DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI VOZILA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ, razdeljena v dva sklopa: Poslano na portal javnih naročil: 28. 9. 2018
JN5-B/6/18
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
MALE VREDNOSTI
VOZILA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ, razdeljena v dva sklopa:
1. sklop: Reševalno vozilo TIP B – povišana verzija
2. sklop: Vozilo urgentnega zdravnika
Poslano na portal javnih naročil: 28. 9. 2018
V S E B I N A
I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
III. OBRAZCI IN VZORCI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE V
ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
III.1. Obrazec: PONUDBA
III.2. Obrazec: PODATKI O PONUDNIKU
III.3. Obrazec: PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU
III.4. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH
III.5. Obrazec: VZOREC POGODBE
III.6. Obrazec: PREDRAČUN S SPECIFIKACIJO PREDRAČUNA
III.7. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD
III.8. Obrazec: STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE)
III.9. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O ZAGOTAVLJANJU SERVISNIH STORITEV
III.10. Obrazec: POSEBNA PRILOGA PONUDBE
III.11. Obrazec: POOBLASTILO PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA ZA PRIDOBITEV
PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE (ZA PODJETJE)
III.12. Obrazec: POOBLASTILO PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA ZA PRIDOBITEV
PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE (ZA ZAKONITE ZASTOPNIKE IN OSEBE,
KI SO ČLANICE UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA
PONUDNIKA/PARTNERJA/XXXXXXXXXXXX)
I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
PODATKI O NAROČNIKU
1. Ime oz. naziv in sedež naročnika:
ZDRAVSTVENI DOM xx. XXXXXX XXXXXX MARIBOR
Ulica talcev 9, 2000 MARIBOR
2. e-naslov: xxxxx.xxxxxxxx@xx-xx.xx
3. Spletna stran: xxx.xx-xx.xx
PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Blago: VOZILA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ, razdeljena v dva sklopa:
1. sklop: Reševalno vozilo TIP B – povišana verzija
2. sklop: Vozilo urgentnega zdravnika.
Javno naročilo se izvede po postopku naročila male vrednosti.
DOBAVA BLAGA
Rok dobave: 1. sklop: dobava vozila 90 dni od prejema pisnega naročila.
2. sklop: do 20. 11. 2018 osnovno vozilo s predložitvijo računa, predelava v
roku 60 dni od dneva prejema pisnega naročila
DOSTOP DO POVEZAVE ZA ODDAJO ELEKTRONSKE PONUDBE
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:
xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxxx?xxxxxxXxx0000
POVABILO
Naročnik vljudno vabi ponudnika, da odda svojo ponudbo po priloženi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
DIREKTOR
prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec.
II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
I. PREDPISI
V skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015), predpisi s področja javnega naročila in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx Maribor, na portalu javnih naročil, objavil razpis za oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, za nabavo blaga: VOZILA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ, razdeljena v dva sklopa:
1. sklop: Reševalno vozilo TIP B – povišana verzija
2. sklop: Vozilo urgentnega zdravnika.
Kot ponudnik lahko na razpisu sodeluje vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter v postopku javnega naročanja izkaže interes s tem, da naročniku odda elektronsko ponudbo.
II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA
Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Vsa dokazila za izpolnjevanje sposobnosti, ki so v tujem jeziku, morajo biti prevedena v slovenski jezik. Ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji dokument v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta.
Ponudba mora biti vrednostno izkazana v evrih. Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja posebej izkazano.
Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednje dokumente:
ponudbo - priloga 1;
podatke o ponudniku - priloga 2;
podatke o podizvajalcih/partnerjih - priloga 3;
izjavo ponudnika o podizvajalcih/partnerjih - priloga 4;
vzorec pogodbe - priloga 5;
predračun s specifikacijo predračuna - priloga 6;
izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev + ESPD - priloga 7;
strokovna priporočila (reference) - priloga 8;
izjavo ponudnika o zagotavljanju servisnih storitev - priloga 9;
posebno prilogo ponudbe – priloga 10;
pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za podjetje ponudnika/partnerja/podizvajalca) – priloga 11;
pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/partnerja/podizvajalca) – priloga 11.
Ponudba, s ponudbeno dokumentacijo, mora biti izdelana na obrazcih oz. dokumentih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila na portalu. Ponudnik dokumentacije ne sme spreminjati.
Naročnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.
Vse ostale obrazce, potrdila, izjave, dokazila in tehnično dokumentacijo pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. Prav tako naloži v razdelek »Drugi dokumenti« še enkrat obrazec priloge 6 Predračun in obvezno v excell tabeli specifikacijo predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.
V primeru razhajanj med podatki za veljavne štejejo podatki v razdelku »Drugi dokumenti«
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.
III. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDBNIKOV
Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov/partnerjev/podizvajalcev na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
1. Osnovna sposobnost ponudnika/partnerja/podizvajalca
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku/partnerju/podizvajalcu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
terorizem (108. člen KZ-1),
financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
goljufija (211. člen KZ-1),
protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
pranje denarja (245. člen KZ-1),
zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
tihotapstvo (250. člen KZ-1),
zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
Dokazilo: ESPD obrazec (Izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež ponudnik, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.)
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik/partner/podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.
Dokazilo: ESPD obrazec (Potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi)
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
Dokazilo: ESPD obrazec (Vpogled v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami)
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
Dokazilo: ESPD obrazec (Izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi.)
2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.
Dokazilo: ESPD obrazec (Izpis iz registra)
3. Ekonomska in/ali finančna sposobnost
Ponudnik mora izkazati, da ima potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila
Dokazilo: BON (potrdilo ali fotokopija Agencije Republike Slovenije oz. pristojne banke za plačilni promet, kot npr. BON, iz katerega bo razvidno, da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih računov in ni starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb)
4. Tehnična in/ali strokovna sposobnost
Ponudnik mora izkazati za 1. sklop, da ima potrebne izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti
Dokazilo: ustrezne reference iz prejšnjih naročil, dokazila o skladnosti s standardom SIST EN 1789-2007+A2:2015.
Ponudnik mora izkazati za 2. sklop, da ima potrebne izkušnje za izvajanje javnega naročila
Dokazilo: ustrezne reference iz prejšnjih naročil.
Naročnikov obrazec ESPD je kot posebna datoteka dostopen na istem mestu kot ta razpisna dokumentacija. Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil, v njega neposredno vnese zahtevane podatke in predloži v ponudbi (priložen mora biti za vse gospodarske subjekte: ponudnika, partnerje in podizvajalce). Ponudnik naročnikov obrazec ESPD uvozi tako, da obrazec (XML datoteko) prenese oz. shrani kot samostojen dokument na svoj računalnik (disk oz. drug medij). Tako datoteko je potem možno uvoziti na Portal javnih naročil.
Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali v elektronski obliki podpisan xml.
IV. POJASNILA, DOPOLNITVE IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE
Pojasnila (odgovori, vprašanja, dopolnitve, popravki, spremembe,…) potekajo preko portala javnih naročil.
Vsa pojasnila o dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudnik pisno zahteva preklo portala javnih naročil.
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil. Vsaka sprememba oz. dodatek, kakor tudi vprašanja in odgovori postanejo sestavni del dokumentacije za oddajo javnega naročila.
Ponudniki lahko v pisni obliki pravočasno - do vključno 8. 10. 2018 do 12.00. ure - zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe.
Naročnik bo pisni odgovor (pojasnila in spremembe ali dopolnitve) poslal najkasneje do vključno 9. 10. 2018 oz. najkasneje deset delovnih dni pred rokom za odpiranje ponudb.
Po poteku roka za predložitev ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
V. NAČIN IN ČAS PREDLOŽITVE PONUDBE
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxx, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (xxx.xxxxx-xx.xx), POŠTA®CA (xxxxxxxx.xxxxx.xx), HALCOM-CA (xxx.xxxxxx.xx), AC NLB (xxx.xxx.xx).
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 24. 10. 2018 do 9.00. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
VI. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo v informacijskem sistemu e-JN dne, 24. 10. 2018 in se bo začelo ob 9.30. uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf. dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.
VII. VRSTA, OPIS IN OBSEG BLAGA
Vrsta blaga: VOZILA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ, razdeljena v dva sklopa:
1. sklop: Reševalno vozilo TIP B – povišana verzija
2. sklop: Vozilo urgentnega zdravnika.
Opis blaga:
1. sklop: Reševalno vozilo TIP B – povišana verzija
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
SPLOŠNE ZAHTEVE REŠEVALNEGA VOZILA
Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789:2007+A2:2015 TYP B. Iz tega sledi, da naj posamezni sklopi izpolnjujejo naslednje zahteve:
Interier mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789 : 2007+A2:2015 TYP B .
Sedeži za paciente in spremljevalno osebje morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 1789: 2007+A2:2015 – 4.5.3.
Sistem za zračenje mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789: 2007+A2:2015 – 4.5.4.
Gretje mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789: 2007+A2:2015 – 4.5.5.
Notranja osvetlitev bolniškega prostora mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789: 2007+A2:2015 – 4.5.6.
Glasnost v bolniškem delu vozila mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789: 2010+A2:2015 – 4.5.7.
Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 1789: 2007+A2:2015 – 4.5.9.
Podnožje za glavna nosila morajo izpolnjevati zahteve EN 1865 in SIST EN1789.
Predelna stena mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789: 2007+A2:2015 – 4.4.4.
Zasilni izhod mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2010+A2:2015 – 4.4.5.
Svetlobna in zvočna opozorilna signalizacija mora biti izdelana v skladu z ECE65, EMC 89/336/EECCE, EEC 95/54, ECE regulation 10 (EMC).
Vozilo mora biti izdelano v skladu s CPP, ki veljajo v Republiki Sloveniji in temu ustrezno homologirano. Ravno tako mora ustrezati vsem veljavnim predpisom v RS za namen specialnega reševalnega vozila TYP B.
Ponudnik mora razpolagati z veljavnim ISO 13485:2012 certifikatom ali enakovrednim.
Dokazila o skladnosti s standardom SIST EN 1789-2007+A2:2015:
Dokazilo, da je organizacija, ki je izvajala zahtevana testiranja po SIST EN1789-2007+A2:2012 za izvajanje testiranja ter izdajanje veljavnih potrdil akreditirana v eni izmed evropskih držav.
Certifikat o uspešno opravljenem dinamičnem testiranju vključno s celotnim poročilom izvajanja dinamičnega testiranja ponujenega reševalnega vozila skladno s standardom SIST EN1789-2007+A2:2015 TIP B.
Dokazilo Annex B (TEST SUMMARY) skladno s standardom SIST EN1789-2007+A1:2010.
Celotno poročilo opravljenega testiranja po vseh točkah Annexa-a C po standardu SIST EN1789-2007+A2:2015, Certifikat o homologaciji integriranih luči, vključno s poročilom, da je bila izvedena homologacija celotnih luči (modri pleksi in svetlobni moduli), ki so predmet ponudbe in so vgrajeni na vozilo.
Certifikat o ustreznosti zračnega vzmetenja s skupno dovoljeno maso vozila 3.500 kg.
