P O G O D B A št. POG2019/……………
P O G O D B A
št. POG2019/……………
ki jo sklepata:
NAROČNIK:
in
|
ELES, d.o.o. 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx 0, ki jo zastopa direktor družbe xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx matična št.: 5427223 identifikacijska št. za DDV: SI20874731
|
IZVAJALEC:
OBJEKT: |
………………………….. ………………………….. ki jo/ga zastopa direktor ……………. matična številka: ………….. identifikacijska št. za DDV: ………….
RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divača |
PREDMET: |
Izvedba elektromontažnih del v stikališču RTP Divača: montaža VN aparatov, sekundarne opreme, kabliranje, povezovanje, preizkušanje za MSCDN in VSR 400 kV polji ter električne inštalacije
|
UGOTOVITVE
Stranki ugotavljata, da je bil na osnovi javnega naročila po odprtem postopku, objavljenega na portalu javnih naročil št. ...................... z dne …………………… in v dodatku k Uradnemu listu Evropske unije št. ………………………………… z dne ……………………, ter razpisne dokumentacije št. MAP2019/0358 za izvedbo elektromontažnih del v stikališču RTP Divača: montaža VN aparatov, sekundarne opreme, kabliranje, povezovanje, preizkušanje za MSCDN in VSR 400 kV polji ter električne inštalacije, izvajalec ................................................., izbran kot najugodnejši, odločitev o oddaji javnega naročila št. /894/MK/MAP2019/0358 z dne ........................., po ponudbi št. ............................ z dne .........................
PREDMET POGODBE
Predmet te pogodbe je izvedba elektromontažnih del v stikališču RTP Divača: montaža VN aparatov, sekundarne opreme, kabliranje, povezovanje, preizkušanje za MSCDN in VSR 400 kV polji ter električne inštalacije, v skladu z razpisnimi pogoji in ponudbo, citiranima v prejšnji točki te pogodbe.
Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razčlenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne ne seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.
CENA
Pogodbena cena, skladno s specifikacijo, ki je priloga k pogodbi, znaša: ……………………. EUR,
z besedo: …………………………………………………………
Pogodbena cena je fiksna do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Vsebuje vse stroške in dajatve, ki jih ima izvajalec z izvedbo pogodbenih obveznosti, ne vključuje pa davka na dodano vrednost (DDV), ki bo obračunan in plačan v skladu z veljavnim Zakonom o davku na dodano vrednost.
Vse cene in stroške oziroma plačila, ki jih pogodbena cena iz prvega odstavka tega člena te pogodbe ne vključuje, vendar pa so (posredno ali neposredno) potrebni oziroma potrebna za izpolnitev obveznosti izvajalca po tej pogodbi, je dolžan plačati izvajalec oziroma bremenijo izključno izvajalca.
OBRAČUN IN PLAČILO
Izvajalec bo izstavljal račune po opravljenih dobavah in izvedenih delih, največ enkrat mesečno, najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec..
Vsakemu računu mora biti priložen zapisnik o opravljeni dobavi oziroma izvedbi del. Zapisnik morajo podpisati obe pogodbeni stranki oz. njuni predstavniki. Zadnji račun bo izvajalec izstavil po realizaciji posla v celoti, kateremu mora biti obvezno priložen zapisnik o prevzemu v skladu s tč. 10. te pogodbe.
Na vsakem izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe. V nasprotnem primeru bo račun zavrnjen kot nepravilen.
Rok plačila je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni dobavi oziroma izvedbi del. V kolikor je dan zapadlosti na nedelovni dan (sobota, nedelja, praznik v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne posluje) se zapadlost prestavi na prvi naslednji delovni dan.
V primeru vključenega podizvajalca …………………………………………………………, ki je zahteval neposredna plačila, mora izvajalec vsakemu svojemu izdanemu računu obvezno priložiti kopijo račun-a/ov svoj-ega/jih podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cem neposredno. Kolikor račun podizvajalca s strani izvajalca ne bo potrjen v celoti, mora izvajalec in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalca in to predložiti izdanemu računu naročniku. Enako velja tudi za medsebojne pobote in vse druge oblike plačil, ki ne bodo v skladu s tem odstavkom.
Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija in potrjena s strani pogodbenega predstavnika naročnika.
V elementarnih enotah mere in cenah na enoto morajo biti specificirana tudi morebitna nepredvidena dela (po pogodbenih postavkah), katerih obseg (količino) in ceno predhodno potrdi predstavnik naročnika. V primeru, da gre za postavke, ki so že zajete v specifikaciji, se stranki dogovorita, da veljajo cene iz specifikacije.
