OBČINA ŠENTJUR

OBČINA ŠENTJUR

Obrazec št: 1

Ponudba

Na osnovi povabila za naročilo »Mreža podjetniških inkubatorjev – poslovni objekt Aurea Gorica pri Slivnici (rekonstrukcija objekta z opremo)« objavljenega na Portalu javnih naročil se prijavljamo na vaše obvestilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Samostojno
Skupno ponudb

(Ustrezno obkrožite)

Ponudba številka: _______________

_{NAZIV PONUDNIKA:}
_{NASLOV PONUDNIKA:}

II. Ponudbena cena

_Postavka	_{Vrednost brez DDV}	_DDV	_{Vrednost z DDV}
Mreža podjetniških inkubatorjev – poslovni objekt Aurea Gorica pri Slivnici (rekonstrukcija objekta z opremo)
_Skupaj

V primeru, da ponujate popust, izpolnite spodnjo tabelo. Ponujeni popust se upošteva kot popust na vse postavke.

_{POPUST NA PONUDBENO CENO V %}	_{__ %}
_{VREDNOST BREZ DDV S POPUSTOM}
_{DDV (Z UPOŠTEVANIM POPUSTOM)}
_{VREDNOST Z DDV S POPUSTOM}

III. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

IV. Podatki o plačilu

Izvajalec izstavlja investitorju skupne mesečne situacije v e-obliki, potrjene s strani strokovnega nadzora in naročnika, investitorju do 10. v mesecu za pretekli mesec. Rok plačila računa je 30. dan od datuma prejema. Investitor potrdi njihov prejem in si pridržuje pravico, da v osmih (8) dneh še sam preveri situacijo in preuči vsa dejstva, ki bi morebiti vplivala na izplačilo. Investitor je dolžan v osmih (8) dneh od prejema potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa v tem roku podati ugovor in o tem obvestiti izvajalca. Investitor izvede plačilo nespornega dela pogodbenih del.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

Xxxxxxxxx se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

V. Podatki o ponudniku

_{KONTAKTNA OSEBA:}
_{E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE:}
_TELEFON:
_TELEFAKS:
_{ID ZA DDV:}
_{PRISTOJNI FINANČNI URAD:}
_{MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:}
_{ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV:}
_{POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE:}

V. Skupna ponudba (ponudniki izpolnijo, če so predložili skupno ponudbo)

Pri javnem naročilu sodelujejo naslednji partnerji v skupni ponudbi:

	_{Polni naziv}	_{Področja dela}	_{% udeležbe}
_{Vodilni partner} _{v skupni ponudbi}
_Partner _{v skupni ponudbi}
_{Partner v skupni ponudbi}
			_100%

Podatki o partnerju

_{FIRMA OZIROMA IME:}
_NASLOV:
_{ZAKONITI ZASTOPNIK:}
_{DAVČNA ŠTEVILKA:}
_{ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV:}
_{MATIČNA ŠTEVILKA:}
_{KONTAKTNA OSEBA:}
_{E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE:}
_TELEFON:
_TELEFAKS:
_{PRISTOJNI FINANČNI URAD:}
_{POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODB}

_Priloga:

Podpisan sporazum oziroma pogodba (če gospodarski subjekt nastopa s partnerji – skupna ponudba)

Kraj in datum: Ponudnik:

žig in podpis:

Obrazec št: 2

Krovna izjava

V zvezi z javnim naročilom »Mreža podjetniških inkubatorjev – poslovni objekt Aurea Gorica pri Slivnici (rekonstrukcija objekta z opremo)«,

____________________________________,

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;
ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;
vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju – ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;
v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;
smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;
smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;
bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;
bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;
bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika;
bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;
bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;
bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji;
se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;
bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;
smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;
smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;
smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;
smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;
za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZintPK;
so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in jo prevzemamo v ponudbi,
smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,
nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,
nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,
na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno;
z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco,
nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem,
pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili,
izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da OBČINA ŠENTJUR, Mestni trg 10, 3230 Šentjur v zvezi z oddajo javnega naročila za namene »Mreža podjetniških inkubatorjev – poslovni objekt Aurea Gorica pri Slivnici (rekonstrukcija objekta z opremo)«, objavljen na Portalu javnih naročil, pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

_{Kraj
in datum:}

_{Ime
in priimek: _____________________}

_{(žig
in podpis)}

Obrazec št: 3

Izjava o referencah

Ponudnik:

Naročnik: Občina Šentjur

Xxxxxx xxx 00

3230 Šentjur

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O REFERENCAH

_{Izjavljamo,
da smo} _{v
zadnjih petih (5) letih od dneva oddaje ponudbe sami ali s partnerji
v skupni ponudbi izvedli vsaj dve novogradnji ali rekonstrukciji
objekta Poslovne ali upravne stavbe skupine 1220 ali Stavbe splošnega
družbenega pomena skupina 126, in sicer en (1) objekt v vrednosti
najmanj 600.000,00 EUR brez DDV in en (1) objekt v vrednosti najmanj
400.000,00 EUR brez DDV. Gradnja oz. rekonstrukcija mora biti
zaključena s pridobljenim uporabnim dovoljenjem. V kolikor gradbeno
dovoljenje ni potrebno, zadostuje zapisnik o uspešno opravljenem
kvalitetnem pregledu.}

_IN

_{v
zadnjih treh (3) letih od dneva oddaje ponudbe izdelali, dobavili in
razporedili notranjo opremo (pohištvo) v prostor v najmanj eni
Poslovni ali upravni stavbi skupine 1220 ali Stavbi splošnega
družbenega pomena skupine 126, v vrednosti posameznega naročila
100.000,00 EUR brez DDV. Objekt mora biti zaključen z uspešno
opravljenim kvalitetnim pregledom.}

_IN

_{v
zadnjih treh (3) letih od dneva oddaje ponudbe dobavil, namestil,
instaliral, sprogramiral in vzpostavil delovanje aktivne IT opreme
(opremo za video konference, lokalna mreža, serverji, računalniki,
monitorji, IP telefonija, videoprojekcija, tiskalniki) v najmanj eni
Poslovni ali upravni stavbi skupine 1220 ali Stavbi splošnega
družbenega pomena skupine 126, v vrednosti posameznega naročila
70.000,00 EUR brez DDV. Objekt mora biti zaključen z uspešno
opravljenim kvalitetnim pregledom.}

SEZNAM OBJEKTOV V ZADNJIH PETIH OZ. TREH (POHIŠTVO IN OPREMA) LETIH PRED ODDAJO PONUDBE:

_Zap. _Št.	_{Predmet pogodbe in} _{vrsta objekta}	_{Datum realizacije}	_{Številka in datum uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o kvalitetnem pregledu}
_1.
_2.
_3.
_4.
_5.

