GRADBENO POGODBO

priloga 11

VZOREC POGODBE

Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe izpolniti, parafirati vsako stran pogodbe ter jo podpisati in žigosati.

Vzorec pogodbe

OBČINA MEDVODE,Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, ki jo zastopa župan Xxxxxxxxx Xxxxx

identifikacijska številka za DDV: SI20991517 kot naročnik

………………………………………………………………………………………………………………, ki ga zastopa ……………………………………………………………………………………………… identifikacijska številka za DDV: ……………………………………………………………………. kot izvajalec

skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega odprtega postopka v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10 in 18/11),

- da je naročnik objavil obvestilo o javnem naročilu na Portalu javnih naročil pod številko objave

…………………………… z dne ,

- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za ,

z odločitvijo o oddaji naročila št. …………………………… z dne ,

- da je izplačilo pogodbenih obveznosti predmet proračunske postavke 9.1.2.19 Vrtec Medvode - prizidki.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in kvalitetno izvedbo prevzetih del.

PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik xxxx, izvajalec pa se zaveže zgraditi upravni del k vrtcu Medvode.

Izvajalec se obvezuje, da bo izvršil pogodbena dela po sistemu »ključ v roke«, kar ga zavezuje, da bo izvedel skupaj vsa dela, ki so potrebna za zgraditev in uporabo celotnega objekta.

Izvajalec se zavezuje, da bo vsa dela izvedel v skladu in obsegu z naslednjimi dokumenti, ki so priloga in sestavni del te pogodbe:

- ponudbo izvajalca št. ………………….. z dne in predračuna izvajalca št.

…………………………,

- projektno dokumentacijo PGD št. 9346/064 junij 2010, PZI, ki jih je izdelal Inženiring IBT Ljubljana d.d.,

- gradbenim dovoljenjem št. 351-1991/2010-8 z dne 16.2.2011, ki ga je izdala RS UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA, IZPOSTAVA ŠIŠKA,

- razpisnimi pogoji naročnika št. 430-7/2011 z dne 20.12.2011 in

- terminskim planom.

CENA POGODBENIH DEL

3. člen

Cena pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe je fiksna ves čas izvedbe in je določena po sistemu »ključ v roke«. Cena pogodbenih del vsebuje tudi vrednost nepredvidenih del in presežnih del, izključuje pa vpliv manjkajočih del (659. člen Obligacijskega zakonika).

Cena pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe znaša:

Brez DDV EUR

DDV po stopnji 20 % EUR

SKUPAJ: EUR

(z besedo: ……………………………………………………………………………. eurov /100).

Na podlagi 4. odstavka 127. a člena P-ZDDV-1 je 100% vrednost naročene gradbene storitve namenjena naši neobdavčljivi dejavnosti iz 5. odstavka 5. člena ZDDV-1.

Pogodbena cena zajema vsa dela, ki jih je potrebno izvesti za izgradnjo in uporabo upravnega dela. V pogodbeni ceni je zajet 20% davek na dodano vrednost. Izvajalec se zavezuje, da bo dela opravil po pogodbi po cenah, in pod istimi pogoji, kot so zahtevani v razpisnih pogojih.

Naročnik ima pravico spremeniti ali dopolniti projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bil izveden javni razpis in sklenjena ta pogodba. Pogodbena cena, oblikovana po sistemu »ključ v roke«, se ne sme spremeniti, če se zaradi sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije spremeni način izvedbe do 10% pogodbene vrednosti.

NAČIN PLAČILA POGODBENIH DEL

4. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo skupaj z nadzornim organom, ki je določen v 16. členu te pogodbe, mesečno ugotavljal dejansko realizacijo opravljenih del in vsa pogodbena dela iz 2. člena te pogodbe obračunal skladno s potrjenim ponudbenim predračunom ter na podlagi tega obračuna izstavljal začasne mesečne situacije v višini obračunanih dejansko opravljenih pogodbenih del po sistemu ključ v roke.

Izvajalec bo izvršena dela obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami do višine 90% vrednosti pogodbenih del.

