Dobava in montaža stavbnega pohištva na stavbi nepremične stavbne dediščine EŠD 299440 Nova Gorica – občinska stavba

Dobava in montaža stavbnega pohištva na stavbi nepremične stavbne dediščine EŠD 299440 Nova Gorica – občinska stavba


4.

(OBR-1)


PONUDBA ŠT. ___________ z dne ______



  1. SPLOŠNI PODATKI O PONUDNIKU


Naziv


Naslov in sedež


Odgovorna oseba za podpis pogodbe


Kontaktna oseba pooblaščena za tolmačenje ponudbe


Telefon in telefax kontaktne osebe

tel. št.:

faks št.:

E-mail


Transakcijski računi








Matična številka


Pristojni davčni urad


ID številka za DDV



Osebe, ki imajo v gospodarskem subjektu funkcijo člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta mali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem*



Ime in priimek osebe

Funkcija




















*Ponudnik mora za vse te osebe v ponudbi priložiti pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence glede kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3


REGISTRACIJA IN DEJAVNOSTI PONUDNIKA


Registrski podatki

Popolna firma



Številka

Datum

Registrsko sodišče

Prva registracija




Zadnja sprememba




Spremembe registrskih podatkov, ki še niso vpisane v register

Opis


Dejavnosti

Klasifikacijska oznaka po NACE

Opis dejavnosti







  1. NAČIN IZVAJANJA DEL


Izjavljamo, da bomo prevzete pogodbene obveznosti opravili:

    • Samostojno, brez podizvajalcev

    • S partnerji v skupni ponudbi – priloga OBR-1A

    • S podizvajalci

    • S podizvajalcem, ki v razmerju do nas izpolnjuje kriterije za povezano družbo po Zakonu o gospodarskih družbah

Izjavljamo, da bomo sami izvedli _____% pogodbenih obveznosti, partner _____% pogodbenih obveznosti, podizvajalcem pa oddali _____% pogodbenih obveznosti. (izpolniti v primeru podizvajalcev)


ZAVEZUJEMO SE, da bomo v skladu s pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pravočasno sklenili pogodbe s podizvajalci.



  1. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba je veljavna najmanj do _______. V primeru vloženega zahtevka za revizijo smo vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe oziroma drugačne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije.


  1. ROK IZVEDBE DEL

S pogodbenimi deli smo pripravljeni pričeti takoj po podpisu pogodbe.


Izjavljamo, da priloge k ponudbi predstavljajo sestavni del naše ponudbe.


Datum:

Žig:

Podpis:


Priloge:

  • Sklenjena pogodba o skupni izvedbi del v primeru skupne ponudbe

Opozorilo:

  • Sestavni del tega obrazca so tudi sklenjen pravni akt o skupni izvedbi pogodbenih obveznosti v primeru skupne ponudbe.
































    1. (OBR-1A)


  1. PODATKI O PARTNERJU


Naziv


Naslov in sedež


Odgovorna oseba za podpis pogodbe


Kontaktna oseba


Telefon in telefax kontaktne osebe

tel. št.:

faks št.:

E-mail


Transakcijski računi





Matična številka


ID številka za DDV



  1. PREVZETA DELA IN VREDNOST TEH DEL

V skladu z razpisnimi pogoji in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila bomo kot partner v skupni ponudbi izvedli naslednja dela:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, kar predstavlja _________% razpisanih del, v vrednosti ____________EUR brez DDV.


Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pravočasno sklenili pogodbe s podizvajalci.



  1. PREVZETA DELA IN VREDNOST TEH DEL


V skladu z razpisnimi pogoji in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila bomo kot partner v skupni ponudbi izvedli naslednja dela:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, kar predstavlja _________% razpisanih del, v vrednosti ____________EUR brez DDV.


Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pravočasno sklenili pogodbe s podizvajalci.


  1. NAČIN IZVAJANJA DEL


Izjavljamo, da bomo kot partner v skupni ponudbi prevzete pogodbene obveznosti opravili:

    • Samostojno, brez podizvajalcev

    • S podizvajalci

    • S podizvajalcem, ki v razmerju do nas izpolnjuje kriterije za povezano družbo po Zakonu o gospodarskih družbah


Izjavljamo, da bomo sami izvedli _____% pogodbenih obveznosti, podizvajalcem pa oddali ________% pogodbenih obveznosti. (izpolniti v primeru podizvajalcev)


ZAVEZUJEMO SE, da bomo v skladu s pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pravočasno sklenili pogodbe s podizvajalci.



  1. VELJAVNOST PONUDBE


Ponudba je veljavna najmanj do ___________. V primeru vloženega zahtevka za revizijo smo vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe oziroma drugačne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije.


Izjavljamo, da priloge k ponudbi predstavljajo sestavni del naše ponudbe.




Datum:

Žig:

Podpis:








OPOZORILO:

  • Vsak partner v skupni ponudbi izpolni obrazec OBR-1

  • Partner v skupni ponudbi mora z vodilnim partnerjem obvezno skleniti pogodbo o skupnem nastopanju kot zavezujoč pravni akt in mora biti priložen k ponudbi kot pogoj za popolno ponudbo.



    1. (OBR-2)


PONUDNIK_____________________________________________________


Podatki o podizvajalcih, ki jim bo ponudnik oddal posel v podizvajanje

Podizvajalec

(naziv, polni naslov)

Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel

podizvajalec

Vrednost del

v EUR-brez DDV

1





2





3





4





5






Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3 mora:

  • glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

  • podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

  • glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.


V primeru večjega števila podizvajalcev, se ta obrazec fotokopira


Podizvajalec mora tako kot ponudnik izpolnjevati vse pogoje določene v točki 3A, B in C dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V nasprotnem primeru bo naročnik podizvajalca, ki ne izpolnjuje teh pogojev zavrnil.


V primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec, ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu najkasneje v roku 5 dni po spremembi predložiti vso dokumentacijo, ki se jo zahteva v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Kraj in datum:_____________________

Ponudnik

Žig in podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe




    1. (OBR-3)



Ponudnik/partner_________________________________________________________





IZJAVA




Izjavljamo, da bomo predmetno javno naročilo izvajal sami in na razpisanih delih ne bomo angažirali podizvajalcev.



Kraj in datum:_________________


PONUDNIK/PARTNER

(žig in podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe)






















    1. (OBR-4)



ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO



___________________________________________________________________


Za javno naročilo za »Dobavo in montaža stavbnega pohištva na stavbi nepremične stavbne dediščine EŠD 299440 Nova Gorica – občinska stavba« naročniku Mestni občini Nova Gorica, Trg Xxxxxxx Xxxxxxxx 1, 5000 Nova Gorica dajemo zahtevo, na podlagi katere naj nam naročnik namesto glavnega izvajalca neposredno poravna plačilo terjatev do glavnega izvajalca.



OPOMBE: Obrazec je potrebno izpolniti in predložiti le v primeru, da podizvajalec v skladu z določili 94. člena ZJN-3 zahteva neposredno plačilo. Le v tem primeru se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcem obvezno v skladu s tem zakonom in obveznosti zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.



