RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA

DOBAVO VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA –

DVOLETNA DOBAVA

odprti postopek

Številka javnega naročila: JN-1B/2018

Datum: 08.05.2018

Naročnik:

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. KROMBERK,CESTA 25. JUNIJA 1/b

5000 NOVA GORICA

I. VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

I.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE
II.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
III.	OBRAZEC PONUDBE
IV.	UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI
V.	VRSTE FINANČNIH ZAVAROVANJ
VI.	OBRAZEC PREDRAČUNA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
VII.	VZOREC POGODBE

Obrazec I.

II. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Spoštovani ponudnik!

Javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. je na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije objavila javni razpis za oddajo naročila DOBAVA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA – DVOLETNA DOBAVA po odprtem postopku .

Zainteresirane izvajalce vabimo, da oddajo svoje ponudbe.

Z izbranim ponudnikom bo javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sklenilo ustrezno pogodbo za dobavo vodovodnega in kanalizacijskega materiala za obdobje dveh let. Ponudba je razdeljena na več sklopov.

Razpisna dokumentacija je zasnovana tako, da vam bo v največji meri poenostavila pripravo. Pričakujemo, da boste vašo ponudbo pripravili v skladu z razpisno dokumentacijo in nam jo posredovali v roku in na način, kot je določen v javnem razpisu. Prav tako smo vam pripravljeni nuditi morebitna dodatna pojasnila.

Z željo, da boste uspešni pri pripravi konkurenčne ponudbe vas lepo pozdravljamo,

Direktor

Xxxxx XXXXXX, univ.dipl.inž.grad.

Obrazec II

III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1.0 SPLOŠNO

1.1 Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je DOBAVA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA – DVOLETNA DOBAVA po priloženi specifikaciji.

Javno naročilo je razdeljeno na štiri sklope:

1. sklop : DUKTILNE CEVI, FAZONSKI KOSI, ARMATURA

2. sklop: POLIETILENSKE CEVI, SPOJNI MATERIAL TER KANALIZACIJSKE CEVI IN JAŠKI

3. sklop : MATERIAL ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE

4. sklop : OSTALI VODOVODNI IN KANALIZACIJSKI MATERIAL

1.2 Način oddaje javnega naročila

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprti postopek.

Ponudnik mora ponuditi ves material, ki je naveden v popisu. V primeru, da ponudnik ne vpiše cene pri posamezni postavki se smatra, da je cena izdelka nič in bo moral ponudnik dobavljati blago po ceni nič.

Zaradi specifičnosti potreb javnega podjetja si naročnik pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega javnega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, ki bo oddal dopustno ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.

Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral najugodnejše ponudnike za vsak sklop posebej, s katerimi bo sklenil posamezne pogodbe.

Ponuditi je potrebno vse postavke blaga, ki so v sklopu. Ponudniki ne morejo ponuditi posameznega blaga oz. posameznih artiklov iz posameznega sklopa.

Naročnik bo v primeru prispelih neustreznih ponudb za posamezne sklope, lahko razveljavil posamezen sklop ali celotno javno naročilo. Naročnik si skladno pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.

Ponudba se odda lahko v celoti ali po posameznih sklopih.

Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti, ali se njegova ponudba nanaša na celotno naročilo ali le na posamezne sklope. Ne glede na to ali ponudnik oddaja ponudbo za vse sklope mora biti njegova ponudba predložena tako, da se lahko ocenjuje po sklopih. Po ocenitvi ponudb po posameznih sklopih in ocenitvi ponudb za vse sklope skupaj naročnik sklene pogodbe z enim ali več ponudniki, z najugodnejšo kombinacijo ponudb.

S sklenitvijo pogodbe je postopek javnega naročila zaključen. Vzorec pogodbe je sestavni del te razpisne dokumentacije.

V primeru da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, pogodbo o izvedbi podpiše vodilni ponudnik. Veljavna valuta v ponudbi je evro ( EUR ).

Variantne ponudbe niso dopustne.

Kot ponudniki v tej razpisni dokumentaciji lahko sodelujejo vsi, ki imajo interes pridobiti javno naročilo in ki predložijo svoje ponudbe, pripravljene v skladu z zahtevami naročnika, določenimi v tej razpisni dokumentaciji.

1.3 Rok in lokacija dobave

Dobavni rok za manjša naročila je 1 (en) dan, za večja pa 7 (sedem) dni, razen v primerih, ko naročnik odobri daljši dobavni rok.

Kot večje naročilo šteje vsako naročilo v vrednosti nad 2.500 evrov.

Ponudnik se zavezuje material dostaviti na lokaciji naročnika: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. Junija 1B, 5000 Nova Gorica.

Naročnik bo začel z uvedbo avtomatiziranega prevzema in izdaje materiala, zato mora ponudnik izkazati možnost opremljanja materiala, papirnih in elektronskih dokumentov z kodami (črtnimi oz. številčnimi) po željah in zahtevah naročnika.(Priloga 4.7.4.)

1.4 Pravna podlaga

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje, ki je predmet javnega naročila.

1.5 Jezik ponudbe

Ponudba in spremljajoči dokumenti morajo biti izdelani v slovenskem jeziku. Prospekti so lahko v tujem jeziku.

2.0 DOKUMENTI V PONUDBENI DOKUMENTACIJI

2.1 Oblika ponudbe

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ali v obrazce, ki jih izdela ponudnik sam, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev.

Izjave ponudnika morajo biti podpisane s strani ponudnika, ter v kolikor ponudnik uporablja žig, morajo biti tudi žigosane.

Naročnikov obrazec ESPD je kot posebna datoteka dostopen na istem mestu kot ta razpisna dokumentacija. Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/ ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ter izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi. V kolikor ponudnik uporablja žig, obrazec tudi žigosa. Ponudnik naročnikov obrazec ESPD uvozi tako, da obrazec (XML datoteko) prenese oz. shrani kot samostojen dokument na svoj računalnik (disk oz. drug medij). Tako datoteko je potem možno uvoziti na Portal javnih naročil.

Poslovna skrivnost:

Ponudnik mora dokumente oziroma informacije, katere je določil kot poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, označiti z ustrezno navedbo (npr. "zaupno"). Ponudnik lahko v ponudbi predložiti sklep, s katerim je določil poslovno skrivnost delov ponudbe, pri čemer pa se podatkov, navedenih v drugem odstavku 35. člena ZJN-3 ne more upoštevati kot poslovno skrivnost. V primeru, da ponudnik dokumentov oziroma informacij ne bo ustrezno označil, naročnik ne odgovarja za škodo zaradi morebitnega razkritja.

2.2 Sestava ponudbe

Ponudnik mora v ponudbi predložiti skenirane izpolnjene, podpisane in žigosane izjave oziroma obrazce. Navedba vseh ponudbenih dokumentov, ki jih mora predložiti ponudnik:

III. OBRAZEC PONUDBE Z GLAVNIMI PODATKI

IV. DOKAZILA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

V. VRSTE FINANČNIH ZAVAROVANJ

VI. OBRAZEC PREDRAČUNA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

VII. OSNUTEK POGODBE

VIII. IZJAVA PONUDNIKA, DA SPREJEMA POGOJE RAZPISA IN O NEZAVAJUJOČIH PODATKIH

3.0 VSEBINA OBRAZCA PONUDBE

Navedeni so osnovni podatki iz ponudbe.

4.0 DOKAZILA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE Splošno za točko 4.1 in 4.2:

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnika za izvedbo javnega naročila, tako da bo preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev ponudnika navedeni v točki 4.1 tega poglavja, ter ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, navedene v točki 4.2 tega poglavja.

Kot predhodni dokaz, da ponudnik izpolnjuje vse zahteve iz zgoraj navedenih točk, mora ponudnik v ponudbi priložiti izpolnjen enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju obrazec ESPD). Poleg tega mora ponudnik v ponudbi predložiti tudi druga dokazila (dokumente ali izjave ponudnika), če so le-ta navedena pod posamezno zahtevo.

Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del te razpisne dokumentacije, razen obrazca ESPD, ki je kot posebna datoteka dostopen na istem mestu kot ta razpisna dokumentacija. Navodila za pripravo in predložitev obrazca ESPD so podana v točki 2.1 (Oblika ponudbe).

Kjer je pod posamezno zahtevo navedena le izjava oz. obrazec ESPD, bo naročnik pri preverjanju ponudb pridobil ustrezna dokazila iz dostopnih evidenc, lahko pa ponudnik v ponudbi predloži sam dokazila, s katerimi razpolaga (npr. potrdila iz Kazenske evidence, ipd.).

Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli med postopkom javnega naročila, vse do podpisa pogodbe, ponudnika pozvati k predložitvi dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje navedenih zahtev, predložitvi pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtev oziroma podatkov, ter predložitvi podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje zahtev oziroma vsega potrebnega za pregled in preveritev ponudb.

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoje v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo, s podizvajalci ali tako, da uporabi zmogljivosti drugih subjektov, pod pogojem, da bo podizvajalec oziroma gospodarski subjekt izvedel posel v delu, v katerem bo ponudnik uporabil njegove zmogljivosti in bodo le-te izkoriščene oziroma uporabljene pri izvedbi naročila.

V tem primeru mora podizvajalec oziroma gospodarski subjekt, katerega zmogljivosti bo ponudnik uporabil, enako kot ponudnik izpolnjevati zahteve pod točkami 4.1.1, 4.1.2 in 4.1.3, podizvajalec pa poleg tega še zahtevo pod točko 4.1.4, v primeru, da bo izvedel del naročila v vrednosti višji od 10.000,00 EUR brez DDV.

V primeru, da podizvajalec ne izpolnjuje vseh navedenih zahtev, bo moral ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, zagotoviti zamenjavo podizvajalca ali zagotoviti, da bo del naročila, ki bi ga sicer izvedel podizvajalec, izvedel ponudnik sam.

V primeru, da bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugega subjekta, mora ponudnik v ponudbi predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva za izvedbo naročila, in sicer pisni dogovor z drugim subjektom sklenjen za ta namen, ipd.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, lahko naročnik zahteva, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina ponudnikov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 4.3 (Skupna ponudba) in

4.4 (Ponudba s podizvajalci) tega dela razpisne dokumentacije.

