PONUDNIK: ..................................................................... ............……………..............
PONUDNIK: .................................................................................……………..............
1. PONUDBENA DOKUMENTACIJA
JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ
ODPRTI POSTOPEK
OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL dne, 10.04.2012 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:
»UREDITEV KOMUNALNE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE NA CESTI
ŠMARTNO – ŽABJA VAS«
Ponudnik nastopa:
1. sam
2. s skupno ponudbo
3. s podizvajalci
(način nastopa ponudnik ustrezno obkroži)
Datum: Žig Podpis:
........................... ...................................
Opomba:
Obrazec št. 1 mora biti s strani ponudnika podpisan in žigosan.
Operacijo delno financira Evropska unija, iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: »Evropa investira v podeželje« v okviru Ukrepa št. 322 – Obnova in razvoj vasi.
obrazec 2
2. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE
2. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE 2
3. PODATKI O PONUDNIKU IN IZJAVE 4
3.2. IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI 6
3.6 IZJAVA PONUDNIKA O SPREJEMU RAZPISNIH POGOJEV IN 11
4. DOKAZILA ZA PRIZNANJE OSNOVNE SPOSOBNOSTI IN SPOSOBNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI, ZAHTEVANA V OSMEM (8) POGLAVJU 12
4.1 IZJAVA PONUDNIKA O REGISTRACIJI DEJAVNOSTI 13
4.2 IZJAVA PONUDNIKA O SPOSOBNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI 14
4.3 IZJAVA PONUDNIKA O NEKAZNOVANJU 15
4.4 IZJAVA PONUDNIKA V ZVEZI S STEČAJEM, PRISILNO PORAVNAVO IN LIKVIDACIJO 16
4.5 IZJAVA PONUDNIKA V ZVEZI S PORAVNAVO XXXXXX IN PRISPEVKOV 17
5. DOKAZILA ZA PRIZNANJE EKONOMSKO-FINANČNIH, TEHNIČNIH IN KADROVSKIH SPOSOBNOSTI, 18
5.1 POTRDILO AGENCIJE – BON 1 IN BON 2 – PRAVNA OSEBA 20
NAPOVED ZA ODMERO DAVKA IN PODATKI BANKE – ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE 20
5.2 SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH GRADENJ (REFERENCE) 21
5.3 PISNE IZJAVE NAROČNIKOV DEL S SPECIFIKACIJO DEL IZ OBRAZCA 5/2 22
5.4 IZJAVA O ZADOSTNI KADROVSKI ZMOGLJIVOSTI 23
5.5 SEZNAM ODGOVORNIH VODIJ DEL IN NJIHOVE REFERENCE 24
5.6 IZJAVA PONUDNIKA O PLAČILU OBVEZNOSTI DO PODIZVAJALCEV 26
7. FINANČNA ZAVAROVANJA, S KATERIMI PONUDNIKI ZAVARUJEJO IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI V POSTOPKU JAVNEGA NAROČILA 29
BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE 30
IZJAVA BANKE O IZDAJI BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 31
7.3 VZOREC BANČNE GARANCIJE 32
ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 32
IZJAVA BANKE O IZDAJI BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI V GARANCIJSKEM ROKU 33
7.5 VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI V GARANCIJSKEM ROKU 34
Opomba:
Ponudnik izdela vsebino ponudbene dokumentacije in jo tekoče oštevilči – priloži KAZALO !
obrazec 3
3. PODATKI O PONUDNIKU IN IZJAVE
1. PODATKI O PONUDNIKU – obrazec 3/1
Opomba: V primeru skupne ponudbe je potrebno obrazec kopirati za vsakega posameznega ponudnika. Obrazec mora biti s strani ponudnika izpolnjen, podpisan in žigosan.
2. IZJAVA PONUDNIKA DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI – obrazec 3/2
Opomba: V primeru skupne ponudbe je potrebno obrazec kopirati za vsakega posameznega ponudnika. Obrazec mora biti s strani ponudnika izpolnjen, podpisan in žigosan.
Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.
3. SEZNAM PODIZVAJALCEV – obrazec 3/3
Opomba: Obrazec 3/3 je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik oz. skupina nastopa s podizvajalci. V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. Obrazec lahko priredite vašim potrebam s tem, da morajo biti zajeti vsi zahtevani podatki. V primeru, da nastopa sam se predloži parafiran in žigosan neizpolnjen obrazec.
4. PODATKI O PODIZVAJALCIH – obrazec 3/4
Opomba: Obrazec 3/4 ponudnik oz. skupina predloži, izpolni, podpiše in žigosa le v primeru, da bo posamezna razpisana dela oddal v izvajanje podizvajalcem. V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati in ga priložiti za vsakega podizvajalca posebej. V primeru, da nastopa sam se predloži parafiran in žigosan neizpolnjen obrazec.
5. POOBLASTILO – obrazec 3/5
Opomba: Xxxxxxx ponudnik oz. nosilec skupne ponudbe v primeru, če nastopa s podizvajalci. V nasprotnem primeru neizpolnjen obrazec parafira in žigosa.
6. IZJAVA PONUDNIKA O SPREJEMU RAZPISNIH POGOJEV IN O IZVEDBI DEL – obrazec 3/6
Opomba: Obrazec mora biti s strani ponudnika izpolnjen, podpisan in žigosan.
Opomba:
Obrazec 3 mora biti s strani ponudnika parafiran in žigosan.
