naziv in naslov ponudnika)

Psihiatrična bolnišnica Begunje – RAZPISNA DOKUMENTACIJA | 55

Dislocirane ambulante – predelava dela gospodarskega poslopja in novogradnja – 1. faza

1. PONUDBA

PONUDNIK:

________________________________________________________________________________________

^{(naziv in naslov ponudnika)}

V skladu z razpisnimi pogoji za izvedbo javnega naročila »Dislocirane ambulante – predelava dela gospodarskega poslopja in novogradnja – 1. faza«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, dne _________, pod št. objave _______________, se prijavljamo na vaš javni razpis in podajamo (ustrezno označi):

 samostojno ponudbo

 ponudbo kot skupina ponudnikov

 ponudbo s podizvajalci

Veljavnost ponudbe je do vključno 120 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.

Kraj in datum:	Žig in podpis ponudnika:
____________________________	_________________________________

2. PONUDBENI PREDRAČUN, št. ___________

PONUDNIKA:

________________________________________________________________________________________

^{(naziv in naslov ponudnika)}

za izvedbo javnega naročila »Dislocirane ambulante – predelava dela gospodarskega poslopja in novogradnja – 1. faza«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, dne _________, pod št. objave _______________.

	Vrsta del		Vrednost brez DDV v EUR
A.	GRADBENA DELA:
	I.	UREDITEV GRADBIŠČA
	II.	RUŠITVENA DELA
	III.	ZEMELJSKA DELA
	IV.	KANALIZACIJA V OBJEKTU
	V.	BETONSKA DELA
	VI.	TESARSKA DELA
	VII.	ZIDARSKA DELA
		SKUPAJ GRADBENA DELA:
B.	OBRTNIŠKA DELA:
	I.	STREHA - DVOKAPNICA
	II.	RAVNA STREHA
	III.	FASADA
	IV.	KLJUČAVNIČARSKA DELA
	V.	ESTRIHI
	VI.	KERAMIKA
	VII.	PVC TLAKI
	VIII.	VRATA, SANITARNE STENE
	IX.	OKNA
	X.	ZUNANJE IN NOTRANJE ZASTEKLITVE
	XI.	SUHOMONTAŽNA DELA
	XII.	SLIKOPLESKARSKA DELA
	XIII.	DVIGALO
	XIV.	RAZNA DELA
		SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA:
C.	ZUNANJA UREDITEV
	I.	USTROJ
	II.	METEORNA KANALIZACIJA
	III.	FEKALNA KANALIZACIJA
		SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV:
D.	ELEKTRO INSTALACIJE
	I.	SVETILKE
	II.	INŠTALACIJSKI MATERIAL
	III.	PRIKLJUČKI
	IV.	EL. RAZDELILNIKI
	V.	UNIVERZALNO OŽIČENJE
	VI.	SISTEM ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE
	VII.	SISTEM JAVLJANJA POŽARA
	VIII.	KONTRILA PRISTOPA
	IX.	SISTEM JAVLJANJE VLOMA
	X.	VIDEO NADZOR
	XI.	DOMOFONI
	XII.	STRELOVOD
		SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE:
E.	STROJNE INSTALACIJE
	I.	VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA
	II.	OGREVANJE
	III.	HLAJENJE
	IV.	PREZRAČEVANJE
	V.	PLINSKA INSTALACIJA
		SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE:
		SKUPAJ:
		Popust
		Ponudbena vrednost s popustom brez DDV
		DDV
		Končna ponudbena vrednost z DDV

Za serijsko proizvedeno opremo nudimo enako garancijo kot proizvajalec, tj. najmanj 12 mesecev, za ostalo opremo pa 3 leta.

Za razpisana dela nudimo garancijski rok 3 leta, za nosilno konstrukcijo, hidroizolacijo in streho pa 10 let.

Kraj in datum:	Žig in podpis ponudnika:
____________________________	_________________________________

3. PODATKI O PONUDNIKU

FIRMA OZIROMA IME IN PRIIMEK PONUDNIKA:

NASLOV:

ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA:

MATIČNA ŠT.:

________________________________________________________________________________________

ID št. za DDV: ____________________________________________________________________________

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN BANKA:

________________________________________________________________________________________

NASLOV: ________________________________________________________________________________

TELEFON/TELEFAX:________________________________________________________________________

E-MAIL: _________________________________________________________________________________

KONTAKTNA OSEBA: _______________________________________________________________________

POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: ___________________________________________________

Kraj in datum:	Žig in podpis ponudnika:
____________________________	_________________________________

4. IZJAVA O SKUPNI PONUDBI

Opomba: predmetno izjavo se predloži v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo.

FIRMA OZIROMA IME IN PRIIMEK TER SEDEŽ:

FIRMA OZIROMA IME IN PRIIMEK TER SEDEŽ:

FIRMA OZIROMA IME IN PRIIMEK TER SEDEŽ:

IZJAVA

V zvezi s ponudbo za izvedbo javnega naročila »Dislocirane ambulante – predelava dela gospodarskega poslopja in novogradnja – 1. faza«

IZJAVLJAMO:

• da pri ponudbi oziroma izvedbi tega naročila nastopamo skupaj,

• da s to izjavo pooblaščamo ___________________________________________________________

^{(ime, firma)}

za vodilno podjetje oziroma za zastopanje nasproti naročniku in

• da za izvedbo predmetnega naročila naročniku odgovarjamo solidarno.

V kolikor bomo izbrani na javnem naročilu, izjavljamo, da bomo naročniku predložili pravni akt o skupni izvedbi naročila v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Vodilno podjetje: ____________________________________________________________________

zakoniti zastopnik: ____________________________________________________________________

podpis in žig: ____________________________________________________________________

Član: ____________________________________________________________________

zakoniti zastopnik: ____________________________________________________________________

podpis in žig: ____________________________________________________________________

Član: ____________________________________________________________________

zakoniti zastopnik: ____________________________________________________________________

podpis in žig: ____________________________________________________________________

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dislocirane ambulante – predelava dela gospodarskega poslopja in novogradnja – 1. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil.

5. IZJAVA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCI

Opomba: predmetno izjavo se predloži v primeru, da bo ponudnik javno naročilo izvedel s podizvajalci.

