Obrazec 3.1: OBRAZEC PONUDBE
3 OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE
Obrazec 3.1: OBRAZEC PONUDBE
JAVNO NAROČILO: SEČNJA IN SPRAVILO LESA V GOZDOVIH V LASTI OBČINE POSTOJNA PO ODLOČBAH ZGS
Številka ponudbe: _________
NAROČNIK:
OBČINA POSTOJNA
LJUBLJANSKA CESTA 4
6230 POSTOJNA
PONUDNIK
|
Naziv(i) ponudnika-kov |
Področje dela ponudbi skupine ponudnikov |
% udeležbe v ponudbi skupine ponudnikov |
Samostojni ponudnik oziroma vodilni ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov |
|
|
|
Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov |
|
|
|
Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov |
|
|
|
Pooblaščenec za vročanje v Republiki Sloveniji (izpolnijo samo ponudniki s sedežem v tujini) - navesti je potrebno ime, priimek in naslov pooblaščene osebe |
|
||
Samostojni ponudnik oziroma skupina ponudnikov nastopa (ustrezno obkrožite):
s podizvajalci
brez podizvajalcev.
KONTAKTNA OSEBA (za to pONUDBO)
Ime |
|
Organizacija |
|
Naslov |
|
Telefon |
|
Telefaks |
|
Elektronska pošta |
|
PONUDBENA IZJAVA
Podpisani tukaj izjavljamo, da:
Znaša cena za m3 odpeljanega lesa v EUR brez DDV:
-
v EUR brez DDV/m3 odpeljanega lesa
Sečnja
Spravilo
Ponudbena cena - skupaj
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju naše ponudbe odkril očitne računske napake v izračunu ponudbene cene, pri čemer se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati, bomo naročniku dali pisno soglasje, da jih popravi. V nasprotnem primeru lahko naročnik našo ponudbo izloči.
se strinjamo, da bomo vztrajali pri tej ponudbi devetdeset (90) dni od datuma, določenega za prejem ponudb.
če bo naša ponudba sprejeta, bomo priskrbeli garancijo za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV.
se zavedamo in sprejemamo, da vsaka neresnična izjava ali dokazilo v tej ponudbi lahko povzroči, da nas boste izključili iz tega javnega naročila.
xxxxxxxxx, da naročnik s tem javnim naročilom ni obvezan, da izbere ponudnika.
podpisani tukaj izjavljamo, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur.l. RS št. 20/06, ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati.
Ponudnik: ________________
Ime in priimek: ________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Podpis: __________________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum: ________________
Obrazec 3.2: SEZNAM PODIZVAJALCEV
JAVNO NAROČILO: SEČNJA IN SPRAVILO LESA V GOZDOVIH V LASTI OBČINE POSTOJNA PO ODLOČBAH ZGS
Naziv in sedež podizvajalca |
Dela, ki jih bo podizvajalec izvedel |
Podizvajalec zahteva neposredno plačilo DA/NE |
Odstotek vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec v odnosu na skupno vrednost ponudbe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ponudnik: ________________
Ime in priimek: ________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Podpis: __________________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum: ________________
Obrazec 3.3: POOBLASTILO
JAVNO NAROČILO: SEČNJA IN SPRAVILO LESA V GOZDOVIH V LASTI OBČINE POSTOJNA PO ODLOČBAH ZGS
-
(naziv ponudnika/podizvajalca)
(naslov)
Spodaj podpisani/a zakoniti zastopnik __________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika), __________________ (funkcija zakonitega zastopnika)
pooblaščam __________________ (ime in priimek pooblaščenca), _________________ (funkcija pooblaščenca), za pripravo in podpis ponudbene dokumentacije za predmetni projekt.