Končno situacijo v višini EUR, kar predstavlja 10% vrednosti pogodbenih del,

bo izvajalec obračunal po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja in predaji objekta. Pri izstavitvi situacij se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

5. člen

Izvajalec je dolžan najkasneje do vsakega 20. v mesecu za pretekli mesec sestaviti in vročiti naročniku v potrditev začasno mesečno situacijo, ki bo vsebovala izvršena dela. Končno situacijo izstavi izvajalec po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja in po kvalitetnem prevzemu objekta s strani naročnika. Naročnik je dolžan situacijo pregledati v roku 15 dni po prejemu in jo potrditi oz. zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je situacija potrjena.

Rok plačila situacije je 30 dni in prične teči naslednji dan po prejemu situacije. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

Naročnik bo potrjene situacije izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca številka

…………………………………………………….. odprt pri ……………………………………

Podizvajalci

6. člen

(Opomba: Določbe 6. in 7. člena veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se 6. in 7. člen črtata, ostale člene pogodbe pa se ustrezno preštevilči.)

V primeru, da izvajalec nastopa skupaj z enim ali več podizvajalcem, glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem v pogodbi navedenim podizvajalcem.

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

NAZIV PODIZVAJALCA
POLNI NASLOV
MATIČNA ŠTEVILKA
DAVČNA ŠTEVILKA
TRANSAKCIJSKI RAČUN
PREDMET
KOLIČINA
VREDNOST
KRAJ IZVEDBE
ROK IZVEDBE
VRSTA DEL

(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej.)

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalec), v petih dneh od sklenitve te pogodbe (med naročnikom in izvajalcem). Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima izvajalčevo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva. Če

izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 109.a člena Zakona o javnem naročanju.

7. člen

Opravljene storitve po tej pogodbi bo naročnik plačeval na podlagi potrjenih računov. Opravljene storitve po tej pogodbi bodo izvajalec in podizvajalci obračunali z izstavitvijo računov. Izvajalec in podizvajalci bodo izstavljali račune na podlagi dejansko opravljenih storitev in po cenah iz ponudbenega predračuna, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe. Pri izstavitvi računov se morajo sklicevati na številko te pogodbe.

Izvajalec je dolžan v roku 15 (petnajst) dni po prejemu računa, ki ga izstavijo podizvajalci za opravljene storitve, račun pregledati in potrditi oziroma ga v tem roku zavrniti. Zavrnitev izstavljenega računa podizvajalca mora izvajalec obrazložiti.

Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec mora račune pošiljati naročniku na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.

Naročnik je dolžan vse prejete račune izvajalca in priložene račune podizvajalcev pregledati v roku 15 (petnajst) dni po prejemu in jih potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 (petnajst) dni po prejemu računa ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je račun potrjen.

Rok plačila računov je 30. dan po prejemu izstavljenih računov.

Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delovni dan.

Naročnik bo potrjeni račun izvajalca plačal na transakcijski račun izvajalca številka ……….

………………………………….………. pri ………………………

Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu, na njihov transakcijski račun:

- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri ,

- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri ……………..

ROK ZA IZVEDBO POGODBENIH DEL

6. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem pogodbenih del najkasneje v roku 8 dni po uvedbi v posel. Dela se obvezuje izvajati v skladu s terminskim planom izvajanja del, ki je priloga te pogodbe.

Rok izvedbe razpisanih del je koledarskih dni in se šteje od uvedbe v delo do pridobitve uporabnega dovoljenja in izročitve objekta naročniku.

Če izvajalec iz objektivnih razlogov zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan pisno obvestiti naročnika takoj po nastanku teh razlogov najkasneje v roku 5 dni in zaprositi za njegovo primerno podaljšanje, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki dodatka k tej pogodbi.

Pogodbeni stranki lahko med potekom izvajanja del sporazumno podaljšata izvedbeni rok, za kar bosta sklenili pisni dodatek k tej pogodbi.

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del, kadar zaradi spremenjenih okoliščin ali zaradi tega, ker naročnik ni izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del. Kot vzroki za podaljšanje roka se štejejo primeri, določeni v 42. uzanci Posebnih gradbenih uzanc.

Vzroke za podaljšanje roka, potrebni čas ter posledice ugotavljata naročnik in izvajalec sproti ter jih evidentirata v gradbenem dnevniku.

