RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik: OBČINA NAZARJE, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje Predmet javnega naročila: Ureditev Doma kulture in javnih površin v občini Nazarje Št. zadeve: 430-0019/2013

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:

POSTOPEK ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

Datum: November 2013

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 3

B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB 4

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 4

2. ZAKONI IN PREDPISI 4

3. JEZIK 4

4. IZLOČITEV PONUDBE 4

5. ROK ZAČETKA IN DOKONČANJA DEL 5

6. VARIANTNA PONUDBA 5

7. VELJAVNOST PONUDBE 5

8. CENA 5

9. MERILO 5

10. ROK PLAČILA 6

11. POGOJI ZA UDELEŽBO 6

12. PONUDBA S PODIZVAJALCI 8

13. SKUPNA PONUDBA 9

14. FINANČNA ZAVAROVANJA 9

15. SESTAVNI DELI PONUDBE 9

16. OGLED DOKUMENTACIJE IN OBMOČJA IZVAJANJA DEL 12

17. SPREMEMBE IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 12

18. SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE 13

19. ZAUPNOST POSTOPKA 13

20. DODATNO NAROČILO 13

21. POGAJANJA PO PREDHODNI OBJAVI 13

22. PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE NAROČILA 13

23. ODPIRANJE PONUDB 13

24. PREGLED IN PRESOJA PONUDB 14

25. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA 14

26. SKLENITEV POGODBE 14

27. OPOZORILA 15

28. REVIZIJA POSTOPKA 15

C. OPIS JAVNEGA NAROČILA - TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 16

1. SKLOP 1 – UREDITEV KULTURNEGA DOMA 16

2. SKLOP 2 – UREDITEV JAVNIH POVRŠIN 19

D. OBRAZCI 21

A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 30. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/2013 UPB5), Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Ureditev Doma kulture in javnih površin v občini Nazarje.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do petka 17.01.2014 najkasneje do 10.00 ure. Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov:

- Občine Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, za ponudbe poslane po pošti,

- sprejemna pisarna Občine Nazarje, za osebno dostavljene ponudbe.

Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti do naročnika do zahtevanega datuma in ure. Za ugotavljanje ure predložitve je merodajna ura v sprejemni pisarni naročnika, čas predložitve odčita delavec v sprejemni pisarni, ki je dolžan ponudniku izročiti potrdilo o prevzemu ponudbe.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v PETEK 17.01.2014, ob 11.00 uri na naslovu: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, v sejni sobi.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem!

Xxxxx Xxxxxxxxxx, univ.dipl.ekon.

Ž U P A N J A

B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je ureditev Doma kulture in ureditev javnih površin v občini Nazarje.

Javno naročilo je razdeljeno na dva (2) sklopa, ponudniki lahko oddajo ponudbo za en sklop ali oba sklopa:

- sklop 1 – ureditev Doma kulture,

- sklop 2 – ureditev javnih površin.

Vrsta in opis predmeta javnega naročila je razviden v C delu razpisne dokumentacije. Opis in količine so razvidne iz posameznih postavk obrazca predračuna.

Investicija v ureditev Doma kulture in ureditev javnih površin v občini Nazarje bo sofinancirana iz nepovratnih sredstev Ministrstva za kmetijstvo in okolje, iz naslova ukrepa 322 – Obnova in razvoj vasi v okviru Programa razvoja podeželja 2007–2013.

V skladu s 6. odstavkom 29. člena ZJN-2 si naročnik pridržuje možnost oddaje dodatnih del po postopku s pogajanji brez predhodne objave.

Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela najugodnejšemu ponudniku obseg dela zmanjšati, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

2. ZAKONI IN PREDPISI

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:

- Zakon o javnem naročanju - ZJN-2 (UL RS, št. 12/2013 UPB5),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (UL RS 43/2011 in spremembe),

- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2013 in 2014 – ZIPRS1314 (UL RS, št. 104/12),

- Zakon o graditvi objektov - ZGO-1C-UPB (UL RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe),

- Obligacijski zakonik (UL RS, št. 97/07 UPB 1 in spremembe),

- predpisi in standardi, ki se nanašajo na predmet in izvedbo naročila.

3. JEZIK

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

4. IZLOČITEV PONUDBE

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev za udeležbo, bodo izločene.

Izločilni pogoji:

- če ponudba velja manj kot 120 dni od dneva odpiranja ponudb,

- če je rok plačila krajši od zahtevanega,

- če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil,

- če ponudnik ne predloži ustreznih referenčnih izjav,

- če povprečni letni prihodki ponudnika niso najmanj enaki predpisani vrednosti,

- če je imel ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja blokiran svoj račun,

- če ponudnik ne zagotovi odgovornega vodjo del, ki ustreza zahtevam,

- če vse postavke predračuna niso izpolnjene.

5. ROK ZAČETKA IN DOKONČANJA DEL

- Rok za končanje del za sklop 1 je 45 koledarskih dni od uvedbe v delo, ki se šteje za začetek del.

- Rok za končanje del za sklop 2 je 45 koledarskih dni od uvedbe v delo, ki se šteje za začetek del.

Uvedba v delo bo predvidoma meseca marca ali aprila 2014 (ko bodo vremenski pogoji primerni). Časovni okvir izvedbe del se lahko spremeni, in sicer glede na dejanski datum uvedbe v delo. Rok za dokončanje del za vsak posamezni sklop je, ne glede na datum uvedbe v delo, 45 koledarskih dni.

6. VARIANTNA PONUDBA

Variantne ponudbe niso predvidene in ne bodo upoštevane. Variantne ponudbe pomenijo spremembo v materialu, količini, načinu dela,...

7. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb oziroma najkasneje do 17.05.2014. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

8. CENA

Ponudbena cena je prodajna cena, ki zajema vse stroške (tudi davek na dodano vrednost, takse, uvozne dajatve, stroške embaliranja, prevoza, zavarovanja, idr.) za izročitev enote, kot končnega funkcionalnega izdelka. V primeru, da ponudnik daje popust na ponujena dela, mora le - tega upoštevati pri sestavi ponudbe, tako da navaja zmanjšane cene, ki že vključujejo vse popuste. Popusti, ki ne bodo upoštevani v cenah posameznih postavk in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali.

Cene za enoto so fiksne in dokončne do zaključka izvedbe javnega naročila. Ponudnik ni upravičen do podražitev.

Ponudba mora zajemati vsa razpisana dela po zahtevah naročnika.

9. MERILO

Ob izpolnjevanju vseh zahtevanih splošnih in posebnih pogojev bo pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe uporabljeno edino merilo, to je najnižja cena za izvedbo del. Za naročnika pomeni

»najnižja cena« najnižjo skupno končno ponudbeno vrednost z vključenim davkom na dodano vrednost za posamezni sklop.

Pri ponudbah, v katerih bodo ponujene neobičajno nizke cene, glede na predmet javnega naročila, bo naročnik, v skladu z 49. členom ZJN, pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobnejšo obrazložitev o detajlnih sestavinah cen v ponudbi, za katere bo menil, da pomembno prispevajo k nenormalno nizki vrednosti ponudbene cene in preveril te sestavine, upoštevajoč ponudnikovo obrazložitev.

Opomba: V primeru, da po analizi ponudb dve pravilni in samostojni ponudbi ponudita enako ceno za izvedbo del, bo naročnik med njima izbral tisto ponudbo, katere kandidat v obrazcu X.XXX0/P izkazuje boljši bonitetni razred v letu 2012.

10. ROK PLAČILA

Dela po sklenjeni pogodbi bo izbrani ponudnik obračunal po cenah za enoto iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v gradbeni knjigi, na osnovi situacije, ki bo podlaga za izplačilo. Naročnik bo situacijo plačal 30. dan, plačilni rok pa začne teči naslednji dan od prejema situacije, potrjene s strani gradbenega nadzora, ki je podlaga za izplačilo.

V kolikor je rok plačila krajši od zahtevanega, se ponudba izloči.

11. POGOJI ZA UDELEŽBO

11.1 Osnovna in poklicna sposobnost ponudnika

Za priznanje sposobnosti ponudnika mora le-ta izpolnjevati pogoje iz 42. do 45. člena ZJN-2.

Komisija bo ugotovila usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila tako, da bo preverila da:

- ponudnik in njegov zakoniti zastopnik nista bila pravnomočno obsojena za kazniva dejanja iz 42. člena ZJN-2,

- ponudnik:

- ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

- ni v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

- ni v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti in da ni v kateremkoli podobnem položaju,

- ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila,

- ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež,

- ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,

- ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register,

- ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti.

Naročnik bo usposobljenost ponudnika oz. njegovega podizvajalca preveril na podlagi izjav danih pod kazensko in materialno odgovornostjo:

- izjave pooblaščene osebe ponudnika in izjave zakonitega zastopnika (fizične osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2,

- izjave, da ponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti in da ni v kateremkoli podobnem položaju,

- izjave, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila,

- izjave, da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež,

- izjave, da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,

- izjave, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register,

- izjave, da ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti.

Naročnik bo, v primeru dvoma v podane izjave, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.

11.2 Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika

Povprečni letni prihodki ponudnika v zadnjih treh (3) letih (2010, 2011, 2012) morajo biti najmanj enaki 100.000,00 €.

Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.

V kolikor povprečni letni prihodki niso bili najmanj enaki predpisani vrednosti ali je imel ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila blokiran transakcijski račun, se njegova ponudba izloči.

11.3 Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika

Za sklop 1 – ureditev Doma kulture: referenčna lista ponudnika z navedbo najmanj dveh (2) uspešno izvedenih istovrstnih del, izvedenih v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila, vrednost, posameznega dela brez DDV, pa je bila enaka ali višja od 60.000,00 €.

Za sklop 2 – ureditev javnih površin: referenčna lista ponudnika z navedbo najmanj dveh (2) uspešno izvedenih istovrstnih del, izvedenih v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila, vrednost, posameznega dela brez DDV, pa je bila enaka ali višja od 50.000,00 €.

V primeru, da se ponudnik prijavlja na oba sklopa, je potrebno ponudbi priložiti reference za vsak sklop posebej.

