RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Pošta Slovenije d.o.o. Področje investicij in nabave Xxxxxxxx xxx 00
2500 Pošta Slovenije, uprava telefon: 00 000 00 00
telefaks: 02 449 23 79 e-pošta: xxxx@xxxxx.xx xxx.xxxxx.xx
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Predmet:
Oddaja javnega naročila po postopku naročila male vrednosti
Vzdrževanje službenih koles Krpan (klasičnih in električnih)
Številka javnega naročila 0006/2019/0006/MVS/6
Pošta Slovenije d.o.o.
Okrožno sodišče v Mariboru. Matična številka družbe: 5881447000. Šifra dejavnosti: 53.100. Predsednik nadz. sveta: Xxxxxx Xxxxxxxx. Osnovni kapital 121.472.482 €. TRR: 0451 5000 1110 867. TRR: 0510 0801 1026 564. TRR: 0228 0001 6990 351.
Id. številka: SI25028022
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), Pošta Slovenije d. o. o. Slomškov trg 10, Maribor, vabi ponudnike k predložitvi ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega naročila po postopku naročila male vrednosti za »Vzdrževanje službenih koles Krpan (klasičnih in električnih)«.
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika1). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 18. 03. 2019 do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
V kolikor ponudnik ne odda ponudbe v skladu z zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji, se takšna ponudba zavrne kot nedopustna.
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na povezavi: xxxxx://xxx.xxxxx.xx.
INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 18. 03. 2019 in se bo začelo ob 12:01 uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod
1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)
razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku
»Zapisnik o odpiranju ponudb«.
Kontaktna oseba naročnika: Xxxxxxx Xxxxxxx, tel. 02/000-0000, xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx
S spoštovanjem,
xx. Xxxxx Xxxx |
direktor področja |
1 SPLOŠNE DOLOČBE NAROČILA
1.1 Način izvajanja naročila
Naročnik oddaja naročilo »Vzdrževanje službenih koles Krpan (klasičnih –okvirno število 162 in električnih-okvirno število 36)« po sklopih in sicer:
Vzdrževanje službenih koles znamke Krpan
Sklop 1: Vzdrževanje službenih koles znamke Krpan - Dravograd Sklop 2: Vzdrževanje službenih koles znamke Krpan - Slovenj Gradec
Sklop 3: Vzdrževanje službenih koles znamke Krpan – Ravne na Koroškem Sklop 4: Vzdrževanje službenih koles znamke Krpan – Maribor
Sklop 5: Vzdrževanje službenih koles znamke Krpan – Slovenska Bistrica Sklop 6: Vzdrževanje službenih koles znamke Krpan – Ptuj in Ormož Sklop 7: Vzdrževanje službenih koles znamke Krpan – Murska Sobota Sklop 8: Vzdrževanje službenih koles znamke Krpan – Ljubljana
Sklop 9: Vzdrževanje službenih koles znamke Krpan – Kranj Sklop 10: Vzdrževanje službenih koles znamke Krpan – Xxxxx Xxxxx 11: Vzdrževanje službenih koles znamke Krpan – Koper
Sklop 12: Vzdrževanje službenih koles znamke Krpan – Nova Gorica
Vzdrževanje službenih električnih koles Krpan
Sklop 13: Vzdrževanje službenih električnih koles Krpan - Dravograd Sklop 14: Vzdrževanje službenih električnih koles Krpan - Slovenj Gradec
Sklop 15: Vzdrževanje službenih električnih koles Krpan – Ravne na Koroškem Sklop 16: Vzdrževanje službenih električnih koles Krpan – Maribor
Sklop 17: Vzdrževanje službenih električnih koles Krpan – Slovenska Bistrica Sklop 18: Vzdrževanje službenih električnih koles Krpan – Ptuj in Ormož Sklop 19: Vzdrževanje službenih električnih koles Krpan – Murska Sobota Sklop 20: Vzdrževanje službenih električnih koles Krpan – Ljubljana
Sklop 21: Vzdrževanje službenih električnih koles Krpan – Kranj Sklop 22: Vzdrževanje službenih električnih koles Krpan – Celje Sklop 23: Vzdrževanje službenih električnih koles Krpan – Koper
Sklop 24: Vzdrževanje službenih električnih koles Krpan – Nova Gorica
Ponudnik mora ponuditi vse razpisane vrste storitev po sklopu (delne ponudbe niso dovoljene). Naročnik bo izvedel pogajanja. Izhodišča za pogajanja bo naročnik zapisal v vabilo na pogajanja.
Po izvedenih pogajanjih bo naročnik ocenjeval ponudbe v skladu z merili iz razpisne dokumentacije.
Naročnik bo po izvedbi postopka javnega naročanja sklenil okvirni sporazum z enim izvajalcem po posameznem sklopu, to je s prvo uvrščenim ponudnikom po posameznem sklopu v skladu z merili, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
1.2 Komunikacija z naročnikom
Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom samo pisno. Kontaktna oseba je navedena v povabilu za oddajo ponudbe.
