DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

(V NADALJEVANJU RAZPISNA DOKUMENTACIJA)

Naročnik: Simbio d.o.o.

Zaporedna številka javnega naročila: 9/JN-2019/B

Predmet javnega naročila: Dobava rezervnih delov za tovorna vozila

Vrsta postopka: Odprti postopek v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)

Datum: 19. 11. 2019

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA (V

NADALJEVANJU RAZPISNA DOKUMENTACIJA)

1. Povabilo k sodelovanju

2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

3. Ponudbena dokumentacija - obrazci in vzorci za pripravo ponudbe

Podatki o ponudniku - OBR 1 Ponudba - OBR 2

Izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti - OBR 3 Izjava o posredovanju podatkov - OBR 4

Izjava o izvajanju del s podizvajalci - OBR 5 Seznam podizvajalcev - OBR 5.1

Podatki o podizvajalcu - OBR 5.2

Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo - OBR 5.3

Ponudnikovo pooblastilo za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem - OBR 5.4 Izjava o sposobnosti za izvedbo posla in garancijskem roku - OBR 6

Izjava o dostavi blaga – OBR 7 Vzorec okvirnega sporazuma - OBR 8

Vzorec garancije za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma - OBR 9

4. Priloge

Predračun za sklop št. 1 – OBR 2.1 (v Excel) Predračun za sklop št. 2 – OBR 2.2 (v Excel) Predračun za sklop št. 3 – OBR 2.3 (v Excel) Predračun za sklop št. 4 – OBR 2.4 (v Excel) Predračun za sklop št. 5 – OBR 2.5 (v Excel) Predračun za sklop št. 6 – OBR 2.6 (v Excel) Predračun za sklop št. 7 – OBR 2.7 (v Excel) Predračun za sklop št. 8 – OBR 2.8 (v Excel)

Povzetek predračuna – OBR 2.1 za javno odpiranje ponudb v e-JN (v Word)

Obrazec ESPD (v xml.)

1. POVABILO K SODELOVANJU

Na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije je objavljeno obvestilo o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju besedila: ZJN-3) za blago: »Dobava rezervnih delov za tovorna vozila«.

Okvirni sporazum se bo sklenil z enim (1) izvajalcem za posamezni sklop za obdobje do 2. 2. 2024.

Predmet javnega naročila je razdeljen na osem (8) sklopov:

− Sklop št. 1: originalni rezervni deli za vozila MERCEDES – BENZ

− Sklop št. 2: originalni rezervni deli za vozila IVECO

− Sklop št. 3: originalni rezervni deli za vozila MAN

− Sklop št. 4: originalni rezervni deli za vozila RENAULT

− Sklop št. 5: generični rezervni deli za vozila MERCEDES – BENZ

− Sklop št. 6: generični rezervni deli za vozila IVECO

− Sklop št. 7: generični rezervni deli za vozila MAN

− Sklop št. 8: generični rezervni deli za vozila RENAULT

Vabimo vas k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju razpisna dokumentacija).

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno in je dostopna na spletni strani naročnika: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxx-xxxxxxxx. Gospodarski subjekti lahko zahtevajo dodatne informacije na Portalu javnih naročil.

Xxxxxxx podatki o naročilu:

Predmet javnega naročila:	Dobava rezervnih delov za tovorna vozila
Oznaka javnega naročila:	9/JN-2019/B
Oddaja ponudb	Rok:		Dan: 23. 12. 2019 Ura: 9.00
Spletno mesto za oddajo ponudbe: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxxx?xxxxxxXxx 14381
Javno odpiranje ponudb:	Čas:	Dan: 23. 12. 2019 Ura: 9.01	Spletno mesto: xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0
	Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e- JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 . Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.
Naročnik:	SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje

Ponudnik prevzame vse stroške, vezane na izdelavo oz. predložitev ponudbe. Naročnik teh stroškov ne krije v nobenem primeru, ne glede na postopek oz. rezultate postopka javnega naročila.

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

PRAVNA PODLAGA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

Kot ponudnik lahko na javnem naročilu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za

dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

JEZIK PONUDBE

Ponudba mora biti predložena v slovenskem jeziku. Propagandni material, tehnične specifikacije, certifikati in druga dokumentacija, ki se nanaša na tehnične značilnosti in kakovost predmeta javnega naročila, so lahko priloženi v angleškem ali nemškem jeziku. Naročnik bo ponudnika po potrebi pozval, da predloži uradno prevedene overjene dokumente v slovenskem jeziku.

DOPUSTNA PONUDBA

Dopustna ponudba bo tista, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne bodo obstajali razlogi za izključitev in ki bo izpolnjeval pogoje za sodelovanje, njegova ponudba bo ustrezala potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehnični specifikaciji in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki bo prispela pravočasno, in pri njej ne bo dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik pa je ne bo ocenil za neobičajno nizko in cena ne bo presega naročnikovih zagotovljenih sredstev.

IZPOLNJEVANJE DOKUMENTACIJE ZA POPOLNOST PONUDBE

Ponudnik pripravi ponudbo na obrazcih za pripravo ponudbe, ki so sestavni del razpisne dokumentacije

in priloži zahtevana dokazila, kjer je to zahtevano.

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti ustrezno izpolnjeno naslednjo dokumentacijo v informacijski sistem e-JN:

▪ Podatki o ponudniku - OBR 1

▪ Ponudba - OBR 2

▪ Predračun za sklop št. 1 – OBR 2.1 in/ali

▪ Predračun za sklop št. 2 – OBR 2.2 in/ali

▪ Predračun za sklop št. 3 – OBR 2.3 in/ali

▪ Predračun za sklop št. 4 – OBR 2.4 in/ali

▪ Predračun za sklop št. 5 – OBR 2.5 in/ali

▪ Predračun za sklop št. 6 – OBR 2.6 in/ali

▪ Predračun za sklop št. 7 – OBR 2.7 in/ali

▪ Predračun za sklop št. 8 – OBR 2.8

▪ Izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti - OBR 3

▪ Izjava o izvajanju del s podizvajalci - OBR 5

▪ Seznam podizvajalcev - OBR 5.1 (v primeru, da ponudba vključuje podizvajalce)

▪ Podatki o podizvajalcu - OBR 5.2 (v primeru, da ponudba vključuje podizvajalce)

▪ Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo - OBR 5.3 (v primeru, da ponudba vključuje

podizvajalce)

▪ Izjava o sposobnosti za izvedbo posla in garancijskem roku - OBR 6

▪ Izjava o dostavi blaga - OBR 7

▪ Vzorec okvirnega sporazuma - OBR 8

▪ Vzorec garancije za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma - OBR 9

▪ Priloge:

- Izpolnjen obrazec ESPD

- Povzetek predračun - OBR 2.1 (obrazec za javno odpiranje ponudb v e-JN)

Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili

ustrezna dokazila, zahtevana v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.

PRIPRAVA IN ODDAJA PONUDBE V SISTEMU e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na naslovu: xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki so del te razpisne dokumentacije in so objavljena na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 .

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 v razdelek

„Predračun” naloži Povzetek predračuna – OBR - 2.1 v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Izpolnjen obrazec ESPD ponudnik naloži v razdelek „ESPD”.