Za gradbena dela (obrnjena davčna obveznost), izvedena v posameznem mesecu, je izvajalec dolžan dostaviti račun naročniku najkasneje 10. dan v naslednjem mesecu. V nasprotnem primeru mu lahko naročnik zaračuna zamudne obresti, ki jih je moral plačati od nepravočasno plačanega DDV.
V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti. Naročnik ima pravico zavrniti tudi račun, ki vsebuje neusklajena plačila podizvajalcem v skladu s četrtim odstavkom te točke.
Izvajalec ne sme prenesti terjatev iz te pogodbe na tretjo osebo, razen v primerih, kot je dogovorjeno za podizvajalce, oz. ob predhodnem pisnem soglasju naročnika.
POGODBENI ROKI
Roki izvedbe del:
Elektromontažna dela v polju VSR (AC02) 40 dni od podpisa pogodbe
Elektromontažna dela v polju MSCDN (AC01) 90 od podpisa pogodbe
Ostala pogodbena dela bodo opravljena v rokih po dinamičnem terminskem planu, ki je sestavni del te pogodbe.
Končni rok izvedbe vseh del je najkasneje do 31.12.2020
Izvajalec se zaveda in soglaša, da je napredovanje del odvisno od poteka del na objektu, elektroenergetske situacije, vezane na potrebne izklope in zagotavljanja breznapetostnega stanja.
Dela na obstoječih EE objektih se izvajajo od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00, če ne bo drugače dogovorjeno. V kolikor bo naročnik zahteval, se bodo določena dela, zaradi katerih so potrebni varnostni izklopi VN naprav, izvajala tudi izven delovnega časa naročnika (po 15.00 uri, vikendi in prazniki). Dodatnih stroškov zaradi podaljšanega delovnega časa ali dela ob dela prostih dnevih, naročnik ne bo priznaval. Naročnik tudi ne bo priznaval čakalnih ur zaradi slabega vremena ali neodobrenih izklopov VN naprav.
DOBAVA IN PREVZEM OPREME/MATERIALA
Dostavno mesto: RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divača – razloženo, vgrajeno, testirano in dano v obratovanje.
Rezervni deli
Naročnik s pridržuje pravico, da 14 dni pred dostavo opreme sporoči izvajalcu morebitno spremembo glede dostave.
Izvajalec je dolžan obvestiti naročnika najkasneje 72 ur pred dostavo o:
-načinu dostave,
-količini in obsegu poslane opreme,
-točnem datumu in času dostave.
Dobava na skladišče in prevzem s skladišča ELES je lahko samo ob delavnikih od ponedeljka do vključno petka od 8.00 do 13.00 ure in jo organizira in plača izvajalec. Izvajalec mora 14 dni pred dobavo naročniku predati kosovnico s cenami za vsak posamezen element.
Izvajalec bo vso opremo pripravil tako, da bo ustrezno zaščitena pred poškodbami in izgubo pri transportu in da bodo vsi njeni deli zaščiteni na ustrezen način proti klimatskim vplivom med transportom in skladiščenjem.
Vsi zaboji, paketi itd. morajo biti na zunanji strani jasno označeni tako, da jih bo možno identificirati po odpremnih dokumentih. Posebni pogoji za normalen položaj zaboja, paketa itd., njegov transport in skladiščenje morajo biti razpoznavni iz označitve že z razdalje dveh metrov.
Ostalo embalažo in ostalo pakiranje po razkladanju/vgradnji odstrani/prevzame izvajalec.
Za opremo, ki jo izvajalec prevzame od naročnika, izvajalec poskrbi, da se opravi prevoz z mesta skladiščenja opreme. Razkladanje in nakladanje poteka v prisotnosti obeh pogodbenih predstavnikov. Izvajalec na skladiščnem platoju izvede vso potrebno zaščito pred nehotenimi premiki in možnostmi poškodb. Izvajalec sproti izvede sanacijo skladiščnega platoja, kjer se hrani oprema, in površin, ki bodo poškodovane v času transporta oz. razkladanja in nakladanja.
Oprema, za katero se zapisniško ugotovijo poškodbe, pomanjkljivosti ali manko, se šteje za nedobavljeno.
PREIZKUSI V TOVARNI PROIZVAJALCA
Preizkušanje in medfazne kontrole v tovarni proizvajalca se bo vršilo po veljavnih standardih in normativih ter po predhodno izdelanem programu preizkusov, ki ga bo izdelal izvajalec v sodelovanju z naročnikom.
