DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA: po postopku naročila male vrednosti

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da ob upoštevanju veljavne zakonodaje in skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila predložijo ponudbo.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvajanje geodetskih storitev za potrebe naročnika in sicer:

Ureditev meje/parcelacija/izravnava meje

Vrednost zemljiško-katastrske ali linijske točke določene v postopku ureditve meje/parcelacije/izravnava meje

V postavko je potrebno vključiti vsa potrebna opravila in storitve, ki so potrebne za izvedbo geodetskega postopka ureditve meje, parcelacije ali izravnave meje, prenos katastrske meje v naravi ( npr. določitev ETRS koordinat, število parcel v postopku, vabila lastnikov na postopek, predstavitev lastniku in preverba njegove istovetnosti, pridobitev potrebnih potrdil…).

Izdelava elaborata

Postavka vključuje elaborat ureditve meje, elaborat parcelacije in elaborat morebitne izravnave. Zaračuna se samo ena storitev – izdelava elaborata, kljub temu, da je potrebno v posameznem postopku izdelati več različnih elaboratov.

Mejno znamenje

V postavki se opredeli cena fizičnega mejnega znamenja, torej izključno materialni strošek in ne vključuje kakršnekoli storitve.

Naročnik ima sredstva za izvedbo javnega naročila predvidena v proračunu Občine Krško za leto 2020 in 2021 na PP 6301, KTO 4021, SM 6031 in PP 6972, KTO 4021, SM 6061, OB054-07-0275.

SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA IN ODDAJA POSAMEZNIH NAROČIL

Naročnik bo okvirni sporazum za obdobje do 31. 12. 2021 sklenil z vsemi ponudniki, ki bodo oddali dopustno ponudbo in izpolnjevali vse pogoje za priznanje sposobnosti. Število ponudnikov, s katerimi bo sklenjen okvirni sporazum, ni navzdol ali navzgor omejeno.

Maksimalna pogodbena vrednost vseh del po tem javnem naročilu je 58.000,00 EUR brez DDV.

Naročnik bo skladno s svojimi sukcesivnimi potrebami vse ponudnike, s katerimi bo imel sklenjen okvirni sporazum, povabil k oddaji posameznih ponudb, skladno s pravili oz. protokolom, določenim v okvirnem sporazumu. S ponudnikom, ki bo na podlagi povabila k oddaji ponudbe za posamezno naročilo oddal glede na postavljena merila iz povabila najugodnejšo ponudbo, bo naročnik sklenil (posamezno) pogodbo oz. naročilnico. Vsaka posamezna pogodba oz. naročilnica bo sklenjena na podlagi posameznega povpraševanja, ki se bo posredovalo vsem ponudnikom s katerimi bo naročnik sklenil okvirni sporazum, skladno z naročnikovimi sukcesivnimi potrebami in po pravilih, kot so opredeljena v vzorcu Okvirnega sporazuma.

Natančen obseg del, ki bodo predmet pogodbe oz. naročilnice, bo naročnik opredelil v povabilu k oddaji ponudbe za posamezno naročilo.

NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo naročila se v skladu z 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) izvede postopek naročila male vrednosti s sklenitvijo okvirnega sporazuma z več gospodarskimi subjekti na podlagi sedmega odstavka 48. člena ZJN-3.

ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PODNUBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika^¹). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 27. 1. 2020 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PODNUB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 27. 1. 2020 in se bo začelo ob 10:30 uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 15 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

PRAVNA PODLAGA

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
1. Dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudniki dobijo na spletnem portalu xxx.xxxxxxxxxx.xx.

Naročnik na svoji spletni strani (xxx.xxxxx.xx) objavlja vso tehnično dokumentacijo, ki jo ima v elektronski obliki, glede predmetnega naročila.

Obvestila in pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 20. 1. 2020 do 12. ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

SESTAVA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo

navodila ponudnikom,
Obrazec »Povzetek ponudbe«
Obrazec »Ponudba«
Seznam izvedenih del v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe
Obrazec »Xxxxxx izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«
»Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«, izpolnjena in podpisana s strani ponudnika«
Obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za gospodarski subjekt«
Obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe«
Vzorec okvirnega sporazuma

POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN RAZLOG ZA IZKLJUČITEV
1. Razlog za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za ponudnika obstaja katerikoli od razlogov za izključitev, naveden v točki 9.1.1. te dokumentacije.

10.1.1 Razlogi za izključitev

Če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj opredeljenih v KZ-1., ki so navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

ter

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe gospodarskih subjektov, ki so navedene v tej točki).

Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. (drugi odstavek 75. člena ZJN-3)

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. (a točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3)

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

Če je bila gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. (b točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3)

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

Če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU. (a točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3)

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

Če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. (b točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3)

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

Če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta. (c točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3)

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

Če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije. (f točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3)

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

Če je gospodarski subjekt uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11) in mu je na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

10.1.2 Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izključitev

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj obrazec »Xxxxxx izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«.

Podizvajalci, ki bodo priglašeni že ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe, morajo oddati svoj obrazec »Xxxxxx izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«.

Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s konzorcijem izvajalcev, morajo obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe del. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za podizvajalca. Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev naročnik svetuje, da se za novo angažirane podizvajalce predloži dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj obrazec »Xxxxxx izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«.

10.1.3 Popravni mehanizem

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se gospodarskega subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost.

Ponudnik mora predložiti dokazila, ki dokazujejo, da je gospodarski subjekt sprejel ukrepe v okviru instituta popravnega mehanizma že ob oddaji ponudbe. Kasneje predloženih dokazil naročnik ne bo upošteval.

Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.

