OBČINA RADOVLJICA
OBČINA RADOVLJICA
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica
RAZPISNA DOKUMENTACIJA | |
Naročnik: | OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica |
Predmet javnega naročila: | GOI DELA TEKOČEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA STANOVANJ IN POSLOVNIH PROSTOROV OBČINE RADOVLJICA |
Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: | Naročnik bo oddal naročilo na podlagi postopka oddaje naročila male vrednosti, skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015), s sklenitvijo okvirnega sporazuma z več gospodarskimi subjekti |
Št.javnega naročila: | |
Število samostojnih sklopov: | 6 |
Objava javnega naročila: | Portal javnih naročil |
Datum pošiljanja v objavo: | 08.08.2016 |
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 3
II.NAČIN OCENJEVANJA PONUDB TER MERILA IN POSTOPKI, KI SE NANAŠAJO NA PRIZNANJE IZPOLNITVE VSEH ZAHTEVANIH POGOJEV 13
Razpisni obrazec št. 1 – PODATKI O PONUDNIKU 18
Razpisni obrazec št. 2 - KROVNA IZJAVA PONUDNIKA / 21
Razpisni obrazec št. 3 –OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA 24
Razpisni obrazec št. 4 – IZJAVA PONUDNIKA – ZELENO JAVNO NAROČANJE 26
Razpisni obrazec št. 5 – SEZNAM REFERENC 27
Razpisni obrazec št. 5A – SEZNAM REFERENC PONUDNIKA / 27
Razpisni obrazec št. 5B – POTRDILO NAROČNIKA O IZVEDENIH DELIH 28
Razpisni obrazec št. 6 - PLAČILNI POGOJI 29
Razpisni obrazec št. 7 – OKVIRNI SPORAZUM 30
Razpisni obrazec št. 8 – MENIČNA IZJAVA KOT GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE 41
Razpisni obrazec št. 9 - GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 42
Razpisni obrazec št. 10 - GARANCIJA ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI V GARANTNEM ROKU 45
I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
1. NAROČNIK:
OBČINA RADOVLJICA, Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx
2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA:
Predmet javnega naročila je sukcesivno izvajanje GOI del tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov Občine Radovljica.
Javno naročilo je razdeljeno na naslednje sklope:
sklop 1: gradbeno obrtniška dela sklop 2: krovsko kleparska dela sklop 3: stavbno pohištvo
sklop 4: strojne instalacije - vodovod
sklop 5: strojne instalacije - centralno ogrevanje in prezračevanje sklop 6: elektro instalacije
Sklopi so zaprti. Pri zaprtih sklopih morajo kandidati zagotavljati izvedbo za vse razpisne vrste del znotraj posameznega sklopa. Ponudniki lahko podajo prijavo za en sklop, več sklopov ali vse sklope.
Naročnik bo sklenil okvirne sporazume z vsemi ponudniki, ki bodo ponujali dela vsaj enega sklopa in bodo oddali dopustno ponudbo. V posameznih fazah povpraševanja bodo lahko predmet povpraševanja samo dela iz posameznega sklopa ali več različnih sklopov. V kolikor bodo predmet povpraševanja dela iz več različnih sklopov, bodo morali ponudniki ponuditi vsa dela vseh sklopov, ki bodo predmet povpraševanja.
Naročnik bo s ponudniki, ki bodo oddali dopustne ponudbe sklenil okvirni sporazum, za obdobje od oddaje javnega naročila, do 31.12.2017. Naročnik bo znotraj tega obdobja odpiral konkurenco med ponudniki v skladu z dejanskimi potrebami in v skladu s finančnim načrtom. Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil točno določeno količino del. Naročnik si pridržuje predčasno prekiniti okvirne sporazume pod pogoji, določenimi v okvirnih sporazumih.
Naročnik je v predmetu javnega naročila navedel okvirne vrste predmetnih del, za katere ocenjuje, da jih bo v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma potreboval. Natančne popise in količine predmetnih del bo naročnik predložil vsem strankam okvirnega sporazuma, v posameznih povabilih k oddaji ponudb za posamezna naročila.
Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije. Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi, s katerimi bo dela opravil v predpisanih rokih in obsegu, pravilno in kakovostno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi.
POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE:
Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z objavljenim javnim naročilom in to razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo.
Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati vse pogoje v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in izpolnjevati in upoštevati vsa določila veljavnih predpisov.
Variantne in opcijske ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.
3. VRSTA POSTOPKA:
Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi postopka oddaje naročila male vrednosti, s sklenitvijo okvirnega sporazuma z več gospodarskimi subjekti z odpiranjem konkurence, skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju, v zvezi z sedmim odstavkom 48. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015).
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z vsemi ponudniki, ki bodo oddali dopustno ponudbo, v skladu z določili tega razpisa, za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2017.
Javno naročilo se oddaja ob upoštevanju določil Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013, 89/2014 in 91/15 – ZJN-3).
4. TRAJANJE JAVNEGA NAROČILA:
Naročnik bo s ponudniki, ki bodo oddali dopustne ponudbe sklenil okvirni sporazum z veljavnostjo od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2017.
5. PREDLOŽITEV PONUDBE:
Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku, z jasno oznako in napisom:
¨PONUDBA – NE ODPIRAJ¨, z navedbo številke objave in navedbo predmeta javnega naročila: »GOI dela tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov Občine Radovljica«.
Na vseh ovitkih mora biti navedeno ime podjetja in točen naslov. V kolikor vsak izvod ponudbe obsega več ovitkov, morajo le ti biti oštevilčeni.
6. NAČIN, MESTO IN ČAS ODDAJE PONUDBE:
Ponudnik ponudbo odda osebno ali po pošti na naslov:
Občina Radovljica, Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo v vložišče naročnika prispele najkasneje do 22.08.2016 do 10:00 ure. Ponudbe, odposlane pred potekom roka za oddajo ponudb, ki bodo k naročniku prispele po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne in zaprte vrnjene ponudnikom.
7. MESTO IN ČAS JAVNEGA ODPIRANJA PONUDB:
Javno odpiranje ponudb bo na naslovu:
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, dne 22.08.2016 ob 11:00 uri. Pripombe na postopek odpiranja ponudb bodo lahko dali samo predstavniki ponudnikov s pooblastili oz. zakoniti zastopniki ponudnikov.
8. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN RAZPISNI POGOJI
⮚ Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta, z jasnimi tiskanimi črkami. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Dokumentov razpisne dokumentacije ni dovoljeno dopolnjevati ali popravljati.
⮚ Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika.
⮚ Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Morebitne popravke v svoji ponudbi mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe.
⮚ Xxxxxxxx, ki v istem sklopu nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec, bo izločen pri vseh ponudbah v tem sklopu, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo izločene.
⮚ V kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.
⮚ Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.
Zaželjeno je:
- da so vsa zahtevana dokazila razvrščena po vrstnem redu, kot je to razvidno iz 4. točke teh navodil;
- da razvrstitev dokumentov omogoča njihov popoln pregled in je omogočeno listanje;
- da so listi dokumentacije oštevilčeni po vrstnem redu kot si sledijo;
- da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, zvezani z vrvico v celoto.
