»REDNO LETNO VZDRŽEVANJE IN ZIMSKA SLUŽBA NA OBČINSKIH CESTAH IN JAVNIH POVRŠINAH, TER IZVEDBA OSTALIH GRADBENIH DEL NA CESTNI INFRASTRUKTURI«

Naročnik: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm Dobrepolje

»REDNO LETNO VZDRŽEVANJE IN ZIMSKA SLUŽBA NA OBČINSKIH CESTAH IN JAVNIH POVRŠINAH, TER IZVEDBA OSTALIH GRADBENIH DEL NA CESTNI INFRASTRUKTURI«

RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO ODPRTEM POSTOPKU

objavljenega na portalu javnih naročil (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/) z dne 22.4.2011 pod zap. št. JN 4272/2011

Predmet javnega naročila: »Redno letno vzdrževanje in zimska služba na občinskih cestah in javnih površinah ter izvedba ostalih gradbenih del na njih«.

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06-ZJN-2, 16/08-ZJN-2A, 19/10-ZJN-2B; v nadaljevanju ZJN-2).

1. Povabilo k oddaji ponudbe

2. Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe

3. Ponudba

4. Predračun

5. Vzorec pogodbe

6. Navedba vrste finančnih zavarovanj

7. Drugi obrazci, določeni z navodilom za izdelavo ponudbe

8. Tehnične specifikacije in splošni pogoji

Žig Odgovorna oseba naročnika: Xxxxx Xxxxxx, Župan

Predmet javnega naročila: »Redno letno vzdrževanje in zimska služba na občinskih cestah in javnih površinah ter izvedba ostalih gradbenih del na njih«.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik je na Portalu javnih naročil dne   22.4.2011   pod št. objave Ob. JN

4272/2011 objavil obvestilo o javnem naročilu (v nadaljevanju: javni razpis) po

odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2.

Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika je: Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxx.

❑ tel.: 01/000 00 00

❑ xxxxxxx.xxxxxx-xxxxx@xxxxxxxxxx.xx

Naročnik je zahtevo za objavo javnega razpisa poslal na Portal javnih naročil dne 22.4.2011. Vašo ponudbo pričakujemo najkasneje do 9.6.2011 do 11.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo dne 9.6.2011 ob _12.00_uri v prostorih naročnika.

Žig Odgovorna oseba naročnika: Xxxxx Xxxxxx, župan

NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

1. člen (splošne ugotovitve)

V skladu s 25. členom ZJN-2, je naročnik na Portalu javnih naročil dne _22.4.2011 pod št. objave Ob. JN 4272/2011 objavil javni razpis po odprtem postopku.

Predmet javnega razpisa je: »Redno letno vzdrževanje in zimska služba na občinskih cestah in javnih površinah ter izvedba ostalih gradbenih del na njih«.

Navedeni predmet javnega razpisa obsega naslednja dela:

- Opravljanje rednih, občasnih in izrednih pregledov lokalnih cest in izdelava poročil o stanju le-teh. Ogled mora biti opravljen 2x mesečno.

- Redno vzdrževanje prometnih površin.

- Redno vzdrževanje bankin, brežin in sistemov za odvodnjavanje.

- Postavitev prometne signalizacije in redno vzdrževanje prometnih znakov in opreme cest.

- Redno vzdrževanje vegetacije ob prometnih površinah,

- Čiščenje cest.

- Zimska služba.

- Izdajanje predlogov za zmanjšanje osnih obremenitev ob izrednih razmerah in izvajanje morebitne kontrole osnih pritiskov.

- Izdaja predloga za večja vzdrževalna dela.

- Izdelava predlogov za postavitev horizontalne in vertikalne prometne signalizacije.

- Intervencijski ukrepi.

- Vsa ostala dela, ki niso zajeta v gornjem popisu in so nujno potrebna za varen potek prometa po lokalnih cestah.

Obseg zahtevanih del je razviden iz popisa del oz. predračuna, vzorca pogodbe in tehnične specifikacije.

Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudba mora zajemati izvajanje razpisanih storitev/del v celoti. Izbor najugodnejšega ponudnika se bo opravil za celotno javno naročilo. Naročnik objavlja javno naročilo v svojem imenu in za svoj račun.

2. člen (pravne podlage)

Javno naročilo se izvaja na podlagi določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06-ZJN-2, 16/08-ZJN-2A, 19/10-ZJN-2B, 18/11-ZJN-2C; v nadaljevanju ZJN-2),

Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07-ZRPJN-UPB5) ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila in je natančneje navedena v poglavju 8. Tehnične specifikacije in splošni pogoji.

3. člen (jezik v postopku)

Gospodarski subjekt mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.

4. člen

(način oddaje javnega naročila)

Naročnik bo na podlagi te razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo o vzdrževanju občinskih cest za obdobje od 2011 do 2014 (vključno z letom 2014), to je štirih (4) let od datuma podpisa pogodbe. Pogodba se lahko podaljša do izbire novega ponudnika.

Naročnik si pridržuje pravico izvesti postopek s pogajanji brez predhodne objave v skladu in na način, kot ga določa 29. člen ZJN-2, v kolikor naročnik ocenjuje, da so ponujene cene nad tržnimi cenami ali iz drugih razlogov po preudarku naročnika. Prav tako si naročnik pridržuje pravico oddati dodatne gradnje ali storitve, ki niso vključene v to naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo tega ter za dodatne gradnje ali storitve, ki predstavljajo ponovitev podobnih gradenj ali storitev v skladu in na način, kot to določa 6. odstavek 29. člena ZJN-2.

5. člen

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Dobrepolje: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/.

6. člen (popolnost ponudbe)

Za popolnost ponudbe mora prijavitelj predložiti naslednjo dokumentacijo:

1. Povabilo k oddaji ponudbe (OBR -1);

2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (OBR -2);

3. Ponudbo (OBR-3 in OBR 3.1);

4. Predračun/vrednost razpisanih del in rekapitulacija ponudbe(OBR-4 in OBR-4.1);

5. Izjavo o izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila (OBR-5);

6. Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe(OBR-6);

7. Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (OBR-7);

8. Pooblastilo za pridobitev potrdila iz stečajnega vpisnika (OBR-8); 9. S.BON-1/P (OBR -9);

10. Izjava-1(OBR-10);

11. Izjava gospodarskega subjekta o referencah in podatki o referenčnem delu, (OBR-11);

12. Referenčna potrdila naročnika (OBR-12) - izpolnjena, podpisana in žigosana s strani odgovorne osebe naročnika, ki potrjuje referenco;

13. Izjava gospodarskega subjekta o zagotavljanju razpisanih del po tehnični specifikaciji in o razpolaganju s potrebnimi tehničnimi sredstvi (OBR-13) in seznam razpoložljive mehanizacije z izpisom iz osnovnih sredstev;

14. Izjava gospodarskega subjekta o zagotavljanju kadrovske sposobnosti – seznam strokovnega kadra (OBR-14, OBR-14.1);

15. Izjava gospodarskega subjekta o referencah predlaganega odgovornega vodje del (OBR-15) s priloženo kopijo potrdila o vpisu v ustrezni imenik;

16. Referenčna potrdila naročnika (OBR-16)- izpolnjena, podpisana in žigosana s strani odgovorne osebe naročnika, ki potrjuje referenco;

17. Izjava o operativnih sposobnostih ponudnika (OBR-17);

18. Izjava o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR-18);

19. Soglasje podizvajalcev v skladu z 6. odstavkom 71. člena ZJN-2 (OBR-19);

20. Izjava o zagotavljanju ustrezne oblike finančnega zavarovanja (1) (OBR-20) z vzorcem finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (OBR-20.1);

21. Izjava o zagotavljanju ustrezne oblike finančnega zavarovanja (2) (OBR-21) z vzorcem finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (OBR-21.1);

22. Izjava o predložitvi police o odgovornosti pred škodo (OBR-22);

23. Izjava o plačilnih pogojih (OBR-23);

24. Vzorec pogodbe(OBR-24);

25. Predračun s popisom del (OBR-25);

26. Tehnična specifikacija(OBR-26);

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov le-te.

7. člen

(pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije)

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme gospodarski subjekt zahtevati pisno po faksu ali e- pošti od kontaktne osebe, navedene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, informacije, kot na primer kraj oddaje prijave in podobne, pa lahko dobi telefonsko.

Skrajni rok, do katerega gospodarski subjekt še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, je štiri dni pred rokom za oddajo prijave.

Kontaktna oseba bo pisno odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz prejšnjega odstavka tega člena. Kopije odgovorov bo posredovala vsem gospodarskim subjektom, ki so dvignili razpisno dokumentacijo, vključno z vprašanji, toda brez navedbe njihovega izvora

Kontaktna oseba naročnika bo vsa obvestila, pojasnila in druge informacije o javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi gospodarskega subjekta - ponudnika, navedeni v ponudbi.

Sestanka s ponudniki ne bo.

8. člen (dodatna pojasnila)

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje 4 dni pred rokom za oddajo ponudb.

Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana v pisni obliki. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo gospodarskim subjektom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in gospodarskih subjektov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. O podaljšanju roka za oddajo ponudb bo naročnik pisno obvestil vse ponudnike, ki so prejeli razpisno dokumentacijo in spremembo roka objavil na način kot je bil objavljen javni razpis. Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dvignejo pri naročniku ali zahtevajo, da jim jo naročnik pošlje po pošti. Naročnik bo razpisno dokumentacijo poslal prijaviteljem najkasneje v šestih dneh po prejemu zahteve.

9. člen

(način oddaje ponudbe) Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:

Občina Dobrepolje

Videm 35

1312 Videm-Dobrepolje

Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA” in številka objave javnega razpisa na Portalu JN z navedbo predmeta naročila.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo pravilno označene. Nepravočasno predložene ponudbe bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom.

10. člen

(pogoji za prijavo na razpis)

Naročnik bo priznal sposobnost gospodarskim subjektom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

A. Osnovna sposobnost:

1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08-KZ-1): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za

nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov Evropske skupnosti; pranje denarja.

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko prijavitelj da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.

2. Da proti gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta/prijavitelja; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.

3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.

4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.

5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Dokazila pod točko A.: pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 in 5, gospodarski subjekt predloži izjavo. (OBR-5)

B. Poklicna sposobnost:

6. Da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta.

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.

7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.

Dokazila pod točko B.: pod zaporedno številko 6 in 7, gospodarski subjekt predloži izjavo. (OBR-5)

8. Da ima ponudnik poravnane obveznosti do svojih podizvajalcev, če bo dela opravljal s podizvajalci.

Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta (OBR-5).

C. Ekonomska in finančna sposobnost:

9. Da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-5).

10. Da ponudnik nima dospelih neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu. Ponudnik mora imeti bonitetno oceno na podlagi letnega poročila za leto 2009 najmanj SB.

Dokazilo: razvidno iz predloženega obrazca S.BON-1 izdanega s strani AJPES-a. Potrdilo ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji morajo predložiti potrdilo, da niso imeli blokiranega(-ih) poslovnega računa(-ov) v zadnjih šestih (6) mesecih. Potrdilo ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb (OBR-5).

11. Ponudnik mora nuditi 30 dnevni plačilni rok po predložitvi in potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika (OBR-23).

D. Tehnična in kadrovska sposobnost:

12. Da ima gospodarski subjekt izkušnje, ugled in zaposlene, ki so sposobni izvesti predmet pogodbe, da bo najmanj 50% razpisanih del opravil z lastnimi delavci, da spoštujemo vse obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in ureditvi delovnih pogojev, veljavnimi v Republiki Sloveniji.

Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta (OBR-10).

13. Da je v zadnjih štirih letih (2007, 2008, 2009, 2010) pred objavo javnega naročila že izvajal vsaj šest primerljivih del ( 3 x letno vzdrževanje prometne infrastrukture in

3 x zimsko službo) v višini najmanj 50.000 € v posameznem letu za letno vzdrževanje in 50.000 € v posameznem letu za zimsko vzdrževanje cest.

Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta in potrdilo naročnika ( OBR-11 in OBR- 12).

14. Da prijavitelj razpolaga s strokovnim kadrom in tehnično opremo za izvedbo navedenega javnega naročila in to z najmanj tistim kadrom in opremo, ki je zahtevana v Tehničnih specifikacijah in splošnih pogojih rednega vzdrževanja lokalnih cest in javnih prometnih površin v Občini Dobrepolje (OBR-26).

Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta (OBR-13) z lastnim seznamom razpoložljive mehanizacije in

Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta o zagotavljanju kadrovske sposobnosti s seznamom kadrovske zasedbe (OBR-14, OBR-14.1).

15. Da ima odgovorni vodja del najmanj tri letne izkušnje z vodenjem del pri izvedbi vzdrževanje prometne infrastrukture in zimske službe, opravljen strokovni izpit iz gradbeništva in je vpisan v ustrezni imenik.

Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta o referencah odgovornega vodje del s priloženo fotokopijo vpisa v ustrezni imenik in potrdilo naročnika (OBR-15 in OBR- 16).

16. Da izvajalec v času zimske akcije lahko v eni uri, z vozilom katerega največja dovoljena masa presega 3.500 kg, doseže najbolj oddaljene točke občinskih cest v občini.

Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta (OBR-17).

Naročnik bo priznal sposobnost vsem gospodarskim subjektom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz tega člena in predložili ustrezna dokazila.

11. člen (obrazci)

Gospodarski subjekti morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji gospodarskih subjektov se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila so lahko v kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala.

12. člen (cene)

Cene morajo biti izražene v EUR in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisane storitve; plače in druge stroške dela/morebitno nadurno delo, dela na dan praznika ali prostega dneva/, morebitne trošarine, takse, prevoz, zavarovanje) in morebitne popuste, vse stroške, davke, takse in ostale dajatve.

Ponudnik mora ponudbeno specifikacijo izpolniti v skladu z navodili razpisne dokumentacije.

Cene so fiksne za enoletno obdobje, računano od datuma sklenitve pogodbe. Od preteka enoletnega obdobja dalje, pa se bodo usklajevale z indeksom, ki ga izdaja GZS, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala - Gradbena dela, Ostala nizka gradnja.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik v OBRAZEC PONUDBE, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, vpiše vse zahtevane podatke. Ponudnik mora navesti končno ceno na enoto in končno vrednost ponudbe. Sestavni del ponudbe je ponudbeni predračun oz. izpolnjen popis del z okvirnim enoletnim programom, iz katerega mora biti jasno razvidna končna vrednost ponudbe. Končno vrednost ponudbe se dobi tako, da se cene na enoto pomnoži s količinami in tako dobljene vrednosti sešteje. Ponudba se nanaša na 4 letno obdobje, zato se seštevek vrednosti del za posamezno leto pomnoži s faktorjem 4. Skupni vrednosti obeh sklopov (A/ Letno vzdrževanje, B/ Zimsko vzdrževanje) za obdobje štirih let se na koncu ponudbe prepišeta v obrazec »Rekapitulacija ponudbe« .

Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe ravnal po 49. členu ZJN-2.

13. člen (izvedba del)

Gospodarski subjekt mora ponuditi vsa dela v specifikaciji naročnika (popisu del). Na zahtevo naročnika mora ponudnik naročniku posredovati ponudbeni predračun tudi v elektronski obliki (.xlsx).

Za izbor najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena merila navedena v javnem razpisu.

Xxxxxx za ocenjevanje ponudb so naslednja:

• ponudbena cena = 75 točk

• reference = 25 točk

a) Ponujena cena se obračuna v točkah po naslednji formuli:

Ponudba z najnižjo ponudbeno ceno prejme maksimalno 80 točk. Vsaka druga ponudba prejme maksimalno število točk, zmanjšano za odstotek, ki ga predstavlja posamezna ponudbena cena v primerjavi z najnižjo.

O.P. Cena se preračuna v točke na naslednji način:

(najnižja cena/ponujena cena) x 75

b) Reference ponudnika se ovrednotijo s številom točk glede na višino triletne realizacije (izstavljenih situacij) za izvajanje vzdrževanja in izvajanja zimske službe v zadnjih treh letih.

- Osnovni pogoj do 300.000 € / triletno obdobje = 0 točk

- Realizacija do 800.000 € / triletno obdobje = 5 točk

- Realizacija do 1.500.000 € / triletno obdobje = 15 točk

- Realizacija do 5.000.000 € / triletno obdobje = 25 točk

Po tem merilu dobijo ponudniki točke v skladu z zgornjo navedbo. K ponudbi mora biti priložen seznam izvedenih del z izjavami investitorjev – naročnikov, o višini realizacije za posamezno leto v navedenem triletnem obdobju (OBR-12).

15. člen (finančna zavarovanja)

Gospodarski subjekt mora naročniku za:

- resnost ponudbe kot sestavni del ponudbene dokumentacije predložiti bančno garancijo v višini 10% pogodbene obveznosti, ki mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Originalno bančno garancijo za resnost ponudbe ponudnik predloži k ponudbi, veljati pa mora za čas veljavnosti ponudbe. Če ponudnik ne predloži bančne garancije za resnost ponudbe ali če predloži drugo vrsto finančnega zavarovanja, se šteje njegova ponudba kor nepravilna in se izloči iz nadaljnjega postopka.

- dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ob podpisu pogodbe oz. najkasneje v roku osmih (8) dni po sklenitvi le-te, izročiti bančno garancijo v višini   10% vrednosti pogodbenih del. Veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti štiri (4) leta. Ponudnik v ponudbi predloži originalno izjavo banke ali zavarovalnice, da bo ponudniku, če bo izbran izdala garancijo z zahtevano vsebino.

- zavarovanje pred odgovornostjo za škodo v skladu s 33. členom ZGO-1. Višina letne premije zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 €.

Gospodarski subjekt mora parafirati in žigosati predloženi vzorec pogodbe (OBR-24).

Izbrani gospodarski subjekt bo moral pogodbo podpisati najkasneje v desetih (10) dneh po pravnomočnosti obvestila o izbiri.

17. člen

(ponudba skupine gospodarskih subjektov)

Ponudbo lahko predloži skupina prijaviteljev, ki morajo predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih prijaviteljev za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino prijaviteljev v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina prijaviteljev izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina prijaviteljev predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz 10. člena teh navodil A. in B. od 01. do 08. točke ugotavljal za vsakega prijavitelja posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse prijavitelje skupaj.

18. člen (ponudbena dokumentacija)

Prijavitelj mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak prijavitelja. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.

19. člen (variantne ponudbe)

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

20. člen (veljavnost ponudbe)

Ponudba mora veljati do 5.11.2011 oz. 150 dni od roka za oddajo ponudb.

21. člen (odpiranje ponudb)

Predstavniki naročnika se morajo na odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje.

Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

22. člen (protikorupcijska določila)

V času razpisa naročnik in prijavitelj ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

23. člen

Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.

24. člen

Podatki, ki jih bo kot poslovno skrivnost določil ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, bodo med postopkom oddaje javnega naročila, varovani kot poslovna skrivnost. Javni podatek je cena iz ponudbe. Imena ponudnikov in predložene ponudbe bo naročnik varoval kot poslovno skrivnost do roka, določenega za odpiranje ponudb. Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je javna, v kolikor ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov, ki jih kot tajne določa zakon, ki ureja tajne podatke ali drug zakon. Naročnik bo ponudniku na njegovo zahtevo dovolil vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo po sprejemu odločitve o oddaji naročila. Določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, glede vpogleda v dokumentacijo o javnem naročilu v času od odpiranja ponudb do sprejema odločitve o oddaji naročil, ne veljajo. Naročnik bo omogočil ponudniku, v ponudbo katerega bo izveden vpogled, da je prisoten na vpogledu v njegovo ponudbo, tako da bo imel možnost varovati svoje interese.

25. člen

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno z revizijo postopkov oddaje javnega naročila.

Pravni pouk:

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije št. 94/07-ZRPJN-UPB5) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže,da je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso na žiro račun pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 22. členom zakona o reviziji postopkov javnega naročanja v znesku 5.000 €.

Zoper obvestilo o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v desetih dneh od prejema obvestila o dodelitvi naročila. Zahtevek za revizijo se vloži v dveh

izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije.

Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico, ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

Žig Odgovorna oseba naročnika: Xxxxx Xxxxxx, Župan

OBR-3

Naročnik :	Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Ponudnik :

A. PODATKI O PONUDNIKU

PONUDBA

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil št._       z dne        , se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

01. Podatki o gospodarskem subjektu- ponudniku

Firma oziroma ime:

Zakoniti zastopnik:

Davčna številka:

Številka transakcijskega računa:

Matična številka:

Naslov:

Številka telefona:

Številka telefaxa:

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Datum: Žig in podpis ponudnika:

OBR-3.1

B. PODATKI O PODIZVAJALCU

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil št._       z dne       , se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

01. Podatki o gospodarskem subjektu- podizvajalcu

Firma oziroma ime:

Zakoniti zastopnik:

Davčna številka:

Številka transakcijskega računa:

Matična številka:

Naslov:

Številka telefona:

Številka telefaxa:

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Opis del, ki jih bo izvajal podizvajalec:

Opis del:

Delež vrednosti ponudbe, ki odpade na podizvajalca v % je        .

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci mora priložiti izpolnjen obrazec. Obrazec mora biti izpolnjen za vsakega podizvajalca posebej. Obrazec 3.1 je sestavni del obrazca 3.

Datum: Žig in podpis ponudnika:

OBR-4

Naročnik :	Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Ponudnik :

Številka javnega naročila:     

Datum javnega naročila:    

Ponudba je predložena (obkrožite): samostojno s podizvajalci

Predmet naročila »Redno letno vzdrževanje in zimska služba na občinskih cestah in javnih površinah, ter izvedba ostalih gradbenih del na cestni infrastrukturi«

Številka ponudbe:

Datum ponudbe:

RAZPISANA DELA

Skupaj cena : (za obdobje štirih let)	€
Skupaj cena z DDV: (za obdobje štirih let)	€
Z besedo: (za obdobje štirih let)	€
Veljavnost ponudbe: (najmanj        dni od odpiranja ponudb	€
Plačilni pogoji: (ne manj kot 30 dni od potrjene zač. situacije)	€

Datum: Žig in podpis ponudnika:

OBR-4.1

Naročnik :	Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Ponudnik :

Številka javnega naročila:     

Datum javnega naročila:    

Ponudba je predložena (obkrožite): samostojno s podizvajalci

Predmet naročila »Redno letno vzdrževanje in zimska služba na občinskih cestah in javnih površinah, ter izvedba ostalih gradbenih del na cestni infrastrukturi«

REKAPITULACIJA PONUDBE

Postavka Cena brez DDV (v €) Cena z DDV (v €)

A) LETNO VZDRŽEVANJE CEST

(za obdobje štirih let)

B) ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST (za obdobje štirih let)

SKUPAJ A+B

(za obdobje štirih let)

POPUST

KONČNA CENA SKUPAJ VKLJUČNO S POPUSTOM

(za obdobje štirih let)

Op.: V kolikor se ugotovi, da so v ponudbenem predračunu računske napake, bo investitor v analizi ponudbe upošteval enotno ceno, ki bo odgovarjala vrednosti ponudbenega predračuna.

Datum: Žig in podpis ponudnika:

OBR-5

Ponudnik :         

IZJAVA

PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Izjavljamo:

1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08-KZ-1): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov Evropske skupnosti, pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje.

2. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja; da poslovanje ne upravlja sodišče; da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež.

3. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.

4. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež.

5. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko           , oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v

         , številka              .

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona                                        pridobili ustrezno dovoljenje, številka                 izdano pri     dne            .

Smo člani naslednje organizacije:

(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko C.)

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

❑ da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;

❑ da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za:

                                         .

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež).