10.1.4 Strokovni dialog

Naročnik za predmetni postopek javnega naročanja ni izvajal strokovnega dialoga na podlagi 64. in 65. člena ZJN-3, zaradi česar v poštev ne pride nobena od omejitev, povezanih s predhodnim sodelovanjem ponudnikov iz 65. člena ZJN-3.

Pogoji za sodelovanje

Naročnik določa pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije.

10.2.1 Gospodarski subjekti za katere so določeni pogoji

Iz spodnjih podpoglavij je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoji.

Pogoji se lahko nanašajo na naslednje gospodarske subjekte:

- na ponudnika;

- na partnerje v skupni ponudbi na podlagi četrtega odstavka 10. člena ZJN-3 ;

- na podizvajalce, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

- na dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada;

- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, na subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi gospodarski subjekti, za katere je določeno izpolnjevanje kakršnegakoli pogoja, morajo oddati svoj obrazec v delu, ki je za njih aktualen (ostale podatke v obrazcu »Xxxxxx izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«, ki ne pridejo v poštev se prečrta).

Druga alineja osmega odstavka 94. člena ZJN-3 daje naročniku možnost, da obveznosti iz 94. člena ZJN-3, ki se nanašajo na podizvajalce, veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev in nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, zaradi česar naročnik določene pogoje določa tudi za dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. Dejanski (končni) izvajalec posla je tisti izvajalec, ki dejansko opravlja posamezna gradbena dela na gradbišču, ne glede na njegovo pogodbeno povezavo z glavnim izvajalcem ali konzorcijem izvajalcev.

10.2.2 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila. (prvi odstavek 76. člena ZJN-3).

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

- vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada.

10.2.3 Ekonomski in finančni položaj

Letni prihodki gospodarskega subjekta v zadnjem poslovnem letu, za katerega so podatki o letnem prometu razpoložljivi, morajo znašati najmanj 30.000,00 EUR brez DDV.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

Pogoj mora izpolniti ponudnik.

Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana konzorcija.

Gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih poslovnih računov (velja za vse poslovne račune, pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune) (šesti odstavek 77. člena ZJN-3)

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

- vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada.

Gospodarski subjekt ima na dan izdaje bonitetne ocene bonitetno oceno od SB1 do vključno SB7.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

- vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada.

10.2.4 Tehnična in strokovna sposobnost

Ponudnik je v zadnjih 3 letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel vsaj dva istovrstna posla. Naročnik bo kot istovrstni posel štel vsak posel, katerega predmet je bil izvajanje geodetskih storitev primerljivim razpisanim v vrednosti vsaj 2.000,00 EUR brez DDV. Naročnik bo kot datum zaključka posla upošteval datum plačila zadnje ali končne situacije.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«. Ponudnik referenčne posle navede v obrazec »SEZNAM IZVEDENIH DEL V ZADNJIH TREH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE«.

Pogoj mora izpolniti ponudnik.

Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana konzorcija.

Ponudnik mora razpolagati z odgovornim geodetom, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

imeti mora najmanj (5) let delovnih izkušenj kot odgovorni geodet,
biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije,
biti na podlagi pogodbe o zaposlitvi zaposlen pri ponudniku.

Dokazilo: - Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

Pogoj mora izpolniti ponudnik.

Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana konzorcija.

Ponudnik, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje mora navesti delež javnega naročila, ki ga morebiti namerava oddati v podizvajanje.

Dokazilo: Izjava ponudnika

Pogoj mora izpolniti ponudnik oziroma konzorcij ponudnikov, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje.

11. DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa nujno) naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo izključil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

V primeru, da ponudnik pred rokom za predložitev ponudb spreminja že oddano ponudbo v delu, ki se nanaša na ponudbene cene, se podani popusti na skupno ponudbeno ceno upoštevajo kot popusti dani na vse posamezne postavke popisov del. Končne cene posameznih postavk so tako navedene cene z vključenim popustom na skupno ponudbeno ceno (torej na vse postavke).

12. FINANČNA ZAVAROVANJA

Pri ponudbi s podizvajalci finančno zavarovanje predloži ponudnik kot glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

Na podlagi drugega odstavka 93. člena ZJN-3 ter f) točke 6. odstavka 62. člena ZJN-3 naročnik v postopku javnega naročanja določa naslednje obvezno zavarovanje:

12.1 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec je dolžan najkasneje 5 (pet) dni po sklenitvi okvirnega sporazuma za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložiti naročniku 2 bianko menici z menično izjavo v skladu z razpisno dokumentacijo.

Naročnik bo zavarovanje unovčil do višine največ 10% pogodbene vrednosti (z DDV), če izvajalec:

svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, količini ali roku ali v skladu z razpisno in ponudbeno dokumentacijo;
naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku osem (8) dni po pozivu naročnika;

odstopi od te pogodbe;
povzroči z razlogom na svoji strani, da naročnik prekine oziroma odstopi od sklenjene pogodbe;
naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati.

13. MERILO

13.1 Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika na podlagi vsakega posameznega povpraševanja

Naročnik bo pri ocenjevanju ponudb in izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezno naročilo na osnovi sklenjenega okvirnega sporazuma lahko uporabljal naslednja merila:

Merilo: najnižja cena

Merilo: ekonomsko najugodnejša ponudba

V primeru uporabe merila ekonomsko najugodnejša ponudba bo naročnik poleg cene uporabil še druga merila, kot so npr.: odzivni čas, garancijski rok, rok izvedbe ipd.

Naročnik bo merila natančneje opredelil v vsakokratnem povabilu k oddaji ponudb za posamezno javno naročilo na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma.