PONUDNIK:

________________________________________________________________________________________

^{(naziv in naslov ponudnika)}

IZJAVLJAMO,

da bomo pri izvedbi javnega naročila »Dislocirane ambulante – predelava dela gospodarskega poslopja in novogradnja – 1. faza« sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

1. Podatki o podizvajalcu:

NAZIV PODIZVAJALCA:

NASLOV:

MATIČNA ŠT.:

________________________________________________________________________________________

ID št. za DDV: ____________________________________________________________________________

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN BANKA:

________________________________________________________________________________________

2. Predmet naročila:

VRSTA IZVEDB: ___________________________________________________________________________

KOLIČINA:_______________________________________________________________________________

VREDNOST: ______________________________________________________________________________

KRAJ: ___________________________________________________________________________________

ROK IZVEDB: _____________________________________________________________________________

V primeru, da nas bo naročnik pozval k predložitvi vseh potrebnih izjav v skladu z določbami ZJN-2, ki zadevajo izvedbo del s podizvajalci, se mu jih obvezujemo dostaviti najkasneje v roku 5 dni od prejema poziva.

Kraj in datum:	Žig in podpis ponudnika:
____________________________	_________________________________

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dislocirane ambulante – predelava dela gospodarskega poslopja in novogradnja – 1. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil.

6. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

PONUDNIK:

________________________________________________________________________________________

^{(naziv in naslov ponudnika)}

IZJAVLJAMO:

• Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo), kot navedeno v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

• Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2.

• Da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

• Da nismo v postopku prisilne poravnave, niti zoper nas ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, o katerem sodišče še ni odločilo, da nismo v stečajnem postopku, niti zoper nas ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka, o katerem sodišče še ni odločilo, da nismo v postopku prisilnega prenehanja, niti zoper nas ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, o katerem sodišče še ni odločilo, niti z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče niti nismo opustili poslovne dejavnosti, niti nismo v katerem koli podobnem položaju.

• Da nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem.

• Da nam ni bila na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil.

• Da pri dajanju informacij, zahtevanih z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, nismo podali morebitne zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili.

• Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je dejavnost o vpisu register poklicev ali trgovski register.

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v sodni register, pod vložno št. _______________ oziroma na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava _______________, št. _____________.

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi Zakona _______________ pridobili ustrezno dovoljenje, št. ____________, izdano pri __________________, dne _____________, in smo člani naslednje organizacije: _________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oziroma vpisa v Poslovni register Slovenije.

Opomba: če ste izpolnili točko B, v tem primeru točke C ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, obkrožite točko C.

Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne organizacije:

• potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu ali

• lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila, ne potrebujejo.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila.

Opomba: Ponudnik izjavi priloži tudi dokazila v skladu s tč. 2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Kraj in datum:	Žig in podpis ponudnika:
____________________________	_________________________________

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dislocirane ambulante – predelava dela gospodarskega poslopja in novogradnja – 1. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil.

7. IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV

PONUDNIK:

________________________________________________________________________________________

^{(naziv in naslov ponudnika)}

IZJAVLJAMO:

da bomo, v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v 8 dneh od prejema poziva naročnika, le-temu posredovali podatke o:

• naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

Kraj in datum:	Žig in podpis ponudnika:
____________________________	_________________________________

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dislocirane ambulante – predelava dela gospodarskega poslopja in novogradnja – 1. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil.

8. IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

ki jo zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo), tj. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov v postopku javnega naročanja,

podajam zakoniti zastopnik

PONUDNIKA:

________________________________________________________________________________________

^{(naziv in naslov ponudnika)}

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

Firma ponudnika:

________________________________________________________________________________________

Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Matična številka ponudnika oz. davčna številka za druge fizične in pravne osebe – ponudnike, ki niso vpisane v poslovnem registru:

________________________________________________________________________________________

Ponudnik je nosilec tihe družbe (Opomba: Izpolnijo samo tuje družbe, če po tujem pravu obstaja institut tihe družbe.) (ustrezno označi): DA  NE 

Lastniška struktura ponudnika:

1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika:

Fizična oseba 1:

Ime in priimek:

________________________________________________________________________________________

Prebivališče – stalno, razen, če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Delež lastništva ponudnika:

________________________________________________________________________________________

Tihi družbenik (Opomba: Izpolnijo samo tuje družbe, če po tujem pravu obstaja institut tihe družbe.)

(ustrezno označi): DA  NE 

Če DA, navedite nosilca tihe družbe:

________________________________________________________________________________________

Fizična oseba 2:

Ime in priimek:

________________________________________________________________________________________

Prebivališče – stalno, razen, če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Delež lastništva ponudnika:

________________________________________________________________________________________

Tihi družbenik (Opomba: Izpolnijo samo tuje družbe, če po tujem pravu obstaja institut tihe družbe.)

(ustrezno označi): DA  NE 

Če DA, navedite nosilca tihe družbe:

________________________________________________________________________________________

Fizična oseba 3:

Ime in priimek:

________________________________________________________________________________________

Prebivališče – stalno, razen, če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

________________________________________________________________________________________

Delež lastništva ponudnika:

________________________________________________________________________________________

Tihi družbenik (Opomba: Izpolnijo samo tuje družbe, če po tujem pravu obstaja institut tihe družbe.)

(ustrezno označi): DA  NE 

Če DA, navedite nosilca tihe družbe:

________________________________________________________________________________________

(ustrezno nadaljuj seznam)

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe¹ družbe:

Naziv pravne osebe:

________________________________________________________________________________________

Sedež pravne osebe:

________________________________________________________________________________________

Delež lastništva ponudnika:

________________________________________________________________________________________

Matična številka ponudnika oz. davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru:

________________________________________________________________________________________

Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (Opomba: Izpolnijo samo tuje družbe, če po tujem pravu obstaja institut tihe družbe.)

(ustrezno označi): DA  NE 

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

Ime in priimek:

________________________________________________________________________________________

Prebivališče – stalno, razen, če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Delež lastništva ponudnika:

________________________________________________________________________________________

Tihi družbenik (Opomba: Izpolnijo samo tuje družbe, če po tujem pravu obstaja institut tihe družbe.)

(ustrezno označi): DA  NE 

Če DA, navedite nosilca tihe družbe:

________________________________________________________________________________________

(ustrezno nadaljuj seznam)

1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

Naziv pravne osebe:

________________________________________________________________________________________

Sedež pravne osebe:

________________________________________________________________________________________

Matična številka ponudnika oz. davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru:

________________________________________________________________________________________

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD-1, s pravno osebo:

Naziv pravne osebe:

________________________________________________________________________________________

Sedež pravne osebe:

________________________________________________________________________________________

Matična številka ponudnika oz. davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru:

________________________________________________________________________________________

povezana na način

________________________________________________________________________________________

(ustrezno nadaljuj seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

• vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

• vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih² družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se, glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum: Ime in priimek zakonitega zastopnika:

________________________ _______________________________

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dislocirane ambulante – predelava dela gospodarskega poslopja in novogradnja – 1. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil.

9. IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV ZA PRAVNO OSEBNO IZ URADNIH EVIDENC

PONUDNIK:

________________________________________________________________________________________

^{(naziv in naslov ponudnika)}

IZJAVLJAMO,

da soglašamo s tem, da naročnik Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem, za namene javnega razpisa »Dislocirane ambulante – predelava dela gospodarskega poslopja in novogradnja – 1. faza«, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ______________, pod št. objave ______________, pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila.

Podatki o ponudniku

Polno ime: _______________________________________________________________________________

Sedež: __________________________________________________________________________________

Občina sedeža: ___________________________________________________________________________

Številka vpisa v sodni oziroma poslovni register (št. vložka): ________________________________________________________________________________________

Matična št.: ______________________________________________________________________________

Davčna št.: ______________________________________________________________________________

Kraj in datum:	Žig in podpis ponudnika:
____________________________	_________________________________

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dislocirane ambulante – predelava dela gospodarskega poslopja in novogradnja – 1. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil.

10. IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV ZA FIZIČNO OSEBO IZ URADNIH EVIDENC

PONUDNIK:

________________________________________________________________________________________

^{(naziv in naslov ponudnika)}

IZJAVLJAMO,

da soglašamo s tem, da naročnik Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem, za namene javnega razpisa »Dislocirane ambulante – predelava dela gospodarskega poslopja in novogradnja – 1. faza«, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ______________, pod št. objave ______________, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

a) Ime in priimek __________________________________________ podpis __________________________

EMŠO ________________________, datum in kraj rojstva _________________________________________

stalno bivališče ___________________________________________________________________________

b) Ime in priimek __________________________________________ podpis __________________________

EMŠO ________________________, datum in kraj rojstva _________________________________________

stalno bivališče ___________________________________________________________________________

Kraj in datum:	Žig in podpis ponudnika:
____________________________	_________________________________

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dislocirane ambulante – predelava dela gospodarskega poslopja in novogradnja – 1. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil.

11. IZJAVA O UPOŠTEVANJU TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV ZA STAVBE V SKLADU Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

PONUDNIK:

________________________________________________________________________________________

^{(naziv in naslov ponudnika)}

IZJAVLJAMO:

• Da pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali:

• proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF₆),

• notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:

• 30 g/l, brez vode, za stenske barve,

• 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,

• 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

• materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

• Da emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

• Da bomo v primeru, če bomo pri gradnji nosilne konstrukcije, ostrešja, fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in stavbnega pohištva, uporabili les, bo uporabljen les izviral iz zakonitih virov.

• Da bodo stranišča imela dvojno splakovanje, pri čemer ne bodo porabila več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje. V brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekočine.

Kraj in datum:	Žig in podpis ponudnika:
____________________________	_________________________________

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dislocirane ambulante – predelava dela gospodarskega poslopja in novogradnja – 1. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil.

12. IZJAVA O NEBLOKIRANIH RAČUNIH

PONUDNIK:

________________________________________________________________________________________

^{(naziv in naslov ponudnika)}

IZJAVLJAMO:

• da v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega naročila nismo imeli blokiranih transakcijskih računov.

Priloga: ustrezno dokazilo za izpolnjevanje sposobnosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni, šteto od roka za oddajo ponudb nazaj.

Kraj in datum:	Žig in podpis ponudnika:
____________________________	_________________________________

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dislocirane ambulante – predelava dela gospodarskega poslopja in novogradnja – 1. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil.

13. IZJAVA O TEHNIČNI USTREZNOSTI

PONUDNIK:

________________________________________________________________________________________

^{(naziv in naslov ponudnika)}

IZJAVLJAMO:

• da zagotavljamo 100 % izvedbo del, na katere se prijavljamo,

• da izpolnjujemo, zagotavljamo in sprejemamo vse strokovno-tehnične zahteve in posebne zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji pod poglavjem III. Specifikacija zahtev naročnika,

• da bomo na poziv naročnika, v roku 4 dni, brezplačno predložili vzorce ponujenega blaga ali materialov, v primeru, da bo naročnik to zahteval,

• da oprema in montaža izpolnjujeta bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določajo evropske direktive;

• da oprema in montaža izpolnjujeta vse tehnične zahteve ter standarde, navedene v tehnični specifikaciji.

Kraj in datum:	Žig in podpis ponudnika:
____________________________	_________________________________

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dislocirane ambulante – predelava dela gospodarskega poslopja in novogradnja – 1. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil.

14. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGODBENIH OBVEZNOSTI

PONUDNIK:

________________________________________________________________________________________

^{(naziv in naslov ponudnika)}

IZJAVLJAMO:

• da nam v zadnjih 24 mesecih pred objavo javnega naročila ni bila unovčena garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo napak v garancijski dobi,

• da smo kvalitetno in strokovno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih 3 letih;

• da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti izvedb in nespoštovanja drugih določil pogodbe.

Seznanjeni smo s tem, da nas naročnik lahko izloči iz predmetnega postopka javnega naročanja, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti.

Kraj in datum:	Žig in podpis ponudnika:
____________________________	_________________________________

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dislocirane ambulante – predelava dela gospodarskega poslopja in novogradnja – 1. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil.

15. IZJAVA O DOLOČITVI ODGOVORNEGA VODJA DEL

PONUDNIK:

________________________________________________________________________________________

^{(naziv in naslov ponudnika)}

IZJAVLJAMO,

da imenovani odgovorni vodja del, ki je v rednem delovnem razmerju pri ponudniku (podizvajalcu) in ima ustrezno izobrazbo ter licenco odgovornega vodje del:

________________________________________________________________________________________

^{(ime in priimek, izobrazba)}

izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del v skladu s 77. členom ZGO-1.

Priloga: ustrezno dokazilo za izpolnjevanje sposobnosti.

Kraj in datum:	Žig in podpis ponudnika:
____________________________	_________________________________

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dislocirane ambulante – predelava dela gospodarskega poslopja in novogradnja – 1. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil.

