Občina Črna na Koroškem – razpisna dokumentacija »Zimska služba za sezono 2019/2020«
Občina Črna na Koroškem – razpisna dokumentacija »Zimska služba za sezono 2019/2020«
Občina Črna na Koroškem
Center 101
2393 Črna na Koroškem
Številka: 430-0011/2019
Številka javnega naročila: JN 006720/2019-W01
Datum: 25.09.2019
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Za oddajo javnega naročila
po postopku male vrednosti
z
namenom sklenitve okvirnega sporazuma
»Zimsko vzdrževanje lokalnih in nekategoriziranih občinskih cest, javnih poti in gozdnih cest javnega pomena v občini Črna na Koroškem za sezono 2019/2020«
Javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil RS ter na spletni strani Občine Črna na Koroškem (xxx.xxxx.xx)
Vsebina
1. PODATKI O NAROČNIKU IN POVABILO K ODDAJI PONUDBE 4
1.2. Povabilo k oddaji ponudbe 4
2. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA 4
2.1. Predmet javnega naročila 4
2.2. Delitev naročila na sklope 5
2.3. Obseg del in tehnična dokumentacija 5
4. NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE IN SODELOVANJE V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA 6
4.2. Pravna podlaga in vrsta postopka 6
4.3. Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije 7
4.5. Rok veljavnosti ponudbe in podpis pogodbe 8
4.7. Priprava ponudbene dokumentacije 9
4.12. Uporaba zmogljivosti drugih subjektov 10
4.13. Predložitev ponudb, mesto in rok oddaje ponudb 11
4.14. Spremembe in umik ponudbe 11
4.16. Obveščanje ponudnikov 11
4.17. Pregled in presoja ponudb 12
4.18. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila 12
4.19. Zaupni podatki – poslovna skrivnost 12
4.20. Pouk o pravnem sredstvu 12
5. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 13
6.1. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 18
7. PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE 19
Občina Črna na Koroškem
Center 101
2393 Črna na Koroškem (v nadaljevanju naročnik).
Naročnik na podlagi 47. člena ZJN-31 predmetno javno naročilo oddaja po postopku male vrednosti z namenom sklenitve okvirnega sporazuma. Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za vsak posamični sklop z enim gospodarskim subjektom, v katerem bo v naprej opredelil pogoje za izvajanje zimske službe v sezoni 2019/2020.
Obvestilo o javnem naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil (v nadaljevanju: javni razpis). Predmet javnega razpisa je »Zimsko vzdrževanje lokalnih in nekategoriziranih občinskih cest, javnih poti in gozdnih cest javnega pomena, v Občini Črna na Koroškem za leto 2019/2020.«
Vabimo Vas, da v skladu z razpisno dokumentacijo predložite ponudbo na ta javni razpis.
Kontaktna oseba s strani naročnika je Xxxxx Xxxxxx.
e-pošta: xxxxx.xxxxxx@xxxx.xx
Ponudbo je potrebno oddati preko elektronske oddaje na URL://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do srede, 09.10.2019 do 10.00 ure. Ponudnik odda ponudbo preko spletne aplikacije e-Oddaja, ki je dosegljiva na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/x-xxxxxx.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 09.10.2019 ob 10.01 uri na naslovu spletna aplikacija e-Oddaja.
Razpisna dokumentacija je dostopna na elektronskem naslovu: xxx.xxxx.xx. Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije.
Predmet javnega naročila je:
- pluženje in odstranjevanje snega s cest, ulic, trgov, pločnikov, javnih parkirišč in drugih javnih prometnih površin,
– odvažanje snega s pločnikov, prehodov za pešce, avtobusnih postajališč in drugih javnih prometnih površin in
– posipavanje vozišč in drugih javnih prometnih površin s soljo, peskom in mešanico soli in peska.
Izvedba javnega naročila je razdeljena na 32. sklopov, kakor to izhaja iz tehnične specifikacije (Priloga 4/1). Ponudniki lahko oddajo ponudbo za en sklop ali več sklopov. Ponudniki morajo ponuditi vse storitve znotraj posameznega sklopa.
Okvirna količina in obseg naročila sta razvidna iz opisa del, ki je priloga razpisne dokumentacije. Predmet javnega naročila so storitve, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti.
Izbrani izvajalec bo pričel z izvajanjem del zimske službe po naročilu dežurnega delavca občine oziroma po dogovoru s predstavniki vaške skupnosti, pri čemer bo moral upoštevati prioritete pluženja cest.
Dela zimske službe na občinskih kategoriziranih in nekategoriziranih cestah v naselju Črna na Koroškem in Žerjavu se pričnejo izvajati, ko zapade 10 cm snega. Na občinskih in gozdnih cestah javnega pomena v okolici se dela izvajajo, ko zapade 15 cm snega, na cestah po katerih potekajo šolski prevozi pa se dela zimske službe izvajajo že pri 10 cm snega.
Predvideno obdobje trajanje izvajanja zimske službe je od 15. november 2019 do 15. marca 2020 oz. odvisno od vremenskih razmer.
Merilo za izbiro je najnižja ponudbena cena.
Ponudbene cene so fiksne na enoto mere za vso obdobje trajanje okvirnega sporazuma. Naročnik bo storitve plačal po dejansko izvedenih delih oz. po predhodni potrditvi predstavnika naročnika.
Pri ocenjevanju ponudb bo naročnik upošteval samo ponudbe, ki izpolnjujejo vse pogoje.
Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih (EUR). Končna cena mora vsebovati vse stroške, DDV, popuste in rabate. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.
Dodatno merilo:
Če bosta dva ali več ponudnikov za isti sklop ponudila enake najnižje ponudbene cene, bo naročnik izbral ponudnika, ki mu bo naročilo oddano z žrebom. Ponudnike, ki so oddali enako najnižjo ponudbeno ceno za isti sklop bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb bo potekal v prostorih naročnika. Žreb vodi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje naročnik. O žrebanju se vodi zapisnik. Žrebanje bo potekalo tako, da bosta (bodo) ponudnika(-i) žrebala(-i) z vlečenjem številk, pri čemer bosta (bodo) ponudnika(-i) žrebala(-i) po vrstnem redu prispetja ponudb. Izmed teh ponudnikov, bo prvouvrščen tisti ponudnik, ki bo izvlekel št. 1, drugouvrščeni tisti, ki bo izvlekel št. 2, tretjeuvrščeni tisti, ki bo izvlekel št. 3, itd... Naročilo bo oddano ponudniku, ki bo izvlekel št.1.
