DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

OBČINA PODČETRTEK

Številka: 430-0008/2019/2 Datum: 05. 06. 2019

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

»Izgradnja povezovalne ceste in ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda, AK NPr v km 46+990 Sodna vas 3 na regionalni železniški progi 33 d.m.-Imeno-Stranje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki«

GRADNJA

VRSTA POSTOPKA:

POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI V SKLADU S 47. ČLENOM ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU, ZJN-3, (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18)

OBJAVA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL JN003778/2019-W01, z dne 05. 06. 2019

Javno naročilo izvaja Občina Podčetrtek na podlagi pooblastila št. 37500-2/2019/1-18101 z dne 22. 01. 2019, financerja Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Vsebina dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

1. Povabilo k sodelovanju

2. Navodila za izdelavo ponudbe

3. Ugotavljanje sposobnosti

4. Merila

5. Pravno varstvo v postopku javnega naročanja

6. Vzorec pogodbe

7. Dokumentacija za pripravo ponudbe

8. Popisi del

1. POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik je na Portalu javnih naročil z dne 05. 06. 2019, pod številko JN003778/2019-W01, objavil obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3)

Predmet javnega naročila: »Izgradnja povezovalne ceste in ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda, AK NPr v km 46+990 Sodna vas 3 na regionalni železniški progi 33 d.m.-Imeno-Stranje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki«

Predmet javnega naročila ni razdeljen na sklope.

1. Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila

Vabimo vas k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju razpisna dokumentacija; skrajšano RD).

RD je na voljo brezplačno in je objavljena na internetnem naslovu naročnika: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx .

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil, kjer bo naročnik objavil tudi vsa pojasnila in odgovore na zastavljena vprašanja najkasneje dva dni pred dnevom za oddajo ponudb pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil vsaj dva delovna dni prej.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 21. 06. 2019 do 10.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitev bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

Ogled lokacije trase na terenu je obvezen in si jo ponudnik ogleda na lastne stroške. Ogled ne bo organiziran.

2. Oddaja ponudb, rok za oddajo ponudb, odpiranje ponudb

Ponudbe morajo biti do roka za oddajo predložene v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 , v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »ODDAJ«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 26. 06. 2019 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxxx?xxxxxxXxx00000 .

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično dne 26. 06. 2019 ob 12:01 uri v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 .

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »PREDRAČUN«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »ZAPISNIK O ODPIRANJU PONUDB«.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek «Predračun« naloži izpolnjen obrazec Ponudbeni predračun v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec Predračun-popis del pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Ponudbeni predračun - naloženim v razdelek »PREDRAČUN«, in celotnim Predračunom-popis del - naloženim v razdelek »DRUGI DOKUMENTI«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

Naročnik lahko skladno z zakonom od ponudnika zahteva odpravo pomanjkljivosti glede predloženih listin, soglasje k odpravi računskih napak ter pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila za navedbe v ponudbi. Ponudnika se izključi, če v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti oziroma ne predloži ustreznih pojasnil ali dodatnih dokazil.

Naknadno vključevanje gospodarskih subjektov ter zahtevanih kadrov in referenc (razen v primeru izključitve gospodarskega subjekta zaradi neizpolnjevanja zakonskih izključitvenih razlogov) pred oddajo naročila ni dopustno, po oddaji pa le, če bi bila sicer ogrožena izvedba naročila skladno s pogodbo, če so izpolnjeni zahtevani pogoji za priznanje sposobnosti in ob soglasju naročnika.

V primeru utemeljenega suma, da je gospodarski subjekt predložil neresnično izjavo ali ponarejeno oziroma spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil skladno z zakonom podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

Ponudnik odda original menico z menično izjavo za resnost ponudbe v zapečatenem ovitku, z jasno oznako in napisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ«, z navedbo ŠTEVILKE OBJAVE in navedbo predmetnega javnega naročila »Izgradnja povezovalne ceste in ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda« do roka za oddajo ponudb 26. 06. 2019 do 12.00 ure, na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek.

Pogodba za izvedbo del se podpiše po uvrstitvi projekta v načrt razvojnih programov in izdaji sklepa o potrditvi investicijskega programa »GRADNJA POVEZOVALNE CESTE IN UKINITEV NEZAVAROVANEGA NIVOJSKEGA PREHODA AK npr V KM 46+990 SODNA VAS 3 NA REGIONALNI ŽELEZNIŠKI PROGI 33 d.m.–IMENO–STRANJE V OBČINI PODČETRTEK«.

Župan Xxxxx Xxxxx

2. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

1.

Ponudnik pripravi ponudbo na obrazcih za pripravo ponudbe, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in priloži zahtevana dokazila.

2.

Ponudba mora vsebovati naslednje izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente:

❑ Ponudba (izpolnjena, žigosana in podpisana);

❑ Ponudbeni predračun (izpolnjen in podpisan)

❑ Vzorec pogodbe (izpolnjen, žigosan in podpisan),

❑ Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila (izpolnjen, žigosan in podpisan- če gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci);

❑ Izjave, dokazila in listine iz 8. točke navodil za izdelavo ponudbe;

❑ Izjava o pridobitvi osebnih podatkov (izpolnjena, žigosana in podpisana; če je skupna ponudba, mora izjavo izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora izjavo izpolniti vsak podizvajalec; če se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih, morajo izjavo izpolniti tudi subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala).

❑ Tehnično specifikacijo/popise (izpolnjene, žigosane in podpisane);

❑ Bianco menico (žigosana in podpisana) z menično izjavo (izpolnjena, žigosana in podpisana);

❑ Izjavo o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnjeno, žigosano in podpisano);

❑ Izjavo o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (izpolnjeno, žigosano in podpisano);

❑ Izjavo po 35. členu ZIntPK (izpolnjeno, žigosano in podpisano);

❑ Partnersko pogodbo (če gospodarski subjekt nastopa s partnerji-skupna ponudba).

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudba mora veljati 150 dni od roka za oddajo ponudbe. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

Ponudnik ponudbo odda elektronsko kot je navedeno v točki 2 povabila k sodelovanju. Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določne starosti. Označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in obsega.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.

Variantne ponudbe niso dovoljene. Opcije niso dovoljene.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku 8 dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

3. Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

Če skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, je določeno, da bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz 8. točke navodil za izdelavo ponudbe ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

4. Podizvajalci v ponudbi

Če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci, mora ponudbi predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila (če podizvajalec zahteva neposredna plačila) za vsakega podizvajalca (OBR-8) ter listine in dokazila iz 8. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, kjer je to zahtevano za podizvajalce.

5. Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov, ki so predmet vrednotenja ocenjevanja ponudb (tehnične specifikacije iz specifikacije, količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe) oziroma na podlagi predpisov in prakse Državne revizijske komisije ne sodijo pod zaupne ali ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti. Če bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo v prejšnjem odstavku navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne.

