DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI

JN2-B/6/18

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

MALE VREDNOSTI

ZAŠČITNA OBLAČILA IN DRUGI TEKSTILNI IZDELKI, izdelani iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, razdeljeni v pet sklopov:

1. sklop: 1402 - OBLAČILA ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE IN SODELAVCE

2. sklop: 1403 - OBLAČILA ZA PATRONAŽNO SLUŽBO

3. sklop: 1404 - OBLAČILA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ

4. sklop: 1401 - OBLAČILA ZA DRUGE SLUŽBE

5. sklop: 1405 - DRUGI TEKSTILNI IZDELKI

Poslano na portal javnih naročil: 24. 8. 2018

V S E B I N A

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

III. OBRAZCI IN VZORCI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE V

ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

III.1. Obrazec: PONUDBA

III.2. Obrazec: PODATKI O PONUDNIKU

III.3. Obrazec: PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU

III.4. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH

III.5. Obrazec: VZOREC POGODBE

III.6. Obrazec: PREDRAČUN S SPECIFIKACIJO PREDRAČUNA

III.7. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD

III.8. Obrazec: STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE)

III.9. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O KVALITETI IN DOBAVI BLAGA

III.10. Obrazec: POSEBNA PRILOGA PONUDBE

III.11. Obrazec: POOBLASTILO PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA ZA PRIDOBITEV

PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE (ZA PODJETJE)

III.12. Obrazec: POOBLASTILO PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA ZA PRIDOBITEV

PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE (ZA ZAKONITE ZASTOPNIKE IN OSEBE,

KI SO ČLANICE UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA

PONUDNIKA/PARTNERJA/XXXXXXXXXXXX)

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

PODATKI O NAROČNIKU

1. Ime oz. naziv in sedež naročnika:

ZDRAVSTVENI DOM xx. XXXXXX XXXXXX MARIBOR

Ulica talcev 9, 2000 MARIBOR

2. e-naslov: xxxxx.xxxxxxxx@xx-xx.xx

3. Spletna stran: xxx.xx-xx.xx

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Blago: ZAŠČITNA OBLAČILA IN DRUGI TEKSTILNI IZDELKI, izdelani iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, razdeljeni v pet sklopov:

1. sklop: 1402 - OBLAČILA ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE IN SODELAVCE

2. sklop: 1403 - OBLAČILA ZA PATRONAŽNO SLUŽBO

3. sklop: 1404 - OBLAČILA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ

4. sklop: 1401 - OBLAČILA ZA DRUGE SLUŽBE

5. sklop: 1405 - DRUGI TEKSTILNI IZDELKI.

Javno naročilo se izvede po postopku naročila male vrednosti za obdobje treh let. Sklenjen bo okvirni sporazum.

DOBAVA BLAGA

Rok dobave blaga: sukcesivna dobava v času veljavnosti pogodbe - za obdobje treh let - na lokacijo naročnika – skladišče (zloženo v skladu z zahtevami naročnika). Ponudnik mora posamezno blago dobaviti v roku 21 dni od dneva prejema pisnega naročila, v nujnih primerih 7 dni od dneva prejema pisnega naročila.

DOSTOP DO POVEZAVE ZA ODDAJO ELEKTRONSKE PONUDBE

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxxx?xxxxxxXxx0000

POVABILO

Naročnik vljudno vabi ponudnika, da odda svojo ponudbo po priloženi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

DIREKTOR

prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

I. PREDPISI

V skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015), predpisi s področja javnega naročila in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx Maribor, na portalu javnih naročil, objavil razpis za oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, za nabavo blaga: ZAŠČITNA OBLAČILA IN DRUGI TEKSTILNI IZDELKI, izdelani iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, razdeljeni v pet sklopov:

1. sklop: 1402 - OBLAČILA ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE IN SODELAVCE

2. sklop: 1403 - OBLAČILA ZA PATRONAŽNO SLUŽBO

3. sklop: 1404 - OBLAČILA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ

4. sklop: 1401 - OBLAČILA ZA DRUGE SLUŽBE

5. sklop: 1405 - DRUGI TEKSTILNI IZDELKI.

Kot ponudnik lahko na razpisu sodeluje vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter v postopku javnega naročanja izkaže interes s tem, da naročniku odda elektronsko ponudbo.

Naročnik bo z gospodarskim subjektom sklenil pogodbo – okvirni sporazum za obdobje treh let. Količina za naročnika ni obvezujoča, saj je v tem trenutku za naročnika vnaprej objektivno neugotovljiva. Naročnik bo na podlagi okvirnega sporazuma kupoval le tolikšno količino blaga kot jo bo potreboval.

II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Vsa dokazila za izpolnjevanje sposobnosti, ki so v tujem jeziku, morajo biti prevedena v slovenski jezik. Ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji dokument v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta.

Ponudba mora biti vrednostno izkazana v evrih. Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja posebej izkazano.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednje dokumente:

ponudbo - priloga 1;
podatke o ponudniku - priloga 2;
podatke o podizvajalcih/partnerjih - priloga 3;
izjavo ponudnika o podizvajalcih/partnerjih - priloga 4;
vzorec pogodbe - priloga 5;
predračun s specifikacijo predračuna - priloga 6;
izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev + ESPD - priloga 7;
strokovna priporočila (reference) - priloga 8;
izjavo ponudnika o kvaliteti in dobavi blaga - priloga 9;
posebno prilogo ponudbe - priloga 10;
pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za podjetje ponudnika/partnerja/podizvajalca) – priloga 11;
pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/partnerja/podizvajalca) – priloga 12.

Ponudba, s ponudbeno dokumentacijo, mora biti izdelana na obrazcih oz. dokumentih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila na portalu. Ponudnik dokumentacije ne sme spreminjati.

Naročnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun (str. 46) v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Vse ostale obrazce, potrdila, izjave, dokazila in tehnično dokumentacijo pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. Prav tako naloži v razdelek »Drugi dokumenti« še enkrat obrazec priloge 6 in specifikacijo predračuna v exell datoteki, ki mora biti v celoti izpolnjen.

V primeru razhajanj med podatki za veljavne štejejo podatki v razdelku »Drugi dokumenti«

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

III. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDBNIKOV

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov/partnerjev/podizvajalcev na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

1. Osnovna sposobnost ponudnika/partnerja/podizvajalca

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku/partnerju/podizvajalcu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

terorizem (108. člen KZ-1),
financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
goljufija (211. člen KZ-1),
protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
pranje denarja (245. člen KZ-1),
zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
tihotapstvo (250. člen KZ-1),
zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: ESPD obrazec (Izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež ponudnik, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.)

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik/partner/podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec (Potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi)

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: ESPD obrazec (Vpogled v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami)

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Dokazilo: ESPD obrazec (Izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi.)

2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokazilo: ESPD obrazec (Izpis iz registra)

3. Ekonomska in/ali finančna sposobnost

Ponudnik mora izkazati, da ima potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila

Dokazilo: BON (potrdilo ali fotokopija Agencije Republike Slovenije oz. pristojne banke za plačilni promet, kot npr. BON, iz katerega bo razvidno, da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih računov in ni starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb)

4. Tehnična in/ali strokovna sposobnost

Ponudnik mora izkazati, da ima potrebne izkušnje za izvajanje javnega naročila

Dokazilo: navedba ustreznih referenc iz prejšnjih naročil

5. Posebne zahteve naročnika v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (UL RS,

št. 51/17) za tekstilne izdelke.

Naročnikov obrazec ESPD je kot posebna datoteka dostopen na istem mestu kot ta razpisna dokumentacija. Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil, v njega neposredno vnese zahtevane podatke in predloži v ponudbi (priložen mora biti za vse gospodarske subjekte: ponudnika, partnerje in podizvajalce). Ponudnik naročnikov obrazec ESPD uvozi tako, da obrazec (XML datoteko) prenese oz. shrani kot samostojen dokument na svoj računalnik (disk oz. drug medij). Tako datoteko je potem možno uvoziti na Portal javnih naročil.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali v elektronski obliki podpisan xml.

IV. POJASNILA, DOPOLNITVE IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE

Pojasnila (odgovori, vprašanja, dopolnitve, popravki, spremembe,…) potekajo preko portala javnih naročil.

Vsa pojasnila o dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudnik pisno zahteva preklo portala javnih naročil.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil. Vsaka sprememba oz. dodatek, kakor tudi vprašanja in odgovori postanejo sestavni del dokumentacije za oddajo javnega naročila.

Ponudniki lahko v pisni obliki pravočasno - do vključno 4. 9. 2018 do 10.00. ure - zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe.

Naročnik bo pisni odgovor (pojasnila in spremembe ali dopolnitve) poslal najkasneje do vključno 5. 9. 2018 oz. najkasneje deset delovnih dni pred rokom za odpiranje ponudb.

Po poteku roka za predložitev ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V. NAČIN IN ČAS PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxx, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (xxx.xxxxx-xx.xx), POŠTA®CA (xxxxxxxx.xxxxx.xx), HALCOM-CA (xxx.xxxxxx.xx), AC NLB (xxx.xxx.xx).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 21. 9. 2018 do 9.00. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

VI. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne, 21. 9. 2018 in se bo začelo ob 9.30. uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf. dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

VII. VRSTA, OPIS IN OBSEG BLAGA

Blago:

ZAŠČITNA OBLAČILA IN DRUGI TEKSTILNI IZDELKI, izdelani iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, razdeljeni v pet sklopov:

1. sklop: 1402 - OBLAČILA ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE IN SODELAVCE

2. sklop: 1403 - OBLAČILA ZA PATRONAŽNO SLUŽBO

3. sklop: 1404 - OBLAČILA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ

4. sklop: 1401 - OBLAČILA ZA DRUGE SLUŽBE

5. sklop: 1405 - DRUGI TEKSTILNI IZDELKI.