Če vabljeni ponudnik ne bo sodeloval na žrebu, se žreb opravi zgolj med tistimi ponudniki, ki bodo sodelovali na žrebu, ponudnika, ki ne bo sodeloval pa se uvrsti na zadnje mesto med vsemi na žreb vabljenimi ponudniki. V kolikor na žreb ne pride noben vabljeni ponudnik, se žreb ponovi na drug dan, ki ga določi naročnik. Ponudnikom, za katere se izvede žreb, ki pa ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.
Glede na naročnikova zagotovljena proračunska sredstva za zimsko vzdrževanje občinskih in gozdnih cest, se za opravljanje storitev pričakuje najvišja cena za:
Pluženje (sklop 3-17) 35,00 € km brez DDV glede na normativ;
Pluženje sklop 1 in 2 54,00 €/km brez DDV;
Odstranjevanje snega 4,00 €/m3 brez DDV;
Posipavanje asfaltnih površin (sklop 17-32) 60,00 €/km brez DDV;
Posipavanje makadamskih površin (sklop 17-32) 38,00 €/km brez DDV;
V primeru, da bodo ponudbe za posamezni sklop izključene, ker presegajo višino zagotovljenih sredstev, naročnik na podlagi petega odstavka 73. člena ZJN-3 ne bo izvedel ponovnega postopka oddaje javnega naročanja za neoddane sklope.
Kajti naročnik lahko na podlagi petega odstavka 73. člena ZJN- 3 javna naročila za posamezne izločene sklope odda brez uporabe postopkov, če je ocenjena vrednost izločenih sklopov brez DDV nižja od 80.000 eurov za blago ali storitve, vendar skupna vrednost sklopov, oddanih brez uporabe tega zakona, ne sme presegati 20 odstotkov skupne vrednosti vseh sklopov, na katere je bila razdeljena predlagana pridobitev podobnega blaga ali predlagana izvedba storitev.
V postopku javnega naročanja lahko sodelujejo pravne in/ali fizične osebe ali skupina teh oseb, ki na trgu ponujajo blago in gradnje, ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Kot ponudnik lahko v postopku konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in izpolnjuje vse pogoje naročnika.
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci mora v obrazcu Ponudba (priloga 4) navesti, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci ter ponudbi priložiti tudi izpolnjene obrazce za podizvajalce (priloga 6/1 do 6/5). Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.
Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov (skupna ponudba). Ne glede na predložitev skupne ponudbe, ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije, ponudniki pa morajo kot prilogo 5 priložiti tudi sporazum o medsebojnem sodelovanju.
Postopek oddaje javnega naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo ter zakonodajo EU, vezano na oddajo javnih naročil, javnih financ, konkurence ter z vsemi ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.
Javno naročilo se izvede po postopku male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3 v povezavi z 48. členom ZJN-3.
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih naročil.
Morebitne spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije bodo objavljena na portalu javnih naročil. Pojasnila bodo objavljena najpozneje šest dni pred dnevom za oddajo ponudb pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil najpozneje do dne 03.10.2019 do 10.00 ure.
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni ali spremeni razpisno dokumentacijo. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil.
Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.
Ponudniki razpisne dokumentacije ne smejo samovoljno spreminjati.
Ponudba mora vsebovati vse spodaj naštete ustrezno izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente v vrstnem redu kot so navedeni:
Številka priloge |
Naziv priloge |
Navodila za izpolnjevanje obrazcev |
|
PRILOGA 1 |
Prijavni obrazec |
|
|
PRILOGA 2 |
Izjava o izpolnjevanju pogojev in pooblastilo za pridobitev podatkov |
|
|
PRILOGA 3 |
Izjava člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa oziroma drugih oseb, ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v pravni osebi |
|
|
PRILOGA 4 in 4/1 |
Ponudba |
|
|
PRILOGA 5 |
Skupna ponudba |
Ponudniki v skupni ponudbi predložijo
|
|
PRILOGA 6 |
Podizvajalci |
Ponudnik oziroma podizvajalec izpolni vse obrazce, ki so zahtevani (6/1 do 6/5). |
|
PRILOGA 7 |
Dokazila o izpolnjevanju ekonomsko – finančnih pogojev |
Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa.
K obrazcu se priloži zahtevana dokazila na zahtevo naročnika.
|
|
|
|
|
|
POGODBA IN OBRAZCI ZAVAROVANJ, KI SE PRILOŽIJO NA KONCU PONUDBENE DOKUMENTACIJE
PRILOGA A |
Pogodba |
Priloženi vzorec pogodbe ponudnik parafira na vseh straneh.
S parafiranjem pogodbe ponudnik potrjuje, da se z vzorcem pogodbe v celoti strinja in ga brezpogojno sprejema. |
PRILOGA C
|
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:
|
Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in parafira ter predloži parafiran vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. . |
Ponudba mora biti veljavna do vključno 6 mesecev od dneva odpiranja ponudb.
Izbrani ponudnik bo moral pogodbo podpisati v 5-ih dneh po prejemu poziva naročnika. Če se ponudnik v navedenem roku ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. V primeru, da izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe za posamezni sklop, oziroma po podpisu pogodbe pride do njene razveljavitve, si naročnik pridržuje pravico izbrati naslednjo najugodnejšo dopustno ponudbo.
Ponudbe morajo biti napisane v slovenskem jeziku in vrednosti izkazane v eurih.
Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v razpisni dokumentaciji. Za izpolnjenimi obrazci morajo biti priložene zahtevane priloge v vrstnem redu kot so le-te zahtevane.
Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpisuje ponudbo, žigom in datumom popravka. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani odgovorne osebe ponudnika.