6. Sprememba obsega predmeta javnega naročila in sklenitev pogodbe

V skladu z 90. členom ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb, odstopa od izvedbe javnega naročila.

Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del, kot izhaja iz vzorca pogodbe.

Če se ponudnik v osmih (8) dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe.

7. Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti finančno zavarovanje v višini 10 % pogodbene cene z DDV, v obliki bančne garancije skladno z vzorcem iz te razpisne dokumentacije.

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla, vodilni partner.

Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

1. Zavarovanje za resnost ponudbe

Kot zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti bianco menico z menično izjavo, v višini 10.500,00 EUR in z veljavnostjo najmanj 150 dni po izteku roka za oddajo ponudb. (OBR-7)

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi;

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe;

- če ponudnik po sklenitvi pogodbe v roku ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

- v določenem roku ne predloži zahtevanih pojasnil, dopolnitev ali stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi, ne da soglasja k odpravi računskih napak ali se na naročnikov poziv xxxxx ne odzove ter s tem doseže svojo izločitev oziroma zavrnitev ponudbe.

Menica in menična izjava za unovčitev menice morata biti v originalu.

2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora najpozneje v roku desetih (10) delovnih dni po sklenitvi pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10

% pogodbene cene z DDV.

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji na obrazcu Izjava o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, predložiti lastno izjavo, da bo v desetih (10) delovnih dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in ponudnik podpiše ter žigosa obrazec Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Garancija mora biti veljavna najmanj 30 dni po poteku roka za izvedbo del.

3. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izbrani ponudnik mora najpozneje v petih (5) dneh od uspešnega prevzema del predmetnega javnega naročila izročiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od končne obračunske vrednosti. Za dokončanje del se šteje podpis primopredajnega zapisnika. Garancija mora biti veljavna 15 dni dalj kot je garancijski rok za odpravo napak, ki znaša 5 let (60 mesecev) po primopredaji objekta.

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji na obrazcu Izjava o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, predložiti lastno izjavo, da bo v petih (5) dneh po podpisu zapisnika o prevzemu, del predmetnega javnega naročila, naročniku izročil bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi in podpiše ter žigosa obrazec Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi.

8.

Predračun izpolnite tako, da vpišete cene in jih pomnožite s količinami. Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške, DDV, popuste in rabate.

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudniki morajo ponuditi vse postavke v popisih. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh postavk v popisih, izločil iz ocenjevanja ponudb.

Pripisi in popravki v ponudben predračunu niso dovoljeni.

Če je v razpisni dokumentaciji ali popisih del določena blagovna znamka, lahko ponudnik ponudi tudi drugo vrsto blaga, ki je enakovredno razpisanemu blagu.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

9.

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve in dopolnitve ponudb ponudnikom pošiljala preko portala e-JN.

3. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

10. A. Razlogi za izključitev

1. Naročnik bo izključil ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila, če obstajajo razlogi za izključitev določeni v 75. členu ZJN-3.

Dokazilo: Izjava, da ne obstajajo razlogi za izključitev, določeni v 75. členu ZJN-3 (OBR-2), (če je skupna ponudba, mora izjavo izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora izjavo izpolniti vsak podizvajalec; če se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih, morajo izjavo izpolniti tudi subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala).

B. Pogoje za sodelovanje:

B.1 Ustreznost za opravljanje poklicna dejavnosti:

2. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

3. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.

(če je skupna ponudba, mora izjavo izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora izjavo izpolniti vsak podizvajalec; če se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih, morajo izjavo izpolniti tudi subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala).

B.2 Ekonomski in finančni položaj:

4. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov.

Dokazilo:

- Obrazec BON, ki ni starejši od 30 dni od roka za oddajo ponudbe in iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov.

ALI

- Potrdila vseh bank, ki vodijo ponudnikov TRR, ki niso starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudbe in iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov.

B.3 Tehnična in strokovna sposobnost:

5. Da je ponudnik sposoben dela opraviti v treh mesecih od uvedbe v delo.

6. Da ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila.

7. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani naročnika. (če je skupna ponudba mora izjavo izpolniti vsak partner)

Dokazilo za 2., 3., 4., 5., 6., 7. točko: izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje (OBR-3) (če je skupna ponudba, mora izjavo izpolniti vsak partner)

Zagotovljen mora biti vodja del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

a) ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva;

b) izpolnjuje pogoje po Gradbenem zakonu (GZ) za vodjo del za zahtevne objekte;

c) zaposlen pri gospodarskem subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi (velja samo za novoustanovljene gospodarske subjekte, ustanovljene po 01. 06. 2018), za ostale gospodarske subjekte velja prehodno obdobje, katero se izteče 01. 06. 2020;

d) vpisan je v imenik vodij del po GZ oziroma izpolnjuje za ta vpis predpisane pogoje in izpolnjuje pogoje za opravljanje dela vodje del;

e) v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot vodja del (oz. kot odgovorni vodja del po prejšnji zakonodaji), posameznih del ali gradbišča vodil vsaj eno novogradnjo ali rekonstrukcijo ceste v progovnem pasu železnice v vrednosti vsaj 250.000,00 EUR (brez DDV).

Dokazilo: Izjava o referencah vodje del (OBR-5).

(če je skupna ponudba, lahko zahtevane pogoje izpolni eden od partnerjev v skupni ponudbi)

Za vodjo del, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev IZS, mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazilo o tem vpisu.

Zaželena je predložitev referenčnega potrdila potrjenega s strani investitorja, sicer ga bo moral ponudnik predložiti na poziv naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico navedbe preveriti in od ponudnika zahtevati dodatna dokazila (dokazila o zaposlitvi, dokazila o izpolnjevanju določb delovnopravne zakonodaje), da ima zagotovljene potrebne kadrovske zmogljivosti.

Referenčni strokovnjaki morajo biti zaposleni pri ponudniku ali podizvajalcu.

Strokovnjaki morajo dejansko izvajati dela, ki so predmet tega javnega naročila. Če bo med izvajanjem del prišlo do zamenjave strokovnjakov, mora izvajalec obvestiti naročnico, pri čemer je dovoljena zamenjava le ob soglasju naročnice. Zamenjava se mora izvesti le z ustrezno nadomestitvijo, tako da zamenjani kader izpolnjuje vse zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

8. Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati vsaj eden (1) uspešno izveden referenčni posel (v dogovorjeni kvaliteti, količini in predvidenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi), na državni ali lokalni cesti iz zadnjih petih let pred rokom za oddajo ponudb, to je novogradnja ali rekonstrukcija ceste v progovnem pasu železnice v vrednosti vsaj 250.000,00 EUR (brez DDV). Ponudnik mora izpolnjevati dodatni pogoj in sicer se mora referenca ponudnika nanašati na dela v progovnem pasu.