Certifikat izdan s strani proizvajalca zračnega vzmetenja, da je ponudnik usposobljen za vgradnjo le tega.
Kopija homologacije že obstoječega vozila z vgrajenim ponujenim zračnim vzmetenjem z NDM 3.500 kg.
Vsi certifikati in poročila naj bodo izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po standardu SIST EN1789-2007+A2:2015, registrirane v eni izmed Evropskih držav – priloga akreditacija.
Katalog z vsemi v tehnični podatki, ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji naročnika:
dimenzije ponujenega reševalnega vozila s podrobnim načrtom nadgradnje, zunanjega dizajna (streha, luči, povišana stranska drsna vrata, oblepitev vozila).
Podroben načrt kompletnega interierja ponujenih vozil z vso vgrajeno opremo ter predvidenimi pritrdilnimi mesti za medicinsko opremo v 2D in 3D (naris, stranski pogled iz leve in desne ter tloris) s celotno namestitvijo opreme v merilu 1:20.
Na zahtevo naročnika bo moral ponudnik dostaviti na sedež naročnika vzorčno vozilo, s katerim se bo dokazala usposobljenost izvedbe predmeta javnega naročila. Vzorčno vozilo mora ustrezati tehničnim zahtevam naročnika.
Ponudnik mora priložiti reference, da je na področju EU v zadnjih 3 letih dobavil več kot 5 vozil s tehnično primerljivo opremo in z nadgradnjo vozila iz kompozitnih materialov.
Reševalno vozilo bo namenjeno za prevoz pacientov in nujno medicinsko pomoč. Velikost osnovnega vozila in bolniškega dela vozila naj izpolnjujeta zahteve naročnika:
Vozniški in bolniški del sta med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna mora biti min. 0,24 m2. Okno mora omogočati pregled nad bolniškim delom vozila.
Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, nehigroskopičnih in težko gorljivih materialov. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila morajo biti zaobljeni. Celotne notranje obloge in vse omare morajo biti izdelane iz vakumiranega materiala ABS v barvi RAL 9010.
Tla v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena z brizganim nanosom v svetlo modri barvi ter protizdrsnim točkovnim nanosom v črni barvi. Talni brizgani nanos mora biti povlečen ob straneh navzgor do višine 60 mm ter vogalnimi radiusi 20 mm.
V bolniškem prostoru se nahajajo omare in police za medicinski potrošni material in opremo, koš za odpadke in koš za infektivni material.
Bolniški prostor mora biti ogrevan z dodatnim tovarniško vgrajenim toplovodnim grelcem. V bolniškem prostoru je predviden prostor za vgradnjo električnega grelca (220 V, 50 Hz, do 2.500 W, krmiljenega preko CAN BUS s senzorjem za samodejni izklop ob pregrevanju). Vsak sistem gretja mora imeti ločeno delovanje in termostat za nastavljanje želene temperature z možnostjo regulacije iz vozniške kabine ali bolniškega prostora preko CAN BUS sistema.
Vozniški in bolniški prostor morata biti ločeno klimatizirana. Delovanje klimatske naprave vozniškega in bolniškega prostora mora biti med seboj neodvisno.
Vsa sedišča v bolniškem delu vozila, ki so obrnjena v smer vožnje, morajo biti vrtljiva s po naklonu nastavljivim hrbtnim naslonom, nastavljivim in premičnim naslonom za roke ter 3-točkovni integriranim avtomatskim varnostnim pasom.
Sedež na predelni steni mora biti preoblečen v enak material kot ostali sedeži v vozilu. Imeti mora visok hrbtni naslon z integrirani naslonom za glavo, brez fiksnega zaklepa, zložljiv sedalni del ter 3-točkovni varnostni pas.
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
1. Osnovno vozilo
Pogonski agregat in prenos moči:
Oblika: Furgon verzija, povišana streha,
Medosna razdalja: min. 3.380 in max.3.420 mm
Motor: turbo dizelski min.1950 ccm max. 2.000 ccm, min EURO 6
Moč motorja: min. 146 KW
Prenos moči: avtomatski menjalnik
Pogon: stalni na vsa štiri kolesa z razporeditvijo moči.
Pospeški: v skladu standardom SIST EN 1789:2007+A2/2015 TIP B – 4.2.1.
Zunanje mere reševalnega vozila:
Dolžina: min. 5.250 mm in max. 5.305 mm
Širina: min. 1.900 mm in max. 1.950 mm (brez ogledal)
Višina: min. 2.520 mm in max. 2.560 mm
Vključno s signalizacijo in strešnim ventilatorjem
Mere bolniškega prostora:
Dolžina: min. 2.710 mm in max. 2.720 mm
Širina: min. 1.470 mm in max. 1.500 mm.
Višina: min. 1.910 mm, merjeno v področju Ia, IIa, po standardu SIST EN
1789:2007+A2/2015 TIP B
Min. 1.850 mm, merjeno v področju IIIa, po standardu SIST EN
1789:2007+A2/2015 TIP B
Največja skupna dovoljena masa vozila ne sme presegati 3.500 kg.
Oprema osnovnega vozila:
Servo volan – hidravlični, nastavljiv po višini in globini, hidravlični zavorni dvokrožni sistem, spredaj in zadaj disk zavore.
Kontinuiran tek motorja.
Gume 215/60 R17 M+S, ustrezati morajo povišani nosilnosti vozila, okrasni kolesni pokrovi.
ABS. ASR. EDS. ESP.
Daljinsko centralno zaklepanje. Električni pomik prednjih stekel. Električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala.
Električni grelec hladilne tekočine motorja stoječega vozila. Delovanje mora biti zagotovljeno, ko je vozilo priključeno na zunanjo električno napetost 230 V z blokado.
Drugi izmenjevalec toplote – dodatno toplovodno gretje bolniškega dela.
Dodatna bralna lučka nameščena pri sovozniku in omogoča branje sovozniku.
Originalni tovarniško vgrajeni LED žarometi. Pranje žarometov. Avtomatska regulacija nastavitve višine svetlobnega snopa žarometov.
Meglenke spredaj v odbijaču. Meglenke zadaj.
Atermično vetrobransko steklo. Ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla.
Podvozje prirejeno za nosilnost po predelavi – ojačani stabilizatorji
Večfunkcijski prikazovalnik in potovalni računalnik.
Dovod svežega zraka s filtrom z aktivnim ogljem.
Pojačan akumulator. Ojačan alternator. Dodatni akumulator (z varnostnim relejem za vžig motorja) za uporabnike v bolniškem prostoru
Notranja ročica za odpiranje zadnjih vrat.
Desna bočna drsna vrata s pomičnim steklom, električna pomoč pri zapiranju vrat.
Povišana zadnja dvižna vrata s steklom.
Senzorski sistem za pomoč pri parkiranju. Signal – zvočno opozorilo za vzvratno vožnjo, omogočen je samodejni vklop varnostnih utripalk v primeru vzvratne vožnje.
Barva vozila RAL 1016.
Zračno vzmetenje (kot npr. Goldschmitt ali VB Airsuspension ali enakovredno) na zadnji osi za levo in desno stran ločeno, elektronsko nadzorovano in uravnavanjem višine vozila s pomočjo dveh senzorjev. Tip vzmetenja mora omogočati skladno z evropskimi standardi povišano najvišjo dovoljeno maso vozila na 3.500 kg. Zračno vzmetenje mora biti izdelano po CPP zakonih v RS in ustrezno homologirano. Krmiljenje zračnega vzmetenja mora biti povezano s centralnim sistemom bolniškega dela vozila CAN-BUS, ki omogoča nastavljanje višine zadnjega dela vozila v vozniškem delu pri šoferju in pri zadnjih dvižnih vratih, ter samodejni dvig pri vožnji. Priloge, ki morajo biti priložene izjava proizvajalca osnovnega vozila, da je vgrajeno vzmetenje preizkušeno in odobreno s strani proizvajalca osnovnega vozila, ter da predelava podvozja ne vpliva na garancijska jamstva osnovnega vozila.
Vozniški prostor:
Zračni blazini za voznika in sovoznika.
Klimatiziran vozniški prostor.
Voznikov in sovoznikov sedež z nasloni za roke, nastavljiva po višini in z ledveno oporo.
Avtoradio CD-MP3.
Predinštalacije za sistem radijskih zvez, ki vsebuje dve UKV anteni (ZARE in UKV).
Prenosna akumulatorska svetilka v kvaliteti enakovredna ali boljša kot MAG Lite ali Fenix RC20 s kovinskim vodotesnim ohišjem, aku. Napajanje 12V in nosilcem za pritrditev nameščeni pod armaturno ploščo.
Navigacijska naprava v kvaliteti enakovredna ali boljša kot Garmin nuvi 70 s sodobnim programom za Slovenijo in srednjo Evropo.
2. Nadgradnja osnovnega vozila z vgrajeno opremo
Povišana streha z integrirano zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo – v notranjosti ojačana z min. 6 kovinskimi strešnimi loki. Na strehi prostor za: spredaj integrirane luči v LED izvedbi in zadaj za dodatne integrirane luči v LED izvedbi, prostor za integrirano vgradnjo levo in desno dodatne luči v LED tehnologiji, ki združuje v enem ohišju pozicijsko luč, stop luč ter smerni kazalec, aerodinamični difuzor za vgradnjo ventilatorja pod nivo strehe, ter za zmanjšanje hrupa med vožnjo.
Vgradnja opozorilnih luči mora biti izvedena tako, da ne odstopa od osnovne linije strehe in da je možnost poškodb zmanjšana na minimum. Zamenjava modulov mora biti omogočena iz notranjosti vozila brez uporabe posebnih orodij.
Osvetljena luč z napisom AMBULANCE ter na vsaki strani dodatno bela opozorilna luč, ki je integrirana v streho vozila, ter naj sledi osnovni površini strehe. Zamenjava svetlobnih modulov mora biti omogočena iz notranjosti vozila brez uporabe posebnega orodja.
Difuzor zraka na zadnjem delu strehe, v katerega mora biti vgrajen strešni ventilator za zmanjšanje hitrosti zračnega toka mimo strešnega ventilatorja ter posledično zmanjšanje hrupnosti v vozilu ob vklopu ventilatorja .
Streha mora imeti integrirano varnostno ploščo za vgradnjo antene UKV.
Povišana desna stranska drsna vrata. Čista odprtina stranskih drsnih vrat mora biti min. 1.800 mm, merjeno pri odprtih vratih med neobremenjenimi tesnilnimi gumami.
Zadnja dvižna vrata morajo biti povišana s svetlo odprtino min. 1.550 mm, merjeno pri odprtih vratih med neobremenjenimi tesnilnimi gumami. Vrata morajo biti izdelana iz kompozitnega materiala zaradi optimiranja teže ter opremljena s samodejnim zapiranjem vrat na prvi poziciji zapiranja. Teža vrat ne sme presegati 20 kg.
Reševalne škarje v kvaliteti enakovredne ali boljše kot SAFETY BOY. Namestitev po dogovoru z naročnikom.
Pri drsnih vratih mora biti nameščena avtomatsko električno zložljiva stopnica, nosilnosti nad 150 kg.