*Ponudnik mora za izkazovanje izpolnjevanja pogoja priložiti najmanj 4 potrdila naročnika.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Mreža podjetniških inkubatorjev – poslovni objekt Aurea Gorica pri Slivnici (rekonstrukcija objekta z opremo)«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum: ________________ Žig Podpis ponudnika: ________________

Obrazec št: 4

Potrdilo o dobro opravljenem delu

POTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv) __________________________________________________

(naslov) __________________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec

(naziv) __________________________________________________

(naslov) __________________________________________________

za nas izvajal naslednje referenčno delo, v sklopu katerega je bila izvedena novogradnja ali rekonstrukcija objekta

klasifikacija objekta _____________________________

v vrednosti ______________________________EUR brez DDV

kraj opravljanja dela _________________________________________________________

v obdobju od _________________ do ________________.

(dan.mesec.leto) (dan.mesec.leto)

Uporabno dovoljenje št. ___________________ z dne ___________________.

Kvalitetni pregled št. ___________________ z dne __________________ .

Odgovorna oseba naročnika kot investitorja, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije: _________________________, tel._____________, e-naslov: _________________________________.

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vse gradnje izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke. Poročilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Datum: ________________ Žig Podpis izdajatelja potrdila: ______________

Obrazec št: 5

Potrdilo o dobro opravljenem delu

POTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv) __________________________________________________

(naslov) __________________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec

(naziv) __________________________________________________

(naslov) __________________________________________________

_{za
nas izvajal naslednje referenčno delo, v sklopu katerega je bila
izdelana, dobavljena in razporejena notranja oprema (pohištvo) v
prostor}

klasifikacija objekta ______________________

v vrednosti ______________________________EUR brez DDV

kraj opravljanja dela _________________________________________________________

v obdobju od _________________ do ________________.

(dan.mesec.leto) (dan.mesec.leto)

Kvalitetni pregled št. ___________________ z dne __________________ .

Odgovorna oseba naročnika kot investitorja, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije: _________________________, tel._____________, e-naslov: _________________________________.

Datum: ________________ Žig Podpis izdajatelja potrdila: _________________

Obrazec št: 6

Potrdilo o dobro opravljenem delu

POTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv) __________________________________________________

(naslov) __________________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec

(naziv) __________________________________________________

(naslov) __________________________________________________

_{za
nas izvajal naslednje referenčno delo, v sklopu katerega je bila
dobavljena, nameščena, instalirana, sprogramirana in vzpostavljeno
delovanje aktivne IT opreme (opremo za video konference, lokalna
mreža, serverji, računalniki, monitorji, IP telefonija,
videoprojekcija, tiskalniki)}

klasifikacija objekta _____________________________

v vrednosti ______________________________EUR brez DDV

kraj opravljanja dela _________________________________________________________

v obdobju od _________________ do ________________.

(dan.mesec.leto) (dan.mesec.leto)

Kvalitetni pregled št. ___________________ z dne __________________ .

Odgovorna oseba naročnika kot investitorja, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije: _________________________, tel._____________, e-naslov: _________________________________.

Datum: ________________ Žig Podpis izdajatelja potrdila: ______________

Obrazec št: 7

Vodja del

ODGOVORNI VODJA DEL:

_{Ime in priimek}
_{Strokovna izobrazba}
_{Strokovni izpit}	_{DA NE}
_{Vodja del je zaposlen za nedoločen čas pri ponudniku}	_{DA NE}
_{Potrdilo o članstvu IZS}	_{DA NE Številka:}_{__________}_Datum:_{__________}

Opozorilo: Gospodarski subjekt jamči pod kazensko in materialno odgovornostjo, da navedeni kadri izpolnjujejo zakonske pogoje za opravljanje razpisanih storitev skladno Gradbenim zakonom 61/17 in 72/17-popr.).

Velja za tuje gospodarske subjekte:

Izjavljamo, da bomo za predlagani kader pred začetkom izvedbe del poskrbeli za vpis kadra v IZS. Šteje se, da je rok za vpis kadra v IZS začel teči z dnem objave obvestila o predmetnem javnem naročilu. V kolikor predlagani kader ne bo vpisan v IZS v času pričetka izvajanja del, prevzemamo vso odgovornost za nepravočasen vpis kadra pri IZS in bomo naročniku povrnili vse stroške, ki bi mu zaradi tega nastali, za kar lahko naročnik unovči tudi predloženo finančno zavarovanje. Izključeni so primeri, ko je razlog za zamudo izključno na strani IZS ali je do zamude prišlo zaradi višje sile.

Izjavljamo, da je za opravljanje dejavnosti odgovornega vodje del v državi domicila (ustrezno označi):

[ ] potrebno posebno dovoljenje pristojnega organa, za kar prilagamo fotokopijo potrdila pristojnega organa.

[ ] posebno dovoljenje ni potrebno.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo jamčimo, da so navedene izjave resnične.

_{Kraj in datum:}	_{Ime in priimek: _____________________}
	_{(žig in podpis)}

Obrazec št: 8

Izjava o referencah vodje del

Ponudnik:

_______________________

Naročnik: Občina Šentjur, Xxxxxx xxx 00, 0000 Xxxxxxx

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O REFERENCAH VODJE DEL

Odgovorni vodja del ________________________________________________________,

(ime in priimek)

ki ima naslednjo izobrazbo ____________________________________________________

ter izpolnjuje pogoje za vodjo del po GZ.

_Vodja del je vodil _{v
zadnjih petih (5) letih od dneva oddaje ponudbe že v}_{odil
vsaj dve novogradnji ali rekonstrukciji objekta Poslovne ali upravne
stavbe skupine 1220 ali Stavbe splošnega družbenega pomena skupine
126, v vrednosti posameznega objekta najmanj 600.000,00 EUR brez DDV.
Gradnja oz. rekonstrukcija mora biti zaključeni s pridobljenim
uporabnim dovoljenjem. V kolikor gradbeno dovoljenje ni potrebno,
zadostuje zapisnik o uspešno opravljenem kvalitetnem pregledu.}

_Zap.