4.1 Razlogi za izključitev

Pri ponudniku ne sme obstajati nobeden od razlogov za izključitev iz te točke oziroma mora izpolnjevati vse spodaj navedene zahteve. Kot dokazilo o izpolnjevanju zahtev iz te točke (razen točke 4.1.4) mora ponudnik v ponudbi predložiti obrazec ESPD.

4.1.1 Ponudnik niti njegovi predstavniki (to so osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem) niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali pa je v primeru izrečene pravnomočne obsodbe gospodarski subjekt sprejel zadostne ukrepe, s katerimi je dokazal svojo zanesljivost kljub obstoju predmetnega razloga za izključitev, skladno z devetim odstavkom ter upoštevajoč deseti in enajsti odstavek 75. člena ZJN-3.

4.1.2 Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neizpolnjenih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v višini 50 eurov ali več, in sicer v državi, v kateri ima sedež (matična država) in državi naročnika (Republiki Sloveniji), če ta ni ista kot država sedeža. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

4.1.3 Ponudnik:

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, ter

- mu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

4.1.4 Ponudniku ni na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) prepovedano poslovanje z naročnikom.

Ponudniki morajo priložiti tudi pooblastila za pridobitev potrdil iz kazenske evidence za gospodarske subjekte in pooblastila za pridobitev potrdil iz kazenske evidence za fizične osebe.

4.2 Pogoji za sodelovanje

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Kot dokazilo o izpolnjevanju zahtev iz te točke mora ponudnik v ponudbi predložiti obrazec ESPD ter druga dokazila (dokumente ali izjave ponudnika), ki so navedena pod posamezno zahtevo. Vse izjave se podajajo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

4.2.1.1 Registracija ponudnika

Ponudnik mora biti registriran kot pravni subjekt pri sodišču oziroma drugem pristojnem organu (če gre za s.p.);

DOKAZILO: Izjava ali zaželjeno dokument, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika/ vodilnega ponudnika in ostalih ponudnikov.

Ekonomska in finančna sposobnost

4.2.1.2 Neblokirani računi

Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila ni imel blokiranih računov.

DOKAZILA: Ponudnik ali vodilni ponudnik in ostali ponudniki v primeru skupne ponudbe morajo ponudbi priložiti izjavo in potrdila vseh bank, pri katerih imajo odprte račune, iz katerih je razvidna blokada računov v zadnjih 6 (šestih) mesecih in ki ne smejo biti starejši od 15 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe. Namesto potrdila vseh bank lahko priložijo drugo ustrezno dokazilo pooblaščene ustanove, ki izkazuje izpolnjevanje pogoja (BON).

4.2.1.3 Finančna boniteta

Ponudnik mora izpolnjevati pogoje glede finančne bonitete na podlagi zadnjega letnega poročila najmanj SB7.

DOKAZILO: obrazec S.BON-1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva objave tega JN. Obrazec predloži ponudnik ali vodilni ponudnik in ostali ponudniki v primeru skupne ponudbe. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, in s.p.-ji lahko predložijo druga primerljiva dokazila.

Tehnična in strokovna sposobnost:

4.2.2 Reference

Ponudnik mora v ponudbi dokazati, da je v zadnjih treh letih pred datumom za oddajo ponudb kvalitetno dobavljal razpisani material za posamezni sklop v obdobju dveh let enemu ali več kupcem.

Ponudnik je dolžan predložiti potrjene reference za vsak posamezni sklop za katerega oddaja ponudbo.

Upoštevajo se samo ponudniki s skupno dobavo materiala v dveh letih enemu ali več kupcem :

- v vrednosti vsaj 700.000 evrov brez DDV za SKLOP 1: DUKTILNE CEVI, FAZONSKI KOSI, ARMATURA

- v vrednosti vsaj 100.000 evrov brez DDV v enem letu za SKLOP 2: POLIETILENSKE CEVI, SPOJNI MATERIAL TER KANALIZACIJSKE CEVI IN JAŠKI

- v vrednosti vsaj 90.000 evrov brez DDV za SKLOP 3: MATERIAL ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE

- v vrednosti vsaj 80.000 evrov brez DDV za SKLOP 4: OSTALI VODOVODNI IN KANALIZACIJSKI MATERIAL.

Reference za posamezni sklop se seštevajo in se upoštevajo za posamezni sklop. Upoštevajo se reference ponudnika/vodilnega ponudnika, xxxxxxxxxx in podizvajalcev.

DOKAZILO:

- Izpolnjeni obrazci Potrditev reference od 4.2.2.1 - 4.2.2.4 za ponujene sklope

- Izpolnjena tabela Seznam referenc za ponujene sklope 1-4

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnikov naknadno zahteva, da predložijo dokumentacijo, iz katere izhaja izpolnjevanje referenčnega pogoja, kot tudi, da si naročnik pridržuje pravico, da neposredno kontaktira referenčne naročnike, da tudi ti podajo dodatne informacije v zvezi z izpolnjevanjem referenčnega pogoja.

4.2.3. Kadri

Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi, ki omogočajo, da se naročilo izvede in/oziroma izpolni vsak delovni dan; t.j. da zaposluje najmanj dve osebi v skladišču ali da na drug način nedvomno opiše zmožnost izpolnitve pogoja ter dokaže s pravnim aktom ( da razpolaga s kadri, ki omogočajo, da se naročilo izvede in/oziroma izpolni vsak delovni dan)

DOKAZILO:

- Seznam kadrov ali

- Pravni akt, ki dokazuje zmožnosti izpolnitve pogoja

4.3 Skupna ponudba

Naročnik dopušča možnost predložitve skupne ponudbe.

V primeru skupne ponudbe mora skupina ponudnikov priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje poslovodečega izvajalca pri izvedbi javnega naročila;

- pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe;

- vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni izvajalec in njihove odgovornosti;

- izjava izvajalcev, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;

- izjava izvajalcev, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;

- navedba izvajalcev, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

DOKAZILA :

- Izpolnjen obrazec Podatki o vodilnem ponudniku in ostalih ponudnikih

- pravni akt o skupni izvedbi naročila

4.4 Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, pri čemer mu podizvajalca ni potrebno prijaviti, razen če izpolnjuje pogoj v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo, s podizvajalcem. V primeru prijave podizvajalca mora ponudnik v ponudbi predložiti zahtevana Dokazila za podizvajalca, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.

V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora:

– glavni izvajalec (ponudnik) v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

– podizvajalec podati soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca (ponudnika) poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (ponudnika),

– glavni izvajalec (ponudnik) svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Dokazila za podizvajalca: v kolikor ponudnik v ponudbi prijavlja podizvajalca(-e), mora v ponudbi predložiti naslednje obrazce oziroma priloge:

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), za vsakega podizvajalca posebej, pri čemer se izpolnijo točke, ki se vežejo na zahteve iz te razpisne dokumentacije, ki jih mora izpolnjevati podizvajalec, in sicer Del III: Razlogi za izključitev, točke A, B in D.

Obrazec 4.4.1 – Podatki o podizvajalcu, udeležba podizvajalca in izjava v zvezi z neposrednim plačilom

Obrazec 4.4.2 – Zahteva podizvajalca in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo. Prilogo je potrebno predložiti samo, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo.

4.5 Ponudba tujega ponudnika

Zaželeno je, da zaradi vrste administrativnih ovir pri preverjanju sposobnosti tujega ponudnika, ki bi dodatno podaljševale postopek oz. ga nesorazmerno podaljšale, ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, poleg Enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), ki ga predložijo v ponudbi, predložijo tudi ustrezna dokazila , s katerimi dokazujejo izpolnjevanje pogojev.

Če država članica ali tretja država zgoraj navedenih dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz zgoraj navedenih točk, jih ponudnik lahko nadomesti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Zaželeno je, da ponudnik predloži dokazila tudi za tuje(-ga) podizvajalca(-e), v primeru, da ponudnik v ponudbi prijavi tuje(-ga) podizvajalca(-e) oz. z njim(-i) nastopa na predmetnem javnem naročilu, in sicer dokazila, ki se zahtevajo za podizvajalca, pri čemer se smiselno upoštevajo zgornje navedbe.

4.6 Pooblastila

Priložiti je potrebno:

- Obrazec 4.6.1 - Pooblastila za pridobitev potrdila iz kazenske evidence - za gospodarske subjekte

- Obrazec 4.6.2 - Pooblastila za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične osebe

4.7 Ostale priloge

4.7.1. PRILOGA:	Način plačila in spremembe cen
4.7.2. PRILOGA:	Izjava o organiziranosti dislociranega skladišča
4.7.3. PRILOGA:	Izjava o prevozu
4.7.4. PRILOGA:	Izjava o zagotavljanju dobave blaga
4.7.5. PRILOGA:	Prospekti za ponujene materiale
4.7.6. PRILOGA:	Izjava o ustreznosti materialov
4.7.7. PRILOGA:	Izjava proizvajalca (MAF )
4.7.8. PRILOGA:	Izjava o poreklu proizvodov
4.7.9. PRILOGA:	Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

4.7.7 Izjava proizvajalca (MAF)

Ponudnik mora priložiti izpolnjen obrazec Izjava proizvajalca (MAF), da ponudnik lahko ponudi proizvajalčevo blago ter, da bo naročniku to tudi dobavljal za posamezno skupino materiala in sicer za:

- SKLOP 1 – Cevi iz nodularne litine točka 1.1.,

- SKLOP 1 – EV zasuni kratki točka 1.3.7.,

- SKLOP 2 – Polietilenske cevi točka 2.1.1.,

- SKLOP 2 – Tlačne spojke medeninaste za PE cevi točka 2.2.2.,

- SKLOP 3 – Material za priključke -ZAK točka 3.3.,

- SKLOP 4 – Andore reparaturne spojke točka 4.3..

Izjava je lahko napisana na ponudnikovem obrazcu v skladu s predloženim vzorcem priloga 4.7.7.. V kolikor je izjava v drugem jeziku je potreben prevod v slovenski jezik.