Vse ostale dokumente in morebitne priloge ponudnik naloži v razdelek „Drugi dokumenti”.

DODATNA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno preko Portala

javnih naročil.

Naročnik bo pisno preko Portala za javna naročila odgovoril na vsa vprašanja v zvezi z javnim naročilom, najkasneje šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudb, pod pogojem, da so vprašanja postavljena do

roka za postavljanje vprašanj, ki ga je naročnik določil v obvestilu o naročilu na Portalu javnih xxxxxxx.Xx zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku naročnik ne bo odgovarjal.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik opozarja ponudnike, da so tudi odgovori na vprašanja, ki bodo objavljeni na portalu javnih naročil sestavni del razpisne dokumentacije za ta postopek.

Ponudniki morajo morebitna vprašanja in zahteve za pojasnila razpisne dokumentacije zastavljati v slovenskem jeziku. Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena v slovenskem jeziku, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik bo na vprašanja odgovarjal v slovenskem jeziku.

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve in dopustne dopolnitve pravočasno prispelih ponudb ter druge informacije o javnem naročilu, pošiljala po elektronski pošti kontaktni osebi ponudnika navedeni v ponudbi ali po pošti na naslov ponudnika ali preko informacijskega sistema e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/ .

ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 , v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo e-JN, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/00000/000000/xxx_Xxxxxxxx_xx_xxxxxxx_xxxxxxxxx.xxx .

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika - Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 23. 12. 2019 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxxx?xxxxxxXxx 14381

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje,

ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji.

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolniti in priložiti ter podpisati obrazec Enotni evropski dokument (v nadaljevanju: obrazec ESPD), ki je priloga te razpisne dokumentacije. Če se ponudnik pri izkazovanju svoje sposobnosti sklicuje na druge gospodarske subjekte, mora obrazec ESPD predložiti tudi zanje. Enako velja v primeru, če ponudnik sodeluje s partnerji (skupna ponudba) ali podizvajalci. Obrazec ESPD ponudnik posreduje ločeno zase kot ponudnika in ločene obrazce ESPD za vsakega od sodelujočih gospodarskih subjektov v ponudbi.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v obrazcu ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Ponudnik preko spletne strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/ uvozi naročnikov obrazec ESPD, ki je na voljo kot priloga razpisne dokumentacije na portalu xxx.xxxxxxxxxx.xx, na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, ter v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf.

obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Gospodarski subjekt lahko v tem postopku ponovno uporabi obrazec ESPD, ki je bil že uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno javno naročilo.

Naročnik lahko ponudnike kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil

v zvezi z navedbami v obrazcu ESPD.

Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteva, da predloži najnovejša dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, po potrebi pa tudi v skladu z 78. členom ZJN-3. Naročnik lahko pozove gospodarske subjekte, da dopolnijo ali pojasnijo potrdila, predložena v skladu s 77. in 78. členom tega zakona. Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PONUDNIKI IN DOKAZILA

A. Razlogi za izključitev

A1. Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu z ZJN-3 ugotovil ali bil drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je član(ica) upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena ZJN-3.

A2. Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu z ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

A3. Nacionalni razlogi za izključitev

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Predhodni dokaz:

Izpolnjen obrazec ESPD

Če je skupna ponudba, mora obrazec ESPD izpolniti vsak partner v skupni ponudbi; če ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora obrazec ESPD izpolniti vsak podizvajalec; če se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih, morajo obrazec ESPD izpolniti tudi subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala.

Naročnik bo najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi zaprisežene izjave, dane pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te/-h oseb/ ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, o tem, da na dan poteka roka za predložitev ponudb ni obstajal izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 za glavnega ponudnika, podizvajalce in/ali partnerje v skupni ponudbi ter njihove člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa, vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor v njem, v kolikor takšnega dokumenta nebo mogel pridobiti sam.

B. Pogoji za sodelovanje

B1. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Predhodni dokaz:

Izpolnjen obrazec ESPD

B2. Ekonomski in finančni položaj

Ponudnik mora nuditi najmanj trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem pravilno izstavljenega računa. Izjavo priloži glavni ponudnik oziroma v skupni ponudbi, tisti, ki je pooblaščen za izvedbo posla.

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec Ponudba (OBR-2)

B3. Tehnična sposobnost in garancijski rok

Ponudnik mora zagotoviti, da je tehnično in strokovno sposoben izvesti predmetno javno naročilo. Ponudnik mora zagotoviti, da bodo ponujeni rezervni deli za sklop 1, 2, 3 in 4 originalni. V skladu z 20

točko 3. člena Pravilnika o odobritvi motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL. RS št. 34/15 in 75/17 – ZMV-1) so »originalni deli ali oprema« deli ali oprema, ki so izdelani v skladu s tehničnimi zahtevami in proizvodnimi standardi, ki jih proizvajalec vozil določi za proizvodnjo delov ali opreme za sestavo zadevnega vozila.

To vključuje dele ali opremo, ki so izdelani na isti proizvodni liniji kot ti deli ali oprema. Šteje se, razen če se ne dokaže nasprotno, da so deli originalni deli, če proizvajalec delov potrdi, da ti ustrezajo kakovosti sestavnih delov, uporabljenih pri sestavi zadevnega vozila, in so bili izdelani v skladu s tehničnimi zahtevami in proizvodnimi standardi, ki jih je določil proizvajalec vozila in bodo pakirani v originalni embalaži proizvajalca rezervnih delov ter opremljeni s kataloškimi številkami.

Ponudnik mora zagotoviti, da bodo ponujeni rezervni deli za sklop 5, 6, 7 in 8 generiki.

Ponudnik mora zagotoviti, da bo dobavljal kompleten asortiment (t.j. vse postavke v ponudbenem

predračunu) iz posameznega sklopa, za katerega bo oddal ponudbo.

Ponudnik mora zagotoviti garancijski rok za ponujene rezervne dele pri vseh sklopih minimalno dvanajst (12) mesecev od vgradnje rezervnega dela v vozilo.

Ponudnik mora zagotoviti, da bodo ponujeni rezervni deli pri vseh sklopih novi. Dokazilo:

Izjava o sposobnosti za izvedbo posla in garancijskem roku (OBR – 6)

C. Omejitev poslovanja in preprečevanje nasprotja interesov

Naročnik je dolžan zaradi transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj skladno s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11; v nadaljevanju ZIntPK) pridobiti izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11; v nadaljevanju ZIntPK) oziroma funkcionar naročnika ali njegov družinski član ne sme biti udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem (5 %) deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu ponudnika.

Naročnik bo najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi izjave o posredovanju podatkov

(OBR-4).

D. Izjave

Ponudnik mora zagotoviti, da je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih

pogodb, sklenjenih v zadnjih treh (3) letih šteto do roka za oddajo ponudb.

Ponudnik mora zagotoviti, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih reklamacij glede izvedbe naročila in nespoštovanja drugih določil pogodb. Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega postopka.

Dokazilo:

Izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (OBR–3)

Ponudnik mora zagotoviti, da bo blago dostavljal na naslov naročnika SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje (skladišče – razloženo) najkasneje v roku dveh (2) delovnih dni od naročila.

