DOM UPOKOJENCEV PODBRDO 33
RAZPISNA DOKUMENTACIJA 2. del
Naročnik:
DOM UPOKOJENCEV PODBRDO 33
5243 PODBRDO
Predmet javnega naročila:
»NABAVA OSEBNE VAROVALNE OPREME COVID-19«
Oznaka javneganaročila:
OMP-01/2021
Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:
Omejeni postopek
PODBRDO, marec 2021
B.) NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PRIJAVE
1. PRIJAVA
Prijava mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
Vsak ponudnik lahko predloži le eno prijavo. V primeru, ko ponudnik predloži več kot eno prijavo, ne glede na to, ali nastopa samostojno, kot partner ali podizvajalec, diskvalificira vse prijave, v katerih nastopa. Vse diskvalificirane prijave bodo izločene kot neskladne s pogoji iz te dokumentacije.
Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Prijava mora vsebovati:
- Izpolnjene obrazce iz razpisne dokumentacije (Obrazci 1 – 7)
- Izpolnjen obrazec ESPD
- Izpolnjen Informativni predračun
- Slike ponujenih artiklov (lahko fotokopijo iz kataloga) in tehnično dokumentacijo
- Izjave o skladnosti, certifikate, tehnične liste...
2. ROK IN NAČIN ODDAJE PRIJAVE
Ponudniki morajo prijave predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxx, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.
Ponudnik se mora pred oddajo prijave registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, prijavo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji prijave zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje prijave. Uporabnik z dejanjem oddaje prijave izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo prijave, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo prijav.
Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/x-xxxxxx najkasneje do 16.04.2021 do 9:00 ure. Za oddano prijavo se šteje prijava, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Ponudnik lahko do roka za oddajo prijav svojo prijavo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo prijavo umakne, se šteje, da prijava ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo prijavo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana prijava.
Po preteku roka za predložitev prijav, prijave ne bo več mogoče oddati.
Dostop do povezave za oddajo elektronske prijave v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxx.xxxxx
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek >Predračun< naloži izpolnjen obrazec
Ponudba-Prijava v *.pdf datoteki (Obrazec 1), ki bo dostopen na javnem odpiranju prijav.
3. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PRIJAV
Odpiranje prijav bo potekalo avtomatsko v informacijskem sistemu e-JN dne 16. 04. 2021 in
se bo začelo ob 9:30 uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/x-xxxxxx.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje prijav, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.
4. OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo prijav poteka izključno preko Portala javnih naročil.
Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 09.04.2021 do 12.00 ure.
Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.
Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo.
Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni
dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na Portalu javnih naročil.
5. ARTIKLI
Naročnik objavlja okvirne količine naročila:
Artikel | Količina (kom) |
kombinezoni, enakovreden kot Tyvek | 7.000 |
FFP2, brez ventila, elastike za ušesi | 2.000 |
FFP2, brez ventila, elastike za glavo | 6.000 |
FFP3, brez ventila, elastike za glavo | 2.000 |
zaščita za lase, netkan parapropusten material | 10.000 |
zaščita za čevlje, do kolen, z elastiko | 7.500 |
Podrobnejši opisi oz. tehnične zahteve so navedene v obrazcu Informativnega predračuna.
V Informativnem predračunu mora ponudnik navesti naziv blaga, blagovno znamko, poreklo blaga, proizvajalca, ki ga ponuja. V izvedbeni fazi bo moral izbrani ponudnik dobavljati blago z nazivom iz Predračuna, pri vseh artiklih. V nasprotnem primeru se naročnik odloči za odstop od okvirnega sporazuma z izbranim ponudnikom ter za naročanje blaga pri drugem dobavitelju.
Naročnik ima pravico, da po prejemu prijav ali po prejemu ponudb pozove ponudnika oziroma ponudnike k predložitvi njemu nepoznanih vzorcev. Ti vzorci bodo testirani predvidoma 7 dni. Dostava vzorcev na sedež naročnika je na stroške ponudnika. Vzorci morajo biti dostavljeni v originalni embalaži. V kolikor vzorec ne bo dosegal zahtevanih pričakovanj in lastnosti blaga kot zahteva naročnik, bo njegova prijava ali ponudba označena za nedopustno, naročnik pa v tem primeru preveri dopustnost ponudbe pri naslednje uvrščenem ponudniku. Rok za predložitev vzorcev je tri delovni dni od dneva prejema poziva naročnika. V času izvajanju okvirnega sporazuma je ponudnik dolžan dobavljati blago, identično v času testiranja predloženim vzorcem.
Zamenjava artiklov, določenih v Predračunu med izvajanjem naročila ni dovoljena, razen v primeru, da določenega artikla ni več na tržišču in se je ponudnik predhodno dogovoril z naročnikom za dostavo »enakovrednega« artikla po nespremenjeni ceni. Na novo ponujeni artikli morajo po kakovosti, lastnostih in možnostih uporabe v celoti ustrezati razpisanim artiklom. Navedba »enakovreden« se uporablja skladno s 23. členom Direktive 2004/18/EC, ki določa, da je sklicevanje na posamezno blagovno znamko, tip ali posebno poreklo izjemoma dovoljeno, če ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila in če se s tem navajanjem ne daje prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom, s tem da se pri takem sklicevanju navedeta besedi »in/ali enakovredno«.
6. TEHNIČNI POGOJI – PRILOGE K PRIJAVI
Ponudnik mora zagotoviti, da je ponujeno blago v skladu s tehničnimi in drugimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.
K prijavi je potrebno priložiti sliko (lahko fotokopijo iz kataloga) in tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča vsem naročnikovim zahtevam. V primeru predložitve tehnične dokumentacije v angleškem jeziku si naročnik pridružuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika. Iz tehničnih specifikacij mora biti razviden proizvajalec in tip ponujenega blaga. Ponudnik tehnično dokumentacijo in ostala dokazila predloži preko eJN, skupaj s svojo prijavo. Priložiti je potrebno tudi Izjave o skladnosti, certifikate, tehnične liste...
7. NAROČANJE, KRAJ IN ČAS DOSTAVE (2. Faza postopka)
Dobava in dostava blaga se vrši v vse tri enote zavoda (Podbrdo, Tolmin, Petrovo Brdo) ali na drugem kraju, kadar to določi naročnik - razloženo. Naročnik ob dobavi opravi običajen pregled blaga. O očitnih napakah obvesti dobavitelja nemudoma.
Če se po tem, ko je naročnik prevzel blago, izkaže, da ima le-to kakšno napako, ki je z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), bo naročnik o tem obvestil izbranega ponudnika nemudoma, ko napako opazi.
Naročnik ne prevzame odgovornosti in ne poravna računa za blago, ki ni prevzeto s strani odgovorne osebe naročnika. Za dostavljeno blago, ki ga ni prevzela pooblaščena oseba naročnika, se šteje, da ni bilo dobavljeno.