Ponudnik lahko za posamezen ponujeni sklop priloži samo eno izjavo za več skupin ponujenega materiala v istem sklopu, istega proizvajalca.

4.7.8 Poreklo proizvoda

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročila izključil ponudnika, če bo pri preverjanju ugotovil, da v skladu z 2. odst. 87. člena ZJN-3, delež proizvodov po poreklu iz tretjih držav, kakor je to določeno v skladu z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269 z dne 10. 10. 2013, str. 1) vrednostno presega 50 odstotkov skupne vrednosti proizvodov, ki sestavljajo posamezni SKLOP ponudbe.

Ponudnik bo izpolnil ponudbeni obrazec, stolpec poreklo materiala in izjavo o poreklu proizvodov.

Ponudnik mora predložiti dokaze, da ima proizvajalec sedež in tovarno v kateri proizvaja ponujene proizvode v EU oziroma ne v državah, kakor je to določeno v skladu z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2014 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269 z dne 10.10.2013 str.1).

5.0 VRSTE FINANČNIH ZAVAROVANJ (priloge k točki V):

Ponudnik mora (izločitveni kriterij) v ponudbi predložiti menično izjavo z menico kot garancijo za resnost ponudbe in sicer:

- v vrednosti 10.000 evrov za 1. sklop : DUKTILNE CEVI, FAZONSKI KOSI, ARMATURA

- v vrednosti 3.000 evrov za 2. sklop : POLIETILENSKE CEVI, SPOJNI MATERIAL TER KANALIZACIJSKE CEVI IN JAŠKI

- v vrednosti 3.000 evrov za 3. sklop : MATERIAL ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE

- v vrednosti 1.000 evrov za 4. sklop : OSTALI VODOVODNI IN KANALIZACIJSKI MATERIAL .

Bianco menica je naslovljena na naročnika in bo v celoti pripadla naročniku v primeru, da ponudnik, ki bo izbran kot najugodnejši, ne bo hotel skleniti pogodbe ali naročniku ne bo izročil menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10 dni po podpisu pogodbe. Trajanje garancije za resnost ponudbe oziroma veljavnost le-te mora biti 120 dni od dneva odpiranja ponudb. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo in izročiti bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skupni višini 5 % pogodbenega zneska ( brez DDV ), z rokom veljavnosti za dobo trajanja pogodbenih del plus 10 dni. Do tega zneska je naročnik upravičen unovčiti garancijo v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Ob izročitvi bianco menice se izroči tudi podpisano pooblastilo za vnovčenje menic.

Pogodba postane veljavna po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Po zaključku pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik izročil naročniku bianco menico v skupni višini 5 % pogodbene vrednosti (brez DDV ) za odpravo napak v garancijskem roku in podpisano pooblastilo za vnovčenje menic.

Dokumenti, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku so še :

5.1 Izjava za garancijsko dobo za dobavljeni material

5.2 Izjava o odpravi pomanjkljivosti

5.3.1-4 Garancija za resnost ponudbe - menična izjava z menico (priložen obrazec 5.3.1-4)

6.0 OBRAZEC PREDRAČUNA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE (priloge k točki VI)

Ponudnik mora priložiti izpolnjen predračun .Poleg cen in vrednosti je potrebno vpisati tudi proizvajalca in poreklo blaga.

V postavkah, kjer je naveden tip ali proizvajalec materiala, lahko ponudnik ponudi enakovredni material.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec

»Predračun« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku

»Drugi dokumenti«.

7.0 MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA: EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA

Merila in kriteriji, ki bodo uporabljeni pri ocenjevanju in izbiri najugodnejšega ponudnika za SKLOP 1:

Merila za ocenjevanje ponudb	Število točk
Skupna ponudbena cena brez DDV	70
Enovitost materiala	20
Lastnosti materiala	10

Najugodnejša je tista ponudba oz. ponudnik, ki po vrednotenju vseh meril doseže najvišje število (seštevek) točk:

Tskupaj = Tcena + Teno + Tlast

MERILO SKUPNA PONUDBENA CENA:

Število točk se izračuna po formuli:

Tcena = (Cmin/Cponudnika) x 70

pri čemer je

Cmin = najnižja ponudbena cena (brez DDV) izmed vseh vrednotenih ponudb, Cponudnika = ponudbena cena brez DDV posameznega ponudnika.

MERILO ENOVITOST MATERIALA:

Ponudnik nudi poleg cevi tudi določen % ostalega materiala po postavkah iz popisa istega proizvajalca kot so cevi.

Ponudnik dobi dodatne točke v skladu s spodnjo tabelo, vendar skupaj največ 20 točk.

% ostalega materiala	Število točk
pod 45	0
od vključno 45 do vključno 55	10
nad 55	20

% ostalega materiala se računa po formuli:

Št. postavk istega proizvajalca kot cevi / število vseh postavk brez cevi * 100%

MERILO IZBOLJŠANE LASTNOSTI MATERIALA:

Ponudnik lahko ponudi poleg zahtevane zunanje zaščite na Ceveh iz duktilne litine tudi izboljšano zunanjo zaščito v kateri je poleg zahtevanih kovin v zlitini tudi baker.

Ponudnik nudi izboljšano zaščito… 10 točk Ponudnik ne nudi izboljšane zaščite …0 točk

Merila in kriteriji, ki bodo uporabljeni pri ocenjevanju in izbiri najugodnejšega ponudnika za SKLOP 2:

Merila za ocenjevanje ponudb	Število točk
Skupna ponudbena cena brez DDV	70
Enovitost materiala	20
Lastnosti materiala	10

Najugodnejša je tista ponudba oz. ponudnik, ki po vrednotenju vseh meril doseže najvišje število (seštevek) točk:

Tskupaj = Tcena + Teno + Tlast

MERILO SKUPNA PONUDBENA CENA:

Število točk se izračuna po formuli:

Tcena = (Cmin/Cponudnika) x 70

pri čemer je

Cmin = najnižja ponudbena cena (brez DDV) izmed vseh vrednotenih ponudb, Cponudnika = ponudbena cena brez DDV posameznega ponudnika.

MERILO ENOVITOST MATERIALA:

Ponudnik nudi poleg cevi iz sklopa 2.1.1 POLIETILENSKE CEVI / PE 80 /SDR11; PN 12.5 bar tudi določen

% ostalega materiala po postavkah iz popisa istega proizvajalca kot so te cevi. Ponudnik dobi dodatne točke v skladu s spodnjo tabelo, vendar skupaj največ 20 točk.

% ostalega materiala	Število točk
pod 45	0
od vključno 45 do vključno 55	10
nad 55	20

% ostalega materiala se računa po formuli:

Št. postavk istega proizvajalca kot cevi sklopa 2.1.1 / število vseh postavk brez cevi sklopa 2.1.1 * 100%

MERILO IZBOLJŠANE LASTNOSTI MATERIALA:

Ponudnik lahko ponudi poleg zahtevanega za Tlačne spojke medeninaste za PE cevi (2.2.2) tudi Tlačne spojke medeninaste za PE cevi naslednjih karakteristik: tlačne spojke so izdelane iz medenine. Spojke morajo imeti dvojno tesnjenje-dve gumici O-ring in konusno tesnilo ter nazobčeno medeninasto varovalo proti izvleku. Narejene morajo bi v skladu s EN 12165.

Ponudnik nudi izboljšano tesnjenje … 10 točk Ponudnik ne nudi izboljšanega tesnjenja …0 točk

Merila in kriteriji, ki bodo uporabljeni pri ocenjevanju in izbiri najugodnejšega ponudnika za SKLOP 3:

Merila za ocenjevanje ponudb	Število točk
Skupna ponudbena cena brez DDV	90
Lastnosti materiala	10

Najugodnejša je tista ponudba oz. ponudnik, ki po vrednotenju vseh meril doseže najvišje število (seštevek) točk:

Tskupaj = Tcena + Tlast

MERILO SKUPNA PONUDBENA CENA:

Število točk se izračuna po formuli:

Tcena = (Cmin/Cponudnika) x 90

pri čemer je

Cmin = najnižja ponudbena cena (brez DDV) izmed vseh vrednotenih ponudb, Cponudnika = ponudbena cena brez DDV posameznega ponudnika.

MERILO IZBOLJŠANE LASTNOSTI MATERIALA:

Ponudnik lahko ponudi poleg zahtevane tehnične specifikacije za Glavni krogljični ventil z možnostjo zaklepanja (3.5.6) tudi dodatno opcijo pri zaprtem – zaklenjenem ventilu da lahko spuščamo skozi ventil minimalno količino vode potrebno za preživetje.

Ponudnik nudi izboljšano lastnost… 10 točk Ponudnik ne nudi izboljšane lastnosti …0 točk

Merila in kriteriji, ki bodo uporabljeni pri ocenjevanju in izbiri najugodnejšega ponudnika za SKLOP 4:

Merila za ocenjevanje ponudb	Število točk
Skupna ponudbena cena brez DDV	90
Lastnosti materiala	10

Najugodnejša je tista ponudba oz. ponudnik, ki po vrednotenju vseh meril doseže najvišje število (seštevek) točk:

Tskupaj = Tcena + Tlast

MERILO SKUPNA PONUDBENA CENA:

Število točk se izračuna po formuli:

Tcena = (Cmin/Cponudnika) x 90

pri čemer je

Cmin = najnižja ponudbena cena (brez DDV) izmed vseh vrednotenih ponudb, Cponudnika = ponudbena cena brez DDV posameznega ponudnika.

MERILO IZBOLJŠANE LASTNOSTI MATERIALA:

Ponudnik lahko ponudi poleg zahtevanega obsega Hidro spojk tudi spojke z povečanim obsegom s katerim omogoča naročniku, da lahko uporabi eno spojko za večji obseg oz. več različnih materialov oz. več različnih obsegov.

Ponudnik nudi povečan obseg na vseh Hidro spojkah… 10 točk Ponudnik ne nudi povečanega obsega na vseh hidro spojkah …0 točk

8.0 OSTALE PRAVICE NAROČNIKA

Naročnik si pridržuje pravico, da v času pred izbiro izvajalca ali sklenitvijo pogodbe zavrne vse ponudbe ali prekliče javni razpis brez obveznosti oz. odgovornosti do ponudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v postopku javnega razpisa.

