostorskega načrta

Čas realizacije

Opis storitev

Nadalje naročniku izjavljamo, da poleg odgovornega vodjo izdelave predloga prostorskega akta imenujemo v projektno skupino tudi:

enega (1) arhitekta, ki je vpisan v imenik pooblaščenih arhitektov pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije ali izpolnjuje vse pogoje za vpis;
enega (1) krajinskega arhitekta, ki je vpisan v imenik pooblaščenih krajinskih arhitektov pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije ali izpolnjuje vse pogoje za vpis, ki je imetnik licence KA;
enega (1) inženirja gradbeništva, ki je imetnik licence P (za prostorsko načrtovanje);

NAZIV STROKOVNJAKA.	Referenčni naročnik (občina)	Naziv občinskega prostorskega načrta	Čas realizacije	Opis storitev
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obrazec se fotokopira.

Izjavljamo, da bomo za izdelavo okoljskega poročila zagotovili naslednje strokovnjake:

najmanj enega (1) strokovnjaka s področja varovanja pred hrupom;
najmanj enega (1) strokovnjaka s področja za varstvo voda;
najmanj enega (1) strokovnjaka s področja varstva narave:

FUNKCIJA	IME IN PRIIMEK STROKOVNJAKA	IZOBRAZBA
Strokovnjak s področja varovanja pred hrupom
Strokovnjak s področja varstva voda
Strokovnjak s področja varstva narave

KRAJ

ŽIG

PONUDNIK

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

ESPD OBRAZEC

Ponudnik predloži za vsakega gospodarskega subjekta, ki sodeluje v okviru predmetnega postopka javnega naročanja ESPD obrazec.

PRILOGA št. 10

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO

V zvezi z javnim naročilom »Xxxxxxxx sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta« objavljenem na portalu javnih naročil dne 30.3.2018, št. objave JN002304/2018-W01,

se zavezujemo, da bomo v 10 (desetih) dneh po podpisu pogodbe za izvedbo javnega naročila »Izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta« naročniku predložil pet (5) bianko menic z menično izjavo in pooblastilom za izplačilo menice ter klavzulo »brez protesta« kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

Navodilo: V primeru podpisa več zakonitih zastopnikov dobavitelj besedilo menične izjave prilagodi številu podpisov zakonitih zastopnikov.

__________________________________________________________________________

…………………………

Kraj in datum:,___________

………………………….

(izvajalec / izdajatelj menic)

ID-št. za DDV: …………….

MENIČNA IZJAVA

Občina Hoče – Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče (v nadaljevanju: naročnik) in …………………….(v nadaljevanju »Izvajalec/Izdajatelj menic«) sta dne ……………… sklenila Pogodbo št.…. za izvedbo javnega naročila »Izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta« ________________ (v nadaljevanju Pogodba). Menična izjava velja za unovčitev menic, ki so dane z namenom zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca/izdajatelja menic po Pogodbi.

Na podlagi Pogodbe ………….(izvajalec/izdajatelj menic) izroča naročniku pet (5) bianko menic s klavzulo »brez protesta« za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, na katerih je podpisan zakoniti zastopnik:

priimek in ime ________kot (funkcija)____________________podpis__________________

Izdajatelj menic izrecno potrjuje da je podpisnik menic pooblaščen za podpis menic in da velja to pooblastilo in podpisane menice tudi v primeru spremembe zakonitih zastopnikov izdajatelja menic.

S podpisom te izjave izdajatelj menic nepreklicno in brezpogojno pooblašča naročnika, da v skladu s Pogodbo izpolni vse sestavne dele bianko menic, ki niso izpolnjeni in to brez poprejšnjega obvestila, in sicer z vpisom zneska, poljubnega datuma dospelosti ter klavzulo »brez protesta«.

Izdajatelj menic se odpoveduje vsem ugovorom proti tako izpolnjenim bianko menicam in se zavezuje v celoti plačati menice ob dospelosti. Izdajatelj menic se odpoveduje ugovoru proti plačilnemu nalogu oziroma izvršilnemu dovolilu, izdanemu na podlagi izpolnjenih menic.

Izdajatelj menic pooblašča naročnika, da menice domicilira pri (naziv banke)………………., ki vodi naš račun št. ……………………….., ali katerikoli drugi poslovni banki, ki v času unovčenja vodi naš račun.