3. Bolniški prostor
Obloge v povišanem delu vozila so izdelane iz vakumiranega ABS – RAL 9010 ter vsebujejo:
Stropna konzola iz vakumiranega ABS s prostorom za:
Prostor z vratci z bočnim odpiranjem levo za 1x3 infuzijske tekočine gledano v smeri vožnje, desno ampularij za 17 ampul
Integriran – poglobljen prostor v stropni konzoli z enim odvzemnim mestom za kisik, mrežica za odlaganje kisikovih mask. Vsako odvzemno mesto posebej mora biti avtonomno povezano z inhalatorjem kisika integriranim v omaro na levi strani, ter dodatno pokrov za ampularij.
2 LED halogenski svetilki z možnostjo usmerjanja snopa osvetlitve. Upravljanje preko CAN BUS sistema.
V vogalu stropne konzole na levi in desni strani je naj prostor za namestitev dolge LED luči, ter na desni strani dodatno v nadaljevanju modra LED luč. Celotna luč mora biti pokrita z konkavnim enodelnim narebričenim pokrovom za optimalno
razpršitev svetlobe. Luči morajo biti povezane v centralni CAN BUS sistem. Pritrditev z vijaki ne sme biti uporabljena.
Integriran ročaj v stropno konzolo dolžine levo in desno min. 720 mm, ter ročaj na sprednji strani polkrožno 180°, ki povezuje levo in desno stran.
Višina v področju stropne konzole merjeno od tal do spodnjega roba stropne konzole mora biti min. 1.850 mm.
xxxxx v povišanem delu vozila na levi strani in naj zajema :
3 odlagalna mesta za medicinsko opremo v dveh nivojih, zaprtih s pokrovi v prvi vrsti
obloga na desni strani v povišanem delu vozila. Obloga mora biti enodelna z odprtino za povišana vrata ter dodatnim odlagalni prostor med povišanimi vrati in omarico nad zadnjimi dvižnimi vrati.
omare z vratci v zadnjem delu vozila nad dvižnimi vrati (namenjena bo za spravilo opornic in drugih večjih stvari), Prostor je opremljen z vratci iz vakuumiranega ABS ter sistemom za zaklepanje.
prostor z vratci nad vozniško kabino. Prostor se naj razprostira na celotni širini od levega do desnega boka strehe z dodatno protihrupno zaščito. Prostor mora biti opremljen z vratci iz vakuumiranega ABS ter sistemom za zaklepanje.
Klimatska naprava mora biti nameščena nad zgoraj omenjenim odlagalnim prostorom tik pod stropom. Upravljanje klimatske naprave mora biti preko CAN BUS sistema.
Enodelna obloga na levi strani vozila mora zajemati prostor od zadnjega vertikalnega stebra dvižnih vrat, blatnika s stranico, okno, omaro s prostorom za namestitev medicinske opreme (aplikator kisika, respirator, defibrilator, grelec infuzije, perfuzor).
Obloga predelne stene s prostorom za sedež in prostorom za nosilec kardiološkega stola. V oblogi predelne stene mora biti vgrajen prostor za spravilo pobiralnih nosil. Predelna stena mora imeti vgrajeno povečano komunikacijsko okno.
Pritrditve za zložljiv kardiološki stol, na desni strani vozila na predelni steni.
Obloga drsnih vrat in obloga dvižnih vrat iz vakumiranega ABS.
Xxxxx na levem boku pred jeklenkami s pokrovom. Namenjena za spravilo imobilizacijske blazine
Vse obloge morajo biti v celoti narejene iz visoko odpornega vakumiranega materiala ABS - RAL 9010 razen vseh vratc ter pregrad v omarah, ki so naj narejena iz modrega vakumiranega ABS ter barvno usklajenega z notranjostjo vozila.
Cev v predelni steni ob odlagalnem prostoru premera cca 5 cm za spravilo katetrov.
Lesen pod – vodoodporen. Prevlečen mora biti z nedrsečo brizgano talno oblogo (spritzfussboden) ter dodatnim protizdrsnim točkovnim nanosom.
Ročaj za vstopanje na predelni steni.
Ročaj pri prvem desnem zložljivem sedežu.
Ročaj na levi strani ob nosilih.
Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena s črno atermično folijo, ki ima približno 85 % prepustnosti svetlobe, ter dodatno z notranje strani delno prevlečena z mat folijo do 2/3 oz. v skladu z dogovorom z naročnikom.
Sedež na predelni steni z avtomatskim zapiranjem, naslonom za glavo in tritočkovnim varnostnim pasom. Sedež mora biti prevlečen v skaj črne barve, enako kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila. Sedež mora biti certificiran z 3-točkovnim varnostnim pasom!
Dinamično testiranje vozila mora biti opravljeno z vgrajenim sedežem, na predelni steni, opremljenim s 4 točkovnim varnostnim pasom.
2 kos – bočno vrtljiva sedeža na desni strani vozila v smeri vožnje z integriranim tritočkovnim varnostnim pasom – ko se stola zložita ob steno se pridobi prostor za ali namestitev dodatnih - urgentnih nosil ali prost prehod skozi bolniški del vozila. Sedeža morata imeti po višini nastavljiv naslon za roke, integriran 3-točkovni varnostni pas in 3-točkovni avtomatski varnostni pas, zložljiv sedalni del, po naklonu nastavljiv hrbtni naslon ter vrtljiva. Sedeža morata biti prevlečen v skaj črne barve, enako kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila. Dinamično testiranje vozila mora biti opravljeno z vgrajenim sedežem kot zahtevano v specifikaciji.
Sedeži morajo biti prevlečeni v poseben skaj v črni barvi, ki je testiran v skladu s standardom o ognjevarnosti NF M1, BS 5852 IS =+1+5, EN 1021-1+2, DIN 53438, DIN 4102 (B2). Priloga certifikat.
Prostor in pritrditve za sanitetni kovček/torbo pod zložljivim sedežem na predelni steni.
Boks za glavna nosila s podvozjem na levi strani bolniškega dela. Boks mora biti opremljen z izvlečnim predalom pod navozno ploščo, na sprednji strani pomičnega podstavka mora biti prostor za namestitev kompresorskega hladilnega predala volumna 30lit. Navozna ploščad za nosila mora imeti možnost enostavne nastavitve izvlečnega nagiba ploščadi med 5 in 14 stopinjami izvlečnega kota. Vodila za izvlek navozne ploščadi morajo biti izvedena z štirimi drsnimi ležaji. Boks mora imeti opravljeno dinamično testiranje (crash test) v vseh 6 smereh skladno z SIST EN 1789-2007/A2:2015.
Boks za nosila mora imeti certifikat skladno s SIST EN 1789-2007+A2:2015 v ponujeni konfiguraciji (izvlečna navozna ploščad, izvlečni predal zadaj ter kompresorski hladilnik na sprednji strani).
4. Osvetlitev bolniškega prostora
Po ena na levi in desni strani LED luč, ki mora biti montirana v vogal med strop in steno ter zaščitene z narebričenim pokrovom po celotni dolžini. Dostop do led mora biti omogočen brez uporabe kakršnegakoli orodja za demontažo. Luči morata biti nameščeni tako, da jih pacient ne more doseči. Luči morata biti postavljene pod kotom, kjer je razpršitev svetlobe taka, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu.
Nočna osvetlitev – modra LED luč na desni strani v podaljšku glavne bele luči zadaj.
Halogenska LED luč za dodatno osvetlitev pri glavi pacienta. Luči morata biti vgrajeni v konzolo na stropu ob prostoru za infuzijske steklenice in sta nameščeni nad prsnim košem ležečega pacienta. Snop žarkov se mora usmerjati med glavo in pasom pacienta.
Upravljanje s celotno osvetlitvijo mora biti izvedena preko sistema CAN BUS opremljenega s folijsko tastaturo. Nočna osvetlitev mora biti opremljena z svetlobnim senzorjem za avtomatsko prižiganje luči.
5. Elektro oprema in stikala
Vsi električni sistemi morajo biti nameščeni v konzolo med sedežema v vozniški kabini. Dostop do električnega sistema mora biti enostaven.
Video nadzor vzvratne vožnje. Na zadnji del vozila mora biti vgrajena mini nadzorna kamera za vzvratno vožnjo, ki je naj integrirana v zadnja dvižna vrata.
Kamera za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom:
Namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za RV in s tem izboljša natančnost in varnost vožnje.
Funkcija avtomatskega vklopa ob izbiri vzvratne prestave.
Funkcija zrcaljenja slike.
Klimo-mehanska izvedba, vodoodporna za zunanjo montažo na dvižna vrata RV.
Monitor za prikaz slike:
Namenjen vozniku, da mu omogoča vpogled prostora za vozilom.
Funkcija avtomatskega in ročnega vklopa/izklopa na monitorju.
Na sredinski konzoli v vozniški kabini mora biti nameščena centralna enota za upravljanje s sistemi reševalnega vozila, enostavna za čiščenje in uporabo. Električni porabniki in stikala so z zaslonom povezani preko CAN-BUS sistema in centralne računalniške procesne enote. Celoten sistem mora biti prilagojen za uporabo v vozilih ter zagotavlja delovanje v temp območju od -30 do +70 stopinj C.
Ob priklopu vozila na zunanji vir napajanja 230 V se mora po 10 minutah avtomatsko ugasniti vse luči v bolniškem delu vozila v kolikor so prižgane preko avtomatskega vklopa ob odprtih vratih.
Bolniški prostor mora biti opremljen s svetlobnih senzorjem za avtomatski vklop luči v bolniškem delu ob zmanjšani zunanji svetlobi, ko se odprejo vrata v bolniški prostor. Celoten električni sistem mora imeti uspešno opravljen EMC test!
Tehnologija TOUCHSCREEN ne sme biti uporabljena!
Modul v vozniški kabini naj ima sledeče funkcije:
Svetlobna opozorilna signalizacija:
Dnevna uporaba (celotna opozorilna signalizacija modre in bele luči)
Nočna uporaba (celotna modra signalizacija in 70% jakost sirene)
Megla (samo centralni moduli v strehi vozila)
OPCIJA Bele luči (10 sekundna omejitev delovanja belih luči – ni možna uporaba med uporabe načina »Megla«)
Zvočna opozorilna signalizacija :
Vklop/izklop sirene. Izbira tona. Horn
Centralni izklop zvočne in svetlobne signalizacije
Klimatska naprava za bolniški prostor
Nastavitev temperature in nastavitev ventilatorja.
Vklop/izklop luči v bolniškem prostoru ločeno za normalno in zasenčeno osvetlitev
Posamični vklop/izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj)
Centralni izklop
Tipke za pošiljanje statusov vključno z SOS statusom – 3 kos
Reset za zvočni signal za padec pritiska kisika
Barvni display:
Kontrola nad statusom polnjenja vseh akumulatorjev
Prikaz nastavljene in aktualne temperature v bolniškem delu vozila
Prikaz stopnje ventilatorja klimatske naprave bolniškega dela
Grafični prikaz statusa vrat (odprto/zaprto)
Grafični prikaz delovanja svetlobne opozorilne signalizacije za vsako modro luč posebej, ter prikaz delovanja delovnih žarometov
SOS signal iz bolniškega dela vozila (zvočni in grafični)
Centralni modul v bolniškem prostoru s folijsko tastaturo:
Zaslon mora vsebovati naslednje podatke:
Grafični prikaz vsebnosti količine ter pritiska kisika ločeno za vsako jeklenko posebej in prikaz jeklenke v funkciji.