_št.

_{Predmet
pogodbe in vrsta objekta}

_{Datum
realizacije}

_{Vrednost
pogodbe v EUR brez DDV}

_{Številka
in datum zapisnika o internem tehničnem pregledu}

*Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj 2 potrdili.

**Priloga:

fotokopija ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje del,
dokazilo o vpisu v pristojni zbornici,
dokazilo o zaposlitvi vodje del za nedoločen čas v skladu s 14. členom GZ
v primeru, da ponudnik navede odgovornega vodjo del, ki ni zaposlen pri ponudniku, ga mora v ponudbi nominirati kot podizvajalca.

Datum: ________________ Žig Podpis ponudnika: __________________

Obrazec št: 9

Potrdilo o referencah vodje del

POTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv) __________________________________________________

(naslov) __________________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je vodja del

(ime in priimek) _________________________________________________

(naziv) __________________________________________________

za nas izvajal naslednje referenčno delo

_____________________________________________________________________________

klasifikacija objekta __________________________________________________________

kraj opravljanja dela ________________________________________________________

v vrednosti __________________________________________________v EUR brez DDV

v obdobju od _________________ do ________________.

(dan.mesec.leto) (dan.mesec.leto)

Uporabno dovoljenje št. ___________________ z dne ___________________.

Kvalitetni pregled št. ___________________ z dne __________________ .

Odgovorna oseba naročnika kot investitorja, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije: _____________________________________, tel._____________________.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

Datum: ________________ Žig Podpis izdajatelja potrdila: _______________________

Obrazec št: 10

Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma), _________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljamo, da:

gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
bomo na poziv naročnika dostavili izjave o nekaznovanosti na dan oddaje ponudbe.

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika OBČINA ŠENTJUR, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in evidence o prekrških.

_{Polno ime družbe:}
_{Sedež družbe:}
_{Številka vpisa v sodni register (št. vložka):}
_{Matična številka družbe:}
_{Davčna številka družbe:}

_{Kraj
in datum:}

_{Ime
in priimek: _____________________}

_{(žig
in podpis)}

Obrazec št: 11

Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljam, da:

lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
bomo na poziv naročnika dostavili izjave o nekaznovanosti na dan oddaje ponudbe.

POOBLASTILO

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika OBČINA ŠENTJUR, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. Moji osebni podatki so naslednji:

_{Ime in priimek:}
_{Funkcija v gospodarskem subjektu:}
_EMŠO:
_{Kraj in država rojstva:}
_{Naslov stalnega prebivališča:}
_{Naslov začasnega prebivališča:}
_{Državljanstvo:}
_{Moj prejšnji priimek se glasi:}

_{Kraj in datum:}	_{Ime in priimek: _____________________}
	_(podpis)

Obrazec št: 12

Izjava o kadrovskih in tehničnih sposobnostih ponudnika

Ponudnik:

Naročnik: Občina Šentjur

Xxxxxx xxx 00

3230 Šentjur

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO

O KADROVSKIH IN TEHNIČNIH SPOSOBNOSTIH

Izjavljamo,

da razpolagamo s strokovnim kadrom in ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za kvalitetno izvedbo celotnega javnega naročila skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke in določili predpisov ter standardov s področja predmetnega javnega naročila,
da imamo na razpolago naslednje _______ oseb, odgovornih za vodenje projektov,
v delovnem razmerju smo imeli na dan 30. 9. 2020 ________ delavcev,
da bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodili strokovnega nadzora s strani naročnika;
_{da
zoper nas naročniki niso vlagali upravičenih reklamacij glede
kakovosti storitev in nespoštovanja drugih dokazil pogodbe. Če
naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih
obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega postopka,}
da imamo na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del;
da bomo dela opravljali z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11-ZTZPUS-1);
da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 3/02, 57/03 in 83/05);
da bomo, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, pred podpisom gradbene pogodbe sklenili pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 14. členu GZ;
da bomo pred pričetkom del na svoje stroške namestili gradbiščno tablo v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/2008 (54/2009 popr) in 61/17-GZ) in Navodili organa upravljanje;
da bomo vsa dela končali ter izvedli tehnični pregled do 31. 1. 2022;
da bomo pridobili uporabno dovoljenje najkasneje do 28. 2. 2022.

Prilogi:

Lastni seznam tehničnega osebja ali strokovni organov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila
Lastni seznam tehnične opreme

Datum: ________________ Žig Podpis ponudnika: __________________

Obrazec št: 13

Izjava o ravnanju z odpadki

Ponudnik:

Naročnik: Občina Šentjur

Xxxxxx xxx 00

3230 Šentjur

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O RAVNANJU Z ODPADKI

Izjavljamo,

da bomo gradbene odpadke hraniti ali začasno skladiščil na gradbišču tako, da ne onesnažuje okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov za njihovo opremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08),
da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagali neposredno po nastanku v zabojnike. Zabojniki morajo biti nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja skladno z določilu Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), če shramba ali začasno/skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču,
da bo iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08),
da zagotavljamo organizacijo skladiščenja naftnih derivatov v skladu s predpisi in pogoji, ki jih določilo ustrezni inšpekcijski organi. Skladiščenje mora biti organizirano tako, da se preprečijo morebitna razlitja in s tem onesnaževanje podtalnice. Odpadna olja delovnih strojev, ki so angažirani na gradnji, je treba zbirati in odvažati v predelavo.

Datum: ________________ Žig Podpis ponudnika: ______________

Obrazec št: 14

Izjava o dobavi, garanciji in servisiranju

Ponudnik:

Naročnik: Občina Šentjur

Xxxxxx xxx 00

3230 Šentjur

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O DOBAVI, GARANCIJI IN SERVISIRANJU

Izjavljamo, da

bomo opremo dostavili fco lokacija naročnika razloženo in montirano v skladu z zahtevanimi roki ter skupaj s spremljajočimi dokumenti v slovenskem jeziku (navodilo za uporabo);

zagotavljamo na dobavljeno in montirano opremo najmanj pet (5) let polne garancije;

zagotavljamo servis dobavljene opreme v času življenjske dobe opreme, odzivni čas v primeru okvare v osmih (8) urah od prejem pisne zahteve naročnika;

zagotavljamo odpravo napake najkasneje v roku šestnajstih (16) ur, sicer sledi zamenjava z novo enakovredno opremo;

da bomo ob končanju del predložili naročniku tehnično specifikacijo za vzdrževanje in uporabo opreme v slovenskem jeziku.