S predložitvijo ponudbe in podpisom izjave na prilogi 2 ponudnik izkazuje, da je v celoti seznanjen s to razpisno dokumentacijo, predmetom javnega naročila in vzorcem pogodbe ter se z njimi v celoti strinja in jih brezpogojno sprejema. Ponudnik prav tako izjavlja, da je seznanjen z lokacijo in s stanjem na terenu.
Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.
Variantne ponudbe niso dovoljene.
Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V takem primeru mora skupina gospodarskih subjektov predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (priloga 5). V pravnem aktu mora biti navedeno, kdo so partnerji v skupni ponudbi, kdo je vodilni partner, pooblastilo vodilnemu partnerju za oddajo ponudbe in sklenitev pogodbe, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi, delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednosti del, način plačila (preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej), neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti, določila v primeru izstopa ponudnika, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupni ponudbi. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni ponudbi.
V primeru, da bo ponudnik navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci bo moral predložiti:
obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga 6/1),
obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga 6/2),
Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (priloga 6/3),
Izjava in pooblastilo člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa podizvajalca oziroma osebe, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v podizvajalcu (priloga 6/4)
Pooblastilo ponudnika (izvajalca) naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem (priloga 6/5).
Naročnik lahko kadarkoli pred podpisom pogodbe ali med izvedbo javnega naročila zahteva, da mu ponudnik predloži kopije sklenjenih pogodb s podizvajalci, ki se nanašajo na izvedbo javnega naročila. Ponudnik mora pogodbo predložiti v roku 3 delovnih dni po prejemu zahteve naročnika.
Ponudnik mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije, podatke in dokumente o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v roku pet dni pred spremembo. Naročnik zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3 ali razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Ponudnik lahko glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo uporabi zmogljivosti tudi drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti.
Glede pogojev, ki se nanašajo na izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. V primeru če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.
Naročnik bo v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 preveril, ali subjekti, katerih zmogljivosti namerava ponudnik uporabiti, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik bo od ponudnika zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali v zvezi s katerim obstajajo obvezni razlogi za izključitev. Naročnik lahko od ponudnika zahteva zamenjavo subjekta tudi, če v zvezi z njim obstajajo neobvezni razlogi za izključitev.
Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, lahko naročnik zahteva, da sta ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorna za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko tudi skupina ponudnikov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.
V primeru, da bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov, bo moral za vsakega izmed subjektov, na čigar zmogljivosti se sklicuje, za dokazovanje njihove usposobljenosti predložiti obrazce, ki se sicer glasijo na podizvajalca in pri tem navesti, da se sklicuje na zmogljivosti drugih:
obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga 6/2),
Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (priloga 6/3),
Izjava in pooblastilo člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa podizvajalca oziroma osebe, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v podizvajalcu (priloga 6/4).
Ponudniki morajo oddati svoje ponudbe preko aplikacje e- Oddaja na URL://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do petka, 09.10.2019 do 10.00 ure.
Naročnik mora ponudbe prejeti elektronsko preko aplikacije najkasneje do 09.10.2019 do 10.00 ure.
Ponudba mora biti preko navedene aplikacije oddana do navedene ure. Ponudbe vnesene po roku za oddajo ponudb, bodo izločene kot nepravočasne.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
Ponudniki morajo izjave in predračune predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.
Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. Pri preverjanju sposobnosti ponudnika bo naročnik upošteval podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oziroma jih je predložil ponudnik v drugih postopkih oddaje javnega naročila, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev.
Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.
Javno odpiranje ponudb bo 09.10.2019 ob 10.01 uri na naslovu spletna aplikacija e-Oddaja.
Oddane ponudbe bodo vsem ponudnikom, ki so sodelovali v postopku, vidne preko spletne aplikacije e-Oddaja po poteku roka za predložitev ponudb.
Naročnik o vseh odločitvah o oddaji javnega naročila iz 90. člena ZJN-3 obvesti ponudnike tako, da podpisano odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno ponudniku z dnem objave na portalu javnih naročil.
Ponudniki so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.
Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.
Naročnik odda javno naročilo na podlagi meril po tem, ko preveri ali je ponudba dopustna, oziroma ali so izpolnjeni pogoji za priznanje sposobnosti in zahteve iz razpisne dokumentacije:
V kolikor navedeni pogoji niso izpolnjeni, naročnik ponudbo izloči.
Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi, oziroma pri pristojnih organih, pravnih in fizičnih osebah sam preveri obstoj in resničnost dejstev navedenih v ponudbi.
Popravki formalnih nepopolnosti in računskih napak v ponudbi so dopustni le v okviru meja, določenih z ZJN-3.
Ponudbo se izloči, če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije.
Ponudbo se izloči, če se izkaže, da je ponudnik samovoljno spremenil naročnikovo specifikacijo naročila ali zahtevane obrazce v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.
Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt (ne glede na razvrstitev njegove ponudbe) v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-3, prav tako lahko odstopi od sklenjene pogodbe o izvedbi javnega naročila.
Naročnik lahko postopek javnega naročila ustavi, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila po postopku in v skladu s pogoji določenimi v ZJN-3.
Ponudnik naj obrazce in izjave za katere meni, da sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost označi s klavzulo »ZAUPNO ali POSLOVNA SKRIVNOST« in parafira s podpisom osebe, ki je podpisnik ponudbe.
Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO ali POSLOVNA SKRIVNOST« in parafira oseba, ki je podpisnik ponudbe.
Kot poslovna skrivnost se ne morejo označiti podatki, ki so po zakonu javni.
Zahtevek za revizijsko lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011-ZTP-D in 63/2013; ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.
Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.
Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 1.500,00 EUR na transakcijski račun št. XX00 0000 0000 0000 000, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).
Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN. S kopijo zahtevka za revizijski postopek vlagatelj obvesti tudi pristojno ministrstvo.
Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 v členih od 75. do 76. in druge pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi ali s podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti in pogoje za sodelovanje, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe oziroma vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede. Ponudnik dokazuje izpolnjevanje posameznega pogoja z izjavo, ki je dana pod kazensko in materialno odgovornostjo oz. s kopijo ustreznih listin, kjer so le te izrecno zahtevane. Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila.