Podpis pooblaščenca: __________________________________
Ime in priimek: ________________________
(zakoniti zastopnik)
Podpis: _____________________________
(zakoniti zastopnik)
Kraj in datum: ________________
Obrazec 3.4: PODATKI O PONUDNIKU/PODIZVAJALCU
JAVNO NAROČILO: SEČNJA IN SPRAVILO LESA V GOZDOVIH V LASTI OBČINE POSTOJNA PO ODLOČBAH ZGS
Gospodarski subjekt |
|
|
Sedež in naziv gospodarskega subjekta |
|
|
Zakoniti zastopnik |
|
|
Sedež |
|
|
Leto registracije |
|
|
Številka vpisa v sodni register |
|
|
Matična številka |
|
|
Identifikacijska/davčna številka |
|
|
Številka transakcijskega računa |
|
|
Telefon |
|
|
Faks |
|
|
Gospodarski subjekt je MSP (mikro, malo ali srednje podjetje) (ustrezno obkroži): |
DA |
NE |
Ponudnik/podizvajalec: _________________
Ime in priimek: ________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/podizvajalca)
Podpis: ______________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/podizvajalca)
Kraj in datum: __________________
Obrazec 3.5: MENIČNA IZJAVA
JAVNO NAROČILO: SEČNJA IN SPRAVILO LESA V GOZDOVIH V LASTI OBČINE POSTOJNA PO ODLOČBAH ZGS
Naročniku, OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, kot garancijo za resnost izročamo bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 500,00 EUR. Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv. Menica in menična izjava sta podpisani s strani pooblaščene osebe:
|
, kot |
|
|
|
(ime in priimek) |
|
(funkcija) |
|
(podpis) |
|
|
|
|
|
|
, kot |
|
|
|
(ime in priimek) |
|
(funkcija) |
|
(podpis) |
Naročnika, OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to bianco menico v višini 500,00 EUR in jo unovči v primeru, če:
če ponudnik nedopustno spremeni ali umakne svojo ponudbo po poteku roka za prejem ponudb in v času njene veljavnosti, ki je navedena v ponudbi, ali
če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z zahtevo razpisne dokumentacije ali
ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo v skladu z zahtevo razpisne dokumentacije.
Menica je plačljiva pri _________________________
ki vodi naš TRR številka: ______________________
Ta menica velja najmanj 90 dni po roku, določenem za predložitev ponudb.
Priloga: eno (1) bianco menico
Izdajatelj menice:
Žig
Podpis: __________________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum:
Izjava 1
KROVNA IZJAVA
JAVNO NAROČILO: SEČNJA IN SPRAVILO LESA V GOZDOVIH V LASTI OBČINE POSTOJNA PO ODLOČBAH ZGS
|
(naziv gospodarskega subjekta) |
|
(naslov) |
Podpisani tukaj pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:
da smo proučili dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in da v celoti soglašamo s pogoji in vsemi zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
da bomo med izvajanjem del upoštevali določbe Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011),
da imamo / bomo imeli najkasneje ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom sklenjeno zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti, ki vsebuje tudi objektivno odgovornost, in sicer za zavarovalno vsoto po dogodku v višini najmanj 50.000,00 EUR za ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma,
da zagotavljamo, da načrtovanje, vodenje in nadziranje del opravlja najmanj 1 (en) delavec, ki ima najmanj 5. raven izobrazbe s področja gozdarstva in najmanj eno leto delovnih izkušenj pri delih v gozdovih,
da zagotavljamo, da posamezna spodaj navedena dela opravljajo delavci, ki imajo najmanj naslednjo izobrazbo oziroma usposobljenost:
sečno-spravilno načrtovanje v zahtevnejših delovnih razmerah oziroma na območjih z več možnostmi za spravilo, organiziranje del in nadzor: izobrazba podravni 6/1 s področja gozdarstva;
vodenje delovnih skupin delavcev, sečno-spravilno načrtovanje v ustaljenih, manj zahtevnih razmerah: 5. raven izobrazbe s področja gozdarstva;
miner, strojna gradnja in strojno vzdrževanje gozdnih prometnic, strojna sečnja, nakladanje, razkladanje in prevoz lesa: 4. raven izobrazbe in tečaj za usposobitev za konkretno delo ali pridobljen ustrezen certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji;
traktorsko spravilo, sečnja z motorno žago, izdelava in dodelava gozdnih lesnih sortimentov ter nega mladovja: 4. raven izobrazbe s področja gozdarstva ali pridobljen ustrezen certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji.
Ponudnik/podizvajalec: _________________
Ime in priimek: ________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)
Podpis: ______________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)
Kraj in datum: __________________
Izjava 2
IZJAVA PONUDNIKA
JAVNO NAROČILO: SEČNJA IN SPRAVILO LESA V GOZDOVIH V LASTI OBČINE POSTOJNA PO ODLOČBAH ZGS
|
(naziv ponudnika) |
|
(naslov) |
Podpisani tukaj pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:
da bomo pred zamenjavo podizvajalca ali uvedbo novega podizvajalca pridobili pisno soglasje naročnika ter da bomo naročniku v 5 dneh po spremembi predložili:
svojo izjavo, da smo poravnali vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, če bo podizvajalec to zahteval in
soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, če bo podizvajalec to zahteval.
da smo pri pripravi ponudbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz v Republiki Sloveniji veljavnih predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ter predpisov s področja varstva okolja. Izrecno se zavezujemo, da bomo v zvezi z navedenimi predpisi v primeru, da nam bo dodeljeno javno naročilo, izpolnili vse obveznosti, ki jih nalaga veljavna zakonodajo in da so vse te obveznosti vključene v ponudbeno ceno.
