R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A

Naročnik: OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3253 PODČETRTEK

Tel. št. 03/ 00 00 000

Fax: 03/ 00 00 000

Predmet javnega naročila: IZGRADNJA KANALSKEGA KOLEKTORJA S

ČISTILNO NAPRAVO V SEDLARJEVEM

Referenčna številka dokumenta: 430-0011/2013-3

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: ODPRTI POSTOPEK

Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil :

Datum objave : 18. 12. 2013

Številka objave: JN15957/2013

Župan Občine Podčetrtek

Xxxxx Xxxxx

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

VSEBINA

v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5, v nadaljevanju ZJN2).

1. Povabilo k oddaji ponudbe (obr-1)

2. Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe (obr-2)

3. Ponudba (obr-3)

4. Predračun (obr-3/1)

5. Izjava o sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije (obr-4)

6. Vzorec pogodbe (obr-18)

7. Navedba vrste finančnih zavarovanj

8. Drugi obrazci, določeni z navodilom za izdelavo ponudbe

Župan Občine Podčetrtek

Xxxxx Xxxxx

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

obr-1

Številka: 430-0011/2013-3 Datum: 18. 12. 2013

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1. NAROČNIK:

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 Podčetrtek

2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Predmet javnega naročila je:

– IZGRADNJA KANALSKEGA KOLEKTORJA S ČISTILNO NAPRAVO V SEDLARJEVEM

3. POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE:

Na Portalu javnih naročil z dne 18. 12. 2013, pod št. JN15957/2013, je bil objavljen javni razpis po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN.

Naročnik vabi gospodarske subjekte, da oddajo svojo ponudbo za izvedbo javnega razpisa, v skladu z objavljenim javnim razpisom ter v skladu s to razpisno dokumentacijo. Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba, ki ponuja izvedbo gradenj, storitev in/ali dobavo blaga in odda ponudbo (15. točka 2. člena ZJN-2, Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5).

Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Ponudnik se lahko poteguje le za naročilo celotnih razpisanih del.

4. VRSTA POSTOPKA:

Postopek za oddajo javnega naročila je odprti postopek.

5. PREDVIDENI ROK IZVEDBE:

Pričetek del: maj 2014

Zaključek del: avgust 2014

6. KONTAKTNA OSEBA:

Kontaktna oseba s strani naročnika je Xxxxx Xxxxxx, tajnik občinske uprave, telefon: 00 00 00 000, mobitel št. 041 399 516.

7. PREDLOŽITEV PONUDBE:

Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku, z jasno oznako in napisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ«, z navedbo ŠTEVILKE OBJAVE in navedbo predmetnega javnega naročila

»izgradnja kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem«.

Na vseh ovitkih mora biti navedena firma in točen naslov ponudnika. Ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo praviloma v registratorju širine, ki ustreza ponudbeni dokumentaciji, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena s pregradnimi kartoni, na katerih so navedeni naslovi posameznih poglavij. Ponudbena dokumentacija mora biti preluknjana in prevezana z notarsko vrvico, ki mora biti zavezana oz. zapečatena, in to na način, da se omogoči pregled razpisne dokumentacije brez razvezovanja notarske vrvice.

Popisi vseh del izpolnjeni s ceno na enoto mere in skupnim zneskom morajo biti predloženi v papirni obliki in na CD-ju.

Če se odprti postopek oddaje javnega naročila konča brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ni bila pridobljena nobena pravilna in sprejemljiva ponudbe, si naročnik pridržuje pravico oddati isto naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi. Xxxxxxxx s pogajanji se izvede v skladu z 28. členom ZJN.

8. NAČIN, MESTO IN ČAS ODDAJE PONUDBE:

Ponudbe, naslovljene na Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, morajo prispeti na naslov ali biti vročene v tajništvo do 24. 01. 2014, do 12.00 ure.

9. MESTO IN ČAS ODPIRANJA PONUDB:

Javno odpiranje ponudb bo dne 24. 01. 2014, ob 13.00 uri, na naslovu Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek (v sejni sobi, I. nadstropje).

Naročnik si pridržuje pravico, da bo sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila z najugodnejšim ponudnikom šele, ko s strani pristojnega ministrstva prejme ustrezno listino o zagotovitvi sofinancerskih sredstev v predmetni investiciji.

Projekt se delno financira iz Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013, za obdobje 2013 – 2015, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.

Župan Občine Podčetrtek

Xxxxx Xxxxx

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

obr-2

Številka: 430-0011/2013-3 Datum: 18. 12. 2013

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. člen

Naročnik Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, je na Portalu javnih naročil z dne 18. 12. 2013, pod št. JN15957/2013, objavil javni razpis po odprtem postopku za

- izgradnja kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem.

Občina Podčetrtek ima sredstva za izvedbo javnega naročila zagotovljena v Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2014 pod proračunsko postavko 15013 in v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2014 - 2017.

V ta namen je v skladu z ZJN-2 naročnik izdelal navodila za izdelavo ponudbe. Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter izpolnjuje pogoje, ki so navedeni v tem navodilu.

2. člen

Naročnik bo izbral najcenejšo ponudbo med ponudbami, ki bodo izpolnile vse pogoje iz te razpisne dokumentacije. Ponudba mora v celoti ustrezati zahtevam naročnika.

Izbrani ponudnik bo moral na vsak poziv naročnika v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik mora zahtevane podatke naročniku poslati v roku osmih dni od prejema poziva.

3. člen

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Vrednost ponujenih del mora biti izražena v eur-ih.

4. člen

Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti: izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po naslednjem vrstnem redu:

- Ponudbo/obrazec ponudbe (obr.-3);

- Predračun/izpolnjen obrazec (obr-3/1);

- Izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila (obr-4);

- Dokumentacijo iz 11. člena navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe po zaporednih številkah;

- Parafiran vzorec pogodbe (obr-18).

5. člen

Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki preko Portala javnih naročil.

Kontaktna oseba bo pisno odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz 6. člena navodil ponudnikom. Odgovor bo objavljen na portalu, kjer je objavljen razpis, vključno s vprašanji, toda brez navedbe njihovega izvora.

Sestanka s ponudniki ne bo.

6. člen

Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zaprosi za dodatna obvestila ali pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo je 5 dni pred rokom za oddajo ponudb. Naročnik mora pisni odgovor posredovati najkasneje v naslednjih treh dneh.

Če naročnik v roku, določenem za predložitev ponudb, spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo, stori to preko Portala javnih naročil oziroma na svoji spletni strani. Vsaka taka dopolnitev in sprememba ter pojasnilo je sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb in podaljšanje roka objavil na Portalu javnih naročil. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

Po preteku roka za oddajo ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije.

7. člen

Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti garancijo za resnost ponudbe.

Po poteku roka za predložitev ponudbe, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, jo dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa jo ne sme prevzeti.

Umik ponudbe v času po preteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti ponudbe (navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost ponudbe.