1.3 Jezik
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi v tujem jeziku že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe.
Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.
1.4 Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila.
1.5 Podizvajalci
Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje.
Ponudnik, kateremu je bilo oddano naročilo v celoti odgovarja naročniku za izvedbo prejetega naročila, ne glede na to, s koliko podizvajalci sodeluje.
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v skladu s 94. členom ZJN-3 v ponudbi:
• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
• kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.
1.6 Variantna ponudba
Variantne ponudbe niso dovoljene. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo bo izločen iz postopka.
1.7 Dopolnitve, spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije
V skladu z določili 67. člene ZJN-3 dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila naročnik objavi na portalu javnih naročil ali prek njega. Kot del te dokumentacije se štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku javnega naročanja.
Po izteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi
spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.
1.8 Dopustne dopolnitve, pojasnila in popravek ponudbe, računske napake
Če se ugotovi, da so informacije ali dokumentacija, ki jih predložijo ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko ponudniki v roku, ki ga določi naročnik, predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo. Komunikacija med naročnikom in ponudnikom bo potekala preko sistema eJN-2. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.
Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:
• svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,
• tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
• tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.
Naročnik bo ob pisnem soglasju ponudnika popravil računske napake. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, bo naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravil računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, izračunal vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.
Naročnik bo ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravil v pravilno.
V primeru izvedbe pogajanj bo naročnik morebitne računske napake ugotavljal v zadnje predloženi ponudbi.
1.9 Stroški ponudbe
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.
1.10 Plačilni pogoji
Rok plačila je 30 dni po prejemu računa. Datum na računu ne sme biti starejši od datuma opravljene storitve. Na računu mora biti razvidno:
- lokacija opravljene storitve
- datum opravljene storitve
- vrsta storitve
- delovna ura
- specifikacija porabljenega materiala,
- ime, priimek in podpis izvajalca in naročnika.
Na računu mora biti označen sklic na okvirni sporazum.
Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga možnost predčasnega plačila z uvedbo cassa skonta, višina katerega pa se bo določila naknadno skladno z izvedbo pogajanj.
V kolikor podizvajalec na način določen v 94. členu ZJN-3 zahteva neposredno plačilo mora:
• glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
• podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
• glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
Naročnik od glavnega izvajalca v primeru, da neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Računi se izstavijo in pošljejo na naslov družbe, in sicer: Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, najkasneje do 15. v mesecu za izvedeno dobavo v preteklem mesecu ali se pošljejo preko aplikacije Poštar, kjer se mora izvajalec predhodno registrirati.
1.11 Cena
Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna. Cene v ponudbi morajo pokrivati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila.
Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene v skladu z določilom 86. člena ZJN-3, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so merodajne in jih bo, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveril.
Cena mora vsebovati:
1.11.1 Klasična kolesa Krpan
Ponudnik mora podati ceno za delovno uro, ki vključuje stroške prevoza koles in ceno za delovno uro, v kateri niso vključeni stroški prevoza koles od/do lokacije naročnika. Cena delovne ure se obračuna po dejansko porabljenem času za popravila in servisiranje na lokaciji izvajalca. Navedeno pomeni, da mora biti omogočeno tudi zaračunavanje na del ure (npr. 1/4 ali 1/2 ure).
Če ima izvajalec organizirano mobilno servisno službo za servisiranje na terenu se upošteva enaka vrednost delovne ure kot za delovno uro, ki vključuje stroške prevoza koles.
1.11.2 Električna kolesa Krpan
Ponudnik mora posebej definirati ceno delovne ure za izvedbo popravila in servisiranja za mehanični del in posebej za izvedbo popravila in servisiranja za elektroniko.
Ponudnik mora podati ceno za delovno uro, ki vključuje stroške prevoza koles in ceno za delovno uro, v kateri niso vključeni stroški prevoza koles od/do lokacije naročnika. Cena delovne ure se obračuna po dejansko porabljenem času za popravila in servisiranje na lokaciji izvajalca. Navedeno pomeni, da mora biti omogočeno tudi zaračunavanje na del ure (npr. 1/4 ali 1/2 ure).
Če ima izvajalec organizirano mobilno servisno službo za servisiranje na terenu se upošteva enaka vrednost delovne ure kot za delovno uro, ki vključuje stroške prevoza koles.
Cena mora vsebovati vse morebitne druge stroške. Naročnik ne bo izbranemu ponudniku dovoljeval dodatnega zaračunavanja.