Ponudnik: _________________
Ime in priimek: ________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Podpis: ______________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum: __________________
Izjava 3
IZJAVA PODIZVAJALCA
JAVNO NAROČILO: SEČNJA IN SPRAVILO LESA V GOZDOVIH V LASTI OBČINE POSTOJNA PO ODLOČBAH ZGS
|
(naziv podizvajalca) |
|
(naslov) |
S podpisom te izjave zahtevamo:
da naročnik javnega naročila »SEČNJA IN SPRAVILO LESA V GOZDOVIH V LASTI OBČINE POSTOJNA PO ODLOČBAH ZGS«, namesto ponudnika ______________________(naziv ponudnika) poravnaval naše terjatve do navedenega ponudnika neposredno nam;
Podizvajalec: _________________
Ime in priimek: ________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca)
Podpis: ______________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca)
Kraj in datum: __________________
Obrazec 3.6: OKVIRNI SPORAZUM
Pogodbeni stranki
OBČINA POSTOJNA, Xxxxxxxxxxx xxxxx 0, 6230 Postojna, ki jo zastopa župan Xxxx Xxxxxxxx
matična številka:
ID za DDV:
transakcijski račun:
(v nadaljevanju: naročnik)
in
………………………………
……………………………..
matična številka:
ID za DDV:
transakcijski račun:
(v nadaljevanju: izvajalec)
sklepata naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
O IZVAJANJU SEČNJE IN SPRAVILA V GOZDOVIH, KI SO LAST OBČINE POSTOJNA
I. PODLAGA
1. člen
Dela po tem okvirnem sporazumu se oddajajo v izvajanje na podlagi:
izvedenega javnega naročila po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti, št. Objave …………………. Z dne …………………..,
odločitve o oddaji javnega naročila št. ………… z dne ………………..,
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. 430-28/2017 ter vse relevantne zakonodaje na področju izvajanja predmetne storitve ter
Odločbe ZGS št. 3408-05-2209-A005/17 z dne 30. 1. 2017,
Odločbe ZGS št. 3408-05-2109-A011/17 z dne 21. 2. 2017,
Odločbe ZGS št. 3408-05-2209-A065/17 z dne 16. 3. 2017 in
Morebitnih drugih odločb pristojnega organa – Zavoda za gozdove Slovenije, ki bi jih ta tekom veljavnosti tega okvirnega sporazuma izdal za sečnjo in spravilo lesa v gozdovih v lasti Občine Postojna.
II. CENA, PREDMET IN OBSEG POGODBENIH DEL
2. člen
S tem okvirnim sporazumom prevzete obveznosti se izvajalec zavezuje izvršiti po ceni na m3 odpeljanega lesa, ki je razvidna iz ponudbe, ki je priložena tej pogodbi in je njen sestavni del. Navedena je v 8. členu te pogodbe.
3. člen
Predmet tega okvirnega sporazuma je izvajanje storitev sečnje in spravila v gozdovih v lasti Občine Postojna, in sicer na podlagi in skladno z odločbami Zavoda za gozdove Slovenije (dalje: ZGS), ki so sestavni del te pogodbe in navodili naročnika:
Odločba ZGS št. 3408-05-2209-A005/17 z dne 30. 1. 2017,
Odločba ZGS št. 3408-05-2109-A011/17 z dne 21. 2. 2017,
Odločba ZGS št. 3408-05-2209-A065/17 z dne 16. 3. 2017.
Storitve iz prejšnjega odstavka so naslednje:
sečnja in spravilo drevja, za katerega je izdana odločba ZGS in ki je označen za sečnjo s strani ZGS.
izvedba vseh del, ki so v neposredni zvezi z oz. so potrebna zaradi ali v zvezi z realizacijo del iz prejšnje alineje tega odstavka (izdelava gozdnega reda, ureditev sečišča itd.).