Datum: ________________ Žig Podpis ponudnika: ______________

Obrazec št: 15

Izjava o predložitvi certifikatov in A-testov

Ponudnik:

Naročnik: Občina Šentjur

Xxxxxx xxx 00

3230 Šentjur

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O PREDLOŽITVI CERTIFIKATOV IN A-TESTOV

Izjavljamo, da

smo seznanjeni ter da se strinjamo s tem, da bo naročnik od nas, v primeru da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, pred podpisom pogodbe zahteval, da predložimo certifikate in a-teste, zahtevane v popisu opreme in tehnični specifikaciji.

Datum: ________________ Žig Podpis ponudnika: __________

Obrazec št: 16

Izjava ponudnika o plačilnih pogojih

Ponudnik:

Naročnik: Občina Šentjur

Xxxxxx xxx 00

3230 Šentjur

Kot ponudnik dajemo naslednjo

IZJAVO O PLAČILNIH POGOJIH

Izjavljamo,

_{da
nudimo 30 dnevni plačilni rok po predložitvi in potrditvi
mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov
naročnika. Z začasnimi mesečnimi situacijami se izvaja
obračun do višine 90% vrednosti pogodbenih del, preostali
del pogodbene vrednosti pa s končno situacijo po uspešno
opravljenem tehničnem in kvalitetnem pregledu, odpravi vseh
na pregledu ugotovljenih napak, izročeni garanciji za odpravo
napak v garancijskem roku ter podpisanem zapisniku s strani
naročnika, investitorja in nadzora,}

_{da
bomo mesečne situacije izdajali v skladu z Zakonom o
opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike
(Uradni list RS, št. 77/16).}

Datum: ________________ Žig Podpis ponudnika: ___________________

Obrazec št: 17

Izjava o posredovanju podatkov

Ponudnik:

Naročnik: Občina Šentjur

Xxxxxx xxx 00

3230 Šentjur

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

_{naših
ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki,
delničarji, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o
lastniških deležih navedenih oseb;}

_{gospodarskih
subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja
gospodarske družbe, šteje, da s z njim povezane družbe.}

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 112. člena ZJN-3.

Datum: _________________ Žig Podpis ponudnika: ______________

Obrazec št: 18

Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce

Obenem izjavljamo, da:

nimamo na dan, ko je bila oddana prijava oziroma ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,
na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb oziroma prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,
lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških,
bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika OBČINA ŠENTJUR, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od pristojnih organov pridobi potrdila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev.

_{Polno ime družbe:}
_{Sedež družbe:}
_{Številka vpisa v sodni register (št. vložka):}
_{Matična številka družbe:}
_{Davčna številka družbe:}

_{Kraj
in datum:}

_{Ime
in priimek: _____________________}

_{(žig
in podpis)}

Obrazec št: 19

Izjava podizvajalca

V zvezi z javnim naročilom »Mreža podjetniških inkubatorjev – poslovni objekt Aurea Gorica pri Slivnici (rekonstrukcija objekta z opremo)«.

izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno označi):

[ ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

[ ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

_{Kraj
in datum:}

_{Ime
in priimek: _____________________}

_{(žig
in podpis)}

Opomba:

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Obrazec št: 20

Izjava o nastopu s podizvajalci

V razpisu za izvedbo javnega naročila »Mreža podjetniških inkubatorjev – poslovni objekt Aurea Gorica pri Slivnici (rekonstrukcija objekta z opremo)«

izjavljamo, da (ustrezno označi in izpolni):

[ ] ne nastopamo s podizvajalci

[ ] nastopamo z naslednjimi podizvajalci:

_{Podizvajalec 1 (firma, naslov):}
_{VRSTA DEL (predmet, količina):}	_{Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:} _{% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____}
_{Podizvajalec 2 (firma, naslov):}
_{VRSTA DEL (predmet, količina):}	_{Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:} _{% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____}

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v prijavni/ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da nastopamo s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih nismo priglasili.

Priloga: - priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3)

_{Kraj
in datum:}

_{Ime
in priimek: _____________________}

_{(žig
in podpis)}

Opomba:
V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec ustrezno razmnoži.

Obrazec št: 21

Vzorec menične izjave za resnost ponudbe

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku OBČINA ŠENTJUR, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, kot zavarovanje za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila

Mreža podjetniških inkubatorjev – poslovni objekt Aurea Gorica pri Slivnici (rekonstrukcija objekta z opremo)

izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Nepreklicno izjavljamo, da pooblaščamo naročnika OBČINO ŠENTJUR, da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javni razpis »Mreža podjetniških inkubatorjev – poslovni objekt Aurea Gorica pri Slivnici (rekonstrukcija objekta z opremo)«, pod številko objave __________________, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis v vseh neizpolnjenih delih za znesek 25.000,00 EUR. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v plačilo. Menični znesek se nakaže naročniku OBČINA ŠENTJUR, na račun številka _{XX00
0000 0000 0000 000}, odprt pri UJP Žalec. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. Ponudnik hkrati pooblašča naročnika OBČINO ŠENTJUR, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljuje banki izplačilo take menice. Tako dajem nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem bankam, kjer imam odprte TRR.

Naročnika OBČINA ŠENTJUR pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zgoraj navedenim zneskom in z vsemi ostalimi predvidenimi podatki ter jo na naš račun unovči primeru, če:

ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb oziroma odstopimo od ponudbe ali
ne predložimo zahtevanih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku ali
ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi ali
ne sklenemo pogodbe v določenem roku ali
po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ____________.

