NAROČNIK: Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:
|
|
Župan
Xxxxxxxxx xxx 0, 0000 Xxxxx T: 04 2373 101 F: 04 2373 106 |
NAROČNIK:
Mestna občina Kranj
Xxxxxxxxx xxx 0, 0000 Xxxxx
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:
»Nakup pisarniške računalniške opreme«
|
za oddajo javnega naročila po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma
NASLOV JAVNEGA NAROČILA |
Nakup pisarniške računalniške opreme |
VRSTA JAVNEGA NAROČILA |
Javno naročilo blaga |
ŠTEVILKA DOKUMENTACIJE |
430-17/2019-3-51/53-42/22 |
ŠTEVILKA NAROČILA V PROGRAMU XXXX |
XX-UTZ-0004/2019-B-POG |
DATUM |
03.06.2019 |
VSEBINA
1. POVABILO ZAINTERESIRANIM PONUDNIKOM K SODELOVANJU 6
1.1. Predmet javnega naročila 6
1.2. Lokacija izvajanja predmeta naročila 6
1.3. Zaveze izbranega ponudnika 6
1.5. Kontaktna oseba naročnika 8
2. POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA 8
3. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA 8
4. OCENJENA VREDNOST JAVNEGA NAROČILA 9
5. GOSPODARSKI SUBJEKTI, KI LAHKO SODELUJEJO V JAVNEM NAROČILU 9
5.1. Pojem ponudnika in gospodarskega subjekta 9
5.2. Skupna ponudba (ponudba s partnerji, konzorcij) 9
5.3. Ponudba s podizvajalci 10
5.3.1. Definicija podizvajalca 10
5.3.2. Del javnega naročila, ki je lahko oddan v podizvajanje 10
5.3.3. Dokumentacija, povezana s podizvajalci 10
5.3.4. Neposredna plačila podizvajalcem 11
5.3.5. Neposredna plačila podizvajalcem v podizvajalski verigi 12
5.3.6. Angažiranje podizvajalcev v času izvedbe pogodbe 12
5.4. Način nastopanja istega gospodarskega subjekta 12
5.5. Sklicevanje na zmogljivosti drugega subjekta 12
6.1. Komunikacijska sredstva 13
6.2. Spreminjanje ali dopolnjevanje dokumentacije 13
6.3. Jezik javnega naročanja 14
7. ODDAJA IN JAVNO ODPIRANJE PONUDB 14
7.3. Javno odpiranje ponudb 16
7.4. Rok za dodatna pojasnila ponudb 16
8. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV 16
8.1. Razlogi za izključitev 16
8.1.1. Razlogi za izključitev 17
8.1.2. Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izključitev 23
8.2.1. Gospodarski subjekti, za katere so določeni pogoji 24
8.2.2. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti 25
8.2.3. Ekonomski in finančni položaj 25
8.2.4. Tehnična in strokovna sposobnost 26
8.2.5. Sposobnost, ki se nanaša na Uredbo o zelenem javnem naročanju 31
9. INFORMACIJE ZA UGOTAVLJENJE SPOSOBNOSTI 37
9.2. Preverjanje uradno dostopnih podatkov 39
9.3. Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni 39
9.4. Pridobivanje podatkov na druge načine 39
9.5. Pojasnila, dopolnitve, popravki ponudb 40
10.1. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 40
11.2. Določitev meril v oddaji posameznega javnega naročila 42
12.5. Podatki o ustanoviteljih 44
12.6. Podpis ponudbene dokumentacije 45
15. ZAKLJUČEK POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA 50
15.2. Odločitev o oddaji javnega naročila 51
15.3. Zavrnitev vseh ponudb 51
15.5. Pravnomočnost odločitve o oddaji javnega naročila 51
15.6. Odstop od izvedbe javnega naročila 51
16.1. Sklenitev okvirnega sporazuma 52
16.2. Ponovno odpiranje konkurence 52
18. PROTIKORUPCIJSKO OBVESTILO 55
PODATKI O PONUDNIKU IN DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTIH 60
IZJAVA PONUDNIKA O NASTOPANJU S PODIZVAJALCI 62
SOGLASJE PRAVNE OSEBE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV 66
SOGLASJE FIZIČNE OSEBE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV 67
IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA 69
IZJAVA O STRINJANJU Z RAZPISNIMI POGOJI IN O RESNIČNOSTI PODATKOV, NAVEDENIH V PONUDBI 72
IZJAVA O KADROVSKI SPOSOBNOSTI IN TEHNIČNI USPOSOBLJENOSTI 73
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH ZAHTEV ZA ELEKTRONSKO PISARNIŠKO OPREMO 75
IZJAVA O SERVISNI SLUŽBI IN GARANCIJI ZA DOBAVLJENO OPREMO 76
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV 79
VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO 82
1.POVABILO ZAINTERESIRANIM PONUDNIKOM K SODELOVANJU
Naročnik vse zainteresirane ponudnike obvešča, da skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) razpisuje javno naročilo »Nakup pisarniške računalniške opreme«, ki je po vsebini javno naročilo storitev.
Zainteresirani ponudniki, ki izpolnjujejo vse naročnikove pogoje, pri njih niso prisotni razlogi za izključitev ponudbe ter izpolnjujejo vse tehnične zahteve naročnika lahko na elektronski način oddajo svojo ponudbo v skladu z navodili, podanimi v točki 7 te dokumentacije (oddaja in javno odpiranje ponudb).
1.1.Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila zajema nakup pisarniške računalniške opreme za obdobje 48 mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma za potrebe Mestne občine Kranj, vključno s svetniškimi skupinami in krajevnimi skupnostmi. Naročnik bo sklenil okvirni sporazum s štirimi (4) najbolj ugodnimi ponudniki.
V sklopu predmeta javnega naročila so tako zajete namizne delovne postaje s pripadajočo periferijo (tipkovnice, miške), računalniški monitorji in namizni pisarniški tiskalniki.
Natančnega obsega predmeta javnega naročila naročnik ne more opredeliti, zato sklepa okvirni sporazum. Naročnik bo blago naročal sukcesivno, glede na potrebe, najugodnejšemu ponudniku pri ponovnem odpiranju konkurence. Pogoji odpiranja konkurence so opredeljeni v tej dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom in v okvirnem sporazumu. Naročnik se ne obvezuje k določenemu obsegu nabave blaga, saj je vrsta in količina v trenutku sklepanja okvirnega sporazuma neugotovljiva in je odvisna od njegovih tekočih potreb.
Naročnik si pridržuje pravico, da poveča ali zmanjša obseg naročenega blaga in ga prilagodi dejanskim potrebam in razpoložljivim sredstvom. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobička v primeru, da bo obseg naročenih storitev manjši od predvidenega.
1.2.Lokacija izvajanja predmeta naročila
Mestna občina Kranj, Xxxxxxxxx xxx 0.
1.3.Zaveze izbranega ponudnika
Ponudnik se kot morebitni prevzemnik javnega naročila zavezuje:
da bo vsa zahtevana dela izvajal strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi;
izvesti vse prevzete dobave in obveznosti strokovno pravilno, kakovostno in v roku ter skladno z zahtevami, navedenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in prilogah;
da se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v tej dokumentaciji, da po njih daje svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopa k izvedbi predmeta javnega naročila;
da je ob izdelavi ponudbe pregledal vso razpoložljivo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;
da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
da je v celoti seznanjen z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;
da ne bo imel do naročnika predmetnega javnega naročila nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bo izbran kot najugodnejši ponudnik;
da ne bo imel do naročnika predmetnega javnega naročila nobenega odškodninskega zahtevka, v kolikor bo naročnik zmanjšal obseg dobav;
da ne bo imel do naročnika predmetnega javnega naročila nobenega odškodninskega zahtevka, v kolikor bo naročnik odpovedal okvirni sporazum skladno s pogodbenimi določili;
da ne bo imel do naročnika predmetnega javnega naročila nobenega odškodninskega zahtevka, v kolikor naročnik kljub izvedenemu odpiranju konkurence posamičnega naročila ne odda;
da v primeru prekinitve postopka oddaje javnega naročila od naročnika ne bo zahteval nobenega povračila stroškov ali povrnitve škode;
da je pri sestavi ponudbe upošteval obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;
da bo v celoti spoštoval delovnopravno zakonodajo;
za resničnost oziroma verodostojnost podatkov in prilog k ponudbi;
da bo dobavil in izročil v last in posest opremo pri vsakem oddanem naročilu v količini, kvaliteti, roku in na kraju, skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;
da bo opremo pridobil neposredno s strani pooblaščenega distributerja;
da je zagotovljen servis računalniške opreme v Sloveniji;
da ima dostop do tehnične in strokovne podpore s proizvajalcem ponujene pisarniške računalniške opreme ali uradnim s strani proizvajalca pooblaščenim servisom, ki ponudniku zagotavlja tehnično in strokovno podporo v režimu 24/7 ter dostop do novih verzij programske opreme neposredno pri proizvajalcu ter obveščanje o kritičnih ranljivostih opreme;
da bo nemudoma pisno obvestil naročnika o nastanku situacij, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti;
da bo upošteval zahteve in navodila naročnika;
da bo vsa računalniška oprema nova in brez stvarnih napak ter da bo zagotavljal njeno brezhibno delovanje ter da ne bo proizvedena več kot leto pred datumom dobave;
da bo oprema zapakirana v originalno embalažo;
da bo ob prevzemu opreme izročil vso potrebno dokumentacijo, vezano na opremo (garancijski list, pripadajočo tehnično dokumentacijo ter navodila v slovenskem jeziku);
da bo prevzel odgovornost za kvaliteto opreme in za njeno kvalitetno in pravilno delovanje ter daje garancijo za njihovo kvalitetno in pravilno delovanje v garancijskem roku, določenem za posamezno napravo (kot je opredeljeno v popisu, vključno s podaljšano garancijo), ki prične teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika;
da bo še vsaj pet (5) let od datuma zadnje dobavljene opreme zagotavljal nadomestne dele;
da se bo na prvi poziv naročnika odzval v roku največ dveh (2) ur ter na svoje stroške odpravil vse pomanjkljivosti in napake, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom, najkasneje v roku 8 ur oz. naslednji delovni dan, razen v primeru, ko dobavni rok nadomestne opreme tega ne dopušča;
da bo naročniku brezplačno svetoval glede vzdrževanja in posodabljanja opreme;
da bo jamčil za skrite napake še šest (6) mesecev po izročitvi opreme;
da bo naročniku zagotovil nadomestno opremo, v kolikor bo čas popravila presegal 1 delovni dan;
da bo na svoje stroške in v dogovorjenem roku izvršil dopolnitve ali spremembe predmeta pogodbe, če se ugotovi, da so bile dobave s strani ponudnika opravljene pomanjkljivo;
da bo v opremo nameščena zadnja verzija vgrajene programske opreme (npr. BIOS);
da bo vsa priložena programska oprema, ki jo bo ponudil pri posameznem povpraševanju, licenčna;
da bo predhodno pisno obveščal naročnika o vsaki finančni, vsebinski oziroma časovni spremembi pogodbe, z ustrezno utemeljitvijo;
pri izvedbi del izpolnjevati obveznosti iz priloge Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017), na način, predviden v tej pogodbi in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila;
da bo izpolnil vse druge obveznosti, določene v okvirnem sporazumu.
1.4.Variantne ponudbe
Naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb, kakor je to opredeljeno v 72. členu ZJN-3.
1.5.Kontaktna oseba naročnika
Kontaktna oseba s strani naročnika:
Xxx Xxxxxx, xxx.xxxxxx@xxxxx.xx
Xxxx Xxxxx, xxxx.xxxxx@xxxxx.xx
Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere, ko imajo ponudniki težave pri dostopanju in odpiranju dokumentov, ki so sestavni del te dokumentacije.
Vsa vprašanja glede javnega naročila ponudniki postavljajo izključno na portalu javnih naročil.
2.POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA
Predmetno javno naročilo se izvaja po odprtem postopku oddaje naročila na podlagi 40. člena ZJN-3 za sklenitev okvirnega sporazuma v skladu s 48. členom ZJN-3, za obdobje 48 mesecev.
Za odprti postopek kot postopek oddaje javnega naročila je značilno, da lahko vsak zainteresirani gospodarski subjekt odda ponudbo na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju.
3.PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA
Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih dokumentov:
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18);
Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17);
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - XXXXX0000, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17);
Obligacijski zakonik (OZ, Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US, 20/18);
Zakon o javnih financah (ZJF, Ur. l. RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - XXXXX0000, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18);
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1, Ur. l. RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 - ZUJF, 83/12, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 86/14, 90/15, 77/18);
Zakon o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 - ZArbit, 45/08, 111/08 - odl. US, 121/08 - skl. US, 57/09 - odl. US, 12/10 - odl. US, 50/10 - odl. US, 107/10 - odl. US, 75/12 - odl. US, 76/12 - popr., 40/13 - odl. US, 92/13 - odl. US, 6/14, 10/14 - odl. US, 48/14, 48/15 - odl. US, 6/17 - odl. US, 10/17, 32/18, 16/19);
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Ur. l. RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo);
Kazenski zakonik (KZ-1, Ur. l. RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 6/16, 54/15, 38/16, 27/17);
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo);
Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.
V kolikor pride po podpisu pogodbe do spremembe ali dopolnitve veljavne zakonodaje in drugih predpisov (npr. pravilnikov), skladno s katerimi se izvaja predmet pogodbe izbrani ponudnik (izvajalec) iz tega naslova ni upravičen do dodatnega plačila, temveč svoje obveznosti izvaja skladno z veljavno zakonodajo/veljavnimi predpisi, v sklopu ponudbene cene.
4.OCENJENA VREDNOST JAVNEGA NAROČILA
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 179.426,23 EUR brez DDV oz. 218.900,00 EUR z DDV za obdobje 48 mesecev.
1.6.
5.GOSPODARSKI SUBJEKTI, KI LAHKO SODELUJEJO V JAVNEM NAROČILU
Pojem ponudnika in gospodarskega
subjekta
Na podlagi definicije šestega odstavka prvega odstavka 2. člena ZJN-3 »gospodarski subjekt« pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali skupino teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev. Na podlagi sedme točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 »ponudnik« pomeni gospodarski subjekt, ki je predložil ponudbo.
Na podlagi navedenih spremenjenih definicij gospodarskega subjekta je lahko ponudnik katerakoli pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje vse naročnikove zahteve iz te dokumentacije.
1.7.Skupna ponudba (ponudba s partnerji, konzorcij)
Na podlagi tretjega odstavka 10. člena ZJN-3 lahko v postopku javnega naročanja sodelujejo tudi skupine gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Skupinam gospodarskih subjektov ni treba prevzeti kakršnekoli pravne oblike.
Vsi ponudniki naročniku odgovarjajo solidarno.
V sistem e-JN v razdelek »ESPD – drugi sodelujoči« ponudnik naloži izpolnjen ESPD obrazec za vsakega od partnerjev v skladu z 79. členom ZJN-3 in v razdelek »Druge priloge« vse ostale obrazce, priloge, dokazila, zahtevana s predmetno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
V primeru, da bo skupina ponudnikov pravnomočno izbrana, za izvedbo naročila opredeljenega v tej dokumentacija, bo morala ta skupina naročniku najkasneje 3 dni pred podpisom pred podpisom pogodbe predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:
imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
obseg posla, ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z vsemi zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, plačilnimi pogoji, navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji in da z njimi v celoti soglašajo,
način poravnavanja obveznosti s strani naročnika skupnim ponudnikom (vsakemu partnerju posebej ali preko nosilca posla),
način nominacije podizvajalcev (vsak skupni ponudnik posebej ali so vsi podizvajalci nominirani preko nosilca posla) in
navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
Naročnik dopušča možnost, da se skupna ponudba po oddaji ponudbe ali po sklenitvi pogodbe spremeni na način, da kakšen od partnerjev v skupni ponudbi več ne sodeluje v konzorciju, če se to zgodi zaradi objektivnih razlogov, ki niso v sferi ostalih članov skupne ponudbe. V takšnem primeru preostali partnerji v skupni ponudbi prevzamejo del obveznosti, ki bi jih sicer moral izvesti član, ki v konzorciju ne sodeluje več. V kolikor je konzorcij kakšnega od pogojev za priznanje sposobnosti izpolnil s pomočjo partnerja, ki v konzorciju ne sodeluje več, morajo preostali ponudniki v izvedbo javnega naročila uvesti podizvajalca/ce, ki takšne pogoje v celoti izpolnjuje/jo ter javno naročilo dokončati s takšnim podizvajalcem.
1.8.Ponudba s podizvajalci
1.8.1.Definicija podizvajalca
V skladu z definicijo prvega odstavka 94. člena ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.
1.8.2.Del javnega naročila, ki je lahko oddan v podizvajanje
Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila (slednjo zahtevo naročnika kot ustrezno dodatno potrjuje dopis oziroma tolmačenje Direktorata za javno naročanje št. 430-77/2016/7 z dne 30. 03. 2016).
1.8.3.Dokumentacija, povezana s podizvajalci
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (obrazec Priloga št. 2),
naložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,
navesti vse ostale podatke, zahtevane z obrazcema oz. prilogo št. 3 A in 3 B,
naložiti izpolnjen ESPD obrazec za vsakega od podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,
naložiti vso ostalo z javnim naročilom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca,
naložiti podizvajalsko pogodbo za vsakega priglašenega podizvajalca (pogodbo pripravita ponudnik in podizvajalec sama), v kolikor je ta že sklenjena, v nasprotnem primeru, pa mora ponudnik podizvajalsko pogodbo naročniku predložiti najkasneje v roku 5 dni od sklenitve podizvajalske pogodbe, a v vsakem primeru pred pričetkom del s strani podizvajalca.
Podizvajalsko pogodbo ponudnik predloži/naloži za vsakega podizvajalca, ne glede na to ali zahteva neposredno plačilo s strani naročnika ali ne.
Če bo izvajalec nove podizvajalce priglasil v fazi izvedbe pogodbe, mora najkasneje v petih dneh po angažiranju novega podizvajalca:
navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu,
navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih podizvajalcev,
predložiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter izpolnjevanju pogojev ter
predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,
predložiti vso z javnim naročilom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca,
predložiti podizvajalsko pogodbo za novega podizvajalca (pogodbo pripravita ponudnik in podizvajalec sama).
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 namreč obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.
Naročnik mora zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca v primeru, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega ali drugega ali četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju, razen v primeru tretjega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju.
Naročnik mora nadalje zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil za podizvajalce v dokumentaciji v zvezi z oddajo (predmetnega) javnega naročila. Naročnik lahko predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca zavrne, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti.
Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga, pri čemer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naročnika do zavrnitve podizvajalca, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.
1.8.4.Neposredna plačila podizvajalcem
Naročnik ponudnike/izvajalce in podizvajalce obvešča, da neposredno plačilo podizvajalcem na podlagi ZJN-3 ni več a priori obvezno, zaradi česar lahko do neposrednega plačila podizvajalcem pride samo v primeru, da podizvajalec to zahteva, pri čemer je lahko takšna zahteva podana zgolj ob oddaji ponudbe glavnemu izvajalcu, ki mora zahtevo posredovati naročniku ob prvi priglasitvi podizvajalca. V kolikor zahteva za neposredno plačilo s strani podizvajalca ne bo dana pravočasno, takšne zahteve v kasnejši fazi izvedbe del naročnik ne rabi več upoštevati, razen v kolikor so izpolnjeni pogoji po 631. členu OZ.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:
glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil,
glavni izvajalec svojemu e-računu priložiti specifikacijo prejemnikov plačil,
za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo (v kolikor je ta že sklenjena, jo predloži ob oddaji ponudbe, v nasprotnem primeru, pa mora ponudnik podizvajalsko pogodbo naročniku predložiti najkasneje v roku 5 dni od sklenitve podizvajalske pogodbe, a v vsakem primeru pred pričetkom del s strani podizvajalca) .
Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je naročnik na podlagi sedmega odstavka 94. člena ZJN-3 Državni revizijski komisiji dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
V kolikor novo priglašeni podizvajalci ne bodo zahtevali izvajanje neposrednih plačil, se pogodba v delu, ki navaja seznam podizvajalcev ne bo spreminjala, razen na izrecno zahtevo naročnika.
1.8.5.Neposredna plačila podizvajalcem v podizvajalski verigi
Določbe v zvezi z neposrednimi plačili podizvajalcem iz tega poglavja dokumentacije veljajo tudi za vse dejanske (končne izvajalce) javnega naročila, ne glede na udeležbo v podizvajalski verigi.
1.8.6.Angažiranje podizvajalcev v času izvedbe pogodbe
V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev mora izvajalec v roku, ki je naveden v točki 5.3.3., predložiti naročniku v potrditev nov seznam podizvajalcev, vključno z vso z javnim naročilom zahtevano dokumentacijo in podizvajalsko pogodbo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca. Novega podizvajalca, v kolikor izpolnjuje vse pogoje in zanj ne obstajajo razlogi za izključitev, naročnik potrdi s soglasjem. Izvajalec pogodbenih del ne sme izvajati s podizvajalcem, ki je bil priglašen po roku za oddajo ponudb in ki še ni bil potrjen s strani naročnika.
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi in zanj tudi ni dobil naknadnega soglasja naročnika, ima pravico odpovedati pogodbo o izvedbi javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo delo, vendar pa je to zgolj pravica in ne dolžnost naročnika. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.
Naročnik si pridržuje tudi pravico, da sproži prekrškovni postopek pred Državno revizijsko komisijo, v kolikor so podani zakonski razlogi zanj.
1.9.Način nastopanja istega gospodarskega subjekta
Naročnik dopušča, da isti gospodarski subjekt predloži več ponudb, vendar le v kolikor v različnih ponudbah nastopa v različnih vlogah (bodisi kot samostojni ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu, bodisi kot podizvajalec, bodisi kot drugi subjekt na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik).