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik izdajatelja menic (ime in priimek) …………………………, izjavljam, da sem pooblaščen za razpolaganje s sredstvi na računih pri poslovnih bankah ter hkrati nepreklicno in brezpogojno pooblaščam meničnega upnika OBČINA HOČE - SLIVNICA, da pri (naziv banke) ………………, ki vodi naš račun št. …………………………. ali katerihkoli drugih bankah, ki vodijo naše račune, izda nalog za prenos meničnega zneska na račun meničnega upnika OBČINA HOČE - SLIVNICA, ki bo izvršen v breme meničnega dolžnika ……………………………….

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik izdajatelja menic (ime in priimek)……………………………, izjavljam, da dajem soglasje (naziv banke) ……………………., ki vodi naš račun št. ……………………………. ali katerimkoli drugim bankam, ki vodijo naše račune, da izvršijo transakcijo v dobro meničnega upnika OBČINA HOČE - SLIVNICA in v breme kateregakoli našega računa, ne glede na sicer dogovorjene pogoje o vodenju računa.

Izdajatelj menic se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi domicila, v primeru spremembe predpisov ali če se ugotovi, da na osnovi te menične izjave menice ne bi mogle biti unovčene oziroma da bi bilo njihovo unovčenje lahko oteženo, v roku treh (3) delovnih dni nadomestili to menično izjavo z ustrezno novo izjavo.

Priloga: 5 kos bianko menic

Podpis zakonitega zastopnika:

(ime in priimek s tiskanimi črkami)

PRILOGA št. 11

VZOREC POGODBE

NAROČNIK:

Naziv in naslov:	OBČINA HOČE – SLIVNICA Xxxxxxxx xxxxx 00 0000 Xxxx
ki ga zastopa:	Xxxxx Xxxxxx, župan
Matična številka:	1365568000
Identifikacijska številka za DDV:	SI 24685844
Transakcijski račun:	XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri PB Slovenije d.d.

(v nadaljevanju: naročnik)

IZVAJALEC:

Naziv in naslov:
ki ga zastopa:
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:
Transakcijski račun:	, odprt pri _________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBO O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

»Izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta«

ŠT. _________________

UGOTOVITVENE DOLOČBE

člen

Na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila »Izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta« objavljenega na portalu javnih naročil dne _______, št. objave _________, je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne ______ kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta.

Sklep o oddaji javnega naročila je postal pravnomočen dne ………………….. .

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudba izvajalca št. ______ z dne _______(v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), so sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz razpisne dokumentacije, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi.

V primeru nasprotja med to pogodbo, razpisno dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe razpisne dokumentacije, nato določbe ponudbe, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače.

PREDMET POGODBE

člen

Predmet te pogodbe je izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Hoče - Slivnica, skladno s Projektno nalogo, Ponudbo z dne ......., določili veljavne zakonodaje ter skladno s smernicami naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni ali odstopi od posameznih vsebin, modulov, faz ali postavke oziroma da ne naročnik posameznih gradiv, v kolikor se tekom projektiranja izkaže, da posamezna vsebina ni izvedljiva, ni potrebna ali da je drugačna rešitev bolj smiselna.

Naročnik se zavezuje, da bo za celotne potrjene in izdelane spremembe in dopolnitve OPN izvajalcu plačal znesek za opravljene storitve, kot izhaja iz te pogodbe.

člen

Izvajalec se obvezuje izvajati storitve po tej pogodbi oziroma izdelovati, pripravljati in predstavljati gradivo, po naslednjih fazah, oblikovanih skladno s postopkovnimi določbami iz zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje:

Izdelava sprememb in dopolnitev OPN občine Hoče-Slivnica
Izdelava sprememb in dopolnitev OPN občine Rače-Fram
Izdelava sprememb in dopolnitev OPN občine Kidričevo vključno s strateškim delom
Stanje prostora – novelacija za vse OPN (Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Kidričevo)
Okoljsko poročilo z dodatkom za varstvo za narave za območje za občino Kidričevo
Analiza tveganja občino Hoče-Slivnica in občino Kidričevo
Koordinacija projekta (naročnik ocenjuje na približno 400 ur)
Strokovne podlage s področja pedologije za Kidričevo
Vse ostale strokovne podlage, ki so potrebne, da se izdelajo celovite spremembe in dopolnitve vseh treh OPN-jev (GJI, promet…)

