RAZPISNA DOKUMENTACIJA
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Naročnik: OBČINA SVETA ANA Sv. Xxx x Xxxx. 17,
2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah
Operacijo delno sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega sklada
Objekt: OSNOVNA ŠOLA SVETA ANA
Predmet javnega naročila:
Vrsta postopka za
ENERGETSKA SANACIJA OVOJA STAVBE ZA OBJEKT LOKAVEC
oddajo javnega naročila: Odprti postopek
Št. javnega naročila: 04/2013
Javni razpis je objavljen:
Portal JN; št. objave JN /2013 z dne
. .2013
AVGUST 2013
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
A. TEKSTUALNI DEL
Stran
I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 3
II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN RAZPISNI 5
POGOJI
III. NAČIN OCENJEVANJA PONUDB TER MERILA IN POSTOPKI, KI SE 18
NANAŠAJO NA PRIZNANJE IZPOLNITEV VSEH ZAHTEVANIH POGOJEV
IV. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE 22
V. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI 25
B. OSTALA DOKUMENTACIJA – tehnični del razpisne dokumentacije
1. PZI za investicijsko vzdrževalna dela, št. projekta 22/ES/2012 izdelana s strani podjetja INVENIO d.o.o. Strma ul. 8 2000 Maribor
2. Projektantski popis del
Dokumentacija je na voljo tudi kot priloga razpisne dokumentacije v elektronski obliki.
I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
1. NAROČNIK:
OBČINA SVETA ANA
Sv. Xxx v Slov. goricah 17
2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah
Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada v višini 85 % opravičenih stroškov na podlagi Javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo in prostor »Energetska sanacija OŠ, vrtec, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. Razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« prve Prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.
2. OBJEKT: PODRUŽNIČNA OŠ/VRTEC LOKAVEC
3. PREDMET JAVNEGA NAROČILA: ENERGETSKA SANACIJA OVOJA STAVBE ZA OBJEKT LOKAVEC
in sicer naslednja dela:
− Prenova fasade
− Zamenjava stavbnega pohištva
− Sanacija plošče proti hladnemu podstrešju z zamenjavo strešne kritine
4. POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE:
Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z objavljenim javnim razpisom ter to razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo.
Ponudnik se lahko poteguje le za naročilo celotnih razpisanih del!
Posamezen gospodarski subjekt se lahko na predmetni javni razpis prijavi samostojno in lahko odda samo eno ponudbo. V kolikor se prijavi v skupnem nastopu, lahko nastopa samo v eni skupini ponudnikov v skupnem nastopu. V kolikor bo posamezni gospodarski subjekt nastopal v več kot eni ponudbi (ali samostojno ali v okviru skupnega nastopa ali v kombinaciji le-teh), bo naročnik vse takšne ponudbe izločil.
5. VRSTA POSTOPKA:
Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2; Ur.l. RS št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12, 12/13) naročnik razpisuje javni razpis po odprtem postopku.
6. PREDVIDENI ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL: Rok izvedbe del je naslednji:
- pričetek pogodbenih obveznosti: takoj po podpisu pogodbe
- zaključek pogodbenih obveznosti: najkasneje do 30.05.2014, pri čemer je potrebno dela, ki motijo učni proces izvajati izven delovnega časa oz. med dela prostimi dnevi.
Vabimo Vas, da oddate svojo ponudbo.
OBČINA SVETA ANA
Xxxxx Xxxxxx, dipl. ekon, xxx.xx.
župan
II.
NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN
RAZPISNI POGOJI
1. Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vrednost ponudbenih del mora biti izražena v EUR.
2. Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta, z neizbrisljivo pisavo bodisi s tušem, črnilom ali tiskalnikom, z jasnimi tiskanimi črkami.
Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije naročnika v skladu s temi navodili. Podizvajalci in ponudniki v skupnem nastopu (razen poslovodečega) lahko vpišejo zahtevane podatke na fotokopijah razpisnih obrazcev. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe ter žigosani z žigom ponudnika.
Morebitni popravki morajo biti opremljeni z žigom in podpisom zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe (ob popravku).
Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.
3. Postopek oddaje javnega naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo ter zakonodajo EU, vezano na oddajo javnih naročil. Ponudniki v svojih ponudbah obvezno upoštevajo spodaj navedene zakone in predpise, razen če ni v določilih teh navodil oz. pogojih zahtevano drugače:
• Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Ur.l. RS št. 126/06), v nadaljnjem besedilu ZJN-2 in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2A, Ur.l. RS št. 16/08), v nadaljnjem besedilu ZJN-2A, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B, Ur.l. RS št. 19/10), v nadaljnjem besedilu ZJN-2B ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2C, Ur.l. RS št. 18/11), v nadaljnjem besedilu ZJN-2C;
• Uredba komisije (ES) št. 1564/05, z dne 7.9.2005, o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta;
• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Ur.l. RS št. 104/12);
• Zakon o finančnih zavarovanjih (ZFZ-UPB2, Ur.l. RS, št. 67/11);
• Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS št. 43/11);
• Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur.l. RS, 102/04, (14/2005 popr.), in spremembe Ur.l. RS, št. 120/2006 Xxx.XX: U-I-286/04-46, 47/04, ZGO-1B, Ur.l. RS, 126/07, in ZGO-1C, Ur. l. RS, št. 108/09);
• Zakon o javnih financah (ZJF-UPB4, Ur.l. RS, 11/11, 14/13));
• Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 3/03, 41/04, 50/04, 62/04 in 34/08);
• Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih
gradbiščih (Ur.l. RS, št. 83/05);
• Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. list RS št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 ;
• Obligacijski zakonik (OZ-UPB1 Ur.l. RS, št. 97/07);
• Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 03/10, 31/10 in 79/10);
ter drugih zakonskih ali podzakonskih aktov, ki urejajo področje, na katerega se nanaša javno naročilo oz. predmet javnega naročila.
4. OBVEZNA VSEBINA PONUDBE
Da bo ponudba popolna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil. Priloge morajo biti priložene v vrstnem redu, kot je podan:
A Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec št. 1a ali 1b in 1c).
V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navedejo poslovodeči in vsi ponudniki v skupnem poslu, prav tako mora ponudnik navesti vse podizvajalce skladno s priloženimi razpisnimi obrazci.
V primeru predložitve ponudbe s podizvajalci je obvezno v obrazcu 1c navesti sledeče podatke za vse podizvajalce:
- naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun,
- vrsto del, ki jih bo izvedel posamezni podizvajalec,
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.
Vsak podizvajalec mora izpolniti razpisni obrazec št. 1d.
V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti podizvajalci oz. ponudniki v skupnem poslu imenovani tudi v pogodbi z naročnikom in jih ponudnik brez pisnega soglasja naročnika ne sme zamenjati!
Pooblastilo ponudnika za neposredno plačevanje podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 1e).
V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora podati izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 1f).
B Krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 2). C Ponudba (Razpisni obrazec št. 3).
Ponudbena cena (»ključ v roke«), je fiksna ter nespremenljiva do konca izvedbe naročila, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.
Rok izvedbe del je naslednji:
- pričetek pogodbenih obveznosti: takoj po podpisu pogodbe,
- zaključek pogodbenih obveznosti: najkasneje do 30.05.2014, pri čemer je potrebno dela, ki motijo učni proces izvajati izven delovnega časa oz. med dela prostimi dnevi.
Opcija ponudbe mora biti najmanj 90 dni od dneva prejetja ponudb in se na izraženo pisno zahtevo naročnika podaljša brez dodatnih zahtev.
D Podatki za ugotavljanje sposobnosti ponudnika (41.- 43. člen ZJN-2)
1. Dokazila in pisne izjave iz točke D priložijo vsi udeleženi v ponudbi (t.j. ponudnik, morebitni ponudniki v skupnem nastopu in podizvajalci od točke
d.3 do točke d.6 – nadalje »ponudnik« za točko D).
2. Če ponudnik namesto originala predloži fotokopijo dokazila uradne institucije, mora le-to parafirati in žigosati. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od posameznega ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo.
d.1) Podatki o sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti (43. člen ZJN-2)
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji podpiše izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila in ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.(Razpisni obrazec št. 4).
Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije morajo priložiti ustrezno dokazilo, v skladu s predpisi države članice, v kateri so registrirali dejavnost, o vpisu v register dejavnosti. Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudb.
d.2) Xxxxxxxx, da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, nista bila pravnomočno obsojena za dejanje v zvezi:
− s hudodelskim združevanjem,
− podkupovanjem,
− goljufijo ali poslovno goljufijo in
− pranjem denarja ter
− zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu
1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti
− da ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. člena ZJN-2.
Ponudnik izkaže, da izpolnjuje pogoje od 1. do 5. alineje z dokazilom iz uradne evidence.
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji lahko namesto potrdila podpiše
izjavo (Razpisni obrazec št. 4) dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo in v skladu s 1., 2., 3. in 5. odstavkom 42. člena ZJN-2, da ni bil kaznovan. Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije pa morajo priložiti dokazila, da gornjih dejanj niso storili. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb.
V kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko ponudnik v skladu s 8. odstavkom 42. člena ZJN-2, nadomesti z izjavami kot so definirane v tem členu.
d.3) Potrdilo, da ponudnik ni v stečajnem postopku in zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji lahko namesto potrdila podpiše izjavo (Razpisni obrazec št. 4), podizvajalec pa izjavo (Razpisni obrazec št. 1d) – dano pod kazensko in materialno odgovornostjo in v skladu 4. odstavkom 42. člena ZJN-2. Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije pa morajo priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb.
d.4) Potrdilo, da ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika.
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji lahko namesto potrdila podpiše izjavo (Razpisni obrazec št. 4), podizvajalec pa izjavo (Razpisni obrazec št. 1d) – dano pod kazensko in materialno odgovornostjo in v skladu 4. odstavkom 42. člena ZJN-2. Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije pa morajo priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb.
d.5) Potrdilo, da ima ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, plačane obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika.
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji lahko namesto potrdila podpiše izjavo (Razpisni obrazec št. 4), podizvajalec pa izjavo (Razpisni obrazec št. 1d) - dano pod kazensko in materialno odgovornostjo in v skladu 4. odstavkom 42. člena ZJN-2. Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije pa morajo priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb. V kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko ponudnik v skladu s 8. odstavkom 42. člena ZJN-2, nadomesti z izjavami kot so definirane v tem členu.
d.6) Xxxxxxxx, da zoper ponudnika ni podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali je v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju.
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji lahko namesto potrdila podpiše
izjavo (Razpisni obrazec št. 4) – dano pod kazensko in materialno odgovornostjo in v skladu s točko a) 6. odstavka 42. člena ZJN-2. Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije pa morajo priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb.
d.7) Xxxxxxxx, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji lahko namesto potrdila podpiše izjavo (Razpisni obrazec št. 4) – dano pod kazensko in materialno odgovornostjo in v skladu s točko b) 6. odstavka 42. člena ZJN-2. Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije pa morajo priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb. V kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko ponudnik v skladu s 8. odstavkom 42. člena ZJN-2, nadomesti z izjavami kot so definirane v tem členu.
d.8) Potrdilo, da ponudniku ni bila na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil.
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji lahko namesto potrdila podpiše izjavo (Razpisni obrazec št. 4) – dano pod kazensko in materialno odgovornostjo in v skladu s točko c) 6. odstavka 42. člena ZJN-2. Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije pa morajo priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb. V kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko ponudnik v skladu s 8. odstavkom 42. člena ZJN-2, nadomesti z izjavami kot so definirane v tem členu.
d.9) Xxxxxxxx, da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do
49. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2), v tem ali predhodnih postopkih, ponudnik ni namerno podal zavajajoče razlage ali da zahtevanih informacij ni zagotovil.