Predmet te pogodbe je tudi izvajanje storitev po morebitnih drugih odločbah pristojnega organa – Zavoda za gozdove Slovenije in drugih naročil naročnika, ki bi jih ta tekom veljavnosti tega okvirnega sporazuma izdal za sečnjo in spravilo lesa v gozdovih v lasti Občine Postojna. Obseg storitev bo razviden iz posamezne odločbe pristojnega organa.
Delovišča, kjer bo izvajalec izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu, se nahajajo na različnih lokacijah, kar je razvidno iz odločb ZGS.
4. člen
Izvajalec del je dolžan sproti beležiti vsa drevesa, ki jih je moral posekati iz tehnično – tehnoloških vzrokov in niso bila odkazana in sicer s podatki o drevesni vrsti, debelini v prsnem premeru, m3, ter popis teh podatkov naročniku predložiti najkasneje ob prevzemu del. Plačilo storitev dodatnega poseka po tem členu se izvede v višini cene iz 8. člena te pogodbe.
Teden dni pred predvidenim zaključkom del izvajalec o tem pisno obvesti naročnika. Ogled delovišča z zapisnikom se s strani naročnika po posameznih odločbah ZGS opravi ob zaključku del.
V primeru, ko naročnik ob terenskem ogledu teh del ne prevzame zaradi napak pri izvršitvi pogodbenih obveznosti izvajalca, se slednji naročniku za ta in vse nadaljnje prihode na delovišče zavezuje plačati pavšalen znesek v višini 100,00 EUR.
III. ROK ZA IZVRŠITEV OBVEZNOSTI
5. člen
Izvajalec se zavezuje izvršiti dela navedena v odločbah iz prvega odstavka 3. člena najkasneje do:
po Odločbi ZGS št. 3408-05-2209-A005/17 z dne 30. 1. 2017 do 31.12.2017,
po Odločbi ZGS št. 3408-05-2109-A011/17 z dne 21. 2. 2017 do 31.12.2017,
po Odločbi ZGS št. 3408-05-2209-A065/17 z dne 16. 3. 2017 do 31.12.2018.
V prejšnjem odstavku navedeni roki veljajo le v primeru storitev, ki po odločbah ZGS niso obligatorne ter za katere obenem ne velja paricijski rok za obligatorno izvršitev odločbe. V primeru, ko paricijski rok po posamezni odločbi ZGS, na podlagi katerih se izvajajo dela po tej pogodbi, poteče pred rokom iz 1. odstavka tega člena, se izvajalec zavezuje izvršiti vsa dela po tej pogodbi v roku iz posamične odločbe ZGS.
Rok izvršitev del (po odločbah, ki bi jih pristojni organ izdal v času trajanja tega sporazuma) je določen v posamezni odločbi ZGS.
6. člen
V primeru da ni mogoče izvršiti vseh storitev po tej pogodbi znotraj roka iz 5. člena te pogodbe in sicer zaradi višje sile ali slabih vremenskih razmer, ki bi trajale več kot deset dni, ali zaradi drugih utemeljenih okoliščin, mora izvajalec skrbniku te pogodbe na strani naročnika to nemudoma sporočiti (pisno). Rok izvedbe se lahko v soglasju z naročnikom in pod pogojem podaljšanja paricijskega roka iz posamezne odločbe s strani ZGS, podaljša največ za število dni, za katere je izvajalec naročniku sporočil, da dela zaradi razmer po tem členu ne more opravljati oz. za čas podaljšanja, ki ga določi ZGS.
IV. NAČIN IZVAJANJA STORITEV
7. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo vse storitve po tem okvirnem sporazumu opravil vestno in po pravilih stroke, ter kot dober gospodarstvenik, pri čemer mora skrbeti, da bo izvedba del opravljena pravilno in ekonomično v okviru določil tega okvirnega sporazuma in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama. Pri izvajanju del po tem okvirnem sporazumu je izvajalec dolžan spoštovati vse pravne predpise s področja gozdarstva ter druge splošno veljavne predpise z relevantnih področij, nadalje vsa določila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. 430-28/2017, ki je sestavni del te pogodbe, okvirnega sporazuma, vsebino odločb in sklepov ZGS, na podlagi katerih se izvajajo storitve po tem okvirnem sporazumu, odkazilnih manualov ZGS oziroma naročnika ter druge akte pristojnih organov. Izvajalec je nadalje dolžan upoštevati tudi ustna in pisna navodila naročnika.