3.1 PODATKI O PONUDNIKU
Firma oz. ime ponudnika:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Naslov:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zakoniti zastopnik ponudnika:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Matična številka:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Davčna številka:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Številka transakcijskega računa:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Telefon:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Telefax:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
E - mail:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pooblaščena oseba za podpis pogodbe:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pooblaščena oseba za tolmačenje ponudbe:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Število redno zaposlenih delavcev:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Število pogodbeno zaposlenih delavcev:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum: Žig Podpis:
........................... ..................................
Opomba:
V primeru skupne ponudbe je potrebno obrazec kopirati za vsakega posameznega ponudnika. Obrazec mora biti s strani ponudnika izpolnjen, podpisan in žigosan.
3.2. IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI
V zvezi z javnim naročilom » «, objavljenega na portalu javnih naročil dne , št. objave ,
izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalci.
Seznanjeni smo z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil.
Datum: Žig Podpis:
........................... ..................................
Opomba: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.
V primeru skupne ponudbe je potrebno obrazec kopirati za vsakega posameznega ponudnika. Obrazec mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan.
obrazec 3/3
3.3 SEZNAM PODIZVAJALCEV
Zap. št. | PODIZVAJALEC | POPIS DEL, KI JIH BO IZVEDEL | VREDNOST DEL V EUR | RAZMERJE DEL V % |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Izjavljamo, da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo.
Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobili pisno soglasje naročnika.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil z dne , pod št. objave .
Datum: Žig Podpis:
........................... ...................................
Opomba:
Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik oz. skupina nastopa s podizvajalci. V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. Obrazec lahko priredite vašim potrebam s tem, da morajo biti zajeti vsi zahtevani podatki. V primeru, da nastopa ponudnik oz. skupina brez podizvajalcev se predloži parafiran in žigosan neizpolnjen obrazec.
obrazec 3/4
3.4 PODATKI O PODIZVAJALCIH
Firma oz. ime podizvajalca:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Naslov:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zakoniti zastopnik podizvajalca:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Matična številka:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Davčna številka:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Številka transakcijskega računa:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Telefon:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Telefax:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
E - mail:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Odgovorna oseba podizvajalca za izvedbo razpisanih del:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Št. redno zaposlenih delavcev:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Št. pogodbeno zaposlenih delavcev:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dela, ki jih bo podizvajalec opravljal:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrednost del:
Brez DDV: DDV: z DDV:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Delež del, ki jih prevzema podizvajalec, glede na vrednost ponudbe v odstotku: %. Datum: Žig Podpis ponudnika:
........................... ...................................
Kot podizvajalec v ponudbi ponudnika
izjavljamo, da so vse obveznosti ponudnika do nas poravnane.
SOGLASJE PODIZVAJALCA:
Podizvajalec
, (naziv in naslov podizvajalca)
soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila
» «, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.
(Navodilo: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora obrazec izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca. Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.)
Datum: Žig podizvajalca Podpis podizvajalca:
........................... ...................................
Opomba:
Obrazec 3/4 ponudnik oz. skupina predloži, izpolni, podpiše in žigosa le v primeru, da bo posamezna razpisana dela oddal v izvajanje podizvajalcem. V primeru, da nastopa sam se predloži parafiran in žigosan neizpolnjen obrazec. V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati in ga priložiti za vsakega podizvajalca posebej.
obrazec 3/5
3.5. POOBLASTILO
Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli v obrazcu 3/5 »Seznam podizvajalcev« in zanje priložili podatke.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil z dne , pod št. objave .
Datum: Žig Podpis:
........................... ...................................
Opomba:
Obrazec 3/5 ponudnik oz. skupina izpolni, podpiše, žigosa in predloži le v primeru, če nastopa s podizvajalci. V primeru, da nastopa sam se predloži parafiran in žigosan neizpolnjen obrazec.
obrazec 3/6
3.6 IZJAVA PONUDNIKA O SPREJEMU RAZPISNIH POGOJEV IN O IZVEDBI DEL
Ponudnik .........................................................................................................................
i z j a v l j a m o,
da smo seznanjeni z vsemi določili Xxxxxxxx in navodila k oddaji ponudb ter pogoji za udeležbo pri oddaji razpisanega javnega naročila (razpisna dokumentacija), da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del ponudbe.
Izjavljamo, da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični, ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost.
Datum: Žig Podpis:
........................... ...................................
Opomba: Obrazec mora biti s strani ponudnika izpolnjen, podpisan in žigosan.
Obrazec 4
4. DOKAZILA ZA PRIZNANJE OSNOVNE SPOSOBNOSTI IN SPOSOBNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI, ZAHTEVANA V OSMEM (8) POGLAVJU
1. IZJAVA PONUDNIKA da je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo – obrazec 4/1
Opomba: Izjava mora biti s strani ponudnika oz. vsakega posameznika pri skupni ponudbi izpolnjena, podpisana in žigosana.
2. IZJAVA PONUDNIKA, da glede na predmet javnega naročila izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje – ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila – obrazec 4/2
Opomba: Izjava mora biti s strani ponudnika oz. vsakega posameznika pri skupni ponudbi izpolnjena, podpisana in žigosana.
3. IZJAVA PONUDNIKA, da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot: hudodelsko združevanje, jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. čl. Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti in pranje denarja – obrazec 4/3.
Opomba: Izjava mora biti s strani ponudnika oz. vsakega posameznika pri skupni ponudbi izpolnjena, podpisana in žigosana.
4. IZJAVA ponudnika, da zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja – obrazec 4/4
Opomba: Izjava mora biti s strani ponudnika, podizvajalca oz. vsakega posameznika pri skupni ponudbi izpolnjena, podpisana in žigosana.
