RAZPISNA
RAZPISNA
DOKUMENTACIJA
Naročnik: OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH JUROVSKI DOL 70/B
2223 JUROVSKI DOL
Predmet javnega naročila: DOKONČANJE - Ureditve vodovoda in kanalizacije
Jurovski Dol
Vrsta postopka za oddajo javnega
naročila: Odprti postopek
Št. javnega naročila: 354-35/2009-D
Javni razpis je bil objavljen na
portalu javnih naročil: JN 14820/2011
Datum objave: 28.12.2011
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
II. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE
III. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI
1) Ponudba/obrazec ponudbe (OBR - 1)
2) Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil za izvedbo javnega naročila in sprejem pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR- 2);
3) Potrdilo – Obrazec AJPES z S.BON-1/P, ki ne sme biti starejši od 30 (trideset) dni od roka za oddajo ponudb.
4) Izjava o posredovanju podatkov (OBR – 3/A)
5) Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR – 3/B)
6) Izjava o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila (OBR - 4)
7) Izjava o izvedbi del z lastnimi delavci (OBR – 5)
8) Izjava o podobnih delih na nizkih gradnjah (OBR - 6)
9) Potrdilo (OBR – 6/I)
10) Potrdilo (OBR – 6/II)
11) Potrdilo (OBR – 6/III)
12) Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodja del (OBR - 7)
13) Izjava o plačilnih pogojih (OBR - 8)
14) Izjavo o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR - 9);
15) Bančna garancija za resnost ponudbe (OBR - 10)
16) Izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo posla (OBR - 11)
17) Izjava banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-12)
18) Izjava ponudnika po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (OBR-13);
19) Parafiran in žigosan vzorec pogodbe (OBR - 14)
20) Predračun s prilogo-popis del (OBR - 15)
21) Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila skupine gospodarskih subjektov (opcija)
I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
1. NAROČNIK:
OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
Jurovski Dol 70/b
2223 JUROVSKI DOL
2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA:
»DOKONČANJE - Ureditve vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol«.
Namen javnega naročila je dokončanje obnove oziroma zamenjave dotrajanega, obstoječega vodovoda in izgradnja kanalizacije za padavinske vode. Za končno ureditev kanalizacijskega sistema v naselju Jurovski Dol je potrebno obstoječo kanalizacijo v mešanem sistemu urediti v ločeni sistem. Dela se bodo izvajala po projektni dokumentaciji.
3. POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE:
Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z objavljenim javnim razpisom ter to razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo.
Ponudnik se lahko poteguje le za naročilo celotnih razpisanih del!
4. VRSTA POSTOPKA:
Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-2 (Ur.l. RS št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) naročnik razpisuje javni razpis po odprtem postopku.
5. PREDVIDENI ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL:
Rok izvedbe del je naslednji:
➢ pričetek del takoj po podpisu pogodbe, predvidoma spomladi 2012,
➢ izvedba in dokončanje del s primopredajo do 15.09.2012.
6. KONTAKTNA OSEBA ZA TEREN S STRANI NAROČNIKA:
Samo KRISTL Tel: 02/000 00 00
E-pošta: xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Občina Sv. Xxxxx x Xxxx. goricah
Xxxxx XXXXXX
Župan
II. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE
1. člen
Naročnik je na portalu e-naročanje objavil javni razpis po odprtem postopku, predmet javnega razpisa: »DOKONČANJE - Ureditve vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol«. Predmet javnega naročila je dokončanje začetih del po stečaju podjetja - rekonstrukcija oziroma zamenjava dotrajanega, obstoječega vodovoda in izgradnja kanalizacije za padavinske vode v Občini Sv. Xxxxx x Xxxx. goricah. Obseg zahtevanih del je razviden iz popisa del, ki je priloga k »Razpisnemu obrazcu št. 15«.
Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
2. člen
Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vrednost ponudbenih del mora biti izražena v evrih (EUR).
3. člen
Ponudba mora biti podana na originalnih obrazcih iz razpisne dokumentacije v skladu s temi navodili. Podizvajalci in izvajalci v skupnem nastopu lahko vpišejo zahtevane podatke na fotokopijah razpisnih obrazcev. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika.
4. člen
Obvezna vsebina ponudbe:
Da bo ponudba formalno popolna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil. Priloge morajo biti priložene v vrstnem redu, kot je podan:
1) Ponudba/obrazec ponudbe (OBR - 1)
2) Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil za izvedbo javnega naročila in sprejem pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR- 2);
3) Potrdilo – Obrazec AJPES z S.BON-1/P, ki ne sme biti starejši od 30 (trideset) dni od roka za oddajo ponudb.
4) Izjava o posredovanju podatkov (OBR – 3/A)
5) Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR – 3/B)
6) Izjava o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila (OBR - 4)
7) Izjava o izvedbi del z lastnimi delavci (OBR – 5)
8) Izjava o podobnih delih na nizkih gradnjah (OBR - 6)
9) Potrdilo (OBR – 6/I)
10) Potrdilo (OBR – 6/II)
11) Potrdilo (OBR – 6/III)
12) Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodja del (OBR - 7)
13) Izjava o plačilnih pogojih (OBR - 8)
14) Izjavo o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR - 9);
15) Bančna garancija za resnost ponudbe (OBR - 10)
16) Izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo posla (OBR - 11)
17) Izjava banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-12)
18) Izjava ponudnika po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (OBR-13);
19) Parafiran in žigosan vzorec pogodbe (OBR - 14)
20) Predračun s prilogo-popis del (OBR - 15)
21) Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila skupine gospodarskih subjektov (opcija)
5. člen
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme gospodarski subjekt zahtevati pisno, po faksu (02/729 52 55) ali e- mail pošti kontaktne osebe ( xxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxx.xx ).