Ponudnik s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.
Starost listin: listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti.
Naročnik bo, v primeru dvoma v podano izjavo ali dokazilo, kadarkoli v času oddaje naročila ali izvedbe pogodbe, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil ali iz predloženih dokazil izhaja, da je bila podana neresnična izjava, naročnik njegovo ponudbo izloči oziroma lahko odstopi od pogodbe.
V skladu s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3 bo moral izbrani ponudnik na poziv naročnika, v postopku javnega naročila ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, naročniku posredovati podatke o:
svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
.
V skladu s šestim odstavkom 14. člena in 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) bo moral izbrani ponudnik, pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, naročniku izročiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, če jih naročnik iz uradne evidence ne bo mogel pridobiti sam. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma poda neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.
Splošni in ekonomsko finančni pogoji za ugotavljanje sposobnosti
1. Ponudnik in vsak njegov član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali druga oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec.)
|
DOKAZILA:
Za podizvajalce:
|
2. Ponudnik mora izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika in ne sme imeti na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec.)
|
DOKAZILA: Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 2).
Za podizvajalce: Izjava podizvajalca, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 6/3).
|
3. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec.) |
DOKAZILA: Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 2).
Za podizvajalce: Izjava podizvajalca, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 6/3).
|
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec.) |
DOKAZILA: Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 2).
Za podizvajalce: Izjava podizvajalca, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 6/3).
|
Naročnik lahko iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključi gospodarski subjekt, če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec.) |
DOKAZILA: Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 2)
Za podizvajalce: Izjava podizvajalca, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 6/3).
|
6. Proti ponudniku se ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po ZFPPIPP, ali postopek likvidacije po ZGD-1.
S posli ali sredstvi ponudnika iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma upravitelj oziroma ponudnik ni opustil ali ustavil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju.
Naročnik lahko po lastni presoji odloči, da iz postopka javnega naročanja ne izključi gospodarskega subjekta, pri katerem je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec.) |
DOKAZILA: Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 2).
Za podizvajalce: Izjava podizvajalca, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 6/3).
|
7. Ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti ni sklenil dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco.
Naročnik izključi ponudnika, če upravičeno sklepa, da je bil gospodarski subjekt udeležen pri proti konkurenčnemu sporazumu. Domneva se, da je sklepanje naročnika upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec.) |
DOKAZILA: Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 2).
Za podizvajalce: Izjava podizvajalca, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 6/3).
|
8. Naročnik izključi ponudnika tudi iz naslednjih razlogov: - če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; - če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja ponudnika pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; - če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije; - če je ponudnik poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec)
|
DOKAZILA: Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 2)
Za podizvajalce: Izjava podizvajalca, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 6/3).
|
9. Ponudnik ni nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, v tem ali predhodnih postopkih javnega naročanja, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec.)
|
DOKAZILA: Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 2)
Za podizvajalce: Izjava podizvajalca, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 6/3).
|
10. Ponudnik mora biti sposoben za opravljanje poklicne dejavnosti oz. ima registrirano dejavnost, oziroma je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima sedež.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec.)
|
DOKAZILA: Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 2)
Za podizvajalce: Izjava podizvajalca, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 6/3).
|
11. Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni imel blokiranega kateregakoli računa.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.) |
DOKAZILA:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 7)
V primeru dvoma o resničnost ponudnikove izjave, bo naročnik od ponudnika zahteval potrdilo banke, kjer ima ponudnik odprt račun (za vsak odprt račun) ali XXX obrazec izdajatelja AJPES, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.
|
12. Ponudnik mora nuditi najmanj trideset (30) dnevni plačilni rok po predložitvi in potrditvi obračuna opravljanja del s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika oz. po prejemu pravilno izstavljenega računa.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak podizvajalec.) |
DOKAZILA: Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 7)
|
13. Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam
Izvajalec bo moral v primeru podpisa pogodbe imeti za čas izvajanja del zavarovano svojo odgovornost za škodo (za določen obseg del oz. za št. plužnih oz. posipnih km), ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim v zvezi z opravljanjem zimske službe.
Zavarovalno pogodbo ali izjavo predloži vsak subjekt, ki bo izvajal zimsko službo. Zavarovalne pogodbe ali izjave ni potrebno predložiti dobavitelju posipnega materiala. |
DOKAZILO: Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 7)
V primeru dvoma o resničnost ponudnikove izjave, bo naročnik od ponudnika zahteval zavarovalno pogodbo za zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem ponudnikove dejavnosti, v zahtevani višini ali izjavo zavarovalnice, da bo v primeru izbora s ponudnikom sklenila zavarovanje v zahtevani višini.
|
Tehnična in strokovna sposobnost:
14. Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.
(V primeru skupne ponudbe lahko partnerji pogoj izpolnjujejo skupaj). |
DOKAZILO: Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2) |
15. Ponudnik in podizvajalci morajo zagotoviti: - da bodo spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz delovnopravnih predpisov, predpisov socialne varnosti, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev ter predpisov o varstvu in zdravju pri delu.
- spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z izvajanjem zimske službe.
-da bodo v obdobju izvajanja javne službe po stacionarnem ali mobilnem telefonu stalno dosegljivi pooblaščenemu dežurnemu delavcu občinske uprave. (V primeru skupne ponudbe lahko partnerji pogoj izpolnijo skupno.) |
DOKAZILO:
|
16. Ponudnik je odgovoren za kvaliteto izvršenih del. V primeru nastanka škode, ki je posledica neupoštevanja predpisov pri izvajanju zimske službe, je ponudnik zavezan po zaključku zimske službe v roku 30 dni nastalo škodo tudi odpraviti.
|
DOKAZILO:
|
Izvajalec je dolžan naročniku v roku 8 dni po sklenitvi sporazuma predložiti menično izjavo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % vrednosti posameznega sklopa okvirnega sporazuma (brez DDV), z veljavnostjo najmanj do 1. 5. 2020. V primeru sklenitve okvirnega sporazuma z izvajalcem za več sklopov, izvajalec predloži zgolj eno finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo del, ki po višini ustreza vsoti zneskov za vsak sklop, za katerega se sklepa predmetni okvirni sporazum.