5. IZJAVA ponudnika, da ima poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež – obrazec 4/5.
Opomba: Izjava mora biti s strani ponudnika oz. vsakega posameznika pri skupni ponudbi izpolnjena, podpisana in žigosana.
OPOMBA:
1. V primeru predložitve skupne ponudbe se dokazila o izpolnjevanju pogojev iz osmega (8) poglavja razpisne dokumentacije predložijo za vsakega posameznega ponudnika posebej, obrazci izjav se kopirajo v potrebnem številu.
2. V primeru izvedbe del s podizvajalci se dokazila o izpolnjevanju pogojev iz osmega (8) poglavja razpisne dokumentacije predložijo za vsakega podizvajalca posebej, obrazci izjav se kopirajo v potrebnem številu.
4.1 IZJAVA PONUDNIKA O REGISTRACIJI DEJAVNOSTI
Ponudnik.............................................................................................................
i z j a v l j a m o,
pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero dajemo ponudbo.
S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.
Datum: Žig Podpis:
........................... ...................................
Opomba: Izjava mora biti s strani ponudnika, podizvajalca oz. vsakega posameznika pri skupni ponudbi izpolnjena, podpisana in žigosana.
4.2 IZJAVA PONUDNIKA O SPOSOBNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI
Ponudnik..............................................................................................................
i z j a v l j a m o,
pod kazensko in materialno odgovornostjo, da glede na predmet javnega naročila izpolnjujemo z zakonom predpisane pogoje ter imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.
Datum: Žig Podpis:
........................... ...................................
Opomba:
Naročnik zahteva podpisano in žigosano izjavo samo v primeru, ko zakon za posamezno predmetno javno naročilo predpisuje izdajo te izjave.
4.3 IZJAVA PONUDNIKA O NEKAZNOVANJU
Ponudnik..............................................................................................................
i z j a v l j a m o,
pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ali zakoniti zastopnik ponudnika ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot: hudodelsko združevanje, jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. čl. Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti in pranje denarja.
S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.
Datum: Žig Podpis:
........................... ...................................
Opomba: Izjava mora biti s strani ponudnika, podizvajalca oz. vsakega posameznika pri skupni ponudbi izpolnjena, podpisana in žigosana.
4.4 IZJAVA PONUDNIKA V ZVEZI S STEČAJEM, PRISILNO PORAVNAVO IN LIKVIDACIJO
Ponudnik ..............................................................................................................
i z j a v l j a m o,
pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zoper nas ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, oziroma da:
- nismo v stečajnem postopku;
- naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja;
- na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež, ali določbami države naročnika;
- na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež, ali določbami države naročnika.
S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam. Datum: Žig Podpis:
........................... ...................................
Opomba: Izjava mora biti s strani ponudnika, podizvajalca oz. vsakega posameznika pri skupni ponudbi izpolnjena, podpisana in žigosana.
4.5 IZJAVA PONUDNIKA V ZVEZI S PORAVNAVO XXXXXX IN PRISPEVKOV
Ponudnik ..............................................................................................................
i z j a v l j a m o,
pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo poravnano vse davke, prispevke v skladu s predpisi države, kjer imamo svoj sedež.
S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.
Datum: Žig Podpis:
........................... ...................................
Opomba: Izjava mora biti s strani ponudnika, podizvajalca oz. vsakega posameznika pri skupni ponudbi izpolnjena, podpisana in žigosana.
obrazec 5
5. DOKAZILA ZA PRIZNANJE EKONOMSKO-FINANČNIH, TEHNIČNIH IN KADROVSKIH SPOSOBNOSTI,
ZAHTEVANA V DEVETEM (9) POGLAVJU
1. EKONOMSKO – FINANČNI POGOJI
Potrdilo Agencije RS za javnopravne evidence in storitve BON 1 in BON 2, ki ne sme biti starejše od 4 mesece od datuma oddaje ponudbe - za pravne osebe.
Napoved za odmero davka od dohodkov za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne davčne uprave in podatke banke o solventnosti za obdobje zadnjih 6 mesecev - za samostojne podjetnike.
OPOMBA:
⮚ skupna ponudba: izpolnjevanje pogoja izkaže ponudnik, ki je nosilec ponudbe pri skupni ponudbi;
⮚ ponudba s podizvajalci: izpolnjevanje pogoja izkaže ponudnik.
Opomba: Obrazec 5/1 se parafira in žigosa.
2. TEHNIČNI IN KADROVSKI POGOJI
2.1 Seznam najpomembnejših opravljenih gradenj (reference) – obrazec 5/2, pred oddajo ponudbe. Ponudnik mora za izpolnjevanje pogoja navesti najmanj 3 primerljiva deli na nizkih gradnjah, ki jih je izvedel v obdobju zadnjih treh let in katere vrednost posamezne reference mora biti najmanj 100.000 EUR.
OPOMBA:
⮚ skupna ponudba: pogoje mora izpolnjevati cela skupina (posamezna referenca ne sme biti nižja od zahtevanega zneska),
⮚ ponudba s podizvajalci: izpolnjevanje pogoja izkaže ponudnik.
2.2 Pisne izjave naročnikov del s specifikacijo del o ponudnikovih referencah iz točke
2.1 (obrazec 5/3) OPOMBA:
⮚ skupna ponudba: pogoje mora izpolnjevati cela skupina (posamezna referenca ne sme biti nižja od zahtevanega zneska),
⮚ ponudba s podizvajalci: izpolnjevanje pogoja izkaže ponudnik.
2.3 Izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti za izvedbo razpisanih del (obrazec 5/4). OPOMBA:
⮚ skupna ponudba: pogoje mora izpolnjevati cela skupina;
⮚ ponudba s podizvajalci: izpolnjevanje pogoja izkaže ponudnik.
