Obrazec 1

Obrazec 1
PREDMET NAROČILA	Dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«
PONUDNIK

Podatki o ponudniku

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila po odprtem postopku »Dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA««, objavljenega na Portalu javnih naročil in razpisne dokumentacije naročnika dajemo ponudbo:

Izjavljamo, da dajemo ponudbo (označi):

SAMOSTOJNO – kot samostojni ponudnik
S PODIZVAJALCI – kot samostojen ponudnik s podizvajalci
SKUPNO PONUDBO – kot vodilni partner v skupni ponudbi
SKUPNO PONUDBO S PODIZVAJALCI – kot partner v skupni ponudbi ponudnikov s podizvajalci

PODATKI O PONUDNIKUP

NAZIV PONUDNIKA (kot bo naveden v pogodbi)
SEDEŽ (NASLOV) PONUDNIKA (kot bo navedeno v pogodbi)
TELEFONSKA ŠTEVILKA
ŠTEVILKA TELEFAKSA
ELEKTRONSKI NASLOV
MATIČNA ŠTEVILKA
ID ŠTEVILKA ZA DDV oz. DAVČNA ŠTEVILKA
ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA, ki bo podpisnik pogodbe:
POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE¹
KONTAKTNA OSEBA
TELEFONSKA ŠTEVILKA kontaktne osebe
ŠTEVILKA TELEFAKSA kontaktne osebe
ELEKTRONSKI NASLOV kontaktne osebe

SKUPNA PONUDBA

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi partnerji v skupini:

opomba: v primeru, da ponudnik v točki I. tega obrazca obkroži, da oddaja skupno ponudbo, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo

Št.	NAZIV PARTNERJA V SKUPINI	SEDEŽ (NASLOV) PARTNERJA V SKUPINI
1.
2.
3.

SODELOVANJE S PODIZVAJALCI

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

opomba: v primeru, da ponudnik v točki I. tega obrazca obkroži, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo

Št.	NAZIV PODIZVAJALCA	SEDEŽ (NASLOV) PODIZVAJALCA
1.
2.
3.
4.

KADER

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjim kadrom, ki izpolnjuje zakonske zahteve:

Št.	FUNKCIJA	IME IN PRIIMEK	ŠTEVILKA VPISA PRI IZS² in številke vpisa
1.	ODGOVORNI NADZORNIK
2.	ODGOVORNI NADZORNIK ZA PODROČJE GRADBENIH DEL ZA SKLOP 1
3.	ODGOVORNI NADZORNIK ZA PODROČJE GRADBENIH DEL ZA SKLOP 2
4.	ODGOVORNI NADZORNIK ZA POROČJE STROJNIH DEL
5.	ODGOVORNI NADZORNIK ZA PODOROČJE ELEKTRO DEL
6.	KOORINATOR ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU PRI IZVEDBI

Obrazec 2
PREDMET NAROČILA	Dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«
PONUDNIK

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom »Dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA««;

(ustrezno obkroži A ali B)

Izjavljamo, da nastopamo z naslednjimi podizvajalci, in sicer:

PODIZVAJALEC (naziv, kontaktni podatki in zakoniti zastopnik)	PODROČJE DELA, KI GA BO IZVAJAL PODIZVAJALEC	KONČNA SKUPNA VREDNOST DEL (v EUR z DDV)
Podizvajalec 1
Podizvajalec 2
Podizvajalec 2

Izjavljamo, da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času izvajanja predmetnega javnega naročila, s podizvajalci imeli sklenjene pogodbe.

Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca, pred zamenjavo pridobili o tem pisno soglasje naročnika.

Izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalci

Seznanjeni smo z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil, čeprav je v času oddaje ponudbe podizvajalsko razmerje že potekalo.

Kraj:

Xxx

Xxxxxxxx

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

Datum:

(podpis)

Navodila: Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan s strani ponudnika / vodilnega partnerja. V kolikor ponudnik oziroma skupina ponudnikov nastopa s podizvajalci, ustrezno obkroži točko A in ustrezno izpolni obrazec. V kolikor ponudnik nastopa z večjim številom podizvajalcem se obrazec kopira.

V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, ustrezno obkroži točko B.

Obrazec 3
PREDMET NAROČILA	Dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«
PONUDNIK
PODIZVAJALEC

IZJAVA PODIZVAJALCA V ZVEZI S PLAČILI

PODIZVAJALEC

NAZIV
SEDEŽ/NASLOV
MATIČNA ŠTEVILKA
ID ŠTEVILKA ZA DDV ali DAVČNA ŠTEVILKA

izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo 5. odstavka, v povezavi z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, da so neposredna plačila podizvajalcem obvezna, le če kot podizvajalec to zahtevamo. Glede na določbo 94. člena ZJN-3 izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila Dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«, v katerem nastopamo kot podizvajalec:

opomba: obvezno ustrezno obkrožiti

zahtevamo neposredno plačilo: DA NE

DA – ZAHTEVAMO NEPOSREDNO PLAČILO

NE – NE ZAHTEVAMO NEPOSREDNEGA PLAČILA

Kot podizvajalec soglašamo, da naročnik namesto ponudniku (izvajalcu), pri katerem nastopamo kot podizvajalec, poravna našo terjatev do ponudnika (izvajalca), in sicer na podlagi izstavljenega računa s priloženo situacijo, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik (izvajalec) in bo priloga računu, ki ga po naročniku izstavil ponudnik (izvajalec).

Plačilo za izvedeno delo bomo prejemali s strani ponudnika (izvajalca). Seznanjeni smo, da mora ponudnik (izvajalec) najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije s strani naročnika, naročniku poslati svojo pisno izjavo, da je poplačal vse obveznosti do nas kot podizvajalca, kateri mora priložiti našo pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za vsa dela, ki jih bomo izvedli.

Kraj:

Xxx

Xxxxxxxxxxxx

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

Datum:

(podpis)

Navodila: Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca ali s strani pooblaščene osebe podizvajalca, ki ga je ponudnik navedel v ponudbi. Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca, ki ga je ponudnik navedel v točki IV. Obrazca 1. Obrazec se fotokopira, v kolikor ponudnik nastopa z več podizvajalci.

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik oziroma skupina ponudnikov nastopa s podizvajalcem.

Obrazec 4
PREDMET NAROČILA	Dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«
PONUDNIK
PARTNER V SKUPNI PONUDBI / PODIZVAJALEC

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV

IZ EVIDENC PRAVNIH OSEB

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika / ponudnika v skupini / podizvajalca oziroma pooblaščena oseba za podpis ponudbe, naročniku OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, skladno s 77. členom ZJN-3 in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, dovoljuje, da lahko za namene javnega naročila Dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«, pridobi podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnih pooblastil, predvsem pa iz kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo pristojno za pravosodje, za vpisano pravno osebo:

NAZIV/IME PRAVNE OSEBE
SEDEŽ/NASLOV PRAVNE OSEBE
OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE
MATIČNA ŠTEVILKA
ID ŠTEVILKA ZA DDV ali DAVČNA ŠTEVILKA
ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER

Kraj:

Xxx

Xxxxxxxx / Partner v skupni ponudbi / Podizvajalec

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

Datum:

(podpis)

Navodila: Obrazec se fotokopira, v kolikor ponudnik nastopa z več podizvajalci oziroma z več partnerji v skupni ponudbi. Pooblastilo se lahko predloži tudi na svojem obrazcu, ki je podpisan in žigosan in iz katerega izhajajo zahtevani podatki. Priloga se ne izpolni za nosilca dejavnosti – samostojnega podjetnika posameznika.

Obrazec 5
PREDMET NAROČILA	Dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Spodaj vpisana in podpisana oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika / ponudnika v skupini / podizvajalca ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem naročniku OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, skladno s 77. členom ZJN-3 in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, dovoljuje, da lahko za namene javnega naročila Dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnih pooblastil, predvsem pa iz kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo pristojno za pravosodje:

IME IN PRIIMEK
NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA
DATUM ROJSTVA
KRAJ ROJSTVA
OBČINA ROJSTVA
DRŽAVA ROJSTVA
ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČINE (EMŠO)
DRŽAVLJANSTVO
Moje prejšnje ime se je glasilo
FUNKCIJA PRI PONUDNIKU / PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI / PODIZVAJALCU

Kraj:

Žig

Pooblastitelj

(ime in priimek pooblastitelja)

Datum:

(podpis)

Navodila: Obrazec mora biti izpolnjen, datiran in podpisan obvezno s strani vpisane osebe. Zaradi večjega števila oseb se obrazec lahko fotokopira. Pooblastilo se lahko predloži tudi na svojem obrazcu, iz katerega izhajajo zahtevani podatki, vpisana oseba pa je lastnoročno podpisana. Priloga se izpolni tudi za nosilca dejavnosti – samostojnega podjetnika posameznika.

Obrazec 6
PREDMET NAROČILA	Dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«
PONUDNIK
PARTNER V SKUPNI PONUDBI / PODIZVAJALEC

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU SUBJEKTA

PODATKI O SUBJEKTU (pravna oseba, samostojni podjetnik ali drugi pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja)

NAZIV
SEDEŽ/NASLOV (ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj, država)
MATIČNA ŠTEVILKA
ID ŠTEVILKA ZA DDV ali DAVČNA ŠTEVILKA
SUBJEKT JE NOSILEC TIHE DRUŽBE (tuji subjekt*) – vpisati DA ali NE

LASTNIŠKA STRUKTURA SUBJEKTA:

Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu subjekta, vključno s tihimi družbeniki*:

Navesti:

vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kot 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

Fizična oseba 1:

IME IN PRIIMEK
PREBIVALIŠČE – stalno, razen v primeru začasnega prebivališča v RS (ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj, država)
DELEŽ LASTNIŠTVA
TIHI DRUŽBENIK* (vpisati DA ali NE; če DA navedite nosilca tihe družbe)

Fizična oseba 2:

IME IN PRIIMEK
PREBIVALIŠČE – stalno, razen v primeru začasnega prebivališča v RS (ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj, država)
DELEŽ LASTNIŠTVA
TIHI DRUŽBENIK* (vpisati DA ali NE; če DA navedite nosilca tihe družbe)

Fizična oseba 3:

IME IN PRIIMEK
PREBIVALIŠČE – stalno, razen v primeru začasnega prebivališča v RS (ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj, država)
DELEŽ LASTNIŠTVA
TIHI DRUŽBENIK* (vpisati DA ali NE; če DA navedite nosilca tihe družbe)

V kolikor je več fizičnih oseb ustrezno nadaljuj seznam!

Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu subjekta, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe*:

NAZIV PRAVNE OSEBE
SEDEŽ PRAVNE OSEBE
DELEŽ LASTNIŠTVA
ID ŠTEVILKA ZA DDV ali DAVČNA ŠTEVILKA
PRAVNA OSEBA JE NOSILEC TIHE DRUŽBE* (vpisati DA ali NE)
Pri čemer je ta pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb (v kolikor je več fizičnih oseb je potrebno navesti vse)
IME IN PRIIMEK
PREBIVALIŠČE – stalno, razen v primeru začasnega prebivališča v RS (ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj, država)
DELEŽ LASTNIŠTVA
TIHI DRUŽBENIK* (vpisati DA ali NE; če DA navedite nosilca tihe družbe)

V kolikor je več fizičnih oseb ustrezno nadaljuj seznam!

Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s subjektom (527. člen ZGD):

NAZIV PRAVNE OSEBE
SEDEŽ PRAVNE OSEBE
ID ŠTEVILKA ZA DDV ali DAVČNA ŠTEVILKA
POVEZANA NA NAČIN

V kolikor je več povezanih družb ustrezno nadaljuj seznam!

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov*, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj:

Žig

Pooblaščena oseba

(ime in priimek pooblaščene osebe)

Datum:

(podpis)

Navodila: Subjekt (ponudnik / partner v skupni ponudbi / podizvajalec) lahko priloži k obrazcu Izjavo o lastništvu, iz katere izhajajo vsi podatki, ki so zahtevani v tem obrazcu. Izjava mora biti izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana (vsaka stran posebej parafirana) s strani pooblaščene osebe. Ponudnik / partner v skupni ponudbi / podizvajalec obrazec lahko fotokopira.

Obrazec 7
PREDMET NAROČILA	Dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«
PONUDNIK

SEZNAM REFERENČNIH DEL

Ponudnik mora izkazati,

da ima v obdobju zadnjih petih (5) let uspešno izvedeno vsaj eno (1) storitvi nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC
da ima v zadnjih petih letih, šteto od roka ponudbe, izvesti vsaj eno referenčno delo ki se morajo nanašati na nadzor po ZGO ali GZ izgradnje ali sanacije objektov klasifikacije Priloge 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) CC-SI 2212 in 2222 kjer je vrednost GOI del znašala vsaj 500.000 EUR brez DDV, ponudnik pa je imel za referenčno storitev nadzora sklenjeno pogodbo z investitorjem referenčnega dela.

Pojasnilo za vse ponudnike:

Posamezna referenca se mora nanašati na enega naročnika in izvajalsko pogodbo GOI del oziroma na en zaključen sklop del, ki predstavljajo funkcionalno celoto. Ni se mogoče sklicevati na reference, ki jih (kot dejanski izvajalec) je izvajal subjekt, ki ne nastopa v ponudbi (bodisi kot ponudnik bodisi kot partner v skupni ponudbi).

Priloga temu obrazcu sta Referenčni potrdili (Priloga št. 1 k Obrazcu 7).

Zap. št.	NAROČNIK / INVESTITOR	NAZIV PROJEKTA IN VRSTA DEL	ČAS REALIZACIJE (OD – DO)	POGODBENI ZNESEK (v EUR z DDV)	Klasifikacija objekta
1.
2.
3.

opomba: v kolikor ponudnik želi navesti več referenčnih del ustrezno nadaljuje seznam

Kraj:

Žig

Ponudnik

(ime in priimek pooblaščene osebe)

Datum:

(podpis)

Navodila: Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik v obrazec vpiše vsaj tri referenčna dela ki v celoti ustrezajo Pogoju 1.

Priloga št. 1 k Obrazcu 7
PREDMET NAROČILA	Dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«

REFERENČNO POTRDILO

INVESTITOR / NAROČNIK
NASLOV

POTRJUJEMO, da je ponudnik / partner v skupni ponudbi:

NAZIV
NASLOV

izvedel naslednje referenčno delo:

NAZIV PROJEKTA:

Čas izvedbe del

(od dan/mesec/leto – do dan/mesec/ leto):

od do

Vrednost del v EUR z DDV:

Celotna vrednost investicije/operacije

v EUR z DDV

Odgovorna oseba zgoraj navedenega investitorja / naročnika izjavljam:

da smo bili investitor / naročnik navedenih storitev;
da je naveden izvajalec dejansko izvajal storitve;
da pri investitorju / naročniku obstajajo dokazila o dejanski izvedbi navedenih storitev;
da smo kot investitor / naročnik zadovoljni s kvaliteto izvajalčevih del;
da je izvajalec strokovno, kvalitetno in pravočasno izvajal vse pogodbene obveznosti.

Za navedene podatke in njihovo resničnost prevzemam popolno odgovornost.

Dodatne informacije v zvezi z zgoraj navedenim referenčnim delom je mogoče dobiti pri kontaktni osebi:

IME IN PRIIMEK
ELEKTRONSKI NASLOV

Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega naročila storitve.

Kraj:

Žig

Investitor / Naročnik

(ime in priimek pooblaščene osebe)

Datum:

(podpis)

Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega naročila storitve.

Obrazec 8
PREDMET NAROČILA	Dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«

REFERENCE-ODGOVORNEGA NADZORNIKA IN ODGOVORNIH NADZORNIKOV POSAMEZNIH DEL

Reference odgovornega nadzornika:

opomba: ponudnik za predlagano osebo za odgovornega nadzornika vpiše najmanj en referenčen projekt iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb, ki se nanašajo na odgovornega nadzora za izkazovanje sposobnosti, in en dodaten referenčen projekt ob enakih pogojih v kolikor uveljavlja referenčen projekt za merilo:

da ima odgovorni nadzornik vsaj eno referenčno delo ki se morajo nanašati na FIDIC in nadzor po ZGO ali GZ izgradnje ali sanacije objektov klasifikacije Priloge 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) CC-SI 2212 in 2222 kjer je vrednost GOI del znašala vsaj 500.000 EUR brez DDV, ponudnik pa je imel za referenčno storitev nadzora sklenjeno pogodbo z investitorjem referenčnega dela.

ZA ODGOVORNO OSEBO, ki bo v pogodbi navedena kot pooblaščena oseba z naše strani za izvajanje pogodbe imenujemo:

opomba: odgovorni nadzornik mora izpolnjevati pogoje za odgovornega nadzornika v skladu z Gradbenim zakonom

IME IN PRIIMEK
FUNKCIJA PRI PONUDNIKU (DELOVNO MESTO)
DATUM IN KRAJ ROJSTVA
IZOBRAZBA
STROKOVNI IZPIT	Št. potrdila o opravljanem strokovnem izpitu:
ŠTEVILO LET DELOVNIH IZKUŠENJ
VPISAN V IMENIK POKLICNE ZBORNICE Z ID ŠTEVILKO

Referenčno delo 1:

NAZIV INVESTITORJA / NAROČNIKA REFERENČNEGA DELA
NASLOV INVESTITORJA / NAROČNIKA REFERENČNEGA DELA
NAZIV PROJEKTA
Klasifikacija objekta
VREDNOST GRADNJE v EUR z DDV
ČAS IZVEDBE (vpisati vsaj mesec in leto začetka in mesec in leto zaključka)

Referenčno delo 2:

NAZIV INVESTITORJA / NAROČNIKA REFERENČNEGA DELA
NASLOV INVESTITORJA / NAROČNIKA REFERENČNEGA DELA
NAZIV PROJEKTA
Klasifikacija objekta
VREDNOST GRADNJE v EUR z DDV
ČAS IZVEDBE (vpisati vsaj mesec in leto začetka in mesec in leto zaključka)

Izjavljamo, da je oseba, ki jo predlagamo za odgovornega nadzornika:

opomba: obvezno ustrezno obkrožiti ali označiti

PRI NAS v rednem delovnem razmerju
Z NAMI POGODBENO SODELUJE in bomo, v kolikor bo naročnik to zahteval, predložili naročniku dokument s katerim bomo dokazali pogodbeno sodelovanje s predlagano osebo.

Reference odgovornega nadzornika za področje gradbenih del za SKLOP 1:

opomba: ponudnik za predlagano osebo za odgovornega nadzornika za področje gradbenih del za SKLOP 1 vpiše najmanj en referenčen projekt iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb:

da ima odgovorni nadzornik za področje gradbenih del za SKLOP 1 vsaj eno referenčno delo ki se morajo nanašati na nadzor gradbenih del po ZGO ali GZ izgradnje ali sanacije objektov klasifikacije Priloge 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) CC-SI 2212 in 2222, kjer je vrednost GOI del znašala vsaj 500.000 EUR brez DDV, ponudnik pa je imel za referenčno storitev nadzora sklenjeno pogodbo z investitorjem referenčnega dela.

ZA ODGOVORNO OSEBO, ki bo v pogodbi navedena kot pooblaščena oseba z naše strani za izvajanje pogodbe imenujemo:

opomba: odgovorni nadzornik za področje gradbenih del za SKLOP 1 mora izpolnjevati pogoje za odgovornega nadzornika v skladu z Gradbenim zakonom

IME IN PRIIMEK
FUNKCIJA PRI PONUDNIKU (DELOVNO MESTO)
DATUM IN KRAJ ROJSTVA
IZOBRAZBA
STROKOVNI IZPIT	Št. potrdila o opravljanem strokovnem izpitu:
ŠTEVILO LET DELOVNIH IZKUŠENJ
VPISAN V IMENIK POKLICNE ZBORNICE Z ID ŠTEVILKO

Referenčno delo:

NAZIV INVESTITORJA / NAROČNIKA REFERENČNEGA DELA
NASLOV INVESTITORJA / NAROČNIKA REFERENČNEGA DELA
NAZIV PROJEKTA
Klasifikacija objekta
VREDNOST GRADNJE v EUR z DDV
ČAS IZVEDBE (vpisati vsaj mesec in leto začetka in mesec in leto zaključka)

Izjavljamo, da je oseba, ki jo predlagamo za odgovornega nadzornika za področje gradbenih del za sklop 1:

opomba: obvezno ustrezno obkrožiti ali označiti

PRI NAS v rednem delovnem razmerju
Z NAMI POGODBENO SODELUJE in bomo, v kolikor bo naročnik to zahteval, predložili naročniku dokument s katerim bomo dokazali pogodbeno sodelovanje s predlagano osebo.

Reference odgovornega nadzornika za področje gradbenih del za SKLOP 2:

opomba: ponudnik za predlagano osebo za odgovornega nadzornika za področje gradbenih del za SKLOP 2 vpiše najmanj en referenčen projekt iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb:

da ima odgovorni nadzornik za področje gradbenih del za SKLOP 2 vsaj eno referenčno delo ki se morajo nanašati na nadzor gradbenih del po ZGO ali GZ izgradnje ali sanacije objektov klasifikacije Priloge 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) CC-SI 2212 in 2222, kjer je vrednost GOI del znašala vsaj 500.000 EUR brez DDV, ponudnik pa je imel za referenčno storitev nadzora sklenjeno pogodbo z investitorjem referenčnega dela.

ZA ODGOVORNO OSEBO, ki bo v pogodbi navedena kot pooblaščena oseba z naše strani za izvajanje pogodbe imenujemo:

opomba: odgovorni nadzornik za področje gradbenih del za SKLOP 2 mora izpolnjevati pogoje za odgovornega nadzornika v skladu z Gradbenim zakonom

IME IN PRIIMEK
FUNKCIJA PRI PONUDNIKU (DELOVNO MESTO)
DATUM IN KRAJ ROJSTVA
IZOBRAZBA
STROKOVNI IZPIT	Št. potrdila o opravljanem strokovnem izpitu:
ŠTEVILO LET DELOVNIH IZKUŠENJ
VPISAN V IMENIK POKLICNE ZBORNICE Z ID ŠTEVILKO

Referenčno delo:

NAZIV INVESTITORJA / NAROČNIKA REFERENČNEGA DELA
NASLOV INVESTITORJA / NAROČNIKA REFERENČNEGA DELA
NAZIV PROJEKTA
Klasifikacija objekta
VREDNOST GRADNJE v EUR z DDV
ČAS IZVEDBE (vpisati vsaj mesec in leto začetka in mesec in leto zaključka)

Izjavljamo, da je oseba, ki jo predlagamo za odgovornega nadzornika za področje gradbenih del za sklop 2:

opomba: obvezno ustrezno obkrožiti ali označiti

PRI NAS v rednem delovnem razmerju
Z NAMI POGODBENO SODELUJE in bomo, v kolikor bo naročnik to zahteval, predložili naročniku dokument s katerim bomo dokazali pogodbeno sodelovanje s predlagano osebo.