Gospodarski subjekt tako lahko kot partner ali podizvajalec ali drugi subjekt na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik nastopa v ponudbah različnih ponudnikov.
1.10.Sklicevanje na zmogljivosti drugega subjekta
Ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 lahko uporablja zmogljivosti drugih subjektov.
V tem primeru se skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila tudi za vsak drugi gospodarski subjekt v sistem e-JN v razdelek »ESPD – drugi sodelujoči« naloži ustrezno izpolnjen ESPD obrazec za drug subjekt.
V sistem e-JN v razdelek »Druge priloge« pa ponudnik skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za drug gospodarski subjekt naloži vse zahtevane izjave in dokazila (med drugim tudi npr. soglasje pravne osebe za pridobitev osebnih podatkov ponudnika, soglasje fizične osebe za pridobitev osebnih podatkov ponudnika, izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, …).
V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov mora ponudnik že ob oddaji elektronske ponudbe v sistem e-JN v razdelek »Druge priloge« naložiti ustrezna dokazila, da bo imel na voljo potrebna sredstva za izvedbo javnega naročila:
npr. dogovor o medsebojnem sodelovanju, pogodbo o sodelovanju, dogovor o zagotavljanju…
V kolikor ponudnik zahteve glede izobrazbe in strokovne usposobljenosti kadrov izkaže z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, morajo ti drugi subjekti pri izvedbi javnega naročila obvezno izvesti gradnje ali storitve, za katere so bile zahtevane te zmogljivosti.
V tem primeru mora drugi subjekt v ponudbi obvezno nastopati kot partner ali kot podizvajalec.
6.PRAVILA ZA SPOROČANJE
1.11.Komunikacijska sredstva
Izvedba predmetnega javnega naročila pretežno poteka z uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev, preko Portala javnih naročil in informacijskega sistema e-JN, delno pa z uporabo drugih komunikacijskih sredstev.
Obvestilo o javnem naročilu je bilo v skladu s 56. členom ZJN-3 poslano v objavo na Portal javnih naročil in na Uradni list Evropske unije.
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno s prilogami, je objavljena na spletni strani xxxxx://xxx.xxxxx.xx, RUBRIKA JAVNI RAZPISI, NAROČILA.
Ponudbe se predložijo v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.
Odločitev o oddaji javnega naročila bo objavljena na portalu javnih naročil.
Dodatne informacije bo naročnik v skladu s 60. členom ZJN-3 posredoval preko obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku ali na drug način izključno preko portala javnih naročil in (v kolikor bo potrebno) informacijskega sistema e-JN.
1.12.Spreminjanje ali dopolnjevanje dokumentacije
Po izteku roka za prejem ponudb naročnik v skladu z drugim odstavkom 67. člena ZJN-3 ne sme več spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega ali preko informacijskega sistema e-JN, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.
Ponudniki morajo redno spremljati informacije, objavljene na portalu javnih naročil in jih upoštevati pri oddaji ponudbe.
1.13.Jezik javnega naročanja
Na podlagi 36. člena ZJN-3 postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.
Ponudniki lahko tehnični del ponudbe (če je ta zahtevan) oddajo preko informacijskega sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 v slovenskem ali angleškem jeziku. Naročnik lahko v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (med odgovori na vprašanja ali v dodatnih pojasnilih in spremembi dokumentacije) določi, da smejo ponudniki tudi druge dele svoje ponudbe predložiti delno ali v celoti v tujem jeziku.
Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku, če pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan samo v tujem jeziku, pa tuji jezik.
Ne glede na določbo te dokumentacije, da postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku, bo naročnik morebitno dejstvo predložitve ponudbene dokumentacije v tujem jeziku štel kot pomanjkljivost ponudbe zgolj v primeru, če jezika, v katerem je predložen dokument, ne razume. V takšnem primeru bo od ponudnika zahteval, da se del ponudbe, ki ga naročnik ne razume, prevede v slovenski jezik, na stroške ponudnika, v razumnem roku, ki bo praviloma znašal pet delovnih dni (rok bo krajši oziroma daljši v odvisnosti od obsega ponudbe, ki se mora prevesti).
7.ODDAJA IN JAVNO ODPIRANJE PONUDB
1.14.Rok za oddajo ponudb
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 08. 07. 2019 do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 , v skladu z Navodili za uporabo e-JN, ki so del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in so objavljena na spletnem naslovu:
xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxx_xxxxxxxxxx_xxxxxxxxx.xxxxx.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je razviden iz Obvestila o javnem naročilu, ki je objavljeno na spletnem naslovu: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx
Podpisan in izpolnjen obrazec »POVZETEK PREDRAČUNA« (priloga št. 1 A) ponudnik »naloži« v .pdf datoteki (skenogram), v informacijski sistem e-JN v razdelek »Predračun«.
V primeru, ko bo ponudnik v razdelek »Predračun« naložil drug obrazec (npr. lasten predračun, rekapitulacija, popis, izsek popisa) bo naročnik štel, da je ponudnik predložil ustrezen obrazec v kolikor bo iz obrazca razvidna končna ponudbena cena, prav tako bo v temu primeru naročnik štel, da se z oddajo ponudbe ponudnika strinja z vsemi zahtevami in obveznostmi navedenimi v obrazcu »Povzetek predračuna« (Priloga 1 ).
Podpisan in izpolnjen obrazec ESPD ponudnik »naloži« v *.xml datoteki v informacijski sistem e-JN v razdelek »ESPD - ponudnik«.
V razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« ponudnik naloži podpisan ESPD ostalih sodelujočih (partner, podizvajalec, drug subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje) v berljivi in ustrezni *.pdf ali elektronsko podpisan *.xml obliki.
Ostalo ponudbeno dokumentacijo, vključno z vsemi obrazci, dokazili in ostalim zahtevanim s predmetno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter vključno s popisom blaga v Excel obliki (izpolnjena Excel datoteka.xls za vse ponudbene postavke mora ponudnik »naložiti« v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.
Z izjemo popisov del, ki so v obliki Microsoft Excel, se ostalo dokumentacijo »POSKENIRA«, zaželena je PDF oblika.
Zaželeno je, da naročnik celotno ponudbeno dokumentacijo s prilogami naloži v obliki enega »stisnjenega« dokumenta v *.zip obliki.
Ponudniki naj pred oddajo ponudbe preverijo, ali so oddani podatki ustrezno skenirani, zapisani in berljivi.
V tej dokumentaciji uporabljen izraz »ponudba« velja oz. je mišljen kot elektronsko oddana ponudba. Besedne zveze kot so npr. »predložitev« pa so, v kolikor ni izrecno določeno drugače, mišljene kot »naložitev« ponudbe na informacijski sistem e-JN.
V tej dokumentaciji navedena zahteva, da posamezen obrazec/dokazilo predloži/naloži partner, podizvajalec ali drug gospodarski subjekt pomeni, da obrazec/dokazilo v njihovem imenu naloži ponudnik.
1.15.Umik ponudb
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
1.16.Javno odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo na podlagi četrtega odstavka 88. člena ZJN-3 javno.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 08. 07. 2019 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke na razpolago v informacijskem sistemu e-JN.
Naročnik o odpiranju ponudb ne bo vodil posebnega zapisnika, saj bodo podatki, ki bodo na voljo ponudnikom v informacijskem sistemu e-JN, vključevali vse podatke, ki so obvezni na podlagi šestega odstavka 88. člena ZJN-3.
Ponudniki z oddajo ponudbe potrjujejo, da je naročnik na podlagi tega, da so podatki iz 6. odstavka 88. člena ZJN-na voljo v informacijskem sistemu e-JN izpolnil obveznosti glede vročanja le tega skladno z določili 7. odstavka 88. člena ZJN-3 in ne bodo zahtevali dodanega posredovanja zapisnika o odpiranju ponudb.
1.17.Rok za dodatna pojasnila ponudb
Naročnik bo na oziroma preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila najpozneje do dne 02. 07. 2019 do 12:00 ure, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana pravočasno, to je do dne 27. 06. 2019 do 12:00 ure.
Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahteva zgolj preko portala javnih naročil. Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in so jih ponudniki dolžni upoštevati pri oddaji ponudb.
8.POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV
1.18.Razlogi za izključitev
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za gospodarski subjekt obstaja katerikoli od razlogov za izključitev, naveden v točki 8.1.1. te dokumentacije.
1.18.1.Razlogi za izključitev
ZAP. ŠT. |
PRAVNA PODLAGA |
RAZLOG ZA IZKLJUČITEV |
|
1. |
prvi odstavek 75. člena ZJN-3 |
Če je bila gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec, drugi subjekt) ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v KZ-1:
|
|
2. |
drugi odstavek 75. člena ZJN-3 |
Če gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec, drugi subjekt) ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.
|
|
3. |
a) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 |
Če je gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec, drugi subjekt) na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
|
|
4. |
b) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 |
Če je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec, drugi subjekt) v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
|
|
5. |
b) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3 |
Če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.
|
1.18.2.Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izključitev
Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:
ponudnik;
vsi partnerji v skupni ponudbi;
vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;
če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.
Ponudnik mora oddati in naložiti svoj ESPD obrazec v sistem e-JN v razdelek ESPD in v sistem e-JN naložiti dokazila, ki so dodatno zahtevana v zgornji tabeli.
Za vse ostale navedene gospodarske subjekte (partner, podizvajalec, drugi subjekt) velja, da morajo izpolniti in oddati svoj ESPD obrazec in oddati dokazila, ki so dodatno zahtevana v zgornji tabeli, podpisana in žigosana ponudniku. Ponudnik nato ESPD obrazce ostalih gospodarskih subjektov (partner, podizvajalec, drugi subjekt), odda in naloži v sistem e-JN v razdelek ESPD – drugi sodelujoči. Ostala dokazila, zahtevana v zgornji tabeli, ostalih sodelujočih pa ponudnik naloži v sistem e-JN.
Podizvajalci, ki bodo priglašeni že ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe, morajo oddati svoj ESPD obrazec in dokazila, ki so dodatno zahtevana v zgornji tabeli.
Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po pogodbe sporazuma z glavnim izvajalcem ali s konzorcijem izvajalcev, morajo ESPD obrazec ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe del. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izključitev in ustreznost dokazil zahtevanih z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja neobstoja vseh razlogov za izključitev naročnik svetuje in dopušča, da se za novo angažirane podizvajalce v fazi izvedbe pogodbe predloži dokazila o neobstoju razlogov za izključitev in ne zgolj ESPD obrazca oziroma lastnih izjav.
1.18.3.Popravni mehanizem
Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se gospodarskega subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost.
Primeri dokazil in ukrepov so navedeni v 9. odstavku 75. člena ZJN-3. Ocena je skladno z ZJN-3 prepuščena naročniku.
Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.
1.19.Pogoji za sodelovanje
Naročnik določa pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije.
1.19.1.Gospodarski subjekti, za katere so določeni pogoji
Iz spodnje tabele je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoji.
Pogoji se lahko nanašajo na naslednje gospodarske subjekte:
na ponudnika;
na partnerje v skupni ponudbi na podlagi četrtega odstavka 10. člena ZJN-3 ;
na podizvajalce, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;
če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, na subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.
Vsi gospodarski subjekti, za katere je določeno izpolnjevanje kakršnegakoli pogoja, morajo oddati svoj ESPD obrazec, v delu, ki je za njih aktualen ter druge izjave/dokazila, ki so določene v spodnji tabeli.
V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov bo ponudnik uporabil vsa ustrezna sredstva za dokaz naročniku, da bo imel na voljo potrebna sredstva za izvedbo javnega naročila (npr. pogodba/dogovor o sodelovanju, zagotavljanju…).
Ta dokazila ponudnik predloži že ob oddaji ponudbe.
Podizvajalci, ki bodo priglašeni že ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe, morajo oddati svoj ESPD obrazec ter druge izjave, ki so določene v spodnji tabeli.
Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s konzorcijem izvajalcev, morajo ESPD obrazec in izjave ali dokazila o izpolnjevanju pogojev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe del. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril izpolnjevanje vseh pogojev, ki veljajo za podizvajalca. Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja pogojev naročnik svetuje in dopušča, da se za novo angažirane podizvajalce predloži dokazila o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj ESPD obrazca.
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnostiZAP. ŠT. |
PRAVNA PODLAGA |
POGOJ |
ZA KOGA VELJA POGOJ |
|
1. |
prvi odstavek 76. člena ZJN-3 |
Gospodarski subjekt ima ustrezno in veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi, v skladu s predpisi države članice, v kateri je za dejavnost registriran.
|
Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:
|
1.19.2.Ekonomski in finančni položaj
ZAP. ŠT. |
PRAVNA PODLAGA |
POGOJ |
ZA KOGA VELJA POGOJ |
||
1. |
Šesti odstavek 77. člena ZJN-3 v povezavi z 76. členom ZJN-3 |
Gospodarski subjekt ima na dan izdaje bonitetne ocene, ki ne sme biti starejši od 60 dni pred rokom, določenim za oddajo ponudb, izkazano bonitetno oceno: SB1 do vključno SB5 (ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno od SB6 do SB10 bodo kot neprimerne izločene), izdano pri Ajpes ali bonitetno oceno BBB ali boljšo izdano pri agenciji Standard&Poor's ali bonitetno oceno BBB ali boljšo izdano pri agenciji Fitch ali bonitetno oceno Baa ali boljšo izdano pri agenciji Moodyʼs.
Obrazec je lahko predložen v originalni ali v kopirani obliki.
|
Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:
|
||
1.19.3.Tehnična in strokovna sposobnost
ZAP. ŠT. |
PRAVNA PODLAGA |
POGOJ |
ZA KOGA VELJA POGOJ |
|
1. |
Osmi odstavek 77. člena ZJN-3 |
Ponudnik mora predložiti / navesti najmanj dve (2) referenci, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno in kakovostno ter skladno s terminskim planom samostojno/s partnerji/podizvajalci izvedel dobavo pisarniške računalniške opreme, ki se po zahtevnosti lahko primerja s predmetom javnega naročila oz. mu je primerljiva, in sicer v vrednosti najmanj 25.000,00 EUR brez DDV.
V primeru dvoma o ustreznosti reference naročnik ponudnikom predlaga, da ustreznost referenc preverijo s podajo vprašanja na portalu javnih naročil (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx) s konkretno navedbo izvedenega projekta. Naročnik bo v najkrajšem možnem času podal pisni odgovor o ustreznosti reference.
Upošteval se bo samo zaključen referenčni posel, ki je bil zaključen v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudb.
Naročnik bo referenco štel kot pozitivno ocenjeno oz. uspešno in kakovostno ter skladno s terminskim planom izvedeno v kolikor pri preverjanju reference s strani naročnika/investitorja referenčnih del ne bo prejel informacij, da je pri navedeni referenci izvajalec dela opravljal nekvalitetno, z zamudo, pomanjkljivo, da ni izpolnjeval pogodbenih obveznosti; da so mu bile grajane napake; da je bilo vezano na referenco unovčeno zavarovanje za dobro izvedbo ali odpravo napak; da je izvajalec moral plačati pogodbeno kazen in primerljivo. V kolikor referenca ne bo ocenjena pozitivno, jo bo naročnik štel za neustrezno.
Kot potrditelj reference mora biti naveden naročnik referenčnega posla. Naročnik storitev je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da kot potrditelja reference ponudnik ne more navesti samega sebe oz. izvajalca v skupnem nastopu.
Za vsa navedena dela oziroma storitve ponudnik navede ustrezne podatke (naziv naročila, obdobje izvajanja del (mesec in leto dobave), opis dobave, vrednost dobave in naziv naročnika, kontaktno osebo …).
Naročnik si pridržuje pravico, da predložene reference preveri sam pri investitorju, in jih ne upošteva, v kolikor le-teh ne bo mogoče pridobiti oz. preveriti (preverba istovrstnosti referenčnih del in referenčne višine posla).
Naročnik lahko domneva, da gospodarski subjekt nima zahtevanih strokovnih sposobnosti, če naročnik pri gospodarskem subjektu zasledi nasprotje interesov, ki bi lahko negativno vplivali na izvedbo javnega naročila.
Ponudniki v obrazec Seznam referenčnih poslov navedejo vse zahtevane podatke s strani naročnika.
Naročnik si pridržuje pravico, da referenčni pogoj v fazi pregledovanja ponudb preveri preko referenčnih potrdil (lahko tudi v obliki ustreznih elektronskih sporočil) referenčnih investitorjev, pridržuje pa si tudi pravico, da referenco preveri s kopijo izvajalske pogodbe z naročnikom referenčnega dela, s kopijami dodatkov k izvajalskim pogodbam z naročnikom referenčnega dela (če spreminjajo vrednost del, vsebina del ali rok izvedbe), elaboratom, odločbami, s kopijami potrjenih računov, ,….
Naročnik si pridržuje pravico, da predložene reference ne upošteva, v kolikor le-teh ne bo mogoče pridobiti oz. preveriti (preverba istovrstnosti referenčnih del in referenčne višine posla).
|
Pogoj mora izpolniti ponudnik.
Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj lahko izpolni preko kateregakoli člana konzorcija.
Ponudnik lahko pogoj izpolni tudi preko posameznega podizvajalca.
Ustrezno referenco tako predloži eden izmed sodelujočih.
Referenca podizvajalca bo priznana samo v primeru, da bo podizvajalec, ki ima referenco, tudi dejanski izvajalec predmetnega javnega naročila. Če bo izvajalec podizvajalca, s katerim bo dokazoval izpolnjevanje referenčnega pogoja , po sklenitvi pogodbe spremenil, mora nov podizvajalec izpolniti isti referenčni pogoj, kot ga je izpolnjeval zamenjani podizvajalec. V nasprotnem primeru bo naročnik ravnal v skladu z določilom pogodbe.
|
|
2. |
j) točka osmega odstavka 77. člena ZJN-3 in 94. člen ZJN-3 |
Ponudnik, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje poda, žigosa in podpiše izjavo ponudnika o nastopanju s podizvajalci (Priloga št. 3 A)
Podizvajalec, ki zahteva izvajanje neposrednih plačil s strani naročnika, poda, žigosa in podpiše izjavo podizvajalca o neposrednih plačilih in soglasje o poravnavi podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca s strani naročnika (Priloga št. 3 B)
|
Pogoj mora izpolniti ponudnik oziroma konzorcij ponudnikov, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje (Priloga št. 3 A).
Pogoj mora izpolniti vsak podizvajalec, ki zahteva izvajanje neposrednih plačil s strani naročnika (Priloga št. 3 B).
Ponudnik pa v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila (100%), kar potrjuje tudi dopis oziroma tolmačenje Direktorata za javno naročanje št. 430-77/2016/7 z dne 30.03.2016).
|
|
3. |
j) točka osmega odstavka 77. člena ZJN-3 in 94. člen ZJN-3 |
Ponudnik, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje mora navesti delež javnega naročila, ki ga morebiti namerava oddati v podizvajanje.
|
Pogoj mora izpolniti ponudnik oz. konzorcij ponudnikov, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje.
Ponudnik v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila (podizvajalec ne sme izvesti 100% del). |
|
4. |
Osmi odstavek 77. člena ZJN-3 ter drugi odstavek 10. člena ZJN-3 |
Ponudnik bo moral razpolagati z zadostnim številom usposobljenega strokovnega kadra in izpolnjevati druge kadrovske oz. tehnične pogoje, potrebne za izvedbo del (Priloga št. 9).
|
Pogoj mora izpolniti ponudnik.
Pri skupni ponudbi lahko pogoj kadrovske sposobnosti izpolnjujejo partnerji skupaj.
Pri ponudbi s podizvajalci lahko pogoj kadrovske sposobnosti ponudnik izpolni s podizvajalcem v primeru, da bo podizvajalec, ki ta pogoj izpolnjuje, tudi dejanski izvajalec predmetnega javnega naročila. V kolikor bo izvajalec podizvajalca, s katerim bo dokazoval izpolnjevanje pogoja, po sklenitvi pogodbe spremenil, mora nov podizvajalec izpolniti isti pogoj, kot ga je izpolnjeval zamenjani podizvajalec. V nasprotnem primeru bo naročnik ravnal v skladu z določilom pogodbe. V kolikor se ponudnik pri izpolnjevanju razpisnih pogojev sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, mora naročniku že ob oddaji ponudbe predložiti dokazilo (pogodba, honorarna pogodba, pogodba o sodelovanju, pogodba o zaposlitvi, podjemna pogodba, drugi primerljivi dokumenti, ki izkazujejo izpolnjevanje zgornjih zahtev), da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen.
|
|
5. |
Osmi odstavek 77. člena ZJN-3
|
Ponudnik se zavezuje, da bo pri opremi upošteval vse tehnične zahteve in pogoje, ki so opredeljeni v poglavju Tehnične specifikacije.
Naročnik poudarja, da mora ponudnik ustrezna dokazila predložiti že ob oddaji ponudbe.
Prav tako dopolnitev ponudb vezano na zgoraj navedena tehnična dokazila ni dopustna, ker dele ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila ni dopustno dopolnjevati.
|
Pogoj mora izpolniti ponudnik.
Če ponudnik pogojev ne izpolnjuje v celoti sam, obrazec (Priloga št. 10) predloži tudi partner, podizvajalec ali drug subjekt, na katerega zmogljivost se sklicuje ponudnik.
|
|
7. |
Osmi odstavek 77. člena ZJN-3
|
Ponudnik mora imeti zagotovljeno servisno službo na območju Republike Slovenije ter v garancijskem roku, določenem za posamezno napravo (kot je opredeljeno v popisu, vključno s podaljšano garancijo), zagotavljati za dobavljeno opremo servis na lastne stroške.
|
Pogoj mora izpolniti ponudnik.
Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj lahko izpolni preko kateregakoli člana konzorcija. Ponudnik lahko pogoj izpolni tudi preko posameznega podizvajalca.
Pogoj lahko ponudnik izpolni tudi s sklicevanjem na zmogljivosti drugega subjekta (81. člen ZJN-3).