Menica je unovčljiva pri: _______________

s transakcijskega računa (TRR): _______________

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana

_Kraj:_{_______________}

_{Izdajatelj
menice:}_{_______________}

_Datum:_{_______________}

_{(žig
in podpis)}

Opomba:

Izvirnik s prilogo je potrebno predložiti v izvirniku osebno ali po pošti v skladu Povabilo k oddaji ponudbe in Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Obrazec št: 22

Izjava o zagotavljanju ustrezne oblike finančnega zavarovanja

Ponudnik:

________________________

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU USTREZNE OBLIKE FINANČNEGA ZAVAROVANJA

Na podlagi, prijave na javni razpis »Mreža podjetniških inkubatorjev – poslovni objekt Aurea Gorica pri Slivnici (rekonstrukcija objekta z opremo)« objavljen na Portalu javnih naročil,

IZJAVLJAMO

da xxxx xxxxxxxxx, v primeru da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, dostavili:

_{Bančno
garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro
izvedbo del, v roku 15 dni po podpisu pogodbe, ki bo:}
- _{izdana
  v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV,}
- _{velja
  še 90 dni po poteku roka za dokončanje pogodbenih del,}
- _{izdana
  brezpogojno, brez zadržkov in plačljivo na prvi poziv ter
  da ne bo vsebovala dodatnih pogojev za izplačilo, krajših
  rokov veljavnosti garancije, nižjega zneska ali dodatnih
  omejitev zneska, spremembe krajevne pristojnosti za reševanje
  sporov med upravičencem in banko, kot je določil naročnik,}
- _{izdana
  skladno z vzorcem garancije v razpisni dokumentaciji.}
_{Bančno
garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v
garancijski dobi, ob primopredaji objekta oziroma v roku 15
dni od primopredaje objekta predal garancijo ali kavcijsko
zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, ki bo:}
- _{izdana
  v višini 5% pogodbene vrednosti izvedenih del z DDV,}
- _{veljavna
  do vključno 5 let po zapisniški primopredaji del,}
- _{izdana
  brezpogojno, brez zadržkov in plačljiva na prvi poziv
  ter da ne bo vsebovala dodatnih pogojev za izplačilo,
  krajših rokov veljavnosti garancije, nižjega zneska ali
  dodatnih omejitev zneska, spremembe krajevne pristojnosti za
  reševanje sporov med upravičencem in banko, kot je določil
  naročnik,}
- _{izdana
  skladno z vzorcem v razpisni dokumentaciji.}

Datum: _____________________ Žig in podpis ponudnika:

Obrazec št: 23

Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: OBČINA ŠENTJUR, Xxxxxx xxx 00, 0000 Xxxxxxx

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: OBČINA ŠENTJUR, Xxxxxx xxx 00, 0000 Xxxxxxx

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za Mreža podjetniških inkubatorjev – poslovni objekt Aurea Gorica pri Slivnici (rekonstrukcija objekta z opremo)

ZNESEK IN VALUTA: najmanj 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Original garancije št. ______________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

_Garant

_{(žig
in podpis)}

Obrazec št: 24

Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za odpravo napak

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: OBČINA ŠENTJUR, Xxxxxx xxx 00, 0000 Xxxxxxx

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Xxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne __________________ (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za Mreža podjetniških inkubatorjev – poslovni objekt Aurea Gorica pri Slivnici (rekonstrukcija objekta z opremo)

ZNESEK IN VALUTA: najmanj 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Original garancije št. ______________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

_Garant

_{(žig
in podpis)}

Obrazec št: 25

Izjava o zagotavljanju ustrezne oblike finančnega zavarovanja

Ponudnik:

________________________

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI GARANCIJE ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI IN NAPAK V GARANCIJSKI DOBI PO EPGP-758

Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na javnem naročilu za oddajo naročila »Mreža podjetniških inkubatorjev – poslovni objekt Aurea Gorica pri Slivnici (rekonstrukcija objekta z opremo)« in pozvani k podpisu pogodbe, 30 dni pred potekom garancije za odpravo napak v garancijski dobi za obdobje 5 let investitorju predložili novo garancijo za odpravo napak za obdobje nadaljnjih 5 let v višini 5% od vrednosti nosilne konstrukcije, krovsko kleparskih del in fasade.

Garancija bo brezpogojna in plačljiva na prvi poziv.

Datum: _____________________ Žig in podpis ponudnika:

Obrazec št: 26

Obrazec ovojnica

odreži

-------------------------------------------------------------------------------------

_{NE
ODPIRAJ – MENICA IN MENIČNA IZJAVA za resnost ponudbe}

_{Predmet
javnega naročila:}

Mreža podjetniških inkubatorjev – poslovni objekt Aurea Gorica pri Slivnici (rekonstrukcija objekta z opremo)

_{POŠILJATELJ:}

_{______________________________}

_{Kontaktna
oseba:________________}

_{Telefon:_______________________}

_{E-naslov:______________________}

_NASLOVNIK_:

_{OBČINA
ŠENTJUR}

_{Mestni
trg 10, 3230 Šentjur}

_{(izpolni
vložišče naročnika):}

_{Datum
prispetja:________________}

_{Ura
prispetja:___________________}

_{Zaporedna
št. ponudbe:__________}

_{Podpis:
_______________________}

-------------------------------------------------------------------------------------

Odreži

Vzorec pogodbe

POGODBA ŠT. 430-0123/2020-2525 za

MREŽO PODJETNIŠKIH INKUBATORJEV –

POSLOVNI OBJEKT AUREA GORICA PRI SLIVNICI

(REKONSTRUKCIJA OBJEKTA Z OPREMO)

sklenjena med

NAROČNIKOM: OBČINA ŠENTJUR, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, ki jo zastopa župan xxx. Xxxxx XXXXX _{Matična številka: 5884799000}
_{Identifikacijska številka (ID za DDV):}	_{SI 20341253}
_{Transakcijski račun (TRR):}	_{XX00 0000 0000 0000 000}

IZVAJALCEM: ____________________________,
ki ga zastopa ______________________________

_{Matična številka:}	_{______________________}
_{Identifikacijska številka (ID za DDV):}	_{______________________}
_{Transakcijski račun (TRR):}	_{______________________}

I. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL

1. člen

Predmet pogodbe je Mreža podjetniških inkubatorjev – poslovni objekt Aurea Gorica pri Slivnici (rekonstrukcija objekta z opremo) na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne ____________, pod številko objave _____________________.

Pogodbeno dogovorjena dela obsegajo vsa dela po ponudbi številka _____________ z dne ___________________, ki je skupaj z vso pripadajočo dokumentacijo sestavni del te pogodbe.

»Naložbo financira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kohezijskega sklada«

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020« Prednostne osi 3 »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast« prednostna naložba 3.1 »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in s spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji – Specifični cilj 2: Povečanje dodane vrednosti MSP«.

II. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

2. člen

Izvajalec se zavezuje za naročnika opraviti dela iz 1. točke te pogodbe s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka po pravilih gradbene stroke.

