RAZPISNA DOKUMENTACIJA
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ŠT. JPE-SPV-412/20 VZDRŽEVANJE INDUSTRIJSKIH TIROV
PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx
vabi
vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila št. JPE-SPV-412/20:
VZDRŽEVANJE INDUSTRIJSKIH TIROV
Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje in merila za izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjen okvirni sporazum za predmetno javno naročilo.
S spoštovanjem!
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:
1. Splošna določila
2. Ponudbeni pogoji
3. Ugotavljanje sposobnosti
4. Zahteve iz varstva pri delu in požarnega varstva
5. Merila in kriteriji ocenjevanja
6. Opis javnega naročila
7. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
8. Priloge
Podatki o ponudniku (Priloga 1)
Pravni akt o skupni izvedbi naročila (Priloga 1/1) Ponudba (Priloga 2)
Ponudbeni predračun (Priloga 2/1)
Povzetek ponudbenega predračuna (rekapitulacija) (Priloga 2/2)
Ugotavljanje sposobnosti ter sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije (Priloga 3) Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta (Priloga 3/1) Ugotavljanje sposobnosti za fizične osebe (Priloga 3/2)
Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradnih evidenc – za pravne osebe (Priloga 4/1) Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradnih evidenc – za fizične osebe (Priloga 4/2) Izjava o sodelovanju s podizvajalcem in pooblastilo ponudnika (Priloga 5)
Podatki podizvajalca (Priloga 5/1)
Seznam subjektov, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (Priloga 6) Dokazilo o kadrih (Priloga 7)
Seznam referenc (Priloga 8) Zavarovanje odgovornosti (Priloga 9)
Potrdilo naročnika o ogledu objektov naročnika (Priloga 10) Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (Priloga 11)
Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem (Priloga 12) Vzorec okvirnega sporazuma (Priloga 13)
1. SPLOŠNA DOLOČILA
1.1. Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je vzdrževanje industrijskih tirov.
Ponudnik lahko odda samo eno ponudbo, bodisi svojo lastno ali kot partner v skupni ponudbi.
1.2. Podatki o naročniku
Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx.
1.3. Pravna podlaga
Javno naročilo se izvaja skladno z določbami:
− Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 69/19 – skl. US, 49/20 – ZIUZEOP, 80/20 – ZIUOOPE in 152/20 - ZZUOOP; v nadaljevanju: ZJN-3);
− Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 – ZTP-D, 63/2013 in 90/2014 – ZDU-1I in 60/2017; v nadaljevanju: ZPVPJN),
− Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljevanju GZ),
− Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15 in 69/15),
− ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.
1.4. Jezik in denarna enota
Vsi ponudniki predložijo ponudbo v slovenskem jeziku.
Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na do 2 (dve) decimalni mesti natančno.
1.5. Dostop do razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnem naslovu JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx-xx.xx/xxxxx-xxxxxxxx).
1.6. Dodatna pojasnila ponudnikom
Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji lahko ponudniki zahtevajo preko portala javnih naročil, vendar najkasneje do 14. 12. 2020 do 10. ure. Odgovori oz. pojasnila bodo objavljeni na portalu javnih naročil in na spletnem naslovu JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA
d.o.o. (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx-xx.xx/xxxxx-xxxxxxxx), na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.
1.7. Rok in način predložitve ponudbe
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika1). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 17. 12. 2020 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:
xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxxx?xxxxxxXx
1.8. Obrazec »Ponudbeni predračun« (priloga 2/1) in »Povzetek ponudbenega predračuna (rekapitulacija)« (priloga 2/2)
Ponudnik mora v ponudbenem predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju opisa del, ki je razviden iz ponudbenega predračuna, ki je del razpisne dokumentacije, št. JPE-SPV-412/20.
Ponudnik mora v ponudbenem predračunu (priloga 2/1) izpolniti vse navedene postavke, ponudbene cene pa morajo biti navedene v do 2 (dveh) decimalkah, oz. centih.
Ponudbena cena, navedena v posamezni postavki ponudbenega predračuna, mora biti za ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma fiksna, razen v primeru znižanja cen.
V primeru, da ponudnik v ponudbenem predračunu (priloga 2/1) za posamezno postavko ne vnese vrednosti del, bo izločen iz nadaljnjega postopka.
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine ponudbenega predračuna.
V ponudbenih cenah, navedenih v posameznih postavkah ponudbenega predračuna ponudnika, morajo biti upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta okvirnega sporazuma, vključno s stroški dela, stroški prevoza na lokacijo naročnika, stroški izdelave ponudbe in vsemi ostalimi stroški.
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.
1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« (prilogo 2/2) v *.pdf datoteki, ki bo dostopen/razkrit na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Ponudbeni predračun« (prilogo 2/1) pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) (priloga 2/2) - naloženim v razdelek
»Predračun«, in celotnim ponudbenim predračunom (priloga 2/1) - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem ponudbenem predračunu (priloga 2/1), naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.
Povzetek ponudbenega predračuna (rekapitulacija) (priloga 2/2), ki ga bo ponudnik v sistemu e-JN ob vnosu ponudbe naložil v delu »Dokumenti« pod razdelek
»Predračun«, bo v celoti razviden na javnem odpiranju ponudb in tako ne sme vsebovati poslovnih skrivnosti, osebnih ali tajnih podatkov.
V primeru razhajanj med podatki v prilogi 2/2 - naloženi kot *.pdf format v razdelek
»Predračun«, in podatki v prilogi 2/2 – naloženi kot .xlsx format v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v prilogi 2/2 v *.pdf formatu, naloženi v razdelku »Predračun«.
Povzetek ponudbenega predračuna (rekapitulacija) (priloga 2/2) mora biti naložen v .pdf datoteki (drugih oblik datotek v tem delu ni mogoče naložiti).
1.9. Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 17. 12. 2020 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ti podatki oziroma dokumenti so vidni do zaključka postopka oddaje tega naročila. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.
1.10. Variantna ponudba
Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Naročnik bo ponudbo, ki bo vsebovala variantno ponudbo, zavrnil kot nedopustno.
1.11. Pregled in ocenjevanje ponudb
Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.
Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. V takšnih primerih bo naročnik postopal v skladu z določbami 89. člena ZJN-3. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo gospodarskega subjekta izključil.
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:
− svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3,
− tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
− tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.
Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati.
Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlembo (analizo) ponudbenih cen. Zahtevek za dodatna pojasnila kot tudi odgovor morata biti posredovana v enaki obliki kot dodatna pojasnila.
Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije od gospodarskega subjekta zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc.
Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbe naročnik ustvari in posreduje ponudniku v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik.
1.12. Opredelitev postopka in odločitev o oddaji naročila
Naročnik izvaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3. Naročnik bo po pregledu, preveritvi in ocenjevanju ponudb, izbral ponudnika z najugodnejšo ponudbo glede na postavljena merila.
Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu s 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev iz tega člena objavil na portalu javnih naročil. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu okvirnega sporazuma pisno.
1.13. Pravno varstvo
Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.
1.14. Zaupnost podatkov
Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3 ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe.
Podatki, ki jih bo ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.
1.15. Jamstvo za napake
Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil okvirni sporazum, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak, ki jih bo naredil z izvajanjem predmeta javnega naročila, skladno z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja.
1.16. Pogajanja
Naročnik bo s ponudnikom(i) izvedel pogajanja, v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3.
Predmet pogajanj bo znižanje ponudbenih cen na enoto mere in skupne ponudbene vrednosti.
V primeru, da bo ponudnik na pogajanjih zvišal cene na enoto mere ali skupno ponudbeno vrednost bo izločen iz nadaljnjega postopka.
O pogajanjih bo ponudnik obveščen preko informacijskega sistema e-JN, s povabilom na pogajanja.
Naročnik bo s povabilom k predložitvi nove ponudbe (pogajanja) hkrati pozval vse ponudnike, ki bodo oddali ponudbo.
Če se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo povabilo na pogajanja in ne bo predložil nove oz. končne ponudbe, bo naročnik v postopku pogajanj kot končno ponudbo upošteval ponudnikovo zadnjo predloženo ponudbo.
Izveden bo en krog pogajanj.
2. PONUDBENI POGOJI
2.1. Splošne zahteve
2.1.1. Celovitost ponudbe
Ponudnik odda svojo ponudbo za celotno javno naročilo, v skladu z zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.
Naročnik bo oddal javno naročilo in sklenil okvirni sporazum s ponudnikom, ki bo izpolnjeval pogoje iz te razpisne dokumentacije in bo imel ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
2.1.2. Skupna ponudba
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila. Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:
− medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,
− neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti iz okvirnega sporazuma,
− glavnega nosilca izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, s katerim bo naročnik komuniciral,
− navedbo člana/ov skupine, kateremu naročnik vroči odločitev o oddaji naročila (v kolikor to ni navedeno, bo naročnik vročal odločitve vsem članom skupine ponudnikov),
− nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti okvirnega sporazuma,
− določila v primeru izstopa partnerja,
− pooblastilo vodilnemu partnerju,
− opredelitev deležev in področje dela.
V primeru skupne ponudbe, okvirni sporazum podpišejo vsi partnerji v skupni ponudbi.
Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži k prilogi 1 (priloga 1/1).
V primeru skupne ponudbe mora glavni nosilec izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma za vse partnerje v skupni ponudbi k ponudbi priložiti *.pdf datoteko:
– izpolnjeno in podpisano prilogo 3,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 3/1,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 3/2,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 4/1,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 4/2.
2.1.3. Ponudba s podizvajalci
Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.
Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene in podpisane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi
s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in 94. členu ZJN-3, ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.
Glavni ponudnik mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev/dobave, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni ponudnik skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del/storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega ponudnika najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.
Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega ponudnika. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:
− glavni ponudnik v okvirnem sporazumu pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu,
− podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
− glavni ponudnik svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega ponudnika zahtevati, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.
Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3, kot to določa sedmi odstavek 94. člena ZJN-3.
Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega ponudnika ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora za vsakega navedenega podizvajalca k ponudbi priložiti *.pdf datoteko:
– izpolnjeno in podpisano prilogo 3,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 3/1,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 3/2,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 4/1,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 4/2,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 5,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 5/1.
2.1.4. Uporaba zmogljivosti drugih subjektov
Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo ponudnika in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve/dela oz. dobavljali blago/opremo, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.
Naročnik bo v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 preveril, ali subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali v zvezi s katerim obstajajo obvezni razlogi za izključitev. Naročnik lahko od gospodarskega subjekta zahteva zamenjavo subjekta tudi, če v zvezi z njim obstajajo neobvezni razlogi za izključitev.
Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, lahko naročnik zahteva, da so gospodarski subjekt in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.
Če bo ponudnik uporabljal zmogljivost drugih subjektov, mora za vsakega navedenega subjekta k ponudbi priložiti *.pdf datoteko:
– izpolnjeno in podpisano prilogo 3,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 3/1,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 3/2,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 4/1,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 4/2,
– izpolnjeno in podpisano prilogo 6.
2.1.5. Gospodarski subjekt, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji
Gospodarski subjekt (ponudnik, posamezni član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, podizvajalec, subjekt katerega ponudnik uporablja zmogljivost), ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora posamezno sposobnost dokazovati v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije ter v skladu z določili ZJN-3 in ta dokazila priložiti k ponudbi.
Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora v Prilogi 1 (podatki o ponudniku), imenovati pooblaščenca za vročanje v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku ZUP- UPB2 (Ur. l. RS 24/06, s spremembami), preko katerega bo potekala vsa korespondenca med naročnikom in ponudnikom iz tujine.
2.1.6. Veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna najmanj do 29. 1. 2021 oziroma do obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma.
2.1.7. Način obračunavanja in plačilni pogoji
Plačilni pogoji so natančno določeni v osnutku okvirnega sporazuma.
2.1.8. Garancija
Garancija za kakovost izvedenih del je štiriindvajset (24) mesecev in teče od dneva podpisanega zapisnika o izvedenih delih s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov.
Če se v garancijski dobi pojavijo pomanjkljivosti zaradi kakovosti del, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške najkasneje v petnajstih (15) koledarskih dneh od dneva, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki.
3. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI
Za ugotavljanje sposobnosti mora vsak v ponudbi navedeni gospodarski subjekt (ponudnik, partner v skupni ponudbi, podizvajalec, subjekt katerega zmogljivost se uporablja) izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji.
Za ugotavljanje sposobnosti mora gospodarski subjekt priložiti *.pdf datoteko izpolnjene in podpisane priloge 3.
Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila zahteva potrdila, izjave in druga dokazila iz 77. člena ZJN-3 kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz 75. člena tega zakona in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje v skladu s 76. členom tega zakona.
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka
75. člena tega zakona, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.
Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in gospodarski subjekt za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o gospodarskih subjektih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če gospodarski subjekt v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.
3.1. Razlogi za izključitev
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s z ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje pogojev v skladu z 1., 2., 4., in 6. odstavkom 75. člena ZJN-3.
A. Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3 oziroma v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; KZ-1).
B. Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša (petdeset) 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih (5) petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, kot to določa 2. odstavek 75. člena ZJN-3.
C. Naročnik mora v skladu s 4. odstavkom 75. člena ZJN-3 iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt:
a) če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
b) če je v zadnjih treh (3) letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb/okvirnih sporazumov civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
D. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih:
a. če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;
b. če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
c. če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 (petnajstih) dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve;
x. xx nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
e. če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
f. če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi/okvirnem sporazumu o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe/okvirnega sporazuma ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;
g. če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3;
x. xx je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.
Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo *.pdf datoteke:
– izpolnjene in podpisane priloge 3,
– izpolnjene in podpisane priloge 3/1,
– izpolnjene in podpisane priloge 3/2,
– izpolnjene in podpisane priloge 4/1,
– izpolnjene in podpisane priloge 4/2.
OPOMBA:
V kolikor je gospodarski subjekt v enem od položajev iz prvega, drugega ali b) točke četrtega ali šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko na podlagi Sklepa Ustavnega sodišča RS št. U-I- 180/19-17 in na podlagi drugega odstavka 38. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Ur. l. RS. 80/20, v nadaljevanju: ZIUOOPE) ter v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 uveljavlja popravni mehanizem, s katerim lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev ter naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.
V kolikor je v tem primeru pri izpolnjevanju priloge 3 (Ugotavljanje sposobnosti ter sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije) za posamezne gospodarske subjekte v ponudbi vaš odgovor, da, posameznega zgoraj navedenega pogoja ne izpolnjujete in v skladu s prejšnjim odstavkom uveljavljate popravni mehanizem, besedilo v tem delu priloge 3 (Ugotavljanje sposobnosti ter sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije) prečrtajte in k Prilogi 3 predložite opis kršitev in sprejetih ukrepov ter dokazila, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.
3.2. Pogoji za sodelovanje
3.2.1. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti
Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
Če mora imeti gospodarski subjekt določeno dovoljenje ali biti član določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravlja določena dela oz. dobavlja blago, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila del/storitev oz. dobave blaga od njega zahteva, da predloži dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.
Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo *.pdf datoteke izpolnjene in podpisane
priloge 3.
3.2.2. Ekonomski in finančni položaj
Gospodarski subjekt mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmet javnega naročila.
Gospodarski subjekt v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe ni smel imeti blokiranega kateregakoli računa.
Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo *.pdf datoteke izpolnjene in podpisane
3.2.3. Ogled objektov naročnika
Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, si mora ponudnik pred oddajo ponudbe obvezno ogledati lokacije naročnika, kjer se bodo izvajala dela z namenom, da si pridobi morebitne ostale podatke, ki se nanašajo na izvedbo del po tej razpisni dokumentaciji in ki lahko vplivajo na ponudnikovo ceno ali ponudnikove obveznosti in izvedbene zmogljivosti ter se seznani z razmerami na objektih naročnika Xxxxxxxxxx xxxxx 00, xx Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, oboje v Ljubljani.
Ponudniki se dogovorijo za ogled lokacij:
- g. Xxxxx Xxxxx, tel.: 000 000 000 za Toplarniško xxxxx 00, Xxxxxxxxx;
- g. Xxxxx Xxxxxx, tel.: 000 000 000 za Verovškovo xxxxx 00, Xxxxxxxxx.
Naročnik bo v ta namen ločeno organiziral sestanke s posameznimi ponudniki na lokacijah naročnika Xxxxxxxxxx xxxxx 00 in Toplarniška xxxxx 00, oboje v Ljubljani, ki so obvezni za vse ponudnike. Ponudnik mora kontaktirati predstavnika naročnika in se dogovoriti za sestanek. Ogled lokacij naročnika je možen vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Zadnji dan za ogled lokacij naročnika je 11. 12. 2020 do 12. ure. Ponudnik, ki se ogleda lokacij naročnika ne bo udeležil, bo izločen iz postopka javnega naročila.
Predstavnik ponudnika, ki bo prišel na ogled objekta mora upoštevati priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 in sam poskrbeti za ustrezno zaščito. V kolikor ne bo upošteval priporočil in ne bo poskrbel za ustrezno zaščito, ogled objekta ne bo mogoč.
Ponudnik ne bo upravičen do nobenega povečanja cene, ki bi ga utemeljeval s tem, da ni bil polno obveščen o pogojih, ki se nanašajo na predmetne obveznosti.
Ponudnik mora kot prilogo 10 predložiti Potrdilo naročnika o ogledu lokacij naročnika (izdano s strani naročnika) o opravljenem obveznem ogledu lokacij naročnika na katerih se bodo izvajala dela, ki so predmet javnega naročila.
3.2.4. Reference
Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od 1. 1. 2015 do datuma oddaje ponudbe, v skladu z določili sklenjenih pogodb/naročilnic, izvedel najmanj eno (1) novogradnjo ali vzdrževanje železniških tirov, v skupni dolžini najmanj 1.500 metrov.
Posamezna referenca se šteje kot zaključena celota po posameznem sklenjenem poslu (delne situacije pri posameznih delih se ne štejejo kot referenca). Pri dolgoročnih pogodbah/okvirnih sporazumov (dvoletnih in več) se kot referenca priznajo dela, izvršena v enem koledarskem letu.
Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval.
Ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo *.pdf datoteke:
– izpolnjene in podpisane priloge 3,
– izpolnjene in podpisane priloge 8.
Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci ali s prijavljenimi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.
3.2.5. Zavarovanje odgovornosti
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki je predmet razpisne dokumentacije, v skladu z določili 14. člena GZ. Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja mora ponudnik v ponudbi predložiti zavarovalno pogodbo in/ali polico oz. potrdilo zavarovanca o sklenjenem zavarovanju, iz katere morata biti razvidna višina zavarovanja in obdobje veljavnosti.
Ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo *.pdf datoteke:
– izpolnjene in podpisane priloge 3,
– predložitvijo priloge 9.
3.2.6. Kadrovska struktura
Kadrovska struktura: Ponudnik mora razpolagati z ustreznimi kadrom, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.
Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da ima na razpolago:
x. xxxxxxx osem (8) delavcev, ki bodo delali na objektu, njihovo kvalifikacijo in njihovo zadolžitev (priloga 7);
b. enega (1) delavca, ki izpolnjuje pogoje za vodjo gradbenih del (priloga 7).
Ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bo vodja gradbenih del tudi neposredno zadolžen za vodenje izvedbe na predmetnem razpisu. Vodja gradbenih del mora biti v času izvajanja del dnevno prisoten na delovišču.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti:
- izpolnjen seznam prijavljenih delavcev (priloga 7);
- kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo gradbenih del, ki ga prijavlja, mora navesti št. potrdila o vpisu v imenik Inženirske zbornice Slovenije ali predložiti potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu (priloga 7). V primeru, da vodja gradbenih del ni zaposlen pri ponudniku, mora zanj predložiti še pogodbo o medsebojnem sodelovanju.
Ponudnik izkaže izpolnjevanje te zahteve s predložitvijo zahtevanih dokazil. Ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo *.pdf datoteke:
– izpolnjene in podpisane priloge 3,
– predložitvijo priloge 7.
Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci ali s prijavljenimi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.
3.2.7. Delovni stroji
Ponudnik mora zagotoviti najmanj šest (6) strojev za ročno podbijanje pragov naslednjih karakteristik:
Komponenta | Zahteva |
Vrsta motorja | Bencinsko zračno hlajen motor |
Gorivo | Neosvinčen bencin ali mešanica |
Udarna moč | Max. 65 J, vsaj 1250 udarcev /min |
Teža | Do 26 Kg |
Hrup stroja med delovanjem | Ne sme biti večji od 110dB (A) |
Vibracije med delovanjem | Vibracije na držalu ne smejo presegati 6 m/s2 |
Ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo *.pdf datoteke:
– izpolnjene in podpisane priloge 3,
Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci ali s prijavljenimi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.
3.3. Ostale zahteve in pogoji naročnika
A. Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali podizvajalec ali subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.
B. Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci in vsi v ponudbi navedeni subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, morajo v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, predložiti izpolnjeno izjavo s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.
Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo *.pdf datoteke:
– izpolnjene in podpisane priloge 3,
– izpolnjene in podpisane priloge 3/1.
3.4. Preveritev ponudbe
V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 naročniku ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav.
Naročnik bo v tem primeru preveril ponudbo ponudnika v skladu z določili ZJN-3, od ponudnika pa ima pravico zahtevati dokazila ali soglasja, ki bodo izkazovala, da je obstoj in vsebina navedb v ponudbi ponudnika resnična.
4. ZAHTEVE IZ VARSTVA PRI DELU IN POŽARNEGA VARSTVA
Najpomembnejše pričakovane nevarnosti za poškodbe pri delu in okvare zdravja, ki nastopajo zaradi tehnologije dela pri naročniku z oceno tveganja:
Matrica za ocenjevanje:
Možne posledice oziroma resnost poškodb: | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Verjetnost: | A | Visoka (V) | Visoka (V) | Ekstremna (E) | Ekstremna (E) | Ekstremna (E) |
B | Zmerna (Z) | Visoka (V) | Visoka (V) | Ekstremna (E) | Ekstremna (E) | |
C | Nizka (N) | Zmerna (Z) | Visoka (V) | Ekstremna (E) | Ekstremna (E) | |
D | Nizka (N) | Nizka (N) | Zmerna (Z) | Visoka (V) | Ekstremna (E) | |
E | Nizka (N) | Nizka (N) | Zmerna (Z) | Visoka (V) | Visoka (V) |
Obrazložitev ocen glede posledic oziroma resnosti poškodb:
1. | Nepomembne | Xxxxxx je samo prva pomoč s strani usposobljene osebe naročnika |
2. | Lažje | Potrebna je strokovna medicinska oskrba na urgenci |
3. | Zmerne | Poškodovanec je hospitaliziran v bolnišnici preko noči na opazovanju Poškodba ne pusti trajnih posledic |
4. | Težke | Poškodovanec potrebuje daljšo bolnišnično oskrbo Poškodba pusti trajne posledice (npr.: izguba prstov, delna okvara vida, lažja okvara sluha, inv. II. In III. Kat., ipd.) |
5. | Katastrofalne | Xxxxxxxx s smrtnim izidom Xxxxxxxxxxxx potrebuje daljšo bolnišnično oskrbo in rehabilitacijo, trajne posledice- invalidnost (izguba uda, popolna slepota, inv. I: kat-, ipd. |
Obrazložitev ocen od glede verjetnosti pojava nevarnega dogodka:
A | Do nevarnega pojava pride skoraj zagotovo |
B | Velika verjetnost, da pride do nevarnega pojava |
C | Možno in verjetno je da pride do nevarnega pojava |
D | Malo verjetno je da se bo prišlo do nevarnega pojava, vendar je možno |
E | Do nevarnega pojava pride zelo redko in še to v izrednih okoliščinah |
Namen tega ocenjevanja je seznaniti ponudnika z dejavniki tveganj in ocenami tveganj, ki se predvidevajo pri izvajanju pogodbenih del že pred oddajo ponudbe.
Opomba:
Namen tega ocenjevanja je seznaniti ponudnika, že pred oddajo ponudbe, s pričakovanimi dejavniki tveganj in ocenami tveganj, ki se predvidevajo pri izvajanju pogodbenih del.
Potencialni izvajalec lahko v grobem oceni zmožnosti izvajanja dela, zlasti glede:
• delazmožnosti svojih delavcev (veljavna pozitivna ocena iz periodičnega zdravstvenega
pregleda, v obsegu, ki zajema nevarnosti za poškodbe in okvare zdravja po tej oceni tveganja);
• usposobljenosti svojih delavcev za varno delo (veljaven pozitiven preizkus znanja iz varstva pri delu po programu, ki zajema teme, obravnavajo nevarnosti za poškodbe in okvaro zdravja, po tej oceni tveganja);
• priprave ustrezne osebne varovalne opreme, skladne z veljavnimi standardi;
• priprava ustrezne delovne opreme (orodje, stroji,…) in pripomočkov potrebne opreme za prvo pomoč na deloviščih.