Izjavo tako predloži tisti izmed sodelujočih, ki izpolnjuje pogoj. |
1.19.4.Sposobnost, ki se nanaša na Uredbo o zelenem javnem naročanju
9.INFORMACIJE ZA UGOTAVLJENJE SPOSOBNOSTI
1.20.Informacija o ESPD
Ob predložitvi ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu s prvim odstavkom 79. člena ZJN-3 sprejme ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt:
ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3 navedenih v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in v ESPD obrazcu
izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3;
Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.
ESPD mora obvezno predložiti:
ponudnik,
vsak član v konzorciju ponudnika (skupna ponudba),
vsak podizvajalec
drugi subjekti, katerih zmogljivosti skladno z 81. členom ZJN-3 uporablja ponudnik
ESPD vsak gospodarski subjekt uvozi s spletne strani naročnika (rubrika javni razpisi in naročila), ga izpolni na spletni strani xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/. V informacijski sistem e-JN:
ponudnik naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, v berljivi in ustrezni *.xml obliki datoteke,
v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« ponudnik naloži podpisan ESPD ostalih sodelujočih v berljivi in ustrezni *.pdf ali elektronsko podpisan *.xml obliki.
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.
Naročnik ponudnike glede na pretekle negativne izkušnje obvešča, da je za ustrezno izpolnjevanje in tiskanje obrazca ESPD priporočljiva uporaba brskalnika Internet Explorer.
Vsak gospodarski subjekt pred tiskanjem ESPD obrazca obvezno ponovno preveri ali je pri vseh izbirah ustrezno označil/ izbral opcija DA ali NE ter vnesel ostale zahtevane podatke.
Subjekt naj v obrazcu ne pušča neizpolnjenih polj (npr. rubrika: Ali so te informacije na razpolago v elektronski obliki, …).
Če bo subjekt pri razpoložljivosti podatkov vseeno pustil polje prazno, bo naročnik štel, da subjekt z informacijami ne razpolaga v elektronski obliki.
V poglavju Del I. Informacije o objavi subjekti spodnji polji izpolnjujejo s pomočjo podatkov dostopnih na spletnih straneh:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/?xxxxxxxxxxxxxxx,
xxxx://xxx.xxxxxx.xx/XXX/xxxxxx/xxxxxxXxXX.xx
ali z zastavitvijo vprašanja o številki objave na portalu javnih naročil:
Polje: Številka obvestila v UL EU
Polje: Številka obvestila na PJN
V primeru, ko subjekt polje Informacije o objavi pusti prazno ali vanj vpiše drugo navedbo, bo naročnik štel, da subjekt s tem potrjuje, da je seznanjen s številko objave, ki je razvidna iz posameznega predmetnega Obvestila o naročilu.
V b točki poglavja / dela VI. ESPD obrazca: Sklepne izjave subjekt v prazno polje (»Podpisani dajem/o uradno soglasje, da MESTNA OBČINA KRANJ pridobi dostop do dokazil, ki sem jih predložil/smo jih predložili v ______«) zapiše II., III., IV. in VI. Poglavju, v kolikor pa to polje pusti prazno ali vanj vpiše drugo navedbo, bo naročnik štel, da subjekt s tem potrjuje, da soglaša, da naročnik lahko preveri vsa dokazila iz ESPD obrazca.
Naročnik dodatno pojasnjuje, da za pravilno izpolnitev v točki B. Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta v ESPD obrazcu gospodarski subjekt obvezno navede vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali oseb, ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v organu ponudnika.
Torej ni ustrezno, da subjekt navede le zakonite zastopnike in pooblaščene osebe.
V kolikor bodo imeli ponudniki težave s pravilnim tiskanjem obrazca ESPD (na kar naročnik nima vpliva) naj obrazec zajamejo kot sliko in jo kopirajo v drug dokument ter natisnejo ali uporabijo kakšno drugo tehnično zmožnost ali drug način urejanja dokumentov. Naročnik pojasnjuje, da na uporabo ESPD obrazca nima nikakršnega vpliva in ponudnikom predlaga, da se v primeru uporabniških zapletov lahko obrnejo na Uradni list Republike Slovenije, telefonska številka 01 200 18 66.
V kolikor je gospodarski subjekt v kakšnem drugem postopku javnega naročanja že predložil ESPD, lahko v tem postopku ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne ter v kolikor je ESPD iz drugega postopka javnega naročanja po vsebini ustrezen glede na pogoje naročnika iz tega javnega naročila. Naročnik ne bo prevzel nobene odgovornosti za uporabo ESPD, ki ga je ponudnik že uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja.
Naročnik opozarja ponudnike, da ESPD obrazec, predložen v drugem postopku javnega naročanja, lahko predložijo zgolj in le, v kolikor ESPD obrazec iz drugega postopka javnega naročanja vsebuje vse zahteve, pogoje, polja, točke, podtočke zahtevane v ESPD obrazcu naročnika.
Naročnik zaradi preteklih negativnih izkušenj vsem ponudnikom priporoča, da na novo izpolnijo ESPD obrazec, ki ga je pripravil naročnik in je objavljen na spletni strani naročnika. Zgolj v tem primeru bo ESPD obrazec lahko zagotovo izpolnjen skladno z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
V primeru, da obrazec ESPD zaradi tehničnih težav ne vsebuje vseh zahtev naročnika, razvidnih iz dokumentacije o oddaji javnega naročila, se smatra, da z oddajo ponudbe ponudnik potrjuje, da izpolnjuje vse pogoje in zahteve naročnika vezane na predmet javnega naročila.
Z izjavo prav tako gospodarski subjekt potrjuje, da je na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ustrezna dokazila.
1.21.Preverjanje uradno dostopnih podatkov
Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 gospodarski subjekt ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Gospodarski subjekt prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjene pogodbe in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.
Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.
V kolikor bo iz ESPD izhajalo, da lahko naročnik dokazila pridobi sam iz uradnih evidenc, bo naročnik pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila za ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo ter za druge ponudnike, za katere naročnik tako oceni, v uradnih evidencah preveril izpolnjevanje pogojev ter neobstoj razlogov za izključitev.
V kolikor takšna preveritev v uradnih evidencah ne bo mogoča, bo naročnik ravnal v skladu z naslednjo točko (9.3. Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni) te dokumentacije.
1.22.Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni
Naročnik si pridržuje pravico, da pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo ter od drugih ponudnikov, zahteva, da predloži vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3 in druga dokazila, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.
Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, listine, izpise, potrdila kot na primer: kopije sklenjenih pogodb za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, ipd. ... ali druga dokazila, iz katerega je razvidno izpolnjevanje posameznega pogoja.
1.23.Pridobivanje podatkov na druge načine
V kolikor bo naročnik kakšen podatek o izpolnjevanju razlogov za izključitev ali neizpolnjevanju pogojev pridobil na drugačen način, kakor preko dokazil iz uradno dostopnih podatkov, na primer preko konkurenčnih ponudnikov ali preko tretjih gospodarskih subjektov, drugih naročnikov in podobno, si naročnik pridržuje pravico, da takšne informacije in podatke preveri.
V ta namen ima naročnik pravico, da od ponudnika zahteva dokazila v zvezi s pridobljenim podatkom ali informacijo, ki ga mora ponudnik predložiti v roku, ki ga bo določil naročnik v pozivu in bo praviloma znašal tri (3) delovne dni, sicer lahko naročnik ponudbo izloči iz postopka oddaje javnega naročila.
1.24.Pojasnila, dopolnitve, popravki ponudb
Naročnik lahko na podlagi sedmega odstavka 79. člena ZJN-3 pozove gospodarske subjekte, da dopolnijo ali pojasnijo potrdila, predložena v skladu s 77. in 78. členom ZJN-3.
Naročnik lahko (ni pa nujno) glede predloženih listin v ponudbi v okviru zakonskih določb, zlasti 89. člena ZJN-3, od ponudnika zahteva dopolnitve, popravke ali spremembe, pojasnila, dodatna stvarna dokazila ali odpravo računskih napak.
Naročnik bo ponudnike na morebitno dopolnitev/pojasnilo ponudb pozval preko informacijskega sistema e-JN, zato naj ponudniki pozorno spremljajo e-poštni naslov, ki so ga navedli v informacijskem sistemu e-JN.
10.FINANČNA ZAVAROVANJA
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti bančno garancijo ali ustrezno in enakovredno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici. Zavarovanje ali garancija, ki mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, po vsebini ne sme odstopati od vzorca garancije iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V tej dokumentaciji uporabljen izraz »bančna garancija« velja tudi za ustrezna kavcijska zavarovanja pri zavarovalnicah. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.
Pri ponudbi s podizvajalci finančno zavarovanje predloži ponudnik kot glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa eden od partnerjev.
Na podlagi drugega odstavka 93. člena ZJN-3 ter f) točke 6. odstavka 62. člena ZJN-3 naročnik v postopku javnega naročanja določa naslednja obvezna zavarovanja:
1.25.Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Ponudnik je dolžan v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti originalno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 5.000,00 EUR, sklenjene med naročnikom in ponudnikom, skladna z vzorcem predmetnega finančnega zavarovanja, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Bianco menica ter depozit nista enakovredni finančni zavarovanji.
Predloženo finančno zavarovanje po vsebini ne bo smelo odstopati od vzorca garancije iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ne bo vsebovalo dodatnih pogojev za izplačilo (npr. ne bo vključevalo dikcije v skladu s poslovno politiko banke oz. pogoji banke, ali tudi v skladu s poslovno politiko banke ali da bo o njej šele odločala, jo obravnavala), krajših rokov, nižjega zneska zavarovanja ali spremenjene krajevne pristojnosti za reševanje morebitnih sporov.
Originalno finančno zavarovanje (garancija / kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 dni od prejema zahteve upravičenca.
Finančno zavarovanje mora veljati še najmanj 30 dni od poteka roka veljavnosti sklenjenega okvirnega sporazuma, torej 49 mesecev od začetka veljavnosti pogodbe.
Naročnik bo skladno z določili pogodbe dopustil, da ponudnik sprva predloži ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo, veljavno dve (2) leti od datuma izdaje in zavarovanje nato v drugem letu veljavnosti, najkasneje 15 dni pred iztekom veljavnosti predloženega veljavnega finančnega zavarovanja, obvezno podaljša za potrebno obdobje do zaključka veljavnosti pogodbe/okvirnega sporazuma, podaljšano za 30 dni.
Naročnik bo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko unovčil, če ponudnik:
ne predloži ponudbe na posamezno povpraševanje (povabilo) s strani naročnika več kot dvakrat;
če izvajalec predloži ponudbo na posamezno povpraševanje s ceno, ki presega ponudbeno ceno za enako ali enakovredno opremo, predloženo v okvirnem sporazumu;
izvajalec na poziv naročnika ne pristopi k izvedbi posameznega naročila;
svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s tem okvirnim sporazumom ali naročilom za posamezno naročilo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo;
naročnik po krivdi izvajalca odstopi od okvirnega sporazuma ali naročila za posamezno naročilo;
naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu);
naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika;
naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati;
v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti;
naročniku v roku ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev;
v drugih primerih, kot to določa okvirni sporazum.
11.MERILO
Naročnik bo naročilo oddal na podlagi merila: Ekonomsko najugodnejša ponudba.
1.26.Določitev merila
Merilo za izbor izvajalca je ekonomsko najugodnejša ponudba, in sicer najnižja končna ponudbena vrednost brez DDV (oz. najnižja končna cena).
DODATNO MERILO v primeru ponudb z isto ceno:
V kolikor bo več ponudnikov predložilo dopustno ponudbo z enako najnižjo ponudbeno ceno, bo naročnik ponudnika izbral z žrebom. Ponudnike, ki so oddali dopustne ponudbe z enako najnižjo ceno, bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb po potekal v prostorih naročnika.
Naročnik bo na žrebu za vsakega ponudnika z enako najnižjo ceno na enak prazen list papirja (posebej za vsakega ponudnika) zapisal naziv ponudnika, naziv javnega naročila in ponudbeno ceno. Te liste bo naročnik nato ustrezno prepognil na način, da bodo v takšni obliki, da na prvi pogled ne bo razvidno kateri list je od katerega ponudnika. Ustrezno zakrite in prepognjene liste (ustrezno zakritost bodo pregledali tudi ponudniki) bo naročnik vstavil v vrečko/škatlo neprozorne barve, liste premešal in nato brez gledanja v vrečko/škatlo pričel z žrebom.
Izmed ponudnikov, ki so ponudili enako najnižjo ceno, bo izbran tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban. Naročnik bo o žrebu vodil zapisnik, ki ga bo vročil ponudnikom, ki so oddali dopustne ponudbe z enako najnižjo ponudbeno ceno.
1.27.Določitev meril v oddaji posameznega javnega naročila
Merilo za izbor izvajalca za posamezno javno naročilo je ekonomsko najugodnejša ponudba in sicer najnižja končna ponudbena vrednost brez DDV glede na predvidene količine iz ponudbenega predračuna za posamezno javno naročilo ter ponudbenih cen brez DDV.
Naročnik bo tekom veljavnosti okvirnega sporazuma odpiral konkurenco po vsakokratnem pozivu. Naročnik bo podpisnike okvirnega sporazuma pozval k oddaji ponudbe in bo posamezno naročilo oddal tistemu ponudniku, ki bo oddal ponudbo z najnižjo ponudbeno ceno.
Ponudbene vrednosti opreme, dane v posamezni postavki po predračunu, danem na podlagi ponovnega odpiranja konkurence, tekom veljavnosti okvirnega sporazuma ne smejo biti višje od ponudbene vrednosti istovrstne/enakovredne opreme po predračunu, predloženem v sklopu ponudbe v postopku javnega naročila za sklenitev okvirnega sporazuma.
DODATNO MERILO v primeru ponudb z isto ceno:
V primeru, da naročnik pridobi dve ali več ponudb z enako ceno, bo naročnik o vrstnem redu ponudb (za razvrstitev, odločitev) odločil glede na vrstni red prispelih ponudb. V kolikor bo naročnik prejel dve ponudbi z enako ponudbeno vrednostjo, bo višje uvrščena ponudba, ki bo prej prispela k naročniku.
Če se tudi po dodatnem merilu ne da določiti enega najugodnejšega ponudnika, bo naročnik med ponudniki, ki imajo enako ponudbeno vrednost in enak čas oddaje ponudbe, izvedel žreb na način, določen v točki 11.2 te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
12.PONUDBA
1.28.Oblika ponudbe
Ponudnik ponudbo predloži v elektronski obliki.
Podpisan in izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna« (priloga št. 1 A) ponudnik »naloži« v .pdf datoteki (skenogram), ki bo dostopna na javnem odpiranju ponudb, v informacijski sistem e-JN v razdelek »Predračun«.
V primeru, ko bo ponudnik v razdelek »Predračun« naložil drug obrazec (npr. lasten predračun, rekapitulacija, popis, izsek popisa) bo naročnik štel, da je ponudnik predložil ustrezen obrazec v kolikor bo iz obrazca razvidna končna ponudbena cena, prav tako bo v temu primeru naročnik štel, da se z oddajo ponudbe ponudnika strinja z vsemi zahtevami in obveznostmi navedenimi v obrazcu »Povzetek predračuna« (Priloga 1).
Podpisan in izpolnjen obrazec ESPD ponudnik »naloži« v *.xml datoteki v informacijski sistem e-JN v razdelek »ESPD - ponudnik«.
V razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« ponudnik naloži podpisan ESPD ostalih sodelujočih (partner, podizvajalec, drug subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje) v berljivi in ustrezni *.pdf ali elektronsko podpisan *.xml obliki.
Ostalo ponudbeno dokumentacijo, vključno z vsemi obrazci, dokazili in ostalim zahtevanim s predmetno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter vključno s popisom blaga (izpolnjena Excel datoteka.xls)mora ponudnik »naložiti« v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.
V primeru razlik med ponudbenim predračunom (popisom) in obrazcem priloga št. 1 A – Povzetek predračuna se upošteva ponudbeni predračun (popis).
Ponudniki naj pred oddajo ponudbe preverijo, ali so oddani podatki ustrezno skenirani, zapisani in berljivi.
Če je določen obrazec (dokazilo) v sistemu e-JN naložen v katerem koli drugem razdelku, se šteje, da je ponudnik predložil ustrezen obrazec (dokazilo) in ga naročnik ne bo pozival na dopolnitev ponudbe, razen v izrecnih primerih, navedenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Besedilo obrazcev, ki bodo priloženi ponudbi, mora v celoti ustrezati zahtevam naročnika, kar pomeni, da mora biti besedilo obrazca istovetno besedilu na obrazcu, ki je sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma mora besedilo obrazca vsebovati vse podatke, ki so zahtevani s strani naročnika.
V kolikor ni drugače določeno, tuji ponudniki izkažejo izpolnjevanje pogojev z ustreznimi primerljivimi dokazili, ki nedvoumno dokazujejo izpolnjevanje zahtev naročnika. Če država, v kateri imajo ponudniki prijavljen svoj sedež, ne izdaja navedenih dokazil, ponudnik namesto dokazil predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta. Dokazila ali izjave tujih ponudnikov morajo biti prevedena v slovenski jezik. Tuji ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika. V primeru dvoma bo naročnik od ponudnika naknadno zahteval uradni prevod. Stroške prevoda nosi ponudnik. Overovitev prevodov ni potrebna.
1.29.Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati najmanj do 31.03.2020.
V kolikor odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila ni pravnomočna do predhodno navedenega roka, bo naročnik ponudnike pozval k podaljšanju veljavnosti ponudbe.
1.30.Ponudbena cena
Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, davke in morebitne popuste.
V obrazec POVZETEK PREDRAČUNA (priloga št. 1 A) se vpiše končno ponudbeno vrednost, in sicer brez DDV ter z vključenim DDV-jem. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost.
Ponudnik mora ponuditi vse pozicije v sklopu. Ponudnik vpiše za vsako pozicijo v sklopu predračuna (popisa del), za katerega oddaja ponudbo, ceno v EUR.
Cena v ponudbi mora vključevati tudi vse ostale stroške, ki se nanašajo na izvedbo posameznih del ali drugih stroškov opredeljenih v vzorcu pogodbe in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
V cene iz ponudbenega predračuna kot tudi v ceno pri ponovnem odpiranju konkurence morajo ponudniki zajeti vse pričakovane stroške kot na primer:
dobavo opreme;
prevozne stroške;
stroške carine in zavarovanja na poti;
druge uvozne stroške;
stroške dostave;
stroške servisiranja in vzdrževanja v garancijskem roku;
stroški prenosa znanja na odgovorno osebo naročnika za IT;
ostali stroški, navedeni v vzorcu pogodbe in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Cena v ponudbi v ponovnem odpiranju konkurence mora vključevati tudi vse elemente, iz katerih so sestavljene, davke in morebitne popuste, ostale stroške, ki se nanašajo na izvedbo posameznih storitev ali drugih stroškov, opredeljenih v vzorcu okvirnega sporazuma in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Ponudnik mora popis del (predračun) naložiti v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge« v elektronski in berljivi (izpolnjena Excel datoteka.xls).
1.31.Računske napake
Naročnik bo odkrite računske napake odpravil v skladu z določbo sedmega odstavka 89. člena ZJN-3.
Vse napake, do katerih bi prišlo zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, bo naročnik obravnaval kot računske napake, ki jih bo naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravil tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV v računsko napačnih postavkah in količinah, ki jih ponudi ponudnik, izračunal vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije ter pri tem upošteval določila 89. člena ZJN-3.
V kolikor v ponudbenem predračunu niso izpolnjene cene posameznih postavk ali je pri posamezni postavki zapisana vrednost enaka 0,00, bo naročnik štel, da ponudnik ta dela ponuja po ceni 0,00 EUR in da so dela iz teh postavk upoštevana v vrednostih ostalih postavk. V zvezi s tem naročnik xxxxxxxxxx ne bo pozival k odpravi napak ali dodatnim pojasnilom, ponudniki pa ne morejo zahtevati priznanje naknadno določenih cen postavk ali povečanja ponudbene vrednosti iz tega naslova, niti so do njih upravičeni.
Morebitno napačno zapisano stopnjo DDV bo naročnik obravnaval kot računsko napako in jo bo ob pisnem soglasju ponudnika popravil v pravilno.
Vse napake v formulah/seštevkih v ponudbenem predračunu, ki jih bo zagrešil naročnik, ne glede na to ali ima njihova odprava za posledico spremembo v ceni na enoto ali ne, vsa branja števila kot besedilo in zapise izračuna v polje, ki ni všteto v vsoto, bo naročnik obravnaval kot računsko napako in bo takšno napako ob pisnem soglasju ponudnika popravil v pravilno, v kolikor bodo izpolnjeni pogoji iz 89. člena ZJN-3.
1.32.Podatki o ustanoviteljih
Naročnik je v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, zgolj kot vzorec, vključil obrazec Priloga št. 7 - Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki pa ga ponudniki ob oddaji ponudbe k ponudbi niso dolžni predložiti
Z oddajo ponudbe se vsak ponudnik strinja s tem, da bo v primeru, da bo izbran za izvedbo javnega naročila, naročniku najkasneje v roku osmih dni (v vsakem primeru pa pred sklenitvijo pogodbe) od prejema naročnikovega poziva posredoval izpolnjen in podpisan obrazec Priloga št. 7 - Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, za vse sodelujoče subjekte v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec, drug subjekt).
Naročnik pa dopušča možnost, da ponudniki in ostali subjekti, v kolikor to želijo, izpolnjen obrazec Priloga št. 7 oddajo že ob oddaji ponudbe.
1.33.Podpis ponudbene dokumentacije
Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. V tem primeru mora biti ponudbi priloženo predmetno pooblastilo za podpis ponudbe (predmetno pooblastilo pripravi ponudnik sam). V primeru več zakonitih zastopnikov zadošča podpis enega od zakonitih zastopnikov.