Reference odgovornega nadzornika za področje strojnih del:

opomba: ponudnik za predlagano osebo za odgovornega nadzornika za področje strojnih del vpiše najmanj en referenčen projekt iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb:

da ima odgovorni nadzornik za področje strojnih del vsaj eno referenčno delo ki se morajo nanašati na nadzor strojnih del po ZGO ali GZ izgradnje ali sanacije objektov klasifikacije Priloge 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) CC-SI 2212 in 2222, kjer je vrednost GOI del znašala vsaj 500.000 EUR brez DDV, ponudnik pa je imel za referenčno storitev nadzora sklenjeno pogodbo z investitorjem referenčnega dela.

ZA ODGOVORNO OSEBO, ki bo v pogodbi navedena kot pooblaščena oseba z naše strani za izvajanje pogodbe imenujemo:

opomba: odgovorni nadzornik za področje strojnih del mora izpolnjevati pogoje za odgovornega nadzornika v skladu z Gradbenim zakonom

IME IN PRIIMEK
FUNKCIJA PRI PONUDNIKU (DELOVNO MESTO)
DATUM IN KRAJ ROJSTVA
IZOBRAZBA
STROKOVNI IZPIT	Št. potrdila o opravljanem strokovnem izpitu:
ŠTEVILO LET DELOVNIH IZKUŠENJ
VPISAN V IMENIK POKLICNE ZBORNICE Z ID ŠTEVILKO

Referenčno delo:

NAZIV INVESTITORJA / NAROČNIKA REFERENČNEGA DELA
NASLOV INVESTITORJA / NAROČNIKA REFERENČNEGA DELA
NAZIV PROJEKTA
Klasifikacija objekta
VREDNOST GRADNJE v EUR z DDV
ČAS IZVEDBE (vpisati vsaj mesec in leto začetka in mesec in leto zaključka)

Izjavljamo, da je oseba, ki jo predlagamo za odgovornega nadzornika za področje strojnih del:

opomba: obvezno ustrezno obkrožiti ali označiti

PRI NAS v rednem delovnem razmerju
Z NAMI POGODBENO SODELUJE in bomo, v kolikor bo naročnik to zahteval, predložili naročniku dokument s katerim bomo dokazali pogodbeno sodelovanje s predlagano osebo.

Priloga št. 1 k Obrazcu 8
PREDMET NAROČILA	Dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«

REFERENČNO POTRDILO ODGOVORNEGA NADZORNIKA ali ODGOVORNEGA NADZORNIKA ZA POSAMEZNA DELA

INVESTITOR / NAROČNIK
NASLOV

NA PROŠNJO

PONUDNIKA / PARTNERJA V SKUPNI PONUDBI
NASLOV

za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila storitev po ODPRTEM postopku »Dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«« IZDAJAMO NASLEDNJE REFERENČNO POTRDILO ZA:.

(ustrezno obkroži!)

Odgovornega nadzornika
Odgovornega nadzornika za področje gradbenih del za SKLOP 1
Odgovornega nadzornika za področje gradbenih del za SKLOP 2
Odgovornega nadzornika za področje strojnih del

POTRJUJEMO, da je:

IME IN PRIIMEK

v času:

OD (datum začetka del)
DO (datum zaključka del)

opomba: vpisati je potrebno vsaj mesec in leto začetka del in mesec in leto zaključka del

bil odgovorni nadzornik pri izvedbi naslednjega referenčnega dela:

opomba: v nadaljevanju vpisati podatke o referenčnem delu

NAZIV PROJEKTA:

NAZIV OBJEKTA

opomba: vpisati podatke o referenčnem objektu na katerem je potekala storitev nadzora

Naročilo je bilo izvedeno na podlagi sklenjene pogodbe:

ŠTEVILKA POGODBE

DATUM POGODBE

VREDNOST POGODBE

v EUR z DDV

Izjavljamo, da je nominiran kader referenčno delo:

opomba: glede na izvršeno delo v ustrezni vrstici označi z X

izvršil v pogodbeno dogovorjenem roku in v skladu z določili pogodbe v dogovorjeni kvaliteti in količini
ni izvršil v pogodbeno dogovorjenem roku in v skladu z določili pogodbe v dogovorjeni kvaliteti in količini

V času izvedbe naročila so bile podane reklamacije, ki so se nanašale na:

opomba: vpisati, v kolikor ponudnik ni izvedel naročila skladno z zahtevami naročnika in pogodbenimi določili, zaradi česar so bile na delo odgovornega nadzornika reklamacije

Odgovorna oseba zgoraj navedenega investitorja / naročnika izjavljam:

da smo bili investitor / naročnik navedenih storitev;
da je navedeni odgovorni vodja del dejansko izvajal storitve;
da pri investitorju / naročniku obstajajo dokazila o dejanski izvedbi navedenih storitev;
da smo kot investitor / naročnik zadovoljni s kvaliteto dela odgovornega vodje vseh del;
da je odgovorni vodja vseh del strokovno, kvalitetno in pravočasno izvajal vse pogodbene obveznosti.

Za navedene podatke in njihovo resničnost prevzemam popolno odgovornost.

Dodatne informacije v zvezi z zgoraj navedenim referenčnim delom je mogoče dobiti pri kontaktni osebi:

IME IN PRIIMEK
TELEFONSKA ŠTEVILKA
ELEKTRONSKI NASLOV

Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega naročila storitve.

Kraj:

Xxx

Xxxxxxxx / Investitor

(ime in priimek pooblaščene osebe)

Datum:

(podpis)

Navodila: Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani investitorja / naročnika referenčnega dela, za katerega je odgovorni nadzornik ali odgovorni nadzornik posameznih del v zadnjih petih letih šteto od roka za oddajo ponudb izvedel referenčno delo, ki v celoti ustreza Pogoju 15. Ponudnik obrazec lahko fotokopira.

Obrazec 9
PREDMET NAROČILA	Dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«
PONUDNIK

VZOREC POGODBE

NAROČNIK: Občina Postojna, Xxxxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxx,

ki jo zastopa župan Xxxx Xxxxxxxx

Matična številka: 5883512000

Identifikacijska številka: SI 13053973

Občina Pivka, Xxxxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxx,

ki jo zastopa župan Xxxxxx Xxxxxxx

Matična številka: 5883563000

Identifikacijska številka: SI 57255440

(v nadaljevanju: naročnik)

IZVAJALEC: ________________________________

ki ga zastopa direktor _____________ (v nadaljevanju: inženir)

Matična številka: _________

Identifikacijska številka za DDV:___________

skleneta naslednjo

P O G O D B O št.

Za javno naročilo Dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«

Naročnik odda, Inženir pa prevzame v izvedbo storitev, kot sledi:

Dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«, v skladu z obsegom storitev iz dodatka A te pogodbe.

Osnova za to pogodbo je Inženirjeva ponudba št. , z dne , oddana na podlagi odprtega postopka, objavljenega na Portalu javnih naročil dne , številka objave za javno naročilo Dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«.

S to pogodbo se potrjuje naslednje:

Definicije

člen

Besede in izrazi v tej pogodbi imajo enake pomene, kot so jim dodeljeni v Splošnih pogojih pogodbe za storitve med Naročnikom in Inženirjem (BELA FIDIC knjiga, tretja izdaja, 1998), ki sledi v nadaljevanju.

Prioriteta dokumentov

člen

Za naslednje dokumente velja, da sestavljajo in se razumejo in razlagajo kot del pogodbe:

ta pogodba
Posebni pogoji za storitve med Naročnikom in Inženirjem z Dodatki.

Dodatki:

Dodatek A Obseg storitev

Dodatek B Osebje, oprema, objekti in storitve drugih, ki jih priskrbi Naročnik

Dodatek C Pogoji plačila, način plačila in sprememba cen

Splošni pogoji po Vzorcu pogodbe za storitve med Naročnikom in svetovalcem - Bela knjiga, ki jo je izdala Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev FIDIC, tretja izdaja 1998
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in vsa korespondenca med Xxxxxxxxxx in izbranim Inženirjem v času trajanja javnega naročila
Dopolnila ponudbene dokumentacije v času javnega naročila
Ponudba št. z dne

Zgoraj našteti dokumenti so med seboj usklajeni in se dopolnjujejo. V primeru praznin, razlik in nasprotij med določbami posameznih dokumentov, imajo dokumenti veljavo po vrstnem redu, naštetem zgoraj.

Predmet pogodbe

člen

Inženir se strinja z Naročnikom, da bo izvedel storitve v skladu z določbami te pogodbe, Naročnik pa bo Inženirju (ali podizvajalcem v skladu s to pogodbo) plačal za njegovo izvedbo, kot je navedeno v nadaljevanju.

Pogodbena cena

člen

Naročnik in Inženir sta se dogovorila, da je vrednost vseh pogodbenih obveznosti, določenih s to pogodbo, naslednja:

- pogodbena vrednost cena brez DDV	EUR

- znesek DDV po stopnji ____ %	EUR

- pogodbena cena vključno z DDV	EUR
(z besedo:		00/100 EUR)

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«.

Plačilni pogoji

člen

Naročnik se strinja, da bo Inženirju za izvedbo storitev plačal zneske, ki se lahko zahtevajo za plačilo v okviru določb te pogodbe, v rokih in na način, določen v pogodbi na transakcijski račun Inženirja naveden na izdanem računu Inženirja.

Podizvajalci

člen

Inženir je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi št. _____ z dne_____ dani v postopku javnega naročila ali novimi podizvajalci med izvajanjem, ki jih je skladno z 94. členom ZJN-3 Inženir naknadno vključil v izvajanje, s svojimi delavci in delavci podizvajalca.

V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalci inženir pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki v skladu z določbo 94. člena ZJN-3 v ponudbeni dokumentaciji zahtevajo neposredno plačilo.

Inženir brez predhodnega soglasja naročnika ne sme zamenjati podizvajalcev. Inženir se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci. Če inženir krši obveznosti iz tega odstavka, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalci, inženir k svoji ponudbi predloži naslednje izpolnjene obrazce iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so tudi sestavni del te pogodbe:

seznam vseh podizvajalcev ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,
kopijo podizvajalske pogodbe ter
zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Inženir mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. Inženir naročniku hkrati z obvestilom o novem podizvajalcu posreduje vse zgoraj zahtevane dokumente in podatke. Hkrati mora predložiti tudi svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu.

Naročnik zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3 ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Inženir se zavezuje, da bo prejeti račun s strani podizvajalca skladno s sklenjeno pogodbo s podizvajalcem po opravljeni storitvi potrdil ali zavrnil v roku 15 dni od prejema računa, da bo zavrnitev računa obrazložil ter da se v primeru, da v tem roku predloženih dokumentov oziroma računa ne bo potrdil oziroma jih ne bo zavrnil, štejejo ti dokumenti oziroma računi kot sprejeti in potrjeni.

Inženir se strinja, da v primerih iz prejšnjega odstavka naročnik izvede plačilo neposredno podizvajalcu pod pogoji, določenimi v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ter v skladu z določbami ZJN-3. V primeru nastopa s podizvajalci mora inženir svojemu računu obvezno priložiti potrjene račune svojih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od inženirja zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

Naročnik lahko kadarkoli pred podpisom pogodbe ali med izvedbo pogodbe zahteva, da mu inženir predloži kopije sklenjenih pogodb s podizvajalci, ki se nanašajo na izvedbo javnega naročila. Inženir mora pogodbo predložiti v roku 3 delovnih dni po prejemu zahteve naročnika, sicer lahko naročnik odstopi od pogodbe.

