RAZPISNA DOKUMENTACIJA
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ŠT. JPE-RAZ-282/17
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL
PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx
vabi
vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila št. JPE-RAZ-282/17:
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL
Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje in merila za izbiro cenovno najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba.
S spoštovanjem!
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:
1. Splošna določila
2. Ponudbeni pogoji
3. Ugotavljanje sposobnosti
4. Finančna zavarovanja
5. Merila in kriteriji ocenjevanja
6. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
7. Opis naročila
8. Zahteve iz varstva pri delu in požarnega varstva
9. Priloge
Podatki o ponudniku (Priloga 1)
Pravni akt o skupni izvedbi naročila (priloga 1/1) Ponudba (Priloga 2)
Elektronska kopija ponudbe (Priloga 2/1)
Ugotavljanje sposobnosti ter sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije (Priloga 3) Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta (Priloga 3/1) Ugotavljanje sposobnosti za fizične osebe (Priloga 3/2)
Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradnih evidence – za pravne osebe (Priloga 4/1) Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradnih evidence – za fizične osebe (Priloga 4/2) Izjava o sodelovanju s podizvajalcem in pooblastilo ponudnika (Priloga 5)
Podatki podizvajalca (Priloga 5/1)
Seznam subjektov, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (Priloga 6) Bonitetna ocena (Priloga 7)
Izjava o letnem prometu (Priloga 8) Zavarovanje odgovornosti (Priloga 9)
Seznam referenc - termoenergetski objekt vhodne toplotne moči 50 MWth ali več ali električne moči 30 MWe ali več (Priloga 10)
Seznam referenc - skladišča tekočih goriv, minimalne prostornine 2000 m3 (Priloga 11) Seznam referenc - plinovod s tlakom 16 bar ali več (Priloga 12)
Seznam referenc – kompresorska postaja (Priloga 13) Seznam referenc – BIM (Priloga 14)
Seznam referenc - odgovorni vodja projekta (Priloga 15)
Seznam referenc - odgovorni projektant posameznega načrta termoenergetskega objekta – seznam projektantov (Priloga 16/1)
Seznam referenc - odgovorni projektant posameznega načrta termoenergetskega objekta (Priloga 16/2)
Seznam referenc - odgovorni projektant načrta - oskrba s tekočim gorivom (Priloga 16/3) Seznam referenc - odgovorni projektant načrta - oskrba s plinastim gorivom (Priloga 16/4) Seznam referenc - odgovorni projektant načrta – kompresorska postaja (Priloga 16/5) Vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti (Priloga 17) Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (Priloga 18)
Potrdilo naročnika o ogledu objektov (Priloga 19) Pogodba (Priloga 20)
Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb (Priloga 21) Ovojnica (Priloga 22)
10. Dodatek
Slika 1
Slika 2
1. SPLOŠNA DOLOČILA
1.1. Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava tehnične dokumentacije, projektiranje ter sodelovanje pri pripravi vloge za spremembo gradbenega dovoljenja na projektu PPE-TOL ter projektantski nadzor na projektu PPE-TOL.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je podan v poglavju 7 – Opis naročila.
Ponudnik lahko odda samo eno ponudbo, bodisi svojo lastno ali kot partner v skupni ponudbi. V ostalih ponudbah lahko nastopa kot podizvajalec.
1.2. Podatki o naročniku
Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx.
1.3. Pravna podlaga
Javno naročilo se izvaja skladno z določbami:
− Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3),
− Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 – ZTP-D, 63/2013, 90/2014 – ZDU-1I in 60/2017; v nadaljevanju: ZPVPJN),
− Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05
– popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1,
20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15; v nadaljevanju: ZGO-1),
− Pravilnika o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/2008),
− ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.
1.4. Jezik in denarna enota
Vsi ponudniki predložijo ponudbo v slovenskem jeziku. V kolikor je originalno dokazilo napisano v tujem jeziku, je potrebno ponudbi priložiti uradno preveden dokument takega originala. Stroške prevoda nosi ponudnik.
Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na do 2 (dve) decimalni mesti natančno.
1.5. Dodatna pojasnila ponudnikom
Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji lahko ponudniki zahtevajo preko portala javnih naročil, vendar najkasneje do 13. 12. 2017 do 12. ure. Odgovori oz. pojasnila bodo objavljeni na spletnem naslovu JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx-xx.xx/xxxxx-xxxxxxxx), na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija ter na portalu javnih naročil.
1.6. Predložitev ponudbe
Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe. Rok za predložitev ponudbe je
21. 12. 2017 do 10.00.
Ponudbo lahko predložite osebno v vložišče pri recepciji v pritličju poslovne stavbe naročnika na Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx ali po pošti na naslov JAVNO PODJETJE ENERGETIKA
LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, p. p. 2374, 1001 Ljubljana. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici in pravilno opremljena s podatki, ki so navedeni v obrazcu »Ovojnica«, ki se nahaja v prilogi te razpisne dokumentacije. Izpolnjen obrazec »Ovojnica« se nalepi na kuverto oziroma ovitek.
Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora v vložišče prispeti pred pretekom roka za predložitev ponudb. V primeru umika bo ponudba neodprta vrnjena ponudniku. Ponudnikovo obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe mora biti pripravljeno, zaprto, označeno in dostavljeno tako kot ponudba, namesto besede »PONUDBA« pa mora biti na ovojnici označeno »SPREMEMBA« ali »UMIK«.
Naročnik bo upošteval ponudbo, ki bo do zahtevanega datuma in ure prispela v vložišče naročnika na Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx. Nepravočasno prispela ponudba ne bo upoštevana in bo zapečatena vrnjena ponudniku. Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki.
1.7. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 21. 12. 2017 ob 13.00 v sejni sobi v 1. nadstropju poslovne stavbe naročnika na Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, x Xxxxxxxxx, št. sobe 30, pri katerem lahko aktivno sodelujejo predstavniki ponudnikov, z obrazcem »Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb«, ki se nahaja v prilogi te razpisne dokumentacije. Predstavniki ponudnikov svoja pooblastila oddajo pred odpiranjem ponudb.
Na javnem odpiranju ponudb bo predstavnik naročnika objavil nazive ponudnikov, ki so oddali ponudbe, morebitne spremembe in/ali umike ponudb ter številko ponudbe, datum ponudbe in ponudbeno vrednost v EUR brez DDV posameznih ponudnikov ter število predloženih referenc (merilo za izbor). O poteku javnega odpiranja ponudb bo naročnik vodil zapisnik, katerega fotokopija bo po končanem odpiranju vročena predstavnikom ponudnikov na javnem odpiranju ponudb. V kolikor zapisnik ne bo vročen ponudnikom na samem odpiranju ponudb, ga bo naročnik ponudnikom, ki so oddali ponudbe, posredoval najkasneje v roku pet (5) delovnih dni na elektronski naslov kontaktne osebe ponudnika, navedene v ponudbi.
1.8. Variantna ponudba
Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Naročnik bo ponudbo, ki bo vsebovala variantno ponudbo, zavrnil kot nedopustno.
1.9. Pregled in ocenjevanje ponudb
Naročnik bo po pogajanjih in pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.
Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. V takšnih primerih bo naročnik postopal v skladu z določbami 89. člena ZJN-3. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ustrezno ne dopolni, popravi ali pojasni informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo gospodarskega subjekta izključil.
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:
− svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe
brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3,
− tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
− tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.
Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati.
Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlembo (analizo) ponudbenih cen. Zahtevek za dodatna pojasnila kot tudi odgovor morata biti posredovana v enaki obliki kot dodatna pojasnila.
Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije od gospodarskega subjekta zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc.
1.10. Opredelitev postopka in odločitev o oddaji naročila
Naročnik izvaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3. Naročnik bo po pregledu, preveritvi in ocenjevanju ponudb, izbral ponudnika z najugodnejši ponudbo, glede na postavljena merila.
Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu s 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev iz tega člena objavil na portalu javnih naročil. Izbrani ponudnik bo pisno pozvan k podpisu pogodbe.
1.11. Pogajanja
Naročnik bo v postopek oddaje javnega naročila vključil pogajanja in sicer v enem krogu. Predmet pogajanj bo znižanje ponudbenih cen in ponudbene vrednosti.
Ponudniki bodo na povabilo naročnika oddali končno pisno ponudbo po pošti na način kot bo določeno v povabilu na pogajanja.
1.12. Pravno varstvo
Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.
Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN, ne določa drugače.
Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 2.000,00 EUR na transakcijski račun št. XX00 0000 0000 0000 000, sklic 11 16110-7111290- 00991817 (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).
Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora
zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.
1.13. Zaupnost podatkov
Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3 ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe.
Podatki, ki jih bo ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.
1.14. Sprememba naročila
Naročnik si pridružuje pravico, da naročilo za morebitna dodatna dela/storitve odda izbranemu ponudniku osnovnega naročila skladno z določili 95. člena ZJN-3. Z izbranim ponudnikom bo naročnik v tem primeru sklenil aneks k pogodbi.
2. PONUDBENI POGOJI
2.1. Splošne zahteve
2.1.1. Celovitost ponudbe
Ponudnik odda svojo ponudbo za celotno javno naročilo, v skladu z zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.
Naročnik bo oddal javno naročilo in sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo izpolnjeval pogoje iz te razpisne dokumentacije in bo imel ekonomsko najugodnejšo ponudbo – dosegel najvišje število točk.
2.1.2. Skupna ponudba
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila. Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:
− medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,
− neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti,
− glavnega nosilca izvedbe pogodbenih obveznosti (vodilni član skupine ponudnikov), s katerim bo naročnik komuniciral,
− navedbo člana/ov skupine, kateremu naročnik vroči odločitev o oddaji naročila (v kolikor to ni navedeno, bo naročnik vročal odločitve vsem članom skupine ponudnikov),
− nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih pogodbenih obveznosti,
− nosilca zavarovanja pogodbenih obveznosti iz naslova dobre izvedbe del,
− določila v primeru izstopa partnerja,
− pooblastilo vodilnemu partnerju,
− opredelitev deležev in področje dela.
V primeru skupne ponudbe podpišejo pogodbo vsi partnerji v skupni ponudbi.
Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži k prilogi 1 (priloga 1/1).
V primeru skupne ponudbe morajo vsi partnerji v skupni ponudbi v ponudbi priložiti:
– izpolnjeno in podpisano prilogo 3,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 3/1,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 3/2,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 4/1,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 4/2.
2.1.3. Ponudba s podizvajalci
Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.
Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentacije in 94. členu ZJN-3, ter izpolnil vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.
Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:
− izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
− podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,
− izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.
Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3, kot to določa sedmi odstavek 94. člena ZJN-3.
Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora za vsakega navedenega podizvajalca v ponudbi priložiti:
– izpolnjeno in podpisano prilogo 3,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 3/1,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 3/2,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 4/1,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 4/2,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 5,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 5/1.
2.1.4. Uporaba zmogljivosti drugih subjektov
Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.
Naročnik bo v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 preveril, ali subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahtevati zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali v zvezi s katerim obstajajo obvezni razlogi za izključitev. Naročnik lahko od gospodarskega subjekta zahteva zamenjavo subjekta tudi, če v zvezi z njim obstajajo neobvezni razlogi za izključitev.
Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, lahko naročnik zahteva, da so gospodarski subjekt in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.
Če bo ponudnik uporabljal zmogljivost drugih subjektov, mora za vsakega navedenega subjekta v ponudbi priložiti:
– izpolnjeno in podpisano prilogo 3,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 3/1,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 3/2,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 4/1,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 4/2,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 6.
2.1.5. Ponudnik ali podizvajalec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji
Ponudniki oz. posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in podizvajalci, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo posamezno sposobnost dokazovati v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, ki velja za vse ponudnike ter v skladu z določili ZJN-3 in ta dokazila priložiti k ponudbi.
Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora v Prilogi 1 (podatki o ponudniku), imenovati pooblaščenca za vročanje v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku ZUP- UPB2 (Ur. l. RS 24/06, s spremembami), preko katerega bo potekala vsa korespondenca med naročnik in ponudnik ali podizvajalcem iz tujine (pojasnitve, dopolnitve, spremembe ponudbe).
2.1.6. Ponudbena cena/vrednost
Ponudnik mora izpolniti obrazec ponudba (priloga 2).
V ponudbenih cenah, navedenih v posameznih postavkah ponudbenega predračuna ponudnika, morajo biti upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta javnega naročila, vključno s stroški dela, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v pogodbi
opredeljena kot obveznosti izvajalca.
Ponudnik mora v predračunu izpolniti vse navedene postavke, ponudbene cene na enoto mere pa morajo biti navedene v dveh decimalkah, oz. centih.
Ponudbena cena na enoto mere, navedena v posamezni postavki ponudbenega predračuna, mora biti za ves čas trajanja pogodbe nespremenjene.
Ponudbene cene morajo biti zaokrožene na do dve (2) decimalni mesti.
2.1.7. Način obračunavanja in plačilni pogoji
Plačilni pogoji so natančno določeni v osnutku pogodbe.
2.2. Trajanje pogodbe
Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil pogodbo do izpolnitve ponudnikovih obveznosti. Naročnik ocenjuje, da bo projekt potekal štiri (4) leta, vključno z gradnjo, tehničnim pregledom in poskusnim obratovanjem.
2.3. Ogled objektov, vezanih na projekt PPE TOL, ter delovišča
Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, vsak ponudnik izvede obvezen ogled objektov, na katerem pridobi vse potrebne podatke in informacije, vezane na projekt PPE TOL in delovišča, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tej razpisni dokumentaciji in ki lahko vplivajo na ponudnikovo ceno ali ponudnikove obveznosti.
Ponudniki se predhodno dogovorijo za ogled objektov s kontaktno osebo naročnika:
g. Xxxxxx Xxxxx; tel. št.: + 000 0 00 00 000 (GSM 000 000 000), e-naslov: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx.
Naročnik bo v primeru najave ponudnikov za ogled objektov in delovišča v ta namen ločeno organiziral sestanke s posameznimi ponudniki na lokaciji naročnika, Toplarniška ulica 19 v Ljubljani. Ponudnik mora kontaktirati predstavnika naročnika in se dogovoriti za ogled objektov in delovišča. Ogled objektov in delovišča je možen vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Zadnji dan za dogovor oziroma za kontaktiranje predstavnika naročnika, je 13. 12. 2017 do 12. ure.
Obrazec Potrdilo naročnika o ogledu objektov (Priloga 19), podpisan s strani naročnika, je obvezni sestavni del ponudbe.
Ponudnik ne bo upravičen do nobenega povečanja cene, ki bi ga utemeljeval s tem, da ni bil polno obveščen o pogojih, ki se nanašajo na predmetne obveznosti.
3. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI
Za ugotavljanje sposobnosti mora vsak v ponudbi navedeni gospodarski subjekt (ponudnik, partner v skupni ponudbi, podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivost se uporablja) izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji.
Za ugotavljanje sposobnosti mora gospodarski subjekt izpolniti in priložiti izpolnjeno in podpisano prilogo 3.
Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila zahteva potrdila, izjave in druga dokazila iz 77. člena ZJN-3 kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz 75. člena tega zakona in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje v skladu s 76. členom tega zakona.
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka
75. člena tega zakona, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.
Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in gospodarski subjekt za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o gospodarskih subjektih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če gospodarski subjekt v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.
3.1. Razlogi za izključitev
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s z ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje pogojev v skladu s 1., 2., 4., in 6. odstavkom 75. člena ZJN-3.
X.Xxxxxxxx mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3 oziroma v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; KZ-1).
B. Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, kot to določa 2. odstavek 75. člena ZJN-3.
C. Naročnik mora v skladu s 4. odstavkom 75. člena ZJN-3 iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt:
a) če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
b) če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
D. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih:
a. če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;
b. če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
c. če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve;
x. xx nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
e. če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
f. če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;
g. če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3;
x. xx je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.
Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo:
– izpolnjene in podpisane priloge 3,
– izpolnjene in podpisane priloge 3/1,
– izpolnjene in podpisane priloge 3/2,
– izpolnjene in podpisane priloge 4/1,
– izpolnjene in podpisane priloge 4/2.
3.2. Pogoji za sodelovanje
3.2.1. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti
Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
Gospodarski subjekt mora izpolnjevati določila 28. člena ZGO-1 (npb16).
Če mora imeti gospodarski subjekt določeno dovoljenje ali biti član določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravlja določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila storitev od njega zahteva, da predloži dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.
Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo:
– izpolnjene in podpisane priloge 3.
3.2.2. Ekonomski in finančni položaj ponudnika oz. vodilnega člana skupine ponudnikov
Bonitetna ocena ponudnika oz. vodilnega člana skupine ponudnikov mora biti najmanj SB5 ali boljša.
Ponudnik oz. vodilni član skupine ponudnikov je moral v letih 2014, 2015, 2016 imeti najnižji letni promet v višini 750.000,00 EUR.
Ponudnik oz. vodilni član skupine ponudnikov izpolni zahtevo s predložitvijo:
– izpolnjene in podpisane priloge 3,
– priloge 7,
– izpolnjene in podpisane priloge 8.
3.2.3. Ekonomski in finančni položaj vseh gospodarskih subjektov, navedenih v ponudbi
Gospodarski subjekt mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmet javnega naročila.
Gospodarski subjekt v preteklih šestih 6 mesecih pred oddajo ponudbe ni smel imeti blokiranega kateregakoli računa.
Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo:
– izpolnjene in podpisane priloge 3.
3.3. Ostale zahteve in pogoji naročnika
A. Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali podizvajalec ali subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.
B. Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci in vsi v ponudbi navedeni subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, morajo v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, predložiti izpolnjeno izjavo s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.
Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo:
– izpolnjene in podpisane priloge 3,
– izpolnjene in podpisane priloge 3/1.
3.4. Tehnična in strokovna sposobnost
3.4.1. Tehnična sposobnost
Gospodarski subjekt mora imeti profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost ter zmožnost izpolnjevanja formalnih delovnih in tehničnih pogojev.
Predmet ponudbe mora izpolnjevati vse standarde, pogoje in zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji.
Gospodarski subjekt se mora strinjati z vsemi pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji. Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo:
– izpolnjene in podpisane priloge 3.
3.4.2. Zavarovanje projektantske odgovornosti
Ponudnik oz. vodilni član skupine ponudnikov mora imeti ves čas izpolnjevanja obveznosti, sklenjenih na osnovi tega razpisa, zavarovano projektantsko odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določili 33. člena ZGO-1 v višini letne zavarovalne vsote 1.000.000 EUR za vse zavarovalne primere v posameznem letu.
Ponudnik oz. vodilni član skupine ponudnikov izpolni zahtevo s predložitvijo:
– izpolnjene in podpisane priloge 3,
– priloge 9.
Ostali sodelujoči gospodarski subjekti morajo imeti ves čas izpolnjevanja obveznosti, sklenjenih na osnovi tega razpisa, zavarovano projektantsko odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določili 33. člena ZGO-1 v višini letne zavarovalne vsote za vse zavarovalne primere v posameznem letu, ki je sorazmerna obsegu opravljenega dela tega gospodarskega subjekta po tem razpisu glede na ponudbeno vrednost in višino letne zavarovalne vsote ponudnika oziroma vodilnega člana skupine ponudnikov.
Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo:
– izpolnjene in podpisane priloge 3,
– priloge 9.
3.4.3. Reference
Gospodarski subjekt mora predložiti reference in izpolnjevati zahteve glede izdelave projektne dokumentacije.
Gospodarski subjekt mora imeti v zadnjih petnajstih (15) letih do datuma oddane ponudbe najmanj dve (2) referenci za uspešno (strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku) izdelavo projektne dokumentacije (PGD ali PZI) za zahtevne objekte - rekonstrukcije ali novogradnje termoenergetskega objekta (to so termoelektrarne, plinske elektrarne, kogeneracije (toplarne), nuklearne elektrarne) vhodne toplotne moči 50 MWth ali več ali električne moči 30 MWe ali več. Gospodarski subjekt s predložitvijo priloge 10 potrjuje, da je kot dejanski izvajalec dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku. Gospodarski subjekt pri navedbi reference priloži kopijo prve strani dokumentacije, ki jo navaja kot referenco.