Po preteku enega (1) leta od datuma začetka izvajanja storitev ali zadnje izvedene spremembe cen, lahko izvajalec ali naročnik predlagata spremembo (zvišanje ali znižanje) cen, glede na gibanje indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto. Predlog za spremembo cen pošljeta vsaj petnajst (15) dni pred predlaganim datumom za spremembo cen. Na podlagi prejetega predloga za spremembo cen pogodbeni stranki po predhodnih pogajanjih uskladita ceno največ do zvišanja ali znižanja indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto. Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta spremembo cen izvedli oziroma potrdili s sklenitvijo aneksa k pogodbi, v katerem se določi tudi datum veljavnosti novih cen.
1.12 Merila
Merilo za ocenitev ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba, in sicer: Klasična kolesa Krpan
Pri ocenjevanju ponudb se bo upoštevala cena delovne ure, skupna vrednost za blago iz seznama (Tabela 2), popust na material iz veljavnega uradnega cenika in skupna oddaljenost v razmerju:
- M1: 30 točk najnižja vrednost (v €) za delovno uro, ki vključuje stroške prevoza koles;
- M2: 25 točk najnižja vrednost (v €) za delovno uro, ki ne vključuje stroškov prevoza koles;
- M3: 30 točk najnižja skupna vrednost (v €) za blago oziroma rezervne dele iz seznama (Tabela 2);
- M4: 25 točk najvišji popust (v %) na material iz veljavnega cenika, ki ni na seznamu
- M5: 20 točk najkrajša oddaljenost (v km) od servisne enote do lokacije posameznega področja.
- Skupaj 130 točk.
V primeru, da bosta dve pravilni ponudbi imeli enako število točk, bo naročnik med njima izbral tisto ponudbo, v kateri je ponujen višji popust na material.
Električna kolesa Krpan
Pri ocenjevanju ponudb se bo upoštevala cena delovne ure za mehanični del, cena delovne ure za elektroniko, skupna vrednost za blago iz seznama (Tabela 4), popust na material iz veljavnega uradnega cenika in skupna oddaljenost v razmerju:
- M1: 30 točk najnižja skupna vrednost (v €) za delovno uro (za elektroniko in mehanični del), ki vključuje stroške prevoza koles;
- M2: 25 točk najnižja skupna vrednost (v €) za delovno uro (za elektroniko in mehanični del), ki ne vključuje stroškov prevoza koles;
- M30: točk najnižja skupna vrednost (v €) za blago oziroma rezervne dele iz seznama (Tabela 4);
- M4: 25 točk najvišji popust (v %) na material iz veljavnega cenika, ki ni na seznamu
- M5: 20 točk najkrajša oddaljenost (v km) od servisne enote do lokacije posameznega področja.
- Skupaj 130 točk.
V primeru, da bosta dve pravilni ponudbi imeli enako število točk, bo naročnik med njima izbral tisto ponudbo, v kateri je ponujen višji popust na material.
Najugodnejši ponudnik velja za sklop 1 in sklop 2, lahko prejme maksimalno 130 točk, ostali pa sorazmerno manjše število točk po predračunanih formulah:
- Najnižja cena:
Naročnik bo ponudbo z najnižjo ponudbeno ceno točkoval z maksimalnim številom točk za posamezna merila: M 1, 2, 3 ostale ponudbe pa sorazmerno po spodaj napisani formuli:
P min
T = --------- x T (max)
P (1..x)
Pri čemer je:
• T – število točk
• P min – najcenejša ponudba
• P (1..x) – vrednost posamezne ponudbe
• T (max) – maksimalno število točk
- Najvišji popust:
Višina popusta v % na uradni cenik za material (M4)
Pri izračunu točk bo naročnik v merilu M4 ponudnik z najvišjim popustom prejme največje število točk ostali pa sorazmerni delež po naslednji formuli:
P(1..x)
T(višina popusta) = ---------- x T(max)
Pmax
Pri čemer je:
• T – število točk za merilo višina popusta
• Pmax – najvišji popust
• P(1..x) – popust posamezne ponudbe
• T(max) – maksimalno število točk
- Najkrajša oddaljenost (M5)
Naročnik bo ponudbo z najkrajšo oddaljenost točkoval z maksimalnim številom točk za posamezna merila: M 6 ostale ponudbe pa sorazmerno po spodaj napisani formuli:
P min
T = ----------- x T (max)
P (1..x)
Pri čemer je:
• T – število točk
• P min – najkrajša oddaljenost
• P (1..x) – oddaljenost posamezne ponudbe
• T (max) – maksimalno število točk
Ponudnik odda ponudbo po posameznih skopih.
Če ima izvajalec organizirano mobilno servisno službo za servisiranje na terenu se upošteva enaka vrednost delovne ure kot za delovno uro, ki vključuje stroške prevoza dvokoles.
Oddaljenosti (v km) od servisne delavnice od naročnikovega naslova navedeni v tabeli 6 zadnji stolpec.
1.13 Okvirni sporazum
Ponudnik izpolni vzorec pogodbe, ga podpiše in žigosa ter predloži v okviru poglavja “pogodba”, saj s tem potrdi, da se strinja z vzorcem okvirnega sporazuma.