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje minimalnega pogoja, je to izločitveni faktor.

Zagotovljen mora biti odgovorni vodja del, ki ima opravljen strokovni izpit za odgovorno vodenje del, v skladu z Zakonom o graditvi objektov in je včlanjen v inženirsko zbornico Slovenije.

V primeru, da ponudnik ne zagotovi odgovornega vodjo del, ki ustreza zahtevam, je to izločitveni faktor.

12. PONUDBA S PODIZVAJALCI

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora ponudbi priložiti dogovor o skupnem sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi naročila, z vsakim od navedenih podizvajalcev.

Vsak navedeni podizvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi.

V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci. Navedeno mora biti katera dela prevzemajo navedeni podizvajalci. Vrednost del, ki jih prevzema ponudnik kot glavni izvajalec ne more biti manjša od vrednosti del posameznega podizvajalca.

V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti:

- pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (obrazec št. 10).

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti za vsakega od podizvajalcev:

- obrazec št. 11 - PODIZVAJALCI, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA,

- obrazec št. 12 – PODATKI O PODIZVAJALCU,

- obrazec št. 13 – IZJAVA O ODNOSU DO PODIZVAJALCA,

- obrazec št. 14 – SOGLASJE PODIZVAJALCA.

Vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti in priložiti izpolnjene obrazce:

- obrazec št. 3 – IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI,

- obrazec št. 4 – IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE,

- obrazec št. 5 – IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA

42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE,

- obrazec št. 6 – IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI.

Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznem pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.

13. SKUPNA PONUDBA

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti in priložiti izpolnjene obrazce:

- obrazec št. 3 – IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI,

- obrazec št. 4 – IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE,

- obrazec št. 5 – IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA

42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE,

- obrazec št. 6 – IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI.

Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj.

V skupni ponudbi mora biti razvidno, katera dela prevzema vsak izvajalec.

V primeru, da bo skupina izvajalcev podala skupno ponudbo, je potrebno ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. V pogodbi o skupni izvedbi naročila, se določi vodilni partner in opredeli odgovornost posameznih partnerjev.

14. FINANČNA ZAVAROVANJA

14.1 Dobra in pravočasna izvedba pogodbenih obveznosti

Bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec teksta je priložen – obrazec št. 20) mora izbrani ponudnik predložiti v 10 dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV. Bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni dlje kot je v pogodbi določen rok za izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane.

14.2 Odprava napak v garancijskem roku

Ponudnik bo ob primopredaji izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (vzorec teksta je priložen – obrazec št. 21), in sicer v višini 5% od skupne pogodbene vednosti z DDV. Rok trajanja garancije mora biti še najmanj 1 dan po poteku garancijskega roka. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije.

15. SESTAVNI DELI PONUDBE

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le - te.

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika, razen:

- obrazcev, ki se nanašajo na podizvajalce, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci,

- obrazca št. 10, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki ne nastopajo s podizvajalci.

Zahtevano je, da so vsi dokumenti, priloženi v ponudbi, zvezani z vrvico in zapečateni tako, da posameznih listov oz. prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov, vrvice oz. pečata. Vrvica mora biti dovolj dolga, da je omogočeno listanje brez poškodb vrvice in pečata.

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bil predana. Na ovojnici mora biti nalepljen izpolnjen obrazec št. 22.

Dokazila se zloži po zaporedju navedenem v nadaljevanju, in sicer najprej za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce:

- obrazec št. 1 – OBRAZEC PONUDBE

Izpolnjen, ožigosan in podpisan s strani ponudnika oziroma vodilnega partnerja.

- obrazec št. 2 – PODATKI O PONUDNIKU

Izpolnjen, ožigosan in podpisan s strani ponudnika.

- obrazec št. 3 – IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI

Izpolnjen, ožigosan in podpisan s strani ponudnika. Izjava mora biti original (tako za ponudnika, skupnega izvajalca ali podizvajalca).

- obrazec št. 4 – IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Izpolnjen, ožigosan in podpisan s stani ponudnika. Izjava mora biti original (tako za ponudnika, skupnega izvajalca ali podizvajalca).

- obrazec št. 5 – IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA

42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Izpolnjen, ožigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se obrazec ustrezno fotokopira. Izjava mora biti original (tako za ponudnika, skupnega izvajalca ali podizvajalca).

- obrazec št. 6 – IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI

Izpolnjen, ožigosan in podpisan s stani ponudnika. Izjava mora biti original (tako za ponudnika, skupnega izvajalca ali podizvajalca).

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila pristojnih institucij. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

- podatki o finančnem stanju ponudnika:

- S.BON-1/P (podjetja) oz. BON-1/SP (samostojni podjetniki) s podatki in kazalniki za leto 2012 in

- BON-2 oz. ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega so razvidni identični podatki kot v navedenem obrazcu.

Obrazci ne smejo biti starejši od dneva objave javnega naročila. Obrazci so lahko tudi kopije.

- obrazec št. 7 – REFERENČNA LISTA PONUDNIKA S PODROČJA ISTOVRSTNIH DEL

Izpolnjen, ožigosan in podpisan s strani ponudnika.

Obrazcu št. 7 je potrebno obvezno priložiti dokazila - podpisane referenčne izjave naročnikov (obrazec št. 8).

- obrazec št. 8 – REFERENČNA IZJAVA

Izpolnjen, ožigosan in podpisan s stani potrjevalca reference (naročnika izvedenih del).

Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav. Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti izpolnjene in podpisane s strani naročnika, za katerega je ponudnik opravil dela in bodo navedena tudi v referenčni listi.

- obrazec št. 9 – SEZNAM KLJUČNEGA TEHNIČNEGA OSEBJA IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV PONUDNIKA, KI BODO ODGOVORNI ZA IZVEDBO POGODBE

Izpolnjen, ožigosan in podpisan s strani ponudnika. Obvezno je potrebno navesti odgovornega vodjo del, ki mora imeti opravljen strokovni izpit za odgovorno vodenje del, v skladu z Zakonom o graditvi objektov in mora biti včlanjen v inženirsko zbornico Slovenije.

- obrazec št. 10 - IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM

Obrazec mora ponudnik predložiti v primeru, da ne nastopa s podizvajalcem.

- ponudba s podizvajalci:

Za vsakega od podizvajalcev je potrebno predložiti:

o obrazec št. 3 – IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI,

o obrazec št. 4 – IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE,

o obrazec št. 5 – IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE,

o obrazec št. 6 – IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI,

o obrazec št. 11 - PODIZVAJALCI, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA,

o obrazec št. 12 – PODATKI O PODIZVAJALCU,

o obrazec št. 13 – IZJAVA O ODNOSU DO PODIZVAJALCA,

o obrazec št. 14 – SOGLASJE PODIZVAJALCA.

Vse obrazce, razen obrazcev št. 11 in 13 izpolni, ožigosa in podpiše podizvajalec.

- skupna ponudba:

Za vsakega od partnerjev je potrebno predložiti:

o obrazec št. 3 – IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI,

o obrazec št. 4 – IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE,

o obrazec št. 5 – IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE,

o obrazec št. 6 – IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI. Predložiti je potrebno tudi pogodbo med partnerji o skupni izvedbi naročila.

- obrazec št. 15 - IZJAVA, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE Izpolnjen, ožigosan in podpisan s strani ponudnika.

- obrazec št. 16 – VZOREC POGODBE

Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (če vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni kriterij). Končna pogodba bo vsebovala podatke le za sklop za katerega bo izbrani ponudnik podal svojo ponudbo.

- obrazec št. 17, 18, 19 - PREDRAČUN Obrazec predračuna sestavljajo:

o obrazec ponudbenega predračuna (obrazec št. 17a in 17b),

o popis materiala in del - cenik razpisanih del na enoto (obrazec št. 18) - potrebno je priložiti popis del, ki je razpisni dokumentaciji priložen v excel datoteki,

o cenik del, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna - cenik materiala, kalkulativnih plač, storitev gradbene mehanizacije, prevozov s kamionom (obrazec št. 19).

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v excel obrazec vnese cene posameznih del na enoto. Formule v popisu del in količin so zaklenjene. Naročnik zahteva, da ponudniki formul v popisu ne odklepajo, možen je le vnos cene na enoto. V kolikor pri določeni postavki cene na enoto ne boste ponudili in boste dela vključili v drugo postavko, mora biti pri tej postavki vpisana cena nič (0).

Vse postavke predračuna morajo biti izpolnjene, v nasprotnem primeru se ponudba izloči.

- obrazec št. 20 - VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec št. 20 o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran.

- obrazec št. 21 – VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec št. 21 o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran.

- obrazec št. 22 – KUVERTA

Obrazec je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico, v kateri je ponudba.

16. OGLED DOKUMENTACIJE IN OBMOČJA IZVAJANJA DEL

Projekt je na vpogled pri naročniku. Prosimo, da se predhodno najavite pri naročniku (g. Samo Begič, tel. št. 03/000 00 00 in GSM 031 699 209, xxxx.xxxxx@xxxxxxx.xx), da se sporazumno določi čas vašega vpogleda v projekt, in sicer zaradi zagotovitve prisotnosti uradne osebe.

Zaželen je ogled območja izvajanja del. Prosimo, da se za ogled predhodno najavite pri naročniku (g. Xxxx Xxxxx, tel. št. 03/000 00 00 in GSM 031 699 209, xxxx.xxxxx@xxxxxxx.xx), da se sporazumno določi čas vašega ogleda.

17. SPREMEMBE IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na pisna vprašanja, prejeta najpozneje osem (8) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb na Portalu javnih naročil. Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval na Portalu javnih naročil najpozneje šest (6) dni pred rokom za prejem ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno.

Ponudniki lahko postavijo vprašanja preko Portala javnih naročil (na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu), kjer bodo objavljeni tudi odgovori.

Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

18. SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE

Ponudnik sme ponudbo umakniti ali spremeniti do poteka roka za predložitev ponudbe. Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo le, da se na kuverto napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne smejo več spremeniti ali umakniti oddanih ponudb.