16. IZJAVA O ZAVAROVANJU ODGOVORNOSTI

PONUDNIK:

________________________________________________________________________________________

^{(naziv in naslov ponudnika)}

IZJAVLJAMO,

da imamo zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem naše dejavnosti v vrednosti najmanj ______________________ EUR.

Dokazilo: fotokopija veljavne zavarovalne police.

Kraj in datum:	Žig in podpis ponudnika:
____________________________	_________________________________

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dislocirane ambulante – predelava dela gospodarskega poslopja in novogradnja – 1. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil.

17. IZJAVA O REFERENCAH

PONUDNIK (oziroma izvajalec v primeru skupne ponudbe):

________________________________________________________________________________________

^{(naziv in naslov ponudnika)}

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih uspešno izvedli gradnjo javnih objektov v vrednosti najmanj 75 % naše ponudbene vrednosti za predmetno javno naročilo, kot sledi:

Naročnik Naziv objekta in lokacija Vrednost del (v EUR) Leto izvedbe

Dokazilo: referenčne izjave naročnikov – investitorjev o opravljenih delih v zadnjih 5 letih

Kraj in datum:	Žig in podpis ponudnika:
____________________________	_________________________________

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dislocirane ambulante – predelava dela gospodarskega poslopja in novogradnja – 1. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil.

18. IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

PONUDNIK:

________________________________________________________________________________________

^{(naziv in naslov ponudnika)}

IZJAVLJAMO,

da bomo v primeru, da nam bo z odločitvijo naročnika dodeljeno javno naročilo, naročniku v originalu v enem izvodu v 15 dneh po podpisu pogodbe predložili nepreklicno garancijo banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini deset 10 odstotkov pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo še 30 dni po izvedbi pogodbenih obveznosti.

Kraj in datum:	Žig in podpis ponudnika:
____________________________	_________________________________

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dislocirane ambulante – predelava dela gospodarskega poslopja in novogradnja – 1. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil.

19. IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

PONUDNIK:

________________________________________________________________________________________

^{(naziv in naslov ponudnika)}

IZJAVLJAMO,

da bomo v primeru, da nam bo z odločitvijo naročnika dodeljeno javno naročilo, naročniku v originalu v enem izvodu v 5 dneh po podpisu primopredajnega zapisnika predložili nepreklicno garancijo banke ali zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku*, plačljivo na prvi poziv, za odpravo napak v garancijskem roku za izvedena dela, v višini 5 odstotkov pogodbene vrednosti z DDV.

*Izvajalec je dolžan predložiti finančno zavarovanje v obliki nepreklicne garancije banke ali zavarovalnice najmanj za garancijsko dobo 3 leta. Za garancijsko dobo za nosilno konstrukcijo, hidroizolacijo in streho, ki znaša 10 let, izvajalec za preostalih največ 7 let, skupaj s finančnim zavarovanjem v obliki nepreklicne garancije banke ali zavarovalnice, predloži menico z menično izjavo.

Kraj in datum:	Žig in podpis ponudnika:
____________________________	_________________________________

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dislocirane ambulante – predelava dela gospodarskega poslopja in novogradnja – 1. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil.

20. OBRAZEC PREDLOŽITVE PONUDBE (ovojnica)

Pošiljatelj:
□ ponudba □ sprememba □ umik (ustrezno označi)	NE ODPIRAJ!
JN _______________ »Dislocirane ambulante – predelava dela gospodarskega poslopja in novogradnja – 1. faza«		Naslovnik: Psihiatrična bolnišnica Begunje Begunje na Gorenjskem 55 4275 Begunje na Gorenjskem

21. VZOREC POGODBE

NAROČNIK: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Begunje na Xxxxxxxxxx 00, 0000 BEGUNJE NA GORENJSKEM

ki jo zastopa direktor Xxxxxxx Xxxxx, dr. med., spec. psih.

ID številka: SI 94700699

in

IZVAJALEC: __________________________________________________

^{(ime, firma)}

__________________________________________________

^(naslov)

ki ga/jo zastopa _____________________________________________

ID številka: ________________

skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO

za izvedbo javnega naročila:

»Dislocirane ambulante – predelava dela gospodarskega poslopja in novogradnja – 1. faza«

kot sledi:

Uvodne ugotovitve

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

• da je bil na podlagi izvedenega odprtega postopka v skladu s 30. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, Uradni list Evropske unije, št. 317/2007, Uradni list RS, št. 16/2008, 34/2008, Uradni list Evropske unije, št. 314/2009, Uradni list RS, št. 19/2010, 18/2011, 43/2012 - Odl. US; ZJN-2) za »Dislocirane ambulante – predelava dela gospodarskega poslopja in novogradnja – 1. faza« (objava javnega razpisa na Portalu javnih naročil, dne ___________, št. objave ___________),

izbran ponudnik ___________________________________________________________________,

^{(naziv in sedež)}

ki ga/jo zastopa _____________________________________, matična št.: ______________, ID št. za DDV: ______________, račun št. _____________________________, odprt pri ______________;

• da je ta pogodba sklenjena na podlagi ponudbe, št. ___________, z dne ___________, in razpisne dokumentacije predmetnega razpisa, potrjene s strani izbranega ponudnika;

• dokumentacija iz prejšnje alineje tega člena je sestavni del te pogodbe.

Predmet pogodbe

Predmet te pogodbe je izvedba gradbeno-obrtniških in inštalaterskih del v sklopu izvedbe javnega naročila, ki je predmet te pogodbe.

Dodatna dela

V primeru, da bi naročnik izjemoma naročil dodatna dela, ki niso vezana na samo izvedbo v popisu zajetih del, bo taka dela izvajalec ovrednotil vnaprej ter jih predložil naročniku in strokovnemu nadzoru. Dodatna dela izven te pogodbe in ponudbeni predračun za ta dela lahko potrdi samo naročnik. Vsaka sprememba v povečanju obsega izvedenih del se lahko izvede izključno na podlagi pisnega potrdila predračuna s strani naročnika in predhodno sklenjenega aneksa k tej pogodbi pred pričetkom izvedbe del.

Vsa poznejša dodatna dela se obračunajo po ponujenih cenah po enoti mere.

Vrednost pogodbenih del

Pogodbena vrednost javnega naročila po tej pogodbi znaša po ponudbi izvajalca, št. __________, z dne __________,: ______________________ EUR (brez DDV) oziroma _______________________ EUR z DDV.

