Predmet javnega naročila:
Trg 2, 8216 Mirna Peč s prostori muzejske zbirke
Številka: 430-27/2017-2 Datum: 1.8.2017
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
Predmet javnega naročila:
»UREDITEV VEČNAMENSKIH PROSTOROV S PROSTORI MUZEJSKE ZBIRKE«
Vsebina:
1. Povabilo k oddaji ponudb
2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
3. Obrazci in dokumenti za pripravo ponudbo
4. Priloge
Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: POSTOPEK NAROČILA MALE VREDNOSTI.
Številka javnega naročila: .
Dokumentacija v zvezi z javnim naročilom je brezplačna in je na voljo na internetnem naslovu: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/.
. Župan
Xxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxx Xxx, avgust 2017
1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Naročnik Občina Xxxxx Xxx, Trg 2, 8216 Mirna Peč, oddaja javno naročilo po postopku male vrednosti v skladu z 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju: ZJN-3) za »Ureditev večnamenskih prostorov s prostori muzejske zbirke«.
Vabimo vas, da predložite Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu s poglavjem 2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe ter poglavjem 3. Obrazci in dokumenti za pripravo ponudbe te dokumentacije.
Rok za oddajo ponudbe za izvajanje razpisanih storitev je naveden v javnem razpisu in je
četrtek, 17.8.2017 do 11. ure.
Ponudbo oddate osebno v sprejemno pisarno Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč ali jo pošljete po pošti na naslov: Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč s tem, da zgoraj navedeni rok pomeni rok prispetja ponudbe.
Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Občine Xxxxx Xxx, Trg 2, Mirna Peč in sicer, četrtek, 17.8.2017 ob 12.00 uri.
Sestanka s ponudniki ne bo. Možen, vendar ne obvezen, je ogled obstoječega stanja objekta na sami lokaciji, in sicer po predhodni najavi po telefonu 07 39 36 100 (Xxxxxx Xxxxxx) ali na elektronskem naslovu xxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxx.
Kontaktna oseba s strani naročnika je Xxxxxx Xxxxxx:
⮚ Telefon 00 00 00 000
⮚ E-pošta: xxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxx
2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
2.1 Splošno
1. člen
Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil javno naročilo (v nadaljevanju: javni razpis) za izvedbo javnega naročila »Ureditev večnamenskih prostorov s prostori muzejske zbirke«
Naročnik bo oddal javno naročilo ponudniku, ki bo predložil dopustno ponudbo v smislu 29. točke 2. člena ZJN-3 ter katerega ponudba je ekonomsko najugodnejša glede na merilo za izbor ekonomsko najugodnejših ponudb. Nedopustne ponudbe bo naročnik izključil.
V ta namen je naročnik izdelal navodila za izdelavo ponudb, kot sledi.
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku se izvaja na podlagi naslednjih predpisov:
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2016, v nadaljevanju: ZJN-3);
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/11
- ZTP-D, 63/13; - ZPVPJN);
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št., 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12) – ZJF- UPB4;
- Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013, 89/14 in 91/2015);
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/2007 UPB1 in spremembe);
- Zakon o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04, (14/2005 popr), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Xxx.XX: U-I-150-04-19, 120/2006 Xxx.XX: U-I-
286/04-46, 126/2007, 57/2009 Xxx.XX: U-I-165/09-8, 108/2009 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Xxx.XX: U-I-165/09-34), 57/12, 101/13, - ZDavNapr, 110/13
- Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji (junij 1999, maj 2007),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008, 47/2010),
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 73/07 – UPB in nasl – ZintPK);
- skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.
2.2 Predmet javnega naročanja
2. člen
Predmet javnega naročila je »Ureditev večnamenskih prostorov s prostori muzejske zbirke«. Gre za obnovo in rekonstrukcijo dela stavbe nekdanje osnovne šole v Mirni Peči, ki vsebuje ureditev novega vhoda, izvedba manjših prebojev, predelnih sten, obnovo tlakov s položitvijo talnega gretja in parketa, obnovo električne napeljave s svetili, obnovo talne in stenske keramike ter opreme WC-jev, zamenjavo stavbnega pohištva, zamenjavo dotrajanih valovitk na strehi in žlebov, izvedbo termo-izolacijske fasade, ureditev okolice z betonskimi tlakovci.
Javno naročilo ni razdeljeno v sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo izrecno le za celotno javno naročilo, to je za izvedbo vseh del po tehničnih specifikacijah naročnika (Priloga 1).
Ponudnik ponuja izvedbo del na podlagi izdelane projektne dokumentacije:
- Ureditev večnamenskih prostorov z muzejem L. Slaka in T. Pavčka, PGD, št. SR16166, november 2016, Studio razvoj d.o.o.;
- Ureditev večnamenskih prostorov z muzejem L. Slaka in T. Xxxxxx, PZI, št. SR16166, december 2016, Studio razvoj d.o.o.;
Pri gradnji se upoštevajo okoljski vidiki v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju ( Ur. L. RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14) in sicer:
1. izpolnjevanje zahtev podpoglavja 7.2.2 Priloge 7 - Temeljne okoljske zahteve za gradnjo;
2. izpolnjevanje zahtev podpoglavij 13.1.2 in 13.2.2
priloge 13- Temeljne okoljske zahteve za električne sijalke in svetilke
V ponudbeni ceni morajo biti zajete tudi vse aktivnosti v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju.
Naročnik poudarja, da bo od izbranega dobavitelja pred dobavo oz vgradnjo posamezne opreme zahteval dokazila o izpolnjevanju določil Uredbe o zelenem javnem naročanju.
Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.
Naročnik si pridružuje pravico do spremembe obsega del v okviru zagotovljenih sredstev v proračunu ali pa izvedbo neizvedenih pogodbenih del prenese v naslednje leto. V tem primeru, izvajalec del, ni upravičen do kakršne koli odškodnine.
Naročnik si v fazi izvajanja pogodbe na podlagi predmetnega javnega naročila v skladu 95. členom določili ZJN-3 pridržuje pravico do spremembe pogodbe, v kolikor bo tekom izvajanja pogodbe nastopila potreba po dodatnih gradnjah, storitvah oz dobavi blaga. Podlaga za določitev vrednosti dodatnih del so cene na enoto iz osnovne pogodbe, vključno s popustom, ki ga nudi ponudnik
Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vsa določila veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in varstva pri delu, varstva narave in varstva okolja, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te dokumentacije.
2.3 Ponudniki
3. člen
Ponudbo lahko odda vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Ponudbo se lahko odda kot:
Samostojna ponudba
Ponudba je samostojna, če v njen nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisne pogoje in zahteve ter v celoti prevzema izvedbo naročila.
Skupna ponudba
Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov – skupna ponudba. Partnerji so med seboj enakopravni in v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi morajo biti navedeni vsi partnerji, vodilni partner, ki jih zastopa, ter katera dela iz popisa del vsak od njih prevzema.