V primeru večjega števila podizvajalcev se ta obrazec fotokopira.





Kraj in datum:______________________




PODIZVAJALEC

(žig in podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe)















    1. (OBR-5)


Ločeno izpolnijo ponudnik, partner in podizvajalec


Ponudnik________________________________________________________________oz.


partner______________________________________________________________oz.


podizvajalec______________________________________________________________


IZJAVA

Ponudnika/partnerja/podizvajalca o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev za izvedbo javnega naročila



V zvezi z javnim naročilom za »Dobavo in montaža stavbnega pohištva na stavbi nepremične stavbne dediščine EŠD 299440 Nova Gorica – občinska stavba«

izjavljamo:


1. da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega razpisa;


2. da naši družbi kot ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v KZ-1:

  • terorizem (108. člen KZ-1),

  • financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

  • ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

  • novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

  • spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

  • trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

  • sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

  • kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

  • goljufija (211. člen KZ-1),

  • protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

  • povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

  • oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

  • poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

  • goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

  • preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

  • preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

  • preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

  • neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

  • neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

  • ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

  • izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

  • zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

  • zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

  • zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

  • zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

  • nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

  • nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

  • ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

  • ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ1),

  • pranje denarja (245. člen KZ-1),

  • zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

  • uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

  • izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

  • davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

  • tihotapstvo (250. člen KZ-1),

  • zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

  • oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

  • izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

  • jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

  • dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

  • sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

  • dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

  • hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1);


3. da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, in vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več.


4. da smo imeli na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.


5. da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.


6. da pri nas v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi nam bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.


7. da se nad našo družbo ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, naša sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, in se je v skladu s predpisi druge države nad nami ni začel postopek ali ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;


8. da v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb nismo imeli blokiranih poslovnih računov, na vseh poslovnih računih pri vseh poslovnih bankah, pri katerih imamo odprte poslovne račune;


9. da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom za predmetno javno naročilo sklenjeno zavarovanje opravljanja svoje dejavnosti, s katerim bo krita odgovornost zaradi malomarnega ravnanja, ki ima za posledico nastanek škode ali stvarne napake, med katero se poleg neposredne materialne škode (poškodovanje in uničenje) štejejo tudi stroški, ki so neposredno potrebni za odpravo oziroma preprečitev nastanka škode, brez nastanka neposredne škode.


10. da nismo neposredno ali posredno povezani z naročnikom na način, da bi ta povezava lahko vplivala na objektivno in nepristransko opravljanje nalog v zvezi z javnim naročilom ali vzbujala dvom o njeni objektivnosti in nepristranskosti.





Kraj in datum:________________________

PONUDNIK/PARTNER/XXXXXXXXXXXX:

(žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe)


















    1. (OBR-6)



Ponudnik________________________________________________________________







IZJAVA O PREDLOŽITVI DODATNIH POJASNIL V ZVEZI Z DOKUMENTACIJO V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA



Izjavljamo, da:

  • Smo upoštevali vsa dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, posredovano preko Portala javnih naročil, ki postanejo del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

  • Xxx objavljena pojasnila predložili k svoji ponudbi kot sestavni del ponudbene dokumentacije.








Kraj in datum:______________________


PONUDNIK

(žig in podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe)















    1. (OBR-7)


Podizvajalec: ________________________________


PODATKI O PODIZVAJALCU (navedite poln naziv firme, točen naslov sedeža)

Naziv podizvajalca _________________________________________________________

Sedež ___________________________________________________________________

Matična številka ___________________________________________

Davčna številka ___________________________________________

Zakoniti zastopniki _________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik podizvajalcu plačeval izvršena dela _________________________________pri banki _____________________________

Dela, ki jih prevzema podizvajalec:

_______________________________________________


Rok izvedbe del: ___________________________________________________________

Kraj izvedbe del: ___________________________________________________________

Predviden termin izvajanja ___________________________________________________

_________________________________________________________________________

Količina del / v odstotku:__ ___________________________________________________



Vrednost podizvajalskega dela v EUR na dan oddaje ponudbe del, ki jih prevzema podizvajalec:


_____________________________ EUR brez DDV

_____________________________ EUR DDV-ja

_____________________________ EUR z DDV


Zahtevamo direktno plačilo:


  • DA


  • NE


Datum in kraj: _________________

PODIZVAJALEC

(žig in podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe)


OPOZORILO


Obrazec 7 izpolni vsak podizvajalec posebej


Izbrani ponudnik mora z dejanskim podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero se uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročanja.

    1. (OBR-8)



Ponudnik /partner____________________________________

____________________________________




P O O B L A S T I L O



Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih navedli v OBR-1A IN OBR-2 in zanje priložil podatke OBR-7 ter zahtevo za neposredno plačilo OBR-4.



To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za

»Dobavo in montaža stavbnega pohištva na stavbi nepremične stavbne dediščine EŠD 299440 Nova Gorica – občinska stavba«




Kraj in datum:______________________




PONUDNIK/PARTNER

(žig in podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe)



















    1. (OBR-9)



SOGLASJE PODIZVAJALCA




Podizvajalec _____________________________________________________________


Soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika), ki bodo izhajale iz opravljenega dela, plačuje neposredno na naš TRR št. _____________________________

pri banki______________________________________

na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računu, ki ga bo naročniku izstavil izvajalec.



Kraj in datum:_______________________________



PODIZVAJALEC:

(žig in podpis odgovorne osebe podizvajalca)






Opozorilo:


Vsak podizvajalec ločeno izpolni ta obrazec.

















    1. (OBR-10)

REFERENCE PONUDNIKA


Ponudnik_________________________________



IZJAVA


Izjavljamo, da smo v zadnjih sedmih letih od dneva objave predmetnega naročila izvedli naslednja dela, za naslednje naročnike:


  1. Ponudnik mora kot obvezni pogoj predložiti najmanj eno (1) referenco montaže stavbnega pohištva na objektu profane, sakralne in naselbinske kulturne dediščine z EŠD v vrednosti 160.000,00 EUR brez DDV v zadnjih sedmih letih od datuma objave tega naročila – izpolniti OBR -11


Zap.št.

Naročnik izvedbe

Naziv gradnje oz. objekta

Datum dokončanja objekta

Vrednost investicije brez DDV

1.






2.






3.







  1. Eno referenco izvedbe GOI del na fasadnem delu stavbe na objektu profane, sakralne in naselbinske kulturne dediščine z EŠD v obdobju zadnjih sedmih let od datuma objave tega naročila – izpolniti OBR-12


Zap.št.

Naročnik izvedbe

Naziv gradnje oz. objekta

Datum dokončanja objekta

Vrednost investicije brez DDV

1.






2.






3.











Kot datum dokončanja objekta se šteje datum, ko je bil objekt prevzet s strani naročnika (npr. primopredajni zapisnik)



Reference so pogoj za sodelovanje v postopku JN.