V primeru samostojnega ponudnika: v kolikor podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik ponudnika pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov.
V primeru ponudbe skupine ponudnikov: v kolikor podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerimi zakoniti zastopniki ponudnikov pooblaščajo podpisnike ponudbenih dokumentov. Pooblastila je potrebno priložiti tako za podpisnike vodilnega ponudnika kot tudi za podpisnike ostalih ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov.
V primeru ponudbe s podizvajalci: v kolikor podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik podizvajalca, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopniki podizvajalca pooblaščajo podpisnike ponudbenih dokumentov.
V primeru ponudbe s sklicevanjem na zmogljivosti drugega subjekta (81.člen ZJN-3):
v kolikor podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik drugega subjekta, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik ponudnika pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov.
Naročnik bo štel, da so vsi obrazci/priloge, ki so sestavni del ponudbe, oddani in potrjeni na datum oddaje ponudbe, razen v primeru, ko je na obrazcu/prilogi izrecno naveden drug datum .
1.34.Sestavni del ponudbe
Vsaka ponudba mora vsebovati naslednje:
(naročnik ponudnikom priporoča, da z izpolnitvijo 3. stolpca spodnje tabele dodatno preverijo ali so k ponudbi predložili/naložili zahtevane obrazce, priloge, dokumente)
Zap. št. |
DOKUMENTACIJA
|
Predloženo (da/ne) |
Razdelek v sistemu e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 |
»PREDRAČUN« |
|
|
|
Povzetek predračuna (Priloga št. 1 A) Obrazec predloži/naloži ponudnik ali poslovodeči ponudnik v skupni ponudbi. |
|
Razdelek v sistemu e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 |
»ESPD – ponudnik« |
|
|
|
Izpolnjen ESPD obrazec v *.xml obliki predloži vsak ponudnik.
|
|
Razdelek v sistemu e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 |
»ESPD – Ostali sodelujoči« |
|
|
|
Ponudnik mora za vse ostale sodelujoče subjekte predložiti/naložiti podpisan ESPD obrazec v *.pdf ali *.xml obliki |
|
Razdelek v sistemu e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 |
»Druge priloge« |
|
|
|
Ponudbeni predračun / popis (priloga št. 1 B), ki mora biti v celoti izpolnjen. V primeru razlik med ponudbenim predračunom (popisom) in obrazcem priloga št. 1 A – Povzetek predračuna se upošteva ponudbeni predračun (popis). Ponudbeni predračun (popis) predloži/naloži ponudnik ali poslovodeči ponudnik v skupni ponudbi. |
|
|
|
Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih (Priloga št. 2). Obrazec predloži ponudnik ter vsak partner v skupni ponudbi, drug subjekt na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik in vsak podizvajalec, ne glede na to ali zahteva neposredno plačilo s strani naročnika ali ne. |
|
|
|
Lastna izjava o bonitetni oceni / dokazilo o bonitetni oceni Vsak ponudnik in vsi partnerji predložijo/naložijo:
lastno izjavo o bonitetni oceni (Kot izjava se šteje izpolnjena Priloga št. 2 - Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih, rubrika – bonitetna ocena)
ali
bonitetno dokazilo (ustrezen BON obrazec- obrazci eS.BON, S.BON-1 ali S.BON-1/P, izdan s strani Ajpes-a ali dokazilo agencije S&P ali Fitch ali dokazilo agencije Moodyʼs).
V kolikor bo ponudnik predložil/naložil lastno izjavo, bo moral na poziv naročnika k predložitvi dokazil, naročniku predložiti ustrezen BON obrazec, ki ne bo starejši od 60 dni od datuma, ki je bil določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe.
|
|
|
|
Dogovor, dokazilo o sklicevanju na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov Če se ponudnik pri izpolnjevanju razpisnih pogojev sklicuje na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, mora naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen. Dokazilo ponudnik predloži že ob oddaji ponudbe.
V kolikor ponudnik zahteve glede izobrazbe in strokovne usposobljenosti nominiranih kadrov izkaže z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, morajo ti drugi subjekti pri izvedbi javnega naročila obvezno izvesti gradnje ali storitve, za katere so bile zahtevane te zmogljivosti.
V tem primeru mora drugi subjekt v ponudbi obvezno nastopati kot partner ali kot podizvajalec. |
|
|
|
Izjava ponudnika o nastopanju s podizvajalci (Priloga št. 3 A) Obrazec predloži ponudnik in vsak partner, v kolikor nastopa s podizvajalci. |
|
|
|
Izjava podizvajalca o neposrednih plačilih in soglasje o poravnavi podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca s strani naročnika (Priloga št. 3 B) Obrazec predloži ponudnik za vsakega podizvajalca, ki zahteva izvajanje neposrednih plačil. |
|
|
|
Podizvajalska pogodba za vsakega priglašenega podizvajalca (pripravita ponudnik in podizvajalec sama). Podizvajalsko pogodbo ponudnik predloži za vsakega podizvajalca, ne glede na to ali zahteva neposredno plačilo s strani naročnika ali ne, v kolikor je ta že sklenjena, v nasprotnem primeru, pa mora ponudnik podizvajalsko pogodbo naročniku predložiti najkasneje v roku 5 dni od sklenitve podizvajalske pogodbe, a v vsakem primeru pred pričetkom del s strani podizvajalca. |
|
|
|
Soglasje pravne osebe za pridobitev osebnih podatkov ponudnika (Priloga št. 5) Ponudnik podpisan in v celoti izpolnjen obrazec predloži/naloži za vsakega ponudnika, partnerja v skupni ponudbi, drugega subjekta, na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik, in vsakega podizvajalca, ne glede na to, ali zahteva neposredno plačilo s strani naročnika ali ne. |
|
|
|
Soglasje fizične osebe za pridobitev osebnih podatkov ponudnika (Priloga št. 6) Ponudnik podpisan in v celoti izpolnjen obrazec predloži/naloži za vsakega ponudnika, partnerja v skupni ponudbi, drugega subjekta, na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik, in vsakega podizvajalca, ne glede na to, ali zahteva neposredno plačilo s strani naročnika ali ne. |
|
|
|
Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji in o resničnosti podatkov, navedenih v ponudbi (priloga št. 8) Ponudnik mora predložiti izjavo, da se strinja s pogoji, navedenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in da so vsi podatki v ponudbi resnični in ne zavajajoči, tako glede izpolnjevanja v tej točki zahtevanih pogojev, kot tudi glede vseh drugih zahtevanih podatkov. Obrazec predloži vsak ponudnik, partner v skupni ponudbi in vsak podizvajalec, ne glede na to ali zahteva neposredno plačilo s strani naročnika ali ne. |
|
|
|
Izjava o kadrovski sposobnosti in tehnični usposobljenosti (Priloga št. 9) Izjavo/obrazec predloži ponudnik oziroma ponudnik predloži izjavo za tisti subjekt na katerega kadrovsko in tehnično sposobnost se sklicuje. |
|
|
|
Izjava o izpolnjevanju tehničnih zahtev za elektronsko pisarniško opremo (Priloga št. 10) Izjavo/obrazec predloži ponudnik. |
|
|
|
Dokazila, iz katerih je razvidno, da ponujeno blago ustreza vsem tehničnim zahtevam naročnika – tehnične specifikacije.
Dokazila/tehnično specifikacijo predloži ponudnik ob oddaji ponudbe, dele ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila ni dopustno dopolnjevati. V primeru nepredložitve se ponudba izloči. |
|
|
|
Izjava o servisni službi in garanciji na dobavljeno opremo (Priloga št. 11)
Izjavo/obrazec predloži ponudnik. |
|
|
|
Dokazilo, iz katerega je razvidno, je ponudnik pooblaščen za servisiranje ponujenega blaga oz. ima s pooblaščenim servisom na območju Slovenije sklenjeno sodelovanje za podaljšano garancijsko obdobje v primeru, da le to ni tovarniško.
Dokazilo predloži ponudnik ob oddaji ponudbe.
|
|
|
|
Seznam referenčnih poslov (priloga št. 12) Prilogo predloži ponudnik. V prilogi ponudnik tudi navede, kateri subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec), je bil referenčni izvajalec posameznega referenčnega posla. |
|
|
|
Izjava o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev (priloga št. 13) Izjavo mora predloži vsak ponudnik, partner v skupni ponudbi, drug subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik in vsak podizvajalec. Partner, podizvajalec, drug subjekt izjavo predloži le v kolikor bo izvajala dela, za katera je zahtevano spoštovanje ciljev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju. |
|
|
|
Dokazila o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev, navedenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik obvezno predloži zahtevana dokazila, pri katerih primerno označi določila, ki dokazujejo izpolnjevanje zahtev. |
|
Ponudnik v ponudbi naloži dokumente, ki so navedeni v tej točki. Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo.
Ponudnik oddaja vse obrazce in dokazila tudi za morebitne vključene partnerje, podizvajalce in druge subjekte, na katerih zmogljivosti se sklicuje ponudnik, kateri morajo svoje izjave in obrazce ustrezno podpisati in žigosati.
Ponudnik vzorca okvirnega sporazuma (Priloga št. 16) ne prilaga, temveč z oddajo ponudbe in Izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji in o resničnosti podatkov, navedenih v ponudbi (priloga št. 8) potrdi strinjanje z njegovo vsebino.
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno s prilogami, je objavljena na spletni strani xxxxx://xxx.xxxxx.xx, RUBRIKA JAVNI RAZPISI, NAROČILA.
13.TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Tehnične specifikacije za elektronsko pisarniško opremo (ali kompatibilno elektronsko pisarniško opremo, ki ustreza navedenim tehničnim specifikacijam) so razvidne v tehničnih specifikacijah, ki je priloga št. 15 te dokumentacije.
V tehničnih specifikacijah ali popisih blaga eventualna navedba firme, podjetja oziroma tipa blaga, materiala pomeni navedeni tip ali enakovredno ali podobno.
Popis blaga je objavljen na spletni strani naročnika (xxx.xxxxx.xx, RUBRIKA JAVNI RAZPISI IN NAROČILA) in sicer:
Predračun / popis blaga in okvirne količine, za katere naročnik predvideva, da jih bo potreboval v obdobju sklenjenega okvirnega sporazuma.
Ponudnik mora že k oddaji ponudbe priložiti tehnično dokumentacijo oz. drugo ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno, da ponujena oprema (namizni računalnik, prenosnik, ekran, tiskalnik) ustrezajo zgoraj navedenim tehničnim zahtevam.*
Ponudnik mora ponudbi priložiti specifikacije konkretne ponujene opreme, na podlagi katerih bo naročnik lahko preveril, če ponujena oprema ustreza vsem tehničnim specifikacijam, ki so zahtevane (zaželeno je da ponudnik na dokazil obkroži/obarva besedilo kjer dokaz o izpolnjevanju zahtev).
Ponudba mora biti popolna (za vse artikle in vse storitve, ki so navedene v predračunu). Delnih ponudb naročnik ne bo upošteval.
*Skladno s 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.
Naročnik je pri pripravi razpisne dokumentacije upošteval okoljske zahteve za elektronsko pisarniško opremo iz 6.člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) in tehnične specifikacije za elektronsko pisarniško opremo, ki jih je na podlagi 8.člena Uredbe o zelenem javnem naročanju pripravilo Ministrstvo za okolje in Ministrstvo za javno upravo (Primeri okoljskih zahtev in meril januar 2018).
14.ZAUPNOST
Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno skrivnost, najkasneje ob oddaji ponudbe označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.
Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.
Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno (ne v nasprotju z zgornjim odstavkom) označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek oddaje javnega naročila.
Naročnik je na ponudnikovo subjektivno oznako poslovnih skrivnosti, s katero so lahko po ponudnikovi presoji označeni tudi manj pomembni podatki, vezan, vendar bo takšno oznako zaupnosti presojal glede na zakonske določbe (odločitev Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil št. 018-50/2016-4).
Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.
15.ZAKLJUČEK POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA
1.36.Ustavitev postopka
Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega naročanja in sicer na način, da v skladu s 60. členom ZJN-3 objavi obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, s čimer na podlagi 90. člena ZJN-3 ustavi postopek javnega naročanja.
1.37.Odločitev o oddaji javnega naročila
Naročnik bo v roku pet dni po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvesti vsakega ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer z objavo odločitve na portalu javnih naročil.
Odločitev bo praviloma vsebovala:
razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega ponudnika, ki ni bil izbran;
značilnosti in prednosti izbrane ponudbe ter ime uspešnega ponudnika.
1.38.Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik lahko na podlagi petega odstavka 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. V takšnem primeru mora o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestiti ponudnike. Naročnik mora navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil, in, če je to glede na vrednost ali predhodne objave primerno, v Uradnem listu Evropske unije. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.
1.39.Sprememba odločitve
Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo in sicer na podlagi šestega odstavka 90. člena ZJN-3.
1.40.Pravnomočnost odločitve o oddaji javnega naročila
Odločitev o oddaji javnega naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.
1.41.Odstop od izvedbe javnega naročila
Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča.
Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike.
V takšnem primeru ponudniki niso upravičeni do povračila kakršnekoli škode ali do plačila drugih finančnih kompenzacij.
16.OKVIRNI SPORAZUM
1.42.Sklenitev okvirnega sporazuma
Po končanem postopu pregledovanja in ocenjevanja ponudb bo naročnik sklenil okvirni sporazum z največ 4 izbranimi ponudniki najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve, ki v bistvenih delih ne bo odstopal od osnutka okvirnega sporazuma iz te dokumentacije (priloga št. 16), pod odložnimi pogoji, navedenimi v vzorcu okvirnega sporazuma. Če se ponudnik v roku 7 (sedem) dni po pozivu k podpisu okvirnega sporazuma ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od namere za sklenitev okvirnega sporazuma. Zgolj izjemoma, v primeru nastanka objektivnih okoliščin, ki onemogočijo podpis okvirnega sporazuma v zgoraj navedenem roku, lahko naročnik pristane tudi na daljši rok.
1.43.Ponovno odpiranje konkurence
Okvirni sporazum se bo izvajal s ponovnim odpiranjem konkurence med gospodarskimi subjekti, ki bodo podpisniki okvirnega sporazuma. Naročnik bo konkurenco med strankami okvirnega sporazuma odpiral na način, da bo na elektronski naslov kontaktne osebe (naveden v obrazcu Priloga št. 2) vsem ponudnikom, s katerimi bo sklenjen okvirni sporazum, poslal povabilo k oddaji ponudbe za posamezno naročilo, v katerem bo podrobneje opredelil predmet posameznega naročila in druge zahteve, ki se nanašajo na posamezno naročilo ter bo določil način posredovanja ponudb ter rok za prejem ponudb, ki ne bo krajši od treh (3) delovnih dni od dneva posredovanja povabila. Ponudnik je dolžan naročniku takoj sporočiti morebitno spremembo predhodno navedenega e-maila zaradi nedelovanja le tega ali zaradi odsotnosti imetnika e-maila.
Pri naročniku se občasno lahko pojavi tudi potreba po izrednih/nujnih dobavah in se v teh primerih zahteva rok dobave maksimalno dva (2) delovna dneva po prejemu naročilnice. Naročnik bo za izredne/nujne nabave povpraševanje podal preko elektronske pošte in bo v zadevi sporočila navedeno, da gre za izredno/nujno nabavo. Ponudnik mora v tem primeru poslati ponudbeni predračun v enem (1) delovnem dnevu od prejetja elektronskega povpraševanja. V kolikor naročnik v tem času ne bo prejel ponudbe, se smatra, da ponudnik ne želi pristopiti k oddaji ponudbe. V primerih, ko zahtevan rok dobave ni izvedljiv iz objektivnih razlogov, se ponudnik zavezuje, da bo zagotovil začasno nadomestno opremo podobnih ali enakih specifikacij za čas do dobave naročene opreme.
Za izredne/nujne nabave se smatrajo nakupi računalnikov oziroma prenosnikov in ekranov v obsegu največ do 3 delovne postaje (računalnik z zaslonom in prenosni računalnik).
Naročnik si pridržuje pravico, da bo za posamezno ponovno odpiranje konkurence za oddajo ponudb in odpiranje ponudb uporabil možnost t.i. e-oddaje preko informacijskega sistema e-JN (xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0), o čemer bodo ponudniki pravočasno obveščeni.
Po prejemu ponudb v okviru posameznega odpiranja konkurence bo naročnik prejete ponudbe razvrstil na podlagi merila za izbor, navedenega v točki 11.3., ki predstavlja najnižjo končno ponudbeno vrednost brez DDV. Naročnik bo ponudnike o oddaji posameznega naročila obvestil z odločitvijo o oddaji posameznega naročila na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma, objavljeno na portalu javnih naročil.
Po oddaji posameznega naročila bo naročnik izbranemu ponudniku za posamezno naročilo posredoval naročilnico in ga pozval k izvedbi posameznega naročila. V kolikor se ponudnik na naročilo ne bo odzval v s strani naročnika določenem roku, ima naročnik pravico šteti, da ponudnik od ponudbe odstopa in oddati posamezno naročilo drugo uvrščenemu ponudniku ter unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo del. V kolikor tudi ta ponudnik odstopi od ponudbe, lahko naročnik odda naročilo naslednjemu ponudniku in tako dalje, dokler vsi ponudniki ne odstopijo od ponudbe. Naročnik bo v takšnem primeru izbral ponudbo naslednjega ponudnika samo v primeru, v kolikor bo njegova ponudba dopustna.
Naročnik si pridržuje pravico, da naroči le tista dela in v obsegu, ki jih dejansko potrebuje.
17.PRAVNO VARSTVO
1. Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ureja pravno varstvo zoper kršitve v postopkih javnega naročanja in pri izvajanju javnih naročil.
Pravno varstvo poteka v:
- predrevizijskem postopku, ki poteka pred naročnikom in
- revizijskem postopku, ki poteka pred Državno revizijsko komisijo za revizijo oddaje javnih naročil.
Poleg tega se ničnost pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko uveljavlja v sodnem postopku, ki na prvi stopnji poteka pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani.
Pravno varstvo v predrevizijskem in revizijskem postopku se uveljavlja z vložitvijo zahtevka za revizijo pri naročniku, v primeru sodnega postopka pa z vložitvijo tožbe pri sodišču. Dopustnost pravnega varstva ureja ZPVPJN v 5. členu.
Aktivna legitimacija za vložitev zahtevka za revizijo se prizna:
vsaki osebi, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila, sklenitev okvirnega sporazuma ali vključitev v dinamični nabavni sistem ali kvalifikacijski sistem in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda,
zagovornikom javnega interesa.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo (dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila), se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.
Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.
Če v skladu s tretjim odstavkom 16. člena ZPVPJN oseba, ki je vložila zahtevek za revizijo, naročnika predhodno ni opozorila na očitano kršitev, ali tega ni storil drug morebitni ponudnik, s čimer je bila oseba seznanjena preko portala javnih naročil ali bi lahko bila seznanjena, se šteje, da taka oseba ni izkazala interesa za dodelitev javnega naročila.
Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku, kopijo revizijskega zahtevka pa mora poslati Ministrstvu za finance. Zahtevek za revizijo je treba vročiti po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.
Natančneje ga določa 15. člen ZPVPJN. Zahtevek za revizijo mora v skladu s prvim odstavkom 15. člena ZPVPJN vsebovati:
ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
ime naročnika,
oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
predmet javnega naročila,
pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena tega zakona.
Vlagatelj mora v zahtevku navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.
Kadar zahtevek za revizijo ne prestane predhodnega preizkusa iz 26. člena ZPVPJN, naročnik zahtevek za revizijo zavrže. V nasprotnem primeru naročnik očitke iz zahtevka za revizijo obravnava vsebinsko in zahtevek za revizijo zavrne ali mu ugodi. Predhodni preizkus mora naročnik izvesti v treh delovnih dneh, odločitev o zahtevku za revizijo pa mora sprejeti v osmih delovnih dneh od prejema popolnega zahtevka za revizijo oziroma v osmih dneh od poteka roka, ki ga ima za izjasnitev glede zahtevka za revizijo izbrani ponudnik. V skladu s tretjim odstavkom 3. člena ZPVPJN se namreč postopkov pravnega varstva lahko udeležuje tudi izbrani ponudnik.
V primeru, da naročnik zahtevek za revizijo zavrne, se postopek pravnega varstva avtomatično nadaljuje pred Državno revizijsko komisijo, vlagatelj pa lahko v skladu z 18. členom ZPVPJN svoj zahtevek umakne.
Pritožba je dopustna zoper naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo ali zoper njegovo odločitev o stroških v predrevizijskem postopku. Postopek pritožbe ureja šesto poglavje ZPVPJN.
Uveljavljanje ničnosti natančneje ureja peto poglavje ZPVPJN.
2. Taksa za predrevizijski in revizijski postopek
Vlagatelj plača takso za predrevizijski in revizijski postopek le enkrat, in sicer pred vložitvijo zahtevka za revizijo pri naročniku. Višino takse določa 71. člen ZPVPJN.
Taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo v odprtem postopku oddaje naročila znaša 4.000,00 EUR.
Taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na odločitev za izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v odprtem postopku oddaje javnega naročila znaša 6.000,00 EUR.
Znesek vrednosti taks za druge primere je razviden iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN.
Upoštevajoč Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 103/2010 s spremembami) so potrebni podatki za plačilo takse za predrevizijski in revizijski postopek sledeči:
Transakcijski račun: XX00 0000 0000 0000 000
Odprt pri: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija
SWIFT KODA: BS LJ SI 2X
IBAN: XX00000000000000000
Referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL
Navodila za sestavo reference (sklica):
Za
plačilo za takse se uporabi referenca po modelu 11. Referenca je
sestavljena iz treh podatkov (P1 - P2 - P3). Prvi in drugi del
reference, P1 in P2, sta vedno enaka in se ločita z
vezajem:
P1:16110
P2:7111290
Zadnji, tretji del
reference, P3, predstavlja številko objave obvestila o naročilu,
izjemoma pa numerično oznako javnega naročila, zato je za vsak
postopek javnega naročanja drugačen. Sestavljen je iz 8 cifer, od
tega sta zadnji dve mesti namenjeni navedbi letnice iz številke
objave oz. oznake javnega naročila.