8. člen Ponudbo je potrebno oddati v zapečatenem ovitku na naslov:

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 Podčetrtek

Na kuverti mora biti vidna jasna oznaka »PONUDBA - NE ODPIRAJ« z navedbo ŠTEVILKE OBJAVE in navedbo predmetnega javnega naročila »izgradnja kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem«.

Za zagotovitev pravilne opreme ovojnice lahko ponudnik uporabi tudi Obrazec: Etiketa za naslavljanje ponudbe, ki ga izpolnite in nalepite na ovojnico.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo pravilno označene.

9. člen

Ponudnik mora ponuditi vsa razpisana dela iz celotnega razpisa skupaj.

10. člen

Ponudnik lahko določene podatke v ponudbi opredeli kot poslovno skrivnost, pri tem pa mora upoštevati določila zakona, ki ureja gospodarske družbe, zakona, ki ureja tajne podatke ali drug zakon, ki določa tajnost podatkov. Naročnik bo zagotovil ustrezno varovanje teh podatkov med celotnim postopkom oddaje javnega naročila. Ponudnik je dolžan vse listine, ki vsebujejo poslovno skrivnost, v desnem zgornjem kotu listine označiti z napisom »poslovna skrivnost«. Pod tem napisom mora biti podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa navedena oznaka »poslovna skrivnost« in podpis osebe, ki je podpisnik ponudbe. V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

Naročnik bo imena ponudnikov in predložene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do roka, določenega za odpiranje ponudb.

Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu bo po datumu oddaje naročila javna, v kolikor ne bo vsebovala ustrezno opredeljenih poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov. Pred tem datumom določbe zakona, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja, ne veljajo.

11. člen

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnika na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

A. Osnovna sposobnost ponudnika (42. člen ZJN-2):

1. da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so v kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB, KZ-1) opredeljena kot:

– sprejemanje podkupnine pri volitvah,

– goljufija,

– protipravno omejevanje konkurence,

– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem,

– oškodovanje upnikov,

– poslovna goljufija,

– goljufija na škodo Evropske unije,

– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti,

– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji,

– preslepitev kupcev,

– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela,

– neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije,

– ponareditev ali uničenje poslovnih listin,

– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti,

– zloraba informacijskega sistema,

– zloraba notranje informacije,

– zloraba trga finančnih instrumentov,

– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti,

– nedovoljeno sprejemanje daril,

– nedovoljeno dajanje daril,

– ponarejanje denarja,

– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev,

– pranje denarja,

– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva,

– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva,

– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje,

– davčna zatajitev,

– tihotapstvo,

– izdaja tajnih podatkov,

– jemanje podkupnine,

– dajanje podkupnine,

– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje,

– dajanje daril za nezakonito posredovanje,

– hudodelsko združevanje.

2. da ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2D, 81. a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV,

3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, ni v postopku prisilnega prenehanja ali podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali ni v katerem koli podobnem položaju.

4. da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež ali določbami države naročnika, za več kot 50 EUR,

5. da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedeč ali določbami države naročnika, za več kot 50 EUR.

6. da ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državni obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,

7. da mu naročnik ne more na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil,

8. da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

Izpolnjevanje pogojev iz točke 3 do 8 mora dokazati tudi vsak od imenovanih podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila in vsak od gospodarskih subjektov v skupini ponudnikov, če ponudbo oddaja skupina ponudnikov.

Dokazila pod točko A.: pod zaporedno številko 1 do 8, ponudnik predloži izjavo. (OBR-5)

B. Sposobnost ponudnika za opravljanje poklicne dejavnosti (43. člen ZJN-2)

9. Ponudnik mora predložiti dokazilo, v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register oziroma da je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila ali predloži enakovredno potrdilo ali izjavo.

Izpolnjevanje pogojev iz točke 9 mora dokazati tudi vsak od imenovanih podizvajalcev, če ponudnik v ponudbi nastopa z njimi in vsak od gospodarskih subjektov v skupini ponudnikov, če ponudbo oddaja skupina ponudnikov.

C. Poslovna in finančna sposobnost (44. člen ZJN-2):

10. da ponudnik oz. noben izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa več kot 10 dni

11. da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Dokazila pod točko C: pod zaporedno številko 10 do 11 gospodarski subjekt predloži izjavo o izpolnjevanju poslovno finančnih pogojev (OBR-6)

D. Tehnična in kadrovska sposobnost

D.1. Tehnične zmogljivosti

12. da ponudnik razpolaga z zadostno gradbeno mehanizacijo in opremo, ki mu omogoča nemoteno izvedbo del, ki so predmet ponudbe (ponudnik se lahko za dela, ki jih ne more izvesti z lastnimi kapacitetami, sklicuje na kapacitete drugih ponudnikov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila).

D.2. Kadrovske sposobnost

13. ponudnik mora dokazati, da oseba, ki jo bo imenoval, izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega vodjo del skladno s 77. členom ZGO-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04)

D.3. Reference

14. da je ponudnik v zadnjih petih letih uspešno izvedel 2 primerljiva objekta s tem razpisom, vsak v vrednosti najmanj 250.000,00 EUR brez DDV.

Kot ustrezna referenca se bo upoštevala izvedba primerljivih objektov iz vodovodne in kanalizacijske infrastrukture.

Kot dokazilo ponudnik predloži referenčno izjavo, potrjeno s strani referenčnega naročnika, ki mora potrditi, da je bil primerljivi posel opravljen uspešno.

Dokazila pod točko D: gospodarski subjekt predloži izjavo. (OBR-7)

D) Ostale izjave

15. da ponudnik priloži izjavo o upoštevanju obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji (obr-8)

16. da ponudnik priloži izjavo o sposobnosti za izvedbo posla (obr-9),

17. da ponudnik priloži izjavo o popolnosti ponudbenih cen (obr-10)

18. da ponudnik priloži bančno garancijo za resnost ponudbe (obr-11)

19. da ponudnik priloži izjavo o izročitvi garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku (obr – 11 a)

20. da ponudnik priloži izjavo o garancijski dobi za kakovost izvedenih del (obr-14)

21. da ponudnik priloži izjavo o plačilnih pogojih (obr-15)

Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev in pripisov.

Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave in dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109.a člena ZJN-2.

Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz tega člena in predložili ustrezna dokazila.

12. člen

Ponudnik ima lahko pri izvedbi razpisanih del podizvajalce, za katere v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila do naročnika (obr-13).

»Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila (15 a. točka 2. člena ZJN-2).

Za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru:

- se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalce šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila:

- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.

13. člen

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov. Ponudniki v skupini gospodarskih subjektov morajo skleniti in ponudbi priložiti dogovor o skupni oddaji ponudbe (zavezujoč pravni akt). Iz dogovora mora biti razvidno, kateri od gospodarskih subjektov je vodilni partner, udeleženost v % za vsakega partnerja posebej in natančna opredelitev delitve del, ki so predmet javnega naročila (vsebinsko in vrednostno) za vsakega partnerja posebej. Ne glede na predložitev skupne ponudbe, ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno, kar mora prav tako biti razvidno iz priloženega dogovora. Ponudbo naročniku predloži vodilni ponudnik.