Kraj in datum:



PONUDNIK

(žig in podpis zakonitega zastopnika oz. poobl.osebe)

































    1. (OBR-11)


P O T R D I L O

Naročnik___________________________________________________________________

Odgovorna oseba naročnika___________________________________________________

Telefon odgovorne osebe naročnika_____________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je izvajalec_________________________________________________ v letu ________________izvedel _______________________________________________v vrednosti _____________________ EUR (brez DDV), na objektu z EŠD številko _______________________

SPOŠTOVANJE ROKA IZVEDBE

Potrjujemo, da je izvajalec izvedel navedena pogodbena dela v pogodbenem roku, kvalitetno, v skladu z določili pogodbe in da nismo zaračunali pogodbene kazni.



Kraj in datum: ____________________







OPOZORILO:

Naročnik bo preverjal reference tudi osebno pri naročniku, če bo to smatral za potrebno.

IZPOLNI SE TOLIKO OBRAZCEV, KOT JE BILO IZVEDENIH DEL –




PONUDNIK:

(žig in podpis zakonitega zastopnika oz. poobl. osebe)



    1. (OBR-12)


P O T R D I L O

Naročnik___________________________________________________________________

Odgovorna oseba naročnika___________________________________________________

Telefon odgovorne osebe naročnika_____________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je izvajalec_________________________________________________ v letu ________________izvedel _______________________________________________na objektu z EŠD številko ___________________

SPOŠTOVANJE ROKA IZVEDBE

Potrjujemo, da je izvajalec izvedel navedena pogodbena dela v pogodbenem roku, kvalitetno, v skladu z določili pogodbe in da nismo zaračunali pogodbene kazni.



Kraj in datum: ____________________







OPOZORILO:

Naročnik bo preverjal reference tudi osebno pri naročniku, če bo to smatral za potrebno.

IZPOLNI SE TOLIKO OBRAZCEV, KOT JE BILO IZVEDENIH DEL –




PONUDNIK:

(žig in podpis zakonitega zastopnika oz. poobl. osebe)





    1. (OBR-13)


IZJAVA PONUDNIKA, DA BO PRISKRBEL FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI




Kraj in datum:

Upravičenec: Mestna občina Nova Gorica, Trg Xxxxxxx Xxxxxxxx 0, Xxxx Xxxxxx



IZJAVLJAMO



da bomo, v kolikor bomo izbrani na javnem razpisu za izbiro izvajalca za »Dobavo in montažo stavbnega pohištva na stavbi nepremične stavbne dediščine EŠD 299440 Nova Gorica – občinska stavba« kot najugodnejši, priskrbeli nepreklicno in brezpogojno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini ________ € (10 % od pogodbene vrednosti z vključenim DDV), plačljivo na prvi poziv v skladu z vzorcem finančnega zavarovanja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.






PONUDNIK:

(žig in podpis zakonitega zastopnika oz. poobl. osebe)
















    1. (OBR-14)


VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758


Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ


Za: Mestna občina Nova Gorica, Trg Xxxxxxx Xxxxxxxx 0, 0000 Nova Gorica

Datum:       (vpiše se datum izdaje)


VRSTA ZAVAROVANJA: (kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)


ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)


GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)


NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)


UPRAVIČENEC: Mestna občina Nova Gorica, Trg Xxxxxxx Xxxxxxxx 1, 5000 Nova Gorica


OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za »Dobavo in montažo stavbnega pohištva na stavbi nepremične stavbne dediščine EŠD 299440 Nova Gorica – občinska stavba«

ZNESEK IN VALUTA:       (10% vrednosti ponudbe z DDV)


LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena


JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski


OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)


KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.






DATUM VELJAVNOSTI: Ta garancija velja vsaj še 30 dni od datuma dokončanja pogodbenih del. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena


STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)


Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.


Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.


Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici po slovenskem pravu.


Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.


garant (žig in podpis)

















    1. (OBR-15)



IZJAVA PONUDNIKA, DA BO PRISKRBEL FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI



Kraj in datum:



Upravičenec: Mestna občina Nova Gorica, Trg Xxxxxxx Xxxxxxxx 0, Xxxx Xxxxxx




IZJAVLJAMO



da bomo, v kolikor bomo izbrani na javnem razpisu za izbiro izvajalca za »Dobavo in montažo stavbnega pohištva na stavbi nepremične stavbne dediščine EŠD 299440 Nova Gorica – občinska stavba«, kot najugodnejši ponudnik, priskrbeli nepreklicno in brezpogojno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv v vrednosti 5% od vrednosti pogodbe z DDV, v skladu z vzorcem finančnega zavarovanja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.



PONUDNIK:

(žig in podpis zakonitega zastopnika oz. poobl. osebe)



















    1. (OBR-16)


VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU


Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758


Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ


Za: Mestna občina Nova Gorica, Trg Xxxxxxx Xxxxxxxx 0, 0000 Nova Gorica


Datum:       (vpiše se datum izdaje)


VRSTA ZAVAROVANJA: (kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)


ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)


GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)


NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)


UPRAVIČENEC: Mestna občina Nova Gorica, Trg Xxxxxxx Xxxxxxxx 1, 5000 Nova Gorica


OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za »Dobavo in montažo stavbnega pohištva na stavbi nepremične stavbne dediščine EŠD 299440 Nova Gorica – občinska stavba«


ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)


LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena


JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski


OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)


KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: Ta garancija velja še 30 dni po pogodbeno dogovorjenem garancijskem roku. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.


STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)


Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.


Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.


Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici po slovenskem pravu.


Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.




garant (žig in podpis)






















    1. VZOREC POGODBE (OBR-17)


MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Xxxxxxx Xxxxxxxx 1, 5000 Nova Gorica, ki jo zastopa župan xx. Xxxxxx Xxxxxxxx, matična številka: 5881773000, davčna številka: SI53055730 v nadaljnjem besedilu: naročnik


in


___________________________________________, ki ga zastopa ________________, matična številka:___________________, davčna številka: ______________________ v nadaljnjem besedilu: izvajalec



sklepata naslednjo



POGODBO O IZVEDBI MENJAVE ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA

NA STAVBI

NEPREMIČNE STAVBNE DEDIŠČINE EŠD 299440

NOVA GORICA – OBČINSKA STAVBA


UVODNE DOLOČBE


  1. člen


Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- je predmet izvedbe menjava zunanjega stavbnega pohištva, t.j. okna in vrata na zunanjem ovoju stavbe nepremične stavbne dediščine EŠD 299440 Nova Gorica – Občinska stavba;

- bo operacija sofinancirana s strani EKO SKLADA, zato mora izvedba izpolnjevati vse pogoje, ki izhajajo iz razpisa za pridobitev subvencij EKO SKLADA, imenovana Subvencija 82FS-PO20 - dokazila bo naročnik posredoval na EKO SKLAD za leto 2021, leto 2022 in leto 2023;

- je naročnik izvedel javno naročilo za dobavo in montažo zunanjega stavbnega pohištva na stavbi nepremične stavbne dediščine EŠD 299440 Nova Gorica – Občinska stavba _____________________, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne ________, pod številko objave ___________________ in na Portalu EU pod številko _________________;

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za dela, ki so predmet pogodbe, v postopku javnega naročila št. ___________________ z dne______________;

- je naročnik, skladno z Navodilom Mestne občine Nova Gorica o evidentiranju naročilnic, pogodb in sklepov župana, izdal zahtevek za izdajo pogodbe številka ________________________;

- so sredstva za izvedbo pogodbe zagotovljena na proračunski postavki številka _________________;

- je izvajalec v postopku javnega naročanja naročniku podal izjavo iz petega odstavka 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2 in 158/20), št. ___________ z dne ___________________.


