PODATKI O PONUDNIKU

Bančna garancija za resnost ponudbe

Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Reference

Potrdilo reference s strani posameznega naročnika

Izjava po 35. členu ZIntPK

PODATKI O PONUDNIKU

Document Metadata

Table of Contents

Document Metadata

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

Posamezni obrazci

PODATKI O PONUDNIKU

V ponudbi nastopamo kot: ______________________________________________________

⁽^{glavni
izvajalec, partner xxx xxxxxxx partner)}

Podjetje/naziv:
Naslov:
Pooblaščena oseba za vročanje: ime in priimek, ulica, hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji)

Ponudnik/partner:

____________________________

žig ^{(ime
in priimek pooblaščene osebe)}

____________________________

^(podpis)

Povzetek predračuna (rekapitulacija)

št.: __________________________

Predmet naročila: Izvajanje storitev menjave vodomerov

Naročnik: Javno komunalno podjetje Prodnik, d.o.o., Xxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxx

Ponudnik:

Ponudbena cena*:

ponudbena cena brez DDV: EUR

DDV: EUR

ponudbena cena skupaj z DDV: EUR

* ponudbena cena je vsota SKUPAJ A + SKUPAJ B + SKUPAJ C, kot je navedena v ponudbenem predračunu

Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.

V _____________, dne_______________

Ponudnik:

____________________________

^{(ime
in priimek pooblaščene osebe)}

____________________________

^(podpis)

Ponudnik mora izpolnjen obrazec naložiti v zavihek »Predračun« na e-JN v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Ponudbeni predračun št: __________________

Ponudnik: __________________________________________________________

V postopku oddaje javnega naročila »Izvajanje storitev menjave vodomerov«, objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave JN _______________/2021 podajamo ponudbeno ceno za izvedbo del kot je razvidno iz tega obrazca.

Demontaža in montaža vodomerov z menjavo holancev, pip in ostalih pripadajočih armatur (brez DDV):


profil	število	EUR/kos	EUR
20	510		0,00
25	20		0,00
40	6		0,00
50/20	35		0,00
80/20	18		0,00
100/20	10		0,00
150/40	10		0,00
SKUPAJ A	609		0,00

Demontaža in montaža zgolj vodomerov brez ostalih armatur (brez DDV):


profil	število	EUR/kos	EUR
20	5.200		0,00
25	200		0,00
40	50		0,00
50/20	8		0,00
80/20	4		0,00
100/20	2		0,00
150/40	2		0,00
SKUPAJ B	5.466		0,00

Cenik morebitnih dodatnih del:

(brez DDV)

	EUR/uro
Strojni tehnik
VKV monter
KV monter
Kombi (brez voznika)
Kombi (stojnina)
SKUPAJ C

PONUDBENA CENA:

v EUR, brez DDV

SKUPAJ A + SKUPAJ B + SKUPAJ C:

Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.

V _____________, dne_______________

Ponudnik:

____________________________

^{(ime
in priimek pooblaščene osebe)}

____________________________

^(podpis)

PODATKI O PODIZVAJALCU

Podjetje/naziv:
Naslov:
Zakoniti zastopnik oz. oseba pooblaščena za podpis pogodbe:
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:
Telefon:
E-pošta:

Izjavljamo, da kot podizvajalec (ustrezno obkroži):

ZAHTEVAMO oz. NE ZAHTEVAMO neposredno plačilo.

V primeru zahteve neposrednih plačil soglašamo, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, ki bo izbran s strani naročnika za izvedbo predmetnega javnega naročila pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računa, ki ga bo naročniku izstavil izvajalec.

V primeru, da bo glavni ponudnik izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila, izjavljamo, da bomo, če ne bomo zahtevali neposrednega plačila, glavnemu izvajalcu pravočasno poslali svojo pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za izvedena dela povezana s predmetom javnega naročila.

Izjavljamo, da smo seznanjeni z razpisnimi pogoji za predmetno javno naročilo.

Naročniku dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Podizvajalec:

____________________________

žig ^{(ime
in priimek pooblaščene osebe)}

____________________________

^(podpis)

Opomba:

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci. V tem primeru je ta obrazec tudi priloga k pogodbi.