POGODBENA CENA IN PLAČILNI POGOJI

člen

Pogodbena vrednost del je dogovorjena na osnovi prejete ponudbe izvajalca, ki je sestavni del te pogodbe in znaša:

	storitev	Em	kol	Cena em brez DDV	Vrednost brez DDV
1.	Izdelava sprememb in dopolnitev OPN-ja za občino Hoče-Slivnica, občino Kidričevo, občino Rače - Fram	kpl	1
1.a	Izdelava sprememb in dopolnitev OPN-ja za občino Hoče-Slivnica
1.b	Izdelava sprememb in dopolnitev OPN-ja za občino Rače-Fram
1.c	Izdelava sprememb in dopolnitev OPN-ja za občino Kidričevo s strateškim delom
1.d	Priprava stališč do pripomb za občino Hoče-Slivnica, občino Kidričevo, občino Rače-Fram
1.e	Materialni stroški
1.f	Koordinacija, sodelovanje v postopkih sprejema in pridobivanja mnenj in smernic za občino Hoče-Slivnica, občino Kidričevo, občino Rače-Fram		400 ur
2.	Izdelava strokovnih podlag (skupaj od točke 2a do 2e)	kpl	1
2.a	Izdelava Analize tveganja za občino Hoče-Slivnica in občino Kidričevo
2.b	Stanje prostora – novelacija za vse OPN - občino Hoče-Slivnica, občino Kidričevo, občino Rače-Fram
2.c	Strokovne podlage s področja pedologije za občino Kidričevo
2. d	Izdelava vseh strokovnih podlag, ki so potrebne, da se izdelajo celovite spremembe in dopolnitve treh opn-jev- (GJI, promet…)
2.e	Strokovne podlage za poselitev za občino KIdričevo
3.	Izdelava okoljskega poročila z dodatkom za varstvo narave za občino Kidričevo	Kpl	1
	Skupaj brez DDV v EUR
	Vrednost DDV v EUR – 22%
	Skupaj z DDV v EUR

Dogovorjene cene vključujejo vse storitve ter vse stroške, vezane na izdelavo sprememb in dopolnitev OPN po tej pogodbi.

Vrednost pogodbe iz tega člena je fiksna. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

člen

Naročnik bo plačilne obveznosti izpolnjeval po zaključku vsake posamezne faze v odstotkih, določenih za posamezno fazo, iz ponudbe:

faza: Osnutek spremembe in dopolnitev OPN – plača se 30 % postavke 1. Izdelava sprememb in dopolnitev OPN-ja iz člena 4.
faza: Priprava okoljskega poročila – plača se 100 % postavke 3. Izdelava okoljskega poročila iz člena 4.
faza: Javna razgrnitev – plača se 20 % postavke 1. Izdelava sprememb in dopolnitev OPN-ja iz člena 4.
faza: Priprava stališč do pripomb - plača se 20 % postavke 1. Izdelava sprememb in dopolnitev OPN-ja iz člena 4.
faza: Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta - plača se 30 % postavke 1. Izdelava sprememb in dopolnitev OPN-ja iz člena 4.
faza: Predlog sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta- plača se 50 % postavke 2. Izdelava strokovnih podlag iz člena 4.
faza: Uskladitev in sprejem sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta - plača se 50 % postavke 2. Izdelava strokovnih podlag iz člena 4.

Če naročnik računa ne zavrne delno ali v celoti v roku 8 dni od prejema, je dolžan plačati račun 30. dan, šteto od dneva prejema računa. Če je naročnikova zavrnitev delna, je nesporni del računa dolžan plačati v istem roku, izvajalcu pa je dolžan sporočiti morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti, katere mora izvajalec odpraviti v roku, ki ga sporazumno določita naročnik in izvajalec.

Izvajalec v primeru zakasnitve plačila naročniku lahko zaračuna zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.

ROK IZVEDBE

člen

Izvajalec se obvezuje izdelati storitve po tej pogodbi v 12.mesecih.

Zgoraj navedeni rok zavezuje izvajalca in se nanaša na dejanja oz. storitve, ki jih mora v postopku priprave in sprejema OPN, opraviti izvajalec. V zgoraj navedeni rok niso vključeni zakonsko določeni roki, to so:

xxxx, v katerih mora bodisi pristojno ministrstvo bodisi drug organ podati svoje odločitve, mnenja, smernice ipd. ali
roki, zakonsko določeni kot obdobje javne razgrnitve.