2.4 Seznam odgovornih vodij del, ki bodo sodelovali pri izvedbi razpisanih del in njihove reference (obrazec 5/5).
OPOMBA:
⮚ skupna ponudba: pogoje mora izpolnjevati cela skupina;
⮚ ponudba s podizvajalci: izpolnjevanje pogoja izkaže ponudnik.
2.5 Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (obrazec 5/6).
OPOMBA:
⮚ skupna ponudba: izjavo mora priložit vsak posamezni ponudnik
⮚ ponudba s podizvajalci: izpolnjevanje pogoja izkaže ponudnik.
5.1 POTRDILO AGENCIJE – BON 1 IN BON 2 – pravna oseba NAPOVED ZA ODMERO DAVKA IN PODATKI BANKE – za samostojne podjetnike
Opomba: temu obrazcu se priloži BON1 in BON2. Obrazec 5/1 mora biti s strani ponudnika parafira in žigosan.
5.2 SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH GRADENJ (REFERENCE)
Zap. Št. | Naročnik | Vrsta storitev | Čas realizacije Dokončanje del | Pogodbeni znesek |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Datum: Žig Podpis:
........................... ...................................
Opomba:
1. Ponudnik mora navesti najmanj 3 primerljiva dela na nizkih gradnjah, ki jih je dokončal v obdobju zadnjih treh let in katere vrednost posamezne reference mora biti najmanj 100.000 EUR
2. pri skupni ponudbi mora pogoje izpolnjevati cela skupina (posamezna referenca ne sme biti nižja od zahtevanega zneska).
3. Obrazec 5/2 mora biti s strani ponudnika podpisan in žigosan.
5.3 PISNE IZJAVE NAROČNIKOV DEL S SPECIFIKACIJO DEL IZ OBRAZCA 5/2
Naročnik
Po kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ponudnik:
opravil dela po pogodbi z dne v vrednosti EUR (z DDV).
Potrjujemo, da je izvajalec dela pravočasno, strokovno in kvalitetno ter v skladu z določili pogodbe.
Morebitne druge pripombe naročnika:
izvedel
.
Kraj in datum: Žig: Podpis naročnika:
Opomba:
1. veljavno je samo potrdilo z originalnim žigom naročnika.
2. Obrazec mora biti s strani ponudnika parafiran in žigosan.
5.4 IZJAVA O ZADOSTNI KADROVSKI ZMOGLJIVOSTI
Ponudnik..............................................................................................................
i z j a v l j a m o,
da razpolagamo z zadostim in za izvedbo razpisanih del usposobljenim kadrom in da bomo, ne glede na že sklenjene pogodbe, kvalitetno in pravočasno izvedli dela, ki so predmet tega javnega naročila.
Datum: Žig Podpis:
........................... ...................................
Opomba:
Obrazec mora biti podpisan in žigosan. Pogoje mora izpolnjevati ponudnik oz cela skupina pri skupni ponudbi.
obrazec 5/5
5.5 SEZNAM ODGOVORNIH VODIJ DEL IN NJIHOVE REFERENCE
1/1. ODGOVORNI VODJA DEL ZA : ……………………………………………………
Zap. št. | Ime in priimek ter izobrazbena kvalifikacija | Delovno mesto | Skupna delovna doba | Delov. doba na sedanjem delov. mestu |
1 | ||||
2 |
1/2. REFERENCE ODGOVORNEGA VODJA DEL
Zap. št. | Referenčni objekt | Čas trajanja del | Vrsta opravlja del na referenčnem objektu |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
2/1. ODGOVORNI VODJA DEL ZA : ……………………………………………………
Zap. št. | Ime in priimek ter izobrazbena kvalifikacija | Delovno mesto | Skupna delovna doba | Delov. doba na sedanjem delov. mestu |
1 | ||||
2 |
2/2. REFERENCE ODGOVORNEGA VODJA DEL
Zap. št. | Referenčni objekt | Čas trajanja del | Vrsta opravlja del na referenčnem objektu |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
OPOZORILO:
PONUDNIK JAMČI POD KAZENSKO IN MATERIALNO ODGOVORNOSTJO, DA NAVEDENI ODGOVORNI VODJI DEL IZPOLNJUJEJO ZAKONSKE POGOJE ZA OPRAVLJANJE RAZPISANIH STORITEV SKLADNO Z ZGO-1.
Datum: Žig Podpis:
........................... ...................................
Opomba:
1. Ponudnik po potrebi obrazec kopira v zadostnem številu
2. Obrazec mora biti podpisan in žigosan.
3. Pogoje izkazuje ponudnik oz. cela skupina pri skupni ponudbi
5.6 IZJAVA PONUDNIKA O PLAČILU OBVEZNOSTI DO PODIZVAJALCEV
Ponudnik ..............................................................................................................
i z j a v l j a m o,
pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.
Datum: Žig Podpis:
........................... ...................................
Opomba:
Obrazec mora biti podpisan in žigosan. Pogoje izkazuje ponudnik oz. vsak posameznik pri skupni ponudbi
5.7 TERMINSKI PLAN
Operacijo delno financira Evropska unija, iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja:
»Evropa investira v podeželje« v okviru Ukrepa št. 322 – Obnova in razvoj vasi, ki prispeva k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih.
- Predviden začetek del – takoj po podpisu gradbene pogodbe: predvidoma 4.6.2012
- Zaključek del in predaja objekta naročniku: 10.08.2012.
obrazec 6
6. PONUDBA, št. ………….
Ponudnik: ……………………………………………………………………………………….