Pravna podlaga:
Javno naročilo se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ in področje, ki je predmet javnega naročila:
• Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/2015)
• Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13 in 90/14 - ZDU-1I)
• Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo);
• Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr, 110/13 in 19/15)
• Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 48/14 in 91/15
– ZJN-3)
• Uredba o zelenem javnem naročanju - pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati tudi Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14) s prilogo 7 - Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov;
in ostalo veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji!
Navedba zavajajočih podatkov:
Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:
- v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,
- če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.
Ponudniki s sedežem v tuji državi:
Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji. Tuji ponudnik, ki nastopa samostojno ali kot partner v skupini izvajalcev mora poleg v nadaljevanju razpisne dokumentacije zahtevanih dokumentov predložiti še potrdilo pristojnega organa, kjer ima ponudnik svoj sedež, o izpolnitvi pogojev, določenih v tej razpisni dokumentaciji.
Če v državi, kjer ima tuj ponudnik ali podizvajalec sedež, noben organ ne izda zahtevanega potrdila, se predloži lastna izjava, overjena na sodišču, pri notarju ali drugem pristojnem upravnem organu, ki izkazuje in potrjuje zahtevano dejstvo. Izjava mora biti predložena v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki.
Priloge morajo biti priložene v vrstnem redu, kot je podan:
1. Podatki o ponudniku (razpisni obrazec št. 1);
2. Krovna izjava ponudnika (razpisni obrazec št. 2);
3. Osnovna sposobnost ponudnika (Razpisni obrazec št. 3);
4. Dokumenti za preverjanje sposobnosti: Ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogojev s:
a. podpisom Krovne izjave ponudnika (razpisni obrazec št. 2):
Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb).
V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin oz. dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo kot nepravilno zavrnil. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji.
Starost listin: listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno
zahtevana listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti (ne starejše od 4-ih mesecev). Naročnik bo dovolil dopolnitev.
b. seznamom referenc (razpisni obrazec št. 5A):
Reference ponudnika s področja GO del v zadnjih 5 letih za posamezen sklop. Sklop 1:
Ponudnik je izvajal dela sklopa 1 na najmanj 2 objektih pogodbene vrednosti najmanj 10.000,00 EUR za vsak objekt (razpisni obrazec št. 6A);
Sklop 2, sklop 3, sklop 4, sklop 5, sklop 6:
Ponudnik je izvajal dela posameznega sklopa na najmanj 2 objektih pogodbene vrednosti najmanj 3.000,00 EUR za vsak objekt (razpisni obrazec št. 5A);
Seznamu referenc morajo biti obvezno priložena potrdila naročnikov za vsako naročilo, ki ga navaja (razpisni obrazec št. 5B).
c. V kolikor ponudnik v postopku javnega naročila navaja podizvajalce, mora:
• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
• navesti zakonite zastopnike in kontaktne podatke predlaganih podizvajalcev,
• priložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ,
• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec to zahteva,
• priložiti podizvajalsko pogodbo oziroma dogovor o sodelovanju.
Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega ponudnika nastopajo še drugi ponudniki (v nadaljevanju: podizvajalci). Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.
V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci (podatki o ponudniku / partnerju / podizvajalcu). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci.
Izbrani ponudnik mora pred podpisom pogodbe za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje:
- izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec (natančna navedba vrste in obsega del),
- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik (natančna navedba vrste in obsega del),
- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,
- izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalcev ali uvedbo novih podizvajalcev (podizvajalcev, ki niso bili navedeni v ponudbi) pridobil pisno soglasje naročnika.
Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podatki iz prejšnjega odstavka so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila.
Naročnik si pridružuje pravico, da ob podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom od njega zahteva predložitev podizvajalskih pogodb.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah podizvajalcev in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec to zahteva.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3.
Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. odstavka
75. člena ZJN-3.
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:
• glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
• podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
• glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper ponudnika pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.
Ponudnik z oddajo ponudbe in podpisom krovne izjave potrjuje, da je v primeru podajanja popusta na ponudbeno ceno, pridobil predhodno soglasje podizvajalca k znižanju ponudbene cene tudi v delu, ki ga bo izvedel podizvajalec. Popust na ponudbeno ceno se bo upošteval tudi na vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec.
V kolikor v času izvajanja pogodbe nastopi podizvajalec, ki ni bil prijavljen v razpisu, ima to lahko za posledico prekinitev pogodbe in unovčenje bančne garancije za dobro izvedbo del, razen v primeru, da pogodbeni izvajalec pred izvedbo podizvajalčevih del pridobi soglasje naročnika ter predloži zanj vso, v razpisu zahtevano dokumentacijo in z naročnikom sklene aneks k pogodbi.
d. V kolikor daje skupina izvajalcev skupno ponudbo:
• morajo vsi izvajalci dokumentirati izpolnjevanje pogojev za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila, torej priložiti dokazila iz točk 4 a., b., c. tega
razpisa.
V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti izvajalci tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in ponudnikom.
• mora ta skupina izvajalcev podpisati in priložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:
- imenovanje poslovodečega izvajalca pri izvedbi javnega naročila;
- pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe ter polnopravno zastopanje v pogodbenem poslu;
- izjava izvajalcev, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih,
- izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in
- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN- 3, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.
Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.
5. Izjava ponudnika – zeleno javno naročanje (razpisni obrazec št. 5);
6. Plačilni pogoji (razpisni obrazec št.6);
7. Izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec okvirnega sporazuma (razpisni obrazec št. 7);
8. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe:
Bianco menica v višini 3.000 EUR ter menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice, izstavljena skladno z vzorcem iz te razpisne dokumentacije kot zavarovanje za resnost ponudbe (razpisni obrazec št. 8) z veljavnostjo 120 dni od skrajnega roka za oddajo ponudbe.
Menico kot garancijo za resnost ponudbe naročnik unovči v celoti, če ponudnik:
• po izteku roka za oddajo ponudbe svojo ponudbo umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti,
• ne izpolni ali zavrne podpis okvirnega sporazuma v roku osmih (8) dni od poziva naročnika k podpisu okvirnega sporazuma,
• ne predloži zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku, oziroma svojih navedb ne dokaže.
V primeru, da ponudnik zavarovanja ne bo predložil ali bo predložil zavarovanje, ki ni skladno z zahtevami naročnika in zato ni v celoti unovčljivo skladno z navedenimi zahtevami, bo naročnik takšno ponudbo zavrnil.
V primeru vložitve zahtevka za revizijo ali kakršnihkoli drugih razlogov, zaradi katerih bo moral ponudnik podaljšati rok veljavnosti ponudbe, mora ponudnik, na poziv naročnika, podaljšati rok veljavnosti menične izjave. V kolikor v tem primeru veljavnosti menične izjave za resnost ponudbe ne podaljša, ima naročnik pravico unovčiti menico pred iztekom le-te.
9. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:
Originalna izjava ponudnika, da bo v primeru, da bo izbran za posamezno naročilo na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma, naročniku predal garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v višini 10 % vrednosti naročila z vključenim DDV, z veljavnostjo vsaj 1 mesec več, od roka za izvedbo del.
Naročnik pri posameznih naročilih, katerih vrednost ne presega 10.000,00 EUR (brez DDV) finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne bo zahteval.