Izbrani ponudnik bo prejel v podpis okvirni sporazum katere vsebina bo enaka vzorcu pogodbe. Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Naročnik izbranemu ponudniku ne bo dovolil spreminjanja pogodbenih določil. Če ponudnik ne bo v 8 dneh vrnil podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo odstop od ponudbe štel kot negativno referenco v naslednjih treh letih, ne glede na razloge za odstop od ponudbe. Naročnik bo posebej obračunal škodo, ki jo je imel zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izbranega ponudnika oz. odstopa od pogodbe.
V skladu z določilom 95. člena ZJN-3 se pogodba o izvedbi naročila lahko spremeni v primeru:
• spremembe ne glede na vrednost, ki so predvidene v dokumentaciji (npr. indeks rasti cen,
…),
• dodatnih gradenj ali storitev,
• okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti,
• če izvajalca zamenja nov izvajalec,
• če sprememba ne glede na vrednost ni bistvena.
1.14 Varstvo podatkov
Naročnik bo vse podatke varoval skladno z določbami zakonov, ki urejata javno naročanje. Naročnik bo zagotovil, da bodo vsi podatki, ki jih bo ponudnik skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, označil kot zaupne, obravnavani kot poslovna skrivnost. Naročnik bo v skladu z določili 35. člena ZJN-3 štel za poslovno skrivnost zgolj s strani ponudnika označene podatke.
Imena ponudnikov in predložene ponudbe so do roka, določenega za odpiranje ponudb, poslovna skrivnost.
1.15 Ustavitev postopka
Naročnik lahko skladno z zakonodajo kadarkoli ustavi postopek.
Naročnik lahko zavrne vse ponudbe. O zavrnitvi vseh ponudb bodo ponudniki obveščeni.
Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitvijo vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.
1.16 Prenehanje pogodbene obveznosti
Naročnik si pridružuje pravico odpovedati pogodbo dobavitelju, ki bo kršil določila pogodbe. Takemu dobavitelju bo naročnik onemogočil sodelovanje na ostalih javnih razpisih naročnika v naslednjih treh letih.
Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik odstopi od pogodbe v skladu z določili 96. člena ZJN- 3.
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.
1.17 Revizija postopka
Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila, sklenitev okvirnega sporazuma ali vključitev v dinamični nabavni sistem in sistem ugotavljanja sposobnosti in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.
Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim z kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo.
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje v pred revizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem, navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada, potrdilo o plačilu takse.
Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso, ki znaša 2.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo v postopku oddaje naročil male vrednosti.
Številka transakcijskega računa je: št. 01100-1000358802.
Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11.
1. model 11
2. P1: šifra proračunskega porabnika (16110 - Ministrstvo za finance -štirimestna številka plus kontrolna številka)
3. P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)
4. P3: Uporabi se zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. referenčna številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mest + 2 mesti za leto)
Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj.
2 POGOJI ZA UDELEŽBO
Za vsak izpolnjeni pogoj je potrebno priložiti dokazilo ali predložiti izjavo. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale (izkazovale) vseh v nadaljevanju opisanih pogojev bodo štete kot nedopustne ponudbe in bodo izločene iz postopka.
Za dokazovanje pogojev iz 75. in 76. člena ZJN-3 mora ponudnik v skladu s 3. odstavkom
47. člena predložiti lastno izjavo, ki izkazuje izpolnjevanje naslednjih pogojev:
Za dokazovanje pogojev iz 75. in 76 člena ZJN-3 mora ponudnik predložiti:
P 1 Nekaznovanost – naročnik bo izločil iz postopka javnega naročanja ponudnika/kandidata, če je bil le-ta ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena, pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS in našteta v 1. odstavku 75. člena ZJN-3, če od datuma izreka pravnomočne sodbe za kaznivo dejanje še ni preteklo pet let (razen če ni obdobje določila že sodba).
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.
Dokazilo: izjava ponudnika (za dokaz izpolnjevanja pogoja zadostuje podpis obrazca
»izjave«).
P 2 Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 75. člena ZJN-3. Naročnik bo iz postopka izločil ponudbo ponudnika, če je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.
Dokazilo:
Dokazilo: izjava ponudnika (za dokaz izpolnjevanja pogoja zadostuje podpis obrazca
»izjave«).
P 3 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti: ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner v obsegu posla, za katerega je predviden.
Dokazilo: izjava ponudnika (za dokaz izpolnjevanja pogoja zadostuje podpis obrazca
»izjave«).
P 4 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če:
• se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja ali
• postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali
• če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali
• če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Dokazilo: izjava ponudnika (za dokaz izpolnjevanja pogoja zadostuje podpis obrazca
»izjave«).
P 5 Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiranih svojih računov (pogoj se nanaša na vse račune ponudnika).
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev;
Dokazilo: izjava ponudnika (za dokaz izpolnjevanja pogoja zadostuje podpis obrazca
»izjave«).