1. | Mehanski dejavniki | Tveganje | |||
1.1. | Vrtljivi, gibljivi deli | D | 3 | zmerno | |
1.2. | Prosto gibanje delov ali materiala | C | 2 | zmerno | |
1.3. | Premik delov delovne opreme, premikanje vozil | D | 4 | visoka | |
1.4. | Nevarnost poklopa, zaklopa, zagrabitve, | C | 3 | zmerno | |
2. | Dejavniki v zvezi z načinom dela | ||||
2.1. | Nevarne površ., ostri robovi, koti, konice, hrap. površ. | C | 2 | zmerno | |
2.2. | Opravljanje dela na višini | - | |||
2.3. | Omejen prostor | D | 2 | nizko | |
2.4. | Možnost spotikov, zdrsov, padcev | C | 2 | zmerno | |
2.5. | Vstopanje in delo v zaprtih prostorih | - | - | - | |
3. | Električna energija | ||||
3.1. | Neposredni dotik | D | 2 | nizko | |
3.2. | Posredni dotik | D | 3 | zmerno | |
3.3. | Udar strele | D | 1 | zmerno | |
3.4. | Obločni plamen | D | 3 | zmerno | |
4. | Nevarne snovi | ||||
4.1. | Zdravju škodljive snovi | E | 2 | nizko | |
4.2. | Požarno nevarne in eksplozivne snovi | D | 3 | zmerno | |
5. | Biološki dejavniki | ||||
5.1. | Nevarnost okužbe s SARS-CoV-2 | B | 3 | zmerno | |
6. | Fizikalni dejavniki | ||||
6.1. | Ionizirna in neionizirna sevanja | - | - | - | |
6.2. | Hrup in vibracije | C | 2 | zmerno | |
6.3. | Mehanske vibracije | C | 2 | zmerno | |
6.4. | Snovi z visoko temperaturo | D | 3 | zmerno | |
6.5. | Snovi pod tlakom | D | 3 | zmerno | |
7. | Ekološke razmere | ||||
7.1. | Neustrezna oz. neprimerna razsvetljava | C | 2 | nizko | |
7.2. | Neprimerna temperatura/vlaga/ventilacija | C | 2 | zmerno | |
7.3. | Prisotnost snovi, ki onesnažujejo | C | 2 | zmerno | |
8. | Ostali dejavniki | ||||
8.1. | Neugodni vremenski pogoji | D | 3 | zmerno |
Zahteve glede izvajanja ukrepov na skupnih deloviščih pri naročniku
Usposobljenost delavcev za varno izvajanje dela
Iz ocene tveganja izhaja, da se bodo na skupnih deloviščih izvajala dela, ki so nevarnejša za poškodbe in okvare zdravja delavcev. Zato morajo biti delavci izvajalca usposobljeni za varno izvajanje pogodbenega dela po programu, ki zajema dejavnike tveganja za poškodbe in okvare zdravja na skupnih deloviščih po programu usposabljanja, ki mora zajemati najmanj naslednja poglavja:
− poznavanje temeljnih zakonskih določb,
− poznavanje (internih) predpisov glede: prijavljanje poškodb pri delu, preizkus alkoholiziranosti, prva pomoč);
− poznavanje osnov o varnostnih znakih;
− poznavanje osnov iz požarnega varstva;
− poznavanje osnov varnega dela z nevarnimi snovmi;
− osnove urejenosti delovnih mest;
− osnove varne uporabe delovne opreme;
− osnove varstva pri delu pred nevarnostjo električnega toka;
− osnove uporabe osebne varovalne opreme;
− osnove varnega dvigovanja in prenašanja bremen;
− osnove varnega dela na deloviščih.
Delavci morajo imeti veljavne (praktične in teoretične) preizkuse znanja, ki niso starejši od 2 (dveh) let.
Posebne usposobljenosti:
Vsi delavci morajo imeti veljavne (praktični in teoretični del) preizkuse znanja iz varstva pri delu, ki niso starejši od 2 (dveh) let.
Zdravstvena sposobnost delavcev:
Delavci izvajalca morajo biti zdravstveno sposobni za opravljanje pogodbenega dela. Zato morajo imeti opravljen pozitivni preventivni zdravstveni pregled zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti.
Zdravstveni pregled mora zajemati nevarnosti, ki se pričakujejo pri izvajanju pogodbenih del. Pisni sporazum na skupnih deloviščih:
Na skupnih deloviščih določita naročnik in izvajalec skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v smislu 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
S Pisnim sporazumom o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem naročnik in izvajalec določita tudi delavce za zagotovitev varnosti svojih delavcev na skupnem delovišču.
Za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom, oziroma prilogo pisnega sporazuma, to je Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču, določita odgovorno osebo naročnika, to je skrbnika pogodbe.
Interni predpisi:
Na skupnih deloviščih pri naročniku se, poleg veljavne zakonodaje, smiselno upošteva tudi interne predpise naročnika. Tako se mora izvajalec del seznaniti z določili:
Varnostnega načrta (določitev varnostnih ukrepov pri delih na skupnih deloviščih pri naročniku):
• opis in načrt ureditve delovišč,
• navedba posebno nevarnih del,
• določitev delovnih mest na katerih je večja nevarnost za življenje in zdravje delavcev, ter vrste in količine potrebne osebne varovalne opreme,
• smernice za usklajevanje interakcije s proizvodnimi aktivnosti,
• skupni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
• obveznosti vodij posameznih del o medsebojnem obveščanju o poteku posameznih faz dela.
Požarnega reda:
• seznanitev z organizacijo varstva pred požarom pri naročniku (odgovorne osebe, osebe za izvajanje strokovnih nalog iz požarnega varstva,…),
• izvajane preventivnih ukrepov iz požarnega varstva (izvajanje požarnih straž – izdaja
»Dovoljenja za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri«, skladiščenje in delo z vnetljivimi
in eksplozivnimi snovmi, …),
• seznanitev z načrtom evakuacije in izvlečki iz požarnih redov;
• seznanitev z ukrepi v primeru požara (javljanje, gašenje začetnih požarov, evakuacija,…).
Redi (ukrepi za varno delo) v delovnih prostorih naročnika:
Pri izvajanju pogodbenih del v posameznih delovnih prostorih mora izvajalec striktno upoštevati določila:
• obratovalnih redov.
Navodila za varno delo:
Pri izvajanju pogodbenih del v posameznih delovnih prostorih mora izvajalec striktno upoštevati določila iz navodil za:
• varno delo z delovno opremo,
• varno delo z nevarnimi snovmi,
• druga varnostna navodila iz dokumenta Določitev podobnih ukrepov za varno delo na skupnem delovišču.
Varnostni znaki:
Izvajalec mora obvezno upoštevati varnostne znake, ki so nameščeni na vidnih mestih, ročne in zvočne znake.
Osebna varovalna oprema:
Delavci izvajalca so dolžni na skupnih deloviščih namensko, glede na vrsto tveganja za poškodbe oziroma okvare zdravja, uporabljati lastno osebno varovalno opremo, ki je skladna z veljavnimi standardi in redno pregledovana.
Delovna oprema:
Stroji za obdelavo materiala, ročno orodje na mehaniziran pogon mora izpolnjevati določbe iz priloge Pravilnika o varnosti strojev: »bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, povezane z načrtovanjem in izdelavo strojev«.
Snovi in pripravki:
Pri uporabi kemičnih snovi in pripravkov mora izvajalec predložiti varnostne liste v slovenskem jeziku.
Organizacija prve pomoči in reševanja poškodovanega/naglo obolelega delavca:
Izvajalec del mora imeti strokovno usposobljeno osebo za nudenje prve pomoči in obvezno količino materiala za prvo pomoč na delovišču.
Ukrepi za zaščito pred okužbo z virusom SARS-CoV-2:
Izvajalec storitev mora strogo spoštovati ukrepe, ki bodo morebiti v veljavi v času izvajanja storitev. Tu so mišljeni sprejeti ukrepi v JPE in zadostna količina zahtevane osebne varovalne opreme (OVO), ki jo mora izvajalec zagotoviti svojim delavcem. OVO mora biti skladna z zahtevami stroke.
5. MERILA IN KRITERIJI OCENJEVANJA
5.1. Izbira ponudnika in merila
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum s ponudnikom, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe je ponudbena vrednost brez DDV, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev naročnika, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Ponudbena vrednost brez DDV je vrednost, navedena v ponudbi ponudnika.
6. OPIS JAVNEGA NAROČILA
Predmet javnega naročila je vzdrževanje industrijskih tirov na lokacijah naročnika Toplarniška xxxxx 00 in Xxxxxxxxxx xxxxx 00, oboje v Ljubljani.
Naročnik na lokaciji Toplarniška ulica 19 proizvaja električno in toplotno energijo. Za potrebe proizvodnje poteka dostava energentov (premog in lesni sekanci) tudi po železnici. Na lokaciji Xxxxxxxxxx xxxxx 00 naročnik proizvaja elektriko in toploto. Tudi za potrebe te proizvodnje poteka dostava energentov (ELKO in diesel gorivo) po železnici.
Tehnični podatki industrijskega tira na lokaciji Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 so naslednji: industrijski tir z letnim prometom cca. 350.000 t tovora, dolžina 4,158 km, 2 tirna prehoda, 5 kretnic, dolžina peroniziranih tirov 120 m, 4 tirni zaključki.
Tehnični podatki za industrijski tir na Xxxxxxxxxx xxxxx 00 so naslednji: dolžina 0,573 km, 1 tirni prehod, 1 kretnica.
Oba navedena industrijska tira sta ključnega pomena za neprekinjenost proizvodnje električne in toplotne energije, zato morajo biti železniški tiri vseskozi vzdrževani.
Tire in vso pripadajočo opremo tirov je potrebno redno pregledovati in odpravljati ugotovljene poškodbe. Prav tako je potrebno železniške tire redno vzdrževati in tako ohranjati funkcionalnost na najvišji ravni. Posebno pozornost je potrebno nameniti pripravi tirov in tirnih naprav na zimsko sezono.
Vzdrževanje tirov poteka skozi celotno letno obdobje, predvideni vzdrževalni posegi in obseg le- teh pa se skozi leta bistveno ne spreminja. V kolikor pride do posebnih vremenskih razmer na območju železniških tirov, se opravi posebne oglede in po potrebi izvede odpravo posledic ujm.
Vzdrževalna dela obsegajo:
- strojno in ročno smerno in višinsko regulacijo tirov s podbijanjem;
- strojno in ročno smerno in višinsko regulacijo kretnic s podbijanjem;
- strojno in ročno smerno in višinsko regulacijo tirničnih stikov s podbijanjem;
- menjavo vijakov na spojnih ploščah, pri vodilkah in na srcu kretnic;
- menjavo počenih vzmetnih obročkov;
- menjavo starih klinastih podložnih plošč z novimi Dž 6a ploščami s pritrdilnim materialom;
- posamično menjavo dotrajanih pragov z novimi pragovi;
- menjavo obrabljenih tirnic S45 z novimi S49;
- navaritev in brušenje ostric, osnovnih tirnic in srčišč na kretnicah;
- zgoščevanje pragov na 65 cm medsebojne osne razdalje;
- izdelavo zimskega in letnega profila kretnic,
- ročno čiščenje profila tirov;
- čiščenja snega in ledu na kretnicah in tirih, potnih prehodih, žlebovih pri vsipniku in na premikalnih stezah;
- dosutje tolčenca granulacije 32/64 mm;
- dvakrat letno brizganje s totalnim herbicidom proti zatravitvi gramozne grede;
- urejevanje premikalnih stez ob tirih z dodajo manjkajočega materiala;
- čiščenje žlebov med tirnico in vodilko na peroniziranih tirih in na cestnih prehodih;
- ročno čiščenje profila tirov (rastlinje, grmovje);
- vzdrževanje in po potrebi obnova barv na prometni signalizaciji;
- izdelavo in postavitev hektometerskih kamnov ter označba celotne stacionaže;
- dobavo in namestitev opozorilnih znakov ob in na koncih tirov;
- redno kontrolo in pritrjevanje vijakov in tirfonov na vseh tirih in tirnih napravah;
- čiščenje in podmazovanje kretnic;
- nastavljanje kretniških mehanizmov;
- izdelavo EML (evidenčni merilni listi) za tekoče leto;
- izdelavo geodetskega elaborata dejanskega stanja industrijskih tirov TE-TOL – za tirne naprave od KM 0+000 (km 561+500) do KM 2+121,128;
- izdelavo alumotermitskih zvarov na tirnicah S45/49;
Natančnejši obseg in vsebina del za obe posamezni lokaciji (Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 xx Xxxxxxxxxx xxxxx 00) sta razvidna iz ponudbenega popisa del z okvirnimi predizmerami.
V primeru intervencijskega posega mora izvajalec zagotoviti interventno skupino delavcev in kretniški podbojni stroj ali ustrezno število strojev za ročno podbijanje pragov in tirnic ter zagotoviti odzivni čas (4 ur) od obvestila o intervencijskem primeru.
Okvirni sporazum se sklepa za obdobje dveh let.
7. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
7.1. Izdelava ponudbe
Ponudba naj bo izdelana tako, da:
- ponudba vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v 7.2 poglavju razpisne dokumentacije,
- je ponudba podpisana na mestih, kjer je to zahtevano.
Priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje popolnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, glede na zahteve in pogoje iz te razpisne dokumentacije.
Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu javnih naročil in na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx-xx.xx/xxxxx-xxxxxxxx, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.
Ponudnik z oddajo ponudbe sprejema in se strinja z vsemi pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
7.2. Vsebina ponudbene dokumentacije
Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložene listine ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.
Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jih mora ponudnik naložiti v informacijski sistem e-JN je navedena v nadaljevanju:
⮚ Predračun
POVZETEK PONUDBENEGA PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA) | Priloga 2/2 |
Ponudnik priloži izpolnjen in podpisan povzetek predračuna (rekapitulacija). Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec
»Povzetek ponudbenega predračuna (rekapitulacija)« (prilogo 2/2) v *.pdf datoteki, ki bo dostopen/razkrit na javnem odpiranju ponudb.