Izvajalec je dolžan izpolnjevati vse z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. 430-28/2017 predpisane pogoje. Izrecno izjavlja, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za izvajanje del v gozdovih, v primeru izvajanja del po tej pogodbi s pomočjo podizvajalcev, ne glede na člen v verigi podizvajalcev, ali drugih pogodbenih partnerjev, pa tudi za slednje jamči za izpolnjevanje teh pogojev. Izvajalec tudi na splošno jamči za sam izbor podizvajalcev oz. drugih pogodbenih partnerjev ter tudi za strokovno in pravilno izvedbo del po tej pogodbi s strani slednjih, torej za kvaliteto njihovih storitev.
Izvajalec se zavezuje naročniku in vsem tretjim osebam kriti morebiti nastalo škodo zaradi oz. v zvezi z izvajanjem del po tem okvirnem sporazumu. Izvajalec vsa dela po tem okvirnem sporazumu izvaja na lastno odgovornost in tako nosi posledice vseh morebitnih strokovnih napak in na splošno napak pri izvrševanju okvirnega sporazuma, v primeru obstoja objektivne odgovornosti tudi posledice le te odgovornosti, ter tudi ukrepov, izrečenih s strani ZGS, pristojnih inšpekcijskih ali drugih pristojnih organov. V primeru da so takšni ukrepi zaradi ali v zvezi z izvrševanjem storitev tega okvirnega sporazuma izrečeni oz. v izvedbo naloženi naročniku, se izvajalec zavezuje naročniku regresno povrniti znesek izplačanih kazni, druge nastale stroške oz. vrednost izvedenih del, ukrepov oz. škodo.
V. POGODBENA VREDNOST
8. člen
Cena storitev po tem okvirnem sporazumu je dogovorjena na osnovi ponudbe za storitve po odločbah pristojnega organa, izdanih v času veljavnosti tega okvirnega sporazuma in znaša _____ EUR na m3 odpeljanega lesa brez DDV oz. _____ EUR na m3 odpeljanega lesa z DDV.
Cena iz prvega odstavka tega člena je fiksna za veš čas veljavnosti okvirnega sporazuma, tako da izvajalec ni upravičen do podražitve. Enako velja za dodatni posek iz 1. odstavka 4. člena te pogodbe.
VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA IZVEDENIH DEL
10. člen
Obračun del oz. storitev po tem okvirnem sporazumu se bo izvajal na podlagi zaključenih del po posamezni odločbi pristojnega organa (ZGS) oziroma naročilu naročnika. Obračun pripravlja izvajalec (potrdi pa naročnik), in sicer na podlagi podatkov iz zapisnika o zaključku del, katerega sestavni del je količina odpeljanega lesa v m3.
Naročnik bo lahko pred izvedbo odvoza posekanega lesa izvedel merjenje in razvrščanje posekanih gozdno lesnih sortimentov skladno z določili Pravilnika o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov (Ur. l. RS, št. 79/11).
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da nevarnost uničenja, poškodovanja ali kraje posekanih gozdno lesnih sortimentov, ki so posledica izvajanja storitev po tem okvirnem sporazumu, nosi izvajalec do trenutka odvoza le teh s kamionske ceste.
11. člen
Izvajalec se na podlagi podatkov iz prejšnjega člena zavezuje dostaviti račun v roku petih (5) dni po prejemu teh podatkov.
Iz tega računa oz. iz prilog k temu računu (praviloma so to računi podizvajalcev) mora biti razvidna višina plačil, ki jih je naročnik dolžan neposredno plačati posameznim podizvajalcem.
Naročnik je dolžan račun plačati 30. dan od datuma prejema pravilno izstavljenega računa, pri čemer je reklamacijski rok osem (8) dni. Kot dan plačila se šteje dan, ko naročnik dejansko izvrši plačilo.
Če naročnik ne plača pravočasno dolgovanih zneskov po izstavljenem računu, je dolžan plačati zakonske zamudne obresti od naslednjega dne po dnevu zapadlosti računa dalje do plačila.
12. člen
Izvajalec je dolžan opraviti vsa dela po tem okvirnem sporazumu tako, kot mu nalaga 7. člen te pogodbe.
Če izvajalec ne opravlja del na način, določen v prejšnjem odstavku tega člena, oz. jih sploh ne opravlja, lahko naročnik odstopi od tega okvirnega sporazuma delno ali v celoti. Pred odstopom je naročnik dolžan izvajalca pisno pozvati, naj odpravi nepravilnosti, in mu za to določiti primeren rok za odpravo teh nepravilnosti. Ne glede na odstop od okvirnega sporazuma je izvajalec dolžan opraviti tista nujna dela, ki jih v izjavi o odstopu določi naročnik, sicer mu odškodninsko odgovarja.