Naročnik lahko unovči menico:
- če izvajalec svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti, količini in rokih,
- v primeru delne izpolnitve obveznosti iz okvirnega sporazuma, če opravljena storitev tudi delno ne zadosti zahtevam iz okvirnega sporazuma ali določila okvirnega sporazuma niso spoštovana oziroma realizirana,
- v primeru, da izvajalec neupravičeno odstopi od okvirnega sporazuma in v primeru, da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od okvirnega sporazuma,
- v primeru če izvajalec po zaključku izvajanja zimske službe v roku 30 dni ne odpravi nastale škode, povzročene zaradi njegovega nepravilnega ali malomarnega ravnanja pri izvajanju zimske službe.
DOKAZILO:
Ponudnik k ponudbi priloži izpolnjeno in podpisano izjavo na obrazcu priloge C Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter parafiran vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Obrazci Priloga 1 – Priloga 7,
Vzorec pogodbe (priloga A),
Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C).
Datum: 25.09.2019
Občina Črna na Koroškem
Županja xxx. Xxxxxx Xxxxxx
PRILOGA 1
PRIJAVNI OBRAZEC
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ______________, pod številko objave NMV_______________, se prijavljamo na vaš javni razpis »Zimska služba za sezono 2019/2020« in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z razpisno dokumentacijo.
1. Podatki o ponudniku:
Naziv :
|
Sedež :
|
Zakoniti zastopnik : |
Matična številka : |
ID št. za DDV : |
Številke transakcijskih računov in nazivi bank :
|
Pristojni urad FURS-a: |
|
Kontaktna oseba za obveščanje: |
Številka telefona : GSM : |
Številka telefaksa : |
E-naslov : |
Odgovorna oseba za podpis pogodbe : |
Datum: |
|
|
|
|
(podpis in žig ponudnika) |
V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
V primeru skupne ponudbe vodilni partner izpolni tudi sledečo tabelo (obrazec se lahko fotokopira):
2. Podatki o partnerjih v skupni ponudbi
|
NAZIV |
OPIS DEL, KI JIH BO IZVEDEL |
VODILNI PARTNER |
|
|
PARTNER |
|
|
Datum: |
|
|
|
|
(podpis in žig vodilnega partnerja) |
PRILOGA 2
-
PONUDNIK:
IZJAVA
V zvezi z javnim naročilom »Zimska služba za sezono 2019/2020«, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:
da se s to razpisno dokumentacijo, predmetom javnega naročila in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in jih brezpogojno sprejemamo. Ponudnik prav tako izjavlja, da je seznanjen z lokacijo in s stanjem na terenu in z vsemi okoliščinami, pomembnimi za izvajanje predmetnega javnega naročila.
da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, niti ni bil za ta kazniva dejanja obsojen član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali druga oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku;
da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države našega sedeža in predpisi države naročnika, oziroma da vrednost naših neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več. Seznanjeni smo, da se šteje, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave;
da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3;
da nam ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
da nismo kršili obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;
da nismo v postopku stečaja, prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja oziroma zoper nas ni bil podan predlog za začetek postopka stečaja, prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja o katerem sodišče še ni odločilo;
da z našimi posli ali sredstvi iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma upravitelj oziroma da nismo opustili ali ustavili poslovne dejavnosti oziroma da nismo v katerem koli podobnem položaju;
da z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco;
da se pri morebitni prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni med ponudnikom in naročnikom niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;
da nismo in ne bomo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja;
da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;
da smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oz. registrirani za dejavnost, ki jih prevzemamo v ponudbi in je predmet javnega naročila;
da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, oz. smo člani posebne organizacije;
da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila;
da bomo upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz delovnopravnih predpisov, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, ter predpisov o varstvu in zdravju pri delu;
da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z izvajanjem zimske službe;
da bomo v obdobju izvajanja javne službe po stacionarnem ali mobilnem telefonu stalno dosegljivi pooblaščenemu dežurnemu delavcu občinske uprave;
da pooblaščamo naročnika, da preveri obstoj in vsebino podatkov, informacij in dokumentacije iz ponudbe;
da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci);
da ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo;
da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.
V primeru pridobitve javnega naročila naročniku zagotavljamo: |
|
|
da bomo po zaključku izvajanja zimske službe v roku 30 dni odpravili nastalo škodo, povzročeno pri odstranjevanju snega. Za morebitne poškodbe na objektih oz. drugo škodo, ki jo povzroči izvajalec pri opravljanju zimske službe, odgovarja izvajalec sam.
Zavezujemo se, da bomo v ta namen naročniku izročili finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo 30 dni po poteku roka izvajanja zimske službe.
|
|
|
Hkrati s to izjavo izrecno pooblaščamo naročnika Občino Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, da v primeru dvoma v resničnost navedb v tej izjavi ali podatkov in informacij podanih v ponudbi in za namen preverjanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila pridobi vse informacije pri pristojnemu organu ali drugemu subjektu. Predmetno pooblastilo zajema zlasti (vendar ne izključno) upravičenje naročnika, da pridobi:
potrdilo iz kazenske evidence,
potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek stečaja, prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja oz. likvidacije,
potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih in predloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja,
izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških,
potrdilo o vpisu v ustrezne registre, članstvu v organizacijah, oziroma o izdanih dovoljenjih za opravljanje dejavnosti.