Aktualna in nastavljena temperatura za klimatsko napravo v bolniškem delu ter gretje ter ventilator.
Aktualna in nastavljena temperatura za grelec infuzije.
Aktualna in nastavljena temperatura za hladilnik za zdravila.
Ura, SOS, Status zvočnikov radia .
Posamična tipka za vklop/izklop z svetlobno indikacijo o tipki:
Normalne luči, nočne luči, halogenke.
Strešni ventilator - smer vrtenje levo ali desno.
Klimatska naprava za bolniški prostor
Nastavitev temperature in ventilatorja.
Nastavitev temperature grelca infuzije in hladilnika za zdravila.
Nastavitev temperature kaloriferja
Reset za padec vsebnosti kisika in preklop na drugo jeklenko
Tipka za centralni izklop luči.
Modul v bolniškem prostoru ob desnih drsnih vratih:
Nočna bela osvetlitev
Zatemnjena nočna osvetlitev
Posamični vklop/izklop delovnih luči (levo, desno, zadaj)
Tipka za centralni izklop
Modul v bolniškem prostoru ob zadnjih dvižnih vratih:
Vklop/izklop nočne bele osvetlitve
Posamični vklop/izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj)
Tipka za centralni izklop
UKV antena z vzmetno nogo, montirana na streho z inštalacijo do radijske postaje v vozniški kabini.
Dodatni akumulator z varnostnim relejem za vžig motorja. Inštalacija mora biti izvedena tako, da je možen zagon motorja tudi preko dodatnega akumulatorja.
Polnilec za osnovni in dodatni akumulator EDR 25 A/12 Vter vse električne porabnike v bolniškem delu vozila. Polnilec je povezan v centralni sistem CAN-BUS, tako da je na centralnem zaslonu mogoč prikaz, kdaj deluje polnilec.
Vgradni inverter 12 V 220 V moči 500 W.
Zunanja vtičnica 220 V z avtomatskim izmetom vtikača ob zagonu motorja v povezavi z notranjimi vtičnicami 220 V za napajanje aparatov in polnilcev. Zunanji vtikač mora biti zaščiten pred lomom ob morebitnem padcu na tla ob avtomatskem izklopu. V kompletu mora biti še 4 m zunanjega kabla za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem na drugem koncu.
2 x 220 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti posebej opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari.
5 x 12 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti posebej opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari.
Integracije opreme za sledenje vozila v reševalno vozilo. V reševalnem vozilu so zahtevana stikala za pošiljanje statusov reševalnega vozila integriran v sistem CAN BUS ter statusnimi tipkami na centralnem CAN-BUS sistemu za upravljanje z vozilom ter signalizacijo, tako da je omogočeno nemoteno pošiljanje signalov, ter hkrati ohranjena ergonomičnost prostora in funkcionalnost stikal za uporabnika. Naročnik bo za potrebe sledenja priskrbeti uporabniško kartico za mobilno telefonijo z vključenim paketom GPRS, SMS, Telemetrija. Predelovalec mora vgraditi ustrezno sledilno napravo s kontrolno enoto, GPS anteno in GSM anteno.
V bolniškem delu mora biti nameščena radijsko vodena digitalna ura z velikostjo številk 40mm.
V bolniški del zadaj morata biti montirana dva kvalitetna zvočnika vključena v sistem CAN-BUS, povezana z avtoradiem ter na zadnji centralni folijski tipkovnici dodatno vgrajenim stikalom, ki omogoča vklop in izklop le tega ter nastavitev jakosti glasnosti v bolniškem prostoru preko CAN-BUS.
6. Gretje in klimatizacija vozila
Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno. Električni ventilator mora biti povezan v centralni sistem CAN-Bus, ki omogoča vklop, izklop, spremembo smeri ventilacije preko folijskih tastatur nameščenih v bolniškem prostoru.
Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora z izpušnimi šobami nameščenimi pod nosilcem za kardiološki stol na desnem boku.
Klimatska naprava za prednji in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena mora biti iz dveh med seboj neodvisnih delov tako, da je hlajenje bolniškega dela neodvisno od prednjega dela vozila in obratno. Klimatska naprava mora biti izvedena z dvema uparjalnikoma in dvema kondenzatorjema. Klimatska naprava mora imeti avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom za bolniški del vozila. Klimatska naprava v bolniškem delu mora biti izvedena tako, da ne zaseda dodatnega prostora v bolniškem delu vozila. Izpušne šobe so na zgornji strani predelne stene. Klimatska naprava mora biti povezana v CAN-BUS sistem, tako da je mogoče upravljanje preko membranskih stikal v vozniški kabini in bolniškem delu. Sistem mora imeti programsko možnost izključiti hkratno delovanje gretja in klimatske naprave.
7. Signalizacija
Zunanje označbe reševalnega vozila morajo zajemati rdeče oznake reševalnega vozila iz samolepilne folije v kvaliteti enaki ali boljši proizvajalca 3M v barvi RAL 3024 fluoroscentno, dizajn vozila ZD MARIBOR, kombinacije mednarodnih oznak reševalcev ter zrcalnega napisa URGENCA 112 na prednjem delu vozila, oziroma izdelava zunanjih označb po željah naročnika.
Modre integrirane luči na sprednji strani strehe vozila (zahtevano velja ločeno za levo in desno stran):
Centralni svetlobni modul z min. 12 LED svetlobnimi telesi – uporaba v načinu »dan«, »noč«, »megla«.
Dodatni svetlobni moduli z usmerjeno svetilnostjo naprej, vsebujejo naj 4 posamična svetlobna telesa razporejena po vertikalni smeri – LED elementi, ki so nameščeni v vertikalni smeri na sprednji strani strehe - uporaba v načinu »dan«, »noč«, »megla«.
Za bočno osvetlitev modra luč mora vsebovati 4 posamična svetlobna telesa – LED, nameščena za centralnim modulom z delovanjem na bočno stran vozila - uporaba v načinu »dan«, »noč«, »megla«.
Modre integrirane luči na zadnji strani strehe vozila (zahtevano velja ločeno za levo in desno stran):
Centralni svetlobni modul z min. 12 LED svetlobnimi telesi – uporaba v načinu »dan«, »noč«, »megla«.
Za bočno osvetlitev modra luč naj dodatno vsebuje 4 posamična LED svetlobna telesa, nameščena pred centralnim modulom gledano od sredine proti zadnjemu delu vozila – uporaba v načinu »dan«, »noč«,
Za usmerjeno osvetlitev za vozilom modra luč naj dodatno vsebuje 2 posamični LED svetlobni telesi, nameščeni ob centralni modul – uporaba v načinu »dan« ali »noč«
Vsi svetlobni moduli vgrajeni v modro luči morajo biti izključno v LED tehnologiji.
Dodatni beli žarometi v LED tehnologiji v strehi vozila za dnevno uporabo. Vsaka luč naj ima po 4 svetlobna telesa skupaj v kvadratni obliki. Luči morajo biti nameščene levo in desno od luči z napisom AMBULANCE. Dostop do svetlobnih modulov mora biti omogočen iz notranjosti vozila.
Integrirana luč v streho vozila nameščena med modre luči osvetljenim napisom Ambulance.
Vse zunanje opozorilne luči morajo biti povezane v centralni sistem CAN-BUS, ki omogoča krmiljenje luči preko folijskih tastatur. Tastature morajo biti označene s posebnim svetlobnim opozorilnim elementom vključenega mode-a (dnevni, nočni, megla). Sistem mora imeti pred programirane določene programe osvetlitve, kot je dnevna opozorilna signalizacija, nočna opozorilna signalizacija, signalizacija v uporabi ob megli ter dodatno stikalo za časovno omejeno uporabo belih opozorilnih luči, ko se uporablja nočni program ali program za meglo. Sistem mora omogočati spremembo pred programiranih programov osvetlitve glede na zahteve naročnika, kjer se vozilo uporablja.
2 kos elektronski zvočnik 100 W mora biti nameščen v sprednji odbijač zaščiten pred lomom. Elektronski zvočnik mora biti povezan v centralni sistem CAN-Bus, ki omogoča vklop in izklop preko folijskih tastatur. Folijske tastature morajo biti opremljene s svetlobnimi opozorilnimi elementi ob vklopu posameznih siren. Sirene morajo imeti možnost dnevne in nočne jakosti. Nočna jakost sirene mora biti 30 % manjša od dnevne. Sistem mora omogočati spremembo tonov preko folijskih tastatur ali volanskega gumba sirene.
Modri signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enakovredno ali boljše kot Standby LED, vgrajeni sta v boku vozila levo in desno.
Modri signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enakovredno ali boljše kot Standby LED ali Powerled 4, vgrajeni sta v maski vozila levo in desno v višini cca. 0,7 m, povezani in krmiljeni preko sistema CAN-BUS.
Beli signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enakovredno ali boljše kot Standby ali Powerled 4, vgrajeni sta v maski vozila levo in desno v višini cca. 0,7 m, povezani in krmiljeni preko sistema CAN-BUS.
Beli luči morata biti montirani v dvižna vrata. Krmiljenje preko sistema Can-Bus, ki omogoča vklop in izklop luči preko folijskih tastatur nameščenih pri zadnjih dvižnih vratih.
Dodatne luči v LED tehnologiji, ki vsebujejo zavorno luč, pozicijsko luč in smerno utripalko vgrajeno na zadnjem delu strehe – integrirana v streho, vklop istočasno kot serijske luči.
Dodatni delovni luči – LED beli, na levem in desnem boku. Krmiljenje posamezne delovne luči mora biti preko sistema CAN-BUS, ki omogoča vklop in izklop luči preko folijskih tastatur, ki so nameščene pri desnih drsnih vratih, zadnjih dvižnih vratih in preko centralnega zaslona s folijskimi tastaturami v šoferski kabini.
Dodatna luč za vzvratno vožnjo LED – bela, vklop istočasno kot serijske bele luči za vzvratno vožnjo. Luč mora omogočati uporabo tudi kot delovne bele luči brez tega, da bi bilo vozilo v vzvratni prestavi. Krmiljenje delovne luči mora biti preko sistema CAN-BUS, ki omogoča vklop in izklop luči preko folijskih tastatur, ki so nameščene pri desnih drsnih vratih, zadnjih dvižnih vratih in preko centralnega zaslona s folijskimi tastaturami v šoferski kabini.
Ojačevalnik sirene s tremi predprogramiranimi opozorilnimi melodijami in sirena v kvaliteti enaki ali boljša kot Federal pa 300 200 W, s sistemom za odpravljanje radijskih motenj.
Dodatna zvočna izolacija bolniškega in vozniškega dela reševalnega vozila.