Izpolnjen ponudbeni predračun (priloga 2/1) v *.pdf in excel formatu ponudnik naloži v razdelek »Druge priloge«.
⮚ Izjava – ponudnik, Izjava – ostali sodelujoči
UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE | Priloga 3 |
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Izjava - ponudnik« naloži izpolnjeno prilogo z vsemi zahtevanimi obrazci, ki je v razpisni dokumentaciji označena kot Priloga 3 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
V primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev mora ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči« naložiti
prilogo z vsemi zahtevanimi obrazci, ki je v razpisni dokumentaciji označena kot Priloga 3 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE za
vsakega od ostalih sodelujočih. »Izjavo – ostali sodelujoči« je potrebno izpolniti, podpisati, žigosati in priložiti v .pdf formatu.
⮚ Ostala ponudbena dokumentacija
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži ostalo ponudbeno dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo.
Spodaj zahtevana ponudbena dokumentacija mora biti priložena v .pdf formatu in ponudbeni predračun tudi v .xlsx formatu (z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi ponudbenimi listinami).
PODATKI O PONUDNIKU | Priloga 1 |
Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki.
PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA | Priloga 1/1 |
Če gre za skupno ponudbo, se prilogi priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, katerega morajo podpisati vsi ponudniki.
PONUDBA | Priloga 2 |
Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti in podpisati.
PONUDBENI PREDRAČUN | Priloga 2/1 |
Ponudnik mora ponudbeni predračun izpolniti, podpisati in žigosati ter ga v .pdf obliki predložiti k ponudbi. Poleg .pdf oblike predračuna mora ponudnik k ponudbi predložiti tudi izpolnjen ponudbeni predračun v .xlsx formatu. Predložena ponudbena predračuna morata biti identična.
IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | Priloga 3/1 |
Gospodarski subjekt mora obrazec izjave izpolniti in podpisati.
UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA FIZIČNE OSEBE | Priloga 3/2 |
Fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem morajo obrazec izjave izpolniti in podpisati.
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA PRAVNE OSEBE | Priloga 4/1 |
Gospodarski subjekt mora obrazec pooblastila izpolniti in podpisati.
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA FIZIČNE OSEBE | Priloga 4/2 |
Fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem obrazec pooblastila izpolnijo in podpišejo.
IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCEM IN POOBLASTILO PONUDNIKA | Priloga 5 |
Ponudnik mora obrazec priloge izpolniti, in podpisati. V kolikor ponudnik na razpisu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ne predloži k ponudbi.
PODATKI PODIZVAJALCA | Priloga 5/1 |
Podizvajalec mora obrazec priloge izpolniti in podpisati. V kolikor ponudnik na razpisu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ne predloži k ponudbi.
SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK | Priloga 6 |
Ponudnik mora prilogo izpolniti in podpisati, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila. V kolikor ponudnik na razpisu ne uporabi zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila, priloge ne predloži k ponudbi.
DOKAZILO O KADRIH | Priloga 7 |
Ponudnik ustrezno izpolni obrazec dokazilo o kadrih, v katerem navede poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu, njihovo kvalifikacijo in njihovo zadolžitev.
SEZNAM REFERENC | Priloga 8 |
Ponudnik mora v obrazcu navesti pridobljene reference za predmetno javno naročilo. Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov obrazca.
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI | Priloga 9 |
Ponudnik mora priložiti zavarovalno pogodbo in/ali polico oz. potrdilo zavarovanca o sklenjenem zavarovanju skladno s 14. členom GZ.
POTRDILO NAROČNIKA O OGLEDU OBJEKTOV NAROČNIKA | Priloga 10 |
Ponudnik mora potrdilo, ki ga naročnik podpiše ob ogledu objektov, priložiti v ponudbi.
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU | Priloga 11 |
Ponudnik mora obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati ter priložiti k ponudbi.
8. PRILOGE
Podatki o ponudniku (Priloga 1)
Pravni akt o skupni izvedbi naročila (Priloga 1/1) Ponudba (Priloga 2)
Ponudbeni predračun (Priloga 2/1)
Povzetek ponudbenega predračuna (rekapitulacija) (Priloga 2/2)
Ugotavljanje sposobnosti ter sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije (Priloga 3) Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta (Priloga 3/1) Ugotavljanje sposobnosti za fizične osebe (Priloga 3/2)
Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradnih evidenc – za pravne osebe (Priloga 4/1) Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradnih evidenc – za fizične osebe (Priloga 4/2) Izjava o sodelovanju s podizvajalcem in pooblastilo ponudnika (Priloga 5)
Podatki podizvajalca (Priloga 5/1)
Seznam subjektov, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (Priloga 6) Dokazilo o kadrih (Priloga 7)
Seznam referenc (Priloga 8) Zavarovanje odgovornosti (Priloga 9)
Potrdilo naročnika o ogledu objektov naročnika (Priloga 10) Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (Priloga 11)
Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem (Priloga 12) Vzorec okvirnega sporazuma (Priloga 13)
PODATKI O PONUDNIKU | Priloga 1 |
JPE-SPV-412/20 – VZDRŽEVANJE INDUSTRIJSKIH TIROV
Naziv ponudnika
Naslov ponudnika
Elektronski naslov za vročitev odločitve iz 90. člena ZJN-3 preko Portala JN:
Odgovorna oseba (podpisnik okvirnega sporazuma) |
- funkcija |
- telefon |
- e-pošta |
.
Kontaktna oseba | ||
- funkcija | ||
- telefon | ||
- e-pošta | ||
Ponudnik je MSP* (označi): | ⃞ Da | ⃞ Ne |
*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES2.
Predstavnik ponudnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem okvirnega sporazuma, je , tel. št.: , e-pošta:
Transakcijski račun/Poslovni račun (IBAN, SWIFT) |
Matična banka |
ID številka za DDV |
Finančni urad |
Matična številka |
, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje , tel. št.: , e-pošta: .
(kraj, datum) | žig | (naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika) |
Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
2 PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij
(notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, L 124, 20. 5. 2003.
PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA | Priloga 1/1 |
PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA
V primeru skupne ponudbe ponudnik priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov-partnerjev (skupna ponudba), ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila.
PONUDBA | Priloga 2 |
PONUDBA št.
Javno naročilo: JPE-SPV-412/20 – VZDRŽEVANJE INDUSTRIJSKIH TIROV
Ponudbo oddajamo (označite):
⃞ samostojno | ⃞ skupna ponudba | ⃞ s podizvajalci | ⃞ z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |
1. PONUDBENA CENA/PONUDBENA VREDNOST
Ponudbene cene morajo biti izražene v EUR, morajo vključevati vse stroške, popuste in dajatve, ki so povezani s ponujenimi posli. Ponudbena vrednost naj ne vsebuje DDV. Ponudbene cene morajo biti zaokrožene na do dve decimalni mesti.
Naziv | Skupaj v EUR brez DDV |
VZDRŽEVANJE INDUSTRIJSKIH TIROV |
*Ponudbeni predračun je sestavni del ponudbe (priloga 2/1).
V času veljavnosti okvirnega sporazuma ostanejo vse cene na enoto mere iz ponudbenega predračuna (priloga 2/1) nespremenjene, razen v primeru znižanja cen.
V cenah na enoto mere so upoštevani oziroma vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta okvirnega sporazuma, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški izdelave ponudbe in vsemi ostalimi stroški.
2. ROK PLAČILA
Rok plačila je trideset (30) koledarskih dni, šteto od dneva prejema računa.
Na računu mora biti navedena tudi številka pisnega nabavnega naročila naročnika.
3. ROK, ODZIVNI ČAS IN KRAJ IZVEDBE DEL
Ponudnik bo izvajal dela tako, da ne bo ovirano odvijanje železniškega prometa po industrijskem tiru. Naročnik in ponudnik vsakokratno pisno določita rok izvedbe del.
V primeru kakršnihkoli okvar/intervencijskega posega, se mora ponudnik odzvati z interventno skupino v največ štirih (4) urah po prejemu poziva s strani predstavnika naročnika.
Naročnik se zavezuje ponudniku sporočiti vsakokratno potrebo po izvedbi intervencijskega popravila v obliki posameznega naročila, ki je lahko v telefonski obliki. Naročnik pa mora naknadno potrditi potrebo po izvedbi intervencijskega popravila tudi v pisni obliki.
Kontaktna oseba ponudnika v primeru intervencijskega popravila (ime, priimek, telefon, elektronska pošta): .
Rok za odpravo intervencijskih popravil je največ 48 (oseminštirideset) ur od prejema obvestila o okvari s strani naročnika oz. njegovega predstavnika. V primeru, da odprave napake ni možno izvesti v roku 48 (oseminštirideset) ur naročnik in ponudnik pisno določita nov rok izvedbe del.
Dela se bodo izvajala na lokaciji naročnika, Toplarniška xxxxx 00 xx Xxxxxxxxxx xxxxx 00, oboje v Ljubljani.
4. VELJAVNOST PONUDBE
Veljavnost ponudbe je do 29. 1. 2021 oziroma do obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma.
(kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
POVZETEK PONUDBENEGA PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA) | Priloga 2/2 |
JPE-SPV-412/20 – VZDRŽEVANJE INDUSTRIJSKIH TIROV
PONUDNIK (naslov):
POVZETEK PONUDBENEGA PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)
Naziv | Skupaj v EUR brez DDV: |
VZDRŽEVANJE INDUSTRIJSKIH TIROV |
(kraj, datum) | žig | (naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika) |
UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE | Priloga 3 |
Gospodarski subjekt (naziv in naslov) :
v zvezi z javnim naročilom št. JPE-SPV-412/20 - VZDRŽEVANJE INDUSTRIJSKIH TIROV
podajamo naslednje izjave:
1. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IZJAVLJAMO, DA:
- nam (gospodarskem subjektu) ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v zadnjih 5 (petih) letih ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente navedenih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN- 3;
- izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika in da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 (petdeset) evrov ali več;
- smo imeli na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let do dne oddaje ponudbe;
- na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
- nam v zadnjih treh (3) letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb/okvirnega sporazuma civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno;
- nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;
- nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
- nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta;
- ne obstaja izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3;
- se pri prejšnji pogodbi/okvirnem sporazumu o izvedbi javnega naročila sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe/okvirnega sporazuma ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.
2. POGOJI ZA SODELOVANJE IZJAVLJAMO, DA:
- smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost
oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež;
- imamo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila in v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega kateregakoli računa;
- imamo potrebno tehnično in kadrovsko sposobnost ter izkušnje za izvajanje predmeta javnega naročila.
3. SPREJEMANJE POGOJEV DOKUMENTACIJE IZJAVLJAMO, DA:
- nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 ZIntPK-UPB2);
- smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami, da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve, pogoji, itd.…) javnega naročila št. JPE-SPV-412/20 - VZDRŽEVANJE INDUSTRIJSKIH TIROV, vključno z določili vzorca okvirnega sporazuma in Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem ter ju bomo v primeru, da bomo izbrani za izvedbo predmeta naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov;
- bomo ponudbene cene podali na do dve (2) decimalni mesti;
- ne bomo umaknili zaščite ponudbenega predračuna oz. spreminjali ponudbeni predračun;
- se zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;
- da bomo na naročnikov poziv v 8 (osmih) dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:
a. svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
b. gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe;
- soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene okvirnega sporazuma ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;
- so v ponudbene cene vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika.
V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 lahko naročnik preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav v tej prilogi. Soglašamo, da naročnik za potrebe tega javnega naročila pridobi podatke iz vseh uradnih evidenc (tudi od pristojnega sodišča) ter v skladu z 89. členom ZJN-3 tudi v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.
kraj, datum | žig | podpis odgovorne osebe |
Navodilo: Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | Priloga 3/1 |
IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA
Podatki o gospodarskem subjektu:
Polno ime podjetja: Sedež podjetja: Občina sedeža podjetja: Številka vpisa v sodni register (št. vložka): Matična številka podjetja: ID ZA DDV:
V zvezi z javnim naročilom JPE-SPV-412/20 – VZDRŽEVANJE INDUSTRIJSKIH TIROV posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:
Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
…. |
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:
Št. | Ime in priimek | Xxxxxx stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
… |
IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:
Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
…. |
S podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.
S podpisom te izjave jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter se zavedamo, da je okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujemo se, da bomo naročnika obvestili o vsaki spremembi posredovanih podatkov.
Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.
kraj, datum | žig | podpis odgovorne osebe |
Navodilo: Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
Opomba: V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani xxxxx://xxx.xxx-xx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxxxxx), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.
UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA FIZIČNE OSEBE | Priloga 3/2 |
UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA FIZIČNE OSEBE, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem
JPE-SPV-412/20 – VZDRŽEVANJE INDUSTRIJSKIH TIROV
Ime in priimek EMŠO
Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskemu subjektu: član/ica (ustrezno obkrožiti):
⃞ upravnega organa ali
⃞ vodstvenega organa ali
⃞ nadzornega organa
oziroma imam pooblastila za njegovo (ustrezno obkrožiti):
⃞ zastopanje ali
⃞ odločanje ali
⃞ nadzor v njem,
pod kazensko in materialno odgovornostjo IZJAVLJAM,
da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.
kraj, datum | podpis fizične osebe |
Navodilo: Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:
- člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali
- ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
Opomba: VSE osebe, ki so izpolnile in podpisale ta obrazec, priložijo še izpolnjeno in podpisano prilogo 4/2.
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA PRAVNE OSEBE | Priloga 4/1 |
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE IN IZ EVIDENCE PRAVNOMOČNIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH – ZA PRAVNE OSEBE
(naziv pooblastitelja/gospodarskega subjekta) pooblaščamo JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JPE-SPV-412/20 – VZDRŽEVANJE INDUSTRIJSKIH TIROV od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb in od Inšpektorat RS za delo pridobi izpis iz prekrškovne evidence za pravno osebo.
Podatki o pravni osebi:
Polno ime podjetja: Sedež podjetja: Občina sedeža podjetja: Številka vpisa v sodni register (št. vložka): Matična številka podjetja:
(kraj, datum) | žig | podpis odgovorne osebe |
Navodilo: Pooblastilo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA FIZIČNE OSEBE | Priloga 4/2 |
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE IN IZ EVIDENCE PRAVNOMOČNIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH – ZA FIZIČNE OSEBE
Spodaj podpisani (ime in priimek)
pooblaščam JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JPE-SPV-412/20 – VZDRŽEVANJE INDUSTRIJSKIH TIROV od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb in od Inšpektorat RS za delo pridobi izpis iz prekrškovne evidence za fizične osebe.
Moji osebni podatki so naslednji:
EMŠO: DATUM ROJSTVA: KRAJ ROJSTVA: OBČINA ROJSTVA: DRŽAVA ROJSTVA: NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:
− (ulica in hišna številka)
− (poštna številka in pošta) DRŽAVLJANSTVO: MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:
kraj, datum | podpis fizične osebe |
Navodilo:
Pooblastilo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so izpolnile prilogo 3/2 in so:
- člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali
- ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCEM IN POOBLASTILO PONUDNIKA | Priloga 5 |
Ponudnik: , izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila JPE-SPV-412/20 – VZDRŽEVANJE INDUSTRIJSKIH TIROV sodelovali z naslednjim podizvajalcem:
NAZIV IN NASLOV PODIZVAJALCA | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA ali NE |
Pooblastilo A: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "DA" - dajemo POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU
Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca podizvajalcu, ki smo ga kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in je označen z "DA".
S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo ponudniku ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.
kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |
Pooblastilo B: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "NE" – ne dajemo POOBLASTILA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU
Nastopamo s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo, kar pomeni, da s tem ni podana zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu in naročnik plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca ponudniku.
V tem primeru bo naročnik od ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60(šestdesetih) dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, ki so neposredno povezana s predmetom okvirnega sporazuma. Če ponudnik naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka
112. člena ZJN-3.
kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |
Opomba:
- Obrazec se izpolni in podpiše, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, in sicer: če je podizvajalec označen z »DA« - se podpiše Pooblastilo A, če je podizvajalec označen z »NE« - se podpiše Pooblastilo B.
- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.
- V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
PODATKI PODIZVAJALCA | Priloga 5/1 |
JPE-SPV-412/20 – VZDRŽEVANJE INDUSTRIJSKIH TIROV
NAZIV PODIZVAJALCA | |
POLNI NASLOV | |
TELEFON | |
KONTAKTNA OSEBA | |
VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI | |
MATIČNA ŠTEVILKA | |
DAVČNA ŠTEVILKA | |
TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke | |
Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) | |
Količina/Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje | |
KRAJ IZVEDBE DEL | |
ROK IZVEDBE DEL |
SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM
Podizvajalec (naziv in naslov)
⃞ zahtevam in soglašam, | ⃞ ne soglašam, |
da naročnik naše terjatve do ponudnika, v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenega računa/situacije, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik, in bo priloga računu/situaciji, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik.
kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe podizvajalca |
Opomba: Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK | Priloga 6 |
Ponudnik: , izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. JPE-SPV-412/20 – VZDRŽEVANJE INDUSTRIJSKIH TIROV uporabili zmogljivosti drugih subjektov:
NAZIV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | |
POLNI NASLOV | |
TELEFON | |
KONTAKTNA OSEBA | |
VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI | |
MATIČNA ŠTEVILKA | |
DAVČNA ŠTEVILKA | |
TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke | |
Vsak del javnega naročila, za katere namerava ponudnik uporabiti zmogljivost gospodarskega subjekta | |
Količina/Delež (%) javnega naročila | |
KRAJ IZVEDBE DEL | |
ROK IZVEDBE DEL |
kraj, datum | žig | podpis odgovorne osebe ponudnika |
kraj, datum | žig | podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta |
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
DOKAZILO O KADRIH | Priloga 7 |
Javno naročilo:
JPE-SPV-412/20 – VZDRŽEVANJE INDUSTRIJSKIH TIROV
podajamo poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu:
Vodja gradbenih del:
Zap. št. | Ime in priimek | Delodajalec | Funkcija | Št. potrdila (vpis v imenik IZS) |
1. | Vodja gradbenih del |
Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo gradbenih del mora ponudnik navesti št. potrdila o vpisu v imenik Inženirske zbornice Slovenije ali predložiti potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu. V primeru, da vodja gradbenih del ni zaposlen pri ponudniku, mora zanj predložiti še pogodbo o medsebojnem sodelovanju.
Zap. št. | Ime in priimek | Delodajalec | Kvalifikacija | Zadolžitev |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. |
Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci ali s prijavljenimi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.
(kraj, datum) | žig | (Podpis odgovorne osebe ponudnika) |
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
SEZNAM REFERENC | Priloga 8 |
Javno naročilo:
JPE-SPV-412/20 – VZDRŽEVANJE INDUSTRIJSKIH TIROV
GOSPODARSKI SUBJEKT (Naziv in naslov izvajalca del):
Izjavljamo, da imamo izkušnje s področja izvajanja javnega naročila, k tej ponudbi pa prilagamo seznam referenc za izvedbo novogradenj ali vzdrževanja železniških tirov, v skupni dolžini najmanj 1.500 metrov, ki smo jih izvedli v obdobju od 1. 1. 2015 do datuma oddaje ponudbe.
Potrebno je predložiti najmanj (1) eno referenco.
Naziv in naslov referenčnega naročnika: |
Ime in priimek predstavnika naročnika: |
Telefonska številka: |
Lokacija objekta izvedbe del: Leto izvedbe del: |
Vrsta izvedbe del (ustrezno obkroži): a) novogradnja b) vzdrževanje |
Dolžina železniškega tira: m. |
Naziv in naslov referenčnega naročnika: |
Ime in priimek predstavnika naročnika: |
Telefonska številka: |
Lokacija objekta izvedbe del: Leto vzdrževalnih del: |
Vrsta izvedbe del (ustrezno obkroži): a) novogradnja b) vzdrževanje |
Dolžina železniškega tira: m. |
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil. V kolikor po morebitnem pozivu naročnika teh dejstev ne bi dokazali, naročnik navedenih referenc ni dolžan upoštevati.
Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci ali s prijavljenimi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.
(kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI | Priloga 9 |
JPE-SPV-412/20 – VZDRŽEVANJE INDUSTRIJSKIH TIROV
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
Ponudnik mora priložiti zavarovalno pogodbo in/ali polico oz. potrdilo zavarovanca o sklenjenem zavarovanju skladno s 14. členom GZ.
POTRDILO NAROČNIKA O OGLEDU OBJEKTOV NAROČNIKA | Priloga 10 |
JPE-SPV-412/20 - VZDRŽEVANJE INDUSTRIJSKIH TIROV POTRDILO
Potrjujem, da si je ogled objekta naročnika:
Objekt (označi):
⃞ Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx, |
⃞ Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx, |
ki je predmet javnega naročila št. JPE-SPV-412/20, s strani
, (naziv in naslov podjetja)
ogledal . (ime in priimek predstavnika, ki je prišel na ogled)
(ime in priimek ter podpis predstavnika naročnika)
(podpis predstavnika podjetja, ki je bil na ogledu)
Ljubljana, dne
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU | Priloga 11 |
Kot ponudnik: za izbiro izvajalca za javno naročilo
JPE-SPV-412/20 – VZDRŽEVANJE INDUSTRIJSKIH TIROV IZJAVLJAMO
Da se zavezujemo, da bomo dosledno upoštevali določbe iz razpisne dokumentacije, točka 4 - Zahteve iz varstva pri delu in požarnega varstva glede:
• usposobljenosti delavcev za varno izvajanje dela,
• zdravstvene sposobnosti delavcev,
• sklepanja Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,
• spoštovanja internih predpisov naročnika.
Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev in odstop od okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.
Odgovorni osebi ponudnika na skupnem delovišču, po Pisnem sporazumu o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (priloga št. 2 k okvirnemu sporazumu):
Vodja del | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
Strokovni delavec VpD in PV | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
(kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
PISNI SPORAZUM O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM – ni potrebno prilagati k ponudbi | Priloga 12 |
Priloga št. 2 k okvirnemu sporazumu št. JPE-SPV-412/20
Na osnovi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/2011) skleneta:
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, xx xx zastopa direktor Samo Lozej
(v nadaljevanju: naročnik)
in
(v nadaljevanju: izvajalec)
(v nadaljevanju: naročnik in izvajalec skupaj/posamično: podpisnik/a sporazuma)
PISNI SPORAZUM
O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
(v nadaljevanju: Sporazum)
ZA VZDRŽEVANJE INDUSTRIJSKIH TIROV, št. JPE-SPV-412/20
I. SPLOŠNA DOLOČILA
I.1. S tem dokumentom se urejajo na delovišču, ki je na območju JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., na naslovih: Xxxxxxxxxx xxxxx 00 in Toplarniška ulica 19, oboje v Ljubljani, skupni varnostni ukrepi, zlasti pa:
• določitev ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred požarom ter ukrepi za varovanje okolja;
• določitev drugih obveznosti strank okvirnega sporazuma pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu;
• določitev odgovornih oseb in njihovih odgovornosti.
I.2. Podpisnika sporazuma uvodoma ugotavljata, da bo izvajalec opravljal v skladu s tem okvirnem sporazumom dogovorjena dela na delovišču oz. na objektu naročnika in se s tem sporazumom dogovorita, da bosta uskladila svoje delo tako, da bo zagotovljena varnost pred tveganjem za poškodbe in zdravje pri delu njunih delavcev in se dogovorila kot sledi v nadaljevanju. Kot skupno delovišče se šteje tista delovna površina, kjer istočasno opravljajo dela delavci dveh ali več izvajalcev.
II. ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA IN VARSTVA PRED POŽAROM TER VAROVANJA OKOLJA
II.1. Podpisnika tega sporazuma soglašata, da je osnova za določanje skupnih varnostnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varovanja okolja na skupnih deloviščih Varnostni načrt za dela na deloviščih na/v objektih naročnika.
II.2. Na podlagi Varnostnega načrta iz prejšnje točke naročnik in izvajalec podrobneje določita organizacijo in izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred požarom ter varovanja okolja in sicer z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču (v nadaljevanju Uvedba) - Obrazec 01/2014. Uvedbo podpišejo odgovorne osebe, ki jih določita direktorja s tem sporazumom in sicer na podlagi ogleda lokacij, na katerih se bodo izvajala dela. Podpisan obrazec Uvedba je priloga in sestavni del tega sporazuma.
Ukrepi, določeni v obrazcu Uvedba delavcev v delo na skupnem delovišču morajo, glede na vrsto dela, smiselno obsegati najmanj naslednje točke:
a. Opis in določitev ureditve delovišča, ki zajema:
• opis objektov na katerih se bodo izvajala dela in del,
• podatke o obstoječih instalacijah in napravah, ter drugih vplivih,
• ureditev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in nastanitvenih objektov,
• ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov,
• določitev kraja, prostora in načina razmestitve in shranjevanja materiala,
• ureditev prostorov za hrambo nevarnega materiala,
• določitev načina prevažanja, nakladanja in razkladanja materiala in težkih predmetov,
• določitev načina oz. zavarovanja nevarnih mest na ogroženih območjih na delovišču,
• določitev načina dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju škodljivi plini, prah in hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija,
• ureditev električne napeljave za pogon naprav in strojev ter razsvetljave,
• določitev mest za postavitev strojev in naprav ter izvedba zavarovanja glede na lokacijo,
• določitev vrste in načina izvedbe ter prevzem gradbenih odrov,
• določitev ukrepov varstva pred požarom ter opreme, naprav in sredstev za gašenje požarov,
• organizacijo prve pomoči na delovišču,
• določitev seznama nevarnih snovi,
• seznanitev s posebno nevarnimi deli.
b. Določitev povečanih nevarnosti za poškodbo in okvaro zdravja, ter potrebne osebne varovalne opreme na skupnem delovišču:
• določitev povečanih nevarnosti po posameznih dejavnikih tveganja,
• določitev potrebne osebne varovalne opreme.
c. Določitev drugih skupnih varnostnih ukrepov na deloviščih, zlasti pa ukrepov:
• za organizacijo varnega gibanja v energetskih objektih,
• za varen poseg v obratovalno stanje energetskih naprav,
• za varno izvajanju del na višini,
• za varno uporabo električne energije,
• pri izvajanju dela v zaprtih prostorih,
• za varno delo v eksplozijsko nevarnih območjih,
• za varno delo z nevarnimi snovmi in ravnanjem z odpadki,
• za varno delo z dvigali in dvižnimi pripomočki,
• za varno delo pri montažnih delih.