V razmerju do naročnika inženir v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, ne glede na to ali jih opravi podizvajalec. S sklenitvijo pogodbe prenese inženir nase vse rizike, ki spremljajo izvedbo storitev do naročnika in se nanašajo na podizvajalca.

Določbe tega člena veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev.

člen

Podizvajalska pogodba je veljavna samo, če je to pisni sporazum, s katerim Inženir zaupa del izvedbe svoje pogodbe tretji osebi.

Inženir je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega pooblaščenca ali zaposlenih. Xxxxxxxxxxx odobritev za sklenitev podizvajalske pogodbe za kateri koli del pogodbe ali odobritev podizvajalcu, da izvede kateri koli del javnega naročila, ne odveže Inženirja katerih koli pogodbenih obveznosti.

Če Inženir sklene podizvajalsko pogodbo brez odobritve, lahko naročnik brez uradnega obvestila upravičeno uporabi sankcije za kršitev pogodbe vezano na pogodbeno kazen.

Če naročnik ali Xxxxxxx ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojih nalog, lahko naročnik od Inženirja zahteva, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca s kvalifikacijami in izkušnjami, ki so sprejemljive za naročnika ali nadaljuje z izvajanjem naročila sam.

Pooblaščeni predstavniki

člen

Odgovorni pooblaščeni predstavnik naročnika in skrbnik pogodbe je Xxxxxx Xxxxx.

Naročnik lahko določi njegovega namestnika in ga pooblasti za določena dejanja.

Pooblaščeni predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve dogovorjene s to pogodbo, zlasti pa da kontrolira delo izvajalca in potrjuje, da izstavljeni mesečni račun ustreza opravljenemu obsegu del, skrbi za pravilnost in skladnost izplačanih računov s ponudbo, pregleduje ustreznost izvedenih aktivnosti določenih s pogodbo oz. odloča o morebitnih potrebnih popravkih vsebine dokumentov izdelanih na podlagi te razpisne dokumentacije.

Odgovorni predstavnik Inženirja je  .

Odgovorni predstavnik Inženirja je pooblaščen, da zastopa Inženirja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve po tej pogodbi, zlasti pa na storitve, ki se nanašajo na obseg izvršenih del.

Trajanje pogodbe

člen

Naročnik in Inženir sta se dogovorila, da je rok veljavnosti pogodbe in rok izvajanja storitev Nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta predvidoma devetsto enainštirideset (941) dni od podpisa pogodbe (od tega je rok za dokončanje del štiristo šestinosemdeset (486) dni ter rok za reklamacijo napak 365 dni, dodatni rok – 90 dni) oziroma v vsakem primeru še 90 dni od izdaje Potrdila o izvedbi zadnjemu izvajalcu gradenj operacije »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«.

V primeru podaljšanja Xxxx za dokončanje se podaljša tudi izvajanje storitev po tej pogodbi. V kolikor podaljšanje Xxxx za dokončanje ali Xxxx za reklamacijo napak traja več kot 20 dni, ima inženir pravico do povečanja pogodbene cene, ki jo predhodno potrdi naročnik za obdobje podaljšanja nad 20 dnevi, vendar ne več kot vrednost po formuli: Pogodbena cena z DDV : 941 dni x število dni podaljšanja.

Finančna zavarovanja

Člen

Bančna garancija ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno devetsto enainštirideset (941) dni od podpisa pogodbe (od tega je rok za dokončanje del štiristo šestinosemdeset (486) dni ter rok za reklamacijo napak 365 dni, dodatni rok – 90 dni) oziroma v vsakem primeru še 90 dni od izdaje Potrdila o izvedbi zadnjemu izvajalcu gradenj operacije »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«.

Zavarovanje poklicne odgovornosti

člen

Inženir nadzora jamči, da ima sklenjeno zavarovanje za svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem strokovnega nadzora v skladu z določili Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) in/ali Gradbenega zakona (GZ) in zahtevami naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Protikorupcijska klavzula

člen

Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun Inženirja, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, Xxxxxxxxx ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Socialna klavzula

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali
če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
- plačilom za delo,
- delovnim časom,
- počitki,
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Mediacija

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta pogodbeni stranki prizadevali rešiti morebitni spor iz te pogodbe z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora.

V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe, soglašali s predložitvijo spora v mediacijo.

Ostalo

člen

Ta pogodba se sklene v šestih (6) izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda, Inženir dva (2) izvoda in posredniški organ dva (2) izvoda.

člen

Zaradi vsega navedenega pogodbeni stranki sklepata to pogodbo. Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka in po predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

NAROČNIK:	OBČINA POSTOJNA
Ime in priimek podpisnika, funkcija:	Xxxx Xxxxxxxx, župan
Podpis:
Žig:
Kraj in datum:	Postojna, _______________

	OBČINA PIVKA
Ime in priimek podpisnika, funkcija:	Xxxxxx Xxxxxxx, župan
Podpis:
Žig:
Kraj in datum:	Pivka, _______________

INŽENIR:
Ime in priimek podpisnika, funkcija:
Podpis:
Žig:
Kraj in datum:

SPLOŠNI POGOJI POGODBE

Javno naročilo in izvajanje storitev strokovnega nadzorstva gradnje se bo izvajalo v skladu z določili Vzorca pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem, FIDIC (Bela knjiga, tretja izdaja, 1998, prevedena v slovenski jezik leta 2003), v nadaljevanju (splošni pogoji pogodbe). Navedeno publikacijo je mogoče nabaviti na naslednjem naslovu:

Fédération Internationale Des Ingénieurs Conseils (FIDIC)

P.O. Box 86

CH- 1000 Lausanne 12

Švica

Tel: + 00 00 000 00 00

Fax: + 00 00 000 00 00

e-pošta: xxxxx@xxxxx.xxx

xxxx://xxx.xxxxx.xxx

Slovenski prevod FIDIC pogodb izdaja:

Gospodarska zbornica Slovenije

Dimičeva 13

1504 Ljubljana

Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da je s splošnimi pogoji FIDIC, ki so v veljavi za konkretno javno naročilo, v polni meri seznanjen in z njimi soglaša.

Gradbena dela se bodo izvajala skladno s tehničnimi specifikacijami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI,1. prevod v slovenski jezik l. 2002.

Ponudnik s podpisom ponudbe potrjuje strinjanje s splošnimi in posebnimi pogoji, opredeljenimi v tej razpisni dokumentaciji.

POSEBNI POGOJI POGODBE

A. Reference iz členov v Splošnih pogojih

Definicije

Operacija: Dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«

Besedilu alineje (v) točke 1 Bele knjige se doda besedilo:

»V nadaljnjem besedilu se termini "svetovalec", "inženir" in "nadzornik" uporabljajo za pogodbeno stranko, ki ima pravice in dolžnosti inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, 1.izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI,1. prevod v slovenski jezik l.2002, Rdeča FIDIC knjiga) ter pravice in dolžnosti nadzornika po Gradbenem zakonu. Med termini ni pomenske razlike.«

Pomoč

Pod to točko se izbriše alineja (iii), (iv) in alineja (v).

11. Osebje naročnika

Briše se besedilo točke 11.

13. Priskrba osebja

Pod to točko se črta drugi in tretji odstavek.

Odgovornost pogodbenikov

Črta se besedilo alineje (III) točke 16.3 in se ga nadomesti z besedilom.

»Svetovalec odgovarja tudi za napake v izvršenih gradbenih in drugih delih, ki so nastale zaradi vzrokov, za katere odgovarja izvajalec, če bi jih bilo lahko opaziti ob običajnem in primernem nadziranju del.«

Trajanje odgovornosti

Rok trajanja odgovornosti se šteje od veljavnosti pogodbe in do konca veljavnosti finančnega zavarovanja za odpravo napak.

18. Omejitev nadomestila za škodo in odškodnine

Črta se celotno besedilo podčlena 18 in se ga nadomesti z besedilom:

18.1 Pogodbena kazen

Svetovalec je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v primerih, ko do zastoja pri izvedbi operacije pride po svetovalčevi krivdi. Pogodbena kazen za dan zamude pri izvedbi operacije znaša 0,50 % pogodbene vrednosti storitev z vključenim DDV, pri čemer skupni znesek pogodbene kazni ne sme preseči 10% pogodbene vrednosti storitev z vključenim DDV.

Za uveljavljanje pogodbene kazni naročnik inženirju izstavi račun, ki ga je inženir dolžan poravnati v 8 (osmih) dneh od izstavitve.

Inženir je dolžan plačati pogodbeno kazen le v primeru, če je za zamudo kriv sam. V primeru škode vsaka stranka odgovarja drugi po načelih splošne odškodninske odgovornosti.

Če inženir zamuja z izvajanjem storitev preko maksimalne predvidene pogodbene kazni, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem inženirju na stroške zamudnika, lahko pa od inženirja zahteva povrnitev dejanske škode in / ali odstopi od pogodbe.

18.2 Omejitev nadomestila za škodo

Svetovalec je dolžan naročniku povrniti škodo, pri čemer se naodmestilo za škodo določa na podlagi veljavnega Obligacijskega zakonika.

18.a Doda se točka 18.a z naslednjim besedilom:

V roku petnajstih (15) dni po podpisu pogodbe mora izbrani ponudnik naročniku predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini desetih odstotkov (10%) pogodbene vrednosti brez davka na dodano vrednost (DDV).

Izbrani ponudnik mora garancijo pred potekom veljavnosti, če je med izvedbo storitev prišlo do črpanja, obnoviti na višino desetih odstotkov (10%) pogodbene vrednosti brez davka na dodano vrednost (DDV).

19. Zavarovanje za odgovornost in odškodnina

Pod to točko se izbriše celoten tekst in se ga nadomesti z: »Xxxxxxxx zahteva, da svetovalec sklene zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zavarovanje svoje odgovornosti nasproti javnosti / tretjim strankam. Minimalni znesek zavarovanja odgovornosti nasproti javnosti / tretjim strankam mora biti sklenjeno za zavarovalno vsoto 50.000,00 EUR.

20. Zavarovanje lastnine naročnika

Pod to točko se izbriše zadnji odstavek točke.

21. Datum veljavnosti

Pod to točko se izbriše besedilo in se ga nadomesti z besedilom: »Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka in po predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.«.

22. Začetek in dokončanje

Začetek storitve nadzora in strokovnega svetovanja po določilih Fidic je od dneva uvedbe v delo in predložitvi garancije za dobro izvedbo s strani inženirja.

Dokončanje storitve nadzora in strokovnega svetovanja je najkasneje 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi zadnjemu izvajalcu gradenj operacije »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«.

23. Spremembe

Pod besedilo točke se doda naslednje besedilo: »Aneks se sklene skladno z veljavno javnonaročniško zakonodajo«.