Naročnik bo z gospodarskim subjektom sklenil pogodbo – okvirni sporazum za obdobje treh let.

Količine so razvidne iz priloge 1, kjer naročnik navaja seznam kadra in minimalno količino izdelkov, ki jim trenutno pripada v obdobju veljavnosti pogodbe (število oseb x kom). Količine v specifikaciji predračuna so podane za eno enoto mere.

Količina za naročnika ni obvezujoča. Naročnik bo na podlagi okvirnega sporazuma kupoval le takšno količino blaga kot jo bo potreboval.

Opis blaga:

1. sklop: 1402 - OBLAČILA ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE IN SODELAVCE

Za vsa oblačila 1. sklopa se upoštevajo predpisane lastnosti in značilnosti, zajete v standardu kakovosti SIST EN ISO 13688:2013 (razen za majice, tetra srajce in polo majice)

Pomočnik/ca direktorja za zdravstvenon nego:

521093 tunika ženska - zgornji del bel s temno modrim ovratnikom izdelanim po dogovoru, kratek rokav s temno modro manšeto, 2 žepa spodaj, 1 žep zgoraj levo, temno modra obroba na žepih, zapenjanje z gumbi, oprijeta/ohlapna
514112 bluza moška – zgornji del bel s temno modrim ovratnikom izdelanim po dogovoru, kratek rokav s temno modro manšeto, 2 žepa zgoraj levo, temno modra obroba na žepih, zapenjanje z gumbi.
512135 krilo belo, klasičen pas, zadrga, elastika na boku
509019 hlače ženske bele, klasičen pas, zadrga, elastika na boku, žepi spredaj
509018 hlače moške bele, klasičen pas, zadrga, žepi spredaj

Vodja HOO:

514100 tunika ženska - zgornji del bel s modrim ovratnikom, kratek rokav z modro manšeto, 2 žepa spodaj, 1 žep zgoraj levo, modra obroba na žepih, zapenjanje z gumbi, oprijeta/ohlapna

512135 krilo belo, klasičen pas, zadrga, elastika na boku
509019 hlače ženske bele, klasičen pas, zadrga, elastika na boku, žepi spredaj

Strokovni delavec v HOO:

514100 tunika ženska - zgornji del bel s bež ovratnikom, kratek rokav z bež manšeto, 2 žepa spodaj, 1 žep zgoraj levo, bež obroba na žepih, zapenjanje z gumbi, oprijeta/ohlapna

512135 krilo belo, klasičen pas, zadrga, elastika na boku
509019 hlače ženske bele, klasičen pas, zadrga, elastika na boku, žepi spredaj

Xxxxxx medicinska sestra OE:

521094 tunika ženska - zgornji del moder z belim ovratnikom, kratek rokav z belo manšeto, 2 žepa spodaj, 1 žep zgoraj levo, bele obrobe na žepih, zapenjanje z gumbi, oprijeta/ohlapna
512135 krilo belo, klasičen pas, zadrga, elastika na boku
509019 hlače ženske bele, klasičen pas, zadrga, elastika na boku, žepi spredaj

Diplomirana medicinska sestra:

521094 tunika ženska - zgornji del moder z belim ovratnikom, kratek rokav z belo manšeto, 2 žepa spodaj, 1 žep zgoraj levo, bele obrobe na žepih, zapenjanje z gumbi, oprijeta/ohlapna
512143 krilo modro, klasičen pas, zadrga, elastika na boku
509011 hlače ženske modre, klasičen pas, zadrga, elastika na boku, žepi spredaj

Diplomirani zdravstvenik:

502049 bluza moška - zgornji del moder z belim ovratnikom, kratek rokav z belo manšeto, 2 žepa spodaj, 1 žep zgoraj levo, bele obrobe na žepih, zapenjanje z gumbi
509017 hlače moške modre, klasičen pas, zadrga, žepi spredaj

Srednja medicinska sestra:

521050 tunika ženska - zgornji del moder z belim ovratnikom, kratek rokav z modro manšeto, 2 žepa spodaj, 1 žep zgoraj levo, zapenjanje z gumbi, oprijeta/ohlapna
512143 krilo modro, klasičen pas, zadrga, elastika na boku
509011 hlače ženske modre, klasičen pas, zadrga, elastika na boku, žepi spredaj

Srednji zdravstvenik:

502043 bluza moška - zgornji del moder z belim ovratnikom, kratek rokav z modro manšeto, 2 žepa spodaj, 1 žep zgoraj levo, zapenjanje z gumbi
509017 hlače moške modre, klasičen pas, zadrga, žepi spredaj

Zdravniki, zobozdravniki, psihologi, logopedi, specialni pedagogi:

521049 tunika ženska - zgornji del bel z belim ovratnikom, kratek rokav, 2 žepa spodaj, 1 žep zgoraj levo, zapenjanje z gumbi, oprijeta/ohlapna
502017 bluza moška - zgornji del bel z belim ovratnikom, kratek rokav, 2 žepa spodaj, 1 žep zgoraj levo, zapenjanje z gumbi
512135 krilo belo, klasičen pas, zadrga, elastika na boku
509019 hlače ženske bele, klasičen pas, zadrga, elastika na boku, žepi spredaj
509018 hlače moške bele, klasičen pas, zadrga, žepi spredaj

Socialni delavci:

514100 tunika ženska - zgornji del bel z višnja ovratnikom, kratek rokav z višnja manšeto, 2 žepa spodaj, 1 žep zgoraj levo, višnja obrobe na žepih, zapenjanje z gumbi, oprijeta/ohlapna
512135 krilo belo, klasičen pas, zadrga, elastika na boku
509019 hlače ženske bele, klasičen pas, zadrga, elastika na boku, žepi spredaj

Laboratorijsko osebje:

514100 tunika ženska - zgornji del bel z oranžnim ovratnikom, kratek rokav z oranžno manšeto, 2 žepa spodaj, 1 žep zgoraj levo, oranžna obroba na žepih, zapenjanje z gumbi, oprijeta/ohlapna
512135 krilo belo, klasičen pas, zadrga, elastika na boku
509019 hlače ženske bele, klasičen pas, zadrga, elastika na boku, žepi spredaj

Zobotehniki:

514100 tunika ženska - zgornji del bel z vijoličnim ovratnikom, kratek rokav z vijolično manšeto, 2 žepa spodaj, 1 žep zgoraj levo, vijolična obroba na žepih, zapenjanje z gumbi, oprijeta/ohlapna
514098 bluza moška - zgornji del bel z vijoličnim ovratnikom, kratek rokav z vijolično manšeto, 2 žepa spodaj, 1 žep zgoraj levo, vijolična obroba na žepih, zapenjanje z gumbi
512135 krilo belo, klasičen pas, zadrga, elastika na boku
509019 hlače ženske bele, klasičen pas, zadrga, elastika na boku, žepi spredaj
509018 hlače moške bele, klasičen pas, zadrga, žepi spredaj

Fizioterapevti:

514100 tunika ženska - zgornji del bel z temno modrim ovratnikom, kratek rokav s temno modro manšeto, 2 žepa spodaj, 1 žep zgoraj levo, temno modra obroba na žepih, zapenjanje z gumbi, oprijeta/ohlapna
514098 bluza moška - zgornji del bel z temno modrim ovratnikom, kratek rokav s temno modro manšeto, 2 žepa spodaj, 1 žep zgoraj levo, temno modra obroba na žepih, zapenjanje z gumbi
512246 krilo temno modro, klasičen pas, zadrga, elastika na boku
509031 hlače ženske temno modre, klasičen pas, zadrga, elastika na boku, žepi spredaj
509022 hlače moške temno modre, klasičen pas, zadrga, žepi spredaj

Delovni terapevti:

521102 tunika ženska - zgornji del temno moder z belim ovratnikom, kratek rokav z belo manšeto, 2 žepa spodaj, 1 žep zgoraj levo, bela obroba na žepih, zapenjanje z gumbi, oprijeta/ohlapna
514113 bluza moška - zgornji del temno moder z belim ovratnikom, kratek rokav z belo obrobo, 2 žepa spodaj, 1 žep zgoraj levo, bela obroba na žepih, zapenjanje z gumbi
512135 krilo belo, klasičen pas, zadrga, elastika na boku
509019 hlače ženske bele, klasičen pas, zadrga, elastika na boku, žepi spredaj
509018 hlače moške bele, klasičen pas, zadrga, žepi spredaj

Radiološkie inženirji:

514100 tunika ženska - zgornji del bel z rumenim ovratnikom, kratek rokav z rumeno manšeto, 2 žepa spodaj, 1 žep zgoraj levo, rumena obroba na žepih, zapenjanje z gumbi, oprijeta/ohlapna
514098 bluza moška - zgornji del bel z rumenim ovratnikom, kratek rokav z rumeno manšeto, 2 žepa spodaj, 1 žep zgoraj levo, rumena obroba na žepih, zapenjanje z gumbi
512135 krilo belo, klasičen pas, zadrga, elastika na boku
509019 hlače ženske bele, klasičen pas, zadrga, elastika na boku, žepi spredaj
509018 hlače moške bele, klasičen pas, zadrga, žepi spredaj

Zdravstveni administrator, tajnica direktorja, zdravstveni sodelavec:

514100 tunika ženska - zgornji del bel z svetlo zelenim ovratnikom, kratek rokav s svetlo zeleno manšeto, 2 žepa spodaj, 1 žep zgoraj levo, svetlo zelena obroba na žepih, zapenjanje z gumbi, oprijeta/ohlapna
512135 krilo belo, klasičen pas, zadrga, elastika na boku
509019 hlače ženske bele, klasičen pas, zadrga, elastika na boku, žepi spredaj