Podrobnejše zahteve za izvedbo preizkusov so navedene v tehničnih razpisnih pogojih (DZR R4DI01-6E_M04 in R4DI01-6E_M05).
Vsi stroški preizkušanj, a-testne dokumentacije gredo v breme izvajalca. Stroški udeležbe predstavnikov naročnika in pooblaščenega Inštituta pri preizkušanju (dnevnice, prevoz in nočitve) niso vključeni v pogodbeni ceni.
V primeru ponovitve preizkušanj vse stroške krije izvajalec.
O opravljenem preizkušanju se izdela zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank. Odprava opreme iz tovarne se lahko izvrši šele po potrditvi poročila FAT s strani naročnika.
PREIZKUSI NA OBJEKTU
Zahteve za izvedbo preizkusov so navedene v tehničnih razpisnih pogojih. Preizkuse se izvede po predhodno izdelanem programu preizkusov, ki ga bo izdelal izvajalec v sodelovanju z naročnikom.
O izvedbi preizkusov, ki so v obsegu pogodbenih del, mora izvajalec predhodno obvestiti naročnika. Po opravljenih preizkusih mora izvajalec preizkusov predati investitorju poročilo o opravljenih preizkusih.
DOKONČNI PREVZEM NA OBJEKTU
Naročnik dokončno prevzame opremo in opravljena dela po odpravi vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na končnem internem strokovnem tehničnem pregledu ter zaključenem pogodbenem poskusnem obratovanju. Prevzem se bo vršil na predmetnem objektu in bo končan, ko naročnik in izvajalec zapisniško ugotovita, da so pogodbena dela dokončana v skladu z zahtevami naročnika in izročen instrument zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Izvajalec mora pred prevzemom odpraviti vse ugotovljene napake in upoštevati morebitne pripombe naročnika v zvezi z izvedbo pogodbenih obveznosti. Zapisnik morata podpisati pogodbena predstavnika obeh pogodbenih strank.
Brez predloženega instrument zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da prevzem ni opravljen.
Nevarnost uničenja, izgube ali poškodovanja opreme trpi izvajalec in sicer vse do naročnikovega dokončnega prevzema na objektu.
DOKUMENTACIJA IN KOMUNIKACIJA
Vsa dokumentacija na projektu mora biti vodena in izdelana v slovenskem jeziku prav tako je jezik sporazumevanja na projektu slovenski. V kolikor vodja del/pomočnik vodje del/delovodja ne obvlada slovenskega jezika mora izvajalec na svoje stroške zagotoviti prevajalca.
Izvajalec bo naročniku dostavil dokumentacijo v skladu z določili razpisne dokumentacije in zahtevami veljavne zakonodaje.
Izvajalec del se obvezuje, da bo tekoče vnašal vse morebitne spremembe v projektno dokumentacijo ter najkasneje v roku 30 dni po zaključku del iz posameznega PZI posredoval končne podloge, na osnovi katerih bo lahko projektant izdelal projekt izvedenih del. Vse spremembe projektne dokumentacije morata pred izvedbo del potrditi s svojim podpisom vodja projekta in vodja nadzora.
Izvajalec lahko predlaga spremembe, če je s tem dosežena boljša in smotrnejša rešitev in prihranek stroškov. Predlagane spremembe morata potrditi vodja projekta in vodja nadzora.
Knjiga obračunskih izmer
Izvajalec mora voditi knjigo obračunskih izmer, kjer morajo biti vpisane vse postavke ponudbenega predračuna. V prilogah posameznih postavk mora izvajalec ločeno prikazovati količine po naročnikovih osnovnih sredstvih (seznam osnovnih sredstev bo izvajalec prejel ob sklenitvi pogodbe). Situaciji oziroma končnemu računu mora biti priložena specifikacija, ki prikazuje pogodbene količine, pogodbene cene/enoto mere in pogodbene vrednosti posameznih postavk, količine in vrednosti postavk obračunane v prejšnjih situacijah, količine in vrednosti postavk trenutne situacije, ter priloga iz katere je razvidna porazdelitev posameznih količin po naročnikovih osnovnih sredstvih. Pred izstavitvijo situacije mora predlog situacije potrditi pogodbeni predstavnik naročnika. Obvezna priloga potrditve in same situacije je kopija/scan potrjene knjige obračunskih izmer. Osebe, ki bodo vodile izdelavo knjige obračunskih izmer morajo biti strokovno usposobljene za to področje.
Dokazilo o zanesljivosti objekta
Izvajalec dolžan naročniku sproti predajati vso potrebno tehnično dokumentacijo.