Ponudnik se zavezuje, da bo na svoje stroške zagotovil ustrezen transport blaga in predpisano embalažo v skladu z veljavnimi predpisi in standardi v RS.
Dobava in dostava se izvršuje FCO – skladišče naročnika in razloženo.
8. NAVODILA ZA IZDELAVO PRIJAVE
Ponudnik je dolžan pred oddajo prijave proučiti celotno razpisno dokumentacijo.
Ponudnik ne more uveljavljati naknadnih sprememb iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih ponudnik glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo lahko predvidel.
Ponudnik mora zagotoviti, da bo v 2. fazi postopka ponudil vse zahtevane artikle predračuna, sicer bo prijava ponudnika nedopustna.
Ponudnik mora v celoti upoštevati opis blaga, navedenih v popisu naročnika. V primeru, da ponudnik ponudi blago, ki nima enakih lastnosti in zahtev, kot jih je določil naročnik, bo prijava ponudnika izločena.
9. SKUPNA PONUDBA - PRIJAVA
Prijavo lahko predloži skupina ponudnikov – skupna prijava. V tem primeru mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (sporazum ali pogodba), če bodo izbrani na tem javnem naročilu, v katerem morajo biti natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih soponudnikov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora opredeliti tudi nosilca posla, ki skupino ponudnikov v primeru, da ji je javno naročilo dodeljeno, zastopa v razmerju do naročnika. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno prijavo, bo naročnik izpolnjevanje
pogojev iz 21. točke teh Navodil, ugotavljal tako, kot to določa omenjeno poglavje.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati soponudniki, so navedeni v 21. točki teh Navodil.
10. PONUDBA - PRIJAVA S PODIZVAJALCEM
Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v
izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu.
Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila izvaja storitev oziroma dobavlja blago, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev, kot da bi javno naročilo izvajal sam.
Ponudnik z oddajo prijave in ESPD potrjuje, da je v primeru podajanja popusta na ponudbeno ceno, pridobil predhodno soglasje podizvajalca k znižanju ponudbene cene tudi v delu, ki ga bo izvedel podizvajalec.
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v prijavi:
• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v
podizvajanje,
• navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
• izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z
obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3.
Ne glede na to, ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h šestega odstavka 75. člena ZJN-3.
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje nalog in aktivnosti javnega naročila in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžna upoštevati naročnik in glavni izvajalec.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:
• glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
• podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
• glavni izvajalec svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno
potrdil.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper glavnega izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.
Glavni izvajalec mora imeti ob sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila oziroma na dan začetka izvajanja te pogodbe in v času njenega izvajanja, sklenjeno pogodbo s podizvajalcem. Pogodbo s podizvajalcem mora glavni izvajalec predložiti naročniku najkasneje na dan začetka izvajanja pogodbe o javnem naročilu.
11. PRAVNI VIRI
Javno naročilo se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo postopek javnega naročanja, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja področje javnih financ in predmeta javnega naročila.
12. IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV
Naročnik prepoveduje spreminjanje in prilagajanje obrazcev razpisne dokumentacije in tehnične specifikacije. Ponudnik lahko predloži lastno oziroma drugo dokumentacijo zgolj v primeru, kadar razpisna dokumentacija to izrecno določa. V primeru oddaje spremenjenih obrazcev ali napačnih obrazcev, bo prijava ponudnika označena kot nedopustna.
Celotna dokumentacija za prijavo mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo.
13. JEZIK PRIJAVE
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.
Prijava se odda v slovenskem jeziku. Izjemoma lahko ponudnik del dokumentacije odda v angleškem jeziku, in sicer za del, ki se nanaša na tehnični opis oziroma katalog blaga, ki je predmet javnega naročila.
Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da mu v določenem roku del prijave, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, kadar ob pregledovanju in ocenjevanju prijav meni, da je to potrebno. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja prijava oziroma uradni prevod v slovenskem jeziku.
14. VSEBINA PRIJAVE
Nastopanje ponudnika
Ponudnik v 1. fazi postopka v obrazcu Ponudba – Prijava (Obrazec 1) označi način, kako
oddaja prijavo:
a) samostojno – kot samostojen ponudnik,
b) s podizvajalci – kot ponudnik s podizvajalci,
c) s soponudniki – kot partner v skupni prijavi.
Posamezen ponudnik lahko nastopa v katerikoli od zgoraj navedenih oblik le v eni prijavi. V kolikor bo ponudnik nastopal v več prijavah, se vse pozneje prejete prijave tega ponudnika izločijo.
Ponudbena cena in rok za plačilo
Ponudnik je v 2. fazi postopka dolžan opredeliti ceno za vsak artikel popisa. Ponudba mora
biti veljavna še mesec dni po izteku roka za oddajo ponudbe.
Cene morajo biti določene na štiri decimalna mesta natančno.
Pri oblikovanju ponudbene cene mora ponudnik upoštevati tudi naslednje zahteve naročnika:
❖ Cena mora vsebovati pariteto »dostavljeno v skladišče naročnika – razloženo«;
❖ V ponudbeni ceni morajo biti vključeni vsi drugi stalni, spremenljivi ter oportunitetni stroški. Vključevati mora vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisano blago, morebitne trošarine, takse, uvozne dajatve, stroški embalaže, prevoza, zavarovanja, itd.), davki in morebitni rabati;
❖ Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno in nikakršnega povečevanja ponudbenih cen.
Rok za plačilo dobavitelju je 30 dni od dneva prejema e-računa. V kolikor bo rok plačila krajši od zahtevanega, se ponudba ponudnika izloči.
15. RESNIČNOST PODATKOV
Ponudnik jamči za resničnost vseh podatkov, navedenih v prijavi, kar zagotavlja z oddajo obrazca ESPD.
Na zahtevo naročnika bo ponudnik v postavljenem roku naročniku izročil ustrezna potrdila, ki se nanašajo na vsebino podatkov iz izbrane prijave oziroma druge navedbe iz prijave.
Kadarkoli se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.
16. MERILO
1. Faza postopka: Naročnik bo izbral največ pet (5) ponudnikov, s katerimi bo sklenil okvirni sporazum. V primeru, da bo ponudnikov s popolnimi prijavami, ki bodo izpolnjevali postavljene pogoje, več kot pet, bo naročnik ponudnike razvrstil kot je opisano v naslednjem odstavku in sklenil okvirni sporazum s prvimi petimi ponudniki. Če bo ponudnikov s pravilnimi ponudbami manj kot pet, bo sklenjen okvirni sporazum z vsemi ponudniki, ki so oddali popolno prijavo.
Št. | Merilo | Udeležba (%) |
1. | Reference | 100 |
Referenčna potrdila: Potrebno je priložiti potrjen – podpisane in žigosane obrazce Izjava – Potrdilo reference (Obrazec 5) najmanj treh različnih naročnikov, ki se nanašajo na področje predmeta javnega naročila. Najmanj ena referenca mora biti potrjena s strani naročnika, ki je javni zavod s področja institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih.