Diplomirana in srednja medicinska sestra ter zdravnik v operacijski sobi:

521069 tunika ženska - zgornji del zelen z okroglim/v izrezom, kratek rokav, 2 žepa spodaj, 1 žep zgoraj levo, brez gumbov, oprijeta/ohlapna
514086 bluza moška - zgornji del zelen z okroglim/v izrezom, kratek rokav, 2 žepa spodaj, 1 žep zgoraj levo, brez gumbov
512179 krilo zeleno, klasičen pas, zadrga, elastika na boku
509020 hlače ženske zelene, klasičen pas, zadrga, elastika na boku, žepi spredaj
509030 hlače moške zelene, klasičen pas, zadrga, žepi spredaj

Bolničar – negovalec:

521055 tunika ženska - zgornji del moder z modrim ovratnikom in modrimi manšetami na rokavih, kratek rokav, 2 žepa spodaj, 1 žep zgoraj levo, zapenjanje z gumbi, oprijeta/ohlapna
512143 krilo modro, klasičen pas, zadrga, elastika na boku
509011 hlače ženske modre, klasičen pas, zadrga, elastika na boku, žepi spredaj

Višji strokovni delavec v splošni službi:

502048 tunika ženska - zgornji del bel z belim ovratnikom, kratek rokav, 2 žepa spodaj, 1 žep zgoraj levo, z temno zeleno obrobo na ovratniku, žepih in rokavih, zapenjanje z gumbi, oprijeta/ohlapna

512135 krilo belo, klasičen pas, zadrga, elastika na boku
509019 hlače ženske bele, klasičen pas, zadrga, elastika na boku, žepi spredaj

Šivilja, perica:

502048 tunika ženska - zgornji del bel z belim ovratnikom, kratek rokav, 2 žepa spodaj, 1 žep zgoraj levo, z temno roza obrobo na ovratniku, žepih in rokavih, zapenjanje z gumbi, oprijeta/ohlapna
512150 krilo temno roza, klasičen pas, zadrga, elastika na boku
509014 hlače ženske temno roza, klasičen pas, zadrga, elastika na boku, žepi spredaj

Telefonisti:

502048 tunika ženska - zgornji del bel z belim ovratnikom, kratek rokav, 2 žepa spodaj, 1 žep zgoraj levo, z rumeno obrobo na ovratniku, žepih in rokavih, zapenjanje z gumbi, oprijeta/ohlapna
512135 krilo belo, klasičen pas, zadrga, elastika na boku
509019 hlače ženske bele, klasičen pas, zadrga, elastika na boku, žepi spredaj

Čistilka:

521081 tunika ženska - zgornji del temno zelen z okroglim/v izrezom, kratek rokav, 2 žepa spodaj, 1 žep zgoraj levo, z belo obrobo na ovratniku, žepih in rokavih, brez gumbov, oprijeta/ohlapna
512220 krilo temno zeleno, klasičen pas, zadrga, elastika na boku
509024 hlače ženske temno zelene, klasičen pas, zadrga, elastika na boku, žepi spredaj

Sestava cca: 60 % bombaž

40 % poliester

Tkanina: keper vez

Teža cca: 210 g/m²(+/- 5 %)

Krčenje: po širini in dolžini do 2 %

Vzdrževanje:

Plašč beli:

517170 in 517042 plašč beli moški/ženski, klasičen kroj, klasičen ovratnik, dolgi rokav, dva žepa in prsni žep, zapenjanje z gumbi, oprijet/ohlapen

Sestava cca: 100 % bombaž

Tkanina: keper vez

Teža cca: 200 g/m²

Krčenje: po širini in dolžini do 2 %

Vzdrževanje:

Zobozdravstvena preventiva:

514099 plašč beli ženski, krajši, z rokavi ¾ do dolgi, zaključeni z belo manšeto, dva žepa in prsni žep, zapenjanje z gumbi. Logo (Priloga 2) je izvezen in našit na zgornjem srednjem delu levega rokava.

Sestava cca: 60 % bombaž

40 % poliester

Tkanina: keper vez

Teža cca: 200 g/m²

Krčenje: po širini in dolžini do 2 %

Vzdrževanje:

Tetra srajca:

519165 in 519051 srajca tetra bela, moška/ženska, z klasičnim ovratnikom, kratek rokav, zapenjanje z gumbi, en žep levo zgoraj.

Sestava cca: 100 % bombaž

Krčenje: po širini in dolžini do 10 %

Vzdrževanje:

Pranje na 60°C, sušenje v sušilnem stroju.

Majica bela:

514004 majica bela, moška/ženska, kratek rokav, raven/oprijet kroj, okrogli ali v izrez, primerna za zdravstvene delavce.

Sestava cca: 100 % mako bombaž

Teža cca: 200 g/m²

Krčenje: po širini in dolžini do 2 %

Vzdrževanje:

Pranje na 60°C, sušenje v sušilnem stroju.

Polo majica:

514093 majica polo, razne barve, moška/ženska, kratek rokav, raven kroj, s tremi gumbi, s polo ovratnikom.

Sestava cca: 100 % bombaž

Teža cca: 200 g/m²

Krčenje: po širini in dolžini do 2 %

Vzdrževanje:

Pranje na 60°C, sušenje v sušilnem stroju.

Majica za patronažo, letna:

509023 majica za patronažo letna, svetlo modra, ženska, kratek rokav, rahlo oprijet kroj, okrogli ali v izrez

Sestava cca: 96 % bombaž

4 % elastan

Teža cca: 165-200 g/m²

Krčenje: po širini in dolžini do 2 %

Vzdrževanje: industrijsko pranje na 60°C, sušenje v sušilnem stroju.

Majica – dolgi rokav:

512219 majica zimska, krem ali svetlo modra, ženska, polpuli, dolgi rokav z zaključenim patentom, rahlo oprijet kroj

Sestava cca: 96 % bombaž

4 % elastan

Teža cca: 200 -220 g/m²

Krčenje: po širini in dolžini do 2 %

Vzdrževanje: industrijsko pranje do 60^o C, dovoljeno sušenje v bobnu pri nižji temperaturi, likanje pri temperaturi do 150^o C

Barvna paleta (izbor po predložitvi barvne lestvice):

bela
svetlo modra
temno modra
bež
oranžna
rumena
roza
temno roza
vijolična
višnja
temno zelena
xxxxxx xxxxxx

Oblačila morajo imeti oznako CE in biti namenjena za varovanje uporabnika pred mehanskim delovanjem s površinskimi učinki. Vsi izdelki morajo biti enakega odtenka celotno pogodbeno obdobje in po pranju ne smejo spremeniti barvne nianse. Stabilen šiv, ki po vzdrževanju ohranja oblačila v prvotni obliki. Na voljo vse ženske in moške velikosti.

Vzorec tkanine po zahtevanih sestavah in težah mora biti priloga k ponudbi (velikost cca. 10x15 cm ali več). Prav tako morajo biti podani in speti z vzorcem tkanine vsi tehnični podatki o blagu (sestava, deklaracija, barva, krčenje, …) in podatki glede vzdrževanja (kemično čiščenje, pranje, likanje, …) o končnem izdelku.

Na izdelku (npr. vzdrževalni etiketi) mora biti navedeno ime in priimek uporabnika – neizbrisljiv napis.

2. sklop: 1403 - OBLAČILA ZA PATRONAŽNO SLUŽBO

511001 jakna patronažna, letni model, modra z ovratnikom, dolg rokav, klasičen kroj – po meri, 2 žepa spodaj
512237 in 512136 krilo patronažno, modro, letne in zimske, brez žepov, klasičen pas, zadrga
509026 in 509015 hlače patronažne ženske, modre, letne in zimske, brez žepov, klasičen pas, zadrga

Logotip:

mora biti izvezen na levem zgornjem delu. Velikost logotipa mora biti takšna, da je znak in napis normalno čitljiv in mora biti čim bolj približan meram: višina 2,5 x širina 2,5 cm.

Sestava zimski model cca: 40 % volna

58 % poliester

2 % elastan

Teža cca: 220 - 260 g/m²

Sestava letni model cca: 40 % bombaž

58 % poliester

2 % elastan

Teža cca: 180 - 220 g/m²

Vzdrževanje:

Barvna paleta (izbor po predložitvi barvne lestvice):

temno modra

Na izdelku (npr. vzdrževalni etiketi) mora biti navedeno ime in priimek uporabnika – neizbrisljiv napis.

3. sklop: 1404 –OBLAČILA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ

Hlače za reševalce

Za hlače se upoštevajo predpisane lastnosti in značilnosti, zajete v standardu kakovosti SIST EN ISO 20471:2013, za zimske hlače še dodatno SIST EN ISO 343:2013 + A1:2007

509029 hlače moške/ženske, letni model - 270 g/m², rdeče v kombinaciji s črno. Material antistatičen, vodoodporen, nemečkljiv, neovirana gibljivost. 6 žepov+žepek za mobilni telefon, dvojni odsevni trak šir. cca. 7 cm na nivoju goleni, elastičen pas, zapiranje na zadrgo, izoblikovana kolena z gibčnimi conami z ojačitvijo, v pasu odtisnjena priimek in začetnica imena reševalca - dimenzije cca 4x1 cm.

Sestava cca: 85 % poliester

15 % bombaž

Teža cca: 270 g/m²

Vzdrževanje: industrijsko pranje do 60^o C, dovoljeno kemično čiščenje, dovoljeno sušenje v bobnu pri nižji temperaturi.