P 6 Iz postopka bo izločen ponudnik, če so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.
Kot dokazila o nekvalitetno izvedenih delih bo naročnik štel tudi pisne reklamacije, pisna opozorila dobavitelju o kršitvah pogodbenih obveznosti, obračunane pogodbene kazni ali unovčenje bančne garancije zaradi enega navedenih razlogov.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev;
P 7 V kolikor ponudnik ponuja izvedbo naročila s podizvajalcem/ci, mora predložiti dokumentacijo v skladu s poglavjem 1.5 te dokumentacije (obrazec »izjava« za vsakega podizvajalca).
Naročnik bo zavrnil podizvajalca, če obstajajo razlogi za izključitev v skladu s pogoji P1, P2, P3 ali P4.
3 NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz
prilog razpisne dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec
»Ponudbeni predračun v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.
Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.
Ponudnik predloži potrdila ali izjave, kot je zahtevano pri poglavju »Pogoji za udeležbo« (v kolikor so zahtevane izjave že vsebovane v priloženem obrazcu »Izjave«, je dovolj, da ponudnik žigosa in podpiše ta obrazec in mu ni potrebno prilagati lastnih izjav) ter izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec okvirnega sporazuma skupaj s ponudbo v sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.
Na podlagi tretjega odstavka 37. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) morajo ponudniki posebej predložiti vzorce čevljev v skladu z razpisno dokumentacijo.
Izbrani ponudnik bo moral ob pravnomočnosti odločitve predložiti seznam delavcev (z osebnimi podatki), ki bodo izvajali dela in vstopali v prostore naročnika.
Izbrani ponudnik bo v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-B) naročniku takoj po obvestilu o sprejemu odločitve o izbiri in še pred pravnomočnostjo le-te posredoval izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.
4 OPIS NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
4.1 Predmet naročila:
Predmet naročila
Predmet naročila je vzdrževanje službenih koles znamke Krpan (klasičnih in električnih).
Zahteve naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Ponudniki morajo oblikovati ponudbeno ceno v skladu s spodnjimi podatki.
Tabela 1: Cena redne delovne ure (klasični Krpan)
Zap. št. | Predmet naročila | EM |
1 | Redna delovna ura (vključno s stroški prevoza) | ura |
2 | Redna delovna ura (brez stroškov prevoza) | ura |
3 | Višina popusta na uradni cenik za rezervne dele | % |
Tabela 2: Seznam najpogosteje vgrajenih rezervnih delov za kolesa KRPAN
Zap. št. | Vrsta rezervnega dela oz. potrošnega materiala | EM |
1. | Pletenica za zavore | kos |
2. | Sedež | kos |
3. | Zavorne obloga (gumica) | kos |
4. | Plašč | kos |
5. | Zračnica | kos |
6. | Pesto | kos |
7. | Platišče | kos |
Tabela 3: Cena redne delovne ure (električni Krpan)
Zap. št. | Predmet naročila | EM |
1 | Delovna ura za popravila in servisiranje za elektroniko (vključno s stroški prevoza) | ura |
2 | Delovna ura za popravila in servisiranje za elektroniko (brez stroškov prevoza) | ura |
3 | Delovna ura za popravila in servisiranje za mehanični del (vključno s stroški prevoza) | ura |
4 | Delovna ura za popravila in servisiranje za mehanični del (brez stroškov prevoza) | ura |
5 | Višina popusta na uradni cenik za rezervne dele | % |
Tabela 4: Seznam najpogosteje vgrajenih rezervnih delov za električna kolesa KRPAN
Zap. št. | Vrsta rezervnega dela oz. potrošnega materiala |
1 | Guma |
2 | Zračnica |
3 | Veriga 1p |
4 | Zavorna obloga |
5 | Polnilec za baterijo |
6 | Ročna zavora - ročica |
7 | Baterija 16Ah |
8 | Sedež |
9 | Vzmet za krmilo |
10 | Vzmet za zaskok stojala |
11 | Motor s pripadajočo opremo |
12 | Obroč |
13 | Napera 2,3mm |
14 | Blatniki |
Garancija
Garancijski rok na opravljeno storitev ne sme biti krajši od 12 mesecev. Garancija nadomestnega dela velja za čas, kot ga določi proizvajalec nadomestnega dela. Ponudnik garancijski rok označi v ponudbenem predračunu.
Tabela 5: Okvirno število službenih koles Krpan po področjih je sledeče:
PE | Področje | Sklop 1 klasična kolesa Krpan | Sklop 2 električna kolesa Krpan |
1. Maribor | 1.a Koroška (Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem) | 18 | 19 |
1.b Maribor | |||
1.c Slovenska Bistrica | |||
1.d Ptuj in Ormož | |||
2. Murska Sobota | 2.a Murska Sobota | 3 | 1 |
3. Ljubljana | 3.a Ljubljana | 76 | 3 |
4. Kranj | 4.a Kranj | 45 | |
5. Celje | 5.a Celje | 13 | 9 |
6. Koper | 6.a Koper | 7 | 4 |
6.b Nova Gorica | |||
162 | 36 |
Ostalo
- Navedene količine klasičnih in električnih koles Krpan so okvirne in lahko odstopajo.