Dokazilo: Izjava ponudnika o referencah, (OBR-6), referenca gospodarskega subjekta (OBR-6A) (če je skupna ponudba, lahko zahtevane pogoje izpolni eden od partnerjev v skupni ponudbi) opomba:

Zahtevane reference morajo v celoti izhajati iz enega posla.

Referenčni posel, ki ga je izvedel neposredno sam ali s sodelovanjem drugih gospodarskih subjektov (podizvajalcev) mora izkazati ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner).

Listine za dokazovanje so lahko predložene v fotokopijah.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (npr.: pogodbo z investitorjem, končni obračun, potrdilo o izplačilu, izvajalsko zasedbo, …) o uspešni izvedbi referenčnega posla. Neposredno sam pomeni, da ima gospodarski subjekt pri sebi zaposlen potreben kader za izvedbo in zagotovljene tehnične zmogljivosti.

11. Temeljne okoljske zahteve Ponudniki morajo pri podaji ponudb upoštevati določbe Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017). Med drugim morajo ponudniki izpolniti cilj, da se pri gradnji vozišča ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe in sicer v količini, ki je potrebna. V zvezi z navedenim morajo ponudniki zagotoviti spoštovanje sledečega:

OKOLJSKA ZAHTEVA

NAČIN DOKAZOVANJA

Pri obnovi ceste se mora upoštevati, da se pri gradnji vozišča ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira,

uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami),

posteljico, nasipe ter zasipe in sicer v količini, ki je potrebna.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji izpolnil zahtevo.

4. MERILA

12.

Naročnik bo oddal naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, pri čemer bo kot merilo upošteval najnižjo ceno podano v ponudbi.

Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere, navedene v ponudbenem predračunu, se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati.

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem.

5. PRAVNO VARSTVO V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA

13.

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011-ZTP-D, 63/2013, 90/2014-ZDU-1, 60/2017, v nadaljevanju ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo naročnika nastala škoda.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 2.000,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št. XX00 0000 0000 0000 000 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290- .

Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, vendar najkasneje do roka za oddajo ponudbe. Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo v predrevizijskem postopku vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance. Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

6. VZOREC POGODBE

OBČINA PODČETRTEK

VZOREC POGODBE

Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, ki jo zastopa župan Xxxxx Xxxxx

matična številka: 5883997 000, ID za DDV: SI83117989,

(v nadaljevanju: naročnik),

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo,

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Xxxxx Xxxxxxx

matična številka: 5300177000 ID za DDV: SI75827735

(v nadaljevanju: financer)

in

naziv, naslov: ki ga zastopa:_ matična številka: ID za DDV: (v nadaljevanju: izvajalec)

sklepajo

GRADBENO POGODBO

1. člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:

- da je bilo javno naročilo za izbiro izvajalca po tej pogodbi za »Izgradnjo povezovalne ceste in ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda, AK NPr v km 46+990 Sodna vas 3 na regionalni železniški progi

33 d.m.-Imeno-Stranje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki«, pod št. JN003778/2019-W01 objavljeno na portalu javnih naročil Uradnega lista Republike Slovenije, dne 05. 06. 2019;

- da je naročnik, na podlagi ocene prejetih pravočasnih ponudb, dne , izdal odločitev o oddaji javnega naročila, v kateri je ponudnike, ki so oddali ponudbe obvestil o izidu javnega naročila;

- da je bil za najugodnejšega ponudnika, ki je oddal popolno ponudbo izbran izvajalec, ki je pogodbena stranka te pogodbe in s katerim sta naročnik in financer po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila sklenila to pogodbo.

2. člen V tej pogodbi imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:

-naročnik je tisti, ki je s pogodbo sklenjeno z izvajalcem, naročil izvajanje del, ki so predmet pogodbe;

-financer je tisti, ki v celoti prevzema obveznost financiranja del, ki jih je na podlagi postopka javnega naročila naročil naročnik;

-izvajalec je tisti, ki je s pogodbo, sklenjeno z naročnikom, prevzel obveznost, da bo izvedel dela, ki so predmet pogodbe;

-nepredvidena dela so tista dela, ki niso zajeta s pogodbo, pa se morajo izvesti.

S to pogodbo naročnik naroča, financer financira, izvajalec pa prevzema v izvajanje izvedbo del na projektu izgradnje povezovalne ceste in ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda na regionalni železniški progi 33 d.m.-Imeno-Stranje.

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti:

- v skladu z razpisnimi pogoji in projektno dokumentacijo (PZI) »Izgradnja povezovalne ceste in ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda, AK NPr v km 46+990 Sodna vas 3 na regionalni železniški progi 33 d.m.-Imeno-Stranje« izdelovalca TRASA d. o.o., Kettejeva 16, 2000 Maribor, št. projekta 925/17, januar 2018, ki so sestavni deli te pogodbe,

- po cenovno ovrednotenem popisu del, ki je sestavni del ponudbe in priloga 1 k tej pogodbi;

- po osnovni ponudbi izvajalca številka , z dne _ . Dela se bodo izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

3. člen

Rok za začetek del se šteje datum uvedbe v delo.

Rok za zaključek in predajo del po pogodbi je 3 mesece (tri) od uvedbe v delo.

4. člen

Naročnik je pred pričetkom del dolžan:

- izvajalcu omogočiti dostop do dokumentacije in informacij, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne,

- zagotoviti kontinuirano spremljanje poteka del in sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- tekoče obveščati financerja in izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev.

Naročnik se tudi obvezuje pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse morebitne spremembe, skladno s terminskim planom izvajanja del, tako da bo napredovanje del lahko potekalo nemoteno.

Financer je pred pričetkom del dolžan:

- zagotoviti nadzor nad izvajanjem del/gradnje,

- izvajalcu del omogočiti dostop do dokumentacije in informacij, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne.

Nadzor izbere naročnik v sodelovanju s financerjem in se financira v razmerju: 50 % plačila za dela nadzora je zavezan plačati naročnik, 50 % plačila za dela nadzora je zavezan sofinancirati financer.

5. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

V kolikor izvajalec pred vgradnjo posameznih materialov oz. opreme naročniku ne bo dostavil ustreznih dokazil iz prvega odstavka 6. člena te pogodbe, bo naročnik pričel s postopkom prekinitve pogodbe za izvedbo predmetnega javnega naročila ter unovčitvijo garancije za dobro izvedbo del.

Izvajalec izrecno potrjuje, da je seznanjen s popisom del in se zavezuje, da bo dela izvajal skladno s popisom.

6. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da bo:

- izvajal dela s skrbnostjo dobrega strokovnjaka po tehnični dokumentaciji in pogodbenem predračunu del,

- prijavil gradbišče v skladu s predpisi,

- naročniku pred pričetkom del predložil elaborat organizacije gradbišča ter terminski plan izvajanja del usklajen z rokom izvedbe del in dinamiko plačil iz te pogodbe,

- vgrajeval materiale, prefabrikate, elemente in opremo ustrezne kvalitete (I.A kvaliteta) po predpisih in standardih in v skladu s popisi del,

- zagotovil organizacijo gradbišča, postavitev pomožnih objektov in vzpostaviti transportne poti v soglasju z lastniki zemljišč, če naročnik nima na voljo svojih zemljišč,

- izvedel ustrezno označitev gradbišča v skladu z GZ in Pravilnikom o gradbiščih,

- redno vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer,

- izvajal dela strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo in tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,

- vodil vso predpisano dokumentacijo in zagotavljal ustrezno revizijsko sled, hrambo, vpogled v dokumentacijo in posredoval dokumentacijo naročniku,

- izvajal dela po terminskem planu,

- izročil naročniku pred vgradnjo materialov dokazila – ateste, certifikate o vgrajenih materialih in konstrukcijah, in po izvedbi del opravil predpisane preizkuse,

- pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev,

- z dopisom obvestil naročnika o pričetku del in dokončanju del,

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom, vključno z varnostnim načrtom, preprečitev škode tretjim osebam, postavitev ustreznih prometnih opozoril na gradbišču ter za izvajanje teh ukrepov in za posledice njihove morebitne opustitve prevzema polno odgovornost,

- po končanem delu/gradnji na svoje stroške pospravil gradbišče in ga očistiti, kar obsega čiščenje območja gradbišča in objektov, v katere je izvajalec posegel pri izvajanju del ter objekte in naprave, ki jih je po krivdi izvajalca potrebno očistiti, odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi začasne objekte, ki jih je postavil; urediti okolico in ceste, ki jih je uporabljal ali je vanje posegal ter vzpostaviti prvotno stanje komunalnih naprav, ki jih je med gradnjo uporabljal,

- pridobil potrebna dovoljenja in soglasja za zaporo ceste,

- po uspešno opravljeni primopredaji del s podpisom primopredajnega zapisnika, ki so predmet te pogodbe, kot del obveznosti po tej pogodbi, na poziv naročnika sodeloval na morebitnih sestankih, kontrolah, revizijah, predstavitvah ipd. ter podajal razlage o posameznih vprašanjih iz obsega ali kvalitete izvedenih del.

7. člen

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se izvajalec zavezuje, da je v naslednjih primerih:

- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe med izvedbo del po izvajalčevi odgovornosti ali,

- v primeru nekvalitetne izvedbe del in dobave nekvalitetnih in neustreznih materialov in opreme po pogodbi ali,

- v primeru neplačila potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev, ki jih ti izkažejo z verodostojnimi knjigovodstvenimi in drugimi listinami ali,

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu pogodbe ali,

- za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izvedbo del ali,

- če izvajalec ne dostavi ustreznih garancijskih listin za odpravo napak v garancijskem roku. dolžan naročniku plačati znesek v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Za realizacijo predhodnega stavka se izvajalec zavezuje, da bo najkasneje v 10 (desetih) delovnih dneh po sklenitvi pogodbe naročniku predal originalno bančno garancijo v višini 5% vrednosti pogodbe z DDV-jem, kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo še najmanj trideset (30) dni po preteku roka za izvedbo del.

Izvajalec se zavezuje, da bo najkasneje v 8 (osmih) delovnih dneh po sklenitvi pogodbe naročniku predal kopijo zavarovalne pogodbe v skladu s prvim odstavkom 14. člena GZ v zvezi z drugim in tretjim odstavkom istega člena GZ.

8. člen

Izvajalec se zavezuje odpraviti škodo tretji osebi oz. škodo na predmetih in objektih v lasti tretjih oseb, ter škodo, ki bi jo povzročil na drugih infrastrukturnih vodih v območju izvajanja del po tej pogodbi, na lastne stroške (GZ).

Med izvajanjem pogodbenih del bo izvajalec zagotovil varnostni načrt, samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom, preprečitve nastanka škode tretjim osebam ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost.

Izvajalec zagotovi tudi koordinatorja za varnost in zdravje na gradbišču. Izvajalec izjavlja, da:

- je seznanjen s posebnimi pogoji izvajanja del na lokacijah gradnje in da so ti pogoji upoštevani pri določitvi cene in rokov za izvajanje del po tej pogodbi;

- prevzema polno odgovornost v primeru napak na zgrajenem objektu, če so te posledica projektiranja, gradnje ali vgrajene opreme;

- se zavezuje znotraj garancijskih rokov na pisno zahtevo naročnika ali financerja odpraviti napake na lastne stroške. Po odpravi napake začnejo teči garancijski roki za nove storitve oz. materiale znova, skladno z določili te pogodbe.

9. člen

Izvajalec bo dela izvedel brez podizvajalcev. ALI

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci.

1. [naziv in polni naslov],

2. Zakoniti zastopnik podizvajalca Matična številka: [številka],

Davčna številka: [številka], TRR: [številka],

Predmet del: [opis],

Kraj in rok izvedbe: [kraj in datum],

Količina del: v vrednosti [znesek] EUR (brez DDV), kar znaša [vrednost] % od celotne ponudbe.

3. [naziv in polni naslov] Itd.

podizvajalcu(em) za njegovo(njihova) opravljeno(a) delo(a).

Financer je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe.

Izvajalec je dolžan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojega (jih) podizvajalca (ev), ki jih je predhodno potrdil.

Če neposrednega plačila podizvajalec ni zahteval, bo financer od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje naročnika in financerja obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati poleg podatkov iz prvega odstavka te točke tudi podatke:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali izjavo o razlogih za izključitev ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik in financer morata zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik in financer lahko zavrneta predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik in financer morata o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

10. člen

Vrednost pogodbenih del je določena na način, kot je določeno v naročnikovih Navodilih za izdelavo ponudbe in je vezana na ponudbeni predračun izvajalca številka , z dne in znaša

EUR brez DDV

(z besedo: in /100)

Na vrednost pogodbenih del je popust v višini % oz. EUR (z besedo: in /100)

Vrednost pogodbenih del, z vključenim popustom, brez DDV:

EUR

(z besedo: in /100)

EUR DDV

(z besedo: in /100)

Končna vrednost ponudbe s popustom in z DDV-jem znaša EUR z DDV

(z besedo: in /100)

Financer se zavezuje izpolniti obveznost financiranja na podlagi predmetne pogodbe, skladno s Sporazumom o financiranju gradnje povezovalnih cest in ukinitve nezavarovanih nivojskih prehodov na regionalni železniški progi 33 d.m.-Imeno-Stranje, v občini Podčetrtek, štev. financerja: 37500-21/2017/ , sklenjenega med naročnikom in financerjem, na podlagi katerega se je financer zavezal financirati znesek v višini 100 % zneska, določenega na osnovi predračuna izvajalca del, ki je bil izbran v postopku oddaje javnega naročila.