Skupina mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani na razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeljevati odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Opredeliti mora tudi nosilca posla, ki skupino izvajalcev, v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Nosilec posla tudi sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in predloži ustrezna sredstva zavarovanja.
Ponudba s podizvajalci
V ponudbi s podizvajalci poleg ponudnika kot podizvajalci oziroma kooperanti (v nadaljevanju: podizvajalci) nastopajo tudi drugi gospodarski subjekt. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila. Vrednost posla posameznega podizvajalca ne sme presegati vrednosti posla, ki ga prevzema glavni izvajalec oziroma posamezni partner v skupni ponudbi.
V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajnje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Navedene podatke ponudnik predloži na ustreznih obrazcih te dokumentacije.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje takšnih gradenj in storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novega podizvajalca mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi vse zahtevane podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če bodo zanj obstajali razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, iz b) točke šestega odstavka 75. člena ter ostalih pogojev iz dokumentacije javnega naročila.
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.
Če podizvajalce zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnikov,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji predložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedbo storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.
Uporaba zmogljivosti drugih subjektov
Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njimi. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in gradenj ter vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivost drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.
V primeru, da bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku ob oddaji ponudbe dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. Prav tako pa mora ob predložitvi ponudbe ESPD informacije vsebovati tudi izjave v zvezi z gospodarskimi subjekti, katerih zmogljivost uporablja gospodarski subjekt.
Če subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje in znanje obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, iz b) točke šestega odstavka 75. člena ter ostalih pogojev iz dokumentacije javnega naročila bo naročnik od ponudnika zahteval zamenjavo subjekta.
4. člen
Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje, kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji. Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo predložiti zahtevana ustrezna dokazila pristojnih institucij.
Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih potrdil, izpisov ali drugih listin, jih lahko ponudniki nadomestijo z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima tak ponudnik svoj sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko ali materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon ali ESPD obrazcem. Vsi dokumenti tujega ponudnika morajo biti prevedeni v slovenski jezik.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za vročanje v tem postopku javnega naročila v skladu s Zakonom o upravnem postopku imenovati pooblaščeno osebo za vročanje v Republiki Sloveniji.
2.4 Zaupnost postopka oziroma dokumentov
5. člen
Ponudniki, ki z udeležbo na javnem razpisu in pri izvrševanju pogodbenih obveznosti zvedo za zaupne podatke, so dolžni te podatke varovati po predpisih.
Ponudnik naj obrazce, izjave ali določene podatke za katere meni, da sodijo med zaupne ali poslovno skrivnost označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in s podpisom osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da med zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki na podlagi predpisov ne sodijo med zaupne podatke ali poslovno skrivnost: specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto,, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi podatki, ki vplivajo na razvrstitev ponudbe v okviru meril.
Tiste dokumente, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni izključno za namen javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek predmetnega javnega naročanja. Prav tako ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni.
V primeru, da ponudnik dokumentov, ki jih ima za poslovno skrivnost, ne bo ustrezno označil, bo naročnik, v primeru izraženih zahtev s strani ostalih ponudnikov do vpogleda v konkurenčne ponudbe, omogočil vpogled podatkov.
Ponudnik je na zahtevo naročnika, dolžan predložiti interni akt, kateri ureja poslovne skrivnosti ponudnika.
2.5 Ponudba
6. člen
Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Tehnični opisi, potrdila o kakovosti morajo biti predložena v slovenskem jeziku, v kolikor so le ti v tujem jeziku, morajo ponudniki predložiti uradni prevod.
Ponudniki morajo ponuditi izvedbo javnega razpisa v celoti, to je za izvedbo vseh del (Priloga 1). Tisti, ki izvedbe v celoti ne ponudijo, so iz postopka ocenjevanja ponudb izločeni.
Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.
Ponudba mora veljati najmanj do 18.1.2018. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe od zahtevanega, bo ponudba izločena.
Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih, so fiksne do konca gradnje oz trajanja pogodbe in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, kakor tudi davke in morebitne popuste. Popust je možno prikazati kot skupen popust v končni rekapitulaciji ponudbenega
predračuna in velja za vsa dela v predračunu. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, ne bodo upoštevani. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna. Cena je določena s klavzulo »ključ v roke«.
Za potrebe analize cen za dodatna dela, mora ponudnik predložiti tudi cene za materiale, mehanizacijo, opremo in delovno silo, s katerim so bile kalkulirane enotne cene iz ponudbe.
Rok izvedbe pogodbenih del:
začetek del takoj po uvedbi izvajalca v delo,
zaključek vseh del v roku (3) treh mesecev od uvedbe izvajalca v delo.
Dela so končana, ko je uspešno opravljen tehnični pregled, izpolnjeni vsi tehnični pogoji za pridobitev uporabnega dovoljenja za predmet pogodbe in podpisan Zapisnik o primopredaji del.
Ponudnik k ponudbi predloži terminski in finančni plan izvedbe pogodbenih del.
Rok plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva uradnega prejema posamezne obračunske situacije, ki je izstavljena po opravljenem delu. V primeru krajšega plačilnega roka od zahtevanega se ponudba izloči.
Če je po presoji naročnika ponudnik predložil neobičajno nizko ponudbo, bo naročnik ravnal v skladu s 86. členom ZJN-3. v kolikor bo ugotovljeno, da je ponudba neobičajno nizka, bo tako ponudbo naročnik zavrnil.
Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.
2.6 Merilo za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe
7. člen
Naročnik bo za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe uporabil merilo najnižje cene.
Za naročnika pomeni merilo »najnižja cena« najnižjo skupno končno ponudbeno vrednost z vključenim davkom na dodano vrednosti in vsemi popusti in rabati.
2.7 Predložitev in javno odpiranje ponudb
8. člen
Naročnik upošteva vse ponudbe, ki bodo prispele po pošti ali jih bodo ponudniki osebno oddali v sprejemni pisarni Občine Mirna Peč najkasneje do četrtka, 17.8.2017 do 11. ure na naslov Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč. Če ponudnik pošlje ponudbo po pošti, se šteje za pravočasno predložena tista ponudba, ki jo naročnik prejme v roku, ki je določen v javnem razpisu.
Če ponudba ni predložena v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje, da je bila predložena prepozno. Prepozno ponudbo naročnik po končanem odpiranju ponudb neodprto vrne ponudniku z navedbo, da je bila prepozna.
Ponudbe morajo biti oddane v pisni obliki, v zaprti ovojnici/kuverti, označene v skladu z obrazcem (OBR-14) in morajo vsebovati obrazce od 1 do 14 z zahtevanimi prilogami.
Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora v vložišče prispeti pred potekom roka za predložitev ponudb. V primeru umika bo ponudba neodprta vrnjena ponudniku. Če bo ponudnik umaknil svojo ponudbo po izteku roka za oddajo ponudb, bo naročnik unovčil ponudnikovo zavarovanje za resnost ponudbe.
Ponudnikovo obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe mora biti pripravljeno, zaprto, označeno in dostavljeno tako kot ponudba namesti »PONUDBA« pa mora biti na ovojnici (OBR-14) označeno »SPREMEMBA« ali »UMIK«.
9. člen
Javno odpiranje ponudb bo v četrtek, 17.8.2017 ob 12. uri v prostorih naročnika.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Pooblastilo ni potrebno, če se javnega odpiranja ponudb udeleži zakoniti zastopnik sam, ki pa se bo moral izkazati z osebnim dokumentom.
Odpiranje ponudb vodi komisija, ki prebere naziv ponudnika in ponudbeno ceno in sproti vodi zapisnik po zaporednih številkah prejetih ponudb.
V kolikor naročnik ne bo vročil zapisnika o odpiranju ponudb pooblaščenim predstavnikom ponudnika na odpiranju ponudb, ga bo najkasneje v petih delovnih dneh po odpiranju ponudb posredoval vsem ponudnikom.
10. člen
Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od gospodarskega subjekta zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključiti.
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:
– svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN- 3 in ponudbe v okviru meril,
– tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
– tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.
Ne glede na navedeno v predhodnem stavku sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb.
Po zaključenem pregledu in ocenjevanju vlog bo naročnik v skladu z 90. členom ZJN-3 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, izbranega ponudnika pa po pravnomočnosti odločitve pozval k podpisu pogodbe. Ponudnik mora pogodbo podpisati v roku 8 dni od prejema zahteve, sicer bo naročnik vnovčil zavarovanje za resnost ponudbe. V primeru, kadar zaradi objektivnih okoliščin le to ni mogoče, lahko naročnik na zaprosilo ponudnika privoli v daljši rok.
Naročnik si v skladu s 90. členom ZJN-3 pridržuje pravico, da ustavi postopek, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.
2.8 Obveščanje ponudnikov
11. člen
Ponudnik lahko pojasnila o vsebini dokumentacije zahteva preko Portala javnih naročil. Naročnik bo izključno preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana pravočasno, to je do petka, 11.8.2017 do 12. ure.
Naročnik si pridržuje pravico, da pred potekom roka za oddajo ponudb dokumentacijo v zvezi z javnim naročanjem delno spremeni ali dopolni. Vsaka od teh sprememb ali dopolnitev postane sestavni del dokumentacije in se posreduje preko Portala javnih naročil. Naročnik lahko po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb, da ponudnikom omogoči upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanja roka za oddajo ponudb.
Naročnik o vseh odločitvah o oddaji javnega naročila iz 90. člena ZJN-3 obvesti ponudnike tako, da podpisano odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno ponudniku z dnem objave na portalu javnih naročil.
2.9 Pogoji za priznanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika
12. člen
Naročnik ponudnikom prizna sposobnost na osnovi izpolnjevanja naslednjih spodnjih pogojev.
2.9.1 Razlogi za izključitev
a) Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN - 3 ugotovil ali je bil drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljene v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
- terorizem (108. člen KZ-1);
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1);
- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1);
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1);
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1);
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1);
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1);
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1);
- goljufija (211. člen KZ-1);
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1);
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1);
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1); poslovna goljufija (228. člen KZ-1);
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1);
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1);
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1);
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1);
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1);
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1);
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1);
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1);
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1);
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1);
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1);
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1);
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1);
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1);
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1);
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1);
- pranje denarja (245. člen KZ-1);
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1);
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1);
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1);
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1);
- tihotapstvo (250. člen KZ-1);
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1);
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1);
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1);
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1); dajanje podkupnine (262. člen KZ-1);
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1);
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1);
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
b) Naročnik bo iz sodelovanje v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN - 3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več.
Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.
c) Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
d) Xxxxxxxx bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
e) Xxxxxxxx bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka naročnik iz postopka javnega naročanja ne bo izključil gospodarski subjekt, pri katerem je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave.
Dokazilo za točke od a) do e): ESPD
Pogoje iz točk a) do e) mora izpolniti vsak od partnerjev v skupni ponudbi posebej, vsi imenovani podizvajalci ter subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.
2.9.2. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti
a) Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, za katero daje ponudbo in je predmet tega javnega naročila. Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v članici, v kateri ima ponudnik sedež.
Dokazilo: ESPD
Vsak gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje za svoj del posla.
b) Ponudnik mora imeti mora potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero daje ponudbo in je predmet tega javnega naročila, v kolikor je za posamezno dejavnost le to z zakonom predpisano.
Dokazilo: ESPD
Vsak gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje za svoj del posla.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko naročnik namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
2.9.3 Tehnična in strokovna sposobnost
a) Ponudnik izkazuje ustrezne izkušnje/reference s primerljivimi deli, in sicer vsaj dve (2) primerljivi deli obnove in rekonstrukcije objekta visoke gradnje, izmed katerih mora biti vsaj 1 objekt s področja 126 Stavbe splošnega družbenega pomena priloge 1 k Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena, katerih vrednost opravljenih del (gledano vsak posamezni objekt) presega 250.000,00 EUR brez DDV in ki jih je uspešno izvedel v obdobju zadnjih treh (3) let od objave tega naročila (od 1.8.2012 do 1.8.2017).
Za datum dokončanja del se šteje datum zapisniškega prevzema objekta s strani naročnika. Seštevanje referenčnih del v okviru več pogodb ne šteje za ustrezno po tem pogoju.
Priznajo se le reference za gradnjo, za katero je naročnik del podal pozitivno referenco in za katera je bil zapisniški prevzem opravljen v obdobju od 1.8.2012 do 1.8.2017.
Ponudnik predloži potrdilo o referenci na obrazcu 5/1 te dokumentacije, lahko pa so izdelane tudi na lastnem obrazcu, če iz vsebine referenčnega potrdila izhaja izpolnjevanje pogoja. Naročnik bo štel, da je naročnik referenčnega potrdil kvalitetno in pravočasno izvedbo posla oz da je izvajalca priporočil že s svojim podpisom reference.
Dokazilo: ESPD + Referenčna lista ponudnika (OBR-5) + 2 s strani naročnika del potrjeni potrdili o referenci (OBR-5/1) + fotokopija pogodbe referenčnega naročila.
V primeru skupne ponudbe se reference seštevajo oz. velja pogoj za vse ponudnike skupaj.