Gospodarski subjekt (ali z njim povezana družba) lahko kot vodilni ponudnik ali ponudnik v skupini ponudnikov nastopa le v eni ponudbi. Gospodarski subjekt (ali z njim povezana družba) lahko v več ponudbah za to javno naročilo nastopa izključno kot podizvajalec. V primeru, da bo gospodarski subjekt (ali z njim povezana družba) kot ponudnik nastopal v več ponudbah, bodo vse ponudbe, v katerih bo nastopal, izločene iz postopka javnega naročanja.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz 11. člena teh navodil A. in B. od 3. do 5. točke in 9. točke ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

14. člen Najugodnejši ponudnik bo izbran na podlagi merila najnižje cene:

- cena = 100 T

Cena

najnižja cena

Cena se obračuna na način: Cena C = 100

ponujena cena Ugodnejši je tisti ponudnik, ki doseže večje število točk.

15. člen

Ponudnik mora izpolniti cene za vsa dela po popisu v eurih. Pozicije, katere ponudnik ne izpolni s cenami, naročnik po izvršenem delu ne bo plačal, temveč se zanje smatra, da so cenovno in količinsko zajete v drugih pozicijah predračuna.

Končna cena na enoto, kakor tudi končna skupna cena, mora vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske, davek….) popuste in rabate. Morebitni popusti morajo biti prikazani posebej in upoštevani v končni ponudbeni ceni. Ponudnik popust prikaže v odstotku in v znesku. Odstotek popusta, kot bo prikazan posebej, bo veljal v enakem odstotku kot za končno ponudbeno ceno, tudi za vsako pozicijo del po ponudbenem predračunu, kakor tudi za morebitna dodatna in več dela.

Ponudbena cena je fiksna in dokončna do dokončanja del, tako da ponudnik ni upravičen do podražitev.

Dela po pogodbi bo izbrani ponudnik obračunaval po cenah na enoto iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer.

16. člen Ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti:

1. garancijo za resnost ponudbe v višini 6.000,00 EUR, izstavljeno v skladu z vzorcem garancije, z veljavnostjo najmanj 120 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb (obr-11)

Naročnik bo unovčil garancijo za resnost ponudbe:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju

njegove ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku ali

- ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene cene, ki jo bo moral ponudnik predložiti v 15 dneh po sklenitvi pogodbe in ki mora veljati še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla.

Garancija mora biti v originalu.

Ponudnik lahko kot zavarovanje za resnost ponudbe v predmetnem javnem naročilu predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici.

2. izjavo ponudnika o izročitvi garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10 % od pogodbene vrednosti. V ta namen ponudnik priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan obr – 11 a - Izjava o izročitvi bančnih garancij.

Izbrani ponudnik pa bo kot finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku prav tako moral predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici.

Zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti:

Izbrani ponudnik bo moral v roku 15 (petnajst) dni od dneva podpisa pogodbe naročniku izročiti nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije, v višini 10 % (deset odstotkov) od vrednosti pogodbe, z veljavnostjo do vključno 30 dni po preteku roka za izvedbo pogodbenih del, tj. do vključno 30. 09. 2014.

V kolikor bi naročnik odločil, da se rok za izvedbo naročila, določen v pogodbi, podaljša, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ali v primeru, da izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe in v primeru, da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

Pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila se sklepa pod odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih

obveznosti.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Na dan prevzema del, ki bodo predmet pogodbe, s strani naročnika, bo moral izvajalec izročiti naročniku nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije, v višini 10% (deset odstotkov) od vrednosti pogodbe, z veljavnostjo do vključno 30 dni dalj kot je določen garancijski rok za odpravo napak, z možnostjo podaljšanja. Brez izročitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da dokončen prevzem del po pogodbi ni izvršen.

17. člen

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

18. člen

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge.

Ponudniki morajo v ponudbi predložiti pravilno izpolnjene, žigosane in s strani pooblaščene osebe podpisane razpisne obrazce ter vzorce, dokazila o izpolnjevanju pogojev in originalno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici.

Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta, z jasnimi in tiskanimi črkami. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika.

Morebitne popravke mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe.

19. člen

Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 120 v dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb. Ponudnik lahko v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe.

20. člen

Naročnik lahko kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Svojo odločitev mora objaviti na Portalu javnih naročil. Že predložene ponudbe mora naročnik neodprte vrniti pošiljateljem in jih obvestiti o ustavitvi postopka javnega naročanja.

Naročnik lahko v vseh fazah postopka po poteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o tem, o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe in o svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestiti ponudnike, ki so predložili ponudbo. V odločitvi o zavrnitvi vseh ponudb mora naročnik ponudnike opozoriti tudi na možnost uveljavlja pravnega varstva ter navesti podatke iz prvega odstavka 79. člena ZJN-2. Naročnik mora navedeno odločitev objaviti na Portalu javnih naročil. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da bo obseg pogodbenih del z izbranim ponudnikom prilagodil skladno z načrtom razvojnih programov.

21. člen

Ponudnik priloženi vzorec pogodbe ne izpolni, potrebno ga je le parafirati in žigosati vsako posamezno stran – s tem ponudnik izkaže, da se strinja z določili pogodbe. Spreminjanje in dopolnjevanje pogodbenih določil ni dopustno. Gradbena pogodba, ki jo bosta podpisala naročnik in izbrani ponudnik, v bistvenih delih ne sme odstopati od vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije, razen v primeru, ko je bila v postopku oddaje javnega naročila posamezna določba vzorca pogodbe predmet pogajanj med naročnikom in ponudnikom.

Izbrani ponudnik bo dolžan v roku, ki ga določi naročnik v pisnem pozivu, pristopiti k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v navedenem roku ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru vnovčil bančno garancijo za resnost ponudbe in spremenil odločitev o oddaji naročila ter sklenil pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.

Kadar ponudnik namerava javno naročilo izvesti s podizvajalci, je obvezna sestavina pogodbe navedba:

- vsake vrste del, ki jih bo izvedel podizvajalec

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

V primeru, da ponudnik namerava javno naročilo izvesti s podizvajalci, mora:

- v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v 5 dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo nemudoma po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima ponudnikovo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje za realizacijo neposrednih plačil podizvajalcu. Če pooblastila in/ali soglasja ne bo imel, bo ponudnika in/ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku 5 dni od prejema poziva. Če ponudnik ali podizvajalec pooblastila in/ali soglasja naročniku ne bo predložil v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka

109. a člena ali prvega odstavka 109. b člena ZJN-2.

Ponudnik mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Naročnik bo na osnovi predloženih listin izvršil neposredno plačilo podizvajalcem, po predhodno sklenjeni asignacijski pogodbi.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil ta zamenjan,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

22. člen

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

23. člen

V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjen.

24. člen

Če je v zakonu ali v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.

25. člen

V skladu s 5. členom Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Uradni list RS, št. 43/2011, 63/2013), se lahko zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ta zakon ne določa drugače.