Pri posameznih naročilih, vrednosti od 10.000,00 EUR do 20.000,00 EUR (brez DDV), bo naročnik kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zahteval dve bianco menici in menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.
Pri posameznih naročilih vrednosti nad 20.000,00 EUR (brez DDV) bo naročnik kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zahteval dve bianco menici in menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice ali bančno garancijo (oz. kavcijsko zavarovanje), po vsakokratni presoji naročnika. V primeru bančne garancije, se izjava izdaja v skladu z vzorcem bančne garancije (razpisni obrazec št. 9).
10. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:
Originalna izjava ponudnika, da bo v primeru, da bo izbran za posamezno naročilo na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma, naročniku predal garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV, z veljavnostjo še najmanj en mesec več od poteka garancijskega roka. Začetek veljavnosti garancijskega roka se šteje od dneva kvalitetnega pregleda in odpravljenih vseh napakah po kvalitetnem pregledu. Garancijo bo moral izvajalec predložiti pred izplačilom obračunske situacije.
Naročnik bo kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku zahteval dve bianco menici in menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice ali bančno garancijo (oz. kavcijsko zavarovanje), po vsakokratni presoji naročnika.
V primeru bančne garancije, se izjava izdaja v skladu z vzorcem bančne garancije (razpisni obrazec št. 10).
11. Dokazila o finančni sposobnosti:
Podatke o finančnem stanju ponudnika, iz katerih je razvidno, da ponudnik pred objavo javnega naročila izkazuje naslednje finančno stanje:
- da ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega naročila;
- da izkazuje bonitetno oceno podjetja (po pravilih Basel II) najmanj SB7 ali boljšo.
DOKAZILO:
Ponudniki morajo predložiti naslednji dokument (obrazec je lahko tudi kopija):
- S.BON-1/P oziroma BON-1/SP ali BON-1/Z, dokument ne sme biti starejši od dneva objave javnega naročila na Portalu javnih naročil!
Informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji:
Naročnik bo preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo do 17.08.2016 do 10.00 ure, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.
Sprememba razpisne dokumentacije:
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila. V primeru večjih sprememb bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb.
Umik ponudbe:
Naročnik bo ravnal skladno z določili 88. člena ZJN-3:
Ponudnik lahko umakne svojo ponudbo. Kadar to stori po izteku roka za oddajo ponudb, bo naročnik unovčil ponudnikovo zavarovanje za resnost ponudbe.
Odstop od izvedbe javnega naročila:
Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.
Pregled in ocenjevanje ponudb:
Če so informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, bo naročnik zahteval, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo.
Zaupnost podatkov in postopka:
Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom ZGD-1. Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije,cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.
II. NAČIN OCENJEVANJA PONUDB TER MERILA IN POSTOPKI, KI SE NANAŠAJO NA PRIZNANJE IZPOLNITVE VSEH ZAHTEVANIH POGOJEV
A. Usposobljenost in sposobnost ponudnika:
Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v tej razpisni dokumentaciji. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem.
Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. Naročnik lahko ponudnike kadar
koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.
B. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe za posamezna naročila:
Naročnik bo pri ocenjevanju ponudb in izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezno naročilo na osnovi sklenjenega okvirnega sporazuma lahko uporabljal naslednja merila:
Merilo: najnižja cena
Merilo: ekonomsko najugodnejša ponudba
V primeru uporabe merila ekonomsko najugodnejša ponudba bo naročnik poleg cene uporabil še druga merila, kot so npr.: tehnične prednosti, garancijski rok, rok izvedbe ipd.
Naročnik bo merila natančneje opredelil v vsakokratnem povabilu k oddaji ponudb za posamezno javno naročilo na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma.
C. Xxxxxx za izbor strank okvirnega sporazuma:
Naročnik bo priznal sposobnost vsem kandidatom, ki bodo v celoti izpolnjevali vse pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije in bodo predložili dopustno ponudbo. Naročnik bo s ponudniki sklenil okvirni sporazum, z veljavnostjo za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2017, v skladu z določbami vzorca okvirnega sporazuma.
OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE
1. Naročnik opozarja ponudnika,
- da v času razpisa ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe,
- da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da okvirni sporazum ne bi pričel veljati ali ne bi bil izpolnjen,
- da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževala razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.
2. Ponudnik, ki bo izbran, mora podpisati okvirni sporazum v roku osem (8) dni od poziva naročnika k podpisu. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico unovčenja garancije za resnost ponudbe.
3. Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika.
4. Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji posameznega naročila najugodnejšemu ponudniku obseg dela zmanjšati skladno z razpoložljivimi sredstvi, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.
Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.
5. Izbrani izvajalec del, kot prevzemnik posameznega javnega naročila, se bo obvezal:
- da bo odstopil svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del;
- da bo uporabljal za poplačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila,
- da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem xxxxx, proizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti in zakonite zamudne obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga.
6. Vsak ponudnik, ki sodeluje v postopku oddaje javnega naročila, mora za primer vpogleda v ponudbo konkurentov, označiti dokumente, ki se v skladu s pisnim sklepom ponudnika štejejo za poslovno skrivnost, kakor tudi podatke, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.
Podatke, ki jih ZJN-3 opredeljuje kot javne, bo, kljub morebitni oznaki »poslovna skrivnost«, možno pregledati.
7. Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku oddaje javnega naročila ima v skladu z ZJN-3 pravico vložiti zahtevo za revizijo postopke javnega naročanja, če meni, da postopek ni bil izveden skladno z določili tega zakona.
Zahtevek za revizijo postopka se lahko vloži na podlagi Zakona o pravnem varstvu ponudnikov v postopku javnega naročanja (ZPVPJN, Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011, 63/2013 in 90/14 – ZDU-1I), pri čemer je potrebno vplačati z zakonom določeno takso na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance.
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
1. ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila,
4. predmet javnega naročila,
5. očitane kršitve,
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.
Vlagatelj mora v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 1.500,00 EUR.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v osmih (8) delovnih dneh od dneva:
• objave obvestila o javnem naročilu ali
• obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
• prejema povabila k oddaji ponudb
Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb, razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti in storitev iz Seznama storitev B, ko se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.
Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na:
- vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo predmetnega naročila, v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN vplačati takso v višini 1.500,00 € in sicer na spodnji podračun:
Transakcijski račun: XX00 0000 0000 0000 000
Odprt pri: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija SWIFT KODA: BS LJ SI 2X
IBAN: XX00000000000000000
Sklic: 11 13145-7111290-XXXXXXLL
Sklic je sestavljen iz treh delov, in sicer P1-P2-P3. Prva dva dela sklica, P1 in P2, sta vselej enaka in se pišeta z vezajem.
P1: 13145 (šifra proračunskega uporabnika Ministrstva za finance) P2: 7111290 (številka podkonta s kontrolno številko)
Tretji del sklica, P3, predstavlja številko objave obvestila o naročilu, izjemoma pa referenčno številko naročila, zato je za vsak postopek javnega naročanja drugačen. P3 je sestavljen iz 8 cifer, od tega sta zadnji dve mesti namenjeni navedbi letnice iz številke objave oz. navedbi letnice iz referenčne številke.
Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno vpiše vezaj. (podrobnejše informacije na:
xxxx://xxx.xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxx )
Skladno s 74. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), ne glede na drugi odstavek 71. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I) znaša taksa v letu v primeru, ko se zahtevek za revizijo ne nanaša na odločitev o oddaji naročila, 1.000 eurov.
RAZPISNI OBRAZCI
Razpisni obrazec št. 1 – PODATKI O PONUDNIKU
Naziv | ||
Naslov in sedež | ||
Pooblaščenec za podpis pogodbe | ||
Kontaktna oseba | ||
Telefon in telefaks kontaktne osebe | tel. št.: | faks št.: |
Transakcijski račun | ||
Matična številka | ||
ID številka za DDV | ||
SPLOŠNI PODATKI O PONUDNIKU/PRIJAVITELJU PONUDNIK/PRIJAVITELJ
PONUDNIK/PRIJAVITELJ V SKUPNI PONUDBI
Naziv | ||
Naslov in sedež | ||
Pooblaščenec za podpis pogodbe | ||
Kontaktna oseba | ||
Telefon in telefaks kontaktne osebe | tel. št.: | faks št.: |
Transakcijski račun | ||
Matična številka | ||
ID številka za DDV | ||
PODIZVAJALCI (obkrožite in izpolnite)
A. Ponudnik ne nastopa s podizvajalci.
B. Ponudnik nastopa s sledečimi podizvajalci:
ŠT. Podi zv. | Podizvajalec (ime in priimek ter naslov oz. podjetja in sedež, davčna številka, matična številka) | Vrsta del, ki jih bo izvajali | % delež v poslu in vrednost v EUR | Zakoniti zastopnik ali oseba pooblaščena za zastopanje |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. |
REGISTRACIJA IN DEJAVNOSTI PONUDNIKA
Registrski podatki | |||
Popolna firma | |||
Številka | Datum | Registrsko sodišče | |
Prva registracija | |||
Zadnja sprememba | |||
Spremembe registrskih podatkov, ki še niso vpisane v register | |||
Opis | |||
Dejavnosti | |||
Klasifikacijska oznaka po NACE | Opis dejavnosti | ||
Datum: | Žig: | Podpis: |
Razpisni obrazec št. 2 - KROVNA IZJAVA PONUDNIKA
/
PODIZVAJALCA
Ponudnik / podizvajalec:
Naziv | |
Naslov in sedež |
Spodaj podpisani zastopnik/pooblaščenec ponudnika/prijavitelja/podizvajalca (ustrezno obkroži), ki se prijavlja na predmetni razpis za javno naročilo, izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo.
Zavedamo se, da nas bo naročnik izločil iz postopka izbire ponudbe:
− če bomo podali neresnične podatke,
− če na naročnikov poziv ne bomo v roku predložili zahtevanih dokazov za izpolnjevanje pogojev, oziroma če ne bomo predložili zavarovanj posla ali bomo kako drugače naročniku onemogočili, da na podlagi veljavne izbire z nami sklene pogodbo.
Izjavljamo,:
• vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;
• da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila;
• da smo bili v času priprave in oddaje ponudbe popolnoma seznanjeni s pogoji in vsebino razpisne dokumentacije za dodelitev javnega naročila in da z njo brez kakršnihkoli zadržkov v celoti soglašamo;
• da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila;
• da so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični - za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost;
• da ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v ZJN-3 ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo;
• da v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del okvirnega sporazuma;
• da smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju posameznih naročil spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;
• da bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;
• da za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;
• da bomo naročnika takoj pisno obvestili o morebitnih spremembah zgoraj navedenih okoliščin, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega se prijavljamo;
• da soglašamo, da lahko pri oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma, naročnik popravi morebitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno. V primeru, da posamezna postavka iz ponudbe ne bo izpolnjena lahko naročnik šteje, da je za to postavko ponujena cena 0,00 €;
• da bomo v primeru izbire zagotovili 100% izvedbo razpisanih vrst predmetnih del sklopa oz. sklopov na katere se prijavljamo;
• da bomo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugih pravnih podlag zagotovil strokovno usposobljene delavce, ki so potrebni za izvedbo predmetnega javnega naročila za sklope na katere se prijavljamo;
• da zagotavljamo, da bomo za potrebe zahtevnejših gradbenih del v primeru posameznih naročil na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma zagotovili odgovorne vodje del/ odgovorne vodje posameznih del na gradbišču, ki bodo izpolnjevali pogoje za odgovorne vodje del / odgovorne vodje del posameznih del, v skladu Zakonom o graditvi objektov;
• da bomo upoštevali vse predpise, celotno veljavno zakonodajo in podzakonske akte, pravilnike, standarde, uredbe in ostalo tehnično regulativo, ki se nanašajo na predmet javnega naročila, da bodo delavci z njimi seznanjeni in da odgovarjamo za vso škodo, ki bi morebiti nastala zaradi neupoštevanja le-teh;
• da imamo sklenjeno zavarovanje splošne odgovornosti iz naslova opravljanja dejavnosti;
• da bomo na poziv naročnika, v okviru posameznih naročil, na osnovi sklenjenega okvirnega sporazuma, brezplačno predložil vzorce vgradnih materialov/blaga in se udeležili predstavitve ponujenih del/blaga v primeru, da bo naročnik to zahteval;
• da bomo zagotavljali rok izvedbe predmetnih del v roku, ki ga bo naročnik navedel v povabilu k oddaji ponudb za posamezno naročilo na osnovi sklenjenega okvirnega sporazuma;
• da bomo v primeru izbire, v okviru posameznega naročila na osnovi sklenjenega okvirnega sporazuma, ob podpisu pogodbe predložil zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti;
• da zagotavljamo, da bomo ob podpisu primopredajnega zapisnika predložil zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.
S podpisom te izjave potrjujemo tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:
• imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
• smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,
• nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,
• nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
• nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,
• na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
• v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb nam ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
• z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco,
• nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem,
• pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili,
• izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.
S podpisom tega obrazca dovoljujemo, da naročnik preveri vse dane podatke in izjave pri pristojnih institucijah. Obvezujemo se, da bomo v primeru, da bomo izbrani predložili ustrezna potrdila, ki jih bo zahteval naročnik.
Datum: | Žig: | Podpis: |
Razpisni obrazec št. 3 –OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA
⮚ Xxxxxxxx bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
DOKAZILO: ESPD OBRAZEC
⮚ Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.
DOKAZILO: ESPD OBRAZEC
⮚ Xxxxxxxx bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
DOKAZILO: ESPD OBRAZEC
⮚ Xxxxxxxx bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
DOKAZILO: ESPD OBRAZEC
Razpisni obrazec št. 4 – IZJAVA PONUDNIKA – ZELENO JAVNO NAROČANJE
Ponudnik:
Naziv | |
Naslov in sedež |
IZJAVLJAMO, DA
bomo pri izvajanju posameznih naročil, oddanih na podlagi okvirnega sporazuma upoštevali temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov, priloga 7 Uredbe o zelenem javnem naročanju - točka 7.2 (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3).