Kontaktna oseba bo pisno odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz 6. člena navodil gospodarskim subjektom. Morebitni odgovori na vprašanja se bodo nahajali na spletni strani xxx.xxxxxxxxxxx.xx, Javni razpisi, označeni kot »Odgovori na vprašanja« ali na Portalu javnih naročil.
Sestanek z gospodarskimi subjekti (ogled lokacije gradnje) je možen po predhodnem telefonskem dogovoru s kontaktno osebo naročnika.
6. člen
Naročnik si pridružuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje 10 (deset) dni pred rokom za predložitev ponudb. Sprememba bo objavljena na Portalu javnih naročil in na spletni strani občine. V primeru
večjih sprememb ali dopolnitev razpisne dokumentacije bo naročnik, glede na obseg in vsebino sprememb, po potrebi ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.
Vsi dodatki, spremembe in pojasnila kot odgovori na pisna vprašanja ponudnikov, ki jih bo sprejel ponudnik, so sestavni del razpisne dokumentacije in so obvezujoči za vse ponudnike.
Ponudbe, ki ne bodo upoštevale celotne razpisne dokumentacije in vseh dodatkov bodo štete za nepravilne in bodo izločene.
7. člen
Gospodarski subjekt mora ponuditi izgradnjo in opremo po izdelani projektni dokumentaciji in popisu del naročnika.
8. člen
Naročnik bo priznal sposobnost gospodarskim subjektom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
A. Osnovna sposobnost:
1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr. in 39/09): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja. Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)
Ponudnik izkaže, da izpolnjuje navedene pogoje z dokazilom iz uradne evidence. Ponudnik lahko namesto dokazila v ponudbi z lastno izjavo navede, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam.
2. Ponudnik:
- ni v stečajnem postopku;
- njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, ni v postopku zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja;
- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika;
- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)
Ponudnik izkaže, da izpolnjuje navedene pogoje z dokazilom iz uradne evidence. Ponudnik lahko namesto dokazila v ponudbi z lastno izjavo navede, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz drugega odstavka tega člena izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Za podizvajalca se po zakonu ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim) ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru:
- se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila;
- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.
3. Proti ponudniku ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, da ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali ni v katerem koli podobnem položaju. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Ponudniku ni bila na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil ter da ni pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena predmetnega zakona, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)
4. Ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)
5. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
Dokazilo: izjava o posredovanju podatkov. (OBR-3/A)
6. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (OBR-3/B)
B. Poklicna sposobnost:
7. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
8. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)
C. Ekonomska in finančna sposobnost:
9. Ponudnik mora imeti plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)
10. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel dospelih neporavnanih obveznosti in da ima boniteto poslovanja najmanj SB6 ali ustrezno boniteto banke.
Dokazilo: Obrazec AJPES z S.BON-1/P, ki ne sme biti starejši od 30 (trideset) dni od roka za oddajo ponudb.
11. Ponudnik mora nuditi 30 dnevni plačilni rok. Dokazilo: izjava o plačilnih pogojih. (OBR-8)
D. Tehnični pogoji
12. Ponudnik poda izjavo, da izpolnjuje pogoje za izvedbo javnega naročila v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005), in sicer najkasneje ob uvedbi v delo (OBR-4).
13. Da je ponudnik usposobljen vsaj 50 % del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem razmerju.
Dokazilo: Izjava ponudnika in priloga lastni seznam strokovnega kadra. (OBR-5)
14. Da je ponudnik v zadnjih treh letih (od 1.1.2009) že izvajal podobna dela (najmanj 3) na nizkih gradnjah v znesku nad 300.000,00 EUR (brez DDV) za vsako individualno naročilo in ima priporočilo o strokovni in kvalitetni izvedbi del, ki mu jih izpolnijo pretekli investitorji . Dokazilo: Izjava ponudnika in priloga potrdilo. (OBR – 6 in OBR – 6/I,6/II,6/III). OPOMBA: Veljavno je samo ORIGINALNO POTRDILO, ki je v razpisni dokumentaciji, z datumom, žigom in podpisom naročnika kot investitorja.
15. Da ima odgovorni vodja del ustrezne reference (vodenje 5 (pet) objektov v zadnjih 3
(treh) letih in sicer od 01.01.2009).
Dokazilo: Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodja del (OBR - 7)
16. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR - 9).
17. Da ima ponudnik na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del. Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR - 9).
18. Da ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR - 9).
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz tega člena in predložili ustrezna dokazila.
9. člen
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji gospodarskih subjektov se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila so lahko v kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb ali dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
10. člen
Ponudnik mora navesti končno vrednost ponudbe v evrih.
Končna cena mora vsebovati vse stroške (prevozne, material, dela, itd.) popuste in rabate. Ponudnik mora DDV posebej prikazati.
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost!
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljena najnižja končna cena ponudbenega predračuna. Cene in končne vrednosti iz ponudbenega predračuna so fiksne.
Če naročnik ne bo dobil nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe, bo postopal po postopku s pogajanji po predhodni objavi (28. člen Zakona o javnem naročanju).