Življenjska doba: 3 leta oz. 120 pranj

509032 hlače moške/ženske, letni model - 230 g/m², rdeče v kombinaciji s črno. Material antistatičen, vodoodporen, nemečkljiv, neovirana gibljivost. 6 žepov+žepek za mobilni telefon, dvojni odsevni trak šir. cca. 7 cm na nivoju goleni, elastičen pas, zapiranje na zadrgo, izoblikovana kolena z gibčnimi conami z ojačitvijo, v pasu odtisnjena priimek in začetnica imena reševalca - dimenzije cca 4x1 cm.

Sestava cca: 85 % poliester

15 % bombaž

Teža cca: 230 g/m²

Vzdrževanje: industrijsko pranje do 60^o C, dovoljeno kemično čiščenje, dovoljeno sušenje v bobnu pri nižji temperaturi.

Življenjska doba: 3 leta oz. 120 pranj

509028 hlače moške/ženske, vsevremenske, rdeče v kombinaciji s črno, s snemljivimi elastičnimi naramnicami. Material antistatičen, zračen, vodo in vetroodporen, nemečkljiv, neovirana gibljivost. 6 žepov + žepek za mobilni telefon, dvojni odsevni trak šir. cca 7 cm na nivoju goleni, elastičen pas, zapiranje na zadrgo, stranske zadrge na hlačnicah, izoblikovana kolena z gibčnimi conami z ojačitvijo, v pasu odtisnjena priimek in začetnica imena reševalca – dimenzije cca. 4 x 1 cm.

Sestava cca: 100 % poliester

Teža cca: 250 g/m²

Vzdrževanje: industrijsko pranje do 60^o C, dovoljeno kemično čiščenje, dovoljeno sušenje v bobnu pri nižji temperaturi.

Življenjska doba: 3 leta oz. 120 pranj

Majice za reševalce

514095 T majica moška/ženska, letni model, bela, kratek rokav. Oznake: Spredaj na levi strani v višini prsi navedba zdravstvenega zavoda, imena in priimka izvajalca ter njegove dosežene izobrazbe, na zunanji strani levega rokava v višini prsi znak NMP Slovenije, na hrbtni strani zunanjih oblačil napis REŠEVALEC ali ZDRAVNIK.

Vse sitotisk ali vezenje, barve: rdeča, modra in bela. Sitotisk mora ohraniti barve glede na določeno življenjsko dobo. Vezenje mora ohraniti kompaktnost materiala okoli vezenja, material se ne sme trgati ali gubati.

Sestava cca : 96 % bombaž

4 % elastan

Teža cca: 200 g/m²

Vzdrževanje: industrijsko pranje do 60^o C, dovoljeno sušenje v bobnu pri nižji temperaturi, likanje pri temperaturi do 150^o C

Življenjska doba: 2 leti oz. 70 pranj

514094 majica moška/ženska, zimski model, bela, dolgi rokav z zaključenim patentom. Oznake: Spredaj na levi strani v višini prsi navedba zdravstvenega zavoda, imena in priimka izvajalca ter njegove dosežene izobrazbe, na zunanji strani levega rokava v višini prsi znak NMP Slovenije, na hrbtni strani zunanjih oblačil napis REŠEVALEC ali ZDRAVNIK.

Sestava cca: 96 % bombaž

4 % elastan

Teža cca: 240 g/m²

Vzdrževanje: industrijsko pranje do 60^o C, dovoljeno sušenje v bobnu pri nižji temperaturi, likanje pri temperaturi do 150^o C

Življenjska doba: 2 leti oz. 70 pranj

Jakna flis za reševalce

Za jakne se upoštevajo predpisane lastnosti in značilnosti, zajete v standardu kakovosti SIST EN ISO 20471:2013

511013 Jakna, rdeča s črno kombinacijo, moška/ženska, zračna in elastična, neovirana gibljivost, stoječi/ležeči ovratnik, podaljšan hrbtni del, z elastiko nastavljiv pas, rokavi z elastično notranjo manšeto, desno žep z zadrgo ob glavni zadrgi in notranji žep za mobilni telefon, 2 stranska žepa z zadrgo, dvojni odsevni trak po celotnem obsegu telesa, na rokavih in nad ramo – šir. cca 5 cm.

Oznake: Spredaj na levi strani v višini prsi navedba zdravstvenega zavoda, imena in priimka izvajalca ter njegove dosežene izobrazbe, na zunanji strani levega rokava v višini prsi znak NMP Slovenije, na hrbtni strani zunanjih oblačil napis REŠEVALEC ali ZDRAVNIK.

Sestava cca: 100 % poliester

Teža cca: 270 g/m²

Pranje do 40°C, primerno za sušenje v sušilcu in primerno za kemično čiščenje.

Vetrovka dežna za reševalce

Za vetrovke se upoštevajo predpisane lastnosti in značilnosti, zajete v standardu kakovosti SIST EN ISO 20471:2013 in SIST EN ISO 343:2013 + A1:2007

523049 Vetrovka softshell, rdeča s črno kombinacijo, moška/ženska, zračna, vetro in vodoodporna, elastična, neovirana gibljivost, stoječi/ležeči ovratnik, podaljšan hrbtni del, z elastiko nastavljiv pas, rokavi z elastično notranjo manšeto, nastavljive manšete na rokavih, desno žep z zadrgo ob glavni zadrgi in notranji žep za mobilni telefon, 2 stranska žepa z zadrgo, dvojni odsevni trak po celotnem obsegu telesa, na rokavih in nad ramo – šir. cca 5 cm.

Sestava cca: 100 % poliester

Teža cca: 310 g/m²

Pranje do 40°C, primerno za sušenje v sušilcu in primerno za kemično čiščenje.

Bunda zimska za reševalce

Za bunde za reševalce se upoštevajo predpisane lastnosti in značilnosti, zajete v standardu kakovosti SIST EN ISO 20471:2013 in SIST EN ISO 343:2013 + A1:2007

523048 Bunda zimska, rdeča s črno kombinacijo, moška/ženska, zračna, vetro in vodoodbojna, elastična, neovirana gibljivost, stoječi/ležeči ovratnik, podaljšan hrbtni del, z elastiko nastavljiv pas, rokavi z elastično notranjo manšeto, nastavljive manšete na rokavih, snemljiva kapuca z vrvico, 2 prsna žepa s poklopcem in sprijemalnim zapiralom, notranji žep za mobilni telefon, 2 stranska žepa s poklopcem in sprijemalnim zapiranom, dvojni odsevni trak po celotnem obsegu telesa, na rokavih in nad ramo – šir. cca 5 cm.

Sestava cca: 80 % poliester

20 % bombaž

Teža cca: 220 g/m²

Pranje do 40°C, primerno za sušenje v sušilcu in primerno za kemično čiščenje.

Barvna paleta (izbor po predložitvi barvne lestvice):

rdeča
črna
bela

Znak NMP Slovenije

4. sklop: 1401 –OBLAČILA ZA OSTALE SLUŽBE

Bunda - vzdrževalec, čistilka, skladišče

502031 bunda, moška/ženska, visoko kakovostna, po barvni paleti, nepremočljiva, neprepustna za veter, z odsevnim robom, s snemljivo kapuco, z lepljenimi šivi, zapenjanje s pomočjo zadrge skrite s prekrivno letvijo na ježke, žepek za telefon, dva stranska žepa na zadrgo, dva prsna žepa na zadrgo, notranji žep, nastavljivi rokavi v zapestjih, nastavljiv pas s pomočjo elastične vrvice, z zadrgo ločljiva flis podloga, odprtine za ventilacijo pod pazduhami, snemljivi rokavi. Omogočati mora neovirano gibljivost in je prilagojena delu na terenu.

Logotip:

mora biti izvezen na levem zgornjem delu. Velikost logotipa mora biti takšna, da je znak in napis normalno čitljiv in mora biti čim bolj približan meram: višina 2,5 x širina 2,5 cm.

Sestava cca: 94 % poliester

6 % elastan

Pranje do 40°

Barvna paleta (izbor po predložitvi barvne lestvice):

temno modra
rjava
črna
zelena

Bunda za patronažo

502040 bunda za patronažo, ženska, športno eleganten model, rahlo teliran, modra barva, nepremočljiva, neprepustna za veter, zračna, z odsevnim robom, po celi dolžini spredaj zapiranje z zadrgo pod katero je letvica, ki preprečuje morebitni vdor vetra ali vode, povišan ovratnik (zaščita proti vetru), s snemljivo kapuco, ki se vloži v ovratnik. Podložena s snemljivim termo flisom. Dva žepa za roke z zadrgo in prsni, pokončni žep z zadrgo na levi prsni strani. Površina izdelka groba, zaradi česar se lahko določeni umazani delci enostavno in hitro odstranijo iz površine jakne z vodo. Na obsegu pasu je elastika, ki omogoča reguliranje širine pasu. Omogočeno je tudi reguliranje širine v zapestju z velcro paščki iz gume. Omogočati mora neovirano gibljivost in je prilagojena delu na terenu.

Logotip:

mora biti izvezen na levem zgornjem delu. Velikost logotipa mora biti takšna, da je znak in napis normalno čitljiv in mora biti čim bolj približan meram: višina 2,5 x širina 2,5 cm.

Sestava cca: 96 % poliester

4 % elastan

Pranje do 40°

Barvna paleta (izbor po predložitvi barvne lestvice):

temno modra

Bunda za promocijo

514092 bunda za promocijo, Gore-tex, bež barve, ženska, nepremočljiva, neprepustna za veter, zračna, z odsevnim robom, po celi dolžini spredaj zapiranje z zadrgo pod katero je letvica, ki preprečuje morebitni vdor vetra ali vode, povišan ovratnik (zaščita proti vetru), s snemljivo kapuco, podaljšan hrbtni del. Dva žepa za roke z zadrgo in prsni, pokončni žep z zadrgo na levi prsni strani. Površina izdelka groba, zaradi česar se lahko določeni umazani delci enostavno in hitro odstranijo iz površine jakne z vodo. Na obsegu pasu je elastika, ki omogoča reguliranje širine pasu. Omogočeno je tudi reguliranje širine v zapestju z velcro paščki iz gume. Omogočati mora neovirano gibljivost in je prilagojena delu na terenu.