Gospodarski subjekt mora imeti v zadnjih petnajstih (15) letih do datuma oddane ponudbe najmanj dve (2) referenci za uspešno (strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku) izdelavo projektne dokumentacije (PGD ali PZI) za projekt rekonstrukcije ali novogradnje skladišča tekočih goriv, minimalne prostornine 2000 m3. Gospodarski subjekt s predložitvijo priloge 11 potrjuje, da je kot dejanski izvajalec dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku. Gospodarski subjekt pri navedbi reference priloži kopijo prve strani dokumentacije, ki jo navaja kot referenco.
Gospodarski subjekt mora imeti v zadnjih petnajstih (15) letih do datuma oddane ponudbe najmanj dve (2) referenci za uspešno (strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku) izdelavo projektne dokumentacije (PGD ali PZI) za projekt rekonstrukcije ali novogradnje plinovoda s tlakom 16 bar ali več. Gospodarski subjekt s predložitvijo priloge 12 potrjuje, da je kot dejanski izvajalec dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku. Gospodarski subjekt pri navedbi reference priloži kopijo prve strani dokumentacije, ki jo navaja kot referenco.
Gospodarski subjekt mora imeti v zadnjih petnajstih (15) letih do datuma oddane ponudbe najmanj dve (2) referenci za uspešno (strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku) izdelavo projektne dokumentacije (PGD ali PZI) za projekt rekonstrukcije ali novogradnje kompresorske postaje velikosti 16 bar ali več, pretoka 5.000 Sm3/h ali več. Gospodarski subjekt s predložitvijo priloge 13 potrjuje, da je kot dejanski izvajalec dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku. Gospodarski subjekt pri navedbi reference priloži kopijo prve strani dokumentacije, ki jo navaja kot referenco.
Gospodarski subjekt mora imeti v zadnjih desetih (10) letih do datuma oddane ponudbe najmanj eno (1) referenco za uspešno (strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku) izdelavo projektne dokumentacije z uporabo 3D modela večjega proizvodnega objekta, po možnosti energetskega objekta, ki je bila narejena s primernim orodjem za uporabo v BIM tehnologiji (Building Information Modeling, informacijsko modeliranje stavbe) ali v celoti izdelana v BIM tehnologiji. Gospodarski subjekt mora navesti objekt, fazo projekta (IDZ, PGD, PZI, PID) ter programsko opremo, s katero je izdelal 3D model ter na zahtevo naročnika omogočiti vpogled v model. Gospodarski subjekt s predložitvijo priloge 14 potrjuje, da je kot dejanski izvajalec dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku. Gospodarski subjekt pri navedbi reference priloži kopijo prve strani dokumentacije, ki jo navaja kot referenco.
Odgovorni vodja projekta – strojne stroke mora imeti v zadnjih petnajstih (15) letih do datuma oddane ponudbe najmanj eno (1) referenci za uspešno (strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku) izdelavo projektne dokumentacije (PGD ali PZI) za zahtevne objekte - rekonstrukcije ali novogradnje termoenergetskega objekta (termoelektrarne, plinske elektrarne, kogeneracije (toplarne)) vhodne toplotne moči 50 MWth ali več ali električne moči 30 MWe ali več. Odgovorni vodja projekta mora biti projektant iz strojne stroke, ki pri nameravani gradnji glede na namen objekta prevladuje in mora biti vpisan v ustrezen imenik. Ponudnik mora navesti identifikacijsko številko ter pristojno poklicno zbornico. Gospodarski subjekt s predložitvijo priloge 15 potrjuje, da je navedeni odgovorni vodja projekta kot dejanski izvajalec dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku. Gospodarski subjekt pri navedbi reference odgovornega vodje projekta priloži kopijo prve strani dokumentacije, ki jo navaja kot referenco in kopijo strani iste projektne dokumentacije, iz katere je razvidno, kdo je bil odgovorni vodja projekta.
Vsak odgovorni projektant posameznega načrta, ki zadeva projektiranje
termoenergetskega objekta (termoelektrarne, plinske elektrarne, kogeneracije
(toplarne)) vhodne toplotne moči 50 MWth ali več ali električne moči 30 MWe ali več
po tem razpisu za področja:
− arhitektura
− gradbene konstrukcije,
− podgradnje (zaščite gradbenih jam, globoko temeljenje)
− zunanja ureditev,
− zunanja kanalizacija,
− ravnanje z gradbenimi odpadki,
− elektro inštalacije in oprema - sistem 10,5 kV/110 kV,
− elektro inštalacije in opreme – zaščite,
− elektro inštalacije in opreme – meritve,
− elektro inštalacije in opreme – lokalno in tehnološko vodenje
− elektro inštalacije in opreme – SN oprema,
− lastna raba 0,4 kV
− lastna raba 220 VDC
− dizel agregati,
− gradbene elektroinštalacije,
− strojne inštalacije in oprema – plinska turbina z obvodnim dimnikom,
− strojne inštalacije in oprema – utilizator,
− projektiranje cevnih povezav,
− gradbene strojne inštalacije,
− tehnološki načrt plinsko parne kogeneracije,
− požarna/ex študija,
− varnostni načrt,
− protihrupna zaščita,
− vplivi na okolje,
mora imeti v zadnjih petnajstih (15) letih do datuma oddane ponudbe najmanj eno (1) referenco za uspešno (strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku) izdelavo projektne dokumentacije (PGD ali PZI) za zahtevne objekte - rekonstrukcije ali novogradnje, ki zadevajo predhodno našteta področja ter zadevajo projektiranje termoenergetskega objekta (termoelektrarne, plinske elektrarne, kogeneracije (toplarne)) vhodne toplotne moči 50 MWth ali več ali električne moči 30 MWe ali več.
Odgovorni projektant načrta, ki zadeva projektiranje objektov in naprav za skladiščenje in transport tekočih goriv (2000 m3 ali več) za področje oskrbe s tekočim gorivom mora imeti v zadnjih petnajstih (15) letih do datuma oddane ponudbe najmanj dve (2) referenci za uspešno (strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku) izdelavo projektne dokumentacije (PGD ali PZI) za zahtevne objekte - rekonstrukcije ali novogradnje, ki zadevajo projektiranje objektov in naprav za skladiščenje in transport tekočih goriv (skladišče tekočih goriv 2000 m3 ali več).
Odgovorni projektant načrta, ki zadeva projektiranje objektov in naprav plinovodov s tlakom 16 bar ali več za področje oskrbe s plinastim gorivom mora imeti v zadnjih petnajstih (15) letih do datuma oddane ponudbe najmanj dve (2) referenci za uspešno (strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku) izdelavo projektne dokumentacije (PGD ali PZI) za zahtevne objekte - rekonstrukcije ali novogradnje, ki zadevajo projektiranje objektov in naprav plinovoda s tlakom 16 bar ali več.
Odgovorni projektant načrta, ki zadeva projektiranje kompresorske postaje mora imeti v zadnjih petnajstih (15) letih do datuma oddane ponudbe najmanj dve (2) referenci za uspešno (strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku) izdelavo projektne dokumentacije (PGD ali PZI) za zahtevne objekte - rekonstrukcije ali novogradnje, ki zadevajo projektiranje kompresorske postaje velikosti 16 bar ali več, pretoka 5.000 Sm3/h ali več.
Gospodarski subjekt s predložitvijo prilog 16 (16/1 – 16/5) potrjuje, da je navedeni odgovorni vodja projekta posameznega zgoraj navedenega načrta kot dejanski izvajalec dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku. Isti odgovorni projektant lahko projektira več področij njegove stroke, za katera ima izkazane ustrezne reference.
Ponudnik pri navedbi reference odgovornega projektanta načrta priloži kopijo prve strani dokumentacije, ki jo navaja kot referenco in kopijo strani iste projektne dokumentacije, iz katere je razvidno, kdo je bil odgovorni projektant načrta.
Odgovorni vodja projekta in vsak odgovorni projektant posameznega načrta mora biti vpisan v ustrezen imenik. Ponudnik mora navesti identifikacijsko številko ter pristojno poklicno zbornico. Odgovorni vodja projekta in vsak odgovorni projektant posameznega načrta mora izpolnjevati zahteve, določene v 45. členu ZGO-1 (npb16).
Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik ne bo upošteval.
Ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo:
– izpolnjene in podpisane priloge 3,
– izpolnjene in podpisane priloge 10.
– izpolnjene in podpisane priloge 11,
– izpolnjene in podpisane priloge 12,
– izpolnjene in podpisane priloge 13,
– izpolnjene in podpisane priloge 14,
– izpolnjene in podpisane priloge 15,
– izpolnjene in podpisane priloge 16/1,
– izpolnjene in podpisane priloge 16/2,
– izpolnjene in podpisane priloge 16/3,
– izpolnjene in podpisane priloge 16/4,
– izpolnjene in podpisane priloge 16/5.
3.5. Preveritev ponudbe
V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 naročniku ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav.
Naročnik bo v tem primeru preveril ponudbo ponudnika v skladu z določili ZJN-3, od ponudnika pa ima pravico zahtevati dokazila ali soglasja, ki bodo izkazovala, da je obstoj in vsebina navedb v ponudbi ponudnika resnična.
4. FINANČNA ZAVAROVANJA
4.1. Zavarovanje dobre izvedbe obveznosti
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve pogodbe predložiti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, z dobo veljavnost še najmanj 60 dni po preteku veljavnosti pogodbe.
V kolikor izbrani ponudnik ne bo izpolnjeval svojih obveznosti, bo lahko naročnik unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti in odstopil od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do izbranega ponudnika.
Vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti je priložen kot priloga te razpisne dokumentacije.
5. MERILA IN KRITERIJI OCENJEVANJA
5.1. Izbira ponudnika in merila
Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo izpolnjeval pogoje iz te razpisne dokumentacije in bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo – dosegel najvišje število točk.
Merila za ocenitev ponudb (izbiro ponudnika):
1. | Ponudbena vrednost | do | 68 točk |
2. | Reference | do | 32 točk |
SKUPAJ | max. | 100 točk |
Štp (število doseženih točk ponudnika) = Štv + Štr
1. Ponudbena vrednost (Štv) − max. št. točk 68
Število točk za konkretnega ponudnika se določi po enačbi:
ŠTv = (PVn / PVp) x 68
ŠTv = število točk, ki jih dobi ponudnik PVn = najnižja ponudbena vrednost
PVp = ponudbena vrednost primerjanega ponudnika
2. Reference (Štr) − max. št. točk 32
Ponudnik prejme dve točki, če predloži tri reference (za različne projekte) ter štiri točke, če predloži več kot tri reference (za različne projekte) za uspešno izdelavo projektne dokumentacije (PGD ali PZI) za zahtevne objekte - rekonstrukcije ali novogradnje termoenergetskega objekta (to so termoelektrarne, plinske elektrarne, kogeneracije (toplarne), nuklearne elektrarne) vhodne toplotne moči 50 MWth ali več ali električne moči 30 MWe ali več.
Ponudnik prejme štiri točke, če predloži eno referenco, šest točk, če predloži dve referenci (za različna projekta) ter osem točk, če predloži več kot dve referenci (za različne projekte) za uspešno izdelavo projektne dokumentacije (PGD ali PZI) za zahtevne objekte - rekonstrukcije ali novogradnje odprtega plinskega cikla vhodne toplotne moči 50 MWth ali več ali električne moči 30 MWe ali več.
Ponudnik prejme štiri točke, če predloži eno referenco, šest točk, če predloži dve referenci (za različna projekta) ter osem točk, če predloži več kot dve referenci (za različne projekte) za uspešno izdelavo projektne dokumentacije (PGD ali PZI) za zahtevne objekte - rekonstrukcije ali novogradnje plinsko parnega kombiniranega cikla vhodne toplotne moči 50 MWth ali več ali električne moči 30 MWe ali več.
Ponudnik prejme dve točki, če predloži tri reference (za različne projekte) ter štiri točke, če predloži več kot tri reference (za različne projekte) za uspešno izdelavo projektne dokumentacije PGD ali PZI) za projekt rekonstrukcije ali novogradnje rezervoarjev za skladiščenje tekočih goriv, minimalne prostornine 2000 m3.
Ponudnik prejme dve točki, če predloži tri reference (za različne projekte) ter štiri točke, če predloži več kot tri reference (za različne projekte) za uspešno izdelavo projektne dokumentacije (PGD ali PZI) za projekt rekonstrukcije ali novogradnje plinovoda s tlakom 16 bar ali več.
Ponudnik prejme dve točki, če predloži tri reference (za različne projekte) ter štiri točke, če predloži več kot tri reference (za različne projekte) za odgovornega vodjo projekta za uspešno (strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku) izdelavo projektne dokumentacije za zahtevne objekte - rekonstrukcije ali novogradnje termoenergetskega objekta (termoelektrarne, plinske elektrarne, kogeneracije (toplarne)) vhodne toplotne moči 50 MWth ali več ali električne moči 30 MWe ali več.
6. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
6.1. Izdelava ponudbe
Ponudba naj bo izdelana tako, da:
- ponudba vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v 6.2 poglavju razpisne dokumentacije,
- ponudnik predloži ponudbo v zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je ponudba zaprta tako, kot je bila predana,
- je ponudba podpisana in žigosana na mestih, kjer je to zahtevano.
Ponudnik mora ponudbi kot prilogo 2/1 priložiti zgoščenko (CD, DVD) ali USB medij z elektronsko kopijo vseh ponudbenih listin v »pdf« zapisu (SCAN celotne ponudbe z izpolnjenimi in podpisanimi ponudbenimi listinami). V primeru razlikovanja med tiskano in elektronsko obliko ponudbe, bo naročnik upošteval tiskano obliko.
Priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje popolnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, glede na zahteve in pogoje iz te razpisne dokumentacije.
Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu javnih naročil in na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx-xx.xx/xxxxx-xxxxxxxx, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.
6.2. Vsebina ponudbene dokumentacije
Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom je navedena v nadaljevanju:
PODATKI O PONUDNIKU | Priloga 1 |
Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki.
PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA | Priloga 1/1 |
Če gre za skupno ponudbo, se prilogi priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, katerega morajo podpisati in žigosati vsi ponudniki.
PONUDBA | Priloga 2 |
Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti, podpisati in žigosati.
ELEKTRONSKA KOPIJA PONUDBE | Priloga 2/1 |
Ponudnik v ponudbi priloži zgoščenko (CD, DVD) ali USB medij z elektronsko kopijo vseh ponudbenih listin v »pdf« zapisu (SCAN celotne ponudbe z izpolnjenimi in podpisanimi ponudbenimi listinami).
UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE | Priloga 3 |
Gospodarski subjekt mora obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati.
IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | Priloga 3/1 |
Gospodarski subjekt mora obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati.
UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA FIZIČNE OSEBE | Priloga 3/2 |
Fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem morajo obrazec izjave izpolniti in podpisati.
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA PRAVNE OSEBE | Priloga 4/1 |
Gospodarski subjekt mora obrazec pooblastila izpolniti, podpisati in žigosati.
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA FIZIČNE OSEBE | Priloga 4/2 |
Fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem morajo obrazec pooblastila izpolniti in podpisati.
IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCEM IN POOBLASTILO PONUDNIKA | Priloga 5 |
Ponudnik mora obrazec priloge izpolniti, podpisati in žigosati. V kolikor ponudnik na razpisu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ne izpolni.
PODATKI PODIZVAJALCA | Priloga 5/1 |
Podizvajalec mora obrazec priloge izpolniti, podpisati in žigosati. V kolikor ponudnik na razpisu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ne izpolni.
SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK | Priloga 6 |
Ponudnik mora prilogo izpolniti, podpisati in žigosati, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila. V kolikor ponudnik na razpisu ne uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila, priloge ne izpolni.
BONITETNA OCENA | Priloga 7 |
Ponudnik mora v prilogi priložiti original ali fotokopijo obrazca BON, ki ne sme biti starejši od trideset (30) dni od datuma, določenega za odpiranje ponudb.
IZJAVA O LETNEM PROMETU | Priloga 8 |
Ponudnik mora obrazec priloge izpolniti, podpisati in žigosati.
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI | Priloga 9 |
Gospodarski subjekt mora v prilogi priložiti fotokopijo veljavne zavarovalne pogodbe in/ali police iz katere morata biti razvidna vrsta zavarovanja, ki mora ustrezati 33. členu ZGO-1, višina letne zavarovalne vsote in obdobje veljavnosti (v skladu z zahtevami v točki 3.4.2 in 3.4.3.).
SEZNAM REFERENC - TERMOENERGETSKI OBJEKT VHODNE TOPLOTNE MOČI 50 MWth ALI VEČ ALI ELEKTRIČNE MOČI 30 MWe ALI VEČ | Priloga 10 |
Ponudnik mora prilogo izpolniti, podpisati in žigosati.
SEZNAM REFERENC - SKLADIŠČENJE TEKOČIH GORIV, MINIMALNE PROSTORNINE 2000 m3 | Priloga 11 |
Ponudnik mora prilogo izpolniti, podpisati in žigosati.
SEZNAM REFERENC – PLINOVOD S TLAKOM 16 bar ALI VEČ | Priloga 12 |
Ponudnik mora prilogo izpolniti, podpisati in žigosati.
SEZNAM REFERENC – KOMPRESORSKA POSTAJA | Priloga 13 |
Ponudnik mora prilogo izpolniti, podpisati in žigosati.
SEZNAM REFERENC – BIM | Priloga 14 |
Ponudnik mora prilogo izpolniti, podpisati in žigosati.
SEZNAM REFERENC – ODGOVORNI VODJA PROJEKTA | Priloga 15 |
Ponudnik mora prilogo izpolniti, podpisati in žigosati.
SEZNAM REFERENC – ODGOVORNI PROJEKTANT POSAMEZNEGA NAČRTA TERMOENERGETSKEGA OBJEKTA – SEZNAM PROJEKTANTOV | Priloga 16/1 |
Ponudnik mora prilogo izpolniti, podpisati in žigosati.
SEZNAM REFERENC – ODGOVORNI PROJEKTANT POSAMEZNEGA NAČRTA TERMOENERGETSKEGA OBJEKTA | Priloga 16/2 |
Ponudnik mora prilogo izpolniti, podpisati in žigosati.
SEZNAM REFERENC – ODGOVORNI PROJEKTANT NAČRTA – OSKRBA S TEKOČIM GORIVOM | Priloga 16/3 |
Ponudnik mora prilogo izpolniti, podpisati in žigosati.
SEZNAM REFERENC – ODGOVORNI PROJEKTANT NAČRTA – OSKRBA S PLINASTIM GORIVOM | Priloga 16/4 |
Ponudnik mora prilogo izpolniti, podpisati in žigosati.
SEZNAM REFERENC – ODGOVORNI PROJEKTANT NAČRTA – KOMPRESORSKA POSTAJA | Priloga 16/5 |
Ponudnik mora prilogo izpolniti, podpisati in žigosati.
VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE OBVEZNOSTI | Priloga 17 |
Ponudnik parafira vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti.
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU | Priloga 18 |
Ponudnik mora obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati.
POTRDILO NAROČNIKA O OGLEDU OBJEKTOV | Priloga 19 |
Ponudnik mora k ponudbi predložiti izpolnjeno in podpisano potrdilo.
7. OPIS NAROČILA
Naročnik bo gradil novo plinsko parno enoto, oz. termoenergetski objekt, za katerega je že bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Delno se bo spremenila tehnološka konfiguracija, tako da bo potrebno namesto več objektov izvesti enega z več odvodniki dimnih plinov, v okviru katerega bodo zgrajene vse nove tehnološke enote. Izhodišče za pripravo dokumentacije za novelacijo gradbenega dovoljenja je, da se v čim večjem obsegu izpelje postopek za spremembo obstoječega gradbenega dovoljenja, po katerem je nekaj elementov že bilo izvedenih oziroma je gradnja potekala in še poteka. Obstoječe gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno za eno večjo plinsko parno enoto, sestavljeno iz plinske turbine, utilizatorja in nove parne turbine. Spremenjena tehnološka konfiguracija predvideva postavitev dveh manjših plinskih turbin z obvodnima dimnikoma za hiter zagon ter dvema utilizatorjema. Parna turbina se ne bo zamenjala z novo, ampak se bo izvedla povezava na obstoječo parno turbino bloka 2 v glavnem pogonskem objektu TE-TOL.