- Izvajalec se zaveže, da bo iztrošene rezervne dele, odpadni material (npr. olja, maziva ipd.) in iztrošen potrošni material, ki je dotrajan, recikliral v skladu z veljavnimi okoljskimi predpisi in na stroške izvajalca.
- V primeru morebitne izvedbe storitve z vgradnjo materiala, ki ni predvidena v ponudbenem predračunu, se le-ta obračuna po veljavnem uradnem ceniku izvajalca z upoštevanim popustom. Ponudnik mora na zahtevo naročnika predložiti trenutno veljaven uradni cenik.
4.2 Kraj, način in roki izvajanja naročila
• Način izvajanja naročila:
• Naročnik bo kolesa v okvari in poškodovana kolesa v skladu z dogovorom z izvajalcem dostavljal in prevzemal na lokaciji izvajalca na lastne stroške ali pa jih bo izvajalec prevzemal in dostavljal na lokaciji naročnika, in sicer:
Tabela 6
Področje | Podpodročja | Naslov za prevzem koles |
1. Maribor | 1.a Koroška (Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem) | -Trg 4. julija 1, 2370 Dravograd -Francetova cesta 1, 2380 Slovenj Gradec -Trg svobode 19, 2390 Ravne na Koroškem |
1.b Maribor | Zagrebška cesta 106, Maribor | |
1.c Slovenska Bistrica | Vošnjakova ulica 2, 2310 Slovenska Bistrica | |
1.d Ptuj in Ormož | Xxxxxxxxx xxxxx 0, Xxxx | |
2. Murska Sobota | 2.a Murska Sobota | Trg zmage 6, 9101 Murska Sobota |
3. Ljubljana | 3.a Ljubljana | Cesta v Mestni log 81, 1000 Ljubljana |
4. Kranj | 4.a Kranj | Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxx |
5. Celje | 5.a Xxxxx | Xxxx 29, 3102 Celje |
6. Koper | 6.a Koper | Xxxxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Koper |
6.b Nova Gorica | Industrijska cesta 9, 5000 Nova Gorica |
• Kraj in roki:
• Kraj izvedbe vzdrževanja koles: servisna delavnica izbranega ponudnika ali na terenu, če ima izvajalec organizirano mobilno servisno službo za servisiranje na terenu.
• Rok izvedbe:
• Klasična kolesa: izvajalec bo opravljal storitve rednega vzdrževanja in enostavnejša popravila še isti dan, če je kolo predano serviserju do 9. ure zjutraj. Zahtevnejša dela pa najpozneje v treh delovnih dneh od dneva, ko je serviser prejel rezervne dele. Rezervni deli morajo biti na razpolago praviloma v 24 urah, najpozneje pa v roku treh (3) delovnih dni.
• Električna kolesa: Naročnik bo pred pošiljanjem e-kolesa na popravilo sporočil poškodbo
oz. napako na kolesu, in sicer v obliki pisnega sporočila, ki ga bo poslal na e-naslov izvajalca. Popravila se izvajajo v najkrajšem možnem roku. Čas se lahko podaljša, v kolikor gre za večjo okvaro oziroma potreben del ni na zalogi, vendar mora biti popravilo opravljeno najkasneje v roku sedem (7) dni, šteto od prejema kolesa na servis.
• Veljavnost in čas trajanja pogodbe: Veljavnost okvirnega sporazuma je od sklenitve okvirnega sporazuma do 30. 4. 2023.
• Kontaktna oseba naročnika za izvajanje pogodbe in skrbnica pogodbe: Xxxxxx Xxxxxxxxx, tel. št. 00 000 0000.
• Za kakovostni in količinski prevzem so zadolženi delni skrbniki:
o PE Ljubljana; področje Ljubljana – Xxxx Xxxxx, tel. št. 00 00 00 000 in Xxxxxxxx Xxxxx, tel. št. 00 00 00 000, področje Kranj – Xxxx Xxxx, tel. št. 00 00 00 000,
o PE Koper, področje Koper – Xxxx Xxxxxxxxx, tel. št. 00 00 00 000, področje Nova Gorica – Xxxxx Xxxxxxx, tel. št. 00 00 00 000,
o PE Celje, področje Celje – Xxxxxx Xxxxxx, tel. št. 00 00 00 000, področje Novo mesto – Xxxx Xxxxxx, tel. št. (00) 000 0000,
o PE Maribor, področje Murska Sobota – Xxxxxxxx Xxxxx, tel. št. 00 00 00 000, področje Maribor – Xxxxx Xxxxx, tel. št. 00 00 00 000,
o PE PLC, PLC Ljubljana, Xxxx Xxxxx, tel. št. 00 00 00 000 in Xxxxxxxx Xxxxx, tel. št. 00 00 00 000.