11. člen

Vse poslovanje se vrši v elektronski obliki - izstavitev e-računov (situacij).

Financer bo izvršena dela izbranemu ponudniku plačal na podlagi potrjenih mesečnih e-situacij, in sicer 30. dan od datuma prejema e-situacij.

Financer bo nakazal sredstva na transakcijski račun št. , odprt pri .

V primeru zamude plačila s strani financerja po potrjenem in zapadlem računu je izvajalec upravičen do izplačila zakonskih zamudnih obresti.

12. člen

Obračunavanje del bo izvajalec opravil z izstavitvijo začasnih in končne e-situacije, pri čemer mora izvajalec pri podaji cen izhajati iz ponudbene dokumentacije (predračuna), ki je sestavni del te pogodbe. Pri izstavitvi situacij se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe. Na posamezni situaciji mora izvajalec specificirati obveznosti za plačila, ki jih je izvedel sam, in dela, ki so jih izvedli posamezni podizvajalci oz. mora situacija vključevati delilnik sredstev po posameznih podizvajalcih z navedbo situacije/računa podizvajalca.

K posamezni situaciji mora priložiti predhodno s svoje strani potrjene situacije/račune vseh podizvajalcev v enem izvodu in sicer kot prilogo e-situaciji.

Izvajalec izstavlja financerju mesečne situacije v treh izvodih v e-obliki, potrjene s strani strokovnega nadzora in financerja do 10. v mesecu za pretekli mesec. Financer potrdi njihov prejem in si pridržuje pravico, da v osmih (8) dneh še sam preveri situacijo in preuči vsa dejstva, ki bi morebiti vplivala na izplačilo. Financer je dolžan v osmih (8) dneh od prejema potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa v tem roku podati ugovor in o tem obvestiti izvajalca. Financer izroči izvajalcu en potrjen izvod situacije. Financer izvede plačilo nespornega dela pogodbenih del.

13. člen

Za datum uradnega prejema e-računa oz. e-situacije s strani financerja se šteje datum, ko proračunski uporabnik prevzame e-račun z vsemi prilogami in ga prenese v svoj dokumentni oziroma informacijski sistem. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa.

V primeru, da so v situaciji obračunana dela, ki niso bila potrjena v gradbeni knjigi s strani nadzora, se lahko situacija zavrne v celoti. Situacija se lahko zavrne v celoti tudi, če ni ustrezno označena, opremljena oziroma potrjena s strani nadzora.

Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil v petih (5) dneh po pisnem uspešnem prevzemu izvršenih del s podpisom primopredajnega zapisnika s strani naročnika in financerja, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti po zapisniku o kakovostnem in količinskem pregledu del ter po izvršenem končnem obračunu del.

Financer bo končno obračunsko situacijo potrdil in plačal pod pogojem, da izvajalec naročniku predhodno predloži zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

14. člen Pogodbene stranke so izrecno sporazumne, da izvajalec ne bo:

- zastavil xxxxxxxx, ki jo ima do naročnika iz naslova te pogodbe, zastavnemu upniku oz. banki za najem kredita,

- odstopil terjatve iz te pogodbe,

oboje brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Stranke soglašajo, da ravnanje v nasprotju z določilom iz prejšnjega odstavka pomeni kršitev pogodbe, zaradi česar lahko financer izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5% (pet odstotkov) od vrednosti pogodbenih del brez DDV.

15. člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da se izvršena dela obračunajo po sistemu dejansko izvedenih del, potrjenih s strani financerja in nadzornega organa. Pri izstavitvi računa se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

16. člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in financerja in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi, če se naročnik in financer s podaljšanjem roka strinjata.

17. člen

Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v skladu z 42. členom posebnih gradbenih uzanc, ki se nanašajo na podaljšanje rokov.

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del, kadar zaradi spremenjenih okoliščin ali zaradi tega, ker naročnik ni(?) izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del.

Zamuda glede na terminski plan izvajanja del tako mora nastati iz razlogov, ki jih izvajalec ne bi mogel predvideti, niti preprečiti ali jih odvrniti.

Izvajalec ne more zahtevati podaljšanje roka zaradi spremenjenih okoliščin, ki so nastopile po preteku roka za izvajanje del.

Podaljšanje pogodbenega roka mora izvajalec pisno zahtevati takoj, ko ugotovi katerega od vzrokov navedenih v tem členu, najkasneje pa v roku treh (3) dni.

Zahteva za podaljšanje pogodbenega roka mora biti strokovno utemeljena z navedbo števila dni predvidenega podaljšanja pogodbenega roka in vseh posledic, ki jih to podaljšanje povzroči.

V kolikor naročnik in financer v roku 10 (desetih) dni od vročitve pisnega zahtevka ne podata pisnega odgovora na zahtevo za podaljšanje pogodbenega roka se šteje, da zahtevo zavrača.

Za nepredvidena in dodatna dela si mora izvajalec pridobiti s strani financerja, ki opravlja nadzor pisno soglasje o upravičenosti dodatnih del.

Na podlagi prejšnjega odstavka predmetnega člena je izključena uporaba drugega odstavka 19. člena Posebnih gradbenih uzanc, ki se za primere nujnosti in preprečitve nastanka škode nanaša na izvedbo nepredvidenih in dodatnih del s strani izvajalca brez poprejšnjega pisnega soglasja naročnika in financerja.

18. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati financerju pogodbeno kazen v višini 0,5 % (polovico odstotka) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan. Vrednost pogodbenih del v smislu predhodnega stavka se ugotavlja na podlagi končne situacije.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10% (odstotkov) od vrednosti pogodbenih del brez DDV. Pogodbena kazen se obračuna s končno situacijo.

Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku in financerju. Povračilo tako nastale škode bo financer uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 30 dneh od datuma pisnega zahtevka naročnika.

19. člen

Ko so vsa pogodbena dela končana, mora izvajalec najkasneje v 5 (petih) delovnih dneh o tem pisno obvesti naročnika in financerja. K obvestilu o dokončanju del mora izvajalec predložiti tudi vse listine in dokumente skladno z določili Zakona o graditvi objektov.

Kvalitetni prevzem pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika, financerja in izvajalca najkasneje v 15 (petnajstih) delovnih dneh po obvestilu o dokončanju pogodbenih del s podpisom zapisnika o kakovostnem in količinskem pregledu.

20. člen

Ob prevzemu so pogodbeni predstavniki naročnika, financerja ter izvajalec dolžni pregledati izvršena dela po tej pogodbi.

Morebitne napake in dela, ki ne bodo izvedena v IA kvaliteti in po predhodno sprejetih in potrjenih vzorcih s strani naročnika in financerja, se vpišejo v zapisnik o kakovostnem in količinskem pregledu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo financer znižal plačilo po izdanih situacijah izvajalca.