V primeru odstopa iz prejšnjega odstavka je ta pogodba razvezana z dnem izvajalčevega prejema izjave o odstopu, podane s strani naročnika.
VII. GARANCIJE IZVAJALCA
13. člen
Izvajalčevo zavarovanje v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV (iz prve alineje prvega odstavka 8. člena tega okvirnega sporazuma) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za obdobje trajanja okvirnega sporazuma in za nadaljnje obdobje še trideset (30) dni po izteku veljavnosti okvirnega sporazuma, bo naročnik unovčil v višini, kot mu bo nastala škoda, regresna terjatev ali pogodbena kazen in sicer v primeru:
- če izvajalec ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili tega okvirnega sporazuma;
- če izvajalec ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili tega okvirnega sporazuma;
- če izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili tega okvirnega sporazuma;
- če bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili tega okvirnega sporazuma.
Izvajalec je dolžan ob vsakokratnem unovčenju zavarovanja predložiti novo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v enaki višini in za enako obdobje, kot je bilo dano prvotno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor bo naročnik zavarovanje unovčil le delno, bo moral ponudnik predložiti novo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, le do skupne višine iz prvega odstavka tega člena. Ne predložitev novega zavarovanja oz. ne dopolnitev delno unovčenega zavarovanja po tem odstavku pogodbeni stranki dogovarjata kot razvezni pogoj tega okvirnega sporazuma.
Izvajalčevo zavarovanje odgovornost iz dejavnosti, ki vključuje tudi objektivno odgovornost in sicer za zavarovalno vsoto po dogodku v višini najmanj 50.000,00 EUR za ves čas trajanja okvirnega sporazuma in za nadaljnje obdobje še šestdeset (60) dni po izteku veljavnosti okvirnega sporazuma, bo naročnik uveljavljal v primeru nastanka zavarovalnih dogodkov oz. škodnih dogodkov.
V kolikor v obdobju iz prejšnjega odstavka zavarovanje izvajalčeve odgovornosti preneha oz. se izteče, je dolžan izvajalec nemudoma skleniti novo zavarovanje skladno z zahtevami iz prejšnjega odstavka ter naročniku v dokaz nemudoma predložiti fotokopijo sklenjene veljavne zavarovalne police, vse pod razveznim pogojem v primeru ne sklenitve novega zavarovanja oz. ne podaljšanja obstoječega, oboje kumulativno z ne predložitvijo fotokopije nove zavarovalne police.
VIII. POGODBENA KAZEN
14. člen
V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zamudi oziroma prekorači pogodbeno dogovorjeni rok za opravo storitev po tem okvirnem sporazumu, kar ni posledica višje sile, slabih vremenskih razmer ali drugih utemeljenih razlogov (kot je opredeljeno v 6. členu te pogodbe) ali razlogov s strani naročnika, ima naročnik pravico izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen, ki znaša 0,5 % oz. 5 (pet) promilov od pogodbene vrednosti del po tem okvirnem sporazumu, in sicer za vsak dan zamude. Znesek pogodbene kazni, do katere je po tem okvirnem sporazumu upravičen naročnik, znaša skupaj največ 20 (dvajset) % od pogodbene vrednosti del po tem okvirnem sporazumu.
Za morebitno škodo, ki bi bila višja od zneska najvišje možne pogodbene kazni po tem členu, izvajalec naročniku odgovarja skladno s splošnimi pravili o odškodninski odgovornosti.
IX. REŠEVANJE SPOROV
15. člen
Pri tolmačenju vsebine in pomena določil tega okvirnega sporazuma se kot njen sestavni del uporablja celotna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila št. 430-28/2017, okvirni sporazum, odločbe in sklepi ZGS, na podlagi in v skladu s katerimi se izvajajo storitve po tem okvirnem sporazumu ter vsebina ustnih in pisnih navodil naročnika.
Za vsa vprašanja, ki niso urejena v tem okvirnem sporazumu in v dokumentih iz prejšnjega odstavka, se uporabljajo splošno veljavni pravni predpisi s področja gozdarstva in drugih relevantnih področij (obligacije itd.)