Izvajalec za svoj del pogodbenih obveznosti izdela dokazilo o zanesljivosti objekta skladno z zahtevo ob vsakokratnem pregledu (strokovni tehnični pregled, tehnični pregled v postopku izdaje uporabnega dovoljenja) veljavne zakonodaje in navodili naročnika. Naročnik bo izvajalcu predal vzorec tabel, na katerih bo izdelano dokazilo, tako da bo izgled in posamezna umestitev posameznih izjav oz. dokazil poenotena za celoten objekt. Dokazilo se izdela v tiskani (papirni) obliki in digitalni obliki, ki se jo preda nezaklenjeno na CD oz. USB nosilcu podatkov. Vsaka izjava oz. dokazilo mora biti svoj dokument z jasnim poimenovanjem (številčenje) formata .pdf, ter razporejena v mapo skladno z vodilno mapo Dokazila o zanesljivosti objekta.
DODATNE ZAHTEVE PRI ORGANIZACIJI IN IZVEDBI DEL
Izvajalec mora za dostope do gradbišča uporabljati obstoječe javne poti, ki jih predhodno dogovori z investitorjem.
Škodo, ki bi nastala tako investitorju kot tretjim osebam, kot posledica nespoštovanja obvez in dogovorov med izvajalcem in investitorjem, je izvajalec dolžan nemudoma sanirati, oškodovancu pa povrniti vso škodo, ki mu je bila povzročena.
V primeru menjave vodje del mora novo imenovani vodja del izpolnjevati pogoje za imenovanje, skladno z razpisno dokumentacijo, kar mora potrditi naročnik. Vodja del ne more prenesti svojih nalog s pooblastilom na drugega. Za vodjo del velja obvezna dnevna prisotnost.
Izvajalec sodeluje pri pregledu PZI dokumentacije in podaja pripombe.
Naročnik si pridržuje pravico zamenjave strokovnih kadrov izvajalca oz. podizvajalcev, v kolikor ugotovi, da je to potrebno.
Gradbene odpadke, razen kosov opreme ki jih določi naročnik za prevzem na skladišče, izvajalec po zaključku del preda prevzemniku odpadnega materiala, ki je vpisan v evidenco zbiralcev, predelovalcev ali odstranjevalcev odpadkov pri Ministrstvu za okolje in prostor – Agenciji RS za okolje, naročniku pa preda evidenčne liste, kar je upoštevano v ponudbeni ceni. Odklopnike, ki jih bo prevzel naročnik na skladišče, izvajalec zapakira v ustrezne lesene zaboje.
ZAVAROVANJE
Izvajalec mora imeti v skladu z GZ zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, najmanj v višini pogodbene vrednosti.
Izvajalec je dolžan skleniti zavarovalno pogodbo za zavarovanje opreme, ki jo bo prevzel od naročnika proti vsem rizikom v višini vrednosti opreme do končnega prevzema na objektu. Na zavarovalni polici mora biti kot zavarovanec naveden naročnik. Predaja police je pogoj za izdajo opreme s skladišča naročnika.
Izvajalec del je dolžan na lastne stroške vsa izvršena dela zaščititi proti vremenskim vplivom in drugim poškodbam. Objekt mora biti zavarovan pri zavarovalnici v času gradnje in vsaj še 15 dni po uspešno izvršeni primopredaji. Na zavarovalni polici mora biti kot zavarovanec naveden naročnik.
V primeru da pride do škode pri izvedbi pogodbenih obveznosti za katero je odgovoren izvajalec, mora na svoje stroške nadomestiti, popraviti ali postaviti in dovršiti dela, ki morajo biti opravljena v skladu s pogodbenimi določili in navodili predstavnika naročnika.