V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo bomo razpisana dela izvedli za naslednjo ponudbeno ceno:
1. PONUDBENA CENA
CENA brez DDV | DDV | CENA z DDV |
Ponudbena cena je fiksna. V ceni so zajeti vsi stroški in popusti.
Rekapitulaciji je priložen ponudbeni predračun za osnovno ponudbo z izpolnjenim popisom del V TISKANI IN ELEKTRONSKI OBLIKI (CD).
2. ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL
Rok izvedbe razpisanih del je: 31.08.2012.
3. VELJAVNOST PONUDBE
Naša ponudba velja do (najmanj 150 dni od datuma določenega za sprejemanje ponudb).
4. ODPRAVA RAČUNSKIH NAPAK:
S podpisom tega obrazca soglašamo, da lahko naročnik popravi računske napake v naši ponudbi.
Datum: Žig Podpis:
........................... ...................................
OPOZORILO:
Sestavni del tega obrazca je tudi popis del, ki ga ponudnik izpolni, parafira in žigosa na vsaki strani, rekapitulacija del mora biti podpisana in žigosana s strani odgovorne osebe ponudnika ter ga kot sestavni del ponudbe tudi vrne naročniku, tudi na CD.
obrazec 7
7. FINANČNA ZAVAROVANJA, S KATERIMI PONUDNIKI ZAVARUJEJO IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI V POSTOPKU JAVNEGA NAROČILA
1. Bančna garancija za resnost ponudbe Ponudnik mora predložiti:
a) Podpisan in žigosan vzorec bančne garancije za resnost ponudbe (obr. 7/1)
b) Originalno bančno garancijo banke za resnost ponudbe
2. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pri zavarovalnici - predloži ponudnik, ki bo na razpisu uspel, najkasneje v roku 10 dni od sklenitve pogodbe
Ponudnik mora k ponudbi predložiti:
a) Izjavo banke, da mu bo le ta v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (kot obr. 7/2)
b) Podpisan in žigosan vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (obr.7/3)
3. Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku – predloži izvajalec ob primopredaji izvedenih razpisanih del
Ponudnik mora predložiti:
a) Izjavo banke, da mu bo le ta v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, izdala bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi (kot obr. 7/4)
b) Podpisan in žigosan vzorec bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku (obr. 7/5)
Opomba:
1. Ustrezna finančna zavarovanja predloži samo ponudnik, v kolikor ta nastopa s podizvajalci oz. ponudnik, ki je nosilec ponudbe pri skupni ponudbi.
obrazec 7/1
7.1 VZOREC
BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE
Naziv banke:
Kraj in datum:
Upravičenec:
Garancija številka: …………
V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu za javna naročila dne (ime razpisa) v Mestni občini Slovenj Gradec je ponudnik
dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu priskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 10.000,00 EUR in mora veljati do vključno datuma veljavnosti ponudbe.
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi,
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali - če ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.
Zahtevek za vnovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo naročnika za vnovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za vnovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št. ………../…….
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji vnovčeni znesek.
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe – to je do vključno ………………….
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do , ta garancija preneha veljati
ne glede na to, ali nam je vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.
Banka (žig in podpis)
Opomba:
Vzorec - obrazec 7/1 se priloži prazen in se parafira in žigosa. Za njim se priloži originalna bančna garancija.
obrazec 7/2
7.2 VZOREC
IZJAVA BANKE O IZDAJI BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Znak banke:
Kraj in datum:
Ponudnik:
Na podlagi vloge ponudnika ………………………………………..., s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil pod oznako dne in sicer za izbiro najugodnejšega izvajalca za
» «
IZJAVLJAMO
da bomo, v kolikor bo ponudnik izbran na javnem
razpisu kot najugodnejši, izdali nepreklicno in brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini € (10% od pogodbene vrednosti z DDV), plačljivo na prvi poziv
in sicer na osnovi predložitve ustrezne dokumentacije.
Banka: …………………….
Žig:
Opomba:
Vzorec - obrazec 7/2 se priloži prazen in se parafira in žigosa s strani ponudnika. Za njim se priloži originalna izjava banke, ki ne sme bistveno odstopati od vzorca izjave.
7.3 VZOREC BANČNE GARANCIJE
ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Naziv banke: …………………………………………………………………….
Kraj in datum: …………………………………………………………………...
Upravičenec: …………………………………………………………………….
Garancija št. ……….
V skladu s pogodbo, št. ……………… z dne ………… sklenjene med Mestno občina Slovenj Gradec in ………………………
(naziv izvajalca) za izvedbo » « v skupni pogodbeni vrednosti ………… € je izvajalec dolžan izvesti naslednja dela: ………………………………………………….v skupni vrednosti ………………….€ (z besedo: …………………………………………) v roku (datum, dni, mesecev) v
količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.
Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali €, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti,
količini in rokih, opredeljeni v zgornji citirani pogodbi. Garancija zajema tudi pokritje obveznosti do podizvajalcev.
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena izvedba del tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
Zahtevek za vnovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo za vnovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za vnovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št. ……./…….
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji vnovčeni znesek.
Ta garancija velja najkasneje do Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost
avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.