Ta obrazec se fotokopira in izpolni za vsakega sodelujočega podizvajalca.

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA

IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB

Pooblastitelj

____________________________________________________________________

daje soglasje naročniku Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale, da skladno 75. členom ZJN-3 za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Izvajanje storitev menjave vodomerov« iz javnih evidenc oziroma od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

FIRMA (NAZIV) PRAVNE OSEBE
SEDEŽ PRAVNE OSEBE
OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE
MATIČNA ŠTEVILKA

Kraj in datum._______________________

Ponudnik:

____________________________

žig ^{(ime
in priimek pooblaščene osebe)}

____________________________

^(podpis)

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA

IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

Pooblastitelj(ica)

____________________________________________________________________

daje soglasje naročniku Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale, da skladno 75. členom ZJN-3 za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Izvajanje storitev menjave vodomerov« iz javnih evidenc oz. od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik oz. zakonita zastopnica ni bil(a) pravnomočno obsojen(a) zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

IME IN PRIIMEK (in prejšnji priimek)
FUNKCIJA FIZIČNE OSEBE
EMŠO
DATUM ROJSTVA
KRAJ ROJSTVA
OBČINA ROJSTVA
DRŽAVA ROJSTVA
STALNO/ZAČASNO BIVALIŠČE
DRŽAVLJANSTVO

____________________________

Kraj, datum: ^{(ime
in priimek)}

____________________________

^(podpis)

Opomba:

Pooblastilo morajo predložiti vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Ta obrazec predložijo tudi zakoniti zastopniki podizvajalcev, če ponudnik nastopa s podizvajalci in partnerji skupne ponudbe.

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA

ZA RESNOST PONUDBE

Glava s podatki o garantu

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: Bančna garancija za resnost ponudbe

ŠTEVILKA:  (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:  (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Xxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxx

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročila objavljen na Portalu javnih naročil JN _________/2021, z dne _________, katerega predmet je »Izvajanje storitev menjave vodomerov«.

ZNESEK IN VALUTA: 4.800,00 EUR

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici oz. enoti garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: 08.10.2021, z možnostjo podaljšanja

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika te bančne garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo na prvi poziv in brez ugovora, upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov).

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

če naročnik xxxxxx ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
če naročnik, ki ga je upravičenec v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

-ne izpolni, v roku, določenem s strani upravičenca ne podpiše pogodbe o izvedbi javnega naročila ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

-ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- če ne predloži novega finančnega zavarovanja na poziv upravičena v primeru podaljšanja veljavnosti ponudbe.

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

V zvezi z javnim naročilom »Izvajanje storitev menjave vodomerov«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne _________________, pod št. objave ____________

___________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljam, da bomo v roku 10 dni po podpisu pogodbe o izvedbi javnega naročila naročniku izročili:

finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije in obrazcu Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, ki bo skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije in obrazcu Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Ponudnik:

____________________________

žig ^{(ime
in priimek pooblaščene osebe)}

____________________________

^(podpis)

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu

Datum: ……(vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX ……….(vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: …………(vpiše se ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi)

NAROČNIK: …………….(vpiše se ime in naslov naročnika garancije)

UPRAVIČENEC: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Xxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxx

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz pogodbe o izvajanju storitev menjave vodomerov št. ………….z dne ………………, sklenjene med naročnikom te garancije in upravičencem, s katero se je naročnik med drugim zavezal, da bo izvajal storitve menjave vodomerov (v nadaljevanju: osnovna obveznost). Skladno z zgoraj navedeno pogodbo je naročnik upravičencu za zavarovanje izpolnitve zgoraj navedene osnovne obveznosti dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti __________ EUR (5% vrednosti ponudbe z DDV).