OBVEZNOSTI IZVAJALCA
Izvajalec se obvezuje, da bo:
prevzeta pogodbena dela izvršil strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu s slovenskimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi, po posebnem dogovoru pa tudi z drugimi navodili. Morebitna škoda med izvedbo oz. v zvezi z njo bremeni izvajalca,
poskrbel za zavarovanje gradbišča oziroma zavarovanje posameznega območja del (zagotovil in utrdil začasne zaščitne ograje), tudi v popoldanskem času in med vikendi, ko na objektu ni nadzornikov,
pri delih zagotovil ustrezno faznost posameznih del skladno s terminskim planom in izrednimi zahtevami naročnika,
uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z predmetnega objekta ter upošteval predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki,
vodil Evidenčne liste o ravnanju z odpadki za odpadni gradbeni material ter na koncu izvedbe pogodbenih del izdelal in predal poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi, ki je izdelano na podlagi 9. člena Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Uradni list RS št. 34/08,
zaščitil vso opremo pred poškodbami, uničenjem in izgubo,
zagotovil obvezno prisotnost vodje del in njegovih pomočnikov na objektu v času izvedbe del, na vseh operativnih sestankih, inšpekcijskih pregledih, strokovno tehničnih pregledih in tehničnih pregledih, kar je vključeno v pogodbeno ceno,
izvršil vsa pogodbena dela gospodarno v korist naročnika,
storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni,
sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,
varoval poslovno skrivnost naročnika in njihovih partnerjev, kakor tudi skrivnost vseh tehničnih podlog, tehničnih postopkov in ostalih informacij,
sproti izročil naročniku vso potrebno dokumentacijo, skladno z določili predpisov o graditvi objektov,
prijavil začetek del ustreznim organom in organizacijam, v kolikor je le-to potrebno glede na veljavno zakonodajo,
sodeloval z naročnikom v smislu koordinacije del z ostalimi izvajalci in se prilagodil trenutnim potrebam po delih na objektu,
strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli,
sklenil sporazum o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču in upošteval predpise o varnosti pri delu,
upošteval določila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem načrtu,
spoštovanje predpisanih in dogovorjenih ukrepov s področja požarne varnosti preverja koordinator XXX XX in nepravilnosti zavede v knjigo ukrepov za varno delo na gradbišču oz. objektu, lahko pa nespoštovanje dokumentira vsak, ki ga ugotovi ter dokazuje s pomočjo fotodokumentacije ali drugega nespornega načina dokazovanja,
pisno takoj obvestil naročnika, da so dela zaključena,
na lastne stroške se bo udeleževal vseh operativnih sestankov zaradi usklajevanja poteka del ter reševanja skupnih vprašanj v zvezi s prevzetimi deli; sporazumno sprejeti sklepi operativnih sestankov so za oba pogodbenika obvezni in štejejo za sestavni del te pogodbe,
omogočil naročniku opravljanje strokovnega nadzora in ravnal po zahtevah, ki jih poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorom,
kril stroške porabe za vse vrste energije in vodo ter ostale tovrstne storitve, ki jih bo potreboval na gradbišču za izvršitev pogodbenih obveznosti,
na svoje stroške poskrbel za objekte za svoje kadre in osebje na gradbišču,
v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslal svojo pisno izjavo in izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeni del posla (velja za podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednih plačil),
izpolnil vse ostale obveznosti iz razpisne dokumentacije.
PODIZVAJALEC
Izvajalec bo za izvedbo pogodbenih del vključil podizvajalca/e: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(naziv, polni naslov, matična št., davčna št. in transakcijski račun)
Podizvajalec bo izvedel naslednjo vrsto del: …………………………………………………………
(natančnejši opis vsake vrste del, ki jo bo izvedel podizvajalec je razviden iz priloge št. 3 te pogodbe).
Izvajalec brez predhodnega preverjanja oziroma soglasja naročnika ne sme zamenjati ali vključiti novih podizvajalcev in jih takoj uvesti v delo.
Če se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali če dobavitelj sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:
svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
pogodbo z novim podizvajalcem, v kateri so natančno dogovorjeni predmet, količina, vrednost,
kraj in rok izvedbe teh del in
z njegove strani in s strani novega podizvajalca podpisano asignacijsko pogodbo v skladu s 4.
členom te pogodbe.
Izvajalec v istem roku predloži naročniku vsa ostala dokazila glede podizvajalcev, kot so bila zahtevana v razpisni dokumentaciji.
Po izvedenem naročnikovem preverjanju o tem, ali je dobavitelj predložil vsa dokazila z zahtevano vsebino, stranki v zvezi z zamenjavo ali vključitvijo novih podizvajalcev skleneta aneks k tej pogodbi (pogoj za uvedbo novega/ih podizvajalca/ev v delo).
V primeru, da izvajalec krši obveznosti iz te točke, ima naročnik pravico odpovedati pogodbo, izvajalec pa mu je dolžan povrniti vso nastalo škodo.