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji lahko namesto potrdila podpiše izjavo (Razpisni obrazec št. 4) – dano pod kazensko in materialno odgovornostjo in v skladu s točko d) 6. odstavka 42. člena ZJN-2.
Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije, pa morajo priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb. V kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko ponudnik v skladu s 8. odstavkom 42. člena ZJN-2, nadomesti z izjavami kot so definirane v tem členu.
d.10) Pooblastilo ponudnika za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe, potrdila stečajne pisarne in potrdila DURS (Razpisni obrazec št. 5 in 5a).
E Podatki o ekonomski in finančni sposobnosti (44. člen ZJN-2) ter tehnični in kadrovski sposobnosti (45. člen ZJN-2)
Ponudnik priloži naslednja dokazila oz. dokumente (opomba: v primeru skupne ponudbe glej navodila v točki F)
e.1) Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti:
• Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo:
obrazec S.BON-1/P in obrazec BON-2, s katerima bodo dokazale izpolnjevanje pogoja iz točke III.2.B.1. te razpisne dokumentacije ter potrdila o svoji plačilni sposobnosti od vseh bank, pri katerih imajo odprte transakcijske račune – dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb.
• Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik) s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo:
obrazec BON-1/SP, s katerim bodo dokazale izpolnjevanje pogoja iz točke
III.2.B.1. te razpisne dokumentacije in potrdila o svoji plačilni sposobnosti od vseh bank, pri katerih imajo odprte transakcijske račune – dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb.
• Ponudniki s sedežem v tujini:
dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v poslovnem letu 2012, s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogojev iz točke III.2.B.1. te razpisne dokumentacije – podatki o poslovni uspešnosti morajo biti potrjeni. Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb.
(Razpisni obrazec št. 6)
Ponudnik mora v ponudbi predložiti lastno izjavo skladno s 44. členom ZJN-2, da ima na dan oddaje ponudbe v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do podizvajalcev oz. ponudnikov v skupnem nastopu iz predhodnih postopkov javnega naročanja (Razpisni obrazec št. 6a).
e.2) Spisek referenc ponudnika oz. ponudnikov v skupnem nastopu, to je najvažnejših referenc v zadnjih treh (3) letih (pred oddajo ponudbe) in sicer:
• v zadnjih treh (3) letih je zgradil oz. obnovil vsaj pet (5) zahtevnih objektov visokih gradenj v vrednosti minimalno 100.000,00 EUR (z DDV) (Razpisni obrazec 7 );
Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov in sicer za vsak objekt oz. naročilo, ki ga ponudnik v obrazcu navaja (Razpisni obrazec 7a), sicer reference ne bodo priznane. Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu, sicer reference ne bodo priznane.
e.3 Izjava o tehnični in kadrovski sposobnosti (Razpisni obrazec 8)
F) V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo:
f.1) Skupina ponudnikov mora podpisati in priložiti dogovor o oddaji skupne ponudbe, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje (Razpisni obrazec št. 9):
- imenovanje poslovodečega ponudnika pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe,
- izjava ponudnikov, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred objavo razpisa ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih,
- izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- soglasje poslovodečega o možnosti neposrednega plačevanja izvajalcu v skupnem nastopu s strani investitorja,
- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim ponudnikom.
f.2) Vsi ponudniki v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila oz. izjave o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti po 42. in 43. členu ZJN-2, kot je zapisano za ponudnika v točki D).
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja za vsakega ponudnika posamično.
f.3) Vsi ponudniki morajo priložiti dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti (po točki e.1). Izpolnjevanje tega pogoja se, v primeru skupne ponudbe, ugotavlja skladno z opombo – pojasnili iz točke III.B. razpisne dokumentacije.
Izvajalec kot gospodarski subjekt se glede izpolnjevanja ekonomsko finančnih pogojev, kadar je to primerno, lahko sklicuje na sposobnosti sodelujočih v skupini ali drugih gospodarskih subjektov, pri tem pa postopa v skladu s 3. in
4. odstavkom 44. člena ZJN-2.
f.4) Izvajalci v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih pogojev za priznanje sposobnosti, ki so zahtevana v točkah e.2), e.3). Za izpolnjevanje tega pogoja se, v primeru skupne ponudbe, reference ugotavljajo skupno, t.j. se seštevajo.
G Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
Ponudnik predloži izjavo (Razpisni obrazec št. 10)
H Xxxxx izjava ponudnika, da se strinja z vsebino razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila (Razpisni obrazec št. 11), s priloženo parafirano in žigosano razpisno dokumentacijo (poglavja I, II, III, IV) ter vsemi morebiti pozneje dobljenimi podatki (kot npr. pisna vprašanja in odgovori).
I Xxxxx izjava ponudnika, da se strinja s plačilnimi pogoji (Xxxxxxxx obrazec št. 12). J Izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe (Razpisni obrazec št. 13).
K Originalna garancija banke za resnost ponudbe v višini 2.500,00 EUR, izstavljena v skladu z vzorcem bančne garancije (Razpisni obrazec št. 14).
L Originalna izjava banke, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini najmanj 10% pogodbene vrednosti z DDV; garancijo bo izbrani izvajalec predložil v 20 dneh po podpisu pogodbe (Razpisni obrazec št. 15). Izjava se izdaja v skladu z vzorcem bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Razpisni obrazec št. 15a).
M Originalna izjava banke, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, ki jo bo izvajalec predal naročniku ob izstavitvi končne situacije (Razpisni obrazec št. 16). Izjava se izdaja v skladu z vzorcem bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku (Razpisni obrazec št. 16a).
N Pisna izjava o garancijskih rokih (Razpisni obrazec št. 17).
O Cenik kalkulativnih elementov (ponudnik priloži cenike materialov, mehanizacije, polizdelkov in kalkulativne osnove za plače) – (Razpisni obrazec št. 18)
P Terminski plan izvedbe (Razpisni obrazec št. 19). Terminski plan izvedbe mora upoštevati vse pogodbene aktivnosti ob upoštevanju navedenega skrajnega roka in sicer:
- pričetek pogodbenih obveznosti: takoj po podpisu pogodbe,
- zaključek pogodbenih obveznosti: najkasneje do 30.05.2014, pri čemer je potrebno dela, ki motijo učni proces izvajati izven delovnega časa oz. med dela prostimi dnevi.
R Pisna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 20), da bo pri izvedbi del upošteval zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet izvedbe del.
S Pisna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 21), da se pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oz. montaži naprav in proizvodov ne uporabljajo:
- proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6)
- notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 2500C v vrednosti več kot:
-30 g/l brez vode, za stenske barve
-250g/l brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15m2
pri moči pokrivanja z 98 %motnostjo
-180g/l brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami katerih razlivnost je manjaša od 15m2 /l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami
-materiali na osnovi lesa, pri katerih se emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN312, SIST EN 622, SIST EN636, SIST EN 13986
T Pisna izjava ponudnika (Razpisni obrazec 22) v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, točka 7.2, Priloga 7
U Pisna izjava ponudnika (Razpisni obrazec 23) v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, točka 8.1, Priloga 8
V Predračun – rekapitulacija (Razpisni obrazec št. 24) s priloženim ponudbenim predračunom, izpolnjenim na originalnih popisih. Ponudnik mora nuditi in podati cene na enoto za vse pozicije iz popisov v skladu s tehničnim delom razpisne dokumentacije in ga priložiti v elektronski ter tiskani obliki, ki jo mora podpisati in žigosati. V primeru neskladja med zapisom v elektronski in pisni obliki se upošteva zapis v pisni obliki. Iz predračuna mora biti razvidna vrednost del brez DDV za posamezno postavko iz ponudbenega predračuna.
Vrednost del brez DDV mora biti enaka vrednosti del (brez DDV) iz razpisnega obrazca št. 3.
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine originalnega popisa – specifikacije.
V cenah na enoto mora ponudnik zajeti vse pričakovane in predvidene stroške in tudi stroške, ki jih v času podajanja ponudbe ne more predvideti, jih je pa dolžan v okviru ključa oceniti oz. predvideti ter oceniti tveganje za njihov nastanek:
• stroške pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča;
• stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo;
• izdelavo ali najem in koriščenje, montažo ter demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.;
• stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;
• stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;
• stroške zavarovanja gradbišča, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do primopredaje del. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za predpisano vrednost dostaviti naročniku v roku 10 delovnih dni po podpisu pogodbe;
• stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec onesnažil;
• stroške temeljitega čiščenja, kar zadeva izvajalčevo delo in sicer med izvedbo del
in pred primopredajo del;
• stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške v
času gradnje;
• stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;
• stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih kot posledica izvajanja del;
• stroške morebitnih odškodnin proti tretjim osebam, ki bi nastale kot posledica izvedbe del;
• stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za vgrajene materiale, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS;
• stroške v zvezi z odvozom odvečnega materiala skladno s Pravilnikom lokalne deponije, ne glede na oddaljenost deponije od gradbišča;
• stroške morebitno potrebnih cestnih zapor;
• stroške za popravilo vseh poškodb, ki bi nastale na cesti, komunalnih vodih in sosednjih objektih zaradi izvajanja del;
• stroške ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temperature neustrezne za normalno odvijanje del po terminskem planu;
• stroške navodil za obratovanje in vzdrževanje;
• stroške garancij, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku;
• morebitne nenaštete stroške, a za izvedbo in funkcioniranje objekta neobhodno potrebne ostale stroške.
V cenah na enoto morajo biti zajeti vsi stroški. Xxxxx na dodano vrednost in popust se prikažeta ločeno v obrazcu ponudbe (Razpisni obrazec št. 3)!
5. Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na osnovi pisnih vprašanj, ki morajo biti podana v slovenskem jeziku:
➢ na Portal javnih naročil pod št. objave JN /2013 z dne , na naslovu xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx,
ki bodo prispela najpozneje 7 (sedem) dni pred rokom, predvidenim za oddajo ponudb.
Odgovore bo naročnik posredoval najpozneje 6 (šest) dni pred rokom, predvidenim za oddajo ponudb na portal javnih naročil pod št. objave, vključno z vprašanji, toda brez navedbe njihovega izvora. Naročnik ni dolžan odgovarjati na vprašanja zastavljena v tujem jeziku.
Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v zgoraj navedeni obliki, ne obvezujejo naročnika.
Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej
razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do nobenega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila morajo odražati dejansko stanje.
6. Sprememba razpisne dokumentacije:
Naročnik si pridružuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje 6 (šest) dni pred rokom za predložitev ponudb. Sprememba bo objavljena na Portalu javnih naročil pod št. objave. V primeru večjih sprememb ali dopolnitev razpisne dokumentacije bo naročnik, glede na obseg in vsebino sprememb, po potrebi ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.
Vsi dodatki, spremembe in pojasnila kot tudi odgovori na pisna vprašanja ponudnikov, ki jih bo sprejel ponudnik, so sestavni del razpisne dokumentacije in so obvezujoči za vse ponudnike.
Ponudbe, ki ne bodo upoštevale celotne razpisne dokumentacije in vseh dodatkov bodo štele kot nepravilne in bodo izločene.
7. Variante ponudb:
Ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da bo ponudnik ponudil še variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.
8. Postopek za oddajo ponudb:
Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku in na ovojnico nalepi priloženi izvod obrazca prijave (Razpisni obrazec št. 25), ki ga izpolni čitljivo z velikimi tiskanimi črkami.
Na obrazcu prijave mora biti naveden ponudnik – firma, točen naslov, telefonska in telefaks številka ponudnika in kontaktna oseba.
V kolikor je ovitkov več, morajo biti tudi oštevilčeni (1., 2., … ovitek).
Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe.
Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno (v tajništvu) na naslov: OBČINA SVETA ANA, SV. ANA V SLOV. GORICAH 17, 2233 SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH
Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela ali bila vročena na naslov do dne
28.08.2013 do 11. ure.
9. Oprema ponudb:
Ponudnik odda ponudbo na javni razpis praviloma v registratorju širine, ki ustreza dokumentaciji ponudbe, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena s pregradnimi kartoni, na katerih so navedeni naslovi posameznih poglavij. Dokumentacija ponudbe mora biti preluknjana in zahteva se, da je prevezana z vrvico zavezano oz. zapečateno na način, da se omogoči pregled razpisne dokumentacije brez razvezovanja vrvice in da ni mogoče dodajanje oz. odvzemanje dokumentacije.
Vse strani v ponudbi naj bodo oštevilčene, parafirane in žigosane, ponudniki pa naj v spremnem dopisu navedejo skupno število strani v ponudbi.
10. Spremembe in umik ponudbe:
• Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, pod pogojem, da je poslal naročniku pred skrajnim rokom za oddajo ponudb, v pisni obliki obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe.
• Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora pripraviti, zapečatiti, označiti in dostaviti v skladu z zahtevami kot se to zahteva v razpisni dokumentaciji za osnovno ponudbo z oznako »SPREMEMBA« ali »UMIK«.
• V kolikor bo ponudnik ponudil spremembo ponudbe v nasprotju z določili razpisnih pogojev bo njegova ponudba ocenjena kot nepravilna.
• Po poteku roka za predložitev ponudbe, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti. Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti ponudbe (navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje bančne garancije za resnost ponudbe.
11. Odpiranje ponudb:
Strokovna komisija, ki jo je imenoval naročnik, bo opravila javno odpiranje ponudb dne 28.08.2013 ob 13. uri v prostorih OBČINE SVETA ANA, SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH 17, 2233 SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH ne glede
na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne.
Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki bodo predložili pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb.
Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne ponudbe in jih neodprte vrnila ponudnikom. Nato bo odpirala ovojnice, ki so označene z »OBVESTILO O UMIKU PONUDBE« in bo vse ponudbe, ki imajo ustrezno obvestilo o umiku ponudbe, vrnila neodprte ponudnikom.
Strokovna komisija bo pri odpiranju ponudb objavila osnovne podatke iz vsake ponudbe, ki jih vključuje merilo.
12. Preveritev ponudb:
Komisija bo pri pregledu ponudb ugotovila, ali so ponudbe popolne, kot je to definirano v 2. členu ZJN-2. V primeru, da ponudba tudi po pozivu naročnika na dopolnitev
formalno nepopolnih ponudb ne bo popolna, bo zavrnjena oz. izločena.
V kolikor bo naročnik ugotovil, da je posamezni ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka javnega naročanja in postopal v skladu s 77. členom ZJN-2.
13. Dopustne dopolnitve ponudb:
V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, to je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede meril oz. so formalne pomanjkljivosti ponudbe nebistvene, bo skladno z 78. členom ZJN-2 zahteval od ponudnika, da v roku najkasneje 10 (deset) dni takšno ponudbo dopolni.
Prav tako bo moral ponudnik v roku najkasneje 10 (deset) dni izvršiti potrebne prevode (na lastne stroške), če naročnik v skladu s 23. členom ZJN-2 ugotovi, da so le-ti potrebni.
Izključno naročnik sme, ob pisnem soglasju ponudnika, popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri tem pa se količina in cena na enoto ne smeta spremeniti.
14. Neobičajno nizka cena:
Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik postopal v skladu z 49. členom ZJN-2.
III. NAČIN OCENJEVANJA PONUDB TER MERILA IN POSTOPKI, KI
SE NANAŠAJO NA PRIZNANJE IZPOLNITVE VSEH ZAHTEVANIH POGOJEV
1. Edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je NAJNIŽJA PONUDBENA CENA. Naročnik bo ocenjeval samo ponudbe tistih ponudnikov, katerim bo priznal izpolnitev vseh zahtevanih pogojev iz točke 2. tega poglavja!
2. Obrazec, po katerem bo naročnik ugotavljal izpolnjevanja pogojev posameznega ponudnika
(PONUDNIK PRAZNIH MEST NE IZPOLNJUJE!):
A. Pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika (41.- 43. člen ZJN-2):
POGOJ | USTREZA | ||
DA | NE | ||
1. | Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev. (razp. obr. 4). (zahteva podana v točki II.4.D Navodil ponudnikom, točka d.1) | ||
2. | Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik nista bila pravnomočno obsojena za dejanje v zvezi s hudodelskim združevanjem, podkupovanjem, goljufijo ali poslovno goljufijo in pranjem denarja, zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. Člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti in da ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. člena ZJN-2. Podpisana izjava (razp. obr. 4). (zahteva podana v točki II.4.D Navodil ponudnikom, točka d.2) | ||
3. | Ponudnik ni v stečajnem postopku. Podpisana izjava (razp. obr. 4, za podizvajalca 1d). (zahteva podana v točki II.4.D Navodil ponudnikom, točka d.3) | ||
4. | Ponudnik nima, na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb,neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika. Podpisana izjava (razp. obr. 4, za podizvajalca 1d). (zahteva podana v točki II.4.D Navodil ponudnikom, točka d.4) | ||
5. | Ponudnik ima na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, plačane obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika. Podpisana izjava (razp. obr. 4, za podizvajalca 1d). (zahteva podana v točki II.4.D Navodil ponudnikom, točka d.5) |
6. | Zoper ponudnika ni podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali začet postopek prisilne poravnave oz. ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali ni opustil poslovno dejavnosti ali ni v katerem koli podobnem položaju. Podpisana izjava (razp. obr. 4). (zahteva podana v točki II.4.D Navodil ponudnikom, točka d.6) | ||
7. | Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Podpisana izjava (razp. obr. 4). (zahteva podana v točki II.4.D Navodil ponudnikom, točka d.7) | ||
8. | Ponudniku na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil. Podpisana izjava (razp. obr. 4). (zahteva podana v točki II.4.D Navodil ponudnikom, točka d.8) | ||
9. | Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2), v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoče razlage ali da zahtevanih informacij ni zagotovil. Podpisana izjava (razp. obr. 4). (zahteva podana v točki II.4.D Navodil ponudnikom, točka d.9) | ||
10 . | Izpolnjeno, podpisano in žigosano pooblastilo ponudnika za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe, potrdila stečajne pisarne in potrdila DURS. Podpisana izjava (razp. obr. 5 in 5a). (zahteva podana v točki II.4.D Navodil ponudnikom, točka d.10) |
Opombe:
Izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti pod točko A bo naročnik ugotavljal za vse udeležence pri ponudbi (t.j. ponudnika in morebitne partnerje v skupnem nastopu, za podizvajalce od točke 3 do 5) na osnovi dokazil oz. izjav, zahtevanih v točki II.4.D iz Navodil, v primeru skupne ponudbe pa tudi iz točke II.4.F.
Izpolnjevanje pogojev iz tč. III.2.A.1. se za ponudnika oz. poslovodečega v primeru skupne ponudbe ugotavlja za dejavnost, ki je predmet javnega naročila v celoti, za ostale izvajalce v skupnem nastopu za dejavnost, ki jo nudi in jo bo v primeru pridobitve posla opravljal. Izpolnjevanje pogojev iz točk III.2.A.2. – 10. se ugotavlja za vse udeležence (x.x. xxxxxxxxx in morebitne partnerje v skupnem nastopu).
Za podizvajalce se ugotavlja izpolnjevanje pogojev iz točk III.2.A.3. – 5.
B. Ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti (44. in 45. člen ZJN-2)
POGOJ | USTREZA | ||
DA | NE | ||
1. | Ponudnik je dokazal ekonomsko-finančno sposobnost. Pogoji: 1. v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi (BON-2, potrdila o plačilni sposobnosti od vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune), 2. na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti (S.BON-1/P oz. SP, BON-2, potrdila o plačilni sposobnosti od vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune), Dokazila oz. potrdila niso starejša od 30 dni. (zahteva podana v točki II.4.E Navodil ponudnikom, točka e.1) | ||
2. | Ponudnik je podal lastno izjavo skladno s 44. členom ZJN-2, da ima na dan oddaje ponudbe v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do podizvajalcev oz. ponudnikov v skupnem nastopu iz predhodnih postopkov javnega naročanja (razp. obr. 6a). (zahteva podana v točki II.4.E Navodil ponudnikom, točka e.1) | ||
3. | Ponudnik ima ustrezne reference: (zahteva podana v točki II.4.E Navodil ponudnikom, točka e.2): ➢ v zadnjih treh (3) letih pred predvidenim rokom za oddajo ponudb je zgradil oz. obnovil vsaj pet (5) zahtevnih objektov visokih gradenj v vrednosti minimalno 100.000,00 EUR (z DDV) (Razpisni obrazec 7a) | ||
4. | Ponudnik je izpolnil, podpisal in žigosal izjavo o tehnični in kadrovski sposobnosti (razp. obr. 9). (zahteva podana v točki II.4.E Navodil ponudnikom, točka e.4) | ||
5. | Predložen dogovor skupine ponudnikov o oddaji skupne ponudbe (razp. obr. 10). (zahteva podana v točki II.4.F Navodil ponudnikom, točka f.1) |
Opombe:
• Izpolnjevanje pogojev bo naročnik ugotavljal na osnovi dokazil, zahtevanih v točki
II.4.E iz Navodil, v primeru skupne ponudbe pa tudi iz točke II.4.F.
• V primeru skupne ponudbe se izpolnjevanje pogojev iz točke B.1.1. in B.1.2. ugotavlja za vsakega izvajalca posamično;
• V primeru skupne ponudbe se reference iz točke B.3 ugotavljajo skupno, to je se seštevajo za vse izvajalce v skupnem poslu.
C. Izpolnjevanje ostalih pogojev:
POGOJ | USTREZA | |||||||||
DA | NE | |||||||||
1. | Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec predstavitev ponudnika in navedba podizvajalcev oz. izvajalcev v skupnem postopku (razp. obr. 1a ali 1b in 1c) | |||||||||
2. | Ponudnik je priložil izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce za vse podizvajalce – podatki o podizvajalcu (razp. obr. 1d) | |||||||||
3. | Ponudnik je podpisal in žigosal pooblastilo z neposredno plačevanje podizvajalcem (razp. obr. 1e) | |||||||||
4. | Ponudnik je izpolnil, podpisal podizvajalcem (razp. obr. 1f) | in | žigosal | izjavo, | da | ne | nastopa | s | ||
5. | Ponudnik je podpisal in žigosal krovno izjavo (razp. obr. 2) | |||||||||
6. | Ponudbene cene so določljive po sklopih in v celoti (razp. obr. 3) | |||||||||
7. | Ponudbene cene niso neobičajno nizke (razp. obr. 3) | |||||||||
8. | Ponudba je izdelana »na ključ«, cene so fiksne in nespremenljive do primopredaje del (razp. obr. 3) | |||||||||
9. | Rok primopredaje del ni daljši od razpisanega (razp. obr. 3) | |||||||||
10. | Opcija ponudbe je najmanj 90 dni (razp. obr. 3) | |||||||||
11. | Izjava ponudnika o posredovanju zahtevanih podatkov (razp. obr. 10) | |||||||||
12. | Ponudnik se v celoti strinja z razpisno dokumentacijo (razp. obr. 11), ki jo je parafirano in žigosano tudi priložil (poglavja od I. do IV.) vključno z vsemi morebiti pozneje dobljenimi podatki (pisna vprašanja in odgovori) | |||||||||
13. | Ponudnik pristaja na plačilne pogoje naročnika (razp. obr. 12) | |||||||||
14. | Vzorec pogodbe je ponudnik izpolnil, podpisal in žigosal (razp. obr. 13) | |||||||||
15. | Ponudnik je priložil ustrezno garancijo banke za resnost ponudbe (razp. obr. 15) | |||||||||
16. | Ponudnik je priložil ustrezno izjavo banke, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (razp. obr. 15). | |||||||||
17. | Ponudnik je priložil ustrezno izjavo banke, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (razp. obr. 16) | |||||||||
18. | Ponudnik je podal pisno izjavo o garancijskih rokih in izpolnil pogoje (razp. obr. 17) | |||||||||
19. | Ponudnik je priložil cenik kalkulativnih elementov (razp. obr. 18) | |||||||||
20. | Ponudnik je priložil terminski plan izvedbe del ob upoštevanju sukcesivnih in končnega roka (razp. obr. 19) | |||||||||
21. | Ponudnik je priložil predračun, pravilno izpisan na popisih – tudi v elektronski obliki na CD-ju (razp. obr. 24) | |||||||||
22. | Ponudnik nudi zahtevana dela v skladu z razpisno dokumentacijo (razp. obr. 20) |
Opomba:
Izpolnjevanje pogojev bo naročnik ugotavljal na osnovi dokazil, izpolnjenih obrazcev ter prilog, zahtevanih z razpisno dokumentacijo ter drugih načinov, opredeljenih z razpisno dokumentacijo.