Logotip:

mora biti izvezen na levem zgornjem delu, pod logotipom ime in priimek. Velikost logotipa mora biti takšna, da je znak in napis normalno čitljiv in mora biti čim bolj približan meram: višina 2,5 x širina 2,5 cm.

Sestava cca: 100 % poliester

Pranje do 40°

Barvna paleta (izbor po predložitvi barvne lestvice):

bež

Termo jopa za promocijo

511010 Xxxxx, črna ali bež, ženska, nepremočljiva, neprepustna za veter, zračna s flis podlogo in snemljivimi rokavi, šivi in zaključek rokavov iz Oxford materiala, več različnih notranjih žepov, prsni žep in stranska žepa, z odsevnimi trakovi na hrbtni strani. Omogočati mora neovirano gibljivost in je prilagojena delu na terenu.

Logotip:

Sestava: 100 % poliester

Pranje do 40°

Barvna paleta (izbor po predložitvi barvne lestvice):

črna
bež

Brezrokavnik zaščitni

521020 brezrokavnik podložen s toplo termo prešito podlogo, temno modre barve, visok ovratnik, zapenjanje s pomočjo prekrite zadrge spredaj, 2 prsna žepa (levo enojni prostorni in desno dvojni žep), 2 prostorna sprednja žepa, 1 notranji žep, podaljšan hrbtni del, z odsevnimi trakovi na sprednji in zadnji strani.

Logotip:

Sestava cca: 65 % poliester

35 % bombaž

Pranje do 40°

Barvna paleta (izbor po predložitvi barvne lestvice):

temno modra

Jopa iz flisa

511012 jopič iz flisa, različne barve. Po vsej dolžini zadrga v barvi jopice, všiti rokavi, 2 poševna žepa na zadrgo, širina jopice v spodnjem robu nastavljiva z vpeljano vrvico. Kakovost mora biti takšna, da se po večkratnem pranju in uporabi ne mucke in biti mora antistatičen.

Sestava cca: 100 % poliester tipa termoflis, termovelur

Teža cca: 280 g/m²

Krčenje: po širini in dolžini do 2 %

Pranje do 40°

Barvna paleta (izbor po predložitvi barvne lestvice):

Športne hlače

509009 – športne hlače, temno modre ali črne, moške/ženske, z žepi

Sestava cca: 95 % bombaž

5 % elastan

Pranje do 40°

Barvna paleta (izbor po predložitvi barvne lestvice):

temno modra
črna

Pohodne hlače – zimske

509033 hlače ženske, zimski model, črne, antistatične, vodoodporne, nemečkljive, navznoter brušen material, odvaja odvečno vlago, zadržuje toploto in je hitro sušeč. Z žepi, dvojni odsevni trak šir. cca. 4-5 cm na nivoju goleni, regulacija širine pasu z gumo na bokih, spredaj v kolenskem delu dvojno podložene – vrhnja plast iz kevlarja.

Sestava cca: 94 % poliester

6 % elastan

Teža cca: 350 g/m²

Vzdrževanje: industrijsko pranje do 40^o C, dovoljeno blago profesionalno mokro čiščenje

Barvna paleta (izbor po predložitvi barvne lestvice):

črna

Trenirke

521043 trenirka – športna jakna in hlače, razne barve, moške/ženske, funkcionalen kroj, zgornji del na zadrgo, s kapuco in 2 žepa, hlače na elastičen pas z zatezno vrvico in dva žepa spredaj.

Sestava cca: 100 % poliester

Pranje do 40°

Barvna paleta (izbor po predložitvi barvne lestvice)

Plašč zaščitni delovni

517038 plašč delovni moški/ženski (temno moder ali siv), klasičen kroj in ovratnik, dolgi rokav, dva žepa spodaj in prsni žep, zapenjanje z gumbi

Sestava cca: 50 % bombaž

50 % poliester

Teža cca: 210 g/m²

Pranje do 40^o C

Barvna paleta (izbor po predložitvi barvne lestvice):

temno modra
siva

Na izdelku (npr. vzdrževalni etiketi) mora biti navedeno ime in priimek uporabnika – neizbrisljiv napis.

5. sklop: 1405 – TEKSTILNI IZDELKI

502023 Brisače frotir, 100 x 50 cm
502050 Brisače frotir z zavihkom, 110 x 90 cm
512230 Kompresa 100 x 80 cm bela, 100 % bombaž, teža 200 g/m²
512225 Kompresa 100 x 80 cm zelena, 100 % bombaž, teža 200 g/m²
512223 Krpa frotir 70x40 cm, 100 % bombaž, teža 200 g/m²
518050 Rjuha medicinska 280x160 cm zelena, 100 % bombaž, teža 200 g/m²
518049 Rjuha medicinska 280x160 cm bela, 100 % bombaž, teža 200 g/m². Na gornjem delu, čez širino 160 cm, podčrtan napis: ZDRAVSTVENI DOM xx. XXXXXX XXXXXX MARIBOR. Višina napisa cca. 5 cm, debelina črk napisa in črte naj bo enaka, rdeče barve, obstojna in se pri pranju ne sme razbarvati.

Vzdrževanje:

Izdelki morajo imeti oznako CE. Vsi izdelki morajo biti enakega odtenka celotno pogodbeno obdobje in po pranju ne smejo spremeniti barvne nianse. Stabilen šiv, ki po vzdrževanju ohranja izdelke v prvotni obliki.

Ostale zahteve:

Ponudnik mora k ponudbi obvezno priložiti skice za vsako posamezno oblačilo – v zahtevani barvi in opisu.

Izbrani ponudnik bo moral na zahtevo naročnika izdelati podaljšan ali skrajšan izdelek (v primeru nižje ali visoke rasti). V primeru, da velikost oblačila ne bo ustrezala, si naročnik pridržuje pravico do zahteve po izdelavi izdelka po meri.

Rokavi na tunikah in bluzah naj segajo do komolca, vključno z manšeto. Naročnik si dopušča možnost zahteve po izbiri izdelave ruskega ali klasičnega o vratnika.

Tkanine izdelkov morajo zagotavljati popolno prekritost – ne sme se videti skozi izdelek.

Izbrani ponudnik bo moral predložiti vzorčne modele po posameznih vrstah oblačil in po vseh velikostih. Izdelki morajo biti pakirani v plastične vrečke.

Xx xxx zahtevano osebno varovalno opremo mora ponudnik priložiti izjavo o skladnosti in navodilo za uporabo. Oblačila morajo biti izdelana v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (UL RS, št. 43/2011).

Vsak izdelek mora imeti našitek/nalepko z oznako:

proizvajalca
ime izdelka
gumb/zadrgo
velikost
surovinske sestave materiala
navodila za uporabo in vzdrževanje
oznako CE
državo izdelave
piktogramna

Na izdelku –velja za 1., 2. in 4. sklop – (npr. vzdrževalni etiketi) mora biti navedeno ime in priimek uporabnika – neizbrisljiv napis.

Ponudnik bo moral na zahtevo naročnika posredovati dodatno dokumentacijo in dodatne določene vzorce blaga in kataloge, ki se bodo nanašali na sklope, za katere je podal prijavo. Naročnik si pridržuje pravico, da bo pred izbiro zahteval dostavo vzorčnih modelov po posameznih vrstah oblačil.

V primeru, da zahtevanega ne bo dostavil oz. ne bo dostavil v zahtevanem roku, mu naročnik ne bo priznal sposobnosti. Dodatno zahtevni vzorci, prospekti in dodatna zahtevana dokumentacija so sestavni del ponudbe in jih mora naročnik posredovati brezplačno.

Ponudnik obvezno predloži lastno specifikacijo cen za vse gumbe po sklopih (istovrstne, kot jih bo našil na oblačila) ter za tekoči meter blaga – za 1. sklop.

Ponudnik mora blago, ki bo naročeno suksecivno na osnovi pisnega naročila, dostaviti fco lokacija naročnika – skladišče. Skrajni rok dobave je 21 dni od dneva prejema pisnega naročila, v nujnih primerih 7 dni od dneva prejema pisnega naročila.

Kvaliteta blaga:

Ponudnik mora vsa dela v zvezi z dobavo blaga opraviti kvalitetno in strokovno ter naročniku dobaviti blago v skladu s trendi, veljavnimi standardi, normativi in atesti in na nivoju, zahtevanem za tovrstne posle proizvajalca, kakor tudi v skladu z vsemi zahtevami naročnika in veljavnimi pravnimi predpisi (Zakon o varnosti in zdravju pr delu, UL RS, št. 43/2011), harmoniziranimi standardi 2017/C118/03 (UL EU 12.042017), Pravilnikom o osebni varovalni opremi (UL RS, št. 29/05, 39/05, 23/06, 17/11-ZTPUS-1).

Obseg :

Ponudnik mora ponuditi vrsto blaga, ki je predmet javnega naročila v celoti po posameznem sklopu – to je 100 % razpisane vrste blaga za vsak posamezen sklop.

Blago, ki je predmet javnega naročila se bo torej oddalo po sklopih. Ponudnik lahko predloži ponudbo za en, več ali za vse sklope, osnovni podatki pa se predložijo v okviru predložene ponudbe.

Ponudba, ki ne bo ustrezala kriterijem iz te točke navodil, se smatra, da ne izpolnjuje razpisanih pogojev in se izloči iz nadaljnje obravnave.

VIII. DOPOLNITEV PONUDB

V kolikor naročnik ugotovi, da je ponudba nepopolna ali napačna oz. če posamezni dokumenti manjkajo, sme od ponudnikov zahtevati, da v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije njihovih ponudb.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.