Izvajalec je dolžan v roku 5 dni od dneva nastanka razloga za podaljšanje roka obvestiti naročnika, da zaradi nastalih okoliščin zahteva podaljšanje roka, sicer podaljšanja ne more več zahtevati.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

7. člen V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec zavezuje:

- izvesti dela iz 2. člena te pogodbe po sistemu »ključ v roke« v skladu s potrjeno ponudbeno

dokumentacijo, razpisno in projektno dokumentacijo, terminskim planom, strokovno pravilno po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in posebnimi gradbenimi uzancami;

- na lastne stroške pridobiti varnostni načrt;

- prijaviti gradbišče inšpekciji za delo v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na gradbišču;

- da bo gradbišče označil s tablo, na predpisan način in ga uredil v skladu z varnostnim načrtom;

- pogodbena dela izvajati vse dni v tednu, razen ob nedeljah in dela prostih dnevih, določenimi s predpisi;

- da bo v primeru, če dela ne bo izvajal vse dni v tednu (razen ob nedeljah in dela prostih dnevih, določenimi s predpisi) moral s strani nadzornega, naročnika oz. od njega pooblaščene osebe predhodno pridobiti pisno odobritev z vpisom v gradbeni dnevnik;

- pravočasno ukreniti, kar je treba za varnost delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih objektov ter varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbišču, opreme, materiala in strojnega parka;

- da bo v času gradnje na celotnem gradbišču upošteval vse zakonske in druge predpise ter določbe varstva in zdravja pri delu in požarnega varstva;

- da bo imel ob sklenitvi te pogodbe ali v času njenega izvajanja sklenjeno pogodbo s podizvajalci navedenimi v 5. členu te pogodbe;

- v primeru, da bo na gradbišču več izvajalcev, skleniti s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču, izvajanju ukrepov za varovanje imovine naročnika in drugih izvajalcev ter vzdrževanja prehodnih poti v območju gradbišča in dostopov do gradbišča;

- da bo zastopniku naročnika xxxxxxxxx omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del in upošteval njegova navodila o posameznih vprašanjih;

- da bo naročniku tolmačil vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev;

- da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti; da bo naročnika pisno obvestil o pričetku in dokončanju del;

- da bo dela opravljal v skladu z rokom dokončanja del;

- da je zavarovan za opravljanje dejavnosti za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, z zavarovalno polico št.:

………………………………….. pri zavarovalnici , ki jo mora

predložiti naročniku deset dni po podpisu pogodbe;

- da bo vodil vso z zakonom predpisano dokumentacijo (knjigo obračunskih izmer – gradbeno knjigo in gradbeni dnevnik o izvajanju in napredovanju del);

- da bo izvedel zakoličbo objekta;

- izvršiti dela po načrtih, ki jih je potrdil naročnik in na katere je bilo pridobljeno dovoljenje za gradnjo;

- da bo naročniku pred pričetkom del predložil plan tekoče kontrole kakovosti;

- da bo upošteval splošne predpise naročnika in predpise Republike Slovenije, v kolikor ni v razpisnih pogojih navedeno drugače;

- izdelati načrte izvedenih del (PID) ter geodetski načrt novega stanja zemljišča po končni gradnji, projekta za vpis uradne evidence (PVE) in jih izročiti naročniku vsaj 15 dni pred tehničnim pregledom;

- izdelati poslovnik z navodili za uporabo in vzdrževanje objektov 15 dni pred tehničnim pregledom;

- 15 dni pred tehničnim pregledom dostaviti naročniku dokazilo o zanesljivosti objekta;

- da bo naročniku sproti izročil vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode;

- da bo po končanju vseh pogodbenih del, zgrajeni objekt predal naročniku v skladu z določili te pogodbe in v skladu s postopkom, ki ga določajo predpisi o gradnji objektov.

Izvajalec odgovarja za neposredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvirajo iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati svoja dela in material pred škodo oziroma uničenjem za ves čas do dneva izročitve objekta naročniku. Izvajalec mora zavarovati dela, material in opremo za vgraditev pred nevarnostmi, ki se določijo glede na vse okoliščine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti. Prav tako je dolžan zavarovati tudi dodatne nevarnosti (poplava, visoka voda ipd).