Datum: Žig in podpis ponudnika:

OBR-6

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNO OSEBO

Naziv ponudnika:                                                Sedež (naslov) ponudnika:                      

(naziv pooblastitelja) dovoljujem in pooblaščam Občino Dobrepolje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila storitev

»REDNO LETNO VZDRŽEVANJE IN ZIMSKA SLUŽBA NA OBČINSKIH CESTAH IN JAVNIH POVRŠINAH, TER IZVEDBA OSTALIH GRADBENIH DEL NA CESTNI INFRASTRUKTURI« od

Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja:

Sedež podjetja:

Občina sedeža podjetja:

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):

Matična številka podjetja:                     

Datum: Žig in podpis ponudnika:

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani                     (ime in priimek) dovoljujem in pooblaščam Občino Dobrepolje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila storitev/gradbenih del: »REDNO LETNO VZDRŽEVANJE IN ZIMSKA SLUŽBA NA OBČINSKIH CESTAH IN JAVNIH POVRŠINAH, TER IZVEDBA OSTALIH GRADBENIH DEL NA CESTNI INFRASTRUKTURI« od Ministrstva za

pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. Podatki o fizični osebi:

EMŠO:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Občina rojstva:

Država rojstva:

Naslov stalnega / začasnega bivališča: (ulica, hišna številka, pošta)      

Državljanstvo:

Moj prejšnji priimek se je glasil:                  

Datum: Žig in podpis ponudnika:

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ STEČAJNEGA VPISNIKA

Naziv pooblastitelja:

dovoljujemo in pooblaščamo Občino Dobrepolje , da za namene preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila storitev/del »REDNO LETNO VZDRŽEVANJE IN ZIMSKA SLUŽBA NA OBČINSKIH CESTAH IN JAVNIH POVRŠINAH, TER IZVEDBA OSTALIH GRADBENIH DEL NA CESTNI INFRASTRUKTURI«, pri

pristojnem sodišču pridobi potrdilo iz sodne ali druge enakovredne evidence o tem, da zoper nas ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja:     

Sedež podjetja:    

Občina sedeža podjetja:

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):

Matična številka podjetja:                     

Datum: Žig in podpis ponudnika:

S.BON – 1/P

Naziv ponudnika:

Sedež (naslov) ponudnika:

Ponudnik temu obrazcu prilaga S.BON – 1/P.

Datum: Žig in podpis ponudnika:

IZJAVA-1

Naziv ponudnika:

Sedež (naslov) ponudnika:

Izjavljamo, da je naše podjetje zanesljivo, ima izkušnje, ugled in zaposlene, ki so sposobni izvesti predmet pogodbe.

Izjavljamo, da bomo najmanj 50% dela opravili z lastnimi delavci.

Izjavljamo, da zakon našemu podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.

Izjavljamo, da spoštujemo vse obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in ureditvi delovnih pogojev, veljavnimi v Republiki Sloveniji.

Izjavljamo, da razpolagamo z zadostnimi in ustreznimi tehničnimi, finančnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo predmeta javnega naročila.

Datum: Žig in podpis ponudnika:

PODATKI O REFERENČNEM DELU

Kot ponudnik dajemo naslednjo

IZJAVO O REFERENCAH

Izjavljamo, da smo v zadnjih štirih letih (2007, 2008, 2009 in 2010) sami ali s partnerji že izvajali vsaj šest primerljivih del ( 3x letno vzdrževanje in 3x zimsko vzdrževanje cest). Vrednost primerljivih del mora znašati v višini najmanj:

- Letno vzdrževanje: 50.000,00 € (brez DDV) pogodbenih del v posameznem letu za letno vzdrževanje cest.

- Zimsko vzdrževanje: 50.000,00 € (brez DDV) pogodbenih del v posamezni sezoni za zimsko vzdrževanje cest.

Zap. Št.	Naročnik	Vrsta dela	Čas realizacije	Pogodbeni znesek (brez DDV)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OPOMBE:

V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

OBVEZNE PRILOGE: Ocene storitev – priporočila s strani naročnikov, ki morajo vsebovati vsaj iste podatke, kot so navedeni v zgornji tabeli. V kolikor potrdila (v originalu na priloženem obrazcu OBR -12) ne bodo priložena, se navedena investicija ne šteje.

Datum: Žig in podpis ponudnika:

Naziv in naslov potrjevalca reference:

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je družba/oseba

izvedlo                    

Po pogodbi št.                        , z dne                         , dela na objektu:                        

obdobju od                 do              . (mesec) (leto) (mesec) (leto)

Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Obračun izvedenih del je bil izveden korektno.

OPOMBA:

1. Naročnik bo upošteval izključno že zaključena dela.

2. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevale.

3. V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira.

Datum: žig Naročnik oz. investitor (Podpis zakonitega zastopnika)

IZJAVA

O ZAGOTAVLJANJU RAZPISANIH DEL PO TEHNIČNI SPECIFIKACIJI IN O RAZPOLAGANJU S POTREBNIMI TEHNIČNIMI SREDSTVI

Naziv ponudnika:

Sedež (naslov) ponudnika:

Izjavljamo, da zagotavljamo izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Dobrepolje po tehnični specifikaciji, ki je priloga tega javnega naročila in da razpolagamo s potrebnimi tehničnimi sredstvi in stroji za izvajanje vzdrževanja lokalnih cest v skladu z naročnikovo tehnično specifikacijo.

PRILOGA: Lastni seznam razpoložljive mehanizacije.

Naročnik ima pravico zahtevano opremo preveriti pri ponudniku. Zagotovitev navedenih zahtev o mehanizaciji in opremi ponudnik dokaže z izpisom iz knjige osnovnih sredstev ali pogodbe o nakupu oziroma najemu za navedeno opremo.

Datum: Žig in podpis ponudnika:

OBR-14

IZJAVA

O ZAGOTAVLJANJU KADROVSKE SPOSOBNOSTI

Naziv ponudnika:

Sedež (naslov) ponudnika:

Izjavljamo, da za izvajanje razpisnih del zimsko-letnega vzdrževanja lokalnih cest v občini Dobrepolje zagotavljamo minimalne kadrovske sposobnosti, ki so skladne z zahtevami javnega razpisa. Prilagamo seznam kadrovske sestave za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Datum: Žig in podpis ponudnika:

OBR-14.1

SEZNAM KADROVSKE ZASEDBE

Naziv ponudnika:

Sedež (naslov) ponudnika:

KADROVSKI SEZNAM	MINIMALNA ZAHTEVA	MINIMALNA ZAHTEVA
(ime in priimek)	Izobrazba	Delovne izkušnje
		v letih

Datum: Žig in podpis ponudnika:

IZJAVA

O REFERENCAH PREDLAGANEGA VODJE DEL

Naziv ponudnika:

Sedež (naslov) ponudnika:

Vodja del: Ime in priimek, naziv: Izobrazba:

Zap.	Izvedena sorodna dela:	Leto izvedbe:	Vrednost del:
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

V zgornjo tabelo se vnesejo podatki o izvedbenih letno zimskih vzdrževalnih delih v obdobju pet let z navedbo naročnika.

Odgovorni vodja del izpolnjevati pogoje iz 13. točke 10. člena teh navodil.

OBVEZNE PRILOGE:

- Fotokopija vpisa v ustrezni imenik (npr. stanovskega združenja oz. zbornice)

- Ocene storitev – priporočila s strani naročnikov, ki morajo vsebovati vsaj iste podatke, kot so navedeni v zgornji tabeli. V kolikor potrdila (v originalu na priloženem obrazcu OBR -16) ne bodo priložena, se navedena investicija ne šteje.

Datum: Žig in podpis ponudnika:

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Naročnik                                         (navedite podatke referenčnega naročnika oziroma investitorja) izjavljam, da je v času od

         do           (navedite datum izvedbe naročila) vodstveni delavec                                     (navedite ime in priimek vodstvenega delavca, zaposlenega pri ponudniku) za nas izvedel

(navedite dela, ki jih je opravljal vodstveni delavec za referenčnega naročnika oziroma investitorja)

na delovnem mestu (navedite, za kateri kader gre)              

v vrednosti (brez DDV)              EUR,

(z besedo:                                     EUR) in da je bilo delo opravljeno kakovostno in v skladu s pogodbenimi obveznostmi.

Opomba: Pod točko delovno mesto vpišite, ali gre za odgovornega vodja del, odgovornega vodjo posameznih del ali odgovornega delovodjo.

V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira.

OPOZORILO: Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov oziroma investitorjev na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevale.

Datum: žig Naročnik oz. investitor (Podpis zakonitega zastopnika)

IZJAVA

O OPERATIVNIH SPOSOBNOSTIH PONUDNIKA

Naziv ponudnika:

Sedež (naslov) ponudnika:

Izjavljamo, lahko do najbolj oddaljene točke lokalnih cest v občini Dobrepolje, dosežemo v eni uri, v času zimske akcije z vozilom, katerega največja dovoljena masa presega 3.500 kg.

Naročnik ima pravico zahtevano opremo preveriti pri ponudniku.

Datum: Žig in podpis ponudnika:

IZJAVA

O SPREJEMANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Firma ponudnika:

Sedež (naslov) ponudnika:

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Številka transakcijskega računa:

Zastopnik (prokurist) in podpisnik pogodbe:                  

S podpisom te izjave sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije tega postopka ter pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost.

Datum: Žig in podpis ponudnika:

SOGLASJE PODIZVAJALCEV PO 6. ODSTAVKU 71. ČLENA ZJN-2

Podizvajalec:

Naziv podizvajalca:

Naslov podizvajalca

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila: »REDNO LETNO VZDRŽEVANJE IN ZIMSKA SLUŽBA NA OBČINSKIH CESTAH IN JAVNIH POVRŠINAH, TER IZVEDBA OSTALIH GRADBENIH DEL NA CESTNI

INFRASTRUKTURI« , plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

Navodilo za izpolnjevanje obrazca:

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci mora priložiti izpolnjen obrazec. Obrazec mora biti izpolnjen za vsakega podizvajalca posebej. Obrazec 19 je potrebno obvezno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

Datum: Žig in podpis podizvajalca:

IZJAVA

O ZAGOTAVLJANJU USTREZNE OBLIKE FINANČNEGA ZAVAROVANJA (1)

Naziv ponudnika:

Sedež (naslov) ponudnika:

Izjavljamo, da bomo v ponudbeni dokumentaciji za resnost ponudbe predložili bančno garancijo v višini  10% končne ponudbene cene.

Trajanje garancije je150 dni od dneva odpiranja ponudb.

Za to stranjo se priloži:

a) Garancija za resnost ponudbe

Datum: Žig in podpis ponudnika:

VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

Naziv ponudnika:                       Sedež (naslov) ponudnika:                                      Naziv izdajatelja:                                           Kraj in datum:

Upravičenec:

Garancija št:           

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil dne        , pod zap. št.        »REDNO LETNO VZDRŽEVANJE IN ZIMSKA SLUŽBA NA OBČINSKIH CESTAH IN JAVNIH POVRŠINAH, TER IZVEDBA OSTALIH GRADBENIH DEL NA

CESTNI INFRASTRUKTURI« , za potrebe občine Dobrepolje (naročnik) je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem naročilu, preskrbeti naročniku finančno zavarovanje (garancijo) za resnost ponudbe v višini 10 % vrednosti končne ponudbene cene.

Izdajatelj se zavezuje, da bo plačal navedeni znesek v naslednjih primerih:

1. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi

ali

2. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

Zavezujemo se, da bomo v 15 (petnajstih) dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- original Garancije št. /

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja

   dni od dneva odpiranja ponudb.

Če od naročnika ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do

     , ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Kraj in datum:          

Izdajatelj (Banka) žig in podpis

Občina               Dobrepolje               

Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje

Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011

OBR-21

IZJAVA

O ZAGOTAVLJANJU USTREZNE OBLIKE FINANČNEGA ZAVAROVANJA (2)

Naziv ponudnika:

Sedež (naslov) ponudnika:

Izjavljamo, da bomo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložili bančno garancijo v višini  10% pogodbene obveznosti ob sklenitvi pogodbe oz. najkasneje v roku osmih (8) dni po podpisu pogodbe.

Datum: Žig in podpis ponudnika:

VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv ponudnika:                       Sedež (naslov) ponudnika:                                      Naziv izdajatelja:                                           Kraj in datum:

Upravičenec:

Garancija št:           

V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum)              , sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila)

in (naziv prodajalca oziroma izvajalca)                     za nakup (izdelavo, dobavo)                        

(predmet pogodbe), v vrednosti                  EUR, za »REDNO LETNO VZDRŽEVANJE IN ZIMSKA SLUŽBA NA OBČINSKIH CESTAH IN JAVNIH POVRŠINAH, TER IZVEDBA OSTALIH GRADBENIH DEL NA CESTNI

INFRASTRUKTURI«, v skupni vrednosti             EUR v roku          (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo prodajalca (izvajalca) se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka na transakcijski račun naročnika plačali ………………….. EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago (opravljena storitev) tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: - originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancije št. ……………..