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: ………….(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto plačila)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki, pri čemer se lahko ta garancija predloži v fotokopiji, s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici oz. enoti garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: 40 (štirideset) dni po preteku veljavnosti pogodbe

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali brez ugovora, na prvi poziv, katerikoli znesek do višine zneska te garancije, ko upravičenec predloži zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti te garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant:

____________________________

^{(ime
in priimek pooblaščene osebe)}

____________________________

^(podpis)

VZOREC BANČNE GARANCIJE

ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Glava s podatki o garantu

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: garancija za odpravo napak v garancijskem roku

ŠTEVILKA:  (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:  (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Xxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxx

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe (naziv pogodbe o izvedbi javnega naročila, številka pogodbe, datum), katere predmet je izvajanje storitev menjave vodomerov.

V skladu s pogodbo __________ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjeno med upravičencem Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale in naročnikom garancije _____________________ (naziv izvajalca), je naročnik garancije dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti in napake, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe.

Skladno z zgoraj navedeno pogodbo je naročnik upravičencu za zavarovanje izpolnitve zgoraj navedene osnovne obveznosti, dolžan predložiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v vrednosti __________ EUR (5% vrednosti ponudbe z DDV).

ZNESEK V EUR:  (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo, to je 5% vrednosti ponudbe z DDV)

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronki obliki, če je naveden naslov za elektronsko predložitev

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici oz. enoti garanta na območju Republike Slovenije.

VELJAVNOST: Ta bančna garancija velja še 40 dni po poteku garancijskega roka za zadnjo opravljeno in primopredano storitev po zgoraj citirani pogodbi, določenega v zgoraj navedeni pogodbi. Po poteku tega roka bančna garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne.

Ta bančna garancija ni prenosljiva.

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali na prvi poziv, brez ugovora in ne glede na kakršen koli ugovor naročnika te garancije, katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant:

____________________________

^{(ime
in priimek pooblaščene osebe)}

____________________________

^(podpis)

PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH

Ponudnik:_______________________________________________________________

Izjavljamo, da imamo zaposlenega inženirja tehnične stroke _______ stopnje (po Uredbi):

Ime in priimek: ___________________________________

Strokovna izobrazba: ___________________________________

Funkcija/delovno mesto: ___________________________________

Podpis imenovanega inženirja tehnične stroke: _______________________________

Pri izvedbi razpisanih del bodo sodelovali:

Ime in priimek strokovna izobrazba oziroma usposobljenost

_________________ ____________________________
_________________ ____________________________
_________________ ____________________________
_________________ ____________________________
_________________ ____________________________
_________________ ____________________________
_________________ ____________________________
_________________ ____________________________
_________________ ____________________________
_________________ ____________________________

Izjavljamo, da so navedeni podatki resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila.

V ______________, dne______________

Ponudnik:

____________________________

^{(ime
in priimek pooblaščene osebe)}

____________________________

^(podpis)

IZJAVA

O RAZPOLAGANJU S PRIMERNO UREJENIM MONTERSKIM KOMBIJEM

Ponudnik:_____________________________________________________________

Izjavljamo, da imamo primerno urejen monterski kombi, s katerim bomo izvajali razpisano storitev naročnika – menjava vodomerov.

(Priložiti dokazilo in fotografijo!)

V ______________, dne______________

Ponudnik:

____________________________

^{(ime
in priimek pooblaščene osebe)}

____________________________

^(podpis)

V postopku oddaje javnega naročila »Izvajanje storitev menjave vodomerov« priglašamo sledečo/-e referenco/-e¹:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi referenčnih del oz. storitev.

Naziv naročnika
Naslov
Kontaktna oseba naročnika in telefonska številka naročnika
ID za DDV naročnika
Predmet opravljanja storitev
Obdobje izvajanja storitev (navedba datuma začetka in konca izvajanja storitev)
Skupna vrednost izvedenih storitev (brez DDV v EUR)	v obdobju od ___________do……………….: _________________EUR v obdobju od ___________do……………….: _________________EUR v obdobju od ___________do……………….: _________________EUR

Kraj in datum: Žig: Podpis ponudnika:

Naročnik kateremu je ponudnik opravil storitev

…………………………………………………………………………………………………

(navede se naziv referencodajalca)

IZJAVLJAM, da je gospodarski subjekt

…………………………………………………………………………………..

(navede se naziv izvajalca)

izvedel ……………………………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………………………………….