PROIZVAJALEC
Izvajalec bo dobavil opremo proizvajalca/ev:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
OBVEZNOSTI NAROČNIKA
Naročnik se obvezuje:
predati izvajalcu vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvesti izvajalca v delo in mu nuditi vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi,
tesno sodelovati z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden pravočasno, v skladu s projektno dokumentacijo in v obojestransko zadovoljstvo,
tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe,
zapisniško prevzeti od izvajalca izvršena dela v roku 10 dni po obvestilu izvajalca, da so dela dokončana,
GRADBENI NADZOR
Naročnik bo izvajal nadzor nad deli v skladu z internimi navodili podjetja in veljavno gradbeno zakonodajo.
Nadzornik naročnika ustavi dela, ki se izvajajo v nasprotju s potrjeno projektno in tehnično dokumentacijo predmeta pogodbe, tehničnimi predpisi, standardi in normativi.
ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Izvajalec mora v roku 10 dni od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, dostaviti naročniku zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene cene z DDV kot pogoj za veljavnost te pogodbe.
Zavarovanje mora biti izdano s strani izdajatelja s sedežem v Republiki Sloveniji in v skladu s pravili EPGP 758.
Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini njegove vrednosti, če izvajalec pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil skladno z določili te pogodbe.
Zavarovanje mora biti veljavno še 45 dni po poteku pogodbenega roka.
V primeru podaljšanja pogodbenega roka se za ta čas podaljša tudi veljavnost zavarovanja.
Unovčen instrument zavarovanja mora izvajalec nemudoma nadomestiti z novim.
GARANCIJA ZA OPRAVLJENA DELA SKLADNO S TEHNIČNIMI RAZPISNIMI POGOJI
Izvajalec jamči, da je oprema dobavljena in da so dela izvedena v skladu s to pogodbo, predpisi in pravili stroke in da nimajo pomanjkljivosti, ki bi onemogočale ali zmanjšale njihovo vrednost ali njihovo primernost za uporabo, da je vsa oprema, ki je dobavljena po tej pogodbi, nova in nerabljena ter da predstavlja najnovejši model oziroma izvedbo, ki vključuje zadnje spremembe in izboljšave v konstrukciji in materialih. Izvajalec tudi garantira, da oprema nima napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve s strani izvajalca.
Garancijska doba za dobavljeno opremo in izvedena dela je 60 mesecev od zapisniško potrjenega končnega prevzema opreme in del.
Garancijska
doba za zamenjane dele opreme začne teči znova od časa menjave,
za
popravljene dele opreme pa se ustrezno podaljša za čas od
nastanka do odprave napake.
Izvajalec se obvezuje, da bo v času garancijske dobe strokovno odpravil vse odkrite napake na lastne stroške. Servisni odziv je največ 24 ur od prijave napake.
Naročnik bo v času garancijske dobe javljal morebitno nastale okvare ali napake na naslov in tel. št. ……………………………………………………………………………………………………………..
Izvajalec mora najkasneje v roku 10 dni od prejema prijave napake odpraviti ugotovljene napake.
ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Izvajalec mora ob končni primopredaji izročiti naročniku zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) v višini 5 % pogodbene cene z DDV, kot jamstvo za brezhibnost in funkcionalnost izvedenih pogodbenih del v garancijski dobi.
Zavarovanje mora biti izdano s strani izdajatelja s sedežem v Republiki Sloveniji in v skladu s pravili EPGP 758.
Brez predloženega instrumenta zavarovanja primopredaja ni opravljena.
Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini njene vrednosti, če izvajalec ne ravna v skladu s prejšnjim členom te pogodbe.
Zavarovanje mora biti veljavno še 30 dni po preteku garancijske dobe.
Unovčenje zavarovanja izvajalec ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.
Unovčen instrument zavarovanja mora izvajalec nemudoma nadomestiti z novim.
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
Naročnikov predstavnik za izvedbo del po tej pogodbi je:
ga./g. ………………………..
gsm ……………………………………, e-mail: ………………………………….
Naročnikov predstavnik zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po tej pogodbi. Naročnikov predstavnik sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.
Izvajalčev predstavnik za izvedbo del po tej pogodbi je:
ga./g. ………………………..
gsm ……………………………………, e-mail: ………………………………….
Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovim predstavnikom ves čas trajanja pogodbe.
Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnika v roku treh (3) dni po zamenjavi.
Vodja del izvajalca, ki bo imenovan v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo in bo dnevno prisoten na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del na objektu je:
ga./g. …………….……………………………..
gsm ……………………………………, e-mail: ………………………………….
POGODBENA KAZEN
Če je izvajalec po svoji krivdi v zamudi z izpolnitvijo svojih obveznosti, ima naročnik pravico zahtevati za vsak začeti dan zamude pogodbeno kazen v višini 0,2 % do največ 20 % pogodbene cene. To velja za vse roke iz te pogodbe kot tudi za roke, ki jih predstavniki strank dogovorijo na operativnih sestankih in roke v dinamičnem terminskem planu.