IV. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE
1. Naročnik opozarja ponudnika,
• da v času razpisa ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe;
• da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena;
• da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževala razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije;
• kakršnokoli posredovanje ponudnika pri naročniku in vplivanje nanj med postopkom pregledovanja, obrazložitve, ocenjevanja in primerjave ponudb ter pri odločanju glede sklenitve pogodbe lahko ima za posledico zavrnitev ponudbe.
2. Po pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika in še v času veljavnosti (opcije) ponudbe bo naročnik pozval izbranega ponudnika k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe – ne glede na razloge za odstop od ponudbe.
Pogodba bo pričela veljati, ko jo bodo podpisale vse pogodbene stranke in bo izvajalec predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
V primeru, da ponudnik:
• v roku 20 dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
• v roku 10 delovnih delovnih dni po podpisu pogodbe ne predloži kopije zavarovalne police iz 10. člena pogodbe,
• postane nesolventen, če je v postopku prisilne poravnave, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je nad njim predlagan oziroma uveden stečajni postopek,
• ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;
lahko naročnik odstopi od te pogodbe in unovči bančno garancijo za resnost ponudbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati tudi vso škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzroči naročniku.
3. Ob oddaji del najugodnejšemu ponudniku si naročnik pridržuje pravico zmanjšati obseg del za smiselno celoto oz. ne oddati dela, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnih koli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.
Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.
4. Naročnik si pridržuje pravico zavrniti vse ponudbe. V tem primeru bo postopal v skladu z
80. členom ZJN-2.
V skladu z 2. odstavkom 80. člena ZJN-2 lahko naročnik kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročila.
V primeru zavrnitve katerekoli ali vseh ponudb ali v primeru prekinitve postopka, ponudniki nimajo pravice do povrnitve katerihkoli stroškov.
5. V primeru neuspešnega odprtega postopka in v kolikor bodo izpolnjeni pogoji v skladu z določili 28. in 29. člena ZJN-2, si naročnik pridržuje pravico izvesti postopek s pogajanji.
6. V primeru, da ponudnik pri izvedbi javnega naročila nastopa s podizvajalcem oz. poslovnim partnerjem in le-tega zamenja, mora pred tem od naročnika pridobiti pisno soglasje o zamenjavi podizvajalca oziroma poslovnega partnerja.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora:
• ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,
• podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.
V primeru iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila:
• vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
• podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
• predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.
Podatki iz tega odstavka so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila in so neposredna plačila podizvajalcem v skladu s tem zakonom obvezna.
Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.
Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:
• svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan;
• pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
• soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
7. Ponudnik, ki prevzame razpisno dokumentacijo, se obvezuje, da jo bo uporabil samo za izdelavo ponudbe.
Ponudnik bo vse podatke iz razpisne dokumentacije varoval kot poslovno skrivnost.
8. Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročila (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju besedila: ZPVPJN), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v roku osem (8) delovnih dni od dneva:
- objave obvestila o javnem naročilu ali
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu.
Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 1.500,00 EUR.
Taksa se vplača na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290- 12.
Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije.
Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico
V. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI
Razpisni obrazec št. 1a
PODATKI O PONUDNIKU V SAMOSTOJNEM NASTOPU
Naziv | |
Naslov in sedež | |
Pooblaščenec za podpis pogodbe | |
Kontaktna oseba | |
Telefon in telefaks kontaktne osebe | telefon št.: telefaks št.: |
E-pošta | |
Transakcijski račun | |
Matična številka | |
ID številka za DDV |
Datum: Žig: Podpis:
Razpisni obrazec št. 1b
PODATKI O PONUDNIKU – SKUPINA IZVAJALCEV, KI DAJE SKUPNO PONUDBO
Poslovodeči:
Naziv: | |
Naslov in sedež: | |
Pooblaščenec za podpis pogodbe | |
Kontaktna oseba | |
Telefon in telefaks kontaktne osebe | telefon št.: telefaks št.: |
E-pošta | |
Transakcijski račun | |
Matična številka | |
ID številka za DDV |
Ostali ponudniki v skupni ponudbi:
Naziv | |
Naslov in sedež | |
Pooblaščenec za podpis pogodbe | |
Kontaktna oseba | |
Telefon in telefaks kontaktne osebe | telefon št.: telefaks št.: |
E-pošta | |
Transakcijski račun | |
Matična številka | |
ID številka za DDV |
Naziv | |
Naslov in sedež | |
Pooblaščenec za podpis pogodbe | |
Kontaktna oseba | |
Telefon in telefaks kontaktne osebe | telefon št.: telefaks št.: |
E-pošta | |
Transakcijski račun | |
Matična številka | |
ID številka za DDV |
Naziv | |
Naslov in sedež | |
Pooblaščenec za podpis pogodbe | |
Kontaktna oseba | |
Telefon in telefaks kontaktne osebe | telefon št.: telefaks št.: |
E-pošta | |
Transakcijski račun | |
Matična številka | |
ID številka za DDV |
Datum: Žig: Podpis:
(Navodilo : stran fotokopirajte za potrebno število izvajalcev v skupni ponudbi)
Razpisni obrazec št. 1c
PODATKI O PONUDNIKU – PODIZVAJALCI
Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali sledeči podizvajalci:
Podizvajalec (firma in sedež) | Vrsta del, ki jih bodo izvajali | Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR) | Delež (v %) | Zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba za zastopanje |
Datum: Žig: Podpis:
(Navodilo : obrazec fotokopirajte za potrebno število podizvajalcev)
Razpisni obrazec št. 1d
PODATKI O PODIZVAJALCU
Naziv podizvajalca: | |
Naslov in sedež: | |
Zakoniti zastopnik: | |
Matična številka: | |
ID številka za DDV: | |
Transakcijski račun/i: | |
Kontaktna oseba podizvajalca: | |
Telefon in telefaks kontaktne osebe: | telefon št.: telefaks št.: |
E-pošta: | |
Dela, ki jih prevzema podizvajalcec: | |
Kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzema podizvajalec: | |
Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec brez DDV: | EUR |
SOGLASJE PODIZVAJALCA:
Podizvajalec
,
(naziv in naslov podizvajalca)
soglašam, da naročnik naše terjatve do ponudnika, ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.
IZJAVA PODIZVAJALCA:
Podizvajalec
,
(naziv in naslov podizvajalca)
Izjavljamo:
- da nismo v stečajnem postopku;
- da na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež, ali določbami države naročnika;
- da na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež, ali določbami države naročnika.
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe podizvajalca:
(Navodilo : obrazec fotokopirajte za potrebno število podizvajalcev)
Razpisni obrazec št. 1e
POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM
Ponudnik:
(naziv)
Pooblaščam:
- naročnika OBČINA SVETA ANA, SV. ANA V SLOV. GORICAH 17, 2233 SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH
da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli v razpisnem obrazcu 1c in zanje priložili podatke na razpisnem obrazcu 1d.
To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za JN » ENERGETSKA SANACIJA OVOJA STAVBE ZA OBJEKT LOKAVEC«, z oznako JN /2013.
Datum: Žig: Podpis:
Razpisni obrazec št. 1f
IZJAVA PONUDNIKA OZ. POSLOVODEČEGA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM
V zvezi z javnim naročilom »ENERGETSKA SANACIJA OVOJA STAVBE ZA OBJEKT LOKAVEC « objavljenem na Portalu javnih naročil dne 2013, št. objave JN /2013,
s polno odgovornostjo izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.
Seznanjeni smo z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil.
Datum: Žig: Podpis:
NAVODILO:
Izjava se izpolni, žigosa in podpiše le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem!
Razpisni obrazec št. 2
KROVNA IZJAVA PONUDNIKA OZ. POSLOVODEČEGA
(v primeru skupne ponudbe)
S polno odgovornostjo izjavljamo:
1. da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom;
2. da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. inštitucijah;
3. da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci oz. ponudniki v skupnem nastopu, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe;
4. da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila;
5. da imamo plačane zapadle prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in prispevke za poškodbe pri delu;
6. da bodo strokovnjaki, ki jih navajamo v ponudbi, tudi izvajali projekt, ki je predmet tega javnega naročila;
7. da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi.
8. da ne obstajajo razlogi za omejitev poslovanja po 35. členu ZintPK, ki imajo v primeru neupoštevanja teh določil, za posledico ničnost pogodbe.
Datum: Žig: Podpis:
Razpisni obrazec št. 3
PONUDBA št.
PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe)
1. V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno naročilo za ceno:
Dela | Ponudbena cena v EUR |
Vrednost del po predračunu – rekapitulaciji brez DDV (Razpisni obrazec št. 24) | EUR |
- popust %* | EUR |
Vrednost del z upoštevanjem popusta: | EUR |
+ DDV 22 % | EUR |
PONUDBENA CENA Z DDV: | EUR |
(z besedo: evrov /100)
*Popust se nanaša na vse postavke ponudbenega predračuna.
2. Ponudbena cena je oblikovana na podlagi cen na enoto iz predračuna po načelu »ključ v roke«, cene so fiksne do predaje objekta naročniku, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.
3. Rok izvedbe del je naslednji:
- pričetek pogodbenih obveznosti: takoj po podpisu pogodbe,
- zaključek pogodbenih obveznosti: najkasneje do 30.05.2014, pri čemer je potrebno dela, ki motijo učni proces izvajati izven delovnega časa oz. med dela prostimi dnevi.
4. Opcija oz. veljavnost ponudbe: (minimalno 90 dni od prejetja ponudb).
Datum: Žig: Podpis:
Razpisni obrazec št. 4 (Navodilo: obrazec fotokopirajte za morebitnega ponudnika v skupnem nastopu)
IZJAVA O SPOSOBNOSTI PONUDNIKA
Ponudnik (obrazec izpolnijo vsi udeleženi v ponudbi, x.x. xxxxxxxx in morebitni ponudniki v skupnem poslu):
(naziv ponudnika/ponudnika v skupnem poslu)
(ustrezno podčrtaj)
(naslov)
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
• smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ter da izpolnjujemo pogoje za izvedbo javnega naročila,
• imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, oz. smo člani posebne organizacije,
• mi kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l. RS, št. 55/2008 in popr. – KZ-1):
- hudodelsko združevanje,
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,
- pranje denarja,
• nismo v stečajnem postopku,
• na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež ali določbami države naročnika,
• na dan, kos se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih , zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež ali določbami države naročnika,
• proti nam ni podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, nismo v postopku prisilne poravnave oz. postopku prisilnega prenehanja, z našimi posli zaradi drugih razlogov ne upravlja sodišče, nismo opustili poslovne dejavnosti oz. nismo v katerem koli podobnem položaju,
• nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,
• nam ni bila na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil.
• pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. in 49. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11), v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajočih razlag ali informacij nismo zagotovili,
• mi kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
• da nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. člena ZJN-2.
Datum: Žig: Podpis:
NAVODILO:
Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše. Obrazec izpolnijo vsi udeleženi v ponudbi, x.x. xxxxxxxx in morebitni partnerji v skupnem nastopu– kopirati obrazec za vsakega posebej!
Razpisni obrazec št. 5
POOBLASTILO PONUDNIKA/PODIZVAJALCA ZA PRIDOBITEV PODATKOV
Ponudnik/podizvajalec:
(naziv)
Pooblaščam:
- naročnika OBČINA SVETA ANA, SV. ANA V SLOV. GORICAH 17, 2233 SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH,
da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje naročila »ENERGETSKA SANACIJA OVOJA STAVBE ZA OBJEKT LOKAVEC», z oznako JN /2013
▪ pridobi od Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence;
▪ pridobi od Okrožnega sodišča (stečajne pisarne) potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet oz. ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
▪ pridobi od Davčne uprave Republike Slovenije potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih.
Podatki o pravni osebi: Polno ime podjetja: Sedež podjetja: Občina sedeža podjetja: _ Številka vpisa v sodni register (št. vložka): Matična številka podjetja: Ime in priimek zakonitega zastopnika: EMŠO:
Datum in kraj rojstva: Občina rojstva: Država rojstva: Naslov stalnega/začasnega bivališča: Državljanstvo: Prejšnji priimek zakonitega zastopnika:
Datum: Žig: Podpis:
NAVODILO:
Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše! Obrazec izpolnijo vsi udeleženi v ponudbi, x.x. xxxxxxxx, morebitni ponudniki v skupnem nastopu, podizvajalci in v primeru več zakonitih zastopnikov posameznega ponudnika / izvajalca v skupnem nastopu / podizvajalca še za vsakega od teh – kopirati, izpolniti, podpisati in žigosati obrazec za vsakega posebej.
Razpisni obrazec št. 5a
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE
(Navedite davčni organ)
IZPOLNI URADNA OSEBA
Prejeto: Številka:
VLOGA ZA PRIDOBITEV PODATKOV O IZPOLNJEVANJU OBVEZNOSTI KANDIDATA ALI PONUDNIKA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA, V ZVEZI S PLAČILI DAVKOV OZIROMA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST NA DAN
PODATKI O VLOŽNIKU
□ Naročnik
□ Kandidat oziroma ponudnik
(ustrezno označite)
- naziv
- sedež
- davčna številka: | | | | |__| | | |
PODATKI O KANDIDATU OZIROMA PONUDNIKU (če podatke pridobiva naročnik)
- naziv
- sedež
- davčna številka: | | | | |__| | | |
Za namene izvedbe postopka javnega naročanja, prosimo davčni organ za podatke o izpolnjevanju obveznosti kandidata oziroma ponudnika v zvezi s plačili obveznih dajatev v skladu z zakonskimi določbami države naročnika, in sicer: (označite zahtevane podatke)
□ podatek o višini obveznih dajatev, ki jim je potekel rok plačila, in so v uradnih evidencah evidentirane, po stanju na dan prejema tega zahtevka;
□ v okviru prejšnje alineje, ločeno podatek o višini dajatev, v zvezi s katerimi je odložen začetek davčne izvršbe, ali pa je začeta davčna izvršba zadržana;
□ podatek o višini obveznih dajatev, v zvezi s katerimi je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo davka, oziroma še ni potekel rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti;
□ podatek o višini naknadno odmerjenih obveznih dajatev, iz odločb, ki so bile v postopku davčnega nadzora kandidatu oziroma ponudniku (ali njegovemu pravnemu predniku) izdane v zadnjih petih letih pred prejemom zahtevka (če odločba še ni pravnomočna, se navede tudi v kateri fazi odločanja je zadeva);
□ druge podatke iz uradnih evidenc davčnega organa, ki so povezani z izpolnjevanjem obveznosti v zvezi s plačili obveznih dajatev (podatek o tem, ali je pri ponudniku v teku postopek davčnega inšpekcijskega nadzora; podatek o tem, ali je bila ponudniku v obdobju dveh let pred prejemom zahtevka pravnomočno izrečena globa).
Podatki se pridobivajo glede izpolnjevanja obveznosti v zvezi s plačili:
□ prispevkov za socialno varnost
□ davkov.
(označite v skladu z določbami zakona, ki ureja javno naročanje, o osnovni sposobnosti kandidata ali ponudnika)
V/Na: , dne Podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca vložnika
Soglašamo, da davčni organ naročniku razkrije podatke, navedene v tej vlogi (če podatke pridobiva naročnik)
Podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca kandidata oziroma ponudnika
Razpisni obrazec št. 6
DOKAZILO o ekonomski in finančni sposobnosti iz 44. člena ZJN-2 (obvezna priloga)
Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo:
obrazec S.BON-1/P in obrazec BON-2, s katerima bodo dokazale izpolnjevanje pogoja iz točke
III.2.B.1. te razpisne dokumentacije in potrdila o svoji plačilni sposobnosti od vseh bank, pri katerih imajo odprte transakcijske račune – dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb.
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik) s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo:
obrazec BON-1/SP, s katerim bodo dokazale izpolnjevanje pogoja iz točke III.2.B.1. te razpisne dokumentacije in potrdila o svoji plačilni sposobnosti od vseh bank, pri katerih imajo odprte transakcijske račune – dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb.
Ponudniki s sedežem v tujini:
dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v poslovnem letu 2012, s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogojev iz točke III.2.B.1. te razpisne dokumentacije
– podatki o poslovni uspešnosti morajo biti potrjeni. Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma oddaje ponudb.
NAVODILO:
K temu obrazcu vsi udeleženi v ponudbi, x.x. xxxxxxxx in morebitni ponudniki v skupnem nastopu priložijo zgoraj zahtevano!
Razpisni obrazec št. 6a
DOKAZILO o ekonomski in finančni sposobnosti iz 44. člena ZJN-2 (obvezna priloga)
Ponudnik/ponudniki v skupnem nastopu:
(naziv)
(naslov)
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
• imamo v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do vseh podizvajalcev iz predhodnih postopkov javnega naročanja
in
• imamo v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do vseh ponudnikov v skupnem nastopu iz predhodnih postopkov javnega naročanja.
Datum: Žig: Podpis:
NAVODILO:
Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše! Obrazec izpolnijo vsi udeleženi v ponudbi, x.x. xxxxxxxx in morebitni partnerji v skupnem nastopu.
Razpisni obrazec št. 7
(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev)
PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe)
SPISEK NAJVAŽNEJŠIH REFERENC V ZADNJIH
3 (treh) LETIH
Naročnik | Naziv objekta in lokacija | Vrednost del (v EUR) | Leto izvedbe* |
Kot pogoj štejejo reference s področja zahtevnih objektov visokih gradenj v zadnjih treh (3) letih (pred oddajo ponudb) in sicer da je ponudnik:
• zgradil oz. obnovil vsaj pet (5) zahtevnih objektov visokih gradenj v vrednosti minimalno 100.000,00 EUR (z DDV)
Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnika (razpisni obrazec 7a) za vsak objekt oz. naročilo posebej!
* Referenca bo ustrezna, če bo kot leto reference navedeno leto zaključitve del t.j. leto pridobitve uporabnega dovoljenja oz. primopredaje del v zadnjih 3 letih pred datumom oddaje ponudbe.
Datum: Žig: Podpis:
Razpisni obrazec št. 7a
(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število potrdil)
POTRDILO NAROČNIKA
(priloga k razpisnemu obrazcu št. 7)
Naročnik:
izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri izgradnji ali obnovi zahtevnega objekta visokih gradenj:
.
Potrjujemo, da smo z izvajalcem
sklenili pogodbo za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za zgoraj navedeni objekt, ki je bil dokončan v letu ,
v vrednosti EUR (z DDV), ki jih je tudi pravočasno in kvalitetno izvedel.
Odgovorni vodja del s strani izvajalca je bil(a):
Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
tel.: , faks: .
Datum: Žig naročnika: Podpis naročnika:
Opomba:
Veljavno je samo potrdilo z originalnim žigom in podpisom naročnika.
Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu.
Razpisni obrazec št. 8
IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI
Ponudnik oz. poslovodeči:
(naziv)
(naslov)
Pod kazensko in materialno odgovornostjo Izjavljamo, da:
• izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela.
• razpolagamo s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del.
• bomo zagotavljali stalno prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del. Za odgovornega vodjo del imenujemo:
o
in ga lahko zamenjamo le s pisnim soglasjem naročnika.
Datum: Žig: Podpis:
Razpisni obrazec št. 9
DOGOVOR O ODDAJI SKUPNE PONUDBE – obvezna priloga v primeru ko ponudbo predloži skupina ponudnikov
Iz ponudbe mora biti razvidno sledeče:
- imenovanje poslovodečega ponudnika pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe,
- izjava ponudnikov, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred objavo razpisa ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih,
- izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- soglasje poslovodečega o možnosti neposrednega plačevanja izvajalcu v skupnem nastopu s strani investitorja,
- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim.
Razpisni obrazec št. 10
IZJAVA PONUDNIKA
Ponudnik
(naziv ponudnika/ponudnika v skupnem poslu)
(ustrezno podčrtaj)
(naslov)
Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
Datum: Žig: Podpis:
Razpisni obrazec št. 11
IZJAVA PONUDNIKA oz. POSLOVODEČEGA (v primeru skupne ponudbe)
O SOGLAŠANJU Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Ponudnik oz. poslovodeči:
(naziv)
(naslov)
Ob oddaji naše ponudbe št. , z dne ,
i z j a v l j a m o,
da smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije ter z vsemi spremembami in dopolnitvami razpisne dokumentacije ter vprašanji in odgovori in z njimi brez kakršnihkoli zadržkov soglašamo.
Datum: Žig: Podpis:
NAVODILO:
Tej izjavi se priloži razpisna dokumentacija (poglavja od I. do IV.) ter vsi morebiti pozneje dobljenimi podatki (kot npr. pisna vprašanja in odgovori). Vse strani mora ponudnik parafirati in žigosati.
Razpisni obrazec št. 12
PLAČILNI POGOJI
PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe):
Ponudnik se strinja s plačilnimi pogoji, navedenimi v nadaljevanju:
Izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami in s končno obračunsko situacijo po dokončanju vseh pogodbenih obveznosti.
Izvajalec bo posamezno situacijo dostavil v 4 izvodih zastopniku naročnika do 5. v mesecu za prejšnji mesec, ta pa je dolžan, da najkasneje v roku 5 dni od prejema potrdi prejeto situacijo in jo pošlje naročniku v izplačilo. V kolikor ima zastopnik naročnika pripombe na prejeto situacijo, je dolžan v navedenem roku potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa do naslednje situacije sprejeti končno odločitev.
Lastni delež zneska posamezne situacije bo naročnik plačal v roku 30 dni po prejemu potrjene situacije s strani nadzora, razliko pa naslednji delovni dan po prejemu sredstev s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP), ki bo operacijo sofinanciral. Osnova za sofinanciranje je zahtevek z obveznimi prilogami, posredovan s strani naročnika na ministrstvo.
Datum: Žig: Podpis:
NAVODILO:
Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše!