Dokazilo:

Izjava o dostavi blaga (OBR-7)

E. Listine za dokazovanje

Listine za dokazovanje so lahko predložene v fotokopijah. Listine morajo odražati aktualno stanje razen, če je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje.

Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva dodatne informacije ali dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Ponudnik mora navesti končno vrednost ponudbe v EUR. Končna cena mora vsebovati vse popuste in stroške (špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške …). Cena na enoto mora biti fiksna za ves čas trajanja okvirnega sporazuma. Predračun se izpolni tako, da se vpišejo ponujene blagovne znamke in cene po postavkah, zaokroženo na dve decimalni mesti (0,00) in se jih sešteje.

Cena za posamezno postavko ne sme biti nič (0,00).

Izpolnjene morajo biti vse postavke v ponudbenem predračunu, v nasprotnem primeru se ponudnika izloči. V kolikor ponudnik ugotavlja, da določenega rezervnega dela iz naročnikovega popisa (predračuna) za posamezno tovorno vozilo ni na vozilu, mora na to opozoriti naročnika na portalu javnih naročil do roka za postavitev vprašanj, ki ga je naročnik določil v Obvestilu o naročilu.

Predračun mora biti sestavljen v skladu z zahtevami naročnika in navodili ponudnikom za izdelavo

ponudbe. Naknadno naročnik ne bo priznal nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost.

Vsak ponudnik nosi polno odgovornost za celovitost in pravilnost svoje ponudbe. Vsako namerno ali nenamerno spreminjanje, brisanje ali dodajanje postavk in količin se smatra za nepravilno izpolnjeno ponudbo in bo kot taka izločena iz nadaljnjega postopka.

Če se bo pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovilo, da je prišlo do računske napake, bo naročnik popravil računsko napako tako, da bo ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, izračunal vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

Zahteve naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila so razvidne iz razpisne dokumentacije v zvezi

z oddajo javnega naročila.

MERILO ZA IZBOR PONUDBE

Naročnik bo izbral EKONOMSKO NAJUGODNEJŠO PONUDBO na podlagi merila: najnižja ponudbena

cena brez DDV.

V primeru dveh ali več ponudb z enako ponudbeno ceno, se bo ponudba izbrala na podlagi javnega žreba.

Naročnik bo, skladno z določili ZJN-3:

a) razvrstil pravočasne ponudbe glede na merilo,

b) preveril, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša dopustna in ustreza zahtevam naročnika.

10.

VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna najmanj devetdeset (90) dni od roka za predložitev ponudb. V izjemnih okoliščinah (vložitev zahtevka za revizijo, višja sila ipd.), lahko naročnik zahteva, ponudnik pa mora zagotoviti, da se veljavnost ponudbe podaljša za časovno obdobje, ki ga določi naročnik.

11.

FINANČNO ZAVAROVANJE

A. Ponudnik mora ponudbi predložiti naslednje finančno zavarovanje:

A1. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma

Kot zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma bo moral izbrani ponudnik predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma (skladno z OBR-10 v razpisni dokumentaciji).

Zahtevana višina finančnega zavarovanja je za sklop 1 – 3.000 EUR, sklop 2 – 2.500 EUR, sklop 3 – 1.000 EUR, sklop 4 – 1.000 EUR, sklop 5 - 3.000 EUR, sklop 6 – 2.500 EUR, sklop 7 – 1.000 EUR in sklop 8 –

1.000 EUR. Finančno zavarovanje mora veljati še 30 dni po koncu veljavnosti okvirnega sporazuma za posamezni sklop, t. j. do 2. 3. 2024. Ponudnik bo moral predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma v roku petnajst (15) dni po podpisu okvirnega sporazuma. Okvirni sporazum bo postal veljaven pod pogojem, da ponudnik v tem roku predloži finančno zavarovanje. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma lahko naročnik unovči v primeru, če ponudnik svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma ne opravi v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in rokih.

Ponudnik priloži k ponudbi podpisan vzorec bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma (OBR-9).

Finančno zavarovanje mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter mora biti izdano po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga ponudnik ne predloži na priloženem vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorcev iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

Pri ponudbi s podizvajalci finančno zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec

posla.

12.

VARIANTNE PONUDBE

Alternativne in variantne ponudbe niso dovoljene. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnika, ki bo oddal več kot eno ponudbo, bo naročnik izločil glede vseh ponudb, ki jih je oddal.

13.

IZBOR PONUDBE/USTAVITEV POSTOPKA

Naročnik bo odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Naročnik lahko kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. O zavrnitvi vseh ponudb bodo ponudniki obveščeni. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi ne sklenitve okvirnega sporazuma.

V primeru ustavitve postopka, nobena stran ne sme začeti in izvajati postopkov, ki bi ovirali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika ali bi vplivali na nepristranskost Državne revizijske komisije.

14.

Ponudnik lahko predloži ponudbo za enega ali več sklopov. V kolikor ponudnik predloži ponudbo za več sklopov, le-to predloži v okviru ene ponudbe. Ponudnika, ki bo predloži več kot eno ponudbo za javno naročilo, bo naročnik izključil iz nadaljnjega postopka. Ponudnik v obrazcu ESPD navede, za kateri sklop se prijavlja. Kadar to ne bo izrecno označeno, bo naročnik štel, da se ponudnik prijavlja na sklop, za katerega je v obrazcu Predračun navedel cene.

Za vsakega od sklopov se zahteva neobstoj vseh razlogov za izključitev, ki so navedeni v točki 7. A teh navodil. Ostale zahteve naročnika (pogoji za sodelovanje in zahteve, določene v drugih delih navodil ponudnikom za pripravo ponudbe) morajo ponudniki izpolnjevati, kot so zapisane za posamezen sklop. Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana na način, da je ni mogoče izbrisati in podpisana s strani osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. V kolikor ponudba vsebuje takšne spremembe in dodatke, se le-ti obravnavajo kot neobstoječi.

Morebitne popravke mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom osebe, ki ima pravico zastopanja.

Iz popravka mora biti jasno razvidno, kdaj in kaj je bilo popravljeno.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe. Pri preverjanju sposobnosti ponudnika bo naročnik upošteval podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oziroma jih je predložil ponudnik v drugih postopkih oddaje javnega naročila, če potrdila odražajo zadnje stanje. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

Ponudnik nosi vse stroške, ki so povezani s pripravo in predložitvijo ponudbe.

15.

Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, zaposlenem pri naročniku ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

16.

Ponudnik mora priložiti žigosan, ter s strani zakonitega zastopnika ponudnika podpisan vzorec okvirnega sporazuma (OBR-8).

V primeru skupne ponudbe vzorec okvirnega sporazuma podpiše in žigosa tisti partner, ki je določen v dogovoru o skupnem nastopanju. V primeru ponudbe s podizvajalci vzorec okvirnega sporazuma podpiše in žigosa glavni izvajalec.

17.

PONUDBA S PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje.

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila posloval z enim ali več podizvajalci, mora to v ponudbi navesti skladno s priloženimi obrazci (OBR–5, 5.1, 5.2) za vsakega podizvajalca posebej in dokazila iz 7. točke teh navodil, kjer je to zahtevano za podizvajalce.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, mora ponudnik v ponudbi:

• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

• kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

• priložiti izpolnjene obrazce ESPD podizvajalcev, s katerimi se ugotavljajo pogoji sposobnosti za sodelovanje podizvajalcev v postopku javnega naročanja.