PREDMET POGODBE


  1. člen

Naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo - dobavo in montažo oz. menjavo zunanjega stavbnega pohištva, t.j. okna in vrata na zunanjem ovoju stavbe nepremične stavbne dediščine EŠD 299440 Nova Gorica – Občinska stavba, skladno:

  • s projektno nalogo in njenimi prilogami;

  • z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. ______________ z dne _________________;

  • s ponudbo izvajalca št. _____________ z dne ________________ ter ponudbenega predračuna.


Vsa dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena je sestavni del te pogodbe.


  1. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela izvedel kakovostno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, v obsegu, kot je razvidno iz izvajalčeve ponudbe št. _________________ z dne _________________.


  1. člen

Izvajalec izvede pogodbena dela na lokaciji Trg E. Kardelja 1 v Novi Gorici.


POGODBENA VREDNOST DEL


  1. člen

Cena pogodbenih del je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca št. ___________ z dne __________________ v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti, ki znaša:


Ponudbena cena

€

DDV 22%

€

SKUPAJ (z DDV)

€


z besedo: ______________________________ evrov in _____________________ stotinov.


V pogodbeno vrednost so vključeni vsi stroški izvajalca, potrebni za izvedbo vseh del po tej pogodbi tako, da so cene fiksne in nespremenljive do zaključka in uspešnega prevzema pogodbenih del, ne glede na spremenjene okoliščine predmetne investicije.


V pogodbeni vrednosti so zajeta tudi vsa pripravljalna, zaključna, pomožna, spremljajoča in transportna dela ter uporaba vseh za izvajanje potrebnih orodij, priprav in naprav, vključno s pomožnimi konstrukcijami, odri in podobno, kar vse je vkalkulirano v osnovnih cenah po predračunu.


V pogodbeno ceno je vključena tudi odstranitev vseh pri delu nastalih ruševin, demontiranih predmetov in začasnih objektov ter vzpostavitev prvotnega stanja v tem smislu.


Ne glede na drugi odstavek tega člena, lahko izvajalec, ki je v pogodbenem roku izpolnil svojo obveznost, zahteva zvišanje cene za posamezno okno ali vrata (postavke z zaporedno št. 5, 6 in 7 v popisu del), če so se v času od sklenitve pogodbe do njene izpolnitve zvišale cene lesa, tako da bi morala biti cena posameznega okna in vrat višja več kot za 2 %. Izvajalec lahko zahteva le razliko v ceni za del, ki presega 2 %. Glede zvišanja cen lesa se upošteva povprečna 6 mesečna cena smrekovega lesa, A klasa, ki je dokazljiva oz. merodajna, ter preverljiva na javnem portalu (npr. Statistični urad RS, GZS, Gozdarska zbornica Slovenije, ali podobno).


Dodatna in nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbi, bo izvajalec lahko izvajal samo na podlagi pisnega naročila naročnika po cenah iz ponudbe oziroma predhodno dogovorjenih cenah, pri čemer se upoštevajo veljavni predpisi o javnem naročanju. Za morebitna nujna nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbenem predračunu oziroma tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbe izvajalca s ponudbenim popustom. Če teh ni, bosta stranki ceno za ta dela določili na osnovi naknadno dogovorjenih osnov. Naročnik ima pravico izvesti pogajanja o ceni za izvedbo dodatno naročenih del.



POGODBENI ROKI


  1. člen

Dobava in montaža opreme ter izvedba del po pogodbi bo potekala v treh fazah, in sicer:

  • I. faza - izvaja se v koledarskem letu 2021 in zajema dobavo in montažo opreme v obsegu cca. 30 % pogodbene vrednosti,

  • II. faza - izvaja se v koledarskem letu 2022 in zajema dobavo in montažo opreme v obsegu cca. 50 % pogodbene vrednosti,

  • III. faza – izvaja se v koledarskem letu 2023 in zajema dobavo in montažo opreme v obsegu cca. 20 % pogodbene vrednosti.


Predvidene faze in obseg le-teh lahko po potrebi in na zahtevo naročnika variirajo, kar se naročnik in izvajalec dogovorita z aneksom k tej pogodbi.


Izvajalec se obvezuje z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del pričeti po podpisu pogodbe in uvedbi v delo in vsako fazo dokončati do konca koledarskega leta, ter kumulativno vsa dela najkasneje do 31.112023


Izvajalec se obvezuje ob zaključku posamezne faze naročniku predati navodila za obratovanje in vzdrževanje ter izvesti usposabljanje strokovnega kadra ter opraviti (delne) primopredaje opreme, o čemer se sestavi zapisnik. Ob primopredaji se izvajalec zaveže izročiti naročniku tudi bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v nasprotnem primeru se šteje, da primopredaja ni opravljena.


Rok pričetka del se šteje z dnem uvedbe v delo, ko je pogodba obojestransko podpisana in je stopila v veljavo, naročnik pa izroči izvajalcu vso potrebno dokumentacijo, kar se pisno evidentira. O uvedbi v delo se sestavi zapisnik.


Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka za zaključek del v naslednjih primerih in samo za čas, ko mu je zaradi spodaj naštetih primerov delo onemogočeno:

  • zamude pri uvedbi v delo;

  • dogodki, ki so posledica višje sile;

  • prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika;

  • prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naročnika, če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe;

  • iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca ali so v dogovoru z njim.


Izvajalec mora obvestiti naročnika o razlogih za podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo in navedbo razlogov za podaljšanje v čim krajšem možnem času oz. najkasneje v petih (5) delovnih dneh po tem, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša ali ko bi se moral zavedati, da je nastal vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka.


Izvajalec mora naročniku predlagati natančno število dni podaljšanja, najkasneje v treh (3) delovnih dneh po tem, ko je prenehal razlog za podaljšanje pogodbenega roka.


Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi. Če aneks za podaljšanje pogodbenega roka ni sklenjen, pomeni, da je izvajalec neupravičeno prekoračil pogodbeni rok, naročnik pa ima pravico zaračunati pogodbeno kazen in unovčiti bianco menice za dobro izvedbo del.


V primeru podaljšanja pogodbenega roka je izvajalec dolžan ustrezno podaljšati veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih del.


  1. člen

Izvajalec mora med potekom izvajanja del pisno obveščati naročnika, če nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in terminsko izvršitev del.