Pogodbena kazen za neopravičeno dnevno neprisotnost vodje del na gradbišču znaša 500,00 EUR/dan.
Pogodbena kazen se obračuna po nastopu dogodka in sicer največ enkrat mesečno.
Pogodbeno kazen je dolžan izvajalec plačati naročniku v roku 8-ih dni od datuma izstavitve zahtevka za plačilo kazni oz. se znesek pobota z izstavljenim računom. Pogodbena kazen ne izključuje unovčitve instrumenta zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Naročnik si pridržuje tudi pravico zahtevati povrnitev dejanske škode, ki presega pogodbeno kazen.
XXXXX XXXX
Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile nepredvidljive okoliščine, ki jih pogodbeni stranki nista mogli pričakovati, jih preprečiti oziroma se jim izogniti (višja sila).
Stranka, na katere strani je višja sila nastala, mora nasprotno pogodbeno stranko nemudoma obvestiti o nastopu in prenehanju le-te ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju in trajanju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Če tega ne stori, se ne more sklicevati na obstoj višje sile. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Pogodbeni stranki pisno dogovorita nove pogodbene roke
POSLOVNA SKRIVNOST
Vse podatke vezane na predmet pogodbe, ki jih kot take določa Zakon o poslovni skrivnosti in niso javni po ZDIJZ oz. ZJN-3, morata stranki šteti za poslovno skrivnost in se obvezujeta, da jih bosta uporabljal izključno za realizacijo pogodbenih obveznosti.
Brez predhodnega soglasja druge stranke prva ne sme dokumentacije iz prejšnjega odstavka niti razmnoževati ali omogočiti vpogleda tretjim osebam, niti je ne sme uporabljati za izven pogodbene namene. Izvajalec bo svojo dolžnost varovanja informacij, dokumentov in drugih podatkov vezanih na to pogodbo, razširil tudi na vse svoje delavce in na podizvajalce po tej pogodbi, ki so ali bodo izvrševali celotna ali posamična dela v zvezi s to pogodbo. Obveznost varovanja poslovne skrivnosti se nanaša tako na čas izvrševanja te pogodbe, kot tudi za čas po tem. Izvajalec se zavezuje, da bo na enak način varoval osebne podatke s katerimi se bo seznanil pri izvajanju pogodbe.
Stranki jamčita naročniku za škodo, nastalo zaradi kršitve teh obveznosti.
RAZVEZA POGODBE
Od pogodbe ni mogoče odstopiti zaradi neizpolnitve neznatnega dela obveznosti.
Zaradi zamude pri izvedbi pogodbenih obveznosti lahko naročnik odstopi od pogodbe samo tedaj, če je dal predhodno izvajalcu primeren poznejši rok za nadomestitev zamujenega, ki je za naročnika še sprejemljiv, izvajalec pa tudi v tem roku ni opravil zamujenega. Dodatnega roka naročniku ni potrebno določiti v primeru, če izvajalec sam izjavi, da pogodbenih obvez noče ali pa ne more pravočasno opraviti.
Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec odstopi od pogodbe šele po tem, ko je dal naročniku primeren poznejši rok za izpolnitev obveznosti. Ta rok ne sme biti krajši od 15 delovnih dni.
Če pride do prekinitve pogodbe po krivdi naročnika, mora le-ta plačati vsa opravljena dela in škodo, ki jo je utrpel izvajalec zaradi prekinitve pogodbe.
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj učinkuje skladno s 67. členom ZJN-3.
Če pride do predčasnega prenehanja pogodbe po krivdi izvajalca, le-ta nima pravice do vračila tega, kar je izpolnil, naročnik pa ima pravico do povrnitve škode nastale zaradi predčasnega prenehanja pogodbe.
Če stranki sporazumno razvežeta pogodbo, rešujeta sporazumno vsa sporna vprašanja, ki so nastala z razvezo pogodbe.
SPORI
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore v zvezi s to pogodbo reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče, je za njihovo reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
V primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:
pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je pogodba nična, če pa pogodba še ni bila veljavna se šteje, da ni bila sklenjena
KONČNE DOLOČBE
Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne, če so sklenjene v pisni obliki in ob izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe.
Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi, se uporabljajo določila Posebnih gradbenih uzanc, glede tistega, česar tudi uzance ne urejajo, pa Obligacijskega zakonika.