14. PONUDBA

14.1 Ponudbena dokumentacija

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »PREDRAČUN« naloži »Povzetek ponudbe«, in sicer v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Izjava« naloži izpolnjene in podpisane naslednje priloge, vključno z vsemi dokazili (lahko je več datotek):

- »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjene in podpisane naslednje priloge, vključno z vsemi dokazili (lahko je več datotek):

»Ponudba«
»Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«
»Seznam izvedenih del v zadnjih 3 letih pred oddajo ponudbe«
»Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za gospodarski subjekt«
»Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe«
»Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti« - Menična izjava
Vzorec okvirnega sporazuma.

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. V času pregleda ponudb bo moral izbrani ponudnik na poziv naročnika ponudbo dopolniti z dokazili, kot je navedeno za posamezen zahtevan pogoj.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da listine ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe).

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev.

Zaželeno je, da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, datirani, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika in da ponudnik morebitne popravke opremi z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe. Odsotnost le teh ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti, in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Na podlagi priloženih pooblastil ponudnika za pridobitev podatkov v kazenski evidenci, bo naročnik neobstoj izključitvenega razloga iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 preverjal v kazenski evidenci, na podlagi katere Ministrstvo za pravosodje izdaja uradna potrdila, s katerimi je mogoče izkazati nekaznovanost, in sicer na dan izdaje potrdila.

14.1.1 Obrazec »Povzetek ponudbe« in »Ponudba«

Ponudnik vpiše v obrazec »Povzetek ponudbe« in »Ponudba« podatke o ponudniku.

14.1.2 Obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

Obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« predstavlja izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu »Xxxxxx izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

14.1.3 Zahteva podizvajalca za neposredna plačila

Neposredna plačila podizvajalcem so po ZJN-3 obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo. (ta obrazec ponudnik pripravi sam)

14.2 Druga določila za pripravo ponudbe

14.2.1 Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točki 10.1.1. teh navodil.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Ponudba« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora seštevek vseh zneskov zavarovanj biti najmanj v višini zahtevanega zneska, hkrati pa morajo biti izpolnjene vse zahteve v zvezi z zavarovanji, določene v teh navodilih.

V primeru, da bo skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik zahteval/lahko zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

14.2.2 Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev iz točke 10.1.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti. Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen z ZJN-3 (peti odstavek 94. člena), so obvezna le v primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega člena, zahteva neposredno plačilo, v nasprotnem primeru se upošteva šesti odstavek tega člena.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

14.2.3 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

14.2.4 Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Izjema so certifikati, ki jih ponudnik predloži v ponudbi in so lahko v angleškem jeziku. Prav tako so lahko dokazila uradnih institucij (potrdila), ki jih predloži ponudnik s sedežem v tuji državi, predložena v angleškem jeziku.

Naročnik si pridružuje pravico, da od ponudnika zahteva, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je to potrebno ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oz. uradni prevod v slovenskem jeziku.

14.2.5 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna do 27. 3. 2020.

14.2.6 Stroški ponudbe

Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire dobavitelja. Ponudnik z oddajo ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3.

15. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način, predpisan v ZJN-3.

16. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo.

17. OKVIRNI SPORAZUM

Okvirni sporazum bo z izbranimi ponudniki podpisal naročnik.

Izbrani ponudnik mora v roku deset (10) dni od prejema s strani naročnika podpisanega okvirnega sporazuma podpisati in vrniti naročniku.

18. PRAVNO VARSTVO

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-3 ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja - ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/11-ZTP-D, 63/13) ne določa drugače.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Zahtevka za revizijo v tem primeru ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Po odločitvi o oddaji naročila male vrednosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet (5) delovnih dni od prejema te odločitve, skladno z veljavnim ZPVPJN.

V primeru, da vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo.

Vlagatelj vloži zahtevek za revizijo pisno preko portala e-Revizija. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati takso v višini 2.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Podatki za plačilo takse za predrevizijski in revizijski postopek:
Transakcijski račun:      XX00 0000 0000 0000 000
Odprt pri:                     Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija
SWIFT KODA:              XXXXXX0X
IBAN:                           XX00000000000000000
Referenca:                   11     16110-7111290-XXXXXXLL

Za plačilo za takse se uporabi referenca po modelu 11. Referenca je sestavljena iz treh podatkov (P1 - P2 - P3). Prvi in drugi del reference, P1 in P2, sta vedno enaka in se ločita z vezajem, pri čemer je vrednost P1: 16110, vrednost P2: 7111290. Zadnji, tretji del reference, P3, predstavlja številko objave obvestila o javnem naročilu oziroma projektnem natečaju, izjemoma pa numerično oznako javnega naročila, zato je za vsak primer javnega naročanja drugačen. Sestavljen je iz 8 cifer, od tega sta zadnji dve mesti namenjeni navedbi letnice iz številke objave oz. oznake javnega naročila.

Xxxxxx Xxxxxxx,

vodja oddelka za javna naročila

in črpanje EU sredstev

POVZETEK PONUDBE

PONUDBA – predračun št. _________________________

Predmet naročila: »Izvajanje geodetskih storitev v letu 2020 in 2021«

Naročnik: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško

PONUDNIK (firma, sedež):

Naša ponudba ostaja v veljavi do (navesti datum !! najmanj 27. 3. 2020).

Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.

kraj: ____________________

datum: ____________________

žig

podpis odgovorne oseb

PONUDBA

PRIJAVA ZA SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA:

PODATKI O PONUDNIKU IN MOREBITNIH PARTNERJIH

PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupne izvedbe naročila)

Naziv (polna firma)
Naslov in sedež
Matična številka
GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES (označiti)	 DA  NE
Davčna številka (ID za DDV)
Telefon
Številka transakcijskega računa in banka
Številka vpisa v sodni register
Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe)
Kontaktna oseba za JN (ime in xxxxxxx, telefon, e-pošta)
Odgovorna oseba za podpis pogodbe (navesti tudi funkcijo)
Odgovorna oseba za podpis ponudbe

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali (po potrebi se dodajajo tabele oz. vrstice):

v primeru skupne ponudbe se izpolni tabela o skupni izvedbi naročila

Partner v skupni ponudbi

(naziv, naslov, matična številka)

Povezana družba

Vrsta del, ki jih bo izvajal

 DA

 NE

 DA

 NE

 DA

 NE

v primeru ponudbe s podizvajalci

Podizvajalec

(naziv, naslov, matična številka)

Povezana družba

Vrsta del, ki jih bo izvajal

 DA

 NE

 DA

 NE

 DA

 NE

v primeru ponudbe z uporabo zmogljivosti drugih subjektov

Drugi subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik

(naziv, naslov, matična številka)

Povezana družba

Vrsta del, ki jih bo izvajal

 DA

 NE

 DA

 NE

 DA

 NE

Ponudnik je dolžan imenovati vse podizvajalce ali partnerje v skupni ponudbi, s katerimi bo izvajal predmetno javno naročilo in bodo vsi imenovani v pogodbi.

STROKOVNI KADER:

Ponudnik mora razpolagati z najmanj 1 ODGOVORNIM GEODETOM, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega geodeta in je vpisan v imenik pristojne gospodarske poklicne zbornice kot pooblaščeni inženir geodetske stroke – odgovorni geodet.

Ime in priimek: ________________________________________________

Številka vpisa v imenik pooblaščenih inženirjev geodetske stroke: _______________________

Število let delovnih izkušenj odgovornega geodeta: _______________

Izjavljamo, da:

se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom »Izvajanje geodetskih storitev v letu 2020 in 2021«, brez kakršnihkoli omejitev,
smo ob izdelali ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,
smo podali resnične in verodostojne izjave,
razpolagamo z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju izvajanja predmeta javnega naročila,
da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila;
da bomo vsa dela, ki jih bomo ponudili in bomo po odpiranju konkurence izbrani kot najugodnejši ponudnik, strokovno, pravilno, solidno in kvalitetno izvedli s strokovno usposobljenimi delavci;
da bomo upoštevali vse predpise, celotno veljavno zakonodajo in podzakonske akte, pravilnike, standarde, uredbe in ostalo tehnično regulativo, ki velja v RS in EU za predmetno javno naročilo in zagotavljamo, da bodo delavci z njimi seznanjeni.

Kraj in datum: Žig: Podpis ponudnika:

_________________ _________________

SEZNAM IZVEDENIH DEL V ZADNJIH TREH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE

Zap. št.	Izvajalec referenčnega posla	Naročnik	Naziv posla	Datum primopredaje	Vrednost referenčnega posla (V EUR Z DDV)	Opis referenčnega posla (vrsta del)	Oseba naročnika, ki lahko zagotovi dodatne informacije
1.
2.
3.

OPOMBE:

Pri navedbi posameznih opravljenih del mora ponudnik vsak posel - pogodbo navesti pod svojo zaporedno številko. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle - pogodbe ni dovoljeno. Nepravilno navedena posamezna naročila se ne bodo upoštevala pri vrednotenju.

kraj: ____________________

datum: ____________________ žig podpis odgovorne osebe

___________________

LASTNA IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik/podizvajalec:

____________________________

Odgovorna oseba ponudnika/podizvajalca, _____________________________________ pod kazensko in materialno odgovornostjo (ime in priimek odgovorne osebe)

izjavljam, da za izvedbo javnega naročila: »Izvajanje geodetskih storitev v letu 2020 in 2021«, izpolnjujemo pogoje za priznanje sposobnosti po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), in sicer:

Da gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem ni bila, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.opredeljena v KZ-1.

Da gospodarski subjekt izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, in vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. (Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Da gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Da ni bila gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Da gospodarski subjekt ni kršil obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.

Da nad gospodarskim subjektom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, da njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, in da njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, ter se ni v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Da gospodarski subjekt ni zagrešil hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

Da se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti (zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije).

Da gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

Da je gospodarski subjekt registriran za opravljanje dejavnosti, katere bo izvajal v predmetnem javnem naročilu.

Da letni promet gospodarskega subjekta v zadnjem poslovnem letu, za katerega so podatki o letnem prometu razpoložljivi, morajo znašati najmanj 30.000,00 EUR brez DDV.

Da gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih poslovnih računov (velja za vse poslovne račune, pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune).

Da ima gospodarski subjekt ima na dan izdaje bonitetne ocene bonitetno oceno od SB1 do vključno SB7.

Da je gospodarski subjekt v zadnjih 3 letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel vsaj dva istovrstna posla. Naročnik bo kot istovrstni posel štel vsak posel, katerega predmet je bil izvajanje geodetskih storitev primerljivim razpisanim v vrednosti vsaj 2.000,00 EUR brez DDV. Naročnik bo kot datum zaključka posla upošteval datum plačila zadnje ali končne situacije.