2.9.4 Temeljne okoljske zahteve
Ponudnik mora izkazovati izpolnjevanje temeljne okoljske zahteve, opredeljene v Uredbi o zelenem javnem naročanju in sicer:
1. Izpolnjevanje zahtev iz podpoglavja 7.2.2 Priloge 7 - Temeljne okoljske zahteve za gradnjo;
2. izpolnjevanje zahtev izpolnjevanje zahtev podpoglavij 13.1.2 in 13.2.2 priloge 13- Temeljne okoljske zahteve za električne sijalke in svetilke.
Dokazilo: Izjava ponudnika o temeljnih okoljskih zahtevah (OBR-6) Dokazilo predloži glavni ponudnik.
13. člen
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev in pripisov. Pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila so lahko v kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala.
Naročnik lahko kadarkoli med postopkom zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi. Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3 po potrebi pa tudi v skladu z
78. členom ZJN-3, razen če oddaja na podlagi okvirnega sporazuma na podlagi šestega odstavka ali a točko sedmega odstavka 48. člena ZJN-3 oz če lahko potrdila in informacije naročnik v skladu z osmim odstavkom 79. člena pridobi sam. Naročnik lahko pozove gospodarske subjekte, da dopolnijo ali pojasnijo potrdila, predložena v skladu s 77. in 78. členom ZJN-3. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oz dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo le ta dostavil v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo izločil kot nedopustno.
Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval. V kolikor bo naročnik ugotovil, da je ponudnik predložil neresnične podatke, ga bo izključil.
14. člen
Ponudbo morajo sestavljati izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge, napisani ali natipkani neizbrisljivo pisavo in podpisani od osebe, pooblaščene za zastopanje. Ponudba se odda v enem izvodu. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
Ponudnik ESPD obrazec (enotni evropski dokument po 79. čl. ZJN-3) odda v tiskani obliki, ki ga podpiše in žigosa.
Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe (Priloga 2) na zadnji strani parafirati in žigosati.
S tem potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe.
Ponudnik predloži k ponudbi finančno zavarovanje za resnost ponudbe (OBR-10) ter parafiran vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR- 11/1) ter finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (OBR-11/2).
Popis del mora biti predložen naročniku na objavljenih obrazcih. Vsaka stran pa mora biti žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika, prav tako mora ponudnik popis del predložiti tudi v formatu MS Excel na elektronskem mediju
Obrazci s popisi del vsebujejo opise in količine posameznih popisnih postavk. V kolikor je v popisu del naveden tip ali proizvajalec, je naveden le kot primer in lahko ponudnik izbere navedeni proizvod ali enakovredni.
Opisov in količin posameznih popisnih postavk ni dovoljeno spreminjati, v primeru da bo ponudnik spremenil opise ali količine posameznih popisnih postavk, bo naročnik tako ponudbo kot nepopolno izločil iz nadaljnje obravnave. Dokument s popisi del ne vsebuje zaščit posameznih celic in kontrol preračunavanja vnesenih vrednosti. Navzkrižno
preverjanje vnesenih podatkov, pravilnost zmnožkov ter povezave posameznih celic so na strani ponudnika.
V primeru, da cena na enoto in vrednost postavke popisa del ne bo podana oziroma posamezno polje popisa del ne bo izpolnjeno (cena postavke ne bo razvidna, npr. ponudnik
bo polje pustil prazno ali navedel »o, -,/« ipd.), bo naročnik štel, da je ta postavka všteta v skupni ceni po principu ključa v roke. V primeru neskladja med izpolnjenimi popisi del v pisni obliki in v elektronski obliki, se bo kot veljaven štel obrazec v elektronski obliki*.xls.
Če pride do statusne spremembe stranke predmetne pogodbe, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.
2.10 Finančna zavarovanja
15. člen
Naročnik za resnost ponudbe zahteva bianco podpisano menico in žigosano menico z menično izjavo v višini 7.500,00 EUR, s pooblastilom za izpolnitev, z oznako »Brez protesta«, plačljivo na prvi poziv in veljavno do 18.1.2018.
Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe v naslednjih primerih:
- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi ali
- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.
Naročnik po zaključku postopka oddaje javnega naročila neizbranim ponudnikom vrne ne unovčene menice za resnost ponudbe.
Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje mora biti vsebinsko in pomensko enaka vzorcu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (OBR-10).
16. člen
Izbrani ponudnik mora v roku desetih (10) dni od dneva podpisa pogodbe naročniku izročiti nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki ga izda banka ali zavarovalnica, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo do trideset (30) dni po preteku roka veljavnosti pogodbe.
Pogodba bo sklenjena z odložilnim pogojem in postane veljavna šele s predložitvijo zavarovanja. Bančna garancija oz enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice velja od dneva izročitve in preneha s predložitvijo bančne garancije oz enakovrednega kavcijskega zavarovanja zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku. V kolikor se med trajanjem pogodbe spremenijo izvedbeni roki razpisanih del, je izvajalec dolžan temu ustrezno predložiti tudi podaljšanje veljavnosti finančnega zavarovanja.
Naročnik bo vnovčil instrument zavarovanja za dobro izvedbo del v naslednjih primerih:
- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi odgovornosti ali
- v primeru nekvalitetne izvedbe del in dobave nekvalitetnih in neustreznih materialov in opreme po pogodbi ali
- če izvajalec pred vgradnjo oz montažo posameznih materialov oz opreme in naprav naročniku ne bo dostavil vseh ustreznih in predpisanih dokazil za opremo in naprave v skladu z določili pogodbe ali
- v primeru, da naročniku ne bo izročil ustreznih dokazil- ateste, certifikate ter dokazila o izpolnjevanju pogojev iz uredbe o zelenem javnem naročanju po tej razpisni dokumentaciji ali
- v primeru neplačila potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev, ki jih ti izkažejo z verodostojnimi knjigovodskimi in drugimi listinami, ali
- v primeru nepravočasnega oz neažurnega izvajanja del v smislu pogodbe ali
- za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izvedbo del ali
- če izvajalec ne podaljša veljavnosti instrumenta zavarovanja do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru sporazumnega podaljšanja roka ali
- če izvajalec ne dostavi ustrezno zvišanje instrumenta zavarovanja do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru, da se osnovna pogodbena vrednost poveča za več kot 10% zaradi dodatno naročenih del ali
- če izvajalec ne sodeluje pri tehničnemu pregledu za pridobitev uporabnega dovoljenja, če je to zahtevano in ne odpravi kakovostnih pomanjkljivosti ali
- če izvajalec ne dostavi ustrezne listine za odpravo napak v garancijskem roku v pogodbenem roku.
Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku ne glede na število podizvajalcev. V primeru, da je naročilo oddano skupini izvajalcev, ki so za izvedbo naročila sklenili pravni akt o skupni izvedbi naročila, le ti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
Ponudnik se zavezuje, da naročniku izročil zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-11).
Zavarovanje mora biti vsebinsko in pomensko enako vzorcu garancije finančnega zavarovanja (OBR-11/1), le ta je sestavni del te razpisne dokumentacije, ki ga ponudnik parafira in žigosa ter priloži k ponudbi.