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti posameznih dokumentov s strani naročnika ali upravnega organa, ki vodi tehnični pregled, je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, ki ga bo naknadno določil naročnik.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

8. člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalca uvesti v posel. Izvajalec je uveden v posel, ko mu naročnik izroči oziroma zagotovi v dogovorjenih rokih:

- 1 izvod PGD, št. ……………………… z dne ………………, ki ga je izdelal ;

- 2 izvoda PZI, št. ……………………… z dne ………………, ki ga je izdelal ;

- zemljišče potrebno za izvedbo del;

- veljavno dovoljenje za gradnjo;

- izvajanje nadzora v skladu z določili te pogodbe.

O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to zapiše v dnevniku o izvajanju del.

9. člen

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del bo naročnik:

- izvajalcu dal na razpolago vso ostalo dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne,

- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrši pravočasno in v skladu z določili te pogodbe,

- tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predložene dokumente in plačeval naročena dela v dogovorjenih rokih,

- tekoče spremljanje in nadziranje izvajanja del;

- pravočasno priskrbel podatke o morebitnih potrebnih predhodnih delih, v kolikor niso predmet te pogodbe.

FINANČNA ZAVAROVANJA

10. člen

Izvajalec se zavezuje:

- da bo najmanj deset dni po podpisu pogodbe naročniku predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti plačljivo na prvi poziv, in sicer v višini 10% (deset) vključno z DDV od pogodbene vrednosti, ki ga bo naročnik unovčil v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno ali pravilno izpolnjene. Trajanje bančne garancije je še 30 koledarskih dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del in uspešno izvedeni primopredaji naročniku;

- da bo najkasneje ob predaji objekta predložil naročniku bančno garancijo za odpravo napak in skritih napak v garancijskem roku v višini 10% skupne pogodbene vrednosti vključno z DDV z rokom veljavnosti, ki je 30 (trideset) dni daljša kot je garancijski rok vseh izvedenih del.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora izvajalec predložiti v roku 15 (petnajstih) dni od podpisa dodatka k tej pogodbi novo bančno garancijo z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo bančno garancijo s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

V kolikor izvajalec v določenem roku ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih del, bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.

Naročnik lahko bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovči tudi za poplačilo potrjenih izvajalčevih obveznosti do podizvajalcev in kooperantov iz podizvajalskih oziroma kooperantskih pogodb, ki jih izvajalec iz kakršnegakoli razloga svojim podizvajalcem oziroma kooperantom ne bi poravnal ob zapadlosti. V primeru unovčitve bančne garancije mora izvajalec predložiti v roku 15 (petnajstih) dni od unovčitve novo bančno garancijo v pogodbeno dogovorjeni višini.

POGODBENA KAZEN

11. člen

V kolikor izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svoje obveznosti v pogodbeno določenem roku, je dolžan za vsak koledarski dan zamude plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 2 ‰ (dva promila) od pogodbene vrednosti del, vendar največ do 10% skupne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna v končni situaciji.

Če naročniku zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca razliko do popolne odškodnine in vso škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del.

Za poplačilo nastale škode lahko naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne odškodnine v roku 30 dni od dneva prejema naročnikovega zahtevka za plačilo.

12. člen

Če naročnik oz. od njega pooblaščena oseba ugotovi, da izvajalec pogodbenih del ne izvaja vse dni v tednu (razen ob nedeljah in dela prostih dnevih, določenimi s predpisi), bo vsako ugotovitev kršitve neizvajanja pogodbenih del, naročnik zabeležil z vpisom v gradbeni dnevnik, ter ravnal v skladu s 13. členom te pogodbe.

13. člen

Pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene cene je dolžan izvajalec plačati naročniku tudi v primeru njegove neizpolnitve pogodbe.

JAMČENJE IN GARANCIJE IZVAJALCA

14. člen

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse napake in skrite napake, ki se bodo pokazale po prevzemu in predaji opravljenih del in daje jamstvo oziroma garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev) in sicer:

- za vsa izvedena dela 5 let,

- za konstrukcijsko solidnost (stabilnost in varnost) objekta 10 let (662. člen Obligacijskega zakonika),

- za hidroizolacijo in streho 10 let,

- za vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev.