19. ZAUPNOST POSTOPKA

Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot tajnost varoval le tiste podatke v ponudbi, ki so označeni kot poslovna skrivnost oziroma tajnost in, ki jih kot takšne opredeljuje zakon. Podatki, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, ne morejo biti označeni kot tajnost ali kot poslovna skrivnost. Še posebej velja za podatke iz ponudbenega predračuna, da ti ne morejo biti označeni kot poslovna skrivnost.

Imena ponudnikov bodo do odpiranja ponudb varovana kot poslovna skrivnost.

20. DODATNO NAROČILO

Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Z izvajalcem sklene dodatek k osnovni pogodbi ali novo pogodbo.

21. POGAJANJA PO PREDHODNI OBJAVI

Če se postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ni bila pridobljena nobena ponudba ali pa so bile vse pridobljene ponudbe nepravilne, nesprejemljive ali neprimerne, si naročnik, skladno z zakonom, pridržuje pravico oddati isto naročilo po postopku s pogajanji.

22. PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE NAROČILA

V skladu z drugim odstavkom 80. člena ZJN-2 ima naročnik pravico pred potekom roka za odpiranje ponudb ustaviti postopek javnega naročanja. V primeru ustavitve postopka javnega naročila naročnik ne prevzema nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti do ponudnika.

23. ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno, na kraju in ob času določenem v objavi in v povabilu k oddaji ponudb. Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja.

Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv ali šifra ponudnika, ponudbena cena). V zapisnik se zapiše tudi na odpiranju ugotovljene pomanjkljivosti v ponudbah ter pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede postopka odpiranja.

Nepravočasne ponudbe se neodprte vrne pošiljateljem.

Zapisnik o javnem odpiranju ponudb se prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov izroči takoj po končanem odpiranju, vsem ostalim ponudnikom pa pošlje po pošti najkasneje v treh delovnih dneh po odpiranju.

24. PREGLED IN PRESOJA PONUDB

Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila preveri resničnost ponudnikovih navedb (izjav) in predloženih listin ter zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo, na podlagi 78. člena ZJN -2, v kolikor bo to potrebno, ponudnikom dopustil in omogočil dopolnitev ponudb v delih, ki ne vplivajo na njihovo razvrstitev po postavljenih merilih. Ponudniki ne smejo spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Naročnik bo ponudbo zavrnil:

- če ponudnik na njen poziv in v roku, ki ga določi, ne predloži zahtevanih pojasnil oziroma dokazil ali, če ne soglaša z odpravo ugotovljenih računskih napak,

- če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije naročila,

- če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in o tem, skladno s 77. členom Zakona o javnem naročanju obvesti ministrstvo, pristojno za finance,

- če se izkaže, da je ponudnik v specifikacijo naročila vnesel kakršnekoli kvalitativne ali/in kvantitativne spremembe. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (na primer: cene na enoto).

Naročnik bo popravil računske napake na sledeč način:

- kjer obstaja razlika med zneski, izraženimi s številkami in zneski, izraženimi z besedami, bodo merodajni zneski, izraženimi z besedami,

- v primeru, da v končni ponudbeni ceni ne bodo upoštevani vsi zneski iz priloženih rekapitulacij oziroma popisa del, se bodo le – ti prišteli k ponudbeni vrednosti.

Popravek računske napake bo mogoč izključno v primeru in pod pogoji, ki jih določa ZJN-2 v 78. členu.

25. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

Naročnik najkasneje v roku 45 dni po odpiranju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in nato ponudnike pisno obvesti o svoji odločitvi.

26. SKLENITEV POGODBE

Pogodba se z izbranim ponudnikom sklene za vsak sklop posebej. V kolikor bo za oba skopa izbran isti ponudnik, bo z njim sklenjena ena skupna pogodba za oba sklopa. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in postane veljavna s ponudnikovo predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Sestavni del pogodbe je tudi ponudba.

27. OPOZORILA

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

28. REVIZIJA POSTOPKA

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in zakon, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka osem delovnih dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, navedbo ali gre v konkretnem postopku za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada ter priložiti potrdilo o vplačilu takse, na transakcijski račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802:

- model 11

- P1: šifra proračunskega uporabnika (16110 - Ministrstvo za finance - štirimestna številka plus kontrolna številka)

- P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)

- P3: številka računa ali drugega dokumenta in oznaka leta (6 mest plus 2 mesti za leto). Uporabi se zaporedna številka javnega naročila, objavljena v Uradnem listu RS

- med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno vpiše vezaj.

Za predmetno javno naročilo znaša višina takse 2.500,00 €.

Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek ne vsebuje vseh obveznih podatkov ali da iz navedb ni mogoče ugotoviti kršitve, nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri (3) delovne dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik s sklepom zahtevek za revizijo zavrže. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh (3) delovnih dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

C. OPIS JAVNEGA NAROČILA - TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

1. SKLOP 1 – UREDITEV DOMA KULTURE

Objekt Dom kulture Nazarje leži med gradom Vrbovec in trgovsko poslovnim objektom Izoles, ob reki Dreti na parceli št. 922/2 k.o. Prihova v občini Nazarje. Ob objektu je urejeno parkirišče za osebna vozila, tlakovano dvorišče – peš ploščad in park s spomenikom borcem NOB. S parkirnega prostora je tlakovan dostop preko dvorišča do glavnega vhoda objekta. V objekt se dostopa iz več strani, več vhodov, kar služi za različne funkcije (zaodrje, hišnik, dostop društva, SAŠA območna razvojna agencija, klet,…).

Objekt je zasnovan kot večnamenski objekt, saj ima poleg glavne dvorane z balkonom za 256 oseb še večnamensko malo dvorano za 70 oseb, pevsko sobo, knjižnico, prostore za društva, garderobe, stanovanje za hišnika, sanitarije, prostore kino sekcije in tonske / svetlobne tehnike ter poslovne prostore s svojimi sanitarijami. Pred vhodom v veliko dvorano je večja vhodna avla s priročnim bifejem in garderobo. V nadstropju je nad avlo galerija, ki vodi v balkon dvorane in medsebojno povezuje ostale prostore nadstropja. V severovzhodnem delu objekta je stanovanjski del namenjen bivanju družini xxxxxxx. V pritličju (pod stanovanjem) so trenutno nezasedeni poslovni prostori. Prizidek na jugovzhodnem delu objekta deluje kot ločena enota, kjer so garderobe velike dvorane in poslovni prostori SAŠA območne razvojne agencije, del pritličja prizidka pa je trenutno nezaseden.

PREUREDITEV SANITARIJ

Glavne sanitarije so dotrajane in ne izpolnjujejo več zahtev trenutno aktualnih standardov, zato jih je potrebno v celoti (s kompletnimi inštalacijami) odstraniti in nadomestiti z novimi. Predvidene so sanitarije za invalide s previjalnico, ženske sanitarije in moške sanitarije. Lokacija v objektu ostane ista, potrebno bo le izvesti nove predelne stene (obvezno iz opečnega votlaka) s pripadajočim stavbnim pohištvom. Keramična oprema bo kakovostnega razreda »Laufen«, »Jika« ali podobno, mešalne pipe (topla / mrzla voda) razreda Hans – Grohe ali podobno, WC in pisoarna mehanika pa razreda Geberit ali podobno. Pisoarji bodo imeli senzorske avtomatske ventile. V sanitarijah bo izvedeno prisilno prezračevanje, ki se bo aktiviralo z glavno lučjo v predprostoru in bo imelo 15 min. podaljšanega delovanja po uganitvi luči. Strop bo izveden z MK ploščami.

Zaradi prezračevalnih kanalov in ostalih inštalacij bodo na stropu izvedene maske – mestoma popuščen strop. Nad ogledali bodo v »popuščen strop« nameščene utopne halogenske ali led svetilke. Ostala razsvetljava se izvede po »Načrtu električnih inštalacij in opreme (downlight)«. Pri izvedbi so možni glede izbire svetil še dogovori z investitorjem, projektantom in izvajalcem. Stikala se morajo uporabiti identična, kot so v vhodni avli objekta, kjer je že bila izvedena obnova.

Talna keramika se uporabi identična, kot je v vhodni avli, možne so kombinacije s sorodnimi barvami, vendar se to določi pri izvedbi v sodelovanju z investitorjem, projektantom in izvajalcem. Proizvajalec in model keramike morata ostati ista.

Deloma bo v sanitarijah tudi stenska obloga izvedena s keramičnimi ploščicami, ki mora biti enakega programa, kot je talna (se določi pri izvedbi). Ob steni, ki ni obložena s keramiko, se izdelajo 5 cm visoke zaključne obloge iz enake keramike, kot je talna. Predelne stene in vrata WC enot se izvedejo s sistemom

»Max«. Stene se kitajo in opleskajo v beli barvi. Mestoma se zaradi lažjega čiščenja uporabi »pralna« stenska barva (določiti ob izvedbi). Strop bo prav tako kitan in opleskan v beli barvi.

Vrata in vratno okovje v sanitarijah se uporabi enako, kot je nameščeno na vhodu v sanitarije (Zaradi poplavne nevarnosti se bo preučila možnost namestitve podobnih vrat iz PVC ali ALU – dogovor z investitorjem).

Elektro inštalacije

V novih sanitarijah se uredijo nove električne inštalacije. Električne inštalacije se bodo preko novih podrazdelilnikov napajale iz obstoječega razdelilnika.

Vse električne napeljave morajo biti izvedene v skladu z ustreznimi standardi in predpisi. Ves material mora ustrezati predpisom in mora izvajalec izročiti investitorju ob prevzemu ustrezne ateste. Po izvršeni montaži je izvajalec dolžan izvršiti preizkuse in meritve po veljavnih predpisih.

V objektu je potrebno predvideti ustrezno razsvetljavo (osvetljenost mora ustrezati zahtevam investitorja in predpisom) in zadostno število vtičnic, da je omogočena uporaba za delo potrebnih električnih aparatov.