(navede se naziv storitev)

v obdobju:

Leto (od do ): _____________ EUR (brez DDV)
Leto (od do ): _____________ EUR (brez DDV)
Leto (od do ): _____________ EUR (brez DDV)

ter v celoti upošteval naše zahteve in spoštoval pogodbena določila ter ponudnikovo delo ocenjujemo kot strokovno, kvalitetno in v skladu s predpisi izvedeno storitev.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki o referenčnih delih oz. storitvah menjave obračunskih vodomerov na javnih vodovodnih sistemih, brez materiala, resnični. Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev javnega naročila Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o. – Izvajanje storitev menjave vodomerov. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi referenčnih del ponudnika.

Kontaktna oseba referencodajalca ………………………………………………………………

Telefon …………………………………………………..

E-naslov …………………………………………………

Kraj in datum: ………………………………………

Žig in podpis dajalca reference:

____________________________

^{(ime
in priimek)}

____________________________

Žig:^(podpis)

V postopku za izvedbo javnega naročila »Izvajanje storitev menjave vodomerov»

ponudnik: …………………………………………………………

izjavlja, da ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11 s sprem.).

Določba 1. odst. 35. člena ZIntPK med drugim določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član: - udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je izvajalec v postopku javnega naročanja, funkcionar ali po našem vedenju njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. prek drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Pogodba, ki je v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, je nična.

Kraj in datum: Žig: Podpis ponudnika:

I Z J A V A

Ponudnik ____________________________________________________________________________

Izjavljamo da bomo v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pred sklenitvijo okvirnega sporazuma, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, podali izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane z ponudnikom. Neresnični podatki o navedenih dejstvih, imajo za posledico ničnost pogodbe.

Ponudnik:

Žig: ____________________________

^{(ime
in priimek pooblaščene osebe)}

____________________________

^(podpis)

OPOZORILO! Ponudnik mora vzorec pogodbe na zadnji strani podpisati ter ožigosati, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe.

NAROČNIK:	Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Xxxxxx xxxxx 00, 0000 Domžale, ki ga zastopa direktor Xxxxx Xxxxx

	Ident. št. za DDV:	SI54471656
	Matična št.	5227739000
in
IZVAJALEC:	__________, ki ga zastopa __________

	Ident. št. za DDV:	__________
	Matična številka:	__________
	Številka TRR izvajalca :	__________

skleneta naslednjo

POGODBO O IZVAJANJU STORITEV MENJAVE VODOMEROV

I. PREDMET POGODBE

1. člen

S to pogodbo naročnik xxxx, izvajalec pa prevzame izvajanje storitev menjave vodomerov na osnovi izida javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil št. JN ______________ in na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila z dne ____________. Navedena dela se bodo izvršila v skladu z razpisnimi pogoji in v skladu s ponudbo izvajalca št.___________ z dne ______________, ki je sestavni del te pogodbe. Sestavni del te pogodbe sta razpisna dokumentacija in ponudbena dokumentacija predmetnega javnega naročila.

II. VREDNOST POGODBENIH DEL

2. člen

Skupna pogodbena vrednost del iz 1. člena te pogodbe je za obdobje 28 mesecev enaka ocenjeni vrednosti (brez upoštevanja DDV) in je ovrednotena po ponudbi izvajalca št. __________ z dne __________, ki znaša:

__________ EUR (z besedo: __________ __/100)

DDV __________ EUR (z besedo: __________ __ /100)

SKUPAJ: __________ EUR (z besedo: __________ __/100)

Izvajalec bo storitve opravljal po fiksnih ponudbenih cenah na enoto mere, dane v ponudbi izvajalca z dne _____. Cene iz ponudbenega predračuna na enoto mere so za čas trajanja pogodbe fiksne in se tekom veljavnosti pogodbe ne smejo spreminjati.

Predmet pogodbe so storitve, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej povsem določiti, zato so količine razpisanih storitev po predračunu okvirne. Ocenjena količina storitev se tekom izvajanja naročila lahko spremeni, zviša ali zniža, ker je odvisno od dejanskih potreb. Izvajalec zaradi morebiti naročenih manjših količin posamezne vrste storitve ni upravičen do kakršnegakoli odškodninskega zahtevka.

