RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Interna številka javnega naročila: 1/9-NMV-3/16 Datum: 1. 4. 2016
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Predmet javnega naročila:
INFRASTRUKTURA VERD-PODGORA
Interna številka: 1/9-NMV-3/16
Oznaka naročila: NMV2245/2016
Vrsta postopka: Postopek oddaje naročila male vrednosti
po ZJNVETPS - 2
1
Kazalo vsebine
1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE 4
2 NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE 5
2.1 Splošno 5
2.2 Dodatna pojasnila 5
2.3 Dopolnitev in spremembe javnega naročila male vrednosti 5
2.4 Rok in način oddaje ponudbe 5
2.5 Sprememba in umik ponudb 6
2.6 Odpiranje ponudb 6
2.7 Preklic javnega naročila 6
2.8 Predvideni rok izbora najugodnejše ponudbe in obvestila 7
2.9 Ugotavljanje sposobnosti 7
2.9.1 Osnovna sposobnost 8
2.9.2 Poklicna sposobnost 10
2.9.3 Ekonomska in finančna sposobnost 10
2.9.4 Kadrovska sposobnost 11
2.9.4.1 SKLOP 3 - ČRPALIŠČA 11
2.9.4.2 SKLOP 5 – POMOČ PRI GRADBENIH DELIH 11
2.9.5 Tehnični pogoji 12
2.9.5.1 SKLOP 1 12
2.9.5.2 SKLOP 2 13
2.9.5.3 SKLOP 3 15
2.9.5.4 SKLOP 4 15
DEPONIRANJE 15
2.9.5.5 SKLOP 5 15
REFERENCE 16
2.9.5.6 SKLOP 6 16
2.9.6 Tehnične značilnosti 16
2.9.6.1 SKLOP 1 16
2.9.6.2 SKLOP 2 16
2.9.6.3 SKLOP 3 17
2.9.6.4 SKLOP 4 17
2.9.6.5 SKLOP 5 17
2.9.6.6 SKLOP 6 18
2.10 Merilo za izbor 18
2.10.1 MERILO – NAJNIŽJA CENA 18
2.10.2 MERILO - EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA 18
2.11 Splošni in posebni pogoji 20
2.11.1 Podpis pogodbe 21
2.11.2 Ogled lokacije 21
2.12 Cene v ponudbi 21
2.12.1 SKLOP 1 – CEVI, JAŠKI 21
2.12.2 SKLOP 2 – NASIPNI MATERIAL 21
2.12.3 SKLOP 3 – ČRPALIŠČA 21
2.12.4 SKLOP 4 – DROBLJENJE MATERIALA IN DEPONIRAJE 22
2.12.5 SKLOP 5 – POMOČ PRI GRADBENIH DELIH 22
2.12.6 SKLOP 6 – NAJEM STROJEV 22
2.13 Finančna zavarovanja 22
2.13.1 Bianco menica za resnost ponudbe 22
2.13.2 Bianco menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - sklopi 1, 23
2 ter 4-6 23
2.13.3 Bančna garancija oziroma kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo 23
pogodbenih obveznosti – sklop 3 23
2.13.4 Bančna garancija oziroma kavcijsko zavarovanje za odpravo napak 23
v garancijskem roku – sklop 3 23
2.14 Pravni pouk 24
3 ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE 124
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
po postopku NAROČILA MALE VREDNOSTI po ZJNVETPS - 2
1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, Vrhnika, vabi ponudnike, da na obrazcih, ki so sestavni del tega povabila oddajo ponudbo za:
INFRASTRUKTURA VERD - PODGORA objavljen dne 31. 3. 2016 pod oznako NMV2245/2016.
• Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila zajema INFRASTRUKTURO VERD - PODGORA, katera obsega dobavo kanalizacijskih cevi, jaškov, nasipnega materiala, črpališč, pomoč pri gradbenih delih, najem strojev ter drobljenje materiala in deponiranje. Podrobnejši obseg del je razviden v nadaljevanju razpisne dokumentacije.
• Način
Ponudnik mora nuditi izvedbo storitev iz posameznega sklopa, navedenega v predračunu (OBR. 24) in v skladu z zahtevami naročnika, podanimi v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili izvedbo vseh storitev/dobav iz posameznega sklopa, izločil iz ocenjevanja.
Naročnik je naročilo razdelil na naslednje sklope:
Sklop | Naziv sklopa |
SKLOP 1 | CEVI, JAŠKI |
SKLOP 2 | NASIPNI MATERIAL |
SKLOP 3 | ČRPALIŠČA |
SKLOP 4 | DROBLJENJE MATERIALA IN DEPONIRANJE |
SKLOP 5 | POMOČ PRI GRADBENIH DELIH |
SKLOP 6 | NAJEM STROJEV |
• Kraj in roki
➢ Kraj: Dela/storitve se izvajajo v Občini Vrhnika (lokacija: Verd - Podgora)
➢ Rok: do 31. 5. 2017 oziroma v dogovoru z naročnikom
➢ Veljavnost in čas trajanja pogodbe: pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in predložitvijo bianco menice / bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in velja do 30. 6. 2017.
2 NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE
2.1 Splošno
Na Portalu javnih naročil, dne 31. 3. 2016, pod številko objave NMV2245/2016, je bil objavljen javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti za »Infrastrukturo Verd - Podgora«.
Rok izvedbe del/storitev: do 31. 5. 2017 oziroma v dogovoru z naročnikom.
Na javnem razpisu lahko sodeluje vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Ponudniki morajo ponuditi izvedbo razpisanih dobav/storitev v celoti za vsak sklop posebej. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili izvedbo vseh dobav/storitev v celoti za posamezen sklop, izločil iz ocenjevanja ponudb.
Ponudbe morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni del ponudbe mora biti prikazan v evrih.
2.2 Dodatna pojasnila
Ponudnik lahko v pisni obliki zahteva pojasnila glede razpisne dokumentacije ali priprave ponudbe. Zahtevo po pojasnilu morajo posredovati pisno preko portala e-naročil ali preko spletne strani xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx, s pripisom »DODATNA POJASNILA – Infrastruktura Verd - Podgora – 1/9–NMV-3/16, najkasneje tri (3) delovne dni pred rokom za oddajo ponudb, torej do 12. 4. 2016 do 11:00 in ob tem upoštevati čas, ki ga naročnik potrebuje za posredovanje pojasnila.
Naročnik bo vsa pojasnila razpisne dokumentacije objavil na portalu javnih naročil in na svoji spletni strani xxx.xxx.xx, najkasneje v dveh (2) delovnih dneh pred rokom za oddajo ponudb pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno.
2.3 Dopolnitev in spremembe javnega naročila male vrednosti
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo to objavil na svoji spletni strani (http:/xxx.xxx.xx) in na portalu javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval razpisne dokumentacije.
2.4 Rok in način oddaje ponudbe
Ponudba mora biti vročena v informacijski pisarni podjetja, na naslovu: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, ali poslana s priporočeno pošiljko na naslov: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.
Ponudba mora biti vročena na gornji naslov – ne glede na način dostave – najkasneje do datuma oddaje ponudb, to je do 15. 4. 2016 do 11:00, kar se šteje kot pravočasna ponudba. Ponudba, ki bo predložena po poteku datuma in ure, navedene v objavi, bo izločena iz nadaljnjega postopka ter bo, po končanem postopku odpiranja ponudb, neodprta vrnjena ponudniku.
Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente v zaprti ovojnici tako, da je na odprtju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe v skladu s predlogo (etiketo) iz razpisne dokumentacije, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.
Vse ponudbe, ki bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma oziroma ure ali iz ovojnice ne bo razvidno za katero naročilo gre, ne bodo upravičene do kandidiranja na javnem naročilu in bodo vrnjene pošiljatelju neodprte.
2.5 Sprememba in umik ponudb
Sprememba ali umik ponudbe sta možna le do izteka roka za oddajo ponudb. Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo, pri čemer se na etiketi v spodnjo vrstico napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE!«.
V primeru, da ponudnik predloži umik ponudbe, bo naročnik na javnem odpiranju odprl le umik ponudbe, ponudba sama bo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprta vrnjena ponudniku.
2.6 Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 4. 2016 ob 12:30 na naslovu: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, sejna soba številka 6.
Prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji naročnika izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju (predložijo OBR. 33). V primeru, da je na odpiranju prisoten zakoniti zastopnik, mora svojo identiteto izkazati z osebnim dokumentom.
Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv ponudnika, cena, oddaljenost, menica za resnost ponudbe). V zapisnik se zapiše tudi ugotovitve ali pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede ponudb in postopka odpiranja. Zapisnik podpišejo prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov in člani strokovne komisije naročnika.
Kopijo zapisnika o javnem odpiranju ponudb se prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov izroči takoj po končanem odpiranju, ponudnikom, ki niso prisotni na odpiranju se pošlje po pošti najkasneje v treh delovnih dneh po odpiranju.
2.7 Preklic javnega naročila
Naročnik lahko kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja, pri čemer mora to odločitev objaviti na portalu javnih naročil. Že predložene ponudbe mora naročnik neodprte vrniti pošiljateljem in jih obvestiti o ustavitvi postopka javnega naročanja in opozoriti na možnost uveljavljanja pravnega varstva.
Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi nepodpisa pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da v skladu s 84. členom ZJNVETPS zavrne vse ponudbe in navede razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o svoji odločitvi, da začne nov postopek.
Odločitev o preklicu javnega naročila mora naročnik objaviti na Portalu javnih naročil in Evropskem portalu javnih naročil, medtem ko jo ponudnikom vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek.
2.8 Predvideni rok izbora najugodnejše ponudbe in obvestila
Sklep o oddaji naročila male vrednosti bodo ponudniki prejeli predvidoma v roku 15 - ih dni od dneva odpiranja ponudb.
2.9 Ugotavljanje sposobnosti
Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo:
OBR. 1: Ponudba 26
OBR. 2: Ponudbeni pogoji 27
OBR. 3: Izjava o sposobnosti 30
OBR. 4: Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije 33
OBR. 5: Izjava o transakcijskih računih 35
OBR. 6: Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc 36
OBR. 7: Seznam podizvajalcev 38
OBR. 8: Podatki o podizvajalcu 40
OBR. 9: Soglasje ponudnika k neposrednim plačilom 42
OBR. 10: Pooblastilo za podpis ponudbe 43
OBR. 11: Izjava o posredovanju podatkov 45
OBR. 12: Izjava o delovnem osebju – sklop 5 46
OBR. 13: Izjava o strojni opremi – sklop 5 48
OBR. 14: Izjava o zagotavljanju garancijske dobe – sklop 1,3 50
OBR. 15: Izjava o strojni opremi – sklop 6 51
OBR. 16: Reference – sklop 1 53
OBR. 17: Reference – SKLOP 2 55
OBR. 18: Reference – SKLOP 3 57
OBR. 19: Reference – SKLOP 5 59
OBR. 20: Vzorec pooblastila za izpolnitev bianco menice za resnost ponudbe 61
Obr. 21: Vzorec pooblastila za izpolnitev bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 62
Obr. 22: Vzorec bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 63
Obr. 23: Vzorec bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku 64
OBR. 24: Rekapitulacija/predračun 65
OBR. 25: Vzorec pogodbe – sklop 1 66
OBR. 26: Vzorec pogodbe – sklop 2 74
OBR. 27: Vzorec pogodbe – sklop 3 82
OBR. 28: Vzorec pogodbe – sklop 4 91
OBR. 29: Vzorec pogodbe – sklop 5 99
OBR. 30: Vzorec pogodbe – sklop 6 107
OBR. 31: Vzorec letnega sporazuma o določitvi skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču, sklopi 2-6 116
OBR. 32: Vzorec sporazuma o določitvi skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču, – sklop 1 119
OBR. 33: Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb 125
Pogoj, da je ponudba pravilna je, da je ponudnik sposoben opraviti izvedbo vseh storitev/dobav iz posameznega sklopa, navedenega v predračunu (OBR. 24).
