OBČINA ŠOŠTANJ

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, Uradni list Evropske unije, št. 307/2015, 307/2015; v nadaljevanju: ZJN-3),Občina Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

KRAJ IN PREDMET OPRAVLJANJA DEL

Predmet javnega naročila je:SANACIJA PLAZU NA LC 410 142 PRED KRUMPAČNIKOM V LOKOVICI, ki obsega:

preddela, AB s piloti, AB greda, ureditev ceste z odvodnjavanjem, zaključna dela, 10 % nepredvidenih stroškov in tuje storitve

skladno s tehnično dokumentacijo: Geološko poročilo s predlogom sanacije za plaz na LC 410 142 PRED Krumpačnikom v Lokovici, PZI št. 19/2017, Mozirje, februar 2017, ki ga je izdelalo podjetje BLAN d.o.o., Aškerčeva ul. 50, 3330 Mozirje ter ponudbeni predračun s popisom del, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Dela morajo biti končana najkasneje 90 dni od uvedbe v delo.

Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito, ni xxxxxxx.

Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika. Če naročnik ne bo prejel nobene ponudbe, ki bo izpolnjevala vse pogoje iz te razpisne dokumentacije, si naročnik pridružuje pravico do ponovitve razpisa oziroma da izvede postopek s pogajanji skladno z določili 46. člena ZJN-3.

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:

_{Stadij postopka}	_Datumi
_{Rok za postavitev vprašanj}	_{do 8. 6.2017 do 09:00}
_{Rok za predložitev ponudb}	_{do 15. 6. 2017 do 10:00}
_{Odpiranje ponudb}	_{15. 6. 2017 ob 11:00}

KONTAKTNA OSEBA

je Xxxxxx XXXXX, višja svetovalka za projekte in investicije, telefonska številka 03 898 43 98. elektronski naslov: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxx.xx.

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil.

Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb (15. 6. 2017 do 10. ure) na način:

osebno na naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, sprejemna pisarna v I. nadstropju
po pošti na naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj.

Ponudba mora v vložišče naročnika prispeti do zgoraj navedenega roka. Ponudbe odposlane pred potekom roka, ki bodo k naročniku prispele po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne in zaprte vrnjene ponudnikom. V izogib kasnejšim težavam zahtevajte potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje ponudbe pri pooblaščeni osebi naročnika. Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana.

Zaželeno je, da so listi ponudbe povezani na tak način, da se jih ne da neopazno razdružiti, odvezati ali dodati posameznih listov v ponudbo z jasno navedbo predmeta naročila.

Naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje ponudbe, ki ne bo ustrezno označena, skladno s temi navodili. Na vseh ovitkih naj bo navedena firma, točen naslov, telefonska številka in e-mail ponudnika.

Variantne ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo 15. 6. 2017 ob 11. uri na naslovu:

Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, v veliki sejni sobi, II. nadstropje.

Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika (OBR-19), lahko na postopek odpiranja ponudb dajo svoje pripombe. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki ponudnika, le-ti se izkažejo z ustreznim osebnim dokumentom. Drugi subjekti bodo na odpiranju ponudb lahko prisotni brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.

Ponudbe se bodo odpirale po vrstnem redu prispetja.

VELJAVNOST PONUDBE

Čas veljavnosti: najmanj 100 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za izločitev ponudbe. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano.

PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je brezplačna in je dostopna na spletnih strani naročnika (www. xxxxxxx.xx).

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI/POJASNILA

Način postavljanja zahtev za pojasnila razpisne dokumentacije:

Portal javnih naročil

najkasneje do 8. 6. 2017. V zvezi z vprašanji, ki bodo do naročnika prispela po zgoraj določenem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil.

Naročnik bo pravočasno na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

POGOJ ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA/VIR SOFINANCIRANJA PROJEKTA

Projekt se delno sofinancira s strani Ministrstva za okolje in prostor kot realizacija programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami med 29. avgustom 2016.

Naročnik del (Občina Šoštanj) bo za razpisano sanacijo podpisal pogodbo o sofinanciranju z Ministrstvom za okolje in prostor v letu 2017, za kar MOP zagotovi sredstva v višini GOI del najugodnejšega ponudnika. Zato si naročnik pridržuje pravico, da za gradbeno pogodbo o izvedbi del z izbranim izvajalcem podpiše pogodbo samo v primeru, če bodo državna sredstva s strani MOP zagotovljena.

S spoštovanjem!

Župan Občine Šoštanj

Xxxxx XXXXX, prof.

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. OSNOVNA NAVODILA

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

Obvezno predložite 1 original ponudbe. Zaželeno je, da se skenirana celotna ponudba v PDF formatu (ki je v celoti enaka originalu) in izpolnjeni obrazci (v formatu .doc) ter drugi dokumenti, ki obstajajo v elektronski obliki, se predložijo na CD/DVD (ali USB ključku).

Ponudnik mora skupaj s ponudbo, na ustreznem nosilcu elektronskih podatkov (CD, USB ključ ipd.), predložiti tudi izpolnjen ponudbeni predračun v elektronski obliki (MS Excelovi datoteki).

2. PRAVNA PODLAGA

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter veljavno zakonodajo, ki ureja področje, ki je predmet javnega naročanja.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena veljavnega Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati naročniku podatke o:

svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

3. JEZIK IN OBLIKA PONUDBE

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.

Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v enem od uradnih jezikov Evropske unije. Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb menil, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik.

Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe in parafirana, kjer je to zahtevano. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

4. SKUPNA PONUDBA

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisano listino, iz katere izhajajo sledeče informacije:

imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,
obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,
izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in
navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju. Pogoji za priznanje usposobljenosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi. Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

5. PONUDBA S PODIZVAJALCI

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev ter
predložiti podpisane in izpolnjene izjave podizvajalcev v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev (Obrazec št. 15).

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev ter podpisane in izpolnjene izjave podizvajalcev v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev (Obrazec št. 15).

Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžna upoštevati naročnik in izvajalec.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

6. USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

7. ZMANJŠANJE OBSEGA JAVNEGA NAROČILA

Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela najugodnejšemu ponudniku obseg dela zmanjšati, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

8. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil in, če je to glede na vrednost ali predhodne objave primerno, v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

9. SKLENITEV POGODBE

Če se izbrani ponudnik v petih (5) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.

V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik umaknil dano ponudbo, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

10. ZAUPNOST PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Naročnik se v postopku oddaje naročila kot poslovno skrivnost zavezuje varovati vse podatke iz ponudbe, ki jih je ponudnik označil kot takšne v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.

Naročnik opozarja ponudnike, da so skladno z drugim odstavkom 35. člena ZJN-3 javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

11. NAČIN PREDLOŽITVE DOKUMENTOV V PONUDBI

Zaželeno je:

da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, urejeni v navedenem vrstnem redu in zvezani z vrvico v celoto in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma pečata;
da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika;
da so vse strani v ponudbi oštevilčene z zaporednimi številkami, ponudnik pa v spremnem dopisu navede skupno število strani v ponudbi;
da ponudnik morebitne popravke opremi z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe.

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za izločitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje ponudnika (stanje v trenutku predložitve ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo kot nepopolno zavrnil.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko ne smejo odstopati od priloženih obrazcev.

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumentov se šteje od dneva roka za predložitev ponudbe, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.

12. PONUDBENA CENA IN PLAČILNI POGOJI

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR in morajo vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

Cena v ponudbenem predračunu in skupna vrednost ponudbe se vpisuje na dve decimalni mesti.

Cene na enoto brez DDV so fiksne do zaključka izvedbe razpisanih del!

V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost posameznih postavk. V primeru, da ponudnik pred rokom za predložitev ponudb spreminja že oddano ponudbo v delu, ki se nanaša na ponudbene cene, morajo predložiti tudi nove popise del z vključenimi morebitnimi popusti na posamezne postavke. V kolikor bo ponudnik v nasprotju s temi navodili ponudil zgolj popust na skupno ponudbeno vrednost, bo takšna ponudba zavrnjena, saj ponudbe v času po roku za predložitev ponudb ni več mogoče spreminjati v delu, ki se nanaša na vrednost posameznih postavk.

Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke v popisih del. V primeru, da pri posamezni postavki ne bo navedena cena (prazno polje), bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR).

V obrazec ponudbe se vpiše končno ponudbeno vrednost.

Cene na enoto ponudbenih del morajo biti fiksne in nespremenljive do konca izvajanja predmetnega javnega naročila. Pogodbeni stranki se lahko dogovorita zgolj za znižanje ponudbenih cen. V končni ponudbeni ceni so zajeti tudi vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno dokumentacijo, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. V enotne ponudbene cene mora ponudnik vključiti tudi ceno za potrebno ureditev gradbišča, kot so opozorilne table, deponija za gradbene odpadke ter vse manipulativne in ostale stroške (denimo zapore cest, potrebna dovoljenja za dela ipd.), ki jih bo imel ponudnik pri izvedbi predmeta javnega naročila.