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do vključno (veljavnost dveh let).

Po preteku navedena roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. banka/zavarovalnica (Žig, podpis)

IZJAVA O PREDLOŽITVI POLICE O ODGOVORNOSTI PRED ŠKODO

Naziv ponudnika:

Sedež (naslov) ponudnika:

IZJAVA

Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo izbrani na razpisu »REDNO LETNO VZDRŽEVANJE IN ZIMSKA SLUŽBA NA OBČINSKIH CESTAH IN JAVNIH POVRŠINAH, TER IZVEDBA OSTALIH GRADBENIH DEL NA CESTNI INFRASTRUKTURI«, objavljenega na

Portalu javnih naročil št.        , dne           , pred podpisom pogodbe predložili kopijo zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti pred škodo.

Polico za zavarovanje odgovornosti pred škodo imamo sklenjeno pri zavarovalnici v višini          EUR.

Opomba:

Višina letne premije zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 EUR.

Datum: Žig in podpis ponudnika:

IZJAVA O PLAČILNIH POGOJIH

Naziv ponudnika:

Sedež (naslov) ponudnika:

Izjavljamo, da nudimo _30_dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem potrditve fakture s strani naročnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

»REDNO LETNO VZDRŽEVANJE IN ZIMSKA SLUŽBA NA OBČINSKIH CESTAH IN JAVNIH POVRŠINAH, TER IZVEDBA OSTALIH GRADBENIH DEL NA CESTNI INFRASTRUKTURI«,

objavljenega na Portalu javnih naročil št.        , dne           .

Datum: Žig in podpis ponudnika:

VZOREC

OBR-24

Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm Dobrepolje, ki jo zastopa župan Xxxxx Xxxxxx (v nadaljnjem besedilu naročnik), davčna številka: 57506396, matična številka: 5886252,

in

                , ki ga zastopa direktor   (v

nadaljnjem besedilu izvajalec), davčna številka:          , matična številka

         , sklepata naslednjo

POGODBO

o izvajanju letnega vzdrževanja in zimske službe na občinskih cestah in javnih površinah ter izvedbo ostalih gradbenih del na cestni infrastrukturi

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

1. člen

- je naročnik upravljavec občinskih cest, ki izvaja naloge upravljanja (gradnjo, vzdrževanje, varstvo, nadzor) v skladu z določili Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 45/08-ZJC-UPB1, 45/08- ZJC-C, 42/09- ZJC-D, 28/09- ZJC-E) in

podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi osnovi, Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10-ZCes-1) in Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS št. 84/99, 112/05, 42/09);

- je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 -ZJN-2, 16/08-ZJN-2A), ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne         , pod št. objave         , z namenom sklenitve pogodbe za: »Izvajanje rednega letnega vzdrževanja in zimske službe na občinskih cestah in javnih površinah ter izvedbe ostalih gradbenih del na cestni infrastrukturi«;

- je bil na podlagi izvedenega postopka, navedenega v prejšnjem odstavku ter obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika št.        , z dne        , izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za izvajanje rednega letnega vzdrževanja in zimske službe na občinskih cestah in javnih površinah ter izvedbe ostalih gradbenih del na cestni infrastrukturi in

- sta ponudba izvajalca št.      , z dne     _ in razpisna dokumentacija v prilogi sestavna dela te pogodbe.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Pogodbeni stranki nadalje ugotavljata, da je premet pogodbe »Izvajanje rednega letnega vzdrževanja in zimske službe na občinskih cestah in javnih površinah ter izvedbe ostalih gradbenih del na cestni infrastrukturi v obdobju 2011-2114«.

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del rednega vzdrževanja, ki se izvajajo v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98) in obsegajo:

- opravljanje pregledniške službe,

- redno vzdrževanje prometnih površin,

- redno vzdrževanje bankin, brežin in sistemov za odvodnjavanje,

- postavitev prometne signalizacije in redno vzdrževanje prometnih znakov in opreme cest,

- redno vzdrževanje vegetacije ob prometnih površinah,

- čiščenje cest,

- zimska služba,

- redno vzdrževanje cestnih objektov,

- izvedba intervencijskih ukrepov,

- vsa ostala dela, vključno s tistimi, ki so nujno potrebna za varen potek prometa po lokalnih cestah.

Predmet javnega naročila je izvajanje del, ki jih naročnik po obsegu in časovno na more natančno določiti vnaprej, zato se bo dejanski obseg in pogostost del določal sproti v skladu z letnim in mesečnim planom, potrjenim s strani naročnika.

3. člen

V primeru izvedbe dodatnih del, ostalih gradbenih del ali v primeru izjemnih okoliščin, mora izvajalec posredovati naročniku dodatni predračun. Cene dodatnega predračuna se oblikujejo na osnovi kalkulacijskih elementov iz ponudbenega (osnovnega) predračuna. Za izvedbo teh del na cestni infrastrukturi bosta pogodbeni stranki na podlagi ponudbe izvajalca sklenila dodatek k tej pogodbi.

4. člen

Podrobnejši obseg del oz. delovnih postavk obsega ponudbeni predračun del, ki je sestavni del te pogodbe.

Območje izvajanja del obsega vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Dobrepolje (v nadaljevanju občina), ki so določene v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 64/00).

Dejavnosti oz. dela iz ponudbenega predračuna oz. dela iz 2. člena te pogodbe se izvajajo izključno na občinskih cestah in javnih površinah na območju občine, ki so navedena v seznamu odsekov v poglavju Tehnična specifikacija in splošni pogoji.

Vzdrževanje občinskih cest se izvaja v skladu s predpisi navedenimi v 1. alineji 1. člena te pogodbe in ostalimi predpisi, ki urejajo področje cest, cestnega prometa, motornih vozil in v skladu s standardi s teh področij.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del ter z lokacijami, kjer se bodo pogodbena dela izvajala.

5. člen

Izvajalec sme za izvajanje pogodbenih del angažirati tudi podizvajalce, vendar samo v skladu s predloženo ponudbo in razpisno dokumentacijo oz. v skladu z naročnikovim predhodnim dovoljenjem.

Za ravnanja podizvajalcev je odgovoren izvajalec.

Izvajalec bo dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci in podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. V primeru zamenjave podizvajalcev mora izvajalec predložiti naročniku v potrditev nov seznam, vključno z vso z javnim razpisom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli preveri delavce, kateregakoli podizvajalca, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

III. VREDNOST POGODBENIH DEL

6. člen

Pogodba se sklepa za določen čas, za obdobje štirih (4) let od dneva podpisa pogodbe. Vrednost pogodbenih del za navedeno obdobje (4 let) znaša:

             €

(z besedo:                   /00 € z vključenim DDV).

Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca št.          z dne         v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti s strani naročnika, ki znaša vključno s popustom (z DDV) za eno (1) leto:

                €.

7. člen

Vrednost del iz ponudbenega predračuna je fiksna za enoletno obdobje, računano od sklenitve pogodbe. Od poteka enoletnega obdobja dalje se vrednost del izvedenih v kasnejših letih, t.j. v delu leta 2012 in v letih 2013, 2014, usklajuje z Indeksi za obračun razlike v ceni gradbenih storitev, ki jih izdaja GZS, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala; A Gradbena dela, Ostala nizka gradnja.

Korekcija oz. revalorizacija vrednosti del se lahko izvede izključno s soglasjem naročnika, za kar se sklene aneks k osnovni pogodbi.

IV. NAČIN OBRAČUNA IN PLAČILO OPRAVLJENIH DEL

8. člen

Naročnik bo glede na strukturo investicijskih sredstev, plačeval izvedena dela v potrjenih zneskih mesečnih situacij na transakcijski račun izvajalca št.

           .

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah za enoto iz pogodbenega predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer.

K izdanemu računu morajo biti priložena vsa dokazila (dobavnice, delovni nalogi, računi za prometno signalizacijo itd.), ki so predhodno podpisana s strani naročnika ali njegovega pooblaščenca.

Pogodbene cene bodo na osnovi pogojev izvajalca podanih v osnovni ponudbi, določene in usklajene ob podpisu vsakega aneksa k pogodbi.

Za presežna, manjkajoča in nepredvidena dela, ki niso zajeta v predračunu oz. tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih izhodišč, ki so sestavni del ponudbe.

9. člen

Izvajalec je obvezen dostaviti začasne situacije v roku pet (5) dni po opravljenem delu na naslov naročnika.

Naročnik je dolžan situacijo plačati v roku trideset (30) dni od njenega uradnega prejema, s tem, da jo je v roku osmih (8) dni od prejema dolžan potrditi. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

Če naročnik ne pregleda in potrdi situacije v roku iz prejšnjega odstavka tega člena in ji tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjena s pretekom tega roka.

Začasne mesečne situacije z manjšimi korekturami (do 5 % zaračunane vrednosti) se ne popravljajo in zavračajo, saj se te korekture upoštevajo in poračunajo v naslednji situaciji.

S podpisom te pogodbe daje izvajalec naročniku pooblastilo za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu v skladu s 3. členom Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07).

V. ČAS IZVAJANJA POGODBE

10. člen

Pogodba se sklene za določen čas, to je za dobo štirih let (4) od dneva podpisa pogodbe oz. do izbire novega izvajalca del v letu 2015.

VI. POGOJI ZA OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL

11. člen

Izvajalec izvaja dogovorjeni obseg vzdrževalnih del pod naslednjimi pogoji, da:

- zagotavlja kontinuirano in kvalitetno izvajanje dejavnosti (vzdrževanje občinskih cest in javnih prometnih površin),

- pri opravljanju dejavnosti upošteva vse veljavne predpise s področja dejavnosti po tej pogodbi, upošteva tudi vse tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde in normative,

- opravlja storitve v skladu s cenami, ki jih je ponudil v svoji ponudbi,

- zagotovi vodenje ustreznih evidenc o poteku vzdrževanja in stanja občinskih cest in javnih prometnih površin.

Izvajalec mora ves čas izvajanja rednega letnega in zimskega vzdrževanja ter varstva cest zagotavljati minimalne statusno-pravne, kadrovske, tehnične, organizacijske in ekonomske pogoje, ki jih je izpolnil v svoji ponudbi s katero se je prijavil na javni razpis. V nasprotnem primeru je to krivdni razlog zaradi katerega lahko naročnik odstopi od te pogodbe.

Izvajalec se obvezuje v času izvajanja dejavnosti po tej pogodbi izpolnjevati vse pogoje, ki jih je izpolnjeval ob izboru.

VII. OBVEZNOSTI IN DOLŽNOSTI IZVAJALCA

12. člen Izvajalec je v skladu s to pogodbo dolžan:

- pripraviti in predložiti program dela za naslednje leto z razdelitvijo del po mesecih in s finančnim ovrednotenjem, v skladu z veljavnim proračunom za letno in zimsko vzdrževane do najkasneje 15. oktobra vsakega leta,

- predložiti končno (letno) poročilo o opravljenih delih v preteklem letu do 31. januarja,

- opravljati dela v skladu z letnim programom vzdrževanja cest,

- pri izvajanju vzdrževanja upoštevati določila tehničnih specifikacij, ki so del te pogodbe,

- zagotoviti strokovno vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo,

- izvesti naročena manjša vzdrževalna dela (krpanje udarnih jam) najkasneje v roku petih (5) delovnih dni in ostala vzdrževalna dela v roku petnajstih (15) dni od prejete pisne ali telefonske potrditve naročila,

- v primeru nastanka poškodbe ali ovir na cesti, ki bi ogrožala varnost prometa zagotoviti takojšnje ukrepanje ekipe za zavarovanje takšnih mest, ali za odstranitev poškodb ali ovir,

- izdelati program zimske službe v skladu z določili Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98 in naslednje) ter Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS št. 84/99, 112/05, 42/09),

- izvajati zimsko službo po izvedbenem programu zimske službe, za kar predloži predlog izvedbenega programa za sledeče zimsko obdobje do roka navedenega v 1. alineji tega člena,

- izvesti intervencijske ukrepe in dela v okviru zimske službe najkasneje v roku 1 ure od prejema pisne ali telefonske potrditve naročila,

- naročnika pravočasno obvestiti o začetku in dokončanju del, najkasneje en (1) dan pred začetkom in tri (3) dni pred dokončanjem del,

- opozarjati sosede ob občinski cesti na nepravilnosti ter o nepravilnostih obveščati pristojne organe in naročnika,

- zavarovati odgovornost za škodo,

- izpolnjevati in upoštevati določila o varnosti in zdravju pri delu in

- izvajal druga dela v dogovoru z naročnikom.