3. člen

Naročnik bo naročal vsakokratno storitev menjave z zahtevkom, podpisanim s strani pooblaščene osebe.

III. NAČIN PLAČILA

4. člen

Pogodbena dela se bodo obračunavala po zaključenih in sprejetih delih s strani naročnika, pri čemer izvajalec izstavi naročniku račun najkasneje do 8. dne v mesecu za pretekli mesec. Poleg računa izvajalec priloži s strani naročnika potrjen delovni nalog ali obračunski list iz katerega je jasno razviden obseg opravljenega dela. Izvajalec se zavezuje, da bo račun izdan kot e-račun.

Izvajalec bo dela obračunal po cenah na enoto mere iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih s strani naročnika. Cene na enoto so nespremenljive.

Naročnik bo izstavljeni račun, potrjen s strani naročnika, izvajalcu poravnal v 30 dneh od datuma prejema računa.

Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. Pri izstavitvi računa se je potrebno sklicevati na številko pogodbe. Plačilni rok je lahko krajši, če izvajalec za njegovo skrajšanje ponudi popust na posamezen račun.

Če naročnik reklamira del zneska v računu se zavrne celoten račun.

V primeru zamude plačila ima izvajalec pravico od naročnika zahtevati plačilo zakonskih zamudnih obresti.

V primeru dodatnih del (presežnih in nepredvidenih), naročnik ravna v skladu z določili ZJN-3, vključno 95. členom. Podlaga za določitev vrednosti dodatnih del so cene na enoto mere in drugi kalkulativni elementi iz predračuna. Vsa dodatna dela morajo biti predhodno odobrena in potrjena s strani naročnika.

V primeru skupne ponudbe skupine izvajalcev:

Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, bodo plačila izvedena na transakcijski račun partnerja, ki je naročnik finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru izvajanja del s podizvajalci:

V kolikor bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem. Roki plačil v primeru neposrednih plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika mora izvajalec najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa naročniku podati pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

5. člen

Stranki se dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti denarne terjatve na drugega (prepoved cediranja), razen v primeru, ki ga določa ZJN-3.

IV. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

6. člen

Naročnik se obvezuje:

pred pričetkom izvajanja del izročiti izvajalcu podatke, ki so potrebni za normalno izvajanje storitve po tej pogodbi,
sodelovati z izvajalcem z namenom, da se pogodbeno delo izvrši pravočasno,
tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenega dela,
sodelovati z izvajalcem v smislu zapiranja sektorskih zasunov na javnem vodovodu,
obveščati uporabnike na območju, ki je vnaprej dogovorjeno za zamenjavo preko radijskih občil o motenju dobave pitne vode
tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenega dela
skrbeti za redne dobave potrebnega materiala (zapornih organov, vodomerov, holandcev…)

Vse reklamacije glede kakovosti in količine opravljenega dela mora naročnik sporočiti predstavniku izvajalca v roku (3) treh delovnih dni od ugotovitve na telefonsko številko _________________________.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

7. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za izvedbo pogodbenih obveznosti.

8. člen

Izvajalec se zavezuje:

prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo, z vsemi tehničnimi predpisi, standardi in normativi, razpisnimi pogoji ter ponudbo, ob tesnem sodelovanju z naročnikom,
izvesti pogodbena dela pravočasno, skladno s terminskim planom,
dajati naročniku tolmačenja in pojasnila,
pisno obvestiti naročnika o morebitnem nastopu okoliščin, ki utegnejo vplivati na vsebinsko, vrednostno in terminsko izvršitev naloge,
varovati poslovno tajnost naročnika, vseh podlog in postopkov ter ostalih informacij,
pravočasno sporočati naročniku potrebe po materialu,
v tekočem letu zamenjati s strani naročnika naročeno količino vodomerov.