17. člen
V sedmih (7) delovnih dneh od primopredaje predmeta pogodbe je izvajalec dolžan izročiti naročniku bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV.
Zavarovanje preneha 30. dan po poteku garancijskega roka, določenega za izvedena dela (garancijski rok je določen v pogodbi).
Naročnik bo vnovčil instrument zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v naslednjih primerih:
- če ima gradnja napake ali pomanjkljivosti, ki ogrožajo življenje, zdravje, povzročajo škodo tretjim osebam ali se te napake ali pomanjkljivosti ne dajo v celoti odpraviti na sprejemljiv način ali same ali njihova odprava povzroča naročniku škodo, ki se kaže v motnjah v delovanju trajajoča več kot en mesec ali v obsegu, ki presega 5% vrednosti te pogodbe ali
- če izvajalec v času garancije ne bo izvajal garancijskih obveznosti na način, opredeljen v pogodbi,
- če izvajalec ne predloži podaljšanja finančnega zavarovanja najmanj 60 dni pred iztekom veljavnosti trenutno veljavnega finančnega zavarovanja.
Ponudnik se zavezuje, da naročniku izročil zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-11).
Finančno zavarovanje mora biti vsebinsko in pomensko enako vzorcu finančnega zavarovanja (OBR-11/2), le ta je sestavni del te razpisne dokumentacije, ki ga ponudnik parafira in žigosa ter priloži k ponudbi.
2.11 Ostali splošni in posebni pogoji
18. člen
Naročnik bo izključil gospodarski subjekt, v kolikor bo ugotovil, da so pri ponudniku udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11) bo moral izbrani ponudnik, pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.
V skladu s 6. odstavkom 91. člena ZJN-3 bo izbrani ponudnik dolžan na poziv naročnika, v roku osmih dni od prejema poziva, naročniku posredovati podatke o:
svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
19. člen
Če izbrani ponudnik odstopi od podpisa pogodbe ali če ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti iz dokumentacije za izvedbo javnega naročila, si naročnik pridrži pravico, da kot najugodnejšega ponudnika izbere naslednjo dopustno ponudbo na ocenjevalni lestvici.
2.12 Pouk o pravnem varstvu
20. člen
Rok za uveljavitev pravnega varstva zoper odločitev o oddaji naročila teče od dneva prejema odločitve o oddaji naročila. Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-3 ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja - ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/11-ZTP-D, 63/13) ne določa drugače.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v 8 (osmih) delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu. Zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb, razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti, ko se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb. Po odločitvi o oddaji naročila male vrednosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet (5) delovnih dni od prejema te odločitve, skladno z veljavnim ZPVPJN.
Zahtevek za revizijo se mora vročiti pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno s povratnico ali z elektronski sredstvi, če je podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse zahtevane elemente, ki jih določa 15. člen ZPVPJN. V primeru, da vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance.
Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati takso v višini 2.500,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo oziroma v vseh ostalih primerih v višini dveh odstotkov od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne maj kot 500 EUR in ne več kot 25.000 EUR. Če se zahtevek za revizijo vloži pred odpiranjem ponudb se višina takse iz tega odstavka odmeri od ocenjene vrednosti sklopa ali javnega naročila.
Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka plačati takso na račun Ministrstva za finance, št.: 01100- 1000358802. Pri plačilu takse mora biti vedno naveden sklic:
1. model: 11
2. P1: šifra proračunskega uporabnika (16110 - Ministrstvo za finance)
3. P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)
4. P3: zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. v Uradnem listu RS oz. referenčna številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mest + 2 mesti za leto).
5. Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno vpiše vezaj.
Naročnik bo zahtevek, ki ne bo imel predloženega potrdila o plačilu takse in v primeru, da bo potrdilo sicer priloženo, a bo taksa neustrezna, skladno z določili 26. člena ZPVPJN zavrgel.
Odgovorna oseba naročnika
Župan Xxxxxx Xxxxxxxx
1 Štirimestna številka javne objave s Portala javnih naroči
3.OBRAZCI IN DOKUMENTI ZA PRIPRAVO PONUDBE
Ponudnik mora k ponudbi predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce z zahtevanimi prilogami:
OBR-1: Ponudba OBR-2: Popis del
OBR-3: Podatki o partnerju v skupni ponudbi OBR-4: Podatki o podizvajalcu s pooblastilom
OBR-4/1: Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje OBR-5: Referenčna lista ponudnika
OBR-5/1: Potrdilo o referenci
OBR-6: Izjava ponudnika o temeljnih okoljskih zahtevah OBR-7: Izjava ponudnika o posredovanju podatkov
OBR-8: Terminski in finančni plan OBR-9: Obrazec ESPD
OBR-9/1: Soglasje za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc OBR-10: Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev
OBR-11: Izjava o preložitvi finančnih zavarovanj
OBR-11/1: Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP – 758
OBR-11/2: Obrazec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP – 758
OBR-12 Vzorec pogodbe
OBR-13: Kalkulativni elementi cen OBR-14: Ovojnica
OBR-1
1. PONUDBA št.:
Ponudnik- naziv | |
Naslov | |
Poštna številka in pošta | |
ID za DDV | |
Pristojni finančni urad | |
Matična številka | |
Številka TRR | |
Zakoniti zastopnik | |
Kontaktna oseba ponudnika | |
Telefon | |
Faks | |
Elektronska pošta za obveščanje | |
Odgovorna oseba za podpis pogodbe |
Ponudbo oddajamo (ustrezno obkrožiti in dopisati oz po potrebi dodati vrstice c spodnji tabeli)
SAMOSTOJNO oz KOT VODILNI PARTNER V SKUPNI PONUDBI
Zap. Št. | Vrsta del | Partner (naziv in naslov) | Vrednost del (v EUR brez DDV) |
Izjavljamo, da (ponudnik obkroži ustrezno):
a) Xxxxxx podizvajalcev za nobeno vrsto del določenih v popisu del.
b) Bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:
Zap. št. | Vrsta del | Podizvajalec (naziv in naslov) | Vrednost del (v EUR brez DDV) |
2. VREDNOST PONUDBE
Skupaj ponudbena cena brez DDV | |
Morebitni popust: % | |
Skupaj končna ponudbena cena brez DDV | |
DDV 22% | |
Skupaj končna ponudbena cena z DDV |
z besedo:
Vrednost ponudbe se nanaša na celotno javno naročilo.
3. ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL
S pogodbenimi deli smo pripravljeni pričeti takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo in jih dokončati v pogodbeno dogovorjenem roku v skladu s potrjenim finančnim in terminskim planom.
Če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, bomo naročilo izvedli v roku
mesecev po podpisu pogodbe ter hkratne uvedbe v delo (zahteva se največ 3 mesece).