Zakonsko določeni roki, kot so opredeljeni zgoraj, podaljšajo rok za obdobje pridobivanja odločitev, mnenj, smernic ipd. s strani pristojnega ministrstva ali drugega organa oziroma za obdobje javne razgrnitve (v nadaljnjem besedilu: »obdobje izvajalčeve pasivnosti«). Obdobje izvajalčeve pasivnosti začne teči z dnem:

ko izvajalec odpošlje gradivo pristojnemu ministrstvu ali drugemu organu oziroma javno objavi javno razgrnitev ali
v primeru, kadar je dogovorjeno, da občina odpošlje gradivo pristojnemu ministrstvu ali drugemu organu ali naznani javno razgrnitev, z dnem predaje končnega gradiva občini kot naročniku za namene odpošiljanja ali javne objave,

in se zaključni z dnem prejema odločitve, mnenja, smernic ipd. oziroma z dnem zaključka javne razgrnitve.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

člen

Izvajalec se obvezuje, da:

se je z obsegom izdelave projekta seznanil pred oddajo ponudbe in pred podpisom pogodbe,
da bo izdelal projekt strokovno, kvalitetno, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in v skladu z veljavnimi predpisi ter po načelih stroke,
da bo izdelal projekt v skladu s to pogodbo ponudbeno dokumentacijo, razpisno dokumentacijo iz postopka izbire izvajalca,
da bo dajal naročniku in z njegove strani pooblaščenim osebam vse potrebne razlage in pojasnila o stanju na projektu in jih redno in na njihovo zahtevo obveščal o vmesnih rezultatih, poteku dela in predanem projektu,
naročniku omogočal nadzor nad delom,
izdeloval kartografska gradiva z uporabo računalniške tehnologije (grafični in atributni podatki);
sodeloval in koordiniral z recenzenti in naročnikom v fazi izdelave posamezne dokumentacije, se udeleževal na recenzijah ter pripravljal popravke posamezne dokumentacije po recenziji;
sodeloval z naročnikom pri vseh predstavitvah sprememb in dopolnitev OPN v vseh fazah priprave projekta,
zagotavljal stalno prisotnost odgovornega vodje izdelave predloga prostorskega akta na dnevnih koordinacijah in se z vsemi priglašenimi strokovnjaki udeleževati tedenskih koordinacij pri naročniku;
sodeloval z izvajalci, ki zagotavljajo tehnično podporo naročniku,
sodeloval z drugimi izvajalci ter vključil rezultate postopkov celovite presoje vplivov na okolje v postopke,
upošteval eventualna dodatna navodila naročnika, ki se nanašajo na izdelavo predmetne dokumentacije in ostalih strokovnih podlag;
pogodbene storitve izvajal v dogovorjenih rokih;
hranil dokumentacijo vezano na pogodbo, omogočil vpoglede vanjo naročniku in drugim osebam na zahtevo naročnika in jo na zahtevo naročnika tudi posredoval;
takoj opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo storitev oz. kako drugače pomembno vplivale na izvedbo;
da bo v primeru, kadar je dogovorjeno, da izvajalec po naročilu ali pooblastilu naročnika posreduje ali odpošlje posamezno gradivo pristojnemu ministrstvu ali drugemu organu v pregled, potrditev, sprejem ali pridobitev mnenja, smernic ipd., vselej pred posredovanjem gradiva pridobil naročnikovo pisno potrditev oz. odobritev na gradivo in vso gradivo skupaj z dopisom v vednost posredoval tudi naročniku;
da bo vsa gradiva, ki jih bo posredoval ali odpošiljal po pošti v imenu naročnika, pošiljal priporočeno ali priporočeno s povratnico in naročniku omogočal nadzor nad odhodno pošto oziroma dnem odpošiljanja posameznih gradiv;
obveznosti po tej pogodbi izvajal s strokovno usposobljenimi kadri, katere je imenoval v projektno skupino in so navedeni na Ponudbi izvajalca z dne ____________, predloženi v postopku izbire izvajalca oziroma z enako ali bolje usposobljenimi in enakovrednimi kadri, pri čemer bo pred zamenjavo v Ponudbi imenovanih kadrov pridobil soglasje naročnika za zamenjavo posameznega kadra.