3.člen

Izročitev garancije za dobro izvedbo je odložni pogoj zapadlosti obveznosti naročnika po tej pogodbi.

4. člen

Naročnik se zavezuje izvajalcu pred pričetkom del predložiti in predati:

projektno tehnično dokumentacijo,
ustrezna dovoljenja,
popis del oz. specifikacijo potrebnih del,
Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2014-2020.

Izvajalec je dolžan pred pričetkom del prejeto dokumentacijo podrobno proučiti in naročnika opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila.

Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci in podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Seznam podizvajalcev je sestavni del pogodbe. V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev, mora izvajalec predložiti naročniku v potrditev nov seznam, vključno z vso z javnim naročilom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri delavce podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

5. člen

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako gradbišče, vključno z geološko sestavo tal, kot tudi projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

6. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto projektno dokumentacijo ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

7. člen

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpadni gradbeni material deponirati na ustrezni deponiji. Po končanih delih bo moral izvajalec naročniku predložil dokazilo o deponiranju odpadnega gradbenega materiala.

8. člen

Izvajalec je dolžan pravočasno predložiti nadzorniku vsa dokazila, ateste, izjave o skladnosti in certifikate o kvaliteti materialov za vgradnjo, ter ostale podatke v skladu s postopkom za zagotovitev kontrole kvalitete materialov in izvedbe gradbenih in obrtniških ter instalacijskih del in jih arhivirati pri vodji gradbišča.

Pri izvedbi projekta je izvajalec dolžan naročniku zagotoviti možnost sprotnega nadzora nad izvajanjem projekta, vključno s periodičnim poročanjem in možnostjo pridobitve poročil na zahtevo, možnost sprotnega vpogleda v vso dokumentacijo ter v dokumentacijo o zagotavljanju kakovosti in izvajanju, sistema zagotavljanja kakovosti, pregled nad financiranjem s strani drugih financerjev, vračilo sredstev, odpravo nepravilnosti in revizijsko sled.

Izvajalec mora pri izvedbi predmeta javnega naročila upoštevati zahteve s področja informiranja in obveščanja javnosti o strukturnih skladih, v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2012/EU in veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin Evropske kohezijske politike v programskem obdobje 2014-2020.

Izvajalec bo označil gradbiščno tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri gradnji objekta, imena, priimki, nazivi in funkcije odgovornih oseb ter podatki o upravnem dovoljenju in upošteva navodila EU (Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020).

9. člen

Izvajalec je dolžan v najkrajšem možnem času popraviti poškodbe, ki jih je povzročil na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cest, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih in ostalih napravah ter oškodovanemu plačati v roku 60 dni morebitno odškodnino.

10. člen

Izvajalec si mora zagotoviti priključke in pogoje za uporabo elektrike, vode, telekomunikacij in kanalizacije ter morebitno potrebnih drugih energentov.

11. člen

Ureditev gradbišča je v celoti dolžnost izvajalca. Zato mora izdelati projekt ureditve gradbišča in dovozne gradbiščne poti vključno s priključkom na javno cesto in pri pristojnih organih pridobiti dovoljenje za ureditev gradbišča, delne zapore javnih površin, kakor tudi ureditev voznega režima na javnih cestah za čas gradnje. Za ureditev gradbišča mora pridobiti soglasja vseh pristojnih komunalnih organizacij.

Stroški za ureditev gradbišča vključno s komunalnimi priključki in tekočimi stroški teh priključkov, dovozno gradbiščno potjo s priključkom na javno cesto in pridobitvijo ustreznih dovoljenj, morebitne spremembe tras gradbiščnih poti s strani tretje osebe, so zajeti v ponudbeno ceno.

Izvajalec projekta se zaveže, da bo pri izvedbi projekta upošteval pravila o javnem naročanju, poročanju ter izvedbi v skladu s predpisi, ki urejajo javno financiranje.

12. člen

Sestavni deli te pogodbe sta razpisna dokumentacija in ponudbena dokumentacija ponudnika

Sestavni del pogodbe so tudi terminski plan, plan organizacije gradbišča, knjiga obračunskih izmer in gradbeni dnevnik.

Usklajen in potrjen s strani nadzora terminski plan ter plan organizacije gradbišča mora izvajalec predložiti naročniku v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Knjigo obračunskih izmer in gradbeni dnevnik je dolžan izvajalec voditi z dnem začetka prvih aktivnosti na objektu.

13. člen

Izvajalec del se posebej obvezuje, da bo glede na namembnost objekta izvajanje del prilagajal temu stanju in da bo dela izvajal izključno v dogovorjenem času po potrebi tudi med vikendi in prazniki. Morebitno povečanje stroškov, ki bi mu s tem nastali, ima izvajalec že vkalkulirano v svojih enotnih cenah.

14. člen

Če izvajalec ne izvede del v predpisanih rokih, v zahtevanem obsegu ter na predpisan način ali če se kako drugače izkaže, da je za nepravilnosti odgovoren izvajalec ali podizvajalec in če bi to imelo za posledico odločitev pristojnega ministrstva, da v celoti ali delno zavrne sofinanciranje projekta oz. naročnik s tem izgubi pravico do sofinanciranja oziroma bi bil dolžan vrniti že pridobljena sredstva, nosi vse finančne posledice v zvezi s tem izvajalec, ki se mu ta del odšteje od pogodbene vrednosti. Pogodbeni stranki soglašata, da je naročnik od izvajalca upravičen uveljaviti finančne posledice na podlagi tega člena v celotnem znesku izgubljenega sofinanciranja poleg pogodbene kazni, ki se obračuna posebej skladno z določbo 25. člena te pogodbe.

III. ROK IZVEDBE DEL

15. člen

Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel v naslednjih rokih:

pričetek del: po uvedbi v delo, v mesecu januarju 2021,
dokončanje vseh del in opravljen tehnični pregled: najkasneje do 31. 3. 2022,
pridobljeno uporabno dovoljenje: najkasneje do 30. 4. 2022.

16. člen

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. To mora naročnik storiti najkasneje v roku 3 dni od dneva podpisa pogodbe. Izvajalec je uveden v posel z dnem, ko mu je predložena in predana vsa dokumentacija in izpolnjene zahteve iz 3. člena te pogodbe.

17. člen

Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo:

iz razlogov, določenih v 42. posebni gradbeni uzanci,
zaradi sprememb investicijsko – tehnične dokumentacije,
zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika in ta predstavljajo več kot 10 % s pogodbo dogovorjenih del,
zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank.