Cene za enoto znotraj pogodbene cene so fiksne in nespremenljive do konca izvedbe vseh del. Izvajalec ni upravičen do naknadnih podražitev.

Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah na osnovi gradbene knjige izmer in cenah na enoto po ponudbenem predračunu.

Pogodbena cena vsebuje vse sestavine oziroma elemente cene in krije vse stroške za izvedbo predmeta pogodbe, vključno z davkom na dodano vrednost, drugimi davki, taksami, carinami, prispevki oziroma dajatvami.

Rok dokončanja del

Zahtevani rok izvedbe je 150 dni, šteto od dneva uvedbe izvajalca v posel.

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem, s to pogodbo prevzetih del, najkasneje v roku 5 delovnih dni od dneva podpisa pogodbe.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s pogoji izvajanja del na lokaciji naročnika in da so ti pogoji upoštevani pri določitvi roka iz drugega odstavka tega člena.

Izvajalec bo morebitne ovire za izvedbo pogodbenih obveznosti nemudoma pisno sporočal naročniku in predlagal, kako jih razrešiti v okviru pogodbenih določil.

Obveznosti naročnika

Naročnik se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti izvajalca takoj po pričetku sklenitve pogodbe zagotovil:

• sodelovanje oseb, ki bodo v stiku z izvajalcem,

• pred pričetkom del izvajalcu izročil projektno dokumentacijo PGD in PZI ter ostale podatke in dokumentacijo, potrebne za realizacijo predmeta pogodbe,

• predal objekt iz 1. člena te pogodbe na sestanku uvedbe izvajalca v posel,

• imenoval koordinatorja varstva in zdravja pri delu,

• določil odgovornega nadzornika (nadzor nad gradnjo po določilih 85. – 88. člena ZGO-1) in njegove pomočnike – odgovorne nadzornike posameznih del (gradbeno obrtniška dela, strojne inštalacije, električne inštalacije), ki morajo izpolnjevati zakonske pogoje v skladu s 30. členom ZGO-1,

• tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del,

• omogočil izvajalcu nemoteno delo,

• omogočil izvajalcu dosegljivost pooblaščene osebe naročnika po predhodnem dogovoru.

Obveznosti izvajalca

Izvajalec se zavezuje v okviru ponudbene cene zagotoviti naslednje strokovno-tehnične zahteve naročnika:

• izvajalec del bo upošteval in spoštoval standarde ISO 9001/2000 in ISO 9002, ki zahtevajo, da mora izvajalec gradbena dela kontrolirati na način, s katerim se je mogoče izogniti napakam ter zagotoviti, da se pomanjkljivi materiali (izdelki) popravijo ali odstranijo, kakor hitro je napaka ugotovljena;

• izvajalec bo gradbeno-obrtniška in inštalaterska dela izvedel pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, skladno z veljavnimi predpisi RS, tehničnimi navodili in priporočili ter normativi (29. člen Zakona o graditvi objektov, Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 - ZDavNepr, 22/14 - odl. US in 19/15; v nadaljevanju ZGO-1);

• izvajalec po pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci;

• izvajalec ima v skladu z 32. in 33. členom ZGO-1 zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti v vrednosti ________________________ EUR;

• izvajalec imenuje odgovornega vodjo del, tako da je strošek medsebojne koordinacije med izvajalcem in morebitnimi podizvajalci ter strošek vodenja gradbišča zajet v ponudbeni ceni izvajalca del,

• vsak izvajalec in morebitni podizvajalec mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del glede na predmet pogodbe,

• izvajalec bo poskrbel za celotno organizacijo gradbišča in tudi za zavarovanje objekta,

• stroške dela in materiala za izvedbo vseh, s popisom predvidenih del, ter vseh spremljajočih del (opaži ne glede na zahtevnost, višino podpiranja, debelino zidov, prebojev in prehodov skozi zidove, fasadne in delovne odre, varovalne odre, zaščite, ograje in drugo);

• stroške nabave vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo ter prevoze, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, vse notranje transporte, ne glede na težo in kompliciranosti. Vse stroške dovozov (nasipi itd.) in odvozov materialov in deponiranje (izkopi, rušenja in drugo), ne glede na oddaljenost, vključno s stroški eventualnega razplaniranja, plačila raznih prispevkov (taks) in drugo;

• upošteva se nabavno vrednost vseh materialov iz popisov, da se v celoti zagotovi s tehnično dokumentacijo predvidena kvaliteta, izgled, funkcionalnost in trajnost izvedbe;

• upošteva se stroške pripravljalnih del in organizacije delovišča, potrebne priključke na začasne gradbiščne priključke. Pred izdelavo ponudbe ponudnik pregleda vse terenske razmere na bodočem gradbišču ter se seznani z možnostmi in pogoji za organizacijo delovišča;

• delovišče bo opremil in organiziral skladno z zakonsko ustreznimi navodili za varno delo, kar vključuje tudi ureditev dostopnih poti in začasnih deponij na gradbišču;

• nepoznavanje razmer ne more biti razlog za uveljavljanje raznih dodatnih stroškov in rokov izvedbe.

• stroške označitve in zavarovanja gradbišča od obstoječih stavb bolnišnice, vključno z izvedbo varovanih dostopov do tistih delov bolnišnice, kjer bo delo med gradnjo normalno potekalo;

• stroške zgraditve internih transportnih poti, njihovo vzdrževanje, kakor tudi stroške čiščenja javnih in drugih poti izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ponudnik ali njegov kooperant;

• stroške za popravilo vseh poškodb, ki bi nastale na javni in drugih cestah, komunalnih vodih, sosednjih objektih in okolici po krivdi ponudnika v celotnem obdobju gradnje;

• stroške predpisanih ukrepov varstva in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati;

• stroške lastnega varovanja vgrajene opreme in materialov ter delov gradnje pred poškodbami in onesnaženjem med gradnjo, vse do primopredaje;

• stroške ogrevanja objekta med gradnjo, če so zunanje temperature neustrezne za normalno izvajanje del po terminskem planu, stroške izsuševanja vlažnih prostorov, stroške poskusnega obratovanja za izvedbo potrebnih meritev, kakor tudi stroške ogrevanja do predaje objekta uporabniku;

• omogočil uporabo začasnih instalacij in opreme na gradbišču tudi ostalim izvajalcem, ki jih morebiti angažira naročnik pri montaži opreme in izvedbi drugih del na objektu, vse proti plačilu stroškov po dejanski porabi oziroma dogovoru;