Priložene reference se morajo nanašati na predmetno blago (osebna varovalna oprema). Del vrednosti reference morajo predstavljati zaščitni kombinezoni za enkratno uporabo (najmanj 20 % reference), del vrednosti reference morajo prestavljati zaščitne maske tipa FFP2.
V primeru, da bo popolno prijavo predložilo več kot pet ponudnikov, bo naročnik sklenil okvirni sporazum s tistimi petimi ponudniki, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje in katerih vsota zneskov 3 najvišjih predloženih referenc bo najvišja.
2. Faza postopka: Naročnik bo naročal blago sukcesivno glede na potrebe. Naročnik se zavezuje, da bo ob vsakokratnem naročanju blaga, ki je predmet javnega naročila k oddaji ponudb povabil vse ponudnike, s katerimi bo sklenil okvirni sporazum.
Posamezen posel se bo oddal ponudniku, ki bo ob posameznem povpraševanju ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, ob strogem upoštevanju postavljenih standardov kvalitete ter specifikacije iz povabila k oddaji ponudbe.
Naročnik od ponudnikov, s katerimi bo sklenil okvirni sporazum, pričakuje aktivno oddajo ponudb na posamezna povpraševanja. V primeru, da se ponudnik na povpraševanja ne bo odzival (se dvakrat zaporedoma ne bo javil na povpraševanje, na katera bo vabljen), bo naročnik smatral, da ponudnik nima interesa za izvrševanje sklenjenega sporazuma in bo z obvestilom prekinil sporazum.
Odločitev naročnika o oddaji javnega naročila se objavi na Portalu javnih naročil in šteje z dnem objave za vročeno.
17. POGODBA – OKVIRNI SPORAZUM
Naročnik bo s ponudniki, ki bodo podali dopustno prijavo sklenil pogodbo – okvirni sporazum.
V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresničnih podatkov o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost krovnega sporazuma.
Izbrani ponudnik naj podpiše in vrne naročniku pogodbo v roku 5 (petih) delovnih dni poprejemu s strani naročnika. Pogoja za veljavnost pogodbe/ okvirnega sporazuma je predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 5 dni od sklenitve okvirnega sporazuma.
18. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Gospodarski subjekt, kot ponudnik oziroma izvajalec, je dolžan upoštevati predpise, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, zlasti določila UREDBE (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.
19. VARSTVO POSLOVNIH SKRIVNOSTI
Za opredelitev poslovne skrivnosti ter kršitve varovanja poslovne skrivnosti se upošteva Zakon o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19, v nadaljevanju ZPosS).
Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.
Gospodarski subjekt, kot ponudnik oziroma izvajalec, je dolžan upoštevati predpise o
varovanju poslovne skrivnosti.
20. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE
Če država članica EU ali tretja država dokumentov in potrdil iz tega poglavja ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh zahtevanih primerov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.
21. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI
Naročnik je predvidel ESPD obrazec, ki se uporablja kot predhodni dokaz, da ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje za sodelovanje.
Razlogi za izključitev na podlagi prvega odstavka 75. člena ZJN-3
(Del III. v ESPD obrazcu)
Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami:
Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1).
Naročnik je dolžan iz postopka javnega naročanja izločiti vsakega ponudnika, če je bil le ta
ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebno, pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člen ZJN-3.
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila. Ponudnik potrdi izpolnitev pogoja s predložitvijo ESPD obrazca.
Razlogi, povezani s plačilom davkov in prispevkov za socialno varnost:
Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila. Ponudnik potrdi izpolnitev pogoja s predložitvijo ESPD obrazca.
Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil: Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih:
a.) zaradi kršitve obveznosti na področju okoljskega prava, socialnega prava in delovnega prava: če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, ki navaja temeljno načelo javnega naročanja in sicer, da morajo gospodarski subjekti pri izvajanju javnih naročil izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, določene v pravu EU in veljavnih predpisih RS, kolektivni pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava (točka a, 6. odstavek 75. člena ZJN-3);
b.) če je gospodarski subjekt v stečaju ali v postopku zaradi insolventnosti:
če ima gospodarski subjekt dogovor z upniki, če je gospodarski subjekt v položaju podobnem stečaju, ki nastane zaradi podobnega postopka v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi, ali če s sredstvi upravlja stečajni upravitelj in če so poslovne dejavnosti začasno ustavljene. (točka b, 6. odstavek 75. člena ZJN-3);
c.) zaradi hujše kršitve poklicnih pravil, če je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil:
če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi dokaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, s čimer je omajana njegova integriteta; (točka c, 6. odstavek
75. člena ZJN-3);
d.) zaradi dogovora z upniki:
če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitev; (točka č, 6 odstavek 75. člena ZJN-3);
e.) zaradi dogovora z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja konkurence, zaradi nasprotja interesov zaradi ponudnikovega sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila:
če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi ; (točka d, 6 odstavek 75. člena ZJN-3);
f.) zaradi nasprotja interesov zaradi ponudnikovega sodelovanja v postopku oddaje javnega
naročila:
Če izkrivlja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
g.) zaradi neposrednega ali posrednega sodelovanja pri pripravi tega postopka oddaje javnega naročila;
h.) zaradi predčasne odpovedi pogodbe, odškodnine ali druge primerljiva sankcije;
i.) naročnik bo izločil ponudnika, če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoječega razloga za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3. Prav tako bo naročnik izločil gospodarski subjekt, če je le ta poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupna informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključiti, izboru ali oddaji javnega naročila; (točka g in h, 6 odstavek 75. člena ZJN-3);
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila, razen podizvajalci. Ponudnik potrdi izpolnitev pogoja s predložitvijo ESPD obrazca.
Nacionalni razlogi za izključitev
a.) glede na nacionalno določbo vezano na evidenco z negativnimi referencami, mora
naročnik izločiti gospodarski subjekt, če je na dan oddaje ponudbe uvrščen v
evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami (točka a, 4 odstavek 75. člena ZJN-3);
b.) glede na nacionalno določbo, mora naročnik izločiti gospodarski subjekt, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka z oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (točka b, 4 odstavek 75 člena ZJN-3).
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila. Ponudnik potrdi izpolnitev pogoja s predložitvijo ESPD obrazca.
Pogoji za sodelovanje
(Del IV. v ESPD obrazcu)
Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje
Ponudnik mora podati izjavo, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo.
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila. Ponudnik potrdi izpolnitev pogoja s predložitvijo ESPD obrazca.
Ustreznost
Vpis v poslovni register: gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila.
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila. Ponudnik potrdi izpolnitev pogoja s predložitvijo ESPD obrazca.