Naročnik bo v primeru neposrednih plačil podizvajalcem od najugodnejšega ponudnika zahteval

predložitev naslednjih izjav:

- Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo – OBR-5.3

- Xxxxxxxxxxx pooblastilo za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem – OBR-5.4

Glavni izvajalec mora med izvedbo javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec posredovati podatke o njih tako da predloži ustrezne obrazce te dokumentacije (OBR– 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4).

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvedbo dobave blaga in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3. Le-ta obveznost zavezuje tako naročnika kot glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

• glavni izvajalec v okvirnem sporazumu pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa

oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

• podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

• glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je

predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

18.

ZMOGLJIVOST DRUGIH SUBJEKTOV

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali del naročila, za katerega se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik od ponudnika zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

Naročnik bo v primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov ravnal v skladu s drugim odstavkom 81.

člena ZJN-3.

19.

SKUPNA PONUDBA

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na podlagi postopka oddaje javnega naročila.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, naročnik v 7. točki teh navodil določa, katere pogoje bo naročnik ugotavljal za vsakega ponudnika/partnerja posebej in katere pogoje za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi skupaj.

20.

ZAUPNOST POSTOPKA

Naročnik ne bo razkril informacij, ki mu jih ponudnik predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na prejšnji odstavek so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

21.

PODPIS OKVIRNEGA SPORAZUMA

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil okvirni sporazum. Izbrani ponudnik bo moral okvirni sporazum podpisati in ga posredovati/dostaviti naročniku najkasneje v petih (5) delovnih dneh od dneva prejema le-tega, v nasprotnem primeru se smatra, da odstopa od naročila.

Okvirni sporazum se bo sklenil z enim (1) izvajalcem za posamezni sklop. Okvirni sporazum se za sklope

št. 4, 6, 7 in 8 začne uporabljati 2. 2. 2020, za sklopa št. 2, 3 – 17. 5. 2020, za sklop št. 1 – 26. 5. 2020 in

za sklop št. 5 – 18. 5. 2020. Vsi okvirni sporazumi prenehajo veljati 2. 2. 2024.

22.

VLOŽITEV ZAHTEVKA ZA REVIZIJO

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 63/2013 in 60/2017, v nadaljevanju ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v roku deset delovnih dni od dneva objave obvestila o naročilu oz. objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 4.000,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št. XX00 0000 0000 0000 000 odprt pri: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: XXXXXX0X,

IBAN: XX00000000000000000, Referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL v skladu z 71. členom ZPVPJN .

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine v skladu s 15. členom ZPVPJN. Zahtevek za revizijo se vloži neposredno pri naročniku ali po pošti priporočeno s povratnico. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo pristojno za javna naročila.

3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA - OBRAZCI IN VZORCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

Predmet javnega naročila: Dobava rezervnih delov za tovorna vozila

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

OBR-1

PODATKI O PONUDNIKU

Polni naziv ponudnika:

Zakoniti zastopnik ponudnika:

Identifikacijska številka za DDV:

Pristojna finančna uprava:

Številka transakcijskega računa in banka:

Matična številka:

Naslov:

Številka telefona:

MSP* (ustrezno obkrožiti): DA NE

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:

Odgovorna oseba za podpis okvirnega sporazuma (z navedbo funkcije):

V primeru, da bomo izbrani za izvedbo javnega naročila, izjavljamo, da:

• bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi,

• bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju Republike Slovenije.

Izjavljamo, da:

• smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

• smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

• ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

*Ponudnik označi, ali je mikro, malo ali srednje podjetje (MSP) – skladno s Priporočilom Komisije 2003/361/ES z dne 6. 5. 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki kot mikro, mala in srednje velika podjetja določajo tista podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 ljudi ter katerih letni promet ne presega 50 milijonov EUR ali katerih letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR.

• smo podali resnične oz. verodostojne izjave, ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost,

• se v celoti strinjamo in sprejemamo vse pogoje naročnika glede predmeta javnega naročila in

druge pogoje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji, in pod katerimi dajemo svojo ponudbo,

• soglašamo, da naročnik naknadno ves čas postopka javnega naročila in tudi po oddaji javnega naročila glede na razpoložljiva sredstva obseg naročila skrči ali razširi, v zvezi s čimer ne bomo zahtevali nadomestila ali odškodnine,

• zagotavljamo dobavo blaga v skladu z zahtevami naročnika.

Datum:

Žig:

Podpis:

Navodila za izpolnitev:

Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci. V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira.

Predmet javnega naročila: Dobava rezervnih delov za tovorna vozila

Ponudnik Naslov ponudnika:

OBR-2

PONUDBA št.

Na podlagi obvestila o javnem naročilu objavljenega na Portalu javnih naročil, dne , pod številko objave /2019 in v Uradnem listu Evropske unije za blago: »Dobava rezervnih delov za tovorna vozila« se prijavljamo na vaše obvestilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe:

o Samostojno

o Skupno ponudbo

o Ponudbo s podizvajalci

(Ustrezno obkrožite!)

1. PONUDBENA VREDNOST

PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP ŠT. 1

Skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV)	EUR
Znesek DDV ( %)	EUR
Skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV)	EUR

PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP ŠT. 2

Skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV)	EUR
Znesek DDV ( %)	EUR
Skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV)	EUR

PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP ŠT. 3

Skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV)	EUR
Znesek DDV ( %)	EUR
Skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV)	EUR

PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP ŠT. 4

Skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV)	EUR
Znesek DDV ( %)	EUR
Skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV)	EUR

PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP ŠT. 5

Skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV)	EUR
Znesek DDV ( %)	EUR
Skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV)	EUR

PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP ŠT. 6

Skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV)	EUR
Znesek DDV ( %)	EUR
Skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV)	EUR

PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP ŠT. 7

Skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV)	EUR
Znesek DDV ( %)	EUR
Skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV)	EUR

PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP ŠT. 8

Skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV)	EUR
Znesek DDV ( %)	EUR
Skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV)	EUR

2. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba velja: (najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb).

3. PLAČILNI POGOJI

Plačilni pogoji:

dni (najmanj 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa,

potrjenega s strani naročnika).

4. ROK DOBAVE

Rok dobave: delovna dni (največ 2 delovna dni od naročila).

5. GARANCIJSKI ROK

Garancijski rok sklop št. 1: (minimalno 12 mesecev). Garancijski rok sklop št. 2: (minimalno 12 mesecev). Garancijski rok sklop št. 3: (minimalno 12 mesecev). Garancijski rok sklop št. 4: (minimalno 12 mesecev). Garancijski rok sklop št. 5: (minimalno 12 mesecev). Garancijski rok sklop št. 6: (minimalno 12 mesecev). Garancijski rok sklop št. 7: (minimalno 12 mesecev).

Garancijski rok sklop št. 8: (minimalno 12 mesecev).

6. POPUST

Dobavitelj daje na blago, ki ni v ponudbenem predračunu popust v višini: %.