27.1 Odpoved s strani naročnika

Spremeni se prvi stavek alineje (i) tako da se glasi: »Xxxxxxxx lahko opusti vse storitve ali del le-teh ali odstopi od pogodbe s tem, da da svetovalcu odpovedni rok najmanj 30 dni.«

Spremeni se drugi stavek alineje (ii) tako da se glasi: »Če naročnik ne prejme zadovoljivega odgovora v 15 dneh, lahko z nadaljnjim obvestilom odstopi od pogodbe.«

Doda se alineja (iii), ki se glasi:

»(iii) Naročnik sme odstopiti od pogodbe:

če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika inženir prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem;
če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani inženirja pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;
je bil inženir v času oddaje javnega naročila v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
zaradi inženirjevih hudih kršitev obveznosti iz PEU (Pogodba o Evropski Uniji), PDEU (Pogodba o delovanju Evropske Unije) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano inženirju;
v drugih primerih določenih z zakonom, pogodbo ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.«

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

31. Rok plačila

Točki 31. I) se doda: Rok plačila je 30. dan in prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa in poročila.

31.(ii) se spremeni tako, da se glasi: Če svetovalec ne prejme plačila v roku, lahko zaračuna zamudne obresti v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.

32. Valuta plačila

Spremeni se točka (i) tako, da se glasi: »Valuta pogodbe je euro.«

Črta se ii) točka.

33. Stroški svetovalca v zvezi s tretjimi osebami

Točka 33 se v celoti izbriše.

34. Sporne fakture

Spremeni se točka (i) tako, da se glasi: »Sporni račun se zavrne.«

Jezik in pravo

Jezik pogodbe je slovenski.

Velja pravo Republike Slovenije.

Spremembe v zakonodaji

Poslovni sedež Inženirja bo med gradnjo na gradbišču v skladu z dinamiko napredovanja del.

40. Navzkrižje interesov / korupcija in prevara

Pod to točko se izbriše besedilo in se ga nadomesti z besedilom:

»Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun inženirja, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, inženirju ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.«

Obvestila

naročnik: Občina Postojna, Xxxxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Postojna

kontaktna oseba: Xxxxxx Xxxxx

elektronska pošta: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx

telefon: x000 0 0000 000

faks: x000 0 0000 000

Inženir:
elektronska pošta:
telefon:
faks:

42. Objava

Točka 42 se v celoti izbriše.

44. Arbitraža

Arbitražna pravila Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Jezik arbitraže je slovenski.

DODATEK A

Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA« morajo izvajati posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po Zakonu o graditvi objektov in/ali Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.).

Obseg gradnje, ki je predmet storitve nadzora in strokovnega svetovanja

Notranjska ulica

Obstoječi vodovod po Notranjski ulici v času projektiranja ni bil predviden za zamenjavo. Obstoječi cevovod je bil zgrajen leta 1969 kot glavni vodovod. Cevovod je premera DN 150 mm. Material je LŽ. Voda je v preteklosti tekla od vodohrana Sovič proti J delu Postojne. Po izgradnji novega glavnega cevovoda po Ljubljanski cesti so se razmere v obstoječem cevovodu spremenile. Cevovod ni več glavni napajalni temveč je cevovod za oskrbovanje prebivalcev dela Postojne.

Izrazitejše težave so se pojavile v času izvajanja investicije po trasi na Ljubljanski cesti, ko je bilo na Notranjski ulici izvedenih več intervencij zaradi okvar in posledično večjih puščanj na tem odseku.

Pri vključitvi glavnega vodovoda po Ljubljanski cesti v vodovodni sistem so se pričele nakazovati tudi dodatne težave pri obratovanju vodovoda po Notranjski cesti v obliki nihanja obratovalnih tlakov, ki ga neustrezni obstoječi cevovod generira.

Nihanja obratovalnih tlakov povzročajo probleme pri odjemalcih, ki interne vodovodne napeljave nimajo prilagojene na nove tlačne razmere.

Sama sprememba razmer načeloma ne bi smela imeti neugodnega vpliva na hidravlične razmere, v kombinaciji nihanja obratovalnega tlaka in spremenjenimi razmerami pa pomeni tveganje za delovanje dela vodovodnega sistema centra Postojne.

Pri tem ugotavljamo, da so hidravlični izračuni izdelani ob pripravi projektne dokumentacije ustrezni, vendar zaradi zgoraj navedenega projektant tega do izvedbe projekta ni mogel predvideti.

Zaradi navedenega predlagamo hidravlično izboljšavo obstoječega cevovoda v dolžini cca 300 m iz NL DN 150 mm.

Volaričeva, Erazmova in Kraška ulica

Obstoječi vodovod v času projektiranja ni bil predviden za zamenjavo. Cevovod je bil izgrajen med leti 1979 in 1983 in je profila d110-d140.

Pri vključitvi novega cevovoda na območju Kremence v vodovodni sistem so se pričele nakazovati težave pri obratovanju obstoječega vodovoda po Volaričevi in Erazmovi ter posledično Kraški ulici. Težave se pojavljajo zaradi nihanja obratovalnih tlakov, ki ga neustrezni obstoječi cevovod generira. Zlasti na Kraški ulici se ugotavljajo okvare gospodinjskih aparatov zaradi nihanj in nizkega tlaka v ceveh. Nihanja obratovalnih tlakov povzročajo probleme pri odjemalcih, ki interne vodovodne napeljave nimajo prilagojene na nove tlačne razmere. V času prejšnje perspektive, ko se je odločalo o investiciji je bil ta cevovod sicer v zadnjem obdobju amortizacijske dobe, vendar ni bil ocenjen kot cevovod ki bi lahko bil problematičen. Ker pa je od takrat minilo že kar nekaj časa, vmes pa so se pojavila še druge okoliščine kot so nihanja tlakov, povečano število intervencij in reklamacij uporabnikov, je potrebno k hidravlični izboljšavi pristopiti že v času izvedbe tega projekta.

Zaradi navedenega predlagamo hidravlično izboljšavo obstoječega cevovoda v dolžini cca 750 m na območju Volaričeve in Erazmove ulice.

Vodovod Selce

V naselju Selce je trenutno izvedeno vodovodno omrežje in obstoječo kanalizacijsko omrežje kot del komunalne infrastrukture. Vodovodno omrežje je izvedeno iz PE cevovodov dimenzije d90-d110 v letih 1979-1982. V preteklosti je bilo pretežno napajano iz RT Slavina, ki se nahaja na SZ delu.

Po izgradnji glavnega transportnega cevovoda DN 300 RO Zalog – VH Pivka po Z strani naselja Selce in vključitvi odsekov v omrežje, so se pričele težave z obratovanjem obstoječega cevovoda v Selcah. Težave se pojavljajo v največji meri zaradi hidravlične neustreznosti obstoječega cevovoda po vključitvi glavnega cevovoda DN 300 v omrežje. Vodovod skozi Selce je sicer bil preverjen s hidravličnim preračunom leta 2012, kjer je bilo ocenjeno da je cevovod še v stanju prenesti nove razmere. Takrat je bil ta cevovod v sredini svoje amortizacijske dobe. Zaradi sprememb v letih 2012-2018 pri porabah in preveritvi hidravličnih izračunov glede na novo stanje, se je izkazalo, da je vpliv novozgrajenega DN 300 na obstoječi sistem z dinamičnimi obremenitvami riskanten za naselje Selce.

Izvajalec je pri izvedbi priključitve novozgrajenega cevovoda DN 300 in vključitvi v omrežje, ter pri prevezavi obstoječega vodovoda naselja Selce naletel na situacijo, ki jo je nujno potrebno rešiti. Obstoječ del vodovoda v Selcah je potrebno rekonstruirati v skladu z hidravličnim preračunom, ter s tem omogočiti zanesljivo in varno oskrbo s pitno vodo naselja Selc.

Zaradi navedenega zgoraj se predlaga rekonstrukcija voda, NL DN 100 v naselju Selce v skupni dolžini cca 1914 m.

Istočasno z izgradnjo razdelilnega cevovoda po naselju Selce se se uredi tudi odvajanje fekalnih vod aglomeracije Selce. Aglomeracija Selce se namreč priključuje na novozgrajeno centralno čistilno napravo Pivka, katera je dimenzionirana za sprejem fekalnih vod naselja Selca.

Pri izgradnji novega cevovoda bo potrebno zaradi nemotene oskrbe prebivalcev s pitno vodo rušiti tudi obstoječo mešano kanalizacijo in na lokacijo te kanalizacije vgrajevati nov vodovod, zato je potrebno na teh odsekih obstoječo mešano kanalizacijo nadomestiti z novo kanalizacijo, katera bo po izgradnji služila kot meteorna kanalizacija.

Vodovod Radohova vas

Obstoječi vodovod v Radohovi vasi je bil zgrajen v 80 letih. Skupna dolžina cevovodov je cca 850 m, premeri cevi so d90-d125, material je delno polietilen (PE) in polivinilklorid (PVC). Oskrbuje cca 45 gospodinjstev. Nahaja se v neposredni bližini novozgrajenega glavnega cevovoda.

Po vključitvi novega cevovoda v vodovodni sistem se je na obstoječem sistemu zaznalo večje izgube. Zaradi spremenjenih tlačnih razmer, zaradi starosti in poškodb cevovoda se je število intervencij na območju povečalo. Dogajajo se občasni izpadi dobave pitne vode.

Izvajalec je pri izvedbi priključitve novozgrajenega cevovoda DN 250 in vključitvi v omrežje, ter pri prevezavi obstoječega vodovoda naselja Radohova vas naletel na situacijo, ki jo je nujno potrebno rešiti. Obstoječ del vodovoda je potrebno rekonstruirati v skladu z hidravličnim preračunom, ter s tem omogočiti zanesljivo in varno oskrbo s pitno vodo naselja Radohova vas.

Zaradi navedenega je predvidena rekonstrukcija obstoječega cevovoda v dolžini cca 850 m NL DN 100-NL DN 125.

Istočasno z izgradnjo razdelilnega cevovoda po zaselku Radohova vas (ulica Pod Primožem v Pivki) se uredi tudi odvajanje fekalnih vod aglomeracije Pivka (ID-1257). Aglomeracija Pivka se namreč priključuje na novozgrajeno centralno čistilno napravo Pivka, katera je dimenzionirana za sprejem teh vod.

Vodovod Slovenska vas

Obstoječi vodovod za Slovensko vas (trasa Selce – Slovenska vas) je bil zgrajen leta 1984. Skupna dolžina cevovodov je cca 1750 m, premeri cevi so d90-d110, material je delno polietilen (PE) in polivinilklorid (PVC). Oskrbuje cca 15 gospodinjstev. Priključuje se neposredno na novozgrajeni glavni cevovod RO Zalog-VH Pivka.

Po priključitvi na novi cevovod se je na obstoječem sistemu zaznalo težave, nihanje tlakov in večje izgube. Zaradi spremenjenih tlačnih razmer, zaradi starosti in poškodb cevovoda se je število intervencij na območju povečalo. Dogajajo se občasni izpadi dobave pitne vode.

Preverjena je bila hidravlična študija, ki ob predpostavkah kakršne so bile v času izdelave projektne dokumentacije ne odstopa.

Starost cevovoda je 34 let, kar pomeni da je v zadnjem amortizacijskem obdobju. Sicer bi moral zdržati še 10-15 let, vendar je zaradi novih poselitev na območju, spremenjenih tlačnih razmer in dodatnih izgub potrebna rekonstrukcija cevovoda

Zaradi navedenega predlagamo rekonstrukcijo obstoječega cevovoda v dolžini cca 1745 m. S posodobitvijo sekundarnega vodovodnega omrežja se zagotovi kvalitetna in redna oskrba vseh porabnikov ter ustrezne tlačne razmere v cevovodih in požarna varnost v navedenem naselju. Doseže se primarni cilj Projekta, zagotovitev kvalitetne in zanesljive vodooskrbe za prebivalce občine Pivka, ki v tem trenutku ni zagotovljena v naselju Slovenska vas.