III. DOLOČITEV DRUGIH OBVEZNOSTI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA
III.1. Skupne obveznosti strank okvirnega sporazuma:
Stranki okvirnega sporazuma imata na skupnem delovišču zlasti naslednje skupne obveznosti:
a. dela na delovišču se ne smejo pričeti, dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi iz varnostnega načrta ter Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih;
b. delovišče morata primerno urediti, zavarovati, označiti, preprečiti dostop nepooblaščenim osebam, urediti poti in zavarovati nevarne cone;
c. zagotoviti, da bodo dela na delovišču opravljali le delavci, ki so za ta dela strokovno usposobljeni in imajo opravljen preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom ter opravljen zdravstveni pregled pri izvajalcu medicine dela;
d. zagotoviti morata, da bodo evakuacijske poti stalno proste in prehodne oziroma prevozne;
e. svoje delo morata stranki načrtovati in izvajati v skladu z določili tega sporazuma, tako da bo delo na delovišču potekalo nemoteno in hkrati ne bo prihajalo do medsebojnega ogrožanja tako delavcev strank okvirnega sporazuma kot tudi delavcev drugih izvajalcev, obiskovalcev in nadzornega osebja;
f. podrobno morata seznaniti druga drugo z vsemi nevarnostmi in tveganji za poškodbe, ki izhajajo iz njunih dejavnosti;
g. podrobno morata seznaniti svoje delavce z deli in varnostnimi ukrepi;
h. v primeru uporabe nevarnih snovi morata druga drugi predložiti varnostne liste za te snovi;
i. striktno morata izvajati varnostne ukrepe, ki so določeni s tem sporazumom.
III.2. Posebne obveznosti naročnika:
Naročnik ima naslednje posebne obveznosti:
a. seznaniti mora izvajalca z internimi predpisi, ki se nanašajo na območje/objekt izvajanja dela, zlasti pa:
• dvoriščnim redom (dostopi v podjetje, garažni objekti, parkirni prostori, zunanje površine znotraj podjetja, ki vodijo do območja/objekta, kjer je delovišče);
• delovnim redom in navodili za obravnavano območje/objekt;
• evakuacijskim načrtom in izvlečkom iz požarnega reda;
• preventivnimi ukrepi iz požarnega varstva, ki se nanašajo na delovišče (organizacija požarne straže, izdaja »Dovoljenja za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri«, drugo);
b. zagotoviti mora varne poti za gibanje ter po potrebi brezhibno delovno opremo in pripomočke, kot so:
• dvigala – lifti s spremstvom za dostope in transport materiala;
• mostna dvigala za izvajanje montažno/demontažnih del in
• gradbeni odri za izvajanje del na višini.
c. z deloviščem mora seznaniti druge izvajalce del, obiskovalce ali nadzorno osebje, ki zahajajo na območje del okvirnega sporazuma.
III.3. Posebne obveznosti izvajalca
Izvajalec ima naslednje posebne obveznosti:
a. pri delih mora uporabljati, če ni pisno drugače določeno - na primer glede uporabe delovne opreme iz tč. III.2.b, izključno svojo delovno in osebno varovalno opremo in pripomočke, ki morajo biti brezhibni;
b. dela mora izvajati izključno z delavci, ki jih navede v Uvedbi;
c. za vsakega svojega delavca in/ali delavca njegovega podizvajalca mora razpolagati z ustrezno dokumentacijo:
• »Obr. M-1« - Prijava za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje;
• dokazilom o zdravstveni sposobnosti - zdravniško spričevalo, za izvajanje okvirnega sporazuma (naročenih) del;
• potrebnimi dokazili o opravljenem usposabljanju s področja varstva pri delu - zapisnik o preizkusu, za izvajanje okvirnega sporazuma (naročenih) del;
• potrebnimi dokazili o dodatnih usposobljenostih: za uporabo delovne opreme in pripomočkov, za posebno nevarna dela, ipd.;
• delovnim dovoljenjem pristojnega organa, kopijo delovne vize (velja za delavce, ki niso državljani RS);
• pisnim dokazilom, da je delavec, oz. da so delavci seznanjeni z varnostnimi listi za nevarne snovi, ki jih bo/bodo uporabljal/i pri naročniku.
d. zagotavljati stalen nadzor svojih delavcev na delovišču;
e. poskrbeti mora da bo, skladno z zakonodajo, sproti (vsakodnevno, razen če ni dogovorjeno drugače) odstranjeval z delovišča oz. objekta naročnika lastni odpadni material, ki bo nastajal pri njegovem delu;
III.4. Obveznosti v zvezi z delom z nevarnimi snovmi in ravnanje z odpadki:
Podpisnika soglašata:
x. xx xx izvajalec pri izvajanju del ravnal v skladu z okoljsko politiko, ki je pri naročniku določena s poslovnikom ravnanja z okoljem;
b. da bo izvajalec pri uporabi nevarnih snovi opredelil: količine snovi, oznake, mesto hrambe, delo z nevarnimi snovmi in odvoz nevarnih odpadkov;
c. da bosta, v primeru uporabe ali dela v bližini nevarnih snovi, drug drugega seznanila z ukrepi v primeru izrednih razmer (razlitje, uhajanje) in sicer z načinom reševanja, sanacijo, obveščanjem in drugimi potrebnimi podatki.
III.5. Knjiga ukrepov:
Podpisnika se zavežeta, da bosta v času izvajanja del po okvirnem sporazumu oziroma naročilnici vodila knjigo ukrepov. Knjiga ukrepov je dokument, ki se ga vodi v elektronski obliki in je arhiv zapisov poslanih z e-pošto. V knjigo imajo pravico vpisa vse odgovorne osebe, imenovane s tem sporazumom.
V knjigo ukrepov s vpisuje zlasti:
a. naknadno ugotovljene nevarnosti ter dodatno določeni varnostni ukrepi,
b. spremembe na delovišču,
c. ugotovljene kršitve ukrepov določenih s tem sporazumom in Uvedbo,
d. vsako poškodbo pri delu,
e. druge podatke pomembne za varnost delavcev in okolja na skupnem delovišču.
III.6. Prijavljanje poškodb pri delu:
Izvajalec soglaša, da bo glede prijavljanja poškodb pri delu spoštoval naslednja določila:
a. da bo prijaviti inšpekciji vsako morebitno nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, pri kateri je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni;
b. da bo seznanil delavce, da je potrebno vsako poškodbo pri delu prijaviti takoj;
c. da bo ob prijavi poškodbe izvedel preizkus alkoholiziranosti skladno s svojimi internimi navodili;
d. da bo vsako poškodbo na skupnem delovišču zavedel v Knjigo ukrepov.
III.7. Prepoznavnost in delavcev:
Izvajalec del je dolžan poskrbeti, da bodo njegovi delavci uporabljali prepoznavna, nepoškodovana
delovna oblačila z originalnim emblemom izvajalca.
III.8. Prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc
Podpisnika soglašata:
a. da delavci na celotnem območju del ne smejo biti pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih substanc;
b. da delavci ne smejo delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizično sposobnost, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti nezgode;
c. da stanje iz točke a. ugotavlja vsak podpisnik za svoje delavce, skladno s svojimi internimi predpisi;
d. da se odstrani delavce s skupnega delovišča, ki so delali v nasprotju z določbami iz točke
a. in b. z delovišča.
IV. DOLOČITEV ODGOVORNIH OSEB IN NJIHOVIH OBVEZNOSTI
IV.1. Določitev odgovornih oseb na delovišču:
Naročnik: | Izvajalec: | |
Oseba za usklajevanje varnostnih ukrepov na skupnem delovišču po 39. členu ZVZD | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxx Xxxxx GSM 031 333 633, | |
Vodja del | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Lokacija: Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxx Xxxxxx, GSM 041 630 279, | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Lokacija: Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 Xxxxx Xxxxx GSM 041 561 743, | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: | |
Strokovni delavec VpD in PV | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxx Xxxxx, GSM 051 609 826, | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxxxxxxx Xxxxxxx GSM 041 530 548, xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx- xx.xx | Ime in Xxxxxxx/Mobilni telefon/e-pošta: | |
Odg. oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxx Xxxxxxxx GSM 041 375 300, |
IV.2. Določitev skupnih nalog vseh odgovornih oseb:
Odgovorne osebe po tem sporazumu imajo naslednje skupne naloge in obveznosti:
a. obvezno se morajo udeležiti vseh sestankov, ki jih skliče skrbnik okvirnega sporazuma, zlasti pa uvodnega sestanka najmanj 10 dni pred pričetkom del in z Uvedbo določiti skupne varnostne ukrepe;
b. obvezno morajo zahtevati sklic sestanka v primeru izrednih razmer ali pojavov neposredne nevarnosti na delovišču, ki na uvodnem sestanku in ogledu niso bili ugotovljeni;
c. odgovorne so za striktno izvajanje ukrepov , določenih s tem sporazumom, ter upoštevati pisne in, v nujnih primerih, ustne zahteve skrbnika okvirnega sporazuma;
d. v primeru kršitev določil tega sporazuma so dolžne zaustaviti dela, dokler se kršitev ne odpravi, samo kršitev pa morajo vpisati v Knjigo ukrepov in obvestiti ostale odgovorne osebe po tem sporazumu;
e. v primeru težjih kršitev oz neposredne nevarnosti za življenje in zdravje delavcev na delovišču, so dolžne obvesti direktorja naročnika in izvajalca;
f. proti podpisu seznanijo vsak svoje delavce z varnostnimi ukrepi, ki so določeni z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču;
g. vse opažene pomanjkljivosti so dolžni vpisovati v Knjigo ukrepov;
V.3. Določitev posebnih pristojnosti in odgovornosti odgovornih oseb:
Skrbnik okvirnega sporazuma ima naslednje posebne naloge:
a. odgovoren je za sklic uvodnega sestanka in periodičnih sestankov ali sestankov v primeru težjih kršitev skupnih varnostnih ukrepov;
b. odgovoren je za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih na podlagi tega sporazuma, z namenom, da ne pride do medsebojnega ogrožanja delavcev na skupnem delovišču;
c. v primeru posega v obratovalno stanje energetskih naprav je dolžan poskrbeti za izvedbo tehnoloških varnostnih ukrepov, zlasti pa ukrepov za varno izločitev naprav ali dela energetskih naprav in izdajo dovoljenja za delo;
d. v primeru morebitnih potreb izvajalca po posebni delovni opremi in pripomočkih, zlasti pa za potrebe dvigovanja in prenosa bremen z mostnimi dvigali in dela na višini z gradbenimi odri, posreduje pri pristojnih službah;
Vodja del – izvajalec ima naslednje posebne naloge:
a. na uvodnem sestanku predloži skrbniku okvirnega sporazuma na vpogled vso zahtevano dokumentacijo iz točke III.3. tega sporazuma;
b. druge odgovorne osebe je dolžan seznaniti tehnologijo/načina izvajanja del in z nevarnostmi, ki iz njih izvirajo;
c. odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika;
d. odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika iz področja varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika;
e. v primeru kršitev določil tega sporazuma, s strani njegovih delavcev, je dolžan takoj zaustaviti dela, ter ukrepati zoper kršitelje.
Odgovorne osebe OE naročnika ima naslednje posebne naloge:
a. vodjo del izvajalca so dolžni seznaniti z delovnimi procesi v podjetju, ki potekajo na območju ali v neposredni bližini del po okvirnem sporazumu oziroma delovišča;
b. poskrbijo, da so delavci OE, ki jih vodijo, seznanjeni z nevarnostmi in varnostnimi ukrepi, ki so določeni z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču.
Strokovni delavci za VpD in PV imajo po tem sporazumu naslednje posebne naloge:
a. strokovni delavec naročnika je dolžan seznaniti vodjo del izvajalca z internimi predpisi iz varstva pri delu in požarnega varstva, ki so veljavni na območju skupnega delovišča;
b. dolžan je izvajati zakonsko določen notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov iz varstva pri delu in požarnega varstva;
c. v primeru poškodbe pri delu njihovih delavcev so dolžni opraviti interno raziskavo in prijavo poškodbe v skladu z zakonom.
Odgovorna oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami ima naslednje posebne naloge:
a. seznanitev delavcev izvajalca z zahtevami sistema ravnanja z okoljem;
b. nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami na skupnem delovišču.