Rok za jamčenje in garancije začne teči z dnem, ko bo prevzem in izročitev objekta naročniku, ko bo pridobljeno uporabno dovoljenje, s pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, na tehničnem pregledu ali ob primopredaji.

Če bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom.

PREVZEM OBJEKTA

15. člen

Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so dela po tej pogodbi končana. Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in služijo svojemu namenu. Končni prevzem se izvede, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti torej, po pridobitvi uporabnega dovoljenja in uspešni primopredaji za obnovljeni del objekta.

O prevzemu se sestavi zapisnik.

Izvajalec mora ob končnem prevzemu pogodbenih del izročiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak in skritih napak v garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije in kot je navedeno v 12. členu te pogodbe. Garancija služi kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije.

Brez predložene garancije prevzem ni opravljen.

Za skrite napake, ki se pokažejo v garancijski dobi, je naročnik dolžan obvestiti izvajalca brez odlašanja. Stranki sporazumno določita primeren rok za odpravo napak, če to ne bo mogoče, pa ga določi naročnik sam.

Izvajalec je k odpravi napak dolžan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj, ko je to mogoče.

Če izvajalec k odpravi napak ne pristopi in jih ne odpravi v primernem roku, jih po načelu dobrega gospodarja odpravi naročnik na stroške izvajalca in se poplača iz bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

16. člen

Za izvajanje te pogodbe na strani naročnika:

Skrbnik te pogodbe je Xxxxx Xxxxxxx Telban. Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje del po tej pogodbi je: Xxxxx Xxxxxxx in ga v času daljše odsotnosti nadomešča s strani župana pooblaščena oseba.

Gradbeni nadzor, kot tudi urejanje vseh drugih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bo za naročnika opravljal pooblaščeni predstavnik podjetja:

………………………………………………………, ki za odgovornega nadzornike del imenuje:

- odgovorni nadzorni: ,

- nadzor nad izvedbo gradbeno obrtniških del: ,

- nadzor nad izvedbo elektro inštalacij: ,

- ter nadzor nad izvedbo strojnih inštalacij: ………………………………………………….

Za izvajanje te pogodbe na strani izvajalca so odgovorni:

- odgovorni vodja projekta: ,

- odgovorni vodja gradbišča: ,

Izvajalec mora na zahtevo naročnika zamenjati odgovorno osebo, če delo opravlja nestrokovno ali v nasprotju z interesi naročnika.

Vsaka pogodbena stranka lahko zamenja svoje pooblaščene predstavnike s pisnim obvestilom drugi pogodbeni stranki.

ODSTOP OD POGODBE

17. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec ne začne z izvedbo del v roku, določenem s to pogodbo in niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik.

V kolikor pride do odstopanj od terminskega plana po krivdi izvajalca v posameznih delih ali v celoti, ki so daljša od 14 dni in obstaja nevarnost , da bo po krivdi izvajalca ogrožen rok za dokončanje pogodbenih del, lahko naročnik odpove pogodbena dela v celoti ali delno za tista, zaradi katerih je ogroženo dokončanje pogodbenih del.

Naročnik v takem primeru odda tista dela, ki ogrožajo izvedbo del v pogodbenem roku drugemu izvajalcu v breme izvajalca po tej pogodbi, lahko pa odstopi od pogodbe, unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del in začne postopek za izterjavo povzročene škode.

SPREMEMBE POGODBE

18. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklepajo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.

REŠEVANJE SPOROV

19. člen

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo o sporih odločalo pristojno sodišče v Ljubljani.

KONČNE DOLOČBE

20. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge stranke pogodbe, predstavniku ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

21. člen

Pogodba začne veljati z dnem podpisa in predložitve bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih del, pod pogojem, da je le-ta predložena v skladu z določili te pogodbe.

22. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva izvoda. Pogodba velja do izteka vseh obveznosti, ki nastanejo po tej pogodbi.

Številka: Številka:

Datum: Datum:

IZVAJALEC NAROČNIK

……………………………………………….. OBČINA MEDVODE

……………………………………………….. župan

……………………………………………….. Xxxxxxxxx Xxxxx

priloga 12

OBRAZEC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

NAZIV BANKE......................................................................................................................................