Predložiti je potrebno tudi obrazec ESPD za podizvajalca, v kolikor ponudnik v prijavi nastopa s podizvajalcem in bo podizvajalec nastopal kot dobavitelj posameznih artiklov.
Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca (Pogoji za sodelovanje), potrdi, da je priglašen v predmetni register.
22. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Za namen zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora ponudnik predložiti menico z menično izjavo v višini 10% ocenjene vrednosti v EUR z DDV. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati v celotnem obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo izbrani ponudnik ne glede na pogodbeno vrednost, predložil najkasneje v 5 dneh od dneva sklenitve okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum postane veljaven le pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor ponudnik ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v določenem roku se šteje, da je ponudnik odstopil od javnega naročila.
Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če se bo izkazalo,
da:
- dobavitelj na dobavi blaga pravočasno in v zahtevani količini,
- dobavitelj dobavi blago, ki po kakovosti ne ustreza, pa ga na zahtevo naročnika ne
zamenja,
- dobavitelj dobavi blago, ki po količini ali kvaliteti ne ustreza zahtevam naročnika,
- je dobavljeno blago neustreznega pakiranja, pa ga na zahtevo naročnika ne zamenja z
ustrezno pakiranim blagom,
- dobavitelj določenega artikla ne ponuja, čeprav je v ponudbenem predračunu
navedel, da ga ponuja,
- dobavljeno blago in dobavnica nista skladna glede količine, vrste, kakovosti ali katere druge lastnosti dobavljenega blaga ali podatka o dobavljenem blagu,
- dobavitelj ne spoštuje zahteve naročnika dostava FCO/razloženo,
- dobavitelj grobo krši druga določila, ki so zapisana v dokumentaciji za oddajo javnega
naročila in v okvirnem sporazumu.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih
obveznosti ponudnika do podizvajalcev.
Ponudnik je dolžan unovčeno menico za zavarovanje pogodbenih obveznosti nemudoma
nadomestiti z novo bianko menico.
23. POSEBNI POGOJI
Če ponudnik v svoji prijavi ne dokaže, da izpolnjuje zahtevane pogoje oz. v prijavi ne priloži ali ne izpolni ustrezne listine oziroma prijave ne dopolni z dokazili na podlagi poziva naročnika v roku, ki ga določi naročnik, bo izločen iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila, ne glede na siceršnjo vsebino prijave.
Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce/ponudnike iz skupne prijave mora biti dokumentirano na isti način, kot se zahteva za ponudnika.
V kolikor ponudnik spada med poslovne subjekte, s katerimi naročnik ne sme poslovati skladno z določili 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije in Komisija za preprečevanje korupcije naročniku ne bo dovolila, da bi posloval z navedenim ponudnikom, bo naročnik prijavo zavrnil.
24. PRAVNO VARSTVO
V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila z domnevno kršitvijo nastala škoda.
Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-3 in ZPVPJN ne določata drugače. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih (10) delovnih dneh od:
- dneva objave obvestila o javnem naročilu ali
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika ali
- prejema povabila k oddaji ponudb.
Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka pet (5) delovnih dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. členZPVPJN. Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo
- ime naročnika
- oznako javnega naročila
- predmet javnega naročila
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem
- potrdilo o plačilu takse
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji prijave ali razpisno dokumentacijo.
Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 - izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajših šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali
priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.
Direktorica:
Xxxx Xxxxxxx, univ. dipl. soc. del.
C.) RAZPISNI OBRAZCI
Obrazec 1: PONUDBA - PRIJAVA
PRIJAVA št.
Ponudnik:
Naziv | |
Sedež | |
Davčna številka | |
Matična številka |
Prijavo - ponudbo oddajamo: a.) samostojno
b.) s podizvajalci c.) s soponudniki
Po preučitvi razpisne dokumentacije in popisa naročnika potrjujemo, da v okviru predmetnega javnega naročila nudimo izvedbo predmeta javnega naročila:
Artikel | Količina (kom) |
kombinezon, enakovreden kot Tyvek | 7.000 |
FFP2, brez ventila, elastike za ušesi | 2.000 |
FFP2, brez ventila, elastike za glavo | 6.000 |
FFP3, brez ventila, elastike za glavo | 2.000 |
zaščita za lase, netkan parapropusten material | 10.000 |
zaščita za čevlje, do kolen | 7.500 |
Kvaliteta in količine blaga: Ponudnik izrecno izjavlja, da ponujeno blago v celoti ustreza zahtevam naročnika iz te razpisne dokumentacije ter da je sposoben zagotoviti predvidene količine.
V primeru, da bo naša prijava - ponudba sprejeta, jamčimo, da bo naročilo izvedeno v skladu
z razpisno dokumentacijo in tehnično specifikacijo.
Dobavni rok: Izjavljamo, da sprejemamo pogoje (kraj, čas in način) dostave in dobave, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji javnega naročila.
Rok plačila: 30 dni od dneva prejema e-računa, izdanega na podlagi mesečnega obračuna in
obojestransko podpisanih dobavnic.
Datum: Ime in priimek pooblaščene osebe ponudnika: Žig
Obrazec 2: PRIJAVA - PONUDBA S PODIZVAJALCEM
Podatki o podizvajalcu:
Naziv / ime | |
Sedež / Naslov | |
Poštna številka in pošta | |
Kontaktna oseba | |
Telefon kontaktne osebe | |
Davčna številka | |
Davčni zavezanec | da / ne (obkrožite) |
Zakoniti zastopnik | |
Oseba pooblaščena za podpis pogodbe ter funkcija |
V zvezi s predmetnim javnim naročilom izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi v vsebini oziroma obsegu kot je opredeljen v prijavi.
Kot podizvajalec pri izvedbi predmetnega javnega naročila v skladu s petim odstavkom 94.
člena ZJN-3 zahtevamo/ne zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika.
Kot podizvajalec pri izvedbi predmetnega javnega naročila soglašamo / ne soglašamo, da naročnik terjatve, ki jih bomo imeli do izbranega ponudnika in ki bodo izhajale iz našega sodelovanja pri izvedbi predmeta javnega naročila, poravna neposredno na naš transakcijski račun, naveden v pogodbi med izbranim ponudnikom in podizvajalcem. Terjatve se bodo poravnale na podlagi izstavljenih računov oziroma poročil, ki jih bo predhodno potrdil izbrani ponudnik in priložil svojim računom oziroma poročilom naročniku.
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da je izbrani gospodarski subjekt
v predhodnih postopkih javnega naročanja ves čas pravočasno,
pravilno in v celoti poravnaval vse zapadle obveznosti do podizvajalca.
(V primeru, da podizvajalec še ni sodeloval z izbranim gospodarskim subjektom v predhodnih
postopkih javnega naročanja, ta odstavek pusti prazen.)