11. člen
Ponudnik mora predložiti:
1. Garancijo za resnost ponudbe (bančno garancijo) v višini 5.000,00 EUR. Garancija ali zavarovanje mora biti v originalu!
Finančno zavarovanje mora veljati za čas veljavnosti ponudbe, največ pa 90 dni od dneva odpiranja ponudb (OBR-10).
2. Izjavo ponudnika, da zagotavlja ustrezno obliko finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla v višini 10% od pogodbene obveznosti, če bo naročnik to zahteval (OBR - 11).
3. Izjavo ponudnika, da zagotavlja ustrezno obliko finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10 % pogodbene obveznosti (OBR-12).
Izbran ponudnik bo moral ob uspešni primopredaji objekta izročiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.
12. člen
Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti, kateri del javnega naročila in z kakšno vrednostjo del nameravajo dati v podizvajanje tretji osebi (podizvajalec). Ponudnik mora navesti vse predlagane podizvajalce in dela, ki jih bodo opravljali (OBR - 13).
Naročnik bo v pogodbo z izbranim izvajalcem vnesel določilo, da izvajalec pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem.
13. člen
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz 8. člena teh navodil A. in B. od 01. do 07. točke ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse ponudnike skupaj.
14. člen
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
Ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da je ponudnik ponudil še variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.
Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti garancijo banke za resnost ponudbe, pod pogojem, da je poslal naročniku pred skrajnim rokom za oddajo ponudb, v pisni obliki obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe.
Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora pripraviti in dostaviti v skladu z zahtevami kot se to zahteva v razpisni dokumentaciji z osnovno ponudbo z oznako
»SPREMEMBA« ali »UMIK«. V kolikor bo ponudnik ponudil spremembo ponudbe v nasprotju z določili razpisnih pogojev bo njegova ponudba ocenjena kot nepravilna.
Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti ponudbe (navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost ponudbe.
Dopustne dopolnitve ponudb:
V kolikor bo naročnik sam ali na predlog ponudnika ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, to je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede meril oz. so formalne pomanjkljivosti ponudbe nebistvene, bo skladno z 78. členom ZJN-2 zahteval od ponudnika, da v roku 3 (tri) dni takšno ponudbo dopolni.
15. člen
Ponudba mora veljati do vključno 02.05.2012. Vsebovati mora izpolnjeni, podpisani in žigosani obrazec predračuna in popisa del (OBR-15).
16. člen
Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na zadnji strani podpisati in žigosati, vsaki list pa mora posebej parafirati. S tem potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe (OBR - 14).
17. člen
V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.
18. člen
V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.
19. člen
V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.
20. člen
Naročnik bo po potrebi pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.
21. člen
Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.
22. člen
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:
OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
Jurovski Dol 70/B
2223 JUROVSKI DOL
Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA: DOKONČANJE - Ureditve vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela ali bila vročena na naslov do 02.02.2012 do 09.00 ure.
23. člen
Javno odpiranje ponudb bo dne 02.02.2012, ob 10.00, v prostorih Občine Sv. Xxxxx x Xxxx. xxxxxxx, Jurovski Dol 70/b, 2223 JUROVSKI DOL, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki bodo predložili pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb.
Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne ponudbe in jih neodprte vrnila ponudnikom. Nato bo odpirala ovojnice, ki so označene z »OBVESTILO O UMIKU PONUDBE« in bo vse ponudbe, ki imajo ustrezno obvestilo o umiku ponudbe, vrnila neodprte ponudnikom.
Strokovna komisija bo pri odpiranju ponudb objavila glavne podatke iz vsake ponudbe (zaporedna številka ponudbe, naziv ponudnika, ponudbena cena s popusti).
O odpiranju ponudb bo sestavljen zapisnik. Po en izvod zapisnika prejmejo navzoči predstavniki takoj po odpiranju, ostali ponudniki, ki na odpiranju niso prisotni, pa ga prejmejo po pošti najkasneje v 3 (treh) dneh po odpiranju ponudb.
Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik postopal v skladu z 49. členom ZJN-2.
24. člen
V kolikor bo naročnik ugotovil, da je posamezni ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka javnega naročanja in postopal v skladu s 77. členom ZJN-2.
25. člen
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naročnik si pridružuje pravico kadarkoli prekiniti postopek in zavrniti vse ponudbe, če ne bo imel zagotovljenih finančnih sredstev. V tem primeru bo postopal v skladu z 80. členom ZJN- 2.
V primeru zavrnitve vseh ponudb ponudniki nimajo pravice do povrnitve stroškov za izdelavo ponudbe.
26. člen
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ul. RS št. 43/2011).
Skladno s 25. členom ZPVPJN se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Zahtevka za revizijo ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. Skladno z drugi alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo v odprtem postopku, postopku s predhodnih ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, konkurenčnem dialogu in javnem natečaju 1.500,00 EUR. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, št. SI56 0110 0100 0358
802.
Žig: Odgovorna oseba naročnika:
Xxxxx XXXXXX
Župan
III. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI
1) Ponudba/obrazec ponudbe (OBR - 1)
2) Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil za izvedbo javnega naročila in sprejem pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR- 2);
3) Potrdilo – Obrazec AJPES z S.BON-1/P, ki ne sme biti starejši od 30 (trideset) dni od roka za oddajo ponudb.