• v ceni obrtniških in instalacijskih del morajo biti vključeni vsi stroški manipulativnih in režijskih stroškov, kakor tudi potrebne lastne koordinacije del ponujanih del;

• zagotoviti vso potrebno gradbeno pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ter vse stroške te pomoči vključiti v ponudbeno ceno izdelave posamezne postavke, kar vključuje predvsem postavitev, amortizacijo in demontažo vseh potrebnih fiksnih in pomičnih delovnih odrov, vsa izsekavanja, zazidave in druga pripravljalna in pomožna opravila za izvedbo vseh instalacijskih in obrtniških del;

• stroške sprotnega čiščenja objekta med gradnjo (tudi z odvozom odpadkov in plačila taks), vse kot priprava za izvedbo naslednjih faz gradnje, kot tudi končno (finalno) čiščenje objekta pred tehničnim pregledom in končno predajo prostorov in opreme;

• stroške organizacije in izvedbe vseh predpisanih kontrol materialov, atestov, certifikatov in izjav o skladnosti za dobavljene in vgrajene materiale, ateste in garancije za vso opremo, meritve pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešen tehnični pregled in pridobitev soglasij za uporabno dovoljenje ter pridobitev vseh dokazil o zanesljivosti objekta;

• stroške evidentiranja dejanske izvedbe del, sodelovanje in nudenje podatkov za Projekt izvedenih del (PID) za vse pogodbene postavke del in vse podatke in dokumente za izdelavo Navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta (NOV);

• izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta za ponujena dela;

• upoštevanje Protokola o poslovanju in ravnanju v posameznih situacijah, akcijah, ukrepih in komuniciranju na objektu s sodelujočimi pri gradnji (relacija do investitorja, nadzora, ostalih izvajalcev, podizvajalcev itd.);

• poročilo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih za ponujena dela;

• tehnološki projekt izvedbe betonov s planom vzorčenja in jemanja vzorcev, ki ga pred izvedbo potrdi strokovno tehnični predstavnik investitorja, evidenco betoniranja, ki mora biti ves čas na razpolago nadzornemu inženirju in na koncu končno poročilo o kvaliteti vgrajenih betonih, izdelano s strani pooblaščene organizacije;

• tehnološki elaborat asfalt betonov bituminiziranih zmesi;

• pregled in meritve vgrajenih tamponov in nasipov v objektu in zunanji ureditvi objekta;

• pregled kanalizacijskih vodov s testnostnim testom s končnim poročilom o pregledu;

• zagotovitev ukrepov izpolnitve zahtev, da emisije hlapnih organskih spojin v uporabljenih gradbenih proizvodi ne presegajo vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali enakovrednem standardu;

• stroške zaključnih del z odstranitvijo vseh naprav in opreme, ki jo je ponudnik potreboval za izvedbo del, z vzpostavitvijo v prvotno stanje na tistih delih okolice, ki jih je ponudnik uporabljal za svoje potrebe med izvajanjem del;

• vse zunanje transportne stroške do gradbišča kot tudi notranje horizontalne in vertikalne stroške na gradbišču za vse ponujane konstrukcijske elemente, materiale in opremo;

• stroške izdelave delavniških načrtov, ki jih mora pred izvedbo potrditi projektant;

• strošek mora upoštevati tudi ceno za izvedbo vseh pomožnih del pri izvedbi GOI del;

• v ponudbenem predračunu izkazana cena vključuje tudi vse stroške za gradbene stroje, mehanizacijo in opremo, delavce, gradbiščno vodstvo, materiale, montažo, zavarovanje, dobiček, davke in dajatve, skupaj z vsemi riziki, odgovornostmi in obveznostmi, navedenimi v razpisu in po sklenitvi pogodbe o izvajanju del, to je za čas gradnje in garancijske dobe;

• najkrajša ponujena garancijska doba za serijsko proizvedeno opremo je enaka garanciji proizvajalca, tj. najmanj 12 mesecev, za ostalo opremo pa 3 leta;

• najkrajša ponujena garancijska doba za razpisana dela mora biti 3 leta, za nosilno konstrukcijo, hidroizolacijo in streho pa 10 let;

• stroške rasti cen za obdobje od veljavnosti ponudbe do končnega obračuna izvršenih del;

• vsi stroški morebitnega nadurnega dela, dela na dan praznika ali prostega dneva in režijski pribitek;

• izvajalec bo omogočil uporabo začasnih instalacij in opreme na gradbišču tudi ostalim izvajalcem, ki bi jih morebiti angažiral naročnik pri montaži opreme in izvedbi drugih del na objektu, vse proti plačilu stroškov po dejanski porabi;

• izvajalec bo pripravil detajlni terminski plan izvedbe GOI del (in opreme, ki je navedena v popisu), ki ga bo uskladil z naročnikom in nadzornikom na operativnem sestanku.

Izvajalec se zavezuje v okviru ponudbene cene zagotoviti naslednje posebne zahteve naročnika:

• zaščito vseh komunalnih naprav in objektov, stroške zaščite elektroinštalacij, telefonije in ostale infrastrukture v prostorih, ki niso predmet javnega naročila. Izvajalec je dolžan izvesti protiprašno in protihrupno zaščito prostorov, ki niso predmet te pogodbe, ker se v teh prostorih tudi v času gradnje izvaja redna dejavnost. Vsa zaščite bo ustrezna namenu in bo izvedena  v skladu z zahtevami naročnika oziroma strokovnega nadzora pred pričetkom del. Po dokončanju del bo izvajalec prostore očistil ter saniral morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del po tej pogodbi, na lastne stroške;

• z deli, ki bi se opravljala v popoldanskem času ter dela prostih dnevih, se je dolžan prilagajati delu in delovnim procesom naročnika tako, da bodo le-ti čim manj moteni, o čemer se mora z odgovornimi predhodno uskladiti;

• varnost in zdravja vseh udeleženih, v skladu z 82. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 - ZDavNepr, 22/14 - odl. US in 19/15), ki jih je v imenu investitorja dolžan zagotoviti izvajalec (načrt organizacije gradbišča, ki ga uskladi s koordinatorjem varstva in zdravja pri delu, ureditev in označitev gradbišča in ostalega, po naročilu nadzornika, vsa dokumentacija bo izdelana pred pričetkom del in posredovala nadzorniku v potrditev);