Ponudniki v teh primerih nimajo pravico do odškodnine.

Naročnik si pridržuje pravico do eventualno manjše ali večje nabave posameznega materiala od razpisane količine, kar je odvisno od potreb. Vrednost dobavljenega blaga za posamezni sklop in za celotno javno naročilo bo lahko večja ali manjša od ponudbene odvisno od potreb vodovodnega omrežja. V nobenem primeru izbrani ponudnik nima pravice do uveljavljanja odškodnine. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo ponudniki utrpeli, ker njihova ponudba ni bila sprejeta.

Naročnik bo preveril tudi skladnost vzorcev materiala s tehničnimi karakteristikami, ki so navedene v razpisni dokumentaciji, zato je potrebno najkasneje v petih dneh od poziva naročnika dostaviti vzorce po izbiri naročnika.

Vzorci se dostavijo v skladišče naročnika . VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., XXXXXXXX, XXXXX 00. JUNIJA 1/b, 5000 NOVA GORICA. Ob prevzemu se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik ponudnika in naročnika.

Naročnik bo po pravnomočni izbiri najugodnejšega ponudnika vse ponudnike obvestil o vrnitvi in prevzemu vzorcev.

Naročnik, bo izločil ponudbo ponudnika, ki ne bo dostavil vseh vzorcev materiala ali katerih vzorci ne bodo skladni z zahtevami naročnika.

9.0 ROK VELJAVNOSTI PONUDBE

Rok veljavnosti ponudbe je 120 dni od datuma odpiranja ponudb z možnostjo podaljšanja.

10.0 TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh naročnika. Odkupnine za dokumentacijo ni.

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo kot pravočasno zahtevo za pojasnilo dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 07.06.2018 do 15. ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

11.0 POJASNILA O RAZPISNI DOKUMENTACIJI

Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na osnovi pisnih vprašanj na Portalu javnih naročil. Dopolnitve, spremembe, pojasnila in odgovore bo naročnik posredoval na Portalu javnih naročil.

12.0 SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje 6 (šest) dni pred rokom za oddajo ponudb modificira razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahteve za pojasnila. Tak popravek oziroma spremembo bo naročnik posredoval na Portalu javnih naročil.

Modifikacija razpisne dokumentacije manj kot 6 (šest) dni pred oddajo oz. odpiranjem ponudb je obvezno povezana s podaljšanjem omenjenih rokov.

13.0 DRUGE OBVEZNOSTI PONUDNIKA

Izbrani ponudnik se obveže, da bo s pogodbo prevzete obveznosti opravil strokovno in kakovostno po vseh veljavnih zakonih, sicer odgovarja za vso škodo, ki bi jo imel naročnik zaradi nekvalitetne in nepravočasne izvedbe pogodbenih obveznosti.

Morebitne druge obveznosti ponudnika veljajo le, če so določene v razpisni dokumentaciji.

14.0 DOLOČILA V ZVEZI S POGODBO

Osnutek pogodbe mora ponudnik podpisati in v kolikor ponudnik uporablja žig, žigosati. Zaželeno je, da ponudnik osnutek pogodbe tudi izpolni. Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika naknadno zahtevati dopolnitev oz. pojasnitev podatkov v zvezi z osnutkom pogodbe.

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11, v nadaljevanju ZIntPK-UPB2), ter v povezavi s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3, bo moral izbrani ponudnik pred sklenitvijo pogodbe predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. V primeru, da bo izbrani ponudnik pri izvedbi predmetnega naročila posloval s podizvajalcem in bo vrednost pogodbenih del, ki jih bo izvedel podizvajalec, višja od 10.000,00 EUR brez DDV, bo moral izbrani ponudnik zgoraj navedene podatke posredovati tudi za podizvajalca.

V primeru, da izbrani ponudnik zgoraj navedenega ne bo posredoval samoiniciativno, ga bo naročnik pozval k predložitvi le-tega.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK o prepovedi poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom ali s prijavljenim podizvajalcem, če je vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu višja od 10.000,00 EUR brez DDV.

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če ponudnik pogodbe ne bo podpisal in je vrnil naročniku v roku 8 delovnih dni od prejema le-te, ali če ne bo v zahtevanem roku predložil izjave oziroma podatkov po ZIntPK-UPB2, ali izpolnil drugih morebitnih obveznosti za sklenitev pogodbe, navedenih v tej razpisni dokumentaciji, se lahko šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe.

Izbrani ponudnik mora izročiti naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ( menične izjave z menicami ) v roku 10 dni po podpisu pogodbe, sicer se lahko šteje, da je odstopil od ponudbe ter se unovči garancija za resnost ponudbe .

Pogodba o izvedbi javnega naročila postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

15.0 PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo je ponudniku zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN - B).

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

2. ime naročnika,

3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,

4. predmet javnega naročila,

5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

6. potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena tega zakona. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Takso v višini 4.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN:XX00000000000000000 – referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL – taksa za

postopek revizije javnega naročanja.

16.0 ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN- CA (xxx.xxxxx-xx.xx), POŠTA®CA (xxxxxxxx.xxxxx.xx), HALCOM-CA (xxx.xxxxxx.xx), AC NLB (xxx.xxx.xx).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 20.06.2018 do 08.45 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxxx?xxxxxxXxx000

Menice in menične izjave kot garancijo za resnost ponudbe mora ponudnik poslati original podpisane v pisni obliki po pošti. Poslane morajo biti priporočeno in morajo prispeti do roka za oddajo ponudb v ustrezno opremljeni ovojnici z oznako javnega naročila, pošiljatelja in navedbo »ne-odpiraj« v vložišče naročnika na naslov: VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 NOVA GORICA.,

17.0 ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 20.06.2018 in se bo začelo ob 09.00 uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Obrazec III.

PONUDBA ZA DOBAVO VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA – DVOLETNA DOBAVA

Način predložitve ponudbe (ustrezno obkrožite) Izjavljamo, da dajemo ponudbo kot sledi :

a) Samostojno ponudbo, kot samostojen ponudnik;

b) Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov;

c) Ponudbo s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci.

Ponudba se nanaša (ustrezno obkrožiti in/oz. izpolniti!): na sklop št.: 1, 2, 3, 4, . Obrazec se izpolni za vsak sklop posebej.

1. sklop : DUKTILNE CEVI, FAZONSKI KOSI, ARMATURA

2. sklop: POLIETILENSKE CEVI, SPOJNI MATERIAL TER KANALIZACIJSKE CEVI IN JAŠKI

3. sklop : MATERIAL ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE

4. sklop : OSTALI VODOVODNI IN KANALIZACIJSKI MATERIAL

1.	Naziv (ime) ponudnika:
2.	Naslov ponudnika:
3.	Matična številka ponudnika:
4.	Identifikacijska številka ponudnika:
5.	Transakcijski račun ponudnika:
6.	Kontaktna oseba ponudnika:
- funkcija:
- telefon/faks:
- elektronski naslov:
7.	VREDNOST PONUDBE
7.1	Vrednost ponudbe brez DDV	v EUR
		z besedo
7.2	DDV	v EUR
7.3	Vrednost ponudbe z DDV	v EUR
		z besedo
8.	Rok plačila		30 dni od prejema računa
9.	Veljavnost ponudbe:	120 dni od odpiranja ponudb

Ponudnik izpolni, v kolikor nima sedeža v Republiki Sloveniji:

Naš(-a) pooblaščenec(-ka) za vročitve po ZUP v Republiki Sloveniji (RS) je g.(-a). , stanujoč(-a) (ulica, hišna številka, kraj v RS).

Zakoniti zastopniki ponudnika

1.
2.
3.

Osebe, pooblaščene za podpis pogodbe

1.
2.
3.
4.

Skupna ponudba

Ponudniki izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo.

Pri javnem naročilu sodelujejo naslednji ponudniki:

Št.	Firma ponudnika
1.
2.
3.
4.

Udeležba podizvajalcev

Ponudniki izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci.

Pri javnem naročilu bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

Št.	Popolna firma podizvajalca
1.
2.
3.
4.
5.

Izpolniti je potrebno vsa prazna polja. Obrazec izpolni ponudnik ali vodilni ponudnik .

DOBAVA izjavljamo, da v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila nismo imel blokiranih računov. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis.

Ponudnik:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

PRILOGE: Zahtevana potrdila

potrdila vseh bank, pri katerih imajo odprte račune, iz katerih je razvidna blokada računov v zadnjih 6 (šestih) mesecih in ki ne smejo biti starejši od 15 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe. Namesto potrdila vseh bank lahko priložijo drugo ustrezno dokazilo pooblaščene ustanove, ki izkazuje izpolnjevanje pogoja (BON).

Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik in ostali ponudniki v primeru skupne ponudbe.

Obrazec 4.2.2.1

POTRDITEV REFERENCE

1. sklop : DUKTILNE CEVI, FAZONSKI KOSI, ARMATURA

Naziv in polni naslov kupca /plačnika ( potrjevalca reference):


Kontaktna oseba kupca:
telefonske številka kontaktne osebe kupca:

potrjujem, da je v obdobju dveh let v zadnjih treh letih pred datumom za oddajo ponudb in sicer v obdobju od do ( vpisati datume )

Dobavitelj :

za naše potrebe dobavil naslednje vrste materiala, ki so zajete v popisu materiala za sklop 1:

v skupni dvoletni vrednosti evrov brez DDV.

Dobava materiala je potekala brez težav in v dogovorjenih rokih. Dobavitelj je dobavil material, ki je v celoti izpolnjeval dogovorjene tehnične karakteristike, skupaj s potrebnimi atesti in certifikati, ki jih slovenska zakonodaja zahteva za tovrstni material.

To potrdilo se izdaja na zahtevo dobavitelja in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc pri prijavi na razpis za dodelitev javnega naročila pri družbi Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta

25. junija 1b, 5000 Nova Gorica.