13. člen

Izvajalec mora naročniku posredovati informacije o poslovanju in dovoliti vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem s to pogodbo dogovorjene dejavnosti.

Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju izvajalca obravnavati kot poslovno skrivnost.

14. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo po končanih delih odstranil ves odpadni material, embalažo in drugo, kar bo ostalo po izvajanju gradbenih del. V primeru, da izvajalec po končanih delih na opravi navedenega, lahko to opravi naročnik na stroške izvajalca.

VIII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

15. člen

Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti po količini in kvaliteti najkasneje petnajst (15) dni po prejetju izvajalčevega obvestila o dokončanju del. Datum prevzema naročnik sporoči izvajalcu, ta mora zagotoviti pooblaščeno osebo, ki bo sodelovala pri prevzemu del.

16. člen

Pri izvedbi ostalih gradbenih del (investicijska vzdrževanja, rekonstrukcije odsekov in novogradnje krajših odsekov cest) je naročnik dolžan pred začetkom izvajanja del izročiti izvajalcu:

- dva izvoda s strani naročnika potrjene projektne dokumentacije,

- zemljišče, potrebno za izvedbo pogodbenih del,

- izročiti izvajalcu pravnomočno gradbeno dovoljenje oz. drug predpisan dokument.

17. člen

Naročnik se tudi obvezuje pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse spremembe, skladno z načrtom dinamike del izvajalca, tako da bo napredovanje del lahko potekalo nemoteno.

IX. ODGOVORNOST IZVAJALCA

18. člen

Izvajalec je v skladu z zakonom neposredno odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem rednega vzdrževanja povzročijo pri njem zaposleni delavci uporabnikom javnih cest ali drugim osebam.

Izvajalec odgovarja tudi za škodo, ki jo je utrpel naročnik, če brez utemeljenega razloga preneha izvajati ali neredno izvaja redna letna in zimska vzdrževanja ter preneha opravljati varstvo občinskih cest.

19. člen

Izvajalec jamči in izrecno zagotavlja, da bo obvaroval naročnika škode in stroškov, ki bi nastali zaradi nevestnega ali drugače nekakovostnega opravljanja storitev po tej pogodbi.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki jo izvajalec povzroči drugim osebam pri opravljanju dejavnosti.

V primeru, da izvajalec povzroči materialno škodo, jo je dolžan povrniti oškodovancu v skladu z določili odškodninskega prava.

20. člen

Izvajalec je dolžan urediti ustrezno zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki bi jo povzročil pravnim ali fizičnim osebam pri izvajanju dejavnosti na premoženju ali neposredno osebam, kar dokaže s kopijo zavarovalne police, ki jo najkasneje v roku petnajstih (15) dni po podpisu pogodbe predloži naročniku.

X. POGODBENA KAZEN

21. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenem pogodbenem ali v sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 2‰ (dva promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan. Vrednost pogodbenih del v smislu predhodnega odstavka se ugotavlja na podlagi končne situacije.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10 % (deset odstotkov) od vrednosti del, ugotovljene na podlagi končne situacije. Pogodbena kazen se obračuna s končno situacijo.

XI. GARANCIJSKI ROK

22. člen

Izvajalec daje garancijo za kakovost izvedenih del 3 leta, za solidnost gradnje pa 10 let, v skladu z Obligacijskim zakonikom. Garancijski rok teče od uspešno opravljenega kvalitativnega prevzema del, izvedenega takoj po izpolnitvi pogojev za uporabno dovoljenje, postavljenih izvajalcu ob tehničnem pregledu objekta.

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oziroma dobaviteljev.

23. člen

Ob kvalitativnem prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi.

Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

24. člen

Izvajalec se obvezuje, na zahtevo naročnika ugotovljene napake v garancijski dobi, odpraviti v dogovorjenem roku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca.

XII. POIZVAJALCI

(omenjeno poglavje se upošteva v primeru izvajanja del s podizvajalci)

25. člen

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:

Naziv:

Polni naslov:

Matična številka:

Davčna številka:

Transakcijski račun:

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:

Predmet:

Količina:

Vrednost:

Kraj izvedbe:

Rok izvedbe:

V primeru, da se po izvedbi javnega naročila in sklenitvi pogodbe o izvajanju letnega vzdrževanja in zimske službe zamenja podizvajalec, ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, se izvajalec zavezuje, da naročniku v petih (5) dneh po spremembi predloži:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu (OBR-19 iz razpisne dokumentacije),

- vso dokumentacijo za novega podizvajalca, ki se jo zahteva v razpisni dokumentaciji za podizvajalca.

Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del po tej pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki so navedeni v tej pogodbi. V tem primeru, mora izvajalec računu oz. situaciji obvezno priložiti potrjene račune oz. situacije svojih podizvajalcev.

Podizvajalci po tej pogodbi se zavežejo, da v roku štirinajstih dni (14) po sklenitvi te pogodbe predložijo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Za vrste del, ki jih po tej pogodbi opravijo podizvajalci, so po zakonu obvezna neposredna plačila podizvajalcem.

XIII. RAZDRTJE POGODBE

Naročnik sme razdreti pogodbo, če:

26. člen

- izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 10-dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

- izvajalec najkasneje v roku 8 dni po podpisu pogodbe ne dostavi naročniku bančne garancije v višini 10 % pogodbene vrednosti za dobro in kvalitetno izvedbo pogodbenih del,

- izvajalec kljub opozorilu naročnika dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke in

- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela podizvajalcem.

27. člen

Izvajalec sme razdreti pogodbo:

- če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ne posreduje navodil v zvezi njegovimi vprašanji, ta pa so bistvena za izvedbo del,

- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere z deli ne more nadaljevati.

28. člen

Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih pogodbo razdirata. Ne glede na to, katera od pogodbenih strank razdira pogodbo, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.

XIV. POGODBENI ZASTOPNIKI

29. člen

Naročnika in izvajalca predstavljata in zastopata zakonita zastopnika, ki določita vsak svojega pooblaščenca s pooblastili in odgovornostmi. Navedena sta neposredno odgovorna za izvajanje dejavnosti po tej pogodbi.

Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi je: Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxx. Izvajalec pooblašča za zastopanje v obsegu pogodbenih določil:

                   .

30. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo uporabljal za plačevanje svojih obveznosti dobaviteljem blaga in podizvajalcem enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi med izvajalcem in naročnikoma.

XV. REŠEVANJE SPOROV

31. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču.

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. člen

Ta pogodba zavezuje vse pravne naslednike pogodbenih strank nerazdelno, tudi v primeru statusnih sprememb.

33. člen

Če izvajalec na zahtevo naročnika ne sklene te pogodbe, ima naročnik pravico unovčiti bančno garancijo za resnost ponudbe. V kolikor poplačilo iz bančne garancije ne zadošča za povrnitev škode, ima naročnik pravico do odškodnine, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve opustitve.

34. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati z dnem, ko izvajalec predloži naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

35. člen

Ta pogodba je napisana v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po tri (3) izvode.

Št. pogodbe: 4302-1/2011	Št. pogodbe:
Datum:	Datum:
Naročnik:	Izvajalec:
Občina Dobrepolje
Župan:
Xxxxx Xxxxxx

Navodilo:

Ponudnik izpolni obrazec pogodbe, ki mora biti na vsaki strani parafiran, na koncu datiran, žigosan in podpisan (podpiše ga zakoniti zastopnik).

Datum:       

Žig Podpis:

(zakonitega zastopnika)

Naročnik : Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje     

Predračun - PRILOGA EXCELL TABELA (STR 1-15)

Kot v priloženem dokumentu (PDF format ali MS-excell)!

Opozorilo:

Ponudbene cene za enoto dela, kjer so dela povezana z materialom, morajo zajemati stroške nabave, nakladanja, prevoza in vgrajevanja materiala.

Ponudbene cene za enoto dela, kjer se uporabljajo delovni stroji, morajo zajemati tudi stroške premikov strojev.

Ponudbene cene na enoto za material morajo zajemati stroške nabave in prevoza ne glede na razdaljo.

Ponudbene cene na enoto dela, kjer je potreben pomočnik (npr. posipavanje, nakladanje snega, odmet večjih predmetov iz cestne površine pri grederiranju ipd.) morajo zajemati tudi vse stroške pomočnika.

Ponudbene cene na enoto dela, kjer je potrebno za vgradnjo materiala opraviti zemeljska dela (izkop, zasip) morajo zajemati tudi stroške teh del.

Ponudbene cene na enoto dela, kjer je za vgradnjo materiala potrebna dodatna mehanizacija, morajo zajemati stroške dodatne mehanizacije.

Ponudbene cene na enoto dela, kjer so potrebna pripravljalna dela (čiščenje, prometna signalizacija za moten promet, ureditev obvoza, ipd. ) morajo zajemati tudi stroške teh del. Ponudbene cene na enoto dela, kjer so potrebna zaključna dela (čiščenje,

vzpostavitev v prvotno stanje, ipd. ) morajo zajemati tudi stroške teh del.

Znižana stopnja DDV -ja (8,5%) se uporablja pri delih, ki se uvrščajo med storitve javne higiene.

NAVODILO: Ponudnik obrazec izpolni. Obrazec predračuna skupaj z izpolnjeno prilogo v MS-excellu mora biti na vsaki strani parafiran in na koncu datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika.

Datum: Žig in podpis ponudnika:

Naročnik : Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje     

Tehnična specifikacija in splošni pogoji rednega vzdrževanja lokalnih cest in javnih prometnih površin v Občini Dobrepolje

Občina Dobrepolje razpisuje izvedbo vzdrževalnih del in izvajanje zimske službe na občinskih cestah (lokalne ceste in javne poti) in javnih površinah na območju občine tako, da bo zagotovljena prevoznost cest, varnost prometa in varovanje cest v skladu s predpisi in standardi z navedenega področja.

Poleg rednega vzdrževanja in izvajanja zimske službe je predmet razpisa tudi izvedba ostalih gradbenih del na cestni infrastrukturi in javnih površinah.

Razpisana so naslednja dela:

A) REDNO LETNO VZDRŽEVANJE CEST

B) ZIMSKA SLUŽBA

C) IZVEDBA OSTALIH GRADBENIH DEL NA CESTNI INFRASTRUKTURI PO VSAKOKRATNEM NAROČILU INVESTITORJA.

Skupna dolžina občinskih cest v občini je 88,48 km, dolžina lokalnih cest je 48,24 km in javnih poti 40,24 km.

Redno vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Dobrepolje se izvaja v skladu z naslednjimi predpisi:

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 45/08-ZJC-UPB1, 45/08- ZJC-C, 42/09- ZJC-D, 28/09- ZJC-E) in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi osnovi,

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10-ZCes-1),

- Zakonom o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08-ZVCP-UPB5, 58/09-ZVCP- 1F, 36/10- ZVCP- 1G) in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi osnovi,

- Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10-ZMV),

- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10-ZPrCP),

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 70/08- ZVO-1B, 108/09- ZVO-1C) in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi osnovi,

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-ZGO-1-UPB1, 126/07- ZGO-1B, 28/09-ZGO-1C) in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi osnovi,

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07-ZPNačrt, 108/09- ZPNačrt-A) in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi osnovi,

- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 -ZUP-UPB2, 126/07-ZUP-E, 65/08-ZUP-F, 8/10-ZUP-G),

- Zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 36/10 –ZVZelP-UPB1),

- Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07-ZEKom-UPB1, 29/09- ZEKom-B),

- Resolucija o Nacionalnem programu varnosti cestnega prometa,

- Evropski akcijski program za varnost na cestah do leta 2010 (sprejela Evropska komisija COM (2003),

- Zakonodaja iz področja varstva pri delu, zaposlovanja in delovnih pogojev,

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08),

- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98),

- Statut Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08),

- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 84/99, 112/05, 42/09),

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS št. 64/00),

Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja omogočajo varno odvijanje prometa.

Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest je odgovoren izvajalec.

Redno vzdrževanje se izvaja v skladu z letnim planom vzdrževanja občinskih cest in mora zagotavljati uporabo, varen promet ter ohranjati ali izboljševati obstoječe stanje na cestah.

Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest je dolžan voditi točno evidenco, iz katere je razvidno, kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje teh del, porabo materialov, uporabljeno delovno silo in mehanizacijo ter druge pomembne podatke o opravljenih delih na posamezni cesti.

Redno vzdrževanje občinskih cest obsega: nadzor nad prevoznostjo, redno vzdrževanje vozišča, cestnih objektov in bankin, odvodnjavanje, vzdrževanje brežin, postavljanje prometne signalizacije, odpravo poškodb in odstranitev ovir, zagotavljanje preglednosti, čiščenje površin in izvajanje zimske službe, stalen nadzor oz. pregled cest (predvsem v času možnih poledic).

Izvajalec zimsko-letnega vzdrževanja občinskih cest se obveže vzdrževati vse občinske ceste (SEZNAM CEST IN PRIORITENA RAZDELITEV) in vse javne površine po nalogu naročnika.

Izvajalec zimsko-letnega vzdrževanja občinskih cest mora zagotoviti ustrezno opremljeno cestno vzdrževalno enoto (tehnična ali cestna baza), katera ne sme biti oddaljena več kot 10 km od sedeža naročnika.

Zahtevana mehanizacija in oprema za izvajanje letnega in zimskega vzdrževanja:

- 1 (en) merilec slanosti,

- 1 (en) čelni odmetalec,

- 1 (en) stranski odmetalec,

- 1 (en) rezervoar za solnico z mešalno garnituro,

- 1 (en) termokeson,

- 1 (en) rezkar za asfalt ,

- 1 (en) kompresor,

- 1 (eno) poltovorno vozilo s kabino za 5 oseb z vso opremo za bolj zahtevna dela,

- 4 (štiri) tovorna vozila 9 - 12 ton nosilnosti,

- 1 (en) univerzalno vozilo (Unimog) s priključki (kosilnica, krtača, metla, plug ter posipalec),

- 1 (en) rovokopač,

- 1 (en) finišer,

- 1 (ena) selitvena prikolica nosilnosti do 24 (štiriindvajset) ton,

- 1 (ena) selitvena prikolica nosilnosti do 3500 (tritisočpetsto) kg

- 1(en) valjar teže do 1000 do 2500 (tisočpetsto) kg,

- 1 (en) valjar teže do 2500 do 6000 (šesttisoč) kg,

- 1 (eni) avtomatski roto posipalec za mokro soljenje, z merilcem dejanskega posipa

- 1 (ena) mala motorna brizgalka emulzije,

- 1 (en) stroj za rezanje asfalta, globine reza do 15 (petnajst) cm,

- 2 (dve) vibracijski nabijali (žaba ali plošča),

- 1 (en) agregat za proizvodnjo električne energije,

- 1 (eno) vrtalno kladivo,

- 1 (en) hidravlično nabijalno kladivo (priključek),

- 3 (tri) kosilnice nahrbtne,

- 2 (dve) motorni žagi,

- 1 (en) xxxxxxx,

- 1 (eno) pregledniško vozilo s kabino za 5 (pet) oseb z vso opremo, ki je predpisana za opravljanje pregledniške službe za najnujnejše vzdrževalne ukrepe,

- 4 (štiri) vlečni posipalci,

- 6 (šest) snežnih plugov,

- 3 (tri) klinasti plugi.

Razpoložljivost zahtevane mehanizacija za izvajanje zimskega in letnega vzdrževanja mora biti razvidna iz lastnega seznama mehanizacije, ki je priloga izjavi gospodarskega subjekta o zagotavljanju razpisanih del po tehnični specifikaciji in o razpolaganju s potrebnimi tehničnimi sredstvi (OBR-13). V kolikor izvajalec sam ne razpolaga z ustrezno mehanizacijo, mora predložiti fotokopijo ustrezne pogodbe s podizvajalcem.

Zahtevani kadri za opravljanje razpisanih del (minimalno zahtevano število in kvalifikacije):

- 1 (en) odgovorni vodja del za katerega se zahteva: VII stopnja strokovne izobrazbe gradbene smeri (univ.dipl.inž.grad.), ki ima 3 leta delovnih izkušenj na delih rednega letnega in zimskega vzdrževanja, opravljen strokovni izpit iz gradbeništva in je vpisan v ustrezni imenik poklicne zbornice.

- 1 (en) koordinator- vodja del za katerega se zahteva: VI ali V stopnja strokovne izobrazbe gradbene smeri, ki ima 4 leta delovnih izkušenj na delih rednega letnega in zimskega vzdrževanja, opravljen strokovni izpit iz gradbeništva

- 1 (en) obračunski referent za pripravo in izdelavo obračuna V. stopnje strokovne izobrazbe gradbene smeri

- 6 (šest) voznikov z licenco,

- 2 (dva) strojnika z opravljenim izpitom za gradbeno mehanizacijo,

- 1 (en) zidar, IV. stopnja izobrazbe in eno leto delovnih izkušenj na cestno vzdrževalnih delih,

- 1 (en) tesar, IV. stopnja izobrazbe in eno leto delovnih izkušenj na cestno vzdrževalnih delih,

- 2 (dva) cestna preglednika III. stopnja izobrazbe in 3 (tri) leta delovnih izkušenj na delih vzdrževanja cest.

A. REDNO LETNO VZDRŽEVANJE

Letno vzdrževanje občinskih cest se začne po zaključku zimske sezone in obsega dela in ukrepe, s katerimi se zagotavlja normalna prevoznost cest in odpravljajo morebitne poškodbe, ovire in razmere, ki bi lahko ogrozili varnost vseh udeležencev v prometu. V ta sklop sodijo tudi intervencijska dela in ukrepi v primeru naravnih ujm, ki lahko ogrožajo prevoznost cest in njihove uporabnike.

Redno letno vzdrževanje cest zajema:

- Vzdrževanje asfaltnih površin na voziščih: čiščenje materiala z vozišč cest, ki lahko predstavlja oviro in poslabša vozne lastnosti na vozišču, dosutje in utrjevanje peščenih bankin, odstranitev odvečnega humoznega materiala ob zunanjih robovih peščenih bankin, sanacija večjih poškodb asfaltne površine in cestnega telesa, vroče zalivanje nastalih linijskih razpok, začasna sanacija udarnih jam s hladno asfaltno maso, sanacija poškodb na tamponu cestnega telesa, ipd.

- Vzdrževanje objektov za odvodnjavanje: čiščenje materiala iz usedalnikov in peskolovov, čiščenje iztočnih glav cevnih propustov, spiranje zamašenih cevnih propustov in meteorne kanalizacije, menjava poškodovanih pokrovov in rešetk na vtočnih jaških, popravilo in menjava poškodovanih cevnih propustov in ostalih objektov za odvodnjavanje.

- Vzdrževanje cestnih brežin in podpornih objektov: strojna košnja (mulčenje) trave na brežinah in cestnih robovih vsaj enkrat v sezoni, sečnja in krčitev grmičja, utrjevanje manjših zdrsov brežin in usadov z izvedbo podpornih konstrukcij (kamen beton, suhe kamnite zložbe, lesene in betonske kašte, zabijanje pilotov ipd.)

- Vzdrževanje cestnih in mostnih ograj: demontaža starih in montaža novih ograj, pleskanje ograj.

Nujna intervencijska dela v primeru naravnih nesreč vključujejo interventno čiščenje zamašenih objektov za odvodnjavanje v primeru hudourniških nalivov in poplav, odstranjevanja materiala zaradi plazenja tal, začasna sanacija cestnih usadov za vzpostavitev prevoznosti cest, nekateri drugi posegi za odpravo negativnih posledic na prevoznost cest zaradi naravnih nesreč.

Način intervencije in uporabe gradbene mehanizacije je odvisen od obsega in vrste naravne nesreče. Izvajalec je dolžan izvajati ukrepe v naslednjih primerih naravnih ujm:

- hudourniški nalivi: strojna čiščenja zamašenih korit in strug vodotokov, ki ogrožajo cestno in ostalo infrastrukturo, ročno in strojno čiščenje zasutih peskolovov in usedalnikov, izvedba prekopov in nasipov za zaščito cest in druge infrastrukture pred vdorom hudourniških voda, ročno in strojno odstranjevanje naplavin z vozišč cest, intervencijsko spiranje zamašenih cevovodov meteorne kanalizacije, druga nujna intervencijska dela,

- plazenje tal: odstranitev materiala zaradi plazenja z vozišč za vzpostavitev prevoznosti cest, najnujnejša sanacija cestnih usadov za zagotovitev prevoznosti, ureditev obvozov v primeru večjega zasutja ali vdorov vozišč cest.

- močan veter: odstranjevanje podrtih dreves z vozišč cest, podiranje in odstranitev poškodovanega drevja, ki neposredno ogrožajo ceste in udeležence v promet.

-

Skica 1.: Občina Dobrepolje - karta cestnega omrežja (dostopna xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/ - PISO geoinformacijski sistem občine, zavihek Tematski sklopi)

LEGENDA

Državne ceste

Regionalna cesta Občinske ceste

Lokalna cesta Javna pot

Gozdne ceste

SEZNAM CEST VKLJUČENIH V REDNO LETNO VZDRŽEVANJE

Tabela 1.: Redno letno vzdrževanje - lokalne ceste (LC)

Zap. št.	Štev. ceste ali odseka	Potek ceste	Dolžina ceste (ods.) v občini (v m)
1.	454 110	Velike Lašče-Ponikve	1.915
2.	111 160	Priklj. na LC 111 010-Škocjan-Ponikve	2.090
3.	065 010	Predstruge-Zdenska vas-Hočevje-Krka	8.882
	065 011	Predstruge-Zdenska vas	1.870
	065 012	Zdenska vas-Hočevje–meja z Občino Ivančna Gorica	7.012
4.	065 020	Videm-Mala cesta-Cesta	1.311
5.	065 030	Videm-Mala vas-Zdenska vas	2.044
	065 031	Videm h.š. 59-Mala vas-Zdenska vas x.x. 40	1.960
	065 032	Mala vas (h.š. 20- x.x. 33)	84
6.	065 390	Mali Korinj-Zagorica-Podgorica-Videm h.š. 40	5.775
7.	065 040	Videm-Podpeška jama	1.150
8.	065 050	Podgorica-Bruhanja vas-Podgora-Kompolje	3.307
	065 051	Podgorica h.š. 21-Bruhanja vas-Podgora-Kompolje h.š. 1b	2.742
	065 052	Odcep-povezava med R 648 in LC 051	95
	065 053	Bruhanja vas h.š. 20-lokacija ČN Dobrepolje	470
9.	065 060	Četež-Tisovec-Smrekovec	7.128
	065 061	Četež h.š. 1-Tisovec-Smrekovec, priključek na LC 138 390	7.018
	065 062	Četež (h.š. 8 – x.x. 6)	110
10.	065 070	Lipa-Tržič-Paka	1.520
11.	065 080	Pri Cerkvi –Struge h.š. 6-Podtabor x.x. 35	1.976
	065 081	Pri Cerkvi –Struge h.š. 6-Podtabor x.x. 35	1.742
	065 082	Podtabor (h.š. 7 – x.x. 14)	234
12.	065 090	Pri Cerkvi–Struge h.š. 7-Podtabor-Rapljevo-priklj. na LC 100	4.152
	065 091	Pri Cerkvi–Struge h.š. 7-Podtabor-Rapljevo-priklj. na LC 100	3.965
	065 092	Rapljevo(h.š. 7 – priklj. na LC 100)	173
	065 093	Povezava med LC 091 in LC 092	14
13.	065 100	Pri Cerkvi–Struge h.š. 7-Mala gora	7.028

Tabela 2.: Redno letno vzdrževanje - javne poti (JP)