Datum: |
|
|
|
|
(podpis in žig ponudnika) |
V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
PRILOGA 3
Ime, priimek osebe, ki daje izjavo:
|
|
Navedba (firma, naslov) ponudnika, kjer oseba, ki daje izjavo opravlja delo/funkcijo: |
|
Izjava in pooblastilo člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa pravne osebe oziroma osebe, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v pravni osebi
V zvezi z javnim naročilom »Zimska služba za sezono 2019/2020«, izjavljam pod materialno in kazensko odgovornostjo, da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3, in sicer:
terorizem (108. člen KZ-1), financiranje terorizma (109. člen KZ-1), ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
Xxxxxx s to izjavo pooblaščam naročnika Občino Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem ali njegovega pooblaščenca, da v primeru dvoma v resničnost navedb v tej izjavi, pridobi vse informacije in osebne podatke o kaznovanosti (potrdilo iz kazenske evidence) pri pristojnem organu.
Ime in priimek: |
|
|||||
|
|
|||||
EMŠO (obvezen podatek): |
|
|||||
|
|
|||||
Datum rojstva: |
|
|||||
|
|
|||||
Kraj rojstva: |
|
|||||
|
|
|||||
Občina rojstva: |
|
|||||
|
|
|||||
Država rojstva: |
|
|||||
|
|
|||||
Naslov stalnega/začasnega prebivališča: |
||||||
ulica in hišna številka: |
|
|||||
|
|
|||||
številka pošte in pošta: |
|
|||||
|
|
|||||
Državljanstvo: |
|
|||||
|
|
|||||
Moj prejšnji priimek se je glasil: |
|
|||||
Funkcija v pravni osebi:____________________________________________________
Datum: |
|
|
|
|
(podpis člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa pravne osebe oziroma osebe, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v pravni osebi, ki daje to izjavo) |
V kolikor ima pravna oseba več članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa oziroma oseb, ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v pravni osebi je potrebno izjavo priložiti za vsakega posebej (izjava se fotokopira). V primeru skupne ponudbe se obrazec izpolni, podpiše in žigosa za vsakega člana organov vodenja in nadzora oziroma druge osebe pooblaščene za zastopanje ali odločanje ali nadzor za vsakega partnerja v skupni ponudbi (izjava se fotokopira).
PRILOGA 4
-
Ponudnik:
v zvezi z javnim naročilom »Zimska služba za sezono 2019/2020«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil št. _____________ dne ______________,
dajem naslednjo
PONUDBO št.________
Način predložitve ponudbe (ustrezno obkrožite)
Izjavljamo, da dajemo ponudbo:
samostojno - kot samostojen ponudnik
s podizvajalci - kot samostojen ponudnik s podizvajalci
skupno ponudbo - kot partner v skupini ponudnikov
skupno ponudbo s podizvajalci – kot partner v skupini ponudnikov skupaj s podizvajalci
Izjavljamo, da oddajamo ponudbo s sledečimi ponudbenimi cenami za naslednji/e sklop/e
(ustrezno obkrožite in dopolnite)
Ponudnik se lahko prijavi na en sklop, več sklopov hkrati ali na vse sklope, razdeljene na pluženje in posipanje. Ponudnik mora sprejeti VSE relacije, katere so navedene v določenem sklopu. Vsebina sklopov je določena v tehnični specifikaciji (Priloga 4/1).
PLUŽENJE
SKLOP 1
|
SKLOP 2 |
SKLOP 3 |
SKLOP 4 |
SKLOP 5 |
SKLOP 6 |
SKLOP 7 |
SKLOP 8 |
SKLOP 9
|
SKLOP 10 |
SKLOP 11 |
SKLOP 12 |
SKLOP 13 |
SKLOP 14 |
SKLOP 15 |
SKLOP 16 |
SKLOP 17 |
|
|
|
|
|
|
|
OPIS STORITEV |
MERSKA ENOTA/km |
KOLIČINA |
CENA NA ENOTO BREZ DDV |
POPUST |
DDV ……….% |
CENA NA ENOTO Z DDV IN POPUSTOM |
PLUŽENJE (ŽERJAV, CENTER – SKLOP 1 IN 2) |
km |
1 |
|
|
|
|
PLUŽENJE (OKOLICA 3-17) |
km |
1 |
|
|
|
|
ČIŠČENJE IN ODVOZ SNEGA (SKLOP 1 IN 2) |
m3
|
1 |
|
|
|
|
POSIPAVANJE
SKLOP 18
|
SKLOP 19 |
SKLOP 20 |
SKLOP 21 |
SKLOP 22 |
SKLOP 23 |
SKLOP 24 |
SKLOP 25 |
SKLOP 26
|
SKLOP 27 |
SKLOP 28 |
SKLOP 29 |
SKLOP 30 |
SKLOP 31 |
SKLOP 32
|
OPIS STORITEV |
MERSKA ENOTA/km |
KOLIČINA |
CENA NA ENOTO BREZ DDV |
POPUST |
DDV ……….% |
CENA NA ENOTO Z DDV IN POPUSTOM |
POSIPAVANJE ASFALTNIH CEST Z MATERIALOM (MEŠANICA OZ. SOL) |
km
|
1 |
|
|
|
|
POSIPAVANJE MAKADAMSKIH CEST (PESEK) |
km
|
1 |
|
|
|
|
Opomba: V ceno mora biti vključena nabava materiala in opravljena storitev.
Ponudba velja do vključno ________________ (najmanj 6 mesecev) mesecev od datuma odpiranja ponudb.
Datum: |
|
|
|
|
(podpis in žig ponudnika) |
Sestavni del ponudbe je Priloga 4/1 – Tehnične specifikacije, ki jo ponudnik podpiše in žigosa.
V kolikor ponudnik ne izpolni obrazca z navedbo veljavnosti ponudbe velja, da daje ponudbo z veljavnostjo 6 mesecev od dneva odpiranja ponudb.
V primeru skupne ponudbe obrazec ponudbe (priloga 4) izpolni le vodilni partner.
PRILOGA 5
SKUPNA PONUDBA
(priložijo ponudniki v skupni ponudbi)
Sporazum o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj navedbo:
partnerjev v skupni ponudbi,
vodilnega partnerja,
pooblastilo vodilnemu partnerju za oddajo ponudbe in sklenitev/podpis pogodbe,
področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi,
delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednosti del,
način plačila (preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej),
neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti,
določila v primeru izstopa ponudnika,
druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupni ponudbi.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni ponudbi.