V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik:

- popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,

- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV, ki jih ponudi ponudnik in količin naročnika, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije,

- napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

PRILOGA:

Povzetek predračun – OBR 2.1 (povzetek predračuna za javno odpiranje v e-JN)

Predračun za sklop št. 1 – OBR 2.1 in/ali Predračun za sklop št. 2 – OBR 2.2 in/ali Predračun za sklop št. 3 – OBR 2.3 in/ali Predračun za sklop št. 4 – OBR 2.4 in/ali Predračun za sklop št. 5 – OBR 2.5 in/ali Predračun za sklop št. 6 – OBR 2.6 in/ali Predračun za sklop št. 7 – OBR 2.7 in/ali Predračun za sklop št. 8 – OBR 2.8

Datum:

Žig:

Podpis:

Predmet javnega naročila: Dobava rezervnih delov za tovorna vozila

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

OBR-3

IZJAVA

o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti

Pod materialno in kazensko odgovornostjo

IZJAVLJAMO,

− da smo kvalitetno in strokovno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh (3) letih do roka za oddajo ponudb,

− da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede izvedbe naročila in nespoštovanja drugih določil pogodb. Xxxxxxxxx se, da nas naročnik lahko izloči iz predmetnega postopka, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti.

Datum:

Žig:

Podpis:

Navodila za izpolnitev:

Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vodilni partner v skupni ponudbi oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci.

Predmet javnega naročila: Dobava rezervnih delov za tovorna vozila

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

OBR-4

IZJAVA

o posredovanju podatkov

Naročnik je dolžan zaradi transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Javno naročilo
Naročnik	Simbio d.o.o.
Oznaka javnega naročila	9/JN-2019/B
Naziv javnega naročila	Dobava rezervnih delov za tovorna vozila
Podatki o pravni osebi – ponudniku
Polno ime oz. naziv ponudnika
Sedež ponudnika
Občina sedeža ponudnika
Številka vpisa v sodni register (št. vložka)
Matična številka podjetja

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe:

Št.	Naziv	Sedež	Delež v %
1.
2.
3…

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe:

Št.	Ime	Xxxxxxx	Xxxxxx stalnega bivališča	Delež v %
1.
2.
3…

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so s ponudnikom povezane družbe naslednje:

Št.	Naziv	Sedež
1.
2.
3...

S podpisom te izjave jamčimo, da v lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo zagotavljamo, da so zgoraj navedeni

podatki resnični.

Datum:

Žig:

Podpis:

Navodila za izpolnitev:

Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vodilni partner v skupni ponudbi oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci.

Predmet javnega naročila: Dobava rezervnih delov za tovorna vozila

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

OBR-5

IZJAVA

o izvajanju del s podizvajalci

IZJAVLJAMO,

a) da dobave blaga, ki je predmet tega javnega naročila, NE BOMO izvajali s podizvajalci (ni potrebno izpolniti obrazcev OBR–5.1, 5.2).

b) da BOMO dobavo blaga izvajali s podizvajalci (potrebno izpolniti obrazce OBR-5.1, 5.2, 5.3 in 5.4.).

(Ustrezno obkrožite!)

Datum:

Žig:

Podpis:

Navodila za izpolnitev:

Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vodilni partner v skupni ponudbi oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci.

Predmet javnega naročila: Dobava rezervnih delov za tovorna vozila

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

OBR-5.1

SEZNAM PODIZVAJALCEV

V zvezi s predmetnim javnim naročilom za blago: »Dobava rezervnih delov za tovorna vozila«, objavljenim na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-tega:

V ponudbi je podizvajalec (naziv)

v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti EUR brez DDV, in sicer bo navedeni podizvajalec dobavljal blago (navesti del dobave).

V ponudbi je podizvajalec (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti EUR brez DDV, in sicer bo navedeni podizvajalec dobavljal blago (navesti del dobave).

(v primeru večjega števila podizvajalcev ponudnik ustrezno razširi ali kopira obrazec)

Izjavljamo, da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvedli predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve okvirnega sporazuma z naročnikom ali v času izvajanja okvirnega sporazuma za predmetno naročilo.

Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem,

pred spremembo o tem pridobili pisno soglasje naročnika.

Datum:

Žig:

Podpis:

Opomba:

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

Predmet javnega naročila: Dobava rezervnih delov za tovorna vozila

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

OBR-5.2

PODATKI O PODIZVAJALCU

Ime podjetja:

Zakoniti zastopnik:

Identifikacijska številka za DDV:

Pristojna finančna uprava:

Številka transakcijskega računa:

Matična številka:

Naslov:

Številka telefona:

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Navodila za izpolnitev:

Obrazec izpolni podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivosti uporablja glavni ponudnik. V primeru večjega števila podizvajalcev oz. subjektov, katerih zmogljivosti uporablja glavni izvajalec, se obrazec kopira.

Predmet javnega naročila: Dobava rezervnih delov za tovorna vozila

Podizvajalec: Naslov podizvajalca:

OBR-5.3

IZJAVA podizvajalca o neposrednem plačilu

V skladu z ZJN-3 ZAHTEVAMO/NE ZAHTEVAMO (ustrezno obkrožiti), da naročnik, Simbio d.o.o., na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika/izvajalca neposredno plača podizvajalcu:

za javno naročilo: »Dobava rezervnih delov za tovorna vozila« objavljeno na Portalu javnih naročil pod število objave , z dne in v Uradnem listu Evropske unije.

SOGLASJE PODIZVAJALCA

soglašamo, da naročnik, Simbio d.o.o., na podlagi okvirnega sporazuma št. ter

v skladu z ZJN-3 namesto ponudnika/izvajalca:

poravna našo/e xxxxxxxx/ve do ponudnika/izvajalca.

Kraj in datum:

Odgovorna oseba podizvajalca:

Žig:

Podpis:

Navodila za izpolnitev:

Obrazec izpolni vsak podizvajalec. V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo, se obrazec kopira.

Predmet javnega naročila: Dobava rezervnih delov za tovorna vozila

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

OBR-5.4

XXXXXXXXXXX POOBLASTILO ZA IZVAJANJE NEPOSREDNIH PLAČIL

PODIZVAJALCEM

Ponudnik:

v skladu z ZJN-3 daje naročniku za javno naročilo: »Xxxxxx rezervnih delov za tovorna vozila« objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. , z dne in v Uradnem listu Evropske unije, pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plača naslednjim podizvajalcem, ki so zahtevali neposredno plačilo.

Št.	Naziv in naslov podizvajalca
1.
2.
3.

Kraj in datum:

Odgovorna oseba ponudnika:

Žig:

Podpis:

Opomba:

Ponudnik v obrazec vpiše vse podizvajalce, ki so zahtevali neposredno plačilo.