Zap. št.	Štev. ceste ali odseka	Potek ceste	Dolžina ceste (ods.) v občini (v m)
Ponikve
1.	565 010	Ponikve (h.š. 67- LC 454 110)	245
2.	565 020	Ponikve (x.x. 82- x.x. 45)	584
3.	565 030	Ponikve (h.š. 46- x.x. 7)	368
4.	565 040	Ponikve (R 647- x.x. 19)	90
5.	565 060	Ponikve (R 647- x.x. 2)	102
Vodice
6.	565 080	Vodice (R 647-znamenje na Vodicah)	3.444
7.	565 090	Vodice (krožna pot od h.š. 12 do h.š. 1 z odcepi)	302
8.	565 100	Vodice (h.š. 18 do h.š. 25 ter odcep h.š. 20 do h.š. 28)	349
Predstruge
9.	565 110	Predstruge (h.š. 67- x.x. 75)	77
10.	565 120	Predstruge (h.š. 67- x.x. 71)	116
11.	565 130	Predstruge (h.š. 2- parc. št. 1226/3)	64
12.	565 140	Predstruge (h.š. 4- xxxx. xxxx Xxxxxx)	44
13.	565 150	Predstruge (R 647 žel. prehod- h.š. 15)	243
14.	565 160	Predstruge (h.š. 16- priključek na JP 190)	965
15.	565 170	Predstruge (R 647- vhod v kamnolom)	103
16.	565 180	Predstruge (R 647- h.š. 23a)	155
Cesta
17.	565 190	Cesta (LC 010-h.š. 60 + 300m)	754
18.	565 200	Cesta (LC 020 pri h.š. 9- x.x. 55)	374
19.	565 210	Cesta (h.š. 35- x.x. 71)	226
20.	565 220	Cesta (h.š. 38a- x.x. 54)	397
21.	565 230	Cesta (h.š. 33- x.x. 38)	33
22.	565 240	Cesta (h.š. 30- x.x. 34)	62
23.	565 250	Cesta (h.š. 30 mimo h.š. 28 do konca gosp. poslopja)	58
Zdenska vas
24.	565 260	Zdenska vas (nadvoz nad žel. Progo-cerkev Sv. Antona)	360
Hočevje
25.	565 270	Hočevje (LC 010-zaselek Hrib)	1.076
26.	565 290	Hočevje (h.š. 81- x.x. 103)	170
Podpeč
27.	565 300	Podpeč (h.š. 25- x.x. 33)	270
28.	565 310	Podpeč (h.š. 13- Videm h.š. 2)	2.014
29.	565 320	Podpeč (h.š. 4a- cerkev Sv. Xxxxxxx- x.x. 29)	566
30.	565 330	Podpeč (Podpeška kapelica-LC 052)	1.298
Videm
31.	565 340	Videm (h.š. 33-x.x. 19)	392

Zap. št.	Štev. ceste ali odseka	Potek ceste	Dolžina ceste (ods.) v občini (v m)
32.	565 350	Videm (h.š. 31d-x.x. 6)	978
33.	565 360	Videm (h.š. 36a-h.š. 32f)	34
Videm
34.	565 370	Videm (h.š. 39-x.x. 59)	226
35.	565 380	Videm (h.š. 45-h.š. 39b)	133
36.	565 390	Videm (h.š. 70-Podgoriška kapelica)	545
37.	565 400	Videm h.š. 76-Podgorica h.š. 2a	479
38.	565 510	Videm (h.š. 61a-mrliška vežica)	62
Mala vas
39.	565 410	Mala vas h.š. 6-Zagorica x.x. 31	1.100
Podgorica
40.	565 420	Podgorica (h.š. 16- x.x. 29)	497
41.	565 430	Podgorica (h.š. 9- h.š. 7)	114
42.	565 440	Podgorica (h.š. 13- TP Podgorica)	410
Zagorica
43.	565 450	Zagorica (h.š. 16- x.x. 29)	99
44.	565 460	Zagorica (h.š. 56- x.x. 62)	158
45.	565 470	Zagorica h.š. 2a-Bruhanja vas x.x. 1	730
Bruhanja v.
46.	565 480	Bruhanja vas (vodnjak-priklj. Na R 648)	124
Podgora
47.	565 490	Podgora (h.š. 12- x.x. 4)	81
48.	565 500	Podgora (h.š. 30- x.x. 35)	130
49.	565 520	Podgora (h.š. 33- x.x. 34)	130
Kompolje
50.	565 530	Kompolje (h.š. 23-x.x. 97)	1.427
51.	565 540	Kompolje (h.š. 124-R 648-h.š. 52)	226
52.	565 550	Kompolje (h.š. 60-x.x. 42)	394
53.	565 560	Kompolje (h.š. 59-x.x. 86)	900
54.	565 570	Kompolje (priključek na R 64-h.š. 90)	793
55.	565 580	Kompolje (h.š. 87- x.x. 131)	948
Četež
56.	565 590	Četež (gasilska shramba-h.š. 6a)	147
57.	565 600	Četež (»Xxxxxxxxxx« kozolec-h.š. 1b)	110
58.	565 610	Četež x.x. 6-Potiskavec-Tržič x.x. 5	2.008
Tisovec
59.	565 620	Tisovec (h.š. 1a v dolžini 110m)	110
60.	565 630	Tisovec (h.š. 6-Kal pri Ambrusu)	860
61.	565 740	Tisovec (priklj. Na LC 060-h.š. 11)	160
62.	565 050	Tisovec (h.š. 15-posestna meja s parc. št.*126))	25
Potiskavec
63.	565 640	Potiskavec (kapelica-h.š. 13)	1.198

Zap. št.	Štev. ceste ali odseka	Potek ceste	Dolžina ceste (ods.) v občini (v m)
Kolenča vas
64.	565 650	Priključek na JP 610-R 648-Lipa h.š. 14a	1.741
65.	565 660	Kolenča vas h.š. 6-Xxxx x.x. 3	501
Lipa
66.	565 400	Lipa (h.š. 4-h.š. 11a)	242
67.	565 510	Lipa (h.š. 13- x.x. 15)	214
Tržič
68.	565 690	Tržič h.š. 11-priklj. Na JP 773 pri Rekarici	223
Paka
69.	565 700	Paka (kapelica-h.š. 3)	112
70.	565 710	Paka (kapelica-h.š. 6)	204
Pri Cerkvi
71.	565 720	Pri Cerkvi-Struge (h.š. 1-x.x. 13)	248
72.	565 730	Pri Cerkvi-Struge (priklj. na R 648-h.š. 13a)	40
73.	565 750	Pri Cerkvi-Struge (stan.h. Xxxxxxxx-x.x. 25)	221
Podtabor
74.	565 770	Podtabor (h.š. 33-LC 080-h.š. 22)	1.124
75.	565 780	Podtabor (odcep »Pri rupi« -LC 080-parc. št.845)	440
76.	565 790	Podtabor (odcep »Pri rupi« -Rekarjev žleb)	359
77.	565 800	Podtabor (h.š. 7-x.x. 25)	72
78.	565 810	Podtabor (h.š. 2-x.x. 20)	426
79.	565 070	Podtabor (priklj. na LC 090-stan.h. Bunček)	76
80.	565 280	Podtabor (priklj. na LC 090-h.š. 36)	90
Rapljevo
81.	565 820	Rapljevo (priklj. na LC 090-h.š. 24)	125
Kukovo
82.	565 830	Kukovo (priklj. na LC 100; stac. km 4.880-parc.št. 2673/6)	1.920

B. ZIMSKA SLUŽBA

Zimsko službo izvaja izvajalec po izvedbenem programu zimske službe. Predlog izvedbenega programa pripravi in predloži izvajalec v potrditev naročniku, najkasneje do 15. oktobra za sledečo zimsko obdobje. V letu 2011 pripravi in predloži izvajalec program v potrditev najkasneje do 15. 11. 2011 za prihajajoče zimsko obdobje.

Zimska služba v Občini Dobrepolje se izvaja na lokalnih cestah in javnih prometnih površinah v Občini Dobrepolje, ki so izrecno navedene v tej tehnični specifikaciji in so predmet predmetnega javnega razpisa.

Tabela 3.: Zimska služba - razvrstitve cest po prednostnih razredih

Pred.	Vrsta ceste	Prevoznosti	Sneženje	Močno sneženje
razred		ceste
II.	Ceste s PLDP>4000,	Od 5. do 22. ure	Zagotoviti prevoznosti; možni zastoji do 2 ur	Zagotoviti prevoznosti (pri več pasovnicah
	glavne ceste, glavne mestne		med 22. in 5. uro	prevoznost vsaj enega voznega pasu),
	ceste,			možni zastoji do 2 ur,
	pomembnejše regionalne ceste			predvsem med 22. in 5. uro
III.	Ostale regionalne	Od 5. do 20.	Zagotoviti prevoznost;	Zagotoviti prevoznost (pri
	ceste, pomembnejše	ure	možni zastoji do 2 ur med 20. in 5. uro	več pasovnicah vsaj enega voznega pasu)
	lokalne ceste, zbirne mestne			možni zastoji do 2 ur med 22. in 5. uro
	in krajevne
	ceste
IV.	Ostale lokalne ceste, mestne in krajevne ceste	od 7. do 20. ure upoštevati	Zagotoviti prevoznost; možni krajši zastoji	Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do enega dne
		krajevne
		potrebe
V.	Javne poti,	Upoštevati	Zagotoviti prevoznost;	Zagotoviti prevoznost;
	parkirišča,	krajevne	možni zastoji do enega	možni večdnevni zastoji
	kolesarske povezave	potrebe	dne
VI.	Ceste, ki se v zimskih
	razmerah zapro

Izvajanje zimske službe se prične 15. novembra tekočega leta in traja do 15. marca naslednjega leta.

Izvajanje zimske službe je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so razvrščene občinske ceste in druge javne prometne površine glede na kategorijo, gostoto prometa, klimatske razmere, krajevne in druge potrebe.

SEZNAM CEST VKLJUČENIH V REDNO ZIMSKO VZDRŽEVANJE IN PRIORITETNA PORAZDELITEV

Tabela 4.: Zimska služba – Prednostni razredi za lokalne ceste (LC)

Zap. št.	Štev. ceste ali odseka	Potek ceste	Prednostni razredi
1.	454 110	Velike Lašče-Ponikve	VI.
2.	111 160	Priklj. na LC 111 010-Škocjan-Ponikve	VI.
3.	065 010	Predstruge-Zdenska vas-Hočevje-Krka
	065 011	Predstruge-Zdenska vas	III.
	065 012	Zdenska vas-Hočevje–meja z Občino Ivančna Gorica	III.
4.	065 020	Videm-Mala cesta-Cesta	IV.
5.	065 030	Videm-Mala vas-Zdenska vas
	065 031	Videm h.š. 59-Mala vas-Zdenska vas h.š. 40 - del	V.
	065 032	Mala vas (h.š. 20- x.x. 33)	IV.
6.	065 390	Mali Korinj-Zagorica-Podgorica-Videm h.š. 40 - del	IV./VI.
7.	065 040	Videm-Podpeška jama	IV.
8.	065 050	Podgorica-Bruhanja vas-Podgora-Kompolje
	065 051	Podgorica h.š. 21-Bruhanja vas-Podgora-Kompolje h.š. 1b	IV.
	065 052	Odcep-povezava med R 648 in LC 051	IV.
	065 053	Bruhanja vas h.š. 20-lokacija ČN Dobrepolje	IV.
9.	065 060	Četež-Tisovec-Smrekovec
	065 061	Četež h.š. 1-Tisovec-Smrekovec, priključek na LC 138 390	III./VI.
	065 062	Četež (h.š. 8 – x.x. 6)	III.
10.	065 070	Lipa-Tržič-Paka	IV.
11.	065 080	Pri Cerkvi –Struge h.š. 6-Podtabor x.x. 35
	065 081	Pri Cerkvi –Struge h.š. 6-Podtabor x.x. 35	IV.
	065 082	Podtabor (h.š. 7 – x.x. 14)	IV.
12.	065 090	Pri Cerkvi–Struge h.š. 7-Podtabor-Rapljevo-priklj. na LC 100
	065 091	Pri Cerkvi–Struge h.š. 7-Podtabor-Rapljevo-priklj. na LC 100	IV.
	065 092	Rapljevo(h.š. 7 – priklj. na LC 100)	IV.
	065 093	Povezava med LC 091 in LC 092	IV.
13.	065 100	Pri Cerkvi–Struge h.š. 7-Mala gora	IV.