Datum: | Ime in priimek pooblaščene osebe: Podpis pooblaščene osebe podizvajalca in žig: |
Obrazec 3: SKUPNA PRIJAVA - PONUDBA
Podatki o soponudniku
Naziv / ime | |
Sedež / Naslov | |
Poštna številka in pošta | |
Kontaktna oseba | |
Telefon kontaktne osebe | |
Davčna številka | |
Davčni zavezanec | da / ne (obkrožite) |
Zakoniti zastopnik | |
Oseba pooblaščena za podpis pogodbe ter funkcija |
Kot soponudnik pri izvedbi predmetnega javnega naročila določamo ponudnika
za vodilnega partnerja in nosilca posla predmetnega javnega naročila ter ga pooblaščamo, da v našem imenu podpiše prijavo, tudi njeno morebitno dopolnitev, spremembo, umik prijave in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter da v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega naročila, podpiše pogodbo (okvirni sporazum) o izvedbi javnega naročila.
Datum: | Ime in priimek pooblaščene osebe: Podpis pooblaščene osebe soponudnika in žig: |
Obrazec 4: OBRAZEC "ESPD"
Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte.
Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v prijavii priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v prijavi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe - prijave, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja prijavo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja prijavoo, naloži elektronsko podpisan ESPD v XML obliki ali nepodpisan ESPD v XML obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v
PDF obliki, ali v elektronski obliki podpisan XML.
IZJAVA – POTRDILO REFERENCE
Podpisani izdajatelj potrdila
(naziv gospodarskega subjekta): (naslov gospodarskega subjekta): (kontaktna oseba): (elektronska pošta in telefonska št. kontaktne osebe):
Kot naročnik potrjujemo, da je dobavitelj
(naziv): (naslov): (po pogodbi z nazivom in številko): _
za nas dobavil osebno varovalno opremo v vrednosti eur brez DDV, od tega v obdobju od 01.03.2020 do 31.08.2020 v vrednosti eur brez DDV ter v obdobju od 01.09.2020 do 28.02.2021 v vrednosti eur brez DDV.
Artikli, na katere se nanaša potrjena referenca:
- Zaščitni kombinezoni (enakovreden kot Tyvek) % vrednosti reference (pogoj)
- Zaščitne maske FFP2 % vrednosti reference (pogoj)
- Zaščitne maske FFP3 % vrednosti reference
- Ostali artikli osebne varovalne opreme (našteti artikle):
V obdobju našega sodelovanja se je dobavitelj izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega. Posel je zaključen v skladu z določili pogodbe.
Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.
Izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki o izvedbi referenčnega projekta resnični.
Datum:
Žig in podpis
izdajatelja potrdila:
❖ Xxxxxxxx si pridružuje pravico do ugotavljanja resničnosti podatkov iz reference
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
......................................................................... .....................................................
(naziv/ime in sedež izdajatelja menice - ponudnika) (kraj in datum izdaje izjave in naloga)
MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENICE – za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
I. MENIČNA IZJAVA
V skladu z okvirnim sporazumom javnega naročila NABAVA OSEBNE VAROVALNE OPREME COVID-19, ki je bil dne objavljen na
Portalu javnih naročil, št. ...................... z dne ………………………., sklenjenim med naročnikom in
dobaviteljem je dobavitelj dolžan dobaviti blago v roku, količini in kvaliteti, opredeljeni v navedenem okvirnem
sporazumu.
Za zavarovanje vseh obveznosti v primeru, ko svoje pogodbene obveznosti ne bomo izpolnili v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih oziroma drugače kršili določbe razpisne dokumentacije oziroma okvirnega sporazuma, pri čemer naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena dobava blaga tudi delno ne zadostuje,
izročamo 1 kom (z besedo en) bianko menice.
S podpisom te menične izjave pooblaščamo naročnika ............................
• da do višine EUR izpolni bianko menico brez poprejšnjega obvestila;
• da na menico vpiše klavzulo »brez protesta« in izpolni vse ostale sestavine bianko menice, ki ob izdaji niso bile
izpolnjene, s poljubno dospelostjo in besedilom;
• da menico domicilira pri kateri koli organizaciji za plačilni promet s sedežem v Republiki Sloveniji, ki vodi naš transakcijski
račun.
II. NALOG ZA PLAČILO MENICE
S podpisom tega naloga za plačilo menice:
• nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo naročnika , da menico unovči iz našega dobroimetja na transakcijskem
računu št. , odprtem pri poslovni banki , oziroma na našem transakcijskem računu pri kateri koli drugi poslovni banki v Republiki Sloveniji, če na navedenem transakcijskem računu ni denarnih sredstev do višine meničnega zneska.
• nepreklicno pooblaščamo vsako poslovno banko s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu izplača menico, ki jo predloži v plačilo naročnik ......................................
1. Izjavljamo, da naročniku menice ni treba protestirati, da se odrekamo vsem ugovorom proti meničnim
plačilnim nalogom in da bomo naročniku poravnali vso nastalo škodo zaradi neizvršitve oz. nepravilne
izvršitve plačila menice, domicilirane pri kateri koli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.
2. Izjavljamo, da bomo vsako menico, ki jo bo naročnik izpolnil in uporabil za poplačilo v skladu s pooblastili
iz 1. in 2. točke te izjave in naloga, nadomestili z novo bianko menico.
3. Naročnik ...................................... mora menice, ki jih ne bo uporabil v zgoraj navedene namene, vrniti šele po poravnavi vseh naših obveznosti iz zgoraj navedenega javnega naročila.
4. Menična izjava in nalog za plačilo menice se izročijo naročniku .......................................
5. Izjavljamo, da izročene menice v skladu z 186. in 187. členom Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih v primeru in pod pogoji določenimi v zakonu vsebujejo:
a. nepreklicno pooblastilo uporabnika imetniku menice, ki je upravičen zahtevati plačilo na podlagi domicilirane menice v skladu z zakonom, ki ureja menico, da odredi izvršitev plačilne transakcije v breme plačnikovih sredstev pri plačnikovem ponudniku plačilnih storitev v skladu z domicilirano menico, in
b. nepreklicno soglasje uporabnika svojemu ponudniku plačilnih storitev, da v breme uporabnikovih denarnih sredstev izvrši plačilno transakcijo, ki jo odredi imetnik menice v skladu s 1. točko tega odstavka.
6. Izjavljamo, da bomo unovčeno menico nemudoma nadomestili z novo bianko menico.
Priloga: 1x bianko menica Podpis pooblaščene osebe ponudnika in žig:
OSNUTEK OKVIRNEGA SPORAZUMA
Naziv | DOM UPOKOJENCEV PODBRDO |
Sedež | PODBRDO 33, 5243 PODBRDO |
Davčna številka | 90097114 |
ki ga zastopa | Xxxx Xxxxxxx, direktorica |
v nadaljevanju naročnik
in
Naziv | |
Sedež | |
Davčna številka | |
ki ga zastopa |
v nadaljevanju dobavitelj skleneta naslednji
Okvirni sporazum za javno naročilo
"NABAVA OSEBNE VAROVALNE OPREME COVID-19"
št.