VZOREC POGODBE
Razpisni obrazec št. 13
NAROČNIK: OBČINA SVETA ANA, Sv. Xxx x Xxxx. Goricah 17, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah, ki jo zastopa župan Xxxxx Xxxxxx
matična številka: 1332074 ID za DDV: SI59385081
TRR: 01100-0100018188 odprt pri Uprava RS za javna plačila
in
IZVAJALEC: _ _ _
ki ga zastopa direktor(ica)
matična številka: _
ID za DDV: SI _ _
TRR: _ odprt pri _ _
sklenejo po medsebojnem sporazumu naslednjo
P O G O D B O št.
za
ENERGETSKO SANACIJO ZA OBJEKT LOKAVEC«
I. PREDMET POGODBE
1. člen
Na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila (Portal javnih naročil, št. objave JN /2013, z dne . .2013) je bil za izvedbo del: »ENERGETSKA SANACIJA OVOJA STAVBE ZA OBJEKT LOKAVEC««, kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela razpisanega javnega naročila. Izvajalec bo pogodbena dela izvedel po načelu »ključ v roke«.
2. člen
Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:
• s ponudbo izvajalca št. , z dne _ (zajet ponudbeni predračun);
• z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami;
• predpisi, standardi in ostalo veljavno zakonodajo, ki je predvidena za tovrstne objekte;
• z navodili naročnika, projektanta in izvajalca gradbenega nadzora, imenovanega s strani naročnika.
Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada v višini 85 % opravičenih stroškov na podlagi Javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo in prostor »Energetska sanacija OŠ, vrtec, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. Razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« prve Prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.
Izvajalec mora pri izvedbi predmetnega javnega naročila upoštevati Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013.
Izvajalec bo za vso dokumentacijo, vezano na to pogodbo, zagotavljal revizijsko sledljivost, hrambo, vpogled in posredovanje naročniku, skladno z zahtevami Navodil organov upravljanja za zaključevanje projektov/programov in hranjenje dokumentacije za programsko obdobje 2007-2013, ki jih je izdala RS, Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
II. ROKI IN POROČILA
3. člen
Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo, ter jih končati v naslednjih rokih:
- pričetek pogodbenih obveznosti: takoj po podpisu pogodbe,
- zaključek pogodbenih obveznosti: najkasneje do 30.05.2014, pri čemer je potrebno dela, ki motijo učni proces izvajati izven delovnega časa oz. med dela prostimi dnevi.
Uvedba v delo bo izvedena najpozneje v roku 5 dni od podpisa pogodbe (podpisan zapisnik uvedbe v delo).
V roku 10 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec izdelati podroben terminski plan, ki ga potrdi naročnik, v katerem posebej opozori na kritične roke, sicer ima naročnik pravico enostransko odstopiti od pogodbe in unovčiti bančno garancijo za resnost ponudbe.
Roki se lahko spremenijo le v naslednjih primerih:
- če nastopijo okoliščine, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti,
- zaradi ukrepov upravnih organov.
Zahtevo za podaljšanje roka poda izvajalec naročniku v pisni obliki pred potekom rokov, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik.
Izvajalec se obvezuje, da bo dela izvajal po terminskem planu v dogovoru z naročnikom.
4. člen
Izvajalec mora naročniku podajati pisna poročila o napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana na vsak pisni ali ustni poziv naročnika ali od njega pooblaščene osebe.
Poročila morajo vsebovati fotografije, ki kažejo stanje izdelave in poteka del, ter primerjave dejanskega in načrtovanega napredka, s podatki o vseh okoliščinah, ki lahko ogrozijo dokončanje v skladu s pogodbo, in o ukrepih za preprečitev zamud.
Ne glede na klavzulo izvedbe del »ključ v roke«, je izvajalec dolžan voditi gradbeni dnevnik. Investitor oz. naročnik zahteva tudi vodenje gradbene knjige.
III. CENA
5. člen
Vrednost pogodbenih del je dogovorjena po načelu »ključ v roke« in znaša:
Vrednost del brez DDV: EUR
- Popust % EUR
Vrednost del z upoštevanjem popusta: EUR
+ DDV 22% EUR
POGODBENA CENA Z DDV: EUR
(z besedo: evrov in /100)
* popust se nanaša na vse postavke pogodbenega predračuna.
Pogodbena cena (»ključ v roke«), je fiksna do predaje objekta naročniku, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.
6. člen
V navedeni pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s predano dokumentacijo, pa tudi dela, ki s predano dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta oz. njegovo varno in primerno obratovanje. Izvajalec se odpoveduje tudi zahtevkom iz naslova sprememb enotnih cen nad 10 % (izključen je 656. člen Obligacijskega zakonika).
Pogodbeno načelo »ključ v roke« med drugim tudi pomeni:
• da je izključen kakršenkoli vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del na ponudbeno ceno,
• da so v ponudbeni ceni vključeni stroški in riziki, ki bodo morebiti nastali zaradi nepopolne, pomanjkljive ali nepravilne dokumentacije,
• da so v ponudbeni ceni vključeni stroški, ki bodo morebiti nastali zaradi vplivov gradnje na sosednje objekte in/ali infrastrukturo.
Prav tako pomeni, da bo izvajalec z zemljišča odstranil vse pri delu nastale odpadke in ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje.
V pogodbeni ceni so prav tako zajeti stroški projektantskega nadzora in izdelave shem za izdelavo delavniške dokumentacije, stroški izdelave PID dokumentacije za nove elemente in konstrukcije (v 3 izvodih) v skladu s 60. členom Zakona o graditvi objektov in 30. – 33. členom Pravilnika o projektni dokumentaciji, navodila za obratovanje in vzdrževanje, ter ostalih obvez iz ponudbenega predračuna.
Pogodbena cena iz prejšnjega člena zajema tudi vsa pripravljalna dela, pomožna dela, razne zaščite, zavarovanje in zaščito sosednjih objektov, cest in infrastrukture, ograje, ureditev dostopnih poti, začasne priključke, porabo energentov, (u)porabo komunalnih storitev, začasno fizično zaščito površin, ki niso predmet te pogodbe, so pa potrebne zaradi izvajanja del, stroške drobnega potrošnega materiala ter stroške prevozov, skladiščenja, vse manipulacije, montaže, stroške, vezane na odvoz ekoloških oz. drugih odpadkov ne glede na oddaljenost deponije, stroške vseh predpisanih meritev, stroške rizika ključa. V kolikor je v razpisni dokumentaciji navedena dikcija »ocena«, »pavšal«, »obračun po dejanskih stroških« ali podobna dikcija, velja, da je cena oblikovana tako, da so vključeni vsi stroški, potrebni za izvedbo postavke oz. sklopa.
Glede ponudbene cene dodatno veljajo vse določbe iz razpisne dokumentacije, vezane na navodila ponudnikom.
7. člen
Izvajalec mora izvesti in dokončati dela v skladu s to pogodbo in razpisno dokumentacijo in odpraviti vse napake na delih. Ko so dela končana, morajo biti primerna za namene, za katere so dela po tej pogodbi in razpisni dokumentaciji določena.
Izvajalec mora priskrbeti obratno opremo, svoje dokumente, osebje, blago, potrošni material in druge stvari in storitve začasne ali trajne narave, ki so potrebne pri tem predmetu pogodbe in zanj, za njegovo izvedbo, dokončanje in odpravo napak.
Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako gradbišče, kot tudi dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, do bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno pisno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.
Izvajalec je odgovoren za ustreznost, stabilnost in varnost vseh operacij na gradbišču, za vse načine gradnje in za vsa dela.
Kadarkoli naročnik ali odgovorni nadzornik(i) zahtevajo, mora izvajalec predložiti podrobne podatke o dogovorih in načinih, ki jih izvajalec predlaga, da se sprejmejo za izvedbo del. Teh dogovorov in metod se ne sme spremeniti, ne da bi naročnik le-te potrdil.
IV. OBRAČUN IN PLAČILA
8. člen
Izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami in s končno obračunsko situacijo po dokončanju vseh pogodbenih obveznosti.
Izvajalec bo posamezno situacijo dostavil v 4 izvodih zastopniku naročnika najkasneje do 5. v mesecu za prejšnji mesec, ta pa je dolžan, da najkasneje v roku 5 dni od prejema potrdi prejeto situacijo in jo pošlje naročniku v izplačilo. V kolikor ima zastopnik naročnika pripombe na prejeto situacijo, je dolžan v navedenem roku potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa do naslednje situacije sprejeti končno odločitev.
Lastni delež zneska posamezne situacije bo naročnik plačal v roku 30 dni po prejemu potrjene situacije s strani nadzora, razliko pa naslednji delovni dan po prejemu sredstev s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP), ki bo operacijo sofinanciral. Osnova za sofinanciranje je zahtevek z obveznimi prilogami, posredovan s strani naročnika na ministrstvo
9. člen
Končno obračunsko situacijo pogodbene vrednosti bo izvajalec predložil po opravljeni primopredaji del najkasneje do 30.05.2014.
Lastni delež zneska posamezne situacije bo naročnik plačal v roku 30 dni po prejemu potrjene situacije s strani nadzora, razliko pa naslednji delovni dan po prejemu sredstev s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP), ki bo operacijo sofinanciral. Osnova za sofinanciranje je zahtevek z obveznimi prilogami, posredovan s strani naročnika na ministrstvo
V. PODIZVAJALCI
10. člen
Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci navedenimi v ponudbi1:
1. | |
2. | |
3. |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. |
1 Opomba: vpišejo se podatki o vseh podizvajalcih: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. Navedeni podatki so bistvena sestavina pogodbe. Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe, prav tako so v skladu z ZJN-2 so obvezna neposredna plačila podizvajalcem.
Ker bo izvajalec pri izvedbi pogodbenih obveznosti iz te pogodbe nastopal skupaj s podizvajalci, izvajalec v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-2; Ur.l. RS št. 128/06, 16/08 in 19/10, 18/11) pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.
Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe ali v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci. V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev mora izvajalec naročnika o tem pisno obvestiti in mu predložiti sklenjene pogodbe z novimi podizvajalci. Zamenjavo podizvajalcev pogodbene stranke uredijo z dodatkom k tej pogodbi.
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.
Zamenjavo podizvajalcev pogodbene stranke uredijo z dodatkom k tej pogodbi.
Izvajalec se zavezuje, da bo svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložil predhodno potrjene račune oziroma situacije svojih podizvajalcev. Če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem oziroma po sklenitvi te pogodbe podizvajalca (s soglasjem naročnika) zamenja, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:
a. svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
b. pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
c. soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu ter
d. vso dokumentacijo, ki se jo zahteva v razpisni dokumentaciji za podizvajalce.
Izvajalec mora pridobiti predhodno soglasje naročnika k spremembi podizvajalca.
Vsi navedeni podizvajalci iz prvega odstavka tega člena so v ponudbi podali soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnemu izvajalcu poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.