Sanitarije se bodo na omrežje priključile na obstoječi električni priključek Doma kulture. V obstoječem razdelilniku je še nekaj prostih xxxxxxx, kateri se uporabijo za napajanje novih razdelilnikov, ki so namenjeni za napajanje novih prostorov. Na zaščitno zbiralko v GIP je že povezan valjanec Fe/Zn 25x4 mm, v vseh sanitarijah pa se izvedejo še dodatne izenačitve potencialov. Od obstoječega razdelilnika do novega razdelilnika Rs1 se položi dovodni kabel PP00y-5x6 mm2 v zaščitni cevi ∅ 21mm, ki poteka po obstoječih trasah objekta.

Razdelilnika v prostorih sanitarij doma bosta podometne izvedbe tip WU-2 "SCHRACK" ali enakovredno. V njem so vgrajeni instalacijski odklopniki, stikalo na diferenčni tok. Posebej je potrebno pozornost nameniti kabelskim uvodom.

Razsvetljava v sanitarijah se izvede s svetilkami izbranimi glede na zahteve posameznega prostora. Za razsvetljavo sanitarij se montirajo svetilke po izbiri arhitekta oz. investitorja z varčno sijalko 2x18W in 1x18W. Xxxxxxxx se lahko na lesene dele namestijo preko posebnega distančnika tako da ne more priti do pregrevanja. Razsvetljava in vtičnice so na ločenih tokokrogih.

Za ventilacijo se uporabi svoj tokokrog, vklop ventilacije pa se vrši ali preko stikal ali preko senzorjev.

Vsa razsvetljava se napaja z vodniki PPy-n x 1,5 mm2. Vsa instalacija se izvede podometno. Vsi kabli so tipa PPy, položeni v zaščitnih ceveh ∅ 16 mm. V delih, kjer lahko pride do stika z lesenimi deli, morajo biti kabli obvezno uvlečeni v negorljive instalacijske cevi. Prav tako morajo biti iz istega materiala narejene instalacijske doze, kjer pride do stika z lesenim delom stavbe.

Elektro inštalacija za moč obsega napajanje vseh vtičnic in priključkov:

- električni fen oz. sušilec rok

Višina vgradnje vtičnic V1 je 0,5m. Vtičnice V2 so montirane na višini 1,2 m od tal, vtičnice V3 so prav tako nameščene 1,2 metra od gotovih tal in zaščitene s pokrovom.

Strojne inštalacije

Ogrevanje

Obstoječe inštalacije ogrevanja v sanitarijah so dotrajane in ne izpolnjujejo zahtev trenutno aktualnih standardov, zato jih je potrebno v celoti odstraniti. Predvidena je inštalacija dvocevnega radiatorskega sistema, ki je projektiran na temperaturni režim 55 °C / 45 °C in vključuje razvod od obstoječega razvoda ogrevanja (v prostoru ''sanitarije ženske'') do posameznih ogreval. Posamezen radiator se opremi s

termostatskim ventilom in termostatsko glavo ter zapornim ventilom. Izolacija cevovodov zagotavlja zmanjševanje toplotnih izgub in preprečuje na površini višje temp. od 45 °C. Površine, na katere se bo nameščala izolacija morajo biti očiščene, suhe, brez grobe rje in okujine ter drugih ostankov varjenja (velja za jeklene cevi). Izolacija cevi se izvede z armaflex (ARMACELL ali enakovredno) izolacijsko tubo oz. jih je do določenih dimenzij možno dobaviti predizolirane. Za cevi, ki so vodene v tlakih in stenskih utorih, zadošča izolacija debeline 9 mm (ev. 13 mm), za vidne cevi oz. vodene pod stropom ali ob steni pa se predvidi

izolacija debeline do 32 mm, skladno s priporočili, ki veljajo za zadevno področje. Na najvišjih mestih morajo biti cevovodi odzračevani. Vgrajeni cevovodi ali odseki morajo pred polaganjem izolacije biti preizkušeni na trdnost in tesnost s tlačnim preizkusom. Preizkusni tlak za cevovodno omrežje je 1,5 obratovalnega tlaka oz. min. 3 bar. Preizkušani cevovod je priporočljivo vsaj 24 ur pred preizkusom napolniti z inertnim plinom ali vodo. Preizkusni tlak mora ostati konstanten vsaj 8 ur. Ob tlačnem preizkusu je treba kontrolirati cevovod, grelna telesa (radiatorje) in omrežje v celoti (deformacije, pravilnost izvedbe in nastavitve podpor, kompenzacijsko gibljivost cevovoda, pravilne smeri vgradnje zapornih armatur...).

Vodovod in kanalizacija

Priklop na obstoječ razvod hladne vode se izvede v jašku v prostoru ''sanitarije moški''. Za odvzemom se predvidi vgradnja zapornega ventila. Dimenzija odcepa je DN25. Za pripravo tople sanitarne vode se predvidi električni grelnik vode, V= 50 l. Pritrjen bo na steno, vertikalno. Opremljen je z gumbom za poljubno nastavitev temperature vode do 75°C, z možnostjo nastavitve na ekonomično temperaturo in temperaturo zaščite pred zmrzovanjem. Kotel je iz visoko kakovostne jeklene pločevine, zaščiten z emajlom pečenim na 850°C. Potopni grelec, električne moči 2,0 kW, je v neposrednem stiku z vodo. Izdelan je iz bakra, kar zagotavlja veliko korozijsko odpornost in dolgo življenjsko dobo. Magnezijeva anoda dodatno galvansko ščiti emajliran kotel grelnika pred korozijo. Grelnik vode je toplotno izoliran. Groba inštalacija za vodovod hladne in tople vode se izvede znotraj objekta iz pocinkanih ali alumplast cevi (ali podobno) in fitingov ter se izolira. Cevovod se vodi v popuščenem stropu. Sestavni del vodovoda je tudi sanitarna oprema. Po končani grobi montaži vodovoda se izvede tlačni preizkus cevovoda. Po končani fini montaži vodovoda se izvede regulacija in opravi dezinfekcija kompletnega vodovodnega omrežja. Zapisnike o tlačni preizkušnji, dezinfekcijsko poročilo, ateste, garancijske liste in izjave predloži izvajalec naročniku.

Fekalna kanalizacija se izvede iz PVC odtočnih cevi in fazonskih kosov ter poteka v tlaku. Dvižna voda ob wc školjkah se na vrhu opremita s cevnima odzračevalnikoma. Fekalna kanalizacije se izteka v obstoječ jašek, ki je v prostoru ''sanitarije moški''. Horizontalni del kanalizacije je položen s padcem min. 2% proti iztoku.

Prezračevanje

Za sanitarne prostore je predviden odvod smradu preko prisilnega odvoda. Za odvodne elemente so izbrani prezračevalni ventili, ki imajo možnost nastavitve pretoka. Kapaciteta odvodnega cevnega ventilatorja naj znaša q=251 m3/h. Vklop ventilatorja bo lokalen v predprostoru, preko 5-stopenjskega transformatorja za nastavitev pretoka zraka. Vsa vrata se opremijo z izenačevalnimi prezračevalnimi vratnimi rešetkami, skozi katera se dovaja zrak.

PREUREDITEV ODRA

Oder v veliki dvorani je izveden na leseni podkonstrukciji, ki se naslanja deloma na stene pododrja, deloma pa na AB talno ploščo pododrja. Zaradi visokega nivoja podtalnice in občasnih poplav se velikokrat zgodi, da je v predelih pododrja voda. Skozi vsa leta obstoja objekta je lesena konstrukcija odra bila toliko izpostavljena vodi, da so nosilni stebri konstrukcije v spodnjem delu, kjer nalegajo na beton, dotrajani. Tudi finalna lesena obloga odra je dotrajana in ni več primerna (mestoma je celo nevarna) za javne prireditve.

Po pregledu obstoječega stanja je bilo ugotovljeno, da je potrebno odstraniti celotno kompozicijo odra in jo nadomestiti novo. Glede na pogostost preteklih poplav in veliko verjetnost, da bo v prihodnje do njih še prišlo, je potrebno izvesti AB na mestu betonirano konstrukcijo z AB osnovno ploščo in na to položiti sistem odrskega poda iz vodoodpornih materialov. To je zelo sigurna in večkrat preizkušena varianta, ki je za te posebne pogoje glede občasnih poplav najbolj primerna.

2. SKLOP 2 – UREDITEV JAVNIH POVRŠIN Predvidene utrjene površine

Obstoječi parkirni plato na parceli štev. 905/2 k.o. Prihova severno ob obstoječem stanovanjskem bloku na

parceli štev. 895/11 je prometno neurejen. Širina platoja 17,00 m ponuja divje parkiranje tudi na sredini platoja. Sam plato ni orobničen, nima ustreznih prečnih sklonov in urejenega odvodnjavanja padavinskih vod. Ob ureditvi parkirnega platoja bo zagotovljeno skupno 43 novih parkirnih mest za osebne avtomobile.

Urejen bo zgornji ustroj in izvedena delna širitev samega platoja na skupno širino 25,40 m. Urejeno bo štirivrstno poševno parkiranje pod kotom 45º z izvedbo enosmernega uvoza in izvoza na parkirni plato. Enosmerne dovozne ceste so projektirane v širini 3,50 m. Niveleta parkirnega platoja bo padala iz smeri vzhoda proti zahodu z 0,60%, prečni skloni bodo strešni – dvostranski s padci 2,50% proti liniji cestnih požiralnikov v sredini dovoznih cest. Parkirna mesta so predvidena v velikosti 2,50 x 4,80 m. Utrditev enosmernih dovoznih cest širine 3,50 m bo asfaltna, utrditev parkirnih mest za osebne avtomobile pa bo iz betonskih travnatih plošč.

Zgornji ustroj

Enosmerni dovozni cesti na parkirni plato v širini 3,50 m bosta imeli sledeče dimenzije zgornjega ustroja:

- 3 cm - bituminizirani beton BB8,

- 6 cm - bituminizirani drobir BD22,

- 20 cm - tampon I.,

- min 25 cm - tampon II.

Parkirne površine za osebne avtomobile bodo imele sledeče dimenzije zgornjega ustroja:

- 8 cm – betonske travnate plošče polnjene z mešanico humusa in peska,

- 1 cm – pesek fi 0 – 5 mm,

- 20 cm – tampon I.,

- min 25 cm - tampon II.