PREDAJA DOKUMENTACIJE

člen

Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku tekom izvajanja te pogodbo predajal oz. predal vso gradivo, ki ga bo izdelal na podlagi te pogodbe, v tiskanih in v elektronski (digitalni) obliki, vse v številu izvodov, kot jih določa projektna naloga in v obliki, ki je določena z veljavnimi predpisi, kadar slednji določajo obliko zapisa.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

sodeloval z izvajalcem v vseh fazah in mu dal na razpolago vso potrebno dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so potrebne za kvalitetno in pravočasno izvedbo;
pravočasno potrjeval dokumentacijo;
obveščal izvajalca o vseh spremembah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev;
plačeval potrjene in izvedene storitve v dogovorjenih rokih;
aktivno sodeloval pri vseh upravnih postopkih, vključno s pridobitvijo soglasij.

OSTALA DOLOČILA

Podaljšanje roka

člen

Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov zgolj v naslednjih primerih:

dogodki, ki so posledica višje sile;
prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika;
v primerih, ko se s podaljšanjem strinja naročnik;
v primerih, ko je razlog za podaljšanje na strani naročnika.

Izvajalec mora predlagati naročniku podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo najkasneje v sedmih dneh, ko izve za vzrok, zaradi katerega se lahko rok podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

Če izvajalec zamudi z dokončanjem del iz razlogov, ki niso posledica višje sile ali na strani naročnika, je dolžan plačati pogodbeno kazen, določeno v tej pogodbi. Pogodbena kazen se obračuna pri izplačilu.

Pogodbena kazen

člen

V primeru zamude, ki nastane po izključni krivdi izvajalca, je dolžan ta plačati pogodbeno kazen 0,5 % od celotne pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar največ 10 % pogodbene vrednosti.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem storitev preko maksimalne predvidene pogodbene kazni, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika, lahko pa od izvajalca zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo.

Zgoraj naštete ukrepe, razen pogodbene kazni, lahko naročnik uveljavlja po pisnem opominu.

Naročnik in izvajalec imata pravico do odstopa od pogodbe v kolikor nasprotna pogodbena stranka ne izpolnjuje obveznosti sprejetih v tej pogodbi.

člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna pisno obvestiti nasprotno pogodbeno stranko o nastanku in prenehanju višje sile in sicer v dveh delovnih dneh po nastanku oz. prenehanju le-te.

Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo pismeno med sopogodbenikoma z aneksom k tej pogodbi.

Zavarovanje odgovornosti

člen

Izvajalec mora imeti v skladno z določili 33. člena ZGO-1 za ves čas trajanja pogodbe zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam, v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.

Izvajalec odgovarja za celotno škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam in bi izvirala iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

člen

Izvajalec mora najkasneje v 15 delovnih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo 30 dni po prenehanju veljavnosti te pogodbe, ki ga lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

če se bo izkazalo, da storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali projektno nalogo;
če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;
če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude;

Predložitev zavarovanja dobre in pravočasne izvedbe posla je pogoj za veljavnost pogodbe.

Izvajalec lahko pogoj izpolni s predložitvijo več zaporednih zavarovanj za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, pri čemer veljavnost posameznega zavarovanja ne sme biti krajše od 12 mesecev, hkrati pa je izvajalec v tem primeru dolžan najkasneje 15 dni pred potekom predloženega zavarovanja naročniku predložiti pisno zavezujočo izjavo garanta, s katero le-ta podaljšuje veljavnost že predloženemu zavarovanju ali novo zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. V nasprotnem primeru lahko naročnik unovči predloženo garancijo.

Avtorske pravice in lastništvo dokumentacije

člen

Z dnem podpisa te pogodbe se izvajalec zavezuje in jamči, da so vsi sodelujoči avtorji, ki so izdelali katerikoli predmet ali del predmeta naročila po tej pogodbi, dovolili uporabo svojega dela in zato izključno in izrecno na izvajalca prenesli vse materialne avtorske pravice, opredeljene v drugem odstavku tega člena.