V končni ponudbeni ceni mora ponudnik zajeti tudi naslednje stroške (kjer niso ločeno opredeljeni, se šteje da so vključeni v ceno povezanih postavk):

stroške snemanja obstoječega stanja sosednjih objektov, okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje; kopijo posnetka (DVD oz. ustrezen nosilec podatkov) je izvajalec dolžan dostaviti naročniku oziroma nadzorniku, v kolikor bo naročnik oz. nadzornik to zahteval,
stroške pridobitve pisnih izjav lastnikov zemljišč, da je zemljišče po končanju del vrnjeno v prvotno stanje in da se strinja z izvedenimi deli vzpostavitve zemljišča v prvotno stanje,
stroške gradbiščnega kontejnerja za nadzornika oz. za koordinacije,
stroške vzpostavitve mejnikov v prvotno stanje, katere bo v času izvedbe odstranil,
stroške pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča,
stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme,
manipulativne stroške,
izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.,
stroške izvedbe začasnih priključitev za potrebe nemotene oskrbe porabnikov s komunalnimi dobrinami,
stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču,
stroške zunanjega transporta,
stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja,
stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi. Izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku najkasneje do uvedbe v delo,
stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec,
stroške čiščenja objekta, kar zadeva izvajalčevo delo, in sicer med izvedbo del in primopredajo objekta, vključno z odvozom odpadnega materiala,vključno z vsemi pristojbinami za predelavo in odlaganje odpadkov pooblaščenim zbiralcem gradbenih odpadkov in predajo zakonsko predpisane dokumentacije investitorju,

stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času gradnje,
vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati,
stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca,
stroške vseh predpisanih kontrol materialov, certifikatov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS,
stroške ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču v skladu z varnostnim načrtom,
stroške zavarovanja gradbišča (škode povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb),
morebitni ne-našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški.

Pogodbena dela se morajo izvajati s strokovno usposobljenimi delavci.

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika, so obvezne priloge računu izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je izvajalec predhodno potrdil.

PONUDBENI PREDRAČUN

V prilogah je v elektronski obliki priložen izvod predračuna in materiala.

Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti tiskan izvod predračuna in predračun v elektronski obliki, v Excelovi datoteki, na CD ali USB ključu. Zaželeno je, da je vsaka stran ponudbenega predračuna žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali od njega pooblaščene osebe. Postavke predračuna in količine morajo biti enake kot so na predloženi elektronski verziji predračuna in materiala. V kolikor bi ponudnik kakorkoli spreminjal vsebino predračuna in materiala, bo takšna ponudba zavrnjena. Za pravilnost vnesenih formul ponudbenega predračuna v MS Excelovi datoteki v celoti odgovarja ponudnik. V primeru nasprotja med elektronsko in pisno verzijo ponudbenega predračuna, se upošteva pisna verzija ponudbenega predračuna.

Ponudnik mora ponuditi ceno za vse postavke predračuna.

Postavka brez označene cene na enoto brez DDV ne bo plačana, naročnik pa bo smatral, da je vključena v ceno na enoto brez DDV v drugo postavko predračuna.

V primeru, da je v priloženem predračunu v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme, je ta navedba zgolj informativne narave, potrebno je ponuditi tehnično enakovreden ali boljši material oz. opremo.

Vse morebitne posledice zaradi spremembe tipov materiala in opreme, vključno z morebitnimi spremembami tehnične dokumentacije, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.

V ponudbi morajo biti ponujeni samo tisti materiali in naprave katerih kakovost je v skladu s veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, standardi in imeti ustrezne certifikate.

K Obrazcu št. 20 je potrebno priložiti kompleten izpolnjen in podpisan predračun (Excelova datoteka, ki je priloga dokumentacije).

13. SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE

Ponudnik sme ponudbo umakniti ali spremeniti do poteka roka za predložitev ponudbe. Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo le, da se na kuverto nalepi obrazec ovojnica, na katerem se označi sprememba oziroma umik.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne smejo več spremeniti ali umakniti oddanih ponudb.

14. PONUDNIK S SEDEŽEM V TUJI DRŽAVI

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot gospodarski subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji. Kadar ima ponudnik sedež v tuji državi, mora v Ponudbi (Obrazec št. 1), v točki V. Podatki o ponudniku navesti svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve v skladu z veljavnim Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP). V kolikor tega ne bo storil, mu bo po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve oz. začasni zastopnik, v skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZUP.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

15. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C in 96/15; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 2.500,00 EUR. Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Zahtevek za revizijo se v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.

POGOJI ZA PRIZNANJE USPOSOBLJENOSTI

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ponudnik priloži dokazila, kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem oziroma pogoji. V nasprotnem primeru bo naročnik, skladno z določbami ZJN-3 ponudnika pozval k predložitvi vseh ali dela dokazil v zvezi z izpolnjevanjem pogojev.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod materialno in kazensko odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki bi mu nastala.

_{Naročnik
bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil
gospodarski subjekt, če se izkaže, da pred ali med postopkom
javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena
dejanja, ne izpolnjuje pogojev 1 do 4.}

_{Naročnik
izjemoma ne bo izključil gospodarskega subjekta iz postopka javnega
naročanja, kljub neizpolnjevanju pogojev 1 in 3, če oddajo javnega
naročila temu ponudniku upravičujejo tako pomembni razlogi,
povezani z javnim interesom, kot so javno zdravje, življenje ljudi
ali varstvo okolja.}

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

POGOJ 1 Nekaznovanost	_{Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem}_{, ni bila izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.} _{V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju razlogov za izključitev.}
_DOKAZILO	_{Xxxxxxxxxx in podpisana KROVNA IZJAVA (Obrazec št. 2) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.} _{Izpolnjeni in podpisani izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse člane organov in za vse zastopnike gospodarskega subjekta (Obrazec št. 5).} _{Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (obrazec št. 6).} _{Ponudnik lahko v ponudbi predloži izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Izpis se šteje kot dokaz o izpolnjevanju predmetnega pogoja. Izpis ne sme biti starejši od štirih mesecev od roka za predložitev ponudbe.}
_{NAVODILO / OPOMBA}	_{Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji ravnajo skladno s 14. točko navodil te razpisne dokumentacije.}
_{Partnerji v skupni ponudbi}	_{MORAJO izpolnjevati pogoj enako kot ponudnik:} _{Izpolnjena in podpisana KROVNA IZJAVA (Obrazec št. 2).} _{Izpolnjeni in podpisani izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse člane organov in za vse zastopnike gospodarskega subjekta (Obrazec št. 5).} _{Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (obrazec št. 6).}
_Podizvajalci	_{MORAJO izpolnjevati pogoj:} _{Izpolnjena in podpisana Izjava podizvajalca (Obrazec št. 15).} _{Izpolnjeni in podpisani izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse člane organov in za vse zastopnike gospodarskega subjekta (Obrazec št. 5).} _{Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (obrazec št. 6).} _{Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev prvega odstavka 75. člena ZJN-3.}

POGOJ 2 Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil	_{Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.}
_DOKAZILO	_{Izpolnjen in podpisan Obrazec 2 - KROVNA IZJAVA za vse gospodarske subjekte v ponudbi.}
_{Partnerji v skupni ponudbi}	_{MORAJO izpolnjevati pogoj enako kot ponudnik:} _{Izpolnjena in podpisana KROVNA IZJAVA (Obrazec št. 2).}
_Podizvajalci	_{MORAJO izpolnjevati pogoj:} _{Izpolnjena in podpisana Izjava podizvajalca (Obrazec št. 15).} _{Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.}

POGOJ 3 Plačani davki in prispevki	_{Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne sme znašati 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.}
_DOKAZILO	_{Izpolnjen in podpisan Obrazec 2 - KROVNA IZJAVA za vse gospodarske subjekte v ponudbi.}
_{NAVODILO / OPOMBA}	_{Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji ravnajo skladno s 14. točko navodil te razpisne dokumentacije.}
_{Partnerji v skupni ponudbi}	_{MORAJO izpolnjevati pogoj enako kot ponudnik:} _{Izpolnjena in podpisana KROVNA IZJAVA (Obrazec št. 2).}
_Podizvajalci	_{MORAJO izpolnjevati pogoj:} _{Izpolnjena in podpisana Izjava podizvajalca (Obrazec št. 15).} _{Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3.}

POGOJ 4 Ponudniku ni bila izrečena globa	_{Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo.}
_DOKAZILO	_{Xxxxxxxxxx in podpisana KROVNA IZJAVA (Obrazec št. 2) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.}
_{Partnerji v skupni ponudbi}	_{MORAJO izpolnjevati pogoj enako kot ponudnik:} _{Izpolnjena in podpisana KROVNA IZJAVA (Obrazec št. 2).}
_Podizvajalci	_{MORAJO izpolnjevati pogoj:} _{Izpolnjena in podpisana Izjava podizvajalca (Obrazec št. 15).} _{Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3.}

POGOJI ZA SODELOVANJE

POGOJ 1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti	_{Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.}
_DOKAZILO	_{Izpolnjen in podpisan Obrazec 2 - KROVNA IZJAVA za vse gospodarske subjekte v ponudbi.}
_{NAVODILO / OPOMBA}	_{Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izpolnjena in podpisana KROVNA IZJAVA (Obrazec št. 2) in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika.}
_{Partnerji v skupni ponudbi}	_{MORAJO izpolnjevati pogoj v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del.} _{Izpolnjena in podpisana KROVNA IZJAVA (Obrazec št. 2).}
_Podizvajalci	_{MORAJO izpolnjevati pogoj v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del.} _{Izpolnjena in podpisana Izjava podizvajalca (Obrazec št. 15).}

