O IZVAJANJU STORITEV ŠOLSKE PREHRANE

Gimnazija Xxxxxx Xxxxxxxxx Ljutomer Xxxxxxxxxx xxxxx 00

9240 Ljutomer

Matična številka: 5084652.000

ID za DDV: 32934335, nismo davčni zavezanec

TRR: 011006030694703, odprt pri UJP Murska Sobota

in

                                              ki jo/ga zastopa

                                            (v nadaljevanju: izvajalec) matična številka:                     

ID številka za DDV:                    

TRR številka:                         , odprt pri                     sklepata naslednjo

P O G O D B O št.         

O IZVAJANJU STORITEV ŠOLSKE PREHRANE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik izvedel odprti postopek v skladu z 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) za izvajanje storitev šolske prehrane.

Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, št. objave    __           , dne                    _.

Naročnik je z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, št.                   , z dne

              izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika.

Predmet pogodbe je nabava, priprava in razdeljevanje dijaške malice po vnaprejšnjem naročilu ter prosta prodaja drugih obrokov za dijake in zaposlene na Gimnaziji Xxxxxx Xxxxxxxxx Ljutomer za obdobje od 1. septembra 2018 do 30. junija 2022.

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih pogojih izvajanja javnega naročila. Sestavni del pogodbe so pogoji in tehnične specifikacije, določeni z razpisno dokumentacijo naročnika, in ponudbena dokumentacija izvajalca.

2. člen

Izvajalec je dolžan zagotavljati šolsko prehrano vse dni pouka v skladu s šolskim koledarjem.

3. člen

Izvajalec hrano pripravlja na svoji lokaciji ter jo dostavi v prostore naročnika na naslovu Xxxxxxxxxx xxxxx 00 x Xxxxxxxxx.

Hrana se deli v razdelilni kuhinji. Naročnik zagotovi uporabo ustreznih prostorov za potrebe osebja izvajalca. Naročnik zagotovi tudi opremo v razdelilni kuhinji, drobni inventar zagotovi izvajalec sam.

Izvajalec zagotovi osebje za razdeljevanje hrane ter ostala dela, povezana z razdeljevanjem: delitev hrane, pomivanje posode, pospravljanje posode, skrb za red in čistočo v jedilnici in kuhinji.

Obseg naročenih storitev je odvisen od dnevnega naročila dijakov.

4. člen

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbene storitve opravil po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, podzakonskimi akti, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili in priporočili.

Izvajalec bo pogodbene dobave izvajal s strokovno usposobljenimi delavci, ki so pri njem v delovnem razmerju.

5. člen

Izvajalec mora na lokaciji naročnika dnevno nuditi dijaško malico po ceni 2,42 EUR. Cena malice je vezana na določbe Zakona o šolski prehrani in se lahko spreminja skladno s predpisi.

V ceno obroka so vključeni vsi stroški, popusti in rabati, stroški nabave, priprave, transporta, razdeljevanja hrane, potrebnih čistil in sanitarnega materiala za obratovanje kuhinje in jedilnice ter skrb za red in čistočo v razdeljevalni kuhinji in jedilnici, stroški ravnanja z nastalimi odpadki.

Dodatna ponudba je skladna s cenikom, ki je sestavni del pogodbe.

6. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo opravil storitve strokovno in kvalitetno ter da bo upošteval morebitne pripombe naročnika in pripombe uporabnikov storitev.

Izvajalec mora zagotoviti notranji nadzor priprave in razdeljevanja hrane v skladu z veljavnimi predpisi in na osnovi HACCP programa, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje. Nadzor mora zagotoviti na način, ki omogoča spremljanje in zagotavljanje zdravstvene ustreznosti v vseh procesnih fazah toplega obroka.

Notranji nadzor iz drugega odstavka tega člena mora izvajalec dokumentirati v obsegu in na način, ki ga določajo predmetni veljavni predpisi in HACCP program.

7. člen

Če naročnik ugotovi, da kvaliteta storitev ni ustrezna, o tem pisno obvesti izvajalca in ga opomni na pomanjkljivosti in posledice.