9. člen

V primeru, da izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne izpolni v dogovorjeni količini, kvaliteti ali zahtevanih rokih, ima naročnik pravico zahtevati pogodbeno kazen, ki znaša 1 promil od celotne pogodbene vrednosti za vsak zamujeni dan, vendar vsota pogodbenih kazni lahko znaša največ 5% celotne pogodbene vrednosti.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunavanja pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru kršitev pogodbenih obveznosti lahko naročnik uveljavi tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Naročnik lahko na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu ali jih izvede sam. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor le-ta zadošča. V tem primeru si bo naročnik obračunal tudi manipulativne stroške v višini 5% vrednosti drugje naročenih storitev.

Naročnik je upravičen odtegniti tako pogodbeno kazen kot škodo od kateregakoli zneska, ki ga dolguje izvajalcu.

10. člen

Izvajalec se zavezuje da:

bo za delavce zagotavljal osebno varovalno opremo usklajeno z opremo delavcev naročnika in poskrbel, da jo namensko uporabljajo;
da bo pri svojem delu uporabljal spletno in Androidno aplikacijo za menjavo vodomerov, ki ju uporablja naročnik, o katerih naročnik posreduje ponudniku potrebna navodila za delo. Za vsakega delavca monterja bo zagotavljal mobilne telefone oziroma tablice z OS Android 8 in novejši, z minimalna velikost pomnilnika kot jo zahteva naročnik;
bo izvajal vsa pogodbena dela strokovno in kvalitetno po navodilih in pod nadzorom naročnika;
bo s skrbnostjo dobrega gospodarja skrbel za pravočasno odpravljanje morebitnih napak in pomanjkljivosti oziroma o njih nemudoma obveščal naročnika;
pred podpisom te pogodbe posredovati poimenski seznam delavcev, ki bodo opravljali storitve po tej pogodbi. Za skladnost seznama delavcev z dejanskim stanjem ter za pristnost predloženih dokumentov je odgovoren izvajalec. Poimenski seznam je Priloga št. 1 k tej pogodbi in njen sestavni del. Delavci izvajalca morajo delo opravljati skladno z veljavno delovno pravno zakonodajo v Republiki Sloveniji;
v primeru, da kadarkoli v času trajanja te pogodbe pride do spremembe poimenskega seznama delavcev, mora izvajalec o spremembi vsaj tri dni prej obvestiti pooblaščeno osebo naročnika, če gre za spremembo, ki jo je mogoče predvideti, oz. isti dan, če gre za spremembo, ki je ni bilo mogoče predvideti;
izvajalec se zaveže, da bo storitev opravljal z delavci, ki imajo pogovorno znanje slovenskega jezika zaradi nujnosti komunikacije z uporabniki naročnikovih storitev;
izvajalec je dolžan zagotoviti, da delavci, ki bodo izvajali dela po tej pogodbi, imajo ves čas pri sebi pooblastilo naročnika za dela po tej pogodbi, kot ga določi naročnik, s katerim so se dolžni izkazati uporabnikom;
bo sklenil zavarovanje za opravljanje dejavnosti za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti oz. za primere odškodninske odgovornosti iz dejavnosti in storitev po tej pogodbi, ter naročniku sporočil številko zavarovalne police in naziv zavarovalnice,
xx upošteval vsa določila, ki jih predpisuje Xxxxx o varnosti in zdravju pri delu ter predpisi in akti glede varstva pri delu, zlasti pa:

a) bo upošteval vsa določila, ki jih predpisuje Xxxxx o varstvu pred požarom in požarnega reda naročnika.

b) bo zagotavljal organizacijo, izvajanje in nadzor predpisanih ukrepov iz varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in varstva okolja za svoje delavce, v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, Zakonom o varstvu pred požarom in Zakonom o varstvu okolja ter drugimi zakoni, podzakonskimi akti in internimi predpisi, ki urejajo ta področja.

d) prevzel odgovornost za škodo, ki jo povzroči in/ali utrpi pri opravljanju pogodbenih storitev.

VI. JAMSTVA IN GARANCIJE

11.člen

Izvajalec del jamči za kakovost in brezhibnost za vsako izvedeno delo po tej pogodbi 24 mesecev. Za vsako opravljeno storitev po tej pogodbo garancijski rok teče od prevzema vsakokratnega dela.