Banka
(žig in podpis)
Opomba:
Vzorec - obrazec 7/3 se priloži prazen in se parafira in žigosa.
obrazec 7/4
7.4 VZOREC
IZJAVA BANKE O IZDAJI BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI V GARANCIJSKEM ROKU
Ponudnik: Znak banke:
……………………. Kraj in datum:
Na podlagi vloge ponudnika ………………………………………..., s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil pod oznako …………. z dne in sicer za izbiro najugodnejšega izvajalca za izvedbo
» «
IZJAVLJAMO
da bomo, v kolikor bo ponudnik izbran na javnem
razpisu kot najugodnejši, izdali nepreklicno in brezpogojno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku v višini …………………€ (10% vrednosti končnih izvedenih del), plačljivo na prvi poziv in sicer na osnovi predložitve ustrezne dokumentacije.
Banka: …………………….
Žig:
Opomba:
Vzorec - obrazec 7/4 se priloži prazen in se parafira in žigosa s strani ponudnika. Za njim se priloži originalna izjava banke, ki ne sme bistveno odstopati od vzorca izjave.
Obrazec 7/5
7.5 VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI V GARANCIJSKEM ROKU
Naziv banke: ……………………………………………………….……
Kraj in datum: …………………………………………………………...
Upravičenec: …………………………………………………………….
Garancija št. ……….
V skladu s pogodbo…………….(naziv pogodbe, št. pogodbe, datum) sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ………………… in …………………….
(naziv izvajalca) za izvedbo » « v vrednosti
……………………… €, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.
S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek €,
če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.
Zahtevek za vnovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo za vnovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za vnovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št. ……./…….
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji vnovčeni znesek.
Ta garancija velja še 10 dni po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do …………… Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.
Banka
(žig in podpis)
Opomba:
Vzorec - obrazec 7/5 se priloži prazen in se parafira in žigosa.
obrazec 8
GRADBENA POGODBA za
8. VZOREC POGODBE
»UREDITEV KOMUNALNE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE NA CESTI ŠMARTNO – ŽABJA VAS«
I. POGODBENI STRANKI:
NAROČNIK: | Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec, ki jo zastopa župan Andrej ČAS Matična številka: 5883903, Davčna številka: SI92076912 |
IZVAJALEC: | ……………………………………………………………………, ki jo/ga zastopa …………………. matična številka:…………… ……davčna številka:……………. TRR , odprt pri … |
II. PREDMET POGODBE
1. člen
Predmet te pogodbe je »UREDITEV KOMUNALNE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE NA CESTI ŠMARTNO
– ŽABJA VAS«.
Predmetna dela je izvajalec pridobil na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa po odprtem postopku, št. naročila 430-25/2012, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. JN4017/2012 z dne 12.04.2012, in na podlagi Odločitve o oddaji javnega naročila z dne .
Operacijo delno financira Evropska unija, iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: »Evropa investira v podeželje« v okviru Ukrepa št. 322 – Obnova in razvoj vasi, ki prispeva k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih.
III. OBSEG POGODBENIH DEL
2. člen
S to gradbeno pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo zgradil objekt iz 1. člena te pogodbe v skladu z razpisanimi pogoji, ki so sestavni del te pogodbe, skladno z gradbenim načrtom, projektom, popisom del, standardi, predračunom in skladno z navodili nadzorne službe ter investitorja in strokovno pravilno.
IV. CENA
Vrednost pogodbenih del v skupnem znesku znaša:
3. člen
CENA brez DDV | DDV | CENA z DDV |
V vseh cenah so zajeti vsi stroški.
V skupnem znesku izražena cena je nespremenljiva. Cene po enoti in po meri so fiksne do konca gradnje. Razlik v ceni izvajalec ne bo mogel uveljavljati. To določilo pomeni, da bo izvajalec na ta način obračunaval izvedena dela, potrebna za izgradnjo pogodbenega predmeta ter vse spremembe, ki bodo nastale med PGD in PZI projektno dokumentacijo in da bo odpravil vse pomanjkljivosti, ugotovljene s strani naročnika. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da so kalkulacijske osnove iz pogodbenega predračuna osnova za formiranje cen za vsa dodatna naročila in event. spremembe dokumentacije.
V. OBRAČUN IN NAČIN PLAČILA
4. člen
Začasni obračun del se bo vršil na osnovi dejanskih količin in enotnih cen iz ponudbenega predračuna. Naročnik bo nesporni znesek začasne situacije plačal v roku 30 dni od dneva prejetja situacije.
Dela morajo biti obračunana do 24. v tekočem mesecu in z gradbeno knjigo ter predana nadzorniku objekta v pregled in potrditev. Izvajalec bo do 5. v mesecu dostavil potrjeno situacijo v 4 (štirih) izvodih za pretekli mesec.
Naročnik mora najkasneje v roku 10 (deset) dni od prejema potrditi prejeto situacijo in 1 (en) izvod vrniti izvajalcu. Če ima naročnik pripombe na prejeto situacijo je dolžan v 10 (desetih) dneh potrditi nesporni del situacije, o morebitnem spornem delu pa do naslednje situacije sprejeti končno odločitev.
Za vsak odmik od gradbenega načrta oziroma od pogodbenih del mora imeti izvajalec pisno soglasje naročnika. Prav tako mora izvajalec predhodno pisno obrazložiti nepredvidena dodatna dela in pridobiti pisno soglasje od naročnika za izvedbo le teh. Po podanem soglasju se bo k tej pogodbi sestavil aneks.
5. člen
Plačilo je izvršeno z dnem prispetja nakazila na transakcijski račun izvajalca. V primeru zamude plačila po krivdi naročnika bo izvajalec zaračunaval zakonite zamudne obresti. Rok plačila obresti je 8 dni od dneva izračuna obresti.
Mestna občina Slovenj Gradec naroča gradbene storitve po tej pogodbi v skladu s 5. odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) za opravljanje svoje neobdavčljive dejavnosti.