1. člen Osnovno določilo
Stranki sporazuma uvodoma ugotavljata, da:
- je bilo objavljeno javno naročilo z naslovom "NABAVA OSEBNE VAROVALNE OPREME covid-19" dne 29.03.2021 na Portalu javnih naročil pod št. JN001872/2021-B01,
- je dobavitelj oddal dopustno prijavo in bil skladno z merilom uvrščen med ponudnike,
s katerimi se podpiše okvirni sporazum,
- je postala odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna dne .
2. člen
Predmet okvirnega sporazuma
Stranki sporazuma soglašata, da dobavitelj za naročnika izvaja dobavo in dostavo blaga (razloženo) za predmetno javno naročilo, ki vključuje artikle:
- zaščitni kombinezoni za enkratno uporabo;
- zaščitne maske FFP2 za enkratno uporabo, elastika za ušesi;
- zaščitne maske FFP2 za enkratno uporabo, elastike za glavo;
- zaščitne maske FFP3 za enkratno uporabo, elastike za glavo;
- zaščitne kape za lase za enkratno uporabo;
- zaščita za čevlje, do kolen.
Pri vseh artiklih, ki so predmet dobav, je potrebno strogo upoštevati postavljene standarde kvalitete ter specifikacije in tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije in informativnega predračuna.
Informativni predračun dobavitelja je Priloga 1 sestavni del tega okvirnega sporazuma.
3. člen
Vrednost okvirnega sporazuma
Stranki sporazuma soglašata, da znaša ocenjena vrednost javnega naročila:
68.000 eur brez DDV oz. 82.960 eur z DDV.
Ocenjena vrednost okvirnega sporazuma je izračunana na podlagi okvirnih vrednosti
predmetnega blaga ter okvirnih količin v informativnem predračunu.
Dobavitelj na podlagi podpisa tega okvirnega sporazuma zagotavlja, da je pri izračunu okvirne vrednosti upošteval vse okoliščine in dejstva, ki vplivajo na oblikovanje ponudbene vrednosti.
4. člen
Oddaja posameznega naročila
Naročnik naroča blago sukcesivno, glede na potrebe po tovrstnih artiklih. Naročnik se zavezuje, da bo ob vsakokratnem naročanju blaga, ki je predmet okvirnega sporazuma, k oddaji ponudb povabil vse ponudnike, s katerimi ima sklenjen ta okvirni sporazum.
Naročnik od ponudnikov, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum, pričakuje aktivno oddajo ponudb na posamezna povpraševanja. V primeru, da se izvajalec ne odziva na povpraševanja (se dvakrat zaporedoma ne javi na povpraševanja, na katera je vabljen), lahko naročnik šteje, da ponudnik nima interesa za izvrševanje sklenjenega sporazuma in lahko z obvestilom prekine sporazum.
Naročnik hkrati pošlje povpraševanje vsem ponudnikom, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum za blago, ki je predmet naročila. Naročnik pri oddaji povpraševanja dokazuje zgolj, da je povabilo k oddaji ponudbe oddal po pošti oz. je zapustilo njegov informacijski sistem in ne odgovarja za to, da bo izvajalec dejansko prejel pošto oz. elektronsko pošto.
Izvajalec mora nemudoma sporočiti naročniku morebitno spremembo naslova, telefonske številke ali elektronskega naslova.
5. člen Cena - ponudba
Izvajalci pošljejo svoje ponudbe na način in na naslov, ki ga v vsakokratnem povpraševanju opredeli naročnik.
Naročnik ponudnika vsakokratne nabave izbere na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ob strogem upoštevanju postavljenih standardov kvalitete ter specifikacije iz razpisne dokumentacije ter informativnega predračuna.
Po preteku roka naročnik na enak način, kot je predviden v veljavni zakonodaji, obvesti najugodnejšega izvajalca ter mu potrdi naročilo. Na podlagi pošiljanja obvestila mora izvajalec dostaviti naročeno blago v določenem roku. S tem dejanjem naročnika postane ponudba izbranega ponudnika za posamezno naročilo sestavni del dokumentacije tega posla.
Končna cena blaga vključuje pariteto ''dostavljeno v skladišče naročnika in razloženo''.
Cene ponudbenega predračuna so fiksne za posamezno naročilo, ki se ga odda na podlagi vsakokratnega povpraševanja (konkurence).
6. člen
E-račun in plačilo
Pri izdaji računa se mora dobavitelj sklicevati na številko okvirnega sporazuma.
ZOPSPU-1 zavezuje proračunske uporabnike k obveznemu prejemanju e-računov po
predpisani poti.
Naročnik se obvezuje pravilno in popolno izstavljen e-račun poravnati v roku 30 dni od dneva prejema e-računa. V primeru zamude je dobavitelj upravičen do obračuna zakonskih zamudnih obresti.
7. člen
Blago
Dobavitelj je dolžan pri izvajanju dobav na podlagi vsakokratnega naročila naročnika upoštevati lastnosti, karakteristike in naziv blaga, ki ga je navedel v svojem informativnem predračunu. Naročnik ne bo priznal nobenega odstopanja od navedenega blaga. V nasprotnem primeru ima naročnik prosto odločitev bodisi za odstop od okvirnega sporazuma bodisi za naročanje tega blaga pri drugem dobavitelju skladno z določili ZJN-3.
Kadar naročnik to zahteva, je dobavitelj dolžan omogočiti pregled in primerjavo med blagom, ki je bilo podano v času morebitnega testiranja ob oddaji prijave (1. faza postopka) in blaga, ki ga naročniku dobavlja v času veljavnosti tega okvirnega sporazuma (2. faza postopka).
Prav tako je dobavitelj dolžan naročniku v roku treh dni od prejema zahteve naročnika za blago, ki je predmet javnega naročila, priložiti vsa ustrezna dokazila, kataloge, prospekte, certifikate, deklaracije in druge podobne dokumente ali vzorce, s katerimi dokazuje zagotavljanje blaga z lastnostmi kot jih zahteva naročnik v tehnični specifikaciji oziroma popisu.
8. člen
Dodatno blago
V primeru, da bi naročnik tekom trajanja tega okvirnega sporazuma potreboval blago, ki ni predmet tega okvirnega sporazuma, pa ga dobavitelj lahko dobavi, se z dobaviteljem lahko dogovori za dobavo takega blaga.
Dobavitelj bo blago obračunal glede na veljavnost cenika na dan prejema naročila s strani naročnika.
Tudi za dodatno blago veljajo ostala določila okvirnega sporazuma, ki se nanašajo na
obveznosti dobavitelja.
