R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A
OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3254 PODČETRTEK
R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A
Naročnik: OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3253 PODČETRTEK
Tel. št. 03/ 00 00 000
Fax: 03/ 00 00 000
Predmet javnega naročila: UREDITEV LOKALNE CESTE LC 317050
PODČETRTEK – SODNA VAS
Referenčna številka dokumenta: 4300003/2009/3
Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: ODPRTI POSTOPEK
Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil :
Datum objave : 21. 01. 2009
Številka objave: JN370/2009
Župan Občine Podčetrtek
Xxxxx XXXXX
OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3254 PODČETRTEK
VSEBINA
v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in 16/2008; v nadaljevanju ZJN2).
1. Povabilo k oddaji ponudbe (obr1)
2. Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe (obr2)
3. Ponudba (obr3)
4. Predračun (obr3/1)
5. Izjava o sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije (obr4)
6. Vzorec pogodbe (obr16)
7. Navedba vrste finančnih zavarovanj
8. Drugi obrazci, določeni z navodilom za izdelavo ponudbe
Župan Občine Podčetrtek
Xxxxx XXXXX
OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3254 PODČETRTEK
obr1
Številka: 4300003/2009/3 Datum: 21. 01. 2009
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
1. NAROČNIK:
OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3254 Podčetrtek
2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA:
Predmet javnega naročila je:
– UREDITEV LOKALNE CESTE LC 317050 PODČETRTEK – SODNA VAS
3. POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE:
Na Portalu javnih naročil z dne 21.01.2009, pod št. JN370/2009, je bil objavljen javni razpis po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN2.
Naročnik vabi gospodarske subjekte, da oddajo svojo ponudbo za izvedbo javnega razpisa, v skladu z objavljenim javnim razpisom ter v skladu s to razpisno dokumentacijo. Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba, ki ponuja izvedbo gradenj, storitev in/ali dobavo blaga in odda ponudbo (15. točka 2. člena ZJN2, Uradni list RS, št. 128/2006 in 16/2008).
Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Ponudnik se lahko poteguje le za naročilo celotnih razpisanih del.
4. VRSTA POSTOPKA:
Postopek za oddajo javnega naročila je odprti postopek.
5. PREDVIDENI ROK IZVEDBE:
Pričetek del: maj 2009
Zaključek del: avgust 2010
6. KONTAKTNA OSEBA:
Kontaktna oseba s strani naročnika je Xxxxx Xxxxxx, tajnica občinske uprave, telefon: 00 00 00 000, mobitel št. 041 399 516.
7. PREDLOŽITEV PONUDBE:
Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku, z jasno oznako in napisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ«, z navedbo ŠTEVILKE OBJAVE in navedbo predmetnega javnega naročila
»Ureditev lokalne ceste LC 317050«.
Na vseh ovitkih mora biti na hrbtni strani navedena firma, točen naslov, telefonska in telefaks številka ponudnika. Ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo praviloma v registratorju širine, ki ustreza ponudbeni dokumentaciji, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena s pregradnimi kartoni, na katerih so navedeni naslovi posameznih poglavij. Ponudbena dokumentacija mora biti preluknjana in prevezana z notarsko vrvico, ki mora biti zavezana oz. zapečatena, in to na način, da se omogoči pregled razpisne dokumentacije brez razvezovanja notarske vrvice.
Popisi vseh del izpolnjeni s ceno na enoto mere in skupnim zneskom morajo biti predloženi v papirni obliki in na CDju.
8. NAČIN, MESTO IN ČAS ODDAJE PONUDBE:
Ponudbe, naslovljene na Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, morajo prispeti na naslov ali biti vročene v tajništvo do 27. 02. 2009, do 12.00 ure.
9. MESTO IN ČAS ODPIRANJ A PONUDB:
Javno odpiranje ponudb bo dne 27. 02. 2009, ob 13.00 uri, na naslovu Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek (v sejni sobi, I. nadstropje).
Naročnik si pridržuje pravico, da v posameznem letu izvede obseg del glede na razpoložljiva finančna sredstva.
Projekt se delno financira iz Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve Razvoj obmejnih območij s Hrvaško.
Župan Občine Podčetrtek
Xxxxx XXXXX
OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3254 PODČETRTEK
Obr2
Številka: 4300003/2009/3 Datum: 21. 01. 2009
NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
1. člen
Naročnik Občina PODČETRTEK, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, je na Portalu javnih naročil z dne 21. 01. 2009, pod št. JN370/2009, objavil javni razpis po odprtem postopku za
ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas.
Občina Podčetrtek ima sredstva za izvedbo javnega naročila zagotovljena v Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2009 pod proračunsko postavko 13004 in v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2009 – 2012.
V posameznem letu se bodo izvedla dela v obsegu, za katera bodo zagotovljena finančna sredstva.
V ta namen je v skladu z ZJN2 naročnik izdelal navodila za izdelavo ponudbe. Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter izpolnjuje pogoje, ki so navedeni v tem navodilu.