POSLOVNA IN FINANČNA SPOSOBNOST

POGOJ 1 Bonitetna ocena	_{Samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki imajo tekočo bonitetno oceno:} _{izdano s strani AJPES}_{najmanj SB6}_ali _{izdano s strani Standard&Poor`s najmanj BBB- ali} _{izdano s strani Fitch najmanj BBB- ali} _{izdano s strani Moody`s najmanj Baa3.}
_DOKAZILO	_{Xxxxxxxxx ocena s strani bonitetne hiše, ki ne sme biti starejša od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb.}
_{NAVODILO / OPOMBA}	_{V kolikor bo ponudnik predložil bonitetno oceno nenavedene bonitetne hiše, bo naročnik upošteval, da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj, v kolikor bo iz predloženega dokazila izhajalo, da je ponudnik uvrščen v zgornjih 60% bonitetnih razredov.} _{Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Dokument mora biti original oziroma overjena kopija dokumenta.}
_{Partnerji v skupni ponudbi}	_{MORAJO izpolnjevati pogoj.}
_Podizvajalci	_{NI POTREBNO izpolnjevati pogoja.}

TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST

POGOJ 1 Reference ponudnika	_{Xxxxxxxx, mora dokazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred dnem objave javnega naročila izvedel vsaj en (1) projekt nizke gradnje (izvedba ceste z oporno konstrukcijo v neto vrednosti brez vključenega DDV najmanj 50.000 EUR).}
_DOKAZILO	_{Izpolnjen obrazec št. 8- REFERENČNA LISTA in predloženo REFERENČNO POTRDILO – Obrazec št. 9 (lahko je fotokopija), izdano s strani naročnika, ki potrjuje ponudnikovo kvaliteto in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.}
_{Partnerji v skupni ponudbi}	_{KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja}
_Podizvajalci	_{KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja}

POGOJ 2 Reference odgovornega vodje	_{Xxxxxxxx, mora dokazati, da je navedeni odgovorni vodja del v zadnjih petih (5) letih pred dnem objave javnega naročila opravljal delo odgovornega vodje del vsaj na enem (1) projektu nizke gradnje (izvedba ceste z oporno konstrukcijo v neto vrednosti brez vključenega DDV najmanj 50.000 EUR).}
_DOKAZILO	_{Izpolnjeni in podpisani obrazci: št. 10 (Seznam strokovnjakov ponudnika, ki bodo sodelovali pri izvedbi del), št. 11 (Reference odgovornega vodje del) in št. 12 (Referenčno potrdilo za odgovornega vodjo del).}
_{Partnerji v skupni ponudbi}	_{KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja}
_Podizvajalci	_{KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja}

POGOJ 3 Garancijski roki za kvaliteto izvršenih del	_{Ponudnik mora s finančnim zavarovanjem zagotoviti garancijski rok za izvedena dela in sicer:} _{za obdobje najmanj štirih (4.) let splošnega garancijskega roka za kakovost izvedenih del, od podpisa primopredajnega zapisnika o prevzemu del in} _{za opremo in izdelke veljajo garancijski roki podizvajalcev oziroma dobaviteljev vendar minimalno 1 leto od primopredaje del.} _{Prav tako mora ponudnik jamčiti deset (10.) let za napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo njeno solidnost, v skladu z določili Obligacijskega zakonika.}
_DOKAZILO	_{Izpolnjen in podpisan Obrazec št. 7}
_{Partnerji v skupni ponudbi}	_{KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja.}
_Podizvajalci	_{NI POTREBNO izpolnjevati pogoja.}

FINANČNA ZAVAROVANJA

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Instrument zavarovanja: lastna (bianco) menica skupaj z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice. Menica morata biti predložena v originalu.

Višina zavarovanja: 10.000,00 EUR.

Čas veljavnosti: najmanj 100 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti originalno zavarovanje za resnost ponudbe, skladno z zgoraj navedenimi zahtevami in vzorcem zavarovanja, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru, da ponudnik zavarovanja ne bo predložil ali bo predložil zavarovanje, ki ni skladno z zahtevami naročnika in zato ni v celoti unovčljivo skladno z navedenimi zahtevami, bo naročnik takšno ponudbo izločil.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVONAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje.

Višina zavarovanja: 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Čas veljavnosti: 30 dni po poteku garancijskega roka.

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca št. 2 KROVNA IZJAVA potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

Izbrani ponudnik izroči naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v roku 15 dni po podpisu zapisnika o prevzemu del. V primeru, da izvajalec ne predloži zavarovanja za odpravo napak v roku, naročnik pri izplačilu končne situacije zadrži del izplačila v višini zavarovanja in to vrednost obdrži do poteka garancijskega roka oziroma do predložitve finančnega zavarovanja.

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti finančna zavarovanja.

Finančna zavarovanja, ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, morajo biti izdana po vzorcih iz razpisne dokumentacije.

Predložena finančna zavarovanja ne smejo vsebinsko odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska zavarovanja, kot ga določi naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko ali zavarovalno družbo.

MERILA

Izbira ekonomsko najugodnejše ponudbe bo potekala po naslednjem merilu: najnižja končna ponudbena cena brez DDV.

Če bosta dve ali več ponudb imele enako končno ponudbeno ceno brez DDV, bo naročnik izbral ponudnika, ki je naročniku prej predložil ponudbo.

Če bosta dve ali več ponudb imele enako končno ponudbeno ceno brez DDV in bosta obe istočasno predloženi naročniku, bo naročnik ponudnika izbral z žrebom (na žrebanje bo naročnik povabil ponudnike, ki bodo ponudili enako končno ponudbeno ceno).

VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno. Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami.

V primeru, da naročnik podaljša rok za predložitev ponudb, bo naročnik za dokumente, katerih starost oziroma veljavnost je vezana na datum za predložitev ponudb, upošteval prvotni datum za predložitev ponudb.

_Obrazec	_Naziv	_Opombe*
₁	_Ponudba	_{Izpolnjen, podpisan in žigosan.}
₂	_{Krovna izjava}	_{Izpolnjen, podpisan in žigosan.}
₃	Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic (zavarovanje za resnost ponudbe) Obvezna priloga: 1 x bianco menica	_{Izpolnjena, podpisana in žigosana.}
₄	_{Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za odpravo napak}	_Parafiran.
₅	_{Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence}	_{Izpolnjen, podpisan in žigosan.}
₆	_{Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence}	_{Izpolnjen, podpisan in žigosan.}
₇	_{Izjava o garancijskih rokih}	_{Izpolnjena, podpisana in žigosana.}
₈	_{Referenčna lista ponudnika}	_{Izpolnjen, podpisan in žigosan.}
₉	_{Referenčno potrdilo}	_{Izpolnjeno, podpisano in žigosano s strani referenčnega naročnika.}
₁₀	_{Seznam strokovnjakov ponudnika, ki bodo sodelovali pri izvedbi del}	_{Izpolnjen, podpisan in žigosan.}
₁₁	_{Reference odgovornega vodje del v zadnjih 5 letih}	_{Izpolnjen, podpisan in žigosan.}
₁₂	_{Referenčno potrdilo za odgovornega vodjo del}	_{Izpolnjeno, podpisano in žigosano s strani referenčnega naročnika.}
₁₃	_{Xxxxxx, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci}	_{Izpolnjen, podpisan in žigosan (samo v primeru, da ne nastopa s podizvajalci).}
₁₄	_{Podatki in udeležba podizvajalcev}	_{Izpolnjen, podpisan in žigosan (samo v primeru, da nastopa s podizvajalci).}
₁₅	_{Izjava podizvajalca}	_{Izpolnjen, podpisan in žigosan (samo v primeru, da nastopa s podizvajalci).}
₁₆	_{Obrazec ovojnica}	Nalepljen na ovojnico v kateri se nahaja ponudba
₁₇	_{Obrazec – skupina ponudnikov}	_{Izpolnjen, podpisan in žigosan (samo v primeru predložitve skupne ponudbe).}
₁₈	_{Vzorec pogodbe}	_{Izpolnjen, podpisan in žigosan.}
₁₉	_{Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb}	_{Izpolnjen, podpisan in žigosan.}
₂₀	_Predračun _{Obvezna priloga: izpolnjen in podpisan predračun (Excelova datoteka, ki je priloga dokumentacije).}	_{Izpolnjen, podpisan in žigosan.}
_Dokazila	_{Bonitetna ocena}	_{Bonitetna ocena s strani bonitetne hiše.}

*Ponudnik mora k ponudbi obvezno predložiti Obrazce št. 1, 2, 3 in 20 v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo izločil.

Obrazec št: 1

PONUDBA

Na osnovi povabila za naročilo »Sanacija plazu na LC 410 142 pred Krumpačnikom v Xxxxxxxx« dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudba številka:_______________

_{NAZIV PONUDNIKA:}
_{NASLOV PONUDNIKA:}

II. Ponudbena cena

Ponudbena vrednost brez DDV: _____________________________EUR

DDV:___________________________________EUR

Skupaj z DDV: ________________________________EUR

Cena je fiksna in nespremenljiva ves čas trajanja pogodbenih del. Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z razpisnimi pogoji in navodili naročnika.

Naročnik izjavlja, da naroča gradbena storitev namenjena neobdavčljivi dejavnosti iz 5. odstavka 5. člena ZDDV-1 in naročnik ni plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1.

III. Rok veljavnosti ponudbe

Veljavnost ponudbe je do _________________(najmanj 100 dni od roka za predložitev ponudb).

Izvajalec se zaveže z gradnjo končati v 90 dneh od uvedbe v delo. Naročnik bo izvajalca uvedel v delo najpozneje 15 dni po podpisu pogodbe.