Predmet javnega naročila: Dobava rezervnih delov za tovorna vozila

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

OBR-6

IZJAVA

o sposobnosti za izvedbo posla in garancijskem roku

Pod materialno in kazensko odgovornostjo

IZJAVLJAMO,

- da smo tehnično in strokovno sposobni izvesti predmetno javno naročilo;

- da so ponujeni rezervni deli, ki jih ponujamo za sklop(e) 1 / 2 / 3 / 4 (USTREZNO OBKROŽITE!) originalni

- da so ponujeni rezervni del, ki jih ponujamo za sklop(e) 5 / 6 / 7 / 8 (USTREZNO OBKROŽITE!) generiki

- da nudimo dobavo kompletnega asortimenta (vse postavke iz ponudbenega predračuna) sklopa

oziroma sklopov, za katere oddajamo svojo ponudbo;

- da nudimo garancijski rok za ponujene rezervne dele mesecev (minimalno 12 mesecev) od vgradnje rezervnega dela v vozilo;

- da so ponujeni rezervni deli novi.

Datum:

Žig:

Podpis:

Navodila za izpolnitev:

Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vodilni partner v skupni ponudbi oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci.

Predmet javnega naročila: Dobava rezervnih delov za tovorna vozila

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

OBR-7

IZJAVA o dostavi blaga

Pod materialno in kazensko odgovornostjo

IZJAVLJAMO,

- da bomo zagotovili dostavo blaga v delovnih dneh (najkasneje v roku 2 delovnih dni) od naročila, na naslov naročnika SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje, skladišče - razloženo.

Datum:

Žig:

Podpis:

Navodila za izpolnitev:

Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vodilni partner v skupni ponudbi oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci.

OBR-8

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

SIMBIO d.o.o.,

Xxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxx,

ki ga zastopa direktor: xxx. Xxxxx Xxxxxxxx

ID za DDV: SI 54123135

Transakcijski račun: XX00 0000 0000 0000 000 pri Deželni banki Slovenije

/v nadaljevanju naročnik/

ki ga zastopa direktor: ID za DDV:

Transakcijski račun: pri banki

/v nadaljevanju dobavitelj/ sklepata

OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA št. 9/JN-2019/B

»DOBAVA REZERVNIH DELOV ZA TOVORNA VOZILA«

I. PREDMET

1. člen

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju besedila: ZJN-3), objavljenim na Portalu javnih naročil dne 2019, pod številko objave /2019 in v Uradnem listu Evropske unije z namenom sklenitve okvirnega sporazuma z enim (1) dobaviteljem za posamezni sklop za sukcesivno dobavo rezervnih delov za tovorna vozila.

Dobavitelj je bil izbran kot

najugodnejši ponudnik za sklop številka .

2. člen

S tem sporazumom se naročnik in dobavitelj dogovorita o načinu izvajanja javnega naročila. Sestavni

del sporazuma je razpisna in ponudbena dokumentacija.

II. NAČIN IN ROK DOBAVE

3. člen

Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila:

- predmet javnega naročila so stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more

vnaprej določiti,

- naročnik bo v obdobju trajanja sporazuma kupoval le tiste vrste in količine blaga, ki jih bo

dejansko potreboval,

- naročnik xx xxxxx, ki ga ni v ponudbi, naročal pri dobavitelju, s katerim ima sklenjen okvirni

sporazum za posamezno znamko vozila.

Naročnik bo naročal blago po telefonu ali na elektronski naslov dobavitelja. Kontaktna oseba za

sprejem naročil na strani dobavitelja je:

Ime in priimek: , Tel.: +386 ,

Mobitel.: , E-naslov: .

Dobavitelj se obvezuje naročniku sporočiti spremembo kontaktne osebe za sprejem naročil takoj ko

sprememba nastane oziroma najkasneje v roku treh (3) dni.

Dobavitelj se obvezuje, da bo rezervne dele dostavljal naročniku v roku delovnih dni (največ

dva (2) delovna dneva od naročila).

V kolikor dobavitelj pri sprejemu naročila ali kasneje ugotovi, da posameznega blaga ne bo mogoče dobaviti v dogovorjenem roku, mora o tem nemudoma obvestiti naročnika in s tem navesti vzroke zamude ter navesti pričakovan dobavni rok, ki skupno ne sme biti daljši od štirih (4) delovnih dni od dneva prejema naročila. V kolikor naročnik potrebuje blago prej, kot bi ga lahko dobavitelj dobavil, ima pravico izvesti kritni kup v skladu s 13. členom te pogodbe.

Brez posledic za dobavitelja se rok dobave lahko podaljša samo zaradi višje sile. To so vsi nepredvideni dogodki, ki onemogočajo dobavo rezervnih delov pod normalnimi pogoji in na njih ne more vplivati nobena od strank okvirnega sporazuma. Naročnik in dobavitelj se obvezujeta, da se bosta v roku dveh

(2) dni obvestila o nastanku in prenehanju višje sile. Novi roki se določijo sporazumno in pisno.

III. CENA IN PLAČILO

4. člen

Okvirna vrednost javnega naročila znaša

EUR brez DDV za sklop št. 1,

EUR brez DDV za sklop št. 2,

EUR brez DDV za sklop št. 3,

EUR brez DDV za sklop št. 4,

EUR brez DDV za sklop št. 5,

EUR brez DDV za sklop št. 6,

EUR brez DDV za sklop št. 7,

EUR brez DDV za sklop št. 8,

po ponudbi številka , z dne .

Dobavitelj ponuja na blago, ki ga ni v ponudbenem predračunu popust v višini: %.

Naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli drugače odgovoren zaradi nedoseganja ali preseganja okvirne vrednosti, v kolikor bi bila to posledica zmanjšanja ali povečanja potrebe iz objektivnih razlogov, ki so vezani na potrebo naročnika po dobavi rezervnih delov.

V ceno so vključeni vsi stroški, ki bodo potrebni za izvajanje predmetnega javnega naročila, vključno z dostavo blaga (po ponudbenem predračunu in izven njega) na naslova naročnika. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ceno.

Če dobavitelj prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz okvirnega sporazuma, mora naročniku zagotoviti blago po teh cenah.

5. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo blago, ki je predmet tega sporazuma in njegove ponudbe, naročniku dobavljal po cenah, ki jih je navedel v obrazcu Predračun (OBR - 2.1, 2.2., 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8), ki je priloga tega sporazuma. Cene na enoto mere, določene v predračunu so fiksne za ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma.

V primeru naročila blaga, ki ni zajeto v predračunu, bo dobavitelj naročeno blago obračunal po ceni, ki jo predhodno potrdi naročnik. Dobavitelj je dolžan blago zagotoviti po ceni, ki ne sme odstopati več kot 10 % od cene blaga na trgu (tržna cena). Pri tem pomeni tržna cena celoten znesek, ki bi ga naročnik v trenutku pridobitve blaga pod pogoji lojalne konkurence moral plačati neodvisnemu dobavitelju za primerljivo dobavo blaga na ozemlju Slovenije (3. odstavek 36. a člena ZDDV-1).

V kolikor naročnik na podlagi preverjanja trga ugotovi, da je cena ponujenega blaga, ki ga ni v predračunu, za več kot 10 % višja od tržne cene, dobavitelja o tem obvesti. V primeru, da dobavitelj ne more zagotoviti naročniku cene v skladu z 2. odst. tega člena, lahko naročnik kupi blago na trgu pri drugem dobavitelju.

IV. PREVZEM BLAGA IN GARANCIJSKI ROK

6. člen

Dobavitelj zagotavlja dostavo blaga na navedeni naslova naročnika (skladišče - razloženo): SIMBIO d.o.o., Xxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxx.