PRILOGA 6
PODIZVAJALCI
Priloge za podizvajalce izpolni samo ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci.
obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga 6/1),
obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga 6/2) skupaj z izjavo ali zahteva neposredno plačilo,
izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (priloga 6/3),
Izjava in pooblastilo člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa pravne osebe oziroma osebe, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v pravni osebi (priloga 6/4),
pooblastilo ponudnika (izvajalca) naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem (priloga 6/5).
PRILOGA 6/1
UDELEŽBA PODIZVAJALCEV
v zvezi z javnim naročilom »Zimska služba za sezono 2019/2020«, izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci in sicer v nadaljevanju navajamo udeležbe le-teh:
1.
V Sklopu št. |
|
Naziv in poslovni naslov podizvajalca
|
|
Vrsta, opis in delež del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
|
|
2.
V Sklopu št. |
|
Naziv in poslovni naslov podizvajalca
|
|
Vrsta, opis in delež del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
|
|
3.
V Sklopu št. |
|
Naziv in poslovni naslov podizvajalca
|
|
Vrsta, opis in delež del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
|
|
Izjavljamo, da bomo z vsemi prijavljenimi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo. Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobili pisno soglasje naročnika.
Datum: |
|
|
|
|
(podpis in žig ponudnika) |
Ponudnik mora izpolniti vse rubrike. Obrazec se po potrebi fotokopira.
PRILOGA 6/2
PODATKI O PODIZVAJALCU
PODIZVAJALEC |
|
NASLOV |
|
ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA |
|
KONTAKTNA OSEBA |
|
TELEFON |
|
FAKS |
|
ELEKTRONSKI NASLOV |
|
MATIČNA ŠTEVILKA |
|
DAVČNA ŠTEVILKA |
|
PRISTOJNI URAD FURS-a: |
|
TRANSAKCIJSKI RAČUN |
|
TRANSAKCIJSKI RAČUN ODPRT PRI |
|
SOGLASJE PODIZVAJALCA: (izpolni le podizvajalec, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3):
Podizvajalec______________________________________________________________________ ,
(naziv in naslov podizvajalca)
xxxxxxxx, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi potrjenega računa oz. izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računom oz. situacijam, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.
Datum: |
|
|
|
|
(podpis in žig podizvajalca) |
V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.
PRILOGA 6/3
-
PODIZVAJALEC:
IZJAVA
v zvezi z javnim naročilom »Zimska služba za sezono 2019/2020«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo, v obsegu del, ki smo jih prevzeli kot podizvajalec:
da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka brezpogojno sprejemamo;
da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, niti ni bil za ta kazniva dejanja obsojen član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali druga oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku;
da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države našega sedeža in predpisi države naročnika, oziroma da vrednost naših neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več. Seznanjeni smo, da se šteje, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave;
da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3;
da nam ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
da nismo kršili obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;
da nismo v postopku stečaja, prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja oziroma zoper nas ni bil podan predlog za začetek postopka stečaja, prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja o katerem sodišče še ni odločilo;
da z našimi posli ali sredstvi iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma upravitelj oziroma da nismo opustili ali ustavili poslovne dejavnosti oziroma da nismo v katerem koli podobnem položaju;
da z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco;
da se pri morebitni prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni med ponudnikom in naročnikom niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;
da nismo in ne bomo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja;
da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;
da smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oz. registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, oz. smo člani posebne organizacije;
da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila;
da bomo upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz delovnopravnih predpisov, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, ter predpisov o varstvu in zdravju pri delu.
da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z izvajanjem zimske službe;
da bomo v obdobju izvajanja javne službe po stacionarnem ali mobilnem telefonu stalno dosegljivi pooblaščenemu dežurnemu delavcu občinske uprave;
da pooblaščamo naročnika, da preveri obstoj in vsebino podatkov, informacij in dokumentacije iz ponudbe;
da ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše sodelovanje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo;
da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.
Hkrati s to izjavo izrecno pooblaščamo naročnika Občino Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem ali njegovega pooblaščenca, da v primeru dvoma v resničnost navedb v tej izjavi ali podatkov in informacij podanih v ponudbi in za namen preverjanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila pridobi vse informacije pri pristojnemu organu ali drugemu subjektu. Predmetno pooblastilo zajema zlasti (vendar ne izključno) upravičenje naročnika, da pridobi:
potrdilo iz kazenske evidence,
potrdilo, da zoper podizvajalca ni uveden ali začet postopek stečaja, prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja oz. likvidacije,
potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih in predloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja,
izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških,
potrdilo o vpisu v ustrezne registre, članstvu v organizacijah, oziroma o izdanih dovoljenjih za opravljanje dejavnosti.
Datum: |
|
|
|
|
(podpis in žig podizvajalca) |
V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.
PRILOGA 6/4
Ime, priimek osebe, ki daje izjavo:
|
|
Navedba (firma, naslov) podizvajalca, kjer oseba, ki daje izjavo opravlja delo/funkcijo: |
|
Izjava in pooblastilo člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa pravne osebe oziroma osebe, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v pravni osebi
V zvezi z javnim naročilom »Zimska služba za sezono 2019/2020«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo, da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3, in sicer
terorizem (108. člen KZ-1), financiranje terorizma (109. člen KZ-1), ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
Xxxxxx s to izjavo pooblaščam Občino Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem ali njegovega pooblaščenca, da v primeru utemeljenega dvoma v resničnost navedb v tej izjavi, pridobi vse informacije in osebne podatke o kaznovanosti (potrdilo iz kazenske evidence) pri pristojnem organu.