2. člen
Naročnik bo izbral najcenejšo ponudbo med ponudbami, ki bodo izpolnile vse pogoje iz te razpisne dokumentacije. Ponudba mora v celoti ustrezati zahtevam naročnika.
3. člen
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Vrednost ponujenih del mora biti izražena v eurih.
4. člen
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti: izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po naslednjem vrstnem redu:
Ponudbo/obrazec ponudbe (obr.3);
Predračun/izpolnjen obrazec (obr3/1);
OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3254 PODČETRTEK
Izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila (obr4);
Dokumentacijo iz 10. člena navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe po zaporednih številkah;
Parafiran vzorec pogodbe (obr16).
5. člen
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno po faksu ali e mail pošti od kontaktne osebe, navedene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, informacije, kot na primer: kraj oddaje ponudbe in podobno, pa lahko dobi telefonsko.
Kontaktna oseba bo pisno odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz 5. člena navodil ponudnikom. Odgovor bo objavljen na portalu, kjer je objavljen razpis, vključno s vprašanji, toda brez navedbe njihovega izvora.
Sestanka s ponudniki ne bo.
6. člen
Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zaprosi za dodatna obvestila ali pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo je 5 dni pred rokom za oddajo ponudb. Naročnik mu mora pisni odgovor posredovati najkasneje v naslednjih treh dneh.
Če naročnik v roku, določenem za predložitev ponudb, spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo, jo mora nemudoma in brezplačno posredovati tistim ponudnikom, ki so jo že prejeli. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana v pisni obliki. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
Po preteku roka za oddajo ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije.
7. člen
Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti garancijo za resnost ponudbe.
Po poteku roka za predložitev ponudbe, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, jo dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa jo ne sme prevzeti.
OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3254 PODČETRTEK
Umik ponudbe v času po preteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti ponudbe (navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost ponudbe.
8. člen
Ponudbo je potrebno oddati v zapečatenem ovitku na naslov:
OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3254 Podčetrtek
Na kuverti mora biti vidna jasna oznaka »PONUDBA NE ODPIRAJ« z navedbo ŠTEVILKE OBJAVE in navedbo predmetnega javnega naročila »ureditev lokalne ceste LC 317050«.
Na vseh ovitkih mora biti na hrbtni strani navedena firma, točen naslov, telefonska in telefaks številka ponudnika. Ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo praviloma v registratorju širine, ki ustreza ponudbeni dokumentaciji, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena s pregradnimi kartoni, na katerih so navedeni naslovi posameznih poglavij. Ponudbena dokumentacija mora biti preluknjana in prevezana z notarsko vrvico, ki mora biti zavezana oz. zapečatena, in to na način, da se omogoči pregled razpisne dokumentacije brez razvezovanja notarske vrvice.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo pravilno označene.
9. člen
Ponudnik mora ponuditi vsa razpisana dela iz celotnega razpisa skupaj.
10. člen
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnika na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
A. Osnovna sposobnost:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega naročila
2. da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3254 PODČETRTEK
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanja ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
4. da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazila pod točko A.: pod zaporedno številko 1, 2, 3 in 4, gospodarski subjekt predloži izjavo. (OBR5)
B. Poslovna in finančna sposobnost:
5. da je bil letni promet ponudnika (brez podizvajalcev) v letu 2008 enak ali najmanj 1.000.000,00 EUR,
6. da ponudnik oz. noben izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa več kot 10 dni
Dokazila pod točko B: pod zaporedno številko 5 in 6 gospodarski subjekt predloži izjavo o izpolnjevanju poslovno finančnih pogojev (OBR6)
C. Tehnična sposobnost
C.1. Tehnične zmogljivosti
7. da ima ponudnik lastno mehanizacijo,
8. da ima ponudnik lastno asfaltno bazo ali sklenjeno letno pogodbo s proizvajalcem asfaltnih mešanic,
C.2. Kadrovske zmogljivosti
9. da ima ponudnik zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega vodjo del skladno s 77. členom ZGOUPB1 (Uradni list RS, št. 47/04)
OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3254 PODČETRTEK
C.3. Reference
10. da je ponudnik v zadnjih treh letih izvedel najmanj 2 po vsebini in vrednosti enakih ali večjih naročil.
Dokazila pod točko C: gospodarski subjekt predloži izjavo. (OBR7)
D) Ostale izjave
11. da ponudnik priloži izjavo o upoštevanju obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji (obr8)
12. da ponudnik priloži izjavo o sposobnosti za izvedbo posla (obr9),
13. da ponudnik priloži izjavo o popolnosti ponudbenih cen (obr10)
14. da ponudnik priloži bančno garancijo za resnost ponudbe (obr11)
15. da ponudnik priloži izjavo o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (obr11 a)
16. da ponudnik priloži izjavo o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem roku (obr – 11 b)
17. da ponudnik priloži izjavo o garancijski dobi za kakovost izvedenih del in solidnost gradnje (obr14)
18. da ponudnik priloži izjavo o plačilnih pogojih (obr15)
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.
Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila zahteva od ponudnika, katerega ponudba je najugodnejša, da dokaže svojo usposobljenost s predložitvijo listin v originalu in dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih je navedel v izjavah. Ponudnik se zavezuje, da so vsi podatki v ponudbi resnični in nezavajajoči. (obr12).
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz tega člena in predložili ustrezna dokazila.
11. člen
Ponudnik ima lahko pri izvedbi razpisanih del podizvajalce, za katere v celoti odgovarja proti naročniku (obr13). Na poziv naročnika bo moral priložiti fotokopijo sklenjene pogodbe, v primeru, da ponudnik ne izvaja vseh razpisanih del z lastnimi kapacitetami ter prav tako predložiti pisne izjave vseh v ponudbi navedenih podizvajalcev, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti.
OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3254 PODČETRTEK
12. člen
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz 10. člena teh navodil A. in B. od 01. do 04. točke in 06. točke ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.
13. člen Najugodnejši ponudnik bo izbran na podlagi merila najnižje cene:
cena = 100 T
Cena
najnižja cena
Cena se obračuna na način: Cena C = x 100
ponujena cena Ugodnejši je tisti ponudnik, ki doseže večje število točk.
14. člen
Ponudnik mora izpolniti cene za vsa dela po popisu v eurih. Pozicije, katere ponudnik ne izpolni s cenami, naročnik po izvršenem delu ne bo plačal, temveč se zanje smatra, da so cenovno in količinsko zajete v drugih pozicijah predračuna.
Končna cena na enoto, kakor tudi končna skupna cena, mora vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske, davek….) popuste in rabate. Ponudnik mora v ponudbi vidno označiti morebitne popuste na ponudbeno ceno. Popust se daje na ponudbeno ceno brez DDV. DDV se doda k ponudbeni vrednosti s popustom in mora biti posebej prikazan.
Ponudbena cena je fiksna in dokončna do dokončanja del, tako da ponudnik ni upravičen do podražitev.
OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3254 PODČETRTEK
Dela po pogodbi bo izbrani ponudnik obračunaval po cenah na enoto iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer.
15. člen
Ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti:
1. garancijo za resnost ponudbe v višini 50.000 EUR, izstavljeno v skladu z vzorcem garancije, z veljavnostjo najmanj 60 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb (obr11)
Naročnik bo unovčil garancijo za resnost ponudbe:
če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi ali
če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju
njegove ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku ali
ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.
2. izjavo banke oz. zavarovalnice, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene cene vključno z DDV in jo bo moral ponudnik predložiti v 15 dneh po sklenitvi pogodbe (obr11a).
3. izjavo banke oz. zavarovalnice, da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10 % od pogodbene vrednosti vključno z DDV in jo bo moral ponudnik predložiti naročniku ob primopredaji del (obr – 11 b).
Bančna garancija in izjava banke morata biti v originalu.
16. člen
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
17. člen
Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge.
OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3254 PODČETRTEK
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti pravilno izpolnjene, žigosane in s strani pooblaščene osebe podpisane razpisne obrazce ter vzorce, dokazila o izpolnjevanju pogojev in originalno bančno garancijo ter originalno izjavo banke.
Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s tušem, črnilom ali pisalnim strojem, z jasnimi in tiskanimi črkami. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika.
Morebitne popravke mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe.
18. člen
Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 60 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
19. člen
Naročnik si pridržuje pravico, da brez obrazložitve razveljavi že objavljen javni razpis, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli.
Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.
V kolikor naročnik ne bo prejel nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe, bo naročnik oddal naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave skladno s 29. členom ZJN (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08) z vsemi ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 42. do 47. člena ZJN in so bile njihove ponudbe v odprtem postopku v skladu s formalnimi zahtevami, vezanimi na postavke oddaje ponudb.
Naročnik si pridržuje pravico, da bo obseg pogodbenih del z izbranim ponudnikom prilagodil skladno z načrtom razvojnih programov.
Naročnik si pridržuje pravico, da v skladu z 80. členom ZJN zavrne vse ponudbe in navede razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o svoji odločitvi, da začne nov postopek.
20. člen
Ponudnik mora izpolniti priloženi vzorec pogodbe in parafirati vzorec pogodbe.
Pogodbo o sklenitvi posla mora ponudnik podpisati najkasneje v 8 dneh po pravnomočnosti obvestila o izbiri.
OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3254 PODČETRTEK
21. člen
V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.
22. člen
V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.
23. člen
Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.
24. člen
Pravni pouk
Zahtevek za revizijo lahko v skladu z zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007, UPB5) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže,da je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.
Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso na račun pri Ministrstvu za finance, št. 011001000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 22. členom zakona o reviziji postopkov javnega naročanja.
Zoper obvestilo o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v desetih dneh od prejema obvestila o dodelitvi naročila.
Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije.
Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico, ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.
Župan Občine Podčetrtek
Xxxxx XXXXX
obr3
Ponudnik:…………………………….
…………………………….
Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek
P O N U D B A
Na podlagi javnega razpisa objavljenega na Portalu javnih naročil z dne 21.01.2009, pod št. JN370/2009, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
Predmet javnega naročila:
Vrednost javnega naročila:
Zgoraj navedena dela smo pripravljeni izvesti za EUR
z besedo_ _ Končna cena zajema tudi DDV in morebitne popuste:
Podatki o ponudniku
Firma oziroma ime
IŠ za DDV : SI
Matična številka
Naslov
Številka telefona
Številka faxa
Elektronska pošta
Kontaktna oseba
Odgovorna oseba za podpis pogodbe
Priloge:
1. Dokazila iz 10. člena navodil
2. Izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije (obr4)
3. Ostalo ……………
Datum: Žig Podpis ponudnika
obr4
Ponudnik:…………………………………….
…………………………………….
Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek
Predmet javnega naročila: ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas
IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:
da v celoti sprejemamo pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila; Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:
ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas.
objavljen na Portalu javnih naročil z dne 21.01.2009, pod št. JN370/2009.
Datum: Žig in podpis ponudnika
obr12
Ponudnik:…………………………………….
…………………………………….
Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek Ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas
IZJAVA O NEZAVAJAJOČIH PODATKIH
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so vsi podatki v naši ponudbi za izvajanje del ureditve lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas, resnični in nezavajajoči.
Seznanjeni smo s tem, da nas mora naročnik izločiti iz nadaljnjega postopka javnega naročanja, če bodo naši podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajoči, ter o tem, skladno z
77. členom ZJN2, obvestiti ministrstvo, pristojno za finance, ki vodi evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas,
objavljen na Portalu javnih naročil z dne 21.01.2009, pod št. JN370/2009.
Datum: Žig in podpis ponudnika
obr15
Ponudnik:…………………………………….
…………………………………….
Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek
Kot ponudnik, ki se prijavljamo na javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil z dne 21.01.2009, pod št. JN370/2009, ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas, dajemo naslednjo
I Z J A V A O PLAČILNIH POGOJIH
1. Nudimo _ dnevni plačilni rok za plačilo situacij, ki prične teči od dneva uradnega prejema situacije pri naročniku.
Seznanjeni smo, da je plačilni rok za naročnika skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/2007) 60. dan po uradnem dnevu prejema situacije pri naročniku.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:
ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas, objavljen na Portalu javnih naročil z dne 21.01.2009, pod št. JN370/2009.
Datum: Žig in podpis ponudnika
obr9
Ponudnik: ……………………………
…………………………….
Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek
Kot ponudnik, ki se prijavljamo na javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil z dne 21.01.2009, pod št. JN370/2009, za ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas
I Z J A V O
o sposobnosti za izvedbo posla
Izjavljamo, da smo s finančnega, tehničnega in kadrovskega vidika sposobni izvesti dela, ki so predmet javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne 21.01.2009, pod št. JN370/2009, ter da smo pri sestavljanju svoje ponudbe št upoštevali
vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v RS , katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji.
Organ, ki daje pojasnila glede varstva pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojev, je
_ _.
Podpisnik se zavezuje, da bo v primeru dodatne zahteve naročnika, dostavil ustrezna dokazila.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas, objavljen na Portalu javnih naročil z dne 21.01.2009, pod št. JN370/2009.
Datum : Žig in podpis ponudnika
obr3/1
Ponudnik: …………………………..
..…………………………
Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek
Predmet javnega naročila: Ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek Sodna vas, objavljen na Portalu javnih naročil z dne 21.01.2009, pod št. JN370/2009
PONUDBENI PREDRAČUN št. __
predmet javnega naročila:
– Ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas. po popisu del, ki je v prilogi predračuna.
PONUDBENA CENA
KONČNA PONUDBENA CENA EUR (z DDV)
Zap. št. popis del vrednost .
1. preddela EUR
2. zemeljska dela in temeljenje EUR
3. voziščne konstrukcije EUR
4. odvodnjavanje EUR
5. gradbena in obrtniška dela EUR
6. oprema EUR
7. tuje storitve EUR SKUPAJ EUR
Popust EUR
20 % DDV EUR
SKUPAJ z DDV EUR
Datum : Žig in podpis ponudnika
obr10
Ponudnik: …………………………..
..…………………………
Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek
Kot ponudnik, ki se prijavljamo na javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil z dne 21.01.2009, pod št. JN370/2009, za ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas, dajemo naslednjo
IZJAVO O POPOLNOSTI PONUDBENIH CEN
Izjavljamo, da smo pri analizi posameznih cen iz ponudbenega predračuna št.
_ , ki je predmet javnega naročila objavljenega na Portalu javnih naročil z dne 21.01.2009, pod št. JN370/2009, upoštevali vsa dela, material in storitve, ki so potrebne za izvajanje ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas.