9. člen
Zamenjava blaga
Zamenjava blaga, določenega v predračunu, z drugim blagom tekom izvajanja naročila ni dovoljena, razen v primeru, da naročenega blaga ni na tržišču in se je dobavitelj predhodno dogovoril z naročnikom za dostavo »enakovrednega« blaga po nespremenjeni ceni.
Dobavitelj lahko v teh primerih ponudi tudi enakovredno blago drugega proizvajalca ali druge blagovne znamke (drugačno trgovsko ime), vendar pa mora to blago po kvaliteti, lastnostih, uporabi v celoti ustrezati zahtevam naročnika, navedenim v popisu.
10. člen Količine
Količine, navedene v informativnem predračunu so okvirne in naročnik ni odškodninsko ali kako drugače odgovoren zaradi nedoseganja naročanja razpisanih količin posameznega blaga, v kolikor to nastane kot posledica zmanjšanja potrebe naročnika iz objektivnih razlogov, ki so vezani na število okuženih kot tudi iz razlogov na strani dobavitelja, kot so neprimerne oziroma nepravilne dobave, nezagotavljanje ponujenega blaga, neupoštevanje in nereševanje reklamacij naročnika in druge podobne okoliščine na strani dobavitelja.
11. člen Naročanje
Naročnik naroča blago sukcesivno, glede na svoje potrebe.
Naročnik bo pred vsakokratnim naročilom izvedel povpraševanje – konkurenco med vsemi podpisniki okvirnega sporazuma.
Ponudnik mora dostaviti blago na dan in ob uri, ki jo naročnik zahteva v 12. členu. Izjemoma, v primeru nujne dostave, mora biti dobavitelj sposoben dostaviti blago v naslednjih dveh dneh od prejetega naročila.
Naročanje poteka elektronsko, dobava se mora izvršiti v roku štirih (4) delovnih dni od prejema naročila.
12. člen
Dobava
Dobavitelj je dolžan opravljati dostavo na naslove:
• enota Podbrdo, Podbrdo 33, 5243 Podbrdo
• enota Tolmin, Xxxxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxx
• enota Petrovo Brdo, Petrovo Brdo 7, 5243 Podbrdo
Praviloma so vse dobave blaga zjutraj in v dopoldanskem času, do 12. ure. Samo izjemoma je lahko dobava ob drugih urah in v primeru, če se naročnik in dobavitelj dogovorita za druge ure dostav ali če tako določa naročnik. Zahteva v zvezi z dostavami se lahko spremenijo samo v dogovoru z naročnikom ali če tako odloči naročnik. Naročnik je v nasprotnem primeru upravičen zavrniti dostavo izven navedenega časa. Stroški, ki dobavitelju nastanejo zaradi dostave ob napačnem času, nosi dobavitelj sam.
13. člen
Dobavnica
Dobavitelj se obvezuje, da bo ob dostavi naročniku predložil prevzemnico-dobavnico, v kateri bodo navedeni naslednji podatki: opis blaga, in količina, skupna vrednost brez DDV, vrednost DDV po kategorijah ter skupna vrednost z DDV.
Dejanske količine se morajo ujemati z naročenimi količinami in s količinami navedenimi v
dobavnici.
Naročnik ne prevzame odgovornosti in ne poravna računa za blago, ki ni prevzeto s strani odgovorne osebe naročnika. Za dostavljeno blago, ki ga ni prevzela pooblaščena oseba naročnika, se šteje, da ni bilo dobavljeno.
14. člen
Pregled blaga in očitne napake
Naročnik ob dobavi blaga opravi običajen pregled blaga. O očitnih napakah nemudoma obvesti dobavitelja. Za očitno napako se zlasti šteje dobava blaga z lastnostmi in količinami, ki odstopajo od naročila naročnika, poškodovano blago, in druge lastnosti, ki jih je mogoče ugotoviti ob običajnem pregledu in bi jih opazil vsak človek povprečnega znanja in izkušenj.
Očitne napake se navedejo na sami dobavnici - prevzemnici. Stranki sporazuma se v vsakem primeru posebej dogovorita, ali dobavitelj odpravi očitne napake z naslednjo redno dobavo ali v novem naknadno določenem roku dobave s strani naročnika.
Če se ugotovi, da blago ni istovetno z naročenim, če odstopa od dogovorjene kakovosti in količine, lahko naročnik prevzem odkloni.
15. člen
Skrite napake
Kadar se po prevzem blaga s strani naročnika pokaže, da ima dobavljeno blago kakšno napako, ki je z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora naročnik o njej nemudoma obvestiti dobavitelja.
O skriti napaki se naredi reklamacijski zapisnik, ki se pošlje dobavitelju na elektronski naslov
. Dobavitelj je dolžan ugotovljeno skrito napako odpraviti v najkrajšem možnem času na način, ki ga dogovori z naročnikom, najkasneje pa v roku petnajstih (15) dni od dneva prejema reklamacijskega zapisnika.
O rešitvi reklamacije je dobavitelj dolžan naročnika pisno obvestiti. Reklamacijo rešuje za to pooblaščena oseba:
- na strani naročnika:
Ime in priimek | |
Elektronski naslov | |
Telefon |
- na strani dobavitelja:
Ime in priimek | |
Elektronski naslov | |
Telefon |
16. člen
Skrbnika okvirnega sporazuma
Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da je skrbnik okvirnega sporazuma:
- na strani naročnika:
Ime in priimek | |
Elektronski naslov | |
Telefon |
- na strani dobavitelja:
Ime in priimek | |
Elektronski naslov | |
Telefon |
Skrbnika skrbita za nemoteno izvrševanje določil tega okvirnega sporazuma in rešujeta medsebojne manjše nesporazume.
Vsako zamenjavo skrbnika je dolžna vsaka stranka okvirnega sporazuma sporočiti drugi
stranki nemudoma oziroma najkasneje v roku 3 dni od dneva zamenjave ali nadomeščanja.
17. člen
Obveznosti dobavitelja
Dobavitelj se s podpisom tega okvirnega sporazuma zavezuje, da:
- bo izvajal naročilo v skladu s pogoji in zahtevami, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji, tehnični specifikaciji, v tem okvirnem sporazumu ter v vsakokratnem naročilu naročnika,
- bo naročniku dobavljal blago v kvaliteti in z lastnostmi ter v rokih in na način, določen
v razpisni dokumentaciji ter tem okvirnim sporazumom,
- bo naročnika ob prejemu njegovega naročila nemudoma obvestil, kadar bi zaradi objektivnih okoliščin obstajala nezmožnost dobave v roku v skladu z okvirnim sporazumom,
- bo reševal reklamacije na način in v rokih, določenih v okvirnem sporazumu, zlasti pa z namenom, da naročnik nemoteno opravlja svojo dejavnost,
- bo na svoje stroške zagotavljal ustrezen prevoz blaga in z embalažo v skladu z
veljavnimi predpisi in standardi v RS in EU,
- naročnik vnaprej obveščal o vseh spremembah na trgu glede blaga, ki je predmet javnega naročila.