21. člen

Izvajalec daje za izvedena dela pet (5) letno garancijo (garancijska doba) za vgrajene materiale oz. opremo pa v skladu z 87. točko veljavnih gradbenih uzanc.

Garancijski rok teče od uspešnega končnega zapisniškega prevzema vseh del.

Izvajalec jamči za morebitne napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo njeno solidnost, ki se pokažejo v desetih letih od izročitve in prevzema del.

22. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo na naročnikovo in financerjevo zahtevo, ugotovljene napake odpravil v dogovorjenem roku.

Če izvajalec ne odpravi napak v roku 15 dni od poziva za odpravo pomanjkljivosti, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo izvajalec v 5-ih dneh po prevzemu del izročil naročniku garancijo za odpravo napak v višini 5 % končne obračunske vrednosti z DDV, za katero bodo veljala Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Garancija se lahko uporabi tako za odpravo stvarnih napak dela oz. materiala kot napak pri solidnosti gradnje.

Petnajst dnevni rok za odpravo pomanjkljivosti se nanaša samo na tiste hibe, katerih takojšnja odprava ne bi povzročila večje škode. V primeru nastanka takih pomanjkljivosti, katerih ne takojšnja odprava bi imela lahko velike finančne in druge posledice, mora izvajalec pristopiti k odpravi na dan obvestila, oz. lahko ta dela naroči naročnik drugemu izvajalcu na račun izvajalca.

Izvajalec mora v 5-ih dneh od prevzema del za odpravo napak v garancijski dobi naročniku izročiti originalno garancijo v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV za odpravo napak v garancijski dobi za dobo petih (5) let, ki mora biti brezpogojna, plačljiva na prvi poziv in nepreklicna, rok trajanja garancije pa mora biti za 15 (petnajst) dni daljši od petih (5) let glede na datum izdaje garancije.

Naročnik lahko unovči garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v celotnem pet (5) letnem obdobju veljavnosti garancije.

Izvajalec ni dolžan odpraviti napak, ki bi nastale zaradi nestrokovne uporabe objekta ali njegovega posameznega dela. Nestrokovno uporabo mora dokazati izvajalec.

K vsakemu pregledu izvajalčevih del mora biti izvajalec pozvan. Ta se je dolžan komisijskega ogleda udeležiti. V kolikor se ogleda ne udeleži, lahko komisija v sestavi naročnikovih predstavnikov delo opravi polnoveljavno brez udeležbe izvajalčevega predstavnika.

V primeru, da izvajalec ne predloži garancije za odpravo napak v garancijski dobi, naročnik unovči oz. realizira zavarovanje za dobro izvedbo del iz 6. člena te pogodbe.

23. člen

Vodja del izvajalca po tej pogodbi je , (tel: ). Kot nadzorni organ s pristojnostmi po zakonu o graditvi objektov je določeno podjetje

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je

Skrbnik pogodbe s strani financerja je .

24. člen

Pogodbene stranke so soglasne, da se na predlog izvajalca, naročnika ali financerja, v smislu racionalizacije in pocenitve izvedbe pogodbenih del, lahko izvedba posameznih delov investicije spremeni. Predlog racionalizacije ali pocenitve v izvedbi pogodbenih del v soglasju z nadzorom potrdijo pooblaščeni pogodbeni predstavniki. Za delež racionalizacije oz. pocenitve se zniža pogodbena vrednost, ki se obračuna pri končni situaciji. Navedeno razmerje bodo stranke uredile z aneksi k tej pogodbi.

25. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

26. člen

Izvajalec je dolžan zavarovati gradbišče in onemogočiti dostop na gradbišče vsem osebam, ki ne sodelujejo pri gradnji objekta oz. na delih gradbišča, kjer gradnja poteka na površinah, ki so javno dostopne zagotoviti varnost na gradbišču, tudi za vse tiste osebe, ki ne sodelujejo pri gradnji objekta.

Izvajalec mora omogočiti nemoteno življenje in delo v objektih v neposredni bližini izvajanja del. V primeru izvajanja del, ki bodo motila okoliške prebivalce in uporabnike objektov v neposredni bližini izvajanja del, jih je potrebno o tem vsaj 3 dni prej na primeren način obvestiti (npr. pisno v nabiralnike, sredstva javnega obveščanja). Izvajalec je dolžan odpraviti morebiti nastale poškodbe na sosednjih objektih oz nepremičninah in ureditvah, v kolikor bi do njih prišlo zaradi izvajanja del po tej pogodbi. Izvajalec je dolžan redno čistiti ceste, ki bi bile kakorkoli onesnažene zaradi odvoza ali dovoza materiala na gradbišče. V kolikor bi zaradi dovoza ali odvoza materiala na gradbišče prišlo do poškodovanja cestišč, je izvajalec dolžan na lastne stroške v toku izvajanja pogodbenih del na teh vzpostaviti prvotno stanje, oz. sanirati nastale poškodbe v skladu z zahtevami upravljavcev cest. Izvajalec mora poskrbeti, da ob toplih dneh ne prihaja do zapraševanja (npr. z rednim škropljenjem).

Izvajalec se zavezuje, da pri izvedbi del vgradi opremo in materiale, ki jih je predvidel in ponudil v svoji ponudbi.

27. člen

Vsaka sprememba pogodbene obveznosti mora biti narejena v obliki aneksa k tej pogodbi, podpišejo pa ga vse pogodbene stranke.

28. člen

Pravice in obveznosti pogodbenih strank po tej pogodbi se presojajo v skladu s to pogodbo in razpisno dokumentacijo. Za vse zadeve za kateri se stranke niso izrecno dogovorile, oziroma ne izhajajo iz razpisne dokumentacije, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

Posebne gradbene uzance se za urejanje pravic in obveznosti pogodbenih strank po tej pogodbi ne uporabljajo razen, če se stranke v pogodbi izrecno sklicujeta nanje.

29. člen

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem in preneha veljati s seznanitvijo katerekoli od sopogodbenic z eno od naslednjih okoliščin:

- da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava kot te izhajajo iz prava Evropske unije, slovenskih predpisih, kolektivnih

pogodbah ali mednarodnih predpisih okoljskega, socialnega in delovnega prava s strani izvajalca ali podizvajalca,

- če se sopogodbenici seznanita, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

• plačilom za delo,

• delovnim časom,

• počitki,

• opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

• v zvezi z zaposlovanjem na črno in za katera mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči v kolikor je od seznanitve s kršitvijo do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma v primeru nastopa s podizvajalci se šteje pogoj za uresničenega tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo.