Če izvajalec zamuja glede na rok dokončanja del iz prejšnjega člena, je o tem dolžan obvestiti naročnika in ga po potrebi zaprositi za podaljšanje roka. Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi.


Vzroke za podaljšanje roka, potrebni čas ter posledice ugotavljata naročnik in izvajalec sproti.


V kolikor naročnik tekom izvajanja del ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi razlogov na strani izvajalca ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokončal v pogodbenem roku, izvajalec pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil, ima naročnik pravico, da:

  1. izvajalcu naloži kakršnekoli ukrepe za pospešitev del;

  2. izvajalcu naloži angažiranje dodatnih podizvajalcev ali da sam angažira dodatne podizvajalce na račun izvajalca;

  3. izvajalcu naloži angažiranje dodatnih delovnih sredstev ali jih najame sam na stroške izvajalca.


Pred angažiranjem dodatnih podizvajalcev ali delovnih sredstev, mora naročnik dati izvajalcu rok 7 dni, da dodatne podizvajalce ali delovna sredstva angažira izvajalec sam. Če jih izvajalec ne angažira, jih angažira naročnik. Naročnik si sme pri tem obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 2 % od skupne vrednosti izvedenih del z DDV, ki jih je izvedel drugi izvajalec.


OBRAČUN IN NAČIN PLAČILA


  1. člen

Naročnik se obvezuje dela po tej pogodbi plačevati na podlagi situacij, ki jih izvajalec za dobavljeno in montirano opremo in delo izstavlja praviloma mesečno, in sicer do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.


Izvajalec po dobavi in montaži vse opreme ter po pisno potrjenem primopredajnem zapisniku za posamezno fazo izstavi končno situacijo za opravljena dela. Situaciji mora priložiti potrjeni prevzemni zapisnik, ki sta podlaga in predpogoj za plačilo.


Izvajalec je v skladu z 28. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16) dolžan naročniku izstaviti situacijo in spremljajočo dokumentacijo izključno v elektronski obliki. Izvajalec mora pri tem upoštevati naslednje podatke:

Proračunski uporabnik: Mestna občina Nova Gorica

Naslov: Trg Xxxxxxx Xxxxxxxx 1, 5000 Nova Gorica

E-naslov: xxxxxx-xxxxxx@xxxx-xxxxxx.xx

Identifikacijska številka za DDV: SI53055730

Matična št.: 5881773000

TRR: XX00 0000 0000 0000 000

BIC banke (SWIFT): XXXXXX0X


Na situaciji se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe in navesti, da je specifikacija opravljenih del sestavni del situacije. Prikazan mora biti znesek za plačilo.


Naročnik je dolžan situacijo pregledati v roku 8 (osem) dni po prejemu in jo v tem roku potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v tem roku situacije niti ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je situacija potrjena.


Naročnik bo pogodbena dela plačal 30. dan po uradno prejeti situaciji na TRR izvajalca št. SI_____________________________________________.


V primeru zamude s plačilom je naročnik dolžan izvajalcu na njegovo zahtevo plačati zakonite zamudne obresti.


OBVEZNOSTI NAROČNIKA


  1. člen

Naročnik se obvezuje:

  • predati izvajalcu del objekta, predviden za montažo opreme;

  • predati izvajalcu ustrezno dokumentacijo za izvedbo del,

  • takoj po uveljavitvi pogodbe uvesti izvajalca v delo z vso razpoložljivo dokumentacijo in informacijami, ki so potrebne za realizacijo investicije. Izvajalec je uveden v delo, ko je pogodba obojestransko podpisana, naročnik pa izroči izvajalcu vso projektno dokumentacijo,

  • sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in kvalitetno,

  • pravočasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih obveznosti,

  • izpolniti plačilne obveznosti po tej pogodbi.


Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.


OBVEZNOSTI IZVAJALCA


  1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

  • izvedel pogodbena dela iz 2. člena te pogodbe strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, pravočasno, v skladu s to pogodbo, dokumentacijo v zvezi iz oddajo javnega naročila št. ________________________________, z vsemi veljavnimi predpisi, standardi in pravili stroke tako, da bo zagotovljena njihova varnost in funkcionalnost,

  • redno in aktivno sodeloval na operativnih in drugih sestankih z naročnikom in ZVKDS, na katere bo vabljen,

  • naročniku za vsako leto veljavnosti pogodbe najkasneje do 31.1. tekočega leta predal terminski plan del za tekoče leto oz. v roku 1 meseca po podpisu pogodbe za leto v katerem se sklepa pogodba;

  • pred vgradnjo dostavil vsa dokazila in vse vzorce opreme oz. materialov in detajlov potrebnih za montažo v potrditev odgovorni osebi naročnika oz. pooblaščeni osebi,

  • upošteval strokovne ocene in pripombe naročnika glede kvalitete izvedenih del in med izvajanjem del sproti odpravil napake in pomanjkljivosti, na katere se ga opozori,

  • zaščitil vsa dela pred vremenskimi vplivi in drugimi poškodbami;

  • omogočil naročniku dostop na lokacijo izvedbe del ter morebitnim drugim izvajalcem ob soglasju naročnika;

  • dobavljena in montirana oprema delovala brezhibno in ne bo imela stvarnih napak;

  • dobavljena in montirana oprema popolnoma ustrezala vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

  • na lastne stroške po končanju del objekt pospravil, odpeljal neuporabljeni in nepotrebni material ter vzpostavil v prvotno stanje vse uporabljene površine, objekte in naprave;

  • najkasneje ob prevzemu del (letno) naročniku za dobavljeno in montirano opremo izročil navodila za varno uporabo in vzdrževanje opreme ter garancijski list z garancijskimi pogoji in garancijo za odpravo napak v garancijskem roku;

  • naročnika obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti,

  • za vsak predlog sprememb pri izvajanju predmeta te pogodbe dokumentiral in zanje pridobil predhodno soglasje ZVKDS in naročnika.


Izvajalec s sklenitvijo pogodbe potrjuje, da je seznanjen z vsemi zahtevami za celotno izvedbo pogodbenih del in da je, ne glede na besedilo popisa in predračuna del, v ceno pogodbenih del, ki je izražena v skupnem znesku, vštel vse potrebne elemente (opremo in delo) za izpolnitev pogodbenih obveznosti.


Izvajalec je naročniku odgovoren za vso morebitno povzročeno škodo, ki pri izvajanju pogodbe nastane po njegovi krivdi.


  1. člen

Izvajalec bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom in za izvajanje teh ukrepov. Za posledice njihove morebitne opustitve prevzema popolno odgovornost.


PREVZEM DOBAVLJENE IN ZMONTIRANE OPREME


  1. člen

Naročnik bo v roku 3 dni po tem, ko prejme obvestilo izvajalca, da je oprema dobavljena in montirana, koncem tekočega leta oz. letnem okvirju opravil kvaliteten in količinski pregled na podlagi dobavnice, ki jo s podpisom potrdi predstavnik naročnika.