KRAJ IN DATUM..................................................................................................................................

UPRAVIČENEC: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode

GARANCIJA ŠT.:...................................................................................................................................

V skladu s pogodbo ............................................( naziv pogodbe, številka pogodbe ,datum ), sklenjeno med

upravičencem: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode

(naziv izvajalca): .........................................................................................................

za izvedbo: »Dozidava upravnega dela k vrtcu Medvode«

v vrednosti. , je izvajalec dolžan opraviti naslednjo storitev:

v skupni vrednosti........................................z besedo...........................................................................

v roku ................ (datum, dni, mesecev) in količini in kvaliteti , opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali EUR (10% pogodbene vrednosti vključno z DDV). Naša

obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 2. original Garancije št. ........./..........

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja do Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost

avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka (žig, podpis )

Kraj: …………………………

Datum: ………………………… Žig in podpis odgovorne osebe naročnika:

…………………………………….

priloga 13

OBRAZEC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK IN SKRITIH NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

naziv banke:

kraj in datum:

upravičenec:

garancija št.:

V skladu s pogodbo

pogodbe, številka pogodbe, datum, št. JN, ...),

sklenjene med upravičencem Občino Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode in

izvajalca) za »Dozidava upravnega dela k vrtcu Medvode« "

(naziv (naziv

v vrednosti EUR (10 % pogodbene vrednosti vključno z DDV), je izvajalec dolžan po opravljeni

primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek EUR (10 % pogodbene

vrednosti vključno z DDV), če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 2. original Garancije št. ........./..........

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do (navesti datum izteka garancijske dobe, 15. člen). Po poteku tega roka

garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka (žig in podpis)

Kraj: …………………………

Datum: ………………………… Žig in podpis odgovorne osebe naročnika:

…………………………………….

priloga 14

IZJAVA O UDELEŽBI PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB PRI PONUDNIKU

Javno naročilo
Naročnik	Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
Oznaka	430-7/2011
Ime posla	Dozidava upravnega dela k vrtcu Medvode
Podatki o pravni osebi – ponudniku
Polno ime oz. naziv ponudnika
Sedež ponudnika
Občina sedeža ponudnika
Številka vpisa v sodni register (št. vložka)
Matična številka podjetja

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe:

Št.	Naziv:	Sedež:	Delež v %
1
2
3
….

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe:

Št.	Ime:	Priimek:	Naslov stalnega bivališča:	Delež v %
1
2
3
….

Zakoniti zastopnik: V/na , dne

Ime in priimek: Podpis in žig:

priloga 15

OBRAZEC PRIJAVE

Obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti s tiskanimi črkami in nalepiti na ovojnico, v kateri je ponudba.

OBRAZEC PRIJAVE

Pošiljatelj (vlagatelj):		Xxxxxx xxxxx (izpolni prejemnik):
Naziv:
		Datum in ura:
Naslov:
		Zap št.:
Ponudba / Prijava Sprememba
		Podpis pooblaščene osebe:	Žig:
	Umik
Javno naročilo (predmet):
		Prejemnik :
Dozidava upravnega dela k vrtcu Medvode
		Občina Medvode Cesta komandanta Staneta 12 1215 Medvode
Xxxxxx JN:				(JN 7/2011)
Rok za oddajo:				12.01.2012 do 9:00
NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS!

Stran 53 od 54

priloga 16

OBRAZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

POOBLASTILO ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

POOBLASTITELJ:

(ime oz. naziv in sedež ponudnika)

ki ga zastopa:

POOBLAŠČA:

(ime, priimek, naziv ter sedež pooblaščenca)

, (razmerje do ponudnika)

- da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju ponudb,

- da aktivno sodeluje pri postopku odpiranja ponudb in poda svoje pripombe k vsebini zapisnika o odpiranju ponudb,

- da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo naročila št. JN 7/2011 »Dozidava upravnega dela k vrtcu Medvode«.

Kraj:.............................

Datum:......................... Podpis odgovorne osebe ponudnika:

............................................................

Žig:

Stran 54 od 54

Document Metadata

Table of Contents

GRADBENO POGODBO

Document Metadata