IV. Podatki o plačilu

Ponudnik bo za opravljena dela v preteklem mesecu izstavil situacijo najkasneje do osmega (8.) v mesecu, v treh izvodih (original in dve kopiji). Plačevanje situacij se bo vršilo trideseti (30.) dan od datuma prejema pravilno izstavljenega računa na naslov naročnika.

Na računu mora biti obvezno navedena podlaga za izstavitev računa (naročilnica, pogodba, št. javnega naročila ipd.). Vsa spremljajoča dokumentacija, kot so zapisniki o prevzemu, dobavnice in prevzemnice, mora biti čitljivo podpisana in se pošilja kot priloga računa.

Priloga računu je s strani odgovornega nadzornika podpisana specifikacija porabe materiala in opravljenih storitev (s strani nadzornika podpisana situacija, obračun del ipd.).

Na računu se je potrebno nedvoumno sklicevati na prilogo (primer zapisa na računu: Podatki o vrsti in količini del so razvidni iz situacije št. ….. z dne …., ki je sestavni del tega računa.).

Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan s situacijo, račun zavrne. Račun oz. končno situacijo sestavi izvajalec in jo predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih del. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci so obvezne priloge računu izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem.

Xxxxxxxxx se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

V. Podatki o ponudniku

PONUDNIK JE MSP*	DA / NE (obkrožite ustrezno)
_{ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA:}
_{KONTAKTNA OSEBA:}
_{E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE:}
_TELEFON:
_TELEFAKS:
_{ID ZA DDV:}
_{PRISTOJNI DAVČNI URAD:}
_{MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:}
_{ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV z navedbo bank:}
_{POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE:}
_{POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE} _{Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji} _{(izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji)}

* MSP – Mikro, mala in srednje velika podjetja, kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES

VI. Odprava računskih napak

S podpisom tega obrazca soglašamo, da lahko naročnik popravi računske napake v naši ponudbi.


_{Kraj in datum:}	_{Naziv:____________________________________}
_(žig)	_{____________________________________} _{(Ime in priimek ter podpis)}

Obrazec št: 2

KROVNA IZJAVA

V zvezi z javnim naročilom »Sanacija plazu na LC 410 142 pred Krumpačnikom v Lokovici«,

____________________________________,

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;
da so vsi podatki, ki so podani v naši ponudbi, resnični ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzamemo popolno odgovornost, ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;
ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;
smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;
smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;
bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi;
bomo v primeru zamenjave priglašenih ali uvedbe novih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo oziroma uvedbo pridobili pisno soglasje naročnika;
bodo vsi novi podizvajalci, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;
bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili ti podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;
bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji;
bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;
bomo v roku 15 dni po podpisu zapisnika o prevzemu del, kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, predložili bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV in z dobo veljavnosti vsaj še 30 dni po preteku garancijskega roka po pogodbi;
smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila in z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;
za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. členaveljavnega Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije;
z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco;
nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem;
pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami ZJN-3, v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;
nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali v postopku likvidacije;
bomo v primeru, da bomo izbrani v tem postopku, v celoti odgovarjali za dela podizvajalcev, ki smo jih navedli v svoji ponudbi,
bomo v primeru da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.
bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika,
bomo dela opravljali z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06, 17/2011-ZTZPUS-1);
upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevajoč Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11-ZVZD-1);
izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela;
razpolagamo s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del;
bomo upoštevali določbe Uredbe o preprečevanju in zmanjšanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11);
izvajamo kontrolo kakovosti izvedbe del in vgrajenih materialov, ki jih nudimo, oziroma imamo za kontrolo kakovosti pooblaščen pristojni zavod. Materiali in oprema, ki jih vgrajujemo, imajo ustrezne certifikate kakovosti skladno z Zakonom o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13 - ZGPro-1);
bomo vgradili opremo in material, ki izpolnjuje pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih specifikacijah;
nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;
izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija;
se strinjamo, da v kolikor evidentiranih pomanjkljivosti na internem tehničnem pregledu po lastni krivdi v roku 30 dni ne odpravimo, naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini pol procenta (0,5%) od pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude do 10% pogodbene vrednosti projekta z DDV.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,
nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja navedenega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,
nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,
na dan oddaje ponudbe nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe,
nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Naročniku izrecno dovoljujemo, da v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, obstoj in vsebino navedb v ponudbi preveri elektronsko v aplikaciji e-Dosje.

_{Kraj
in datum:}

_{Naziv:____________________________________}

_(žig)

_{____________________________________}

_{(Ime
in priimek ter podpis)}

Obrazec izpolnijo vsi gospodarski subjekti v ponudbi (samostojni ponudnik, v primeru skupne ponudbe vsi ponudniki in podizvajalci)

Obrazec št: 3

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE MENIC ZA RESNOST PONUDBE

Ponudnik: ____________________________
____________________________

Projekt: »Sanacija plazu na LC 410 142 pred Krumpačnikom v Lokovici«

Številka ponudbe: __________________________

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za resnost ponudbe

Izdajatelj menice:

(polni naziv in sedež dobavitelja

ter oseba, ki ga zastopa) _____________________________________________________

ID št. za DDV: ______________________

ki ga zastopa ____________________________________________

Naročnik

(upnik): Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj

ID številka za DDV: SI97214043

ki ga zastopa župan Xxxxx XXXXX, prof.

V skladu z javnim naročilom, katerega predmet je »Sanacija plazu na LC 410 142 pred Krumpačnikom v Lokovici«, in z razpisno dokumentacijo številka 430-3/2017-RD, ponudnik ____________________________________ (v nadaljevanju: izdajatelj menice) jamči za resnost svoje ponudbe naročniku Občini Šoštanj, (v nadaljevanju: upnik), tako da upniku izroči bianco podpisano in žigosano (če uporablja žig) menico s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev za vsako banko, kjer se vodi transakcijski račun, in sicer v višini 10.000,00 EUR (deset tisoč 00/100).

Menico je podpisal:

__________________________________________________________________________________

_{(ime
in priimek ter funkcija) (podpis zakonitega
zastopnika)}

S tem nepreklicno pooblaščam upnika, da v naslednjih primerih brez predhodnega obvestila predloži to menico v unovčitev:

če izdajatelj menice nedopustno spremeni ali umakne svojo ponudbo po poteku roka za prejem ponudb in v času njene veljavnosti, ki je navedena v ponudbi, ali
če izbrani ponudnik:
- ne sklene pogodbe z naročnikom,
- ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani.

Menica je oziroma bo plačljiva pri katerikoli banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, tako v času podpisa te izjave kot v času unovčenja menice, še posebej pa pri:

________________________ račun št. __________________________________________

Upnika izrecno pooblaščam, da zgornji seznam sam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imam oziroma jih bomo imeli pri njih.

Banko, hranilnico ali hranilno kreditno službo, ki vodi naš račun, pooblaščamo, da sme v breme našega računa unovčiti menice, predložene na unovčenje v zvezi s tem nalogom.

Če je/bo moj račun voden v več tujih valutah in v EUR, in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, izdajam nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasi ta menica.

Izdajatelj menice se odrekam vsem ugovorom proti izpolnjeni bianco menici po tej menični izjavi. Izdajatelj menice prepuščam upniku odločitev zaradi menično pravnega uveljavljanja menice proti meni in se vnaprej odrekam ugovorom proti morebitnemu meničnemu plačilnemu nalogu oziroma meničnemu izvršilnemu sklepu.

Izdajatelj menice izjavljam, da upniku ni treba menice protestirati in da ne bom ugovarjal zaradi protestiranja, kar pomeni, da mora menice vsebovati klavzulo "brez protesta".

Izdajatelj menice izjavljam, da ne bom ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula "ne po nalogu (odredbi)".

Menica je plačljiva na transakcijski račun voden pri Novi ljubljanski banki, d. d., številka XX00 0000 0000 0000 000.

Izrecno izjavljam, da ta izjava velja za upnika in za njegovega morebitnega pravnega naslednika.

Menica za resnost ponudbe skupaj z menično izjavo bo izdajatelju menice vrnjena na njegovo pisno zahtevo, ko bodo prenehali razlogi za morebitno unovčitev menice.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo podajamo za naročilo, katerega predmet je»Sanacija plazu na LC 410 142 pred Krumpačnikom v Lokovici«, skladno z razpisno dokumentacijo številka 430-3/2017-RD.

Priloga: 1 x podpisana in žigosana (če uporablja žig) ter neizpolnjena bianco menica

Kraj in datum:	žig	Ime, priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca

		Podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca

Obrazec št. 4

VZOREC BANČNE GARANCIJE / KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke ali zavarovalnice ……………………………………………………………………………..……

Kraj in datum ………………………….

Upravičenec garancije:Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj

Garancija št. .....……………………...

V skladu s pogodbo …………………………………………………………(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum ...), sklenjeno med upravičencem Občino Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj in naročnikom …………………...………………………….…… (naziv izvajalca) za izgradnjo projekta »Sanacija plazu na LC 410 142 pred Krumpačnikom v Lokovici«, v vrednosti ......…………………..........EUR, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu prvega pisnega zahtevka s strani upravičenca in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek...............................EUR, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki/zavarovalnici in mora vsebovati:

originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
original Garancije št. ........./..........

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do ................................. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko stvarno in krajevno pristojno sodišče.