Pogodba je sklenjena in podpisana v 4 izvodih, od katerih prejme naročnik 3 in izvajalec 1 izvod.
Sestavni deli pogodbe so:
PRILOGA 1: Specifikacija pogodbene cene skladno s ponudbo št. ……………………….. z dne……………
PRILOGA 2: Dinamični terminski plan
PRILOGA 3: Pogodba s podizvajalcem in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca)
PRILOGA 4: Razpisna dokumentacija št. MAP2019/0358 in DZR R4DI01-6E/M04 in R4DI01-6E_M05
PRILOGA 5: Tehnično ekonomski elaborat
Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama.
IZVAJALEC: |
NAROČNIK: |
………………., dne ……………….. |
Ljubljana, dne ………………..
|
|
ELES, d.o.o. |
|
direktor družbe |
|
xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx |
PRILOGA 1
SPECIFIKACIJA POGODBENE CENE – PONUDBENI PREDRAČUN
SKLADNO S PONUDBO ŠT. ......................................................... Z DNE ............................
(cene na enoto so na dve decimalni mesti)
Podrobna specifikacija se nahaja v tehničnih razpisnih pogojih.
Navodilo ponudnikom:
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Rekapitulacija« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Specifikacija pogodbene cene - predračun« pa naloži v razdelek »Druge priloge«.
V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil excel obliko Specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek »Druge priloge«.
V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Druge priloge«.
Rekapitulacija ponudbe |
|
|
|
Izvedba elektromontažnih del v stikališču RTP Divača: montaža VN aparatov, sekundarne opreme, kabliranje, povezovanje, preizkušanje za MSCDN in VSR 400 kV polji ter električne inštalacije |
Znesek v EUR brez DDV |
Skupna vrednost ponudbe: |
|
DINAMIČNI TERMINSKI PLAN
Dinamični terminski plan
PRILOGA 3
POGODBA S PODIZVAJALCEM IN ASIGNACIJA (v primeru vključenega podizvajalca, ki zahteva neposredna plačila)
ASIGNACIJA
Št. ………………….….
Izvajalec (nakazovalec):
…………………………………………………………… (polni naziv)
…………………………………………………………… (naslov)
…………………………………………………………… (matična številka)
v nadaljevanju te pogodbe: ……………………………(skrajšan naziv izvajalca)
Podizvajalec (prejemnik nakazila):
…………………………………………………………… (polni naziv)
…………………………………………………………… (naslov)
…………………………………………………………… (matična številka)
v nadaljevanju te pogodbe: ……………………….. (skrajšan naziv podizvajalca)
Naročnik (nakazanec):
ELES, d.o.o.
Xxxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx
matična številka: 5427223
v nadaljevanju te pogodbe: ELES, d.o.o.
člen
……………………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) s to pogodbo naroča in pooblašča ELES, d.o.o., da plača ………………………………………………………… podizvajalcu (skrajšan naziv podizvajalca) na njegov poslovni račun pripadajoče zneske v skladu s 4. točko podpisane pogodbe št. ………….…. za izvedbo elektromontažnih del v stikališču RTP Divača: montaža VN aparatov, sekundarne opreme, kabliranje, povezovanje, preizkušanje za MSCDN in VSR 400 kV polji ter električne inštalacije.
člen
…………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) hkrati pooblašča …………………………………………………… (skrajšan naziv podizvajalca), da v predhodnemu členu te pogodbe navedena plačila sprejme kot plačilo svoje terjatve do …………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) in podizvajalec …………………………………………………… (skrajšan naziv podizvajalca) soglaša, da to plačilo sprejme.
člen
ELES, d.o.o. bo izvršil nakazila v skladu z zapadlostjo kot jo določa 4. točka podpisane pogodbe št. ……………. za izvedbo elektromontažnih del v stikališču RTP Divača: montaža VN aparatov, sekundarne opreme, kabliranje, povezovanje, preizkušanje za MSCDN in VSR 400 kV polji ter električne inštalacije do izvajalca …………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) in obveznost izvajalca (skrajšan naziv izvajalca) do podizvajalca (skrajšan naziv podizvajalca).
člen
Morebitne spore bodo stranke reševale sporazumno, v kolikor pa ne bodo pri tem uspešne je za razrešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.
člen
Asignacija je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.
člen
Asignacija je veljavna z dnem podpisa vseh treh strank.
IZVAJALEC:
Datum podpisa: ………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
PODIZVAJALEC:
Datum podpisa: ………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
NAROČNIK:
Datum podpisa: ………………………………
ELES, d.o.o.
direktor družbe
xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
16/16