Naročnik bo izvedel javna naročila za dobavo opreme in izvedbo del za PPE TOL po LOT-ih:
• LOT1 – Dva plinska turboagregata z utilizatorjema: dobava, montaža, zagon dveh plinskih turbin in utilizatorjev s pripadajočo opremo, vključno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli in cevovodnimi povezavami do parne turbine in do stičnih točk z obstoječimi napravami. Del dobav v okviru LOT1 je tudi black start dizel agregat - dizel generator 6kV za zagon plinske turbine iz breznapetostnega stanja. 110 kV polje plinskega bloka v GIS z meritvami in vodenjem vključno z integracijo vodenja v sistem vodenja 110 kV stikališča na nivoju enote TE-TOL ter 110 kV povezave med blok transformatorjema in 110 kV stikališčem,
• LOT2 – Parni turboagregat: nov parni turboagregat ni predviden, zato naročnik za ta LOT ne bo izvedel javnega naročila. Obstoječi parni turboagragat je bil obnovljen v letu 2016,
• LOT3 – Oskrba z gorivom: Rekonstrukcija obstoječih mazutnih rezervoarjev za skladiščenje ELKO ter prečrpališča in izvedba oljevodne/plinovodne povezave od MRP do enote PPE- TOL,
• LOT4 – Gradbena dela: vsebuje vsa preostala manjša gradbena dela razen tistih, ki so že vključena v LOT 1,
• LOT5 – Energetski transformatorji: dobava in montaža vseh transformatorjev,
• LOT6 – Električna oprema: ostala elektro oprema, ki ni vključena v LOTIH 1,5,7,
• LOT7 - Sistem vodenja elektrarne: vključuje izvedbo integracije sistemov vodenja obstoječih proizvodnih enot, sistema kontrole moči enote TE-TOL in sekundarne regulacije (sistema za vodenje proizvodnje, ki je nadrejen vsem ostalim sistemom) s sistemom vodenja novih plinskih turbin in utilizatorjev,
• LOT8 - Dizel generator: dizel generator 6kV za zagon plinske turbine iz breznapetostnega stanja. Ta LOT je vključen v LOT 1.
7.1. Kratek opis projekta oz. objektov, ki sestavljajo projekt PPE-TOL Glavni pogonski objekt PPE (GPO PPE)
Glavni pogonski objekt PPE-TOL (GPO PPE) bo lociran ob obstoječih objektih enote TE-TOL (SLIKA 1 in SLIKA 2 - dodatek razpisne dokumentacije (format pdf)). Mikrolokacija PPE-TOL je zahodno od obstoječe strojnice oz. transformatorskega platoja, na lokaciji nekdanjega prostozračnega stikališča.
Glavni pogonski objekt – GPO PPE
Osnovne značilnosti pri razporejanju glavnih objektov in glavne opreme v prostor so:
• GPO PPE je v smeri sever-jug z orientacijo generatorja plinske turbine proti severu oz. proti železniškim tirom,
• parni turboagregat obstoječa turbina TA2 v strojnici obstoječega GPO TE-TOL,
• glavne tehnološke povezave PPE z obstoječim GPO TE-TOL potekajo prek pohodnega mostu in po instalacijski kineti.
Zgradba plinskih turbin
V zgradbi plinske turbine bodo locirani: dva plinska turboagregata, sprejemne postaje za gorivo in vsi pomožni sistemi, nujni za varno delovanje plinskega turboagregatov (sistem za zajem svežega zraka, vžigalni in zgorevalni sistem, sistem za hlajenje, oljni sistem za mazanje in upravljanje turbine, sistem za čiščenje kompresorja, dvigala, …). Zajem zraka bo zaradi hrupa usmerjen proti severu oz. železniškim tirom ter obdan s protihrupno steno.
Zgradba plinske turbine je enoetažna, proti severu meji na industrijske železniške tire in kineto toplovodnih in parovodnih povezav, proti vzhodu na obstoječi transformatorski plato, z južne strani na zgradbo utilizatorja ter z zahodne strani na: kontejner za PLT- moč/zvezdišče/vzbujanje, električni kablovod in daljnovod ter obstoječo cesto oz. ograjo TE- TOL.
Povezava plinske turbine s pripadajočim utilizatorjem bo izvedena preko izpušnega difuzorja dimnih plinov in vmesnega obvodnega dimnika.
Zgradba utilizatorjev
V zgradbi bodo locirani: dva dvotlačna utilizatorja vertikalne ali horizontalne izvedbe s pripadajočimi glavnimi sistemi in opremo (sistem deionata in kondenzata, cevovodi napajalnega sistema, sistemi za jemanje vzorcev in odsoljevanje, …), kontejnerji z visokonapetostno in MRU opremo plinske turbine in utilizatorja, oprema za prezračevanje PPE ter transportno osebno dvigalo.
Zgradba utilizatorja je več etažna, proti severu meji na zgradbo plinske turbine, proti vzhodu na obstoječi transformatorski plato, z južne strani na VN 110 kV stikališče GIS. Z zahodne strani meji na električni kablovod in daljnovod ter obstoječo cesto oz. ograjo TE-TOL.
Vodenje vseh procesov PPE-TOL bo iz obstoječega komandnega prostora TE-TOL.
Povezava obstoječega GPO TE-TOL in zgradbe utilizatorja bo na vzhodni strani po pohodnem povezovalnem mostu z instalacijsko kineto.
Parna turbina
Parna odjemno-kondenzacijska turbina bo obstoječa parna turbina bloka 2 v strojnici obstoječega GPO TE-TOL.
Dovod in priprava zemeljskega plina do objekta PPE-TOL
Za preskrbo plinskih turbin z zemeljskim plinom bo operater prenosnega sistema zemeljskega plina Plinovodi d.o.o. izgradil visokotlačni plinovod 50 bar do lokacije v bližini enote TE-TOL ter zgradil MRP zemeljskega plina, v kateri se bo tlak reduciral na tlakminimalno 30 bar. Izbrana lokacija za postavitev MRP je na severnem delu oljnega gospodarstva, torej vzhodno od obstoječega glavnega pogonskega objekta (GPO TE-TOL) in deponije premoga.. Po potrebi bo potrebno zgraditi tudi kompresorsko postajo za dvig tlaka iz 30 bar (oziroma z upoštevanjem padca tlaka do lokacije plinskih turbin) na zahtevani tlak zemeljskega plina za obratovanje plinskih turbin. Od MRP do plinskih turbin bo v sklopu PPE TOL zgrajen interni plinovod DN250.
Interni plinovod bo potekal v skupni trasi z oljevodom za ELKO med oljnim gospodarstvom in GPO PPE. Dodatno je predvidena izvedba plinovoda za napajanje vršne kotlarne (NTK) z zemeljskim plinom, ki bo lahko izvedeno z odcepom v MRP ali pa z odcepom na internem plinovodu z reducirno postajo za NTK. Na visokotlačnem plinovodu izven objekta GPO PPE bo na oddaljenosti ca 10 m nameščena sprejemna čistilna postaja plinovoda.
Skladišče in prečrpavališče tekočega goriva
Za nemoteno obratovanje PPE TOL je kot rezervno gorivo predvideno ELKO. Predvidena je predelava obeh obstoječih rezervoarjev mazuta (vsak po 1.500 m3), kar je sprememba glede na obstoječe gradbeno dovoljenje, ki predvideva obnovo enega rezervoarja. Nadalje je predvidena izgradnja novega prečrpavališča za ELKO, postavitev dnevnega rezervoarja (40 m3) in cevovodna povezava PPE TOL s črpališčem. Lokacija novega prečrpavališča je predvidena ob obstoječem črpališču in pretakališču mazuta. Glede na to, da uporaba mazuta ni več v funkciji, se ta del projekta revidira v smislu možnosti uporabe oz. predelave obstoječe infrastrukture. Dovoz ELKO na obstoječe pretakališče mazuta bo z avtocisternami.
Na novo bo potrebno v okviru celovite rešitve obdelati oskrbo NTK s tekočim gorivom ELKO.
Blok transformatorji in transformatorji lastne rabe plinskih turbin
Blokovna transformatorja bosta postavljena na severozahodni strani zgradbe plinske turbine, na prostem v boksih, ki bodo s treh strani obdani s protipožarnimi in protihrupnimi stenami. Severna stran boksov bo zaprta z demontažnimi ploščami. V primeru premalo prostora bosta lahko transformatorja plinskih turbin postavljena na razpoložljivem prostoru v podaljšku obstoječega transformatorskega platoja, tik ob industrijskem železniškem tiru.
Blok transformator in transformator lastne rabe parne turbine TA2
Transformator lastne rabe parne turbine TA2 ostane obstoječ. Blok transformator parne turbine ostane obstoječ.
Dizel agregat
Dizel agregat bo omogočal zagon plinske turbine ob razpadu omrežja (black start).
Lociran bo na transformatorskem platoju ob zahodni steni obstoječe turbinske strojnice ali pa na prostoru GPO PPE.
Objekti nove PPE-TOL bodo razmeščeni na površini dimenzij cca. 70m * 40m.
Ostali objekti na lokaciji GPO PPE:
• Kompresorska postaja za zemeljski plin za dvig tlaka ZP za plinske turbine
• Čiščenje kondenzata
• Bazen odpadnih vod (voda od gašenja)
• Vmesni Rezervoar ELKO
7.2. Predmet zadevnega javnega razpisa
Predmet zadevnega javnega razpisa je IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL
Izdelava vodilne mape po posameznih fazah projektne dokumentacije, pridobivanje projektnih pogojev in soglasij, koordinacija projektiranja ter priprava vloge za spremembo gradbenega dovoljenja na projektu PPE-TOL naročnika ni predmet tega naročila – te aktivnosti bo naročnik oddal drugi projektantski oz. svetovalni organizaciji oz. podjetju. Vse aktivnosti mora izvajalec oz. projektant te dokumentacije izvajati v dogovoru in na osnovi koordinacije z izdelovalcem Vodilne mape.
V času izdelovanja projektne dokumentacije bo moral izbrani projektant upoštevati vse morebitne spremenjene zahteve soglasodajalcev in pri morebitnih spremembah veljavne
zakonodaje na tem področju vse uveljavljene spremembe v naslednjih letih (predvidoma do vključno leta 2021).
Vsa razpisana projektna dokumentacija mora ustrezati določilom ZGO-1, Pravilniku o projektni dokumentaciji, ter podzakonskim aktom. V primeru spremembe gradbene zakonodaje bo morala projektna dokumentacija ustrezati zahtevam takrat veljavne gradbene zakonodaje.
Izbrani projektant mora predati s projektno dokumentacijo PGD usklajen 3D model, izdelan v BIM tehnologiji. Model se izdela v enem od uveljavljenih formatov komercialnih programskih paketov (npr. Autodesk Revit, Graphisoft Archicad, Nemetschek Allplan, idr.) ali v odprtokodnem formatu. Naročniku mora predati 3D model v odprtokodnem formatu IFC, pri čemer je potrebno zagotoviti usklajenost med izhodiščnim in izvoženim modelom. Model arhitekture in gradbenih konstrukcij mora biti izdelan najmanj v LOD300, model strojnih in elektro instalacij pa v LOD200 (definicija je povzeta po www.bimforumorg/lod). BIM model bo moral izbrani projektant predati v 60 dneh po predaji PGD dokumentacije.
Skladno z določili ZGO-1 bo naročnik projekt za pridobitev spremenjenega GD lahko predal v revizijo kasneje izbrani projektantski organizaciji.
Izbrani projektant bo pričel z izdelavo Idejne zasnove (skladne z veljavnim Pravilnikom o projektni dokumentaciji) PPE-TOL z zmogljivostjo velikostnega razreda 2x50 MWe, pri tem pa bo upošteval naročnikovo že izdelano razpisno dokumentacijo.
Obstoječo PGD projektno dokumentacijo bo potrebno novelirati glede na sedanji naročnikov izbor tehnologije, načeloma v čim večji meri z možnostjo ohranitve sedanjega gradbenega dovoljenja, po treh sklopih: lokacije PPE (območje A), dovod goriva ter območje sezonskih rezervoarjev (območje B). Naročnik pričakuje, da bo vzporedno ob izdelavi Idejne zasnove izbrani projektant izdeloval tudi novelacijo PGD dokumentacije.
PGD projektno dokumentacijo bo potrebno tekom izdelave projektne dokumentacije še prilagajati glede na javnem razpisu izbrano tehnologijo, ki bo vgrajena oz. izvedena. Prve prilagoditve bodo potrebne takoj po podpisu izvajalske pogodbe z izbranim izvajalcem za LOT1 PPE-TOL (glavni sklop tehnološke opreme plinske turbine z utilizatorji, dimniki in pripadajočo opremo). V nadaljevanju opisa naročila je to opisano še bolj natančno.
Novelirati bo potrebno tudi požarno študijo, kar za naročnika predstavlja sestavni del PGD dokumentacije.
Na lokaciji sezonskih rezervoarjev je potrebno temeljito obdelati naslednje parametre:
• Potrebno prenovo obeh rezervoarjev se oceni na podlagi sedanjega stanja in glede na zadnjo razpoložljivo dokumentacijo o stanju rezervoarjev;
• Idejno je potrebno urediti situacijo vseh objektov na tej lokaciji (območje B) in dovozne poti oz. prometne pristope.
V razpisanem sklopu projektiranja bo potrebno obdelati tudi dovod goriva (ZP in ELKO) za oskrbo NTK (nizko tlačna kotlovnica) na nivoju IDZ in IDP – variantno se bosta obdelali dve trasi in sicer uporaba obstoječe trase in kinete do objekta NTK ter izvedba nove trase za oskrbo po trasi dovoda goriva za PPE TOL. V kolikor se bo pri izdelavi IDZ in IDP za ta del naloge izkazalo, da je to primerno oz. ustrezno, se bo za ta obseg projekta lahko pridobivalo ločeno gradbeno dovoljenje, ki je tudi predmet obsega del po tem postopku.
Naročnik podaja svojo obrazložitev poteka izdelave projektne dokumentacije, vključno dokumentacije za pridobitev spremenjenega GD ter nalog izbranega projektanta (projektantske organizacije):
1. Predhodni izbor in podpis pogodbe s projektantskim podjetjem, ki bo za naročnika prevzelo izdelavo vodilne mape, pridobivanje projektnih pogojev in soglasij, koordinacijo projektiranja ter pripravo vloge za spremembo gradbenega dovoljenja na projektu PPE-TOL (v nadaljevanju »izdelovalec vodilne mape«) – že izvedena aktivnost;
2. Izdelava Idejne zasnove (IDZ) na podlagi Projektne naloge naročnika za potrebe predstavitve ideje spremenjene tehnološke konfiguracije in po potrebi pridobitve revidiranih projektnih pogojev s strani soglasodajalcev, potrjene s strani naročnika;
3. Izdelava Projekta za pridobitev spremenjenega gradbenega dovoljenja (PGD) na podlagi pridobljenih in po potrebi revidiranih projektnih pogojev in usmeritev izdelovalca vodilne mape;
4. Izdelovalec vodilne mape prične s sočasno izdelavo vodilne mape, PGD Vodilna mapa bo končana istočasno kot PGD projektna dokumentacija;
5. Naročnik lahko preda PGD projektno dokumentacijo v revizijo kasneje izbranemu projektantskemu podjetju ter pridobi revizijsko poročilo;
6. Izdelovalec projektne dokumentacije v PDG projektno dokumentacijo vnese ugotovitve iz Revizijskega poročila;
7. Izdelovalec vodilne mape na podlagi revidirane PGD projektne dokumentacije začne s pridobivanjem soglasij na PGD projektno dokumentacijo, kjer bo to potrebno;
8. Po pridobitvi vseh potrebnih soglasij se izdela oz. kompletira končna verzija PGD projektne dokumentacije, s katero izdelovalec vodilne mape vloži vlogo za pridobitev spremenjenega gradbenega dovoljenja;
9. Takoj po izboru izvajalca za LOT1 le-ta prične z izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo (PZI). Glede na kasnejši končni izbor dobavitelja tehnološke opreme, lahko pride še do ponovne, naknadne potrebe po uskladitvi že spremenjenega gradbenega dovoljenja oz. PGD projektne dokumentacije z izbrano tehnološko konfiguracijo. Odvisno od obsega in vrste teh sprememb je potrebno računati še na dodaten, vendar manj obsežen postopek uskladitve končnega gradbenega dovoljenja in PGD projektne dokumentacije, na podlagi katere bo po končanju del opravljen tehnični pregled ter izdano uporabno dovoljenje za PPE-TOL. Glede na to, da namerava naročnik oddati dela na projektu PPE-TOL tudi za nekaj preostalih manjših sklopov, predvidoma LOT 3 – LOT 7), lahko pride do dokončne uskladitve gradbenega dovoljenja v več korakih, za vsak LOT posebej;
10. V času gradnje bo izbrani projektant vršil projektantski nadzor. V tem okviru bo odgovorni vodja projekta PGD v času gradnje na osnovi ZGO-1 občasno, vendar sprotno, skladno z naravo in dinamiko gradnje, kontroliral ali gradnja poteka skladno z rešitvami, podanimi v PGD in na tej osnovi ob zaključku del podpisal izjavo odgovornega vodje projekta PGD o ustrezni gradnji v sklopu Dokazila o zanesljivosti. Projektant bo spremljal in potrjeval predloge odstopanj od PGD - spremembe projektnih rešitev, spremembe, nastale v času gradnje in spremembe v PGD predvidene opreme. Odgovorni projektant požarne varnosti mora skladno z zakonskimi zahtevami spremljati gradnjo glede aktivnih in pasivnih ukrepov požarne varnosti;
11. Za potrebe izvedbe tehničnega pregleda objekta ter pridobitve uporabnega dovoljenja bo projektant izvedel vse aktivnosti, ki mu jih bo določil izdelovalec vodilne mape ter aktivnosti, ki mu jih nalaga ZGO-1 ter pripadajoči podzakonski akti in Pravilnik o projektni dokumentaciji, vključujoč podajanje obrazložitev upravnemu organu. Obvezna je tudi predaja potrebne dokumentacije, ki bo del Dokazila o zanesljivosti objekta ter udeležba na tehničnem pregledu;
• Sestavni del projektne dokumentacije, potrebne za izvedbo tehničnega pregleda je tudi Dokazilo o zanesljivosti objekta; za pravočasnost, kompletnost ter ustreznost dokumentacije za potrebe izvedbe tehničnega pregleda bo zadolženo kasneje izbrano podjetje, ki bo vršilo nazor nad gradnjo (odgovorni vodja nadzora), izdelovalec projektne dokumentacije po tej pogodbi (odgovorni vodja projekta do PGD) pa je obvezan naročniku predati svoj del projektne, pogodbene in ostale dokumentacije, potrebne za izvedbo tehničnega pregleda ter podpisati Dokazilo o zanesljivosti objekta.
Med izdelavo vodilne mape PGD bo izdelovalec vodilne mape vršil koordinacijo z MOP, MOL, soglasodajalci in projektantskim podjetjem, ki bo izdelovalo projektno dokumentacijo. Posebno pozornost je potrebno nameniti Občinskemu prostorskemu načrtu MOL, ki je pravkar v fazi, ko MOL zbira in v prostorski akt vnaša sprejete predloge za spremembe in dopolnitve tega akta.