Naročnik si po tej pogodbi pridržuje pravico naknadno preveriti kvaliteto dobavljene in montirane opreme z naročilom pregleda skladnosti dobavljene opreme s pogodbenim obsegom in z zahtevano kvaliteto opreme ter njeno skladnostjo s standardi ter o tem pridobiti uradno poročilo od pooblaščene institucije. V primeru kvalitetnih odstopanj dobavljene opreme, nosi stroške pregleda in izdaje testnega poročila ter posledične zamenjave opreme z ustrezno opremo izvajalec, v nasprotnem primeru krije stroške pregleda in izdaje testnega poročila naročnik. Morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene ob primopredaji oz. kvalitetnem pregledu, bo izvajalec odpravil v roku 10 dni od datuma kvalitetnega pregleda montaže in dobavljene opreme.


  1. člen

Ob prevzemu vseh pogodbenih del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

    • ali dobava opreme ustreza določilom iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijam, določilom pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

    • datum začetka in končanja dobave in montaže in datum prevzema opreme;

    • kakovost dobavljene in zmontiranega blaga in morebitne pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo dobavljenega in zmontiranega blaga;

    • opredelitev vseh očitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu dobavljene in zmontirane opreme ter rok za njihovo odpravo;

    • morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave;

    • ali so bili predloženi vsi zahtevani atesti, certifikati, izjave o skladnosti s standardi, ustrezni tehnični, projektni in ostali dokumenti;

    • ali so bili predloženi garancijski listi za brezhibno delovanje predmeta pogodbe;

    • ali so bila predložena navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku;

    • ali je bilo izvedeno usposabljanje strokovnega kadra in predložena bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.


V primeru, da katerakoli stranka neupravičeno odkloni udeležbo pri kvalitativnem pregledu ali podpis primopredajnega zapisnika ali se ne odzove na poziv nasprotne stranke, lahko kvalitativni pregled opravi samo druga pogodbena stranka, ki tudi sama pripravi in podpiše primopredajni zapisnik. V takšnem primeru pogodbena stranka, ki je opravila enostranski prevzem, ne sme trpeti nikakršnih negativnih posledic zaradi nesodelovanja druge pogodbene stranke.


  1. člen

Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakor koli odstopa od navedb v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in/ali ponudbeni dokumentaciji, ali da ni skladna z določili te pogodbe in z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami, bo zavrnjena, zaradi česar bo izvajalec prešel v zamudo.


  1. člen

Ob prevzemu sta pogodbeni stranki dolžni dobavljeno in zmontirano opremo pregledati in morebitne očitne napake grajati nemudoma. Grajane napake se vpišejo v zapisnik in se jih izvajalec zaveže na lastne stroške odpraviti najkasneje v roku, ki ga bosta stranki določili po opravljenem ogledu.


V primeru nezmožnosti odprave napake, je izvajalec dolžan zagotoviti novo opremo najmanj enake kvalitete in tehnične specifikacije, garancijski rok pa začne teči z dnem zapisniškega prevzema nove opreme.


  1. člen

Izvajalec mora zagotavljati servis v garancijskem in izven garancijskega roka.


Odzivni čas (čas od prijave napake do prihoda serviserja) za odpravo napak v garancijskem roku je tri dni, napaka pa mora biti odpravljena v dogovorjenem roku.


V primeru, da okvare ni možno odpraviti v navedenih časih, mora izvajalec naročniku brezplačno nadomestiti okvarjeno opremo z ekvivalentno za čas trajanja popravila.


Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času teka garancijskega roka bremenijo izvajalca.


V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob prevzemu dobavljene opreme začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena. V primeru nezmožnosti odprave napake začne teči garancijski rok z dnem zapisniškega prevzema nadomestne opreme.


V primeru, da se izvajalec ne bo odzval na odpravo napak oziroma pomanjkljivosti, bo naročnik unovčil bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.


  1. člen

Izvajalec je dolžan vse prijavljene okvare, ki nastanejo na opremi v času teka garancijskega roka, evidentirati. Po zaključenem posegu je izvajalec dolžan naročniku sporočiti datum odprave napake, opis napake ter morebitna opažanja in posredovati poročilo predstavniku naročnika. Datum dejanske odprave napake mora biti zaveden na delovnem nalogu izvajalca kot tudi datum odprave napak.


  1. člen


Izvajalec bo dela izvajal sam, ali s podizvajalci.


  1. člen

Izvajalec je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi vzdrževati delovna mesta čista in dnevno, na svoje stroške, odstranjevati ves nepotrebni material. Po končanem delu mora zapustiti objekt in okolico čisto in urejeno. V nasprotnem primeru to lahko naredi naročnik sam, brez predhodnega obvestila, na stroške izvajalca.


  1. člen

Izvajalec se zaveže, da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del najkasneje v 15 (petnajstih) koledarskih dneh po sklenitvi pogodbe izročil naročniku brezpogojno in nepreklicno bančno garancijo z veljavnostjo 30 dni po roku za dokončanje del, za dobro izvedbo del, unovčljivo na prvi poziv v višini 10% pogodbene cene (z DDV), po vzorcu iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih del mora veljati vsaj še 30 dni od datuma dokončanja pogodbenih del oziroma do predložitve veljavne bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku z možnostjo podaljšanja. Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, da izvajalec pogodbenih del ne bi opravil dobro, kvalitetno, pravočasno ali bi od pogodbe odstopil med izvedbo, kar pomeni tudi opustitev izvajanja del.


Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora izvajalec predložiti najkasneje v roku 10 dni od podpisa aneksa k tej pogodbi novo bančno garancijo z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo bančno garancijo s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti. Če izvajalec v navedenem roku od sklenitve aneksa k tej pogodbi ne bo predložil ustrezne bančne garancije skladne z določili te pogodbe, lahko naročnik unovči predloženo bančno garancijo in odstopi od pogodbe.


SPREMEMBE MED IZVAJANJEM DEL


  1. člen

Izvajalec se zavezuje izvesti tudi vsa nujna nepredvidena in dodatna dela na podlagi pisnega naročila naročnika po cenah iz ponudbe oziroma predhodno dogovorjenih cenah, pri čemer se upoštevajo veljavni predpisi o javnem naročanju.


POGODBENA KAZEN


  1. člen

Naročnik bo v primeru zamude pri izvajanju pogodbenih del izvajalcu zaračunal pogodbeno kazen v višini 1% pogodbene cene (z DDV) za vsak dan zamude, vendar ne več kot 10% pogodbene cene z DDV.


V primeru, da nastopi višja sila, je izvajalec dolžan naročniku takoj v pisni obliki sporočiti nove okoliščine in predlagati podaljšanje roka izvedbe. Če podaljšanje predlaga naročnik, le-ta sporoči izvajalcu nove okoliščine in predlaga podaljšanje roka. Če rok dobave/izvedbe ni bil sporazumno pisno podaljšan, se šteje, da je bil prekoračen po krivdi izvajalca.