8. MEDICINSKA OPREMA
Nosilec za defibrilator LP15 (last naročnika) – testiran 10 G v vseh 6 smereh. Zaklepanje oziroma pritrditev aparata mora biti mehansko trdna.
2 kpl - prostor z nosilcem in jeklenki za kisik 10 L v bolniškem delu vozila zadaj.
2 kos nepovratni tlačni reduktor s centralnim razvodom kisika ter sklopko za kisik – po standardu DIN. Preklop za uporabo kisika med jeklenkama mora biti izvedena z
avtomatskim mehanskim preklopnikom in prikazom preko Can-Bus sistema na centralnem zaslonu (grafični prikaz vsebnosti kisika v posamezni jeklenki, status aktivne jeklenke ter numerični izpis vrednosti tlaka v posamezni jeklenki). Ob padcu tlaka v jeklenki pod minimalno nastavljeno vrednost mora sistem avtomatsko preklopiti na drugo polno jeklenko, ter se prižgati zvočni in grafični alarm v bolniškem in vozniškem delu vozila. V primeru, da so jeklenke prazne ali zaprte se mora alarm prižgati v trenutku, ko se vozilo odklene oziroma ugasne, ko se vozilo zaklene.
2 kos aplikator kisika - okrogel dizajn s stopenjskim nastavljanjem pretoka 0-25 l/min (z naslednjimi vrednostmi 1, 2, 4, 6, 10, 12, 15, 20, 25/min ), povezan s sklopko za kisik in tanko cevjo z masko – po standardu DIN. Nameščena morata biti podometno na zgornji strani leve omare v podaljšku konzole za upravljanje CAN BUS. Odvzem kisika mora biti na stropu ter na levem boku iz vsakega dozatorja posebej.
2 kos sklopka za kisik z čipom RFID s centralnim razvodom od jeklenke do porabnega mesta – po standardu DIN.
Xxxxxxx nosilec in nosilec za aspirator last naročnika, nameščen na levem boku zadaj pred jeklenkami.
Šina za namestitev perfuzorjev v zgornji višini okna na levem boku zadaj, nameščena po celotni dolžini okna.
Stenski nosilec za avtomatski ventilator s priklopom v centralni kisikov sistem, za respirator naročnika (naročnik uporablja Weinmann Life Base mini II).
Sistem za infundiranje infuzijskih tekočin ogretih na +37° z +/- odstopanjem za 2° (skladnost EN1865). Grelec infuzijskih tekočin mora ustrezati tehničnim specifikacijam, in sicer:
Ogreti infuzijsko tekočino na telesno temperaturo +37° C in jo potem vzdrževati
Nameščen mora biti v spodnjem prostoru omare ob predelani steni
Temperatura se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega zaslona v bolniški kabini in mora biti priključena na centralni sistem CAN-BUS.
Sistem mora imeti možnost nastavitve različnih temperaturnih nivojev gretja in temperaturnih histerez.
Sistem za infundiranje infuzijskih tekočin ohlajenih na 4° C z +/- odstopanjem za 1° C (skladnost z EN1865). Hladilnik infuzijskih tekočin mora ustrezati tehničnim specifikacijam, in sicer:
Kapaciteta hladilnega predala min. 30 L
Temperaturna diferenca min. 14° C
Temperaturno območje od -2° C do +12° C
Hermetično zaprt kompresor z integrirano kontrolnimi električnimi elementi
Dinamično ventiliran žični kondenzator, evaporator, prikazovalnik temperature, ki se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega zaslona v kabini in mora biti priključen na centralni sistem CAN-BUS,
Za hladilni predal mora biti predviden prostor min 560 x 440 x 250 mm
Za kompresor mora bit predviden prostor dimenzij min. 170 x 440 x 250 mm
Barva črna, teža max. 18 kg, material ojačano železno ohišje z vzorčnimi delci, certifikat TÜV/GS po standardu 95/54/EC (emc direktiva za vozila)
Glavna nosila s podvozjem, blazino, nosilcem infuzije po naslednjih specifikacijah:
Glavno nosilo:
Skladnost s standardom EN 1865:2000.
Ustreza CE in EN 1865,1789, testirano na TUV eloksiran okvir in površine, da ne mažejo rok in obleke.
4-pozicijski šok/stol okvir.
Premični stranski ograjici.
Hidravlični dvig naslona za hrbet – nastavljiv na neskončno št. položajev.
Nalepke visoke vidljivosti.
4 kolesa (max 10 cm), 4 teleskopske ročke, 2 ročaja ob straneh, 3 pasovi za pacienta.
Blazina, opora za noge, možnost nosilca za infuzijo, možnost nastavka za široke paciente.
Nosila se lahko zložijo v stol.
Dolžina min. 230 cm – ročaji izvlečeni, širina min. 56 cm, teža max. 23 kg, nosilnost min. 230 kg.
Kompatibilnost z obstoječimi podvozji nosil naročnika v izvedbi Ferno Mondial.
Podvozje glavnih nosil:
Ustreza naj CE in EN 1865,1789.
6 nastavitev višin ter popolnoma zložena pozicija.
Glavni okvir je naj eloksiran, da ne maže rok in obleke, odsevni trakovi, ki jih odlikuje visoka vidljivost, dvotočkovna pritrditev nosil.
Nosila se naj lahko pritrdijo na podvozje v obeh smereh (glava naprej ali noge naprej)
Varnostni zaklep nog podvozja, 125 mm odlitki z vrtljivimi kolesi (naložni konec),
25 mm vrtljivi odlitki s kolesom z zavoro (uporabnikov konec).
Vsa 4 kolesa so naj vrtljiva, pri nalaganju v vozilo pa se kolesa avtomatsko blokirajo.
Dolžina min. 197, min. širina min. 55, višina min. 98 cm, teža max. 28 kg, nosilnost min. 275 kg.
Kompatibilno z obstoječimi nosili naročnika v Ferno Mondial.
Zajemalna nosila.
2. sklop: Vozilo urgentnega zdravnika.
Za 2. sklop so sredstva zagotovljena na podlagi »Sofinanciranja investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2018«, objava v Uradnem listu Republike Slovenije dne 8. 6. 2018, številka objave Ob-2354/18, za kar ima naročnik sklep Ministrstva za zdravje, štev. C2711-18-434120, z dne 9. 8. 2018.
Sofinancirana bodo sredstva za osnovno vozilo, za katero mora naročnik sofinancerju predložiti račun do 20. 11. 2018.
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
1. Osnovno vozilo
segment vozila C-SUV,
štiri-kolesni pogon (stalni ali priklopljiv) – izpolnjuje zahteve za vožnjo po utrjenem, pretežno asfaltiranem cestišču z možnostjo uporabe na makadamskem cestišču in občasne uporabe na neutrjenem terenu,
konstrukcijska zasnova VUZ omogoča fleksibilnost za kasnejše obnavljanje in nadomeščanje opreme,
osnovna barva VUZ je RAL 1016 ali bela,
odbijači, bočni zaščitni elementi, ogledala in drugi plastični deli so lahko tudi v barvi osnovne izvedbe (črna),
osnovno barvo dopolnjujejo različne opozorilne in označevalne oznake ter napisi,
oznake vozil skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.), Priloga 5: Oznake izvajalcev in vozil zunajbolnišnične službe NMP.
2. NADGRADNJA V VUZ
2.1. Vozniška kabina
gasilni aparat 2 kg. Dobava in montaža pri sovoznikovem sedežu,
nosilec za radijsko postajo.
2.2. Bolniška kabina
montirani nosilci specificirane opreme,
prostor za 2 L jeklenko za kisik v torbi,
nastavek za koš za igle kontamed,
2x mreža za čelade.
2.3. Signalizacija
Zunanje označbe reševalnega vozila narejene po predlogi naročnika, oblepljanje rdečega fluoroscentne folije ki sledi liniji vozila, moder odsevni napis URGENTNI ZDRAVNIK na pokrovu motorja, slikica modra slušalka + telefonska številka 112 na zadnjih vratih, moder napis SPLOŠNA NUJNA MEDICINSKA POMOČ na spodnji tretjini vrat, oznaka NMP Slovenija (okrogel znak) na zadnjih stranskih steklih, strehi in na motornem pokrovu,
rdeče fluoroscentne RAL 3024 nalepke po silhueti avtomobila,
na notranjo stran dvižnih vrat se namestijo dodatne oranžne LED utripalke,
montaža signalnega bloka z belimi bočnimi lučmi na strehi vozila z možnostjo vgradnje sirene,
sirene za montažo v signalni blok,
ojačevalnik kot npr. Federal AS250 100w v vozilo ali enakovredno,
elektroinštalacija 12 V,
svetlobna signalizacija,
odjemalni mesti 12 V v zadnjem delu vozila,
osvetlitev zadnjega dela vozila,
elektroinštalacija 230 V,
antena za DMR postajo.
Obseg blaga:
Ponudnik mora ponuditi vrsto blaga, ki je predmet javnega naročila v celoti po posameznem sklopu – to je 100 % razpisane vrste blaga za vsak posamezen sklop.
Blago, ki je predmet javnega naročila se bo torej oddalo po sklopih. Ponudnik lahko predloži ponudbo za en, več ali za vse sklope, osnovni podatki pa se predložijo v okviru predložene ponudbe.
Ponudba, ki ne bo ustrezala kriterijem iz te točke navodil, se smatra, da ne izpolnjuje razpisanih pogojev in se izloči iz nadaljnje obravnave.
VIII. DOPOLNITEV PONUDB
V kolikor naročnik ugotovi, da je ponudba nepopolna ali napačna oz. če posamezni dokumenti manjkajo, sme od ponudnikov zahtevati, da v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije njihovih ponudb.
Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.
Pri tem ni dovoljeno dopolnjevali ali popravljati cene brez DDV na enoto, vrednost postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede drugačne ponudbe.
Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbe bo naročnik posredoval ponudnikom v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistemu e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ne pojasni oz. ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.
IX. PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB
Pri pregledu ponudb bo naročnik preveril izpolnitev naslednjih pogojev:
ali je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v razpisni dokumentaciji
ali za ponudnika, ki je oddal ponudbo ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje
in oddal naročilo na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi meril –
A. Cena 90 točk
B. Garancija s podaljšanim jamstvom 10 točk
Merila, ki bodo upoštevana pri ocenjevanju ponudb, so obravnavana v točki XII. teh navodil.
Naročnik si pred izbiro pridržuje pravico do svoje izbire najugodnejše ponudbe in nima nobenih obveznosti do ponudnikov, ki ne bodo izbrani kot najugodnejši.
X. CENA IN PLAČILNI POGOJI
Cena v ponudbi je fiksna in mora biti oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem, vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, stroške tehničnega prevzema, vzdrževanja v garancijskem roku, stroške zavarovanja in druge), popuste in DDV.
Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.
Plačilni pogoji: Naročnik bo blago plačal v roku 30 dni od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa.
XI. NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA
Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.
Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.
Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3, pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.
Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.