Izvajalec se obvezuje na naročnikovo zahtevo ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti nemudoma oziroma v dogovorjenem roku. Dolžan je izvršiti brezplačna popravila in odstraniti vse napake, ki bi nastale vključno zaradi slabe izvedbe menjave. Če izvajalec ne odpravi napak nemudoma oziroma v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik oziroma zaupati odstranitev napake drugemu izvajalcu, vse na račun in stroške izvajalca iz te pogodbe.

12. člen

Izvajalec za zavarovanje svojih obveznosti izroči naročniku ob podpisu pogodbe oz. najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe dve garanciji.

Garanciji morata biti brezpogojni in plačljivi na prvi poziv ter vsebinsko ne smeta odstopati od vzorcev iz razpisne dokumentacije.

Izvajalec del po tej pogodbi, izroči naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. posla v višini __________ € (5% osnovne pogodbene vrednosti z DDV).

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. posla mora veljati še najmanj 40 dni po izteku pogodbe.

Izvajalec del se zavezuje, da bo v 10 dneh po podpisu te pogodbe izročil naročniku garancijo v višini 5% osnovne pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša _______ EUR, kot jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi, ki mora biti za 40 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi.

VII. ODSTOP OD POGODBE

13.člen

Naročnik je prost zaveze naročanja storitev po pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od pogodbe. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa so zlasti izvajalčevo (primeroma, a ne izključno):

prenehanje poslovanja izvajalca,
neustrezno izpolnjevanje določil pogodbe (navedeno primeroma: neustrezno, nepravočasno izvajanje storitev),
izvedba storitev, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kvaliteti in strokovnim zahtevam,
neupoštevanje dogovorjenih cen storitev v nasprotju z določili pogodbe in ponudbe izvajalca,
izvajanje obveznosti v nasprotju z dano ponudbo ter v nasprotju s pogodbo,
drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov.

V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na neplačilo nespornih računov za opravljene storitve, ima izvajalec pravico odstopiti od te pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

V kolikor bi izvajalec odstopil od pogodbe iz drugih razlogov (v celoti ali delno) je naročnik upravičen do unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v celotni vrednosti ter bo zahteval povračilo vseh stroškov in druge škode, ki bi jih zaradi odstopa izvajalca imel.

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odstopi od pogodbe. V tem primeru mora pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer tako, da odstopi od te pogodbe najmanj z enomesečnim odpovednim rokom.

14. člen

Če naročnik po podpisu pogodbe po svoji krivdi odstopi od pogodbe ali njenega dela, mora plačati izvajalcu vse do tedaj opravljeno delo. Količino in vrednost opravljenega dela naročnik in izvajalec ugotovita skupno.

Če izvajalec po svoji krivdi odstopi od predmeta pogodbe oz. njenega dela, je naročnik upravičen do povračila vseh stroškov v zvezi s plačili nadomestnega izvajalca predmeta naročila, izvajalec pa mora izročiti delno izpolnjen predmet naročila v obliki, ki omogoča nadomestno spolnitev novemu izvajalcu storitev.

VIII. ROKI IZVEDBE

15. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo pričel z izvajanjem pogodbenih del takoj po sklenitvi pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo menjavo vodomerov izvedel v skladu z mesečnim planom naročnika v rokih, ki jih določi naročnik.

16. člen

Tehnični prevzem menjave vodomerov opravita pooblaščena oseba naročnika in izvajalca, ob vključitvi le-teh v sistem oskrbe s pitno vodo.

IX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

17. člen

Izvajalec in naročnik vsak zase izrecno izjavljata, da naročniku, predstavniku naročnika, posredniku naročnika ali njegovemu organu izvajalec oz. tretja oseba v imenu ali na račun izvajalca, ni obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

pridobitev posla,
sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

V primeru kršitve določil protikorupcijske klavzule je pogodba nična.