4) Izjava o posredovanju podatkov (OBR – 3/A)
5) Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR – 3/B)
6) Izjava o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila (OBR - 4)
7) Izjava o izvedbi del z lastnimi delavci (OBR – 5)
8) Izjava o podobnih delih na nizkih gradnjah (OBR - 6)
9) Potrdilo (OBR – 6/I)
10) Potrdilo (OBR – 6/II)
11) Potrdilo (OBR – 6/III)
12) Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodja del (OBR - 7)
13) Izjava o plačilnih pogojih (OBR - 8)
14) Izjavo o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR - 9);
15) Bančna garancija za resnost ponudbe (OBR - 10)
16) Izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo posla (OBR - 11)
17) Izjava banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-12)
18) Izjava ponudnika po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (OBR-13);
19) Parafiran in žigosan vzorec pogodbe (OBR - 14)
20) Predračun s prilogo-popis del (OBR - 15)
21) Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila skupine gospodarskih subjektov (opcija)
OBR - 1
PONUDBA
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu e-naročanje, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
01. Podatki o gospodarskem subjektu
Firma oziroma ime:
Zakoniti zastopnik:
Davčna številka:
Številka transakcijskega računa:
Matična številka:
Naslov:
Številka telefona:
Številka telefaxa:
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
Priloge:
- xxxxxxxx xxxxxxxx v 4. členu navodil!
Datum: Žig in podpis ponudnika:
OBR - 2
Ponudnik:
I Z J A V A
gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Navodil za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije.
Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr. in 39/09): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja.
2. Da:
- nismo v stečajnem postopku;
- naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, ni v postopku zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od
25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja;
- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež, ali določbami države naročnika;
- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež, ali določbami države naročnika.
3. Da proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali nismo v katerem koli podobnem položaju; da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, da nam ni bilo na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana veliko strokovna napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil ter da nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v
skladu z določbami 41. do 49. člena predmetnega zakona, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili.
4. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež.
Obvezna priloga ponudnikov:
- dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz 1. in 2. točke te izjave ali
- lastna izjava ponudnika z navedbo, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam.
Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 1. in 2. točke te izjave za sodelovanje zaprosil pristojne organe v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom.
Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko , oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava številka .
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona
pridobili ustrezno dovoljenje, številka
izdano pri
dne
in smo člani naslednje organizacije:
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije.
če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, obkrožite točko C.)
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.
Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne organizacije:
- potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu ali
- lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila, ne potrebujejo.
S podpisom te izjave tudi potrjujemo:
➢ da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;
➢ da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih;
➢ da imamo plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis za:
»DOKONČANJE – Ureditve vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol«
Datum: Žig in podpis ponudnika
OBR – 3/A
Ponudnik:
IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV
S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:
- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.
Datum: Žig in podpis ponudnika:
OBR – 3/B
Ponudnik:
IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV
Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Občina Sv. Xxxxx x Xxxx. goricah, za namene javnega razpisa »DOKONČANJE - Ureditve vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol«, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:
a) Ime in priimek: podpis
EMŠO , datum in kraj rojstva , stalno bivališče .
b) Ime in priimek: podpis
EMŠO , datum in kraj rojstva , stalno bivališče .
Datum: Žig in podpis ponudnika:
OBR - 4
Ponudnik:
I Z J A V A
ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila
Izjavljamo, da bomo kot prevzemnik javnega naročila:
1. izdelali varnostni načrt,
2. izdelali sporazum o skupnih varnostnih ukrepih med izvajalci del in prizadetimi udeleženci in
3. izdelali knjigo skupnih varnostnih ukrepov in sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na samem gradbišču,
4. priskrbeli koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, če je ta potreben ter poravnali njegove stroške,
5. ravnali z odpadki na gradbišču v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
6. kot ponudnik v postopku javnega naročanja izjavljamo, da bomo kot prevzemnik javnega naročila pri izvrševanju javnega naročila upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in ureditvi delovnih pogojev;
v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05), in sicer najkasneje ob uvedbi v delo.
Datum: Žig in podpis ponudnika:
OBR - 5
Ponudnik:
Kot ponudnik, dajemo naslednjo
IZJAVO O IZVEDBI DEL Z LASTNIMI DELAVCI
Izjavljamo, da smo sposobni % vseh predvidenih del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri nas v delovnem razmerju.
Na dan smo imeli v rednem delovnem razmerju delavcev. Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za
»DOKONČANJE - Ureditve vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol«, objavljen na Portalu
javnih naročil z dne , pod št. objave .
Datum: Žig in podpis ponudnika:
OBR - 6
Ponudnik:
Kot ponudnik, dajemo naslednjo
I Z J A V O
Izjavljamo, da smo v zadnjih letih že izvajali podobna dela na nizkih gradnjah in imamo priporočilo o strokovni in kvalitetni izvedbi del.
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za
»DOKONČANJE - Ureditve vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne , pod št. objave .
Priloga: Potrjene reference (OBR – 6/I, 6/II in 6/III).
Datum: Žig in podpis ponudnika:
OBR – 6/I
POTRDILO
Podpisani izdajatelj potrdila:
(naziv)
(naslov)
kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec
(naziv)
(naslov)
za nas izvajal naslednje gradnje:
v vrednosti brez DDV, v obdobju od do
V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vse gradnje izvedel v skladu s pogodbenimi določili.
Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis »DOKONČANJE - Ureditve vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol«.
OPOMBA: Za priznano referenco je veljavno samo to originalno potrdilo z datumom, žigom in podpisom investitorja!