V primeru, da v popisih oz. predračunu niso izpolnjene vse postavke, se smatra, da so dela iz neizpolnjenih postavk upoštevana v ostalih postavkah.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas, na Portalu javnih naročil z dne 21.
01.2009, pod št. JN370/2009.
Datum : Žig in podpis ponudnika
Obr11
GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE
Naziv banke: _ _ Kraj in datum: Upravičenec: Garancija št.: _ _
V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil z dne 21.01.2009, pod št.
JN370/2009, za ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas
za potrebe naročnika Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti upravičencu bančno garancijo v višini 50.000,00 EUR.
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
• ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali
• ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo naročnika za unovčitev garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original garancije št……………….
Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčen znesek.
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do
………… ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju.
Banka
(žig in podpis
obr11a
Ponudnik:………………….
……………………………..
IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis
za ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil z dne 21.01.2009, pod št. JN370/2009,
IZJAVLJAMO
da bo naročnik garancije v naši banki dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % pogodbene cene vključno z DDV in jo bo predložil, ko jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.
Žig in podpis banke:
obr11b
Ponudnik:………………….
……………………………..
IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis
za ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil z dne 21.01.2009, pod št. JN370/2009,
IZJAVLJAMO
da bo naročnik garancije v naši banki/zavarovalnici dobil garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10 % pogodbene cene vključno z DDV in jo bo predložil naročniku ob primopredaji del.
Datum:
Žig in podpis banke/zavarovalnice:
obr13
PONUDNIK
_
_
_
Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek
IZJAVA O PREDVIDENIH PODIZVAJALCIH
Izjavljamo, da pri ureditvi lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil z dne 21. 01. 2009, pod št. JN370/2009,so podizvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi razpisanih del:
Št. | Naziv podizvajalca | % delež v poslu in vrednost v EUR | Dela, ki jih bo izvajal podizvajalec |
s katerimi imamo sklenjene pogodbe (oz. pogodbo o skupnem nastopanju).
V , dne_ _
podpis ponudnika
I Z J A V A
Izjavljamo, da na razpisanih delih ne bo zaposlenih podizvajalcev.
V _, dne podpis ponudnika
Opomba: Podpiše se le ustrezna izjava.
obr14
Ponudnik: …………………………..
..…………………………
Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek
Kot ponudnik, ki se prijavljamo na javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil z dne 21.01.2009, pod št. JN370/2009, za ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – sodna vas, dajemo naslednjo
I Z J A V O
O GARANCIJSKI DOBI ZA KAKOVOST IZVEDENIH DEL IN SOLIDNOST GRADNJE
Izjavljamo, da
nudimo letni garancijski rok za kakovost izvedenih del
ter
letni garancijski rok za solidnost gradnje.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas, objavljen na Portalu javnih naročil, z dne 21.01.2009, pod št. JN370/2009.
Datum : Žig in podpis ponudnika
obr8
Ponudnik: …………………………..
..…………………………
Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3354 Podčetrtek
Kot ponudnik, ki se prijavljamo na javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil z dne 21.
01. 2009, pod št. JN370/2009, za ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas, dajemo naslednjo
I Z J A V O
O UPOŠTEVANJU OBVEZNOSTI, KATERIH IZPOLNJEVANJE JE POVEZANO Z DOLOČBAMI O VARSTVU PRI DELU, ZAPOSLOVANJU IN DELOVNIMI POGOJI
Izjavljamo, da
upoštevamo obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji
pristojni organ, ki daje ustrezna obvestila in pojasnila glede obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi v Republiki Sloveniji, je _
(navedba organa)
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas na Portalu javnih naročil z dne 21.01.2009, pod št. JN370/2009.
Datum : Žig in podpis ponudnika
obr6
Ponudnik: …………………………..
..…………………………
Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3354 Podčetrtek
Kot ponudnik, ki se prijavljamo na javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil z dne 21.
01. 2009, pod št. JN370/2009, za ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas, dajemo naslednjo
I Z J A V O
O IZPOLNJEVANJU POSLOVNO FINANČNIH POGOJEV
Izjavljamo, da:
da je bil naš letni promet (brez podizvajalcev) v letu 2008 enak ali najmanj 1.000.000,00 EUR,
da nismo imeli oz. noben izmed partnerjev pri skupni ponudbi, v zadnjih 6 mesecih blokiranega transakcijskega računa več kot 10 dni.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za : ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas, objavljen na Portalu javnih naročil, z dne 21. 01. 2009, pod št. JN370/2009.