Naročnik si pridržuje pravico zadržanja 10% vrednosti celotne investicije z DDV do predložitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.
6. člen
Izvajalec se zavezuje naročniku v roku desetih (10) dni od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti (z DDV).
Bančna garancija velja od dneva predložitve in preneha veljati s predložitvijo bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku oz. velja še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla Če se med trajanjem pogodbe spremeni rok za izvedbo del, kvaliteta in količina, mora izvajalec predložiti v roku 10 dni od podpisa dodatka k tej pogodbi novo garancijo z novim rokom trajanja le-te.
VI. ROK
7. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo začel z opravljanjem del takoj po podpisu pogodbe oz. najkasneje 04.06.2012 in jih dokončal najkasneje do 10.08.2012 oz. v skladu s terminskim planom, ki je sestavni del pogodbe .
V primeru prekoračitve pogodbenega roka je stranka, ki je povzročila prekoračitev, dolžna nositi vse stroške, ki nastanejo zaradi zamude.
Sestavni del te pogodbe je terminski plan izvajalca, ki ga je priložil k ponudbi. Iz terminskega plana je razvidna organizacijska shema po posameznih fazah. Vsa morebitna odstopanja od terminskega plana je dolžan izvajalec redno obveščati nadzornika del in odgovorno osebo naročnika.
Roki se lahko spremenijo le ob predhodnem pisnem soglasju strank, zaradi nepredvidenih nujnih del ali v primeru višje sile. V tem primeru bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k pogodbi.
VII. PODIZVAJALCI
8. člen
Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci in podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi.
Z izvajalcem bodo pri izvedbi del sodelovali naslednji podizvajalci (obvezno navesti za vsakega podizvajalca naziv, polni naslov, mat. št., davčna št. in transakcijski račun):
-
....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................;
-
....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................;
-
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................;
(Navesti le v primeru nastopa s podizvajalci, v nasprotnem primeru se ta odstavek prečrta!
V primeru nastopa del s podizvajalci se bo v pogodbo vključila vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec.)
Izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki bodo opravljali dela po tej pogodbi. Vsak posamezni podizvajalec mora naročniku predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik del namesto glavnemu izvajalcu poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.
Izvajalec mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom sklenjene pogodbe s podizvajalci, in kopijo le-teh posredovati naročniku v roku petih dni od sklenitve gradbene pogodbe.
Izvajalec sme imenovane podizvajalce zamenjati le po predhodnem obvestilu in pisnem soglasju naročnika. V kolikor izvajalec zamenja posameznega podizvajalca brez predhodnega obvestila oz. pisnega soglasja naročnika
in za zamenjavo podizvajalca ne obstojijo opravičljivi razlogi, sme naročnik unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Prav tako je to razlog za krivdno prenehanje te pogodbe.
Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti v potrditev nov seznam, vključno z vso z javnim razpisom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca ter
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu;
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo ter unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo delo. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.
VIII. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI
9. člen
Izvajalec izrecno potrjuje, da mu je znano tako gradbišče kot tudi projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok izvedbe, kvaliteta in izvedba opreme, funkcionalnost posameznih elementov ali opreme kot celote.
Izvajalec se nadalje zaveže:
- da bo vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela predložil naročniku predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse;
- da bo uporabil samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s tehnično dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z objekta neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;
- ob dokončanju del predati tudi vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (dokazilo o zanesljivosti z izkazi, atesti, certifikati, garantni listi,…), navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta in opreme;
- da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;
- da je dolžan poskrbeti za deponijo komunalnih odpadkov in da bo ravnal z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih v skladu z določil UREDBE o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/2008). Za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;
- da bo dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci navedenimi v ponudbi, ki je sestavni del te pogodbe;
- da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega soglasja naročnika in ob pogoju, da novi izvajalec izpolnjuje pogoje za podizvajalce iz razpisne dokumentacije. Zamenjavo predlaga izvajalec s pisno vlogo, kateri morajo biti priložena tudi vsa dokazila o tem, da podizvajalec izpolnjuje razpisane pogoje za podizvajalca
- da bo redno in pravočasno izpolnjeval svoje obveznosti do svojih podizvajalcev;
- da bo svoje terjatve do naročnika odstopil v korist podizvajalcev za izkazane in potrjene terjatve podizvajalcev do izvajalca del;
- da bo uporabljal za poplačevanje svojih obveznosti podizvajalcem enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi o prevzemu del z naročnikom del po predmetnem javnem naročilu;
- da bo priznal in obračunal ter plačal podizvajalcem zapadle obveznosti in zakonske zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za izvedena dela podizvajalcev;
- da bo izpolnjeval minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe.
IX. ODGOVORNI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
10. člen
Izvajalec je dolžan omogočiti naročniku stalen nadzor nad deli in kontrolo nad količino in kakovostjo uporabljenega materiala.
Pooblaščeni predstavnik naročnika in skrbnik pogodbe je Xxxxxx Xxxxx.
Zunanji nadzornik del s strani naročnika je . Odgovorni vodja del s strani izvajalca je .
X. POGODBENA KAZEN IN ODSTOP OD POGODBE
11. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da znaša pogodbena kazen za prekoračitev roka iz 8. člena te pogodbe 0,5 ‰ od celotne vrednosti za vsak koledarski dan zamude, ki utegne nastati po krivdi izvajalca, vendar skupno ne več kot 10% pogodbene vrednosti.
Rok dokončanja je prekoračen, če ni pisnega sporazuma o podaljšanju roka. Podaljšanje pogodbenega roka mora izvajalec zahtevati takoj, ko za to nastanejo objektivne okoliščine.
Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec ne začne pravočasno z izvajanjem pogodbenih del, če ne upošteva veljavnih predpisov ter navodil naročnika in če je proti izvajalcu uveden stečaj ali prisilna poravnava.
V tem primeru ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca vračilo stroškov, ki jih je pri tem utrpel.
XI. GARANCIJSKA DOBA ZA KAKOVOST DEL IN MATERIALOV
12. člen
Splošni garancijski rok za kakovost izvršenih del in vgrajenega materiala znaša 5 let od dokončanja del, za napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo njeno solidnost pa 10 let.
Za vgrajene naprave velja garancijski rok, kot ga nudi proizvajalec. Garancijski rok za skrite napake je 10 let od dokončanja del.
Naročnik je dolžan obvestiti izvajalca o napakah v 6. mesecih od dneva, ko je bila napaka ugotovljena. Izvajalec je prost odgovornosti, če je nastala škoda zato, ker je pri izvajanju del ravnal po zahtevah naročnika.
Izvajalec bo v času garancijske dobe najkasneje v roku 30 dni od zahteve naročnika, na lastne stroške odpravil vse hibe, ki so nastale na objektu po njegovi krivdi ali krivdi podizvajalcev oziroma zaradi neupoštevanja strokovno tehničnih predpisov.
13. člen
Izvajalec je dolžan v garancijski dobi odpraviti vse pomanjkljivosti, ki se pojavljajo na izvršenih delih in vgrajenem materialu po obvestilu naročnika in v roku, ki ga skupno določijo predstavnik naročnika, glavni nadzornik in izvajalec.
Dokončni pregled in prevzem objekta pred iztekom garancijske dobe opravi prevzemna komisija naročnika ob sodelovanju nadzornega organa ter izvajalca. Vse pomanjkljivosti, ki so ugotovljene z dokončnim pregledom, mora izvajalec odpraviti v sporazumno določenem roku. Dokler izvajalec ne odpravi vseh z dokončnim pregledom ugotovljenih pomanjkljivosti, ne more biti razrešen pogodbenih obveznosti do objekta.
14. člen
Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi, odpraviti v dogovorjenem roku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo izvajalec ob tehničnem pregledu oz. prevzemu del oziroma najkasneje naslednji delovni dan izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki se bo glasila na 10% (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije. Rok trajanja garancije mora biti za deset (10) dni daljši, kot je splošni garancijski rok. Brez predložene garancije tehnični pregled oz. prevzem del ni opravljen.
Kot pogoj za plačilo zadržanih 10% pogodbene cene izvajalec izroči naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskih rokih v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
Kot dodatni pogoj za plačilo zadržanih 10% pogodbene cene izvajalec izroči naročniku potrjeno izjavo s strani podizvajalcev, da so njihovi obračuni zaključeni, da so bili poplačani in da ne bodo do naročnika uveljavljali nobenih finančnih zahtevkov iz naslova te pogodbe.
V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.
Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v sporazumno določenem roku, jih lahko odpravi naročnik z drugim izvajalcem na račun izvajalca iz te pogodbe.
V tem primeru bo naročnik unovčil bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.
XII. PREVZEM DEL
15. člen
Kvalitetni in količinski prevzem pogodbenih del opravijo zastopniki naročnika, izvajalca in strokovnega nadzora po zaključku izvedenih del z zapisnikom.
Če izvajalec ne odpravi v primernem roku pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri tehničnem in kvalitetnem pregledu, lahko odstopi naročnik odpravo pomanjkljivosti drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe. V tem primeru bo naročnik unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Po obvestilu izvajalca, da so odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o tehničnem in kvalitetnem pregledu je naročnik ob sodelovanju predstavnika strokovnega nadzora dolžan v roku 10 dni pisno prevzeti izvršena dela.
XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
16. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi ali dá kakšno dovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizacij iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.
Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:
– svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
– gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
Izbrani ponudnik mora podatke iz prejšnjega odstavka posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Ponudnik soglaša, da bo upošteval navodila organa upravljanja s področja informiranja in obveščanja javnosti določena v »Priročniku za obveščanje javnosti in označevanju projektov v okviru PRP 2007-2013«, ki je objavljen na spletni strani MKGP in ARSKTRP.
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo izvajalec hranil dokumentacijo, vezano na razpis in sklenjeno pogodbo ter omogočala vpogled vanjo in jo na zahtevo naročnika ali Organa upravljanja ARSKTRP posredoval ter da bo za dokumentacijo zagotovljena revizijska sled.
18. člen
Pogodbene stranke so sporazumne, da se bodo za ostala medsebojna razmerja, ki niso posebej zajeta v tej pogodbi uporabljale določbe Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/2007-UPB1).
19. člen
Pogodbeni stranki bodo morebitna nesoglasja in spore reševale sporazumno. V primeru, da spora stranke ne bodo uspele rešiti sporazumno, bo o sporu odločilo pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.
20. člen
Pogodba je veljavna po podpisu vseh pogodbenih strani in ko izvajalec v skladu z določili iz 6. člena te pogodbe izroči naročniku garancijo banke v višini 10% pogodbene vrednosti kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Ta pogodba je napisana v 4 izvodih, od katerih prejme naročnik in izvajalec vsak po dva izvoda pogodbe.
Datum podpisa: ............................ Datum podpisa: ...........................
Izvajalec: Naročnik:
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Direktor: Župan Xxxxxx XXX
Ponudnik mora vzorec pogodbe izpolniti v celoti, parafirati vsako stran pogodbe ter jo podpisati in žigosati.