Aktivna legitimacija v predrevizijskem in revizijskem postopku se prizna:

• vsaki osebi, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda,

• zagovorniku javnega interesa

Šteje se, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno ponudbo, če rok za oddajo ponudb še ni potekel, pa vsaka oseba, ki lahko opravlja dejavnost, potrebno za izvedbo predmeta javnega naročanja.

Kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo, Xxxxx, ki je skupaj z drugimi osebami oddala skupno ponudbo, ima položaj vlagatelja zahtevka za revizijo, če je sama ali skupaj z drugimi osebami, s katerimi je oddala skupno ponudbo, vložila zahtevek za revizijo.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o javnem naročilu ali

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom. Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

2. ime naročnika,

3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,

4. predmet javnega naročila,

5. očitane kršitve,

6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Taksa se plača na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.

Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11.

1. model (11)

2. P1: šifra proračunskega porabnika (16110 – Ministrstvo za finance)

3. P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)

4. P3: zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. referenčna številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mes + 2 mesti za leto)

Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj.

Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse. Taksa znaša:

- 7.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo v odprtem postopku,

- dva odstotka (z davkom na dodano vrednost) od cene najugodnejše popolne ponudbe za javno naročilo, vendar ne manj kot 500,00 in ne več kot 25.000 EUR, v ostalih primerih pa dva odstotka od ocenjene vrednosti javnega naročila.

26. člen

Ponudniki, ki z udeležbo na javnem razpisu pri izvrševanju pogodbenih obveznosti, zvedo za poslovno skrivnost, so jo dolžni varovati po predpisih.

Župan Občine Podčetrtek

Xxxxx Xxxxx

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek !

Pošiljatelj: Naziv: ..................................................... Naslov: ............................................ ............................................	Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik) Datum: Ura: Zap. št.: Podpis: žig
Pošiljatelj oddaja (primerno označi): "samostojno ponudbo" (oznaka vključuje tudi ponudbe z morebitnimi podizvajalci) "skupno ponudbo" (pošiljatelj je nosilec posla, ponudbi pa je priložen akt o skupni izvedbi javnega naročila)
Javno naročilo:	Prejemnik :
»izgradnja kanalskega kolektorja s
čistilno napravo v Sedlarjevem«	OBČINA PODČETRTEK
	Trxxx xxxxx 00
št. zadeve: JN15957/2013	3254 PODČETRTEK
skrbnik ponudb: Xxxxx Xxxxxx
NE ODPIRAJ - PONUDBA !

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

obr-3

Ponudnik:

Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek

P O N U D B A

Na podlagi javnega razpisa objavljenega na Portalu javnih naročil z dne 18. 12. 2013, pod št. JN15957/2013, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Predmet javnega naročila:

Vrednost javnega naročila:

Zgoraj navedena dela smo pripravljeni izvesti za EUR

z besedo

Podatki o ponudniku

Firma oziroma ime

IŠ za DDV : SI

Matična številka

Naslov

Številka telefona

Številka faxa

Elektronska pošta

Kontaktna oseba

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Priloge:

1. Dokazila iz 11. člena navodil

2. Izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije (obr-4)

3. Ostalo ……………

Datum: Žig Podpis ponudnika

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

obr-3/1

Ponudnik:

Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek

Predmet javnega naročila: izgradnja kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem, objavljen na Portalu javnih naročil z dne 18. 12. 2013, pod št. JN15957/2013

PONUDBENI PREDRAČUN št.

predmet javnega naročila:

– Izgradnja kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem.

po popisu del, ki je v prilogi predračuna.

KONČNA PONUDBENA CENA EUR

Zap. št. popis del vrednost .

1.00 preddela EUR

2.00 zemeljska dela EUR

3.00 voziščne konstrukcije EUR

4.00 kanalizacija in čistilna naprava EUR

5.00 vodovodni cevovod EUR

6.00 oprema EUR

7.00 tuje storitve EUR

8.00 elektroinst. In NN priključek EUR

9.00 zaključna dela EUR

SKUPAJ EUR

Popust - EUR

SKUPAJ EUR

Davek ni obračunan v skladu s 76. a členom ZDDV-1; obrnjena davčna obveznost

Datum : Žig in podpis ponudnika

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

obr-4

Ponudnik:

Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek

– Predmet javnega naročila: izgradnja kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem

IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

- da v celoti sprejemamo pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila; Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

– izgradnja kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem.

objavljen na Portalu javnih naročil z dne 18. 12. 2013, pod št. JN15957/2013.

Datum: Žig in podpis ponudnika

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

Ponudnik:

obr- 5

Naročnik: OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 Podčetrtek

IZJAVA

gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev iz 11. člena (točka A Osnovna sposobnost) navodil za izvedbo javnega naročila

Izjavljamo,

1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/2012, UPB, KZ-1) kot: sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.

Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje.

2. da kot ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2, 81. a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV,

3. da proti nam kot ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek prisilnega prenehanja ali podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, da s posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost in nismo v katerem koli podobnem položaju,

4. da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež ali določbami države naročnika, za več kot 50 EUR,

5. da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež ali določbami države naročnika, za več kot 50 EUR.

6. da nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državni obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,

7. da nam naročnik ne more na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil,

8. da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili.

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko

, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v

, številka .

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi

Zakona p ridobili ustrezno dovoljenje, številka izdano pri dne .

Smo člani naslednje organizacije: . (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd..).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko C.)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični in smo jih v roku, v katerem bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil in listin.

Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne organizacije:

- potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu, ali

- lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ne potrebujejo.

Obvezna priloga ponudnikov:

- dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz 1. točke te izjave, ali

- lastna izjava ponudnika z navedbo, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam.

Zavezujemo se, da bomo naročniku poravnali vso škodo, ki bi jo povzročili iz naslova zgoraj navedenih trditev, če bi se za le-te v postopku izvajanja naročila ugotovilo, da niso resnične.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis za:

– izgradnja kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem

objavljen na Portalu javnih naročil z dne 18. 12. 2013, pod št. JN15957/2013.

Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež).

Datum: Žig in podpis ponudnika

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

obr-5/1

Ponudnik:

Naročnik: OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Dovoljujemo naročniku Občini Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, da lahko za namene javnega razpisa za izgradnja kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne 18. 12.2013, pod št. JN15957/2013, pridobi podatke iz kazenske evidence za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 za ponudnika in za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

Ime in priimek: , EMŠO , stalno bivališče

podpis

Ime in priimek: , EMŠO , stalno bivališče

podpis

Ime in priimek: , EMŠO , stalno bivališče

podpis

(Ponudnik lahko zgoraj navedena potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne smejo biti starejša kot štiri mesece, šteto od roka za predložitev ponudb).

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis, objavljen na Portalu javnih naročil z dne 18. 12. 2013, pod št. JN15957/2013.