7. člen

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago na podlagi dobavnice. Količinski prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu. Za ugotovljene količinske primanjkljaje blaga je potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, katerega podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma. Rok za rešitev reklamacije zaradi količinskih primanjkljajev je največ dva (2) dni od podpisa reklamacijskega zapisnika.

8. člen

Kakovost proizvodov mora ustrezati veljavnim predpisom, standardom in deklarirani kvaliteti na embalaži, oziroma zahtevam, ki so bile opredeljene v razpisni dokumentaciji naročnika. Vso blago mora biti opremljeno z deklaracijo v slovenskem jeziku in kjer je na podlagi veljavnih predpisov to potrebno, z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.

Če naročnik ugotovi, da blago ni kakovostno ustrezno ali se ga ne da umestiti v tovorno vozilo, ga lahko zavrne in zahteva, da mu dobavitelj dobavi ustrezno blago ali izvede kritni kup.

Dobavitelj se obvezuje na svoje stroške zamenjati kakovostno neustrezne in nepravilne rezervne dele

v roku dveh (2) dni od obvestila naročnika o napaki oziroma neuporabnosti rezervnega dela.

9. člen

Če dobavitelj v dogovorjenem času ne odpravi napake oziroma ne reši reklamacije ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok, lahko naročnik izvede kritni kup. Naročnik si hkrati pridružuje pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma v skladu s 17. členom te pogodbe oziroma v primeru pogostejših kršitev teh določb odpove okvirni sporazum v skladu s 14. členom te pogodbe, brez kakršnih koli obveznosti do dobavitelja

V. NAČIN PLAČILA

10. člen

Dobavitelj bo naročniku izstavil račun za dobavljeno blago. Naročnik se obveže dobavljeno blago plačati v roku dni (najmanj 30 dni) po prejemu pravilno izstavljenega računa, potrjenega s strani naročnika na transakcijski račun dobavitelja št. , odprt pri banki

. Dobavitelj k izstavljenemu računu priloži fotokopijo

dobavnice in naročilnice.

Na računu mora biti jasno razvidno, na katero javno naročilo in kateri sklop, ter številko naročilnice se

dobavljeno blago navezuje.

VI. PODIZVAJALCI

11. a člen

(Ta določba za podizvajalce bo vključena v sporazum, če bo dobavitelj dobavljal blago brez

podizvajalcev)

Dobavitelj izjavlja, da dobave blaga, ki je predmet tega sporazuma ne bo izvajal s podizvajalci, pri čemer se zaveda, da bo naročnik v primeru predložitve neresničnih izjav ali dokazil podal Državni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Glavni dobavitelj mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah v zvezi z dobavami podizvajalcev in poslati informacije o podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v i dobave blaga, in sicer najkasneje v petih (5) delovnih dneh po spremembi.

V primeru vključitve podizvajalcev mora glavni dobavitelj skupaj z obvestilom o spremembi

posredovati naslednje podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- priložiti izjave oziroma izpolnjene ESPD obrazce podizvajalcev, s katerimi se ugotavljajo pogoji sposobnosti za sodelovanje podizvajalcev v postopku javnega naročanja,

- priložiti zahtevo podizvajalca/ev za neposredno plačilo, če podizvajalec/i to zahteva/jo.

11. b člen

(Ta določba za podizvajalce bo vključena v sporazum, če bo dobavitelj dobavljal blago skupaj s

podizvajalci)

Dobavitelj bo dobave blaga po tem sporazumu opravljal s podizvajalci:

Firma in sedež

Podizvajalca

Davčna (ID za DDV), matična

številka, transakcijski račun

Vrednost dobav ali

delež (v % od

celotnega naročila)

Opis dobav, ki jih bo izvedel podizvajalec

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega dobavitelja.

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3

zahteva neposredno plačilo, se šteje, da mora:

- glavni dobavitelj v sporazumu pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenih računov oz. situacij s strani glavnega dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni dobavitelj svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je

predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz prehodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo

podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način, kot to velja za plačila dobavitelju ter skladno z določili Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 19/2010).

Če neposrednega plačila podizvajalec ni zahteval, bo naročnik od dobavitelja zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Dobavitelj mora imeti ob sklenitvi tega sporazuma na dan začetka izvajanja tega sporazuma in v času

njegovega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Ob morebitni zamenjavi podizvajalcev oziroma vključitvi novih podizvajalcev mora glavni dobavitelj o tem pisno obvestiti naročnika v petih (5) dneh po spremembi in mu predložiti:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- priložiti izjave oziroma izpolnjene ESPD obrazce podizvajalcev, s katerimi se ugotavljajo pogoji sposobnosti za sodelovanje podizvajalcev v postopku javnega naročanja,

- priložiti zahtevo podizvajalca/ev za neposredno plačilo, če podizvajalec/i to zahteva/jo.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega naročila in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega dobavitelja najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Dobavitelj v celoti odgovarja naročniku za izvedbo vseh dobav, ki so predmet tega sporazuma.

Če naročnik ugotovi, da dobave blaga izvaja podizvajalec, ki ni naveden v ponudbi oziroma ni

dogovorjen s tem sporazumom oziroma dobavitelj ni zamenjal podizvajalca na način določen v tem

sporazumu, ima pravico odpovedati ta sporazum. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

Za dela svojih podizvajalcev dobavitelj odgovarja, kot da bi jih opravil sam.

VII. POGODBENA KAZEN

12. člen

Za vsak dan zamude pri dobavi blaga, lahko naročnik zaračuna dobavitelju pogodbeno kazen v višini

200 EUR.

Naročnik in dobavitelj sta soglasna, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Plačilo pogodbene kazni ne izključuje ali znižuje odgovornosti za morebitno škodo.

Če ima naročnik zaradi zamude dobavitelja stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik zaračunal pri naslednji dobavi.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, če le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v tridesetih (30) dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Pogodbena kazen se obračuna sproti na podlagi izdanega računa, ki ga mora dobavitelj poravnati v

roku osem (8) dni.

VIII. KRITNI KUP

13. člen

Če dobavitelj ne dobavi blaga v skladu s 3. členom tega sporazuma in zamuda pri dobavi blaga ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, ima naročnik pravico kupiti blago, ki je predmet posamične dobave, pri drugem dobavitelju, dobavitelj pa je dolžan naročniku nadomestiti razliko v ceni med ceno iz okvirnega sporazuma in ceno, po kateri je naročnik blago kupil. Če dobavitelj ne dobavi blaga v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika ima naročnik pravico kupiti blago, ki je predmet posamične dobave, pri drugem dobavitelju, dobavitelj pa je dolžan naročniku nadomestiti razliko v ceni med ceno iz okvirnega sporazuma in ceno, po kateri je naročnik blago kupil.

Naročnik je dolžan dobavitelju poslati obvestilo o nameravanem kupu iz prejšnjega odstavka tega člena, v katerem navede številko in datum naročilnice z izjavo, da bo naročeno blago kupil pri drugem dobavitelju, nato pa lahko izvrši kritni kup, sporazum pa je za to dobavo razdrt.

Šteje se, da je bil dobavitelj o nameravanem kritnem kupu obveščen, če naročnik razpolaga z dokazilom o poslanem obvestilu.