V primeru, da ponudnik svoji ponudbi ne bo priložil bianco menice za resnost ponudbe, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.
Naročnik si po opravljeni oceni ponudb pridružuje pravico zahtevati od najugodnejšega ponudnika, da predloži listinske dokaze (originale ali kopije) za izjave po OBR. 3.
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
2.9.1 Xxxxxxx sposobnost POGOJ ŠT. 1
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 42. člena ZJN - 2.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR. 3)
POGOJ ŠT. 2
Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN
- 2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR. 3) POGOJ ŠT. 3
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če:
➢ je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
➢ je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
➢ je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju,
➢ je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,
➢ mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil,
➢ je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR. 3)
POGOJ ŠT. 4
Ponudnik nima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR. 3)
Če ponudnik nastopa s podizvajalci, velja sledeče:
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik bo obvestil ponudnika in podizvajalca, da podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če teh pogojev ne izpolnjuje. Za podizvajalca se po zakonu ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim) ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru:
- se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila,
- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.
Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika, kot glavnega izvajalca nastopajo tudi drugi gospodarski subjekti, kot podizvajalci oziroma kooperanti. V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo naročila, ne glede na število podizvajalcev.
Ponudbi mora biti priloženo:
- Pogodba ali Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila,
- OBR. 3 – Izjava o izpolnjevanju pogojev za vsakega v ponudbi navedenega podizvajalca posebej,
- OBR. 7 - Ponudnik predloži seznam podizvajalcev s katerimi bo izvajal dela, z navedbo, katera dela bodo izvajali podizvajalci,
- OBR. 8 - Ponudnik mora predložiti izpolnjen obrazec »Podatki o podizvajalcu« za vse podizvajalce s katerimi nastopa v ponudbi. Obrazec ponudnik kopira in priloži v tolikih izvodih, s kolikor podizvajalci nastopa.
Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob izpolnjevanju razpisanih pogojev in soglasju naročnika.
Podizvajalec mora imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti iz poklicne dejavnosti.
Podizvajalec lahko predloži reference. V tem primeru se reference seštevajo. Če želi izvajalec naknadno zamenjati podizvajalca, pri čemer je pogoj o referencah iz razpisne dokumentacije izpolnjeval skupaj z njim, bo naročnik odobril le zamenjavo s tistim podizvajalcem, ki bo predložil enakovredne reference.
POGOJ ŠT. 5
Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:
• svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
Dokazilo: izjava o posredovanju podatkov. (OBR. 11)
POGOJ ŠT. 6
Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.
Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (OBR. 6)
2.9.2 Poklicna sposobnost POGOJ ŠT. 1
Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR. 3)
POGOJ ŠT. 2
Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR. 3)
POGOJ ŠT. 3
Ponudnik je seznanjen z določbami 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Ur. l. RS, št. 69/11- UPB2) in da ne obstaja omejitev poslovanja.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR. 3)
2.9.3 Ekonomska in finančna sposobnost POGOJ ŠT. 1
Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih dveh mesecih od dneva objave javnega naročila ni bil blokiran za več kot tri dni iz naslova neporavnanih obveznosti iz zakonskega naslova, davčnega naslova ali naslova sodnih izvršb.
V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vse partnerje v skupini.
Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši in s strani naročnika prejel poziv za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogoju, v roku osmih (8) dni naročniku posredoval dokazilo BON – 2 ali drugo enakovredno dokazilo. Enako velja za vse partnerje v skupini.
Dokazilo: Ponudnik/partner predloži – (OBR. 5) - izjava o transakcijskih računih
POGOJ ŠT. 2
Pogoj št. 2 se predloži za sklop 3, sklop 4 in sklop 5.
Ponudnik mora imeti skladno s 33. členom ZGO – 1 veljavno sklenjeno zavarovanje, ki krije morebitno povzročeno škodo tudi tretjim osebam in izhaja in njihovega dela in njihovih pogodbenih obveznosti.
Dokazilo: fotokopija police za zavarovanje odgovornosti iz gradbene dejavnosti
2.9.4 Kadrovska sposobnost
2.9.4.1 SKLOP 3 - ČRPALIŠČA
POGOJ ŠT. 1
Ponudnik mora za prevzeti posel v skladu z ZGO-1 zagotoviti odgovornega vodjo posameznih del – elektroinštalacijskih in strojnih del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- Strokovna izobrazba in strokovni izpit za odgovornega vodja del s področja, ki ga prevzema,
- Vpis v imenik pristojne poklice zbornice kot pooblaščena oseba.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu.
Kot dokazilo o redni zaposlitvi te/teh oseb/e ponudnik predloži kopijo obrazca M-1 ali pogodbo o delu.
V primeru, da odgovorni vodja del pri ponudniku ni redno zaposlen je obvezna priloga pogodba z odgovornim vodjo del iz katere bo izhajalo, da bo le-ta sodeloval pri izvedbi predmetnega javnega naročila – sklop 3 v celotnem času izvajanja, pogodba se priloži v originalu ali kopiji.
Ob končanju del ponudnik predloži naročniku vsa dokazila za tehnični pregled v skladu z ZGO-1.
2.9.4.2 SKLOP 5 – POMOČ PRI GRADBENIH DELIH
Ponudnik mora za prevzeti posel zagotoviti zadostno število oseb, ki bodo sposobni izvesti predmetno javno naročilo v skladu z zahtevami naročnika.
Dokazilo:
- ponudnik predloži obrazec M-1 in fotokopijo pogodbe o delu za vse zaposlene, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmetnega javnega naročila,*
- ponudnik predloži OBR. 12 – izjava o delovnem osebju – sklop 5
* Iz priložene pogodbe mora biti razvidna izobrazba, poklic in delo, ki ga posamezni delavec opravlja pri ponudniku. V primeru višje izobrazbe, del, ki ga delavec sicer opravlja pri ponudniku (ni PK, KV ampak VKV), bo naročnik to sprejel, vendar pod enakimi cenami kot PK, KV.
V primeru izostanka posameznega delavca mora ponudnik zagotoviti skladno s pogodbo v eni (1) uri novega delavca ter nam v roku 24 ur zanj posredovati obrazec M-1 in pogodbo o delu.
2.9.5 Tehnični pogoji
2.9.5.1 SKLOP 1
V skladu z veljavno zakonodajo ponudnik za vsak kos blaga ponudbi priloži pripadajočo izjavo o lastnostih, pripadajoče certifikate in ateste, vse v slovenskem jeziku. Certifikati in atesti morajo biti izdani s strani institucij, pooblaščenih za izdajo tovrstnih dokumentov, upoštevajo pa se tudi prevodi le-teh. Certifikati morajo biti veljavni za celotno obdobje za katerega se sklene pogodba, torej najmanj do 30. 6. 2017. V kolikor certifikati vmes potečejo, je ponudnik dolžan stare in pretečene samoiniciativno nadomestiti z novimi, veljavnimi certifikati. V nasprotnem bo naročnik prekinil s ponudnikom pogodbo in unovčil bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
V primeru, da veljavnost certifikatov poteče pred naročnikovo odločitvijo o izbiri in ponudnik takih certifikatov samoiniciativno ne nadomesti z novimi, veljavnimi certifikati, bo naročnik takemu ponudniku unovčil bianco menico za resnost ponudbe in njegovo ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.
Dokazilo: ponudnik predloži v posebni mapi izjave o lastnostih, certifikate in ateste ter ostale potrebne dokumente (papirji v mapi naj bodo zvezani z vrvico, ki naj bo dovolj dolga, da se omogoči enostavno listanje!). Jasno označiti katere izjave o lastnostih, CE, atesti, ipd. spadajo pod kateri sklop in na kateri ponujeni kos blaga se navezujejo!
Ponudnik naročniku za dobavljeno blago zagotavlja garancijsko dobo 3 leta. Dokazilo: OBR. 14 - Izjava ponudnika o zagotavljanju garancijske dobe – sklop 1
K ponudbi mora ponudnik dostaviti do vključno pet referenc o dobavah blaga v obdobju od
31. 3. 2014 do 31. 3. 2016, katerih skupna vrednost je enaka ali višja od ponudbenega zneska ponudnika za sklop 1.
Reference v OBR.16 se morajo nanašati na pretekle dobave za blago, katerega ponuja v ponudbi - v OBR. 24 – rekapitulacija/predračuni – SKLOP 1 in ne na drugo blago. Upoštevane bodo le reference za enako ali višjo vrednost, kot jo ponudnik ponuja JP KPV,
d. o. o. v OBR. 24 – rekapitulacija/predračuni – SKLOP 1.
Reference (OBR. 16) se morajo nanašati na istega proizvajalca blaga kot ga ponuja ponudnik v dani ponudbi, ki je naveden v OBR. 24 – rekapitulacija/predračuni – SKLOP 1.
Dokazilo: ponudnik predloži OBR. 16 – REFERENCE - SKLOP 1
Ponudnik mora zagotavljati zadostne transportne in skladiščne kapacitete, glede na naročnikov odjem, kar pomeni, da lahko zagotovi dobavo v roku 24 ur od prejema naročila. V kolikor dve dobavi ne bosta izvršeni v zahtevanem roku, bo naročnik ponudniku unovčil
finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in s ponudnikom prekinil pogodbo.
2.9.5.2 SKLOP 2
Da ima ponudnik sklenjeno koncesijsko pogodbo za opravljanje rudarske dejavnosti, ki jo izda Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. V kolikor mu veljavnost koncesijske pogodbre za opravljanje rudarske dejavnosti za izbrano obdobje poteče, mora ponudnik samoiniciativno naknadno dostaviti novo veljavno koncesijsko pogodbo za opravljanje rudarske dejavnosti.
Dokazilo: ponudnik predloži fotokopijo veljavne koncesijske pogodbe za opravljanje rudarske dejavnosti
Da je ponudnik v zadnjih treh letih že izvajal dobavo materiala, ki je predmet javnega razpisa in ima priporočila o strokovni in kvalitetni izvedbi dobav, t.j. da je dobava materiala potekala brez težav in v dogovorjenih rokih, da je dobavil material, ki je v celoti izpolnjeval dogovorjene tehnične karakteristike, ki so navedene v tem poglavju, skupaj s potrebnimi atesti in certifikati, ki jih slovenska zakonodaja zahteva za tovrstni material.
V primeru, da naročnik ugotovi, da ponudnik nudi blago, ki ni v skladu z zahtevanimi lastnostmi, ima naročnik pravico takšno ponudbo izločiti iz nadaljnjega ocenjevanja, jo zavrniti in unovčiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
Naročnik si pridržuje pravico, da se v fazi postopka izbire dobavitelja izvede testno kontrolo ponujenega nasipnega materiala.