Ob izpolnitvi razveznega pogoja se pogodba šteje za razvezano z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila. Naročnica mora pričeti z novim postopkom oddaje javnega naročila nemudoma, najkasneje pa v tridesetih (30) dneh od seznanitve s kršitvijo, sicer se pogodba šteje za razvezano 30. dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve pogojev za predčasno prenehanje pogodbe iz tega člena, sopogodbenici odstopita od pogodbe. Izvajalec ima pravico do plačila opravljenih del, sopogodbenici pa imata pravico izvajalcu obračunati plačilo pogodbene kazni ter plačilo za povzročeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti ter unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor škode ni mogoče ugotovit, se ta obračuna v višini deset odstotkov (10%) od pogodbene vrednosti.

30. člen Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke.

31. člen

Protikorupcijska klavzula

Določila te pogodbe so nična, v kolikor se ugotovi, da je pri pogodbi kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

32. člen

Ta pogodba je napisana v sedmih (7) enakih izvodih, od katerih prejme financer tri (3) izvode, ostali dve pogodbeni stranki pa po dva (2) izvoda.

Podpisano, dne Številka: 430-0008/2019-

Podpisano, dne

NAROČNIK:

Občina Podčetrtek Župan Xxxxx Xxxxx

FINANCER:

RS - MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO

Xxxxx Xxxxxxx, direktor

Podpisano, dne

IZVAJALEC:

7. DOKUMENTACIJA ZA PRIPRAVO PONUDBE

OBR-1

P O N U D B A ŠT.

Ponudnik: Naročnik: OBČINA PODČETRTEK, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek

Predmet naročila: »Izgradnja povezovalne ceste in ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda, AK NPr v km 46+990 Sodna vas 3 na regionalni železniški progi 33 d.m.-Imeno-Stranje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki«

Na podlagi obvestila o javnem naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil, »Izgradnja povezovalne ceste in ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda, AK NPr v km 46+990 Sodna vas 3 na regionalni železniški progi 33 d.m.-Imeno-Stranje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki« z dne 05. 06. 2019, pod št. objave JN003778/2019-W01, se prijavljamo na vaše obvestilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

o Samostojno

o Skupno ponudbo

(Ustrezno obkrožite Podatki o gospodarskem subjektu:

Firma oz. ime

Zakoniti zastopnik

Davčna številka in pristojna finančna uprava

Številka transakcijskega računa

Matična številka

Naslov

Številka telefona

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

2. Skupna ponudba (ponudniki izpolnijo, če so predložili skupno ponudbo) Pri javnem naročilu sodelujejo naslednji partnerji v skupni ponudbi:

Št.	Firma partnerja v skupni ponudbi
1
2
3

Podatki o partnerju v skupni ponudbi (ponudnik kopira podatke o gospodarskem subjektu pod točko 2 in izpolni v celoti za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi).

3. Nastopanje s podizvajalci

Ponudnik nastopa s podizvajalci (ustrezno obkrožite) DA

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od podizvajalcev predložiti obrazca:

- Podizvajalci v ponudbi

- Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila (če podizvajalec zahteva neposredno plačilo). Ponudniku, ki nastopa brez podizvajalcev, ne predloži teh dveh obrazcev.

Datum: Žig in podpis ponudnika

OBR-1A

PONUDBENI PREDRAČUN št.

Ponudnik:

V postopku oddaje javnega naročila »Izgradnja povezovalne ceste in ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda, AK NPr v km 46+990 Sodna vas 3 na regionalni železniški progi 33 d.m.-Imeno- Stranje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki«, objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave JN003778/2019-W01, z dne 05. 06. 2019, podajamo ponudbeno ceno za izvedbo del, kot je razvidno iz tega obrazca.

Ponudbena cena:

predračunska vrednost (brez DDV) EUR popust % oz. EUR predračunska vrednost s popustom (brez DDV) EUR znesek DDV EUR ponudbena cena (predračunska vrednost + DDV) EUR

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila. Ponudba velja 150 dni od roka za predložitev ponudbe.

V celoti se strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila.

Ponudniki v elektronskem sistemu za oddajo ponudb e-JN v razdelek predračun oddajo le-ta obrazec, priloga – popis del (excel tabela) se odda v druge razdelke.

Kraj in datum: Podpis in žig ponudnika:

OBR-2

Ponudnik:

IZJAVA O RAZLOGIH ZA IZKLJUČITEV

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ne obstajajo razlogi za izključitev, določeni v 75. členu ZJN-3.

Datum:

Žig in podpis ponudnika

OBR-3

Ponudnik:

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE

1. Ustrezno izpolnite in obkrožite:

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko

, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES, izpostava

, številka .

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi

Zakona pridobili ustrezno dovoljenje, številka , izdano pri dne

Smo člani naslednje organizacije:

(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Finančnem uradu.

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko C.)

2. V zadnjih šestih mesecih nismo imeli blokiranih transakcijskih računov.

Ponudnik predloži dokazila v skladu z 10. točko B. 2

3. Izjavljamo, da smo sposobni razpisana dela izvesti do . V primeru zamude pri izvedbi del bomo poravnali pogodbeno kazen.

4. Izjavljamo, da imamo zadostno število strokovnega kadra za izvedbo razpisanih del.

Vodja del bo , strokovna izobrazba: , zaposlen pri

Vrsta, izdajatelj, številka in datum izdaje izkaza o ustrezni kvalifikaciji za navedeno funkcijo:

Vrsta izkaza: (strokovni izpit, kvalifikacija …) , št.: Izdajatelj: , datum: . Vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS):

Žig ali identifikacijska številka in vrsta

storitve, za katero ima pooblastilo: .

*Izjava: Izjavljamo, da navedeni vodja del izpolnjuje predpisane pogoje za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev IZS. Če bomo izbrani, bomo pred podpisom pogodbe predložili dokazilo o vpisu.

Priloge:

- fotokopija ustreznega potrdila o izobrazbi vodje del,

- Potrdilo o vpisu v IZS

5. Izjavljamo, da bomo vsa dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani naročnika. Da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.

Datum: Žig in podpis ponudnika:

* Izjava velja za primer, ko vodja del ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik IZS, izpolnjuje pa pogoje za vpis.

OBR-4

Ponudnik: Polni naziv podjetja: Sedež in njegova občina: Št. vpisa v sodni register: Št. vložka: Matična številka podjetja:

Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik, Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, za namene javnega razpisa »Izgradnja povezovalne ceste in ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda, AK NPr v km 46+990 Sodna vas 3 na regionalni železniški progi 33 d.m.-Imeno-Stranje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki«, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 05. 06. 2019, pod številko objave JN003778/2019-W01, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

a) Ime in priimek: podpis EMŠO , datum in kraj rojstva , stalno bivališče .

b) Ime in priimek: podpis EMŠO , datum in kraj rojstva , stalno bivališče .