• pred pričetkom izvajanja del bo uredil priklop in beleženje porabe za potrebe gradbišča (voda, elektrika, telefon), porabljeno vodo in elektriko bo odštel od mesečnih obračunskih situacij izvedenih del;

• da bo na svoje stroške preskrbel in vzdrževal zavarovalno kritje za celotno pogodbeno vrednost v skladu s Posebnimi gradbenimi uzancami (Uradni list SFRJ, št. 18/77) pri zavarovalnici. Izvajalec odgovarja tudi za vso škodo, povzročeno z izgradnjo objekta proti tretji osebi, za nepredvidene dogodke in škode na sosednjih objektih, ki so posledica gradnje, do polne vrednosti. Izvajalec je dolžan naročniku pred pričetkom del dostaviti zavarovalno kritje za celotno pogodbeno vrednost;

• kontrole kakovosti vgrajenih materialov, strošek testov pri ponudniku, na objektu, atestov, certifikatov o skladnosti, meritev izjav, in sicer najmanj v obsegu, ki jih določajo predpisi za predmet te pogodbe, na zahtevo nadzornika pa je dolžan izvesti kontrole kakovosti za vse zahtevane materiale ali izvedbo. Ker gre za zdravstveno ustanovo, je izvajalec dolžan izvesti dezinfekcijo celotnega vodovodnega sistema v objektu, če je pri izvajanju del posegel v vodovodni sistem naročnika;

• da bo ob končnem obračunu naročniku predložil vse ustrezne evidenčne listine, vezane na odpadne materiale v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08);

• čiščenje okolice ter vseh prostorov, prizadetih z gradnjo, po končanih delih in odstranitev vsega materiala, zaščitnih sredstev itd. na lastne stroške.

Izvajalec se zavezuje gradbene odpadke s celotnega gradbišča, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), oddati v predelavo ali odstranjevanje, ob oddaji odpadkov pa izpolniti evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki in ga posredovati naročniku.

Izvajalec se zavezuje po končanih delih naročniku dostaviti Poročilo o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih.

Izvajalec se zavezuje pogodbena dela izvesti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, pri tem pa upoštevati splošne in posebne pogoje razpisa, določila te pogodbe, vse predpise, veljavno zakonodajo in podzakonske akte, pravilnike, standarde, uredbe in ostalo tehnično regulativo, ki velja v RS in EU za predmetno javno naročilo. Izvajalec zagotavlja, da bodo delavci z njimi seznanjeni ter da bo odgovarjal za vso škodo, ki bi morebiti nastala zaradi neupoštevanja le-teh.

Izvajalec je dolžan za vse materiale in konstrukcije dostaviti nadzorniku v potrditev pred vgradnjo materialov originale atestov, certifikatov o skladnosti oziroma listin o kvaliteti materialov, kopije atestov, certifikatov o skladnosti oziroma listin o kvaliteti materialov in meritev pa predložiti investitorju ob zapisniško potrjeni primopredaji objekta, v skladu s Pravilnikom o dokazilu o zanesljivosti objekta (Uradni list RS, št. 55/08).

Izvajalec se zavezuje naročnika z dopisom obvestiti o pričetku in dokončanju del.

Izvajalec se zavezuje delo opraviti v skladu s terminskim planom izvajanja del, ki ga skupaj z odgovorno osebo naročnika in strokovnim nadzorom pisno izdela na uvedbi v posel.

Izvajalec je za namene izdelave PID dolžan predati evidenco sprememb med gradnjo, ki jo pregleda nadzornik in potrdi skladnost.

Izvajalec je dolžan po zaključku del dostaviti naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del:

• dokazilo o zanesljivosti objekta,

• navodila za vzdrževanje in obratovanje objekta.

Izvajalec se zavezuje voditi vso, z zakoni, predpisi in navodili predpisano dokumentacijo za dela po pogodbi in jo med izvajanjem kadar koli posredovati naročniku na njegov poziv, po uspešni primopredaji del pa zapisniško predati naročniku.

Izvajalec se strinja, da se podatki o pogodbeni vrednosti in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega značaja, lahko objavijo.

Podizvajalci

V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalci mora izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (pooblastilo izvajalca naročniku in soglasje podizvajalca naročniku je sestavni del te pogodbe).

V tem primeru je obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila vrsta storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe storitev oziroma dobava blaga. Podizvajalec mora naročniku tudi posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil z glavnim izvajalcem (le-ta je sestavni del te pogodbe).

V pogodbo se zapišejo vsa potrebna določila v zvezi z izvedbo s podizvajalci, ki jih zahteva ZJN-2.

Izvajalec se zavezuje, da bo dosledno vodil potrebno dokumentacijo za neposredna plačila podizvajalcem in vsako spremembo v zvezi s podizvajalci javil naročniku v roku 5 dni od nastanka spremembe.

Način obračunavanja opravljenih del

Izvajalec bo za izvršena dela izstavljal začasne mesečne situacije in končno situacijo. Na začasni mesečni situaciji bo izvajalec dela obračunal na podlagi cen na enoto iz ponudbe po dejansko izvedenih količinah dela. Začasno mesečno situacijo potrdi strokovni nadzor in odgovorna oseba naročnika.

Izvajalec lahko obračuna le 90% pogodbene vrednosti na podlagi začasnih mesečnih situacij, 10% pogodbenega zneska izvajalec obračuna s končno situacijo, po uspešno izvedeni primopredaji del.

Za uspešno izvedeno primopredajo del se šteje, da so bile odpravljene vse pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene na tehničnem pregledu objekta, po skrbnem pregledu gradbene knjige izmer ter po pridobitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku ter uporabnega dovoljenja za objekt. Primopredajo del izvršijo pooblaščeni predstavnik naročnika, strokovni nadzor in predstavnik izvajalca, ki podpišejo primopredajni zapisnik.

S končno situacijo predloži izvajalec končni obračun izvedenih del, izdelan na osnovi gradbene knjige in obračunskih izmer. Končni obračun mora biti podpisan s strani odgovorne osebe izvajalca, predstavnika naročnika in strokovnega nadzora.

Način plačevanja opravljenih del

Izvajalec lahko izstavi račun kot mesečne začasne situacije ob koncu meseca. V primeru skupne ponudbe skupine izvajalcev, bodo plačila izvedena na transakcijski račun vodečega partnerja, ki je obenem naročnik garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo pogodbena dela plačeval na podlagi potrjenih mesečnih situacij, ki jih potrjuje strokovni nadzor.