VI. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI
10. člen
Izvajalec se zaveže:
1. pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, projektno in tehnično dokumentacijo, veljavnim predpisi in pravili stroke;
2. pred oddajo ponudbe in pred pričetkom del podrobno preučiti prejeto dokumentacijo in objekt ter naročnika pisno opozoriti na pomanjkljivosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila;
3. zagotoviti strokovno vodstvo objekta in zadostno število strokovno usposobljenih delavcev za pravočasno izvršitev pogodbenih obveznosti;
4. da bo kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje v 20 dneh po podpisu pogodbe izročil naročniku garancijo banke v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV), unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo do izročitve garancije banke za odpravo napak v garancijskem roku, sicer je pogodba nična;
5. da bo hkrati z izstavitvijo končne situacije izročil naročniku garancije banke, unovčljive na prvi pisni poziv, v višini, kot je določeno v razpisni dokumentaciji in ponudbi, kot jamstvo za odpravo napak v garancijskem roku. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja;
6. pred začetkom del dobavil in montiral gradbiščno tablo, po obliki, velikosti in vsebini prilagojeni zahtevam investitorja (postavitev gradbiščne table je strošek izvajalca)
7. da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predložil naročniku predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse;
8. da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik;
9. da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljilo pravila stroke;
10. da bo še pred naročilom materialov predložil projektantu, pooblaščenemu strokovnemu nadzoru in naročniku vzorce le-teh na vpogled in odobritev; vzorce potrdi naročnik na podlagi mnenja projektanta in/ali nadzornega organa ne glede na morebitna drugačna določila oz. dikcije iz razpisne dokumentacije, projektov ali popisov;
11. da bo še pred pričetkom del koordinatorju za varstvo pri delu pripravil načrt organizacije gradbišča, ki ga bo le-ta uporabil pri izdelavi varnostnega načrta, naročniku pa bo predal podatke za prijavo gradbišča na pristojni inšpekciji za delo;
12. da si bo za potrebe izvajanja del zagotovil potrebne priključke na električno energijo, telefon, vodo in/ali druge priključke. Stroški porabe gredo v breme izvajalca, pri čemer mora izvajalec zagotoviti merilnike porabe posameznega energenta;
13. da bo še pred primopredajo objekta naročniku predal vso potrebno dokumentacijo, navedeno v 4. odstavku 6. člena te pogodbe in ostalo predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi,...);
14. da bo ob dokončanju del seznanil uporabnika z obratovanjem objekta in ga uvedel v delo
z vgrajenimi napravami;
15. sodeloval in usklajeval delo z drugimi izvajalci del na objektu, med izvajanjem pogodbenih del pa samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;
16. izvršiti zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do primopredaje objekta naročniku. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za predpisano vrednost dostaviti naročniku v roku 10 delovnih dni po podpisu pogodbe, sicer je pogodba nična;
17. upoštevati za naročnika kvalitetnejšo rešitev, v kolikor pride v projektni dokumentaciji do nasprotij (x.xx. popis - grafična rešitev)
18. da bo odstopil svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del;
19. da bo uporabljal za poplačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov enake ali ugodnejše roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila;
20. da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga, skladno s prilivi po gradbeni pogodbi;
21. da bo s podizvajalci sklenil pogodbe s pogodbenimi določili, ki bodo enaka pogodbenim določilom te pogodbe;
22. da bo naročniku predal temeljito očiščen objekt, v katerega bo možna takojšnja vselitev;
23. da bo pred prijavo gradbišča zagotovil prilagoditev izdelanega elaborata koordinatorja varnosti, ki bo usklajen z načrtom organizacije gradbišča:
24. da bo dnevno očistil dovozne pozi, po katerem se bo gibal in jih pri delu onesnažil;
25. da bo predhodno pisno obveščal naročnika o vsaki finančni, vsebinski oziroma časovni spremembi projekta, z ustrezno utemeljitvijo;
26. da bo poročal o napredku pri izvajanju del na vsak pisni poziv naročnika v vsebini in obsegu, ki jo določi naročnik;
27. da bo ruševine in ostanke pri gradnji odlagal na za to predvidene deponije, kar bo dokazal z ustreznimi potrdili; cena odvoza mora biti vkalkulirana v ponudbeno ceno ne glede na oddaljenost deponije, četudi je v popisih morebiti določeno drugače;
Obstoječi gradbeni materiali, ki so predmet zamenjave, so last investitorja, kateri tudi določi lokacijo odlaganja in deponiranja.
28. da bo za zamenjane dele v garancijski dobi pričel teči nov garancijski rok z dnem zamenjave;
29. da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika in ob pogoju, da novi izvajalec izpolnjuje pogoje za podizvajalce iz razpisne dokumentacije. Zamenjavo predlaga izvajalec s pisno vlogo, kateri morajo biti priložena tudi vsa dokazila o tem, da podizvajalec izpolnjuje razpisne pogoje za podizvajalca. Naročnik se mora o predlogu odločiti v treh dneh od prejema popolne vloge;
30. da bodo izvedena dela in uporabljeni gradbeni proizvodi ustrezali Uredbi o zelenem javnem naročanju v skladu z razpisno dokumentacijo;
31. voditi vse zakonsko obvezne evidence in listine transparentno in pregledno ter zagotoviti evidentiranje in hrambo dokumentov na način, ki zagotavlja ustrezno revizijsko sled;
32. hraniti vso dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo najmanj do konca leta 2020 in brezplačno posredovati naročniku fotokopije vseh zahtevanih dokumentov v vsaki fazi izvajanja projekta;
33. naročniku, pooblaščenim delavcem MzIP, pooblaščenim osebam organom Evropske skupnosti, Računskega sodišča ter drugim pristojnim organom omogočiti dostop do fizičnih rezultatov projekta ter dokumentacije vezane na projekt in vpogled vanjo;
34. izvajati ukrepe, ki jih v svojih poročilih določijo kontrolni in nadzorni organi in poročati o izvedenih ukrepih naročniku;
35. upoštevati naročnikove zahteve s področja informiranja on obveščanja javnosti, ki so opredeljene v Navodilih organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013;
36. izpolnjevati vse druge zahteve naročnika, ki izhajajo iz zakonodaje in navodil, ki urejajo izvajanja kohezijske politike EU v RS
12. člen
Izvajalec je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi vzdrževati delovna mesta čista in dnevno, na svoje stroške, odstranjevati ves nepotreben material ter pri tem upoštevati Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Po končanem delu mora objekt in okolico zapustiti čisto in urejeno. V nasprotnem primeru to lahko naredi naročnik sam, brez predhodnega obvestila, na stroške izvajalca.
Gradbeni materiali, ki bodo predmet zamenjave so last investitorja. Lokacijo odlaganja in deponiranja določi investitor.
13. člen
Naročnik se zaveže:
1. gradbišče prijaviti pristojnemu inšpektoratu za delo še pred pričetkom del;
1. izvajalcu dati na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne;
2. omogočiti izvajalcu priključek za električno energijo, telefon in vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih del. Stroški porabe gredo v breme izvajalca, pri čemer mora izvajalec zagotoviti merilnike porabe posameznega medija;
3. zagotoviti varnostni načrt in imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu;
4. sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;
5. tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;
6. urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe.
VII. GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV
14. člen
Izvajalec daje garancijo za kvaliteto svojih del:
- 10 (deset) let za fasado, streho, konstrukcijsko trdnost in varnost ( bančna garancija za ta sklop mora znašati 10 % od pogodbene vrednosti z DDV)
- 3 (tri) leta za ostala dela, opremo in naprave bančna garancija za ta sklop mora znašati 10 % od pogodbene vrednosti z DDV)
po uspešno opravljenem prevzemu del.
Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS št. 97/07). Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave le-teh.
Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.
15. člen
V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.
Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru v breme izvajalca zaračuna 3% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.
VIII. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL
16. člen
Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo naročnik/uporabnik objekta, izvajalec strokovnega nadzora in izvajalec v 5 dneh po pisnem obvestilu izvajalca o dokončanju del (primopredaja izvršenih del).
Pogoji za primopredajo objekta bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:
• izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela,
• odpravil vse pomanjkljivosti ugotovljene na kvalitetnem pregledu,
• naročniku predal vso potrebno dokumentacijo, x.x. xxxxxxx naslednje dokumente:
- projekt izvedenih del (PID) za nove elemente in konstrukcijo;
- dokazilo o zanesljivosti objekta;
- navodilo za vzdrževanje in obratovanje objekta;
- potrjeno izjavo pristojnih o odpravi vseh pomanjkljivosti kvalitetnega pregleda;
- drugi podatki ali dokazila, ki so vezani na vrsto objekta.
Izjavo o odpravi pomanjkljivosti kvalitetnega pregleda pripravi izvajalec, potrdita pa jo izvajalec strokovnega nadzora in naročnik.
S tem so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev končne situacije ter garancije za odpravo napak v garancijskem roku.
17. člen
Pred potekom garancijskega roka za dela po pogodbi, bosta pogodbeni stranki izvršili pregled morebitnih še odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljšanje bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se opravi dokončna predaja objekta (superkolavdacija).
IX. POGODBENA KAZEN
18. člen
V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima naročnik pravico izvajalcu zaračunati pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 2‰ (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10% (deset odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.
Če izvajalec neopravičeno zamuja z izvajanjem del v odnosu na terminski plan in s tem ovira napredovanje del, je naročnik za ugotovljeno zamudo, pri situaciji upravičen zadržati pogodbeno kazen, ki se izvajalcu povrne pri plačilu naslednje situacije, če je zamudo odpravil oziroma nadoknadil.
Obračun pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje materialne odgovornosti za morebitno nastalo škodo.
Naročnik ima pravico uveljavljati pogodbeno kazen najkasneje pri končnem obračunu in sme končno situacijo zmanjšati za pogodbeno kazen.
Poleg navedene pogodbene kazni, bo izvajalec, v primeru prekoračitve roka, obremenjen za celotni strošek nadzora, projektanta in naročnika za čas prekoračitve roka in za druge spremljajoče stroške. Naročnik bo od dneva poteka roka sproti, od posamezne situacije oziroma računa, odbil celotni strošek nadzora, projektanta in naročnika.
19. člen
Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo ali drugega krivdnega razloga na strani izvajalca nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.
X. PREDSTAVNIKI PO POGODBI
20. člen
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Xxxxx XXXXX.
Naročnik je izbral pooblaščenega izvajalca za strokovni nadzor podjetje
.
Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je
.
Odgovorni vodja del na gradbišču je
.
Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodja del brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.
Izvajalec zagotavlja, da bo imenovani odgovorni vodja del stalno (najmanj 8 ur na dan) prisoten na gradbišču v času izvajanja del.
XI. OSTALA DOLOČILA
V primeru, da izvajalec
21. člen
• bankrotira ali postane nesolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,
• ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
• ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
• prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika,
• zamuja s kritičnimi faznimi xxxx in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
• v 20 dneh po podpisu pogodbe ne dostavi naročniku originalne garancije banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini, kot jo je navedel v ponudbi,
lahko naročnik takoj enostransko odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna v roku sedmih dni od prejetega pisnega poziva, je naročnik upravičen zaseči ves material na tem in drugih gradbiščih in vsa njegova sredstva na tem gradbišču ter iz tega poplačati škodo in/ali pogodbeno kazen, za plačilo pogodbene kazni in/ali škode pa unovčiti še garancijo banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter uporabiti druga pravna sredstva. Izvajalec se strinja, da v tem primeru naročnik postane lastnik in posestnik
vsega materiala in sredstev ter naprav na gradbišču ter da naročnik ni dolžen izvajalcu poravnati do tistega trenutka opravljenih, a še ne fakturiranih in/ali situiranih del.
22. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
o pridobitev posla ali
o za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
o za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
o za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična.
23. člen
Izvajalec se strinja, da ves material in opravljeno delo preide v last in posest naročnika v trenutku, ko je material dostavljen na gradbišče oz. delo opravljeno in šele takrat, ko naročnik opravljeno delo in/ali material plača.
23.člen
Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitna poznejša dela, ki mu jih bo pisno naročil naročnik. V primeru posebnega pisnega naročila naročnika se poznejša in opuščena dela obračunajo po enotnih cenah iz ponudbenega predračuna, za postavke, ki niso zajete v ponudbenem predračunu, pa po cenah izračunanih iz kalkulacijskih osnov, ki so sestavni del ponudbenega predračuna.
Te cene morajo biti dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naročnika na podlagi pregleda strokovnega nadzora naročnika.