Naročnik pričakuje, da bo projektiranje oz. pridobivanje spremembe gradbenega dovoljenja potekalo tako, da se projekt PPE-TOL razdeli v tri sestavne enote in da se vlogo za spremembo gradbenega dovoljenja vloži v roku nekaj mesecev po podpisu pogodbe;
• Prva enota je območje A, kjer bo glavni tehnološki postroj nove PPE-TOL;
• Druga enota je območje B, kjer se že nahajata dva sezonska rezervoarja mazuta, od katerih bosta oba spremenjena v rezervoarja za skladiščenje ELKO goriva s pripadajočim novim črpalnim sistemom. Za prenovo dveh obstoječih rezervoarjev mazuta v ustrezne rezervoarje za skladiščenje ELKO z novim črpalnim sistemom se bo izdelala idejna zasnova (IDZ).
• Tretja enota je povezava med sezonskimi rezervoarji s cevovodi za zemeljski plin in ELKO gorivom; tudi pri tej enoti bo potrebno predvideti določene spremembe zaradi povezave cevovodov z nizkotlačno kotlovnico NTK – izbrani projektant bo idejno obdelal dve varianti trase cevovoda od rezervoarjev ELKO do NTK (izdelava dveh idejnih zasnov), na osnovi tega se bo naročnik odločil o končni varianti idejne zasnove (IDZ). Ta del projekta je lahko predmet pridobivanja ločenega gradbenega dovoljenja, za katerega izbrani projektant izdela projektno dokumentacijo v okviru tega obsega del.
Naročnik je že izvedel nekaj del, ki jih predvideva veljavno gradbeno dovoljenje (prestavitev 110 kV portala na zahodnem robu območja vključno s prestavitvijo kinete z elektro kabli ter izvedbo rušitvenih del (stari temelji in kinete opuščenega zunanjega stikališča) na območju nove PPE-TOL (območje A)). Dokazila o zanesljivosti, ki izhajajo iz teh del, kasneje izbrano podjetje za nadzor celotne gradnje (odgovorni vodja nadzora) vnese v končno kompletirano dokumentacijo za izvedbo tehničnega pregleda ter v Dokazilo o zanesljivosti PPE- TOL, kot pripravo na tehnični pregled in poskusno obratovanje.
Ob predhodno navedenem je do izdelave projektne dokumentacije na nivoju PGD projektne dokumentacije pred morebitno predajo le-te v revidiranje potrebno paziti na projektiranje tehnoloških rešitev v smislu možnosti manjših naknadnih sprememb PGD projektne dokumentacije, saj v tem času še ne bo končnega izbora tehnološke opreme. Naročnik tako pričakuje, da se PGD projektna dokumentacija na nivoju PGD projektne dokumentacije pred predajo le-te v morebitno revidiranje ne specificira oz. obdela do tako visokega nivoja, da bi manjše spremembe vsled kasnejšega izbora končne tehnološke opreme terjale popolnoma nov postopek oz. ponovitev celotnega postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ali večje popravke že spremenjenega gradbenega dovoljenja. Hkrati mora dokumentacija ustrezati zahtevam zakonodaje in upravnega organa glede vsebine PGD projektne dokumentacije.
Izdelavo elaborata za vpis objekta v kataster bo zagotovil naročnik.
Naročnik bo izvedel plačila po dinamiki, ki jo določa sledeče zaporedje zaključenih aktivnosti od datuma sklenitve pogodbe:
• Izdelava Idejne zasnove (IDZ) ter potrditev Idejne zasnove s strani naročnika;
• Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev (spremembo) gradbenega dovoljenja (PGD), skladno z Vodilno mapo PGD;
• Sodelovanje in izdelava eventualno potrebnih dopolnitev in obrazložitev PGD projektne dokumentacije do končnega obvestila MOP, da je vloga za izdajo spremembe gradbenega dovoljenja kompletna;
• Eventualne manjše spremembe PGD projektne dokumentacije zaradi odstopanja glede na končno tehnološko rešitev in spremljajoči popravek spremenjenega gradbenega dovoljenja; izvedena dela se definira kot dodatno naročeno delo izdelovalcu projektne dokumentacije in
se ga ovrednoti na podlagi obsega potrebnih sprememb, ki sedaj še niso znane – sukcesivna plačila na podlagi izvedenih del; možno je, da bo dopolnitev potrebna več kot enkrat;
• Izvajanje projektantskega nadzora, sodelovanje na tedenskih koordinacijah med izvedbo del glede na pozive naročnika;
• Predaja potrebne dokumentacije za izdelavo Dokazila o zanesljivosti objekta kot projektant PGD;
• Uspešno izveden tehnični pregled in odprava vseh eventualno ugotovljenih pomanjkljivosti, vezanih na projektno dokumentacijo, ki jo določa ta pogodba.
Roki izvedbe (veljajo za posamezno aktivnost):
Zap. Št. | Naziv aktivnosti | Rok zaključka aktivnosti |
1 | Izdelava Idejne zasnove (IDZ); | 4 tedni od sklenitve pogodbe |
2 | Izdelava PGD projektne dokumentacije za pridobitev spremembe GD (z upoštevanjem obstoječih in morebitno revidiranih projektnih pogojev, pridobljenih na podlagi IDZ);; izdeluje se vzporedno z IDZ | 8 tednov od sklenitve pogodbe |
3 | Novelacija PGD projektne dokumentacije na podlagi Revizijskega poročila – verzija PGD za pridobivanje soglasij h gradnji; | 2 tedna od pridobitve mnenja revizije |
4 | Modifikacija PGD projektne dokumentacije z določili iz soglasij ter kompletiranje PGD projektne dokumentacije s soglasji – končna verzija PGD projektne dokumentacije za vlogo za pridobitev spremenjenega GD; | 2 tedna od pridobitve vseh soglasij |
5 | Predaja BIM modela skladno z modificiranim PGD | 60 dni od predaje modificirane PGD dokumentacije iz točke 4 |
6 | Spremembe PGD projektne dokumentacije glede na projektne rešitve izbranega dobavitelja tehnološke opreme (LOT1); | 6 tednov od pridobitve vseh podlog LOT-a 1 |
7 | Predaja BIM modela, modificiranega zaradi dopolnitev LOT 1 | 60 dni od predaje modificirane PGD dokumentacije iz točke 6 |
8 | Spremembe PGD projektne dokumentacije glede na projektne rešitve izbranega dobavitelja za LOT 3; | 3 tedni od pridobitve vseh podlog LOT-a 3 |
9 | Predaja BIM modela, modificiranega zaradi dopolnitev LOT 3 | 60 dni od predaje modificirane PGD dokumentacije iz točke 8 |
10 | Spremembe PGD projektne dokumentacije glede na projektne rešitve izbranega dobavitelja za LOT 4; | 3 tedni od pridobitve vseh podlog LOT-a 4 |
11 | Predaja BIM modela, modificiranega zaradi dopolnitev LOT 4 | 60 dni od predaje modificirane PGD dokumentacije iz točke 10 |
12 | Spremembe PGD projektne dokumentacije glede na projektne rešitve izbranega dobavitelja za LOT 5; | 3 tedni od pridobitve vseh podlog LOT-a 5 |
13 | Predaja BIM modela, modificiranega zaradi dopolnitev LOT 5 | 60 dni od predaje modificirane PGD dokumentacije iz točke 12 |
14 | Spremembe PGD projektne dokumentacije glede na projektne rešitve izbranega dobavitelja za LOT 6; | 3 tedni od pridobitve vseh podlog LOT-a 6 |
15 | Predaja BIM modela, modificiranega zaradi dopolnitev LOT 6 | 60 dni od predaje modificirane PGD dokumentacije iz točke 14 |
16 | Spremembe PGD projektne dokumentacije glede na projektne |
rešitve izbranega dobavitelja za LOT 7; | 3 tedni od pridobitve vseh podlog LOT-a 7 | |
17 | Predaja BIM modela, modificiranega zaradi dopolnitve LOT 7 | 60 dni od predaje modificirane PGD dokumentacije iz točke 16 |
18 | Končna sprememba PGD projektne dokumentacije glede na projektne rešitve izbranih dobaviteljev – verzija za pridobitev končnega gradbenega dovoljenja in za kasnejšo izvedbo tehničnega pregleda; | 2 tedna od pridobitve vseh potrebnih podlog |
19 | Predaja BIM modela, modificiranega zaradi končnih sprememb PGD projektne dokumentacije. | 30 dni od predaje modificirane PGD dokumentacije iz točke 18 |
20 | Projektantski nadzor v času izvedbe del – | čas trajanja gradnje- od uvedbe izvajalca v delo do obvestila izvajalca o zaključku vseh del |
21 | Priprava in predaja projektne in ostale dokumentacije za izdelavo Dokazila o zanesljivosti objekta kot projektant PGD; | 3 tedni od poziva investitorja |
22 | Sodelovanje na tehničnem pregledu | |
23 | Uspešno opravljen tehnični pregled in uspešno odpravljene vse eventualno ugotovljene pomanjkljivosti, povezane s projektno dokumentacijo iz te pogodbe | 2 tedna od izvedenega tehničnega pregleda |
8. ZAHTEVE IZ VARSTVA PRI DELU IN POŽARNEGA VARSTVA
8.1. Najpomembnejše pričakovane nevarnosti za poškodbe pri delu in okvare zdravja, ki lahko nastopijo na delovišču z oceno tveganja
Možne posledice oziroma resnost poškodb: | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Verjetnost: | A | Visoka (V) | Visoka (V) | Ekstremna (E) | Ekstremna (E) | Ekstremna (E) |
B | Zmerna (Z) | Visoka (V) | Visoka (V) | Ekstremna (E) | Ekstremna (E) | |
C | Nizka (N) | Zmerna (Z) | Visoka (V) | Ekstremna (E) | Ekstremna (E) | |
D | Nizka (N) | Nizka (N) | Zmerna (Z) | Visoka (V) | Ekstremna (E) | |
E | Nizka (N) | Nizka (N) | Zmerna (Z) | Visoka (V) | Visoka (V) |
Obrazložitev ocen glede posledic oziroma resnosti poškodb:
1. | Nepomembne | Xxxxxx je samo prva pomoč s strani usposobljene osebe naročnika |
2. | Lažje | Potrebna je strokovna medicinska oskrba na urgenci |
3. | Zmerne | Poškodovanec je hospitaliziran v bolnišnici preko noči na opazovanju Poškodba ne pusti trajnih posledic |
4. | Težke | Poškodovanec potrebuje daljšo bolnišnično oskrbo Poškodba pusti trajne posledice (npr.: izguba prstov, delna okvara vida, lažja okvara sluha, inv. II. In III. Kat., ipd.) |
5. | Katastrofalne | Xxxxxxxx s smrtnim izidom Xxxxxxxxxxxx potrebuje daljšo bolnišnično oskrbo in rehabilitacijo, trajne posledice- invalidnost (izguba uda, popolna slepota, inv. I: kat-, ipd. |
Obrazložitev ocen od glede verjetnosti pojava nevarnega dogodka:
A | Do nevarnega pojava pride skoraj zagotovo |
B | Velika verjetnost, da pride do nevarnega pojava |
C | Možno in verjetno je da pride do nevarnega pojava |
D | Malo verjetno je da se bo prišlo do nevarnega pojava, vendar je možno |
E | Do nevarnega pojava pride zelo redko in še to v izrednih okoliščinah |
Namen tega ocenjevanja je seznaniti ponudnika z dejavniki tveganj in ocenami tveganj, ki se predvidevajo pri izvajanju del po pogodbi že pred oddajo ponudbe.
Opomba:
Namen seznanitve z dejavniki tveganj in ocenami tveganj, ki se predvidevajo pri izvajanju del po pogodbi že pred oddajo ponudbe.
Izvajalec lahko v grobem oceni zmožnosti izvajanja dela, zlasti glede:
• delazmožnosti svojih delavcev (veljavna pozitivna ocena iz periodičnega zdravstvenega pregleda, v obsegu, ki zajema nevarnosti za poškodbe in okvare zdravja po tej oceni tveganja);
• usposobljenosti svojih delavcev za varno delo (veljaven pozitiven preizkus znanja iz varstva pri delu po programu, ki zajema teme, obravnavajo nevarnosti za poškodbe in okvaro zdravja, po tej oceni tveganja);
• priprave ustrezne osebne varovalne opreme, skladne z veljavnimi standardi;
• priprava ustrezne delovne opreme (orodje, stroji,…) in pripomočkov (lestve, premični odri, dvižne košare, zaščita pred previsoko napetostjo dotika,….);
• potrebne opreme za prvo pomoč na deloviščih;
1. | Mehanski dejavniki | Tveganje | |||
1.1. | Vrtljivi, gibljivi deli | C | 2 | zmerno | |
1.2. | Prosto gibanje delov ali materiala | C | 2 | zmerno | |
1.3. | Premik delov delovne opreme, premikanje vozil | C | 2 | zmerno | |
1.4. | Nevarnost poklopa, zaklopa, zagrabitve, | C | 2 | zmerno | |
2. | Dejavniki v zvezi z načinom dela | ||||
2.1. | Nevarne površ., ostri robovi, koti, konice, hrap. Površ. | C | 2 | zmerno | |
2.2. | Opravljanje dela na višini | D | 3 | zmerno | |
2.3. | Omejen prostor | C | 2 | zmerno | |
2.4. | Možnost spotikov, zdrsov, padcev | D | 3 | zmerno | |
2.5. | Vstopanje in delo v zaprtih prostorih | - | - | - | |
3. | Električna energija | ||||
3.1. | Neposredni dotik | - | - | - | |
3.2. | Posredni dotik | - | - | - | |
3.3. | Udar strele | E | 2 | nizko | |
3.4. | Obločni plamen | - | - | - | |
4. | Nevarne snovi | ||||
4.1. | Zdravju škodljive snovi | D | 2 | nizko | |
4.2. | Požarno nevarne in eksplozivne snovi | C | 2 | zmerno | |
5. | Fizikalni dejavniki | ||||
5.1. | Ionizirna in neionizirna sevanja | - | - | - | |
5.2. | Hrup in vibracije | D | 3 | zmerno | |
5.3. | Mehanske vibracije | - | - | - | |
5.4. | Snovi z visoko temperaturo | - | - | - | |
5.5. | Snovi pod tlakom | D | 2 | nizko | |
6. | Ekološke razmere | ||||
6.1. | Neustrezna oz. neprimerna razsvetljava | C | 2 | zmerno | |
6.3. | Neprimerna temperatura/vlaga/ventilacija | D | 2 | zmerno | |
6.4. | Prisotnost snovi, ki onesnažujejo | D | 2 | zmerno | |
7. | Ostali dejavniki | ||||
7.1. | Neugodni vremenski pogoji | C | 2 | zmerno |
8.2. Zahteve glede izvajanja ukrepov na skupnem delovišču
Usposobljenost delavcev za varno izvajanje dela
Na podlagi ocenjenih tveganj, ki se predvidevajo na skupnem delovišču, se zahteva od potencialnega izvajalca del, da bodo njegovi delavci usposobljeni za varno izvajanje del. Usposobljeni morajo biti najmanj po programu usposabljanja, ki zajema varnostne ukrepe, ki se nanašajo na tveganja pri predmetnih delih, zlasti pa:
− poznavanje temeljnih zakonskih določb;
− poznavanje (internih) predpisov glede: prijavljanje poškodb pri delu, preizkus alkoholiziranosti, prva pomoč);
− poznavanje osnov o varnostnih znakih;
− poznavanje osnov iz požarnega varstva;
− poznavanje osnov varnega dela z nevarnimi snovmi;
− osnove urejenosti delovnih mest;
− osnove varne uporabe delovne opreme;
− osnove varstva pri delu pred nevarnostjo električnega toka;
− osnove uporabe osebne varovalne opreme ;
− osnove varnega dvigovanja in prenašanja bremen;
− osnove varne uporabe lestev;
− osnove varnega dela na deloviščih.
Delavci morajo imeti veljavne (praktične in teoretične) preizkuse znanja, ki niso starejši od 2 let.
Zdravstvena sposobnost delavcev:
Delavci izvajalca morajo biti zdravstveno sposobni za opravljanje del po pogodbi. Zato morajo imeti opravljen pozitivni preventivni zdravstveni pregled zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti.
Zdravstveni pregled mora zajemati nevarnosti, ki se pričakujejo pri izvajanju del po pogodbi. Pisni sporazum na skupnih deloviščih:
Na skupnih deloviščih določita naročnik in izvajalec skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v smislu 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
S »Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.« se določita naročnik in izvajalec tudi delavce za zagotovitev varnosti svojih delavcev na skupnem delovišču.
Za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom, oziroma prilogo pisnega sporazuma, to je »Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču«, določita odgovorno osebo naročnika, to je skrbnika pogodbe.
Interni predpisi naročnika:
Na skupnih deloviščih pri naročniku se, poleg veljavne zakonodaje, smiselno upošteva tudi interne predpise naročnika. Tako se mora izvajalec del seznaniti z določili:
• Varnostnega načrta (določitev varnostnih ukrepov pri delih na skupnih deloviščih pri naročniku);
• Požarnega reda;
• Dvoriščnega reda;
• Obratovalnega reda;
• Navodil za varno delo.
Izvajalec bo moral dosledno upoštevati zgoraj navedene zahteve glede izvajanja ukrepov na skupnem delovišču ter po podpisu pogodbe z naročnikom skleniti tudi Pisni sporazum v skladu z
39. Členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. L. RS., št. 43/11; ZVZD-1), ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu (priloga 9). Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev pogodbe.
Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s podpisom priloge 18.
9. PRILOGE
Podatki o ponudniku (Priloga 1)
Pravni akt o skupni izvedbi naročila (priloga 1/1) Ponudba (Priloga 2)
Elektronska kopija ponudbe (Priloga 2/1)
Ugotavljanje sposobnosti ter sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije (Priloga 3) Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta (Priloga 3/1) Ugotavljanje sposobnosti za fizične osebe (Priloga 3/2)
Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradnih evidence – za pravne osebe (Priloga 4/1) Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradnih evidence – za fizične osebe (Priloga 4/2) Izjava o sodelovanju s podizvajalcem in pooblastilo ponudnika (Priloga 5)
Podatki podizvajalca (Priloga 5/1)
Seznam subjektov, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (Priloga 6) Bonitetna ocena (Priloga 7)
Izjava o letnem prometu (Priloga 8) Zavarovanje odgovornosti (Priloga 9)
Seznam referenc - termoenergetski objekt vhodne toplotne moči 50 MWth ali več ali električne moči 30 MWe ali več (Priloga 10)
Seznam referenc - skladišča tekočih goriv, minimalne prostornine 2000 m3 (Priloga 11) Seznam referenc - plinovod s tlakom 16 bar ali več (Priloga 12)
Seznam referenc – kompresorska postaja (Priloga 13) Seznam referenc – BIM (Priloga 14)
Seznam referenc - odgovorni vodja projekta (Priloga 15)
Seznam referenc - odgovorni projektant posameznega načrta termoenergetskega objekta – seznam projektantov (Priloga 16/1)
Seznam referenc - odgovorni projektant posameznega načrta termoenergetskega objekta (Priloga 16/2)
Seznam referenc - odgovorni projektant načrta - oskrba s tekočim gorivom (Priloga 16/3) Seznam referenc - odgovorni projektant načrta - oskrba s plinastim gorivom (Priloga 16/4) Seznam referenc - odgovorni projektant načrta – kompresorska postaja (Priloga 16/5) Vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti (Priloga 17) Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (Priloga 18)
Potrdilo naročnika o ogledu objektov (Priloga 19) Pogodba (Priloga 20)
Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb (Priloga 21) Ovojnica (Priloga 22)
PODATKI O PONUDNIKU | Priloga 1 |
JPE-RAZ-282/17 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL
Naziv ponudnika
Naslov ponudnika
Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |
- funkcija |
- telefon |
- telefax |
Elektronski naslov za vročitev odločitve iz 90. člena ZJN-3 preko Portala JN:
Kontaktna oseba |
- funkcija |
- telefon |
- telefax |
Ponudnik je MSP* (označi): | ⃞ Da | ⃞ Ne |
*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES1.
Pooblaščeni predstavnik s strani izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem pogodbe, je , GSM , e-pošta:
, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje , GSM
Transakcijski/poslovni račun (IBAN, SWIFT) |
Matična banka |
ID številka za DDV |
Finančni urad |
Matična številka |
, e-pošta: .