Naročnik bo zaračunal izvajalcu pogodbeno kazen v znesku 1.000,00 EUR za vsako kršitev tudi v primeru neizpolnitve katerekoli izvajalčeve nedenarne obveznosti ali izvršitve dejanja, ki jo pisno zahteva naročnik, ki je v zvezi s to pogodbo, tudi delne in ne glede na vrsto ali obseg obveznosti ali dejanja ali opustitve, razen če je za navedeno kršitev s to pogodbo določena posebna pogodbena kazen.


Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljene pogodbene kazni. V kolikor naročnik ugotovi, da dela ne potekajo skladno s pogodbenimi določili in zato izvajalec pogodbene obveznosti ne more dokončati v pogodbenem oziroma sporazumno podaljšanem roku, ter dogovorjeni kakovosti, bo lahko naročnik dokončanje del oddal drugemu na račun izvajalca.


JAMSTVA IZVAJALCA


  1. člen

Izvajalec naročniku jamči:

- da bo dobavljena in montirana oprema nova,

- da oprema deluje brezhibno in nima pravnih ali stvarnih napak,

- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne dokumentacije in so priloge te pogodbe.


GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV


  1. člen

Izvajalec se obveže, da bo ob vsakokratni opravljeni primopredaji izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer v višini 5 % pogodbene vrednosti za posamezno fazo (z DDV). Rok trajanja bančne garancije je za 30 dni daljši kot je pogodbeno dogovorjeni 5 letni garancijski rok. Garancija služi kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka.


Brez predložene bančne garancije primopredaja ni opravljena.


V kolikor se garancijski rok podaljša, je izvajalec dolžan predložiti naročniku novo oz. ustrezno podaljšano bančno garancijo, v nasprotnem primeru ima naročnik pravico unovčiti veljavno bančno garancijo.


Bančno garancijo za odpravo napak lahko naročnik unovči v garancijskem roku, če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je to opredeljeno v pogodbi oz. če izvajalec ne izvrši svoje obveznosti.


  1. člen

Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo ugotovljene pomanjkljivosti v teku realizacije te pogodbe in v garancijskem roku, odpraviti takoj oz. v dogovorjenem roku. V kolikor izvajalec v času teka garancijskega roka na naročnikovo zahtevo ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, bo naročnik unovčil bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku in ta dela izvedel z drugim izvajalcem


  1. člen

Garancijski rok za predmet pogodbe – tako za kakovost izvedenih del kot dobavljeno opremo - je 5 let. Garancijski rok se med drugim nanaša tudi na vgradnjo, funkcionalnost, sistem in korozijo okovja in žaluzij, konstrukcijo, les, tesnila.

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev, če so daljši od garancijskega roka po tej pogodbi.


Garancijski rok začne teči od datuma s strani naročnika podpisanega primopredajnega zapisnika za vsako posamezno fazo izvedenih del.


  1. člen

Garancijski rok na lak in sistem nanosa laka - barve je 10 let (UV zaščita, obstojnost barve, sistem) in začne teči od datuma s strani naročnika podpisanega primopredajnega zapisnika za vsako posamezno fazo izvedenih del.

Pogodbeni stranki izrecno soglašata, da po poteku 5 let od podpisa (posameznega) prevzemnega zapisnika izvedenih del odprava napak v garancijskem roku ni več zavarovana z bančno garancijo, temveč z menicami. Izvajalec se obvezuje najkasneje 30 dni pred potekom posamezne bančne garancije naročniku izročiti tri bianco menice z meničnimi izjavami brez protesta, unovčljive na prvi poziv z veljavnostjo za 30 dni dalj kot je pogodbeno dogovorjeni garancijski rok na lak in sistem nanosa laka, vsako v višini 2 % končne pogodbene vrednosti z DDV.

Izvajalec se zavezuje odpravljati reklamacije in pomanjkljivosti, ki bi nastale v garancijskem roku iz prvega odstavka tega člena, na prvi poziv naročnika, pri čemer stranki sporazumno določita rok za odpravo napak, če pa to ni mogoče, ga določi naročnik sam. Izvajalec je k odpravi napak dolžan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj, ko je to mogoče. Naročnik bo v primeru, da izvajalec v 30 dneh ne bo odpravil napak nastalih v garancijski dobi po pozivu, unovčil bančne garancije oziroma menice ter delo naročil drugemu izvajalcu.

Sistem lakiranja mora biti certificiran in pred izvedbo montaže dokazljiv, naročniku pa mora biti ob pred vgradnjo izročen certifikat.


  1. člen

Za skrite napake, ki se pokažejo v garancijskem roku, je naročnik dolžan obvestiti izvajalca brez odlašanja. Stranki sporazumno določita rok za odpravo napak, če to ni mogoče, ga določi naročnik sam.


Izvajalec je k odpravi napak dolžan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj, ko je to mogoče.


Če izvajalec k odpravi napak ne pristopi ali jih ne odpravi v dogovorjenem roku, naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.


ODGOVORNE OSEBE POGODBENIH STRANK


  1. člen

Pooblaščena oseba investitorja in skrbnik pogodbe je __________________.


Pooblaščena oseba izvajalca je __________________________.


ODSTOP OD POGODBE


  1. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec kasni s pogodbenimi deli po predanem letnem terminskem planu za več kot 10 koledarskih dni.


Naročnik lahko odstopi od pogodbe tudi v primeru, da izvajalec krši določbe glede izvajanja del tako, da izvaja pogodbena dela s podizvajalci, ki jih ni navedel v ponudbi (izjava, da bo samostojno izvedel celotno naročilo).


SPREMEMBA POGODBE


  1. člen

Vse morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi.


Ta pogodba se lahko spremeni:

  • v primerih, ki so določeni v tej pogodbi,

  • v primeru zamenjave ali imenovanja novega podizvajalca,

  • v primerih iz 95. člena ZJN-3,

  • zaradi okoliščin, ki so posledica višje sile,

  • če se spremenijo pogoji izvedbe javnega naročila zaradi spremembe tehnične dokumentacije, nepredvidenih razmer na terenu, ukrepov državnih organov, ukrepov nadzornika gradnje ali inšpekcije, ukrepov s področja zagotavljanja varstva okolja ali boljše energetske učinkovitosti ali zaradi novih inovativnih predlogov in izboljšav, ki ne spreminjajo same narave pogodbe.


  1. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitna nesoglasja in spore reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bosta uspeli rešiti sporazumno, bo o sporu odločilo stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici.


PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA


  1. člen

Ta pogodba se šteje za nično, če je kdo v imenu ali na račun nasprotne pogodbene stranke (torej stranke, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

  • pridobitev posla iz te pogodbe; ali

  • za sklenitev posla iz te pogodbe pod ugodnejšimi pogoji; ali

  • za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te pogodbe; ali

  • za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki (torej stranki, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja) ali njenemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku.


Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.


  1. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, št. 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3) s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja te pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, ki je predmet te pogodbe.


V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima naročnik pravico do povračila škode, ki mu je nastala iz tega razloga.