Datum: Žig in podpis ponudnika
OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3254 PODČETRTEK
Investitor: Občina Podčetrtek
s sedežem Trška cesta 59, 3254 PODČETRTEK davčna št. SI 83117989
ki jo zastopa župan Xxxxx XXXXX (v nadaljevanju: investitor)
in izvajalec:
s sedežem
davčna številka: SI ki ga zastopa
v nadaljevanju: izvajalec)
sta sklenila
GRADBENO POGODBO št.
za naslednji
1. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila na osnovi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in 16/2008, ZJN2) za ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas, z objavo javnega razpisa po odprtem postopku na Portalu javnih naročil z dne 21. 01. 2009, št. JN370/2009 Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi meril iz razpisne dokumentacije.
2. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
a. Izvajalec se zavezuje za investitorja zgraditi objekt iz točke 1 te pogodbe, ob tem pa vsa potrebna dela izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka po pravilih gradbene stroke.
b. Naročnik bo ob uvedbi v delo predložil izvajalcu dovoljenje za graditev s soglasji oz. lokacijsko informacijo in tehnično dokumentacijo.
c. Sestavni del te pogodbe je predračun izvajalca št. z dne , s specifikacijo in končno ponudbeno ceno, ki zajema vsa dela potrebna za izvedbo razpisanih del.
d. Pri uvedbi v delo mora izvajalec predložiti investitorju: detajlni terminski plan. V 3 dneh po uvedbi v delo je izvajalec dolžan opozoriti investitorja na nejasnosti in pomanjkljivosti v tehnični dokumentaciji, sicer se šteje, da je dokumentacija zadostna za kvalitetno izvedbo vseh del.
e. Pred pričetkom del mora izvajalec predpisano označiti gradbišče z gradbiščno tablo, prometnimi oznakami ter po končani izgradnji postaviti razlagalno tablo.
f. Izvajalec mora upoštevati Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013, ki jih je izdala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
g. Izvajalec mora pred pričetkom del dostaviti dokazilo, da ima svojo dejavnost zavarovano pri ustrezni zavarovalnici in za zakonsko zahtevano višino.
h. Izvajalec mora gradbišče zavarovati pri zavarovalnici za riziko odgovornosti proti tretjim osebam.
i. Izvajalec mora hraniti celotno dokumentacijo, vezano na to pogodbo ter omogočiti vpogled vanjo in jo na zahtevo naročnika posredovati, spoštovati določila upravnega poslovanja ter za dokumentacijo zagotoviti revizijsko sled.
3. ROKI IZVEDBE DEL
a. Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel do .
b. Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. Tega dne začne izvajalec voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.
c. Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo:
iz razlogov iz 42. čl. posebnih gradbenih uzanc.
Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.
Pogodbeni stranki iz razlogov za podaljšanje rokov izrecno in soglasno izključujeta vremenske nevšečnosti običajne za predvideno izvedbeno razdobje v kraju gradnje.
4. MATERIAL IN DELOVNA SILA
Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z obsegom del, projektom in popisom del in s to dokumentacijo soglaša, ter jo je upošteval v svoji ponudbi.
V enotnih cenah ponudbe izvajalca so vkalkulirani vsi stroški za pripravljalna in izvedbena dela, za vsa pomožna dela in energijo za izvršitev del, stroški za preiskave in ateste, stroški zavarovanja del, stroški za varstvo pri delu, tako da so te cene dokončne.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom del dostaviti naročniku in investitorju ateste za vse vgrajene materiale in izdelke, za katere je to potrebno po veljavnih predpisih in razpisnih pogojih investitorja.
Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Podizvajalca po lastni izbiri sme izvajalec angažirati le izjemoma in v soglasju z naročnikom, če je to potrebno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del .
5. CENA DEL
Cena pogodbenih del, ki so predmet te pogodbe, znaša po predračunu izvajalca št. z dne znaša:
EUR
+ 20 % DDV
SKUPAJ
EUR EUR
z besedo /100 EUR): Ponudbene cene po enoti so fiksne.
Naročnik ima sredstva zagotovljena v Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2009 pod proračunsko postavko 13004 in v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2009 2012.
V posameznem letu se bodo izvedla dela v obsegu, za katera bodo zagotovljena finančna sredstva v proračunu Občine Podčetrtek.
Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve Razvoj obmejnih območij s Hrvaško.
Sredstva sofinanciranja so zagotovljena na postavkah namenskih sredstev EU, Evropskega sklada za regionalni razvoj (85 %) in na postavkah namenskih sredstev Proračuna Republike Slovenije (15 %), in sicer:
7618 Razvoj regij – prometna infrastruktura – EU 07 – 13, v višini EUR in
7625 Razvoj regij – prometna infrastruktura – 07 – 13 – slovenska udeležba, v višini EUR.
Okvirna vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih:
proračunsko leto 2009, EUR,
proračunsko leto 2010, EUR.
Izvajalec predloži v 15 dneh po podpisu pogodbe za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti garancijo v višini 10 % pogodbene vrednosti vključno z DDV in mora veljati za čas trajanja pogodbe.
6. OBRAČUN IZVEDENIH DEL
Izvajalec bo izvedena dela obračunal po enotnih cenah iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer. Obračunavanje del bo izvajalec opravil z izstavitvijo začasnih in končne situacije.