Banka / zavarovalnica

………………………………

(žig in podpis)

Obrazec št: 5

IZJAVA ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljam, da lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. V kolikor bo naročnik zahteval, bom v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika Občino Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence,da nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Moji osebni podatki so naslednji:

_{Ime in priimek:}
_{Funkcija v gospodarskem subjektu:}
_EMŠO:
_{Kraj in država rojstva:}
_{Naslov stalnega prebivališča:}
_{Naslov začasnega prebivališča:}
_{Državljanstvo:}
_{Moj prejšnji priimek se glasi:}

_{Kraj
in datum:}

_{Pooblastitelj:}

_{___________________________________}

_{(Ime
in priimek ter podpis)}

NAVODILO:Obrazec se izpolni za vse zastopnike, pooblaščence za odločanje ali nadzor, in člane upravnih, vodstvenih in nadzornih organov ponudnika, partnerja in morebitnega podizvajalca.

Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščencev.

Obrazec št: 6

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(naziv), _________________(naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,

lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,

bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

Pooblaščamo naročnika Občino Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence pravnomočnih sodb pravnih oseb.

_{Naziv družbe:}
_{Sedež družbe:}
_{Številka vpisa v sodni register (št. vložka):}
_{Matična številka družbe:}
_{Davčna številka družbe:}

_{Kraj
in datum:}

_{Naziv:____________________________________}

_(žig)

_{____________________________________}

_{(Ime
in priimek ter podpis)}

NAVODILO: Obrazec se izpolni za vsakega ponudnika, partnerja in morebitnega podizvajalca.

Obrazec št: 7

IZJAVA O GARANCIJSKIH ROKIH

_________________________________________(naziv ponudnika/partnerja/podizvajalca)

_________________________________________(naslov)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo Izjavljamo, da zagotavljamo garancijo (s finančnim zavarovanjem) za izvedena dela in sicer za obdobje najmanj:

za obdobje najmanj štirih (4.) let splošnega garancijskega roka za kakovost izvedenih del, od podpisa primopredajnega zapisnika o prevzemu del in
_{za
opremo in izdelke veljajo garancijski roki podizvajalcev oziroma
dobaviteljev vendar minimalno 1 leto od primopredaje del.}

_{Prav
tako mora ponudnik jamčiti deset (10.) let za napake v izdelavi
gradnje, ki zadevajo njeno solidnost, v skladu z določili
Obligacijskega zakonika.}

V garancijskem roku bomo za izvedena dela, na poziv naročnika odpravili napake v tehnično sprejemljivem roku, ki nam ga odredi naročnik, in sicer:

takoj za napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode,
v najkrajšem možnem času in v roku, ki ga bomo dogovorili z naročnikom, za ostale ugotovljene napake

V primeru, da napake ne bomo odpravili v dogovorjenem roku, lahko naročnik odredi popravilo drugemu izvajalcu, na naše stroške oziroma unovči finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za odpravo napak v garancijskem roku, ob čemer bo naročnik zaračunal v naše breme 5% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih režijskih stroškov.

Za vsa popravila in odpravo napak, ki se izvajajo v garancijski dobi po garancijskih pogojih prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

_{Kraj
in datum:}

_{Naziv:____________________________________}

_(žig)

_{____________________________________}

_{(Ime
in priimek ter podpis)}

Obrazec št: 8

REFERENČNA LISTA PONUDNIKA

Ponudnik, mora dokazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred dnem objave javnega naročila izvedel vsaj en (1) projekt nizke gradnje _{(izvedba
ceste z oporno konstrukcijo v neto vrednosti brez vključenega DDV
najmanj 50.000 EUR).}

_Zap. št.	Referenčni naročnik (naziv, naslov)	Naziv objekta / Vrsta del	Datum in kraj opravljenih del	Pogodbena vrednost brez DDV v EUR
₁
₂
₃
₄
₅

OPOZORILO!
Za navedene reference morajo biti priložena referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani referenčnih naročnikov v smislu vsebine Obrazca 9, nosilci referenc morajo biti dejansko tudi izvajalci razpisanih del.

Izjavljamo, da so bila vsa dela izvedena po predpisih stroke in ustrezno zaključena.

Opomba:
V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

_{Kraj
in datum:}

_{Naziv:____________________________________}

_(žig)

_{____________________________________}

_{(Ime
in priimek ter podpis)}

Obrazec št: 9

REFERENČNO POTRDILO

Naziv in polni naslov potrjevalca reference (referenčnega naročnika):

_______________________________________________________________________________________

Kontaktna oseba referenčnega naročnika in telefonska številka:

…………………………………………………………………….………………………………………….……………….

Spodaj podpisani predstavnik referenčnega naročnika potrjujem, da je podjetje (naziv, naslov)

…………………………………………………………………….………………………………………….……………….

za nas kvalitetno in v skladu s pogodbo izvedlo izgradnjo:

-naziv objekta: …………………………………………………………………….……………………………………….

-vrsta del: …………………………………………………………………….…………………………………………….

-kraj izvedbe: …………………….………………………………………….……………………………………………..

- čas izvedbe projekta (od mesec/leto - do mesec/ leto): ……………………………………………………………..

- dejanska končna neto vrednost izvedenih del brez DDV: ….………………………………………….………………..

- kratek tehnični opis izvedbe:

…………………………………………………………………….………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………………………….………………………

………………….…………………………………………………………………………………………………………………

Do izdaje tega potrdila na omenjenem objektu ni bilo nikakršnih reklamacij zaradi slabe izvedbe del.

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

Opomba:V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

_{Kraj
in datum:}

_{Naziv:____________________________________}

_(žig)

_{____________________________________}

_{(Ime
in priimek ter podpis)}

Obrazec št: 10

SEZNAM STROKOVNJAKOV PONUDNIKA, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI DEL

Ponudnik mora poimensko navesti ekipo, ki izpolnjuje pogoje naročnika in bo sodelovala pri izvedbi razpisanih del. Ponudnik lahko posameznega strokovnjaka iz seznama zamenja samo ob pisnem soglasju naročnika.

ODGOVORNI VODJA DEL PONUDNIKA

_{Ime in priimek}
_{Strokovna izobrazba}
_{Strokovni izpit}	_{DA NE}
_{Leta delovnih izkušenj}
_{Potrdilo o članstvu IZS}	_{DA NE Številka:}_{__________}_Datum:_{__________}

b) OSEBA ODGOVORNA ZA KONTROLO KAKOVOSTI _____________________________________________

c) STROKOVNJAKI PONUDNIKA, ki bodo izvajali dela na gradbišču

Ime in priimek	Strokovna izobrazba	Predvidena funkcija

STROKOVNJAKI PODIZVAJALCA, ki bodo izvajali dela na gradbišču

Ime in priimek	Strokovna izobrazba	Predvidena funkcija

Ponudnik jamči pod kazensko in materialno odgovornostjo, da navedeni kadri izpolnjujejo zakonske pogoje za opravljanje razpisanih storitev skladno z ZGO-1.

_{Kraj
in datum:}

_{Naziv:____________________________________}

_(žig)

_{____________________________________}

_{(Ime
in priimek ter podpis)}

Obrazec št: 11

REFERENCE ODGOVORNEGA VODJE DEL V ZADNJIH 5 LETIH

_{Ponudnik,
mora dokazati, da je navedeni odgovorni vodja del v zadnjih petih (5)
letih pred dnem objave javnega naročila opravljal delo odgovornega
vodje del vsaj na enem (1) projektu nizke gradnje}_{(izvedba
ceste z oporno konstrukcijo v neto vrednosti brez vključenega DDV
najmanj 50.000 EUR).}

_Zap. št.	Referenčni naročnik (naziv, naslov)	Naziv objekta / Vrsta del	Datum in kraj opravljenih del	Pogodbena vrednost brez DDV v EUR
₁
₂
₃
₄
₅

OPOZORILO!

Za navedene reference morajo biti priložena referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani referenčnih naročnikov v smislu vsebine Obrazca št. 12.

Izjavljamo, da so bila vsa dela izvedena po predpisih stroke in ustrezno zaključena.

_{Kraj
in datum:}

_{Naziv:____________________________________}

_(žig)

_{____________________________________}

_{(Ime
in priimek ter podpis)}

Obrazec št: 12

REFERENČNO POTRDILO ZA ODGOVORNEGA VODJO DEL

Naziv in polni naslov referenčnega naročnika:

…………………………………………………………………….………………………………………….…………………..

Kontaktna oseba referenčnega naročnika in telefonska številka:

…………………………………………………………………….………………………………………….…………………

Spodaj podpisani predstavnik referenčnega naročnika potrjujem, da je g./ga.

…………………………………………………………………….………………………………………….………………….

za nas kvalitetno in v skladu s pogodbo opravljal/a delo odgovornega vodja del:

-naziv objekta: ….………………………………….…………………………………………………………………………..

-vrsta del: …………………………………………………………………….………………………………………………..

-kraj izvedbe: …………………….………………………………………….…………………………………………………

- čas izvedbe projekta (od mesec/leto - do mesec/ xxxx): …………………………………………………………….......

- dejanska končna neto vrednost izvedenih del brez DDV: ….………………………………………….………………..

- kratek tehnični opis izvedbe

………………………………….………………………………….………………………………….…………………………

……………………………………….………………….………………………………….………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Do izdaje tega potrdila na omenjenem objektu ni bilo nikakršnih reklamacij zaradi slabe izvedbe del.