4. VELJAVNOST PONUDBE
Naša ponudba velja najmanj do 18.1.2018).
5. PLAČILNI ROK
2018 (zahteva se najmanj do
Plačilni rok je 30 dni, skladno z določili razpisne dokumentacije in vzorca pogodbe. Zagotovili bomo pošiljanje računov naročniku v elektronski obliki (e-račun).
6. GARANCIJSKI ROKI
Garancijski rok za izvedena: konstrukcijo 10 let, za fasado 10 let,
za kanalizacijo 5 let,
za vsa ostala dela, razen elementne, ki imajo tovarniški garancijski rok 3 leta
7. Izjavljamo, da:
- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev,
- smo ob izdelavi ponudbe pregledati celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,
- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,
- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrali za izvedbo javnega naročila
- soglašamo z morebitnimi popravki računskih napak, ki jih naročnik odkrije pri pregledu in ocenjevanju naše ponudbe in s popravki računskih napak, ki so posledica nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, in sicer na način, da naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudimo, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Dajem soglasje, da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno ter da je znesek , usklajen v skladu z 89. Členom ZJN-3, za nas obvezujoč.
Kraj:
Datum: Žig: Podpis pooblaščene osebe:
OBR–2
POPIS DEL
Popis del mora biti predložen naročniku na objavljenih obrazcih. Vsaka stran pa mora biti žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika, prav tako mora ponudnik popis del predložiti tudi v formatu MS Excel na elektronskem mediju
Kraj:
Datum: Žig: Podpis pooblaščene osebe:
Priloga: Popis del
OBR–3
Naročnika: Občina Mirna Peč Trg 2
8216 Mirna Peč
Ponudnik:
PODATKI O PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI
* Obrazec se izpolni samo v primeru skupne ponudbe in sicer za vsakega partnerja posebej. Če ni partnerjev, ponudnik obrazec parafira in ga predloži k ponudbi.
1.
Naziv ponudnika | |
Naslov | |
Poštna številka in pošta | |
ID za DDV | |
Pristojni finančni urad | |
Matična številka | |
Številka TRR | |
Zakoniti zastopnik | |
Kontaktna oseba ponudnika | |
Telefon | |
Faks | |
Elektronska pošta za obveščanje | |
Odgovorna oseba za podpis pogodbe |
Kraj:
Datum: Žig: Podpis pooblaščene osebe:
Priloga: Pravni akt o skupni izvedbi naročila
OBR–4
Naročnika: Občina Mirna Peč Trg 2
8216 Mirna Peč
Ponudnik:
PODATKI O PODIZVAJALCU S POOBLASTILOM
* Obrazec se izpolni samo v primeru nastopanja s podizvajalci in sicer za vsakega podizvajalca posebej. Če ni podizvajalcev, ponudnik obrazec parafira in ga predloži k ponudbi.
Pooblaščamo naročnika, da ta na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naslednjim priglašenim podizvajalcem, s katerimi bomo izvajali predmetno javno naročilo:
Naziv in naslov podizvajalca: | |
Matična številka: | |
Davčna številka: | |
Številka TRR: | |
Odgovorna oseba podizvajalca (ime in priimek, funkcija | |
Kontaktna oseba podizvajalca (ime in priimek, telefon, e-mail) | |
Vrsta prevzetih del, | |
Vrednost prevzetih del |
Izjavljamo, da bomo, če neposredno plačilo podizvajalcem ne bo obvezno, naročniku najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa oz situacije, poslali svojo pisno izjavo in pisne izjave podizvajalcev, da so podizvajalci prejeli plačilo za izvedena dela povezana s predmetom javnega naročila.
Kraj:
Datum: Žig: Podpis pooblaščene osebe:
Opomba: Glavni izvajalec, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe ali ali v času njenega izvajanja, sklenjene s podizvajalci pogodbe.
OBR–4/1
Naročnika: Občina Mirna Peč Trg 2
8216 Mirna Peč
ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE
* Obrazec se izpolni samo v primeru zahteve podizvajalca za neposredna plačila in sicer za vsakega podizvajalca, ki zahteva neposredna plačila. Če ni podizvajalcev oz ni zahtevano direktno plačilo, ponudnik obrazec parafira in ga predloži k ponudbi.
V skladu z ZJN-3 zahtevamo, da naročnik na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika/dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu:
za javno naročilo
objavljenim na Portalu javnih naročil pod številko objave , z dne .
Soglašamo, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnik, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi javnega naročila, plača neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenega računa, ki ga bo predhodno potrdil izvajalec in bo priloga računom, ki jih bo naročnikom izstavil izvajalec (izbrani ponudnik).
Kraj: Datum:
Ime in priimek zakonitega zastopnika podizvajalca:
Žig:
Podpis zakonitega zastopnika:
OBR–5
REFERENČNA LISTA PONUDNIKA
Ponudnik - naziv
V zvezi z javnim naročilom »Ureditev večnamenskih prostorov s prostori muzejske zbirke« podajamo naslednji seznam primerljivih izvedenih del (glej točko 2.9.3 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe):
Zap. št. | Naročnik | Naziv in lokacija objekta | Vrednost del (brez DDV) | Datum dokončanja del |
Opomba: Ponudnik po potrebi vstavi dodatne vrstice v zgornjo tabelo:
Kraj:
Datum: Žig: Podpis pooblaščene osebe:
Priloge: - Fotokopije pogodb referenčnega dela
Opomba: v primeru, da bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov, predloži tudi zagotovila subjektov o možnosti uporabe njihovih zmogljivosti.
OBR–5/1
POTRDILO O REFERENCI
Naziv in naslov naročnika, ki potrjuje referenco:
Kontaktna oseba naročnika, ki potrjuje referenco:
Ime in priimek, naziv | |
Tel. | |
E-naslov |
POTRJUJEMO, da je izvajalec (naziv in naslov):
za nas izvedel obnovo in rekonstrukcijo za objekt (naziv in lokacija):
,
po pogodbi, št. z dne, v
višini EUR ( pogodbeni znesek v EUR brez DDV).
Kratek opis (groba specifikacija) izvedenih del:
Zapisnik o primopredaji del s strani naročnika je bil opravljen (datum):
.
Klasifikacija vrste objekta (CC-SI):
Odgovorna oseba zgoraj navedenega naročnika izjavljam: da smo bili naročnik navedenih del/dobav;
da je naveden izvajalec dejansko izvajal dela;
da pri naročniku obstajajo dokazila o dejanski izvedbi navedenih del/dobav; da smo kot naročnik zadovoljni s kvaliteto izvajalčevih del;
da je izvajalec strokovno, kvalitetno in pravočasno izvajal vse pogodbene obveznosti.
Obrazec je sestavni del ponudbe za javno naročilo "Ureditev večnamenskih prostorov s prostori muzejske zbirke".