Za obstoječi projekt »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP« (brez obsega dodatnih del, ki so predmet nadzora po tem javnem naročilu) ima naročnik že izbranega inženirja svetovanja in nadzora. Ker so predmet tega javnega naročila storitve svetovanja in nadzora dodatnih del na projektu »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP« bo moral po tem javnem naročilu izbran inženir izdati Xxxxxxxx o izvedbi za vsa izvedena dela po izvajalski pogodbi GOI del za Sklop 1 in Slop 2.

TERMINSKI PLAN

Predviden začetek del je po podpisu pogodbe.

Rok za izvedbo storitev je predvidoma sedemsto petinpetdeset (755) dni od podpisa pogodbe (od tega je rok za dokončanje del tristo (300) dni ter rok za reklamacijo napak 365 dni, dodatni rok – 90 dni).

Izvajalec nazora in svetovanja je dolžan slediti s strani naročnika potrjenemu terminskemu planu izvajalca in opravljanje lastnih pogodbenih obveznosti temu prilagoditi.

Inženir bo v okviru prevzetih del opravljal predvsem naslednje naloge:

Splošne naloge

Predmet naročila obsega opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču v skladu z Zakonom o graditvi objektov in/ali Gradbenim zakonom (Uradni list RS, štev. 61/17, v nadaljevanju – GZ), s katerim se preverja, ali se gradnja izvaja po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje in nadzoruje kvaliteta izvedenih del, gradbeni proizvodi, drugi materiali, inštalacije in tehnološke naprave, ki se vgrajujejo v objekt, nadzor nad izvedenimi vrednostmi del po predračunu, gradbeni knjigi in pogodbi ter ali se pri izvajanju del spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje.

Svetovanje naročniku

sam ali v sodelovanju z naročnikom oziroma pooblaščenim predstavnikom naročnika in izvajalcem reševati probleme, ki se pojavljajo na operaciji in tako omogočiti neovirano realizacijo operacije;
sodelovati pri relacijah naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika z izbranim izvajalcem gradnje;
po potrebi nuditi pomoč pri relacijah naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika s posredniškim organom;
sodelovati z naročnikom oziroma pooblaščenim predstavnikom naročnika v upravnih postopkih in v postopkih s soglasodajalci (mnenjedajalci);
sodelovati z geomehanikom pri reševanju tekoče in specialne geotehnične problematike, če se pojavi na terenu ob izvajanju zemeljskih del in temeljenju;
pri vseh odprtih vprašanjih realizacije predmetne operacije, pri katerih ga bo naročnik oziroma pooblaščeni predstavnik naročnika zaprosil za tovrstno asistenco (ob vseh tovrstnih aktivnostih mora Inženir sestaviti in naročniku oziroma pooblaščenemu predstavniku naročnika ter izvajalcu predati zapisnik);
redno poročati naročniku o poteku izvajanja investicijskega projekta.

Koordinacija aktivnosti

koordinacija vseh potrebnih aktivnosti med naročnikom oziroma pooblaščenim predstavnikom naročnika ter izvajalcem gradnje;
posredovanje in pojasnjevanje zahtev, predlogov in sugestij naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika in dajanje ustreznih navodil različnim udeležencem na operaciji (skozi operativne sestanke ali v direktnih kontaktih s posameznimi udeleženci na operaciji);
sklicevanje, udeležba in zapisniško vodenje tedenskih (po potrebi tudi več) koordinacijskih sestankov na gradbišču; iz zapisnikov mora biti razvidno izvajanje del ter odprava pomanjkljivosti, rokov odprav, odgovorne osebe za realizacijo pripomb Inženirja ter naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika;
po potrebi sklicevanje izrednih sestankov z različnimi udeleženci na operaciji (samoiniciativno ali na predlog naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika), vključno s pripravo zapisnikov o le-teh;
operativno spremljanje terminskega (tedensko) in finančnega plana izvajanja vseh del v sklopu gradnje ter odprave vseh pomanjkljivosti na izvedenih delih; podrobno pisno obveščanje o vseh odstopanjih ter možnih ukrepih za odpravo odstopanj;
nadzor nad uresničevanjem vseh določil pogodbe med naročnikom ter izvajalcem gradnje ter pravočasno poročanje naročniku oziroma pooblaščenemu predstavniku naročnika o morebitnih odstopanjih od le-teh;
sodelovanje s koordinatorjem za varstvo pri delu;
sodelovanje s potencialno predvideno osebo za zunanjo kontrolo kakovosti in/ali morebitnim supernadzorom, če bo angažiran;
koordinacija in operativni sestanki morajo potekati v slovenskem jeziku;
vsi pisni dokumenti morajo biti pripravljeni v slovenskem jeziku.

Priprava poročil

priprava in dostava poročil naročniku oziroma pooblaščenemu predstavniku naročnika o izvajanju gradnje (mesečna poročila oz. tedenska, če se to izkaže za potrebno in/ali jih bo zahteval naročnik oziroma pooblaščeni predstavnik naročnika), z naslednjimi podatki:

opis in količina (kjer je to potrebno, vključno s pisno obrazložitvijo) izvedenih del (tudi tabelarično) in stopnja izvršenosti glede na pogodbo;
sprotna finančna realizacija del (tudi tabelarično);
realizacija sklepov tedenskega operativnega sestanka;
odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih;
skladnost opravljenih del s terminskim planom po posameznih področjih;
seznam in opis sprememb;
opis vseh aktivnosti, ki imajo za posledico spremembo obsega del in/ali pogodbene cene in/ali terminskega plana (Programa) realizacije posameznih aktivnosti;
morebitni ostali podatki, ki jih bo zahteval naročnik oziroma pooblaščeni predstavnik naročnika;

priprava in dostava mesečnih poročil skladno z določili FIDIC naročniku oziroma pooblaščenemu predstavniku naročnika (ob izstavitvi Potrdila o vmesnem plačilu);
priprava in dostava končnega poročila o zaključku del skladno z določili FIDIC naročniku oziroma pooblaščenemu predstavniku naročnika (ob zaključku del in izstavitvi Potrdila o končnem plačilu);
priprava in dostava zaključnega poročila skladno z določili FIDIC naročniku oziroma pooblaščenemu predstavniku naročnika (na podlagi zapisnika o primopredaji objekta ter ob poteku reklamacijske dobe);
priprava in dostava zaključnega poročila pooblaščenemu predstavniku naročnika (na podlagi zapisnika o primopredaji objekta ter ob poteku roka za reklamacijo napak);
vsa druga dela in naloge, ki po naravi in vsebini inženirskega posla ali posla nadzornika gradnje spadajo v obseg poslov inženirja oziroma nadzornika.

Naloge v skladu z Gradbenim zakonom (GZ)

nadzornik mora nadzor izvajati tako, da se zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz tega zakona, preventivno delovanje in pravočasno preprečevanje napak;
če nadzornik glede na vrsto objekta in vrsto del ne razpolaga s svojimi pooblaščenimi arhitekti in inženirji ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami, mora skleniti pogodbo z drugim nadzornikom, ki takšne pooblaščene arhitekte in inženirje ima. Vsak pooblaščeni arhitekt in inženir odgovarja za strokovni del nadzora, ki ga je prevzel;
imenovati vodjo nadzora.

Nadzorni mora zlasti:

sodelovati pri zakoličenju objekta in redno spremljati gradnjo objekta na gradbišču;
v skladu s tem zakonom in pravili stroke zagotoviti kakovost nadzora, ki omogoča dokončanje objekta v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi ter gradbenim dovoljenjem;
ustno in pisno opozoriti udeležence pri graditvi objektov, če ugotovi kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z določbami gradbenega zakona;
ustaviti gradnjo objekta, če se kršitve iz prejšnje točke kljub opozorilu nadaljujejo ali napake, nastale kot posledica teh kršitev, niso pravočasno odpravljene ter v teh primerih ugotovljene kršitve prijaviti gradbenemu in drugim inšpektorjem;
morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi dokumentacije za izvedbo gradnje pravočasno sporočiti investitorju in jih z njim ter s projektantom uskladiti;
nadzorovati pravilnost vpisa sprememb, nastalih med gradnjo, v dokumentacijo za izvedbo gradnje, ki jih zabeleži izvajalec in so podlaga za izdelavo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja;
udeležencem pri pripravi in zagotavljanju predpisanih dokumentov zagotoviti informacije in strokovno podporo s svojega področja dela;
opozoriti na tehnične rešitve v dokumentaciji za izvedbo gradnje, ki bi lahko bile v nasprotju s tem zakonom, z gradbenim dovoljenjem, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, in drugimi predpisi;
pri preverjanju tehničnih rešitev iz prejšnje točke upoštevati le tehnične rešitve, ki se nanašajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, določenih s gradbenim zakonom;
od vseh izvajalcev prevzemati, zbirati in preverjati potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih proizvodov, materialov ter naprav in s kakovostnimi zahtevami investitorja;
xxxxxxxxx preveriti in s podpisom potrditi ustreznost dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja;
sodelovati pri odpravi pomanjkljivosti po opravljenem tehničnem pregledu do zaključka upravnega postopka;
sodelovati pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj;
zagotoviti koordinacijo strokovnjakov s pooblaščenimi arhitekti in inženirji ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami;
nadzornik mora za vodenje nadzora določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki glede na vrsto del prevladuje (v nadaljnjem besedilu: vodja nadzora) in ki zanj opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost. Vodja nadzora izvaja in koordinira nadzor nad gradnjo v celoti;
če vodja nadzora med izvajanjem gradnje ugotovi, da ni prijavljen začetek gradnje ali da gre za neskladje, ki presega dopustna odstopanja iz 66. člena tega zakona, neskladje z gradbenimi predpisi, ali pa, da vgrajeni gradbeni in drugi proizvodi, inštalacije, tehnološke naprave in oprema ter izvedeni postopki niso dokazani z ustreznimi dokumenti, mora o tem takoj obvestiti investitorja in izvajalca ter ugotovitve in predloge, kako stanje popraviti, vpisati v gradbeni dnevnik;
vodja nadzora svoje ugotovitve vpisuje v gradbeni dnevnik. Z lastnoročnim podpisom gradbenega dnevnika potrjuje, da so podatki oziroma vpisi, vneseni v gradbeni dnevnik, resnični;
pred izvedbo sprememb iz prvega odstavka 66. člena Gradbenega zakona mora projektant pisno potrditi, da gre za dopustna manjša odstopanja in jih mora nadzornik vpisati v gradbeni dnevnik. Spremembe v konstrukciji, inštalacijskih sistemih, tehnoloških rešitvah mora odobriti vodja projekta in morajo biti preverjene z novimi deli projekta za izvedbo;
opravljanje vseh ostalih nalog v skladu z Gradbenim zakonom, ki jih narekuje veljavna zakonodaja ali zakonodaja, veljavna v času izvedbe operacije, in ki niso eksplicitno navedene v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naloga, ki izhajajo iz obveznosti sofinanciranja projekta, predmet nadzora iz Kohezijskega sklada:

zagotavljati naročniku vse podatke in pojasnila, ki jih ta potrebuje za poročanje pristojnim organom v postopku izvajanja kohezijske politike ter ob zaključku projekta pripraviti celovito poročilo o vseh izvedenih storitvah in dosledno spoštovati veljavna Navodila organa upravljanja za načrovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020;
vse aktivnosti dokumentirati, dokumentaciji zagotavljati revizijsko sled in jo arhivirati najmanj še pet let po zaključku projekta oz. v skladu z navodili organa upravljanja, posredniškega telesa in Naročnika;
omogočati delovanje revizorjem, nadzornim in tehničnim misijam EU in RS ter ukrepanje skladno s priporočili iz končnih misij in redno poročati naročniku o izvedenih ukrepih;
omogočiti vpogled v dokumentacijo vsem pristojnim nadzornim institucijam.