Datum:

Pooblaščena oseba kupca/plačnika:

(podpis pooblaščene osebe kupca/plačnika) žig (če obstoji)

Obrazec 4.2.2.2

POTRDITEV REFERENCE

2. sklop : POLIETILENSKE CEVI, SPOJNI MATERIAL TER KANALIZACIJSKE CEVI IN JAŠKI

Naziv in polni naslov kupca /plačnika ( potrjevalca reference):


Kontaktna oseba kupca:
telefonske številka kontaktne osebe kupca:

potrjujem, da je v obdobju dveh let v zadnjih treh letih pred datumom za oddajo ponudb in sicer v obdobju od do ( vpisati datume )

Dobavitelj :

za naše potrebe dobavil naslednje vrste materiala, ki so zajete v popisu materiala za sklop 2:

v skupni dvoletni vrednosti evrov brez DDV.

25. junija 1b, 5000 Nova Gorica.

Datum:

Pooblaščena oseba kupca/plačnika:

(podpis pooblaščene osebe kupca/plačnika) žig (če obstoji)

Obrazec 4.2.2.3

POTRDITEV REFERENCE

3.sklop : MATERIAL ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE

Naziv in polni naslov kupca /plačnika ( potrjevalca reference):


Kontaktna oseba kupca:
telefonske številka kontaktne osebe kupca:

potrjujem, da je v obdobju dveh let v zadnjih treh letih pred datumom za oddajo ponudb in sicer v obdobju od do ( vpisati datume )

Dobavitelj :

za naše potrebe dobavil naslednje vrste materiala, ki so zajete v popisu materiala za sklop 3:

v skupni dvoletni vrednosti evrov brez DDV.

25. junija 1b, 5000 Nova Gorica.

Datum:

Pooblaščena oseba kupca/plačnika:

(podpis pooblaščene osebe kupca/plačnika) žig (če obstoji)

Obrazec 4.2.2.4

POTRDITEV REFERENCE

4. sklop : OSTALI VODOVODNI IN KANALIZACIJSKI MATERIAL

Naziv in polni naslov kupca /plačnika ( potrjevalca reference):


Kontaktna oseba kupca:
telefonske številka kontaktne osebe kupca:

potrjujem, da je v obdobju dveh let v zadnjih treh letih pred datumom za oddajo ponudb in sicer v obdobju od do ( vpisati datume )

Dobavitelj :

za naše potrebe dobavil naslednje vrste materiala, ki so zajete v popisu materiala za sklop 4:

v skupni dvoletni vrednosti evrov brez DDV.

25. junija 1b, 5000 Nova Gorica.

Datum:

Pooblaščena oseba kupca/plačnika:

(podpis pooblaščene osebe kupca/plačnika) žig (če obstoji)

Obrazec 4.2.2.5

Ponudnik:

Naročnik:

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D.

KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1B

5000 NOVA GORICA

Datum:

Seznam referenc ZA SKLOP 1

Zap. št.	Kupec/plačnik	obdobje dobave ( max. 2 leti )	Vrednost dobavljenega blaga ( brez DDV )

Seznam referenc ZA SKLOP 2

Zap. št.	Kupec/plačnik	obdobje dobave ( max. 2 leti )	Vrednost dobavljenega blaga ( brez DDV )

Seznam referenc ZA SKLOP 3

Zap. št.	Kupec/plačnik	obdobje dobave ( max. 2 leti )	Vrednost dobavljenega blaga ( brez DDV )

Seznam referenc ZA SKLOP 4

Zap. št.	Kupec/plačnik	obdobje dobave ( max. 2 leti )	Vrednost dobavljenega blaga ( brez DDV )

To je priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis v postopku oddaje javnega naročila z oznako JN- 1B/2018, katerega predmet je DOBAVA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA – DVOLETNA DOBAVA.

Ponudnik:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik in ostali ponudniki v primeru skupne ponudbe.

Priloga 4.2.3

Ponudnik:

Naročnik:

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D.

KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1B

5000 NOVA GORICA

Datum:

Seznam kadrov

(priložena je tabela z navedenimi kadri)

Zap. št.	Ime in priimek	funkcija

Ponudnik:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik in ostali ponudniki v primeru skupne ponudbe.

Priloga 4.3

Ponudnik:

PODATKI O VODILNEM PONUDNIKU IN OSTALIH PONUDNIKIH (v primeru skupne izvedbe naročila) za JN DOBAVA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA – DVOLETNA DOBAVA«

Firma oz. ime vodilnega ponudnika:

Naslov:

Zakoniti zastopnik ponudnika:

Matična številka:

Davčna številka:

Številka transakcijskega računa:

Telefon:

Telefax:

E - mail:

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe:

Pooblaščena oseba za tolmačenje ponudbe:

PONUDNIKI V SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

ponudnik v skupni izvedbi naročila (firma in sedež)	Vrsta del, ki jih bodo izvajali*	Zakoniti zastopnik ali oseba, pooblaščena za zastopanje

* vrsta del mora biti identična vsebini pogodbe o skupni izvedbi naročila;

Ponudnik:

Datum:

Žig

Podpis:

Ponudnik v skupnem nastopu:

Datum:

Žig

Podpis:

Ponudnik v skupnem nastopu:

Datum:

Žig

Podpis:

PRILOGA: Pravni akt o skupni izvedbi naročila

Obrazec 4.4.1

PODATKI O PODIZVAJALCU, UDELEŽBA PODIZVAJALCA IN IZJAVA V ZVEZI Z NEPOSREDNIM PLAČILOM

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga v postopku oddaje javnega naročila z oznako JN- 1B/2018, katerega predmet je DOBAVA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA –

DVOLETNA DOBAVA, izjavljamo, da nastopamo s spodaj navedenim podizvajalcem, in v nadaljevanju navajamo sledeče podatke:

PODATKI O PODIZVAJALCU:

PODIZVAJALEC

NASLOV PODIZVAJALCA

SPLETNA STRAN PODIZVAJALCA

ELEKTRONSKI NASLOV PODIZVAJALCA

MATIČNA ŠTEVILKA

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV

TRANSAKCIJSKI RAČUN

št.:

odprt pri:

(ni potrebno navesti, če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika)

KONTAKTNA OSEBA

TELEFON / MOBILNI TELEFON

ZAKONITI ZASTOPNIK

PREDSTAVNIKI PODIZVAJALCA: (navesti vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa podizvajalca ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem): V primeru več oseb, dodati vrstice v tabeli.

Ime in priimek:	Naslov:	Datum rojstva:	Kraj, občina in država rojstva:	EMŠO:

IZJAVA O (NE)PREPOVEDI POSLOVANJA Z NAROČNIKOM:

Izjavljamo, da podizvajalec ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu na podlagi tega člena ni prepovedano poslovanje z naročnikom.

(Izjava se upošteva le v primeru, da bo podizvajalec izvedel del naročila v vrednosti višji od 10.000,00 EUR brez DDV.)

UDELEŽBA PODIZVAJALCA:

V ponudbi je udeležen podizvajalec (naziv) za (navesti sklop)

Navedeni podizvajalec bo izvajal/izvedel:

(navesti vrsto del, ki jih bo izvedel in vrsto blaga, ki ga bo dobavil)

IZJAVA V ZVEZI Z NEPOSREDNIM PLAČILOM:

Podizvajalec: (ustrezno obkrožiti)

a) Skladno z Zakonom o javnem naročanju ZAHTEVA neposredno plačilo s strani naročnika.

b) NE ZAHTEVA neposerednega plačila s strani naročnika.

OPOMBA: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira ali natisne v več izvodih. V primeru več sklopov, se podatki glede udeležbe podizvajalca navedejo za vsak sklop, v katerem je udeležen podizvajalec, posebej (razdelek "UDELEŽBA PODIZVAJALCA" se kopira).

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

Obrazec 4.4.2

ZAHTEVA PODIZVAJALCA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

PODIZVAJALEC: (naziv, naslov, matična številka)

V zvezi z javnim v postopku oddaje javnega naročila z oznako JN-1B/2018, katerega predmet je DOBAVA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA – DVOLETNA DOBAVA, v primeru, da bo ponudnik

(naziv ponudnika; v nadaljevanju ponudnik) izbran kot najugodnejši na predmetnem javnem naročilu ter bo naročnik Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, 5000 NOVA GORICA z njim sklenil pogodbo, zahtevamo in soglašamo, da naročnik – pogodbena stranka po predmetnem javnem naročilu namesto ponudnika poravna našo terjatev do ponudnika neposredno nam.

Opomba: Obrazec morajo predložiti le ponudniki, ki bodo predmetno naročilo izvajali s podizvajalci, za tiste podizvajalce, ki zahtevajo neposredno plačilo, in sicer mora soglasje izpolniti, podpisati in žigosati podizvajalec. Obrazec se glede na število podizvajalcev fotokopira ali natisne v več izvodih.

Kraj in datum:	PODIZVAJALEC:
	Žig in podpis:

Obrazec 4.6.1

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE

/naziv pooblastitelja/ pooblaščam naročnika Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, 5000 NOVA GORICA da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JN-1B/2018, katerega predmet je DOBAVA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA – DVOLETNA DOBAVA, v kazenski evidence RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime pravne osebe:

Sedež pravne osebe:

Občina sedeža pravne osebe:

Matična številka pravne osebe:

Datum: Žig in podpis pooblaščene osebe

Kraj:

Obrazec 4.6.2

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

/naziv pooblastitelja/ pooblaščam naročnika Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, 5000 NOVA GORICA, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JN-1B/2018, katerega predmet je DOBAVA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA – DVOLETNA DOBAVA, v kazenski evidence RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Moji osebni podatki so naslednji: Ime in priimek:

EMŠO:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Občina rojstva:

Naslov stalnega/začasnega bivališča:

- (ulica in hišna številka):

- (xxxxxx xxxxxxxx in pošta): Državljanstvo:

Moje prejšnje osebno ime se je glasilo:

Kraj:	Podpisnik:
Datum:
	(podpis pooblastitelja)

Priloga 4.7.1

Ponudnik:

Naročnik:

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D.

KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1B

5000 NOVA GORICA

Datum:

Izjava o prevozu

Izjavljam, da sem stroške prevoza vodovodnega in kanalizacijskega materiala do skladišča naročnika (Kromberk, 25.junija 1b, Nova Gorica) vključil v ponudbeno ceno.

Ponudnik:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik.

Priloga 4.7.4.

Ponudnik:

Naročnik:

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D.

KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1B

5000 NOVA GORICA

Datum:

Izjava o zagotavljanju dobave blaga

(žig in podpis pooblaščene osebe)

Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik.

RILOGA 4.7.7.

Ponudnik:

Naročnik:

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D.

KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1B

5000 NOVA GORICA

Datum:

Izjava proizvajalca (MAF )

Podjetje (naziv in naslov), ki je ustanovljeno in registrirano za proizvodnjo:

- SKLOP 1 – Cevi iz nodularne litine točka 1.1.,

- SKLOP 1 – EV zasuni kratki točka 1.3.7.,

- SKLOP 2 – Polietilenske cevi točka 2.1.1.,

- SKLOP 2 – Tlačne spojke medeninaste za PE cevi točka 2.2.2.,

- SKLOP 3 – Material za priključke -ZAK točka 3.3.,

- SKLOP 4 – Andore reparaturne spojke točka 4.3.. (ustrezno obkroži)

in ima tovarno v (naziv in naslov),…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pooblaščam ponudnika (naziv in naslov) ,

da predloži ponudbo in podpiše pogodbo z naročnikom: VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA

D.D. za » DOBAVO VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA – DVOLETNA DOBAVA« z oznako JN-1B/2018 za zgoraj navedene proizvode, ki jih proizvajamo. Izjavljamo, da bomo naročniku to blago tudi dobavljali.

Kraj in datum:

Žig

Naziv:

Ime in priimek ter podpis proizvajalca

Obrazec izpolni proizvajalec.

PRILOGA 4.7.8.

Ponudnik:

Naročnik:

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D.

KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1B

5000 NOVA GORICA

Datum:

Izjava o poreklu proizvodov

Izjavljam, da delež proizvodov po poreklu iz tretjih držav, kakor je to določeno v skladu z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269 z dne 10. 10. 2013, str. 1) vrednostno NE presega 50 odstotkov skupne vrednosti proizvodov, ki sestavljajo posamezni sklop ponudbe.

Ponudnik mora predložiti dokaze, kje ima proizvajalec sedež in tovarno v kateri proizvaja ponujene proizvode za vse proizvode.

Ponudnik:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

PRILOGE: dokazila o sedežu in lokaciji tovarne

Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik.

PRILOGA 4.7.9.

Ponudnik:

Naročnik:

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D.

KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1B

5000 NOVA GORICA

Datum:

I Z J A V A

O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

V zvezi z javnim naročilom ZA DOBAVO VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA – DVOLETNA DOBAVA posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Naziv	Sedež	Delež lastništva v %
1.
2.
3.
….

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Ime in priimek	Xxxxxx stalnega bivališča	Delež lastništva v %
1.
2.
3.
…

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

Št.	Naziv	Sedež	Matična številka
1.
2.
3.
….

V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani xxxxx://xxx.xxx-xx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxxxxx), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavezujem, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljenem na Portalu javnih naročil št. z dne .

ki ga kot naročnik izvaja družba VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 NOVA GORICA.

Kot ponudnik izročamo naročniku kot garancijo za resnost ponudbe :

1 (eno) bianko menico, plačljivo na prvi poziv z oznako "brez protesta", ki jo je podpisala pooblaščena oseba:

..................................................... ............................... ..............................

(ime in priimek pooblaščene osebe) (funkcija pooblaščene osebe) (podpis pooblaščene osebe)

2. S podpisom te izjave pooblaščamo družbo VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 NOVA GORICA, da izpolni bianko menico v znesku: 10.000,00 € in vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico v primeru, da bomo kot ponudnik odstopili od ponudbe po preteku roka za oddajo ponudb ali po prejemu obvestila o izbiri ponudnika, v primeru da ne bomo hoteli dopolniti formalno nepopolne ponudbe v delih v katerih jo je mogoče dopolniti, ali ne bomo dali soglasja k odpravi računske napake, oziroma v primeru, da kot izbrani ponudnik ne bomo podpisali in naročniku predložil podpisane pogodbe v roku določenem z razpisno dokumentacijo, ali po naši krivdi iz kateregakoli drugega razloga pogodba ne bi bila sklenjena.

Izdajatelj menice izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianko menica tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.

3. Pooblaščamo družbo VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 NOVA GORICA, da menico domicilira pri. (navedba banke), ki vodi naš transakcijski račun

št , ali pri katerikoli drugi poslovni banki, ki v času unovčenja

menice vodi naš transakcijski račun, ter jo unovči v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu pri katerikoli poslovni banki, kjer imamo oziroma bomo imeli odprt transakcijski račun.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

4. S podpisom te menične izjave dajemo nepreklicno pooblastilo poslovni banki navedeni v tretji točki te menične izjave, oziroma dajemo nepreklicno pooblastilo vsaki poslovni banki oziroma drugi osebi, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu izplača menico, ki jo predloži družba VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 NOVA GORICA.

Ta izjava velja do datuma izteka veljavnosti ponudbe to je do. z

možnostjo podaljšanja roka veljavnosti ponudbe v skladu z navodili.

Priloge:

- 1x bianko menica

................................................

(podpis zakonitega zastopnika in žig)

PRILOGA 5.3.2

Garancija za resnost ponudbe – MENIČNA IZJAVA

PONUDNIK

( ime in sedež izdajatelja menice)

V/na Dne (kraj in datum izdaje menične izjave)

1. Izdajatelj menice , kandidira

kot ponudnik na razpisu za oddajo javnega naročila z oznako JN-1B/2018, katerega predmet je DOBAVO VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA – DVOLETNA DOBAVA:

2. sklop : POLIETILENSKE CEVI, SPOJNI MATERIAL TER KANALIZACIJSKE CEVI IN JAŠKI

ki ga kot naročnik izvaja družba VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 NOVA GORICA.

Kot ponudnik izročamo naročniku kot garancijo za resnost ponudbe :

1 (eno) bianko menico, plačljivo na prvi poziv z oznako "brez protesta", ki jo je podpisala pooblaščena oseba:

..................................................... ............................... ..............................

(ime in priimek pooblaščene osebe) (funkcija pooblaščene osebe) (podpis pooblaščene osebe)

2. S podpisom te izjave pooblaščamo družbo VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 NOVA GORICA, da izpolni bianko menico v znesku: 3.000,00 € in vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico v primeru, da bomo kot ponudnik odstopili od ponudbe po preteku roka za oddajo ponudb ali po prejemu obvestila o izbiri ponudnika, v primeru da ne bomo hoteli dopolniti formalno nepopolne ponudbe v delih v katerih jo je mogoče dopolniti, ali ne bomo dali soglasja k odpravi računske napake, oziroma v primeru, da kot izbrani ponudnik ne bomo podpisali in naročniku predložil podpisane pogodbe v roku določenem z razpisno dokumentacijo, ali po naši krivdi iz kateregakoli drugega razloga pogodba ne bi bila sklenjena.

Izdajatelj menice izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianko menica tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.

3. Pooblaščamo družbo VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 NOVA GORICA, da menico domicilira pri. (navedba banke), ki vodi naš transakcijski račun

št , ali pri katerikoli drugi poslovni banki, ki v času unovčenja

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Ta izjava velja do datuma izteka veljavnosti ponudbe to je do. z

možnostjo podaljšanja roka veljavnosti ponudbe v skladu z navodili.

Priloge:

- 1x bianko menica

................................................

(podpis zakonitega zastopnika in žig)

PRILOGA 5.3.3

Garancija za resnost ponudbe – MENIČNA IZJAVA

PONUDNIK

( ime in sedež izdajatelja menice)

V/na Dne (kraj in datum izdaje menične izjave)

1. Izdajatelj menice , kandidira

kot ponudnik na razpisu za oddajo javnega naročila z oznako JN-1B/2018, katerega predmet je DOBAVO VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA – DVOLETNA DOBAVA:

3. sklop : MATERIAL ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE

ki ga kot naročnik izvaja družba VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 NOVA GORICA.

Kot ponudnik izročamo naročniku kot garancijo za resnost ponudbe :

1 (eno) bianko menico, plačljivo na prvi poziv z oznako "brez protesta", ki jo je podpisala pooblaščena oseba:

..................................................... ............................... ..............................

(ime in priimek pooblaščene osebe) (funkcija pooblaščene osebe) (podpis pooblaščene osebe)

Izdajatelj menice izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianko menica tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.

3. Pooblaščamo družbo VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 NOVA GORICA, da menico domicilira pri. (navedba banke), ki vodi naš transakcijski račun

št , ali pri katerikoli drugi poslovni banki, ki v času unovčenja

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Ta izjava velja do datuma izteka veljavnosti ponudbe to je do. z

možnostjo podaljšanja roka veljavnosti ponudbe v skladu z navodili.

Priloge:

- 1x bianko menica

................................................

(podpis zakonitega zastopnika in žig)

PRILOGA 5.3.4

Garancija za resnost ponudbe – MENIČNA IZJAVA

PONUDNIK

( ime in sedež izdajatelja menice)

V/na Dne (kraj in datum izdaje menične izjave)

1. Izdajatelj menice , kandidira

kot ponudnik na razpisu za oddajo javnega naročila z oznako JN-1B/2018, katerega predmet je DOBAVO VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA – DVOLETNA DOBAVA:

4. sklop : OSTALI VODOVODNI IN KANALIZACIJSKI MATERIAL

ki ga kot naročnik izvaja družba VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 NOVA GORICA.

Kot ponudnik izročamo naročniku kot garancijo za resnost ponudbe :

1 (eno) bianko menico, plačljivo na prvi poziv z oznako "brez protesta", ki jo je podpisala pooblaščena oseba:

..................................................... ............................... ..............................