Ime in priimek: |
|
|||||
|
|
|||||
EMŠO (obvezen podatek): |
|
|||||
|
|
|||||
Datum rojstva: |
|
|||||
|
|
|||||
Kraj rojstva: |
|
|||||
|
|
|||||
Občina rojstva: |
|
|||||
|
|
|||||
Država rojstva: |
|
|||||
|
|
|||||
Naslov stalnega/začasnega prebivališča: |
||||||
ulica in hišna številka: |
|
|||||
|
|
|||||
številka pošte in pošta: |
|
|||||
|
|
|||||
Državljanstvo: |
|
|||||
|
|
|||||
Moj prejšnji priimek se je glasil: |
|
|||||
Funkcija v podizvajalcu:___________________________________________________
Datum: |
|
|
|
|
(podpis člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa pravne osebe oziroma osebe, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v pravni osebi, ki daje izjavo) |
Izjavo izpolnijo in podpišejo vsi člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa oziroma vse osebe, ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v podizvajalcu ponudnika (izjava se fotokopira).
PRILOGA 6/5
Ponudnik: ______________________________
Naročnik: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem
POOBLASTILO
Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki jih je ponudnik navedel v prilogi 6/1 in so zahtevali neposredna plačila.
Datum: |
|
|
|
|
(podpis in žig ponudnika) |
V primeru skupne ponudbe pooblastilo izpolni vsak partner.
PRILOGA 7
Ponudnik: __________________________
__________________________
DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU
EKONOMSKO – FINANČNIH POGOJEV
IZJAVA O PLAČILNIH POGOJI IN NEBLOKIRANIH RAČUNIH
Zgoraj navedeni ponudnik pod materialno in kazenskopravno odgovornostjo izjavlja,
da nudi najmanj trideset (30) dnevni plačilni rok po predložitvi in potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika oz. po prejemu pravilno izstavljenega računa (e – račun),
da v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni imel blokiranih transakcijskih računov,
da ima zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim v zvezi z opravljanjem zimske službe (za določen obseg del).
Datum: |
|
|
|
|
(podpis in žig ponudnika) |
Ponudnik mora, v primeru da naročnik dvomi v resničnost te izjave, na naročnikov poziv k temu obrazcu priložiti še sledeča dokazila:
BON obrazec izdajatelja AJPES, iz katerega je razviden podatek o številu dni blokad na transakcijskem/ih računu/ih za obdobje 6-mesecev pred oddajo ponudbe) ali
potrdilo banke, kjer ima ponudnik odprt račun (za vsak odprt račun).
(Ponudnik, ki nima transakcijskega računa v Republiki Sloveniji priloži potrdilo banke, kjer ima ponudnik odprt račun (za vsak odprt račun), ki mora biti prevedeno v slovenski jezik (overjeni prevod)).
zavarovalno pogodbo za zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem ponudnikove dejavnosti ali izjavo zavarovalnice, da bo v primeru izbora s ponudnikom sklenila zavarovanje v zahtevani višini. Zavarovanje odgovornosti za škodo se sklene na podlagi št. km plužnih oz. posipnih cest.
V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni vsak partner in predloži zahtevana dokazila.
PRILOGE
RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Vzorec pogodbe (priloga A);
Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C);
PRILOGA A
VZOREC POGODBE
Pogodba za izvedbo javnega naročila za zimsko vzdrževanje lokalnih in nekategoriziranih občinskih cest, javnih poti in gozdnih cest javnega pomena v občini Črna na Koroškem za sezono 2019/2020
Ponudnik parafira vzorec pogodbe na vseh straneh ter ga priloži na mesto priloge A.
S parafiranjem pogodbe ponudnik potrjuje, da se z vzorcem pogodbe v celoti strinja in ga brezpogojno sprejema.
PRILOGA C
Ponudnik: __________________________
__________________________
IZJAVA O PREDLOŽITVI
FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani kot izvajalec javnega naročila »Zimska služba za sezono 2019/2020«, naročniku:
v roku 8 dni po sklenitvi sporazuma predložili menično izjavo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % vrednosti posameznega sklopa okvirnega sporazuma (brez DDV), z veljavnostjo najmanj do 1. 5. 2020. V primeru sklenitve okvirnega sporazuma za več sklopov, bomo predložili zgolj eno finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo del, ki bo po višini ustrezalo vsoti zneskov za vsak sklop, za katerega se sklepa predmetni okvirni sporazum.
Zavezujemo se, da predloženo finančno zavarovanje po vsebini ne bo bistveno odstopalo od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in zlasti ne bo vsebovalo dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik ter nižjega zneska, kot ga je določil naročnik.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil.
Datum: |
|
|
|
|
(podpis in žig ponudnika) |
Izjavi se priloži parafiran obrazec vzorca zavarovanja za menično izjavo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti (v primeru skupne ponudbe izjavo izpolni in obrazec parafira vodilni partner).
VZOREC
Ponudnik:
|
|
|
|
MENIČNA IZJAVA
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
V zvezi s ponudbo št. …………………… z dne ………………. za javno naročilo »Zimska služba za sezono 2019/2020« vam izročamo bianko menico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini ___________EUR.
Na menicah je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje:
…………………………………………………… ……………………………………….
(ime in priimek) (lastnoročni podpis)
V primeru, da:
- svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma ne bomo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti, količini in rokih;
- v primeru da bomo obveznosti iz okvirnega sporazuma delno izpolnili, ali če opravljena storitev tudi delno ne bodo zadostile zahtevam iz okvirnega sporazuma ali če določila okvirnega sporazuma niso spoštovana oziroma realizirana;
- v primeru, da neupravičeno odstopimo od okvirnega sporazuma in v primeru, da če naročnik po naši krivdi odstopi od okvirnega sporazuma;
- v primeru če po zaključku izvajanja zimske službe v roku 30 dni ne odpravimo nastale škode, povzročene zaradi nepravilnega ali malomarnega ravnanja pri izvajanju zimske službe;
pooblaščamo občino Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, da našo bianko menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti, da na menico vpiše klavzulo »brez protesta« ter da menico domicilira pri __________________________________________ ali pri katerikoli drugi poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.
NALOG ZA PLAČILO MENICE
Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo ……………………………………. banko oziroma katerokoli drugo poslovno banko, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek ________________EUR.
Ta izjava velja do 1. 5. 2020.
|
|
|
(Kraj, datum) |
žig |
(Podpis odgovorne osebe ponudnika) |
Ta obrazec ponudnik parafira na vseh straneh in ga priloži k izjavi na prilogi C.
43