Naročnik je dolžan v nadaljnjih 8 dneh od dneva njenega prejema situacijo pregledati in nesporni del situacije plačati v dneh. Sporni del situacije pa mora pisno prerekati znotraj plačilnega roka, sicer se šteje, da je situacija v celoti potrjena.
Pogodbene cene so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev. Za dodatno naročena dela, ki niso zajeta v predračunu oz. tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbe. Če teh ni, bosta ceno za ta dela določila na osnovi naknadno dogovorjenih osnov.
7. PLAČILA
Naročnik bo potrjene situacije s strani nadzornika plačeval v brezobrestnem roku dni oziroma v skladu z 22. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, XXXXX0000). V primeru predčasnih plačil v skladu z zakonom, se posebni popust na predčasno plačilo dogovori z aneksom k tej pogodbi pred izstavitvijo končne situacije.
V primeru, da investitor situacije ne plača v brezobrestnem roku je izvajalec upravičen, za čas do plačila situacije, zaračunati zamudne obresti.
Predvidena dinamika financiranja oz. plačil pogodbene vrednosti:
leto 2009 %
leto 2010 %
8. SPREMEMBA CENE DEL
a. Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okoliščine ne vplivajo na spremembo pogodbenih del v skladu s 34. čl. posebnih gradbenih uzanc.
b. Izvajalec je dolžan za vsa nepredvidena in dodatna dela brez predhodnega poziva investitorja le temu dostaviti predračun teh del. Enako je dolžan investitorja opozoriti pisno na vsa dela, ki presegajo za več kot 10 % projektantske predizmere.
c. S stani investitorja nepotrjene tehnologije del, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali odškodnine tretjim osebam niso predmet stroškov investitorja.
9. POGODBENA KAZEN
Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih in sporazumno podaljšanih rokov izvedbe del, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 5 promilov od vrednosti del po končnem obračunu.
V primeru dogovorjenega podaljšanega roka dokončanja del mora izvajalec predložiti ustrezno podaljšano veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo del.
10. ŠKODA
Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.
11. IZROČITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN
a. Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pisno pozvati na prevzem del.
Investitor je dolžan takoj po obvestilu izvajalca pričeti s postopkom za prevzem objekta.
Za dan zaključka se šteje dan, ko je uspešno opravljen prevzem pogodbenih del.
Na dan vpisa v gradbeni dnevnik, da so dela končana mora izvajalec predložiti investitorju vso dokumentacijo, ki jo je potrebno predložiti za prevzem objekta.
O dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:
ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,
datume začetka in končanja del in datuma prevzema del,
kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,
morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave.
Če se naročnik v roku iz prvega odstavka te točke ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti.
Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in prevzemom del.
b. Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun.
c. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnemu roku, najkasneje pa v 60ih dneh od dneva predaje in sprejema del.
Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.
12. RAZDRTJE POGODBE
a. Naročnik sme razdreti pogodbo:
če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 10 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,
če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 30 dni,
če ga nadzorni organ že tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke,
če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročniku prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem.
b. Izvajalec sme razdreti pogodbo
če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del.
13. GARANCIJA
Izvajalec daje garancijo za kakovost izvedenih del let, za solidnost gradnje pa let, v skladu z Obligacijskim zakonikom.
Garancijski rok začne teči z dnem uspešnega prevzema izvršenih del.
Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen
odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo del.
Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v dogovorjenem roku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo izvajalec ob prevzemu del izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, ki se bo glasila na 10 % vrednosti pogodbenih del vključno z DDV. V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.
14. VARSTVO PRI DELU
Izvajalec je dolžan v času gradnje na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe varstva pri delu; v primeru več izvajalec pa tudi skupne varnostne ukrepe.
15. POOBLAŠČANCI STRANK
Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je: . Nadzorni organ s pristojnosti po ZGO je: .
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je .
16. KONČNA DOLOČILA
Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali prvenstveno sporazumno, sicer je za njihovo reševanje pristojno sodišče glede na sedež naročnika.
Določila ter pogodbe se presojajo z uporabo Posebnih gradbenih uzanc. Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank.
Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po 2 (dva) izvoda.
V , dne V Podčetrtku, dne
Izvajalec: Investitor
Občina Podčetrtek
Župan: Xxxxx XXXX A
Ponudnik:
obr 7
Naročnik: OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3254 Podčetrtek
IZJAVA
gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev iz 10. člena (točka C Tehnična sposobnost) navodil za izvedbo javnega nar očila
Izjavljamo,
(1) da imamo lastno mehanizacijo za izvedbo razpisanih del,
(2) da imamo lastno asfaltno bazo ali sklenjeno letno pogodbo s proizvajalcem asfaltnih mešanic,
(3) da imamo zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega vodjo del skladno s 77. členom ZGOUPB1 (Uradni list RS, št. 47/04)
(4) da smo v zadnjih treh letih izvedli najmanj 2 po vsebini in vrednosti enakih ali večjih naročil,
Na podlagi poziva bomo nar očniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo o izpolnjevanju posameznega pogoja:
(01) izpisek inventurne komisije na dan 31.12.2008,
(02) izpisek inventurne komisije na dan 31.12.2008 oziroma letna pogodba s podizvajalcem asfaltnih mešanic
(03) fotokopija diplome oziroma zaključnega spričevala, fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu pri pristojni zbornici in fotokopija delovne knjižice
(04) seznam najvažnejših del na ureditvah cest v zadnjih treh letih (obr7/1) – že izpolnjen in sestavni del ponudbe, s podpisanimi in žigosanimi referenčnimi potrdili (obr7/1 a).