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

IV. MATERIAL IN DELOVNA SILA

18. člen

Izvajalec bo dela izvedel z delavci, ki so pri njem v delovnem razmerju (stalnem ali za določen čas) in z lastnim materialom.

19. člen

Izvajalec bo dela izvedel brez podizvajalcev.

XXX

Xx izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali naslednji podizvajalci:

________________________________

Matična številka: __________________,

Davčna številka: __________________,

TRR:_______________________,

________________________________

Matična številka: __________________,

Davčna številka: __________________,

TRR:_______________________,

Itd.

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec bo naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima izvajalčevo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz prvega odstavka 112. člena Zakona o javnem naročanju.

OPOMBA: 18. in 19. člen pogodbe bo usklajen z ponudno izbranega izvajalca

Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem naročanju, v primeru, če podizvajalec to zahteva.

Za podizvajalce, ki neposrednega plačila ne zahtevajo, mora izvajalec, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa, izvajalcu plačila poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezano s predmetom pogodbe.

V. CENA DEL

20. člen

Cena pogodbenih del, ki so predmet te pogodbe, znaša po ponudbi številka ______________ z dne ________________,

Skupaj cena brez DDV ________________ EUR

Popust _________% ________________ EUR

Skupaj cena brez DDV z vključenim popustom ________________ EUR

22 % DDV ________________ EUR

SKUPAJ Z DDV ________________ EUR

(z besedo: ______________________________________/100 EUR)

Cene po enoti mere so fiksne. Izvajalec se odpoveduje vsem zahtevkom iz naslova sprememb cen zaradi spremenjenih – izboljšanih gospodarskih okoliščin na trgu in drugih razlogov, določenih s smiselno uporabo uzance 23 PGU.

Pogodbena cena zajema vrednost vseh s projektno dokumentacijo predvidenih del, kot tudi dela, ki s predano projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in fukcionalnosti objekta.

V pogodbeni ceni so zajeti tudi stroški ureditve gradbišča, opozorilne table, gradbiščne table, deponija za gradben odpadke, geodetskega posnetka izvedenih del in navodil za obratovanje in vzdrževanje.

Za vsa morebitna dodatna dela, ki s pogodbo niso obsežena ali nepredvidena dela, bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k tej pogodbi, ob upoštevanju določb 95. člena ZJN-3. V dodatku veljajo cene in kvaliteta kot za dela navedena v 1. členu te pogodbe. Če je izvajalec v ponudbi številka _____________ z dne ______________________ podal morebitni popust, velja ta popust za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela.

Naročnik bo izvedena dela plačeval 30. dan po predložitvi in obojestranski potrditvi začasne situacije. Z začasnimi mesečnimi situacijami se izvaja obračun do višine 90% vrednosti pogodbenih del, preostali del pogodbene vrednosti pa s končno situacijo po uspešno opravljenem internem tehničnem in kvalitetnem pregledu, odpravi vseh na pregledu ugotovljenih napak, izročeni garanciji za odpravo napak v garancijskem roku ter podpisanem zapisniku s strani naročnika in nadzora.

Naročnik bo potrjene zneske nakazoval na transakcijski račun izvajalca št. _________ pri banki ____________.

VI. OBRAČUN IZVEDENIH DEL

21. člen

Izvajalec bo izvedene količine del obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami in končno situacijo na podlagi končnega obračuna v skladu s terminskim planom. Izstavljeno začasno situacijo je izvajalec dolžan potrditi pri nadzornem organu in jo predložiti v potrditev naročniku. Izvajalec v primeru izvajanja del s strani podizvajalcev svojim situacijam priloži delilnik plačil s priloženimi situacijami podizvajalcev, katero je izvajalec predhodno potrdil, oziroma pisno izjavo posameznega podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila, ter da v zvezi s tem nima do naročnika nobenih zahtevkov več.

Situacije se izstavljajo do desetega v mesecu za pretekli mesec.

Naročnik je dolžan v naslednjih osmih dneh od dneva njenega prejema situacijo pregledati, nesporni del situacije potrditi, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka pisno prerekati, sicer se šteje, da je situacija potrjena. Osnova za izračun nespornega zneska situacije je potrjena gradbena knjiga s strani nadzora, ki jo je vsakega zadnjega v mesecu za tekoči mesec dolžan izvajalec predati nadzoru v pregled in potrditev. Nadzor je dolžan gradbeno knjigo pregledati v roku 5 dni od prejema le-te.

Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil v 10 dneh po pisnem uspešnem prevzemu izvršenih del s strani naročnika, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti po zapisniku o internem tehničnem in kvalitetnem pregledu in po predložitvi garancije za odpravo napak v garancijski dob, ter po izvršenem končnem obračunu del.

Naročnik bo končno obračunsko situacijo potrdil in plačal pod pogojem, da mu izvajalec predhodno predloži finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi.

VII. SPREMEMBA POGODBE

22. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okoliščine ne vplivajo na spremembo pogodbene vrednosti del, razen v primeru nepredvidenih pogodbenih del, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedel in ni mogel vedeti, da jih bo potrebno izvršiti.

23. člen

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi, s katerim natančno opredelita dodatna dela po vrsti in količini ob upoštevanju cen iz predhodno izdelane ponudbe izvajalca.

24. člen

Sprememba pogodbe je dovoljena, če se spremenijo pogoji izvedbe javnega naročila zaradi spremembe tehnične dokumentacije, nepredvidenih razmer na terenu, ukrepov državnih organov, ukrepov nadzornika gradnje ali inšpekcije, ukrepov s področja zagotavljanja varstva okolja ali zaradi novih inovativnih predlogov ali izboljšav, ki ne spreminjajo same narave pogodbe. Sprememba pogodbe je možna tudi iz razlogov, ki jih določa ZJN-3.

VIII. POGODBENA KAZEN

25. člen

Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih rokov izvedbe del, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 5 ‰ (pet promil) te vrednosti. Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 10 % (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti del.

Naročnik mora pravico pogodbene kazni uveljavljati najkasneje pri končnem obračunu del in sme končno situacijo zmanjšati za pogodbeno kazen.