XII. MERILA, KI BODO UPORABLJENA PRI OCENJEVANJU PONUDB IN PRI
IZBIRI NAJUGODNEJŠE PONUDBE
1. Ocenjevanje ponudb
Naročnik bo ponudbe ocenjeval na podlagi navedenih meril. Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo po posameznem sklopu. Za oba sklopa veljajo enaka merila. Način ocenjevanja ponudb je natančno opredeljen pri vsakem merilu.
Maksimalno število točk: 100 točk.
Merila Točke
A. Cena 90 točk
B. Garancija s podaljšanim jamstvom 10 točk
A. CENA
Maksimalno število točk: 90 točk
Način ocenjevanja:
Ocenjuje se končna vrednost ponudbe z DDV. Ponudba z minimalno končno vrednostjo dobi maksimalno število točk.
Število točk se izračuna po formuli: najnižja končna vrednost ponudbe x 100/končna vrednost ponudbe. Dobljeno število točk se ponderira s faktorjem 0,90.
B. GARANCIJA S PODALJŠANIM JAMSTVOM
Maksimalno število točk: 10 točk
Način ocenjevanja:
Osnova za ocenjevanje je Izjava ponudnika o zagotavljanju servisnih storitev, v kateri ponudnik navede garancijo s podaljšanim jamstvom za osnovno vozilo in predelavo. Ponudba z najdaljšim podaljšanim jamstvom dobi maksimalno število točk.
Število točk se izračuna po formuli: podaljšano jamstvo ponudbe x 100/najdaljše podaljšano jamstvo ponudbe. Dobljeno število točk se ponderira s faktorjem 0,10.
Podani časi garancije s podaljšanim jamstvom za osnovno vozilo in predelavo so:
brez podaljšanja jamstva
s podaljšanim jamstvom 12 mesecev
s podaljšanim jamstvom 18 mesecev
s podaljšanim jamstvom 24 mesecev
2. Izbira najugodnejše ponudbe
Pri izbiri najugodnejše ponudbe naročnik upošteva merila. Naročnik ni dolžan upoštevati najcenejšo ponudbo kot najugodnejšo, saj se pri končnem ocenjevanju upoštevajo navedena merila.
V primeru, da pride pri končnem ocenjevanju do enakega števila točk, bo naročnik izbral ponudbo z najnižjo ceno.
XIII. PODIZVAJALCI
Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.
Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015).
Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:
navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev
navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:
glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V
primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
XIV. SKUPNA PONUDBA
Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo.
Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015).
V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:
navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,
način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,
določbe v primeru izstopa xxxxxxxxxxxx od partnerjev v skupini,
reševanje sporov med partnerji v skupini,
druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
rok veljavnosti pravnega akta.
Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.
V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.
XV. PONUDNIKI S SEDEŽEM IZVEN RS
Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke III. točke teh navodil v zvezi z oddajo javnega naročila.
Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.
XVI. STATUSNE SPREMEMBE
V primeru statusnih sprememb ponudnika bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej.
Naročnik bo priznal kontinuiteto poslovanja v primerih:
če je ponudnik univerzalni pravni naslednik svojega prednika,
če je ponudnik naslednik, ki od svojega prednika v celoti prevzame poslovanje, kadre in potrebno infrastrukturo, ki zadeva predmet javnega naročila. Na razpolago mora imeti tudi dovolj kapitala in finančnih virov za uspešno izvedbo naročila.
Če ti pogoji ne bodo izpolnjeni v celoti, naročnik kontinuitete ne bo priznaval.
XVII. VARIANTNE PONUDBE
Vsak ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti po razpisanih pogojih. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
XVIII. OBVEZE PONUDNIKA
Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati vse obveznosti, tudi tiste, ki izhajajo iz pogodbe (vzorec) in niso posebej navedene v razpisni dokumentaciji.
XIX. PODATKI O LASTNIŠKIH DELEŽIH
Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:
svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.
XX. PREKLIC JAVNEGA NAROČILA
Naročnik ima pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb in odstopa do izvedbe javnega naročila v skladu z 90. in 96. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015).
XXI. VELJAVNOST PONUDBE
Ponudba mora biti veljavna najmanj 3 mesecev od odpiranja ponudb, to je do 24. 1. 2019.
XXII. ROK ZA PODPIS POGODBE
Pogodba bo sklenjena predvidoma v 10 dneh oz. najkasneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.
XXIII. POSTOPKI PRED PODPISOM POGODBE
Potem, ko bo ponudba sprejeta in bo ponudnik pozvan k podpisu pogodbe, se bosta naročnik in ponudnik dogovorila o tempu izvedbe.
XXIV. ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA
Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila).
Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom ZGD-1.
Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.
Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.
XXV. OPOZORILA
V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.
V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.
XXVI. OBVESTILO PONUDNIKU O PRAVICI DO ZAHTEVE ZA REVIZIJO
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17, v nadaljevanju ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplival na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.
Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, v skladu z določili 14. člena ZPVPJN.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
ime naročnika
oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanja sposobnosti,
predmet javnega naročila,
pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 71. člena tega zakona.
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se v skladu s 25. členom ZPVPJN vloži v desetih delovnih dneh od dneva:
objave obvestila o naročilu
objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika
prejema povabila k oddaji ponudb.
Vlagatelj po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev, objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.
Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve.
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse, plačane v skladu z 71. členom ZPVPJN, in sicer:
Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa:
2.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi;
4.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, omejenem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, partnerstvu za inovacije ali konkurenčnem dialogu.
Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, v primeru javnega naročanja na področju obrambe in varnosti pa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov. Ne glede na navedeno znaša taksa za to odločitev 2.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, in 6.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v katerem koli drugem postopku javnega naročanja. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000 eurov.
Kadar takse ni mogoče odmeriti v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, znaša taksa 1.000 eurov.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena znaša taksa 1.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na socialne in druge posebne storitve ali storitve na področju obrambe in varnosti B, oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu ali na javni natečaj.
V posameznem primeru določi višino takse naročnik, upoštevaje pri tem prvi, drugi in tretji odstavek tega člena. Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.
Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse.
Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802.
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico, skladno s 24. členom ZPVPJN. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.
Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN in ni dopusten, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.
DIREKTOR
prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec.
Priloga: 12x
PRILOGA 1 - k ponudbeni dokumentaciji JN5-B/18 OBRAZEC
III.1. PONUDBA
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.:……………, z dne ……………., za izbiro izvajalca po postopku naročila male vrednosti, podajamo ponudbo, št.: …………….
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: VOZILA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ, razdeljena v dva sklopa
(Ponudnik priloži in izpolni obrazec za vsak ponujeni sklop posebej)
Opis blaga (obkroži ponujeni sklop):
VOZILA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ, razdeljena v dva sklopa: 1. sklop: Reševalno vozilo TIP B – povišana verzija 2. sklop: Vozilo urgentnega zdravnika
|
|
Končna vrednost sklopa: ……………………………… € z DDV
Vrednost del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev): …………………… € z DDV
Vrsta del, ki jih bo opravil ponudnik (xxx, brez podizvajalcev):……………………………… …………………………………………………………………………………………………..
Navedba podizvajalcev ……………………………………………………. ……………………………………………………. …………………………………………………….
|
|
Navedba partnerjev v skupini ponudnikov: ……………………………………………………. …………………………………………………….
Veljavnost ponudbe: 24. 1. 2019
|
Kraj:
Datum: Podpis odgovorne osebe Žig
PRILOGA 2 - k ponudbeni dokumentaciji JN5-B/18 OBRAZEC
III.2. PODATKI O PONUDNIKU
Predmet javnega naročila: VOZILA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ, razdeljena v dva sklopa
|
Firma oz. ime ponudnika:
|
Naslov:
|
Zakoniti zastopniki ponudnika: (navedba vseh – če jih je več)
|
Matična številka:
|
Identifikacijska številka za DDV:
Pristojni davčni urad: |
Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)
|
Telefon:
Mobilni telefon: |
Fax:
|
E - naslov:
|
Kontaktna oseba:
|
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
|
Ponudnik spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) - obkroži
DA NE |
Kraj:
Datum: Podpis odgovorne osebe
Žig
PRILOGA 3 - k ponudbeni dokumentaciji JN5-B/18 OBRAZEC
III.3. PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU
(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)
Predmet javnega naročila: VOZILA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ, razdeljena v dva sklopa
|
Firma oz. ime podizvajalca/partnerja:
|
Naslov:
|
Zakoniti zastopniki podizvajalca/partnerja: (navedba vseh – če jih je več)
|
Matična številka:
|
Identifikacijska številka za DDV:
Pristojni davčni urad: |
Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)
|
Telefon:
Mobilni telefon: |
Fax:
|
E - naslov:
|
Kontaktna oseba:
|
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
|
Podizvajalec/partner spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) DA NE |
(V primeru več podizvajalcev/partnerjev se obrazec izpolni za vsakega posebej)
Kraj:
Datum: Podpis odgovorne osebe
Žig
PRILOGA 4 - k ponudbeni dokumentaciji JN5-B/18 OBRAZEC
III.4. IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH
(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: VOZILA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ, razdeljena v dva sklopa
I z j a v l j a m o ,
da bomo dela opravljali skupaj s spodaj navedenimi podizvajalci/partnerji in da kot ponudnik v celoti odgovarjamo za izvedbo celotnega naročila proti naročniku ne glede na podizvajalce/partnerje.
Naziv in sedež podizv./partn. |
Vrsta, opis dela podizv./partn. |
Količina (delež v %) |
Rok izvedbe del |
Vrednost v € brez DDV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da bomo, v primeru podpisa pogodbe, predložili zahtevo podizvajalca za neposredna plačila podizvajalcu (če le-ta to zahteva) in podizvajalčevo soglasjem na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika; ter svoje pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcu.
da pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo zoper nas in našega podizvajalca ni ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje.
da imamo pogodbo (pravni akt) o skupni izvedbi naročila (obvezna priloga) – velja za skupni nastop s partnerji
Priloga:
Kraj:
Datum: Podpis odgovorne osebe
Žig
PRILOGA 5 - k ponudbeni dokumentaciji JN5-B/18 OBRAZEC
III.5. VZOREC
ki jo skleneta
ZDRAVSTVENI DOM xx. XXXXXX XXXXXX MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec., kot naročnik
Matična številka: 5054095
Identifikacijska številka za DDV: SI49672509
in
……………………………………………………….., ki jo zastopa ……………………….., kot prodajalec
Matična številka:
Davčna številka:
I. PREDMET
1. člen
Stranki ugotavljata, da je naročnik, v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015) in predpisi s področja javnega naročila, na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.: …………………, z dne ………………, oddal naročilo po postopku naročila male vrednosti, za nabavo blaga, ki je predmet te kupoprodajne pogodbe.
2. člen
S tem dokumentom se naročnik in prodajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju.
3. člen
Predmet: VOZILA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ, razdeljena v dva sklopa:
1. sklop: Reševalno vozilo TIP B – povišana verzija
2. sklop: Vozilo urgentnega zdravnika.
Naročnik izjavlja, da blago naroča za lastno uporabo z obračunanimi davki.
Podpis odgovorne
osebe:
II. KOLIČINA IN VRSTA BLAGA
4. člen
Količina in vrsta blaga je razvidna iz opisa blaga in specifikacije predračuna, ki je sestavni del te kupoprodajne pogodbe.