(ime in priimek pooblaščene osebe) (funkcija pooblaščene osebe) (podpis pooblaščene osebe)

2. S podpisom te izjave pooblaščamo družbo VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 NOVA GORICA, da izpolni bianko menico v znesku: 1.000,00 € in vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico v primeru, da bomo kot ponudnik odstopili od ponudbe po preteku roka za oddajo ponudb ali po prejemu obvestila o izbiri ponudnika, v primeru da ne bomo hoteli dopolniti formalno nepopolne ponudbe v delih v katerih jo je mogoče dopolniti, ali ne bomo dali soglasja k odpravi računske napake, oziroma v primeru, da kot izbrani ponudnik ne bomo podpisali in naročniku predložil podpisane pogodbe v roku določenem z razpisno dokumentacijo, ali po naši krivdi iz kateregakoli drugega razloga pogodba ne bi bila sklenjena.

Izdajatelj menice izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianko menica tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.

3. Pooblaščamo družbo VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 NOVA GORICA, da menico domicilira pri. (navedba banke), ki vodi naš transakcijski račun

št , ali pri katerikoli drugi poslovni banki, ki v času unovčenja

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Ta izjava velja do datuma izteka veljavnosti ponudbe to je do. z

možnostjo podaljšanja roka veljavnosti ponudbe v skladu z navodili.

Priloge:

- 1x bianko menica

................................................

(podpis zakonitega zastopnika in žig)

PRILOGA VI.

Ponudnik:

Naročnik:

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D.

KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1B

5000 NOVA GORICA

Datum:

PONUDBENI PREDRAČUN IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

DOBAVA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA – DVOLETNA DOBAVA

v elektronski obliki excel

»Drugi dokumenti«.

Ponudnik:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

V celoti je potrebno upoštevati Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudb. Cene morajo biti izpisane po enoti. Davek na dodano vrednost mora biti vključen v končno ceno pri rekapitulaciji.

Vpisati je potrebno tudi naziv proizvajalca in poreklo.

V postavkah, kjer je naveden tip ali proizvajalec, lahko ponudnik ponudi enakovredno.

PRILOGA VII.

NAROČNIK:

VODOVODI in KANALIZACIJA Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, ki jih zastopa direktor Xxxxx XXXXXX, univ. dipl.inž.grad.,

matična številka : 1550144

identifikacijska številka za DDV: SI 91503027

DOBAVITELJ:

ki ga zastopa direktor .

matična številka:

identifikacijska številka za DDV:

skleneta

POGODBO

o dobavi VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA – DVOLETNA DOBAVA

I. PREDMET POGODBE

1. člen

Stranki pogodbe uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega javnega razpisa za oddajo javnega naročila dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala – dvoletna dobava za:

1. sklop : DUKTILNE CEVI, FAZONSKI KOSI, ARMATURA

2. sklop : POLIETILENSKE CEVI, SPOJNI MATERIAL TER KANALIZACIJSKE CEVI IN JAŠKI

3. sklop : MATERIAL ZA PRIKLJUČKE

4. sklop : OSTALI VODOVODNI MATERIAL

(izberi ustrezne sklope)

po odprtem postopku, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, št. objave

dne in v Uradnem listu Evropske unije št. objave

dne in v katerem je naročnik, na podlagi pogojev in meril objavljenih v razpisni dokumentaciji izbral dobavitelja za dobavo.

Stranki soglašata, da je predmet te pogodbe dobava v prvem odstavku tega člena navedeni material, kar je razvidno tudi iz obrazca PONUDBENI PREDRAČUN, ki je sestavni del dobaviteljeve ponudbe dane na razpis.

Dobavitelj se obvezuje, da bo izvajal naročilo v skladu s pogoji in zahtevami, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji in na portalu javnih naročil, in da bo upošteval svojo ponudbo, na podlagi katere je bil izbran.

EUR,

(z besedo: /100 evrov).

Pogodbena vrednost z DDV znaša:

EUR

( Po ocenitvi ponudb po posameznih sklopih in ocenitvi ponudb za vse sklope skupaj naročnik sklene pogodbo z enim ali več ponudniki, z najugodnejšo kombinacijo ponudb).

Dobavitelj se obvezuje, da bo blago, ki je predmet te pogodbe in njegove ponudbe, naročniku dobavljal po cenah, ki jih je navedel v obrazcu ponudbeni predračun.

Končna cena materiala vključuje pariteto "dostavljeno na naslov naročnika in razloženo«.

Cene na enoto, navedene v ponudbenem predračunu, so v prvih dvanajstih (12) mesecih od dneva sklenitve te pogodbe fiksne in se ne spreminjajo pod nobenim pogojem.

V primeru, da bo naročnik v času veljavnosti te pogodbe potreboval material, ki ni naveden na ponudbenem predračunu, se dobavitelj obvezuje naročniku zagotavljati popust v višini % od cen, navedenih v veljavnem ceniku dobavitelja (minimalno 10%). (opozorilo: izpolniti ob oddaji ponudbe)

Naročnik bo ta material kupoval pri dobavitelju do izteka in po pogojih iz te pogodbe, pri čemer pogodbena vrednost te pogodbe ostane nespremenjena.

4. Člen

Zaradi specifičnosti potreb javnega podjetja si naročnik pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega javnega naročila od razpisanega (večji ali manjši obseg), odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

Naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren zaradi nedoseganja v Prilogi navedene vrednosti naročila in razpisanih količin posamezne vrste materiala, v kolikor bi bila to posledica zmanjšanja ali povečanja potrebe po blagu iz objektivnih razlogov, ki so vezani na potrebo naročnika po dobavi.

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi.

III. PLAČILNI POGOJI

5. člen

Stranki sporazuma soglašata, da bo dobavitelj naročniku izstavljal račune trikrat mesečno in sicer za obdobje od 1. do 10., za obdobje od 11. do 20. in za obdobje od 21. do konca meseca.

Na računu je potrebno obvezno navesti številko JN in številko pogodbe.

Skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost, se kot datum opravljene storitve dobave materiala šteje 10., 20. in zadnji delovni dan tekočega meseca, v katerem je bila izvedena dobava.

K računu morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad prevzemom dobavljenega material s strani naročnika in so podlaga izstavitvi računa.

6. člen

Naročnik bo dobavitelju plačal račun v roku 30 brezobrestnih dni od prejema računa, na transakcijski račun dobavitelja oziroma na drugi dogovorjeni način.

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo.

V primeru reklamacije materiala se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.

7. člen

Določila v zvezi s podizvajalci veljajo le v kolikor izvajalec nastopa s podizvajalci.

Dobavitelj pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem(-i). Dobavitelj je podizvajalca(-e) navedel v ponudbi, predloženi na javno naročilo, ter je zanj(-e) v ponudbi predložil podatke v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, v nadaljevanju: ZJN-3).

Za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo z izjavo »Zahteva podizvajalca in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo«, dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi računa, potrjenega s strani dobavitelja, izvede neposredno plačilo podizvajalcu.

Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali vključitve novega podizvajalca, v 5 dneh po spremembi, o tem podal pisni predlog oziroma obvestilo naročniku, kateremu bo priložil Dokazila za podizvajalca iz razpisne dokumentacije javnega naročila. Naročnik poda soglasje ali zavrnitev skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 v roku 10 dni od prejema predloga oziroma obvestila dobavitelja.

Če naročnik ugotovi, da predmet pogodbe izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

IV. NAROČANJE IN DOBAVA MATERIALA

8. člen

Dobava predmeta pogodbe se bo izvajala sukcesivno, na osnovi sprotnih, pisnih naročil naročnika.

Dobavni rok za manjša naročila je 1 (en) dan, za večja pa 7 (sedem) dni, razen v primerih, ko naročnik odobri daljši dobavni rok.

Kot večje naročilo šteje vsako naročilo v vrednosti nad 2.500 evrov.

V kolikor dobavitelj ne dobavi predmeta naročila v dogovorjenem roku, bo naročnik kupcu zaračunal pogodbeno kazen in unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter nedobavljen material nabavil na prostem trgu, dobavitelj pa krije razliko v ceni.

Naročnik bo naročeni material prevzel na podlagi dobavnice, podpisane s strani dobavitelja in prevzemnika materiala s strani naročnika.

9. člen Dobavitelj v celoti odgovarja za kvaliteto materiala.

10. člen

Dobavitelj se obvezuje:

1. da bo v primeru zahteve naročnika organiziral dislocirano skladišče v prostorih naročnika tako, da bo minimalno količino materiala v skladišču dopolnjeval vsakih sedem dni oz. po potrebi;

2. dobaviti in dostaviti material v skladišče naročnika oziroma dislocirano skladišče v prostorih naročnika pravočasno po predhodnem dogovoru, s kompletno spremljajočo dokumentacijo;

3. dostaviti dobavnico z vsemi potrebnimi podatki: enoto mere, količino, ceno brez DDV;

4. izročiti naročniku navodila za montažo, dokazila – ateste za vse dobavljene materiale in opremo, morebitno dokazilo o zdravstveni ustreznosti materialov -33. člen Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15). Materiali, ki so v stiku s pitno vodo, ne smejo glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti vplivati na skladnost pitne vode.

11. člen

S strani naročnika je pooblaščena oseba za izvrševanje te pogodbe in skrbnik te pogodbe

S strani dobavitelja je pooblaščena oseba za izvrševanje te pogodbe in skrbnik te pogodbe

12. člen

Na lokacijo mora dobavitelj dobaviti naročeno blago, zahtevane vrste in kakovosti. Zamenjava naročenega material z drugim blagom ni dovoljena, razen po predhodnem dogovoru z naročnikom.

13. člen

Storitev prevoza materiala opravi dobavitelj sam, ali pa za to pooblasti drugega prevoznika. Stroški bremenijo dobavitelja.

Prevoz materiala mora biti v skladu z veljavnimi sanitarnimi in varstvenimi predpisi, ki zagotavljajo ohranitev kakovosti materiala ter varnost manipulacije.

V. PREVZEM MATERIALA, REKLAMACIJE IN GARANCIJE

14. člen

Stranki sporazuma soglašata, da se prevzem materiala opravi pri naročniku.