Pri tem ni dovoljeno dopolnjevali ali popravljati cene brez DDV na enoto, vrednost postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede drugačne ponudbe.

Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbe bo naročnik posredoval ponudnikom v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistemu e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ne pojasni oz. ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.

IX. PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB

Pri pregledu ponudb bo naročnik preveril izpolnitev naslednjih pogojev:

ali je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v razpisni dokumentaciji
ali za ponudnika, ki je oddal ponudbo ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje

in oddal naročilo na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi najnižje ponudbene cene z DDV.

Naročnik si pred izbiro pridržuje pravico do svoje izbire najugodnejše ponudbe in nima nobenih obveznosti do ponudnikov, ki ne bodo izbrani kot najugodnejši.

X. CENA IN PLAČILNI POGOJI

Cene v ponudbi so enake ali nižje za obdobje enega leta in morajo biti izražene v evrih, oblikovane po pariteti fco lokacija naročnika - razloženo. Vsebovati morajo vse stroške (materialne, prevozne, špediterske in druge), popuste in DDV.

Po preteku enega leta je možna valorizacija, če kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Valorizacija je možna skladno s 6. členom Pravilnika o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 1/2004). Vsi popusti in ostale prvotno dogovorjene ugodnosti ostajajo nespremenjene.

Povišanje denarnih obveznosti v smislu tega pravilnika se prizna na pisni predlog ponudnika, o čemer stranki skleneta aneks k pogodbi, ki velja od dneva nastanka pogojev, ki opravičujejo povišanje cen.

O morebitnih akcijskih popustih je dolžan ponudnik sproti obveščati naročnika.

Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.

Plačilni pogoji: Naročnik bo blago plačal v roku 30 dni od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa.

XI. NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3, pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.

XII. MERILA, KI BODO UPORABLJENA PRI OCENJEVANJU PONUDB IN PRI

IZBIRI NAJUGODNEJŠE PONUDBE

1. Ocenjevanje ponudb

Naročnik bo ponudbe ocenjeval na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi najnižje ponudbene cene z DDV.

2. Izbira najugodnejše ponudbe

Pri izbiri najugodnejše ponudbe naročnik upošteva edino merilo cena.

XIII. PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev
navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

XIV. SKUPNA PONUDBA

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo.

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,
način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,
določbe v primeru izstopa xxxxxxxxxxxx od partnerjev v skupini,
reševanje sporov med partnerji v skupini,
druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

XV. PONUDNIKI S SEDEŽEM IZVEN RS

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke III. točke teh navodil v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

XVI. STATUSNE SPREMEMBE

V primeru statusnih sprememb ponudnika bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej.

Naročnik bo priznal kontinuiteto poslovanja v primerih:

če je ponudnik univerzalni pravni naslednik svojega prednika,
če je ponudnik naslednik, ki od svojega prednika v celoti prevzame poslovanje, kadre in potrebno infrastrukturo, ki zadeva predmet javnega naročila. Na razpolago mora imeti tudi dovolj kapitala in finančnih virov za uspešno izvedbo naročila.

Če ti pogoji ne bodo izpolnjeni v celoti, naročnik kontinuitete ne bo priznaval.

XVII. VARIANTNE PONUDBE

Vsak ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti po razpisanih pogojih. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

XVIII. OBVEZE PONUDNIKA

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati vse obveznosti, tudi tiste, ki izhajajo iz pogodbe (vzorec) in niso posebej navedene v razpisni dokumentaciji.

XIX. PODATKI O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

XX. PREKLIC JAVNEGA NAROČILA

Naročnik ima pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb in odstopa do izvedbe javnega naročila v skladu z 90. in 96. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015).

XXI. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna najmanj 3 mesecev od odpiranja ponudb, to je do 21. 12. 2018.

XXII. ROK ZA PODPIS POGODBE

Pogodba bo sklenjena predvidoma v 10 dneh oz. najkasneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.

XXIII. POSTOPKI PRED PODPISOM POGODBE

Potem, ko bo ponudba sprejeta in bo ponudnik pozvan k podpisu pogodbe, se bosta naročnik in ponudnik dogovorila o tempu izvedbe.

XXIV. ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila).

Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom ZGD-1.

Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

XXV. OPOZORILA

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

XXVI. OBVESTILO PONUDNIKU O PRAVICI DO ZAHTEVE ZA REVIZIJO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17, v nadaljevanju ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplival na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, v skladu z določili 14. člena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
ime naročnika
oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanja sposobnosti,
predmet javnega naročila,
pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se v skladu s 25. členom ZPVPJN vloži v desetih delovnih dneh od dneva:

objave obvestila o naročilu
objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika
prejema povabila k oddaji ponudb.

Vlagatelj po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev, objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse, plačane v skladu z 71. členom ZPVPJN, in sicer:

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa:

2.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi;
4.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, omejenem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, partnerstvu za inovacije ali konkurenčnem dialogu.

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, v primeru javnega naročanja na področju obrambe in varnosti pa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov. Ne glede na navedeno znaša taksa za to odločitev 2.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, in 6.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v katerem koli drugem postopku javnega naročanja. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000 eurov.
Kadar takse ni mogoče odmeriti v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, znaša taksa 1.000 eurov.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena znaša taksa 1.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na socialne in druge posebne storitve ali storitve na področju obrambe in varnosti B, oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu ali na javni natečaj.
V posameznem primeru določi višino takse naročnik, upoštevaje pri tem prvi, drugi in tretji odstavek tega člena. Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.
Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico, skladno s 24. členom ZPVPJN. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN in ni dopusten, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

DIREKTOR

prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec.

Priloga: 12x

PRILOGA 1 - k ponudbeni dokumentaciji JN2-B/18 OBRAZEC

III.1. PONUDBA

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.:……………, z dne ……………., za izbiro izvajalca po postopku naročila male vrednosti, podajamo ponudbo, št.: …………….

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: ZAŠČITNA OBLAČILA IN DRUGI TEKSTILNI IZDELKI, izdelani iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, razdeljeni v pet sklopov

(Ponudnik priloži in izpolni obrazec za vsak ponujeni sklop posebej)

Opis (obkroži ponujeni sklop):

ZAŠČITNA OBLAČILA IN DRUGI TEKSTILNI IZDELKI, izdelani iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, razdeljeni v pet sklopov:

1. sklop: 1402 - OBLAČILA ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE IN SODELAVCE

2. sklop: 1403 - OBLAČILA ZA PATRONAŽNO SLUŽBO

3. sklop: 1404 - OBLAČILA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ

4. sklop: 1401 - OBLAČILA ZA DRUGE SLUŽBE

5. sklop: 1405 - DRUGI TEKSTILNI IZDELKI

Končna cena ponudbe: ……………………………… € z DDV

Vrednost del, ki jih bo opravil ponudnik (xxx, brez podizvajalcev): …………………… € z DDV

Vrsta del, ki jih bo opravil ponudnik (xxx, brez podizvajalcev):……………………………… …………………………………………………………………………………………………..

Navedba podizvajalcev

…………………………………………………….

Navedba partnerjev v skupini ponudnikov:

…………………………………………………….

Veljavnost ponudbe: 21. 12. 2018

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe Žig

PRILOGA 2 - k ponudbeni dokumentaciji JN2-B/18 OBRAZEC

III.2. PODATKI O PONUDNIKU

Predmet javnega naročila:

ZAŠČITNA OBLAČILA IN DRUGI TEKSTILNI IZDELKI, izdelani iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, razdeljeni v pet sklopov

Firma oz. ime ponudnika:

Naslov:

Zakoniti zastopniki ponudnika: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Telefon:

Mobilni telefon:

Fax:

E - naslov:

Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Ponudnik spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) - obkroži

DA NE

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 3 - k ponudbeni dokumentaciji JN2-B/18 OBRAZEC

III.3. PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

Predmet javnega naročila:

ZAŠČITNA OBLAČILA IN DRUGI TEKSTILNI IZDELKI, izdelani iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, razdeljeni v pet sklopov

Firma oz. ime podizvajalca/partnerja:

Naslov:

Zakoniti zastopniki podizvajalca/partnerja: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Telefon:

Mobilni telefon:

Fax:

E - naslov:

Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Podizvajalec/partner spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje)

DA NE

(V primeru več podizvajalcev/partnerjev se obrazec izpolni za vsakega posebej)

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 4 - k ponudbeni dokumentaciji JN2-B/18 OBRAZEC

III.4. IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: ZAŠČITNA OBLAČILA IN DRUGI TEKSTILNI IZDELKI, izdelani iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, razdeljeni v pet sklopov

I z j a v l j a m o ,

da bomo dela opravljali skupaj s spodaj navedenimi podizvajalci/partnerji in da kot ponudnik v celoti odgovarjamo za izvedbo celotnega naročila proti naročniku ne glede na podizvajalce/partnerje.

Naziv in sedež podizv./partn.	Vrsta, opis dela podizv./partn.	Količina (delež v %)	Rok izvedbe del	Vrednost v € brez DDV

da bomo, v primeru podpisa pogodbe, predložili zahtevo podizvajalca za neposredna plačila podizvajalcu (če le-ta to zahteva) in podizvajalčevo soglasjem na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika; ter svoje pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcu.

da pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo zoper nas in našega podizvajalca ni ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje.

da imamo pogodbo (pravni akt) o skupni izvedbi naročila (obvezna priloga) – velja za skupni nastop s partnerji

Priloga:

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 5 - k ponudbeni dokumentaciji JN2-B/18 OBRAZEC

III.5. VZOREC

POGODBA – OKVIRNI SPORAZUM

ki jo skleneta

ZDRAVSTVENI DOM xx. XXXXXX XXXXXX MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec., kot naročnik

Matična številka: 5054095

Identifikacijska številka za DDV: SI49672509

……………………………………………………….., ki jo zastopa ……………………….., kot prodajalec

Matična številka:

Davčna številka:

I. PREDMET

1. člen

Stranki ugotavljata, da je naročnik, v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015) in predpisi s področja javnega naročila, na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.: …………………, z dne ………………, oddal naročilo po postopku naročila male vrednosti, za blago, ki je predmet te pogodbe – okvirnega sporazuma.