Primer reference za postopek oddaje naročila male vrednosti, odprti postopek, partnerstvo za inovacije, konkurenčni dialog, konkurenčni postopek s pogajanji, natečaj:
Številka objave: JN005788/2018
Sklic: 16110-7111290-00578818
Še več informacij o taksi za postopek revizije oddaje javnega naročila je dostopnih na spletnem naslovu: xxxx://xxx.xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxx
18.PROTIKORUPCIJSKO OBVESTILO
Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico izločitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. V času postopka javnega naročila naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.
V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.
Naročnik: Mestna občina Kranj
Župan
Xxxxxx Xxxxxxx
Naročnik: Mestna občina Kranj, Xxxxxxxxx xxx 0, 0000 Xxxxx
Na osnovi javnega naročila »Nakup pisarniške računalniške opreme«, objavljenega na portalu javnih naročil, dajemo ponudbo, kot sledi:
Številka ponudbe: |
|
Datum: |
|
PONUDNIK:
Naziv: |
|
Naslov: |
|
PRI IZVEDBI PREDMETA JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI PARTNERJI: |
DA |
NE |
PRI IZVEDBI PREDMETA JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI PODIZVAJALCI: |
DA |
NE |
PRI IZVEDBI PREDMETA JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI DRUGI SUBJEKTI, KATERIH ZMOGLJIVOSTI BO V SKLADU Z 81. ČLENOM ZJN-3 UPORABLJAL PONUDNIK: |
DA |
NE |
(obkrožite ustrezno)
KONČNA PONUDBENA VREDNOST
Končna ponudbena vrednost brez DDV: |
|
EUR |
Popust ______ %
|
|
EUR |
Končna ponudbena vrednost brez DDV s popustom: |
|
EUR |
DDV 22%: |
|
EUR |
Končna ponudbena vrednost z DDV:
|
|
EUR |
Končna ponudbena vrednost je podana na osnovi okvirnega obsega naročil, razvidnega v ponudbenem predračunu.
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 179.426,23 EUR brez DDV.
PONUDBENI POGOJI:
Veljavnost ponudbe je najmanj do 31. 03. 2020.
Xxxxxxxxx se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.
Končna ponudbena vrednost vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.
Pri izračunu vseh cen iz ponudbenega predračuna in popisa blaga, vsebovanih v ponudbi za predmetno javno naročilo, so upoštevana vsa dela, material, storitve, stroški dela ter drugi elementi, ki vplivajo na izračun cen in so potrebni za izvedbo naročila.
Končna ponudbena vrednost vključuje tudi garancijo, servisiranje in vzdrževanje v garancijskem obdobju (kot je opredeljeno v popisu, vključno s podaljšano garancijo).
Končna ponudbena vrednost vključuje tudi vse stroške, ki izhajajo iz osnutka okvirnega sporazuma.
Morebitni zgoraj naveden popust se bo sorazmerno upošteval v vsaki izmed postavk iz predračuna, oziroma sorazmerno razdelil glede na vrednost posameznega popisa.
Z oddajo ponudbe potrjujemo, da bomo v primeru naročnikovega povabila k oddaji ponudbe za posamezno naročilo oddali ponudbo za posamezno naročilo in da bomo dobavo izvedli po pogojih, ki so navedeni v osnutku okvirnega sporazuma ter, da smo seznanjeni z vzorcem okvirnega sporazuma soglašamo z njegovo vsebino.
Ponudniki z oddajo ponudbe potrjujejo, da se strinjajo in so seznanjeni, da način komunikacije poteka tudi preko informacijskega sistema e-JN.
____________________________________
Podpis zakonitega zastopnika ponudnika
Ponudnik izpolnjen in podpisan obrazec Povzetek predračuna (priloga št. 1 A) naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Predračun« v pdf. datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.
Ponudnik mora predložiti/naložiti v celoti izpolnjen popis računalniške opreme, ki je kot priloga sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Popis mora biti izpolnjen na vseh praznih in za izpolnitev predvidenih mestih, razen tam, kjer v skladu z navodili v popisu del to ni nujno potrebno.
Zaradi lažjega vnosa in skupnega izračuna se navedeni popisi nahajajo v datoteki Excel na xxxx://xxx.xxxxx.xx, rubrika razpisi in javna naročila.
Ponudnik popis del v obliki Excel datoteke naloži v sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.
Na mestih v popisu del, kjer so že vključene formule ponudniki obvezno preverijo pravilnost formul in pravilnost ustreznosti izračuna v pravilno celico (izpisovanje v napačno polje/celico, napačno seštevanje vmesnih zneskov, napačno zaokroževanje) ter v primeru ugotovljenih nepravilnosti o tem opozorijo naročnika.
Ustreznost opreme in materiala bosta morala potrditi tako odgovorni nadzornik kot naročnik v nasprotnem primeru se oprema in material ne bosta smela vgraditi.
OPOMBA:
Naročnik opozarja ponudnike, da v popisih del ni dovoljena sprememba vsebin in količin. Zmnožki v popisu del se zaokrožijo na dve decimalni mesti.
PODATKI O PONUDNIKU IN DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTIH
naziv gospodarskega subjekta: |
|
|||
naslov gospodarskega subjekta: |
|
|||
kontaktna oseba: |
|
|||
elektronski naslov kontaktne osebe: |
|
|||
telefon kontaktne osebe: |
|
|||
ID za DDV: |
|
|||
matična številka: |
|
|||
BONITETNA OCENA: |
|
|||
št. transakcijskega računa: |
________________________________________________ Odprt pri:________________________________________ |
|||
GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP (manj kot 250 zaposlenih, manj kot 50.000.000 EUR letnega prometa, manj kot 43.000.000 EUR letne bilančne vsote) |
(obkrožite ustrezno)
|
|||
Registriran za dejavnost |
DA |
NE |
||
Zakoniti zastopnik: |
|
|||
pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe: |
|
|||
pooblaščeni predstavnik ponudnika v pogodbi: |
|
|||
Telefon in e-naslov predstavnika ponudnika v pogodbi: |
|
|||
Skrbnik pogodbe: |
|
|||
telefon in e-naslov skrbnika pogodbe: |
|
|||
E-naslov za posredovanje povabila k sodelovanju: |
|
|||
OSEBE, KI SO člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem IN ZAKONITI ZASTOPNIKI*:
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
*V primeru, da je teh oseb več, se seznam oseb priloži ločeno za Prilogo št. 2.
VLOGA PRI PREDMETNEM JAVNEM NAROČILU
(ustrezno obkrožite eno od spodnjih 4 izbir)
Ponudnik
|
Partner v skupnem nastopu
|
Podizvajalec |
Drugi subjekt, katerega zmogljivosti bo v skladu z 81. členom ZJN-3 uporabljal ponudnik |
Podatki o delu naročila, ki ga bo izvedel posamezni partner:
Vrsta del, ki jih bo izvedel partner: |
|
Ponudnik obrazec priloga št. 2 izpolni za ponudnika, vsakega partnerja, vsakega podizvajalca in vsakega drugega subjekta, na katerega zmogljivosti se bo skliceval (obrazec se v ustreznem številu izvodov kopira) in ustrezno naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.
Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP):
naziv pooblaščenca za vročanje: |
|
naslov pooblaščenca za vročanje: |
|
kontaktna oseba: |
|
elektronski naslov kontaktne osebe: |
|
telefon kontaktne osebe: |
|
____________________________________
Podpis zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta
Ponudniku izjave ni treba podpisati, naročnik bo štel, da izjavo ponudnik potrdi s tem, ko odda ponudbo.
V primeru skupne ponudbe je treba podpisano izjavo naložiti za vsakega ponudnika (razen za ponudnika, ki ponudbo podpiše elektronsko) posebej (izjava se fotokopira in podpisana skenira).
V primeru nastopanja s podizvajalci je treba podpisano izjavo naložiti tudi za vsakega podizvajalca posebej (izjava se fotokopira in podpisana skenira).
V primeru sklicevanja na drug subjekt je treba podpisano izjavo naložiti tudi za vsak drug gospodarski subjekt posebej (izjava se fotokopira in podpisana skenira).
Ustrezno izpolnjen obrazec se za vsakega subjekta naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.
IZJAVA PONUDNIKA O NASTOPANJU S PODIZVAJALCI
Točen naziv in naslov ponudnika: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Izjavljamo, da v postopku oddaje javnega naročila: Nakup pisarniške računalniške opreme, nastopamo s sledečimi podizvajalci:
Št. |
Podizvajalec |
Vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec |
Podizvajalec zahteva neposredna plačila (DA/NE) |
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
3. |
|
|
|
4. |
|
|
|
5. |
|
|
|
6. |
|
|
|
7. |
|
|
|
* navede se delež, izračunan na sledeči način: vrednost del podizvajalca / končna ponudbena vrednost (oboje brez DDV)
V primeru skupne ponudbe ponudnik navede s katerimi podizvajalci nastopa posamezen partner:
Podizvajalci partnerja _________________________.: Podizvajalec št. _____________
Podizvajalci partnerja _________________________.: Podizvajalec št. _____________
Podizvajalci partnerja _________________________.: Podizvajalec št. _____________
Podizvajalci partnerja _________________________.: Podizvajalec št. _____________
Podizvajalci partnerja _________________________.: Podizvajalec št. _____________
(št. podizvajalca je razvidne iz zgornje tabele – prvi stolpec)
Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, se list s podatki o podizvajalcih v ustreznem številu fotokopira. in izpolni za vse podizvajalce in ustrezno naloži v informacijski sistem e-JN v razdelku »Druge priloge«.
Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila (slednjo zahtevo naročnika kot ustrezno dodatno potrjuje dopis oziroma tolmačenje Direktorata za javno naročanje št. 430-77/2016/7 z dne 30.03.2016).
Ponudnik pooblašča naročnika, da izvedbo del, pri katerih so vključeni podizvajalci, naročnik na podlagi potrjenega računa plača neposredno tem podizvajalcem, v kolikor podizvajalci neposredno plačilo izrecno in pravočasno zahtevajo, kar je razvidno iz zgornje tabele – stolpec »Podizvajalec zahteva neposredna plačila (DA/NE)«.
Neposredna plačila se tako izvedejo podizvajalcem, ki so to zahtevali in so njihove izjave priložene ponudbi predmetnega javnega naročila.
Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.
V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec Izjava o nastopanju s podizvajalci, ki velja hkrati kot pooblastilo za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, ki so zahtevali izvajanje neposrednih plačilu, ustrezno fotokopira.
Ponudniku obrazca ni treba podpisati, naročnik bo štel, da obrazec ponudnik potrdi s tem, ko odda ponudbo.
Obrazec Priloga št. 3 A ponudnik naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.
IZJAVA PODIZVAJALCA O NEPOSREDNIH PLAČILIH IN SOGLASJE O PORAVNAVI PODIZVAJALČEVE TERJATVE DO GLAVNEGA IZVAJALCA S STRANI NAROČNIKA
Točen naziv in naslov podizvajalca: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
V zvezi z javnim naročilom:
Nakup pisarniške računalniške opreme
zgoraj navedeni podizvajalec
izjavljam, da izrecno zahtevam, da Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, kot naročnik izvaja neposredna plačila na naš račun, skladno z 94. členom ZJN-3,
izjavljam, da Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, kot naročniku dajem soglasje, da namesto glavnega izvajalca poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.
Datum: ________________ _____________________________________
(podpis zakonitega zastopnika podizvajalca)
V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec ustrezno fotokopira in ga izpolni vsak podizvajalec. Ponudnik ustrezno podpisan obrazec Priloga št. 3 B naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.
V primeru, da podizvajalec ne zahteva izvajanje neposrednih plačil s strani naročnika, mu obrazca – Priloge št. 3 B ni treba izpolniti in priložiti k ponudbi.
Ponudnik, ponudniki v skupni ponudbi (partnerji), drug subjekti, na katerih zmogljivosti se sklicuje ponudnik in podizvajalci morajo predložiti Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/.
ESPD obrazec ponudniki, ponudniki v skupni ponudbi, drugi subjekti in podizvajalci uvozijo s spletne strani naročnika (rubrika javni razpisi in naročila), ga izpolnijo na spletni strani xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/ ter ga naložijo v informacijski sistem e-JN oz. za vse sodelujoče to izvede ponudnik:
v razdelek »ESPD – ponudnik«, v berljivi in ustrezni *.xml obliki datoteke,
v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« ponudnik naloži podpisan ESPD ostalih sodelujočih v berljivi in ustrezni *.pdf ali elektronsko podpisan *.xml obliki.
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.
Navodila glede ESPD obrazca za ponudnike, ponudnike v skupni ponudbi, druge subjekte in podizvajalce so navedena v točki 9.1. te dokumentacije.
SOGLASJE PRAVNE OSEBE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV
V zvezi z javnim naročilom Nakup pisarniške računalniške opreme
izjavljam, da Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, kot naročniku, dajem soglasje skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami), da za potrebe izvedbe zgoraj navedenega javnega naročila, pridobi naše podatke
v zvezi z nekaznovanostjo (1. odstavek 75. člena ZJN-3, kazenska evidenca pravnih oseb),
v zvezi s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države v zvezi z izrečeno globo zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja oz. z zaposlovanjem na črno;
v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti glede obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti (3. odstavek 19. člena ZDavP-2 in 2. odstavek 75. člena ZJN-3).
iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila
1. |
Ponudnik (polno ime): |
|
|
Sedež: |
|
|
Poštna številka in kraj: |
|
|
Občina sedeža ponudnika: |
|
|
Pristojni Finančni urad: |
|
|
Davčna številka: |
|
|
Matična številka: |
|
KRAJ
|
Podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta
|
DATUM |
Podpisan obrazec/soglasje se naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek » Druge priloge«.
V primeru skupne ponudbe je treba soglasje predložiti za vsakega ponudnika posebej (obrazec/soglasje se fotokopira in naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«).
V primeru nastopanja s podizvajalci je treba soglasje v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge« naložiti tudi za vsakega podizvajalca posebej (obrazec/soglasje se fotokopira).
V primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov je treba soglasje v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge« naložiti tudi za vsakega drugega subjekta posebej (obrazec/soglasje se fotokopira).
SOGLASJE FIZIČNE OSEBE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV
V zvezi z javnim naročilom Nakup pisarniške računalniške opreme,
izjavljam, da Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, kot naročniku, dajem soglasje skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami), da za potrebe izvedbe zgoraj navedenega javnega naročila, pridobi naše podatke
v zvezi z nekaznovanostjo (1. odstavek 75. člena ZJN-3, kazenska evidenca fizičnih oseb),
v zvezi z obveznostmi glede obveznih dajatev (2. odstavek 75. člena ZJN-3)
iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila.
Oseba, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v organu ponudnika |
|
|
|
IME in PRIIMEK: |
|
EMŠO: |
|
Ulica (naslov stalnega prebivališča): |
|
Poštna številka in kraj stalnega prebivališča: |
|
Kraj in datum: |
Podpis zgoraj navedene osebe ponudnika: ________________________________ |
Oseba, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v organu ponudnika |
|
|
|
IME in PRIIMEK: |
|
EMŠO: |
|
Ulica (naslov stalnega prebivališča): |
|
Poštna številka in kraj stalnega prebivališča: |
|
Kraj in datum: |
Podpis zgoraj navedene osebe ponudnika: ________________________________ |
Oseba, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v organu ponudnika |
|
|
|
IME in PRIIMEK: |
|
EMŠO: |
|
Ulica (naslov stalnega prebivališča): |
|
Poštna številka in kraj stalnega prebivališča: |
|
Kraj in datum: |
Podpis zgoraj navedene osebe ponudnika: ________________________________ |
Oseba, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v organu ponudnika |
|
|
|
IME in PRIIMEK: |
|
EMŠO: |
|
Ulica (naslov stalnega prebivališča): |
|
Poštna številka in kraj stalnega prebivališča: |
|
Kraj in datum: |
Podpis zgoraj navedene osebe ponudnika: ________________________________ |
|
|
Opomba:
Če ima ponudnik več oseb, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali oseb, ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v organu ponudnika, se obrazec ustrezno fotokopira.
Podpisan obrazec/soglasje se naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.
V primeru skupne ponudbe je treba soglasje predložiti za vsako osebo vsakega ponudnika posebej (obrazec/soglasje se fotokopira).
V primeru nastopanja s podizvajalci je treba soglasje predložiti za vsako osebo vsakega podizvajalca posebej (obrazec/soglasje se fotokopira).
V primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov je treba soglasje predložiti za vsako osebo za vsakega drugega subjekta posebej (obrazec/soglasje se fotokopira).
IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA
PONUDNIK: |
Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. L. RS, št. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo
IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA
Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):
Firma ponudnika: ________________________________________________________________
Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
_______________________________________________________________________________
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe - ponudnike, ki niso vpisane v poslovnem registru: ______________________________
Ponudnik je nosilec tihe družbe (ustrezno označi): DA ___ NE ___
Lastniška struktura ponudnika:
1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki:
Fizična oseba 1:
Ime in priimek: __________________________________________________________________
Prebivališče - stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
__________________________________________________________________________________
Delež lastništva ponudnika:________ %
Tihi družbenik (ustrezno označi): DA ___ NE ___
Če DA, navedite nosilca tihe družbe: ____________________________________________________
Fizična oseba 2:
Ime in priimek: ____________________________________________________________________
Prebivališče - stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
_______________________________________________________________________________
Delež lastništva ponudnika:________ %
Tihi družbenik (ustrezno označi): DA ___ NE ___
Če DA, navedite nosilca tihe družbe: ___________________________________________________
Fizična oseba 3:
Ime in priimek: ___________________________________________________________________
Prebivališče - stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
_______________________________________________________________________________
Delež lastništva ponudnika: ________ %
Tihi družbenik (ustrezno označi): DA ___ NE ___
Če DA, navedite nosilca tihe družbe: _________________________________________________
(ustrezno nadaljuj seznam)
1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe:
Naziv pravne osebe: _________________________________________________________________
Sedež pravne osebe: _________________________________________________________________
Delež lastništva ponudnika:________ %
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki nišo vpisane v poslovnem registru: ________________________________________________________________
Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): DA ___ NE ___
pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:
Ime in priimek: ____________________________________________________________________
Prebivališče - stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
________________________________________________________________________________
Delež lastništva ponudnika:________ %
Tihi družbenik (ustrezno označi): DA ___ NE ___
Če DA, navedite nosilca tihe družbe: ____________________________________________________ (ustrezno nadaljuj seznam)
1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:
Naziv pravne osebe: _________________________________________________________________
Sedež pravne osebe: _________________________________________________________________
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki nišo vpisane v poslovnem registru: _________________________________________________________________
je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:
Naziv pravne osebe:
_____________________________________________________________________________
Sedež pravne osebe:
_____________________________________________________________________________
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: ______________________________________________________________
povezana na način ___________________________________________________________________
(ustrezno nadaljuj seznam)
Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:
vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.
S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.
S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.
____________________________________
Podpis zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta
Naročnik je v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, zgolj kot vzorec, vključil obrazec Priloga št. 7 - Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki pa ga ponudniki ob oddaji ponudbe k ponudbi niso dolžni predložiti.
Z oddajo ponudbe se vsak ponudnik strinja s tem, da bo v primeru, da bo izbran za izvedbo javnega naročila, naročniku najkasneje v roku osmih dni (v vsakem primeru pa pred sklenitvijo pogodbe) od prejema naročnikovega poziva posredoval izpolnjen in podpisan obrazec Priloga št. 7 - Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, za vse sodelujoče subjekte v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec, drug subjekt).
Naročnik pa dopušča možnost, da ponudniki in ostali subjekti, v kolikor to želijo, izpolnjen obrazec Priloga št. 7 oddajo že ob oddaji ponudbe
IZJAVA O STRINJANJU Z RAZPISNIMI POGOJI IN O RESNIČNOSTI PODATKOV, NAVEDENIH V PONUDBI
Točen naziv in naslov ponudnika/partnerja/podizvajalca:
_________________________________________________________________________________
V zvezi z javnim naročilom Nakup pisarniške računalniške opreme,
izjavljamo,
da v celoti in brezpogojno sprejemamo vse pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za izbiro izvajalca.
Istočasno pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
1. so vsi podatki iz ponudbene dokumentacije resnični,
2. so vse kopije/skenogrami dokumentov iz ponudbene dokumentacije enake originalom,
3. v celoti potrjujemo besedilo in obveznosti iz vzorca pogodbe, ki je sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,
4. potrjujemo izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, ki so določeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,
5. potrjujemo, da je ponudba veljavna do datuma skladnega z zahtevami naročnika,
6. potrjujemo, da se strinjamo in smo seznanjeni, da način komunikacije poteka tudi preko informacijskega sistema e-JN.
____________________________________
Podpis zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta
Ponudniku izjave ni potrebno podpisati, naročnik bo štel, da izjavo ponudnik potrdi s tem, ko odda ponudbo.
V primeru skupne ponudbe je treba podpisano izjavo naložiti za vsakega partnerja posebej (izjava se v ustreznem številu fotokopira).
V primeru nastopanja s podizvajalci je treba podpisano izjavo naložiti tudi za vsakega podizvajalca posebej (izjava se v ustreznem številu fotokopira).
V primeru sklicevanja na drugi subjekt je treba podpisano izjavo naložiti tudi za vsak drugi subjekt posebej (izjava se fotokopira in podpisana skenira).