Datum: Žig in podpis ponudnika:

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

obr-6

Ponudnik:

Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3354 Podčetrtek

Kot ponudnik, ki se prijavljamo na javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil z dne 18. 12. 2013, pod št. JN15957/2013, za izgradnja kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem. dajemo naslednjo

I Z J A V O

gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev iz 11. člena (točka C. poslovna in finančna sposobnost ) navodil za izvedbo javnega naročila

Izjavljamo, da:

- da nismo imeli oz. noben izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih 6 mesecih blokiranega transakcijskega računa več kot 10 dni

- da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za :

Izgradnjo kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem,

objavljen na Portalu javnih naročil, z dne 18. 12. 2013, pod št. JN15957/2013.

Datum: Žig in podpis ponudnika

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

Ponudnik:

obr- 7

Naročnik: OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 Podčetrtek

IZJAVA

gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev iz 11. člena (točka D Tehnična sposobnost) navodil za izvedbo javnega naročila

Izjavljamo,

(1) da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo razpisanih del,

(2) da imamo zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega vodjo del skladno s 77. členom ZGO-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04)

(3) da smo v zadnjih petih letih izvedli najmanj 2 primerljiva objekta s tem razpisom, vsak v vrednosti najmanj 250.000,00 EUR brez DDV.

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo o izpolnjevanju posameznega pogoja:

(01) izpisek inventurne komisije na dan 31.12.2013 ali drug ustrezen seznam oz. dogovor,

(02) fotokopija diplome oziroma zaključnega spričevala, fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, potrdila o vpisu v imenik Inženirske zbornice

(03) seznam najvažnejših po vsebini in vrednosti enakih ali večjih naročil v zadnjih petih letih (obr-7/1) – že izpolnjen in je sestavni del ponudbe, s podpisanimi in žigosanimi referenčnimi potrdili (obr-7/1 a).

Za dela, katerih investitor je bil naročnik po tem javnem razpisu, potrdil ni potrebno predložiti.

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije prilagamo izpolnjen obrazec, zahtevan pod točko (03).

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis, objavljen na Portalu javnih naročil z dne 18. 12. 2013, št. ob. JN15957/2013.

Kraj in datum: Xxxxxxxx (ali partner):

(ime in priimek pooblaščene osebe)

žig

(podpis)

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

obr-7/1

Ponudnik:

Naročnik: OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 Podčetrtek

Kot ponudnik, ki se prijavljamo na javni razpis, objavljen na Portalu javnih naročil z dne 18. 12. 2013, št. ob. JN15957/2013, dajemo naslednjo

I Z J A V O

o referencah o izvedbi objektov nizke gradnje, primerljivih s tem razpisom v zadnjih petih letih, vsak v vrednosti najmanj 250.000,00 EUR brez DDV ;

SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH DEL V LETIH: 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013

Zap. Št.	Pogodbeni partner-naročnik	Predmet pogodbe	Xxxx izvedbe	Vrednost pogodbe brez DDV
1.
2.
3.
4.
5.

Kot ustrezna referenca se bo upoštevala izvedba primerljivih objektov iz vodovodne in kanalizacijske infrastrukture.

Obrazcu morajo biti obvezno priložena potrdila naročnikov (razpisni obrazec 7/1 a) za vsak objekt posebej.

Datum:………………………. Žig in podpis ponudnika

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

REFERENCE

obr-7/1 a

REFERENČNI OBJEKT št.

polni naslov iz projekta za izvedbo

Investitor: polni naslov in ime ter telefon kontaktne osebe

Izvajalec del:

Leto izgradnje:

Vrednost del (brez DDV):

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec izvedel navedeno referenčno delo. Xxxxxxxx dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev javnega naročila.

Izvajalec je dela po pogodbi opravil kvalitetno in pravočasno. Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis

– izgradnja kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem,

objavljen na Portalu javnih naročil z dne 18. 12. 2013, št. JN15957/2013.

Investitor si pridržuje izločiti vse referenčne objekte, ki ne bodo izpolnjevali pogojev v vseh točkah, oziroma če so navedeni lažni podatki.

Zgoraj navedeno točnost podatkov potrjujeta:

Izvajalec: Investitor referenčnega objekta:

pooblaščeni predstavnik pooblaščeni predstavnik Datum Datum

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

obr-8

Ponudnik:

Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3354 Podčetrtek

Kot ponudnik, ki se prijavljamo na javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil z dne 18. 12. 2013, pod št. JN15957/2013, za izgradnjo kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem,

dajemo naslednjo

I Z J A V O

O UPOŠTEVANJU OBVEZNOSTI, KATERIH IZPOLNJEVANJE JE POVEZANO Z DOLOČBAMI O VARSTVU PRI DELU, ZAPOSLOVANJU IN DELOVNIMI POGOJI

Izjavljamo, da

- upoštevamo obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji

- pristojni organ, ki daje ustrezna obvestila in pojasnila glede obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi v Republiki Sloveniji, je

(navedba organa)

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: izgradnjo kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem, objavljen

na Portalu javnih naročil z dne 18. 12. 2013, pod št. JN15957/2013.

Datum : Žig in podpis ponudnika

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

obr-9

Ponudnik:

Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek

I Z J A V O

o sposobnosti za izvedbo posla

Izjavljamo, da smo s finančnega, tehničnega in kadrovskega vidika sposobni izvesti dela, ki so predmet javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne 18. 12. 2013, pod št. JN15957/2013, ter da smo pri sestavljanju svoje ponudbe št. upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v RS , katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji.

Organ, ki daje pojasnila glede varstva pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojev, je

Podpisnik se zavezuje, da bo v primeru dodatne zahteve naročnika, dostavil ustrezna dokazila.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za izgradnjo kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem,

objavljen na Portalu javnih naročil z dne 18. 12. 2013, pod št. JN15957/2013.

Datum : Žig in podpis ponudnika

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

obr-10

Ponudnik:

Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek

Kot ponudnik, ki se prijavljamo na javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil z dne 18. 12. 2013, pod št. JN15957/2013, za izgradnjo kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem, dajemo naslednjo

IZJAVO O POPOLNOSTI PONUDBENIH CEN

Izjavljamo, da smo pri analizi posameznih cen iz ponudbenega predračuna št.

, ki je predmet javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne

18. 12.2013, pod št. JN15957/2013, upoštevali vsa dela, material in storitve, ki so potrebne za izvajanje del izgradnja kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem.

V primeru, da v popisih oz. predračunu niso izpolnjene vse postavke, se smatra, da so dela iz neizpolnjenih postavk upoštevana v ostalih postavkah.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil z dne 18. 12. 2013, pod št. JN15957/2013.

Datum : Žig in podpis ponudnika

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

obr-11

GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke/zavarovalnice: Kraj in datum:

Upravičenec:

Garancija št.:

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil z dne 18. 12. 2013, pod št. JN15957/2013, za izgradnjo kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem, za potrebe naročnika Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti upravičencu garancijo v višini 6.000,00 EUR.

Banka/zavarovalnica se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

• ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

• ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki/zavarovalnici in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčitev garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original garancijo št……………….

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčen znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do …………

ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju.