Naloge inženirja v skladu z Belo knjigo in Rdečo knjigo pogodbenih pogojev FIDIC

Pri operaciji »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA« se naloge izvajajo v skladu z določili FIDIC BELE KNJIGE - Naročnik / svetovalec, Vzorec pogodbe za storitve, 3. izdaja 1998, prevod v slovenski jezik l. 2003, GZS ZSI, in Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, 1.izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI,1. prevod v slovenski jezik l.2002. Uporabljajo se določila, ki se nanašajo na storitve in ravnanje Inženirja.

Pregled zavarovanja gradbišča

pregled načrta organizacije gradbišča s poudarkom na varnostnem načrtu ter določitvi posebno nevarnih del, ki morajo potekati točno po potrjenem vrstnem redu izvajanja del
priprava in zagotovitev podpisa dogovora o skupnem varstvu pri delu na gradbišču med vsemi izvajalci gradbenih del
izvedba dokazne proučitve usposobljenosti delavcev za dela na posebno nevarnih delih
sprotno pregledovanje zavarovanja gradbišča skupaj z vodjo gradbišča

Uvedba izvajalca gradnje v delo
Skrb za predajo finančnih in ostalih zavarovanj, sodelovanje pri izdelavi terminskih načrtov (Programa), priprava in uskladitev vzorcev vmesnih in končnega računa (situacij oz. Potrdila o vmesnem in končnem plačilu) in končnega obračuna

skrb, da izvajalec gradnje preda finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v pravočasnem roku;
skrb, da izvajalec gradnje podaljša finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v pravočasnem roku (če je to potrebno);
sodelovanje pri izdelavi terminskih planov (Programa), ki jih mora izdelati izvajalec gradnje, v sodelovanju z naročnikom oziroma pooblaščenim predstavnikom naročnika;
priprava in posredovanje izvajalcu gradnje vzorcev vmesnih računov in končnega računa (situacij oz. Potrdila o vmesnem in končnem plačilu) in končnega obračuna;
kontrola in potrditev vmesnih računov in končnega računa (situacij oz. Potrdila o vmesnem in končnem plačilu) in končnega obračuna;
sodelovanje pri izdelavi Programov, ki jih mora izdelati izvajalec gradnje, v sodelovanju z naročnikom oziroma pooblaščenim predstavnikom naročnika.

Pregled projektne dokumentacije- PID

Izdelana je PGD in PZI dokumentacija za »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«, po kateri se bo izvajal nadzor, izbrani izvajalec gradenj bo ob zaključku gradnje izdelal projektno dokumentacijo faze PID.

Dolžnosti Inženirja pri tem so:

pregled in potrditev PID projektov gradbenih, strojnih instalacij in elektro instalacij ter opreme, priprava pripomb in predlogov za morebitne popravke in uskladitve PID dokumentacije;
kontrola podatkov in posebej spremenjenih podatkov, ki jih naročnik posreduje izvajalcu gradenj v fazi izdelave dopolnitev projektne dokumentacije;
sodelovanje s projektantom pri izdelavi dopolnitev dokumentacije, ter pri izvajanju projektantskega nadzora;
zagotovitev, da so vse spremembe, nastale tekom gradnje, ki so bile predhodno odobrene s strani projektanta, Inženirja, pooblaščenega predstavnika naročnika, naročnika in po potrebi pristojnega ministrstva, vnesene v PID;
skrb, da bodo izvajalci dokazno vodili dokumentacijo, iz katere bodo razvidne vse spremembe projekta;
podpis izjave, da so dela dokončana, skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve, ki bo priloga k zahtevia za izdajo uporabnega dovoljenja.

Pregled ostale dokumentacije

Izbrani izvajalec gradnje bo izdelal ostalo dokumentacijo (dokazilo o zanesljivosti objekta, Obratovalna in vzdrževalna navodila, …) za celotno operacijo.

Dolžnosti Inženirja pri tem so:

sodelovanje z izvajalci pri pridobivanju in izdelavi ostale dokumentacije;
pregled osnutkov ostale dokumentacije, izdelava poročil o pregledu in komentarji ter pripombe;
pregled celotne ostale dokumentacije, ki jo bo predložil izvajalec gradnje;
sestava poročila o pregledu ostale dokumentacije za potrebe naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika.

Pregled dodatnih načrtov (vključno s tovarniškimi risbami)

Nadzor kvalitete izvajanja in izvedenih del na gradbišču, pri proizvajalcih in dobaviteljih opreme

pregled in pisna potrditev programov za zagotavljanje kontrole kvalitete za vse faze realizacije operacije, ki jih mora predložiti izvajalec gradnje;
kontrola izvedbe programov za zagotavljanje kontrole kvalitete v vseh fazah realizacije operacije;
spremljanje kontrole kakovosti izvajanja zemeljskih del, zemeljskih materialov in morebitnih alternativnih materialov;
izdaja pisnih zahtev po dodatnih kontrolnih meritvah na terenu, odvzemih vzorcev in preiskavah s strani neodvisne inštitucije, če se za to pokaže potreba;
pregled in pisna potrditev vgrajene armature pred betoniranjem;
spremljanje rezultatov izvedenih preiskav na odvzetih betonskih vzorcih, odvzetih v skladu s potrjenim projektom betona izvajalcev;
pregled in pisna potrditev poročil za vse vrste vgrajenih materialov, proizvodov, opreme in inštalacij po programu tekoče kontrole kvalitete izvajalcev;
pregled in pisna potrditev poročil, certifikatov o ustreznosti in drugih dokumentov o kvaliteti materialov, proizvodov, opreme in inštalacij, ki se vgrajujejo v objekt;
pregled in kontrola vseh potrebnih izvršenih meritev (elektro meritve, ozemljitve, vodotesnost, pretoki, hrup, obratovalni monitoring …);
pregled in pisna potrditev končnih strokovnih ocen, ki jih pridobijo izvajalci, o kvaliteti vgrajenih materialov, proizvodov, opreme in inštalacij;
pregled čiščenja gradbišča po končanih delih;
skladnost dobavljene in vgrajene opreme s ponudbeno in projektno dokumentacijo.

Pred vgraditvijo materialov, proizvodov, opreme in inštalacij v objekt mora Inženir dokazno zahtevati od izvajalcev gradbenih del, da za materiale, proizvode, opremo in inštalacije predložijo dokazila o ustreznosti in kvaliteti. Za dokaz se štejejo izjave o lastnostih, CE-znak ter ostali certifikati v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo (in se ne nanašajo le na preiskušance).

Prav tako mora Inženir na zahtevo naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika sodelovati z naročnikom oziroma pooblaščenim predstavnikom naročnika pri izvajanju izredne kontrole izvedenih del ali kvalitete materialov, proizvodov, opreme in inštalacij (pred gradnjo ali vgrajenih).

Nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje, dobav in montaž

pregledovanje in potrjevanje gradbenega dnevnika, knjige obračunskih izmer;
izvajanje z naročnikom dogovorjenih protokolov;
nadzor in kontrola rokov izvajalca gradnje, dobav in montaž in vseh ostalih aktivnosti do finančnega zaključka projekta;
spremljava kapacitet, ter ustreznosti kadra izvajalca oz. vseh podizvajalcev, ter dobaviteljev opreme, skladno s tehnološkim elaboratom in potrebami;
pisno obveščanje in poročanje naročniku o posebnih dogodkih.

Odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu, opremi in inštalacijah

zagotovitev sprotne odprave ugotovljenih pomanjkljivosti med gradnjo;
kontrola odprave ugotovljenih pomanjkljivosti po tehničnem pregledu in pred izdajo dovoljenj za uporabo;
kontrola odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na internem tehničnem pregledu in kvalitetnem pregledu ter pred primopredajo objekta;
kontrola odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih v času za reklamacijo napak;

Sprotna odprava ugotovljenih pomanjkljivosti izvedenih del bo realizirana z odgovornim vodjem del in odgovornim vodjem gradbišča.

Poleg Inženirja ima tudi naročnik oziroma pooblaščeni predstavnik naročnika možnost podati svoje pripombe in zahteve pri odpravi pomanjkljivosti, kar realizira Inženir.

Evidenca ugotovljenih pomanjkljivosti mora biti vodena z vpisom v gradbeni dnevnik in v zapisnikih operativnih sestankov.

Sodelovanje pri aktivnostih za pridobitev uporabnega dovoljenja

asistiranje in nudenje vse potrebne pomoči izvajalcu gradnje, da bo izvajalec pripravil vso potrebno dokumentacijo po Gradbenem zakonu, ki je potrebna za priodbitev uporabnega dovoljenja;
organizacija pregleda kvalitete izvedenih del, ki so definirana s pogodbo, projektno dokumentacijo ter pravili stroke. V zvezi s tem bo Inženir sopodpisal izjavo o zanesljivosti. V pregled kvalitete bo vključil tudi naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika;
zagotovitev, da bo izvajalec pripravil vso potrebno dokumentacijo za tehnični pregled;
sodelovanje pri tehničnem pregledu objekta, v kolikor bo tehnični pregled zahtevan s strani upravnega organa.

Vrednotenje doseženih parametrov (garancijske meritve)

Po pridobitvi dovoljenja, bodo morali izvajalci dokazati izpolnjevanje projektiranih in s pogodbo definiranih tehnoloških in ostalih parametrov, in sicer tako, da bodo izvedene garancijske meritve.

Meritve bo izvajala pooblaščena organizacija, v terminu, ki ga določi Inženir, skladno z veljavno zakonodajo in pod vodstvom izvajalca (v primeru prvih meritev pod vodstvom naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika), ob sodelovanju Inženirja, ki preveri ustreznost rezultatov z zahtevanimi garancijskimi parametri iz pogodbe.

Zapisnik o uspešnih tehnoloških garancijskih meritvah je sestavni del zapisnika o primopredaji objekta. V tem primeru bo Inženir izdal potrdilo o uspešno opravljenih meritvah garancijskih parametrov.

Izdaja potrdil o odpravi posameznih napak tekom Roka za reklamacijo napak

pregled izvedenih del na polovici in ob koncu Roka za reklamacijo napak ter skrb za odpravo morebitnih napak in pomanjkljivosti.

Predaja dokumentacije naročniku v skladu z zahtevami pogodbe in zakonodaje na področju gradnje

Inženir bo moral zapisniško predati vso dokumentacijo:

Inženirja (gradbeni dnevnik, zapisnike operativnih sestankov in prevzemov kvalitete materialov, končni obračun del, zapisnik o pozitivnih rezultatih tehnoloških meritev, zapisnike o odpravi napak v roku za reklamacijo napak…);
izvajalca (PID, Obratovalna in vzdrževalna navodila, knjiga obračunskih izmer, izjave o skladnosti, končno poročilo, certifikati, geodetski video in foto posnetki novo zgrajenih objektov in komunalne infrastrukture ter vsa ostala dokumentacija, ki jo zahteva Gradbeni zakon, FIDIC in določila pogodbe izvajalca gradnje);
vso ostalo dokumentacijo v zvezi z operacijo.