Obrazec se naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«
IZJAVA O KADROVSKI SPOSOBNOSTI IN TEHNIČNI USPOSOBLJENOSTI
V zvezi z javnim naročilom »Nakup pisarniške računalniške opreme« objavljenem na portalu javnih naročil,
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:
smo v celoti sposobni zagotoviti vso zahtevano opremo, kvalitetno in pravočasno vzdrževanje, servisiranje v garancijskem roku, s čimer bomo zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo del, ki so predmet javnega naročila v skladu z zahtevami naročnika, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in našo ponudbo,
imamo na razpolago ustrezno število usposobljenega strokovnega kadra za izvedbo del, vezanih na predmet naročila,
bomo s strokovnim kadrom zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izvajanje storitev, ki so predmet javnega naročila v skladu z zahtevami naročnika, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in našo ponudbo, vezano predvsem na vzdrževanje in servisiranje v garancijskem roku,
bomo predložili vso potrebno dokumentacijo (navodila za uporabo in vzdrževanje, vse garancije, ateste, licence, certifikate) ter drugo dokumentacijo, ki se zahteva v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali pogodbo;
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika;
bomo opravljali storitve oz. dela v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, navodili, priporočili…),
upoštevamo in bomo upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev,
spoštujemo in bomo spoštovali obveznosti, ki jih delodajalcem nalagajo predpisi:
o delovnih razmerjih, vključno s kolektivnimi pogodbami, ki veljajo zanj,
o delu in zaposlovanju na črno ter o zaposlovanju tujcev,
o obveznih socialnih zavarovanjih (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, zavarovanje za starševsko varstvo),
o varnosti in zdravju pri delu ter
o minimalni plači,
bomo v primeru opustitve obveznosti iz prehodne točke prevzeli polno odgovornost za posledice opustitve,
bodo vsi kadri kot poslovno skrivnost varovali vse podatke, s katerimi bi se / se bodo seznanili med svojim delom,
določbe o varovanju poslovnih skrivnosti naročnika ne bomo opustili tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe, delavci/delavke pa tudi po prenehanju delovnega ali pogodbenega razmerja
razpolagamo s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del.
____________________________________
Podpis zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta
Ponudniku izjave ni potrebno podpisati, naročnik bo štel, da izjavo ponudnik potrdi s tem, ko odda ponudbo.
V kolikor ponudnik zgornje pogoje ne izpolnjuje v celoti sam, obrazec priloga št. 9 izpolni in podpiše tudi partner, podizvajalec ali drug gospodarski subjekt (obrazec se fotokopira). Te podpisane obrazce nato ponudnik predloži/naloži v informacijski sistem e-JN, razdelek »Druge priloge«.
Obrazec priloga št. 9 se naloži v informacijski sistem e-JN, razdelek »Druge priloge«.
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH ZAHTEV ZA ELEKTRONSKO PISARNIŠKO OPREMO
V zvezi z javnim naročilom »Nakup pisarniške računalniške opreme« objavljenem na portalu javnih naročil,
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
bo vsa ponujena oprema izpolnjevale vse tehnične zahteve in pogoje navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Poglavje 13);
bomo ob oddaji ponudbe za izpolnjevanje tehničnih zahtev za ponujeno opremo predložili ustrezno tehnično dokumentacijo proizvajalca oz. drugo ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno, da ponujeno blago ustreza vsem tehničnim zahtevam in je kompatibilno z naročnikovo opremo.
____________________________________
Podpis zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta
Ponudniku izjave ni potrebno podpisati, naročnik bo štel, da izjavo ponudnik potrdi s tem, ko odda ponudbo.
V kolikor ponudnik zgornje pogoje ne izpolnjuje v celoti sam, obrazec priloga št. 10 izpolni in podpiše tudi partner, podizvajalec ali drug gospodarski subjekt (obrazec se fotokopira). Te podpisane obrazce nato ponudnik predloži/naloži v informacijski sistem e-JN, razdelek »Druge priloge«.
Obrazec priloga št. 10 se naloži v informacijski sistem e-JN, razdelek »Druge priloge«.
IZJAVA O SERVISNI SLUŽBI IN GARANCIJI ZA DOBAVLJENO OPREMO
V zvezi z javnim naročilom »Nakup pisarniške računalniške opreme« objavljenem na portalu javnih naročil,
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
bo ponujeno blago vzdrževano v okviru servisne službe, pooblaščene za servisiranje ponujene blagovne znamke, s sedežem v Sloveniji, in sicer na naslovu: ____________________________________________________________________________;
bomo zagotavljali dostop do tehnične in strokovne podpore s proizvajalcem ponujene pisarniške računalniške opreme ali uradnim s strani proizvajalca pooblaščenim servisom, ki ponudniku zagotavlja tehnično in strokovno podporo v režimu 24/7 ter dostop do novih verzij programske opreme neposredno pri proizvajalcu ter obveščanje o kritičnih ranljivostih opreme;
bomo zagotavljali prijavo okvar na tel. št. _________________________ v času od ____ do _____ oz. na e-naslovu __________________________________________;
da bomo že ob oddaji ponudbe predložili dokazilo, iz katerega je razvidno, da smo pooblaščeni za servisiranje ponujenega blaga oz. da je pooblaščeni servis zagotovljen na območju Slovenije in da bomo v primeru, da se bo sedež servisa med izvajanjem okvirnega sporazuma spremenil, o tem takoj obvestili naročnika;
bomo zagotavljali kritje vseh transportnih in drugih stroški v zvezi s popravilom opreme v času garancijskega roka v naše breme;
bomo v garancijskem roku, določenem za posamezno napravo (kot je opredeljeno v popisu, vključno s podaljšano garancijo) za dobavljeno opremo zagotavljali servis na lastne stroške;
se xxxx odzvali na prvi poziv naročnika v roku največ 2 ur ter na svoje stroške odpravili vse pomanjkljivosti in napake, za katere jamčimo, in sicer v roku 8 ur oz. naslednji delovni dan, razen v primeru, ko dobavni rok nadomestne opreme tega ne dopušča. V kolikor bo čas popravila presegal 1 delovni dan, bo ponudnik naročniku zagotovil nadomestno opremo;
bomo v okviru odprave napak okvarjene dele nadomestili z originalnimi novimi deli istega proizvajalca in zagotavljali rezervne dele še najmanj 5 let po poteku garancijskega obdobja.
Če ponudnik zgornje pogoje ne izpolnjuje v celoti sam, obrazec Priloga št. 11 predloži tudi partner, podizvajalec ali drug gospodarski subjekt.
V zvezi z javnim naročilom »Nakup pisarniške računalniške opreme«
mora ponudnik predložiti/navesti
Ponudnik mora predložiti / navesti najmanj dve (2) referenci, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno in kakovostno ter skladno s terminskim planom samostojno/s partnerji/podizvajalci izvedel dobavo pisarniške računalniške opreme, ki se po zahtevnosti lahko primerja s predmetom javnega naročila oz. mu je primerljiva, in sicer v vrednosti najmanj 25.000,00 EUR brez DDV.
Ponudnik mora tako navesti skupno najmanj 2 ustrezna referenčna posla skladno z vsemi zahtevami naročnika navedenimi v točki 8.2.3 (Tehnična in strokovna sposobnost) te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
SEZNAM REFERENC: ______________________________________(navedite naziv ponudnika, partnerja, podizvajalca, ki je izvedel referenčno naročilo)
Št. |
NAZIV NAROČILA
|
Datum izvedbe naročila |
Xxxxxx opis naročila
|
Vrednost del (v EUR brez DDV) |
Naziv naročnika/investitorja in navedba e-naslova ter telefonske številke kontaktne osebe naročnika za preveritev reference |
1. |
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
6. |
|
|
|
|
|
7. |
|
|
|
|
|
8. |
|
|
|
|
|
Obrazec Seznam referenčnih poslov ponudnik naloži v informacijskim sistem e-JN v razdelku »Druge priloge«.
V primeru, da ponudnik pogoj referenc izpolnjuje s partnerjem ali podizvajalcem, se predmetni obrazec kopira in izpolni za vsakega partnerja/podizvajalca, na katerega se sklicuje ponudnik, posebej in se naloži v sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV
V zvezi z javnim naročilom Xxxxx pisarniške računalniške opreme objavljenem na portalu javnih naročil,
IZJAVLJAMO:
da bomo pri oddaji ponudbe in izvedbi javnega naročila upoštevali vse zahteve naročnika, navedene v popisu del in ki jih določa Uredba o zelenem javnem naročanju, ter s tem dosegli naslednji cilj, določen v 6. členu Uredbe v točki 7:
osebni in prenosni računalniki ter zasloni so uvrščeni v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu;
delež opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik in televizorjev, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 70 % vseh artiklov.
da bodo v zvezi z izpolnjevanjem navedenega cilja izpolnjevali zahteve, navedene v primerih okoljskih zahtev in meril za elektronsko pisarniško opremo, ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za javno upravo (Primeri okoljskih zahtev in meril januar 2018):
za osebne računalnike:
Osebni računalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde.
DOKAZILO:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
Izjavo o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev
Potrdilo Energy Star ali potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.
Osebni računalniki morajo biti zasnovani tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva.
DOKAZILO:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
Izjavo o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev
Jasna navodila za razstavljanje in popravilo, ki omogočajo, da se izdelki pri zamenjavi ključnih komponent ali drugih delov za nadgradnjo ali popravilo razstavijo brez škode (npr. sliko z eksplozijskim pogledom, na kateri so prikazani dostopni deli, ki se lahko zamenjajo, in potrebna orodja, videoposnetek), in
Potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 26dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v Db.
DOKAZILO:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
Izjavo o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev
Potrdilo da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
za prenosne računalnike:
Prenosni računalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe.
DOKAZILO:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
Izjavo o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev
Potrdilo Energy Star ali potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.
Glasnost prenosnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 33 Db. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB.
DOKAZILO:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
Izjavo o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev
Potrdilo da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
za zaslone:
Zasloni morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe.
DOKAZILO:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
Izjavo o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev
Potrdilo Energy Star ali potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja da so zahteve izpolnjene.
za tiskalnike:
Naprave s funkcijo enobarvnega tiskanja in fotokopiranja, katerih največja hitrost delovanja presega 24 strani na minuto za papir formata A4, morajo imeti funkcijo samodejnega dvostranskega tiskanja oziroma fotokopiranja (enota dvojnega izpisa) v izvirni programski opremi, ki jo je zagotovil proizvajalec. Dvostransko tiskanje oziroma fotokopiranje mora biti nastavljeno kot privzeto. Vse druge naprave z manjšo največjo hitrostjo delovanja morajo vključevati možnost tiskanja oziroma fotokopiranja v programski opremi ali ročnih nastavitvah.
DOKAZILO:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
Izjavo o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev
tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.
Oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik mora izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe.
DOKAZILO:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
Izjavo o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev
Potrdilo Energy Star ali potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja da so zahteve izpolnjene.
|
DOKAZILO:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
Izjavo o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev
Potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali ustrezno dokazilo, iz katere izhaja da so zahteve izpolnjene.
____________________________________
Podpis zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta
Ponudniku izjave ni treba podpisati in žigosati, naročnik bo štel, da izjavo ponudnik potrdi s tem, ko odda ponudbo.
V primeru skupne ponudbe je treba podpisano izjavo naložiti za vsakega partnerja posebej (izjava se fotokopira in podpisana skenira).
V primeru nastopanja s podizvajalci je treba podpisano izjavo naložiti tudi za vsakega podizvajalca posebej (izjava se fotokopira).
V primeru sklicevanja na drugi subjekt je potrebno podpisano izjavo naložiti tudi za vsak drugi subjekt posebej (izjava se fotokopira in podpisana skenira).
Za partnerja, podizvajalca in drug subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik, se izjavo naloži le, če bo izvajal dela, za katera je zahtevano spoštovanje ciljev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju.
Izjava se naloži v informacijski sistem e-JN, razdelek »Druge priloge«.
VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO
Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ
Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)
Datum: (vpiše se datum izdaje)
VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo posla
ŠTEVILKA GARANCIJE: (vpiše se številka garancije)
GARANT: (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)
NAROČNIK GARANCIJE: (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC: Mestna občina Kranj, Xxxxxxxxx xxx 0, 0000 Xxxxx
OSNOVNI POSEL: pogodba št. z dne (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)
ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PREDLOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE: (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)
DATUM VELJAVNOSTI: (vpiše se datum zapadlosti garancije)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju po slovenskem pravu.
Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
garant (žig in podpis)
Vsa dobavljena oprema mora biti nova, nerabljena, ne sme biti obnovljena.
Vsa dobavljena oprema mora biti v originalni embalaži z vsemi pripadajočimi dokumenti in mediji (izpolnjenim garancijskim listom, morebitnimi zagonskimi mediji, morebitnimi mediji z gonilniki, navodili za uporabo v slovenskem jeziku).
Vsa dobavljena oprema mora imeti s strani proizvajalca določen pooblaščeni servis na območju republike Slovenije.
Vsi nadomestni ali rezervni deli morajo biti originalni, njihova primernost mora biti potrjena s strani proizvajalca, biti morajo novi, nerabljeni in neobnovljeni.
Vsa oprema mora imeti tovarniški garancijski rok, ki je naveden v spodnji tabeli, nekatere postavke pa morajo omogočati dokup podaljšane garancije, ki jo lahko zagotavlja proizvajalec ali ponudnik (opredeljeno v popisu). V podaljšanem garancijskem roku morajo biti opredeljeni enaki pogoji zamenjave in popravila, kot v tovarniškem, vključno s pooblaščenim servisiranjem.
Vsa prednaložena programska oprema (predvsem operacijski sistem) mora biti licenčna. Aktivacijski ključi morajo biti digitalni (vgrajeni v napravo) ali pisni. V primeru fizičnih, pisnih ključev mora ponudnik ob dobavi izročiti celotno dokumentacijo vezano na licenčno programsko opremo.
POSTAVKA 1 |
|
|
Namizna delovna postaja |
Operacijski sistem |
Microsoft Windows 10 Professional 64 bitni |
|
Procesor |
vsaj Intel Core i5, 8. generacije, 2,8 GHz osnovne frekvence delovanja, 9MB predpomnilnika, 6 jeder |
|
Pomnilnik |
Vsaj 8GB DDR4 2666 MHz (2x4 ali 1x8), vsaj 2 prosti reži, z možnostjo razširitve do 32 GB |
|
Disk |
vsaj 256 GB SSD |
|
Grafika |
vsaj Intel Integrated Graphics 630 |
|
Razširitveni vmesnik |
vsaj 1x PCIex16 in vsaj 2x PCIex1 |
|
Vhodi/izhodi spredaj |
Vsaj 4x USB 3, izhod za slušalke, vhod za mikrofon |
|
Vhodi/izhodi zadaj |
Vsaj 4x USB, 1x VGA, 2x Display port, 1x mrežni priključek, 1x izhod za zvok, 1x serjski port |
|
Optični pogon |
vsaj DVD zapisovalec |
|
Omrežni vmesnik |
vsaj gigabitna povezava - žična |
|
Zvok |
vgrajen zvočnik |
|
Ohišje |
SFF Business PC po sistemu "tool-less" (menjava ključnih komponent brez uporabe orodij) z možnostjo tako ležeče, kot pokončne postavitve |
|
Garancija |
vsaj 3 letna tovarniška garancija z možnostjo podaljšanja na 5 let |
|
Varnost |
TPM 2.0 čip |
|
Upravljanje |
Delovna postaja mora omogočati oddajeno konfiguracijo in mrežne namestitve operacijskega sistema (PXE in podobno), posodobitve BIOS-a, polno upravljanje |
|
Ostalo |
Priložena mora biti slovenska tipkovnica - slovenska (slovenski gravirani znaki, brez nalepk) s priklopom USB ter miška (s priklopom USB), kvalitetno in tiho delovanje računalnika, računalnik mora izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR |
POSTAVKA 2 |
|
|
MONITOR |
Tip |
IPS, LED |
|
velikost |
vsaj 23,8 palcev - 60,45 cm |
|
ločljivost |
vsaj 1920x1080 |
|
razmerje stranic |
16:9 |
|
dejanski kontrast |
vsaj 1000:1 |
|
svetilnost |
vsaj 250 cd/m2 |
|
horizontalni vidni kot |
vsaj 178 ° |
|
vertikalni vidno kot |
vsaj 178 ° |
|
odzivni čas |
vsaj 7 ms |
|
vhodi |
vsaj VGA, Display port, HDMI |
|
izhodi |
vsaj 3x USB 3 (za priklop naprav), 1x USB za priklop na računalnik |
|
ergonomija |
vsaj 30°nagib nazaj, 5°nagib naprej, 110 mm nastavitve višine, pivot |
|
garancija |
vsaj 3 letna tovarniška garancija z možnostjo podaljšanja na 5 let |
|
ostalo |
priloženi morajo biti : napajalni kabel (ali napajalnik s kablom), display port kabel, 1x USB kabel, VGA kabel. Monitor mora izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR. |
POSTAVKA 3 |
|
|
MONITOR |
Tip |
IPS, LED |
|
velikost |
vsaj 27 palcev – 68,58 cm |
|
ločljivost |
vsaj 1920x1080 |
|
razmerje stranic |
16:9 |
|
dejanski kontrast |
vsaj 1000:1 |
|
svetilnost |
vsaj 250 cd/m2 |
|
horizontalni vidni kot |
vsaj 178 ° |
|
vertikalni vidno kot |
vsaj 178 ° |
|
odzivni čas |
vsaj 7 ms |
|
vhodi |
vsaj VGA, Display port, HDMI |
|
izhodi |
vsaj 3x USB 3 (za priklop naprav), 1x USB za priklop na računalnik |
|
ergonomija |
vsaj 30°nagib nazaj, 5°nagib naprej, 110 mm nastavitve višine, pivot |
|
garancija |
vsaj 3 letna tovarniška garancija z možnostjo podaljšanja na 5 let |
|
ostalo |
priloženi morajo biti : napajalni kabel (ali napajalnik s kablom), display port kabel, 1x USB kabel, VGA kabel. Monitor mora izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR. |
POSTAVKA 4 |
|
|
Podaljšanje garancije za namizne delovne postaje iz 3 na 5 let |
|
Ponujeno podaljšanje garancije mora veljati za ponujene namizne delovne postaje pod postavko 1 |
POSTAVKA 5 |
|
|
Podaljšanje garancije za monitorje iz 3 na 5 let |
|
Ponujeno podaljšanje garancije mora veljati za ponujene monitorje pod postavkama 2 in 3. |
POSTAVKA 6 |
|
|
Prenosni računalnik |
Operacijski sistem |
Microsoft Windows 10 Professional 64 bitni |
|
Zaslon |
15,6'' (39,6 cm) IPS LED FHD z resolucijo vsaj 1920x1080 z zaščito proti bleščanju (mat display) |
|
Procesor |
vsaj Intel Core i5, 8. generacije (ali novejši), imeti mora vsaj 4 jedra, 6MB pomnilnika, osnovno frekvenco delovanja v območju od 1,6 do 3,4 GHz |
|
Pomnilnik |
Vsaj 8GB DDR4 2400 MHz, 1x8 z vsaj eno prosto režo, z možnostjo razširitve do 32 GB |
|
Disk |
vsaj 256 GB SSD |
|
Grafika |
vsaj Intel Integrated Graphics UHD 620 ali ekvivalentno |
|
Priključki |
Vsaj 2x USB 3, izhod za slušalke, vhod za mikrofon, 1x RJ-45 mrežni priključek (10/100/1000), Priključek za priklopno postajo (dock), 1x HDMI ali 1x Display port, čitalnik kartic |
|
Tipkovnica |
Slovenska tipkovnica (gravirani slovenski znaki), odporna proti razlitju tekočin, z ločenim numeričnim delom, osvetljena |
|
Brezžično povezovanje |
Bluetooth 4.2 in WIFI 802.11 a/b/g/n/ac (ali novejši standardi) |
|
Zvok |
Vgrajeni stereo zvočniki |
|
Kamera |
Vgrajena spletna kamera z vsaj 720p kvaliteto zajema in vgrajenim mikrofonom |
|
Baterija |
Avtonomija baterije mora omogočati vsaj 6 ur pisarniškega dela ob enem polnjenju |
|
Garancija |
vsaj 3 letna tovarniška garancija z možnostjo podaljšanja na 5 let, baterija vsaj 3 leta |
|
Varnost |
TPM 2.0 čip, čitalnik prstnih odtisov |
|
Upravljanje |
prenosnik mora omogočati oddajeno konfiguracijo in mrežne namestitve operacijskega sistema (PXE in podobno), posodobitve BIOS-a, polno upravljanje |
|
Ostalo |
Priložena mora biti torba ali ovitek za prenašanje prenosnika, nujno je kvalitetno in tiho delovanje računalnika, računalnik mora izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR. Sestava računalnika mora omogočati enostavno nadgradnjo ključnih komponent (RAM in DISK). |
POSTAVKA 7 |
|
|
Podaljšanje garancije za prenosnike iz 3 na 5 let |
|
Ponujeno podaljšanje garancije mora veljati za ponujene prenosne računalnike pod postavko 6. |
POSTAVKA 8 |
|
|
Priključitvena naprava (Dock staion) |
Proizvajalec priključitvene naprave mora biti enak kot proizvajalec ponujenega prenosnika.
|
Priključitvena naprava mora omogočati popolno združljivost s ponujenim modelom prenosnika.