Na planumu tampona povoznih površin bo potrebno doseči zbitost 100 MPa, na planumu spodnjega ustroja pa 40 MPa.Vse povozne površine bodo orobičene z dvignjenimi betonskimi cestnimi robniki 15/25 cm v betonskem temelju C 12/15.

Zelene površine

Kot podlaga za trato bo izvedena min. 20cm debela plast humusa.

Kanalizacija - odvodnjavanje

Urejeno bo odvodnjavanje padavinskih odpadnih vod iz utrjenih površin parkirnega platoja. Kompletna kanalizacija odpadnih padavinskih vod bo priključena na izvedeni obstoječi revizijski jašek OJ na južni strani pred kratkim izvedene nove ceste “Bloki”. Odvodnjavanje urejenega parkirnega platoja (dovozna cesta asfalt – parkirna mesta betonske travnate plošče) bo izvedeno v cestne požiralnike iz betonskih cevi DN 400 mm z vtokom preko LTŽ rešetke 400/400 mm. Pokrovi na požiralnikih boo LTŽ rešetke dimenzije 400/400 mm za nosilnost C250. Požiralniki bodo tipski - globine 1,20 m, opremljeni bodo z 0,60 m globokim usedalnikom - peskolovom.

Revizijski jaški MJ1 do MJ5 na kanalizaciji odpadnih padavinskih vod bodo montažni iz betonskih cevi DN 800mm. Pokrovi na teh jaških bodo perforirani LTŽ DN 600 mm za nosilnost C250.

Kompletna kanalizacija padavinskih vod je dimenzionirana na naliv intenzitete i = 174,20 l/s/ha s povratno dobo 10 let in pogostnostjo 0,50.

Kanalske cevi za padavinsko kanalizacijo bodo PVC tipa SN 8 DN 160 in 200 mm. Cevi bodo pod zelenimi površinami položene na peščeno podlago in obsute s peskom, pod utrjenimi - povoznimi površinami pa jih bo potrebno polno obbetonirati.

Prometna ureditev

Od vertikalne prometne signalizacije je predvidena postavitev sledečih prometnih znakov:

- “križišče s prednostno cesto” II-1 na izvozu iz parkirnega platoja na severu ureditve,

- “prepovedan promet v eno smer” II-4 na izvozu iz parkirnega platoja,

- “enosmerna cesta” III-2 pri uvozu na rekonstruirani parkirni plato.

Od horizontalne signalizacije je predvidena izvedba talnih označb za parkirna mesta z belo signit barvo, oznake smeri vožnje na enosmernih dovoznih cestah na parkirnem platoju in izvedba široke prekinjene STOP črte na izvozu – priključku izvozne ceste iz parkirnega platoja.

Javna razsvetljava

Zaradi predvidene ureditve parkirišč bo potrebno prestaviti 3 obstoječe svetilke ter dodati 2 novi svetilki.

Zunanja razsvetljava bo urejena na nizkotipnih pocinkanih kandelabrih. Uporabljene bodo svetilke kot npr. SITECO ST50 z visokotlačno natrijevo sijalko 1xSE 70W na nizkotipskih kandelabrih. Kandelabri bodo vroče pocinkani, višine 5,5 m nad zemljo. Svetilke bodo nataknjene na kandelabre, ti pa bodo postavljeni v obstoječe oz. nove betonske temelje.

D. OBRAZCI

obrazec št. 1

OBRAZEC PONUDBE

Naročnik: OBČINA NAZARJE, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje Predmet javnega naročila: Ureditev Doma kulture in javnih površin v občini Nazarje

Št. zadeve:

Številka objave na Portalu JN:

430-0019/2013

JN /2013

Vrsta postopka za oddajo javnega

naročila: POSTOPEK ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

Ponudnik:

Na osnovi javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Ureditev Doma kulture in javnih površin v občini Nazarje, dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudbo dajemo (obkrožite):

a) samostojno

b) skupno ponudbo v skupini izvajalcev/partnerjev* (navedite partnerje) :

c) s podizvajalcem (navedite podizvajalce):

za sklop (obkrožite):

1. ureditev Doma kulture

2. ureditev javnih površin

Opomba: Ponudniki lahko skladno z določili razpisne dokumentacije podajo ponudbo za posamezni ali oba sklopa.

II. Ponudbeni pogoji:

1. Veljavnost ponudbe je 120 dni od dneva odpiranja ponudb.

2. Rok plačila je 30. dan od dneva uradnega prejema listine potrjene s strani gradbenega nadzora pri naročniku, ki je podlaga za izplačilo.

3. Naročilo se obvezujemo izvesti v roku 45 koledarskih dni od uvedbe v posel.

III. Merilo za izbor:

SKLOP 1 – UREDITEV DOMA KULTURE

Cena v € brez DDV	€
DDV 22%	€
Cena v € z DDV	€

SKLOP 2 – UREDITEV JAVNIH POVRŠIN

Cena v € brez DDV	€
DDV 22%	€
Cena v € z DDV	€

(ponudnik xxx xxxxxxx partner)

Kraj in datum (žig in podpis pooblaščene osebe)

PODATKI O PONUDNIKU

NAZIV PONUDNIKA: NASLOV PONUDNIKA:

KONTAKTNA OSEBA:

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:

SPLETNI NASLOV PONUDNIKA:

TELEFON:

TELEFAX:

MATIČNA ŠTEVILKA:

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV:

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:

ODPRT PRI BANKI:

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:

(ponudnik)

Kraj in datum (žig in podpis pooblaščene osebe)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila Ureditev Doma kulture in javnih površin v občini Nazarje, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:

1. da nismo v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

2. da nismo v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

3. da nismo v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovne dejavnosti in da nismo v kateremkoli podobnem položaju,

4. da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila,

5. da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali s predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost, v vrednosti 50 € ali več,

6. da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali s predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili davkov, v vrednosti 50 € ali več,

7. da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2,

8. da nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN, v tem ali prehodnih postopkih namerno podajali zavajajoče razlage ali zagotovili teh informacij.

(ponudnik)

Kraj in datum (žig in podpis pooblaščene osebe)

IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA

42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12):

sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.

POOBLASTILO

Pooblaščam Občino Nazarje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Polno ime podjetja:

Sedež podjetja:

Občina sedeža podjetja:

Številka vpisa v sodni register

(xx. xxxxxx):

Matična številka podjetja:

(ponudnik)

Kraj in datum (žig in podpis pooblaščene osebe)

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42.

ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12):

POOBLASTILO

Spodaj podpisani (ime in priimek) pooblaščam Občino Nazarje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Občina rojstva:

Država rojstva:

Naslov stalnega/začasnega bivališča: Državljanstvo:

Moj prejšnji priimek se glasi:

Kraj in datum (podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila Ureditev Doma kulture in javnih površin v občini Nazarje

izjavljamo:

(ustrezno izpolnite in obkrožite)

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko , oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v , številka .

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila smo na podlagi Zakona

pridobili ustrezno

dovoljenje, številka izdano pri

, dne .

Smo člani naslednje organizacije: (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.

(če ste izpolnili točko B., točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko C.)

S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

(ponudnik)

Kraj in datum (žig in podpis pooblaščene osebe)

REFERENČNA LISTA PONUDNIKA S PODROČJA ISTOVRSTNIH DEL

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvajali istovrstna dela za naslednje naročnike:

NAROČNIK	OBJEKT - DELA	LETO IZVEDBE	POGODBENA VREDNOST (v € brez DDV)
1.
2.
3.
4.
SKUPAJ	XXXXXX	XXXXX

OPOMBA: V primeru večjega števila referenc se obrazec fotokopira!

(ponudnik)

Kraj in datum (žig in podpis pooblaščene osebe)

Podatki o naročniku/ potrjevalcu reference:

(naziv)

(sedež)

(poštna številka in kraj)

za prijavo na javno naročilo gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Ureditev Doma kulture in javnih površin v občini Nazarje za naročnika Občino Nazarje, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednjo

REFERENČNO IZJAVO

Potrjujemo, da je ponudnik za nas uspešno opravil naslednja dela: Naziv investicije:

Čas izvedbe:

Kraj izvedbe:

Skupna vrednost v € brez DDV:

Kratek opis del (vrsta in obseg izvedenih del):

S podpisom tega obrazca potrjujemo, da je ponudnik dela izvedel strokovno, pravočasno, kvalitetno ter skladno s pogodbenimi določili.

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba: ime in priimek:

telefon: telefaks:

elektronska pošta:

Kraj in datum (žig in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference)

Občina Nazarje Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

Evropa investira v podeželje«

obrazec št. 9

SEZNAM KLJUČNEGA TEHNIČNEGA OSEBJA IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV PONUDNIKA, KI BODO ODGOVORNI ZA IZVEDBO POGODBE

Zap.št.	Priimek in ime	Stopnja izobrazbe	Funkcija	Identifikacijska št. vpisa pri IZ RS *	Opis del pri izvedbi javnega naročila:

Stanje na dan sestave ponudbe.

* Identifikacijska številka vpisa v imenik inženirske zbornice Republike Slovenije (vpis se zahteva za odgovornega vodjo del). Izjavljamo, da so podatki točni.