Datum: | Žig: | Podpis: |
Razpisni obrazec št. 5 – SEZNAM REFERENC
Razpisni obrazec št. 5A – SEZNAM REFERENC PONUDNIKA /
PODIZVAJALCA
Ponudnik:
Naziv | |
Naslov in sedež |
SPISEK NAJVAŽNEJŠIH REFERENC PONUDNIKA /PODIZVAJALCA
Naročnik | Naziv objekta, lokacija in vrsta del | Vrednost opravljenih del | Leto izvedbe |
Datum: | Žig: | Podpis: |
Razpisni obrazec št. 5B – POTRDILO NAROČNIKA O IZVEDENIH DELIH
IZJAVA – POTRDILO NAROČNIKA O IZVEDENIH DELIH
Naročnik:
Naziv | |
Naslov in sedež |
izjavljamo, da je (ustrezno obkroži in dopolni)
x. xxxxxxxx
za nas izvedel dela za objekt :
(obkrožiti sklop/e za katere potrjujete referenco):
sklop 1: gradbeno obrtniška dela sklop 2: krovsko kleparska dela sklop 3: stavbno pohištvo
sklop 4: strojne instalacije - vodovod
sklop 5: strojne instalacije - centralno ogrevanje in prezračevanje sklop 6: elektro instalacije
po pogodbi št. z dne v višini
EUR (z vključenim DDV) v obdobju od do
:
Dela so bila izvedena kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi ter z zahtevami v pogodbi in v roku, za katerega smo se dogovorili.
Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
tel.: , e-mail: .
Datum: | Žig: | Podpis: |
Razpisni obrazec št. 6 - PLAČILNI POGOJI
PLAČILNI POGOJI
Ponudnik:
Naziv | |
Naslov in sedež |
Strinjamo se, da bo naročnik poravnal pogodbeni znesek na osnovi mesečnih situacij, izdanih skladno z obsegom izvršenih del, 30. dan po uradnem prejemu situacije. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljene listine, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan.
Vezano na določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o opravljanju plačilnih sredstev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št. 111/2013), bo ponudnik izdane račune naročniku pošiljal izključno v elektronski obliki (e-račun).
Datum: | Žig: | Podpis: |
Razpisni obrazec št. 7 – OKVIRNI SPORAZUM
OKVIRNI SPORAZUM
Ponudnik:
Naziv | |
Naslov in sedež |
IZJAVLJAMO,
da smo pregledali okvirni sporazum razpisanega javnega naročila in se strinjamo z vsemi določili, navedenimi v njem. Prijavljamo se na naslednje sklope javnega naročila: izvajanje GOI del tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov Občine Radovljica (obkrožite sklope na katere se prijavljate):
sklop 1: gradbeno obrtniška dela sklop 2: krovsko kleparska dela sklop 3: stavbno pohištvo
sklop 4: strojne instalacije - vodovod
sklop 5: strojne instalacije - centralno ogrevanje in prezračevanje sklop 6: elektro instalacije
Datum: | Žig: | Podpis: |
NAROČNIK: | OBČINA RADOVLJICA, Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx, XX za DDV: SI67759076, matična številka: 5883466000, ki jo zastopa župan Xxxxx Xxxxxxxxx (v nadaljevanju: naročnik), |
STRANKA: |
ID za DDV: matična številka: , ki ga zastopa: (v nadaljevanju: stranka okvirnega sporazuma) |
I. PODLAGA OKVIRNEGA SPORAZUMA
1. člen
Ta okvirni sporazum sklepajo naročnik in naslednje stranke okvirnega sporazuma: 1………………………………………………….
2………………………………………………….
3………………………………………………….
.
.
.
Naročnik in stranke tega okvirnega sporazuma ugotavljajo, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za izvajanje GOI del tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov Občine Radovljica, objavljen na portalu javnih naročil, dne……………, št z namenom sklenitve okvirnega sporazuma.
2. člen
S tem sporazumom se naročnik in stranke okvirnega sporazuma dogovorijo o splošnih in posebnih pogojih izvajanja okvirnega sporazuma.
3. člen Ta sporazum se sklepa z veljavnostjo do 31.12.2017.
II. PREDMET SPORAZUMA
4. člen
Predmet okvirnega sporazuma je izvajanje gradbeno, obrtniških in inštalacijskih vzdrževalnih del. Predmet javnega naročila je razdeljen v naslednje sklope:
SKLOP 1:
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
- zemeljska dela (odkopi, nasipi,planiranje…),
- obnove meteornih in fekalnih kanalizacij, vključno z jaški,
- rušitvena dela z odvozom na deponijo,
- zidarska dela,
- grobi in fini notranji ometi,
- betonska in armiranobetonska dela,
- fasaderska dela,
- tlakarska dela,
- asfaltiranje zunanjih površin in tlakovanje,
- mavčna dela,
- slikopleskarska dela,
- demontaža obstoječih kovinskih konstrukcij in odvoz na odlagališče,
- izdelava, dobava in montaža novih kovinskih elementov (masivne konstrukcije, lahke konstrukcije, ograje, stopnice, ostali ključavničarski izdelki)
- servisno vzdrževalne storitve kovinskih izdelkov,
- izvedba izolacije različnih energetskih vodov – razen električnih,
- odstranitev stenskih in talnih oblog, vključno z deponiranjem odpadnega materiala na ustrezno deponijo,
- polaganje stenskih in talnih keramičnih oblog, vključno s pripravo podlage, obrobami in zaokrožnicami,
- obnova in polaganje kamnitih oblog,
- izdelava in popravila teraca tlakov,
- izdelava epoksi zaključnega sloja,
- vsa ostala gradbeno obrtniška dela po dejanskih specifikacijah naročnika.
SKLOP 2:
KROVSKO KLEPARSKA DELA
- popravila streh z dobavo nadomestnih elementov obstoječe kritine in spravilo na ustrezno deponijo,
- popravila in nove izvedbe ostrešji, vključno z vsemi potrebnimi tesarskimi deli,
- dobava in montaža vseh vrst strešnih kritin,
- demontaža in ponovna montaža strešnih žlebov, odtočnih cevi in kljuk,
- demontaža in ponovna xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
- dobava in montaža pločevinastih elementov streh,
- dobava in montaža žlot, slemen in xxxxxxxx, zračnikov ter obrob,
- vsa ostala krovsko kleparska dela po dejanskih specifikacijah naročnika.
SKLOP 3:
STAVBNO POHIŠTVO
- steklarska dela (zasteklitve stavbnega pohištva in ostalih delov objekta),
- zamenjava obstoječega stavbnega pohištva za novo stavbno pohištvo (mizarska, Alu ali PVC dela),
- dobava in montaža novega stavbnega pohištva (mizarska, Alu ali PVC dela),
- vsa ostala dela v zvezi s stavbnim pohištvom po dejanskih specifikacijah naročnika.
SKLOP 4:
STROJNE INSTALACIJE - VODOVOD
- demontaža obstoječih vodovodnih inštalacij in odvoz na ustrezno deponijo,
- izvajanje manjših in večjih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju in razvodih kanalizacije,
- dobava in montaža vseh novih elementov vodovodnega in kanalizacijskega razvoda v objektu in na priključkih,
- dobava in vgradnja keramične sanitarne in ostale opreme,
- vsa ostala vodovodna dela po dejanskih specifikacijah naročnika.