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

_{Kraj
in datum:}

_{Naziv:____________________________________}

_(žig)

_{____________________________________}

_{(Ime
in priimek ter podpis)}

Opomba: V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

Obrazec št: 13

IZJAVA, DA PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

Pri ponudbi za izvedbo javnega naročila »Sanacija plazu na LC 410 142 pred Krumpačnikom v Lokovici«,

izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem/ci.

Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil.

_{Kraj
in datum:}

_{Naziv:____________________________________}

_(žig)

_{____________________________________}

_{(Ime
in priimek ter podpis)}

Opomba:
Izjava se izpolni le, če ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.

Obrazec št: 14

PODATKI IN UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom »Sanacija plazu na LC 410 142 pred Krumpačnikom v Lokovici« izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo njihovo vrednostno udeležbo:

_{PODIZVAJALEC:}
_Naslov:
_{Kontaktna oseba (ime in xxxxxxx, e-mail in telefonska št.):}
_{Matična št.:}
_{Davčna št.:}
_{Pristojni davčni urad:}
_{Št. TRR z navedbo banke:}
_{Zakoniti zastopniki:}
VRSTA DEL (predmet, količina):




_{VREDNOST DEL (v EUR brez DDV)}
_{% SKUPNE PONUDBENE VREDNOSTI}
_{Kraj izvedbe:}
_{Rok izvedbe:}

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila naročnika, se na e-naslov:_______________________ pošlje obvestilo o izvedenem plačilu.

_{Kraj
in datum:}

_{Naziv:____________________________________}

_(žig)

_{____________________________________}

_{(Ime
in priimek ter podpis)}

Opomba:

Izjava se izpolni le, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Obrazec št: 15

IZJAVA PODIZVAJALCA

Podizvajalec (naziv, naslov):_______________________________________, matična št.___________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo v zvezi z javnim naročilom »Sanacija plazu na LC 410 142 pred Krumpačnikom v Lokovici«,

izjavljamo:

da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _______________ EUR z DDV v skladu z razpisnimi pogoji.

da nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,
da na dan oddaje ponudbe nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,
_{da
na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb nismo uvrščeni v
evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a)
točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;}
da _{naši družbi kot
gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega,
vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki
ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v
njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima
elemente kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75. člena
ZJN-3;}
_{da
nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni
bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike
Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat
izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,}
_{da
naročniku dovoljujemo, da v zvezi z oddajo predmetnega javnega
naročila, obstoj in vsebino navedb v ponudbi preveri elektronsko
v aplikaciji e-Dosje in}

(ustrezno označite)

[ ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca;

hkrati dajemo soglasje, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila Obnova magistralnega vročevoda TEŠ -CEP odsek faza II. B, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov oziroma situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računom oziroma situacijam, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.

[ ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

_{Kraj
in datum:}

_{Naziv:____________________________________}

_(žig)

_{____________________________________}

_{(Ime
in priimek ter podpis)}

Opomba:

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Obrazec št: 16

OBRAZEC OVOJNICA

odreži

-------------------------------------------------------------------------------------

_{NE
ODPIRAJ – PONUDBA}

_{Predmet
javnega naročila:}

_{Sanacija
plazu na LC 410 142 pred Krumpačnikom v Lokovici}

_{POŠILJATELJ:}

_{______________________________}

_{Kontaktna
oseba:________________}

_{Telefon:_______________________}

_{E-naslov:______________________}

_{[
] ponudba}

_{[
] sprememba}

_{[
] umik}

_NASLOVNIK_:

_{Občina
Šoštanj}

_{Trg
svobode 12}

_{3325
ŠOŠTANJ}

-------------------------------------------------------------------------------------

odreži

Obrazec št: 17

IZJAVA IN POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV

Podpisani ___________________________________________ (ime in priimek pooblastitelja)

_____________________________________ (naziv in naslov podjetja),

___________________________________________________ (ime in priimek pooblastitelja)

_____________________________________ (naziv in naslov podjetja),

____________________________________________________ (ime in priimek pooblastitelja)

_____________________________________ (naziv in naslov podjetja),

____________________________________________________ (ime in priimek pooblastitelja)

_____________________________________ (naziv in naslov podjetja)

1. potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo nosilca posla oz. poslovodečega partnerja __________________________ (naziv in naslov podjetja) – zakonitega predstavnika podjetja ________________________________ (ime in priimek), da v našem imenu podpiše ponudbeno dokumentacijo in v primeru, da bomo v postopku javnega naročila izbrani za izvedbo storitev, podpiše tudi pogodbo, razen v primeru, da bi v pravnem aktu o skupni izvedbi naročila določili, da pogodbo podpišejo vsi ponudniki v skupini.

2. Izjavljamo, da bomo predložili pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi naročila v primeru, da bomo izbrani na javnem razpisu.

_{Kraj
in datum:}

_{Naziv
ponudnika:____________________________________}

_(žig)

_{____________________________________}

_{(Ime
in priimek ter podpis pooblastitelja)}

_{Kraj
in datum:}

_{Naziv
ponudnika:____________________________________}

_(žig)

_{____________________________________}

_{(Ime
in priimek ter podpis pooblastitelja)}

Obrazec št: 18

VZOREC POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA ZA IZVEDBO GRADNJE

št. 430-3/2017 - pog

ki jo dogovorita in skleneta kot sledi:

OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj,

ki ga zastopa župan Xxxxx Xxxxx, prof.,

matična številka: 5884284

identifikacijska številka za DDV: SI97214043

(v nadaljevanju: naročnik)

Izvajalec (naziv in sedež),

ki jo/ga zastopa (ime in priimek odgovorne osebe)

matična številka: ________________________

ID za DDV: ______________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOLOČBE

Pogodba se sklepa na podlagi postopka javnega naročila »Sanacija plazu na LC 410 020, odsek Kotnik – križišče z LC 410 010 v Belih Vodah«, objavljenega na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN005558/2017-W01 z dne 1. 6. 2017, ponudbe izvajalca št. ____________ z dne ___________ ter naročnikove Odločitve o oddaji javnega naročila št. _________ z dne __________ .

PREDMET POGODBE

člen

Predmet te pogodbe je izvedba del »Sanacija plazu na LC 410 142 pred Krumpačnikom v Lokovici«.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so predvidena v razpisni dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom in projektni dokumentaciji. Zajeta so v ponudbenem predračunu izvajalca št. ……………. z dne ……………, danem v postopku javnega naročila.

Ta dela se izvajalec zaveže opraviti v skladu s svojo ponudbo, v pogodbenem roku in za pogodbeno ceno.

člen

K tej pogodbi sodijo tudi spodaj našteti dokumenti, ki tvorijo celoto in natančneje določajo pogodbo:

razpisna dokumentacija št.430-3/2017-RD z dne 30. 5. 2017

ponudba izvajalca št.: ……………..………….. z dne …………………..,
projektna dokumentacija PZI: »GM-19/2017, Mozirje, februar 2017, ki ga je izdelalo podjetje BLAN d. o. o., Xxxxxxxxx ul. 50, 3330 Mozirje
fotokopija veljavne zavarovalne police odgovornostiza škodo, ki je predmet javnega naročila skladno s 33. členom veljavnega ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/2002, 97/2003 - odl. US, 46/2004 - ZRud-A, 47/2004, 41/2004 - ZVO-1, 45/2004 - ZVZP-A, 62/2004 - odl. US, 92/2005 - ZJC-B, 111/2005 - odl. US, 93/2005 - ZVMS, 120/2006 - odl. US, 126/2007, 108/2009, 61/2010 - ZRud-1, 76/2010 - ZRud-1A, 20/2011 - odl. US, 57/2012, 110/2013, 101/2013 - ZDavNepr, 22/2014 - odl. US, 19/2015).

III. POGODBENA VREDNOST

člen

Pogodbena vrednost del je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca št. ……………………… z dne ……………, v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znaša:

Pogodbena vrednost brez DDV EUR

DDV (22 %) EUR

Pogodbena vrednost z DDV EUR

z besedo: …………………………..………..……………………………………… EUR in …… /100.

Naročnik izjavlja, da naroča gradbena storitev namenjena neobdavčljivi dejavnosti iz 5. odstavka 5. člena ZDDV-1 in naročnik ni plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1.

Za celoten predmet pogodbe, kot je naveden v 1. členu, veljajo cene po načelu »cene na enoto« in po načelih »fiksnosti cen in dejanske izmere«.

člen

Izvajalec je dolžan voditi knjigo obračunskih izmer, v kateri so prikazane postavke iz ponudbenega predračuna. Knjiga obračunskih izmer je osnova za ovrednotenje izvedenih del. Knjiga obračunskih izmer mora biti usklajena in podpisana s strani odgovornega nadzornika najkasneje do petega (5) v mesecu.

IV. SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

člen

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na zvišanje pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni aneks k pogodbi.

Nepredvidena oz. spremenjena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naročnik prizna samo po predhodnem dogovoru in vpisu odgovornega nadzornika v gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.

člen

O kakršnih koli nepredvidenih delih mora izvajalec pravočasno pisno obvestiti odgovornega nadzornika ter predstavnike naročnika ter jim brez predhodnega poziva s strani odgovornega nadzornika, naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja s strani odgovornih nadzornikov ter predstavnikov naročnika.