(ponudnik)

Kraj in datum (žig in podpis pooblaščene osebe)

Občina Nazarje Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

Evropa investira v podeželje«

obrazec št. 10

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM

V zvezi z javnim naročilom gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Ureditev Doma kulture in javnih površin v občini Nazarje, št. 430-0019/2013, izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

(ponudnik)

Kraj in datum (žig in podpis pooblaščene osebe)

Občina Nazarje Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

Evropa investira v podeželje«

obrazec št. 11

PODIZVAJALCI, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

Zap. št.	Naziv podizvajalca	Vrsta del, ki jih bo izvajal	Vrednosti del, ki jih bo izvajal (v €)

(ponudnik)

Kraj in datum (žig in podpis pooblaščene osebe)

PODATKI O PODIZVAJALCU

NAZIV PODIZVAJALCA: NASLOV PODIZVAJALCA:

KONTAKTNA OSEBA:

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:

SPLETNI NASLOV PODIZVAJALCA:

TELEFON:

TELEFAX:

MATIČNA ŠTEVILKA:

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV:

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:

ODPRT PRI BANKI:

(podizvajalec)

Kraj in datum (žig in podpis pooblaščene osebe)

IZJAVA O ODNOSU DO PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Ureditev Doma kulture in javnih površin v občini Nazarje, št. 430-0019/2013, pod kazensko in materialno odgovornostjo, izjavljamo:

- da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev, s katerimi sodelujemo na navedenem javnem razpisu,

- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci,

- da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,

- da smo pridobili pisno soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

(ponudnik)

Kraj in datum (žig in podpis pooblaščene osebe)

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Podizvajalec

, (naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Ureditev Doma kulture in javnih površin v občini Nazarje, št. 430-0019/2013, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

(podizvajalec)

Kraj in datum (žig in podpis pooblaščene osebe)

IZJAVA, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

1. Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Ureditev Doma kulture in javnih površin v občini Nazarje, št. 430-0019/2013, in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

2. S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

• naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

(ponudnik)

Kraj in datum (žig in podpis pooblaščene osebe)

obrazec št. 16

GRADBENA POGODBA ŠT. 430-0019/2013

Ureditev Doma kulture in javnih površin v občini Nazarje

Ureditev Doma kulture v občini Nazarje

Ureditev javnih površin v občini Nazarje

Opomba: V končni pogodbi bodo navedeni samo podatki za sklop za katerega bo izbrani izvajalec podal ponudbo. V kolikor bo za oba skopa izbran isti ponudnik, bo z njim sklenjena ena skupna pogodba za oba sklopa.

ki jo sklepata:

NAROČNIK: OBČINA NAZARJE, Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxx, ki jo zastopa županja Xxxxx Xxxxxxxxxx matična številka: 5883822

ID št. za DDV: SI43645151

(v nadaljevanju: naročnik) in

IZVAJALEC: , ki ga zastopa direktor ,

matična številka: , ID št. za DDV , (v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa, objavljenega dne 02.12.2013 na portalu javnih naročil Ministrstva za finance, št. objave JN /2013 in obveščen z obvestilom o oddaji naročila z dne

;

- ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu Občine Nazarje, na proračunskih postavkah: SKLOP 1: PP1803503, kto4311006 – Inv. vzdrž. DK; NRP-083-10-0011N Dom kulture Nazarje SKLOP 2: PP1302211.01, kto420402 – Ureditev parkirišč – Parkirišča bloki;

(Opomba: V končni pogodbi bodo samo podatki za sklop za katerega bo izbrani izvajalec podal ponudbo.)

- je investicija v ureditev Doma kulture in ureditev javnih površin v občini Nazarje sofinancirana iz nepovratnih sredstev Ministrstva za kmetijstvo in okolje, iz naslova ukrepa 322 – Obnova in razvoj vasi v okviru Programa razvoja podeželja 2007–2013.

PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je Ureditev Doma kulture in javnih površin v občini Nazarje / Ureditev Doma kulture v občini Nazarje / Ureditev javnih površin v občini Nazarje, ki obsega dela po popisu del in po predračunu iz

razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, na katerem je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik in v skladu z izvedbenimi projekti ter v skladu z Zakonom o graditvi objektov – ZGO-1-UPB4 (Uradni list RS št. 102/04 s spremembami).

Pogodbena dela se izvede na osnovi projektne dokumentacije:

Sklop 1:

- Dom kulture Nazarje, Projekt za izvedbo (PZI), št. proj. 616/2012, projektant P&A, projektivni atelje d.o.o., Cesta na Vrtače 23, 3320 Velenje, januar 2013;

Sklop 2:

- Rekonstrukcija parkirnega platoja, Projekt za izvedbo (PZI), št. proj. 1029-09-C, projektant Profil d.o.o., Kavče 67, 3320 Velenje, januar 2013;

- Rekonstrukcija parkirnega platoja – sklop javna razsvetljava, Projekt za izvedbo (PZI) - sprememba, št. proj. 708/10, projektant Elektro Energetika d.o.o., Rore 2, 3333 Ljubno ob Savinji, januar 2013.

(Opomba: V končni pogodbi bodo samo podatki za sklop za katerega bo izbrani izvajalec podal ponudbo.)

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje pogodbenih del, naročnik pa se obvezuje plačati za opravljena dela ceno, določeno s to pogodbo.

Izvajalec je upošteval predviden termin gradnje in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo. Izvajalec je seznanjen s terenskimi razmerami, razpisnimi zahtevami in s prejeto dokumentacijo ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobavo vsega potrebnega materiala ter so predvidena s projektno dokumentacijo ter razpisno dokumentacijo naročnika po javnem naročilu, opredeljenem v prvi alineji 1. člena te pogodbe ter zajeta v ponudbenem predračunu izvajalca št. z dne danem v postopku javnega razpisa.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji naročnika, projektih za investicijo, ki je predmet te pogodbe in svojo ponudbo z dne , na podlagi katere je bil izbran.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala so dopustne le s pristankom vodje projekta naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in nadzora.

4. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da:

- prevzeta dela izvršiti vestno, strokovno in kvalitetno, v skladu z zakoni in predpisi s področja graditve objektov, varstva in zdravja pri delu in varstva pred požarom, tehničnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo izvajanje pogodbenega dela,

- bo najkasneje v roku, določenem v 12. členu te pogodbe, naročniku izročil bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ki velja še vsaj trideset (30) dni po uspešno opravljenem prevzemu del,

- bo pred izplačilom končne situacije izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak, v višini 5% pogodbene vrednosti, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi,

- xx xxxxxxxxx z dopisom obvestil o pričetku in dokončanju del,

- bo dela opravljal v skladu s terminskim planom izvajanja del,

- bo po uvedbi v posel zavaroval predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,

- bo v roku petnajst (15) dni po pričetku del sklenil skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje lastnine in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče,

- bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje,

- bo naročniku izročil dokumentacijo po končani gradnji: projekt izvedenih del, geodetski načrt novega stanja, dokazilo o zanesljivosti – vse 3x v tiskani obliki, 1x v digitalni obliki na CD - dwg in pdf oblika, skupaj z navodili za vgradnjo oz. montažo in uporabo, servisnimi navodili, A - testi in garancijskimi listinami,

- gredo stroški porabe energije v času od začetka del do funkcionalne primopredaje objekta v breme izvajalca.

POGODBENA CENA

5. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela, opredeljena v 2. členu te pogodbe, opravil po cenah, ki jih je navedel v predračunu z dne , ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe.

Skupna pogodbena vrednost za znaša:

SKLOP 1 – UREDITEV DOMA KULTURE:

Cena v € brez DDV	€
DDV 22%	€
Cena v € z DDV	€

(z besedo: euro /100).

SKLOP 2 – UREDITEV JAVNIH POVRŠIN:

Cena v € brez DDV	€
DDV 22%	€
Cena v € z DDV	€

(z besedo: euro /100).

(Opomba: V končni pogodbi bodo samo podatki za sklop za katerega bo izbrani izvajalec podal ponudbo.)

Za celoten predmet pogodbe, kot je navedeno v 2. členu, veljajo cene po načelu "cene na enoto" in po načelih “fiksnosti cen in dejanske izmere”.

Storitev ni predmet obrnjene davčne obveznosti po 76. a členu ZDDV-1, zato izvajalec izstavi začasne mesečne situacije in končno situacijo z DDV.

6. člen

Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vključeno tudi:

- izdelava gradbiščne table,

- pripravljalna dela in organizacija gradbišča,

- sanitarije na gradbišču,

- montaža in demontaža vseh delovnih odrov, ograj, ipd..,

- skladiščenje materiala do vgraditev oz. montaže,

- plakatiranje,

- ravnanje z odpadki, če je deponija viška materiala dlje od v popisu navedene razdalje, vključno z deponiranjem,

- ravnanje s komunalnimi odpadki, ki bodo nastajali na gradbišču, vključno z deponiranjem,

- zavarovanja,

- izvajanje vseh obveznosti s področja varstva pri delu,

- zaključna dela in odvoz odvečnih materialov ob zaključku, čiščenje objekta, čiščenje okolice, ipd..,

- poprava morebitnih škod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, komunalni opremi, ipd…,

- izpolnjevanje določb Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/2005 in spr.).

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost, manipulativnimi stroški, taksami, idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski.

Pogodbena vrednost je določena na podlagi predvidenega obsega del in enotnih cen, ter je specificirana v ponudbi, navedeni v 2. členu te pogodbe.

SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

7. člen

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na zvišanje pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni dodatek k pogodbi. Nepredvidena oz. spremenjena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naročnik prizna samo po predhodnem dogovoru in vpisu v gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni stranki sklenile dodatek k tej pogodbi, oz. bo ta dela naročnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta, navedena v 5. in 6. členu te pogodbe. Uporablja se cenik del in cenik materiala, ki velja pri izvajalcu na dan izdaje ponudbe in njegovega predračuna.

8. člen

O kakršnih koli nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzor in naročnika in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki dodatek k tej pogodbi po cenah materiala in dela, ki so navedene v osnovni ponudbi, vključno z vsemi popusti.

Za dodatna (presežna, manjkajoča, nepredvidena, …) ali nova dela - pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, po postopku s pogajanji brez predhodne objave, ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

S strani naročnika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika.

9. člen

Izvajalec lahko, ko gre za izvajanje dodatnih oziroma več del, po potrditvi obsega del s strani osebe, ki opravlja nadzor nad gradbenimi deli, začne z opravljanjem teh del istočasno z začetkom postopka pogajanj, v kolikor bi lahko zaradi zamika izvedbe del zaradi izvedbe postopka prišlo do dodatnih stroškov pri naročniku, pri tem pa vrednost teh del ne sme presegati 10% osnovne pogodbene vrednosti.

DOKUMENTACIJA

10. člen

Naročnik mora izvajalcu:

- izročiti projektno dokumentacijo - projekt PZI naveden v 2. členu te pogodbe,

- dati izvajalcu na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne.