Banka/Zavarovalnica

(žig in podpis)

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

obr-11a

Ponudnik:

Naročnik: Občina Podčetrtek

Javno naročilo: »izgradnja kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem«

IZJAVA O IZROČITVI BANČNIH GARANCIJ

Naročniku, občini Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, izjavljamo, da bomo, v kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku »izgradnja kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil:

- v roku 15 dni po podpisu pogodbe izročili nepreklicno, brezpogojno garancijo

za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije (obrazec št. 11a-1), plačljivo na prvi poziv, v višini 10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni po preteku roka za izvedbo pogodbenih del, naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez izročitve bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo unovčil garancijo za resnost ponudbe;

- na dan uspešnega prevzema izvedenih del s strani naročnika, za investicijo

»izgradnja kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem«, ki je predmet javnega razpisa, naročniku izročili nepreklicno, brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije (obrazec št. 11a-2), v višini 10 % (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dalj kot je določen garancijski rok za odpravo napak,

- naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez navedene bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku dokončen prevzem izvedenih del s strani naročnika ni izvršen, naročnik pa ima pravico brezobrestno zadržati končno obračunsko situacijo za garancijski rok v višini garancije ali unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

datum:

žig

ime in priimek pooblaščene osebe za podpis ponudbe

podpis pooblaščene osebe

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

Obr-11a-1 VZOREC

GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

-nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv

Naziv banke/zavarovalnice: Upravičenec: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek

Garancija št.

V skladu z Gradbeno pogodbo:»izgradnja kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem«, številka , z dne , sklenjene med Občino Podčetrtek (to je upravičencem te garancije) in izvajalcem:

V vrednosti=EUR ,je izvajalec dolžan opraviti javno naročilo, ki se nanaša na predmetno javno naročilo do 31. avgusta 2014 ter v skladu z zahtevami naročnika in pogodbo, v obsegu, kvaliteti in rokih, opredeljenih v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v

15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačal znesek v višini 10 % (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti =

EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in roku, opredeljenem v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbe obveznosti, če opravljena gradnja tudi delno ne zadosti pogodbenim obveznostim, če izvajalec pri izvedbi del kasni,zaradi česar naročnik trpi škodo ali v primeru, da izvajalec odstopi od pogodbe ali da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original Garancije št. _/_.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do vključno: 30 dni po preteku roka za izvedbo pogodbenih del, tj. 30. 09. 2014. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede nato, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal,da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti,se lahko upravičenec te garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po pravu Republike Slovenije.

Kraj: Banka/zavarovalnica

Datum: (žig in podpis)

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

Obr-11a-2 VZOREC

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

-brezpogojna, nepreklicna, na prvi poziv

Naziv banke/zavarovalnice: Upravičenec: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek

Garancija št.

V skladu z Gradbeno pogodbo:»izgradnja kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem«, številka ,z dne _,sklenjeno med Občino Podčetrtek (to je upravičencem te garancije) in izvajalcem:

v vrednosti = EUR, je izvajalec dolžan po opravljenem dokončnem prevzemu izvršenih del, odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma napake,skladno z določili zgoraj citirane pogodbe, v garancijskih rokih, določenih v zgoraj citirani pogodbi.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršenkoli ugovor izvajalca plačali znesek v višini 10 % (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti = EUR,če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko veljata garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original Garancije št. _/

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garancij unovčeni znesek.

Ta garancija velja do vključno 30 dni dalj kot je določen garancijski rok za odpravo napak, tj.

leta in 30 dni od dneva primopredaje in odpravljenih napak po primopredajnem zapisniku.

Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal,da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po pravu Republike Slovenije.

Kraj:

Datum: Banka/zavarovalnica

(žig in podpis)

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

obr-12

Ponudnik:

Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek

Javno naročilo: »izgradnja kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem«

IZJAVA O NEZAVAJAJOČIH PODATKIH

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so vsi podatki v naši ponudbi za izgradnjo kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem, resnični in nezavajajoči.

Seznanjeni smo s tem, da nas mora naročnik izločiti iz nadaljnjega postopka javnega naročanja, če bodo naši podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajoči, ter o tem, skladno z

77. členom ZJN-2, obvestiti ministrstvo, pristojno za finance, ki vodi evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

Izgradnjo kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem,

objavljen na Portalu javnih naročil z dne 18. 12. 2013, pod št. JN15957/2013.

Datum: Žig in podpis ponudnika

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

obr-13

Ponudnik:

Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

I Z J A V O

O NAČINU IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Kot ponudnik bomo javno naročilo izvedli (obkroži):

- samostojno

- delno z naslednjimi podizvajalci

Razpisana dela bomo izvedli z naslednjimi podizvajalci:

Zap št.	Naziv oz. ime in priimek	Dela ki jih bo opravil podizvajalec
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OPOMBA:

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, morajo le-ti izpolniti obrazec 13/a, 13/b, 13/c.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

Izgradnjo kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem,

objavljen na portalu javnih naročil RS, dne 18. 12. 2013, pod št. JN15957/2013. Datum: ……………….. Žig in podpis ponudnika

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

obr-13/a

IZJAVA PODIZVAJALCA

Naziv podizvajalca: Naslov: Matična številka Davčna številka Št. transakcijskega računa:

odprt pri Telefon št.: Telefaks št.: Odgovorni vodja del:

Kot podizvajalec razpisanih del po javnem razpisu, objavljenem na portalu javnih naročil št. JN15957/2013, z dne 18. 12. 2013 za izgradnjo kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem (ustrezno obkroži):

Zap. Št.

POGOJI

Ustreza

Nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/2012, UPB, KZ-1) kot: sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje

podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje

	koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje
2.	Imamo dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.	DA	NE
3.	Nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku prisilnega prenehanja ali da je podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, da s posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost in nismo v katerem koli podobnem položaju,	DA	NE
4.	- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež ali določbami države naročnika, za več kot 50 EUR, - da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež ali določbami države naročnika, za več kot 50 EUR.	DA	NE
6.	Smo finančno in poslovno sposobni.	DA	NE
7.	Razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi.	DA	NE

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil in dokumentacije.

V ponudbi za ta predmet naročila bo podizvajalec udeležen pri (navedite vrsto del):

v višini EUR, kar znaša % celotne ponudbe ponudnika.

SOGLASJE PODIZVAJALCA:

Podizvajalec

(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

V , dne .

Žig in podpis podizvajalca:

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

obr-13/b

Podizvajalec:

Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek

IZJAVA PODIZVAJALCA O IZVEDBI INVESTICIJE V SKLADU Z RAZPISNIMI POGOJI

Kot podizvajalec

(naziv oz. ime in priimek)

ki bomo za ponudnika izvajali , (vrsta del)

i z j a v l j a m o,

da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi razpisanih del, dela pa izvajali v skladu z razpisnimi pogoji.