Drobljenec 0/4 mm
Agregat mora biti uporaben za obsipanje cevi ali kablov, pripravo predvsem cementnih malt. Material je lahko dolomitnega ali apnenčevega izvora.
Poleg navedenega, mora ponujeni agregat izpolnjevati tudi:
- izjava/certifikat po SIST EN 13242 ali SIST EN 12620 s CE informacijo, ki jo/ga ponudnik priloži k ponudbi,
- delež finih delcev: f16(SIST EN 933-1),
- značaj finih delcev: SE min. 40 % (SIST EN 933-8) ali MB max. 1,5 g/kg (SIST EN 933- 9),
- frakcija ne sme vsebovati grudic gline in glinenih primesi.
Tamponski drobljenec 0/16 mm
Agregat apnenčevega ali dolomitnega izvora, primeren za betone, fine planume in izravnave nevezane nosilne plasti (tampon) in druge izravnave ali obsipe.
Poleg navedenega, mora ponujeni agregat izpolnjevati tudi:
- izjava/certifikat po SIST EN 13242 in/ali SIST EN 12620 s CE informacijo, ki jo/ga ponudnik priloži k ponudbi,
- delež finih delcev: f5 oz. f8 po vgraditvi (SIST EN 933-1),
- značaj finih delcev: SE min. 40 % (SIST EN 933-8) ali MB max. 1,5 g/kg (SIST EN 933- 9),
- kLA max. 35% (lahek promet) (SIST EN 1097-2),
- zmrzlinska obstojnost kamenih zrn: MS xxx. 10 % (SIST EN 1367-2),
- agregat ne sme vsebovati grudic gline.
Tamponski drobljenec 0/32 mm
Agregat apnenčevega ali dolomitnega izvora, primeren za nevezane nosilne plasti cest ali nasipov. Uporaben mora biti tudi pripravo pred asfaltiranjem z nasipanjem v minimalnem sloju 10 cm.
Poleg navedenega, mora ponujeni agregat izpolnjevati tudi:
- izjava/certifikat po SIST EN 13242 s CE informacijo, ki jo/ga ponudnik priloži k ponudbi,
- izpolnjevanje zahtev tehnične specifikacije TSC 06.200,
- značaj finih delcev: SE min. 40 % (SIST EN 933-8) ali MB max. 1,5 g/kg (SIST EN 933- 9),
- agregat ne sme vsebovati grudic gline.
Kamniti material 0/90 mm
Agregat (kamen) apnenčevega ali dolomitnega izvora.
Poleg navedenega, mora ponujeni agregat izpolnjevati tudi:
- izjava/certifikat po SIST EN 13242 s CE informacijo ali poročilo, ki dokazuje zahtevane karakteristike materiala z rezultati laboratorijskih preiskav, ki jo/ga ponudnik priloži k ponudbi,
- delež finih delcev v agregatu je lahko največ 5% na deponiji (f5) in največ 8% po vgraditvi (f8),
- izpolnjevanje zahtev tehnične specifikacije TSC 06.100,
- agregat mora biti zmrzlinsko in mehansko obstojen.
Dokazilo: ponudnik predloži v posebni mapi veljavne Izjave/CE znak s CE informacijo (certfikati) ali poročila za blago ponujeno v predmetnem sklopu 2.
V kolikor proizvodi niso v sklopu gradbenih proizvodov – certificiranja, je potrebno predložiti originalno poročilo o preiskavi / analizah le-teh. Iz izjave/ CE informacije ali poročila o preiskavah mora biti razvidno izpolnjevanje vseh zahtev, ki so podani pri vsaki frakciji nasipnega materiala. Laboratorij, ki bo izvedel vzorčenje ter opravil preiskavo vzorcev in izdal poročilo o preiskavah mora biti ustrezno opremljen in registriran za preiskovanje in analiziranje ter mora zagotavljati sledljivost rezultatov.
Vse priložene izjave in certifikati morajo biti veljavni za čas trajanje pogodbe, najkasneje do 30. 6. 2017. V kolikor jim veljavnost v tem obdobju poteče, mora ponudnik samoiniciativno naknadno dostaviti veljavne izjave in certifikate.
Ponudnik mora predložiti referenčna dokazila pogodbenih partnerjev, iz katerih je razvidno, da je ponudnik v obdobju od 31. 3. 2014 do 31. 3. 2016 dobavil istovrstno blago kot je predmet sklopa, za katerega oddaja ponudbo in sicer predloži do vključno pet referenc, katerih skupna vrednost je enaka ali višja od ponudbenega zneska ponudnika.
Dokazilo: ponudnik predloži OBR. 17 – REFERENCE - SKLOP 2
2.9.5.3 SKLOP 3
REFERENCE
Da je ponudnik v obdobju od 31. 3. 2014 do 31. 3. 2016 izvedel do vključno pet (5) tovrstnih del, katerih skupna vrednost je enaka ali višja od ponudbenega zneska ponudnika, ki oddaja ponudbo za navedeni sklop.
Dokazilo: ponudnik predloži OBR. 18 – REFERENCE - SKLOP 3
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma potrjevalcu referenc.
Ponudnik naročniku za dobavljeno blago zagotavlja garancijsko dobo 3 leta. Dokazilo: OBR. 14 - Izjava ponudnika o zagotavljanju garancijske dobe – sklop 3
2.9.5.4 SKLOP 4
DROBLJENJE MATERIALA
Ponudnik mora imeti za izvedbo predmetnega javnega naročila – sklop 4 pridobljeno veljavno okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov na premični napravi; po postopku R 5; za naslednjo klasifikacijsko številko odpadka, 17 05 04.
V kolikor mu veljavno okoljevarstveno dovoljenje za izbrano obdobje poteče, mora ponudnik samoiniciativno naknadno dostaviti novo veljavno okoljevarstveno dovoljenje.
Dokazilo: predložitev fotokopije veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja, postopek predelave R 5
DEPONIRANJE
Ponudnik mora imeti za izvedbo predmetnega javnega naročila – sklopa 4 veljavno okoljevarstveno dovoljenje za prevzem odpadkov, izdano s strani ARSA-a (veljavno do konca veljavnosti pogodbe). V kolikor mu veljavnost okoljevarstvenega dovoljenja za izbrano obdobje poteče, mora ponudnik samoiniciativno naknadno dostaviti novo veljavno okoljevarstveno dovoljenje. Dovoljenje mora biti izdano za sledeči klasifikacijski številki odpadka:
- 17 05 04,
- 17 03 02.
Dokazilo:
- fotokopija veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja za klasifikacijski številki odpadka 17 05 04 in 17 03 02.
2.9.5.5 SKLOP 5
Ponudnik mora zagotoviti usposobljene kadre (glej poglavje kadrovska sposobnost – sklop 5) in gradbeno mehanizacijo, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbenih storitev.
Dokazilo: ponudnik predloži izjavo o delovnem osebju in strojni opremi (OBR. 12 in OBR. 13).
Register osnovnih sredstev na dan 31. 3. 2016 iz poslovnih knjig ponudnika bo ponudnik kot prilogo te izjave dostavil naknadno, na zahtevo naročnika in sicer v roku, ki ga določi naročnik.
V kolikor ponudnik pri predmetnem sklopu nastopa s podizvajalci, mora tudi podizvajalec naknadno, na zahtevo naročnika dostaviti register osnovnih sredstev na dan 31. 3. 2016 iz svojih poslovnih knjig.
REFERENCE
Da je ponudnik v obdobju od 31. 3. 2014 do 31. 3. 2016 izvedel do vključno pet (5) tovrstnih del, katerih skupna vrednost je enaka ali višja od ponudbenega zneska ponudnika, ki oddaja ponudbo za navedeni sklop.
Dokazilo: ponudnik predloži OBR. 19 – REFERENCE - SKLOP 5
2.9.5.6 SKLOP 6
Register osnovnih sredstev na dan 31. 3. 2016 iz poslovnih knjig ponudnika bo ponudnik kot prilogo te izjave dostavil naknadno, na zahtevo naročnika in sicer v roku, ki ga določi naročnik.
V kolikor ponudnik pri predmetnem sklopu nastopa s podizvajalci bo tudi podizvajalec naknadno, na zahtevo naročnika dostavil register osnovnih sredstev na dan 31. 3. 2016 iz svojih poslovnih knjig.
Dokazilo: ponudnik predloži izjavo o strojni opremi (OBR. 15).
2.9.6 Tehnične značilnosti
2.9.6.1 SKLOP 1
Ponudnik bo naročeni material naročniku dostavil FCA Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika. Ponudnik mora zagotavljati zadostne transportne in skladiščne kapacitete, glede na naročnikov odjem, kar pomeni, da lahko zagotovi dobavo v roku 24 ur od prejema naročila.
Ponudnik zagotavlja:
- zahtevane količine za vse razpisane vrste blaga,
- da je blago novo,
- da ima ustrezne izkušnje o dobavi blaga.
Ponudnik je dolžan na zahtevo naročnika dostaviti naročniku vzorec ponujenega blaga v roku, ki ga določi naročnik.
2.9.6.2 SKLOP 2
2.9.6.2.1 SPLOŠNO
S temi tehničnimi specifikacijami in pogoji naročnik določa zahteve, ki jih mora pri dobavi/prevzemu kamenih agregatov upoštevati dobavitelj.
2.9.6.2.2 TESTNA KONTROLA
Naročnik oziroma organizacija, ki je s strani naročnika pooblaščena za odvzem vzorca na kamionu, ima pravico ob vsaki dobavi/prevzemu materiala odvzeti vzorec in ga posredovati ustrezni inštituciji na testiranje. V primeru, da laboratorij ugotovi, da dobavljeno/prevzeto blago ni izpolnjevalo zahtev navedenih v razpisni dokumentaciji, bo
stroške odvzema in preiskave vzorca kril ponudnik oziroma dobavitelj. V primeru, da se ugotovi, da blago ustreza vsem zahtevanim lastnostim, stroške preiskave nosi naročnik.
Naročnik si pridružuje pravico, da sam oz. s strani pooblaščene organizacije opravi pregled in vzorčenje proizvodov na deponiji proizvajalca ter jih analizira.
2.9.6.2.3 PREVZEM BLAGA
Naročnik bo material prevzemal v kamnolomu oziroma prevzemnem mestu ponudnika. Ponudnik mora naročniku zagotoviti obratovalni čas za prevzem nasipnega materiala od
7.00 do 18.00 ure, od ponedeljka do petka, ob sobotah od 07.00 do 12.00 ure.
2.9.6.3 SKLOP 3
Ponujena izvedba mora ustrezati tehničnim lastnostim, ki so navedene v predračunu – SKLOP 3 –. V primeru, da naročnik ugotovi, da ponudnik vgrajuje material, ki ni v skladu z navedenim v predračunu, ima naročnik pravico izvedbo zavrniti in unovčiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
2.9.6.4 SKLOP 4
DROBLJENJE
Ponudnik mora zagotoviti drobljenje trde kamnine V. kategorije iz izkopa na začasni deponiji na zrnavost 0/63 mm vključeno z vsemi potrebnimi deli: nakladanje v drobilec, odmikanje materiala izpred drobilca, tehtanje materiala in prevoz drobilca. Drobljenje materiala se bo izvajalo na lokaciji Verd - Podgora.