Datum: Žig in podpis izdajatelja potrdila:
OBR – 6/II
POTRDILO
Podpisani izdajatelj potrdila:
(naziv)
(naslov)
kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec
(naziv)
(naslov)
za nas izvajal naslednje gradnje:
v vrednosti brez DDV, v obdobju od do
V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vse gradnje izvedel v skladu s pogodbenimi določili.
Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis »DOKONČANJE - Ureditve vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol«.
OPOMBA: Za priznano referenco je veljavno samo to originalno potrdilo z datumom, žigom in podpisom investitorja!
Datum: Žig in podpis izdajatelja potrdila:
OBR – 6/III
POTRDILO
Podpisani izdajatelj potrdila:
(naziv)
(naslov)
kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec
(naziv)
(naslov)
za nas izvajal naslednje gradnje:
v vrednosti brez DDV, v obdobju od do
V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vse gradnje izvedel v skladu s pogodbenimi določili.
Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis »DOKONČANJE - Ureditve vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol«.
OPOMBA: Za priznano referenco je veljavno samo to originalno potrdilo z datumom, žigom in podpisom investitorja!
Datum: Žig in podpis izdajatelja potrdila:
OBR – 7
Ponudnik:
Kot ponudnik, dajemo naslednjo
IZJAVO O STROKOVNEM KADRU IN REFERENCAH ODGOVORNEGA VODJA DEL
Izjavljamo, da imamo zadostno število strokovnega kadra za izvedbo razpisanih del.
Odgovorni vodja del bo in ima naslednjo
izobrazbo: . Odgovorni vodja del je v zadnjih treh letih (od 1.1.2009) vodil izgradnjo naslednjih objektov:
Zap. št. | Pogodbeni partner | Predmet pogodbe in vrsta objekta | Leto realizacije | Vrednost pogodbe |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za
»DOKONČANJE - Ureditve vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne , pod št. objave .
Priloga: Fotokopija ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje, kopija odločbe IZS in kopija potrdila o strokovnem izpitu!
Datum: Žig in podpis izdajatelja izjave:
OBR – 8
Ponudnik:
IZJAVA O PLAČILNIH POGOJIH
Izjavljamo,
▪ da nudimo 30 dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem potrditve fakture s strani naročnika;
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za
»DOKONČANJE - Ureditve vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol«.
Datum: Žig in podpis ponudnika:
OBR – 9
Ponudnik:
Kot ponudnik, dajemo naslednjo
I Z J A V O
O STROKOVNOSTI, PROSTIH KAPACITETAH IN UPOŠTEVANJU PREDPISOV
o izjavljamo, da bomo vsa dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani naročnika;
o da imamo na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del;
o da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za
»DOKONČANJE - Ureditve vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol« objavljen na Portalu javnih naročil z dne , pod št. objave .
Datum: Žig in podpis ponudnika:
OBR – 10
VZOREC
GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE
Naziv banke (zavarovalnice): .......................................
Kraj in datum: .....................................
Upravičenec: .......................................
Garancija št. .......................
V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil, štev objave , z
dne..............., za izvedbo naročila ..........................
za potrebe naročnika , je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem
razpisu, priskrbeti naročniku garancijo v višini 10 % (deset odstotkov) ponudbene vrednosti naročila, kar znaša EUR.
Banka (zavarovalnica) se zavezuje, da bo plačala naročniku navedeni znesek v naslednjih primerih:
• če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času veljavnosti, navedeni v ponudbi,
• če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom,
- ali ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki (zavarovalnici) in mora vsebovati:
1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št. ……../……..
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo posla, vendar najkasneje 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ................
ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče kraja naročnika.
Banka (zavarovalnica) (žig in podpis)
OBR – 11
IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POSLA
Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis za izgradnjo:
»DOKONČANJE - Ureditve vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol« objavljen na Portalu javnih naročil z dne , pod št. objave _ ;
(ponudbena vrednost EUR ),
IZJAVLJAMO
da bomo, v kolikor bo naročnik garancije izbran na javnem razpisu kot najugodnejši ponudnik, izdali garancijo za dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti, in sicer v skladu s poslovno politiko banke ter na osnovi predložitve ustrezne dokumentacije.
Datum: Žig in podpis banke:
OBR – 12
IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI
Na podlagi vloge ponudnika ( v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis za izgradnjo:
»DOKONČANJE - Ureditve vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol« objavljen na Portalu javnih naročil z dne , pod št. objave ;
(ponudbena vrednost EUR ),
IZJAVLJAMO
da bomo, v kolikor bo naročnik garancije izbran na javnem razpisu kot najugodnejši ponudnik, izdali garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti, in sicer v skladu s poslovno politiko banke ter na osnovi predložitve ustrezne dokumentacije.
Datum: Žig in podpis banke:
OBR – 13
Ponudnik:
I Z J A V A
ponudnika po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov
Izjavljamo, da bomo kot prevzemnik javnega naročila:
➢ odstopili svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantom za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov do izvajalcev del;
➢ zagotovili poplačilo svojih obveznosti dobaviteljem xxxxx, kooperantom in izvajalcem v enakih rokih plačila, kot so določeni v pogodbi o prevzemu del z naročnikom del;
➢ priznali in obračunali ter plačali dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem del zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izpostavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov.