Z dnem vmesnega in končnega plačila po tej pogodbi, izvajalec na naročnika brez dodatnih finančnih obveznosti prenese vse materialne avtorske pravice na vseh strokovnih podlagah, ki jih je pripravil na podlagi te pogodbe v obsegu, ki ga določa 22. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/2007-UPB3, 68/2008, v nadaljevanju: ZASP) in sicer: pravico predelave in spreminjanja in dodelave predanih gradiv, pravico neomejenega reproduciranja in distribuiranja, kopiranja in hranjenja gradiva na različnih medijih, tako v papirni kot elektronski obliki, pravico objave in pravico dajanja na voljo javnosti, brez časovne omejitve in brez teritorialne omejitve. Prenos je ekskluziven. Navedene materialne avtorske pravice izvajalec prenaša neomejeno in jih lahko naročnik izvršuje brez vnaprejšnjega soglasja posameznega avtorja. Izvajalec prenaša na naročnika tudi pravico do nadaljnjega prenosa navedenih avtorskih pravic.

Projektna dokumentacija, ki jo prejme naročnik, postane last naročnika.

Predstavniki pogodbenih strank

člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je ____________________.

Izvajalec za svojega pooblaščenega predstavnika določa ________________________, ki je pooblaščen/a, da kot vodja projekta zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki zadevajo izvrševanje ali uveljavitev te pogodbe.

Komunikacija med strankama poteka, kadar ni drugače določeno s to pogodbo ali projektno dokumentacijo, preko spodnjih kontaktnih točk:

telefonska št. naročnika: ________________,
telefonska št. izvajalca: ________________,
e-mail naročnika: ________________,
e-mail izvajalca: ________________.

Soglasje za obdelavo podatkov

člen

Naročnik soglaša ter dovoljuje izvajalcu, da v primerih, ko je to potrebno za izvrševanje ali uveljavitev te pogodbe in/ali pravic izvajalca po tej pogodbi, izvajalec posreduje podatke in informacije o naročniku, o tej pogodbi in v zvezi s to pogodbo tretjim osebam in soglasodajalcem, kakor tudi da opravi poizvedbe pri pristojnih državnih in drugih organih in institucijah, drugih soglasodajalcih ali tretjih osebah, katerim naročnik s podpisom te pogodbe dovoljuje posredovanje podatkov in informacij (proti predložitvi te pogodbe).

KONČNE DOLOČBE

člen

Vso škodo, ki nastane v zvezi z izvajanjem te pogodbe, nosi izvajalec po načelih odškodninskega prava.

Med izvajanjem pogodbe mora izvajalec na lastne stroške zagotoviti varnost pri delu, upoštevati pa mora tudi vse tehnične predpise in standarde, ki so določeni za izvedbo pogodbe.

člen

Izvajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika.

člen

Veljavnost pogodbe

Predmetna pogodba velja z dnem izpolnitve odložnega pogoja pridobitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

člen

Odgovornost za podizvajalce

Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v vsakem primeru šteje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni izpolnil ali kršil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico ravnanja njegovega podizvajalca.

člen

Vsaka pogodbena stranka odgovarja drugi pogodbeni stranki za škodo, ki jo povzroči drugi pogodbeni stranki v posledici neizpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi, v skladu z veljavnimi predpisi.

člen

Reševanje sporov

Pogodbeni stranki bosta katerakoli nesoglasja v zvezi s to pogodbo najprej skušali rešiti sporazumno in izvensodno, če pa to ne bi bilo mogoče in bi katerakoli pogodbena stranka svoje zahtevke zoper drugo pogodbeno stranko iz naslova te pogodbe uveljavljala pred sodiščem, pa je za odločanje krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

člen

Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki.

člen

Predmetna pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva (2).

Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem pridobitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije.

Socialna klavzula

člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe ali njegovega podizvajalca.

Protikorupcijska klavzula

člen

Stranki pogodbe in njeni zakoniti zastopniki izrecno izjavljajo, da v postopku sklepanja in izvajanja tega pogodbe ni prišlo in ne prihaja do nikakršnih dejanj, ki bi bila v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali imajo znake koruptivnih dejanj. V primeru, da se pri postopku sklepanja ali izvajanja tega pogodbe ugotovi, da so se zgodila koruptivna dejanja, potem se šteje predmetni pogodba za ničen in brez učinka v pravnem prometu, kar se zgodi v trenutku, ko je zoper posameznika ali zoper pravno osebo, ki je pogodbena stranka oz. njen zakoniti zastopnik, vložena pravnomočna obtožba oz. obtožni predlog.

Kraj in datum: _____________	Kraj in datum: Ljubljana, _________
Izvajalec:	Naročnik:
	Občina Hoče - Slivnica
Direktor: __________________	Župan: Xxxxx Xxxxxx

OVOJNICA

POŠILJATELJ:

Naziv:
Naslov:
Kontaktna oseba:
Telefon:
Telefaks:
Elektronski naslov:

☐ ponudba

☐ sprememba

☐ umik

!! NE ODPIRAJ – PONUDBA !!