Drobljenje materiala se bo izvajalo fazno. DEPONIRANJE
Ponudnik mora naročniku zagotoviti, da lahko trajno deponira izkopani material.
Ponudnik mora omogočiti prevzem zemljine od 7.00 do 19.00 ure ob ponedeljka do petka, ob sobotah od 07.00 do 12.00 ure.
2.9.6.5 SKLOP 5
Stroji, ki jih ponudnik nudi v svoji ponudbi morajo biti tehnično brezhibni. V primeru okvar je potrebno v roku 1 ure stroje nadomestiti z drugimi, sicer bo to izvedel naročnik na ponudnikove stroške.
Ponudnik mora imeti za svojo strojno opremo pridobljeno ustrezno zavarovanje za primere: kraje, vandalizma ali nastale škode zaradi višje sile, v nasprotnem primeru krije vse stroške nastale škode ponudnik sam. Naročnik za škodo, nastalo iz prej omenjenih primerov ne odgovarja.
Ponudnik bo naročniku dnevno dajal v podpis strojna poročila. Obračunavale se bodo le efektivne ure najema delavcev oziroma obratovalne ure strojev.
Ponudnik bo naročniku dnevno dajal v podpis strojna poročila. Obračunavale se bodo le efektivne ure najema delavcev oziroma obratovalne ure strojev.
2.9.6.6 SKLOP 6
Stroji, ki jih ponudnik nudi v svoji ponudbi morajo biti tehnično brezhibni. V primeru okvar je potrebno stroje v roku 1 ure stroje nadomestiti z drugimi, sicer bo to izvedel naročnik na ponudnikove stroške.
Pri predmetnem sklopu gre izključno za najem gradbene mehanizacije brez upravljalca. Vrsta gradbene mehanizacije, ki se bo najela je razvidna iz predračuna OBR. 24.
Ponudnik mora imeti za svojo strojno opremo pridobljeno ustrezno zavarovanje za primere: kraje, vandalizma, škode zaradi višje sile ali nesreče na gradbišču, v nasprotnem primeru krije vse nastale stroške škode ponudnik sam. Naročnik za škodo, nastalo iz prej omenjenih primerov, ne odgovarja.
Ponudnik bo naročniku dnevno dajal v podpis strojna poročila. Obračunavale se bodo le efektivne ure najema delavcev oziroma obratovalne ure strojev.
2.10 Merilo za izbor
2.10.1 MERILO – NAJNIŽJA CENA
Xxxxxx za ocenjevanje ponudb za sklope 1, 3, 5 in 6 je najnižja ponudbena cena.
Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste.
Naročnik bo izmed vseh pravočasno prispelih ponudb kot najugodnejšo razvrstil ponudbo za posamezni sklop, ki bo imela najnižjo ceno. V primeru, da naročnik prejme več ponudb s popolnoma enako ceno, se kot dodatni kriterij upošteva čas prispetja ponudbe. Prednost bodo imele ponudbe, ki bodo prispele prej. V primeru, da so ponudbe s popolnoma enako ceno oddane istočasno, bo naročnik izvedel javni žreb. Žreb bo potekal v prostorih naročnika. Izmed ponudnikov, ki so ponudbe oddali istočasno, bo izbran tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban. Ponudnikom, ki ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.
Naročnik bo nato preveril, ali je najugodnejša ponudba za posamezni sklop tudi popolna in le táko izbral za izvedbo predmetnega javnega naročila.
Naročnik ne bo ocenjeval ponudbe v tistih sklopih, kjer ponudnik ne ponuja blaga/storitev za celoten sklop. Takšna ponudba bo izločena iz ocenjevanja.
2.10.2 MERILO - EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA
Merili za ocenjevanje ponudb za sklopa 2 in 4 sta vrednost za posamezno blago/storitev – 60 % in oddaljenost mesta prevzema/deponiranja od križišča regionalne ceste R III 642 odsek 1146 (Vrhnika – Podpeč) z lokalno cesto LC 468041 (pri objektu na naslovu Verd 9) – 40 %.
Naročnik bo izmed vseh pravočasno prispelih ponudb kot ekonomsko najugodnejšo razvrstil tisto ponudbo za posamezni sklop, ki bo imela najvišjo vrednost točk: izračunano kot seštevek točk ponujene cene za blago/storitev in oddaljenosti mesta prevzema/deponiranja od križišča regionalne ceste R III 642 odsek 1146 (Vrhnika – Podpeč) z lokalno cesto LC 468041 (pri objektu na naslovu Verd 9).
V primeru, da naročnik prejme več ponudb s popolnoma enakim številom točk, se kot dodatni kriterij upošteva čas prispetja ponudbe. Prednost bodo imele ponudbe, ki bodo prispele prej. V primeru, da so ponudbe s popolnoma enakim številom točk oddane istočasno, bo naročnik izvedel javni žreb. Žreb bo potekal v prostorih naročnika. Izmed ponudnikov, ki so ponudbe oddali istočasno, bo izbran tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban. Ponudnikom, ki ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.
Naročnik bo nato preveril, ali je ekonomsko najugodnejša ponudba za posamezni sklop tudi popolna in le táko izbral za izvedbo predmetnega javnega naročila.
Naročnik ne bo ocenjeval ponudbe v tistih sklopih, kjer ponudnik ne ponuja blaga/storitev za celoten sklop. Takšna ponudba bo izločena iz ocenjevanja.
NAČIN IZRAČUNA VREDNOSTI TOČK
Naročnik bo za oceno ponudb uporabil naslednja merila:
- vrednost za posamezno blago/storitev - 60 točk
Komisija bo ocenjevala posamezen sklop. Ponudnik mora podati ceno brez davka na dodano vrednost za posamezno blago/storitev. Morebitne popuste mora vključiti v ceno, sicer bo naročnik takšno ponudbo izločil iz nadaljne obravnave.
Vrednost ponudbe se preračuna v točke po naslednji formuli:
najnižja vrednost ponudbe za storitev/blago
vrednost ponudbe za storitev/blago = x 60
ponujena vrednost ponudbe za storitev/blago
Po tej formuli dobi najnižja vrednost ponudbe za blago/storitev 60 točk, ostale pa ustrezno manjše število točk. Izračun se dela na dve decimalni mesti.
Oddaljenost mesta prevzema/deponiranja izkopanega materiala do križišča regionalne ceste R III 642 odsek 1146 (Vrhnika – Podpeč) z lokalno cesto LC 468041 (pri objektu na naslovu Verd 9) bo ponudnik vpisal v OBR. 19 (rekapitulacija/predračun, pri sklopih, kjer je to obvezno) in ponudbo. Ta se preračuna po naslednji formuli:
- oddaljenost - 40 točk
oddaljenost najbližjega ponudnika od točke* do mesta prevzema/odlaganja
oddaljenost = x 40
oddaljenost ponudbenega ponudnika od točke* do mesta prevzema/odlaganja
* TOČKA - križišče regionalne ceste R III 642 odsek 1146 (Vrhnika – Podpeč) z lokalno cesto LC 468041 (pri objektu na naslovu Verd 9)
Oddaljenost se šteje od križišča regionalne ceste R III 642 odsek 1146 (Vrhnika – Podpeč) z lokalno cesto LC 468041 (pri objektu na naslovu Verd 9) do vstopne rampe ponudnika na njegovem prevzemnem mestu v kamnolomu (sklop 2), lokaciji kjer se bo odlagal material (sklop 4). Upoštevajo se izključno ceste, kjer je dovoljen promet za tovorna vozila tovrstne osne obremenitve.
Naročnik bo nato na podlagi podanih podatkov v ponudbi, ponudbo ocenil glede na oddaljenost mesta prevzema/mesta deponiranja izkopanega materiala od točke* –
križišča. Po tej formuli dobi najkrajša oddaljenost mesta prevzema/mesta deponiranja izkopanega materiala od točke* 40 točk, ostale ustrezno manjše število točk. Izračun se dela na dve decimalni mesti.
Naročnik si pridržuje pravico, da oddaljenost preveri s TIS - cm in s podatki iz baze GIS. V primeru, da bomo smatrali, da je navedena oddaljenost neustrezna, jo bomo preverili tudi z dejansko prevoženimi kilometri.
Naročnik ugotovi skupno število točk in na podlagi tega razvrsti ponudbe ponudnikov.
2.11 Splošni in posebni pogoji
Ponudba mora veljati 90 dni od roka za odpiranje ponudb. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz 2.9 poglavja teh navodil za osnovno, poklicno, ekonomsko in finančno sposobnost, ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev za vse gospodarske subjekte skupaj.
Popolna ponudba mora v svoji mapi vsebovati vse obrazce, navedene v razpisni dokumentaciji, zložene po vrstnem redu in mora biti speta na način, da ni mogoče naknadno dodajati/odstranjevati listov. Če gre za skupno ponudbo oziroma v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, je potrebno ustrezne obrazce kot zahteva razpisna dokumentacija, izpolniti tudi zanje.
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na zadnji strani parafirati in žigosati. S tem potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe.
S predložitvijo ponudbe ponudnik brez kakršnihkoli omejitev ali zadržkov sprejme pogoje tega razpisa in pogodbene pogoje, ki bo sklenjena na osnovi tega razpisa.
Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu s predmetno zakonodajo obvezna. V skladu z zapisanim bo obvezna sestavina pogodbe:
• vsaka vrsta dobav/storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec,
• podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
• predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh dobav/storitev.
Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.
2.11.1 Podpis pogodbe
Pogodbo o sklenitvi posla mora ponudnik podpisati najkasneje v 10-ih dneh po prejemu pogodbe v podpis. V nasprotnem se smatra, da odstopa od pogodbe. V primeru revizije se datum podpisa pogodbe ustrezno prestavi.
2.11.2 Ogled lokacije
V kolikor bi ponudniki želeli ogled lokacije in okolice, kjer se bo izvajala Infrastruktura Verd – Podgora in ogled terena upoštevali pri pripravi svoje ponudbe, se le-ta opravi po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo Xxxxx Xxxxxx Plečnik, tel. 01/000 00 00.
2.12 Cene v ponudbi
Ponudbene cene predmetnega javnega naročila morajo zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo posameznega sklopa predmetnega javnega naročila ter morebitne popuste. Ponudnik mora v ceni upoštevati 12 – urni delavnik od ponedeljka do sobote.
Ponudbene cene morajo veljati do 30. 6. 2017 oz. do končanja vseh dobav/storitev/del. Cene iz ponudbenega predračuna za posamezni sklop so fiksne do izteka pogodbe.
2.12.1 SKLOP 1 – CEVI, JAŠKI
Cena mora biti fiksna, izražena v eurih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno. Cene veljajo FCA naslov naročnika ali naslov gradbišča.
2.12.2 SKLOP 2 – NASIPNI MATERIAL
Cene v ponudbi morajo biti fiksne, izražene v eurih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). V ceno morajo biti vključeni vsi stroški izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (zavarovalni stroški, skladiščenje, morebitna dovoljenja, takse, tehtanje, nalaganje, čakanje na gradbiščih, in podobno). Skladno s seznamom blaga (popisom) naročnik material prevzema v kamnolomu oziroma na naslovu prevzemnega mesta ponudnika. Ponudnik naj poda cene za celoten seznam blaga.