SKLOP 5:
STROJNE INSTALACIJE – CENTRALNO OGREVANJE IN PREZRAČEVANJE
- demontaža obstoječih elementov centralnega ogrevanja in odvoz na ustrezno deponijo,
- izvajanje manjših in večjih vzdrževalnih del na: centralnem ogrevanju in toplovodnem omrežju, prezračevalnih sistemov z ogrevanjem in hlajenjem – klimati,
- dobava in montaža lokalnih klima naprav – split sistemov,
- dobava in montaža vseh novih elementov centralnega ogrevanja in razvodov prezračevanja v objektu in na priključkih,
- obnovitvena dela na obstoječih kotlarnah,
- dobava in montaža novih sistemov ogrevanja (kotlarne) in prezračevanja,
- prve meritve prezračevanja in periodične meritve prezračevanja,
- vsa ostala dela na centralnem ogrevanju in prezračevanju po dejanskih specifikacijah naročnika.
SKLOP 6:
ELEKTRO INSTALACIJE
- demontaža stare dotrajane jakotočne in šibkotočne instalacije ter strelovodne inštalacije,
- dobava in polaganje poc. valjanca - strelovod,
- dobava in montaža vodnika položenega na fasadnih nosilcih – strelovod,
- izvedba in obnova energetskih instalacij za razsvetljavo, za direktno napajanje
potrošnikov, napajanje potrošnikov preko vtičnic, direktni priklopi močnejših potrošnikov (vključno z vso dobavo materiala, potrebnimi zemeljskimi in gradbenimi deli, izdelavo potrebnih prebojev….),
- izvedba in obnova instalacij IT sistema,
- izvedba in obnova telefonskih instalacij, instalacij za požarno javljanje, nadzornih in računalniških linij (ves potreben material, izdelava prebojev in morebitna zemeljska dela),
- izvedba novih razdelilcev ter obnova starih razdelilcev v objektih,
33
- izvajanje prvih meritev ter periodičnih meritev električnih meritev, meritev strelovodne napeljave ter izvedba merite osvetljenosti ,
- dobava in montaža novih komunikacijskih omar ter obnova obstoječih komunikacijskih omar
- vsa ostala elektroinštalaterska dela po dejanskih specifikacijah naročnika.
Predmet okvirnega sporazuma je izvedba vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih vzdrževalnih del z vgrajeno tehnično opremo ter tudi vsa morebitna druga dela, ki se pokažejo kot potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to, ali so ali niso izrecno navedena v tem okvirnem sporazumu in strokovnih zahtevah ali ne.
Obveznost izvajalca po tem okvirnem sporazumu so tudi vsa intelektualna, fizična in druga strokovna dela, ki so potrebna za izvedbo in predajo predmeta pogodbe, ravno tako vse transportne in druge pomožne storitve in materiali, ki zadevajo izvedbo, kot tudi vsa zavarovanja, odgovornost za varno delo in za splošno varnost, vključno z vsemi potrebnimi zaščitami prostorov v zvezi s predmetom pogodbe, ne glede na to, ali je bilo to izrecno navedeno v predračunih in popisih del ali ne.
Vsa dodatna dela, ki bi se pojavila in ne bodo zajeta v predračunu oziroma projektu, bo izvajalec lahko izvrševal samo na podlagi predhodnega pisnega dogovora - aneksa med naročnikom in izvajalcem. Izvajalec mora pred pričetkom dodatnih del predložiti naročniku ponudbo.
Naročnik in stranke tega sporazuma se izrecno dogovorijo, da bo naročnik v času trajanja tega sporazuma naročal le tiste vrste in količine GOI vzdrževalnih del, ki jih bo dejansko potreboval.
III. IZVAJANJE SPORAZUMA
5. člen
Naročnik bo za posamezna naročila posredoval strankam okvirnega sporazuma s priznano sposobnostjo (skupno za več sklopov ali posamično po posameznih sklopih) v skladu s potrebami naročila, povabilo k oddaji ponudb z vključenimi natančnimi specifikacijami oziroma popisi in količinami predmetnih razpisanih GOI vzdrževalnih del, izdelanimi v obliki popisov del (v samostojni Wordovi ali excelovi datoteki) ali v obliki predračunov – seznamov razpisanih GOI vzdrževalnih del (v samostojni excelovi datoteki).
Stranke bodo morale izpolnjene Popise del oziroma Predračun - Seznam razpisanih GOI vzdrževalnih del (pisno ali elektronsko - na CD-ju) predložiti na način, opredeljen v povabilu k predložitvi ponudb, v roku določenem v posameznem povabilu.
Cene v ponudbi bodo morale biti podane v eurih. Končna cena bo morala vsebovati vse stroške (materiala, izdelave, montaže, prevozne, špediterske, DDV,…), popuste in rabate. Cene na enoto mere bodo morale biti fiksne za čas veljavnosti ponudbe. Ponudbe bodo morale biti veljavne do izteka veljavnosti ponudb.
6. člen
Odpiranje ponudb za posamezno javno naročilo bo naročnik izvedel v kraju in času, določenem v povabilu k predložitvi ponudb. Odpiranje ponudb bo javno v primeru oddaje posameznega naročila, katerega vrednost je večja od 40.000,00 EUR (brez DDV) . Odpiranja ponudb se bodo v tem primeru lahko udeležile le stranke tega sporazuma, ki bodo predložile ponudbe.
7. člen
Merilo, ki bo uporabljeno za ocenjevanje ponudb za posamezno javno naročilo bosta najnižja cena ali ekonomsko najugodnejša ponudba v skladu z določilom iz povabila k oddaji ponudb za posamezno naročilo.
Naročnik bo sklenil gradbeno pogodbo za posamezne razpisane vrste GOI vzdrževalnih del s tistimi kandidati/strankami okvirnega sporazuma, ki bodo glede na merila podali najugodnejše ponudbe.
V primeru, da bi dva ali več ponudnikov podalo enako ekonomsko najugodnejšo ponudbo oz. enako najnižjo ceno, bo naročnik izvedel pogajanja med temi ponudniki.
Naročnik bo vsem strankam okvirnega sporazuma, ki bodo predložile ponudbo za posamezno naročilo o odločitvi naročnika posredoval Obvestilo o oddaji javnega naročila.
8. člen
Naročnik bo izbrani stranki za vsako posamezno naročilo vrednosti do 10.000,00 EUR (brez DDV) dal naročilnico oz. pri posameznih naročilih višje vrednosti od 10.000,00 EUR (brez DDV) sklenil gradbeno pogodbo.
IV. CENE
9. člen
Cene za GOI vzdrževalna dela iz kandidatovega Popisa del oziroma Predračuna - Seznama razpisanih GOI vzdrževalnih del bodo fiksne za čas trajanja pogodbe.
Cene iz Predračuna - Seznama razpisanih GOI vzdrževalnih del bodo morale biti izražene v evrih. V ceni bodo morali biti zajeti vsi stroški (izvedbe, dobave, montaže, špediterski stroški, prevozni, carinski ter vsi morebitni drugi stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene bodo morale veljati ddp lokaciji naročnika, ki bo navedena v posameznem povabilu k oddaji ponudb.