26. člen

Če se pri primopredaji pogodbenih del ugotovi ugotovijo pomanjkljivosti ali takšne napake, ki bistveno vplivajo oz. ovirajo uporabo objekta in katerih odprava traja več kot 3 (tri) delovne dni, se šteje, da je izvajalec z rokom dokončanja pogodbenih del v zamudi tudi za vse dni in za toliko dni, kolikor traja odprava pomanjkljivosti in napak.

IX. ŠKODA

27. člen

Če naročniku zaradi zamude izvajalca za izvedbo del nastane škoda, ima naročnik pravico do povrnitve vse nastale gospodarske škode. Če škoda presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni, razen v primerih iz 14. člena pogodbe, v katerih je naročnik poleg obračuna pogodbene kazni upravičen od izvajalca v celoti uveljaviti finančne posledice iz naslova delne ali celotne zavrnitve sofinanciranja projekta ali vračila že pridobljenih sredstev.

X. IZVRŠITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN

28. člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika pismeno pozvati, da je objekt pripravljen za interni tehnični in kvalitetni pregled.

Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku 10 dni po uspešno opravljenem kvalitetnem pregledu.

29. člen

O dokončanju del in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,
datume začetka in končanja del in datum prevzema del,
kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del,
opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti,
morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave,
ugotovitev po prejemu atestov in morebitnih garancijskih listov.

30. člen

Če se naročnik v roku iz 29. člena ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti. Z dnem določitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in sprejemom del.

31. člen

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun.

32. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata najkasneje v roku 10 dni od dneva uspešno opravljenega kvalitetnega pregleda.

33. člen

Izvajalec mora naročniku predati vso dokumentacijo in mora izvesti dela tako, da lahko naročnik opravi kvalitetni prevzem. Če izvajalec ne opravi del kvalitetno, lahko naročnik naroči odpravo pomanjkljivosti pri drugem izvajalcu na stroške izvajalca. Naročnik v tem primeru zadrži tudi izplačilo neplačanih zneskov po začasnih situacijah.

XI. ODPRAVA NAPAK

34. člen

Pomanjkljivosti in napake na delih in/ali opremi, ki je predmet te pogodbe, in ki se pokažejo v garancijskem roku, bo izvajalec odpravil na lastne stroške.

X. RAZDRTJE POGODBE

35. člen

Naročnik sme razdreti pogodbo:

če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem 10-dnevnem roku z deli ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,
če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 30 dni,
če ga nadzorni organ že tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi,
če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem,
če izvajalec krši predpise s področja okoljskega, socialnega in delovnega prava.

36. člen

Izvajalec sme razdreti pogodbo:

če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so bistvene za izvedbo del,
če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati.

37. člen

Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih pogodbo razdirata.

38. člen

Ne glede na to katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.

39. člen

Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku 15 dni po razdrtju pogodbe.

XII. FINANČNA ZAVAROVANJA

40. člen

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku ustrezno obliko finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758 (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) v višini 10% pogodbene vrednosti. Izvajalec mora zavarovanje izročiti najkasneje v petnajstih dneh od sklenitve pogodbe.

Trajanje garancije je še 90 (devetdeset) dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del oz. do pridobljenega uporabnega dovoljenja in kvalitetnega prevzema del. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del na osnovi aneksa k pogodbi, mora izvajalec predložiti v roku 15 (petnajstih) dni od podpisa aneksa k tej pogodbi novo garancijo za dobro izvedbo del z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo garancijo s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

V kolikor v zahtevanem roku ne bo uspešno opravljen kvalitetni pregled, bo naročnik zahteval podaljšanje roka garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo do uspešno opravljenega kvalitetnega pregleda.
V primeru da izvajalec v predpisanem roku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za resnost ponudbe.

41. člen

Izvajalec daje garancijo za kakovost izvedenih del, in sicer:

10 let za nosilnost konstrukcije, krovsko kleparska dela in fasado,
5 let za vsa ostala gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter notranjo in zunanjo opremo

Ob primopredaji objekta se izvajalec zavezuje predložiti petletno (5-letno) ustrezno obliko finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758 (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) v višini 5 % od pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo do sedem dni po poteku 5 letne garancijske dobe. Izvajalec bo 30 dni pred potekom garancije za odpravo napak v garancijski dobi za obdobje 5 let naročniku predložil novo garancijo za odpravo napak v garancijskem roku za obdobje nadaljnjih 5 let v višini 5 % pogodbene vrednosti izvedenih del z DDV za nosilnost konstrukcije, krovsko kleparska dela in fasado, v nasprotnem primeru bo naročnik unovčil bančno garancijo za odpravo napak.

Če izvajalec ne bo predložil finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, bo naročnik unovčil menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

42. člen

Za vgrajeni material veljajo garancijski roki proizvajalcev. Ti garancijski roki začnejo teči z dnem nakupa oziroma prodaje materiala. Izvajalec lahko v prilogi k ponudbenem pismu navede tudi daljše roke za jamstva za kvaliteto del.

XIII. VARSTVO PRI DELU

43. člen

Izvajalec je dolžan v času gradnje na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe o varstvu in zdravju pri delu in zagotoviti ukrepe o varstvu in zdravju pri delu na gradbišču.

Izvajalec mora imeti sklenjeno pogodbo o zavarovanju odgovornosti po Gradbenem zakoniku. Pogodba o zavarovanju je priloga k tej pogodbi.

XIV. POOBLAŠČENCI STRANK

44. člen

Vodja del izvajalca po tej pogodbi je ______________________.

Nadzorni organ s pristojnostmi po Gradbenem zakoniku je ________________________________

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je ____________________________.

XV. KONČNA DOLOČILA

45. člen

Pogodbeni stranki sta sklenili to pogodbo ob upoštevanju, da je nična, v kolikor pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbene obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

46. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

47. člen

Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali prvenstveno sporazumno, sicer je za njihovo reševanje pristojno sodišče na sedežu naročnika.

48. člen

Določila te pogodbe se presojajo z uporabo določb OZ (Uradni list RS, št. 97/2007-UPB1).

49. člen

Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank in ko izvajalec izroči naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in pogodbo o zavarovanju odgovornosti.

Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.

V Šentjurju, dne ________________________

NAROČNIK IZVAJALEC

OBČINA ŠENTJUR ____________________

župan ____________________

xxx. Xxxxx XXXXX ____________________

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kohezijskega sklada«

Document Metadata

Table of Contents

OBČINA ŠENTJUR

Document Metadata