III. KVALITETA BLAGA
5. člen
Blago mora ustrezati zahtevam naročnika ter tehnični specifikaciji, obstoječim standardom, normativom in atestom ter pravnim podlagam, ki veljajo za to področje.
IV. ČAS IN NAČIN DOBAVE
6. člen
Prodajalec se zavezuje, da bo naročniku dobavil vozilo za 1. sklop: v ……... dneh oz. najkasneje v roku 90 dni in vozilo za 2. sklop: v …………. dneh oz. do 20. 11. 2018 osnovno vozilo s predložitvijo računa, predelava v roku 60 dni od dneva prejema pisnega naročila na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem.
7. člen
Naročnik naroči blago s pisno naročilnico, podpisano s strani pooblaščene osebe.
V. XXXXXXXXXX IN KAKOVOSTNI PREVZEM BLAGA, REKLAMACIJE
8. člen
Naročnik se obvezuje naročeno blago prevzeti na podlagi pisnega dokumenta oz. zapisnika o primopredaji.
Predaja in prevzem blaga ter ugotovitve o tehničnem prevzemu se navedejo zapisniško na dan primopredaje. Primopredajni zapisnik podpišejo pooblaščenci naročnika in prodajalca.
Odgovorna oseba in skrbnik pogodbe s strani naročnika: ……………………………………
Odgovorna oseba in skrbnik pogodbe s strani prodajalca: ……………………………………
Če se pri primopredaji vozila ugotovijo napake, oz. pomanjkljivosti, ki izvirajo s strani prodajalca, sme naročnik zadržati plačilo kupnine, vendar ne več kot 10 % skupne pogodbene vrednosti. Prodajalec je dolžan pomanjkljivosti nemudoma brezplačno odpraviti.
Podpis odgovorne
osebe:
VI. CENA
9. člen
Stranki se dogovorita za končno vrednost po predračunu za 1. sklop ……………. in za 2. sklop ………………., ki izhaja iz ponudbe in je sestavni del te kupoprodajne pogodbe.
Cena v ponudbi je fiksna in mora biti oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem. Vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, stroške tehničnega prevzema, vzdrževanja v garancijskem roku, stroške zavarovanja in druge), popuste in DDV.
Naročnik ne prizna nobenih dodatnih stroškov.
VII. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA
10. člen
Naročnik se zaveže plačati dobavljeno blago v 30 dneh od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa, na račun prodajalca, št.: …………………………………………………..
VIII. ZAUPNOST PODATKOV
11. člen
Izvajalec se obvezuje varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih in osebnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih ali osebnih informacij, ki so mu dostopni zaradi izvajanja te pogodbe. Ta obveznost zavezuje izvajalca tudi po morebitni prekinitvi ali po izteku te pogodbe.
Vsi podatki v zvezi s predmetom javnega naročila so zaupne narave. V primeru kršitve zaupnosti bo naročnik pogodbo razdrl in unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
IX. OBVEZNOSTI PRODAJALCA
12. člen
Prodajalec se obvezuje da:
bo naročniku ob podpisu kupoprodajne pogodbe izročil izjavo v skladu s 14. členom ZIntPK,
bo dobavil vozilo, ki je predmet pogodbe v kvaliteti, roku in mestu dobave, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji (Tehnična specifikacija),
Podpis odgovorne
osebe:
bo dobavljena, montirana in instalirana oprema delovala brezhibno in ne bo imela stvarnih napak in popolnoma ustrezala vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije in so priloga te pogodbe,
bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na dobavo, montažo in preskusni zagon vozila in vgrajene opreme,
bo dela, prevzeta po pogodbi, izvedel strokovno in kakovostno v skladu z veljavnimi zakonskimi in tehničnimi predpisi, z navedenimi standardi v razpisni dokumentaciji ter po navodilih naročnika,
bo jamčil za kakovost dobavljenega vozila, dobavljene in montirane opreme ter vseh opravljenih del v skladu z navedenimi garancijskimi pogoji po dokončnem prevzemu pogodbenega dela,
bo kril stroške strokovnih komisij v primeru spora, če se ugotovi krivda prodajalca,
da bo ob podpisu primopredajnega zapisnika naročniku izročil:
tehnično dokumentacijo
potrdila originalnih proizvajalcev o opravljenih testih kvalitete
zakonsko predpisana potrdila o atestih
navodila o uporabi vozila
garancijske liste
potrdilo o homologaciji
servisna knjiga
morebitna ostala potrdila,
da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti,
da bo dosledno upošteval vse pogoje, ki izhajajo iz razpisne in ponudbene dokumentacije.
X. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
13. člen
Naročnik se obvezuje:
prevzeti naročeno blago,
da bo poravnal finančne obveznosti do prodajalca oz. neposredna plačila do podizvajalca.
XI. GARANCIJA IN SERVIS
14. člen
Za vozilo veljajo garancijski roki proizvajalca, ki začnejo teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika.
1. sklop:
Garancija za osnovno vozilo in predelavo: ………………………………….……… mesecev.
Podaljšana garancija za osnovno vozilo in predelavo………………………………. mesecev.
Garancija za vgrajeno tehnično opremo: ….………………………………..………. mesecev.
Garancija za medicinsko opremo: ……………………………………………………mesecev.
(v primeru, da je garancija različna, navedite garancijo za vsako stvar posebej)
Podpis odgovorne
osebe:
2. sklop:
Garancija za osnovno vozilo in predelavo: ………………………………….……… mesecev.
Podaljšana garancija za osnovno vozilo in predelavo………………………………. mesecev.
(v primeru, da je garancija različna, navedite garancijo za vsako stvar posebej)
15. člen
Kadar naročnik v garancijskem roku ugotovi napako ali pomanjkljivost blaga, mora to nemudoma sporočiti prodajalcu.
Prodajalec mora naročniku, sam ali s pooblaščenim serviserjem, zagotavljati vse storitve v času garancijske dobe in po njej ter omogočati naročniku najkrajši odzivni čas in čas popravila – v skladu s ponudbo.
1. sklop: Pooblaščeni serviser (naziv in kraj): …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
2. sklop: Pooblaščeni serviser (naziv in kraj): …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Odzivni čas za odpravo napake je največ 24 ur od prejema obvestila o napaki.
Rok za odpravo napak v garancijskem roku je največ 3 dni od prejema obvestila o napaki. Prodajalec oz. njegov pooblaščeni serviser mora k popravilu pristopiti takoj po prejemu obvestila.
Prodajalec mora v času popravila naročniku nuditi enakovredno nadomestno vozilo.
XII. PROTIKURUPCIJSKA KLAVZULA
16. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
pridobitev posla
sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji
opustitev dolžnega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku
nična.
Podpis odgovorne
osebe:
XIII. PODIZVAJALCI/PARTNERJI
17. člen
Prodajalec nastopa s naslednjimi partnerji v skupni ponudbi:
-………………………………………………..
- ……………………………………………….
Prodajalec nastopa s naslednjimi podizvajalci:
-………………………………………………..
- ……………………………………………….
Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015).
V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:
navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,
način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,
določbe v primeru izstopa xxxxxxxxxxxx od partnerjev v skupini,
reševanje sporov med partnerji v skupini,
druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
rok veljavnosti pravnega akta.
Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.
V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.
Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015).
Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:
navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev
navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Podpis odgovorne
osebe:
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:
glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.
XIV. VELJAVNOST KUPOPRODAJNE POGODBE
18. člen
Kupoprodajna pogodba je veljavna s podpisom obeh pogodbenih strank, preneha pa veljati z dokončnim obračunom oz. pretekom garancijskih rokov, to je z dnem medsebojne poravnave vseh obveznosti.
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3A (UL RS, št. 14/18, z dne 2. 3. 2018) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
Podpis odgovorne
osebe:
19. člen
Stranki spremembe, ki se nanašajo na določila iz razpisne dokumentacije, opredelita s pisnim aneksom.
XV. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Sestavni del te kupoprodajne pogodbe so naslednje priloge:
razpisna dokumentacija, objavljena na portalu javnih naročil, št.: ….…, z dne ……………
ponudbena dokumentacija št.: ...../....., z dne .............
predračun
21. člen
Če prodajalec ne izvrši svoje obveznosti v dogovorjenem roku, ne da bi v roku 2 dni po prejemu naročila obvestil naročnika nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti, lahko naročnik ta dokument razdre.
22. člen
Za druge pravice in obveznosti obeh strank, ki niso urejene s tem dokumentom, veljajo določila Obligacijskega zakonika.
23. člen
Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz tega dokumenta reševali sporazumno.
V kolikor sporazumno reševanje ni možno, bo o sporu iz tega dokumenta odločilo pristojno sodišče v Mariboru.
24. člen
Dokument je sestavljen in podpisan v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod. Vsaka stran dokumenta in prilog je podpisana in žigosana s strani obeh strank.
Št.: Št.:
Datum: Datum:
PRODAJALEC NAROČNIK:
Podpis odgovorne
osebe:
PRILOGA 6 - k ponudbeni dokumentaciji JN5-B/18 OBRAZEC
III.6. PREDRAČUN
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: VOZILA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ, razdeljena v dva sklopa
NAVODILO ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA
Ponudnik je dolžan v predračun vpisati: neto cena na EM brez DDV, % popusta, % DDV, končno vrednost (količina x neto cena/EM - popust + DDV) za vsako posamezno postavko po posameznem sklopu.
Ponudnik je dolžan vpisati skupno neto vrednost, skupno vrednost popustov/rabatov in skupno vrednost DDV (ki so upoštevani pri izračunu končne vrednosti predračuna) ter končno vrednost predračuna po posameznem sklopu.
Na osnovi gornjih podatkov ponudnik, v spodnjo tabelo, vpiše še končno vrednost predračuna oz. ponudbe po posameznem sklopu.
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odst. 89. člena ZJN-3.
Ponudnik v sistemu e-JN naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki in bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.
Ponudnik v razdelek »Drugi dokumenti« še enkrat naloži obrazec priloge 6 Predračun in obvezno v excell tabeli specifikacijo predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.