Ponudnik predloži obrazec Ponudba v razdelek »Predračun«.
Obrazec
PONUDBA
Na osnovi javnega razpisa »Vzdrževanje službenih koles Krpan (klasičnih in električnih)« po postopku naročila male vrednosti, dajemo ponudbo, kot sledi:
1. PODATKI O PONUDNIKU
POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |
NASLOV PONUDNIKA: |
TELEFON: |
IDENTIFIKACIJSKA (DAVČNA) ŠTEVILKA PONUDNIKA: |
MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |
ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |
ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA |
Kraj in datum: | Ponudnik: |
Podpis in štampiljka: |
Ponudnik predloži obrazec Ponudbeni predračun v razdelek »Predračun«.
Obrazec
2. PONUDBENI PREDRAČUN - Vzdrževanje službenih koles znamke Krpan
Prijava na sklope (od 1 do 12) (ponudnik vpiše za kateri sklop se prijavlja, obrazec se po potrebi kopira)
Zap. št. | Besedilo | EM | Cena v € brez DDV | Cena v € z DDV |
M1 | Redna delovna ura (vključno s stroški prevoza) | ura | ||
M2 | Redna delovna urna (brez stroškov prevoz) | ura |
Zap. št. | Vrsta rezervnega dela | EM | Cena na EM v € brez DDV | Popust v % | Cena s popustom v € brez DDV | Cena s popustom v € z DDV |
1. | Pletenica za zavore | kos | ||||
2. | Sedež | kos | ||||
3. | Zavorne obloga (gumica) | kos | ||||
4. | Plašč | kos | ||||
5. | Zračnica | kos | ||||
6. | Pesto | kos | ||||
7. | Platišče | kos | ||||
M3 | Skupaj | ------ | ------------ | ------- |
M 4: Popust na cenik materiala, ki ni na seznamu ponudbenega predračuna %
M 5: Oddaljenost servisne delavnice od naročnikove lokacije ……………………………………….
Xxxxxx ponudnikove servisne delavnice………………………………………………………………………………………..
Oddaljenost v m oz. km
(ponudnik vpiše naslov servisne delavnice in njegovo oddaljenost).
Naročnik bo na podlagi Google maps aplikacije preverjal verodostojnost podatkov, do njegove lokacije, lokacije po sklopih so enake naslovom za prevzem koles (tabela 6, zadnji stolpec).
Ponudnik predloži obrazec Ponudbeni predračun v razdelek »Predračun«.
Obrazec
2. PONUDBENI PREDRAČUN - Vzdrževanje službenih električnih koles Krpan
Prijava na sklope (od 13 do 24) (ponudnik vpiše za kateri sklop se prijavlja, obrazec se po potrebi kopira)
Zap. št. | Besedilo | EM | Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV |
M1 | Delovna ura za popravila in servisiranje za elektroniko (vključno s stroški prevoza) | ura | ||
M1 | Delovna ura za popravila in servisiranje za mehanični del (vključno s stroški prevoza) | ura | ||
M1 | skupaj | ---- | ||
M2 | Delovna ura za popravila in servisiranje za elektroniko (brez stroškov prevoza) | ura | ||
M2 | Delovna ura za popravila in servisiranje za mehanični del (brez stroškov prevoza) | ura | ||
M2 | skupaj | ---- |
Seznam najpogosteje vgrajenih rezervnih delov za električna kolesa KRPAN
Zap. št. | Vrsta rezervnega dela oz. potrošnega materiala | Cena v € brez DDV | Popust v % | Cena s popustom v € brez DDV | Cena s popustom v € z DDV |
1 | Guma | ||||
2 | Zračnica | ||||
3 | Veriga 1p | ||||
4 | Zavorna obloga | ||||
5 | Polnilec za baterijo | ||||
6 | Ročna zavora - ročica | ||||
7 | Baterija 16Ah | ||||
8 | Sedež | ||||
9 | Vzmet za krmilo | ||||
10 | Vzmet za zaskok stojala | ||||
11 | Motor s pripadajočo opremo | ||||
12 | Obroč | ||||
13 | Napera 2,3mm | ||||
14 | Blatniki | ||||
M3 | Skupaj | --------------- | -------- |
M 4: Popust na cenik materiala, ki ni na seznamu ponudbenega predračuna %
M 5: Oddaljenost servisne delavnice od naročnikove lokacije ……………………………………….
Xxxxxx ponudnikove servisne delavnice………………………………………………………………………………………..
Oddaljenost v m oz. km
(ponudnik vpiše naslov servisne delavnice in njegovo oddaljenost).
Naročnik bo na podlagi Google maps aplikacije preverjal verodostojnost podatkov, do njegove lokacije, lokacije po sklopih so enake naslovom za prevzem koles (tabela 6, zadnji stolpec).