V , dne

Žig in podpis podizvajalca:

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

obr-13/c

Podizvajalec:

Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek

IZJAVA PODIZVAJALCA O PRAVOČASNEM PORAVNANJU ZAPADLIH OBVEZNOSTI

»Kot podizvajalec razpisanih del po javnem razpisu, objavljenem na portalu javnih naročil JN15957/2013, z dne 18. 12. 2013, za dela izgradnjo kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem,

izjavljamo:

da je imel ponudnik do nas v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno, pravilno in v celoti poravnane vse zapadle obveznosti«.

Žig in podpis podizvajalca

V , dne

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

obr-14

Ponudnik:

Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek

Kot ponudnik, ki se prijavljamo na javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil z dne 18.

12. 2013, pod št. JN15957/2013, za izgradnjo kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem, dajemo naslednjo

I Z J A V O

O GARANCIJSKI DOBI ZA KAKOVOST IZVEDENIH DEL

Izjavljamo, da

- nudimo letni garancijski rok za kakovost izvedenih del

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: izgradnjo kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem, objavljen na Portalu javnih naročil, z dne 18. 12. 2013, pod št. JN15957/2013.

Datum : Žig in podpis ponudnika

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

obr-15

Ponudnik:

Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek

Kot ponudnik, ki se prijavljamo na javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil z dne 18.

12. 2013, pod št. JN15957/2013, izgradnja kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem, dajemo naslednjo

I Z J A V A O PLAČILNIH POGOJIH

1. Nudimo dnevni plačilni rok za plačilo situacij, ki prične teči od dneva uradnega prejema situacije pri naročniku in potrditve s stani nadzornega organa.

Seznanjeni smo, da je plačilni rok za naročnika skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/2012, 46/2013, 61/2013, 82/2013) 30. dan po uradnem dnevu prejema situacije pri naročniku.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

Izgradnjo kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem, objavljen na Portalu javnih naročil z dne 18. 12. 2013, pod št. JN15957/2013.

Datum: Žig in podpis ponudnika

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

obr-16

Ponudnik:

Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek

Kot ponudnik, ki se prijavljamo na javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil z dne 18.

12. 2013, pod št. JN15957/2013, izgradnja kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem, dajemo naslednjo

I Z J A V O O ROKU IZVEDBE DEL

Izjavljamo, da

- smo vsa dela sposobni izvesti v skladu z razpisnimi roki.

Zavedamo se, da lahko naročnik v primeru neupoštevanja zapisanega roka izvedbe del vnovči bančno garancijo za dobro izvedbo del.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

Izgradnjo kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem, objavljen na Portalu javnih naročil z dne 18. 12. 2013, pod št. JN15957/2013.

Priloga: Lastni terminski plan izvedbe del

Datum: Žig in podpis ponudnika

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

obr-17

Ponudnik:

Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek

Kot ponudnik, ki se prijavljamo na javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil z dne 18.

12. 2013, pod št. JN15957/2013, izgradnjo kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem, dajemo naslednjo

P O O B L A S T I L O

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli v obrazcu (obr- 13) »Seznam podizvajalcev« in zanje priložili podatke (obr – 13/a).

Datum: Žig in podpis ponudnika

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

VZOREC

Investitor: Občina Podčetrtek

s sedežem Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek davčna št. SI 83117989

ki jo zastopa župan Xxxxx Xxxxx (v nadaljevanju: investitor)

s sedežem davčna številka: SI

ki ga zastopa direktor

v nadaljevanju: izvajalec) sta sklenila

GRADBENO POGODBO št.

za naslednji

1. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila na osnovi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5) za izgradnjo kanalskega kolektorja s čistilno napravo v Sedlarjevem, z objavo javnega razpisa po odprtem postopku na Portalu javnih naročil z dne 18. 12. 2013, št. JN15957/2013. Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi meril iz razpisne dokumentacije.

2. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

a. Izvajalec se zavezuje za investitorja zgraditi objekt iz točke 1 te pogodbe, ob tem pa vsa potrebna dela izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka po pravilih gradbene stroke.

b. Naročnik bo ob uvedbi v delo predložil izvajalcu dovoljenje za graditev s soglasji oz. lokacijsko informacijo in tehnično dokumentacijo.

c. Sestavni del te pogodbe je predračun izvajalca št. z dne

, s specifikacijo in končno ponudbeno ceno, ki zajema vsa dela potrebna za izvedbo razpisanih del.

d. Pri uvedbi v delo mora izvajalec predložiti investitorju: detajlni terminski plan. V 3 dneh po uvedbi v delo je izvajalec dolžan opozoriti investitorja na nejasnosti in pomanjkljivosti v tehnični dokumentaciji, sicer se šteje, da je dokumentacija zadostna za kvalitetno izvedbo vseh del.

e. Pred pričetkom del mora izvajalec predpisano označiti gradbišče z gradbiščno tablo, prometnimi oznakami, ter po končani izgradnji postaviti razlagalno tablo.

f. Izvajalec mora pred pričetkom del dostaviti dokazilo, da ima svojo dejavnost zavarovano pri ustrezni zavarovalnici in za zakonsko zahtevano višino.

g. Izvajalec mora gradbišče zavarovati pri zavarovalnici za riziko odgovornosti proti tretjim osebam.

h. Upoštevati Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013, ki jih je izdala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

i. Hraniti celotno dokumentacijo, vezano na pogodbo ter omogočiti vpogled vanjo in jo na zahtevo naročnika posredovati, spoštovati določila upravnega poslovanja ter za dokumentacijo zagotoviti revizijsko sled.

3. ROKI IZVEDBE DEL

a. Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel do .

b. Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. Tega dne začne izvajalec voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.

c. Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo:

- iz razlogov iz 42. čl. posebnih gradbenih uzanc.

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

Pogodbeni stranki iz razlogov za podaljšanje rokov izrecno in soglasno izključujeta vremenske nevšečnosti običajne za predvideno izvedbeno razdobje v kraju gradnje.

4. MATERIAL IN DELOVNA SILA

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z obsegom del, projektom in popisom del in s to dokumentacijo soglaša, ter jo je upošteval v svoji ponudbi.

V enotnih cenah ponudbe izvajalca so vkalkulirani vsi stroški za pripravljalna in izvedbena dela, za vsa pomožna dela in energijo za izvršitev del, stroški za preiskave in ateste, stroški zavarovanja del, stroški za varstvo pri delu, tako da so te cene dokončne.

Izvajalec je dolžan pred pričetkom del dostaviti naročniku in investitorju ateste za vse vgrajene materiale in izdelke, za katere je to potrebno po veljavnih predpisih in razpisnih pogojih investitorja.

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Izvajalec lahko zamenja podizvajalce, s katerimi je kandidiral na javnem razpisu, samo ob pismenem soglasju naročnika.

Pri izvedbi razpisanih del bo sodeloval naslednji podizvajalec:

- / Matična številka: , Davčna številka: , TRR: ,

Predmet del: , Kraj in rok izvedbe: ,

Količina del: v vrednosti EUR, kar znaša

% od celotne ponudbe.