2.12.3 SKLOP 3 – ČRPALIŠČA
Cena mora biti fiksna, izražena v eurih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno.
2.12.4 SKLOP 4 – DROBLJENJE MATERIALA IN DEPONIRAJE
Cena mora biti fiksna, izražena v eurih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno. Cene v ponudbi morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila: upoštevati stroške stroja za nakladanje v drobilec, odmikanje materiala izpred drobilca in večkratni prevoz drobilca.
2.12.5 SKLOP 5 – POMOČ PRI GRADBENIH DELIH
Cena mora biti fiksna, izražena v eurih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno. Cene v ponudbi morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (npr. stroški prevoza, čakanja, večkratnega premika strojev, vzdrževanja strojev ipd.).
2.12.6 SKLOP 6 – NAJEM STROJEV
Cena mora biti fiksna, izražena v eurih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno. Cene v ponudbi morajo vključevati vse stroške ponudnika, ki so potrebni za izvedbo naročila (npr. stroški prevoza, večkratnega premika strojev, vzdrževanja strojev ipd.). Pri predmetnem sklopu gre izključno za najem gradbene mehanizacije brez upravljalca.
2.13 Finančna zavarovanja
2.13.1 Bianco menica za resnost ponudbe
Naročnik za resnost ponudbe zahteva zavarovanje z bianco menico in menično izjavo v višini 3
% vrednosti ponudbe (seštevka vseh ponujenih sklopov) brez DDV, z oznako »brez protesta«, plačljivo na prvi poziv in veljavno najmanj devetdeset (90) dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb. Menična izjava je sestavni del te razpisne dokumentacije (OBR. 20). Pooblastilo za izpolnitev bianco menice ne sme odstopati od navedenega OBR. 20 v razpisni dokumentaciji.
Xxxxxx z menično izjavo za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:
- po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne,
- zavrne sklenitev pogodbe,
- ob sklenitvi pogodbe o dobavi blaga/izvedbi storitev ne izroči naročniku bianco menice
/bančne garancije oz. kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Naročnik bo bianco menico s pooblastilom za resnost ponudbe vrnil ponudnikom po pravnomočnosti sklepa o izbiri, če bodo to pisno zahtevali, izbranemu ponudniku pa po sklenitvi pogodbe in predložitvi bianco menice/bančne garancije oz. kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
V primeru, da ponudnik k svoji ponudbi ne bo priložil menice za resnost ponudbe, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.
2.13.2 Bianco menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - sklopi 1, 2 ter 4-6
Pet (5) bianco menic z eno (1) menično izjavo v višini 10 % pogodbene vrednosti; seštevka vseh dobljenih sklopov po tem razpisu (brez DDV), ki velja najmanj trideset (30) dni po izteku veljavnosti pogodbe.
V kolikor je ponudnik izbran za več sklopov, dostavi eno bianco menico v višini 10 % od pogodbene vrednosti vseh sklopov za katere je bil izbran (brez DDV). V kolikor jo bo potrebno unovčiti, se bo unovčila v vrednosti tistega sklopa, za katerega ponudnik ne bo izpolnjeval pogodbenih obveznosti.
Izbrani ponudnik mora dostaviti bianco menico najkasneje v osmih (8) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika. Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Bianco menica bo unovčena v primeru, da pogodbena stranka (ponudnik) ne bo izpolnjevala pogodbenih obveznosti po sklenjeni pogodbi v času trajanja pogodbe.
Bianco menica mora biti sestavljena v skladu z navedenim vzorcem v razpisni dokumentaciji – OBR. 21. Ponudnikova predložena bianco menica ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev.
2.13.3 Bančna garancija oziroma kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – sklop 3
Bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (brez DDV), ki velja najmanj devetdeset (90) dni po izteku veljavnosti pogodbe.
Izbrani ponudnik mora dostaviti zavarovanje najkasneje v osmih (8) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika. Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje bo unovčeno v primeru, da pogodbena stranka (ponudnik) ne bo izpolnjevala pogodbenih obveznosti po sklenjeni pogodbi v času trajanja pogodbe.
Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje mora biti sestavljeno v skladu z navedenim vzorcem v razpisni dokumentaciji – OBR. 22. Ponudnikova predložena bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev.
2.13.4 Bančna garancija oziroma kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku – sklop 3
Bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % vrednosti obračunskih del (brez DDV), predloži izvajalec po dokončanju del, to je ob uspešni primopredaji. Brez predložene garancije oziroma zavarovanja primopredaja ni opravljena. Garancija oziroma zavarovanje mora pokrivati primere, če izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe ali kvalitete predmeta pogodbe v garancijskem roku, ni izvršil svoje obveznosti. Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje mora biti sestavljeno v skladu z navedenim vzorcem v razpisni dokumentaciji – OBR. 23 in ne sme bistveno odstopati od
vzorca ter vsebovati dodatnih pogojev. Rok trajanja garancije oziroma zavarovanja je za 30 dni daljši kot je garancijski rok, ki je določen v pogodbi, torej 3 leta + 30 dni.
Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku izročijo izbrani ponudniki za sklop 3.
2.14 Pravni pouk
Pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D in 63/13).
Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.
Vlagatelj vloži zahtevek za revizijo pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi (obvezen podpis z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom). Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v osmih delovnih dneh od dneva:
- objave obvestila o javnem naročilu ali
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
- prejema povabila k oddaji ponudb.
V primeru postopka oddaje naročila male vrednosti se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.
Če se v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve.
Vlagatelj plača takso za predrevizijski in revizijski postopek le enkrat, in sicer pred vložitvijo zahtevka za revizijo pri naročniku. Način odmere takse določa 71. člen ZPVPJN. Če se zahtevek za revizijo nanaša na objavo obvestila o naročilu, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo in so predmet naročila dobava blaga oziroma izvajanje storitev, ki se oddajajo po postopku oddaje naročila male vrednosti, znaša taksa 1.500,00
€, če pa se zahtevek za revizijo nanaša na objavo obvestila o naročilu, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo in so predmet naročila gradnje, ki se oddajajo po postopku oddaje naročila male vrednosti, znaša taksa 2.500,00 €.
Potrebni podatki za plačilo takse za predrevizijski in revizijski postopek: Transakcijski račun: XX00 0000 0000 0000 000
Odprt pri: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija SWIFT KODA: XXXXXX0X
IBAN: XX00000000000000000
Referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL
Navodila za sestavo reference (sklica)
Za plačilo za takse se uporabi referenca po modelu 11. Referenca je sestavljena iz treh podatkov (P1 - P2 - P3). Prvi in drugi del reference, P1 in P2, sta vedno enaka in se ločita z vezajem:
P1: 16110
P2: 7111290
Zadnji, tretji del reference, P3, predstavlja številko objave obvestila o naročilu, izjemoma pa numerično oznako javnega naročila, zato je za vsak primer javnega naročanja drugačen. Sestavljen je iz 8 cifer, od tega sta zadnji dve mesti namenjeni navedbi letnice iz številke objave oz. oznake javnega naročila.
Primer reference za postopek oddaje naročila male vrednosti, postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi, odprti postopek, postopek s predhodni ugotavljanjem sposobnosti, postopek s pogajanji po predhodni objavi, konkurenčni dialog, natečaj:
Številka objave: JN 10321/2011 Sklic: 16110-7111290-01032111
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo, naziv naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji naročila, če je bila poslana ponudnikom, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze s katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem postopku in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem, navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada in obvezno priložiti potrdilo o vplačilu takse.
S spoštovanjem,
Žig
direktorica
xxx. Xxxxxxx Xxx Xxxxx
OBR. 1: Ponudba
SKLOP/I*
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Interna številka javnega naročila: 1/9-NMV-3/16
Ponudnik:
XXXXXXX XXXXXXXX:
Podjetje oz. ime ponudnika (vodilni ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov) | |
Zakoniti zastopnik ponudnika | |
Matična številka podjetja/ponudnika | |
Sedež davčne izpostave ponudnika | |
Identifikacijska štev. za DDV | |
Naslov ponudnika | |
Poštna številka in kraj ponudnika | |
Kontaktna oseba | |
Telefon | |
Telefax | |
E-pošta kontaktne osebe | |
Številka transakcijskega računa | |
Odgovorna oseba za podpis pogodbe |
Kraj in datum: Žig Podpis ponudnika:
navodilo: Ponudnik mora OBR. 1 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi.
Ponudnik/vodilni ponudnik (v primeru skupne ponudbe) mora v izjavi pri delu kjer piše sklop/i* pripisati številko/e sklopa/sklopov za katero/e prilaga izjavo.
OBR. 2: Ponudbeni pogoji
SKLOP/I*
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Interna številka javnega naročila: 1/9-NMV-3/16
Ponudnik:
PONUDBENI POGOJI
1. VELJAVNOST PONUDBE: 90 dni od roka za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.
V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik od ponudnika zahteva, da za določeno število dni podaljša rok veljavnosti ponudbe. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki. Ponudnik lahko tako zahtevo zavrne, pri čemer se njegova ponudba izloči.
2. OZNAČEVANJE IN PLAČEVANJE SITUACIJ/RAČUNOV:
Na vsaki situaciji/računu mora biti navedena številka pogodbe oz. sklic na pogodbo, ki jo je določil naročnik (1/9-NMV-3/16) in številka sklopa. Številka pogodbe mora biti navedena tudi na drugih dokumentih, ki spremljajo situacijo/račun.
Ponudbena cena je brezpogojno fiksna in velja do 30. 6. 2017 oz. do končanja vseh del/dobav/storitev.
Izvajalec mora za dobave/dela/storitve (sklopa 3 in 5), izvedene v preteklem mesecu, najkasneje do 3. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu za dela, ki jih je izvedel pretekli mesec in NE takoj po izvedenih dobavah/delih/storitvah!) izdati naročniku v pregled gradbeno knjigo. Naročnik ima na voljo 5 delovnih dni, da knjigo pregleda in potrdi, šele po potrjeni gradbeni knjigi lahko ponudnik izda situacijo.
V primeru, da izvajalec gradbene knjige ne dostavi pravočasno (do 3. delovnega dne v mesecu) se mu za vsak dan zamude plačilo za izvedena dela zmanjšajo za 0,3 % celotne situacije (brez DDV).
Podlaga za izstavitev situacije je s strani naročnika podpisana gradbena knjiga.
Ponudnik izstavi račun (velja za sklop 1, 2, 4 in 6) za storitve/dobave izvedene v preteklem mesecu, najkasneje do tretjega (3) delovnega dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu za storitve/dobave, ki jih je izvedel pretekli mesec in NE takoj po izvedenih storitvah/dobavah!).
V predračunu določene količine so ocenjene in bodo pomagale naročniku pri objektivnem ocenjevanju ponudb. Naročnik se s tem javnim naročilom ne zavezuje, da bo v času trajanja pogodbe naročil navedene količine/storitve/dela v
navedenem obsegu in si pridržuje pravico do zmanjšanja obsega dobav/storitev. Obračun se izvede glede na dejansko dobavljene/izvedene/potrjene količine/storitve/dela.
Naročnik bo pogodbene storitve plačeval 30. dan od uradnega datuma prejema pravilno izstavljene situacije/računa. Kot začetek roka, v katerem mora naročnik ponudniku plačati izstavljeno situacijo/račun, se šteje prvi delovni dan po datumu prejema pravilno izstavljene situacije/računa. Če posamezna situacija/račun zapade v plačilo na nedelovni dan oziroma na dan, ko v Republiki Sloveniji ni mogoče izvajati plačilnega prometa, se zapadlost podaljša do prvega naslednjega delovnega dne. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo banki, pri kateri ima svoj račun.