V. KONČNE DOLOČBE
V.1. Izvajalec se strinja in soglaša, da prevzema sleherno odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi kršitve oz. kršitev sporazuma vključno z odgovornostjo za vso nastalo materialno škodo.
V.2. Določila sporazuma veljajo tudi za morebitnega izvajalčevega podizvajalca oz. podizvajalce in izvajalec je dolžan zagotavljati, da bo sporazum spoštoval tudi njegov/-i podizvajalec oz. podizvajalci, za katere odgovarja kot za samega sebe.
V.3. Ta sporazum začne veljati in se uporabljati z dnem podpisa vseh podpisnikov. Sporazum je sestavni del okvirnega sporazuma o izvedbi del. Sestavljen je v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en (1) izvod in izvajalec en (1) izvod.
Podpisano
, dne Ljubljana, dne
IZVAJALEC: NAROČNIK:
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Samo Lozej direktor
VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA – ni potrebno prilagati k ponudbi | Priloga 13 |
OKVIRNI SPORAZUM
xx. xxxxxxxxx: JPE-SPV-412/20 št. izvajalca:
ZA VZDRŽEVANJE INDUSTRIJSKIH TIROV
ki ga skleneta
NAROČNIK: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00,
1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Xxxx Xxxxx (v nadaljevanju: naročnik)
identifikacijska številka za DDV: SI23034033 matična številka: 5226406000
in
IZVAJALEC: ,
ki ga zastopa (v nadaljevanju: izvajalec)
identifikacijska številka za DDV: matična številka:
I. UVODNO DOLOČILO
1. člen
Stranki okvirnega sporazuma uvodoma sporazumno ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila št. JPE-SPV-412/20, po postopku oddaje naročila male vrednosti, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 69/19 – skl. US, 49/20 – ZIUZEOP, 80/20 – ZIUOOPE in 152/20 - ZZUOOP; v nadaljevanju: ZJN-3), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne XX. XX. 2020, pod št. objave je JN00XXXX/2020-W01, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za »Vzdrževanje industrijskih tirov«, za obdobje dveh
(2) let oziroma do izčrpanja ocenjene vrednosti iz prvega odstavka 4. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.
S tem okvirnim sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o pogojih izvajanja predmeta javnega naročila.
II. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
2. člen
Predmet okvirnega sporazuma je vzdrževanje industrijskih tirov (v nadaljevanju: dela) v količinah in dinamiki, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti, v skladu z razpisno dokumentacijo naročnika št. JPE-SPV-412/20 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), na podlagi ponudbe izvajalca št. z dne in ponudbe izvajalca po pogajanjih št. z dne ter ponudbenega predračuna izvajalca z dne (v nadaljevanju: ponudbeni predračun izvajalca), ki je priloga št. 1 tega okvirnega sporazuma.
Opredelitev in opis predmeta tega okvirnega sporazuma je razviden iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki je kot priloga št. 1 sestavni del tega okvirnega sporazuma.
Okvirne količine predmeta okvirnega sporazuma, navedene v posamezni postavki ponudbenega predračuna izvajalca, so količine, ki jih bo naročnik predvidoma potreboval v obdobju dveh (2) let od dneva pričetka uporabe okvirnega sporazuma.
Obseg in količine del, navedene v ponudbenem predračunu izvajalca, so okvirne in za naročnika niso obvezujoče.
Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju veljavnosti tega okvirnega sporazuma, naročal dela iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki jih bo dejansko potreboval in za katere bo imel zagotovljena finančna sredstva.
3. člen
Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet okvirnega sporazuma, ki bi lahko vplivali na cene ali razčlenitev cen predmeta okvirnega sporazuma, ali na njegove pravice in obveznosti po tem okvirnem sporazumu. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tem okvirnem sporazumu.
Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu.
III. CENE PO OKVIRNEM SPORAZUMU
4. člen
Ocenjena vrednost tega okvirnega sporazuma za obdobje njegove veljavnosti znaša na dan sklenitve tega okvirnega sporazuma EUR brez DDV.
Cene po okvirnem sporazumu so določene na podlagi sprejete ponudbe izvajalca št.
z dne in ponudbe izvajalca po pogajanjih št.
z dne
ter ponudbenega predračuna izvajalca
z dne
, ki je priloga št. 1 tega okvirnega sporazuma.
V cenah na enoto mere so upoštevani oziroma vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma,
vključno s stroški dela, stroški prevoza na lokacijo naročnika, stroški izdelave ponudbe in vsemi ostalimi stroški.
V cenah na enoto mere ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). DDV bo izvajalec obračunal v skladu z veljavno zakonodajo.
Vsa dela iz 2. člena okvirnega sporazuma se obračunajo po dejansko opravljenih in izmerjenih delih in po cenah, ki so določene za merske enote del v sprejeti ponudbi izvajalca št.
z dne in ponudbenega predračuna izvajalca z dne
, ki je priloga št. 1 tega okvirnega sporazuma.
Naročnik si pridržuje pravico naročati tudi druge vrste del s področja predmeta javnega naročila, ki v ponudbenem predračunu izvajalca, ki je priloga št. 1 tega okvirnega sporazuma, niso posebej navedena, smiselno pa po vsebini sodijo med dela, katerih izvedba je predmet javnega naročila oziroma tega okvirnega sporazuma, in sicer pod enakimi pogoji kot veljajo za dela, navedena v ponudbenem predračunu izvajalca. Cene takih del ne smejo presegati primerljivih cen na trgu. Stranki okvirnega sporazuma bosta v navedenem primeru medsebojno dogovorili ceno za izvedbo takih del in jih dodali na seznam del iz 2. člena tega okvirnega sporazuma.
Cene na enoto mere, navedene v ponudbenem predračunu izvajalca, so v času veljavnosti okvirnega sporazuma fiksne, razen v primeru znižanja cen.
IV. NAČIN PLAČILA
5. člen
Posamezna dela iz okvirnega sporazuma se bodo obračunavala mesečno od prvega (1.) do zadnjega dne v mesecu na osnovi dejansko izvršenih del in evidence opravljenih ur, na podlagi podpisanega zapisnika o izvedenih delih s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov.
Datum podpisa zapisnika o izvedenih delih s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov je datum prevzetih del.
Izvajalec izstavi račun do petega (5.) dne v tekočem mesecu za pretekli mesec. Izvajalec se obvezuje, da bo izstavljeni račun vseboval natančno specifikacijo izvedenih del ter nazive objektov, na katerih so se dela izvajala, k računu pa mora izvajalec priložiti tudi zapisnik o izvedenih delih, podpisan s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov. Na računu mora biti navedena tudi številka posameznega nabavnega naročila naročnika.
Naročnik je dolžan ugotoviti pravilno vrednost opravljenih del na osnovi izstavljenega računa. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik zavrne z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih del.
Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na transakcijski račun izvajalca/podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku trideset (30) koledarskih dni od dneva uradno evidentiranega prejema pravilnega računa v vložišče naročnika.
V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen zaračunati naročniku zakonite zamudne obresti.
V. PODIZVAJALCI
6. člen
/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /
Izvajalec v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:
Naziv podizvajalca | |
Polni naslov | |
Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca | |
Matična številka podizvajalca | |
Davčna številka podizvajalca | |
Transakcijski račun podizvajalca | |
Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) | |
Količina/Delež (%) v podizvajanju | |
Kraj izvedbe del | |
Rok izvedbe del |
Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije št. JPE-SPV-412/20, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije št. JPE-SPV-412/20. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji št. JPE-SPV-412/20 ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.
Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu, ne glede na število podizvajalcev.
Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.
Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji št. JPE-SPV-412/20 v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.
/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/
Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, ki so neposredno povezana s predmetom okvirnega sporazuma. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/
Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:
– pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
– predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.
Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:
– račun podizvajalca za opravljene obveznosti po okvirnem sporazumu, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti iz okvirnega sporazuma neposredno na račun podizvajalca ali
– podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri delih, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10).
S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.
V primeru, če nobeden od dokumentov iz drugega odstavka tega člena za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.
ALI
/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /
Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma.
Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih del, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz razpisne dokumentacije št. JPE-SPV-412/20. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-SPV-412/20. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.
Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu, ne glede na število podizvajalcev.
7. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi obveznosti iz tega okvirnega sporazuma nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci.
VI. ROK , ODZIVNI ČAS IN KRAJ IZVEDBE DEL
8. člen
Izvajalec bo izvajal dela tako, da ne bo ovirano odvijanje železniškega prometa po industrijskem tiru. Naročnik in izvajalec vsakokratno pisno določita rok izvedbe del.
V primeru kakršnih koli okvar/intervencijskega posega, se mora izvajalec odzvati z interventno skupino v največ štirih (4) urah po prejemu poziva (telefon oziroma e-pošta) s strani predstavnika naročnika.
Rok za odpravo intervencijskih popravil je največ 48 (oseminštirideset) ur od prejema obvestila o okvari s strani naročnika oz. njegovega predstavnika. V primeru, da odprave napake ni možno izvesti v roku 48 (oseminštirideset) ur naročnik in ponudnik pisno določita nov rok izvedbe del.
Kontaktna oseba izvajalca v primeru intervencijskega popravila (ime, priimek, telefon, elektronska pošta):
Dela se bodo izvajala na lokaciji naročnika, Toplarniška xxxxx 00 xx Xxxxxxxxxx xxxxx 00, oboje v Ljubljani.
VII. GARANCIJA
9. člen
Izvajalec daje za kakovost izvedenih del štiriindvajset (24) mesečni garancijski rok, ki teče od dneva podpisanega zapisnika o izvedenih delih s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov.
Če se v garancijskem roku pojavijo pomanjkljivosti zaradi kakovosti izvedenih del, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške najkasneje v petnajstih (15) koledarskih dneh od dneva, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki/pomanjkljivosti.
Če izvajalec v roku iz tega člena ne odpravi napak/pomanjkljivosti ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, jih bo naročnik po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil sam
oziroma z drugim izvajalcem in to na stroške izvajalca po tem okvirnem sporazumu s pet odstotnim (5%) pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov.
VIII. XXXXX XXXX
10. člen
Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti, če je to posledica višje sile.
Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi okvirnega sporazuma in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če je izvedba del, ki so predmet okvirnega sporazuma, delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Rok za izvedbo del, ki so predmet okvirnega sporazuma, se podaljša za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.
IX. JAMČEVANJE ZA NAPAKE
11. člen
Izvajalec jamči 180 (stoosemdeset) dni za skrite napake, šteto od dneva podpisa zapisnika o izvedenih delih s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov (jamčevalni rok).
Če se v jamčevalnem roku pokaže kakšna pomanjkljivost/napaka, ki je ob podpisu zapisnika o izvedenih delih ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to pomanjkljivost/napako v primernem roku, najpozneje pa v 1 (enem) mesecu, ko je naročnik pomanjkljivost/napako odkril, na svoje stroške odpravi, s pogojem, da je naročnik o pomanjkljivosti/napaki izvajalca pisno obvestil, takoj ko je naročnik napako odkril.
Če izvajalec ne odpravi napake v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake na račun izvajalca in mu izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake, sam ali s pomočjo tretje osebe, ki se ga izvajalec zavezuje plačati v roku 30 (trideset) koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom je naročnik upravičen zaračunati izvajalcu zakonite zamudne obresti.
X. OBVEZNOSTI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA
Obveznosti izvajalca
12. člen
V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan izvajalec:
− z naročnikom skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca,
− z naročnikom pred začetkom izvajanja predmeta okvirnega sporazuma določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,
− dela izvesti po pravilih stroke, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi in zakonskimi predpisi, standardi ter normativi,
− zagotoviti izvajanje del z delavci, ki so strokovno usposobljeni za opravljanje tovrstnih del in imajo opravljen preizkus iz varstva pri delu in požarnega varstva ter zdravniški pregled,
− naročniku pojasnjevati vse morebitne nejasnosti in z naročnikom aktivno sodelovati,
− naročnika sproti obveščati o tekočih problemih in o nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na izvršitev obveznosti,
− izvajati dela tako, da ne bo moten delovni procesa naročnika,
− storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, zato, da bo izpolnjen dogovorjeni izpolnitveni rok po tem okvirnem sporazumu,
− mesečna vzdrževalna dela opraviti do zadnjega delovnega dne v tekočem mesecu,
− v primeru intervencijskega posega zagotoviti interventno skupino delavcev in kretniški podbojni stroj ali ustrezno število strojev za ročno podbijanje pragov in tirnic in zagotoviti odzivni čas (4 ur) od obvestila/poziva predstavnika naročnika o intervencijskem primeru,
− voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer,
− poskrbeti, da se predstavniku naročnika dostavlja gradbeni dnevnik enkrat tedensko za ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma,
− uporabljati kvaliteten in standarden material,
− za vzdrževanje uporabljati svoj material in opremo,
− na zahtevo naročnika dokazati kvaliteto materiala,
− imeti urejeno zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam (skladno z zakonom, ki ureja gradnjo),
− predhodno obvestiti predstavnika naročnika o začetku izvajanja posameznih del,
− poskrbeti, da bodo delavci vsak svoj prihod/izhod registrirali na lokaciji naročnika,
− zagotoviti potrebno število delavcev, ki bodo opravljali dela skladno z določili tega okvirnega sporazuma,
− opremiti delavce z osebnimi zaščitnimi sredstvi,
− poravnati vso morebitno nastalo škodo, ki bi jo med izvajanjem del povzročil na objektu, na napravah naročnika ali tretjim osebam,
− na delovišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah, skladno z zahtevami predpisov, ki urejajo odpadke,
− poskrbeti za ustrezno prestavitev odpadkov z delovišča na mesta skladiščenja odpadkov naročnika v skladu z njegovimi zahtevami,
− na vsakem izstavljenem računu navesti številko posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika in navesti objekt, kjer so se dela izvajala.