V kolikor predračun za dodatna dela ni potrjen s strani odgovornih nadzornikov ter predstavnikov naročnika, izvajalec dodatnih del ne sme izvesti, prav tako ni upravičen do dodatnega plačila zaradi ustavitve del (stojnine).

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi po cenah materiala in dela, ki so navedene v osnovni ponudbi.

Za dodatna dela (presežna, manjkajoča, nepredvidena, …) ali nova dela - pozneje naročena, ki bi vplivala na zvišanje pogodbene vrednosti in bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, skladno z določbami 95. člena ZJN-3. V primerih iz navedenega člena se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja.

Z izvajalcem se v tem primeru sklene aneks k osnovni pogodbi.

S strani naročnika in nadzornika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika.

člen

Izvajalec lahko, ko gre za izvajanje dodatnih oziroma več del, ki bi vplivala na zvišanje pogodbene vrednosti, prične po potrditvi obsega del s strani naročnika.

V. NAČINI PLAČILA IN VIR FINANCIRANJA

člen

Obračun del se bo izvršil z začasnimi vmesnimi situacijami in končno situacijo, na podlagi dejansko izvršenih del po gradbeni knjigi, potrjenih s strani odgovornega nadzornika.

Plačevanje situacij se bo vršilo trideseti (30.) dan od datuma prejema pravilno izstavljenega računa na naslov naročnika. Naročnik bo izvedel nakazilo sredstev na transakcijski račun izvajalca, naveden na vsakokratni situaciji.

Ponudnik bo za opravljena dela v preteklem mesecu izstavil situacijo najkasneje do osmega (8.) v mesecu, v treh izvodih (original in dve kopiji).

Naročnik bo vsako potrjeno situacijo plačal v višini 90% vrednosti opravljenih del. Zadržani znesek v višini 10% vsake izstavljene situacije bo koordinator zadržal in se bo izplačal 30. dan po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti in ko bo predstavniku naročnika predana Garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku.

Priloga računu je s strani odgovornega nadzornika podpisana specifikacija porabe materiala in opravljenih storitev (s strani nadzornika podpisana situacija, obračun del ipd.). Na računu se je potrebno nedvoumno sklicevati na prilogo.

Vir financiranja je proračunska postavka 23022009: Sanacije in obnove po naravnih nesrečah iz preteklih let, OB 000-00-0000 Sanacija in obnove po naravnih nesrečah.

VI. ROK GRADNJE

člen

Izvajalec se zaveže z deli končati v 90 dneh od uvedbe v delo. Naročnik bo izvajalca uvedel v delo najpozneje 15 dni po podpisu pogodbe.

Rok gradnje, pomeni, da je v gradbenem dnevniku zavedeno, da je izvajalec s pogodbenimi deli zaključil in da je bil izveden interni tehnični pregled. Gradbeni dnevnik mora biti zaključen (podpisan) tudi s strani odgovornega nadzornika.

VII. ZAČETEK IN DOKONČANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI

člen

Izvajalec se obvezuje takoj po uvedbi v delo pričeti z deli in jih končati v roku, ki je naveden v 9. členu te pogodbe, izvesti investicijo in pri tem upoštevati vse zahteve v zvezi z roki izvedbe del.

Pogoj za pričetek del je veljavnost te pogodbe.

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v delo. Tega dne izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.

Zaključek pogodbenih obveznosti je uspešno opravljen interni tehnični pregled(odpravljene vse evidentirane pomanjkljivosti), opravljen končni obračun, s strani nadzornika, naročnika in izvajalca podpisan primopredajni zapisnik o prevzemu del in predloženo finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku.

Rok za dokončanje del se sorazmerno podaljša tudi ob nastopu izrednih dogodkov, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti.

Višja sila nastopi, če zaradi vremenskih razmer ni možno izvajati del več kot 5 dni nepretrgoma, kot tudi v ostalih primerih, ki jih navajajo posebne gradbene uzance. Izvajalec mora izkazati upravičenost podaljšanja roka za dokončanje del in o tem predhodno pisno obvestiti naročnika in koordinatorja.

VIII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

člen

Naročnik se zaveže, da bo:

dostavil izvajalcu en izvod projektne dokumentacije,
v času gradnje sodeloval z izvajalcem del in
izvajalca zapisniško uvedel v delo.

IX. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

člen

Izvajalec se zaveže, da bo:

pravočasno opozoril naročnika in nadzornika na ugotovljene pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, opozorilo mora biti jasno in izčrpno, združeno z opozorilom na škodljive posledice, ki bi jih graditev v skladu s to dokumentacijo povzročila;
zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi in pravočasno ukrenil, kar je treba za varnost delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih objektov ter za varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbišču, napeljav, opreme materiala in strojnega parka;
naročniku v roku 15 od podpisa pogodbe predložil fotokopijo zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti, ki je predmet javnega naročila skladno s 33. členom ZGO-1, ki vključuje tudi zavarovanje gradbišča;
izvajal dela v skladu s projektno in razpisno dokumentacijo;
opravil vsa prevzeta dela kvalitetno ter skladno z veljavnimi gradbenimi predpisi, normativi, standardi, predpisi iz varstva pri delu in projektno dokumentacijo;
vgrajeval samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti in takšne naravne materiale oziroma mineralne snovi, za katere obstoji dokaz, da so bile pridobljene v skladu s prepisi o rudarstvu oziroma, da so iz legalnega kopa;
nadzorniku sproti izročal vso dokumentacijo, certifikate, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode;
z lastno kontrolo zagotovil, da se dela izvajajo v skladu s prejšnjimi alineami;
da bo nadzorniku med izvajanjem del omogočil, da opravlja sprotno kontrolo gradbenih konstrukcij in drugih nosilnih elementov;
upošteval navodila predstavnikov naročnika in nadzornika na gradbišču;
pridobil dovoljenja lastnikov parcel za dostope do gradbišča;
izvedel vse upravne postopke in pridobil vso z zakonom predpisano dokumentacijo v zvezi z uporabo delovnih priprav in zaposlitvijo osebja na gradbišču ter zadrževanju izven gradbišča, urejal in zanje odgovarjal sam ter nosil vse morebitne nastale stroške;
v celoti preveril in si priskrbel vse informacije o pogojih na gradbišču in ne bo imel zaradi pomanjkljivih informacij nobenih zahtevkov do naročnika;
med izvajanjem del vodil gradbeni dnevnik ter obračunsko knjigo izmer v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08 in 54/09-popr.);
izvedel vsa dela v pogodbenem roku, ne glede na otežujoče okoliščine, ki bi jih moral odpraviti z uvedbo dodatnih ukrepov, toda brez dodatnih stroškov;
izvajal montažo tako, da se na opremi ne bodo pojavljale poškodbe sled časa, načina dela ali vremenskih nezgod;
samo po predhodnem pisnem naročilu pooblaščenega predstavnika z vpisom v gradbeni dnevnik opravil tudi nepogojena dodatna dela, ki so neodložljivo nujna, da se prepreči večja škoda na objektu;
imel na gradbišču stalno ekipo kvalitetnih delavcev, ki je navedena v ponudbi in je med gradnjo ne bo menjal brez predhodnega soglasja naročnika;
v imenu naročnika poskrbel za označitev gradbišča s tablo v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08 in 54/09- popr.);
gradbene odpadke odlagal v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08);
pred izvedbo del predstavnikom naročnika dostavil v potrditev načrt organizacije gradbišča izdelan v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08 in 54/09- popr.);
koordiniral svoja dela pri morebitni prestavitvi obstoječih komunalnih vodov z soglasje-dajalci oz. upravljavci;
vse poškodbe podzemnih vodov in privatne lastnine, povzročene s svojim delom, popravil na lastne stroške;
poskrbel za vsakodnevno prevoznost ceste, ko bo zaključil z delom;
varoval osebne podatke in poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev;
v primeru ustavitve del, zaradi nepotrjenih dodatnih del, od naročnika ne bo zahteval dodatnega plačila;
izvedel vse ukrepe varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati, oz. katere bo zahteval koordinator za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih;
po končanju del zbral in predal naročniku vso potrebno dokumentacijo navedeno v 89. členu ZGO-1;
zagotovil prostor oz. gradbiščni kontejner za nadzornika oz. za koordinacije;
v primeru kakršne koli spremembe v katerikoli fazi izvedbe pogodbenih del, o tem takoj obvestil naročnika;
na internem tehničnem pregledu naročniku predložil izjave lastnikov zemljišč, da iz naslova obravnavane investicije nimajo več nikakršnih zahtevkov.

člen

Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov.

Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažuje okolja in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem.

Naročnik pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri čemer mora izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolniti evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Izvajalec mora ob izročitvi in prevzemu del izročiti naročniku evidenčne liste, in drugo s predpisi o ravnanju z odpadki ter graditvi objektov določeno dokumentacijo.

X. ZAVAROVANJE

člen

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika predložiti naslednja zavarovanja, in sicer:

Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku. Izvajalec je dolžan predstavniku naročnika, najkasneje petnajst (15) dni po podpisu zapisnika o prevzemu del, predati finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, veljavno še najmanj trideset (30) dni po poteku garancijskega roka.

V kolikor v tem času ne bo predano finančno zavarovanje naročnik ne bo izplačal zadržanih sredstev.

Finančno zavarovanje uporablja naročnik kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika med garancijskim rokom. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak rok tudi rok trajanja finančnega zavarovanja.