Za navedene podatke in njihovo resničnost prevzemam popolno odgovornost.
Datum | Žig | Odgovorna oseba naročnika, ki potrjuje referenco (ime in priimek odgovorne osebe) (podpis) |
Datum
Žig Ime in priimek odgovorne osebe naročnika
Podpis
OBR–6
IZJAVA PONUDNIKA O TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEVAH
V skladu z razpisnimi pogoji izjavljamo, da bomo v primeru izbora pri izvajanju predmetnega javnega naročila dosledno upoštevali temeljne okoljske zahteve opredeljene v Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št.: 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14) in sicer:
da skladno s prilogo 7 Uredbe o zelenem javnem naročanju (točka 7.2.2):
a) bomo pri izvedbi javnega naročila upoštevali:
zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanje, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe ter rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe
rešitev iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe;
b) ne bomo pri izvedbi javnega naročila uporabljali:
proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),
notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:
- 30 g/l, brez vode, za stenske barve,
- 250 g/l, brez vode, za druge barve z različnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,
- 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih različnost je manjša od 15 m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,
materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1 kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986;
a) emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000- 9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu;
b) bomo pri gradnji nosilne konstrukcije, ostrešja, fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in stavbnega pohištva uporabili les, ki bo izviral iz zakonitih virov;
c) da bo vgrajena vodovodna napeljava opredeljena s tehnologijami za varčevanje z vodo in sicer:
- stranišča morajo imeti dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l vode za delno splakovanje;
- v brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekočine.
ter
da skladno s prilogo 13 Uredbe o zelenem javnem naročanju (točka 13.1.2 in 13.2.2):
a) imajo ponujene neusmerjene sijalke imela indeks energijske učinkovitosti:
- halogenska žarnica (z volframovo nitko): EEI ≤ 0,80, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti C ali višji razred energijske učinkovitosti;
- kompaktna fluorescenčna sijalka brez vdelanih predstikalnih naprav: EEI ≤ 0,60, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti B ali višji razred energijske učinkovitosti;
- kompaktna fluorescenčna sijalka v obliki krogle, hruške, reflektorske sijalke ali sijalke za lestence z vdelanimi predstikalnimi napravami: EEI ≤ 0,60, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti B ali višji razred energijske učinkovitosti;
- vse sijalke, razen halogenskih žarnic z indeksom barvne reprodukcije CRI ≥ 90: EEI ≤ 0,60, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti B ali višji razred energijske učinkovitosti;
- vse druge kompaktne fluorescenčne sijalke z vdelanimi predstikalnimi napravami: EEI ≤ 0,24, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti;
- cevasta fluorescenčna sijalka 15 W T8 in miniaturna cevasta fluorescenčna sijalka: EEI ≤ 0,60, zaradi česar sta uvrščeni v razred energijske učinkovitosti B ali višji razred energijske učinkovitosti;
- okrogla cevasta sijalka: EEI ≤ 0,60, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti B ali višji razred energijske učinkovitosti;
- druge cevaste fluorescenčne sijalke: EEI ≤ 0,24, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti;
- vse druge sijalke, vključno z LED-sijalkami in razelektrilnimi sijalkami: EEI ≤ 0,24, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti.
b) imajo ponujene usmerjane sijalke indeks energijske učinkovitosti:
- halogenska žarnica (z volframovo nitko): EEI ≤ 1,20, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti C ali višji razred energijske učinkovitosti;
- kompaktna fluorescenčna sijalka brez vdelanih predstikalnih naprav: EEI ≤ 0,95, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti B ali višji razred energijske učinkovitosti;
- kompaktna fluorescenčna sijalka v obliki krogle, hruške, reflektorske sijalke ali sijalke za lestence z vdelanimi predstikalnimi napravami: EEI ≤ 0,95, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti B ali višji razred energijske učinkovitosti;
- vse sijalke, razen halogenskih žarnic z indeksom barvne reprodukcije CRI ≥ 90: EEI ≤ 0,95, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti B ali višji razred energijske učinkovitosti;
- vse druge kompaktne fluorescenčne sijalke z vdelanimi predstikalnimi napravami: EEI ≤ 0,40, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti;
- cevasta fluorescenčna sijalka 15 W T8 in miniaturna cevasta fluorescenčna sijalka: EEI ≤ 0,95, zaradi česar sta uvrščeni v razred energijske učinkovitosti B ali višji razred energijske učinkovitosti;
- okrogla cevasta sijalka: EEI ≤ 0,95, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti B ali višji razred energijske učinkovitosti;
- druge cevaste fluorescenčne sijalke: EEI ≤ 0,40, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti;
- vse druge sijalke, vključno z LED-sijalkami in razelektrilnimi sijalkami: EEI ≤ 0,40, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti;
c) svetilke omogočajo uporabo sijalk, ki izpolnjujejo zahteve iz točke 13.1.2. priloge 13 Uredbe o zelenem javnem naročanju.
Izjavljamo, da bomo, v primeru izbora, naročniku pred vgradnjo materiala oz ob njegovi dobavi predložili ustrezna dokazila iz prejšnjega odstavka, iz katere bo izhajalo, da so zahteve izpolnjene.
Izjavljamo, da smo seznanjeni, da v primeru, da bomo izbrani ponudnik, ne bomo izpolnjevali pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na temeljne okoljske zahteve, na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za prekinitev pogodbe.
S to izjavo v celoti prevzemamo vso kazensko in odškodninsko odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.
Kraj:
Datum: Žig: Podpis pooblaščene osebe:
OBR–7
IZJAVA PONUDNIKA O POSREDOVANJU PODATKOV
Izjavljamo, da bomo, če bomo izbrani za izvedbo predmetnega naročila, naročniku v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila v osmih (8) dneh od poziva posredovali podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da smo z njim povezane.
Dostava podatkov je povezana z določili šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – zagotavljanje transparentnosti posla in preprečevanje korupcijskih tveganj (Uradni lis RS, št.: 69/2011 - ZintPK-UPB2).
Kraj:
Datum: Žig: Podpis pooblaščene osebe:
OBR–8
TERMINSKI IN FINANČNI PLAN
Kraj:
Datum: Žig: Podpis pooblaščene osebe:
Priloga: Terminski in finančni plan
OBR–9
OBRAZEC ESPD
Ponudnik ESPD obrazec (enotni evropski dokument po 79. čl. ZJN-3) odda v tiskani obliki, ki ga podpiše in žigosa.