Tabela 5.: Zimska služba – Prednostni razredi za javne poti (JP)

Zap. št.	Štev. ceste ali odseka	Potek ceste	Prednostni razredi
Ponikve
1.	565 010	Ponikve (h.š. 67- LC 454 110)	V.
2.	565 020	Ponikve (x.x. 82- x.x. 45)	V.
3.	565 030	Ponikve (h.š. 46- x.x. 7)	V.
4.	565 040	Ponikve (R 647- x.x. 19)	V.
5.	565 060	Ponikve (R 647- x.x. 2)	V.
Vodice
6.	565 080	Vodice (R 647-znamenje na Vodicah)	III.
7.	565 090	Vodice (krožna pot od h.š. 12 do h.š. 1 z odcepi)	V.
8.	565 100	Vodice (h.š. 18 do h.š. 25 ter odcep h.š. 20 do h.š. 28)	V.
Predstruge
9.	565 110	Predstruge (h.š. 67- x.x. 75)	V.
10.	565 120	Predstruge (h.š. 67- x.x. 71)	V.
11.	565 130	Predstruge (h.š. 2- parc. št. 1226/3)	V.
12.	565 140	Predstruge (h.š. 4- xxxx. xxxx Xxxxxx)	V.
13.	565 150	Predstruge (R 647 žel. prehod- h.š. 15)	V.
14.	565 160	Predstruge (h.š. 16- priključek na JP 190)	V.
15.	565 170	Predstruge (R 647- vhod v kamnolom)	V.
16.	565 180	Predstruge (R 647- h.š. 23a)	V.
Cesta
17.	565 190	Cesta (LC 010-h.š. 60 + 300m)	V.
18.	565 200	Cesta (LC 020 pri h.š. 9- x.x. 55)	V.
19.	565 210	Cesta (h.š. 35- x.x. 71)	V.
20.	565 220	Cesta (h.š. 38a- x.x. 54)	V.
21.	565 230	Cesta (h.š. 33- x.x. 38)	V.
22.	565 240	Cesta (h.š. 30- x.x. 34)	V.
23.	565 250	Cesta (h.š. 30 mimo h.š. 28 do konca gosp. poslopja)	V.
Zdenska vas
24.	565 260	Zdenska vas (nadvoz nad žel. Progo-cerkev Sv. Antona)	IV.
Hočevje
25.	565 270	Hočevje (LC 010-zaselek Hrib)	IV.
26.	565 290	Hočevje (h.š. 81- x.x. 103)	VI.
Podpeč
27.	565 300	Podpeč (h.š. 25- x.x. 33)	V.
28.	565 310	Podpeč (h.š. 13- Videm h.š. 2)	VI.
29.	565 320	Podpeč (h.š. 4a- cerkev Sv. Xxxxxxx- x.x. 29)	VI.
30.	565 330	Podpeč (Podpeška kapelica-LC 052)	VI.
Videm
31.	565 340	Videm (h.š. 33-x.x. 19)	V.
32.	565 350	Videm (h.š. 31d-x.x. 6)	V.
33.	565 360	Videm (h.š. 36a-h.š. 32f)	V.

Zap. št.	Štev. ceste ali odseka	Potek ceste	Prednostni razredi
Videm
34.	565 370	Videm (h.š. 39-x.x. 59)	V.
35.	565 380	Videm (h.š. 45-h.š. 39b)	V.
36.	565 390	Videm (h.š. 70-Podgoriška kapelica)	V.
37.	565 400	Videm h.š. 76-Podgorica h.š. 2a	V.
38.	565 510	Videm (h.š. 61a-mrliška vežica)	V.
Mala vas
39.	565 410	Mala vas h.š. 6-Zagorica x.x. 31	V.
Podgorica
40.	565 420	Podgorica (h.š. 16- x.x. 29)	V.
41.	565 430	Podgorica (h.š. 9- h.š. 7)	V.
42.	565 440	Podgorica (h.š. 13- TP Podgorica)	VI.
Zagorica
43.	565 450	Zagorica (h.š. 16- x.x. 29)	V.
44.	565 460	Zagorica (h.š. 56- x.x. 62)	V.
45.	565 470	Zagorica h.š. 2a-Bruhanja vas x.x. 1	V.
Bruhanja v.
46.	565 480	Bruhanja vas (vodnjak-priklj. na R 648)	V.
Podgora
47.	565 490	Podgora (h.š. 12- x.x. 4)	V.
48.	565 500	Podgora (h.š. 30- x.x. 35)	V.
49.	565 520	Podgora (h.š. 33- x.x. 34)	VI.
Kompolje
50.	565 530	Kompolje (h.š. 23-x.x. 97)	V./VI.
51.	565 540	Kompolje (h.š. 124-R 648-h.š. 52)	V.
52.	565 550	Kompolje (h.š. 60-x.x. 42)	V.
53.	565 560	Kompolje (h.š. 59-x.x. 86)	V.
54.	565 570	Kompolje (priključek na R 64-h.š. 90)	V.
55.	565 580	Kompolje (h.š. 87- x.x. 131)	V.
Četež
56.	565 590	Četež (gasilska shramba-h.š. 6a)	V.
57.	565 600	Četež (»Xxxxxxxxxx« kozolec-h.š. 1b)	V.
58.	565 610	Četež x.x. 6-Potiskavec-Tržič x.x. 5	VI.
Tisovec
59.	565 620	Tisovec (h.š. 1a v dolžini 110m)	V.
60.	565 630	Tisovec (h.š. 6-Kal pri Ambrusu)	V.
61.	565 740	Tisovec (priklj. Na LC 060-h.š. 11)	V.
62.	565 050	Tisovec (h.š. 15-posestna meja s parc. št.*126))	V.
Potiskavec
63.	565 640	Potiskavec (kapelica-h.š. 13)	V.
	Kolenča vas
64.	565 650	Priključek na JP 610-R 648-Lipa h.š. 14a	V.
65.	565 660	Kolenča vas h.š. 6-Xxxx x.x. 3	V./VI.
	Lipa
66.	565 400	Lipa (h.š. 4-h.š. 11a)	VI.
67.	565 510	Lipa (h.š. 13- x.x. 15)	V.

Zap. št.	Štev. ceste ali odseka	Potek ceste	Dolžina ceste (ods.) v občini (v m)
Tržič
68.	565 690	Tržič h.š. 11-priklj. Na JP 773 pri Rekarici	V.
Paka
69.	565 700	Paka (kapelica-h.š. 3)	V.
70.	565 710	Paka (kapelica-h.š. 6)	V.
Pri Cerkvi
71.	565 720	Pri Cerkvi-Struge (h.š. 1-x.x. 13)	V.
72.	565 730	Pri Cerkvi-Struge (priklj. na R 648-h.š. 13a)	V.
73.	565 750	Pri Cerkvi-Struge (stan.h. Xxxxxxxx-x.x. 25)	V.
Podtabor
74.	565 770	Podtabor (h.š. 33-LC 080-h.š. 22)	V./VI.
75.	565 780	Podtabor (odcep »Pri rupi« -LC 080-parc. št.845)	V./VI.
76.	565 790	Podtabor (odcep »Pri rupi« -Rekarjev žleb)	V./VI.
77.	565 800	Podtabor (h.š. 7-x.x. 25)	VI.
78.	565 810	Podtabor (h.š. 2-x.x. 20)	V.
79.	565 070	Podtabor (priklj. na LC 090-stan.h. Bunček)	V.
80.	565 280	Podtabor (priklj. na LC 090-h.š. 36)	V.
Rapljevo
81.	565 820	Rapljevo (priklj. na LC 090-h.š. 24)	V.
Kukovo
82.	565 830	Kukovo (priklj. na LC 100; stac. km 4.880-parc.št. 2673/6)	VI.

Naročnik do 1. oktobra tekočega leta predloži izvajalcu dopolnjen in spremenjen seznam cest/površin in njihovo uvrstitev v prednostni razred.

Izvajalec mora biti v obdobju, ko se izvaja zimska služba stalno dosegljiv na predhodno dogovorjen način dežurnemu delavcu zimske službe naročnika.

Izvajalec mora izvajati redne preglede cest in preverjati stanje na cestah ter pravočasno ukrepati (izvesti posip cest, čiščenje cestišča ob odjugah ipd.). O tem nemudoma obvesti naročnika.

Izvajalec mora pričeti izvajati dela / storitev takoj, ko so za to dani pogoji, kot to določa Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98), oziroma takoj po prejemu obvestila/naročila naročnika. Izvajalec si mora delo organizirati tako, da ga zaključi najkasneje v spodaj določenem času glede na obseg in vrsto del:

- pluženje snega: po razredih pluženja

- odvoz snega po predhodnem naročilu naročnika v času 8 ur do največ 10 ur po končanem sneženju,

- posip cest in javnih površin: takoj, ko izvajalec sam z rednimi pregledi ugotovi, da obstaja potreba oz. takoj po naročilu naročnika.

Po končanem delu je izvajalec dolžan obvestiti dežurnega delavca naročnika, od katerega je prejel obvestilo za začetek izvajanja del.

V občini znaša povprečni normativ za eno pluženje 2 km/uro, ne glede na težo snega. Normativ je opredeljen po posameznih cestah glede na ekstremne razmere

(proti vzponu, širina, večja obračališča,...);

Zameti, ki nastanejo po pluženju se priznavajo posebej. Osnova je dolžina zametanega odseka. Zameti, ki nastajajo ob sneženju so vključeni v normativ za osnovno pluženje. Ostala dela se izvajajo po sprotnem naročilu. Obračuna se očiščen kilometer lokalnih cest.

Odvoz snega izvajalec opravlja izključno po predhodnem naročilu naročnika. Izvajalec izvaja posipavanje z ustreznim materialom, ki si ga na lastne stroške pripelje na deponijo v ali zunaj območja Občine Dobrepolje .

Tabela 6.: Postavitev zimske prometne signalizacije v času zimske službe

Prometni znak	Šifra prometnega znaka							Skupaj na
	I-11 kom	I-32 kom	II-10 kom	II-39 kom	IV-2 kom	IV-5 kom	IV-7 kom	drogu (kom)
- za nevarnost	5							5
- za izrecne odredbe		3	2					5
- dopolnilne table
SKUPAJ	5	3	2					10

V zimsko službo sodi tudi čiščenje hodnikov za pešce (pločnikov). Izvajalec je dolžan pred začetkom sezone pregledati trase in stanje pločnikov. Za njihovo čiščenje mora izvajalec uporabljati tako mehanizacijo, ki ne bo povzročala poškodb na pločnikih oz. njihovih elementih kot npr. vrtnih, cestnih robnikih in asfaltnih površinah. Izvajalec lahko sneg s pločnikov na mestih, kjer je to mogoče, odrine na površine ob pločniku, na ostalih deli pa je potrebno sneg odvažati na deponijo. Izvajalec mora čistiti pločnike tako, da ne poškoduje objektov ob njih (vrtnih ograj, opornih zidov, živih mej …).

Poleg navedenega sodi v opravljanje zimske službe tudi čiščenje javnih površin – avtobusnih postajališč, parkirišč in ostalih javnih površin, na katerih se je običajno opravljala zimska služba.

Dela se obračunajo na osnovi ponudbe, naročnik pa ima možnost spremeniti način obračunavanja glede na enoto mere (iz m2/uro ali obratno).

C. IZVEDBA OSTALIH GRADBENIH DEL NA CESTNI INFRASTRUKTURI PO VSAKOKRATNEM NAROČILU INVESTITORJA

Ostala gradbena dela, ki se opravljajo po vsakokratnem naročilu so navedena v popisu.

Na zahtevo naročnika mora izvajalec izvesti tudi ostala manjša zemeljska in gradbena dela, ki jih je potrebno izvesti za to, da se omogoči normalno funkcioniranje ostale komunalne in tudi prometne infrastrukture. Omenjena dela se obračunajo na osnovi ustreznih postavk in cen iz ponudbenega predračuna. Izvajalec pripravi dodatni predračun naročenih del na osnovi kalkulacijskih elementov iz ponudbenega predračuna. Potem, ko naročnik potrdi predračun, se

za navedena dela sklene dodatek k osnovni pogodbi.

D. OBRAČUN PODRAŽITEV

Za posamezno leto izvajanja pogodbenih obveznosti bo sklenjen dodatek k osnovni pogodbi, v katerem bo določen obseg del in faktor podražitev.

Cene po enoti iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje enega (1) leta in se povečajo v skladu z indeksom GZS, Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala, A Gradbena dela, ostala nizka gradnja. Izhodiščni indeks je indeks na dan 31.8.2011.

Pripravila: T. Dečman-Žagar

Žig Odgovorna oseba naročnika: Xxxxx Xxxxxx, Župan