V vsakem primeru je zaželeno, da pogodbeni stranki morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, rešita sporazumno, če pa spornih vprašanj pogodbeni stranki ne bosta zmožni rešiti na sporazumen način, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v kraju sedeža ali poslovnega naslova naročnika.
X. SKRBNIK POGODBE
16. člen
Skrbnik tega okvirnega sporazuma na strani naročnika je: ____________.
Skrbnik tega okvirnega sporazuma na strani izvajalca je: _____________.
Skrbnik tega okvirnega sporazuma je dolžan spremljati dejansko in pravno stanje stvari v zvezi z izvrševanjem tega okvirnega sporazuma ter v zvezi s tem ustrezno ukrepati.
XI. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična.
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje.
18. člen
Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa obeh strank sporazuma z odložnim pogojem po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo ter zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti (kot je določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila). Okvirni sporazum velja za obdobje 24 mesecev od dneva sklenitve sporazuma.
Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe stranki sporazuma. Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe sporazuma. Neveljavna določa se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavno določba.
Stranki sporazuma lahko ta okvirni sporazum podaljšata skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja javno naročanje.
19. člen
Ta okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakih izvodih in je sklenjen z dnem podpisa pogodbenih strank. Vsaka od pogodbenih strank prejme po 2 (dva) izvoda.
_____, dne ______________ Postojna, dne ______________
IZVAJALEC: NAROČNIK:
OBČINA POSTOJNA
župan
Xxxx Xxxxxxxx
___________________________ _________________________
Podpis pripravljavca pogodbe:
Pravna služba:
Obrazec 3.7: MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Z naročnikom del OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, smo dne, ___________________, sklenili Okvirni sporazum št. ____________ za javno naročilo »SEČNJA IN SPRAVILO LESA V GOZDOVIH V LASTI OBČINE POSTOJNA PO ODLOČBAH ZGS«
Naročniku, OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, kot garancijo za dobro izvedbo izročamo bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV. Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv. Menica in menična izjava sta podpisani s strani pooblaščene osebe:
|
, kot |
|
|
|
(ime in priimek) |
|
(funkcija) |
|
(podpis) |
|
|
|
|
|
|
, kot |
|
|
|
(ime in priimek) |
|
(funkcija) |
|
(podpis) |
Izjavljamo in nepreklicno pooblaščamo OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, da brez predhodnega obvestila izpolni posamezno menico, nanjo vpiše klavzulo »brez protesta« ter izpolni vse ostale sestavine, ki ob izdaji niso bile izpolnjene ter predloži menico v plačilo in jo domicilira pri (banka) __________________________________________________, ki vodi naš transakcijski račun št. ______________________________. oziroma, da jo domicilira pri katerikoli poslovni banki, ki vodi naš račun, vse z namenom poplačila zapadlih in neporavnanih obveznosti. Odrekamo se vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in hkrati izjavljamo, da upniku menice ni potrebno protestirati ter da ne bomo ugovarjali zaradi protestiranja.
Izjavljamo, da mu prepuščamo odločitev zaradi menično-pravnega uveljavljanja menice in da se vnaprej odrekamo ugovoru proti meničnemu plačilnemu nalogu.
Izdajatelj menice s podpisom te menične izjave izrecno in nepreklicno pooblaščam ______________________ oz. katerokoli drugo banko s sedežem v RS, ki v času unovčenja vodi moj/naš račun, da iz dobroimetja na tem računu, do višine meničnega zneska izplača vsako menico, ki jo v plačilo predloži upnik, ne da bi za tako menico zahteval moje-naše posebno soglasje za izplačilo.
Vse obveznosti, ki jih s to menično izjavo prevzema dolžnik, prevzemajo tudi drugi podpisniki menice, kot poroki, ki so solidarno in nerazdelno odgovorni za obveznosti dolžnika in izjavljajo, da se odrekajo vsem morebitnim meničnim in drugim ugovorom.
Za vse morebitne spore v zvezi z meničnimi obveznostmi se dolžnik in upnik dogovorita, da je pristojno sodišče v Kopru.
Datum: ................................ Dolžnik in izdajatelj menice:
Kraj:.................................... ...................................................
OBRAZCI, NAMENJENI PREVERBI
V nadaljevanju so podani obrazci, s katerimi bo naročnik preverjal izpolnjevanje nekaterih zahtevanih pogojev v fazi ocenjevanja ponudb.
Čeprav v ponudbi teh obrazcev ni obvezno prilagati, je to zaželeno zaradi hitrejše izvedbe postopka preverbe.