Oddaja javnega naročila: »Izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta«

(izpolni vložišče naročnika):

Datum prispetja:
Ura prispetja:
Podpis:

NASLOVNIK:

OBČINA HOČE - SLIVNICA

Pohorska cesta 15

2311 Hoče

1 V primeru skupne ponudbe se navedejo podatki vodilnega partnerja.

2 V ponudbeni vrednosti je potrebno upoštevati vse vrednosti, ki so povezani z izdelavo sprememb in dopolnitev OPN.

3 Ponudnik predloži za ponudnika, vsakega partnerja v skupnem nastopu in vsakega podizvajalca.

4 Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Document Metadata

Table of Contents

NAROČNIK: OBČINA HOČE – SLIVNICA Pohorska cesta 15, 2311 Hoče DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:

Document Metadata

NAROČNIK: OBČINA HOČE – SLIVNICA Pohorska cesta 15, 2311 Hoče DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:

5.3.1.POVABILO ZAINTERESIRANIM PONUDNIKOM K SODELOVANJU

1..1.Variantne ponudbe

5.3.2.POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

5.3.3.PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA

5.3.4.PONUDNIKI, KI LAHKO SODELUJEJO V JAVNEM NAROČILU

1..2.Pojem ponudnika in gospodarskega subjekta

1..3.Skupna ponudba

1..4.Ponudba s podizvajalci

Definicija podizvajalca

Del javnega naročila, ki je lahko oddan v podizvajanje

Dokumentacija, povezana s podizvajalci

Neposredna plačila podizvajalcem

Neposredna plačila podizvajalcem v podizvajalski verigi

1..5.Način nastopanja istega gospodarskega subjekta

5.3.2.PREDMET JAVNEGA NAROČANJA

2..1.Opis predmeta javnega naročanja

2..2.Rok izvedbe

5.3.5.PRAVILA ZA SPOROČANJE

2..3.Komunikacijska sredstva

2..4.Spreminjanje ali dopolnjevanje dokumentacije

2..5.Jezik javnega naročanja

2..6.Oblika ponudbe

5.3.6.ODDAJA IN JAVNO ODPIRANJE PONUDB

2..7.Rok za prejem ponudb

2..8.Umik ponudb

2..9.Javno odpiranje ponudb

2..10.Rok za dodatna pojasnila ponudb

5.3.7.POGAJANJA IN PROTOKOL POGAJANJ

2..11.Izvedba pogajanj

5.3.8.POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

2..12.Razlogi za izključitev

Razlogi za izključitev

5.3.9.Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izključitev

2..13.Pogoji za sodelovanje

10.1. Gospodarski subjekti, za katere so določeni pogoji

2..14.Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ekonomski in finančni položaj

10. 3 Tehnična in kadrovska sposobnost

5.3.10.INFORMACIJE ZA UGOTAVLJENJE SPOSOBNOSTI

2..15.Informacija o ESPD

2..16.Preverjanje uradno dostopnih podatkov

2..17.Dokazovanje pogojev za sodelovanje

2..18.Pridobivanje podatkov na druge načine

2..19.Pojasnila ponudb

2..20.Dopolnjevanje in spreminjane ponudb

5.3.11.FINANČNA ZAVAROVANJA

2..21.Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

5.3.12.CENA

2..22.Ponudbena cena

5.3.13.MERILA

2..23.Določitev meril

5.3.14.PONUDBA

2..24.Sestavni del ponudbe

2..25.Veljavnost ponudbe

2..26.Podatki o ustanoviteljih

2..27.Podpis ponudbene dokumentacije

5.3.15.ZAUPNOST

5.3.16.ZAKLJUČEK POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA

2..28.Ustavitev postopka

2..29.Odločitev o oddaji javnega naročila

2..30.Zavrnitev vseh ponudb

2..31.Sprememba odločitve

2..32.Pravnomočnost odločitve o oddaji javnega naročila

2..33.Odstop od izvedbe javnega naročila

5.3.17.SKLENITEV POGODBE

5.3.18.PRAVNO VARSTVO

5.3.19.PROTIKORUPCIJSKO OBVESTILO

PONUDNIK (POLNO IME):

IME IN PRIIMEK:

Document Metadata