18. člen
Odstop od okvirnega sporazuma
Naročnik je prost zaveze naročanja blaga po tem okvirnem sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tem sporazumu. V tem primeru je upravičen do naročanja blaga pri drugem dobavitelju, brez vsakršne odgovornosti do dobavitelja, podpisnika tega okvirnega sporazuma.
Okoliščine, ki upravičujejo odstop od okvirnega sporazuma s strani naročnika so zlasti:
- prenehanje poslovanja dobavitelja,
- neustrezno izpolnjevanje določil tega sporazuma, zlasti:
o dobava blaga, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti kakovosti (kvaliteti) in
lastnostim, določenim v tehnični specifikaciji,
o dobava blaga na napačno lokacijo in/ali ob napačnem času,
o zamuda pri redni in izredni dobavi blaga,
- če mu dobavitelj ne predloži zahtevanih vzorcev, deklaracij ali druge dokumentacije,
vezane na predmet javnega naročila,
- neupoštevanje reklamacij in nereševanje reklamacij,
- neupoštevanje dogovorjenih cen blaga,
- če dobavitelj ne razpolaga z vsemi artikli, čeprav je v ponudbenem predračunu
potrdil, da ponuja vse artikle,
- nespoštovanje določb razpisne dokumentacije in tega okvirnega sporazuma,
- kadar se javno naročilo bistveno spremeni in to terja nov postopek javnega naročanja,
- kadar se ugotovi, da je bil v času oddaje javnega naročila dobavitelj v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa naročnik s tem dejstvom v omenjenem postopku ni bil seznanjen.
Naročnik lahko v primeru hujših kršitev oziroma tistih kršitev, ki onemogočajo nemoteno delo naročnika, takoj odstopiti od okvirnega sporazuma, v preostalih primerih pa lahko naročnik odstopi z odpovednim rokom 30 dni.
Odpovedni rok prične teči naslednji dan od dneva vročitve odpovedi dobavitelju.
19. člen
Pravice in obveznosti naročnika
V kolikor dobavitelj naročniku ne bo dobavil blaga v dogovorjenem roku oziroma ga dobavitelj obvesti, da dobava ni mogoča v dogovorjenem roku, ima naročnik pravico, da brez kakršnihkoli odgovornosti do dobavitelja naroči blago pri drugem dobavitelju. V tem primeru ima naročnik pravico obračunati z okvirnim sporazumom opredeljeno pogodbeno kazen ter škodo, ki mu nastane zaradi izvedbe naročila in plačila pri drugem dobavitelju.
Naročnik se zavezuje, da bo dobavitelja pravočasno seznanjal z vsemi okoliščinami,
pomembnimi za izvajanje tega okvirnega sporazuma.
20. člen
Pogodbena kazen
Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da je dobavitelj v primeru neupoštevanja določil okvirnega sporazuma glede načina naročanja blaga, dobave blaga, odzivnega časa v primeru reklamacij ali nujnih naročil, kvalitete ter prevoza blaga, dolžan plačati pogodbeno kazen.
Za vsako zgoraj navedeno nepravilno izpolnjevanje obveznosti dobavitelja se določi pogodbena kazen v višini 0,1% celotne ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma brez DDV.
S podpisom tega okvirnega sporazuma dobavitelj izrecno soglaša, da lahko naročnik pogodbeno kazen poračuna s plačilom računa dobavitelja za mesec, v katerem so bile ugotovljene nepravilno izpolnjene obveznosti dobavitelja.
21. člen Izvajanje javnega naročila
Dobavitelj pri izvajanju predmetnega okvirnega sporazuma sodeluje z naslednjimi podizvajalci, in sicer:
ZŠ | Naziv | Naslov | Ime in priimek zakonitega zastopnika | Predmet | Ocenjena vrednost | Datum zahteve in soglasja za neposredno plačilo | Podatki za neposredno plačilo (DŠ, TRR) |
Brez predhodnega soglasja naročnika dobavitelj ne sme zamenjati podizvajalcev, navedenih v prvem odstavku tega člena.
Dobavitelj v celoti odgovarja za delo podizvajalcev.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega dobavitelja zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene dobave blaga, neposredno povezanega s predmetom javnega naročila.
Opomba: Besedilo bo vključeno v sporazumu v primeru, da ponudnik nastopa s
podizvajalci.
Dobavitelj se obvezuje, da bo javno naročilo izvajal brez podizvajalcev.
Opomba: Besedilo bo vključeno v sporazum v primeru, da ponudnik v svoji prijavii ne bo navedel podizvajalcev.
22. člen
Veljavnost okvirnega sporazuma
Ta okvirni sporazum je sklenjen za določen čas, in sicer za 12 mesecev, od do
. Veljavnosti okvirnega sporazuma ni mogoče podaljšati.
23. člen
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Dobavitelj se obvezuje v roku petih (5) dni od sklenitve okvirnega sporazuma naročniku predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno z naslednjimi odstavki. Pravočasna in pravilna predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost tega okvirnega sporazuma. V kolikor dobavitelj ne predloži zavarovanja skladno s tem določilom, se šteje, da je odstopil od okvirnega sporazuma in
naročnik je upravičen skleniti okvirni sporazum z naslednje uvrščenim ponudnikom z
dopustno ponudbo.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je menica z menično izjavo v višini, 10
% ocenjene vrednosti z DDV v eur, plačljivo na prvi poziv, z oznako »brez protesta« in
veljavno do (obdobje veljavnosti je enako veljavnosti okvirnega sporazuma).
Dobavitelj se obvezuje, da bo v primeru unovčenja zavarovanj za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti naročniku nemudoma posredoval novo bianko menico.
24. člen
Razvezni pogoj okvirnega sporazuma
Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
• če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali
• če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi:
o s plačilom za delo,
o z delovnim časom,
o s počitki,
o z opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali
o v zvezi z zaposlovanjem na črno
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve prejšnjega odstavka pri podizvajalcu dobavitelj ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma za predmetno naročilo, o čemer naročnik dobavitelja seznani v roku 15 dni od dneva sklenitve novega okvirnega sporazuma.
V kolikor naročnik ne začne novega postopka javnega naročila za predmetno javno naročilo v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
25. člen
Protikorupcijska klavzula
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev xxxxx xxx
- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku;
je nična.
26. člen
Socialna klavzula
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.
27. člen
Reševanje sporov
Stranki sporazuma bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju tega sporazuma reševale sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.
Ta sporazum je sklenjen v dveh enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od
katerih vsaka od strank prejme po en izvod.
Datum: Datum:
Številka:
Naročnik: | Dobavitelj: |
Dom upokojencev Podbrdo | |
Xxxx Xxxxxxx, direktorica |