(kraj, datum) | žig | (naziv in podpis odgovorne osebe) |
Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji.
1 PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij
(notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, L 124, 20. 5. 2003.
PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA | Priloga 1/1 |
JPE-RAZ-282/17 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL
PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA
Za to stranjo se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov-partnerjev (skupna ponudba), ki sodelujejo pri izvedbi naročila.
PONUDBA | Priloga 2 |
PONUDBA št..
Javno naročilo: JPE-RAZ-282/17 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL
Ponudbo oddajamo (označite):
⃞ samostojno | ⃞ skupna ponudba | ⃞ s podizvajalci | ⃞ z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |
1. PREDRAČUN / PONUDBENA VREDNOST
Ponudbene cene morajo biti izražene v EUR, morajo vključevati vse stroške, popuste in dajatve, ki so povezani s ponujenimi posli. Ponudbene cene morajo biti zaokrožene na dve decimalni mesti.
Z odebeljenim tekstom v spodnji preglednici so označeni mejniki oz. dokumenti, katerih pridobitev je pogoj za obračun posamezne aktivnosti.
Zap. št. | Naziv | Enota mere | Količina | Cena/ Enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV |
1 | Izdelava Idejne zasnove (IDZ) – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
2 | Izdelava PGD projektne dokumentacije za pridobitev spremembe GD (z upoštevanjem obstoječih in morebitno revidiranih projektnih pogojev, pridobljenih na podlagi IDZ) – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
3 | Novelacija PGD projektne dokumentacije na podlagi Revizijskega poročila – verzija PGD za pridobivanje soglasij h gradnji – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
4 | Modifikacija PGD projektne dokumentacije z določili iz soglasij ter kompletiranje PGD projektne dokumentacije s soglasji – končna verzija PGD projektne dokumentacije za vlogo za pridobitev spremenjenega GD – izdano spremenjeno GD s strani MOP | kpl | 1 | ||
5 | Izdelava BIM modela skladno z modificiranim PGD – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
6 | Spremembe PGD projektne dokumentacije glede na projektne rešitve izbranega dobavitelja tehnološke opreme (LOT1) – uradna potrditev spremembe PGD dokumentacije in GD s strani MOP | kpl | 1 | ||
7 | Izdelava BIM modela, modificiranega zaradi dopolnitev LOT 1 – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
8 | Spremembe PGD projektne dokumentacije | kpl | 1 |
glede na projektne rešitve izbranega dobavitelja (LOT3) – potrditev naročnika | |||||
9 | Izdelava BIM modela, modificiranega zaradi dopolnitev LOT 3 – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
10 | Spremembe PGD projektne dokumentacije glede na projektne rešitve izbranega dobavitelja (LOT4) – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
11 | Izdelava BIM modela, modificiranega zaradi dopolnitev LOT 4 – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
12 | Spremembe PGD projektne dokumentacije glede na projektne rešitve izbranega dobavitelja (LOT5) – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
13 | Izdelava BIM modela, modificiranega zaradi dopolnitev LOT 5 – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
14 | Spremembe PGD projektne dokumentacije glede na projektne rešitve izbranega dobavitelja (LOT6) – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
15 | Izdelava BIM modela, modificiranega zaradi dopolnitev LOT 6 – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
16 | Spremembe PGD projektne dokumentacije glede na projektne rešitve izbranega dobavitelja (LOT7) – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
17 | Izdelava BIM modela, modificiranega zaradi dopolnitev LOT 7 – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
18 | Končna sprememba PGD projektne dokumentacije glede na projektne rešitve izbranih dobaviteljev – verzija za pridobitev končnega gradbenega dovoljenja in za kasnejšo izvedbo tehničnega pregleda – uradna potrditev končne PGD dokumentacije in GD s strani MOP | kpl | 1 | ||
19 | Izdelava BIM modela, modificiranega zaradi končnih sprememb PGD – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
20 | Projektantski nadzor v času izvedbe del – od uvedbe izvajalca v delo do obvestila izvajalca o zaključku vseh del – mesečni zapisnik | ura | 216 | ||
21 | Priprava in predaja projektne in ostale dokumentacije za izdelavo Dokazila o zanesljivosti objekta – potrditev kompletnosti Dokazila o zanesljivosti objekta s strani odgovornega vodje nadzora | kpl | 1 | ||
22 | Sodelovanje na tehničnem pregledu – izdan zapisnik o tehničnem pregledu | kpl | 1 | ||
23 | Uspešno opravljen tehnični pregled in uspešno odpravljene vse eventualno ugotovljene pomanjkljivosti, povezane s projektno dokumentacijo iz tega okvirnega sporazuma – izdaja Uporabnega dovoljenja | kpl | 1 | ||
PONUDBENA VREDNOST V EUR BREZ DDV: |
Ponudbene cene so nespremenjene ves čas trajanja pogodbe ter se ne spreminjajo.
2. VELJAVNOST PONUDBE
Veljavnost ponudbe je 31. 1. 2018 oziroma do obojestranskega podpisa pogodbe ter predložitve finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti.
(kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
ELEKTRONSKA KOPIJA PONUDBE | Priloga 2/1 |
Ponudnik | , |
ki oddajamo ponudbo za javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti za sklenitev pogodbe za JPE-RAZ-282/17 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL za to stranjo
prilagamo zgoščenko (CD, DVD) ali USB medij z elektronsko kopijo vseh ponudbenih listin v "pdf" zapisu (scan celotne ponudbe z izpolnjenimi in podpisanimi ponudbenimi listinami).
(kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE | Priloga 3 |
Gospodarski subjekt (naziv in naslov) :
v zvezi z javnim naročilom št. JPE-RAZ-282/17 - IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA
PROJEKTU PPE-TOL podajamo naslednje izjave:
1. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IZJAVLJAMO, DA:
- nam (gospodarskem subjektu) ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v zadnjih 5 letih ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente navedenih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
- izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika in da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 eurov ali več;
- smo imeli na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;
- na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
- nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
- nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;
- nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
- nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta;
- ne obstaja izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3;
- se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.
2. POGOJI ZA SODELOVANJE IZJAVLJAMO, DA:
- smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež;
- imamo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila in v preteklih šestih 6 mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega kateregakoli računa;
- imamo potrebno tehnično in kadrovsko sposobnost ter izkušnje za izvajanje predmeta javnega naročila.
3. SPREJEMANJE POGOJEV DOKUMENTACIJE
IZJAVLJAMO, DA:
- nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 ZIntPK-UPB2);
- smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami, da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve, pogoji, vzorci finančnih zavarovanj itd…) javnega naročila JPE-RAZ-282/17; IZDELAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, PROJEKTIRANJE TER SODELOVANJE PRI PRIPRAVI VLOGE ZA SPREMEMBO GRADBENEGA DOVOLJENJA NA PROJEKTU PPE-TOL, vključno z določili vzorca pogodbe ter Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem in ju bomo v primeru, da bomo izbrani za izvedbo predmeta naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov;
- bomo ponudbene cene na enoto mere podali na do dve (2) decimalni mesti;
- se zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;
- da bomo na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:
a. svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
b. gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe;
- soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;
- so v ponudbeno ceno vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika.
V skladu s 3. odstavkom 47. čena ZJN-3 lahko naročnik preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav v tej prilogi. Soglašamo, da naročnik za potrebe tega javnega naročila pridobi podatke iz vseh uradnih evidenc (tudi od pristojnega sodišča).
kraj, datum | žig | podpis odgovorne osebe |
Navodila za izpolnitev: Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | Priloga 3/1 |
IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA
Podatki o gospodarskem subjektu:
Polno ime podjetja: Sedež podjetja: Občina sedeža podjetja: Številka vpisa v sodni register (št. vložka): Matična številka podjetja: ID ZA DDV::
V zvezi z javnim naročilom JPE-RAZ-282/17 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
– IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:
Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
…. |
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:
Št. | Ime in priimek | Xxxxxx stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
… |
IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:
Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
…. |
S podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.
S podpisom te izjave jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter se zavedamo, da je okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujemo se, da bomo naročnika obvestili o vsaki spremembi posredovanih podatkov.
Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.
kraj, datum | žig | podpis odgovorne osebe |
Navodilo: Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
Opomba: V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani xxxxx://xxx.xxx-xx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxxxxx), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.
UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA FIZIČNE OSEBE | Priloga 3/2 |
UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA FIZIČNE OSEBE, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem
JPE-RAZ-282/17 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL
Ime in priimek EMŠO
Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskemu subjektu: član/ica (ustrezno obkrožiti):
⃞ upravnega organa ali
⃞ vodstvenega organa ali
⃞ nadzornega organa
oziroma imam pooblastila za njegovo (ustrezno obkrožiti):
⃞ zastopanje ali
⃞ odločanje ali
⃞ nadzor v njem,
pod kazensko in materialno odgovornostjo IZJAVLJAM,
da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.
kraj, datum | podpis fizične osebe |
Navodilo: Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:
- člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali
- ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
Opomba: VSE osebe, ki so izpolnile in podpisale ta obrazec, priložijo še izpolnjeno in podpisano prilogo 4/2.
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE | Priloga 4/1 |
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE IN IZ EVIDENCE PRAVNOMOČNIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH – ZA PRAVNE OSEBE
(naziv pooblastitelja/gospodarskega subjekta) pooblaščamo JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Vexxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JPE-RAZ-282/17 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA
PROJEKTU PPE-TOL, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb in od Inšpektorat RS za delo pridobi izpis iz prekrškovne evidence za pravno osebo.
Podatki o pravni osebi:
Polno ime podjetja: Sedež podjetja: Občina sedeža podjetja: Številka vpisa v sodni register (št. vložka): Matična številka podjetja:
(kraj, datum) | žig | podpis odgovorne osebe |
Navodilo: Pooblastilo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE | Priloga 4/2 |
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE IN IZ EVIDENCE PRAVNOMOČNIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH – ZA FIZIČNE OSEBE
Spodaj podpisani (ime in priimek)
pooblaščam JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Vexxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JPE-RAZ-282/17 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL, od Ministrstva za
pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb in od Inšpektorat RS za delo pridobi izpis iz prekrškovne evidence za fizične osebe.
Moji osebni podatki so naslednji:
EMŠO: DATUM ROJSTVA: KRAJ ROJSTVA: OBČINA ROJSTVA: DRŽAVA ROJSTVA: NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:
− (ulica in hišna številka)
− (poštna številka in pošta) DRŽAVLJANSTVO: MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:
kraj, datum | podpis fizične osebe |
Navodilo:
Pooblastilo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so izpolnile prilogo 3/2 in so:
- člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali
- ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCEM IN POOBLASTILO PONUDNIKA | Priloga 5 |
Ponudnik: , izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila JPE-RAZ-282/17 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA
PROJEKTU PPE-TOL sodeloval z naslednjim podizvajalcem:
NAZIV IN NASLOV PODIZVAJALCA | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA ali NE |
Pooblastilo A: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "DA" - dajemo POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU
Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca podizvajalcu, ki smo ga kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in je označen z "DA".
S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo ponudniku ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.
kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |
Pooblastilo B: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "NE" – ne dajemo POOBLASTILA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU
Nastopamo s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo, kar pomeni, da s tem ni podana zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu in naročnik plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca ponudniku.
V tem primeru bo naročnik od ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno dobavljeno blago ali opravljeno storitev, ki je neposredno povezana s predmetom okvirnega sporazuma. Če ponudnik naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |
Opomba:
- Obrazec se izpolni in podpiše, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, in sicer: če je podizvajalec označen z »DA« - se podpiše Pooblastilo A, če je podizvajalec označen z »NE« - se podpiše Pooblastilo B.
- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.
- V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
PODATKI PODIZVAJALCA | Priloga 5/1 |
JPE-RAZ-282/17 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL
NAZIV PODIZVAJALCA | |
POLNI NASLOV | |
TELEFON | |
KONTAKTNA OSEBA | |
VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI | |
MATIČNA ŠTEVILKA | |
DAVČNA ŠTEVILKA | |
TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke | |
Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) | |
Količina/Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje | |
VREDNOST/CENA |
SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM
Podizvajalec (naziv in naslov)
⃞ zahtevam in soglašam, | ⃞ ne soglašam, |
da naročnik naše terjatve do ponudnika, v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenega računa/situacije, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik, in bo priloga računu/situaciji, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik.
kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe podizvajalca |
Opomba: Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK | Priloga 6 |
Ponudnik: , izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. JPE-RAZ-282/17 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA
PROJEKTU PPE-TOL uporabili zmogljivosti drugih subjektov:
NAZIV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | |
POLNI NASLOV | |
TELEFON | |
KONTAKTNA OSEBA | |
VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI | |
MATIČNA ŠTEVILKA | |
DAVČNA ŠTEVILKA | |
TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke | |
Vsak del javnega naročila, za katere namerava ponudnik uporabiti zmogljivost gospodarskega subjekta | |
Količina/Delež (%) javnega naročila | |
VREDNOST/CENA |
kraj, datum | žig | podpis odgovorne osebe ponudnika |
kraj, datum | žig | podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta |
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
BONITETNA OCENA | Priloga 7 |
JPE-RAZ-282/17 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL
BONITETNA OCENA
Za to stranjo se priloži original ali fotokopijo obrazca BON in ne sme biti starejši od trideset (30) dni od datuma, določenega za odpiranje ponudb.
IZJAVA O LETNEM PROMETU | Priloga 8 |
Ponudnik: , v zvezi z javnim naročilom št. JPE-RAZ-282/17 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA
PROJEKTU PPE-TOL pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o letnem prometu resnični.
Letni promet:
Leto | 2013 | 2014 | 2015 |
Promet v EUR |
(kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI | Priloga 9 |
JPE-RAZ-282/17 - IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
Za to stranjo se priloži kopija veljavne zavarovalne pogodbe in/ali police, iz katere morata biti razvidna vrsta zavarovanja, ki mora ustrezati 33. členu ZGO-1, višina zahtevane letne zavarovalne vsote in obdobje veljavnosti.
SEZNAM REFERENC - SEZNAM REFERENC - VHODNE TOPLOTNE MOČI 50 MWth ALI VEČ ALI ELEKTRIČNE MOČI 30 MWe ALI VEČ | Priloga 10 |
JPE-RAZ-282/17 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL
……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in se nanašajo na uspešno (strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku) izdelavo projektne dokumentacije (PGD ali PZI) za zahtevne objekte - rekonstrukcije ali novogradnje termoenergetskega objekta (to so termoelektrarne, plinske elektrarne, kogeneracije (toplarne), nuklearne elektrarne) vhodne toplotne moči 50 MWth ali več ali električne moči 30 MWe ali več. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega posla.
Naročnik: | |
Naslov naročnika: | |
Kontaktna oseba naročnika: | |
Telefonska številka: | |
Izvajalec: | |
Odgovorni vodja projekta: | |
Naziv objekta: | |
Toplotna moč (MWth)/Električna moč (MWe): | |
Leto izdelave projektne dokumentacije: | |
Vrsta projektne dokumentacije: |
(kraj, datum) | žig | ( podpis zakonitega zastopnika ponudnika) |
IZPOLNI INVESTITOR (Izdajatelj reference)!!!
Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni opravil navedeno storitev v skladu s sklenjeno okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.
Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.
Izjavljamo, da smo javni / zasebni naročnik (ustrezno obkrožite) Izdajatelj reference
(kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe investitorja) |
Priloga: kopija prve strani dokumentacije, ki se navaja kot referenca.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
SEZNAM REFERENC - SKLADIŠČENJE TEKOČIH GORIV, MINIMALNE PROSTORNINE 2000 m3 | Priloga 11 |
JPE-RAZ-282/17 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL
……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in se nanašajo na uspešno (strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku) izdelavo projektne dokumentacije (PGD ali PZI) za zahtevne objekte - rekonstrukcije ali novogradnje skladišča tekočih goriv, minimalne prostornine 2000 m3. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega posla.
Naročnik: | |
Naslov naročnika: | |
Kontaktna oseba naročnika: | |
Telefonska številka: | |
Izvajalec: | |
Odgovorni vodja projekta: | |
Naziv objekta: | |
Volumen rezervoarja (m3): | |
Leto izdelave projektne dokumentacije: | |
Vrsta projektne dokumentacije: |
(kraj, datum) | žig | ( podpis zakonitega zastopnika ponudnika) |
IZPOLNI INVESTITOR (Izdajatelj reference)!!!
Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni opravil navedeno storitev v skladu s sklenjeno okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.
Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.
Izjavljamo, da smo javni / zasebni naročnik (ustrezno obkrožite) Izdajatelj reference
(kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe investitorja) |
Priloga: kopija prve strani dokumentacije, ki se navaja kot referenca.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
SEZNAM REFERENC – PLINOVOD S TLAKOM 16 bar ALI VEČ | Priloga 12 |
JPE-RAZ-282/17 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL
……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in se nanašajo na uspešno (strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku) izdelavo projektne dokumentacije (PGD ali PZI) za zahtevne objekte - rekonstrukcije ali novogradnje plinovoda s tlakom 16 bar ali več. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega posla.
Naročnik: | |
Naslov naročnika: | |
Kontaktna oseba naročnika: | |
Telefonska številka: | |
Izvajalec: | |
Odgovorni vodja projekta: | |
Naziv objekta: | |
Tlak plinovoda (bar): Dolžina plinovoda (m): | |
Leto izdelave projektne dokumentacije: | |
Vrsta projektne dokumentacije: |
(kraj, datum) | žig | ( podpis zakonitega zastopnika ponudnika) |
IZPOLNI INVESTITOR (Izdajatelj reference)!!!
Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni opravil navedeno storitev v skladu s sklenjeno okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.
Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.
Izjavljamo, da smo javni / zasebni naročnik (ustrezno obkrožite) Izdajatelj reference
(kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe investitorja) |
Priloga: kopija prve strani dokumentacije, ki se navaja kot referenca.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
SEZNAM REFERENC – KOMPRESORSKA POSTAJA | Priloga 13 |
JPE-RAZ-282/17 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL
……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in se nanašajo na uspešno (strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku) izdelavo projektne dokumentacije (PGD ali PZI) za projekt rekonstrukcije ali novogradnje kompresorske postaje velikosti 16 bar ali več, pretoka 5.000 Sm3/h ali več. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega posla.
Naročnik: | |
Naslov naročnika: | |
Kontaktna oseba naročnika: | |
Telefonska številka: | |
Izvajalec: | |
Odgovorni vodja projekta: | |
Naziv objekta: | |
Tlak (bar): Pretok (Sm3/h): | |
Leto izdelave projektne dokumentacije: | |
Vrsta projektne dokumentacije: |
(kraj, datum) | žig | ( podpis zakonitega zastopnika ponudnika) |
IZPOLNI INVESTITOR (Izdajatelj reference)!!!
Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni opravil navedeno storitev v skladu s sklenjeno okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.
Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.
Izjavljamo, da smo javni / zasebni naročnik (ustrezno obkrožite) Izdajatelj reference
(kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe investitorja) |
Priloga: kopija prve strani dokumentacije, ki se navaja kot referenca.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
SEZNAM REFERENC – BIM | Priloga 14 |
JPE-RAZ-282/17 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL
……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in se nanašajo na uspešno (strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku) izdelavo projektne dokumentacije z uporabo 3D modela večjega proizvodnega objekta, ki je bila narejena s primernim orodjem za uporabo v BIM tehnologiji (Building Information Modeling, informacijsko modeliranje stavbe) ali v celoti izdelana v BIM tehnologiji z uporabo BIM. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega posla in omogočili vpogled v model.
Naročnik: | |
Naslov naročnika: | |
Kontaktna oseba naročnika: | |
Telefonska številka: | |
Izvajalec: | |
Odgovorni vodja projekta: | |
Naziv objekta: | |
Leto izdelave projektne dokumentacije: | |
Vrsta projektne dokumentacije: | |
Uporabljena programska oprema: |
(kraj, datum) | žig | ( podpis zakonitega zastopnika ponudnika) |
IZPOLNI INVESTITOR (Izdajatelj reference)!!!
Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni opravil navedeno storitev v skladu s sklenjeno okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.
Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.
Izjavljamo, da smo javni / zasebni naročnik (ustrezno obkrožite) Izdajatelj reference
(kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe investitorja) |
Priloga: kopija prve strani dokumentacije, ki se navaja kot referenca.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
SEZNAM REFERENC – ODGOVORNI VODJA PROJEKTA | Priloga 15 |
JPE-RAZ-282/17 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL
……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)
Odgovorni vodja projekta (ime in priimek, delodajalec, identifikacijska številka, pristojna poklicna zbornica):
…………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in se nanašajo na uspešno (strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku) izdelavo projektne dokumentacije (PGD ali PZI) za zahtevne objekte - rekonstrukcije ali novogradnje termoenergetskega objekta (termoelektrarne, plinske elektrarne, kogeneracije (toplarne)) vhodne toplotne moči 50 MWth ali več ali električne moči 30 MWe ali več. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega posla.
Naročnik: | |
Naslov naročnika: | |
Kontaktna oseba naročnika: | |
Telefonska številka: | |
Izvajalec: | |
Odgovorni vodja projekta: | |
Naziv objekta: | |
Toplotna moč (MWth)/Električna moč (MWe): | |
Leto izdelave projektne dokumentacije: | |
Vrsta projektne dokumentacije: |
(kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
Priloga: kopija prve strani dokumentacije, ki se navaja kot referenca in kopija strani iste projektne dokumentacije, iz katere je razvidno, kdo je bil odgovorni vodja projekta.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
SEZNAM REFERENC – ODGOVORNI PROJEKTANT POSAMEZNEGA NAČRTA TERMOENERGETSKEGA OBJEKTA – SEZNAM PROJEKTANTOV | Priloga 16/1 |
JPE-RAZ-282/17 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL
Podajamo seznam Odgovornih projektantov za katere podajamo reference za zahtevana področja projektiranja termoenergetskega objekta – načrte.
Naziv načrta | Naziv odgovornega projektanta (ime in priimek) |
arhitektura | |
gradbene konstrukcije, | |
podgradnje (zaščite gradbenih jam, globoko temeljenje) | |
zunanja ureditev, | |
zunanja kanalizacija, | |
ravnanje z gradbenimi odpadki, | |
elektro inštalacije in oprema - sistem 10,5 kV/110 kV, | |
elektro inštalacije in opreme – zaščite, | |
elektro inštalacije in opreme – meritve, | |
elektro inštalacije in opreme – lokalno in tehnološko vodenje | |
elektro inštalacije in opreme – SN oprema, | |
lastna raba 0,4 kV | |
lastna raba 220 VDC | |
dizel agregati, | |
gradbene elektroinštalacije, | |
strojne inštalacije in oprema – plinska turbina z obvodnim dimnikom, | |
strojne inštalacije in oprema – utilizator, | |
projektiranje cevnih povezav, | |
gradbene strojne inštalacije, | |
tehnološki načrt plinsko parne kogeneracije, | |
požarna/ex študija, | |
varnostni načrt, | |
protihrupna zaščita, | |
vplivi na okolje, |
(kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
SEZNAM REFERENC – ODGOVORNI PROJEKTANT POSAMEZNEGA NAČRTA TERMOENERGETSKEGA OBJEKTA | Priloga 16/2 |
JPE-RAZ-282/17 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL
……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)
Odgovorni projektant (ime in priimek, delodajalec, identifikacijska številka, pristojna poklicna zbornica):
………………………………………………………………….………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in se nanašajo na uspešno (strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku) izdelavo projektne dokumentacije (PGD ali PZI) za zahtevne objekte - rekonstrukcije ali novogradnje, ki zadevajo projektiranje termoenergetskega objekta (termoelektrarne, plinske elektrarne, kogeneracije(toplarne)) vhodne toplotne moči 50 MWth ali več ali električne moči 30 MWe ali več za naslednja označena področja:
Področje z referenco* | Naziv načrta |
arhitektura | |
gradbene konstrukcije, | |
podgradnje (zaščite gradbenih jam, globoko temeljenje) | |
zunanja ureditev, | |
zunanja kanalizacija, | |
ravnanje z gradbenimi odpadki, | |
elektro inštalacije in oprema - sistem 10,5 kV/110 kV, | |
elektro inštalacije in opreme – zaščite, | |
elektro inštalacije in opreme – meritve, | |
elektro inštalacije in opreme – lokalno in tehnološko vodenje | |
elektro inštalacije in opreme – SN oprema, | |
lastna raba 0,4 kV | |
lastna raba 220 VDC | |
dizel agregati, | |
gradbene elektroinštalacije, | |
strojne inštalacije in oprema – plinska turbina z obvodnim dimnikom, | |
strojne inštalacije in oprema – utilizator, | |
projektiranje cevnih povezav, | |
gradbene strojne inštalacije, | |
tehnološki načrt plinsko parne kogeneracije, | |
požarna/ex študija, | |
varnostni načrt, | |
protihrupna zaščita, | |
vplivi na okolje, |
• v tabeli se področje označi z X
Naročnik: | |
Naslov naročnika: | |
Kontaktna oseba naročnika: | |
Telefonska številka: | |
Izvajalec: | |
Odgovorni projektant: | |
Naziv objekta: | |
Toplotna moč (MWth)/Električna moč (MWe): | |
Leto izdelave projektne dokumentacije: | |
Vrsta projektne dokumentacije: |
(kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
Priloga: kopija prve strani dokumentacije, ki se navaja kot referenca in kopija strani iste projektne dokumentacije, iz katere je razvidno, kdo je bil odgovorni projektant načrta.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
SEZNAM REFERENC – ODGOVORNI PROJEKTANT NAČRTA - OSKRBA S TEKOČIM GORIVOM | Priloga 16/3 |
JPE-RAZ-282/17 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL
……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)
Odgovorni projektant (ime in priimek, delodajalec, identifikacijska številka, pristojna poklicna zbornica):
………………………………………………………………….………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in se nanašajo na uspešno (strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku) izdelavo projektne dokumentacije (PGD ali PZI) za zahtevne objekte - rekonstrukcije ali novogradnje, ki zadevajo OSKRBO S TEKOČIM GORIVOM ter zadevajo projektiranje objektov in naprav za skladiščenje in transport tekočih goriv (skladišče tekočih goriv 2000 m3 ali več).
Naročnik: | |
Naslov naročnika: | |
Kontaktna oseba naročnika: | |
Telefonska številka: | |
Izvajalec: | |
Odgovorni projektant: | |
Naziv objekta: | |
Volumen rezervoarja (m3):/ Dolžina plinovoda (m): | |
Leto izdelave projektne dokumentacije: | |
Vrsta projektne dokumentacije: |
(kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
Priloga: kopija prve strani dokumentacije, ki se navaja kot referenca in kopija strani iste projektne dokumentacije, iz katere je razvidno, kdo je bil odgovorni projektant načrta.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
SEZNAM REFERENC – ODGOVORNI PROJEKTANT NAČRTA - OSKRBA S PLINASTIM GORIVOM | Priloga 16/4 |
JPE-RAZ-282/17 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL
……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)
Odgovorni projektant (ime in priimek, delodajalec, identifikacijska številka, pristojna poklicna zbornica):
………………………………………………………………….………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in se nanašajo na uspešno (strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku) izdelavo projektne dokumentacije (PGD ali PZI) za zahtevne objekte - rekonstrukcije ali novogradnje, ki zadevajo OSKRBO S PLINASTIM GORIVOM ter zadevajo projektiranje objektov in naprav plinovoda s tlakom 16 bar ali več.
Naročnik: | |
Naslov naročnika: | |
Kontaktna oseba naročnika: | |
Telefonska številka: | |
Izvajalec: | |
Odgovorni projektant: | |
Naziv objekta: | |
Tlak plinovoda (bar) Dolžina plinovoda (m): | |
Leto izdelave projektne dokumentacije: | |
Vrsta projektne dokumentacije: |
(kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
Priloga: kopija prve strani dokumentacije, ki se navaja kot referenca in kopija strani iste projektne dokumentacije, iz katere je razvidno, kdo je bil odgovorni projektant načrta.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
SEZNAM REFERENC – ODGOVORNI PROJEKTANT NAČRTA – KOMPRESORSKA POSTAJA | Priloga 16/5 |
JPE-RAZ-282/17 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL
……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)
Odgovorni projektant (ime in priimek, delodajalec, identifikacijska številka, pristojna poklicna zbornica):
………………………………………………………………….………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in se nanašajo na uspešno (strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku) izdelavo projektne dokumentacije (PGD ali PZI) za zahtevne objekte - rekonstrukcije ali novogradnje, ki zadevajo kompresorske postaje velikosti 16 bar ali več, pretoka 5.000 Sm3/h ali več.
Naročnik: | |
Naslov naročnika: | |
Kontaktna oseba naročnika: | |
Telefonska številka: | |
Izvajalec: | |
Odgovorni projektant: | |
Naziv objekta: | |
Tlak (bar): Pretok (Sm3/h): | |
Leto izdelave projektne dokumentacije: | |
Vrsta projektne dokumentacije: |
(kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
Priloga: kopija prve strani dokumentacije, ki se navaja kot referenca in kopija strani iste projektne dokumentacije, iz katere je razvidno, kdo je bil odgovorni projektant načrta.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE OBVEZNOSTI po EPGP-758 | Priloga 17 |
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ
Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)
Datum: (vpiše se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)
ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)
GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)
ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE
IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(- ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih pogodbenih obveznosti.
Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.
Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
garant (žig in podpis)
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU | Priloga 18 |
Kot ponudnik: za izbiro izvajalca za javno naročilo JPE-RAZ-282/17 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL
IZJAVLJAMO
Da se zavezujemo, da bomo dosledno upoštevali določbe iz razpisne dokumentacije, poglavja 8
- Zahteve iz varstva pri delu in požarnega varstva glede:
• usposobljenosti delavcev za varno izvajanje dela,
• zdravstvene sposobnosti delavcev,
• sklepanja Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,
• spoštovanja internih predpisov naročnika.
Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev in odstop od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.
Odgovorni osebi ponudnika na skupnem delovišču, po Pisnem sporazumu o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (priloga št. 2 k pogodbi):
Vodja del | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
Namestnik odgovornega vodje del | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
Strokovni delavec VpD in PV | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
(kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
PISNI SPORAZUM O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Priloga št. 2 k pogodbi št. JPE-RAZ-282/17
Na osnovi 39. Xxxxx Xxxxxx o varnosti in zdravju pri delu (Ur. List RS, št. 43/2011) skleneta:
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, xx xx zastopa direktor Samo Lozej
(v nadaljevanju: naročnik)
in
……………………………………………………………….(naziv izvajalca),
ki ga/jo zastopa ………………………….
(v nadaljevanju: izvajalec)
(v nadaljevanju: naročnik in izvajalec skupaj/posamično: podpisnik/a sporazuma)
PISNI SPORAZUM
O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
(v nadaljevanju: Sporazum)
za izvedbo del po pogodbi št. JPE-RAZ-282/17 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL
I. SPLOŠNA DOLOČILA
I.1.
S tem dokumentom se urejajo na delovišču, ki je na območju JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., na naslovu Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 x Xxxxxxxxx, skupni varnostni ukrepi, zlasti pa:
• določitev ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred požarom ter ukrepi za varovanje okolja;
• določitev drugih obveznosti strank pogodbe pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu;
• določitev odgovornih oseb in njihovih odgovornosti.
I.2.
Podpisnika sporazuma uvodoma ugotavljata, da bo izvajalec opravljal v skladu s to pogodbo dogovorjena dela na delovišču oz. na objektu naročnika in se s tem sporazumom dogovorita, da bosta uskladila svoje delo tako, da bo zagotovljena varnost pred tveganjem za poškodbe in zdravje pri delu njunih delavcev in se dogovorila kot sledi v nadaljevanju. Kot skupno delovišče se šteje tista delovna površina, kjer istočasno opravljajo dela delavci dveh ali več izvajalcev.
II. ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA IN VARSTVA PRED POŽAROM TER VAROVANJA OKOLJA
II.1.
Podpisnika tega sporazuma soglašata, da je osnova za določanje skupnih varnostnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varovanja okolja na skupnih deloviščih Varnostni načrt za dela na deloviščih na/v objektih naročnika.
II.2.
Na podlagi Varnostnega načrta iz prejšnje točke naročnik in izvajalec podrobneje določita organizacijo in izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred požarom ter varovanja okolja in sicer z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču (v nadaljevanju Uvedba) - Obrazec 01/2014. Uvedbo podpišejo odgovorne osebe, ki jih določita direktorja s tem sporazumom in sicer na podlagi ogleda lokacij, na katerih se bodo izvajala dela. Podpisan obrazec Uvedba je priloga in sestavni del tega sporazuma.
Ukrepi, določeni v obrazcu Uvedba delavcev v delo na skupnem delovišču morajo, glede na vrsto dela, smiselno obsegati najmanj naslednje točke:
a. Opis in določitev ureditve delovišča, ki zajema:
• opis objektov na katerih se bodo izvajala dela in del,
• podatke o obstoječih instalacijah in napravah, ter drugih vplivih,
• ureditev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in nastanitvenih objektov,
• ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov,
• določitev kraja, prostora in načina razmestitve in shranjevanja materiala,
• ureditev prostorov za hrambo nevarnega materiala,
• določitev načina prevažanja, nakladanja in razkladanja materiala in težkih predmetov,
• določitev načina oz. zavarovanja nevarnih mest na ogroženih območjih na delovišču,
• določitev načina dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju škodljivi plini, prah in hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija,
• ureditev električne napeljave za pogon naprav in strojev ter razsvetljave,
• določitev mest za postavitev strojev in naprav ter izvedba zavarovanja glede na lokacijo,
• določitev vrste in načina izvedbe ter prevzem gradbenih odrov,
• določitev ukrepov varstva pred požarom ter opreme, naprav in sredstev za gašenje požarov,
• organizacijo prve pomoči na delovišču,
• določitev seznama nevarnih snovi,
• seznanitev s posebno nevarnimi deli.
b. Določitev povečanih nevarnosti za poškodbo in okvaro zdravja, ter potrebne osebne varovalne opreme na skupnem delovišču:
• določitev povečanih nevarnosti po posameznih dejavnikih tveganja,
• določitev potrebne osebne varovalne opreme.
c. Določitev drugih skupnih varnostnih ukrepov na deloviščih, zlasti pa ukrepov:
• za organizacijo varnega gibanja v energetskih objektih,
• za varen poseg v obratovalno stanje energetskih naprav,
• za varno izvajanju del na višini,
• za varno uporabo električne energije,
• pri izvajanju dela v zaprtih prostorih,
• za varno delo v eksplozijsko nevarnih območjih,
• za varno delo z nevarnimi snovmi in ravnanjem z odpadki,
• za varno delo z dvigali in dvižnimi pripomočki,
• za varno delo pri montažnih delih.
III. DOLOČITEV DRUGIH OBVEZNOSTI POGODBENIH
III.1. Skupne obveznosti pogodbenih strank:
Pogodbeni stranki imata na skupnem delovišču zlasti naslednje skupne obveznosti:
a. dela na delovišču se ne smejo pričeti, dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi iz varnostnega načrta ter Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih;
b. delovišče morata primerno urediti, zavarovati, označiti, preprečiti dostop nepooblaščenim osebam, urediti poti in zavarovati nevarne cone;
c. zagotoviti, da bodo dela na delovišču opravljali le delavci, ki so za ta dela strokovno usposobljeni in imajo opravljen preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom ter opravljen zdravstveni pregled pri izvajalcu medicine dela;
d. zagotoviti morata, da bodo evakuacijske poti stalno proste in prehodne oziroma prevozne;
e. svoje delo morata stranki načrtovati in izvajati v skladu z določili tega sporazuma, tako da bo delo na delovišču potekalo nemoteno in hkrati ne bo prihajalo do medsebojnega ogrožanja tako delavcev pogodbenih strank kot tudi delavcev drugih izvajalcev, obiskovalcev in nadzornega osebja;
f. podrobno morata seznaniti druga drugo z vsemi nevarnostmi in tveganji za poškodbe, ki izhajajo iz njunih dejavnosti;
g. podrobno morata seznaniti svoje delavce z deli in varnostnimi ukrepi;
h. v primeru uporabe nevarnih snovi morata druga drugi predložiti varnostne liste za te snovi;
i. striktno morata izvajati varnostne ukrepe, ki so določeni s tem sporazumom.
III.2. Posebne obveznosti naročnika:
Naročnik ima naslednje posebne obveznosti:
a. seznaniti mora izvajalca z internimi predpisi, ki se nanašajo na območje/objekt izvajanja dela, zlasti pa:
• dvoriščnim redom (dostopi v podjetje, garažni objekti, parkirni prostori, zunanje površine znotraj podjetja, ki vodijo do območja/objekta, kjer je delovišče);
• delovnim redom in navodili za obravnavano območje/objekt;
• evakuacijskim načrtom in izvlečkom iz požarnega reda;
• preventivnimi ukrepi iz požarnega varstva, ki se nanašajo na delovišče (organizacija požarne straže, izdaja »Dovoljenja za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri«, drugo);
b. zagotoviti mora varne poti za gibanje ter po potrebi brezhibno delovno opremo in pripomočke, kot so:
• dvigala – lifti s spremstvom za dostope in transport materiala;
• mostna dvigala za izvajanje montažno/demontažnih del in
• gradbeni odri za izvajanje del na višini.
c. z deloviščem mora seznaniti druge izvajalce del, obiskovalce ali nadzorno osebje, ki zahajajo na območje pogodbenih del.
III.3. Posebne obveznosti izvajalca
Izvajalec ima naslednje posebne obveznosti:
a. pri delih mora uporabljati, če ni pisno drugače določeno - na primer glede uporabe delovne opreme iz tč. III.2.b, izključno svojo delovno in osebno varovalno opremo in pripomočke, ki morajo biti brezhibni;
b. dela mora izvajati izključno z delavci, ki jih navede v Uvedbi;
c. za vsakega svojega delavca in/ali delavca njegovega podizvajalca mora razpolagati z ustrezno dokumentacijo:
• »Obr. M-1« - Prijava za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje;
• dokazilom o zdravstveni sposobnosti - zdravniško spričevalo, za izvajanje pogodbenih (naročenih) del;
• potrebnimi dokazili o opravljenem usposabljanju s področja varstva pri delu - zapisnik o preizkusu, za izvajanje pogodbenih (naročenih) del;
• potrebnimi dokazili o dodatnih usposobljenostih: za uporabo delovne opreme in pripomočkov, za posebno nevarna dela, ipd.;
• delovnim dovoljenjem pristojnega organa, kopijo delovne vize (velja za delavce, ki niso državljani RS);
• pisnim dokazilom, da je delavec, oz. da so delavci seznanjeni z varnostnimi listi za nevarne snovi, ki jih bo/bodo uporabljal/i pri naročniku.
d. zagotavljati stalen nadzor svojih delavcev na delovišču;
e. poskrbeti mora da bo, skladno z zakonodajo, sproti (vsakodnevno, razen če ni dogovorjeno drugače) odstranjeval z delovišča oz. objekta naročnika lastni odpadni material, ki bo nastajal pri njegovem delu;
III.4. Obveznosti v zvezi z delom z nevarnimi snovmi in ravnanje z odpadki:
Podpisnika soglašata:
x. xx xx izvajalec pri izvajanju del ravnal v skladu z okoljsko politiko, ki je pri naročniku določena s poslovnikom ravnanja z okoljem;
b. da bo izvajalec pri uporabi nevarnih snovi opredelil: količine snovi, oznake, mesto hrambe, delo z nevarnimi snovmi in odvoz nevarnih odpadkov;
c. da bosta, v primeru uporabe ali dela v bližini nevarnih snovi, drug drugega seznanila z ukrepi v primeru izrednih razmer (razlitje, uhajanje) in sicer z načinom reševanja, sanacijo, obveščanjem in drugimi potrebnimi podatki.