|
|
Priključki |
Vsaj 4x USB, izhod za slušalke, vhod za mikrofon, 1x RJ-45 mrežni priključek (10/100/1000), 2x Display port, priključek za napajanje |
|
Varnost |
Možnost zaklepa z žično ključavnico, možnost zaklepa prenosnika na priključno postajo s klučem |
|
Ostalo |
Priključitvena naprava mora imeti priložen napajalnik z napajalnim kablom. |
|
Garancija |
vsaj 3 letna tovarniška garancija |
POSTAVKA 9 |
|
|
Tipkovnica |
Tehnologija |
Tanek profil (Slim), žična |
|
Gumbi/postavitev |
Slovenska QWERTZ tipkovnica, z ločenim numeričnim delom, gravirani slovenski znaki (brez nalepk) |
|
Garancija |
Vsaj 1 leto |
|
Ostalo |
Črne barve, USB priklop |
POSTAVKA 10 |
|
|
Žična računalniška miš |
Tehnologija |
Optična ali laserska (delovati mora na vseh podlagah), žična |
|
Senzor/tipalo |
Vsaj 800 dpi |
|
Gumbi |
Vsaj 3 gumbe, kolešček |
|
Garancija |
Vsaj 1 leto |
|
Ostalo |
Črne barve, USB priklop, primerna za obe roki |
POSTAVKA 11 |
|
|
Brezžična računalniška miš |
Tehnologija |
Optična ali laserska (delovati mora na vseh podlagah), brezžična bluetooth ali z usb vmesnikom) |
|
Senzor/tipalo |
Vsaj 800 dpi |
|
Gumbi |
Vsaj 3 gumbe, kolešček |
|
Garancija |
Vsaj 1 leto |
|
Ostalo |
Črne barve, USB priklop, primerna za obe roki, dobavljena mora biti z baterijo |
POSTAVKA 12 |
|
|
Črnobeli laserski tiskalnik |
Tehnologija |
Črno-beli laserski tiskalnik |
|
Format |
Do A4 |
|
Pomnilnik |
Vsaj 256 MB |
|
Hitrost tiskanja |
Vsaj 38 strani/minuto, izpis prve strani v manj kot 10 sekundah |
|
Dvostransko tiskanje |
Omogoča dvostransko avtomatsko tiskanje |
|
Delovna obremenitev |
Mesečni obrat tiskanja 80.000 strani mesečno, priporočeno število strani na mesec je vsaj 750 |
|
Resolucija |
0000x0000 dpi |
|
Povezljivost |
USB 2.0 (ali novejši) + mrežni priključek |
|
Kapaciteta predalov |
1x 100-listni večnamenski predal in 1x 250-listni predal |
|
Garancija |
vsaj 3 letna tovarniška garancija |
|
Ostalo |
Naprava mora ob dobavi vsebovati (ali imeti priložen) toner, ki zadošča za vsaj 3.000 strani, priložen mora biti napajalni kabel, USB kabel, UTP kabel |
POSTAVKA 13 |
|
|
Barvna multifunkcijska naprava |
Tehnologija |
Barvna multifunkcijska naprava |
|
Format |
Do A4 |
|
Barvno |
Omogoča barvno skeniranje, tiskanje in barvni faks |
|
Tehnologija tiskanja |
lasersko, avtomatsko dvostransko tiskanje, brezrobo tiskanje |
|
Pomnilnik |
Vsaj 256 MB |
|
Hitrost tiskanja |
vsaj 24 strani na minuto |
|
Delovna obremenitev |
Mesečni obrat tiskanja 50.000 strani mesečno, priporočeno število strani na mesec je vsaj 750 |
|
Povezljivost |
USB 2.0 (ali novejši) + mrežni priključek, faks, možnost skeniranja na USB medij |
|
Kapaciteta predalov |
Vsaj 1x 100-listni večnamenski predal in vsaj 1x 250-listni predal, 1x podajalnik za skeniranje vsaj 50 listov, 1x pladenj za skeniranje vsaj A4 |
|
kopiranje |
Resolucija vsaj 600x600 dpi, hitrost vsaj 25 kopij/minuto |
|
Skeniranje |
Naprava mora omogočati scan to email, save to network, ločljivost vsaj 0000x0000 dpi |
|
Faks |
Barvno, prenos faksa vsaj največ 4 sekunde na stran |
|
Garancija |
vsaj 1 letna tovarniška garancija z možnostjo dokupa podaljšanja garancije |
|
Ostalo |
Naprava mora ob dobavi vsebovati (ali imeti priložen) tonerje, ki zadoščajo za vsaj 3.000 strani, priložen mora biti napajalni kabel, USB kabel, UTP kabel |
POSTAVKA 14 |
|
|
Multifunkcijska naprava (ČB) |
Tehnologija |
Črno-bela laserska multifunkcijska naprava |
|
Format |
Do A4 |
|
Barvno |
Omogoča barvno skeniranje in barvni faks |
|
Tehnologija tiskanja |
lasersko, avtomatsko dvostransko tiskanje, brezrobo tiskanje |
|
Pomnilnik |
Vsaj 256 MB |
|
Hitrost tiskanja |
vsaj 30 strani na minuto |
|
Delovna obremenitev |
Mesečni obrat tiskanja 80.000 strani mesečno, priporočeno število strani na mesec je vsaj 750 |
|
Povezljivost |
USB 2.0 (ali novejši) + mrežni priključek, faks |
|
Kapaciteta predalov |
Vsaj 1x 100-listni večnamenski predal in vsaj 1x 250-listni predal, 1x podajalnik za skeniranje vsaj 50 listov, 1x pladenj za skeniranje vsaj A4 |
|
kopiranje |
Resolucija vsaj saj 600x600 dpi, hitrost črno-belo vsaj 30 kopij/minuto |
|
Skeniranje |
Naprava mora omogočati scan to email, ločljivost vsaj 0000x0000 dpi |
|
Faks |
Barvno, prenos faksa vsaj največ 4 sekunde na stran |
|
Garancija |
vsaj 1 letna tovarniška garancija z možnostjo dokupa podaljšanja garancije |
|
Ostalo |
Naprava mora ob dobavi vsebovati (ali imeti priložen) toner, ki zadošča za vsaj 3.000 strani, priložen mora biti napajalni kabel, USB kabel, UTP kabel |
PRILOGA ŠT. 16
VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA
*Opomba:
VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA SE OB ODDAJI PONUDBE NE PRILAGA!!!
Z oddajo ponudbe ponudnik potrdi, da bo dela izvedel po pogojih, ki so navedeni v osnutku okvirnega sporazuma ter, da je seznanjen z vzorcem okvirnega sporazuma in soglaša z njegovo vsebino.
NAROČNIK: |
MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, ki jo zastopa župan Xxxxxx Xxxxxxx, matična številka: 5874653 ID za DDV: SI 55789935 |
|
|
|
EZR: 01252-0100006472 pri: Upravi za javna plačila, šifra proračunskega uporabnika: 75515 |
|
in
|
IZVAJALEC: |
……………………………………., ki ga zastopa zakoniti zastopnik ………………………………………..
matična številka: ……………… ID za DDV: SI ……………… TRR: ………………………. odprt pri ………………
|
skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM ZA NAKUP PISARNIŠKE RAČUNALNIŠKE OPREME
UVODNE DOLOČBE
člen
Uvodno določilo
Naročnik je izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila »za nakup pisarniške računalniške opreme«, objavljen na Portalu javnih naročil dne _________ 2019, pod št. objave JN__________/2019. Na podlagi pravnomočne odločitve o oddaji javnega naročila, štev. __________________ z dne __________ je bil izvajalec v predmetnem postopku oddaje javnega naročila izbran kot podpisnik predmetnega okvirnega sporazuma.
Sestavni del sporazuma je dokumentacija v zvezi z naročilom in ponudbena dokumentacija izvajalca.
člen
Trajanje okvirnega sporazuma
Predmetni okvirni sporazum se sklepa za obdobje 48 mesecev od začetka veljavnosti tega okvirnega sporazuma, veljati pa začne, ko so izpolnjeni vsi odložni pogoji, ki so navedeni tem okvirnem sporazumu.
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
člen
Izvajalec se zavezuje, da bo skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz prvega odstavka 1. člena tega okvirnega sporazuma izvajal dobavo pisarniške računalniške opreme po predhodno izdani naročilnici.
S tem okvirnim sporazumom se stranki dogovorita o pogojih izvajanja javnega naročila in pravicah in obveznostih strank sporazuma.
Sestavni del tega okvirnega sporazuma so vse zahteve in pogoji, določeni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbena dokumentacija izvajalca ter ponudba izvajalca št. __________ z dne ____________.
Predmet okvirnega sporazuma so naročila pisarniške računalniške opreme, ki jih bo naročnik naročal v predvidenem obdobju trajanja okvirnega sporazuma, vendar jih naročnik ne more vnaprej določiti niti po obsegu in niti časovno. Izvajalec in naročnik se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju veljavnosti tega sporazuma naročal le tisto pisarniško računalniško opremo, ki jo bo dejansko potreboval ter bodo za njeno dobavo zagotovljena razpoložljiva sredstva v vsakokrat veljavnem proračunu.
Izvajalec ne bo imel do naročnika predmetnega javnega naročila nobenega odškodninskega zahtevka, v kolikor bo naročnik zmanjšal obseg naročil, ali za primer predčasne odpovedi s strani naročnika.
ODPIRANJE KONKURENCE
člen
Naročnik bo konkurenco odpiral za oddajo posameznega javnega naročila v obdobju trajanja okvirnega sporazuma, ko bo nastala potreba po pisarniški računalniški opremi.
Naročnik se zavezuje, da bo vse ponudnike, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum, pozval k predložitvi ponudb v vsakokratni drugi fazi postopka preko elektronskega poštnega naslova, navedenega v tem okvirnem sporazumu in katerega uporabljajo dnevno ter imajo do njega dostop ob vsakem času. Naročnik pri oddaji poziva k oddaji ponudbe dokazuje zgolj, da je sporočilo zapustilo njegov informacijski sistem in ne odgovarja za to, da bo ponudnik dejansko prejel elektronsko sporočilo.
V povabilu k oddaji ponudbe za posamezno naročilo bo naročnik podrobneje opredelil predmet posameznega naročila, rok za izvedbo naročila in druge zahteve, ki se nanašajo na posamezno naročilo ter določil način oddaje ponudb in rok za prejem ponudb, ki ne bo krajši od treh (3) delovnih dni. Ponudnik je dolžan naročniku takoj sporočiti morebitno spremembo predhodno navedenega elektronskega poštnega naslova zaradi nedelovanja le tega ali zaradi odsotnosti imetnika poštnega naslova.
Pri naročniku se občasno lahko pojavi tudi potreba po izrednih/nujnih dobavah in se v teh primerih zahteva rok dobave maksimalno dva (2) delovna dneva po prejemu naročilnice. Naročnik bo za izredne/nujne nabave povpraševanje podal preko elektronske pošte in bo v zadevi sporočila navedeno, da gre za izredno/nujno nabavo. Ponudnik mora v tem primeru poslati ponudbeni predračun v enem (1) delovnem dnevu od prejetja elektronskega povpraševanja. V kolikor naročnik v tem času ne bo prejel ponudbe, se smatra, da ponudnik ne želi pristopiti k oddaji ponudbe. V primerih, ko zahtevan rok dobave ni izvedljiv iz objektivnih razlogov, se ponudnik zavezuje, da bo zagotovil začasno nadomestno opremo podobnih ali enakih specifikacij za čas do dobave naročene opreme.
Za izredne/nujne nabave se smatrajo nakupi računalnikov oziroma prenosnikov in ekranov v obsegu največ do 3 delovne postaje (računalnik z zaslonom in prenosni računalnik).
Rok dobave računalniške opreme bo določen v vsakokratnem ponovnem odpiranju konkurence in praviloma ne bo krajši od 15 koledarskih dni, razen v izrednih nujnih dobavah.
Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje naročiti točno določene storitve, saj bodo storitve natančneje opredeljene v vsakokratnem posameznem naročilu.
Naročnik si pridržuje pravico, da naroči le tista dela in v obsegu, ki jih dejansko potrebuje.
Naročnik od ponudnika, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum, pričakuje aktivno oddajo ponudb na posamezna povabila k oddaji ponudb. V primeru, da se ponudnik ne odziva na povabila k oddaji ponudb (se več kot dvakrat ne javi na povabila k oddaji ponudbe, na katera je vabljen), lahko naročnik šteje, da ponudnik nima interesa za izvajanje okvirnega sporazum in lahko s pisnim obvestilom prekine sporazum in unovči dano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Ponudniki, s katerimi ima naročnik sklenjen okvirni sporazum, pošljejo svoje ponudbe v roku, na način in na naslov, ki ga v povabilu opredeli naročnik. Ponudniki morajo v ponudbi na posamezno naročilo predložiti vso dokumentacijo na način, kot bo naročnik zahteval v posameznem povabilu k oddaji ponudb.
Ponudbena cena na enoto v oddaji ponudbe na posamezno naročilo ne sme presegati ponudbene cene na enoto v ponudbenem predračunu (popisu blaga), ki je priloga tega okvirnega sporazuma in v kolikor je v njem ta enota vključena. V kolikor bo ponudnik podal ceno za enako ali primerljivo postavko, ki bo višja, kot izhaja iz ponudbenega predračuna, naročnik v posameznem naročilu takšne ponudbe ne bo upošteval in jo bo izločil. Podajanje višje ponudbene cene, kot je določena v (prvotnem) ponudbenem predračunu, predstavlja kršitev tega okvirnega sporazuma in lahko naročnik poleg dejstva, da bo takšno ponudbo za posamično povpraševanje izločil, tudi z obvestilom prekine sporazum in unovči dano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Predmet posameznih naročil je lahko tudi pisarniška računalniška oprema, ki ni navedena v ponudbenem predračunu, ki je priloga tega sporazuma, če v času izvajanja okvirnega sporazuma nastane potreba po naročanju druge pisarniške računalniške opreme s področja predmeta javnega naročila.
Posamezno naročilo bo naročnik oddal najugodnejšemu ponudniku, ki bo izbran na podlagi merila najnižja končna ponudbena vrednost, kot je opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in je podlaga za sklenitev tega okvirnega sporazuma.
Naročnik si pridržuje pravico, da kljub izvedenemu ponovnemu odpiranju konkurence posameznega naročila ne odda.
Po oddaji posameznega naročila bo naročnik izbranemu ponudniku za posamezno naročilo posredoval naročilnico, lahko tudi po elektronski pošti in ga pozval k izvedbi storitve. V kolikor se ponudnik na naročilo v roku, navedenem v povabilu k oddaji ponudbe, ne bo odzval, ima naročnik pravico šteti, da ponudnik od ponudbe odstopa in oddati posamezno naročilo drugo uvrščenemu ponudniku ter unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo del. V kolikor tudi ta ponudnik odstopi od ponudbe, lahko naročnik odda naročilo naslednjemu ponudniku in tako dalje, dokler vsi ponudniki ne odstopijo od ponudbe. Naročnik bo v takšnem primeru izbral ponudbo naslednjega ponudnika samo v primeru, v kolikor bo njegova ponudba dopustna ter če bo to v interesu naročnika.
CENA IN PLAČILNI POOJI
člen
Okvirna ocenjena vrednost in sestavni deli cene
Ocenjena vrednost skupnih del okvirnega sporazuma za obdobje 48 mesecev znaša 179.426,23 EUR brez DDV oz. in 218.900,00 EUR z DDV.
Ponudbena vrednost brez DDV vključuje vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. V ponudbeno ceno so zajeti vsi elementi, ki vplivajo na izračun cene: kot so stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacijo, stroški servisiranja in vzdrževanja v garancijskem roku, stroški prevodov, prevozov oseb in blaga na objekt in iz objekta, zagotovitev potrebne tehnične opreme, ostale stroške povezane z izvedbo sporazuma.
V ponudbeno ceno so vključene tudi vse zahteve naročnika, kot je to opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Navedena vrednost je okvirna in ne predstavlja dejanske pogodbene vrednosti, saj bo ta odvisna od posameznih naročil v okviru tega okvirnega sporazuma.
člen
Pogodbena cena za posamezno naročilo
V pogodbeno ceno so vključene vse navedene obveznosti izvajalca, navedene v tem okvirnem sporazumu ter vse zahteve naročnika, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Cena v ponudbi mora vključevati tudi vse ostale stroške, ki se nanašajo na izvedbo posameznega naročila ali drugih stroškov, opredeljenih v vzorcu okvirnega sporazuma in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
člen
Obračun del za posamezno naročilo
Opravljene storitve za posamezno javno naročilo bo izvajalec obračunal po cenah na enoto iz ponudbe, predložene v ponovnem odpiranju konkurence za posamezno javno naročilo in po dejansko naročenih količinah.
Izvajalec ni upravičen do podražitev glede na ponudbeno ceno na enoto iz prvotnega ponudbenega predračuna, lahko pa v posameznem naročilu ponudi nižjo ceno na enoto.
Izvajalec bo blago obračunaval po dejansko izvedenih dobavah po posameznem naročilu.
Naročnik ob podpisu prevzemnega zapisnika/dobavnice potrdi, da je blago dostavljeno in prevzeto. Izvedena dobava mora biti potrjena s strani odgovorne osebe naročnika.
Računi morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e–račun) skladno s 28. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št: 77/16) in morajo vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1.
Na računu se mora izvajalec sklicevati na številko okvirnega sporazuma. Prikazan mora biti znesek za plačilo.
Obvezne priloge e-računov so:
dobavnica / prevzemni zapisnik, potrjena s strani naročnika
računi podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca
specifikacija prejemnikov plačil po izstavljenem računu izvajalca, oblikovana po zahtevah naročnika
ostala dokumentacija, ki potrjuje, da je zaračunana storitev dejansko opravljena v skladu s pogodbo.
V kolikor je na izstavljenem računu izvajalca/podizvajalca naveden transakcijski račun, ki ni vsebovan v tem okvirnem sporazumu, se uporablja transakcijski račun, ki je naveden na izstavljenem računu.
Izvajalec mora račun poslati izključno v elektronski obliki (e-račun).
člen
Rok plačila
Naročnik je dolžan e-račun v roku 8 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 8 dni računa ne potrdi, niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je račun potrjen. Rok plačila je 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega in potrjenega e- računa z vsemi zahtevanimi prilogami v tem okvirnem sporazumu.
Naročnik se lahko z izvajalcem oziroma podizvajalci dogovori za popust za predčasno plačilo računa. Popust za predčasno plačilo na 15. dan znaša 3%, za plačilo na 20. dan pa 2%. Za dogovorjeno predčasno plačilo izvajalec izstavi e-dobropis.
V primeru, da zadnji dan roka plačila sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET.
člen
Prepoved prenosa terjatev
Naročnik in izvajalec se v skladu s 417. členom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodočih terjatev do naročnika, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali kateregakoli dodatka k tej pogodbi. Prepoved prenosa bodočih terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vključno z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje.
Naročnik in izvajalec se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoča terjatev iz prvega odstavka tega člena pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega še ni nastala, pri čemer se pogodbeni stranki dogovorita, da se šteje, da terjatev izvajalca do naročnika nastane takrat, ko je izvajalec dela opravil, jih naročniku obračunal z izstavitvijo računa, kateremu naročnik v roku ni ugovarjal.
V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 5% od pogodbene cene v EUR z DDV.
OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
člen
Obveznosti izvajalca
Izvajalec se zavezuje naročniku, da bo v sklopu pogodbene cene:
pri izpolnjevanju svojih obveznosti po okvirnem sporazumu ravnal vestno in pošteno;
dobave pisarniške računalniške opreme opravljal skladno z dano ponudbo, po tem okvirnem sporazumu in v skladu z zahtevami naročnika in veljavnimi predpisi;
dobavljena oprema popolnoma ustrezala vsem tehničnim zahtevam in pogojem, ki so bili navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in zahtevam v posameznem ponovnem odpiranju konkurence;
nemudoma obvestil naročnika o nastanku situacij, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti;
ne bo imel do naročnika nobenega odškodninskega zahtevka, v kolikor bo naročnik zmanjšal obseg dobav;
upošteval zahteve in navodila naročnika;
dobave opreme opravljal v rokih, določenih v posameznem povpraševanju;
dobavljena oprema delovala brezhibno in ne bo imela stvarnih napak;
računalniško opremo pridobil neposredno s strani pooblaščenega distributerja;
oprema zapakirana v originalno embalažo;
ob prevzemu opreme izročil vso potrebno dokumentacijo, vezano na opremo (garancijski list, pripadajočo tehnično dokumentacijo ter navodila v slovenskem jeziku in morebitne pripadajoče medije s programsko opremo ter gonilniki);
prevzel odgovornost za kvaliteto opreme in za njeno kvalitetno in pravilno delovanje ter daje garancijo za njihovo kvalitetno in pravilno delovanje v garancijskem roku, določenem za posamezno napravo (kot je opredeljeno v popisu, vključno s podaljšano garancijo), ki prične teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika;
še vsaj pet (5) let od datuma zadnje dobavljene opreme zagotavljal nadomestne dele;
zagotovil sledeči elektronski naslov/naslove za podporo: ____________________________, na katerega predstavniki naročnika javljajo napake tehnične težave in potrebe po vzdrževanju in servisiranju opreme. Izvajalec je dolžan na e-sporočila odgovoriti najkasneje v roku 2 ur od prejema sporočila;
zagotovil telefonsko dosegljivost svetovalca za tehnične težave in vprašanja v času od 7:00 do 15:00 ure od ponedeljka do petka na telefonsko številko_____________________________;
se bo na prvi poziv naročnika odzval v roku največ dveh (2) ur ter na svoje stroške odpravil vse pomanjkljivosti in napake, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom, najkasneje v roku 8 ur oz. naslednji delovni dan, razen v primeru, ko dobavni rok nadomestne opreme tega ne dopušča;
naročniku zagotovil enakovredno nadomestno opremo, v kolikor bo čas popravila presegal 1 delovni dan;
naročniku brezplačno svetoval glede vzdrževanja in posodabljanja opreme;
jamčil za skrite napake še šest (6) mesecev po izročitvi opreme;
na svoje stroške in v dogovorjenem roku izvršil dopolnitve ali spremembe predmeta pogodbe, če se ugotovi, da so bile dobave s strani ponudnika opravljene pomanjkljivo;
v opremo nameščena zadnja verzija vgrajene programske opreme (npr. BIOS, operacijski sistem);
vsa priložena programska oprema, ki jo bo ponudil pri posameznem povpraševanju, licenčna;
izpolniti druge obveznosti, določene s to pogodbo.