2. člen

S tem dokumentom se naročnik in prodajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju.

3. člen

Predmet: ZAŠČITNA OBLAČILA IN DRUGI TEKSTILNI IZDELKI, izdelani iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, razdeljeni v pet sklopov:

1. sklop: 1402 - OBLAČILA ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE IN SODELAVCE

2. sklop: 1403 - OBLAČILA ZA PATRONAŽNO SLUŽBO

3. sklop: 1404 - OBLAČILA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ

4. sklop: 1401 - OBLAČILA ZA DRUGE SLUŽBE

5. sklop: 1405 - DRUGI TEKSTILNI IZDELKI.

Naročnik izjavlja, da blago naroča za lastno uporabo z obračunanimi davki.

Podpis odgovorne

osebe:

II. KOLIČINA IN VRSTA BLAGA

4. člen

Vrsta blaga je razvidna iz specifikacije predračuna, ki je sestavni del te kupoprodajne pogodbe – okvirnega sporazuma. Količina je razvidna iz Priloge 1 in zajema naročnikove potrebe za obdobje treh let.

Količina za naročnika ni obvezujoča, saj je v tem trenutku za naročnika vnaprej objektivno neugotovljiva. Naročnik bo na podlagi okvirnega sporazuma kupoval le tolikšno količino blaga kot jo bo potreboval.

V kolikor gre za odstopanja od okvirne vrste blaga, lahko naročnik od prodajalca zahteva, da mu le-ta zagotovi nadomestno dobavo istovrstnega oz. podobnega blaga enake kvalitete oz. željenega blaga.

III. KVALITETA BLAGA

5. člen

Vsa dela v zvezi z dobavo blaga morajo biti opravljena kvalitetno in strokovno ter naročniku dobavljena v skladu s trendi, veljavnimi standardi, normativi in atesti in na nivoju, zahtevanem za tovrstne posle proizvajalca, kakor tudi v skladu z vsemi zahtevami naročnika in veljavnimi pravnimi predpisi (Zakon o varnosti in zdravju pr delu, UL RS, št. 43/2011), harmoniziranimi standardi 2017/C118/03 (UL EU 12.042017), Pravilnikom o osebni varovalni opremi (UL RS, št. 29/05, 39/05, 23/06, 17/11-ZTPUS-1).

Garancijski rok za dobavljeno blago mora znašati najmanj 12 mesecev od dneva prevzema.

IV. ČAS IN NAČIN DOBAVE

6. člen

Prodajalec se zavezuje, da bo naročniku dobavil posamezno blago v roku ……… dni, oz. najkasneje v roku 21 dni, v nujnih primerih 7 dni od prejema pisnega naročila, fco lokacija naročnika – skladišče.

7. člen

Naročnik naroči blago s pisno naročilnico.

V. XXXXXXXXXX IN KAKOVOSTNI PREVZEM BLAGA, REKLAMACIJE

8. člen

Naročnik se obvezuje naročeno blago prevzeti na podlagi dobavnice.

Količinski prevzem blaga se opravi takoj po prevzemu blaga. O eventualnih količinskih odstopanjih se mora sestaviti zapisnik in ga v 8 dneh posredovati prodajalcu.

Podpis odgovorne

osebe:

9. člen

V kolikor dobavljeno blago ne ustreza dogovorjeni kvaliteti, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti.

Naročnik mora izvršiti kakovostni prevzem najkasneje v 30 dneh po količinskem prevzemu.

Kvaliteto blaga mora naročnik reklamirati najkasneje v 30 dneh od dneva prevzema in o tem sestavi zapisnik, ki ga posreduje prodajalcu. Prodajalec je dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, določenem v zapisniku.

10. člen

Odgovorna oseba in skrbnik pogodbe s strani naročnika: ……………………………………

Odgovorna oseba s strani prodajalca: …………………………………………………………

VI. CENA

11. člen

Stranki se dogovorita za cene po predračunu v skupni vrednosti …………….. (po posameznem sklopu), ki izhajajo iz ponudbe in so sestavni del te kupoprodajne pogodbe – okvirnega sporazuma. Vrednost pogodbe je vezana na planirana sredstva, ki jih ima naročnik v ta namen in le-teh ne sme presegati.

Cena v ponudbi je enaka ali nižja za obdobje enega leta in mora biti izražena v evrih, oblikovana po pariteti fco lokacije naročnika - razloženo. Vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske in druge), popuste in DDV.

Povišanje denarnih obveznosti v smislu tega pravilnika se prizna na pisni predlog prodajalca, o čemer stranki skleneta aneks k pogodbi, ki velja od dneva nastanka pogojev, ki opravičujejo povišanje cen.

O morebitnih akcijskih popustih je dolžan prodajalec sproti obveščati naročnika.

Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.

Podpis odgovorne

osebe:

VII. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

12. člen

Naročnik se zaveže dobavljeno blago plačati v 30 dneh od dobave ob pravilni izstavitvi e-računa na račun prodajalca, št.: ……………………………………………………..

VIII. OBVEZNOSTI PRODAJALCA

13. člen

Prodajalec se obvezuje, da:

bo naročniku ob podpisu pogodbe izročil izjavo v skladu s 14. členom ZIntPK,
bo dobavil blago, ki je predmet naročila v dogovorjeni kvaliteti in roku;
da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti;
da bo dosledno upošteval vse pogoje, ki izhajajo iz izjav, podpisanih v ponudbeni dokumentaciji.

IX. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

14. člen

Naročnik se obvezuje:

prevzeti naročeno blago,
poravnati finančne obveznosti do prodajalca oz. neposredna plačila do podizvajalca.

X. PROTIKURUPCIJSKA KLAVZULA

15. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

pridobitev posla
sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji
opustitev dolžnega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je nična.

Podpis odgovorne

osebe:

XI. PODIZVAJALCI

16. člen

Prodajalec nastopa s naslednjimi partnerji v skupni ponudbi:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Prodajalec nastopa s naslednjimi podizvajalci:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,
način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,
določbe v primeru izstopa xxxxxxxxxxxx od partnerjev v skupini,
reševanje sporov med partnerji v skupini,
druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev
navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Podpis odgovorne

osebe:

glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

XII. VELJAVNOST POGODBE – OKVIRNEGA SPORAZUMA

17. člen

Pogodba – okvirni sporazum se sklepa za triletno obdobje (predvidoma od 0. 0. 2018 do 0. 0. 2021). Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3A (UL RS, št. 14/18, z dne 2. 3. 2018) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

18. člen

Stranki spremembe, ki se nanašajo na določila iz razpisne dokumentacije, opredelita s pisnim aneksom.

Podpis odgovorne

osebe:

XIII. KONČNE DOLOČBE

19. člen

Sestavni del te pogodbe – okvirnega sporazuma so naslednje priloge:

dokumentacija za oddajo javnega naročila, objavljena na portalu javnih naročil, št.: ….…, z dne ……………
ponudbena dokumentacija št.: ...../....., z dne .............
predračun

20. člen

Če prodajalec ne izvrši svoje obveznosti v dogovorjenem roku, ne da bi v roku 2 dni po prejemu naročila obvestil naročnika nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti, lahko naročnik ta dokument razdre.

21. člen

Za druge pravice in obveznosti obeh strank, ki niso urejene s tem dokumentom, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

22. člen

Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz tega dokumenta reševali sporazumno.

V kolikor sporazumno reševanje ni možno, bo o sporu iz tega dokumenta odločilo pristojno sodišče v Mariboru.

23. člen

Dokument je sestavljen in podpisan v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod. Vsaka stran dokumenta in prilog je podpisana in žigosana s strani obeh strank.

Št.: Št.:

Datum: Datum:

PRODAJALEC NAROČNIK:

Podpis odgovorne

osebe:

PRILOGA 6 - k ponudbeni dokumentaciji JN2-B/18 OBRAZEC

III.6. PREDRAČUN

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: ZAŠČITNA OBLAČILA IN DRUGI TEKSTILNI IZDELKI, izdelani iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, razdeljeni v pet sklopov

NAVODILO ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA

Ponudnik je dolžan v specifikaciji predračuna izpolniti vsa polja označena z roza barvo. Z zeleno barvo označena polja se izpolnijo samodejno.
OPOZORILO: Cena mora biti obvezno preračunana na naročnikovo EM JN ZDM ne glede na ponudnikovo pakiranje. V kolikor ponudnikom izpolnitev predračuna predstavlja težavo, naj čim prej pisno pozove k obrazložitvi (na portal).
OPOZORILO: Ponudnik predračuna ne sme spreminjati niti po obliki, niti po vsebini (ne sme dodajati kolon, spreminjati besedila, …..)
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odst. 89. člena ZJN-3.
Ponudnik v sistemu e-JN naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki in bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

ZAŠČITNA OBLAČILA IN DRUGI TEKSTILNI IZDELKI, izdelani iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, razdeljeni v pet sklopov		KONČNA CENA v € (z DDV in popustom)
1. sklop	1402 - OBLAČILA ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE IN SODELAVCE
2. sklop	1403 - OBLAČILA ZA PATRONAŽNO SLUŽBO
3. sklop	1404 - OBLAČILA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ
4. sklop	1401 - OBLAČILA ZA DRUGE SLUŽBE
5. sklop	1405 - DRUGI TEKSTILNI IZDELKI