Da gospodarski subjekt razpolaga z odgovornim geodetom, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

imeti mora najmanj (5) let delovnih izkušenj kot odgovorni geodet
biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije
biti na podlagi pogodbe o zaposlitvi zaposlen pri ponudniku

kraj: ____________________

datum: ____________________ žig

podpis odgovorne osebe

____________________

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

(Obrazec za izpolnitev obveznosti po 6. odstavku 14. člena ZINTPK (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitev korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov)

PODATKI O Ponudniku

FIRMA PONUDNIKA
SEDEŽ
MATIČNA ŠT.

lastniška struktura ponudnika
1. podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika

FIZIČNA OSEBA 1:

Ime in priimek
Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS)
Delež lastništva ponudnika

FIZIČNA OSEBA 2:

Ime in priimek
Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS)
Delež lastništva ponudnika

FIZIČNA OSEBA 3:

Ime in priimek
Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS)
Delež lastništva ponudnika

(po potrebi se obrazec širi in dodajajo tabele)

podatki o udeležbi PRAVNih oseb v lastništvu ponudnika

Firma ponudnika
Sedež
Matična št.
Davčna št.
Delež lastništva ponudnika

PRI ČEMER JE PRAVNA OSEBA V LASTI NASLEDNJIH FIZIČNIH OSEB:

Ime in priimek
Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS)
Delež lastništva ponudnika

podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

Firma ponudnika
Sedež
Matična št.
Davčna št.
Delež lastništva ponudnika

je v medsebojnem pravnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) s pravno osebo:

Firma ponudnika
Sedež
Matična št.
Davčna št.
Delež lastništva ponudnika

povezana na način___________________________________________________________.

IZJAVLJAM, DA SEM KOT FIZIČNE OSEBE – UDELEŽENCE V LASTNIŠTVU PONUDNIKA NAVEDEL:

vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih in pravnih oseb ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter s zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkih o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

kraj: ____________________

datum: ____________________

Ime in priimek zakonitega zastopnika:__________________

žig

Podpis zakonitega zastopnika:

____________________

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE

PONUDNIK_____________________ pooblaščam Občino Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Izvajanje geodetskih storitev v letu 2020 in 2021« pridobi podatke iz kazenske evidence, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime pravne osebe:

Sedež pravne osebe:

Občina sedeža pravne osebe:

Matična številka pravne osebe:

Datum:

Kraj:

Žig in podpis pooblaščene osebe

________________________________

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Občina Krško, CKŽ 14, Krško, za namene javnega razpisa za izvedbo »Izvajanje geodetskih storitev v letu 2020 in 2021«, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ______________, pod številko objave ______________, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem:

a) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________

EMŠO __________________, datum, kraj in občina rojstva _________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

b) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________

EMŠO __________________, datum, kraj in občina rojstva _________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

c) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________

EMŠO __________________, datum, kraj in občina rojstva _________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

d) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________

EMŠO __________________, datum, kraj in občina rojstva _________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

(po potrebi se obrazec širi ali kopira)

kraj: ____________________

datum: ____________________

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE MENICE

Izvajalec:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec izvajalca:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Občino Krško, cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pri javnem naročilu Izvajanje geodetskih storitev v letu 2020 in 2021, v primeru odstopa od ponudbe brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek ________________ EUR. Izvajalec se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun Občine Krško, odprt pri UJP. Izvajalec izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Krško, cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, da predloži menico na unovčenje banki in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

Številka TRR: , odprt pri banki

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Pooblastilo je veljavno do dne _________________.

Kraj:________________

Datum:______________ ŽIG Izdajatelj menice:

_________________________

(podpis odgovorne osebe)

OKVIRNI SPORAZUM

ki ga sklepata

NAROČNIK:

OBČINA KRŠKO, CKŽ 14, Krško, ki jo zastopa xxx. Xxxxx Xxxxxx, župan

Identifikacijska številka za DDV: Sl 18845673

Matična številka: 5874572

Enotni zakladniški račun (EZR): 011000100008197

STRANKA OKVIRNEGA SPORAZUMA:

IZVAJALEC (naziv in sedež):
ki ga zastopa:
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:
Transakcijski račun:

UVODNE UGOTOVITVE

člen

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila »Izvajanje geodetskih storitev v letu 2020 in 2021« po postopku naročila male vrednosti s sklenitvijo okvirnega sporazuma v skladu s 47. in 48. členom ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil z dne ________ pod, št. objave _______.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z dne __.__.___________ (v nadaljevanju dokumentacija) in ponudba izvajalca št ___________ z dne ____________ so sestavni del tega okvirnega sporazuma, zato so sestavni del tega okvirnega sporazuma tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije, ki niso izrecno navedene v tem okvirnem sporazumu.

V primeru nasprotja med tem okvirnim sporazumom, dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej določbe tega okvirnega sporazuma, nato določbe dokumentacije, nato določbe ponudbe, če ni v tem okvirnem sporazumu izrecno navedeno drugače.

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Naročnik in izvajalec sklepata ta okvirni sporazum za izvajanje posameznih povpraševanj v postopkih oddaje posameznih naročil za izvajanje geodetskih storitev, skladno z naročnikovimi sukcesivnimi potrebami.

S tem okvirnim sporazumom se naročnik zaveže, da bo izvajalca povabil k oddaji ponudbe za posamezno naročilo za opravljanje del iz drugega člena te pogodbe, izvajalec pa bo na podlagi naročnikovega povabila (povpraševanja) oddal ponudbo za vsa dela, kot bodo opredeljena s posameznim povpraševanjem. Naročnik se z okvirnim sporazumom zavezuje, da bo v primeru izvajanja posameznih povpraševanj, slednja izvajal zgolj z izvajalci, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum na podlagi postopka iz prvega člena.

Izmed vseh izvajalcev, ki bodo oddali ponudbo, bo naročnik javno naročilo oddal tistemu izvajalcu, ki bo predložil najnižjo skupno ponujeno ceno v EUR za posamezno naročilo, skladno z vsebino posameznega povabila k oddaji ponudbe, okvirnega sporazuma, vzorca pogodbe ter razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času trajanja veljavnosti tega okvirnega sporazuma izvede posamezno povpraševanja skladno z vsakokratnim planom dela in naroči samo toliko storitev, za kolikor bo imel zagotovljenih sredstev, pri čemer naročnik ni zavezan izvesti vnaprej določenega minimalnega števila posameznih povpraševanj ali naročil.