SKLOP |
KONČNA VREDNOST v € z DDV |
1. sklop: Reševalno vozilo TIP B – povišana verzija
|
|
2. sklop: Vozilo urgentnega zdravnika
|
|
Garancija s podaljšanim jamstvom za osnovno vozilo in predelavo (ustrezno obkroži – merilo B):
brez podaljšanja jamstva
s podaljšanim jamstvom 12 mesecev
s podaljšanim jamstvom 18 mesecev
s podaljšanim jamstvom 24 mesecev
Priloga:
Specifikacija predračuna
Lastna specifikacija
Kraj: Podpis odgovorne osebe
Datum: Žig
PRILOGA 7 - k ponudbeni dokumentaciji JN5-B/18 OBRAZEC
III.7. IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: VOZILA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ, razdeljena v dva sklopa
I z j a v l j a m o , d a
izpolnjujemo pogoje za ugotavljanje sposobnosti, navedene v III. točki navodil;
bomo ob podpisu pogodbe naročniku izročili izjavo v skladu s 14. členom ZIntPK;
bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi;
xxxx javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;
da bomo naročeno vozilo dostavili naročniku za 1. sklop v ……... dneh oz. najkasneje v roku 90 dni in vozilo za 2. sklop v …………. dneh oz. najkasneje do 20. 11. 2018 osnovno vozilo s predložitvijo računa, predelava v roku 60 dni od dneva prejema pisnega naročila – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem;
se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;
smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;
smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;
vse podatke, ki smo jih pridobili od naročnika, obravnavamo kot poslovno skrivnost;
smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave
i n p r i l a g a m o
obrazec ESPD (enotni evropski dokument)
Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD
(v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja, mora biti obrazec ESPD priložen za vsakega podizvajalca/partnerja posebej)
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali v elektronski obliki podpisan xml.
fotokopija AJPES, kot npr. XXX, ali vseh pristojnih bank za plačilni promet pri katerih imamo odprte račune. Iz priloženih dokumentov mora biti razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od odpiranja ponudb niso bili blokirani računi oz. ni bilo neporavnanih zapadlih obveznosti. Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ponudnik naloži zahtevano potrdilo v .pdf obliki.
Kraj:
Datum:
Podpis odgovorne osebe
Žig
Priloga:
PRILOGA 8 - k ponudbeni dokumentaciji JN5-B/18 OBRAZEC
III.8. STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE)
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: VOZILA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ, razdeljena v dva sklopa
I z j a v l j a m o ,
da bomo na zahtevo naročnika priskrbeli vzorčno vozilo – velja za 1. sklop
da smo v preteklih treh letih oskrbovali poslovne partnerje na področju EU z najmanj 5 vozili s tehnično in vrednostno primerljivo opremo, z nadgradnjo vozila iz kompozitnih materialov in si pri njih (na podlagi izkušenj, zanesljivosti in ugleda) pridobili strokovna priporočila (reference) – navedba poslovnih partnerjev:
PONUJENI SKLOP:
(Ponudnik priloži in izpolni obrazec za vsak ponujeni sklop posebej)
Poslovni partner z
navedbo kontaktne osebe Poslovno sodelovanje
tel. št. in e-naslovom Predmet posl. sodelovanja (od – do)
Naročnik lahko reference preverja in iz obravnave izloči ponudnika z slabimi oz. neresničnimi, zavajujočimi referencami.
i n p r i l a g a m o ,
potrjene reference s strani zgoraj navedenih poslovnih partnerjev (potrjene reference naj vsebujejo številko pogodbe, pogodbeno vrednost, tip in naziv aparata/opreme in navedbo ali je bila dobava izvedena v skladu s pogodbenimi določili)
Kraj:
Datum: Podpis odgovorne osebe
Žig
PRILOGA 9 - k ponudbeni dokumentaciji JN5-B/18 OBRAZEC
III.9. IZJAVA PONUDNIKA O ZAGOTAVLJANJU SERVISNIH STORITEV
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: VOZILA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ, razdeljena v dva sklopa
(Ponudnik priloži in izpolni obrazec za vsak ponujeni sklop posebej)
I z j a v l j a m o ,
da bomo za brezhibno delovanje dobavljenega blaga izvajali poprodajne storitve in naročniku nudili tehnično pomoč v smislu servisiranja in vzdrževanja z izkušenimi kadri v najhitrejšem možnem času;
da bomo v času popravila nudili naročniku nadomestno vozilo.
Navedba podatkov (za osnovno vozilo, predelavo in medicinsko opremo):
Xxxxxx najbližjih servisov: ……………………………………………………………………
Navedba pooblaščenih serviserjev in dosegljivost:……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Telefon, fax, GSM: ……………………………………………………………………………
Delovni čas:…………………………………………………………………………………….
Čas dežurstva: ………………………………………………………………………………….
Odzivni čas (je največ 24 ur od prejema obvestila o napaki): …………………………………………
Čas popravila: ………………………………………………………………………..…………
Rezervne dele imamo na razpolago v svojem skladišču, ki se nahaja: ……………………..….
………………………………………………………………………………………………….
Rok dobave rezervnih delov iz tujine: ……………………………………………………..…..
Dobava rezervnih delov po končani proizvodnji opreme: …………………………..…………
Garancijski rok proizvajalca za osnovno vozilo in predelavo: ………… mesecev.
Garancija na vgrajeno tehnično opremo …………….. mesecev.
Garancija za medicinsko opremo …………… mesecev.
Garancijski roki morajo biti najmanj 24 mesecev.
(v primeru različnih garancijskih rokov, ponudnik priloži dodatek iz katerega bodo razvidni garancijski roki za vsako posamezno stvar)
Kraj: Podpis odgovorne osebe Datum Žig
PRILOGA 10 - k ponudbeni dokumentaciji JN5-B/18 BRAZEC
III.10. POSEBNA PRILOGA PONUDBE
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: VOZILA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ, razdeljena v dva sklopa
P r i l a g a m o :
velja za 1. sklop
Dokazila o skladnosti s standardom SIST EN 1789-2007+A2:2015:
Dokazilo, da je organizacija, ki je izvajala zahtevana testiranja po SIST EN1789-2007+A2:2012 za izvajanje testiranja ter izdajanje veljavnih potrdil akreditirana v eni izmed evropskih držav.
Certifikat o uspešno opravljenem dinamičnem testiranju vključno s celotnim poročilom izvajanja dinamičnega testiranja ponujenega reševalnega vozila skladno s standardom SIST EN1789-2007+A2:2015 TIP B.
Dokazilo Annex B ( TEST SUMMARY ) skladno s standardom SIST EN1789-2007+A1:2010.
Celotno poročilo opravljenega testiranja po vseh točkah Annexa-a C po standardu SIST EN1789-2007+A2:2015, Certifikat o homologaciji integriranih luči, vključno s poročilom, da je bila izvedena homologacija celotnih luči (modri pleksi in svetlobni moduli), ki so predmet ponudbe in so vgrajeni na vozilo.
Certifikat o ustreznosti zračnega vzmetenja s skupno dovoljeno maso vozila 3.500kg.
Certifikat izdan s strani proizvajalca zračnega vzmetenja, da je ponudnik usposobljen za vgradnjo le tega.
Kopija homologacije že obstoječega vozila z vgrajenim ponujenim zračnim vzmetenjem z NDM 3.500kg.
Vsi certifikati in poročila naj bodo izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po standardu SIST EN1789-2007+A2:2015, registrirane v eni izmed Evropskih držav – priloga akreditacija.
Certifkat: Sedeži testirani v skladu s standardom o ognjevarnosti NF M1, BS 5852 IS =+1+5, EN 1021-1+2, DIN 53438, DIN 4102 (B2).
Katalog z vsemi v tehnični podatki, ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji naročnika:
dimenzije ponujenega reševalnega vozila s podrobnim načrtom nadgradnje, zunanjega dizajna (streha, luči, povišana stranska drsna vrata, oblepitev vozila).
Podroben načrt kompletnega interierja ponujenega vozila z vso vgrajeno opremo ter predvidenimi pritrdilnimi mesti za medicinsko opremo v 2D in 3D (naris, stranski pogled iz leve in desne ter tloris) s celotno namestitvijo opreme v merilu 1:20.
velja za 2. sklop
Katalog z vsemi v tehnični podatki, ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji naročnika:
dimenzije ponujenega vozila s podrobnim načrtom nadgradnje, zunanjega dizajna (streha, luči, povišana stranska drsna vrata, oblepitev vozila).
Priloge:
Kraj: Podpis odgovorne osebe Datum Žig
PRILOGA 11 - k ponudbeni dokumentaciji JN5-B/18 OBRAZEC
III.11. POOBLASTILO PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA
(za podjetje) (V primeru nastopa s partnerji/podizvajalci se obrazec izpolni za vsakega posebej)
PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC: ____________________________________
_________________________________________________________________________
Predmet javnega naročila: VOZILA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ, razdeljena v dva sklopa
P O O B L A S T I L O
S podpisom in žigom zakoniti zastopnik ponudnika/partnerja/podizvajalca dovoljuje naročniku skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov, da lahko pridobi podatke iz kazenske evidence, ki se nanašajo na ponudnika/partnerja/podizvajalca (pri Ministrstvu za pravosodje), in sicer za:
POLNO IME PODJETJA: ……………………………………..………….…………………
SEDEŽ PODJETJA: ………………………………………………………………………….
OBČINA SEDEŽA PODJETJA: ………………………………………………………………
ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER (ŠT. VLOŽKA): ………………………………………...
MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA: …………………………………….…………………….
NAMEN IZDAJE POTRDILA: ………………..………………………………………………
Kraj:
Datum:
Podpis odgovorne osebe
Žig
OPOMBA: V primeru, da zakoniti zastopnik ponudnika/partnerja/podizvajalca ne dovoljuje vpogleda v navedene uradne evidence, mora ponudnik/partner/podizvajalec predložiti svoji ponudbeni dokumentaciji dokazila Ministrstva za pravosodje z zgoraj navedeno vsebino.
Ponudnik naloži podpisano pooblastilo v .pdf obliki.
PRILOGA 12 - k ponudbeni dokumentaciji JN5-B/18 OBRAZEC
III.12. POOBLASTILO PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA
(za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa ponudnika/partnerja/podizvajalca)
(V primeru nastopa s partnerji/podizvajalci se obrazec izpolni za vsakega posebej)
PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC: ____________________________________
_________________________________________________________________________
Predmet javnega naročila: VOZILA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ, razdeljena v dva sklopa
P O O B L A S T I L O
S podpisom in žigom zakoniti zastopnik in oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/partnerja/podizvajalca dovoljuje naročniku skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov, da lahko pridobi podatke iz kazenske evidence (pri Ministrstvu za pravosodje), in sicer za:
IME IN PRIIMEK: ………………………………………..………, roj. .…………………
(prejšnji priimek)
EMŠO: …………………………..…… DATUM ROJSTVA: ……………………………...
KRAJ ROJSTVA: ………………………………………………………………………….
OBČINA ROJSTVA: ………………………………………………………………………
DRŽAVA ROJSTVA: ……………………………………………………………………...
NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA: …………………………………….…………………….
(ulica in hišna številka ter poštna številka in pošta)
NASLOV ZAČASNEGA BIVALIŠČA: ………………………………….……………….…….
(ulica in hišna številka ter poštna številka in pošta)
DRŽAVLJANSTVO: ………………………………………………………………………
Kraj:
Datum:
Podpis odgovorne osebe
Žig
OPOMBA: V primeru, da zakoniti zastopnik in oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/partnerja/podizvajalca ne dovoljuje vpogleda v navedene uradne evidence, mora ponudnik/partner/podizvajalec predložiti svoji ponudbeni dokumentaciji dokazila Ministrstva za pravosodje z zgoraj navedeno vsebino.
(v primeru več oseb se obrazec izpolni za vsakega posebej)
Ponudnik naloži podpisano pooblastilo v .pdf obliki.
2/2
p.p. 1646, 2001 Maribor, tel. 00 00 00 000, faks 00 00 00 000, e-pošta: xxxx@xx-xx.xx, xxx.xx-xx.xx |