KONČNA DOLOČBA


  1. člen


Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem, in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predložiti v roku 15 (petnajst) dni od sklenitve pogodbe finančno zavarovanje iz 20. člena te pogodbe.


Če izvajalec ne bo izpolnil obveznosti iz prejšnjega odstavka, pogodba ne velja, naročnik pa bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe, v nasprotnem primeru pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.


Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik eno (1) izvod in izvajalec en (1) izvod.




Številka: Številka: ___________________

Datum: Datum:


Izvajalec: Mestna občina Nova Gorica

____________________ župan

xx. Xxxxxx Xxxxxxxx






















    1. (OBR-18)

IZJAVA

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

/ime in sedež izbranega ponudnika/ partnerja)

V skladu z določilom 6. odst. 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZlntPK, Ur. list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11)

izjavljamo

da je naša lastniška sestava sledeča (opomba: če ste delniška družba, vpišite samo osebo, ki poseduje vsaj 5% lastniški delež, v ostalih primerih vpišite vse lastnike):


1. Udeležba fizičnih oseb v lastniški strukturi (vključno s tihimi družbeniki

Ime in priimek

Xxxxxx stalnega prebivališča

Lastniški delež

















2. Udeležba pravnih oseb v lastniški strukturi (vključno s tihimi družbeniki

Ime poslovnega subjekta

Sedež

Davčna št.

Last. del.






















3. Izjavljamo, da se za naslednje gospodarske subjekte šteje, da imajo na relaciji do nas položaj povezane osebe (če takih oseb ni, pustite prazno rubriko):

Ime poslovnega subjekta

Sedež

Davčna št.

















Lažna izjava oziroma neresnični podatki o navedenih dejstvih imajo za posledico ničnost pogodbe.

Datum: Žig in podpis ponudnika/partnerja


Opomba: Izbrani ponudnik lahko dostavi tudi uradne podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.





    1. (OBR-19)



Številka:


Datum:


IZJAVA O NEPOVEZANOSTI



Podpisani __________________________________, odgovorna oseba ponudnika / partnerja_______________________________,naslov:_____________________________ID za DDV: ________________ matična številka: ______________





izjavljam,


da ponudnik / partner ni povezan s funkcionarji, ki v Mestni občini Nova Gorica opravljajo funkcijo in po mojem vedenju tudi ne z njihovimi družinskimi člani, na način določen v prvem odstavku 35. člena1 Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 in 158/20).




PONUDNIK:

(žig in podpis zakonitega zastopnika oz. poobl. osebe)




    1. (OBR-20)


POOBLASTILO GOSPODARSKEGA SUBJEKTA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV


Dovoljujemo naročniku, da lahko za namene javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti za »Dobavo in montažo stavbnega pohištva na stavbi nepremične stavbne dediščine EŠD 299440 Nova Gorica – občinska stavba«, pridobi podatke iz kazenske evidence in podatke iz drugih uradnih evidenc za vse v lastni izjavi navedene podatke, ki se nanašajo na gospodarski subjekt




PONUDNIK (polno ime)



Sedež



Poštna številka in kraj



Občina sedeža ponudnika



Davčna številka



Matična številka



Številka vpisa v sodni register






Kraj in datum_____________________

PONUDNIK/PARTNER/XXXXXXXXXXXX

(žig in podpis zakonitega zastopnika)












    1. (OBR-21)

POOBLASTILO OSEBE, KI JE ČLANICA UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA ALI KI IMA POOBLASTILA ZA NJEGOVO ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V NJEM ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV



POOBLASTITELJ,


Ime in priimek______________________________________________________________,


Ki ima v gospodarskem subjektu _______________________________________________,


Matična številka gospodarskega subjekta________________________________________,

Funkcijo osebe članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v zvezi z javnim naročilom »Dobavo in montažo stavbnega pohištva na stavbi nepremične stavbne dediščine EŠD 299440 Nova Gorica – občinska stavba«, izjavljam, da naročniku Mestni občini Nova Gorica, Trg Xxxxxxx Xxxxxxxx 1, Nova Gorica dajem pooblastilo skladno s 77. členom ZJN-3 in z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila, pridobi podatke, da mi ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3.



IME IN XXXXXXX



EMŠO


Datum rojstva


Kraj rojstva


Občina rojstva


Ulica (naslov stalnega prebivališča)


Poštna številka in kraj


Državljanstvo


Prejšnji priimek



*Obrazec je potrebno izpolniti in predložiti za vse osebe članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Obrazec mora podpisati oseba članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, na katero se izjava nanaša.


Kraj in datum:

POBLASTITELJ

ime in priimek pooblastitelja in podpis




    1. (OBR-22)


Datum: ___________________________



__________________________________ (ponudnik)

__________________________________

__________________________________



Zadeva: IZJAVA O SKLADNOSTI NAČRTA STAVBNEGA POHIŠTVA


Zveza: Menjava stavbnega pohištva – oken in vrat na pisarniškem delu objekta Mestne Občine Nova Gorica, na naslovu Trg Xxxxxxx Xxxxxxxx 1, 5000 Nova Gorica, ki predstavlja poseg registrirano nepremično dediščino Nova Gorica – Občinska palača EŠD 29940



Spoštovani!


Obveščamo vas, da izdelan delavniški načrt novega stavbnega pohištva (oken in vrat) ponudnika __________________________________ , ki smo ga pregledali dne _____________________ , JE / NI (obkroži) skladen z izdanimi kulturno varstveni pogoji s št. 35106 – 0376-2/2018-KSdB-K iz dne 19.6.2020, in dodatno USMERITEV - menjava zunanjega stavbnega pohištva – oken na pisarniškem delu objekta Mestne občine Nova Gorica, na naslovu Trg Xxxxxxx Xxxxxxxx 1, 5000 Nova Gorica, Nova Gorica – Občinska palača EŠD 299440 s št: 35106 – 0376- 7/2020-KdB/K, iz dne 3.2.2021.


Potrdila: Vodja območne enote:








    1. (OBR-23)




IZJAVA O GARANCIJSKI DOBI



Izjavljamo, da nudimo 10 letno garancijo za lak-barvo (UV zaščita, obstojnost barve).



PONUDNIK:

(žig in podpis zakonitega zastopnika oz. poobl. osebe)
































    1. (OBR-24)



IZJAVA O IZDELAVI VZORCA - PROTOTIPA



Izjavljamo, da bomo, v kolikor bomo izbrani kot najugodnejši ponudniki, skladno s projektno nalogo, ki je priloga tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, izdelali vzorec (novo) predvidenega okna – prototip, ki ga bomo vgradili, potrdila pa ga bo pristojna služba ZVKDS.




PONUDNIK:

(žig in podpis zakonitega zastopnika oz. poobl. osebe)





1 Besedilo prvega odstavka 35. Xxxxx Xxxxxx o integriteti in preprečevanju korupcije glasi:

»(1) Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

-udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

-neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu«



Document Metadata

Filed: May 13th, 2021