Izvajalec odgovarja za neposredno in posredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih obveznosti po tem okvirnem sporazumu.
13. člen
Izvajalec se prav tako obvezuje, da bo v primeru neprimernega vzdrževalnega posega, odpravil napako takoj, na svoje stroške.
Za neprimerni vzdrževalni poseg izvajalca se šteje:
− nepravočasno izveden poseg,
− nepravilna metoda posega,
− nekvalitetno izveden poseg.
Izvajalec odgovarja za vso neposredno in posredno škodo, ki bi nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz neprimernega vzdrževalnega posega. Naročnik bo za škodo izvajalcu izstavil račun, ki ga bo pobotal z mesečnimi računi izvajalca.
Obveznosti naročnika
14. člen
V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan naročnik:
− z izvajalcem skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca,
− z izvajalcem pred začetkom izvajanja predmeta okvirnega sporazuma določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,
− posredovati izvajalcu vse informacije za opravljanje del po tem okvirnem sporazumu,
− tekoče obveščati izvajalca o spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev del,
− voditi/izvajati dejanski pregled nad izvedenimi deli izvajalca,
− izvajalca obvestiti o nepravilnem izvajanju obveznosti po okvirnem sporazumu,
− zagotoviti vse pogoje za nemoteno izvajanje del po tem okvirnem sporazumu,
− z izvajalcem sodelovati, mu nudil potrebno pomoč in dajal ustrezna navodila,
− poskrbeti za prevzem ustrezno ločenih odpadkov skladno s predpisi, ki urejajo odpadke,
− seznaniti izvajalca z nevarnostmi, ki so prisotne pri izvajanju predmeta tega okvirnega sporazuma in ga zavarovati pred njimi s tehničnimi ali/in organizacijskimi ukrepi,
− poravnati obveznosti do izvajalca.
Vse dodatne podatke bo naročnik posredoval izvajalcu na podlagi pisne ali ustne zahteve izvajalca in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov za dokončanje obveznosti po tem okvirnem sporazumu.
Stranki po okvirnem sporazumu se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev okvirnega sporazuma.
XI. SESTAVNI DELI OKVIRNEGA SPORAZUMA
15. člen
Pri tolmačenju tega okvirnega sporazuma in reševanju morebitnih sporov se poleg okvirnega sporazuma ter zakona, ki ureja obligacijska razmerja upošteva še:
− razpisna dokumentacija št. JPE-SPV-412/20,
− ponudba izvajalca št. z dne ,
− ponudba izvajalca po pogajanjih št. z dne ,
− ponudbeni predračun izvajalca z dne .
Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del okvirnega sporazuma.
V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja strank okvirnega sporazuma ni jasno izražena, za razlago volje strank okvirnega sporazuma, najprej veljajo določila tega okvirnega sporazuma, nato razpisna dokumentacija št. JPE-SPV-412/20 na podlagi katere je bil sklenjen ta okvirni sporazum, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.
XII. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA DELOVIŠČU
16. člen
Izvajalec in naročnik morata pred začetkom izvajanja del skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma.
Odgovorne osebe izvajalca in naročnika iz Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. se sestanejo pred začetkom del na delovišču in določijo z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču podrobne skupne varnostne ukrepe na osnovi ugotovljenih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev.
Stranki okvirnega sporazuma soglašata:
− da bosta pri izvajanju del spoštovali določila iz Varnostnega načrta (določitev varnostnih ukrepov pri delih na skupnih deloviščih v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.),
− da za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov na skupnem delovišču, določata oba skrbnika okvirnega sporazuma kot odgovorni osebi za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov na skupnem delovišču.
Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da brez podpisanega Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. oziroma priloge k le-temu, ni dovoljen začetek izvajanja del.
Za morebitne nezgode oziroma nesreče, ki se pripetijo delavcem izvajalca odgovarja izvajalec, če pride do nezgode oziroma nesreče zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru nezgode oziroma nesreče bo sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo priče ter predstavnika naročnika in izvajalca, ki sta določena v 25. členu tega okvirnega sporazuma.
XIII. KAZEN PO OKVIRNEM SPORAZUMU IN ODŠKODNINA
17. člen
V kolikor izvajalec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti v skladu z določili tega okvirnega sporazuma in dela ne opravi v dogovorjenem roku, je dolžan naročniku plačati kazen po okvirnem sporazumu, in sicer:
- za interventna naročila v višini enega odstotka (1%) vrednosti posameznega naročila (z DDV) za vsako uro zamude, vendar ne več kot dvajset odstotkov (20%) vrednosti posameznega naročila (z DDV);
- za redna naročila v višini enega odstotka (1%) vrednosti posameznega naročila (z DDV) za vsak dan zamude, vendar ne več kot dvajset odstotkov (20%) vrednosti posameznega naročila (z DDV).
V kolikor kazen po okvirnem sporazumu preseže 20% (dvajset odstotkov) vrednosti posameznega naročila z DDV, lahko naročnik od okvirnega sporazuma odstopi, brez obveznosti do izvajalca.
Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma izrecno dovoljuje, da si naročnik kazen po okvirnem sporazumu obračuna pri plačilu računa, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril niti pisno obvestil.
Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati kazen po okvirnem sporazumu, ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja kazni po okvirnem sporazumu.
18. člen
Vsaka stranka okvirnega sporazuma odgovarja drugi stranki okvirnega sporazuma za škodo, ki jo povzroči drugi stranki okvirnega sporazuma v posledici neizpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu, v skladu z veljavnimi predpisi.
XIV. ODPOVED OKVIRNEGA SPORAZUMA
19. člen
Stranki okvirnega sporazuma imata pravico, s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom odpovedati okvirni sporazum, če se okoliščine po sklenitvi okvirnega sporazuma spremenijo tako, da sklenjen okvirni sporazum ne izraža več prave volje strank in pod pogojem, da imata poravnane svoje medsebojne zapadle obveznosti, vendar ne prej kot v treh (3) mesecih od dneva sklenitve okvirnega sporazuma. V primeru statusnih ali lastniških sprememb naročnika, ima naročnik pravico odpovedati okvirni sporazum, s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom, brez obveznosti do izvajalca.
Odpovedni rok teče z dnem prejema pisnega obvestila o odpovedi okvirnega sporazuma, ki je stranki okvirnega sporazuma poslano s priporočeno pošiljko po pošti.
XV. ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA
20. člen
Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma, brez obveznosti do izvajalca, s pisnim obvestilom, poslanim izvajalcu s priporočeno pošto, če izvajalec:
− z naročnikom ne sklene Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,
− ne upošteva navodil naročnika in jih tudi po opozorilu naročnika ne upošteva,
− izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo,
− ne izvaja predmeta okvirnega sporazuma v dogovorjeni kakovosti ali v dogovorjenih rokih,
− ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma,
− poviša cene v času veljavnosti okvirnega sporazuma,
− naročnika ne obvesti o znižanju cen,
− prekine z izvedbo del brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.
Izvajalec ima pravico do odstopa od tega okvirnega sporazuma v primeru kršenja določil okvirnega sporazuma s strani naročnika. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop.
Med veljavnostjo okvirnega sporazuma lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od okvirnega sporazuma tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.
XVI. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Vsa razmerja, ki jih stranki nista dogovorili v tem okvirnem sporazumu in ne izhajajo iz sestavnih delov okvirnega sporazuma, bosta reševali skladno z veljavnimi predpisi.
22. člen
Vsaka stranka okvirnega sporazuma odgovarja drugi stranki za škodo, ki jo povzroči drugi stranki v posledici neizpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu, v skladu z veljavnimi predpisi.
23. člen
Ta okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank okvirnega sporazuma, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.
Zastopanje, izvedbena komunikacija
24. člen
Stranki okvirnega sporazuma veljavno zastopajo in predstavljajo izključno njuni zakoniti zastopniki.
25. člen
Ne glede na določilo prejšnjega člena je predstavnik naročnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, g. Xxxxx Xxxxx, (tel.: 00 00 00 000, e-pošta: xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx).
Kontaktne osebe naročnika, za izvedbo del po tem okvirnem sporazumu, so:
− za lokacijo Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx:
• g. Xxxxx Xxxxx, (tel.: 00 00 00 000, e-pošta: xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx,
• g. Xxxxx Xxxxx, (tel.: 00 00 00 000, e-pošta: xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx.
− za lokacijo Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx:
• g. Xxxxx Xxxxxx, (tel.: 00 00 00 000, e-pošta: xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx,
ki so s strani naročnika določeni za poslovno sodelovanje z izvajalcem po tem okvirnem sporazumu.
Predstavnik izvajalca je g. (tel: , e-pošta:
), ki je s strani izvajalca določen za poslovno sodelovanje z naročnikom.
Navedeni osebi iz prvega in tretjega odstavka tega člena štejeta kot predstavnika strank okvirnega sporazuma. O morebitni spremembi navedenih oseb se morata stranki okvirnega sporazuma medsebojno pisno obvestiti v roku treh (3) dni po nastanku spremembe.
Prenos pravic in obveznosti
26. člen
Nobena stranka okvirnega sporazuma ne sme pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma, delno ali v celoti, prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne stranke okvirnega sporazuma ter predhodnega prenosa obstoječih zavarovanj.
Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta druga drugi takoj javili eventualne statusno pravne spremembe, do katerih bi prišlo na strani posamezne stranke okvirnega sporazuma v času po sklenitvi tega okvirnega sporazuma, in ki bi lahko vplivale na izvrševanje tega okvirnega sporazuma.
Odstop oziroma cesija denarnih terjatev
27. člen
Stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta, da po tem okvirnem sporazumu velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetnega okvirnega sporazuma, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.
Protikorupcijsko določilo
28. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjen ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
Razvezni pogoj
29. člen
Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
– če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
– če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo,
delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj 6 (šest) mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili tega okvirnega sporazuma v roku 30 (trideset) koledarskih dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil izvajalca.
Če naročnik v roku 30 (tridesetih) koledarskih dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan 30. (trideseti) koledarski dan od seznanitve s kršitvijo.
Vsebina okvirnega sporazuma in reševanje sporov
30. člen
Za vse kar ta okvirni sporazum ne določa oz. ne določa drugače, veljajo neposredno določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja.
31. člen
Stranki okvirnega sporazuma bosta katerakoli nesoglasja v zvezi s tem okvirnim sporazumom prvenstveno skušali rešiti sporazumno in izvensodno, če pa to ne bi bilo mogoče in bi katerakoli stranka okvirnega sporazuma svoje zahtevke zoper drugo stranko okvirnega sporazuma iz naslova tega okvirnega sporazuma uveljavljala pred sodiščem, pa je za odločanje pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Prilogi
32. člen
Prilogi sta neločljivi sestavni del tega okvirnega sporazuma.
XVII. SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA TER ŠTEVILO IZVODOV
33. člen
Okvirni sporazum se sklepa za obdobje 2 (dveh) let od sklenitve oziroma do izčrpanja ocenjene vrednosti iz 4. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej, in je sklenjen ter začne veljati z dnem podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma.
Glede garancijskih določil ta okvirni sporazum velja vse do poteka vseh garancijskih rokov.
34. člen
Stranki okvirnega sporazuma (oz. vsak od podpisnikov tega okvirnega sporazuma v imenu in za račun posamezne stranke okvirnega sporazuma) zagotavljata, da imata vsa potrebna pooblastila in/ali dovoljenja ter potrebno poslovno sposobnost, za veljavno in zavezujočo sklenitev tega okvirnega sporazuma.
35. člen
Morebitne spremembe oz. dopolnitve tega okvirnega sporazuma so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki in jih podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma.
Če katerokoli od določil tega okvirnega sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta želeli stranki okvirnega sporazuma doseči z neveljavnim določilom.
36. člen
Predmetni okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en (1) izvod in izvajalec en (1) izvod.
, dne Ljubljana, dne
IZVAJALEC: NAROČNIK:
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Samo Lozej direktor
Priloge:
• Priloga št. 1 k okvirnem sporazumu: Ponudbeni predračun št. z dne ,
• Priloga št. 2 k okvirnem sporazumu: Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.