➢ izstavili naročniku na njegovo zahtevo nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv za izpolnitev pogodbenih obveznosti, ki bo krila tudi potrjene obveznosti izvajalca del do njegovih podizvajalcev in kooperantov iz kooperantskih oziroma podizvajalskih pogodb, ki jih izvajalec iz kakršnegakoli razloga svojim podizvajalcem oziroma kooperantom ne bi poravnal ob zapadlosti
➢ kot ponudnik razpisanih del po javnem razpisu objavljenem na portalu e-naročanje za
»DOKONČANJE - Ureditve vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol«, pri izvedbi del vključili naslednje podizvajalce in kooperante in z njimi sklenili podizvajalske in kooperantske pogodbe:
UDELEŽENEC (PODIZVAJALEC, KOOPERANT) | Dela, ki jih bo opravljal | EUR | Delež |
Datum: Žig in podpis ponudnika:
OBR – 14
NAROČNIK: OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH, Jurovski Dol 70/B, 2223
JUROVSKI DOL, matična številka: 2242877, davčna številka SI58481435, ki jo zastopa župan Xxxxx XXXXXX (v nadaljevanju: Občina Sv. Xxxxx x Xxxx. goricah)
in
IZVAJALEC: ,
matična številka: , davčna številka: , ki ga zastopa: (v nadaljevanju: izvajalec).
skleneta po medsebojnem sporazumu
POGODBO ZA
»DOKONČANJE - Ureditve vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol«
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da je naročnik v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) izvedel javno naročilo po odprtem postopku za
»DOKONČANJE - Ureditve vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol«, objavljeno na portalu javnih naročil, dne , pod št. objave: JN /2011.
- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik;
- s to pogodbo naročnik xxxxxx, izvajalec pa prevzema izvedbo del po popisu del in predračuna št. z dne .
- sredstva za izvedbo pogodbenih del so zagotovljena:
a.) v proračunu Občine Sv. Xxxxx x Xxxx. goricah za leto 2012 (MUV, št. 33/2010), proračunska postavka 411611 »Ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol«, konto 420401 in v Načrtu razvojnih programov 2010-2012 (15 %-ni sofinancerski delež),
b.) na proračunski postavki Republike Slovenije št. 7619 - Razvoj regij – okoljska infrastruktura – 07-13-EU, konto , št. projekta NRP v državnem proračunu (do 85%-ni sofinancerski delež).
c.) Predmetna sofinancerska sredstva ima naročnik (Občina Sv. Xxxxx v Slov. goricah) zagotovljena s Pogodbo o sofinanciranju operacije »Ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol«, št. C 1536-10S330057 z dne 26.10.2010 in Aneksa št. 1. z dne 24.05.2011.
- predmetna pogodba bo sklenjena, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji, izvajalec pa se zavezuje pričeti z deli takoj po dogovoru z naročnikom.
POGODBENA VREDNOST DEL
2. člen
Pogodbena vrednost del iz 1. čl. te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca, št.
, z dne v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti s strani naročnika, ki skupaj znaša: EUR z DDV, (z besedo) evrov.
Pogodbena vrednost del je fiksna v € in vključuje vse davke in druge dajatve. Izvajalec ni upravičen do sprememb pogodbene cene. Pogodbena vrednost iz 1. odst. tega člena zajema tudi vsa pripravljalna dela, pomožna dela, razne zaščite, zavarovanje in zaščite sosednjih objektov, ograje, ureditev dostopnih poti, prometno ureditev v času gradnje, začasne priključke, začasno fizično zaščito površin, ki niso predmet te pogodbe, stroške drobnega potrošnega materiala ter stroške prevozov, skladiščenja, vse manipulacije montaže in stroške vezane na odvoz ekoloških odpadkov.
Dela se bodo izvajala v skladu z določili Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04, 126/07, 57/2009, 108/2009, 61/2010, 62/2010 in 20/2011) in na njegovi osnovi sprejetih podzakonskih predpisov.
Izvajalec bo izvedel v okviru pogodbene vrednosti po sistemu "PO DEJANSKIH IZMERAH" vsa dela, ki so potrebna za normalno delovanje objekta, četudi posameznih detajlov ni v tehnični dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti tehnično dokumentacijo, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba.
V tem primeru ima naročnik pravico povečati ali zmanjšati obseg del kot posledico citiranih sprememb. Iz teh sprememb izhajajoča presežna ali manjkajoča dela se obračunajo na osnovi izmer dejanskih izvršenih del in ponudbenih cen iz predračuna.
Za razliko nastalo zaradi manjkajočih oz. presežnih del se spremeni pogodbena cena in sklene aneks k tej pogodbi.
ROK DOKONČANJA
3. člen
Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del po dogovoru z naročnikom.
Rok za izvedbo izgradnje do končne vrednosti investicije, je 15.09.2012.
V primeru višje sile, to so vsi nepredvidljivi in neodklonljivi dogodki, na katere ne moreta vplivati niti naročnik niti izvajalec, se rok podaljša za čas, ki ni krajši od časa trajanja zapreke. Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna nemudoma obvestiti nasprotno stranko o nastopu in prenehanju višje sile.
4. člen
Izvajalec mora gradbišče urediti in izvajanje del organizirati tako, da zaradi njih na gradbišču ne bodo ogroženi varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje. Izvajalec je odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala komurkoli iz naslova opustitve teh dejanj.
DRUGE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
5. člen
Izvajalec je dolžan:
- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika,
- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del,
- ščititi interese naročnika.
Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje del, uporabo neprimernega ali neatestiranega materiala oz. gradbenih proizvodov ali odstopanje od detaljnega terminskega plana, ki ogroža dosego končnega roka izvedbe del ali nespoštovanje določil te pogodbe, ima pravico odpovedati pogodbo.