Razliko med ceno, po kateri je naročnik izvršil kritni kup in ceno dobave, ki izhaja iz predračuna, je dolžan naročnik dokazati s kopijo računa, po katerem je kritni kup plačal, dobavitelj pa je dolžan razliko odšteti pri izstavitvi prvega naslednjega računa oziroma jo plačati v osmih (8) dneh po izstavitvi bremepisa.

IX. ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA

14. člen

Vsaka od strank okvirnega sporazuma lahko zaradi bistvenih kršitev določil tega sporazuma odstopi od okvirnega sporazuma s trimesečnim odpovednim rokom. Odpoved se mora podati pisno.

Naročnik lahko odstopi od sporazuma zlasti v naslednjih primerih:

- če dobavitelj v obdobju enega meseca dvakrat ne dobavi blaga do določenega dne oziroma do določene ure, kadar je dogovorjena ura, kljub pisnemu opozorilu naročnika,

- če dobavitelj v obdobju enega meseca dvakrat ne dobavi blaga, kljub pisnemu opozorilu naročnika,

- če dobavitelj v obdobju enega meseca dvakrat dobavi blago, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kakovosti in količini ter ga na zahtevo naročnika ne zamenja,

- v kolikor dobavitelj v času veljavnosti okvirnega sporazuma več kot trikrat krši dobavni rok, več kot tri krat dobavi nekvalitetno blago, več kot trikrat ne dobavi blaga in več kot trikrat ne upošteva reklamacij glede dobavnega roka, kakovosti in količine blaga;

- v kolikor naročnik v času veljavnosti okvirnega sporazuma več kot pet krat izvede kritni

kup.

Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma, v kolikor je o kršitvah in možnosti odpovedi dobavitelja predhodno pisno obvestil. V primeru, da naročnik odstopi od okvirnega sporazuma, lahko unovči tudi bančno garancijo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, dobavitelj pa je dolžan naročniku povrniti vso škodo, ki mu je zaradi tega nastala.

Če okvirni sporazum odpove dobavitelj, je dolžan vse dobave iz sporazuma opravljati v

nespremenjenem obsegu do izteka odpovednega roka.

15. člen

Med veljavnostjo okvirnega sporazuma lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od okvirnega sporazuma v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji – PEU, Pogodbe o delovanju Evropske unije – PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

16. člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti

delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o plačilom za delo,

o delovnim časom,

o počitki,

o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov

delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

X. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO OBVEZNOSTI IZ OKVIRNEGA SPORAZUMA

17. člen

Dobavitelj je dolžan v roku petnajst (15) dni po podpisu okvirnega sporazuma, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma mora znašati za sklop št. 1

– 3.000 EUR, sklop 2 – 2.500 EUR, sklop 3 – 1.000 EUR, sklop 4 – 1.000 EUR, sklop 5 - 3.000 EUR, sklop

6 – 2.500 EUR, sklop 7 – 1.000 EUR in sklop 8 – 1.000 EUR.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma mora veljati še trideset (30)

dni po prenehanju veljavnosti okvirnega sporazuma.

Naročnik bo finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma unovčil, če

dobavitelj ne bo izpolnjeval obveznosti iz tega sporazuma.

XI. VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

18. člen

Ta okvirni sporazum začne veljati, ko ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma in pod pogojem, da dobavitelj v roku petnajst (15) dni predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.

Ta okvirni sporazum se začne uporabljati za sklop št. 4, 6, 7 in 8 - 2. 2. 2020, za sklopa št. 2 in 3 – 17. 5.

2020, za sklop št. 5 – 18. 5. 2020 in sklop št. 1 – 26. 5. 2020. Vsi okvirni sporazumi prenehajo veljati

2. 2. 2024.

XII. SKRBNIKA OKVIRNEGA SPORAZUMA

19. člen

Nadzor med izvajanjem tega sporazuma s strani naročnika opravlja: Ime in priimek: Xxxx Xxxxx Xxxxxx,

Tel.: x000(0)0 000 00 00,

Mobitel.: 031 352 533,

E-naslov: xxxx.xxxxx@xxxxxx.xx

Nadzor med izvajanjem tega sporazuma s strani dobavitelja opravlja: Ime in priimek: ,

Tel.: +386 ,

Mobitel.: , E-naslov:

Spremembo predstavnika morata stranki okvirnega sporazuma pisno sporočiti druga drugi najkasneje

pet (5) dni pred nastankom spremembe, razen v primeru višje sile.

XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

20. člen

Okvirni sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge stranke okvirnega sporazuma, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev xxxxx xxx

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti okvirnega sporazuma ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki okvirnega sporazuma ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je ničen.

XIV. SPLOŠNI IN KONČNI DOGOVORI

21. člen

Za vse primere, ki s tem sporazumom niso natančno določeni, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika.

Morebitne spore iz tega sporazuma bosta stranki prvenstveno reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče v Celju. Vse dopustne spremembe sporazuma morajo biti dogovorjene v pisni obliki.

Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka dva (2)

izvoda.

, dne Celje, dne

Dobavitelj: Naročnik:

SIMBIO D.O.O.

Direktor: Direktor:

xxx. Xxxxx Xxxxxxxx

Navodila za izpolnitev:

Vzorec okvirnega sporazuma žigosa in podpiše samostojni ponudnik, vodilni partner v skupni ponudbi

oziroma glavni dobavitelj pri oddaji ponudbe s podizvajalci.

OBR-9

VZOREC GARANCIJE

ZA DOBRO IZVEDBO OBVEZNOSTI IZ OKVIRNEGA SPORAZUMA

Naziv banke:
Kraj in datum:
Upravičenec:	Simbio d.o.o., Xxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Celje
Garancija št.:

V skladu z okvirnim sporazumom

(naziv, številka in datum sklenitve)

sklenjeno med upravičencem Simbio d.o.o., in

(naziv dobavitelja)

za izvedbo javnega naročila

»Dobava rezervnih delov za tovorna vozila« - 9/JN-2019/B na zahtevo ponudnika se s to garancijo NEPREKLICNO IN BREZPOGOJNO obvezujemo, da bomo v petnajstih (15) dneh po prejemu vašega PRVEGA PISNEGA ZAHTEVKA plačali:

- 3.000 EUR za sklop št. 1,

- 2.500 EUR za sklop št. 2,

- 1.000 EUR za sklop št. 3,

- 1.000 EUR za sklop št. 4,

- 3.000 EUR za sklop št. 5,

- 2.500 EUR za sklop št. 6,

- 1.000 EUR za sklop št. 7 in

- 1.000 EUR za sklop št. 8,

če ponudnik ne bo izpolnil katere izmed svojih obveznosti ali jo bo izpolnil, pa le-ta ne bo v dogovorjeni

kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citiranem okvirnem sporazumu.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve obveznosti iz okvirnega sporazuma.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original garancijo št. / .

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do . . (še 30 dni po roku, ki je določen za skrajni rok izpolnitve obveznosti – min. do 3. 3. 2024). Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju.

Banka

(žig in podpis)

4. PRILOGE

Povzetek predračuna – OBR 2.1 za javno odpiranje ponudb v e-JN (v Word) Obrazec ESPD

Document Metadata

Table of Contents

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Document Metadata