Če naročnik pravočasno ne plača dolgovanih zneskov po izstavljenih situacijah/računih, se ponudniku priznajo zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti situacije/računa do dneva plačila.
Ponudnik/izvajalec lahko zahteva plačilo situacije/računa pred potekom 30 dni, če se naročnik s tem strinja, mora ponudnik izdati dobropis, in sicer v vrednosti:
- za 3 % od vrednosti situacije/računa, če zahteva plačilo v roku od 15 do 30 dni,
- za 7 % od vrednosti situacije/računa, če zahteva plačilo v roku, krajšem od 15 dni.
3. CENA:
Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno.
Za podrobne informacije glede cen po posameznem sklopu si oglejte poglavje 2.12 Cene v ponudbi.
Morebitni popusti morajo biti vključeni v ceno na enoto, sicer bo naročnik takšno ponudbo izločil iz nadaljnje obravnave.
Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.
Ponudbene cene so brezpogojno fiksne in veljajo do 30. 6. 2017 oz. do končanja vseh del/dobav/storitev.
4. VELJAVNOST IN ČAS TRAJANJA POGODBE:
Od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank in in predložitvijo bianco menice / bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in velja do 30. 6. 2017.
5. KRAJ IN ROK IZVEDBE DEL/STORITEV:
➢ Kraj: Dobave/storitve se izvajajo v Občini Vrhnika (lokacija: Verd - Podgora).
➢ Rok izvedbe dobav/storitev: do 31. 5. 2017 oziroma v dogovoru z naročnikom.
6. OSTALA DOLOČILA:
Izjavljamo, da bomo:
➢ naročilo opravljali strokovno in korektno v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke,
➢ določili kontaktno osebo, ki bo:
o zagotavljala strokovno in pravočasno izvedbo naročila,
o reševala in koordinirala naročnikove reklamacije Ime in priimek kontaktne osebe:
➢ vse informacije in podatke naročnika xxxx varovali kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju veljavnosti tega naročila
Kraj in datum: Žig Podpis ponudnika:
navodilo: Ponudnik mora OBR. 2 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi.
Ponudnik/vodilni ponudnik (v primeru skupne ponudbe) mora v izjavi pri delu kjer piše sklop/i* pripisati številko/e sklopa/sklopov za katero/e prilaga izjavo.
OBR. 3: Izjava o sposobnosti
SKLOP/I*
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Interna številka javnega naročila: 1/9-NMV-3/16
Ponudnik:
(podizvajalec/ponudnik v skupini)
Na podlagi zahteve iz vabila k oddaji ponudbe številka 1/9-NMV-3/16 z dne 31. 3. 2016 podajamo
IZJAVO
Odgovorna oseba ponudnika,
izjavljam,
(ime in priimek odgovorne osebe)
da za izvedbo javnega naročila: INFRASTRUKTURA VERD - PODGORA, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil, izpolnjujemo pogoje za priznanje sposobnosti po ZJN – 2, in sicer:
• kot pravna oseba in naši zakoniti zastopnik, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 95/04 - uradno prečiščeno besedilo in 55/08 - KZ-1):
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
– goljufija (211. člen KZ-1),
– protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
– oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
– poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
– goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
– preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
– neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
– ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
– zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
– zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
– zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
– nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
– nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
– ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ- 1),
– pranje denarja (245. člen KZ-1),
– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
– davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
– tihotapstvo (250. člen KZ-1),
– izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
– jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
– dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
– dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
– hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1);
• na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2E oz. 81.a člena ZJNVETPS;
• na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.;
• izjavljamo, da nismo:
– v postopku prisilne poravnave in ni bil zoper nas podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
– nismo v stečajnem postopku in ni bil zoper nas podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
– nismo v postopku prisilnega prenehanja in ni bil zoper nas podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju;
– bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem;
– nismo storili velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil;
– pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN - 2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil;
• izjavljamo, da smo:
– registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila;
– imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
• izjavljamo, da smo:
- seznanjeni z določbami 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Ur. l. RS, št. /1 - UPB2) in da ne obstaja omejitev poslovanja.
Pod kazensko odgovornostjo zagotavljamo, da so navedeni podatki resnični, kar lahko na željo naročnika izkažemo z ustreznimi listinskimi dokazili.
S podpisom tudi izjavljamo, da smo seznanjeni s celotno razpisno dokumentacijo, če je predložena in da sprejemamo vse pogoje predmetnega javnega naročila.
Do naročnika ne bomo imeli nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik.
Kot ponudnik dajemo SOGLASJE
da naročnik JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, za potrebe predmetnega javnega razpisa pri pristojnih institucijah, Davčni upravi Republike Slovenije in pri Carinski upravi Republike Slovenije, pridobi osebne podatke in preveri točnost naših navedb na tej izjavi in sicer o višini:
• neplačanih davčnih obveznosti,
• davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je odložen začetek davčne izvršbe oziroma je začeta davčna izvršba zadržana,
• davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo davka oziroma še ni potekel rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti.
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis naročnika JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika: INFRASTRUKTURA VERD - PODGORA.
Kraj in datum: Žig Podpis ponudnika:
navodilo: Ponudnik mora OBR. 3 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko fotokopira.
Ponudnik/podizvajalec/partner v skupini (v primeru skupne ponudbe) mora v izjavi pri delu kjer piše sklop/i* pripisati številko/e sklopa/sklopov za katero/e prilaga izjavo.
OBR. 4: Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije
SKLOP/I*
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Interna številka javnega naročila: 1/9-NMV-3/16
Ponudnik:
(ponudnik v skupini)
IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Naročniku, Javnemu podjetju Komunalnemu podjetju Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika:
Izjavljamo, da smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, ki se nanaša na javni razpis za oddajo naročila male vrednosti INFRASTRUKTURA VERD - PODGORA, ki je bil objavljen na portalu JN dne 31. 3. 2016, pod številko NMV2245/2016, in na spletni strani xxx.xxx.xx.
Izjavljamo, da smo bili dolžni in smo spremljali ter pri pripravi ponudbe upoštevali vprašanja in odgovore, obvestila in sporočila, vezana na predmetno javno naročilo, ki so bila objavljena na spletnem informacijskem portalu ministrstva, pristojnega za finance:
»Portal javnih naročil« in na spletni strani xxx.xxx.xx.
Izjavljamo, da nismo spreminjali določb razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, ki je bilo objavljeno na spletnem informacijskem portalu ministrstva, pristojnega za finance: »Portal javnih naročil« oziroma na spletni strani naročnika xxx.xxx.xx.
Izjavljamo, da smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju. Seznanjeni smo s tem, da našo ponudbo lahko naročnik zavrne, če bodo naši podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajoči.
Izjavljamo, da imamo svojo dejavnost zavarovano za odgovornosti proti škodi, ki bi jo pri izvajanju storitev po tem sporazumu povzročil ljudem ali na premoženju.
Potrjujemo, da smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za ta javni razpis in splošnimi pogoji pogodbe. Z njimi v celoti soglašamo ter potrjujemo, da smo seznanjeni z navodili za izdelavo ponudbe, z njim soglašamo in bomo ponudbo pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v omenjenem navodilu.
Izjavljamo, da je naše podjetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zadostno število tehničnega oz. kadrovskega osebja, drugih strokovnih delavcev, ki so sposobni izvesti predmetno javno naročilo ter razpolagamo z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi.
Izjavljamo, da bomo razpisane storitve/dobave izvajali strokovno in kvalitetno ter v dogovorjenih terminih, skladno z načeli stroke in dobrega gospodarja in v skladu z razpisanimi pogoji ter zahtevami naročnika.
Izjavljamo, da nam zakon ali katerikoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbo, katerega predmet je javno naročilo po tem javnem razpisu.
Izjavljamo, da nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila.
Izjavljamo, da proti nam ni bila izdana pravnomočna sodba, ki kaže na našo nestrokovnost iz dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila.
Izjavljamo, da ima naše podjetje organizirane zadostne tehnične zmogljivosti za izpolnitev predmetnega javnega naročila.
Izjavljamo, da bomo naročniku najkasneje v osmih (8) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, predložili bianco menico / bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Izjavljamo, da vse kopije dokumentov, ki so predložene ponudbi, ustrezajo originalom.
Izjavljamo da bomo, v kolikor bomo sodelovali s podizvajalci, dostavili kopije pogodb, sklenjene najmanj za čas pogodbe po tem razpisu, torej najmanj do 30. 6. 2017. V kolikor zgoraj omenjena medsebojna pogodba poteče pred 30. 6. 2017 bomo novo pogodbo dostavili samoiniciativno.
Izjavljamo, da dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca.
S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za
»INFRASTRUKTURA VERD - PODGORA«.
Kraj in datum: Žig Podpis ponudnika:
navodilo: Ponudnik mora OBR. 4 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko fotokopira.
Ponudnik/partner v skupini (v primeru skupne ponudbe) mora v izjavi pri delu kjer piše sklop/i* pripisati številko/e sklopa/sklopov za katero/e prilaga izjavo.
OBR. 5: Izjava o transakcijskih računih
SKLOP/I*
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Interna številka javnega naročila: 1/9-NMV-3/16
Ponudnik:
(partner v skupini)
IZJAVA O NE BLOKADI TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV
Naročniku, Javnemu podjetju Komunalnemu podjetju Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, izjavljamo, da:
- noben od odprtih transakcijskih računov v zadnjih dveh mesecih od dneva izdaje potrdila ni bil blokiran za več kot tri dni iz naslova neporavnanih obveznosti iz zakonskega naslova, davčnega naslova ali naslova sodnih izvršb,
- v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik in bomo s strani naročnika prejeli poziv za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogoju, bomo v roku osmih (8) dni naročniku posredovali dokazilo BON – 2 ali drugo enakovredno dokazilo.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:
INFRASTRUKTURA VERD - PODGORA – sklop/i* .
Kraj in datum: Žig Podpis ponudnika:
navodilo: Ponudnik mora OBR. 5 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko fotokopira
Ponudnik/partner v skupini (v primeru skupne ponudbe) mora v izjavi pri delu kjer piše sklop/i* pripisati številko/e sklopa/sklopov za katero/e prilaga izjavo.