III.5. Knjiga ukrepov:
Podpisnika se zavežeta, da bosta v času izvajanja del iz pogodbe vodila knjigo ukrepov. Knjiga ukrepov je dokument, ki se ga vodi v elektronski obliki in je arhiv zapisov poslanih z e-pošto. V knjigo imajo pravico vpisa vse odgovorne osebe, imenovane s tem sporazumom.
V knjigo ukrepov s vpisuje zlasti:
a. naknadno ugotovljene nevarnosti ter dodatno določeni varnostni ukrepi,
b. spremembe na delovišču,
c. ugotovljene kršitve ukrepov določenih s tem sporazumom in Uvedbo,
d. vsako poškodbo pri delu,
e. druge podatke pomembne za varnost delavcev in okolja na skupnem delovišču.
III.6. Prijavljanje poškodb pri delu:
Izvajalec soglaša, da bo glede prijavljanja poškodb pri delu spoštoval naslednja določila:
a. da bo prijaviti inšpekciji vsako morebitno nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, pri kateri je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni;
b. da bo seznanil delavce, da je potrebno vsako poškodbo pri delu prijaviti takoj;
c. da bo ob prijavi poškodbe izvedel preizkus alkoholiziranosti skladno s svojimi internimi navodili;
d. da bo vsako poškodbo na skupnem delovišču zavedel v Knjigo ukrepov.
III.7. Prepoznavnost in delavcev:
Izvajalec del je dolžan poskrbeti, da bodo njegovi delavci uporabljali prepoznavna, nepoškodovana delovna oblačila z originalnim emblemom izvajalca.
III.8. Prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc
Podpisnika soglašata:
a. da delavci na celotnem območju del ne smejo biti pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih substanc;
b. da delavci ne smejo delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizično sposobnost, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti nezgode;
c. da stanje iz točke a. ugotavlja vsak podpisnik za svoje delavce, skladno s svojimi internimi predpisi;
d. da se odstrani delavce s skupnega delovišča, ki so delali v nasprotju z določbami iz točke a. in b. z delovišča.
IV. DOLOČITEV ODGOVORNIH OSEB IN NJIHOVIH OBVEZNOSTI
IV.1. Določitev odgovornih oseb na delovišču:
Naročnik: | Izvajalec: | |
Oseba za usklajevanje varnostnih ukrepov na skupnem delovišču po 39. členu ZVZD | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxxx Xxxxxx GSM x000 00 000 000 | |
Vodja del/vodje OE naročnik | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxxx Xxxxx GSM x000 00 000 000 | Ime in Priimek/Xxxxxxx telefon/e-pošta: |
Strokovni delavec VpD in PV | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxxx Xxxx GSM x000 00 000 000 | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
Odg. oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxx Xxxxxxxx GSM x000 00 000 000 |
IV.2. Določitev skupnih nalog vseh odgovornih oseb:
Odgovorne osebe po tem sporazumu imajo naslednje skupne naloge in obveznosti:
a. obvezno se morajo udeležiti vseh sestankov, ki jih skliče skrbnik pogodbe, zlasti pa uvodnega sestanka najmanj 10 dni pred pričetkom del in z Uvedbo določiti skupne varnostne ukrepe;
b. obvezno morajo zahtevati sklic sestanka v primeru izrednih razmer ali pojavov neposredne nevarnosti na delovišču, ki na uvodnem sestanku in ogledu niso bili ugotovljeni;
c. odgovorne so za striktno izvajanje ukrepov , določenih s tem sporazumom, ter upoštevati pisne in, v nujnih primerih, ustne zahteve skrbnika pogodbe;
d. v primeru kršitev določil tega sporazuma so dolžne zaustaviti dela, dokler se kršitev ne odpravi, samo kršitev pa morajo vpisati v Knjigo ukrepov in obvestiti ostale odgovorne osebe po tem sporazumu;
e. v primeru težjih kršitev oz neposredne nevarnosti za življenje in zdravje delavcev na delovišču, so dolžne obvesti direktorja naročnika in izvajalca;
f. proti podpisu seznanijo vsak svoje delavce z varnostnimi ukrepi, ki so določeni z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču;
g. vse opažene pomanjkljivosti so dolžni vpisovati v Knjigo ukrepov;
IV.3. Določitev posebnih pristojnosti in odgovornosti odgovornih oseb: Skrbnik pogodbe ima naslednje posebne naloge:
a. odgovoren je za sklic uvodnega sestanka in periodičnih sestankov ali sestankov v primeru
težjih kršitev skupnih varnostnih ukrepov;
b. odgovoren je za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih na podlagi tega sporazuma, z namenom, da ne pride do medsebojnega ogrožanja delavcev na skupnem delovišču;
c. v primeru posega v obratovalno stanje energetskih naprav je dolžan poskrbeti za izvedbo tehnoloških varnostnih ukrepov, zlasti pa ukrepov za varno izločitev naprav ali dela energetskih naprav in izdajo dovoljenja za delo;
d. v primeru morebitnih potreb izvajalca po posebni delovni opremi in pripomočkih, zlasti pa za potrebe dvigovanja in prenosa bremen z mostnimi dvigali in dela na višini z gradbenimi odri, posreduje pri pristojnih službah;
Vodja del – izvajalec ima naslednje posebne naloge:
a. na uvodnem sestanku predloži skrbniku pogodbe na vpogled vso zahtevano dokumentacijo iz točke III.3. tega sporazuma;
b. druge odgovorne osebe je dolžan seznaniti tehnologijo/načina izvajanja del in z nevarnostmi, ki iz njih izvirajo;
c. odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika;
d. odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika iz področja varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika;
e. v primeru kršitev določil tega sporazuma, s strani njegovih delavcev, je dolžan takoj zaustaviti dela, ter ukrepati zoper kršitelje.
Odgovorne osebe OE naročnika ima naslednje posebne naloge:
a. vodjo del izvajalca so dolžni seznaniti z delovnimi procesi v podjetju, ki potekajo na območju ali v neposredni bližini del po pogodbi oziroma delovišča;
b. poskrbijo, da so delavci OE, ki jih vodijo, seznanjeni z nevarnostmi in varnostnimi ukrepi, ki so določeni z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču.
Strokovni delavci za VpD in PV imajo po tem sporazumu naslednje posebne naloge:
a. strokovni delavec naročnika je dolžan seznaniti vodjo del izvajalca z internimi predpisi iz varstva pri delu in požarnega varstva, ki so veljavni na območju skupnega delovišča;
b. dolžan je izvajati zakonsko določen notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov iz varstva pri delu in požarnega varstva;
c. v primeru poškodbe pri delu njihovih delavcev so dolžni opraviti interno raziskavo in prijavo poškodbe v skladu z zakonom.
Odgovorna oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami ima naslednje posebne naloge:
a. seznanitev delavcev izvajalca z zahtevami sistema ravnanja z okoljem;
b. nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami na skupnem delovišču.
V. KONČNE DOLOČBE V.1.
Izvajalec se strinja in soglaša, da prevzema sleherno odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi kršitve oz. kršitev sporazuma vključno z odgovornostjo za vso nastalo materialno škodo.
V.2.
Določila sporazuma veljajo tudi za morebitnega izvajalčevega podizvajalca oz. podizvajalce in izvajalec je dolžan zagotavljati, da bo sporazum spoštoval tudi njegov/-i podizvajalec oz. podizvajalci, za katere odgovarja kot za samega sebe.
V.3.
Ta sporazum začne veljati in se uporabljati z dnem podpisa vseh podpisnikov. Sporazum je sestavni del pogodbe o izvedbi del. Sestavljen je v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.
, dne Ljubljana, dne
Izvajalec: Naročnik:
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. |
Direktor: Samo Lozej |
POTRDILO NAROČNIKA O OGLEDU OBJEKTOV | Priloga 19 |
JPE-RAZ-282/17 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL
POTRDILO NAROČNIKA O OGLEDU OBJEKTOV
Potrjujem, da si je ogled objektov, vezanih na projekt PPE TOL ter delovišča za IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-
TOL, ki je predmet javnega naročila št. JPE-RAZ-282/17, s strani
(naziv in naslov podjetja)
ogledal
predstavnika, ki je prišel na ogled).
(ime in priimek
(ime in priimek ter podpis naročnika)
(podpis predstavnika podjetja, ki je bil na ogledu)
Ljubljana, dne
Priloga 20 |
Številka naročnika: JPE-RAZ-282/17 Številka izvajalca:
POGODBA
ZA IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL
ki jo skleneta
NAROČNIK: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00,
1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Xxxx Xxxxx (v nadaljevanju: naročnik)
identifikacijska številka za DDV: SI23034033 matična številka: 5226406000
ter
IZVAJALEC: ,
ki ga zastopa: (v nadaljevanju: izvajalec)
številka transakcijskega računa: pri identifikacijska številka za DDV: matična številka:
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma sporazumno ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila št. JPE-RAZ-282/17 po postopku oddaje naročila male vrednosti, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 30. 11. 2017, pod št. objave JN009918/2017-W01 z namenom sklenitve pogodbe za »IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI
NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL«, v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika št. JPE-RAZ-282/17 in sicer za čas od datuma sklenitve te pogodbe do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbe.
S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o pogojih izvajanja predmeta pogodbe.
Pogodbeni stranki sporazuma soglašata, da lahko naročnik glede na potek izvedbe projekta PPE-TOL spremeni obdobje veljavnosti pogodbe in pogodbene vrednosti iz 4. člena te pogodbe. Spremembe pogodbe morajo biti izvedene v skladu z ZJN-3.
II. PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je izdelava projektne dokumentacije – idejna zasnova, projekt za pridobitev (spremenjenega) gradbenega dovoljenja, projektantski nadzor na projektu PPE-TOL, (v nadaljevanju: storitve), v skladu z Opisom naročila (poglavje 7 razpisne dokumentacije št. JPE- RAZ-282/17), ki je priloga št. 1 te pogodbe, s ponudbo izvajalca št. z dne
in ponudbo na pogajanjih št. z dne , ki sta sestavni del te pogodbe, kakor tudi ostalimi zahtevami naročnika, kot to izhaja iz vsebine teh zahtev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. JPE-RAZ-282/17, in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s to pogodbo.
3. člen
Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno vrednost ali razčlenitev pogodbene vrednosti, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.
Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.
III. POGODBENA VREDNOST
4. člen
Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe je določena na podlagi sprejete ponudbe izvajalca št. z dne in ponudbe na pogajanjih z dne
z dne in znaša na dan sklenitve te pogodbe v neto vrednosti:
Zap. št. | Naziv | Enota mere | Količina | Cena/ Enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV |
1 | Izdelava Idejne zasnove (IDZ) – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
2 | Izdelava PGD projektne dokumentacije za pridobitev spremembe GD (z upoštevanjem obstoječih in morebitno revidiranih projektnih pogojev, pridobljenih na podlagi IDZ) – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
3 | Novelacija PGD projektne dokumentacije na podlagi Revizijskega poročila – verzija PGD za pridobivanje soglasij h gradnji – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
4 | Modifikacija PGD projektne dokumentacije z določili iz soglasij ter kompletiranje PGD projektne dokumentacije s soglasji – končna verzija PGD projektne dokumentacije za vlogo za pridobitev spremenjenega GD – izdano spremenjeno GD s strani MOP | kpl | 1 | ||
5 | Izdelava BIM modela skladno z modificiranim PGD – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
6 | Spremembe PGD projektne dokumentacije glede na projektne rešitve izbranega dobavitelja tehnološke opreme (LOT1) – uradna potrditev spremembe PGD dokumentacije in GD s strani MOP | kpl | 1 | ||
7 | Izdelava BIM modela, modificiranega zaradi dopolnitev LOT 1 – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
8 | Spremembe PGD projektne dokumentacije glede na projektne rešitve izbranega dobavitelja (LOT3) – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
9 | Izdelava BIM modela, modificiranega zaradi dopolnitev LOT 3 – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
10 | Spremembe PGD projektne dokumentacije glede na projektne rešitve izbranega dobavitelja (LOT4) – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
11 | Izdelava BIM modela, modificiranega zaradi dopolnitev LOT 4 – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
12 | Spremembe PGD projektne dokumentacije glede na projektne rešitve izbranega dobavitelja (LOT5) – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
13 | Izdelava BIM modela, modificiranega zaradi dopolnitev LOT 5 – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
14 | Spremembe PGD projektne dokumentacije glede na projektne rešitve izbranega dobavitelja (LOT6) – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
15 | Izdelava BIM modela, modificiranega zaradi dopolnitev LOT 6 – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
16 | Spremembe PGD projektne dokumentacije glede na projektne rešitve izbranega dobavitelja (LOT7) – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
17 | Izdelava BIM modela, modificiranega zaradi dopolnitev LOT 7 – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
18 | Končna sprememba PGD projektne dokumentacije glede na projektne rešitve izbranih dobaviteljev – verzija za pridobitev | kpl | 1 |
končnega gradbenega dovoljenja in za kasnejšo izvedbo tehničnega pregleda – uradna potrditev končne PGD dokumentacije in GD s strani MOP | |||||
19 | Izdelava BIM modela, modificiranega zaradi končnih sprememb PGD – potrditev naročnika | kpl | 1 | ||
20 | Projektantski nadzor v času izvedbe del – od uvedbe izvajalca v delo do obvestila izvajalca o zaključku vseh del – mesečni zapisnik | ura | 216 | ||
21 | Priprava in predaja projektne in ostale dokumentacije za izdelavo Dokazila o zanesljivosti objekta – potrditev kompletnosti Dokazila o zanesljivosti objekta s strani odgovornega vodje nadzora | kpl | 1 | ||
22 | Sodelovanje na tehničnem pregledu – izdan zapisnik o tehničnem pregledu | kpl | 1 | ||
23 | Uspešno opravljen tehnični pregled in uspešno odpravljene vse eventualno ugotovljene pomanjkljivosti, povezane s projektno dokumentacijo iz tega okvirnega sporazuma – izdaja Uporabnega dovoljenja | kpl | 1 | ||
POGODBENA VREDNOST V EUR BREZ DDV: |
EUR
z besedo ( /100 evrov)
pri čemer so pogodbene cene fiksne v času veljavnosti te pogodbe in vključujejo vse stroške v zvezi z izvedbo pogodbenih obveznosti. V pogodbeni vrednosti so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta pogodbe, vključno s stroški dela, potnimi stroški, stroški izdelave ponudbe in vsemi ostalimi stroški.
Z odebeljenim tekstom v zgornji preglednici so označeni mejniki oz. dokumenti, katerih pridobitev je pogoj za obračun posamezne aktivnosti.
V pogodbeni vrednosti ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). DDV bo izvajalec obračunal v skladu z veljavno zakonodajo.
IV. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH STORITEV
5. člen
Izvajalec izstavi natančno specificiran račun za posamezne izvedene storitve (razen za projektantski nadzor) navedene v preglednici v 4. členu te pogodbe v roku 5 (petih) dni po izvedeni posamezni storitvi in po podpisu posameznega zapisnika o izvršenih storitvah s strani obeh pogodbenih strank oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika in pooblaščenega predstavnika izvajalca.
Za projektantski nadzor bo izvajalec izstavljal mesečne račune za dejansko opravljene ure v odvisnosti od dinamike izvajanja del na projektu. Mesečni račun mora biti izdan v roku 5 delovnih dni od zadnjega dne obračunskega meseca. Naročnik in izvajalec ugotovita obseg izvedenih del za posamezni račun in podpišeta zapisnik o izvedenih delih.
Izvajalec je dolžan skupaj z natančno specificiranim računom predložiti naročniku tudi potrjene zapisnike o izvršenih obveznostih, podpisane s strani pooblaščenega predstavnika naročnika in izvajalca, ki so obvezna priloga k računu.
V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku petih (5) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev.
a) V primeru, da je izvajalec slovensko podjetje
Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s to pogodbo.
b) v primeru, da je izvajalec tuje podjetje
Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na poslovni račun izvajalca IBAN: , odprt pri banki (SWIFT ), v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s to pogodbo. Poslovni račun mora biti naveden tudi na računu. V primeru spremembe navedenega računa v tem členu, mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika o spremembi.
V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen zaračunati naročniku zakonite zamudne obresti.
V. PODIZVAJALCI
6. člen
/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /
Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:
Naziv podizvajalca | |
Polni naslov | |
Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca | |
Matična številka podizvajalca | |
Davčna številka podizvajalca | |
Transakcijski račun podizvajalca | |
Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) | |
Količina/Delež (%) v podizvajanju | |
Vrednost |
Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije št. JPE-RAZ-282/17, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije št. JPE-RAZ-282/17. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji št. JPE-RAZ-282/17 ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.
Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.
Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.
Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji št. JPE-RAZ-282/17 v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.
/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/
Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev, ki je neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/
Izvajalec s podpisom te pogodbe skladno s 94. členom ZJN-3 pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma potrjenih računov, neposredno plačuje vsem v tej pogodbi navedenim podizvajalcem, ki so zahtevali neposredno plačilo. Podizvajalec je ob oddaji ponudbe predložil soglasje za neposredna plačila na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.
Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:
– račun podizvajalca za opravljene obveznosti iz pogodbe, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti iz pogodbe neposredno na račun podizvajalca ali
– podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri obveznostih iz pogodbe, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.
V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.
Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu.
S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.
ALI
/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /
Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.
Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz priloge 3/2 razpisne dokumentacije št. JPE-RAZ-282/17. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji št. JPE-RAZ-282/17 v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.
Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.
Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi storitev iz te pogodbe nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci.
VI. ROKI IZVEDBE
7. člen
Izvajalec bo izvedel storitve v roku štirih (4) let od dneva sklenitve pogodbe. Terminski roki izvedb za zaključene aktivnosti so kot sledi:
Zap. Št. | Naziv aktivnosti | Rok zaključka aktivnosti |
1 | Izdelava Idejne zasnove (IDZ); | 4 tedni od sklenitve pogodbe |
2 | Izdelava PGD projektne dokumentacije za pridobitev spremembe GD (z upoštevanjem obstoječih in morebitno revidiranih projektnih pogojev, pridobljenih na podlagi IDZ);; izdeluje se vzporedno z IDZ | 8 tednov od sklenitve pogodbe |
3 | Novelacija PGD projektne dokumentacije na podlagi Revizijskega poročila – verzija PGD za pridobivanje soglasij h gradnji; | 2 tedna od pridobitve mnenja revizije |
4 | Modifikacija PGD projektne dokumentacije z določili iz soglasij ter kompletiranje PGD projektne dokumentacije s soglasji – končna verzija PGD projektne dokumentacije za vlogo za pridobitev spremenjenega GD; | 2 tedna od pridobitve vseh soglasij |
5 | Predaja BIM modela skladno z modificiranim PGD | 60 dni od predaje modificirane PGD dokumentacije iz točke 4 |
6 | Spremembe PGD projektne dokumentacije glede na projektne rešitve izbranega dobavitelja tehnološke opreme (LOT1); | 6 tednov od pridobitve vseh |
podlog LOT-a 1 | ||
7 | Predaja BIM modela, modificiranega zaradi dopolnitev LOT 1 | 60 dni od predaje modificirane PGD dokumentacije iz točke 6 |
8 | Spremembe PGD projektne dokumentacije glede na projektne rešitve izbranega dobavitelja za LOT 3; | 3 tedni od pridobitve vseh podlog LOT-a 3 |
9 | Predaja BIM modela, modificiranega zaradi dopolnitev LOT 3 | 60 dni od predaje modificirane PGD dokumentacije iz točke 8 |
10 | Spremembe PGD projektne dokumentacije glede na projektne rešitve izbranega dobavitelja za LOT 4; | 3 tedni od pridobitve vseh podlog LOT-a 4 |
11 | Predaja BIM modela, modificiranega zaradi dopolnitev LOT 4 | 60 dni od predaje modificirane PGD dokumentacije iz točke 10 |
12 | Spremembe PGD projektne dokumentacije glede na projektne rešitve izbranega dobavitelja za LOT 5; | 3 tedni od pridobitve vseh podlog LOT-a 5 |
13 | Predaja BIM modela, modificiranega zaradi dopolnitev LOT 5 | 60 dni od predaje modificirane PGD dokumentacije iz točke 12 |
14 | Spremembe PGD projektne dokumentacije glede na projektne rešitve izbranega dobavitelja za LOT 6; | 3 tedni od pridobitve vseh podlog LOT-a 6 |
15 | Predaja BIM modela, modificiranega zaradi dopolnitev LOT 6 | 60 dni od predaje modificirane PGD dokumentacije iz točke 14 |
16 | Spremembe PGD projektne dokumentacije glede na projektne rešitve izbranega dobavitelja za LOT 7; | 3 tedni od pridobitve vseh podlog LOT-a 7 |
17 | Predaja BIM modela, modificiranega zaradi dopolnitve LOT 7 | 60 dni od predaje modificirane PGD dokumentacije iz točke 16 |
18 | Končna sprememba PGD projektne dokumentacije glede na projektne rešitve izbranih dobaviteljev – verzija za pridobitev končnega gradbenega dovoljenja in za kasnejšo izvedbo tehničnega pregleda; | 2 tedna od pridobitve vseh potrebnih podlog |
19 | Predaja BIM modela, modificiranega zaradi končnih sprememb PGD projektne dokumentacije. | 30 dni od predaje modificirane PGD dokumentacije iz točke 18 |
20 | Projektantski nadzor v času izvedbe del – | čas trajanja gradnje- od uvedbe izvajalca v delo do obvestila izvajalca o zaključku vseh del |
21 | Priprava in predaja projektne in ostale dokumentacije za izdelavo Dokazila o zanesljivosti objekta kot projektant PGD; | 3 tedni od poziva investitorja |
22 | Sodelovanje na tehničnem pregledu | |
23 | Uspešno opravljen tehnični pregled in uspešno odpravljene vse eventualno ugotovljene pomanjkljivosti, povezane s projektno | 2 tedna od |
dokumentacijo iz te pogodbe | izvedenega tehničnega pregleda |
VII. XXXXX XXXX
8. člen
Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti, če je to posledica višje sile.
Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi pogodbe in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če je izvedba storitev delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Roki, dogovorjeni s to pogodbo, se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.
VIII. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
9. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev predmeta pogodbe. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.
10. člen
V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan izvajalec:
− z naročnikom skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 2 te pogodbe, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca;
− z naročnikom pred začetkom izvajanja pogodbenih del določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.;
− poskrbeti, da so storitve po pogodbi izvedene in dokumentirane po veljavnih tehničnih predpisih, standardih in normativih;
− prevzete obveznosti opravljati vestno in kvalitetno, po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in strokovnjaka;
− sodelovati z naročnikom in z izdelovalcem vodilne mape z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;
− zagotavljati vse potrebno, da bo lahko izpolnjeval vse svoje obveznosti po tej pogodbi;
− obvestiti naročnika in izdelovalca vodilne mape o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev izvajalčevih pogodbenih obveznosti;
− upoštevati naročnikova navodila in zahteve;
− sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik ali izdelovalec vodilne mape;
− na vsakem izstavljenem računu navesti številko posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika.
11. člen
V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan naročnik:
− z izvajalcem skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v
JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.;
− pred pričetkom izvajanja storitev skupaj z izvajalcem določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.;
− sodelovati z izvajalcem, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila;
− obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih obveznosti po pogodbi;
− zagotoviti izvajalcu sprotno in pravočasno vse informacije in podatke, ki so potrebni za realizacijo storitev iz pogodbe;
− prevzeti opravljene storitve, ki so predmet te pogodbe, s podpisom primopredajnega zapisnika.
IX. KVALITETA OPRAVLJENIH STORITEV
12. člen
Reklamacije na kvaliteto opravljenih storitev se rešujejo sporazumno.
Če naročnik ugotovi, da storitev ni kvalitetno opravljena, jo mora izvajalec na svoje stroške nemudoma opraviti ponovno oz. nadomestiti povzročeno škodo.
Naročnik bo vse pripombe oziroma reklamacije v zvezi z izvrševanjem tega okvirnega sporazuma sporočal izvajalcu v pisni obliki.
Če izvajalec ne upošteva upravičenih pripomb naročnika ter napak ne odpravi v dogovorjenem roku, ali če ne izvaja svojih obveznosti po tej pogodbi, ali jih ne izvaja pravočasno ter tega ne zagotovi tudi po pisnem opozorilu naročnika, lahko naročnik odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca. O odstopu od pogodbe naročnik pisno obvesti izvajalca s priporočeno pošiljko po pošti.
X. DOKUMENTACIJA
13. člen Izvajalec mora naročniku predati projektno dokumentacijo v:
- originalnem izvodu in ustreznem številu enakovrednih kopij v natisnjeni obliki. Vsa
dokumentacija mora biti urejena, indeksirana in vložena v robustne fascikle s trdimi platnicami in kvalitetnim sistemom za vlaganje, v obliki skladno s predpisi;
- v elektronski obliki odprtega formata z možnostjo iskanja besedila, na CD ali USB ključku, prav tako urejeno in indeksirano;
Kjer ni posebej določeno, mora biti vsa dokumentacija predana v enem originalu in petih (5) kopijah ter v dveh (2) izvodih v elektronski obliki.
IDZ/IDP dokumentacija mora biti predana v enem originalu in devetih (9) kopijah ter v dveh (2) izvodih v elektronski obliki, oziroma odvisno od števila dajalcev projektnih pogojev.
V skladu s 37. členom Pravilnika o projektni dokumentaciji mora izvajalec dodatno del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) predložiti tudi v elektronski obliki, v skladu z določbami predpisov o prostorskem informacijskem sistemu.
Izvajalec mora predati s projektno dokumentacijo PGD usklajen 3D model, izdelan v BIM tehnologiji. Model se izdela v enem od uveljavljenih formatov komercialnih programskih paketov (npr. Autodesk Revit, Graphisoft Archicad, Nemetschek Allplan, idr.) ali v odprtokodnem
formatu. Naročniku mora predati 3D model v odprtokodnem formatu IFC, pri čemer je potrebno zagotoviti usklajenost med izhodiščnim in izvoženim modelom. Model arhitekture in gradbenih konstrukcij mora biti izdelan najmanj v LOD300, model strojnih in elektro instalacij pa v LOD200 (definicija je povzeta po xxx.xxxxxxxx.xxx/xxx). BIM model bo moral izvajalec predati v 60 dneh po predaji PGD dokumentacije.
Vsa predana pisna dokumentacija ne sme nositi znaka avtorske zaščite (copyright) oz. vsebinsko enakovrednega teksta (določila) in postane last naročnika, ki lahko z njo prosto razpolaga, kot to urejajo določila poglavja Lastništvo in avtorstvo projektne dokumentacije.
XI. POGODBENA KAZEN IN ODŠKODNINA
14. člen
V kolikor izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjenih rokih in kvaliteti, in neizpolnitev ni posledica višje sile, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini nič cela petindvajset odstotka (0,25 %) pogodbene cene posamezne storitve (z DDV) za vsak dan zamude, vendar ne več kot deset odstotkov (10 %) pogodbene cene posamezne storitve (z DDV).
V kolikor kazen preseže deset odstotkov (10%) pogodbene vrednosti (z DDV) lahko naročnik odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca.
15. člen
Naročnik si pridrži pravico uveljaviti kazen po pogodbi pri plačilu računa, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil.
Če zaradi zamude izvedbe obveznosti po tej pogodbi nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.
Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati kazen po pogodbi ni pogojena z nastankom škode pri naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in škodo uveljavljal tudi po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja kazen po pogodbi.
16. člen
Vsaka pogodbena stranka odgovarja drugi stranki za škodo, ki jo povzroči drugi stranki v posledici neizpolnjevanja svojih pogodbenih obveznosti, v skladu z veljavnimi predpisi.
XII. FINANČNO ZAVAROVANJE
17. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve te pogodbe predložil naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, to je
…………… EUR (z besedo: (………………..xxxxx …./100), z dobo veljavnosti še najmanj šestdeset
(60) dni po preteku veljavnosti pogodbe. V kolikor izvajalec ne predloži finančnega zavarovanju v roku iz tega člena, se šteje da pogodba ni bila nikoli sklenjena.
V kolikor izvajalec ne bo izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in lahko od pogodbe odstopi
brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.
18. člen
Unovčitev finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.
XIII. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA DELOVIŠČU
19. člen
Izvajalec in naročnik morata pred začetkom izvajanja storitev po pogodbi skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 2 te pogodbe.
Odgovorne osebe izvajalca in naročnika iz Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. se sestanejo pred začetkom del na delovišču in določijo konkretne skupne varnostne ukrepe na osnovi ugotovljenih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev pri morebitnem medsebojnem ogrožanju iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Pogodbeni stranki soglašata:
− da bosta pri izvajanju pogodbenih del spoštovali določila iz Varnostnega načrta (določitev varnostnih ukrepov pri delih na skupnih deloviščih v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKI LJUBLJANA d.o.o.),
− da za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov na skupnem delovišču, določata odgovorno osebo naročnika, ki bo odgovorna za »Izvajanje ukrepov VpD in okoljske politike
- Naročnik« in bo določena s pisnim sporazumom, točka IV.1. Odgovorne osebe na skupnem delovišču.
Pogodbeni stranki soglašata, da brez podpisanega Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ni dovoljen začetek izvajanja pogodbenih del.
Za morebitne nezgode oziroma nesreče, ki se pripetijo delavcem izvajalca odgovarja izvajalec, če pride do nezgode oziroma nesreče zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru nezgode oziroma nesreče bo sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo priče, ter pooblaščena predstavnika naročnika in izvajalca, ki sta določena v 20. členu te pogodbe.
XIV. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA
20. člen
Pogodbeni stranki veljavno zastopajo in predstavljajo izključno njuni zakoniti zastopniki.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka je zaradi operativnejšega izvajanja te pogodbe pooblaščeni predstavnik s strani naročnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, Xxxxxx Xxxxx, tel.: 00 00 00 000, e-pošta: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx- xx.xx, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje Xxxxxx Xxxxxx, tel.: 00 00 00 000, e-pošta: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx, kateri je odgovoren tudi za operativno izvedbo storitev po tej pogodbi.
Pooblaščeni predstavnik s strani izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, je , tel.: ………………, e-pošta:
…………………, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje , tel.:
…………………………, e-pošta: ………………………………….
Pogodbeni stranki sta se dolžni medsebojno obvestiti o zamenjavi svojih predstavnikov, in sicer pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov. Xxxxx obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov.
XV. ODSTOP OD POGODBE
21. člen
Naročnik lahko, s pisnim obvestilom izvajalcu, s priporočeno pošiljko po pošti, kadarkoli odstopi od pogodbe. V tem primeru je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vse dokazljive stroške in mu plačati do tedaj opravljene storitve.
Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:
− z naročnikom ne sklene Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,
− ne upošteva navodil naročnika in jih tudi po opozorilu naročnika ne upošteva,
− izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo,
− ne izvaja predmeta pogodbe v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenih rokih,
− ne izpolnjuje vseh svojih pogodbenih obveznosti,
− prekine z izvedbo pogodbenih storitev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.
V teh primerih pogodba preneha veljati, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.
Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.
XVI. ODPOVED POGODBE
22. člen
Katerakoli od pogodbenih strank lahko, s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom odpove pogodbo, vendar ne prej kot v dveh (2) letih od dneva sklenitve pogodbe, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodbe ne izraža več prave volje pogodbenih stranke in pod pogojem, da so med pogodbenima strankama poravnane vse obveznosti.
V primeru statusnih ali lastniških sprememb naročnika, ima naročnik pravico odpovedati pogodbo, s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom, brez obveznosti do izvajalca.
Odpovedni rok iz prejšnjih dveh odstavkov prične teči z dnem prejema pisnega obvestila o odpovedi pogodbe, ki je poslano s priporočeno pošiljko po pošti.
XVII. SESTAVNI DELI POGODBE
23. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata ter sta sporazumni, da so sestavni deli te pogodbe:
− razpisna dokumentacija št. JPE-RAZ-282/17,
− ponudbena dokumentacija izvajalca št. z dne ,
− izvajalčeva ponudba na pogajanjih št. z dne ,
− ostala relevantna dokumentacija.
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del pogodbe.
V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje obeh strank pogodbe najprej veljajo določila te pogodbe, nato razpisna dokumentacija št. JPE-RAZ-282/17 na podlagi katere je bil sklenjena ta pogodba, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.
XVIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
24. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
XIX. ODSTOP OZIROMA CESIJA DENARNIH TERJATEV
25. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.
XX. SOCIALNA KLAVZULA
26. člen
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.
XXI. REŠEVANJE SPOROV
27. člen
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.
Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.
XXII. POSLOVNA SKRIVNOST
28. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da predstavljajo tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega pogodbenega razmerja oziroma v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge pogodbene stranke, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti pogodbe, razen podatkov, ki jih je pogodbena stranka dolžna razkriti na podlagi javnih zakonov, predpisov ter po veljavnih predpisih štejejo za javne.
29. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da brez pisnega soglasja druge pogodbene stranke tretjim osebam ne bosta razkrili detajlov te pogodbe ne v pisni, ustni, ne v elektronski obliki. Ta omejitev se ne nanaša na banke in druge pristojne organe, ki imajo pravico do vpogleda v posamezne podatke, oziroma v podatke, navedene 4. odstavku tega člena.
Če obstaja možnost, da se kateri od pogodbenih strank povzroči občutna škoda zaradi izdaje poslovne skrivnosti tudi po prenehanju pogodbenega razmerja, se podatki še naprej ohranjajo kot poslovna skrivnost, v vsakem primeru pa še najmanj pet (5) let po prenehanju veljavnosti pogodbe.
Pogodbeni stranki zaradi kršenja poslovne skrivnosti odškodninsko odgovarja za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, in sicer za nepooblaščeno širjenje podatkov in informacij, ki so bili označeni kot poslovna skrivnost in tistih podatkov in informacij, za katere bi pogodbena stranka mogla in morala vedeti, da so poslovna skrivnost oziroma da z nepooblaščenim širjenjem takih podatkov lahko povzroči škodo.
Kot poslovna skrivnost po tej pogodbi ne štejejo naslednji podatki:
− podatki, ki jih pogodbena stranka razkrije s predhodnim soglasjem nasprotne pogodbena stranke;
− podatki, ki jih pogodbena stranka razkrije povezanim podjetjem, pooblaščenim osebam, svetovalcem, zunanjim sodelavcem, svoji banki ali drugim kreditnim institucijam, agencijam za zbiranje podatkov o kreditni sposobnosti ali potencialnim prevzemnikom pravic in obveznosti iz te pogodbe;
− podatki, ki jih je pogodbena stranka dolžna razkriti na podlagi veljavnih zakonov, predpisov, oziroma pravil upravljavcev prenosnega in/ali distribucijskega omrežja, oziroma v zvezi s sodnimi oziroma nadzornimi postopki, pod pogojem, da si pogodbena stranka v okviru, kot ga dopušča zakon, predpis ali odredba, v dopustnem in razumnem obsegu prizadeva preprečiti razkritje teh podatkov ali ga omeji, o tem pa nemudoma obvesti nasprotno pogodbeno stranko;
− podatki, ki so ali postanejo javno znani na zakonit način in ne s kršitvijo določil tega člena.
30. člen
Poslovno skrivnost po prejšnjem členu te pogodbe sta pogodbeni stranki dolžni varovati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in odgovarjati za izpolnjevanje te obveznosti za vse svoje delavce in kogarkoli tretjega, s katerega pomočjo izpolnjujeta svoje obveznosti iz naslova te pogodbe, kot za sami sebe.
XXIII. LASTNIŠTVO IN AVTORSTVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
31. člen
Ob primopredaji posamezne projektne dokumentacije izvajalec na naročnika prenese vse materialne avtorske pravice na projektni dokumentaciji, zlasti pravice do reproduciranja, distribuiranja, javnega izvajanja, prenašanja in prikazovanja, dajanja na voljo javnosti, predelave, uporabe dela v predelani obliki, dostopa in izročitve; zadrži pa moralne avtorske pravice, brez dodatnih finančnih obveznosti naročnika. Projektna dokumentacija, ki jo prejme naročnik, je last naročnika. Enako velja za BIM model. Vse posege v objektu v življenjski dobi objekta sme naročnik izvajati brez pridobivanja soglasja izvajalcev posameznih delov projekte dokumentacije.
XXIV. PRENOS PRAVIC IN OBVEZNOSTI
32. člen
Nobena pogodbena stranka ne sme pravic in obveznosti iz te pogodbe, delno ali v celoti, prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne pogodbene stranke ter predhodnega prenosa obstoječih zavarovanj.
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta druga drugi takoj javili eventualne statusno pravne spremembe, do katerih bi prišlo na strani posamezne pogodbene stranke v času po sklenitvi te pogodbe, in ki bi lahko vplivale na izvrševanje te pogodbe ter zagotovili prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na nove pravne subjekte. Šteje se, da je prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na nove pravne naslednike zagotovljen šele takrat, ko novi pravni naslednik pisno potrdi prevzem pravic in obveznosti iz te pogodbe in ko druga pogodbena stranka izda pisno soglasje za tak prenos.
XXV. KONČNE DOLOČBE
33. člen
Pogodbe je sklenjena in velja z datumom podpisa pogodbe s strani obeh strank okvirnega sporazuma pod pogojem, da izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v roku, višini in z veljavnostjo iz 17. člena te pogodbe ter velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. V primeru, da se datuma podpisa razlikujeta, velja kasnejši datum.
Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.
34. člen
Morebitne spremembe ali dopolnitve pogodbe so veljavne le, če jih pogodbeni stranki skleneta v obliki pisnega aneksa k tej pogodbi, ki ga podpišeta obe stranki pogodbe.
Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki pogodbe z neveljavnim določilom.
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se katerikoli rok iz te pogodbe, če se le-ta izteče na soboto, nedeljo, praznik ali drug dela prosti dan po zakonu, prenese na prvi naslednji delovni dan.
35. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.
36. člen Priloge so neločljivi sestavni del te pogodbe.
37. člen
Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en (1) izvod.
, dne Ljubljana, dne
IZVAJALEC: NAROČNIK:
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Direktor:
Samo Lozej
Priloge:
- Priloga št. 1: Opis naročila (poglavje 7 razpisne dokumentacije št. JPE-RAZ-282/17)
- Priloga št. 2: Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
OBRAZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM ODPIRANJU PONUDB | Priloga 21 |
POOBLASTILO
ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB
POOBLASTITELJ:
(ime oz. naziv in sedež ponudnika)
ki ga zastopa:
POOBLAŠČA:
_
(ime, priimek, naziv ter sedež pooblaščenca)
,
(razmerje do ponudnika)
- da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju ponudb,
- da aktivno sodeluje pri postopku odpiranja ponudb in poda svoje pripombe k vsebini zapisnika o odpiranju ponudb,
- da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo naročila št. JPE-RAZ-282/17; IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE-TOL
(kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
OVOJNICA | Priloga 22 |
Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oziroma ovitek!
Pošiljatelj (vlagatelj): | Xxxxxx xxxxx (izpolni prejemnik- žig prejemnika): | |
Naziv: | ||
Naslov: | ||
Ponudba Ponudba na pogajanjih Sprememba Umik | ||
Javno naročilo (predmet): | Prejemnik : | |
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IDEJNA ZASNOVA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV (SPREMENJENEGA) GRADBENEGA DOVOLJENJA, PROJEKTANTSKI NADZOR NA PROJEKTU PPE- TOL | JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Verovškova ulica 62 p.p. 2374 1001 LJUBLJANA SLOVENIJA NE ODPIRAJ – PONUDBA NA RAZPIS! | |
Številka JN: | JPE-RAZ-282/17 | |
Rok za oddajo: | 21. 12. 2017 do 10. ure | |
JPE-JR |