Za ta dela se sklene ustrezen aneks pred izvedbo teh del, v katerem se tudi določi morebitno podaljšanje ali skrajšanje pogodbenega roka.
24.člen
Niti naročnik niti izvajalec ne bosta brez predhodnega pisnega soglasja druge stranke, prenesla na tretjo osebo pogodbe ali dela pogodbe ali kakršnokoli pravico, korist, obveznost ali interes iz pogodbe.
25.člen
Vsa določila iz razpisne dokumentacije, morebitna pojasnila in odgovori na vprašanja predmetnega javnega naročila, so obvezujoča.
26.člen
Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le, če jih v pisni obliki skleneta in podpišeta obe pogodbeni stranki.
27.člen
Pogodbeni stranki bosta morebitna nesoglasja oz. spore reševali sporazumno, če v tem ne bi uspeli, bo pa o sporih odločilo pristojno sodišče glede na sedež naročnika.
28.člen
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Sestavljena je v 6 izvodih, od katerih prejme naročnik 4 izvode in izvajalec 2 izvoda.
V , dne V Sveti Ani, dne
Izvajalec:
Direktor(ica)
Naročnik:
Občina Sveta Xxx Xxxxx
Xxxxx Xxxxxx
NAVODILO:
Ta obrazec (pogodba) se izpolni, podpiše in žigosa! Vsaka stran se parafira in žigosa!
Razpisni obrazec št. 14
VZOREC
GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE
Naziv banke: Kraj in datum: Upravičenec: Garancija št.
V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil . .2013, pod št. JN /2013, za izvedbo naročila
,
za potrebe naročnika , je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku garancijo v višini 2.500,00 EUR.
Banka se zavezuje, da bo plačala naročniku navedeni znesek v naslednjih primerih:
• če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času veljavnosti, navedeni v ponudbi,
• če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom,
- ali ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. original Garancije št. / .
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar najkasneje 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do
ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.
Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v kraju naročnika.
NAVODILO:
Banka (žig in podpis)
Ponudnik priloži originalno garancijo banke, ki mora biti izdana skladno s tem obrazcem!
Razpisni obrazec št. 15
Ponudnik:
Naročnik: OBČINA SVETA ANA, SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH 17, 2233 SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH
IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis za:
ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil št. objave JN /2013 z dne .__.2013
IZJAVLJAMO
da bo naročnik garancije, v naši banki dobil brezpogojno in na prvi pisni poziv garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval, skladno z vzorcem bančne garancije, kot je določen v razpisni dokumentaciji.
Banka
(žig in podpis)
NAVODILO:
Ponudnik priloži originalno izjavo banke, ki mora biti izdana skladno s tem obrazcem. Ponudnik lahko tudi izpolni ta obrazec, ki ga podpiše pristojna oseba banke in ga žigosa.
VZOREC
Razpisni obrazec št. 15a
GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Naziv banke: Kraj in datum: Upravičenec: Garancija št.
V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka
pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila)
in . (naziv izvajalca) za izvedbo (predmet pogodbe) v vrednosti EUR, je izvajalec dolžan opraviti naslednje storitve (dela):
1.
2.
3.
4.
v skupni pogodbeni vrednosti EUR, z besedo , v roku (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.
Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 10 % pogodbene vrednosti (z DDV) oz.
EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbenih obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. original Garancije št. /
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja najkasneje do . Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma prodajalec/izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v kraju naročnika.
Banka (žig in podpis)
NAVODILO:
Ponudnik parafira in žigosa vsako stran obrazca!
Razpisni obrazec št. 16
Ponudnik:
Naročnik: OBČINA SVETA ANA, SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH 17, 2233 SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH
IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis za:
ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil št. objave JN /2013 z dne .__.2013
IZJAVLJAMO
da bomo dali garancijo na izvedena dela kot sledi:
- 10 (deset) let za fasado, streho, konstrukcijsko trdnost in varnost
(bančna garancija za ta sklop mora znašati 10% pogodbene vrednosti z DDV)
- 3 (tri) leta za ostala dela, opremo in naprave
(bančna garancija za ta sklop mora znašati 10% pogodbene vrednosti z DDV)
po uspešno opravljenem prevzemu del.
Banka (žig in podpis)
NAVODILO:
Ponudnik priloži originalno izjavo banke, ki mora biti izdana skladno s tem obrazcem. Ponudnik lahko tudi izpolni ta obrazec, ki ga podpiše pristojna oseba banke in ga žigosa.
VZOREC
Razpisni obrazec št. 16a
GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Naziv banke: Kraj in datum: Upravičenec: Garancija št.
V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem OBČINA SVETA ANA, SV. ANA V SLOV. GORICAH 17, 2233 SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH in (naziv in naslov izvajalca) je izvajalec dolžan izvesti gradnjo v obsegu in pogoji iz prej omenjene pogodbe v vrednosti
EUR, (z besedo: ).
S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršen koli ugovor prodajalca (izvajalca) izplačali garancijski znesek, če
1) prodajalec (izvajalec) v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti, in/ali
2) prodajalec (izvajalec) 30 dni pred iztekom te garancije upravičencu ne izroči bančne garancije s podaljšano veljavnostjo ali nove bančne garancije za novo obdobje v isti višini in pod istimi pogoji, kot je ta garancija (vendar ne dlje, kot je izvajalčeva garancijska obveznost po pogodbi)
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pisno naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjimi odstavki in
2. original Garancije št. / .
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja še 30 dni po poteku posameznega garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do . Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveza avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oz. prodajalec/izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v kraju naročnika.
Banka (žig in podpis)
NAVODILO:
Ponudnik parafira in žigosa vsako stran obrazca!
Razpisni obrazec št. 17
IZJAVA PONUDNIKA oz. POSLOVODEČEGA (v primeru skupne ponudbe)
O GARANCIJSKIH ROKIH
IZJAVLJAMO
da bomo dali garancijo na izvedena dela kot sledi:
- 10 (deset) let za fasado, streho, konstrukcijsko trdnost in varnost
(bančna garancija za ta sklop mora znašati 10% pogodbene vrednosti z DDV)
- 3 (tri) leta za ostala dela, opremo in naprave
(bančna garancija za ta sklop mora znašati 10% pogodbene vrednosti z DDV)
po uspešno opravljenem prevzemu del.
Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z Zakonom o obligacijskih razmerjih.
Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.
Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.
Datum: Žig: Podpis:
NAVODILO:
Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše!
Razpisni obrazec št. 18
CENIK KALKULATIVNIH ELEMENTOV
NAVODILO:
Ponudnik priloži k obrazcu cenike materialov, mehanizacije, polizdelkov in kalkulativne osnove za plače.
Razpisni obrazec št. 19
TERMINSKI PLAN IZVEDBE
Terminski plan izvedbe mora upoštevati vse pogodbene aktivnosti do odprave pomanjkljivosti, ugotovljenih na kvalitetnem pregledu ter primopredaje del, ob upoštevanju navedenega skrajnega roka.
- pričetek pogodbenih obveznosti: takoj po podpisu pogodbe,
- zaključek pogodbenih obveznosti: najkasneje do 30.05.2014, pri čemer je potrebno dela, ki motijo učni proces izvajati izven delovnega časa oz. med dela prostimi dnevi.
V roku 10 dni po podpisu pogodbe bo izvajalec izdelal podroben terminski (tehnološki) plan, ki ga potrdi naročnik, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke, sicer ima naročnik pravico enostransko odstopiti od pogodbe in vnovčiti garancijo za resnost ponudbe.
NAVODILO:
Ponudnik priloži k obrazcu žigosan in podpisan terminski plan izvedbe!
Razpisni obrazec št. 20
IZJAVA PONUDNIKA oz. POSLOVODEČEGA (v primeru skupne ponudbe)
v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, točka 7. 2. Priloge 7
IZJAVLJAMO,
Da bomo pri gradnji upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet izvedbe del
Datum: Žig: Podpis:
Razpisni obrazec št. 21
IZJAVA PONUDNIKA oz. POSLOVODEČEGA (v primeru skupne ponudbe)
v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, točka 7. 2. Priloge 7
IZJAVLJAMO
pod kazensko in materialno odgovornostjo, da se pri gradnji ne bodo uporabljali:
• proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),
• notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 2500C v vrednosti več kot:
• 30 g/l, brez vode, za stenske barve,
• 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo,
• 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15 m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,
• materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.
Datum: Žig: Podpis:
Razpisni obrazec št. 22
IZJAVA PONUDNIKA oz. POSLOVODEČEGA (v primeru skupne ponudbe)
v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, točka 7. 2. Priloge 7
IZJAVLJAMO
pod kazensko in materialno odgovornostjo, da:
• emisije hlapnih organskih spojin gradbenih proizvodov, ki bodo uporabljeni pri izvedbi razpisanih del, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu,
• bo uporabljen les izviral iz zakonitih virov.
Datum: Žig: Podpis:
Razpisni obrazec št. 23
IZJAVA PONUDNIKA oz. POSLOVODEČEGA (v primeru skupne ponudbe)
v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, točka 8. 1. Priloge 8
IZJAVLJAMO
pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo/do:
• les in materiali na njegovi osnovi izvirali iz zakonitih virov.
• plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g ne vsebovali dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje.
• premaz lesa ali plastični ali kovinski deli ne vsebovali aziridina, kromovih (VI) spojin, več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS) in nevarnih snovi, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008
• izhajanje prostega formaldehida iz lesnih tvoriv ne višja od 8 mg/100 g suhe snovi.
• adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne vsebujejo več kot 10 % mase hlapnih organskih spojin (HOS).
• embalaža iz materialov, ki jih je mogoče enostavno reciklirati in ki temeljijo na obnovljivih virih.
Datum: Žig: Podpis:
Razpisni obrazec št. 24
PREDRAČUN – REKAPITULACIJA
PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe):
Poz. Opis del Cena
A. GRADBENA DELA:
Rušitvena dela Tesarska dela Zidarska dela Kanalizacija
EUR
EUR EUR EUR EUR
B. OBRTNIŠKA DELA:
Krovsko kleparska del Mizarska dela
Montažne stene iz mavčnih plošč Fasada
Slikopleskarska dela Senčila
EUR
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
C. STRELOVODNA NAPRAVA EUR
Vrednost del brez DDV : EUR
Datum: Žig: Podpis:
NAVODILO:
Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše!
Tej rekapitulaciji se priloži ponudbeni predračun, izpolnjen na popisih del in materialov iz razpisne dokumentacije, z vpisanimi cenami na enoto, v katerih so že zajeti vsi stroški in manipulativni stroški (brez DDV) skladno s poglavjem II, točka 4.V.
Za vso opremo in materiale, ki so v popisih ali na risbah morebiti imenovani z imenom proizvajalca, lahko ponudniki ponudijo opremo in materiale drugih proizvajalcev, enake namembnosti, kapacitet ter enake ali boljše kvalitete.
K ponudbi se priloži tudi ponudbeni predračun na originalnih popisih v tiskani obliki (izpolnjeno z neizbrisljivo pisavo) ter v elektronski obliki na CD-ju.
OBČINA SVETA ANA
Sv. Xxx v Slov. goricah 17 2233 Sv. Ana v Slov. goricah
PONUDNIK: Razpisni obrazec št. 25
………………………………………………………….. □ PONUDBA
………………………………………………………….. □ SPREMEMBA
………………………………………………………….. □ UMIK
Ponudbo prevzel:
(vpiše vložišče oz. tajništvo)
Datum in čas prejema kuverte: . .2013 ob uri
NE ODPIRAJ-PONUDBA OBČINA SVETA ANA
SV. ANA V SLOV. GORICAH 17
2233 SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH
PREDMET JAVNEGA NAROČILA:
»ENERGETSKA SANACIJA OVOJA STAVBE ZA OBJEKT LOKAVEC«