Vse zgoraj navedene obveznosti so vključene v pogodbeno ceno.
Ponudnik izjavlja, da je v celoti seznanjen s predmetom okvirnega sporazuma in vsemi riziki, da je seznanjen s tehnično dokumentacijo ter da so mu razumljivi in jasni pogoji ter okoliščine za pravilno in dosledno izvedbo dobav.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti na način, predviden v tem okvirnem sporazumu, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev in unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
člen
Obveznosti naročnika
Naročnik se obvezuje, da bo:
plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s posameznim naročilom;
sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete dobave izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo, v skladu z zahtevami naročnika;
tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev.
člen
Odobritev s strani naročnika
Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del, razen v primerih, ki jih izrecno določa ta okvirni sporazum, ne more biti veljavna in naročnika ne obvezuje, če je predhodno pisno ne odobri pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe, naveden v 27. členu tega okvirnega sporazuma.
PREVZEM PISARNIŠKE RAČUNALNIŠKE OPREME
člen
Prevzem dobavljenega blaga
Izvajalec mora dobave opreme izvesti v roku, ki ga v posameznem povpraševanju (povabilu) iz 4. člena tega okvirnega sporazuma navede in v posameznem naročilu določi naročnik in praviloma ne bo krajši od petnajst (15) koledarskih dni, razen v izrednih primerih.
Izvajalec je dolžan naročniku dobaviti opremo ustrezne kvalitete, v skladu s tehnično dokumentacijo, pravili stroke in veljavnimi predpisi. Izvajalec odgovarja za strokovno, kvalitetno in funkcionalno pravilnost prevzete opreme.
Izvajalec se zavezuje uskladiti dan prevzema opreme z odgovorno osebo naročnika. O prevzemu se sestavi zapisnik / dobavnica, ki ga podpiše odgovorna oseba naročnika in ponudnika, navedeni kot skrbnika pogodbe v 27. členu te pogodbe.
Izvajalec je dolžan ob prevzemu izročiti vso zahtevano dokumentacijo, vezano na pisarniško računalniško opremo:
garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe,
ustrezno tehnično dokumentacijo proizvajalca oz. drugo ustrezno dokazilo, iz katerega so razvidne tehnične karakteristike ponujenega blaga,
navodila za uporabo v slovenskem jeziku in druge listine, določene s pogodbo;
morebitne licence in medije programske opreme in morebitne ostale medije
Prevzem opreme ne bo izveden brez prevzema zahtevane dokumentacije v zgornjih alinejah.
člen
Ugotavljanje pomanjkljivosti – očitne napake
Kakovostni in količinski prevzem izvede kontaktna oseba naročnika v roku dveh delovnih dni tako, da opremo pregleda in ugotovi morebitne očitne napake. Dobavitelj brez ugovora upošteva vse reklamacije na kvaliteto opreme, ki jo poda kontaktna oseba naročnika v roku osem delovnih dni od dneva prevzema.
V primeru neustrezne kvalitete ali drugih pomanjkljivosti, ki se ugotovijo na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena, bo dobavitelj opremo dopolnil ali v celoti zamenjal v roku do 3 delovne dni, pri čemer stroške ponovne dobave in namestitve operacijskega sistema nosi dobavitelj.
Za končni rok dobave se šteje dan, ko so opravljene vse obveznosti posameznega naročila ter so opravljene vse pomanjkljivosti po zapisniku o tehničnem in kvalitetnem prevzemu.
Ponudnik jamči za skrite napake 180 dni po opravljenem prevzemu opreme. O takšnih odstopanjih naročnik ponudnika obvesti s pisno reklamacijo.
Neupravičena prekoračitev rokov s strani izvajalca pomeni izvajalčevo zamudo, zaradi katere lahko naročnik uveljavlja ukrepe, določene v pogodbi.
Neupravičena prekoračitev rokov s strani naročnika pomeni naročnikovo zamudo, zaradi katere lahko izvajalec uveljavlja ukrepe, določene v pogodbi.
POGODBENA KAZEN
člen
Uveljavljanje pogodbene kazni
Ponudnik je v primeru prekoračenih rokov dolžan za vsak dan zamude plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5‰ od vrednosti posameznega naročila za vsak koledarski dan zamude, vendar največ 10% vrednosti posamezne storitve. Pogodbena kazen se poravna na podlagi izstavljenega računa naročnika v roku 8 dni po izstavitvi računa.
Rok dobave je prekoračen, če ni pisnega soglasja naročnika o podaljšanju roka pred potekom samega roka.
Iz naslova pogodbene kazni se izstavi poseben račun, ki ga je ponudnik dolžan plačati v osmih dneh od dneva prejema.
Ta okvirni sporazum predstavlja podlago za izvedbo kompenzacije oz. pobota medsebojnih obveznosti in terjatev.
Če izvajalec zamuja z izvajanjem dobave toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno blago naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre sporazum, ne glede na navedeno pa lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del.
Več kot enkratna neupravičena zamuda pri izvedbi dobave opreme pri posameznem naročilu ima lahko za posledico razdrtje okvirnega sporazuma in unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Določila v zvezi s pogodbeno kaznijo veljajo tudi za nepravočasno odpravo napak po reklamaciji.
GARANCIJA IN SERVISIRANJE
člen
Garancijska izjava izvajalca
Izvajalec odgovarja za kvaliteto pisarniške računalniške opreme in za njihovo strokovno, kvalitetno in funkcionalno pravilnost oziroma pravilno delovanje ter daje garancijo za njihovo kvaliteto in pravilno delovanje v garancijskem roku, določenem za posamezno napravo (kot je opredeljeno v popisu, vključno s podaljšano garancijo), ki prične teči z dnem podpisa prevzemnega zapisnika.
Če je bil posamezen del opreme v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne za ta del opreme teči garancijski rok znova.
člen
Odzivni čas v garancijskem roku in zagotavljanje servisne službe
Izvajalec se mora na prvi poziv naročnika odzvati v roku največ 2 ur. Vse pomanjkljivosti in napake, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom, mora izvajalec odpraviti v roku največ 8 ur oz. naslednji delovni dan, razen v primeru, ko dobavni rok nadomestne opreme tega ne dopušča. V kolikor bo čas popravila presegal 1 delovni dan, bo naročniku zagotovil nadomestno opremo.
V primeru, da izvajalec pomanjkljivosti ne odpravi v dogovorjenem roku, sme naročnik napake odpraviti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel.
Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.
člen
Nadomestni deli in podaljšana garancija
Pri servisiranju lahko ponudnik dele opreme zamenja oziroma nadomesti samo z originalnimi novimi rezervnimi nadomestnimi deli.
V času trajanja podaljšane tovarniške garancije ali podaljšanega jamstva danega s strani ponudnika morajo veljati enaki pogoji kot za dano tovarniško garancijo.
FINANČNA ZAVAROVANJA
člen
Oblika in namen finančnih zavarovanj
Finančna zavarovanja morajo biti izdana v obliki bančne garancije ali enakovrednega kavcijskega zavarovanja zavarovalnice.
Vse zahteve, ki se nanašajo na bančno garancijo, enakovredno veljajo tudi za kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.
člen
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Izvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi okvirnega sporazuma naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki:
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758
Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost tega okvirnega sporazuma.
Če se med trajanjem izvedbe okvirnega sporazuma spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, vrednost, kvaliteta in količina (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k okvirnem sporazumu), v kolikor to ni urejeno v posameznem naročilu, mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k temu okvirnem sporazumu, novo ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cene. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerih, če:
Izvajalec ne predloži ponudbe na posamezno povpraševanje (povabilo) s strani naročnika več kot dvakrat;
če izvajalec predloži ponudbo na posamezno povpraševanje s ceno, ki presega ponudbeno ceno za enako ali enakovredno opremo, predloženo v okvirnem sporazumu;
izvajalec na poziv naročnika ne pristopi k izvedbi posameznega naročila;
izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s tem okvirnim sporazumom ali posameznim naročilom, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo;
xxxxxxxx po krivdi izvajalca odstopi od okvirnega sporazuma ali posameznega naročila,
naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu);
izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,
izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati,
izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti,
izvajalec naročniku v roku ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico za zavarovanje poklicne odgovornosti, potrdilo o plačilu premije za zavarovalno polico in potrdila zavarovalnice o kritju za zavarovalno polico,
če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo.
izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev,
v drugih primerih, kot to določa okvirni sporazum.
člen
Višina in trajanje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v okviru okvirnega sporazuma: 5.000,00 EUR.
Finančno zavarovanje mora veljati še najmanj 30 dni od poteka roka veljavnosti sklenjenega okvirnega sporazuma, torej 49 mesecev od začetka veljavnosti okvirnega sporazuma.
Naročnik bo skladno z določili okvirnega sporazuma dopustil, da ponudnik sprva predloži ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo, veljavno dve (2) leti od datuma izdaje in zavarovanje nato v drugem letu veljavnosti, najkasneje 15 dni pred iztekom veljavnosti predloženega veljavnega finančnega zavarovanja, obvezno podaljša za potrebno obdobje do zaključka veljavnosti okvirnega sporazuma, podaljšano za 30 dni.
PODIZVAJALCI
člen
Priglasitev vseh podizvajalcev
Izvajalec pri izvajanju pogodbe nastopa s sledečimi podizvajalci :
Podatki o podizvajalcu:
Naziv: |
|
Polni naslov: |
|
Identifikacijska številka za DDV: |
|
Matična številka: |
|
Številka računa: |
|
Banka: |
|
Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: |
|
Podizvajalec zahteva neposredna plačila (DA/NE) |
|
Podatki o podizvajalcu:
Naziv: |
|
Polni naslov: |
|
Identifikacijska številka za DDV: |
|
Matična številka: |
|
Številka računa: |
|
Banka: |
|
Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: |
|
Podizvajalec zahteva neposredna plačila (DA/NE) |
|
(V primeru nastopanja z večjim številom podizvajalcev se strani pogodbe, kjer so navedeni podatki o podizvajalcih in o vrsti, količini, vrednosti del in ostalem v ustreznem številu kopira).
Izvajalec lahko del pogodbenih del (javnega naročila) odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila.
Izvajalec lahko to pogodbo izvaja samo s podizvajalci, ki jih je priglasil v svoji ponudbi in za katere je naročnik ugotovil, da za njih ne obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjujejo vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
V kolikor na strani izvajalca nastane potreba po angažiranju novih podizvajalcev ali zamenjavi podizvajalca, lahko izvajalec angažira nove podizvajalce samo po predhodnem soglasju naročnika, pri čemer mora izvajalec za vsakega novega podizvajalca dokazati, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjuje vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Izvajalec mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalcev ali angažiranja novih podizvajalcev v roku 5 dni predložiti naročniku v potrditev nov seznam podizvajalcev, vključno z vso z javnim naročilom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca. Novega podizvajalca, v kolikor izpolnjuje vse pogoje, naročnik potrdi s soglasjem. Izvajalec pogodbenih del ne sme izvajati s podizvajalcem, ki je bil priglašen po roku za oddajo ponudb in ki še ni bil potrjen s strani naročnika.
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi in zanj tudi ni dobil naknadnega soglasja naročnika, ima pravico odpovedati pogodbo o izvedbi javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo delo, vendar pa je to zgolj pravica in ne dolžnost naročnika. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.
Naročnik si pridržuje tudi pravico, da sproži prekrškovni postopek pred Državno revizijsko komisijo, v kolikor so podani zakonski razlogi zanj.
Naročnik mora zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca v primeru, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega ali drugega ali četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju, razen v primeru tretjega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju.
Naročnik mora zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil za podizvajalce v dokumentaciji v zvezi z oddajo (predmetnega) javnega naročila.
Naročnik lahko predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca zavrne, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti.
Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga, pri čemer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naročnika do zavrnitve podizvajalca, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko zahteva zamenjavo podizvajalca.
člen
Posebni režim izvedbe del s podizvajalcem
Izvajalec odgovarja za delo podizvajalcev tako, kot bi ga opravil sam, oziroma v celoti odgovarja za izvedbo pogodbenih del proti naročniku.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:
glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu e-računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil,
glavni izvajalec svojemu e-računu priložiti specifikacijo prejemnikov plačil, oblikovano po zahtevah naročnika,
za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo najkasneje v roku 5 dni po sklenitvi le te.
Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, glavni izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
V primeru, da izjave izvajalca iz tretjega odstavka tega člena ne bodo predložene, to predstavlja elemente prekrška, za katerega je med drugim zagrožena stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja.
Izvajalec pooblašča naročnika, da izvedbo storitev, pri katerih so vključeni podizvajalci, naročnik na podlagi potrjene situacije/računa plača neposredno tem podizvajalcem, v kolikor podizvajalci neposredno plačilo izrecno in pravočasno zahtevajo.
Plačila podizvajalcem, ki zahtevajo neposredna plačila, se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.
Izvajalec je v celoti odgovoren za izvajanje del, zamude in malomarnost ter napake svojih podizvajalcev in njihovih predstavnikov/delavcev. Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega predmeta naročila proti naročniku.
PARTNERJI V SKUPNI PONUDBI OZ. KONZORCIJU
člen
Seznam partnerjev
Izvajalec pri izvajanju okvirnega sporazuma nastopa s sledečim partnerjem / partnerji:
Podatki o partnerju:
Naziv: |
|
Polni naslov: |
|
Identifikacijska št. za DDV: |
|
Matična številka: |
|
Številka računa: |
|
Banka: |
|
Vrsta del, ki jih bo izvedel partner: |
|
(V primeru skupne ponudbe se v zgornji obrazec napiše podatke o partnerjih).
(V primeru nastopanja z večjim številom partnerjev se strani pogodbe, kjer so navedeni podatki o partnerjih in o vrsti, količini, vrednosti del in ostalem v ustreznem številu kopira).
ODSTOP OKVIRNEGA SPORAZUMA
člen
Prepoved odstopa okvirnega sporazuma
Nobena stranka ne sme odstopiti celotnega ali dela okvirnega sporazuma neki tretji osebi, ki ni pogodbena stranka, brez predhodnega pisnega soglasja druge pogodbene stranke, razen morebitnih pravic do zneskov, ki so že zapadli ali bodo zapadli v okviru tega okvirnega sporazuma.
XXXXX XXXX
člen
Višja sila
Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.
Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK IN KOMUNIKACIJA
člen
Predstavniki pogodbenih strank
Pooblaščeni predstavnik izvajalca za izpolnitev obveznosti iz tega okvirnega sporazuma (skrbnik okvirnega sporazuma) je __________________________________________________________, telefon: _______________________, e-naslov: __________________________.
Skrbnik okvirnega sporazuma na strani izvajalca je: _____________________________________, telefon: ______________, e-naslov: __________________________.
E-naslov za posredovanje povabila k sodelovanju (odpiranje konkurence): _______________________________________________.
Izvajalec s podpisom okvirnega sporazuma izjavlja, da je zgoraj navedene osebe seznanil s posredovanjem podatkov iz prejšnjega odstavka in od njih pridobil soglasje, da naročnik oz. v naročnikovem imenu njegov pogodbeni obdelovalec te podatke hrani in uporablja za potrebe izvedbe tega sporazuma.
Pooblaščeni predstavnik naročnika je vodja Urada za tehnične zadeve.
Skrbnik tega okvirnega sporazuma s strani naročnika je Xxx Xxxxxx, telefon: 04/000 00 00 , e-naslov: xxx.xxxxxx@xxxxx.xx,.
Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku sedem (7) delovnih dni po zamenjavi.
člen
Način komunikacije
Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti, telefaksu ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe tega okvirnega sporazuma, potek pogodbenih del in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe.
Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona.
Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s tem okvirnim sporazumom.
Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na elektronske naslove navedene v predhodnem členu te pogodbe, se šteje drugi pogodbeni stranki za vročeno drugi delovni dan po pošiljanju, razen če je pošiljatelju poslano sporočilo o odsotnosti prejemnika in v primeru česar se šteje, da pošta tej osebi ni bila vročena. V tem primeru se pisanje vroči drugo pogodbeni stranki na sedež te stranke, pri čemer se šteje, da je vročena petnajsti dan po pošiljanju.
V primeru pošiljanja po pošti se pošta šteje kot vročena šestnajsti dan po priporočeni oddaji pošiljke na pošto, na naslov pogodbene stranke, naveden v tem okvirnem sporazumu.
ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA
člen
Splošno o odstopu od okvirnega sporazuma
Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi hujših kršitev pogodbenih obveznosti s strani druge pogodbene stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od tega okvirnega sporazuma. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz okvirnega sporazuma in posameznega naročila in nastalo škodo.
Odstop od okvirnega sporazuma učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od okvirnega sporazuma.
člen
Odstop naročnika od okvirnega sporazuma
Za hujšo kršitev pogodbenih določil, zaradi katerih lahko naročnik predčasno odstopi od okvirnega sporazuma, štejejo zlasti:
nepredložitev ponudbe na posamezno povpraševanje s strani naročnika več kot dvakrat;
če izvajalec predloži ponudbo na posamezno povpraševanje s ceno, ki presega ponudbeno ceno za enako ali enakovredno opremo (presodi naročnik), predloženo v okvirnem sporazumu;
zamuda izvajalca z dobavo blaga glede na postavljen rok v posamičnem povpraševanju, ki presega število dni vrednosti maksimalno dogovorjene pogodbene kazni;
če izvajalec naročniku ne bo zagotavljal najmanj garancijskega roka, določenega za posamezno napravo (kot je opredeljeno v popisu, vključno s podaljšano garancijo);
če ugotovi, da izvajalec pri dobavi blaga ni upošteval tehničnih zahtev in pogojev, opredeljenih v dokumentaciji v zvezi za oddajo javnega naročila;
nepredložitev novega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določili tega okvirnega sporazuma;
unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
nedoseganje pogodbeno dogovorjene kvalitete in nevzpostavitev le-te niti v naknadnem primernem roku, ki ga določi naročnik;
in drugi primeri, določeni v tem okvirnem sporazumu.
Če izvajalec ne izvaja del v skladu s tem okvirnim sporazumom ali pri delu ne upošteva veljavne zakonodaje, pa zaradi tega nastane škoda, sme naročnik odstopiti od okvirnega sporazuma in posameznega naročila ter zahtevati povrnitev nastale škode.
Naročnik obvesti izvajalca o kršitvah in odstopu od okvirnega sporazuma pisno, priporočeno s povratnico. Okvirni sporazum preneha veljati takoj po prejemu pisne odpovedi.
Naročnik ima v primeru odstopa od okvirnega sporazuma iz zgoraj navedenih razlogov, pravico zahtevati povrnitev nastale škode (tudi stroškov postopka izbire novega izvajalca).
Naročnik lahko od okvirnega sporazuma odstopi s takojšnjim učinkom v primeru začetka uvedbe enega od postopkov insolventnosti po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju zoper izvajalca.
Naročnik si pridržuje pravico, da enostransko, brez odpovednega roka, odstopi od okvirnega sporazuma v primeru, ker v sprejetem finančnem načrtu nima predvidenih sredstev za predmet okvirnega sporazuma ali če pride do nepredvidenih vzrokov, na katere naročnik nima vpliva . Naročnik je takrat dolžan plačati izvajalcu vse že izdane račune za že opravljena dela in storitve.
člen
Odstop izvajalca od okvirnega sporazuma
Izvajalec sme odstopiti od okvirnega sporazuma zlasti:
če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati;
če naročnik več kot 60 dni neupravičeno zamuja s plačilom kateregakoli računa izvajalca.
POSLOVNA SKRIVNOST
člen
Varovanje poslovnih skrivnosti
Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije, in druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja, ohranjal kot poslovno skrivnost ves čas trajanja okvirnega sporazuma.
Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja okvirnega sporazuma, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.
Pogodbeni stranki lahko s pisnim dogovorom določita izjeme od te določbe.
KONČNE DOLOČBE
člen
Prioriteta dokumentov
V primeru, če pogodbena določila posameznih vprašanj ne urejajo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in druge veljavne zakonodaje.
Naslednji dokumenti se štejejo kot sestavni del tega okvirnega sporazuma:
dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija) z vsemi dodatnimi pojasnili, dopolnitvami, prilogami in vsemi drugimi dokumenti, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo,
ponudba izvajalca navedena v 3. členu tega okvirnega sporazuma vključno z vsemi priloženimi dokazili in izjavami.
V primeru navzkrižnih določb med zgornjimi dokumenti veljajo prioritetno določila okvirnega sporazuma, nato pa sestavni deli okvirnega sporazuma po zgoraj navedenem vrstnem redu.
člen
Spremembe okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom k okvirnemu sporazumu, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki, razen če ni v tem okvirnem sporazumu določeno drugače.
Če katerakoli od določb tega okvirnega sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.
Sprememba roka izvedbe, v primeru nastopa nepredvidenih okoliščin, ne predstavlja bistvene spremembe okvirnega sporazuma.
člen
Reševanje sporov
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz tega okvirnega sporazuma rešiti sporazumno. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz okvirnega sporazuma odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika, po slovenskem pravu.
člen
Veljavnost okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja 48 mesecev od datuma začetka veljavnosti sporazuma.
Okvirni sporazum postane veljaven z dnem, ko izvajalec predloži naročniku:
ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
člen
Število izvodov pogodbe
Okvirni sporazum je napisan v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec vsak po dva (2) izvoda.
člen
Protikorupcijska klavzula
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisan ta okvirni sporazum ali pri izvajanju te okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
člen
Razvezni pogoj
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitve obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
plačilom za delo,
delovnim časom,
počitki,
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru seznanitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
Izvajalec: Št. pogodbe:____________________ Datum: ________________ ................................................ Zakoniti zastopnik: ............................................. |
|
Naročnik: Št. pogodbe:_____________________ Datum: ________________ Mestna občina Kranj ŽUPAN Xxxxxx Xxxxxxx |
__________________________
1 | 114