OBR. 6: Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc
SKLOP/I*
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Številka javnega naročila: 1/9-NMV-3/16
POOBLASTILO PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC
V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila male vrednosti »INFRASTRUKTURA VERD - PODGORA« pooblaščamo Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, da pridobi vsa dokazila oziroma podatke iz uradnih evidenc, ki so potrebni za dokazovanje naše sposobnosti v skladu s pogoji za ugotavljanje sposobnosti po predmetnem javnem naročilu in sicer:
a) dokazila oziroma podatke, ki se nanašajo na nas kot ponudnika (pravno osebo) in
b) dokazila oziroma podatke, ki se nanašajo na naše (ponudnikove) zakonite zastopnike (navesti vse fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad ponudnikom):
1. | Ponudnik (polno ime podjetja oz. ponudnika)/podizvajalec/ponudnik v skupini | |
Sedež podjetja | ||
Poštna številka in kraj | ||
Občina sedeža podjetja | ||
Številka vpisa v sodni register (številka vložka) | ||
Davčna številka | ||
Matična številka | ||
2. | Zakoniti zastopnik (ime in priimek) | |
Ulica (naslov stalnega bivališča) | ||
Poštna številka in kraj | ||
Matična številka (EMŠO) | ||
Kraj rojstva | ||
Občina rojstva | ||
Država rojstva | ||
Državljanstvo | ||
Moj prejšnji priimek se je glasil | ||
3. | Zakoniti zastopnik (ime in priimek) | |
Ulica (naslov stalnega bivališča) | ||
Poštna številka in kraj | ||
Matična številka (EMŠO) | ||
Kraj rojstva | ||
Občina rojstva | ||
Država rojstva | ||
Državljanstvo | ||
Moj prejšnji priimek se je glasil |
Opomba: v primeru pomanjkanja prostora se obrazec fotokopira.
(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 1)
(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 2)
(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 3)
Kraj in datum: Žig Podpis ponudnika:
navodilo: Ponudnik mora OBR. 6 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko fotokopira.
Ponudnik/podizvajalec/ponudnik v skupini (v primeru skupne ponudbe) mora v izjavi pri delu kjer piše sklop/i* pripisati številko/e sklopa/sklopov za katero/e prilaga izjavo.
OBR. 7: Seznam podizvajalcev
SKLOP/I*
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Interna številka javnega naročila: 1/9-NMV-3/16
Ponudnik:
SEZNAM PODIZVAJALCEV
Pri sodelovanju na tem razpisu (obkrožite ustrezno):
• xxxx sodelovali s podizvajalci
• ne bomo sodelovali s podizvajalci
V primeru, da bo ponudnik sodeloval s podizvajalci mora izpolniti on oz. podizvajalec in predložiti naslednje dokumente:
• pogodba ali dogovor o skupnem sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi javnega naročila z vsakim od v spodnji tabeli navedenim podizvajalcem (v dogovoru mora biti obvezno zajeto vsaj: vrsta del, podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun), predmet, količina, vrednost, kraj in roki),
• OBR. 3 – Izjava o izpolnjevanju pogojev z vlogo za pridobitev podatkov, za v spodnji tabeli navedenega podizvajalca,
• Obr. 6 – Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, za v spodnji tabeli navedenega podizvajalca,
• OBR. 8 - podatke o podizvajalcu, za v spodnji tabeli navedenega podizvajalca, natančen opis del, ki jih bo opravil posamezen podizvajalec,
• OBR. 9 - pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjene situacije/računa, situacijo/račun neposredno plača podizvajalcu.
Razpisana dela bomo izvedli z naslednjimi podizvajalci:
Zap. št. | Naziv oz. ime in priimek podizvajalca | Dela, ki jih bo opravil podizvajalec | Vrednost del v € brez DDV | Sklop |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
5. |
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za INFRASTRUKTURA VERD - PODGORA objavljen na portalu javnih naročil dne 31. 3. 2016, pod številko NMV2245/2016.
Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila v celoti odgovarjali za dela podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli.
Kraj in datum: Žig Podpis ponudnika:
navodilo: Ponudnik mora OBR. 7 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi.
Ponudnik/vodilni ponudnik (v primeru skupne ponudbe) mora v izjavi pri delu kjer piše sklop/i* pripisati številko/e sklopa/sklopov za katero/e prilaga izjavo.
OBR. 8: Podatki o podizvajalcu
SKLOP/I*
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Interna številka javnega naročila: 1/9-NMV-3/16
Podizvajalec:
PODATKI O PODIZVAJALCU
Naziv podizvajalca: | |
Naslov podizvajalca: | |
Poštna številka in pošta: | |
Številka telefona: | |
Številka telefaksa: | |
Naslov elektronske pošte: | |
Matična številka: | |
ID številka za DDV: | |
Sedež davčne izpostave podizvajalca: | |
Številka transakcijskega računa: | |
Naziv banke: | |
Zakoniti zastopnik podizvajalca: | |
Kontaktna oseba: |
SOGLASJE PODIZVAJALCA:
Podizvajalec ,
(naziv in naslov podizvajalca)
soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenih dobav/blaga, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij/računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam/računom, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.
Kraj in datum: Žig Podpis zakonitega zastopnika podizvajalca/ponudnika:
Navodilo: Podizvajalec, ki ga ponudnik/izvajalec navede v svoji ponudbi mora to stran izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca. Obrazec je obvezen v primeru, da ponudnik navede, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalcem. Obrazec se izpolni za vsakega od podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v OBR. 7.
Podizvajalec pri delu kjer piše sklop/i* pripiše številko/e sklopa/sklopov za katero/e posreduje podatke.
V primeru večjega števila podizvajalcev, ponudnik obrazec lahko fotokopira.
Če ne boste sodelovali s podizvajalci zgoraj levo na prvi strani obrazca vpišite svoje podatke, tabelo prečrtajte in obrazec datirajte, podpišite in žigosajte.
OBR. 9: Soglasje ponudnika k neposrednim plačilom
SKLOP/I*
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Interna številka javnega naročila: 1/9-NMV-3/16
Ponudnik:
POOBLASTILO
Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjene situacije/računa neposredno plačuje
podizvajalcu (navedite naziv
podizvajalca), ki smo ga navedli v tabeli OBR. 7 in zanj priložili podatke za razpis –
INFRASTRUKTURA VERD - PODGORA – sklop/i* .
Kraj in datum: Žig Podpis ponudnika:
Navodilo:
Ponudnik pri delu kjer piše sklop/i* pripiše številko/e sklopa/sklopov za katero/e posreduje podatke.
V primeru večjega števila podizvajalcev, lahko ponudnik obrazce fotokopira.
Če ne boste sodelovali s podizvajalci zgoraj levo vpišite svoje podatke, tabelo prečrtajte in obrazec datirajte, podpišite in žigosajte.
OBR. 10: Pooblastilo za podpis ponudbe
SKLOP/I*
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Interna številka javnega naročila: 1/9-NMV-3/16
POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE,
KI JO PREDLAGA SKUPINA XXXXXXXXXX/PARTNERJEV
Podpisani | ||
z | (ime in priimek pooblastitelja) nazivom | iz |
(funkcija) (naziv in naslov podjetja) | ||
Podpisani | ||
z | (ime in priimek pooblastitelja) nazivom | iz |
(funkcija) (naziv in naslov podjetja) | ||
Podpisani | ||
z | (ime in priimek pooblastitelja) nazivom | iz |
(funkcija) (naziv in naslov podjetja) | ||
Podpisani | ||
z | (ime in priimek pooblastitelja) nazivom | iz |
potrjujemo, | (funkcija) (naziv in naslov podjetja) da smo zakoniti predstavniki ponudnikov/partnerjev, ki dajejo | skupno |
ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo
za vodilnega ponudnika:
(naziv in naslov vodilnega ponudnika pri skupni ponudbi)
in za podpis skupne ponudbe:
gospoda/gospo z nazivom
ki se podpisuje
,
in parafira
da v našem imenu podpiše ponudbo in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim razpisom.
Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem razpisu pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila Infrastruktura Verd - Podgora v primeru, da ga ne prilagamo tej ponudbi.
Za tem obrazcem prilagamo za vsakega od ponudnikov v skupini:
OBR. 3 – Izjava o sposobnosti
OBR. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije OBR. 5 – Izjava o transakcijskih računih
OBR. 6 – Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov OBR. 11 – Izjava o posredovanju podatkov
Drugo:
datum:
pooblastitelja:
žig podpis
datum:
pooblastitelja:
žig podpis
datum:
pooblastitelja:
žig podpis
datum:
pooblastitelja:
žig podpis
Navodilo: Ponudnik mora pooblastilo – OBR. 10- izpolniti. Pooblastilo mora biti datiran, žigosano in podpisano s strani vseh ponudnikov v skupini. Pooblastilo se izpolni in predloži samo v primeru skupne ponudbe, ki jo da skupina ponudnikov /partnerjev.
V zgornjem desnem kotu se dopiše še številka sklopa/številke sklopov, za katero/e se predlaga/jo ponudba/e.
OBR. 11: Izjava o posredovanju podatkov
SKLOP/I*
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Interna številka javnega naročila: 1/9-NMV-3/16
Ponudnik:
(partner v skupini)
IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV
(71. člen ZJN – 2)
S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le-temu posredovali podatke o:
– naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
– gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis naročnika JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360
Vrhnika: INFRASTRUKTURA Verd - Podgora – sklop/i* .
Kraj in datum: Žig Podpis ponudnika:
Navodilo: Ponudnik/partner v skupini (v primeru skupne ponudbe) mora v izjavi pri delu kjer piše sklop/i* pripisati številko/e sklopa/sklopov za katero/e prilaga izjavo.
OBR. 12: Izjava o delovnem osebju – sklop 5
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Interna številka javnega naročila: 1/9-NMV-3/16
Ponudnik:
IZJAVA O DELOVNEM OSEBJU – za sklop 5
Odgovorna oseba ponudnika, ,
(ime in priimek odgovorne osebe)
izjavljam, da zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo Infrastruktura Verd - Podgora št. 1/9– NMV–3/16 – sklop 5 skladno z zahtevami naročnika in ki izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje del, ki izhajajo iz Zakona o graditvi objektov in vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.
Kadri:
Delavec – po sistemizaciji delovnega mesta | Ime in priimek delavca |
PK | • |
PK | • |
KV | • |
KV | • |
KV | • |
V primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik in bomo s strani naročnika prejeli poziv za predložitev obrazcev M1 in pogodbe o delu za delovno osebje, bomo le - te v zahtevanem roku posredovali naročniku. Dovoljeno je tudi višje mesto po sistemizaciji delovnih mest, torej tudi VKV, vendar po cenah KV.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:
INFRASTRUKTURA VERD - PODGORA – sklop 5.
Kraj in datum: Žig Podpis ponudnika:
Navodilo: Ponudnik mora OBR. 12 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost dane izjave.
OBR. 13: Izjava o strojni opremi – sklop 5
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Interna številka javnega naročila: 1/9-NMV-3/16
Ponudnik:
IZJAVA O STROJNI OPREMI
Izjavljamo, da razpolagamo NAJMANJ s spodaj navedeno mehanizacijo, ki je nujno potrebna za izvajanje storitev iz te razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila INFRASTRUKTURA VERD - PODGORA – sklop 5, torej za pomoč pri gradbenih delih.
(pod postavko s križcem opredelite »Lastništvo mehanizacije« opredelite ali je navedena mehanizacija v vaši lasti ali najeta)
Potrebna mehanizacija | Količina | Lastništvo mehanizacije | |
Lastno | Najeto | ||
Kamion do 15 ton | 1 | ||
Kamion nad 15 ton | 2 | ||
Bager med 15 - 20 ton s tremi žlicami | 1 | ||
Bager med 15 - 20 ton s kladivom nad 1,0 t | 1 | ||
Bager nad 20t z žlico | 1 | ||
Bager nad 20t s kladivom 1,5 | 1 | ||
Taktor s prikolico | 1 | ||
Mininakladač | 1 | ||
Rovokopač | 1 | ||
Valjar nad 5t | 1 | ||
Bager med 7 in 8,5 t s kladivom | 1 | ||
Bager med 7 in 8,5 t s tremi žlicami | 1 | ||
Valjar med 850 kg in 1,5 t | 1 | ||
Bager med 9 in 15t s tremi žlicami | 1 | ||
Bager med 9 in 15t s kladivom | 1 | ||
V primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik in bomo s strani naročnika prejeli poziv za predložitev izpisa iz registra osnovnih sredstev na dan 31. 3. 2016 iz poslovnih knjig ponudnika, partnerja in podizvajalca bomo kot prilogo te izjave posredovali v roku, ki ga določi naročnik.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:
INFRASTRUKTURA VERD - PODGORA – sklop 5.