Kraj:
Datum: Žig: Podpis pooblaščene osebe:
Priloga: ESPD
OBR–9/1
Naročnika: Občina Mirna Peč Trg 2
8216 Mirna Peč
Ponudnik:
Polno ime podjetja:
Sedež podjetja:
Občina sedeža podjetja:
Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
Matična številka podjetja:
SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC
Soglašamo, da lahko naročnik za potrebe izvedbe javnega naročila »Dobavo in montažo opremo športne dvorane ob Osnovni šoli Xxxxxx Xxxxxx v Xxxxx Xxxx«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, pridobi naše osebne podatke o ponudniku kot pravni osebi/samostojnemu podjetniku, posamezniku in osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za vse na še pooblaščene osebe za zastopanje, odločanje ali nadzor:
Ime in priimek:
Naslov stalnega bivališča:
Kraj in datum rojstva: EMŠO:
Funkcija v podjetju:
Podpis zakonitega zastopnika:
Ime in priimek:
Naslov stalnega bivališča:
Kraj in datum rojstva: EMŠO:
Funkcija v podjetju:
Podpis zakonitega zastopnika:
Ime in priimek:
Naslov stalnega bivališča:
Kraj in datum rojstva: EMŠO:
Funkcija v podjetju:
Podpis zakonitega zastopnika:
Ime in priimek:
Naslov stalnega bivališča:
Kraj in datum rojstva: EMŠO:
Funkcija v podjetju:
Podpis zakonitega zastopnika:
Ime in priimek:
Naslov stalnega bivališča:
Kraj in datum rojstva: EMŠO:
Funkcija v podjetju:
Podpis zakonitega zastopnika:
Kraj:
Datum: Žig: Podpis pooblaščene osebe:
*Navodila za izpolnitev:
Ta obrazec morajo izpolniti vsi v sodnem registru vpisani zakoniti zastopniki ponudnika, partnerjev v skupni ponudbi in vseh podizvajalcev. Ponudniku lahko ob oddaji ponudbe odda tudi neizpolnjen obrazec, ki ga parafira, vendar bo izpolnjen obrazec moral predložiti kasneje na poziv naročnika (določen bo 3 dnevni rok) ali pa predloži neizpolnjen obrazec, ki ga parafira, in potrdila iz uradnih evidenc.
OBR–10
MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV
(izdajatelj menice)
Na podlagi javnega naročila za oddajo javnega naročila za »Ureditev večnamenskih prostorov s prostori muzejske zbirke«, objavljenega dne , številka objave , izročamo naročniku Občini Xxxxx Xxx, Trg 2, 8216 Mirna Peč eno (1) bianco menico, na kateri je podpisana pooblaščena oseba za zastopanje:
(priimek in ime) (podpis pooblaščene osebe)
Namen izdaje menice je zavarovanje resnosti ponudbe z veljavnostjo do .
Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč pooblaščamo, da izpolni bianco menico v višini 7.500,00 EUR, da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjene ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru, da:
če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času veljavnosti, navedeni v ponudbi,
če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
o ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom,
o ali ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.
Izdajatelj menice pooblašča Občino Mirna Peč, Trg 2, 8216 Xxxxx Xxx, da menico domicilira pri
, ki vodi transakcijski račun izdajatelja številka
ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menic, v katerega breme je možno poplačilo teh menic v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.
Izdajatelj menice se obvezuje, da bo pravočasno zagotovil ustrezno denarno kritje na zgoraj navedenem transakcijskem računu ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi račun izdajatelja menice.
Predmetno pooblastilo se šteje kot nepreklicni nalog zgoraj navedeni banki ali katerikoli drugi osebi, ki vodi račun izdajatelja menice, za plačilo omenjene menice.
Izdajatelj menice izrecno pooblašča Občino Mirna Peč, Trg 2, 8216 Xxxxx Xxx, da na menico vpiše klavzulo “brez protesta”.
Izdajatelj menice izrecno soglaša, da veljajo pooblastilo in podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.
Priloga: Bianco podpisana in žigosana menica
Kraj:
Datum:
Podpis izdajatelja menice:
Žig:
OBR–11
IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNIH ZAVAROVANJ
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da
bomo v roku desetih (10) delovnih dneh od sklenitve pogodbe naročniku izročili nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki ga izda banka ali zavarovalnica v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV ter
bomo v roku sedmih (7) delovnih dneh od primopredaje predmeta pogodbe naročniku izročili finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, ki ga izda banka ali zavarovalnica v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV.
Kraj:
Datum: Žig: Podpis pooblaščene osebe:
OBR–11/1
Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ
Za: Mirna Peč, Trg 2, 8216 Xxxxx Xxx (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)
Datum: (vpiše se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)
ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)
GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC: Mirna Peč, Trg 2, 8216 Xxxxx Xxx (vpiše se naročnika javnega naročila)
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako
XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)
ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.
Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
garant
(žig in podpis)
Če bomo v postopku javnega razpisa izbrani kot najugodnejši ponudnik, bomo naročniku izročili finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z EPGP-758 v vsebini, kot je navedena v tem obrazcu.
OBR–11/2
Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ
Za: Občina Xxxxx Xxx, Trg 2, 8216 Mirna Peč (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)
Datum: (vpiše se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)
ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)
GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC: Občina Xxxxx Xxx, Trg 2, 8216 Mirna Peč (vpiše se naročnika javnega naročila)
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)
ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.
Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
garant (žig in podpis)
Če bomo v postopku javnega razpisa izbrani kot najugodnejši ponudnik, bomo naročniku izročili finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v skladu z EPGP-758 v vsebini, kot je navedena v tem obrazcu.
OBR–12
VZOREC POGODBE
Kraj:
Datum: Žig: Podpis pooblaščene osebe:
Priloga: Vzorec pogodbe
OBR–13
KALKULATIVNI ELEMENTI CEN
Kraj:
Datum: Žig: Podpis pooblaščene osebe:
Priloga: Kalkulativni elementi cen
OBR–14
Občina Mirna Peč Trg 2
8216 Mirna Peč
(Izpolni vložnik ponudbe in nalepi na ovojnico!)
PONUDNIK: | VRSTA VLOGE: PONUDBA SPREMEMBA UMIK | |
PREJEMNIK: OBČINA MIRNA PEČ, XXX 0, 0000 XXXXX PEČ | ||
PREDMET IN OZNAKA JAVNEGA NAROČILA: »Ureditev večnamenskih prostorov s prostori muzejske zbirke« številka zadeve: JN | ||
NE ODPIRAJ, PONUDBA! | ||
(Izpolni prejemnik) Datum in ura predložitve: | Zaporedna številka predložitve: | |
PRILOGE
1. POPIS DEL
2. VZOREC POGODBE
3. PROJEKTI:
- Ureditev večnamenskih prostorov z muzejem L. Slaka in T. Pavčka, PGD, št. SR16166, november 2016, Studio razvoj d.o.o.;
- Ureditev večnamenskih prostorov z muzejem L. Slaka in T. Xxxxxx, PZI, št. SR16166, december 2016, Studio razvoj d.o.o.;
4. ESPD