Inženir bo od izvajalca pridobil tudi vse potrebne podatke in dokumente za knjiženje osnovnih sredstev ter jih pripravil na način, da bodo pri knjiženju osnovnih sredstev upoštevani tako računovodski standardi, veljavni v Republiki Sloveniji, kot tudi interne zahteve naročnika v zvezi s tem.

Obveznosti in obvestila Inženirja

Inženir mora od naročnika dobiti posebno pisno dovoljenje preden ukrene kaj od spodaj naštetega:

potrdi kakršne koli dodatne izdatke, ki niso upoštevani v pogodbeni ceni;
dovoli kakršno koli podaljšanje predvidenih rokov;
dovoli spremembe določil 13. člena Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC RDEČA KNJIGA.

Ni mu pa potrebno pridobiti posebnega dovoljenja naročnika v primeru:

da ugotovi, da preti neposredna nevarnost, ali
če je sprememba v skladu z določili Dodatka k ponudbi, ali če gre za odrejanje cen po 14. členu Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC RDEČA KNJIGA.

Opredeljevanje do sprememb in prilagoditev po 13. členu RDEČE FIDIC knjige

Inženirjeva dolžnost je, da se v pogodbenih rokih opredeljuje do sprememb in prilagoditev po 13. členu RDEČE FIDIC knjige, ne glede na to, katera stranka pogodbe jih predlaga.

Ostalo

iskanje zakonskih pooblastil kot podlage za nadaljnje odločitve naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika;
morebitno pogajanje v zvezi s katerokoli izbrano pogodbo ali pod-pogodbo izbrano izven razpisnega postopka;
nasveti naročniku v smislu sprejemanja kakršnihkoli korakov za reševanje kateregakoli spora ali razlike, ali kakršnekoli razsodbe, arbitraže ali pravde v zvezi z operacijo ali deli;
posredovanje opozoril in odškodninskih zahtevkov izvajalcu (če jih prejme neposredno inženir ali naročnik).

Odgovorni nadzornik mora biti dnevno prisoten na gradbišču v času izvajanja gradbeno obrtniških in instalacijskih del. Odgovorni nadzorniki za posamezna dela morajo biti dnevno prisotni na gradbišču v teku izvedbe del, ki jih pokrivajo, v ostalem času (v dobi za reklamacijo napak) pa so odgovorni nadzornik in odgovorni nadzorniki za posamezna dela prisotni po potrebi. V primeru, da po pisnem opozorilu naročnika, odgovorni nadzornik in odgovorni nadzorniki za posamezna dela ne izvajajo dnevne prisotnosti na gradbišču ima naročnik pravico, da mu svetovalec plača pogodbeno kazen skladno spodtočko 18.1 Posebnih pogojev pogodbe.

Druge naloge

Dela koordinatorja za varnost in zdravje pri delu

Inženir bo izvajal tudi naloge koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in bo za to zagotovil ustrezno osebje.

Dela koordinatorja je potrebno izvajati v obsegu in v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, 83/2005; 43/2011-ZVZD-1).

Dela koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi operacije (v fazi izvajanja)

usklajevanje izvajanja temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu pri sprejemanju odločitev o tehničnih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz dela ter pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati ali zaporedno
usklajevanje izvajanja ustreznih določb, da bi zagotovili, da delodajalci in samozaposlene osebe dosledno upoštevajo temeljna načela varnosti in zdravja pri delu ter da ravnajo po varnostnem načrtu
izdelava ali zagotovitev, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na gradbišču
zagotavljanje sodelovanja in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu
preverjanje varnega izvajanja delovnih postopkov in usklajevanje načrtovane aktivnosti
zagotavljanje, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče
zagotovitev pravočasnega podpisa sporazuma o skupnem in varnem delu na gradbišču
vodenje ustrezne in potrebne dokumentacije
opravljanje vseh nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v imenu naročnika, ki jih narekuje veljavna zakonodaja in niso eksplicitno navedene v predmetni razpisni dokumentaciji.

DODATEK B

Obveza naročnika, da priskrbi naslednje:

osebje naročnika

s strani naročnika je za izpolnjevanje pogodbenih določil imenovan pooblaščen predstavnik naročnika:

naročnik: OBČINA POSTOJNA, Xxxxxxxxxxx xxxxx 0, 6230 Postojna

kontaktna oseba: Xxxxxx Xxxxx

elektronska pošta: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx

telefon: x000 0 0000 000

oprema in objekti naročnika

Naročnik bo zagotovil prostor za koordinacijske sestanke.

storitve drugih

dostava do sedaj izdelane dokumentacije, ki se navezuje na izvedbo pogodbenega objekta,
sodelovanje z izvajalci del ter ostalimi institucijami, ki bodo vključene pri izvajanju operacije.

DODATEK C

Pogoji plačila

Valuta plačil je euro (EUR).
Opravljena dela bo inženir obračunaval s posameznimi mesečnimi računi.

Znesek posameznega računa se določi po naslednji formuli:

Vrednost mesečnega računa = pogodbena vrednost te pogodbe x vrednost mesečne situacije izvajalca gradnje brez DDV/ 2.900.000,00 EUR (ocenjena vrednost dodatnih gradenj)

V primeru spremembe pogodbene vrednosti gradnje, pogodbeni stranki za izračun zneska mesečnega računa upoštevata prvotno pogodbeno vrednost gradnje, razen če se z aneksom k tej pogodbi ne dogovorita drugače. Kumulativni znesek mesečnih računov ne more presegati pogodbene vrednosti iz te pogodbe, če tega pogodbeni stranki posebej predhodno ne dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

Način plačila:
Inženir bo naročniku izstavil račun do 10. dne v tekočem mesecu za storitve opravljene v preteklem mesecu. Inženir izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) in ga posreduje UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki. Rok plačila računa je 30. dan in prične teči naslednji dan od datuma prejema pravilno izstavljenega računa, pri čemer se za uradni datum prejema šteje datum prejema računa v spletno aplikacijo UJPnet. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan, račun zavrne.
Naročnik bo potrjen znesek nakazal na TRR izvajalca, ki bo naveden na izstavljenem računu.

Iz izstavljenega mesečnega računa mora biti razvidno:

ID za DDV vseh pogodbenih strank in morebitnih podizvajalcev;
obseg in vrsta ter specifikacija opravljenih del ter opredelitev izvajalca teh del;
višina posameznega računa ter posebej prikazan znesek pripadajočega DDV.

Računu mora svetovalec priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Obvezna priloga vsakega mesečnega računa je ustrezno izdelano mesečno poročilo, ki ga je inženir dolžan dostaviti naročniku tudi v pisni obliki, do 10. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec, Poročilo mora vsebovati:

opis in količino izvedenih del gradnje, z navedbo finančne realizacije del po pogodbenem predračunu in navedbo skladnosti opravljenih del s terminskim planom po posameznih aktivnostih;
navedbo in kratek opis izvedenih aktivnosti nadzora, skupno število ur, ki so bile potrebne za izvedbo teh aktivnosti po posameznih vključenih kadrih;
realizacijo sklepov tedenskih operativnih sestankov;
informacije o pomanjkljivostih in odstopanjih pri izvajanju gradnje ali veljavnih predpisov s strani izvajalca gradnje in o izrečenih ukrepih, če je do njih prišlo;
informacije o odpravi ugotovljenih pomanjkljivostih;
druge informacije, pomembne za naročnika, če inženir z njimi razpolaga;
opozorila naročniku glede morebitno potrebnih aktivnosti s strani naročnika, ki so potrebne za izvedbo del skladno s to pogodbo in skladno s pogodbo za izvedbo gradnje.

Izstavljene mesečne račune pregleda predstavnik naročnika. Predstavnik naročnika je dolžan račun pregledati v roku osmih (8) dni. V kolikor se naročnik ne strinja z računom, ga zavrne.

Podlaga za nastanek obveznosti plačila je izključno račun, ki je potrjen s strani predstavnika naročnika (v nadaljevanju nesporni račun).

Inženir bo naročniku izstavil zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti v osmih (8) dneh po zaključku vseh pogodbenih del in uspešno opravljeni izdaji Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj projekta.

Zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti mora zajeti naslednje postavke:

vrednost izvedenih del v skladu s to pogodbo;
dejansko plačane zneske, po izstavljenih posameznih računih;
podatek o tem, ali je projekt dovršen v pogodbenem roku ter ugotovitev, za koliko je rok prekoračen, če rok ni bil spoštovan;
druge, za obračun pomembne postavke, ki bi se pojavile med izvajanjem storitev;
druge postavke po zahtevi naročnika;
končni znesek, ki ga mora naročnik plačati inženirju.

Računu mora Inženir priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izstavljeni zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti pregleda predstavnik naročnika. Predstavnik naročnika je dolžan račun pregledati v roku osmih (8) dni po dnevu, ki je določen za izstavitev računa, torej v šestnajstih (16) dneh po zaključku vseh pogodbenih del in uspešno opravljeni izdaji Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj projekta.

Rok plačila računa je 30. dan in prične teči naslednji dan od datuma prejema pravilno izstavljenega računa, pri čemer se za uradni datum prejema šteje datum prejema računa v spletno aplikacijo UJPnet.

V primeru, da podizvajalci zahtevajo neposredna plačila, so le-ta obvezna.

Ponudbena cena je pogodbena vrednost in je nespremenljiva (fiksna) do zaključka vseh pogodbenih obveznosti.

IZJAVA PONUDNIKA

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili pogodbe »Dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA««, da smo jih v celoti razumeli in soglašamo z določili pogodbe.

Kraj:

Xxx

Xxxxxxxx

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

Datum:

(podpis)

Navodila: Ponudniku vzorca pogodbe ni potrebo izpolniti. Ponudnik mora pogodbo na koncu izpolniti, datirati, žigosati in podpisati izjavo ponudnika.

Obrazec 10
PREDMET NAROČILA	Dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«
PONUDNIK

IZJAVA O IZROČITVI FINAČNIH ZAVAROVANJ

Naročniku OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, izjavljamo, da bomo v kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila po postopku pogajanj brez predhodne objave »Dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«.

v roku 15 dni po podpisu pogodbe naročniku izročili prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del, izdano s strani banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini ______________ EUR (10% skupne ponudbene vrednosti brez DDV), veljavno do vključno _____.2020, v vsebini, ki je navedena v vzorcu (Priloga št.1 k Obrazca 10) ; naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez izročitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pogodba ni sklenjena (veljavna);

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

Kraj:

Xxx

Xxxxxxxx

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

Datum:

(podpis)

Navodila: Ponudnik mora Obrazec 10 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe.

Priloga št. 1 k Obrazcu 10
PREDMET NAROČILA	Dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«
PONUDNIK

VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Obrazec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: OBČINA POSTOJNA, Xxxxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxx

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:  (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:  (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: OBČINA POSTOJNA, Xxxxxxxxxxx xxxxx 0, 6230 Postojna

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:  (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:  (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Kopru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

1 V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščena oseba, ki ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki je pooblaščena za podpis ponudbe.

2 V primeru tujega ponudnika oziroma kadra izven ozemlja RS se vpiše register in številko primerljive organizacije v državi, kjer imajo sedež

Stran | 44

Document Metadata

Table of Contents

Obrazec 1

Document Metadata