Za dela, katerih investitor je bil naročnik po tem javnem razpisu, potrdil ni potrebno predložiti.
Kot sestavni del ponudbene dokumentacije prilagamo izpolnjen obrazec, zahtevan pod točko (05).
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis, objavljen na Portalu javnih naročil z dne 21. 01. 2009, št. ob. JN370/2009.
Kraj in datum: Xxxxxxxx (ali partner):
(ime in priimek pooblaščene osebe)
žig
(podpis)
obr7/1
Ponudnik: ………………………………..
……………………………….
Naročnik: OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 3254 Podčetrtek
Kot ponudnik, ki se prijavljamo na javni razpis, objavljen na Portalu javnih naročil z dne 21.
01. 2009, št. ob. JN370/2009, dajemo naslednji
SEZNAM
o referencah o izvedbi objektov nizke gradnje, primerljivih s tem razpisom v zadnjih treh letih, po vsebini in vrednosti enakih ali večjih naročil.
SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH DEL V LETIH: 2006, 2007 in 2008
Zap. Št. | Pogodbeni partnernaročnik | Predmet pogodbe | Xxxx izvedbe | Vrednost opravljenih del |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. |
Obrazcu morajo biti obvezno priložena potrdila naročnikov (razpisni obrazec 7/1 a) za vsak objekt posebej.
Datum:………………………. Žig in podpis ponudnika
REFERENCE
obr7/1 a
REFERENČNI OBJEKT št. _
_ polni naslov iz projekta za izvedbo
Investitor: _ polni naslov in ime ter telefon kontaktne osebe
Leto izgradnje:_ _
Vrednost del (brez DDV): _ _ Datum in številka zapisnika o komisijskem prevzemu del:
_ _ Upravljavec objekta:
Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec izvedel navedeno referenčno delo. Xxxxxxxx dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev javnega naročila.
Izvajalec je dela po pogodbi opravil kvalitetno in pravočasno. Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis
ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas
objavljen na Portalu javnih naročil z dne 21. 01. 2009, št. JN370/2009.
Investitor si pridržuje izločiti vse referenčne objekte, ki ne bodo izpolnjevali pogojev v vseh točkah, oziroma če so navedeni lažni podatki.
Zgoraj navedeno točnost podatkov potrjujeta:
Izvajalec: Investitor referenčnega objekta:
_ _
pooblaščeni predstavnik pooblaščeni predstavnik
Datum Datum
obr5/1
Ponudnik:
Naročnik: OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3254 Podčetrtek
IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV
Dovoljujemo naročniku Občini Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, da lahko za namene javnega razpisa za ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne 21.01.2009, pod št. JN370/2009 pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:
Ime in priimek:_ Ime in priimek:_
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis
objavljen na Portalu javnih naročil z dne 21. 01. 2009, pod št. JN370/2009.
Datum: _ Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik:
obr 5
Naročnik: OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3254 Podčetrtek
IZJAVA
gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev iz 10. člena (točka A Osnovna sposobnost) navodil za izvedbo javnega nar očila
Izjavljamo,
1. da smo registrirani pri pristojnem sodišču ali drugem organu in imamo registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega naročila
2. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov Evropske skupnosti; pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje.
3. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja; da poslovanje ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež.
4. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko
_ , oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v
_ , številka .
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi
Zakona_
_pridobili ustrezno dovoljenje, številka _ izdano pri
_ dne .
Smo člani naslednje organizacije:_ . (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacijezbornice, združenja itd..).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko C.)
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični in smo jih v roku, v katerem bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil in listin.
Zavezujemo se, da bomo naročniku poravnali vso škodo, ki bi jo povzročili iz naslova zgoraj navedenih trditev, če bi se za lete v postopku izvajanja naročila ugotovilo, da niso resnične.
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis za:
,
objavljen na Portalu javnih naročil z dne 21.01.2009, pod št. JN370/2009 .
Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež).
Datum: _ Žig in podpis ponudnika:
OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3254 PODČETRTEK
POPIS DEL
UREDITEV LOKALNE CESTE LC 317050 PODČETRTEK – SODNA VAS
OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3254 PODČETRTEK
TEHNIČNO POROČILO
UREDITEV LOKALNE CESTE LC 317050 PODČETRTEK – SODNA VAS