Če izvajalec ne upošteva opozorila naročnika, lahko naročnik odstopi od pogodbe in unovči menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zavarovanje bo naročnik unovčil:

- če izvajalec predčasno prekine pogodbo;

- v kolikor izvajalec ne opravlja storitev v skladu z določili te pogodbe in razpisne dokumentacije in v skladu z veljavnim šolskim koledarjem;

- če izvajalec ne upošteva reklamacij ali kako drugače krši določila te pogodbe;

- če izvajalec ne zagotavlja števila vseh jedilnikov iz ponudbe in ne upošteva vseh zakonskih določil, ki so vezana na predmet te pogodbe.

8. člen

Naročnik mora izvajalcu zagotoviti mesečno evidenco subvencioniranih dijaških malic. Ta podatek bo mesečno sporočal izvajalcu do 10. dneva v mesecu za pretekli mesec.

Naročnik se zavezuje plačati opravljene storitve na transakcijski račun izvajalca št.

                                                _ odprt pri

                       v roku 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa.

9. člen

Naročnik se obvezuje, da bo zagotovil nemoteno opravljanje pogodbeno dogovorjenih storitev, da bo poravnaval svoje finančne obveznosti do izvajalca storitev in da bo seznanjal izvajalca z vsemi podatki, pomembnimi za opravljanje storitev.

10. člen

Izvajalec ne plača uporabnine delilne kuhinje s pomožnimi prostori in jedilnico, ampak naročniku zagotavlja uporabo prostorov in opreme za potrebe šolskih prireditev.

Izvajalec je dolžan poravnati porabo električne energije in vode, ki se plača posebej po dejanski porabi. Izvajalec plača stroške za redno vzdrževanje in čiščenje lovilca maščob.

Izvajalec sam poskrbi za odvoz odpadkov, ki nastanejo s šolsko prehrano.

Izvajalec plača stroške mesečnega najema programa za blagajno (PosElektronček).

Izvajalec je dolžan sam skrbeti za morebitno popravilo in vzdrževanje opreme ter strojev v šolski razdelilnici. Izvajalec mora zagotoviti tekoče vzdrževanje in dnevno čiščenje opreme ter prostora v uporabi, vključno s pleskanjem šolske razdelilnice.

Izvajalec ne sme oddati poslovnih prostorov v podnajem, prav tako ne sme prenesti opravljanja dejavnosti na drugega izvajalca.

Stanje prostorov in opreme pogodbeni stranki zapisniško ugotovita ob podpisu te pogodbe.

11. člen

Predstavnik naročnika za izvedbo storitev po tej pogodbi je Xxxx Xxxxx, predstavnik izvajalca pa:

12. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa ali organizaciji javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

13. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

14. člen

Izvajalec je dolžan z vsemi podatki, ki sodijo pod varstvo osebnih podatkov ravnati in varovati na način, kot to določa zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Za varstvo osebnih podatkov je odgovoren izključno izvajalec sam, varovati in hraniti pa jih je dolžan na način in v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in jih ne sme posredovati tretji osebi.

Obveznost varovanja osebnih podatkov se nanaša na čas trajanja pogodbe in čas po njej.

15. člen

Izvajalec mora pri opravljanju dejavnosti ravnati in varovati osebne podatke uporabnikov naročnika v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR).

16. člen

Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če do sporazuma ne pride, bo spore reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

17. člen

Spremembe pogodbe so veljavne le, če so sprejete v pisni obliki kot aneks k pogodbi.

18. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali Obligacijski zakonik - UPB1(Uradni list RS, št. 97/07).

19. člen

Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporablja pa se od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2022.

Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.

Št.: ………………

Priloge:

- bianco menica s pooblastilom za izpolnitev v višini 5.000,00 EUR

V……….....…….. , dne ………………… V Ljutomeru, dne        

Izvajalec: Naročnik:

………………………………… Gimnazija Xxxxxx Xxxxxxxxx Ljutomer

Direktor/Direktorica Xxxxxx Xxxxxx, ravnatelj