X. RAZVEZNI POGOJ

18. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

plačilom za delo,
delovnim časom,
počitki,
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XI. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNIH SKRIVNOSTI

19. člen

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljnjem besedilu: Uredba o GDPR) in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pogodbeni stranki soglašata, da osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili Uredbe o GDPR in predpisi ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pogodbeni stranki bosta zagotavljali pogoje in ukrepe za varstvo osebnih podatkov in preprečevale zlorabe v smislu določil Uredbe o GDPR in predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Kot poslovno skrivnost je izvajalec dolžan varovati podatke, s katerimi bi se seznanil pri izvedbi storitev, ki so predmet te pogodbe. Določbe o poslovni skrivnosti zavezujejo izvajalca in njegove delavce tudi po prenehanju veljavnosti te pogodbe.

XII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

20. člen

Naročnik imenuje za svojega pooblaščenega predstavnika po tej pogodbi_________________________, dosegljivega na telefon:____________________, ki ima pravico in dolžnost urejati medsebojna razmerja v okviru določil te pogodbe.

Izvajalec imenuje za svojega pooblaščenega predstavnika po tej pogodbi: _________________, dosegljivega na telefon:____________________,.

Pogodbeni stranki morata v roku treh delovnih dni pisno obvestiti drug drugega o spremembi oseb iz tega člena.

XIII. OSTALA DOLOČILA

21. člen

Naročnik si pridržuje pravico do določitve morebitnega večjega oz. manjšega obsega del od razpisanega.

22. člen

Naročnik ima pravico preveriti znanje pogovornega slovenskega jezika vseh delavcev, ki opravljajo predmetno storitev po tej pogodbi. V primeru, če naročnik ugotovi, da znanje slovenskega jezika delavcev ni ustrezno, ali v primeru, da naročnik z izvajanjem nalog posameznega delavca ne bo zadovoljen, je izvajalec dolžan takšnega delavca nadomestiti z novim delavcem, in sicer v roku 24 ur.

23. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika, po pravu Republike Slovenije.

24. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko naročnik od izvajalca prejme bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

Če izvajalec ne bo predložil navedenih bančnih garancij v zahtevanem roku lahko naročnik brez obrazložitve pogodbo šteje za nično in unovči bančno garancijo za resnost ponudbe.

25. člen

Za ostale primeri, ki niso zajeti s to pogodbe, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in relevantnih predpisov.

26. člen

Pogodba velja do izčrpanja pogodbenega zneska, vendar ne dlje kot 28 (osemindvajset) mesecev od sklenitve pogodbe.

27. člen

Ta pogodba je sestavljena iz dveh (2) izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en (1) izvod.

Številka: __________ Številka: __________

Datum predaje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti: ___________________________

Datum predaje finančnega zavarovanja za odpravo napak v

garancijski dobi: ___________________________

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

Ponudnik: _____________________________________________________

Izjavljamo, da:

na dan oddaje ponudbe nismo na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za finance,
smo pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi,
so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni. Za podane podatke, njihovo resničnost prevzamemo popolno odgovornost, ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;
se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;
ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;
smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;
smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi;
bomo v primeru zamenjave priglašenih ali uvedbe novih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo oziroma uvedbo pridobili pisno soglasje naročnika;
bodo vsi novi podizvajalci, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;
bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili ti podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;
xxxx predložili vsa zahtevana finančna zavarovanja posla;
smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila in z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;
za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena veljavnega Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije;
nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali v postopku likvidacije;
bomo v primeru, da bomo izbrani v tem postopku, v celoti odgovarjali za dela podizvajalcev, ki smo jih navedli v svoji ponudbi;
bomo v primeru da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku, ki ga bo določil naročnik, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe;
pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami ZJN-3, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;
izpolnjujemo vse ostale pogoje in zahteve za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

Naročniku izrecno dovoljujemo, da v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, obstoj in vsebino navedb v ponudbi preveri elektronsko v aplikaciji eDosje oziroma drugih uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

V _____________, dne _______________

Ponudnik:

____________________________

žig ^{(ime
in priimek pooblaščene osebe)}

____________________________

^(podpis)

-Obrazec izpolnijo vsi ponudniki v ponudbi

1 Obrazec se fotokopira in se izpolni glede na vsakega naročnika posebej

V __________, dne: __________

Domžale, dne: __________

IZVAJALEC:

Naročnik:

__________

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

Direktor:

__________

Direktor:

Xxxxx Xxxxx

_________