V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste GOI vzdrževalnih del iz ponudbe, v času veljavnosti ponudbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.
V. NAROČANJE GOI VZDRŽEVALNIH DEL IN DOBAVNI ROK
10. člen
Naročnik bo posamezne vrste razpisanih GOI vzdrževalnih del, ki jih bo potreboval v času trajanja okvirnega sporazuma, naročal od izbranega kandidata na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma, obvestila o oddaji javnega naročila za posamezno predmetno naročilo in naročilnice oz. gradbene pogodbe.
Stranke se zavezujejo, da bodo v primeru, da bodo izbrane kot najugodnejše, pogodbena GOI vzdrževalna dela izvedle v roku, ki ga bo naročnik določil v Povabilu k oddaji ponudb za vsako posamezno naročilo.
11. člen
Če stranka po svoji krivdi zamudi oziroma prekorači pogodbeno dogovorjen rok v posamezni predmetni pogodbi, bo imel naročnik pravico zaračunati stranki pogodbeno kazen, ki bo znašala 1,5 promila (‰) pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni dan. Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 10 odstotkov pogodbene vrednosti del.
Stranka soglaša, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
VI. PRIMOPREDAJA OPREME IN PREHOD RIZIKA
12. člen
Stranka se zavezuje, da bo pet (5) dni pred načrtovano primopredajo o tem pisno obvestila naročnika na e-naslov: ,pripravila primopredajni zapisnik in o primopredaji obvestila pooblaščeno osebo (uporabnika) s strani naročnika.
13. člen
O prevzemu GOI vzdrževalnih del podpišejo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:
❑ ali izvedena GOI vzdrževalna dela ustrezajo določilom razpisne dokumentacije naročnika, specifikacijam, določilom pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;
❑ datum prevzema GOI vzdrževalnih del;
❑ morebitne pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih GOI vzdrževalnih del;
❑ morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave;
❑ ugotovitev o ustreznosti atestov in morebitnih garancijskih listov,
❑ ugotovitve o opravljenem kvalitativnem pregledu (odpravi morebitnih pomanjkljivosti),
❑ ugotovitve o morebitni zamudi in vzrokih (odgovornosti) zanjo,
❑ ugotovitve ali vsa GOI vzdrževalna dela, materiali in vgrajena oprema vključno z vgraditvijo oz. montažo in uspešno opravljenim testnim preizkusom, v celoti izpolnjujejo pogodbena določila.
Ob podpisu primopredajnega zapisnika bo dobavitelj naročniku izročil še:
❑ tehnično dokumentacijo za vgrajene materiale ali dobavljeno oz. vgrajeno opremo,
❑ A-teste in izjave o skladnosti,
❑ Varnostni list,
❑ Navodila za varno delo in vzdrževanje opreme v slovenskem jeziku,
❑ naslov pooblaščenega serviserja opreme v RS (s kontaktnimi osebami in tel/gsm številkami ter e-mail naslovi)
❑ vse potrebne in potrjene garancijske liste proizvajalca ali prodajalca opreme (splošne skupne garancijske izjave in posamične garancijske listine) in
❑ zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo še najmanj 1 mesec po poteku najdaljšega garancijskega roka.
Če se ugotovijo napake glede izvedbe pogodbe, ki izvirajo s strani izvajalca, sme naročnik zadržati plačilo za opravljena dela, vendar ne več kot 10% skupne pogodbene vrednosti.
14. člen
Naročnik se obvezuje prevzeti dela/blago v celoti na podlagi dobavnice. Xxxxxxxxxx prevzem se opravi takoj po prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.
GOI dela/oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali prijavljeni dokumentaciji, ali niso/ni skladna z določili tega okvirnega sporazuma in s specifikacijami, bodo zavrnjena.
15. člen
Naročnik bo zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku unovčil, če dobavitelj ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot bo dogovorjeno z naročnikom oz. opredeljeno v gradbeni pogodbi.
16. člen
Odgovornost za riziko preide od dobavitelja k naročniku z izročitvijo (pisno primopredajo), razen jamčevanja za napake po določilih o garancijskih rokih.
Morebitno predhodno ugotavljanje količine in kvalitete je lahko podlaga za kasnejšo zapisniško izročitev - primopredajo, ne pomeni pa še prehoda rizika ali izročitve.
VII. KAKOVOST DEL
17. člen
Kakovost GOI vzdrževalnih del mora ustrezati obstoječim standardom za predmetna dela in vso veljavno zakonodajo.
Stranka naročniku jamči:
- da GOI vzdrževalna dela/vgrajena oprema in blago ne bodo imeli pravnih napak;
- da bodo izvedena GOI vzdrževalna dela/vgrajena oprema izpolnjevala temeljne okoljske zahteve in vse ostale zahteve naročnika;
- da bo izvedel GOI vzdrževalna dela, ki popolnoma ustrezajo vsem opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile dane v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije.
Za kakovost opravljenih GOI vzdrževalnih del bo moral izvajalec predložiti garancijsko izjavo z navedbo garancijske dobe.
VIII. PLAČIILNI POGOJI
18. člen
Naročnik bo skupno vrednost opravljenih predmetnih GOI vzdrževalnih del, plačal stranki okvirnega sporazuma na osnovi pravilno izstavljenega računa, in sicer 30. dan po prejemu računa, ki se izstavi po dokončanju del in podpisu primopredajnega zapisnika na transakcijski račun izvajalca št. ……………………………………….pri …………………………….. in račune vseh morebitnih podizvajalcev. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljene listine, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan. V primeru zamude s plačilom lahko stranka naročniku zaračuna zakonske zamudne obresti.
IX. SKRBNIK SPORAZUMA
19. člen
Skrbnik okvirnega sporazuma za naročnika . Skrbnik okvirnega sporazuma za izvajalca .
X. ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI
20. člen
Izbrane stranke bodo morale v desetih dneh od podpisa gradbene pogodbe za posamezno naročilo, kadar bo to zahtevano, predložiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo vsaj 1 mesec več, od roka za izvedbo del, skladno z določili razpisne dokumentacije.
Ob podpisu primopredajnega zapisnika bo moral izvajalec, za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku naročniku predložiti zavarovanje v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo še najmanj 1 mesec po poteku najdaljšega garancijskega roka, skladno z določili razpisne dokumentacije.
V garancijskem roku bo izvajalec dolžan brezplačno odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, v nasprotnem primeru bo naročnik unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.
XI. IZKLJUČITEV IZ SPORAZUMA
21. člen
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z neizpolnjevanjem tega sporazuma sporočal stranki sporazuma v pisni obliki. Če stranka sporazuma pri naslednjih dobavah ne bo upoštevala upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik stranko izključi iz tega sporazuma. O izključitvi iz sporazuma bo naročnik pisno obvestil stranko.
Naročnik lahko stranko izključi iz tega sporazuma, če stranka sporazuma več kot 3 krat:
• neutemeljeno zavrne naročilo, za katerega je bila izbrana kot najugodnejša,
• xxxxxx z izvedbo naročila,
• nekvalitetno izvaja naročila.