Izvajalec mora imeti v skladu s 33. členom ZGO-1 zavarovano svojo odgovornost za škodo pri izvedbi del, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.

XI. JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

člen

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala, opreme in kvaliteto vgradnje le-te.

Izvajalec zagotavlja garancijo za izvedena dela in sicer za obdobje najmanj:

za obdobje najmanj štirih (4.) let splošnega garancijskega roka za kakovost izvedenih del, od podpisa primopredajnega zapisnika o prevzemu del in
za opremo in izdelke veljajo garancijski roki podizvajalcev oziroma dobaviteljev vendar minimalno 1 leto od primopredaje del.

Prav tako mora ponudnik jamčiti deset (10.) let za napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo njeno solidnost, v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

člen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku potem, ko ga predstavnik naročnika obvesti o nastali napaki.

V primeru, da napake izvajalec ne bo odpravil v dogovorjenem roku, bo naročnik odredi popravilo drugemu izvajalcu, unovči finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za odpravo napak v garancijskem roku, ob čemer bo naročnik zaračunal 5% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih režijskih stroškov.

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične z dnem zamenjave dela teči nov garancijski rok.

XII. PODIZVAJALCI

člen

V primeru, da predstavniki naročnika izdajo pisno soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi predstavnikom naročnika izročiti:

podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,
morebitno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo.

Izvajalec se obvezuje, da se bo z aneksom iz prejšnjega odstavka tega člena zavezal, da bo pogodbe o odstopu terjatev po tej pogodbi sklepal samo s soglasjem naročnika.

Podatki o podizvajalcih:

_{Podatki
o podizvajalcu}

_{(naziv,
polni naslov, matična številka, davčna številka in
transakcijski račun, zakoniti zastopnik)}

_{Vsaka
vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec}

_{Vrednost
del podizvajalca ali % glede na skupno pogodbeno vrednost}

_{Zahtevano
je neposredno plačilo}

DA/NE

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in izvajalca.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,
izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik oz. koordinator obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. Naročnik o izvedenem plačilu obvesti izvajalca na e-naslov: ________________________________.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika in koordinatorja obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. V primeru, da izvajalec krši obveznost iz tega člena, odgovarja za prekršek skladno z 2. točko prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

(selektivna uporaba člena v pogodbi)

XIII. PREDSTAVNIKI STRANK NA GRADBIŠČU

člen

Odgovorni vodja del in kontaktna oseba na strani izvajalca je:

Ime in priimek:

Tel. št.:

E-pošta:

Nadzornik na strani naročnika je:

Ime in priimek:

Tel. št.:

E-pošta:

Kontaktna oseba na strani naročnika je:

Ime in priimek: Xxxxx Xxxxxxxx

Tel. št.: 000000000

E-pošta: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx

Ime in priimek: Xxxxxx Xxxxx

Tel. št.: 000000000

E-pošta: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxx.xx

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku treh (3) dni po zamenjavi.

XIV. POGODBENA KAZEN IN PREMIJA

člen

Če izvajalec po svoji krivdi zamudi z dokončanjem del, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini pol procenta (0,5%) od pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude do 10% pogodbene vrednosti z DDV.

V primeru zamude planiranih rokov po terminskem planu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini pol procenta 0,5% od pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude že med izvajanjem del.

Za uveljavljanje pogodbene kazni naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga je izvajalec dolžan poravnati v osmih (8) dneh od izstavitve.

Naročnik premij za predčasno končanje del ne priznava.

XV. PREVZEM DEL IN KONČNI OBRAČUN

člen

Po končanih delih oziroma po prejetju pisnega obvestila izvajalca in vpisov v gradbeni dnevnik, da je z deli končal, opravijo naročnik in nadzornik v sodelovanju z izvajalcem interni tehnični pregled objekta. Na njem izvajalec dostavi vso potrebno dokumentacijo po veljavnem ZGO-1 (89. člen).

V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti na internem tehničnem pregledu se le te zapisniško zavedejo. Xxxxxx se v zapisniku izvajalcu določi rok za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Če izvajalec po svoji krivdi ne odpravi evidentiranih pomanjkljivosti v roku najkasneje 30 dni, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini pol procenta (0,5%) od pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude do 10% pogodbene vrednosti z DDV.

Po odpravi pomanjkljivosti in pisni izjavi izvajalca, da je napake odpravil, se pristopi h končnemu obračunu.

Predstavnik naročnika, nadzora in izvajalca po uspešno opravljenem internem tehničnem pregledu izvedejo prevzem del in sestavijo primopredajni zapisnik o prevzemu del. Pogoj za veljavnost zapisnika o prevzemu del je predložitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

XVI. SPREMEMBA ALI RAZDRTJE POGODBE

člen

Izvajalec ima pravico zahtevati razdrtje pogodbe v naslednjih primerih če:

z xxxx ne more pričeti po krivdi naročnika ali koordinatorja v dogovorjenem roku po podpisu pogodbe,
se dela prekinejo po krivdi naročnika ali koordinatorja,
koordinator zamuja s plačilom situacij za več kot 30 dni od zapadlosti.

člen

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe, če:

izvajalec po pisnem pozivu naročnika in dodatnem roku ne prične z deli ali z njimi po prekinitvi ne nadaljuje;
izvajalec zamuja z deli za več kot 10 dni;
nadzornik ugotovi, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke;
izvajalec brez soglasja naročnika odda dela podizvajalcem, ki niso bili navedeni v ponudbi;
izvajalec krši določila te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za več kot 30% po terminskem planu,
izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke in pogoji v dokumentaciji,
izvajalec krši druge obveznosti, dogovorjene s to pogodbo;
je v času oddaje javnega naročila bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije;
iz drugih razlogov na strani naročnika.

V primeru odstopa od pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik ustavi vsa plačila izvajalcu do ugotovitve nastale škode, ki jo je dolžan izvajalec plačati, istočasno pa ima pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen in škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Za pogodbeno kazen in uveljavljanje odškodnine lahko naročnik izstavi račun.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

XVII. UPORABA PRAVA

člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za urejanje razmerij iz te pogodbe, v kolikor niso drugače urejena, uporabljali veljavno pravo Republike Slovenije na področju obligacijskih razmerij in določil gradbenih uzanc.

XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

člen

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bodo pogodbene stranke skušale reševati sporazumno.

Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bodo pogodbene stranke prizadevale rešiti morebitni spor iz te pogodbe z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče.

Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe, soglašale s predložitvijo spora v mediacijo. Za morebitno sporazumno rešitev sporov imenuje naročnik skupino sestavljeno iz predstavnikov naročnika, koordinatorja, izvajalca in po potrebi zunanjih neodvisnih članov.

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike.

člen

Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. Izvajalec ne bo dal ali obljubil kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali kakem drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno.

člen

Pogodba je sklenjena in začne veljati od dneva podpisa vseh pogodbenih strank in ko izvajalec predloži naročniku kopijo police zavarovanja odgovornosti za škodo, skladno s 33. členom ZGO-1.

člen

Pogodba je sestavljena v petih (5) izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme izvajalec dva (2) izvoda, naročnik pa tri (3) izvode.

Številka pogodbe: 430-3/2017-pog

Datum: _______________ Datum: _________________

NAROČNIK: IZVAJALEC:

Občina Šoštanj _____________________________

Župan: Direktor:

Darko MEINH, prof.

____________________________ ____________________________

(žig in podpis) (žig in podpis)

Opomba:

Izvajalec mora vzorec pogodbe izpolniti v celoti, parafirati vsako stran pogodbe, ter zadnjo stran pogodbe podpisati in žigosati.

Obrazec št: 19

POOBLASTILOZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

POOBLASTITELJ:

_________________________________________________________________________________

(ime oz. naziv in sedež ponudnika)

ki ga zastopa: ___________________________________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika pooblastitelja)

POOBLAŠČA:

_________________________________________________________________________________

(ime priimek pooblaščenca)

_________________________________________________________________________________,

(razmerje do ponudnika oziroma naziv delovnega mesta pri pooblaščencu)

da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju ponudb;
da aktivno sodeluje pri postopku odpiranju ponudb dne 15. 6. 2017 ob 11.00 uri na lokaciji Občine Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj in poda svoje pripombe k vsebini zapisnika o odpiranju ponudb;
da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo javnega naročila za »Sanacijo plazu na LC 410 142 pred Krumpačnikom v Lokovici«.

Datum: Žig Podpis pooblastitelja:

_____________ __________________

Obrazec št: 20

PREDRAČUN

Ponudnik: _________________________________________________

REKAPITULACIJA:

SANACIJO PLAZU NA LC 410 142 PRED KRUMPAČNIKOM V LOKOVICI

Zap. št.	Opis del	Vrednost
1.	preddela

2.	AB piloti

3.	AB greda

4.	Ureditev ceste z odvodnjavanjem

5.	Tuje storitve

	SKUPAJ brez DDV (od 1 do 5)

	SKUPAJ brez DDV

	22% DDV

	SKUPAJ z DDV

_{Kraj
in datum:}

_{Naziv:____________________________________}

_(žig)

_{____________________________________}

_{(Ime
in priimek ter podpis)}

Opomba:K Obrazcu 20 je potrebno priložiti kompletno izpolnjeno in podpisan prilogo k obrazcu predračun (Excelova datoteka, ki je priloga dokumentacije).

Document Metadata

Table of Contents

OBČINA ŠOŠTANJ

Document Metadata