Pogoji in način izvedbe storitev so/bodo opredeljeni v razpisni dokumentaciji naročnika, v posameznem povabilu k oddaji ponudbe in vzorcu pogodbe, ki so sestavni deli tega okvirnega sporazuma.

VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Okvirna vrednost okvirnega sporazuma je opredeljena na podlagi ocene naročnika za pretekla istovrstna dela in znaša za obdobje sklenjenega okvirnega sporazuma 58.000,00 EUR brez DDV.

Naročnik se zavezuje posamezna naročila oddajati skladno s četrtim odstavkom prejšnjega člena, zaradi česar se ne zavezuje dosegati ali presegati okvirne vrednosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena. Pogodbeni stranki soglašata, da se zavezujoča vrednost posameznega naročila določi v pogodbi, sklenjeni na podlagi in skladno s tem okvirnim sporazumom.

Naročnik se tudi ne zavezuje, da bo naročil vrednost del v višini kot je opredeljena v prvem odstavku tega člena, ampak bo dela naročal skladno s svojimi sukcesivnimi potrebami in zagotovljenimi viri financiranja.

NAČIN KONKURIRANJA

člen

Posamezna povpraševanja bodo izvedena skladno z naročnikovimi sukcesivnimi potrebami. Stranke tega sporazuma se dogovorijo, da bo naročnik med strankami tega sporazuma v času trajanja sporazuma glede na potrebe, pripravljeno tehnično dokumentacijo in zagotovljena finančna sredstva, izvedel odpiranje konkurence.

Naročnik bo izvedel odpiranje konkurence tako, da bo vse stranke tega okvirnega sporazuma pozval k predložitvi ponudb po elektronski pošti. Morebitno spremembo elektronskega naslova mora izvajalec nemudoma sporočiti naročniku.

Ponudniki pošljejo svoje ponudbe v pisni obliki na naslov, ki ga v povabilu k oddaji ponudb opredeli naročnik.

Stranke okvirnega sporazuma bodo morale svojo ponudbo posredovati v rokih navedenih v naročnikovem povabilu k predložitvi ponudbe, predvidoma v 7 do 15 dneh po povabilu k oddaji ponudbe, odvisno od zahtevnosti del in obsega popisa del.

V povabilu k oddaji ponudbe za posamezno naročilo bo naročnik lahko podrobno opredelil:

Specifikacije – vrste in količine predmetnih del;
Rok izvedbe predmetnih storitev;
Strokovne zahteve naročnika in morebitne druge zahteve;
Način dostave ponudb;
Rok za predložitev ponudb;
Merila: najnižja ponujena cena ali ekonomsko najugodnejša ponudba, po vsakokratni presoji naročnika.

Stranke okvirnega sporazuma bodo morale za popolnost ponudb predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano dokumentacijo, ki bo navedena v posameznem povabilu k oddaji ponudb. Na primer:

Ponudbo - obrazec ponudbe;
V primeru nastopanja s podizvajalci, seznam podizvajalcev;
Druga dokazila za preverjanje izpolnjevanja pogojev, navedenih v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom za sklenitev tega okvirnega sporazuma, če bo naročnik le-te zahteval.

Naročnik lahko v vsakem posameznem povpraševanju skladno s predpisi s področja javnega naročanja, ki urejajo spremembe pogodbe, spremeni in prilagodi vsebino vzorca pogodbe vsakokratni vsebini posameznega povpraševanja.

Naročnik odpre ponudbe po izteku roka za oddajo ponudb.

Javnega odpiranja ponudb ne bo.

Če stranka okvirnega sporazuma v postavljenem roku ne bo naročniku posredovala ponudbe, bo naročnik štel, da za to naročilo ni zainteresirana.

Po preteku roka za prejem ponudb naročnik pregleda in oceni ponudbe ter odločitev o izbiri izvajalca za posamezno naročilo vroči vsem strankam okvirnega sporazuma z objavo te odločitve na portalu javnih naročil.

Izbrani izvajalec bo moral skleniti z naročnikom pogodbo oz. naročilnico v roku, ki bo določen v povabilu k oddaji ponudbe. Ta rok ne sme biti krajši od 8 dni, razen če se stranke zaradi razlogov nujnosti tako dogovorijo.

Naročnik ima pravico v vsaki fazi po odpiranju ponudbe preveriti izvajalčevo ekonomsko, finančno, tehnično in kadrovsko usposobljenost ter ustreznost ponujenih materialov, ki se bodo vgrajevali oz. preveriti izpolnjevanje zahtevanih pogojev. Izvajalci morajo, v kolikor bo naročnik to zahteval, predložiti ustrezne listine v primernem roku, ki ga bo določil naročnik.

Naročnik se zavezuje posamezna naročila oddajati skladno s tem členom, zaradi česar se ne zavezuje dosegati ali presegati okvirne vrednosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega člena. Pogodbeni stranki soglašata, da se zavezujoča vrednost posameznega naročila določi v pogodbi, sklenjeni na podlagi in skladno s tem okvirnim sporazumom. V kolikor naročnik v posameznem proračunskem letu ne bo imel na razpolago finančnih sredstev, si pridržuje pravico, da posameznega naročila ne odda.

MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA NA PODLAGI VSAKEGA POSAMEZNEGA POVPRAŠEVANJA

člen

Naročnik bo pri ocenjevanju ponudb in izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezno naročilo na osnovi sklenjenega okvirnega sporazuma lahko uporabljal naslednja merila:

Merilo: najnižja cena

Merilo: ekonomsko najugodnejša ponudba

V primeru uporabe merila ekonomsko najugodnejša ponudba bo naročnik poleg cene uporabil še druga merila, kot so npr.: odzivni čas, rok izvedbe ipd.