XII. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Pogoji tega sporazuma so veljavni za čas trajanja sporazuma. Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmejo in podpišejo vse stranke okvirnega sporazuma. Če katera koli od določb okvirnega sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe okvirnega sporazuma. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.
Vsaka stranka lahko odpove okvirni sporazum. Odpovedni rok je en (1) mesec in začne teči naslednji dan po prejemu pisne odpovedi, ki mora biti drugi stranki okvirnega sporazuma poslana s priporočeno poštno pošiljko.
23. člen
Okvirni sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev xxxxx xxx
- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku;
je ničen.
Okvirni sporazum preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.
24. člen
Stranke se obvezujejo, da bodo uredile vse kar je potrebno za izvršitev sporazuma in da bodo ravnale s skrbnostjo dobrega gospodarja.
25. člen
Morebitne spore iz tega okvirnega sporazuma, ki jih stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče.
26. člen
Ta okvirni sporazum stopi v veljavo z dnem podpisa strank tega sporazuma in velja do 31.12.2017.
27. člen
Okvirni sporazum je enak za vse stranke, vendar je za namen skrajšanja postopka podpisovanja pripravljen tako, da ga stranke podpisujejo ločeno – pripravljen je v treh izvodih za vsako stranko, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda in vsaka stranka okvirnega sporazuma po en (1) izvod.
Ko okvirni sporazum podpišejo vse stranke, bo naročnik kopije zadnjih strani sporazuma, kjer so razvidni podpisi strank, posredoval vsem strankam.
, dne Radovljica, dne
STRANKA : NAROČNIK
Občina Radovljica
Direktor: Župan:
Razpisni obrazec št. 8 – MENIČNA IZJAVA KOT GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE VZOREC MENIČNE IZJAVE
Naročniku OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, kot garancijo za resnost naše ponudbe za izbor izvajalca GOI del tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov Občine Radovljica,
izročamo bianco lastno menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.
Naročnika, OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, nepreklicno pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini:
3.000,00 | EUR |
in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:
• po izteku roka za oddajo ponudbe svojo ponudbo umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti,
• ne izpolni ali zavrne podpis okvirnega sporazuma v roku osmih (8) dni od poziva naročnika k podpisu okvirnega sporazuma,
• ne predloži zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku, oziroma svojih navedb ne dokaže
Menica je unovčljiva pri: |
domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika) |
s transakcijskega računa (TRR): |
(številka transakcijskega računa) |
Veljavnost menične izjave: dni (najmanj 120 dni od skrajnega roka za oddajo ponudbe)
Kraj: | Izdajatelj menice: |
Datum: | (ponudnik) |
(ime in priimek zakonitega zastopnika) | |
(funkcija) | |
(podpis) |
Priloga: bianco menica
Razpisni obrazec št. 9 - GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Ponudnik:
naslov:
odgovorna
oseba:
Kraj in datum:
Upravičenec: OBČINA RADOVLJICA, Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx
Skladno s pogoji javnega naročila za izbor izvajalca GOI del tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov Občine Radovljica, ki je objavljen na Portalu javnih naročil pod št. /2016, dne
IZJAVLJAMO
da bomo , v primeru, da bomo pri posameznem naročilu, oddanem na podlagi okvirnega sporazuma, izbrani kot najugodnejši ponudnik, pridobili garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene vrednosti z vključenim DDV, brezpogojno ter plačljivo na prvi poziv in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe, veljavno en mesec več od danega roka za izvedbo.
Pri posameznih naročilih, vrednosti od 10.000,00 EUR do 20.000,00 EUR (brez DDV), bomo kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predali dve bianco menici in menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.
Pri posameznih naročilih vrednosti nad 20.000,00 EUR (brez DDV) bomo kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predali dve bianco menici in menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice ali bančno garancijo (oz. kavcijsko zavarovanje), po vsakokratnem pozivu naročnika.
V primeru bančne garancije, se izjava izdaja v skladu z vzorcem bančne garancije.
Ponudnik:
Odgovorna oseba:
podpis odgovorne osebe in žig
VZOREC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI po EPGP-758
Za……………………………………………………………….. (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)
Datum: (vpiše se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA: ………………………… (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)
ŠTEVILKA (vpiše se številka zavarovanja)
GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju
izdaje)
NAROČNIK:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(vpiše se naročnika javnega naročila)
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. ……………………. z dne
………………………. (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za …………………………………….. (vpiše se predmet javnega naročila)
ZNESEK IN VALUTA: 10 % ponudbene vrednost v EUR z vključenim DDV
(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:
1. originalno pisno naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št. ……../……..
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ……………………………………………………………….
(navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE: ……………………………………………. (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)
Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.
DATUM VELJAVNOSTI: (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: ponudnik v postopku javnega naročanja (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.
Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
garant
(žig in podpis)
Ponudnik:
naslov: odgovorna
oseba:
Kraj in datum:
Razpisni obrazec št. 10 - GARANCIJA ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI V GARANTNEM ROKU
Ponudnik:
naslov:
odgovorna
oseba:
Kraj in datum:
Upravičenec: OBČINA RADOVLJICA, Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx
Skladno s pogoji javnega naročila za izbor izvajalca GOI del tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov Občine Radovljica, ki je objavljen na Portalu javnih naročil pod št. /2016, dne
IZJAVLJAMO
da bomo , v primeru, da bomo na javnem razpisu izbrani kot najugodnejši ponudnik, pridobili garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV, z veljavnostjo še najmanj en mesec več od poteka garancijskega roka. Začetek veljavnosti garancijskega roka se šteje od dneva kvalitetnega pregleda in odpravljenih vseh napakah po kvalitetnem pregledu. Garancija bo brezpogojna ter plačljiva na prvi poziv.
Kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku bomo predali dve bianco menici in menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice ali bančno garancijo (oz. kavcijsko zavarovanje), po vsakokratni zahtevi naročnika.
V primeru bančne garancije, se izjava izdaja v skladu z vzorcem bančne garancije.
Ponudnik:
Odgovorna oseba:
podpis odgovorne osebe in žig
VZOREC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI V GARANCIJSKEM ROKU po EPGP-758
Za (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)
Datum: (vpiše se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA: ………………………………. (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)
ŠTEVILKA (vpiše se številka zavarovanja)
GARANT:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROČNIK:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(vpiše se naročnika javnega naročila)
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. …………………….. z dne ………………………. (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za
…………………………. (vpiše se predmet javnega naročila)
ZNESEK IN VALUTA: 5 % pogodbene vrednosti v EUR z vključenim DDV (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:
1. originalno pisno naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št. ……../…….
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova
garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE: ……………………………………………… (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot
na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.
DATUM VELJAVNOSTI:
zavarovanja)
(vpiše se datum zapadlosti
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: ponudnik v postopku javnega naročanja (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.
Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
garant
(žig in podpis)
»PONUDBA - NE ODPIRAJ«
»GOI DELA TEKOČEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA STANOVANJ IN POSLOVNIH PROSTOROV OBČINE RADOVLJICA«
Objava na Portalu javnih naročil RS dne , Objava št. /2016
OBČINA RADOVLJICA
Xxxxxxxxx xxxxx 00
4240 Radovljica
Ponudnik:
Telefon: ( )