Izvajalec ima v primeru prejšnjega odstavka pravico plačila za dotlej kvalitetno opravljena dela na objektu, naročniku pa je dolžan povrnit vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za dokončanje del določil nov izvajalec.
Povzročena škoda se prvenstveno poplača iz bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa je povzročena škoda večja od le-te, je razliko do polne odškodnine izvajalec dolžan plačati iz svojih sredstev v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.
6. člen
Izvajalec je dolžan:
- označiti gradbišče s tablo v skladu z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 in Pravilnika o gradbiščih (Ur. l. RS, št. 55/08 in 54/2009), voditi z zakonom predpisano gradbiščno dokumentacijo (gradbeni dnevnik, knjigo obračunskih izmer);
- izdelati tehnično dokumentacijo v skladu z zakonodajo, ki zajema:
• izdelavo projekta izvedenih del (PID),
• izdelavo projekta za obratovanje in vzdrževanje z garancijskimi listi (PVO),
• izdelavo projekta za vpis v uradne evidence (PVE),
- priskrbeti druge zahtevane dokumente za tehnični pregled, zlasti pa geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, dokazilo o zanesljivosti objekta in izjavo nadzornika o skladnosti.
Vse navedeno je vkalkulirano v pogodbeni ceni.
7. člen
Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih na gradbišču hraniti ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem.
Po končanem delu mora izvajalec zapustiti delovišče urejeno, nepoškodovano in očiščeno.
8. člen
Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen, če za to ni dobil predhodnega pisnega soglasja naročnika.
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, de je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del ter z lokacijo, kjer se bodo pogodbena dela izvajala.
OBVEZNOSTI NAROČNIKA
9. člen
Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izročiti izvajalcu projektno dokumentacijo.
NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL
10. člen
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po enotnih cenah in količinah iz predračuna po sistemu "PO DEJANSKIH IZMERAH" z izstavitvijo mesečnih in končne situacije.
Pogodbene cene so fiksne in izvajalec ni upravičen do podražitev za opravljena dela, obračunana in plačana v letu 2012.
Za dodatno naročena dela, ki niso zajeta v predračunu oz. tej pogodbi, bosta naročnik in izvajalec pred začetkom teh del sklenila aneks k tej pogodbi na osnovi predhodno potrjenega predračuna, ki ga predloži izvajalec.
NAČIN PLAČILA OPRAVLJENIH DEL
11. člen
Izvajalec je obvezen dostaviti začasne mesečne situacije najmanj v treh izvodih v roku 5 dni po opravljenem delu do 5. v mesecu, če delo traja več mesecev. Naročnik je dolžan situacijo v roku 8 dni od njenega uradnega prejema potrditi, v nadaljnjih 22-ih dneh pa nesporni znesek plačati.
Naročnik si pridržuje korekcijo predložene situacije, kar pa ne zadrži izplačila za nesporni znesek situacije.
Plačilo po situacijah se vrši za dela, opravljena v višini 90% pogodbene vrednosti. Zadnjih 10% pogodbene vrednosti se plača v navedenem plačilnem roku po uspešno opravljenem tehničnem pregledu oz. kvalitetnem prevzemu in ob predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.
Situacija se plačuje na podlagi ovrednotenega popisa del, ki se mora skladati s skupno ceno navedeno v ponudbi.
Sporne postavke razčistita pogodbeni stranki in jih izvajalec obračuna v naslednji situaciji. Končni obračun mora izvajalec predati naročniku najkasneje v roku 30 dni po dokončanju pogodbenih del.
Če naročnik ne pregleda in ne potrdi situacije v roku 8 dni od njenega prejema in ji tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjena s potekom tega roka.
Naročnik bo potrjene zneske nakazoval na transakcijski račun izvajalca št.
, odprt pri banki ,
30. dan do dneva uradnega prejema pravilno izstavljene obračunske situacije.
Plačilo je izvršeno z dnem prispetja nakazila na transakcijski račun izvajalca. Za nepravočasno izvršena plačila priznava naročnik izvajalcu zakonske zamudne obresti.
S podpisom te pogodbe izvajalec pooblašča naročnika, da sme izvesti neposredno plačilo podizvajalcu oz. podizvajalcem, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določa Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju. Kot podizvajalci po tej pogodbi nastopajo subjekti navedeni v OBR-13.
Za zamenjavo podizvajalca si mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika.
FINANCIRANJE PROJEKTA
12. člen
Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve
»Regionalni razvojni programi«. Delež sofinanciranja znaša največ 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije. Najmanj 15% (razlika) celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije je t.i. »lastne udeležbe«.
Izvajalec je obvezan, da pri informiranju in obveščanju javnosti o poteku pogodbenih del striktno upošteva Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013, ki jih je izdala Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, dne 01.10.2007.
Prav tako je obvezan hraniti dokumentacijo vezano na to pogodbo, omogočiti vpogled vanjo in jo na zahtevo naročnika posredovati, ter da bo za dokumentacijo zagotovljena revizijska sled.
KVALITETA DEL
13. člen
Izvajalec jamči, da bodo s to pogodbo prevzeta dela izvršena po tehnični dokumentaciji po veljavnih standardih in tehničnih predpisih in v skladu z določbami te pogodbe ter prevzema popolno odgovornost za strokovnost na najvišjem nivoju.