Naročnik bo merila natančneje opredelil v vsakokratnem povabilu k oddaji ponudb za posamezno javno naročilo na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma.

PLAČILNI POGOJI

člen

Šteje se, da so dela po pogodbi zaključena z dnem potrditve elaborata s strani pristojne geodetske uprave.

Naročnik s podpisom te pogodbe pooblašča izvajalca za oddajo elaborata pristojni geodetski upravi.

Naročnik pooblašča izvajalca, da v njegovem imenu izkazuje javni interes pri pristojni geodetski upravi v zvezi z opravljeno meritvijo po tej pogodbi.

Izvajalec bo izstavil, poslal in vročil naročniku račun v elektronski obliki (e-SLOG), ki bo omogočal avtomatsko in elektronsko obdelavo podatkov, v roku 8 dni po izdanem potrdilu s strani pristojne geodetske uprave, le-tega bo naročnik potrdil oziroma grajal v roku 15 dni od njegovega prejema, nesporni del pa bo plačal 30. dan od prejema e - računa. Potrdilo pristojne geodetske uprave o potrditvi elaborata je obvezni sestavni del računa.

V primeru zamude plačila s strani naročnika po potrjenih in zapadlih računih, je izvajalec upravičen do zakonitih zamudnih obresti.

Naročnik in izvajalec soglašata, da lahko naročnik zaradi znižanja pogodbene cene, plačilo izvede pred potekom 30. dne od uradnega prejema situacije, izvajalec pa v tem primeru naročniku nudi popust v višini 0,0164% vrednosti situacije za vsak dan predčasnega plačila vrednosti računa oz. situacije za vsak dan predčasnega plačila. V tem primeru bo izvajalec, ne glede na morebitno predčasno plačilo, izstavil račun oz. situacijo v celotnem znesku, naročnik pa bo glede na predviden dan plačila računa oz. situacije izračunal vrednost popusta in izvajalcu plačal za višino izračunanega popusta zmanjšano vrednost. V primeru, da bo račun oz. situacija plačana pred potekom 30 dni, je izvajalec dolžan najkasneje na dan plačila računa oz. situacije izstaviti naročniku dobropis za znesek popusta, ki ga je v skladu z določili tega člena izračunal naročnik.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

člen

Izvajalec se, v kolikor bo izbran kot najugodnejši ponudnik pri posameznem povpraševanju, s podpisom tega okvirnega sporazuma zaveže opraviti v povpraševanju določena dela v skladu s zahtevami naročnika ter projektno dokumentacijo in načrti oz. skicami. Naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal pogodbeno ceno na podlagi ponudbe pridobljene v posameznem povpraševanju.

Naročnik in stranke okvirnega sporazuma se izrecno dogovorijo, da:

bo naročnik v obdobju trajanja tega okvirnega sporazuma izvajal le tista dela, ki jih bo dejansko potreboval in za katere bo imel pripravljeno tehnično dokumentacijo in zagotovljena finančna sredstva;
bo naročnik na osnovi tega sporazuma za vsako posamezno naročilo z izbrano stranko okvirnega sporazuma sklenil pogodbo oz. naročilnico;
bo naročnik zahteval finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno s tem okvirnim sporazumom;
bo naročnik pred sklenitvijo pogodbe lahko preveril izpolnjevanje pogojev iz javnega naročila za sklenitev tega okvirnega sporazuma št _______________ z dne_______________ in če bo ugotovil, da izbrani izvajalec ne izpolnjuje več teh pogojev, le tega izločil in sklenil pogodbo z drugo najugodnejšo stranko okvirnega sporazuma;
če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

dela opravil strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji…), tehničnimi navodili, priporočili in normativi;
izvajal dela v skladu z navodili naročnika in v pogodbenih rokih;
z izvajanjem navedenih del pričel takoj po podpisu pogodbe in oddal izdelan elaborat geodetski upravi najkasneje v roku 90 dni od podpisa pogodbe;
da bo v roku 8 dni po oddaji elaborata, dostavil naročniku potrdilo pristojne geodetske uprave o njegovi oddaji;
sodeloval z naročnikom ter upošteval njegove zahteve in navodila ter na njegovo zahtevo nemudoma posredoval vso dokumentacijo in pojasnila;
da bo pri izvajanju storitev dosledno upošteval določbe veljavnih prostorskih aktov.

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti tega okvirnega sporazuma oziroma kadarkoli v času izvajanja predmeta tega okvirnega sporazuma v roku osmih (8) dni od prejema poziva, naročniku posredoval podatke o:

svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe, ki jih je naročnik, v skladu z določili šestega (6.) odstavka štirinajstega (14.) člena ZIntPK-UPB2, dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, če le-ta to zahteva.

člen

Naročnik je dolžan omogočiti neoviran potek del tako, da izvajalcu izroči oziroma zagotovi:

vso dokumentacijo, podlage in informacije za prevzeti obseg del;
sprotna obvestila o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del.

KAKOVOST DEL

člen

Izvajalec je dolžan dela po tem okvirnem sporazumu opraviti po tehničnih predpisih, veljavnih standardih in pravilih stroke, v pogodbeno določenem roku.

Če naročnik ugotovi nepravilnosti ali nekvalitetno izvajanje del, ima pravico zahtevati od izvajalca ustavitev takšnih del. Vse stroške prekinitve del nosi izvajalec.

Izvajalec je naročniku odgovoren za vso škodo, ki bi nastala naročniku kot posledica nekakovostno, nepravilno ali nepravočasno opravljenih del.

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

člen

Izvajalec jamči, da bodo dela opravljena kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika.

XXXXX XXXX

člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranke niso mogle predvideti ob sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh (2) delovnih dneh po nastanku le-te.

Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

člen

Izvajalec je dolžan najkasneje 5 (pet) dni po sklenitvi okvirnega sporazuma za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložiti naročniku 2 bianko menice z menično izjavo v skladu z razpisno dokumentacijo.

Naročnik bo zavarovanje unovčil do višine največ 10% pogodbene vrednosti (z DDV), če izvajalec:

- svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, količini ali roku ali v skladu z razpisno in ponudbeno dokumentacijo;

- naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku osem (8) dni po pozivu naročnika;

- odstopi od te pogodbe;

- povzroči z razlogom na svoji strani, da naročnik prekine oziroma odstopi od sklenjene pogodbe;

- naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA OZIROMA IZKLJUČITEV

člen

Če naročnik za posamezno povpraševanje ne prejme nobene ponudbe ali nobene sprejemljive ponudbe, lahko povpraševanje ponovi ali okvirne sporazume z izvajalci enostransko s pisnim odpisom razdre.

Naročnik lahko brez obveznosti do izvajalca kadarkoli odstopi od tega okvirnega sporazuma, pod pogojem, da hkrati odstopi tudi od okvirnih sporazumov z vsemi ostalimi izvajalci, s katerimi ima okvirni sporazum sklenjen na podlagi postopka iz prvega člena tega okvirnega sporazuma.

Naročnik sme odstopiti od okvirnega sporazuma tudi:

če postane izvajalec insolventen, če je proti njemu začet stečajni postopek, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja) ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga;
ne začne z izvedbo del v roku, določenem v pogodbi in to niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;
ne doseže pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;
prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;
pride pri izvajanju del v takšno zamudo po lastni krivdi, da bi bilo ogroženo izvajanje del drugih izvajalcev oziroma da je očitno da del ne bo mogel dokončati;
če je do maksimalne višine vnovčeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
v kolikor bi se več kot dvakrat izkazalo, da so cene, ki jih ponuja izbrani ponudnik za posamezno naročilo, višje od cen na trgu.

Izvajalec sme odstopiti od okvirnega sporazuma:

če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati,
če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti.

Naročnik bo v primeru odstopa od tega okvirnega sporazuma po prejšnjem odstavku, o tem pisno obvestil izvajalca in sicer v roku 10 dni pred nameravanim odstopom, razen v primeru prve, druge, tretje, šeste in zadnje alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico odstopiti takoj.

člen

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od tega okvirnega sporazuma.

Odstop od okvirnega sporazuma ali izključitev izvajalca iz okvirnega sporazuma se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od okvirnega sporazuma odstopa oz. se izvajalca izključuje.

V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od okvirnega sporazuma odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od okvirnega sporazuma odstopa, je izvajalec dolžan morebitna izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki je odgovorna za razloge, da je prišlo do odstopa od okvirnega sporazuma

Naročnik ob prenehanju veljavnosti tega okvirnega sporazuma (ne glede na trajanje veljavnosti tega okvirnega sporazuma) ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta okvirni sporazum to izrecno določa.

Po prenehanju veljavnosti tega okvirnega sporazuma pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tem okvirnem sporazumu, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti tega okvirnega sporazuma izpolnjeni vsi pogoji v skladu s tem okvirnim sporazumom.

SKRBNIKI OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca pri opravljanju del po tej pogodbi in mu dajati navodila. Izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila, kot tudi na druge okoliščine, ki so pomembne za pravočasno izvedbo del po tem okvirnem sporazumu, sicer je naročniku odškodninsko odgovoren.

Skrbnik okvirnega sporazuma za naročnika je:

Xxxxx Xxxxx

Skrbnik okvirnega sporazuma za izvajalca je:

…………………………..

KONČNE DOLOČBE

člen

Izvajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika.

Veljavnost okvirnega sporazuma

člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen za čas do 31. 12. 2021 in s potekom tega časa preneha. Prav tako preneha veljati, ko naročnik doseže višino sredstev za katere se sklepa ta okvirni sporazum.

REŠEVANJE SPOROV

člen

Stranki okvirnega sporazuma bosta katerakoli nesoglasja v zvezi s tem sporazumom najprej skušale rešiti sporazumno in izvensodno, če pa to ne bi bilo mogoče in bi katerakoli stranka svoje zahtevke zoper drugo stranko iz naslova tega okvirnega sporazuma uveljavljala pred sodiščem, pa je za odločanje krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Krškem.

RAZVEZNI POGOJ PO 67.ČLENU ZJN-3

člen

1) Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se izpolni v primeru ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

2) V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

NIČNOST POGODBE

člen

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA IN ŠTEVILO IZVODOV

člen

Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve tega okvirnega sporazuma so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki. Če katerakoli od določb tega okvirnega sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

člen

Predmetni okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme dva (2) izvoda, začne pa veljati, ko izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo del skladno z določili tega sporazuma.

Podpisano dne ………………	Podpisano dne ………………..
Številka:………………………	Številka: 353-4/2020 O506
IZVAJALEC:	NAROČNIK:
	Občina Krško
	xxx. Xxxxx Xxxxxx, župan

Ponudnik mora okvirni sporazum izpolniti, parafirati vsako stran posebej in okvirni sporazum podpisati in žigosati, s čimer jamči, da se bo, v primeru da bo izbran, strinjal s pogodbenimi določili.

Opomba: Xxxxxxxx si pridržuje pravico do manjših sprememb ali vsebinskih dopolnitev predloženega vzorca pogodbe, odvisno tudi od tega ali bo šlo za izvajanje v skupni ponudbi ali s podizvajalci ali s samostojnim izvajalcem.

1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Document Metadata

Table of Contents

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA: po postopku naročila male vrednosti

Document Metadata