REFERENČNO POTRDILO PONUDNIKA/PODIZVAJALCA
Javno naročilo: SEČNJA IN SPRAVILO LESA V GOZDOVIH V LASTI OBČINE POSTOJNA PO ODLOČBAH ZGS
|
(naziv naročnika) |
|
(naslov) |
|
(pooblaščen za potrditev) |
|
(ime in priimek kontaktne osebe) |
|
(telefonska številka kontaktne osebe) |
|
(e-mail kontaktne osebe) |
Potrjujemo, da je podjetje ____________________________
uspešno opravilo dela na sledečem projektu:
Naziv projekta: |
|
||
Obseg projekta: |
|
||
Čas izvedbe projekta (od mesec/leto - do mesec/ leto): |
|
||
Številka in datum pogodbe: |
|
||
Podjetje je dela izvajalo kot (obkrožite): |
Samostojni izvajalec |
partner v skupini izvajalcev |
podizvajalec |
Vrednost izvedenih del brez DDV |
|
||
Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.
Ime in priimek: ________________________
(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)
Podpis: ______________________________
(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)
Kraj in datum: _____________ Žig:
PODATKI O STROKOVNEM KADRU
Javno naročilo: SEČNJA IN SPRAVILO LESA V GOZDOVIH V LASTI OBČINE POSTOJNA PO ODLOČBAH ZGS
Ponudnik izjavlja:
da zagotavlja, da načrtovanje, vodenje in nadziranje del opravlja najmanj 1 (en) delavec, ki ima najmanj 5. raven izobrazbe s področja gozdarstva in najmanj eno leto delovnih izkušenj pri delih v gozdovih,
da zagotavljamo, da posamezna spodaj navedena dela opravljajo delavci, ki imajo najmanj naslednjo izobrazbo oziroma usposobljenost:
sečno-spravilno načrtovanje v zahtevnejših delovnih razmerah oziroma na območjih z več možnostmi za spravilo, organiziranje del in nadzor: izobrazba podravni 6/1 s področja gozdarstva;
vodenje delovnih skupin delavcev, sečno-spravilno načrtovanje v ustaljenih, manj zahtevnih razmerah: 5. raven izobrazbe s področja gozdarstva;
miner, strojna gradnja in strojno vzdrževanje gozdnih prometnic, strojna sečnja, nakladanje, razkladanje in prevoz lesa: 4. raven izobrazbe in tečaj za usposobitev za konkretno delo ali pridobljen ustrezen certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji;
traktorsko spravilo, sečnja z motorno žago, izdelava in dodelava gozdnih lesnih sortimentov ter nega mladovja: 4. raven izobrazbe s področja gozdarstva ali pridobljen ustrezen certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji.
Ime in priimek |
Vrsta del po zgoraj navedenih pogojih |
Raven in smeri izobrazbe |
Št. let del. izkušenj (če je potrebno) |
|
Načrtovanje, vodenje in nadziranje del |
|
|
|
Sečno – spravilno načrtovanje v zahtevnejših delovnih razmerah oz. na območjih z več možnostmi za spravilo, organiziranje del in nadzor |
|
|
|
vodenje delovnih skupin delavcev, sečno-spravilno načrtovanje v ustaljenih, manj zahtevnih razmerah |
|
|
|
miner, strojna gradnja in strojno vzdrževanje gozdnih prometnic, strojna sečnja, nakladanje, razkladanje in prevoz lesa |
|
|
|
traktorsko spravilo, sečnja z motorno žago, izdelava in dodelava gozdnih lesnih sortimentov ter nega mladovja |
|
|
Priloge:
k točki 1.: Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave, bo naročnik upošteval dokazila o strokovni izobrazbi ter dokazila o zahtevani dolžini delovnih izkušenj pri delih v gozdu (pogoj za sodelovanje – tehnična in strokovna sposobnost; zap. št. 5)
K točki 2.: Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave, bo naročnik upošteval dokazila o strokovni izobrazbi, dokazila o pridobljenem certifikatu o nacionalni poklicni kvalifikaciji oziroma druga ustrezna dokazila (kot npr. dokazila o opravljenih tečajih, o uspešno opravljenem preizkusu strokovnega znanja do 1. 1. 1996,…) (pogoj za sodelovanje – tehnična in strokovna sposobnost; zap. št. 6)
Ponudnik/podizvajalec: _________________
Ime in priimek: ________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Podpis: ______________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum: __________________
43