Izvajalec lahko izstavi končno situacijo po pridobitvi uporabnega dovoljenja. V kolikor izvajalec ni izpolnil pogoja iz 21. člena te pogodbe, naročnik plačila ni dolžan izvesti.

Rok za plačilo končne situacije prične teči z dnem, ko naročnik prejme uporabno dovoljenje, ob izpolnjenem pogoju iz 21. člena te pogodbe.

Naročnik je dolžan račun oziroma situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa oziroma situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da sta račun oziroma situacija potrjena.

Rok plačila je 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa oziroma situacije s prilogami (s strani izvajalca potrjeni računi vseh podizvajalcev).

Plačila se izvršijo na TRR izvajalca, št. : ______________________, odprt pri banki __________, in na račune vseh podizvajalcev, ki so razvidni iz prilog te pogodbe.

Pogodbena kazen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti po krivdi izvajalca bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od vrednosti zamude in sicer:

• za vsak koledarski dan zamude v višini pet desetin (0,5) odstotka od vrednosti pogodbenih del;

• vendar skupno največ v višini deset (10) odstotkov od vrednosti dejansko izvršenih pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije.

Pogodbena kazen se obračuna pri izplačilu končne situacije.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Naročnik bo tako poleg pogodbene kazni lahko uveljavljal tudi vso škodo, nastalo zaradi zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti po krivdi izvajalca, ki bo posledica nepravočasne realizacije pogodbenih del.

Če bo škoda, ki bi jo zaradi zamude pri izvajanju pogodbenih obveznosti po krivdi izvajalca utrpel naročnik, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. Tudi morebitna odškodnina se obračuna pri izplačilu končne situacije.

Garancijski roki in finančno zavarovanje

Garancijski rok na izvedena dela prične teči z dnem izvedene primopredaje dalje in znaša:

• za serijsko proizvedeno opremo izvajalec nudi enako garancijo kot proizvajalec, tj. najmanj 12 mesecev, za ostalo opremo pa 3 leta,

• za razpisana dela izvajalec nudi garancijski rok 3 leta, za nosilno konstrukcijo, hidroizolacijo in streho pa 10 let.

Za vso opremo in opravljene storitve bo izvajalec zagotovil odpravo napak oziroma rezervne dele in servis v RS.

Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne pomanjkljivosti oziroma napake se vpišejo v zapisnik o komisijskem pregledu, pred primopredajo, pri čemer se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti oziroma napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v dogovorjenem roku, ki znaša 10 dni od prejema pisnega obvestila naročnika o napaki, razen za napake, katerih odprava zahteva daljši rok. O tem roku se bosta naročnik in izvajalec posebej dogovorila. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom roka finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Izvajalec je dolžan najkasneje v roku 15 dni po podpisu pogodbe naročniku izročiti:

• nepreklicno garancijo banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini deset (10) odstotkov pogodbene vrednosti z DDV, kar predstavlja znesek ____________ EUR, z veljavnostjo še trideset (30) dni po roku, določenem za izvedbo predmeta te pogodbe.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči pod naslednjimi pogoji:

• če se izkaže, da izvajalec delo ne opravlja v skladu s pogodbo,

• če se v postopku prevzema del izkaže, da obstajajo pomanjkljivosti pri izvedbi del, ki jih izvajalec ne odpravi v dogovorjenem roku,

• če naročnik odpove pogodbo zaradi kršitev določb pogodbe s strani izvajalca.

Izvajalec je dolžan v 8 dneh po podpisu primopredajnega zapisnika naročniku izročiti:

• nepreklicno garancijo banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 odstotkov vrednosti pogodbenih del z DDV, ugotovljene na podlagi končne situacije, kar predstavlja znesek ___________ EUR, z veljavnostjo še trideset (30) dni po poteku garancijskega roka*. V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

*Izvajalec je dolžan predložiti finančno zavarovanje najmanj za garancijsko dobo 3 leta. Za garancijsko dobo za nosilno konstrukcijo, hidroizolacijo in streho, ki znaša 10 let, izvajalec za preostalih največ 7 let, skupaj s finančnim zavarovanjem iz prvega odstavka tega člena, predloži menico z menično izjavo.

Pooblaščeni predstavnik in strokovni nadzor

Nadzor nad izvajanjem te pogodbe zagotovi naročnik.

Naročnik po pooblaščeni osebi opravlja strokovno nadzorstvo nad delom izvajalca in preverja, če se zagotavlja pravilno izvajanje pogodbenih del, zlasti glede vrste, količine in kakovosti ter predvidenih rokov.

Pooblaščena oseba naročnika je dolžna brez odlašanja sporočiti izvajalcu pripombe glede načina izvajanja del, instalacij ali poteka izvajanja del po tej pogodbi, ki jih je izvajalec dolžan upoštevati.

Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so:

• za izvajalca:

________________________________________________________________________________________

^{(ime in priimek, tel. št., e-mail)}

• za naročnika:

________________________________________________________________________________________

^{(ime in priimek, tel. št., e-mail)}

• pooblaščeni nadzornik naročnika:

________________________________________________________________________________________

^{(ime in priimek, tel. št., e-mail)}

• odgovorni vodja del - odgovorni vodja gradbišča s strani izvajalca:

________________________________________________________________________________________

^{(ime in priimek, tel. št., e-mail)}

Protikorupcijska klavzula

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

• pridobitev posla;

• za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji;

• za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti;

• za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

Končna določila

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvajanju te pogodbe, urejali sporazumno in z dogovarjanjem, v primeru, da sporazuma ne bi bilo možno doseči, bo spore reševalo pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le izjemoma v obliki pisnih dodatkov k pogodbi in ob soglasju obeh pogodbenih strank.

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank pod pogojem, da izvajalec predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz prvega odstavka 20. člena te pogodbe.

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod.

Sestavni del te pogodbe:

• razpisna in ponudbena dokumentacija,

• bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (predložena v originalu v enem izvodu v 15 dneh po podpisu pogodbe)

• druga dokumentacija v zvezi s to pogodbo.

Izvajalec:	Naročnik:
	PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
	Xxxxxxx Xxxxx, dr. med., spec. psih.
	direktor
V_______________, dne______________	Begunje na Gorenjskem, dne______________

1 Velja samo za tuje družbe, če po tujem pravu obstaja institut tihe družbe.

2 Velja samo za tuje družbe, če po tujem pravu obstaja institut tihe družbe.