11. člen

Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku veljavne ateste in vso ostalo dokumentacijo v smislu Zakona o graditvi objektov ZGO-1C UPB (Uradni list RS št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe).

Za vse vgrajene materiale je izvajalec dolžan imeti na gradbišču veljavno atestno dokumentacijo pred njihovo vgradnjo oziroma izjave o skladnosti proizvodov. Na gradbišču mora tudi hraniti poročila o izvršenih preiskavah, poročila o meritvah in tlačnih preizkusih.

ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL

12. člen

Za začetek del za Ureditev Doma kulture in javnih površin v občini Nazarje / Ureditev Doma kulture v občini Nazarje / Ureditev javnih površin v občini Nazarje se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v delo. Izvajalec del se obvezuje začeti s pogodbenimi deli z uvedbo v delo. Izvajalec je uveden v delo s predajo dokumentacije, o čemer se zapiše in podpiše zapisnik o uvedbo v delo. Tega dne izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela za sklop 1 dokončal najkasneje v petinštiridesetih (45) koledarskih dneh od uvedbe v delo, vse v skladu s terminskim planom del, ki je sestavni del te pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela za sklop 2 dokončal najkasneje v petinštiridesetih (45) koledarskih dneh od uvedbe v delo, vse v skladu s terminskim planom del, ki je sestavni del te pogodbe.

(Opomba: V končni ponudbi bo naveden drugi odstavek za sklop za katerega bo izbrani izvajalec podal ponudbo. V kolikor bo izbrani ponudnik podal ponudbo za oba sklopa, se zgornja odstavka združita v en odstavek.)

Izvajalec se obvezuje v roku, ki je naveden v drugem odstavku tega člena, izvesti investicijo in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z roki izvedbe del. Izvajalec mora obvestiti naročnika in nadzor, da so dela končana. Izvajalec se obvezuje v roku štirinajst (14) dni po zaključku del predati projekt izvedenih del, dokazila o zanesljivosti in garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbeno določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela.

V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ki jih je izvajalec dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.

ZAMUDE

13. člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne dokonča prevzetih del v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, mora plačati naročniku pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5‰ (promil) od pogodbene vrednosti prevzetih del za vsak koledarski dan zamude. Višina pogodbene kazni navzgor ni omejena. V tem delu pogodbe so določila Posebnih gradbenih uzanc izključena.

V primeru zakasnitve del izven terminskega plana v posameznem obračunskem obdobju za več kot pet (5) dni ima naročnik pravico zadrževati vrednosti izplačil za posamezne faze (situacije) v okviru pogodbene kazni, do izpolnitve pogodbenih obveznosti po terminskem planu.

Izvajalec se enako zaveže poravnati vse dodatne stroške nadzora na osnovi izstavljenega računa zaradi neupravičene prekoračitve roka.

Naročnik do izvajalca lahko uveljavlja tudi vso povzročeno škodo in dodatne stroške zaradi zamude pri izvajanju pogodbenih del.

Za dobro izvedbo dela pa se v primeru nekvalitetne izvedbe del pogodbena kazen izračuna po dejansko nastali škodi.

GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

14. člen

Najkasneje v desetih (10.) dneh po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti investicije, in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti del z DDV.

Garancija mora biti veljavna trideset (30) dni dlje, kot je določen čas za dokončanje del, to je do

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla ali pogodbena vrednost, se mora temu primerno spremeniti tudi garancija.

Če je škoda, ki jo je zaradi zamude utrpel naročnik, večja od zneska garancije, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

Ta pogodba postane veljavna po predložitvi zgoraj navedenega finančnega zavarovanja.

PODALJŠANJE ROKA DOKONČNJA DEL

15. člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, iz drugega odstavka

12. člena te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljšajo v primerih, naštetih v Posebnih gradbenih uzanc in po predhodnem dogovoru z naročnikom.

V primeru podaljšanja roka izvedbe del se sklene dodatek k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok iz drugega odstavka 12. člena te pogodbe ni bil podaljšan.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnika naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora strinjati vodja projekta naročnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven.

V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega nadomestila, ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas prekinitve, po postopku iz petega odstavka tega člena.

OBRAČUN, PLAČILO IN PREVZEM DEL

16. člen

Izvršena dela v višini pogodbene vrednosti se obračunavajo po opravljenem delu po dejansko izvedenih količinah, na podlagi izvajalčevega predračuna. Količino in vrednost opravljenega dela potrdi nadzor. Pogodbene cene na enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

Gradbeni dnevnik in obračunske liste vodi izvajalec.

Vsa dodatno naročena dela, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin, bo izvajalec zaračunaval izhajajoč iz enotnih cen izvajalčevega predračuna in po ceniku:

- materiala,

- kalkulativnih plač s faktorjem oz. po ceni režijskih urnih postavk za KV in PK,

- storitev gradbene mehanizacije,

- prevozov s kamionom,

ki so sestavni del ponudbene dokumentacije oz. njegovega predračuna.

17. člen

Izvajalec bo dela obračunal na podlagi začasnih mesečnih situacij in končne situacije, v skladu z napredovanjem del in terminskim planom. Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

Obračun se izvaja mesečno do konca tekočega meseca. Predlog situacije mora biti izdelan in predan nadzoru v pregled in potrditev do zadnjega dne v tekočem mesecu.

Nadzor v roku tri (3) dni od prejema predloga situacijo potrdi ali zavrne. V kolikor predlog situacije zavrne, ob prejetju dopolnjene situacije ponovne začne teči tri (3.) dnevni rok za pregled situacije.

Situacije potrjene s strani nadzora izvajalec dostavi naročniku v potrditev do petega (5.) dne v mesecu za pretekli mesec.

Naročnik se obvezuje situacijo potrditi in vrniti izvajalcu v roku osem (8) dni od dneva uradnega prejema situacije.

V primeru, da naročnik v osmih (8.) dneh po prejetju situacije le-te ne vrne, ali ne reklamira, se smatra, da je s potekom tega roka celotni znesek priznan ter kot nesporen zapade v plačilo.

Končna situacija se izda v osmih (8.) dneh po izvedeni končni primopredaji objekta. Pred izdajo končne situacije lahko skupni znesek začasnih situacij znaša največ 90% pogodbenih del.

Naročnik se obvezuje nesporni znesek potrjene situacije nakazati na izvajalčev transakcijski račun št.

, odprt pri , 30. dan od dneva uradnega prejema listine, ki je podlaga za izplačilo.

V primeru, da bo pooblaščeni investitor zamudil s plačilom računa, bo plačal izvajalcu zakonsko določene zamudne obresti.

18. člen

Po zaključku del in predaji dokumentacije navedene v tretjem odstavku 12. člena opravijo naročnik, nadzor in izvajalec del primopredajo.

O primopredaji izvršenih del nadzor sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti:

- ali so dela izvedena po pogodbi, zahtevah in navodilih investitorja, predpisih in pravilih stroke,

- ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti, oziroma katera dela je izvajalec dolžan na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti,

- o katerih vprašanjih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenikov,

- datum izvršitve del.

S podpisom primopredajnega zapisnika po končani gradnji se izrecno ugotovi, da so vse pogodbene obveznosti izvajalca opravljene. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. V zapisniku

se obvezno navede datum in uro izročitve oziroma podpisa. Zapisniku se obvezno priloži seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi številkami, v kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v garancijski dobi.

Dela so dokončana, ko je opravljena primopredaja del oz., ko so odpravljene morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene na primopredaji del. V primeru pomanjkljivosti v primopredajnem zapisniku je potrebno ponovno zapisniško ugotoviti stanje odprave pomanjkljivosti.

REALIZACIJA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL

19. člen

Naročnik pooblašča za svojega odgovornega predstavnika za izvedbo investicije

Strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih del za naročnika, bo izvajal nadzornik

(v pogodbi nadzor), ki bo skrbel, da se obveznosti izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih in po določilih te pogodbe.

Izvajalec določa za odgovornega predstavnika pri gradbenih delih:

- odgovorni vodja del:

Odgovorni predstavnik naročnika oz. nadzor v imenu in za račun naročnika odobrava, naroča in podpisuje naloge za vsa nepredvidena dela, jih potrdi in da soglasje k cenam, ki morajo biti identične s ponudbenimi.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, in sicer po nadzoru, določenemu v drugem odstavku tega člena te pogodbe ali po kateremkoli predstavniku naročnika s pooblastilom.

V primeru zamenjave morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo, in sicer z navedbo dneva prenehanja pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov.

PREHOD RIZIKA, ČAS IN NAČIN IZROČITVE

20. člen

Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku po uspešni primopredaji, razen jamstva za napake po določilih o garancijskih rokih.

Izročitev se opravi skladno s terminskim planom oziroma dejansko izvedbo. To je mogoče opraviti na podlagi uspešno opravljene primopredaje z zapisnikom oz. z zapisnikom o odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri primopredaji ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije, zlasti tudi garancijskih listin, ki se jih izroči odgovornemu predstavniku naročnika.

GARANCIJSKE OBVEZNOSTI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR

21. člen

Garancijski rok po tej pogodbi je 5 let za vsa gradbena dela oz. 10 let za varnost in trdnost objekta. Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.

Garancija teče od dneva uspešno opravljenega zapisniškega prevzema del. Izvajalec je dolžan med garancijsko dobo na svoje stroške popraviti oziroma odpraviti ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki bi nastale na objektu po njegovi krivdi, kar pa mora biti predhodno zapisniško ugotovljeno.

Napake, ki so nastale, ker se izvajalec ni držal svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala, se štejejo kot njegova krivda.

Odzivni čas na obvestilo o napaki je do 3 dni in rok za odpravo napak do največ 7 dni, oziroma se rok sporazumno določi v zapisniku (rok za odpravo napak je lahko tudi krajši ali daljši od določenega, odvisno od vrste ugotovljene napake).

V primeru nespoštovanja pogodbeno ali sporazumno v zapisniku določenega časa za odpravo ugotovljenih napak ali pomanjkljivosti bo naročnik unovčil garancijo, ki je sestavni del te pogodbe, za odpravo napak v garancijskem roku.