Datum:

Žig in podpis ponudnika

OBR-5

Ponudnik:

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O STROKOVNEM KADRU IN REFERENCAH VODJE DEL

V zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot vodja del, posameznih del ali gradbišča vodil vsaj eno novogradnjo ali rekonstrukcijo ceste v progovnem pasu železnice v vrednosti vsaj 250.000,00 EUR (brez DDV) .

Zap. št.	Naročnik/investitor	Naziv gradnje oz. del, opis del iz katerih bo razvidno izpolnjevanje zahtevanih referenc	Leto in mesec realizacije (podpisan primopredaj ni zapisnik)	Vrednost pogodbe brez DDV
1.
2.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila.

Datum:

Žig in podpis ponudnika

OBR- 6

Ponudnik:

IZJAVA O REFERENCAH GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Ponudnik izkazuje, da je uspešno izvedel (v dogovorjeni kvaliteti, količini in predvidenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi) vsaj en (1) referenčni posel na državni ali lokalni cesti iz zadnjih petih let pred rokom za oddajo ponudb, to je novogradnja ali rekonstrukcija ceste v progovnem pasu železnice v vrednosti vsaj 250.000,00 EUR (brez DDV) .

Naziv posla (gradnje):
Investitor /naročnik
Vrednost: (brez DDV) EUR
Datum dokončanja (primopredajni zapisnik)
Izvedena dela pri referenčnem poslu (vrsta, obseg, vrednost)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični.

Datum:

Žig in podpis ponudnika:

OBR-6A

POTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv) (naslov)

Kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec

(naziv) (naslov) (vodja del)

za nas izvajal

v vrednosti EUR brez DDV, v obdobju od do

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki o izvedbi referenčnega projekta resnični.

Datum: Žig in podpis izdajatelja potrdila:

VZOREC

OBR-7

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Ponudnik:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika) Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javni razpis

»Izgradnja povezovalne ceste in ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda, AK NPr v km 46+990 Sodna vas 3 na regionalni železniški progi 33 d.m.-Imeno-Stranje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki«, pod številko objave JN003778/2019-W01, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, po predhodnem obvestilu izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek 10.500,00 EUR. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe v plačilo.

Menični znesek se nakaže naročniku Občini Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek na račun, številka 01292 0100003930, odprt pri Banka Slovenije. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠCA naročnika Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Ta izjava velja za čas veljavnosti ponudbe oziroma najkasneje do .

PRILOGA: PODPISANA IN POŽIGOSANA MENICA!

Datum: Podpis in žig:

OBR-7A

IZJAVA O PREDELOŽITVI BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

V zvezi z javnim naročilom »Izgradnja povezovalne ceste in ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda, AK NPr v km 46+990 Sodna vas 3 na regionalni železniški progi 33 d.m.-Imeno-Stranje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne 05. 06. 2019, pod št. objave JN003778/2019-W01.

(naziv in naslov ponudnika)

Izjavljamo, da bomo v roku 10 delovnih dni po podpisu pogodbe o izvedbi javnega naročila naročniku izročili bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije in obrazcem Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:

OBR-7A/1

BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (VZOREC)

Za: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek DATUM: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Bančna garancija

ŠTEVILKA GARANCIJE: (vpiše se številka garancije)

GARANT: (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi) NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika garancije – izbrani ponudnik) UPRAVIČENEC: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz pogodbe št. z dne , sklenjene med naročnikom te garancije in upravičencem, s katero se je naročnik med drugim zavezal, da bo izvedel dela potrebna za »Izgradnjo povezovalne ceste in ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda, AK NPr v km 46+990 Sodna vas 3 na regionalni železniški progi 33 d.m.-Imeno-Stranje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki« (v nadaljevanju: osnovna obveznost). Skladno z zgoraj navedeno pogodbo je naročnik upravičencu za zavarovanje izpolnitve zgoraj navedene osnovne obveznosti dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti EUR.

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto plačila)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte.

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: (30 (trideset) dni po preteku roka za izvedbo del)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavarujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svoje osnovne obveznosti iz osnovnega posla.

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo bo reševalo stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Podpis pooblaščenih podpisnikov Garanta

OBR-7B

IZJAVA O PREDELOŽITVI BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

(naziv in naslov ponudnika)

Izjavljam, da bomo v petih dneh od uspešnega prevzema predmetnega javnega naročila, naročniku izročili bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, za dobo 5 let in sicer v vrednosti 5 % od končne vrednosti z DDV, skladno z vzorcem v obrazcu Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi.

Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:

OBR-7B/1

BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI (VZOREC)

Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek DATUM: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Bančna garancija

ŠTEVILKA GARANCIJE: (vpiše se številka garancije)

GARANT: (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi) NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika garancije – izbrani ponudnik) UPRAVIČENEC: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek

V skladu s pogodbo za izvedbo javnega naročila »Izgradnja povezovalne ceste in ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda, AK NPr v km 46+990 Sodna vas 3 na regionalni železniški progi 33 d.m.-Imeno- Stranje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki«, sklenjeno dne med naročnikom Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek in izvajalcem , je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku brezplačno odpravljati vse napake skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v roku 15 dni na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršen koli ugovor naročnika garancije izplačali znesek EUR, ki predstavlja 5 % od končne vrednosti investicije (z DDV), če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. zahtevek za unovčenje garancije

2. pisna izjava upravičenca, da izvajalec v dogovorjenem roku ni odpravil napak

3. original garancije št. / .

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčen znesek.

Ta garancija velja še 15 dni po koncu splošnega garancijskega roka za odpravo napak, ki znaša 5 let po prevzemnem zapisniku.

Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveza avtomatično preneha ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok, ali če izvajalcu ne bo uspelo izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Banka (žig, podpis)

OBR-8

Ponudnik:

PODIZVAJALCI V PONUDBI

Naziv podizvajalca
Naslov
Matična številka
Davčna številka
Transakcijski račun
Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec
Količina del
Vrednost del brez DDV
Okvirni roki in kraj izvedbe del
Ocenjen delež podizvajalca pri celotni izvedbi naročila

Ta obrazec predloži ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem naročilu.

V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika: DA NE ( ustrezno obkroži)

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgolj obkrožijo DA, s podpisom te izjave soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca na način, kot je opredeljeno v vzorcu pogodbe.

Datum: Žig in podpis podizvajalca:

OBR-9

IZJAVA PO 35. ČLENU ZIntPK

V postopku za izvedbo javnega naročila »Izgradnja povezovalne ceste in ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda, AK NPr v km 46+990 Sodna vas 3 na regionalni železniški progi 33 d.m.-Imeno- Stranje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki«,

Ponudnik:

Izjavlja, da ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Uradni list RS, št. 69/2011).

Določba 1. odst. 35. člena ZIntPK med drugim določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne sme naročiti blaga, storitev ali gradenj, katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član, udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je izvajalec v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5 % deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Pogodba, ki je v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, je nična.

Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika:

Document Metadata

Table of Contents

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Document Metadata