5. CENA DEL

Cena pogodbenih del, ki so predmet te pogodbe, po predračunu izvajalca št. z dne znaša:

EUR

Popust - % EUR

SKUPAJ EUR

z besedo in /100 EUR):

Davek ni obračunan v skladu s 76. a členom ZDDV-1; obrnjena davčna obveznost.

Ponudbene cene po enoti mere so fiksne.

Naročnik ima sredstva zagotovljena v Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2014 pod proračunsko postavko 15013 in v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2014 - 2017.

Izvajalec predloži v 15 dneh po podpisu pogodbe za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti garancijo v višini 10 % pogodbene vrednosti, sicer se šteje, da pogodba ni začela veljati. Garancija mora biti veljavna vsaj še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla iz 3. točke te pogodbe.

6. OBRAČUN IZVEDENIH DEL

Izvajalec bo izvedena dela obračunal po enotnih cenah iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračumskih izmer. Obračunavanje del bo izvajalec opravil z izstavitvijo začasnih in končne situacije.

Naročnik je dolžan v nadaljnjih 8 dneh od dneva njenega prejema situacijo pregledati in nesporni del situacije plačati v dneh. Sporni del situacije pa mora pisno prerekati znotraj plačilnega roka, sicer se šteje, da je situacija v celoti potrjena.

Pogodbene cene so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev. Za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek oz. aneks k tej pogodbi oz. bo ta dela naročnik potrdil, velja cena in kvaliteta kot za dela navedena v 1. točki te pogodbe. Če je izvajalec v predračunu podal eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela.

7. PLAČILA

Naročnik bo potrjene situacije s strani nadzornika plačeval v brezobrestnem roku dni oziroma v skladu z 25. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/2012, 48/2013, 6/2013, 82/2013).

V primeru, da investitor situacije ne plača v brezobrestnem roku je izvajalec upravičen, za čas do plačila situacije, zaračunati zamudne obresti.

(V primeru, da ponudnik namerava javno naročilo izvesti s podizvajalci)

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjene situacije, kateri priloži račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil, neposredno plačuje podizvajalcem. Izvajalec k tej pogodbi prilaga soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

8. SPREMEMBA CENE DEL

a. Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okoliščine ne vplivajo na spremembo pogodbenih del v skladu s 34. čl. posebnih gradbenih uzanc.

b. Izvajalec je dolžan za vsa nepredvidena in dodatna dela brez predhodnega poziva investitorja le temu dostaviti predračun teh del. Enako je dolžan investitorja opozoriti pisno na vsa dela, ki presegajo za več kot 10 % projektantske predizmere.

c. S stani investitorja nepotrjene tehnologije del, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali odškodnine tretjim osebam niso predmet stroškov investitorja.

9. POGODBENA KAZEN

Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih in sporazumno podaljšanih rokov izvedbe del, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 5 promilov od vrednosti del po končnem obračunu.

V primeru dogovorjenega podaljšanega roka dokončanja del mora izvajalec predložiti ustrezno podaljšano veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo del.

10. ŠKODA

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

11. IZROČITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN

a. Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pisno pozvati na prevzem del. Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku 10 dni po prejemu izvajalčevega obvestila..

Za dan zaključka se šteje dan, ko je uspešno opravljen prevzem pogodbenih del. Na dan vpisa v gradbeni dnevnik, da so dela končana mora izvajalec predložiti investitorju vso dokumentacijo, ki jo je potrebno predložiti za prevzem objekta.

b. O dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

- datume začetka in končanja del in datuma prevzema del,

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del,

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti,

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave.

c. Če se naročnik v roku iz prvega odstavka te točke ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti. Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z Izročitvijo in prevzemom del.

d. Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun.

e. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnemu roku, najkasneje pa v 60-ih dneh od dneva predaje in sprejema del.

f. Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

12. RAZDRTJE POGODBE

a. Naročnik sme razdreti pogodbo:

- če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 10 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 30 dni,

- če ga nadzorni organ že tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi,

- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročniku prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem.

b. Izvajalec sme razdreti pogodbo

- če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji,pa so te bistvena za izvedbo del.

Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih pogodbo razdirata.

13. GARANCIJA

Izvajalec daje garancijo za kakovost izvedenih del let, v skladu z Obligacijskim zakonikom, veljavno do vključno 30 dni dalj, kot je določen garancijski rok za odpravo napak v garancijskem roku.

Garancijski rok začne teči z dnem uspešnega prevzema izvršenih del.

Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo.

Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v dogovorjenem roku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo izvajalec ob prevzemu del izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, ki se bo glasila na 10 % vrednosti pogodbenih del.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

14. VARSTVO PRI DELU

Izvajalec je dolžan v času gradnje na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe o varstvu in zdravju pri delu in Zagotoviti ukrepe o varstvu in zdravju pri delu na gradbišču.

15. POOBLAŠČANCI STRANK

Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je: Xxxxxxxx organ s pristojnosti po ZGO je:

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je: xx. Xxxxx Xxxxxx.

16. KONČNA DOLOČILA Protikorupcijska klavzula

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev xxxxx xxx

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je nična.

Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali prvenstveno sporazumno, sicer je za njihovo reševanje pristojno sodišče glede na sedež naročnika.

Določila ter pogodbe se presojajo z uporabo določb OZ (Uradni list RS, št. 97/2007 – UPB1).

Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank in ko izvajalec izroči naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po 2 (dva) izvoda.

V , dne V Podčetrtku, dne

Izvajalec: Investitor

Občina Podčetrtek Župan: Xxxxx Xxxxx

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

POPIS DEL

IZGRADNJA KANALSKEGA KOLEKTORJA S ČISTILNO NAPRAVO V SEDLARJEVEM

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

TEHNIČNO POROČILO

IZGRADNJA KANALSKEGA KOLEKTORJA S ČISTILNO NAPRAVO V SEDLARJEVEM

OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59

3254 PODČETRTEK

Document Metadata

Table of Contents

R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A

Document Metadata

R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A

R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A

VSEBINA

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev iz 11. člena (točka A Osnovna sposobnost) navodil za izvedbo javnega naročila

gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev iz 11. člena (točka C. poslovna in finančna sposobnost ) navodil za izvedbo javnega naročila

gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev iz 11. člena (točka D Tehnična sposobnost) navodil za izvedbo javnega naročila

I Z J A V O

REFERENCE

IZJAVA PODIZVAJALCA O IZVEDBI INVESTICIJE V SKLADU Z RAZPISNIMI POGOJI

IZJAVA PODIZVAJALCA O PRAVOČASNEM PORAVNANJU ZAPADLIH OBVEZNOSTI

POPIS DEL

IZGRADNJA KANALSKEGA KOLEKTORJA S ČISTILNO NAPRAVO V SEDLARJEVEM

TEHNIČNO POROČILO

IZGRADNJA KANALSKEGA KOLEKTORJA S ČISTILNO NAPRAVO V SEDLARJEVEM

GRAFIČNE PRILOGE

IZGRADNJA KANALSKEGA KOLEKTORJA S ČISTILNO NAPRAVO V SEDLARJEVEM

Document Metadata