ZAVAROVANJE POGODBE
14. člen
Izvajalec se zaveže, da bo najkasneje v desetih dneh od podpisa pogodbe izročil naročniku bančno garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v višini 10% od pogodbene vrednosti z naročnikom. Omenjena bančna garancija vključuje tudi pokritje obveznosti do podizvajalca (le v primeru izvedbe dela s podizvajalci).
Trajanje garancije je še 30 (trideset) dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla. Rok dokončne izvedbe in primopredaje celotnega posla je 15.09.2012. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora izvajalec predložiti v roku 10 dni od podpisa dodatka k tej pogodbi dodatek k obstoječi garanciji z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del oz. dodatek h garanciji s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.
V kolikor izvajalec v določenem roku ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.
Izvajalec del kot prevzemnik javnega naročila se zavezuje:
- da bo svoje terjatve do naročnika odstopil v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del,
- da bo uporabljal za poplačilo svojih obveznosti dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom enake roke plačil, kot so določeni v tej pogodbi,
- da bo priznal in obračunal ter plačal dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti in zakonske zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za dobavljeno blago dobaviteljev blaga oz. za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov.
POGODBENA KAZEN
15. člen
Če izvajalec prevzetih del po svoji krivdi ne dokonča v pogodbeno določenem roku, je dolžan za vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 5‰ od pogodbene vrednosti.
V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec dolžan za vsak dan zamude plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu del.
Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor le-ta ne zadostuje, mora izvajalce plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.
JAMSTVA IN GARANCIJE
16. člen
Za vgrajene gradbene proizvode, material, opremo in konstrukcije, je izvajalec dolžan pred njihovo vgradnjo dostaviti naročniku oz. inženirju v potrditev veljavno atestno dokumentacijo, tehnične podatke oz. specifikacije za opremo.
17. člen
Napake oz. pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik oz. inženir med izvajanjem ali pri prevzemu del oz. v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oz. v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik napake odstraniti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.
18. člen
Garancijski rok za izvedena dela so:
- 5 let za kakovost in brezhibnost gradbe oz. izvedenih del;
- 10 let za solidnost gradnje;
- za ostale vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev, ki pa ne smejo biti krajši od 3 let.
Garancijski roki začnejo teči z dnem, ko bodo dela v celoti končana, tehnično pregledana in ko bo pridobljeno uporabno dovoljenje, s pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, na tehničnem pregledu ali ob primopredaji.
V kolikor bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanjkljivosti izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.
Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in se pokažejo med garancijskim rokom.
Naročnik bo v garancijskem roku v skladu z garancijskimi pogoji ter projektom za vzdrževanje in obratovanje objekta zagotovil potrebno vzdrževanje oz. servisiranje vgrajenih naprav in opreme.
PREVZEM OBJEKTA
19. člen
Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so dela po pogodbi končana. Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so ta kvalitetno izvedena in služijo svojemu namenu. Končni prevzem pogodbenih del se izvede po opravljenem kvalitetnem pregledu. O prevzemu se sestavi zapisnik.
20. člen
Izvajalec mora ob končnem prevzemu pogodbenih del izročiti naročniku bančna garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 10% od končne pogodbene vrednosti. Rok trajanja garancije je za 30 dni daljši kot splošni garancijski rok, kot je določeno v 18. členu te pogodbe. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.
21. člen
Izvajalec predloži končni obračun naročniku najkasneje v roku 30 dni po uspešnem prevzemu del.
STROKOVNI NADZOR
22. člen
Nadzor bo za naročnika opravljal predstavnik občine Samo Kristl.
Odgovorni vodja del s strani izvajalca je . Gradbeni nadzor bo izvajal: .
REŠEVANJE SPOROV
23. člen
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. V nasprotnem primeru rešuje spor stvarno pristojno sodišče.
KONČNE DOLOČBE
24. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da je sestavni del pogodbe ponudba izvajalca, navedena v 1.
členu te pogodbe.
Posebne gradbene uzance veljajo, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.
25. člen
Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
26. člen
Ta pogodba je napisana v 4 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 izvoda.
Podpisano dne: Podpisano dne:
Naročnik: Izvajalec:
OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
Xxxxx XXXXXX
Župan
OBR – 15
Ponudnik:
P R E D R A Č U N št.
Opis: »DOKONČANJE - Ureditve vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol«.
Vrednost vseh del po popisih € Popust €
DDV €
Skupaj z DDV €
€_
KONČNA PONUDBENA CENA
Predračun je sestavljen v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika in 8. členom navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.
Datum: Žig in podpis ponudnika:
Priloga: POPISI VSEH POTREBNIH DEL
SEZNAM POPISOV VSEH POTREBNIH DEL
1. VODOVOD – gradbena dela , I. faza,
2. VODOVOD – montažna dela, I. faza,
3. KANAL K1 – 1. Faza,
4. KANAL K2 – 1. Faza,
5. KANAL K3 – 1. Faza,
6. KANAL K4 – 1. Faza,
7. KANAL K5 – 1. Faza,
8. KANAL K6 – 1. Faza,
9. KANAL M1 – 1. Faza,
10. KANAL M2 – 1. Faza,
11. KANAL M2 1 – 1. Faza,
12. KANAL M3 – 1. Faza
OPOMBA:
Natančen popis za posamezno delo od točke 1 – 12 se nahaja na spletni strani Občine Sv. Xxxxx x Xxxx. goricah in sicer: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xx/Xxxxx_xxxxxxxx/;