Ponudnik predloži obrazec Ponudbeni predračun v razdelek »Predračun«.
2.1 Veljavnost ponudbe je najmanj do 30. 6. 2019.
2.2 Cene so fiksne in izražene v evrih (€) brez davka na dodano vrednost DDV, vsi stroški so vračunani v ceni.
2.3 Garancijski rok
Garancijski rok na opravljeno storitev ne sme biti krajši od 12 mesecev. Ponujamo daljši rok garancije mesecev (najmanj 12 mesecev) - vpiše ponudnik.
2.4 Količine so okvirne in lahko odstopajo.
V/Na: | Ponudnik: |
Štampiljka in podpis: |
Ponudnik predloži obrazec Izjave v razdelek »Druge priloge«.
Obrazec
IZJAVE O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Naziv ponudnika Ulica Poštna štev. in kraj
KONTAKTNA OSEBA: |
ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |
Št. | Izjavljamo: |
1. | da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega javnega naročila, |
2. | da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo, |
3. | da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu, |
4. | da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost, |
5. | da se v celoti strinjamo s razpisnimi pogoji naročnika, |
6. | da bomo naročilo opravljali strokovno in korektno v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke, |
7. | določili kontaktno osebo, ki bo: zagotavljala strokovno in pravočasno izvedbo naročila, reševala in koordinirala naročnikove reklamacije, |
8. | vse informacije in podatke naročnika varovali kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju veljavnosti tega naročila, |
9. | da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi, |
10. | da smo tehnično in kadrovsko sposobni izvesti JN, |
11. | da ponujene storitve popolnoma ustrezajo tehničnim zahtevam naročnika, |
12. | da kot pravna oseba in tudi naši člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa niti oseba, ki ima pooblastila za naše zastopanje ali odločanje ali nadzor, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so navedena v 1. odst. 75. členu ZJN-3 (pogoj P 1), |
13. | da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami Ministrstva za javno upravo RS (pogoj P 2), |
14 | da smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oz. da imamo registrirano dejavnost oz. smo vpisani v register poklicev ali trgovski register (pogoj P 3), |
15. | da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da nismo opustili poslovne dejavnosti oz. nismo v kateremkoli podobnem položaju (pogoj P 4), |
16. | da v zadnjih šestih mesecih poslovanja nismo imeli blokiranega nobenega računa (pogoj P 5), |
17. | zavezujemo se, da bomo iztrošene rezervne dele, odpadni material (npr. olja, maziva ipd.) in iztrošen potrošni material, ki je dotrajan, reciklirali v skladu z veljavnimi okoljskimi predpisi in na stroške izvajalca |
18. | v primeru morebitne izvedbe storitve z vgradnjo materiala, ki ni predvidena v ponudbenem predračunu, se le-ta obračuna po veljavnem uradnem ceniku izvajalca z upoštevanim popustom. Na zahtevo naročnika bomo predložili trenutno veljaven uradni cenik. |
……………………………………………………..
kraj in datum
štampiljka
……………..………..……….……………….. odgovorna oseba
* S podpisom tega obrazca vam ni potrebno prilagati pri pogojih navedene izjave.
Ponudnik predloži obrazec Podatki o podizvajalcu v razdelek »Druge priloge«.
Obrazec
PODATKI O PODIZVAJALCU
Vrsta dela, ki ga bo izvedel podizvajalec
Naziv podizvajalca Naslov podizvajalca Matična številka podizvajalca Davčna številka podizvajalca Transakcijski račun podizvajalca Predmet del, ki jih izvede podizvajalec Količina del podizvajalca Vrednost del podizvajalca Kraj izvedbe teh del Rok izvedbe teh del
………………………….....……………………………… kraj in datum
štampiljka
…..………………………….........................
odgovorna oseba
* Obrazec po potrebi kopirati.
Ponudnik predloži obrazec Izjava v razdelek »Druge priloge«.
Obrazec
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)
i z j a v l j a m o
da, bomo pri sklepanju pogodb v postopkih javnega naročanja z naročnikom - Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identifikacijska številka SI25028022, matična številka 5881447 ravnali v skladu z določili zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.
Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj v skladu s šestim odstavkom 14. člena zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, s to izjavo posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.
Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
PRAVNA OSEBA:
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva)
PRAVNA OSEBA:
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva)
PRAVNA OSEBA:
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva)
PRAVNA OSEBA:
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva)
FIZIČNA OSEBA:
(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)
FIZIČNA OSEBA:
(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)
FIZIČNA OSEBA:
(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)
FIZIČNA OSEBA:
(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)
NAVEDBA TIHEGA DRUŽBENIKA:
(fizična ali pravna oseba)
NAVEDBA TIHEGA DRUŽBENIKA:
(fizična ali pravna oseba)
NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)
NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)
NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)
NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)
NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)
(žig in podpis)