Dobavitelj se obvezuje, da bo ob prevzemu materiala naročniku predložil prevzemnico-dobavnico, v kateri bo navedena cena z davkom na dodano vrednost in prevzeta količina materiala.

Oseba pooblaščena s strani naročnika za prevzem, mora takoj po dostavi opraviti količinski in kakovostni prevzem. Dejanske količine in vrsta dobavljenega materiala se morajo ujemati z naročenimi količinami in vrsto materiala navedenega v dobavnici.

Prevzem materiala, kakor tudi morebitne reklamacije, se vpišejo na prevzemnici-dobavnici, ki jo podpišeta obe s strani naročnika in dobavitelja pooblaščeni osebi.

Če dobava ne ustreza naročeni kakovosti, je dobavitelj dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti, sprejeti zavrnjeni material oziroma ga zamenjati. Dobavitelj je dolžan zavrnjeni material naslednji delovni dan zamenjati z ustreznim – kvalitetnim.

Naročnik je dolžan takoj oziroma najpozneje v roku 8 dni od dneva prevzema materiala pisno posredovati dobavitelju morebitne reklamacije povezane s ceno ali obračunom na prevzemnici-dobavnici.

Če naročnik v kasnejši uporabi materiala ugotovi skrite napake, se sestavi zapisnik, s katerim se uveljavlja reklamacija.

V kolikor dobavitelj naročniku dobavi neustrezni material, ga bo naročnik vrnil in obračunal stroške vračila.

15. člen

Morebitne reklamacije se upoštevajo na podlagi ustne prijave naročnika in jih mora dobavitelj rešiti v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku petih (5) delovnih dni. Naročnik lahko od dobavitelja zahteva, da mu izroči drugo blago brez napake ali da prvega popravi. V primeru nerešene reklamacije v petih (5) delovnih dneh se lahko ta pogodba razdre (odstop od pogodbe). Pred tem mora naročnik o reklamaciji sestaviti zapisnik in ga po telefaksu poslati dobavitelju.

Stroške reklamacije krije dobavitelj.

Naročnik lahko po lastni presoji preveri kvaliteto dobavljenega materiala pri ustrezni registrirani ustanovi na stroške dobavitelja. V kolikor kvaliteta materiala ne ustreza predpisanim zahtevam, si naročnik pridržuje pravico prekiniti pogodbo.

16. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo dobavljeni, a zaradi sprememb projekta neporabljeni material na določenem gradbišču, prevzel nazaj v svoje skladišče po nabavnih cenah. Dobavitelj izda dobropis.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da ima naročnik pravico, da v primeru nujne potrebe po dobavi materiala (huda okvara na javnem omrežju komunalne infrastrukture), material nabavi pri drugem dobavitelju, če dobavitelj ni sposoben dobaviti želenega materiala v potrebnem odzivnem času.

17. člen

Dobavitelj je dolžan redno in brezplačno odvažati vso morebitno odpadno embalažo v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.

18. člen

Naročnik lahko od dobavitelja zahteva dokazila o kakovosti materiala skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

Za dobavljeno blago daje dobavitelj naročniku garancijo za: 2 leti.

Ob zaključku pogodbenih obveznosti bo dobavitelj izročil naročniku menično izjavo z menico za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % realizirane vrednosti in sicer v roku 15 dni po prenehanju pogodbe. V primeru unovčitve bianco menice mora ponudnik le to nadomestiti z novo bianco menico z menično izjavo.

VI. ODSTOP OD POGODBE IN POGODBENA KAZEN

19. člen

Naročnik je prost zaveze naročanja materiala po tej pogodbi in bo odstopil od te pogodbe brez odpovednega roka in s takojšnjim učinkom , če nastopijo okoliščine, kot so:

- neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu z ZJN-3

- prenehanje poslovanja ponudnika,

- neizpolnjevanje ali kršitev bistvenih obveznosti te pogodbe,

- dobava materiala, ki ne ustrezajo dogovorjeni vrsti in kakovosti,

- neupoštevanje reklamacij glede kakovosti, vrste in količine naročenega materiala,

- neupoštevanje dogovorjenih cen materiala in rokov dobav oziroma samovoljno povečanje cen materiala.

Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe in razlogih za odstop o tem pisno obvestil dobavitelja in sicer v roku treh mesecev pred prekinitvijo sporazuma, razen v primeru iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od pogodbe.

V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo dobavljenega materiala, ima dobavitelj pravico odstopiti od te pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika najmanj tri mesece pred prekinitvijo.

Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko katera koli stranka te pogodbe brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora stranka, ki odstopa, o tem pisno obvestiti nasprotno stranko najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

V primeru, da dobavitelj ne izpolni pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku iz te pogodbe, ima naročnik pravico zaračunati dobavitelju pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša pet odstotkov (5 %) od vrednosti neizvršenih dobav, za vsak dan zamude.

Skupni znesek vseh pogodbenih kazni ne sme presegati pet odstotkov (5 %) celotne pogodbene vrednosti te pogodbe. V tem primeru lahko naročnik unovči garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli odgovornosti do dobavitelja.

Za uveljavljanje dogovorjene pogodbene kazni bo naročnik dobavitelju izstavil račun s plačilnim rokom deset (10) dni od dneva izdaje računa. V primeru zamude pri plačilu računa, je dobavitelj dolžan naročniku plačati zakonske zamudne obresti.

Naročnik in dobavitelj soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo kupec uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

VII. TRAJANJE POGODBE

20. člen

Pogodba se sklepa za obdobje dveh let od dneva sklenitve – podpisa pogodbe.

Pričetek je odvisen od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. Zaradi zapletov pri javnem naročanju se lahko trajanje pogodbe tudi podaljša.

VIII. REŠEVANJE SPOROV

20. člen

Stranki pogodbe bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče glede na sedež naročnika.

IX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

21. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev xxxxx xxx

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

IX. KONČNE DOLOČBE

22. člen

Če bi med izvajanjem te pogodbe prišlo do sprememb v statusu dobavitelja, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti na tretjo osebo.

23. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

24. člen

Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme dva (2) izvoda dobavitelj in dva (2) izvoda naročnik.

25. člen

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija naročnika in vloga dobavitelja v postopku oddaje javnega naročila, na podlagi katere je bil izbran in določila Obligacijskega zakonika in določila ostalih predpisov, ki urejajo področje materiala iz te pogodbe.

ŠT. JN:

Številka: Številka:

, dne , dne

dobavitelj: naročnik:

PRILOGA VIII.

Ponudnik:

Naročnik:

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D.

KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1B

5000 NOVA GORICA

Datum:

I Z J A V A

IZJAVLJAMO, da v celoti sprejemamo pogoje razpisne dokumentacije z oznako JN-1B/2018 za izvedbo javnega naročila DOBAVA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA – DVOLETNA DOBAVA in smo v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, pripravljeni skleniti pogodbo o dobavi materiala.

IZJAVLJAMO, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so vsi podatki v ponudbi resnični in nezavajajoči.

S TO IZJAVO PREVZEMAMO OSEBNO ODGOVORNOST, da smo dali resnične podatke in verodostojne listine.

Ponudnik:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

Kontrolni list za: »DOBAVO VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA – DVOLETNA DOBAVA«

PRILOŽENE SO NASLEDNJE PRILOGE ( ni potrebno izpolniti v ponudbi):

III.	OBRAZEC PONUDBE	DA	NE
4.1	OBRAZCI ESPD za vse ponudnike in podizvajalce	DA	NE
4.2.1.1	IZJAVA O REGISTRACIJI ALI IZPIS	DA	NE
4.2.1.2	IZJAVA IN POTRDILA O NEBLOKADI RAČUNOV	DA	NE
4.2.1.3	FINANČNA BONITETA ( S.BON - 1/P )	DA	NE
4.2.2.1-4	POTRJENE REFERENCE	DA	NE
4.2.2.5	SEZNAM REFERENC	DA	NE
4.2.3	SEZNAM KADROV	DA	NE
4.3.	PODATKI O PONUDNIKIH (v primeru skupne ponudbe) IN PRAVNI AKT	DA	NE
4.4.1	PODATKI O PODIZVAJALCU, UDELEŽBA PODIZVAJALCA IN IZJAVA V ZVEZI Z NEPOSREDNIM PLAČILOM ( za vse podizvajalce)	DA	NE
4.4.2	ZAHTEVA PODIZVAJALCA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO ( za vse podizvajalce)	DA	NE
4.5.	DOKUMENTACIJA ZA TUJE NAROČNIKE	DA	NE
4.6.1	POOBLASTILA ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE	DA	NE
4.6.2	POOBLASTILA ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE	DA	NE
4.7.1.	NAČIN PLAČILA IN FIKSNOST CEN	DA	NE
4.7.2.	IZJAVA O ORGANIZIRANOSTI DISLOCIRANEGA SKLADIŠČA	DA	NE
4.7.3.	IZJAVA O PREVOZU	DA	NE
4.7.4.	IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU DOBAVE BLAGA	DA	NE
4.7.5.	SEZNAM PROSPEKTOV IN PROSPEKTI ZA PONUJENE MATERIALE V ELEKTRONSKI OBLIKI	DA	NE
4.7.6.	IZJAVA O USTREZNOSTI MATERIALOV	DA	NE
4.7.7	IZJAVA PROIZVAJALCA (MAF )	DA	NE
4.7.8	IZJAVA O POREKLU PROIZVODOV	DA	NE
4.7.9.	IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA	DA	NE
5.1	IZJAVA ZA GARANCIJSKO DOBO ZA DOBAVLJENI MATERIAL	DA	NE
5.2	IZJAVA O ODPRAVI POMANJKLJIVOSTI	DA	NE
5.3.1-4	MENIČNA IZJAVA IN MENICA ZA RESNOST PONUDBE	DA	NE
VI.	OBRAZEC PREDRAČUNA ( excel ) IN REKAPITULACIJA (v pdf )	DA	NE

VII.	VZOREC POGODBE	DA	NE
VIII.	IZJAVA PONUDNIKA, DA SPREJEMA POGOJE RAZPISA IN O NEZAVAJUJOČIH PODATKIH	DA	NE

Document Metadata

Table of Contents

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA

Document Metadata