V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake in izdal novo garancijo za popravljeni del, ob upoštevanju rokov iz prvega odstavka tega člena, ki jo bo izročil odgovornemu predstavniku naročnika.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, in sicer po nadzoru, določenem v 19. členu te pogodbe.

Naročnik bo pred iztekom garancijskega roka opravil pregled stanja izvedenih del in ostale postopke za zaključitev vseh medsebojnih pogodbenih obveznosti. Izvajalec bo moral skladu s prvim odstavkom tega člena ugotovljene napake in pomanjkljivosti odpraviti v zahtevanem roku.

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

22. člen

Pred primopredajo mora izvajalec odgovornemu predstavniku naročnika izročiti bančno garancijo, veljavno za čas 3 let in 1 dan, šteto od prevzema izvršenih del po pogodbi oz. od primopredaje, v višini 5% končne pogodbene vrednosti.

Brez predložene garancije za odpravo napak v garancijskem roku primopredaja ni opravljena. Plačilo končne situacije brez pridobitve te bančne garancije ni možno.

Garancija mora pokrivati primere, če izvajalec ne bi izvršil svoje obveznosti, v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe zgrajenega objekta garancijskem roku.

PODIZVAJALCI

23. člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Podizvajalca po lastni izbiri, izvajalec ne sme vključiti v dela po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava podizvajalčeve terjatve do izvajalca,

- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih oziroma dobav neposredno podizvajalcu,

- pogodbo / dogovor o sodelovanju

- z razpisno dokumentacijo zahtevane obrazce za izpolnjevanje sposobnosti.

(Opomba: Prvi in drugi odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da nima podizvajalcev.)

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne dani na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

- (opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun; vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet količina, vrednost del, kraj in rok izvedbe del), podizvajalec je v ponudbi izvajalca z dne podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca.

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.

Izvajalec je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) predložiti naročniku:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu,

- pogodbo / dogovor o sodelovanju,

- z razpisno dokumentacijo zahtevane obrazce za izpolnjevanje sposobnosti.

(Opomba: Tretji do sedmi odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal z podizvajalci.)

Izvajalec se tudi zavezuje, da v celoti odgovarja za obveznosti nasproti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME

24. člen

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti do izročitve objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.

Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter zavarovati eventualno škodo na objektu in izvedenih delih.

Izvajalec mora, kadar dela izvaja, ali je predvideno, da bosta dela na gradbišču izvajala dva ali več podizvajalcev, imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu in pred začetkom dela na gradbišču zagotoviti izdelavo varnostnega načrta, v skladu s veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.

Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz zavarovalne police iz prejšnjega odstavka tega člena.

Območje gradnje izvajalec opremi v skladu s predpisi s področja gradnje in varstva in zdravja pri delu.

Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na gradbišču drugi izvajalci, ki so v neposrednem pogodbenem odnosu z naročnikom.

KONČNE DOLOČBE

25. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev xxxxx xxx

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

26. člen

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju vseh pogodbenih strank.

27. člen

Pogodbene stranke se zavezujejo nastale spore, izvirajoče iz te pogodbe, reševati predvsem sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

28. člen

Sestavni del pogodbe so:

- ponudba in ponudbeni predračun ponudnika,

- terminski plan del,

- zahtevana bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Sestavni deli končnega obračuna so:

- gradbeni dnevnik in gradbena knjiga,

- končna situacija za izvršena dela,

- poročilo o ravnanju s komunalnimi odpadki,

- dokumentacija, ki jo mora izročiti izvajalec del naročniku ob zaključku del,

- bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.

29. člen

Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišejo predstavniki vseh pogodbenih strank.

Vsaka pogodbena stranka prejme po dva (2) izvoda pogodbe. Vsak izvod ima lastnost originala.

Številka:	430-0019/2013	Številka:
Datum:		Datum:

NAROČNIK IZVAJALEC

OBČINA NAZARJE

XXXXX XXXXXXXXXX, univ.dipl.ekon.

Županja Direktor

PREDRAČUN št.:

obrazec št. 17a

UREDITEV DOMA KULTURE

V skladu s pogoji predmetnega javnega naročila ponujamo izvedbo celotnih razpisanih del, po popisu del:

REKAPITULACIJA vrednost v €

SKLOP 1 – UREDITEV DOMA KULTURE:

PREUREDITEV ODRA PREUREDITEV SANITARIJ PRITLIČJA

PREUREDITEV SANITARIJ PRITLIČJA – ELEKTRO INŠTALACIJE

PREUREDITEV SANITARIJ PRITLIČJA – STROJNE INŠTALACIJE

SKUPAJ DDV (22%)

SKUPAJ Z DDV

Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vključeno tudi:

- izdelava gradbiščne table,

- pripravljalna dela in organizacija gradbišča,

- sanitarije na gradbišču,

- montaža in demontaža vseh delovnih odrov, ograj, ipd..,

- skladiščenje materiala do vgraditev oz. montaže,

- plakatiranje,

- ravnanje z odpadki, če je deponija viška materiala dlje od v popisu navedene razdalje, vključno z deponiranjem,

- ravnanje s komunalnimi odpadki, ki bodo nastajali na gradbišču, vključno z deponiranjem,

- zavarovanja,

- izvajanje vseh obveznosti s področja varstva pri delu,

- zaključna dela in odvoz odvečnih materialov ob zaključku, čiščenje objekta, čiščenje okolice, ipd..,

- poprava morebitnih škod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, komunalni opremi, ipd…,

- izpolnjevanje določb Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/2005 in spr.). Xxxx je fiksna.

(ponudnik)

Kraj in datum (žig in podpis pooblaščene osebe)

PREDRAČUN št.:

obrazec št. 17b

UREDITEV JAVNIH POVRŠIN

V skladu s pogoji predmetnega javnega naročila ponujamo izvedbo celotnih razpisanih del, po popisu del:

REKAPITULACIJA vrednost v €

SKLOP 2 – UREDITEV JAVNIH POVRŠIN:

UTRJENE POVRŠINE Z ODVODNJAVANJEM

JAVNA RAZSVETLJAVA

SKUPAJ DDV (22%)

SKUPAJ Z DDV

Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vključeno tudi:

- izdelava gradbiščne table,

- pripravljalna dela in organizacija gradbišča,

- sanitarije na gradbišču,

- montaža in demontaža vseh delovnih odrov, ograj, ipd..,

- skladiščenje materiala do vgraditev oz. montaže,

- plakatiranje,

- ravnanje z odpadki, če je deponija viška materiala dlje od v popisu navedene razdalje, vključno z deponiranjem,

- ravnanje s komunalnimi odpadki, ki bodo nastajali na gradbišču, vključno z deponiranjem,

- zavarovanja,

- izvajanje vseh obveznosti s področja varstva pri delu,

- zaključna dela in odvoz odvečnih materialov ob zaključku, čiščenje objekta, čiščenje okolice, ipd..,

- poprava morebitnih škod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, komunalni opremi, ipd…,

- izpolnjevanje določb Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/2005 in spr.). Xxxx je fiksna.

(ponudnik)

Kraj in datum (žig in podpis pooblaščene osebe)

POPIS DEL IN KOLIČIN - CENIK RAZPISANIH DEL NA ENOTO UREDITEV DOMA KULTURE IN JAVNIH POVRŠIN V OBČINI NAZARJE

(ponudnik)

Kraj in datum (žig in podpis pooblaščene osebe)

CENIK

Vsa dodatno naročena dela, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna, se bodo pri izvedbi javnega naročila

UREDITEV DOMA KULTURE IN JAVNIH POVRŠIN V OBČINI NAZARJE

zaračunavala po naslednjem ceniku:

1. Materiala:

(navede ponudnik v prilog k temu ceniku ter jo sestavi xxx)

2. Kalkulativnih plač s faktorjem oz. ceni režijskih urnih postavk za

Kvalificirani delavec (KVD)	€/uro
Polkvalificirani delavec (PKD)	€/uro

3. Storitev gradbene mehanizacije

(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku ter jo sestavi xxx)

4. Prevoz s kamionom

(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku ter jo sestavi xxx)

(ponudnik)

Kraj in datum (žig in podpis pooblaščene osebe)

obrazec št. 20

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

(naziv banke) (kraj in datum)

OBČINA NAZARJE

Xxxxxxxxx xxxxx 0

3331 Nazarje

Garancija št za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti

V skladu z Gradbeno pogodbo št. 430-0019/2013 – za Ureditev Doma kulture in javnih površin v občini Nazarje / Ureditev Doma kulture v občini Nazarje / Ureditev javnih površin v občini Nazarje, z dne

, sklenjeno med upravičencem Občino Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje in

(naziv izvajalca), je izvajalec dolžan opraviti predmetno

naročilo v skupni vrednosti

€, z besedo

, najkasneje do , v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali €, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancije št. .

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej pogodbi unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do . Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

Banka (žig, podpis)

obrazec št. 21

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

(naziv banke) (kraj in datum)

OBČINA NAZARJE

Xxxxxxxxx xxxxx 0

3331 Nazarje

Garancija št ..- za odpravo napak v garancijskem roku

V skladu z Gradbeno pogodbo štev. 430-0019/2013 – za Ureditev Doma kulture in javnih površin v občini Nazarje / Ureditev Doma kulture v občini Nazarje / Ureditev javnih površin v občini Nazarje, z dne

, sklenjeno med upravičencem Občino Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje, in

(naziv izvajalca), v vrednosti €, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačati znesek €, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancije št. .

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 1 dan po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost

avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

Banka (žig in podpis)

Občina Nazarje Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

Evropa investira v podeželje«

obrazec št. 22

POŠILJATELJ:

Ponudba za (obkrožite):

SKLOP 1

SKLOP 2

OBČINA NAZARJE

Xxxxxxxxx xxxxx 0

3331 Nazarje

Ponudbo prevzel:

NE ODPIRAJ – PONUDBA -

JAVNO NAROČILO - UREDITEV DOMA KULTURE IN JAVNIH POVRŠIN V OBČINI NAZARJE št. 430-0019/2013

Document Metadata

Table of Contents

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Document Metadata