Priloga:

Specifikacija predračuna

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 7 - k ponudbeni dokumentaciji JN2-B/18 OBRAZEC

III.7. IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: ZAŠČITNA OBLAČILA IN DRUGI TEKSTILNI IZDELKI, izdelani iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, razdeljeni v pet sklopov

I z j a v l j a m o , d a

izpolnjujemo pogoje za ugotavljanje sposobnosti, navedene v III. točki navodil;

bomo ob podpisu pogodbe naročniku izročili izjavo v skladu s 14. členom ZIntPK;

se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

zagotavljamo dobavo za najmanj 100 % razpisane vrste blaga po posameznem sklopu;

bomo na zahtevo naročnika posredovali dodatno dokumentacijo in dodatne določene vzorce blaga, kataloge in dostavili vzorčne modele po posameznih vrstah oblačil, ki se bodo nanašali na sklope, za katere smo podali prijavo;

se zavedamo, da količina za naročnika ni obvezujoča. Naročnik bo v skladu z okvirnim sporazumom kupoval takšno količino blaga, kot jo bo potreboval.;

smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

vse podatke, ki smo jih pridobili od naročnika, obravnavamo kot poslovno skrivnost;

smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave

i n p r i l a g a m o

obrazec ESPD (enotni evropski dokument)

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD

(v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja, mora biti obrazec ESPD priložen za vsakega podizvajalca/partnerja posebej)

fotokopija AJPES, kot npr. XXX, ali vseh pristojnih bank za plačilni promet pri katerih imamo odprte račune. Iz priloženih dokumentov mora biti razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od odpiranja ponudb niso bili blokirani računi oz. ni bilo neporavnanih zapadlih obveznosti. Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

Ponudnik naloži zahtevano potrdilo v .pdf obliki.

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig

Priloga:

PRILOGA 8 - k ponudbeni dokumentaciji JN2-B/18 OBRAZEC

III.8. STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE)

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: ZAŠČITNA OBLAČILA IN DRUGI TEKSTILNI IZDELKI, izdelani iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, razdeljeni v pet sklopov

I z j a v l j a m o ,

da smo v preteklih petih letih pri poslovnih partnerjih dobavljali blago, ki se nanaša na predmet javnega naročila in si pri njih (na podlagi izkušenj, zanesljivosti in ugleda) pridobili strokovna priporočila (reference) – navedba vsaj treh poslovnih partnerjev:

PONUJENI SKLOP:

(Ponudnik priloži in izpolni obrazec za vsak ponujeni sklop posebej)

Poslovni partner z

navedbo kontaktne osebe Poslovno sodelovanje

tel. št. in e-naslovom Predmet posl. sodelovanja (od – do)

Naročnik bo reference preverjal in iz obravnave izločil ponudnika z slabimi oz. neresničnimi, zavajujočimi referencami.

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 9 - k ponudbeni dokumentaciji JN2-B/18 OBRAZEC

III.9. IZJAVA PONUDNIKA O KVALITETI IN DOBAVI BLAGA

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: ZAŠČITNA OBLAČILA IN DRUGI TEKSTILNI IZDELKI, izdelani iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, razdeljeni v pet sklopov

I z j a v l j a m o ,

da bodo vsi dobavljeni izdelki izpolnjevati zahteve za dajanje na trg oz. za dajanje v uporabo po veljavnih predpisih in bodo ustrezali obstoječim standardom in deklarirani kvaliteti na embalaži izdelka ter zahtevam naročnika iz opisa blaga.

da bodo imela oblačila oznako CE in bodo namenjena za varovanje uporabnika pred mehanskim delovanjem s površinskimi učinki.

da tekstilni izdelki izpolnjujejo posebne zahteve naročnika v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (UL RS, št. 51/17) za tekstilne izdelke.

da barvni izdelki po pranju ne bodo spremenili barvne nianse in imeli bodo stabilen šiv, ki bo po vzdrževanju ohranjal oblačila v prvotni obliki.

da bomo, na zahtevo naročnika, izdelali podaljšan ali skrajšan izdelek (v primeru nižje ali visoke rasti).

da bodo rokavi na tunikah in bluzah segali do komolca, vključno z manšeto in dopuščamo možnost zahteve po izbiri izdelave ruskega ali klasičnega ovratnika.

da bodo tkanine izdelkov zagotavljale popolno prekritost – ne sme se videti skozi izdelek.

da nudimo garancijski rok za dobavljeno blago najmanj 12 mesecev od dneva prevzema.

da bomo blago, ki bo naročeno suksecivno na osnovi pisnega naročila, dostavili fco lokacije naročnika - skladišče, najkasneje v roku 21 dni, v nujnih primerih 7 dni od prejema pisnega naročila.

da bodo izdelki pakirani v plastične vrečke. Vsakemu modelu bosta priložena vsaj dva rezervna gumba.

da bodo vsi izdelki imeli našitek/nalepko z oznako velikosti in surovinsko sestavo materiala ter navodila za uporabo in vzdrževanje.

da bo na izdelku (npr. vzdrževalni etiketi) navedeno ime in priimek uporabnika – neizbrisljiv napis.

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 10 - k ponudbeni dokumentaciji JN2-B/18 OBRAZEC

III.10. POSEBNA PRILOGA PONUDBE

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: ZAŠČITNA OBLAČILA IN DRUGI TEKSTILNI IZDELKI, izdelani iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, razdeljeni v pet sklopov

P r i l a g a m o

skice za vsako posamezno oblačilo – v zahtevani barvi in opisu.

vzorec tkanine po zahtevanih sestavah in težah (velikost cca. 10x15 cm ali več) s spetimi tehničnimi podatki o blagu (sestava, deklaracija, barva, krčenje, …) in podatki glede vzdrževanja (kemično čiščenje, pranje, likanje, …) o končnem izdelku.

kataloge/prospekte

Priloga:

- skice

- vzorec tkanine in tehnični podatki

- katalogi/prospekti

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 11 - k ponudbeni dokumentaciji JN2-B/18 OBRAZEC

III.11. POOBLASTILO PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA

(za podjetje) (V primeru nastopa s partnerji/podizvajalci se obrazec izpolni za vsakega posebej)

PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC: ____________________________________

_________________________________________________________________________

Predmet javnega naročila: ZAŠČITNA OBLAČILA IN DRUGI TEKSTILNI IZDELKI, izdelani iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, razdeljeni v pet sklopov

P O O B L A S T I L O

S podpisom in žigom zakoniti zastopnik ponudnika/partnerja/podizvajalca dovoljuje naročniku skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov, da lahko pridobi podatke iz kazenske evidence, ki se nanašajo na ponudnika/partnerja/podizvajalca (pri Ministrstvu za pravosodje), in sicer za:

POLNO IME PODJETJA: ……………………………………..………….…………………

SEDEŽ PODJETJA: ………………………………………………………………………….

OBČINA SEDEŽA PODJETJA: ………………………………………………………………

ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER (ŠT. VLOŽKA): ………………………………………...

MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA: …………………………………….…………………….

NAMEN IZDAJE POTRDILA: ………………..………………………………………………

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig

OPOMBA: V primeru, da zakoniti zastopnik ponudnika/partnerja/podizvajalca ne dovoljuje vpogleda v navedene uradne evidence, mora ponudnik/partner/podizvajalec predložiti svoji ponudbeni dokumentaciji dokazila Ministrstva za pravosodje z zgoraj navedeno vsebino.

Ponudnik naloži podpisano pooblastilo v .pdf obliki.

PRILOGA 12 - k ponudbeni dokumentaciji JN2-B/18 OBRAZEC

III.12. POOBLASTILO PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA

(za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali

nadzornega organa ponudnika/partnerja/podizvajalca)

(V primeru nastopa s partnerji/podizvajalci se obrazec izpolni za vsakega posebej)

PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC: ____________________________________

_________________________________________________________________________

Predmet javnega naročila: ZAŠČITNA OBLAČILA IN DRUGI TEKSTILNI IZDELKI, izdelani iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, razdeljeni v pet sklopov

P O O B L A S T I L O

S podpisom in žigom zakoniti zastopnik in oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/partnerja/podizvajalca dovoljuje naročniku skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov, da lahko pridobi podatke iz kazenske evidence (pri Ministrstvu za pravosodje), in sicer za:

IME IN PRIIMEK: ………………………………………..………, roj. .…………………

^{(prejšnji
priimek)}

EMŠO: …………………………..…… DATUM ROJSTVA: ……………………………...

KRAJ ROJSTVA: ………………………………………………………………………….

OBČINA ROJSTVA: ………………………………………………………………………

DRŽAVA ROJSTVA: ……………………………………………………………………...

NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA: …………………………………….…………………….

^{(ulica
in hišna številka ter poštna številka in pošta)}

NASLOV ZAČASNEGA BIVALIŠČA: ………………………………….……………….…….

^{(ulica
in hišna številka ter poštna številka in pošta)}

DRŽAVLJANSTVO: ………………………………………………………………………

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig

OPOMBA: V primeru, da zakoniti zastopnik in oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/partnerja/podizvajalca ne dovoljuje vpogleda v navedene uradne evidence, mora ponudnik/partner/podizvajalec predložiti svoji ponudbeni dokumentaciji dokazila Ministrstva za pravosodje z zgoraj navedeno vsebino.

(v primeru več oseb se obrazec izpolni za vsakega posebej)

Ponudnik naloži podpisano pooblastilo v .pdf obliki.

2/2

p.p. 1646, 2001 Maribor, tel. 00 00 00 000, faks 00 00 00 000, e-pošta: xxxx@xx-xx.xx, xxx.xx-xx.xx

Document Metadata

Table of Contents

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI

Document Metadata