Kraj in datum: Žig Podpis ponudnika:
OBR. 14: Izjava o zagotavljanju garancijske dobe – sklop 1,3
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Interna številka javnega naročila: 1/9-NMV-3/16
Ponudnik:
(partner v skupini)
IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU GARANCIJSKE DOBE
S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo za dobavljeno/montirano/zagnano blago nudili garancijsko dobo 3 leta.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis naročnika JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika: INFRASTRUKTURA VERD - PODGORA – sklop 1, 3.
Kraj in datum: Žig Podpis ponudnika:
Navodilo: Ponudnik OBR. 14 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko fotokopira.
OBR. 15: Izjava o strojni opremi – sklop 6
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Interna številka javnega naročila: 1/9-NMV-3/16
Ponudnik:
IZJAVA O STROJNI OPREMI
Izjavljamo, da razpolagamo NAJMANJ s spodaj navedeno mehanizacijo, ki je nujno potrebna za izvajanje storitev iz te razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila Infrastruktura Verd - Podgora – sklop 6, torej za najem.
(pod postavko s križcem opredelite »Lastništvo mehanizacije« opredelite ali je navedena mehanizacija v vaši lasti ali najeta)
Potrebna mehanizacija | Količina | Lastništvo mehanizacije | |
Lastno | Najeto | ||
Bager do 8t (s tremi žlicami) | 1 | ||
Bager do 8t (s kladivom) | 1 | ||
Bager med 10 - 17 ton z žlico | 1 | ||
Bager med 10 - 17 ton s kladivom nad 1,0 t | 1 | ||
Vibrovaljar do 1,5 t | 1 | ||
Mininakladač | 1 | ||
Minibager do 5t | 1 | ||
Zagatnice za varovanje gradbene jame dim. 3,0 x 3,0 m do globine 4,5 m | 1 | ||
Razpiralni opaž za varovanje gradbene jame širine 1,5 m, globine do 2,0 m in dolžine 15,0 m | 2 | ||
Izjavljamo da bomo dali v najem gradbeno mehanizacijo, ki ne pušča mineralnih olj, ne oddaja prekomerne količine izpušnih plinov, ne povzroča prekomernega hrupa in je tehnično brezhibna.
V primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik in bomo s strani naročnika prejeli poziv za predložitev izpisa iz registra osnovnih sredstev na dan 31. 3. 2016 iz poslovnih knjig ponudnika, partnerja in podizvajalca bomo kot prilogo te izjave posredovali v roku, ki ga določi naročnik.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis
INFRASTRUKTURA VERD - PODGORA - sklop 6.
Kraj in datum: Žig Podpis ponudnika:
Navodilo: Ponudnik mora OBR. 15 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost dane izjave.
OBR. 16: Reference – sklop 1
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Interna številka javnega naročila: 1/9-NMV-3/16
Ponudnik:
REFERENCE – sklop 1
Podatki o naročniku, ki mu je ponudnik dobavil material:
Naziv:
Ulica:
Poštna številka in kraj:
Potrjujemo, da nam je navedeni ponudnik v obdobju od 31. 3. 2014 do 31. 3. 2016 dobavljal xxxxx, kot ga ponuja v predračunu OBR. 24 – sklop 1. Dobavo ocenjujemo kot kvalitetno, v smislu upoštevanja tehničnih lastnosti blaga in kakovosti dobav ter izpolnjevanju ostalih pogodbenih obveznosti.
Zap. št. | Vrsta materiala | Proizvajalec/i | Obdobje dobav (od-do) | Vrednost v € brez DDV |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
SKUPAJ V € BREZ DDV | ||||
To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc pri prijavi na javni razpis razpisa Infrastruktura Verd - Podgora – sklop 1, po postopku naročila male vrednosti.
Upoštevane bodo reference, katerih skupna vrednost oziroma vrednost je enaka ali višja od vrednosti, kot jo ponudnik ponuja JP KPV d. o. o. za predmetni javni razpis Infrastruktura Verd - Podgora – sklop 1, po postopku naročila male vrednosti.
Reference (OBR. 16) se morajo nanašati na istega proizvajalca blaga kot ga ponuja ponudnik v dani ponudbi, ki je naveden v OBR. 24 – rekapitulacija/predračuni – SKLOP 1.
Kontaktna oseba za dajanje morebitnih dodatnih informacij (s tiskanimi črkami):
telefon
V/Na , dne
Pristojna oseba naročnika, ki potrjuje referenco:
(ime in priimek tiskano)
(lastnoročni podpis)
Žig:
OBR. 17: Reference – SKLOP 2
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Interna številka javnega naročila: 1/9-NMV-03/16
Ponudnik:
REFERENCE – sklop 2
Podatki o naročniku, ki mu je ponudnik dobavljal blago:
Naziv: Ulica: Poštna št. in kraj:
Potrjujemo, da nam je navedeni ponudnik v obdobju od 31. 3. 2014 do 31. 3. 2016 dobavljal napisni material, kot ga ponuja v predračunu OBR. 24 – sklop 2. V stolpcu
»Ocena kakovosti« opredelite izvedbo dobave v smislu upoštevanja tehničnih lastnosti blaga, kakovosti blaga ter izpolnjevanju ostalih pogodbenih obveznosti; s križcem).
(pod postavko »Ocena kakovosti« opredelite dobavo blaga s križcem)
Zap. št. | Vrsta blaga | Obdobje dobav (od – do) | ZNESEK | Ocena kakovosti | |
Kakovostno | Nekakovostno | ||||
1. | NASIPNI MATERIAL | ||||
2. | NASIPNI MATERIAL | ||||
3. | NASIPNI MATERIAL | ||||
4. | NASIPNI MATERIAL | ||||
5. | NASIPNI MATERIAL | ||||
SKUPAJ V € BREZ DDV | |||||
To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc pri prijavi javnega razpisa Infrastruktura Verd - Podgora – sklop 2, po postopku naročila male vrednosti.
Kontaktna oseba za dajanje morebitnih dodatnih informacij (s tiskanimi črkami):
telefon
V/Na , dne
Pristojna oseba naročnika, ki potrjuje referenco:
(ime in priimek tiskano)
(lastnoročni podpis)
Žig:
OBR. 18: Reference – SKLOP 3
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Interna številka javnega naročila: 1/9-NMV-3/16
Ponudnik:
REFERENCE – sklop 3
Podatki o naročniku, ki mu je ponudnik izvedel DOBAVO, MONTAŽO IN ZAGON ČRPALIŠČ: Naziv: Ulica: Poštna številka in kraj:
Potrjujemo, da je navedeni ponudnik izvedel dobavo, montažo in zagon črpališč, v času od
31. 3. 2014 do 31. 3. 2016, z enako ali višjo vrednostjo kot jo daje v svoji ponudbi JP KPV,
d. o. o., (v stolpcu »Ocena kakovosti« opredelite izvedbo opravljenega dela s križcem).
Zap. št. | Naziv investicije | Datum izvedbe | Vrednost v € brez DDV | Ocena kakovosti | |
Kakovostno | Nekakovostno | ||||
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
SKUPAJ V € BREZ DDV | |||||
To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc pri prijavi javnega razpisa Infrastruktura Verd - Podgora – sklop 3, po postopku naročila male vrednosti.
Kontaktna oseba za dajanje morebitnih dodatnih informacij (s tiskanimi črkami):
telefon
V/Na , dne
Pristojna oseba naročnika, ki potrjuje referenco:
(ime in priimek tiskano)
(lastnoročni podpis)
Žig:
OBR. 19: Reference – SKLOP 5
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Interna številka javnega naročila: 1/9-NMV-3/16
Ponudnik:
REFERENCE – sklop 5
Podatki o naročniku, ki mu je ponudnik izvedel storitev pomoč pri gradbenih delih:
Naziv:
Ulica:
Poštna številka in kraj:
Potrjujemo, da je navedeni ponudnik v izvedel storitve pomoč pri gradbenih delih v obdobju od 31. 3. 2014 do 31. 3. 2016 , z enako ali višjo vrednostjo kot jo daje v svoji ponudbi JP KPV, d. o. o., (v stolpcu »Ocena kakovosti« opredelite izvedbo opravljene storitve v smislu upoštevanja tehničnih zahteve, brez prekoračitve pogodbenih obveznosti in kvalitetno z vidika ostalih pogodbenih obveznosti; s križcem).
Zap. št. | Pomoč pri gradbenih delih - naziv investicije | Obdobje pomoči | Vrednost v € brez DDV | Ocena kakovosti | |
Kakovostno | Nekakovostno | ||||
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
SKUPAJ V € BREZ DDV | |||||
To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc pri prijavi javnega razpisa Infrastruktura Verd - Podgora – sklop 5, po postopku naročila male vrednosti.
Kontaktna oseba za dajanje morebitnih dodatnih informacij (s tiskanimi črkami):
telefon
V/Na , dne
Pristojna oseba naročnika, ki potrjuje referenco:
(ime in priimek tiskano)
(lastnoročni podpis)
Žig:
OBR. 20: Vzorec pooblastila za izpolnitev bianco menice za resnost ponudbe
SKLOP/I*
MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje bianco menice
Naročniku, Javnemu podjetju Komunalnemu podjetju Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, kot garancijo za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila Infrastruktura Verd
- Podgora – sklop/i* št. 1/9-NMV-3/16, št. NMV2245/2016; izročamo bianco lastno menico »brez protesta« ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.
Naročnika, Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. nepreklicno pooblaščamo, da izpolni priloženo menico »brez protesta« z zneskom v višini** € in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:
a) kot ponudnik umaknemo ali spremenimo ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi,
b) kot ponudnik ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi,
c) kot ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
o zavrnemo sklenitev pogodbe ali ne sklenemo pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom,
o ne predložimo ali zavrnemo predložitev bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom,
o ponujamo blago, za katerega ne razpolagamo s certifikati ali da ponujeni vzorci niso v skladu s predpisi, normativi in standardi.
Menica je unovčljiva pri (domiciliat – naziv in naslov banke ali drugega plačnika):
ali pri katerikoli drugi banki v Sloveniji, kjer imamo odprt TRR, v kolikor v času unovčevanja menice zgornji transakcijski računi ne bodo imeli denarnih sredstev do višine meničnega zneska oz. ne bodo več aktivni.
Menico se lahko unovči najkasneje v roku devetdeset (90) dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb, to je do:
Kraj:
Datum:
Izdajatelj menice (ponudnik):
Ime in priimek zakonitega zastopnika:
Funkcija:
Podpis:
navodilo: Ponudnik OBR. 20 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.
*Ponudnik mora v menični izjavi pri delu kjer piše sklop/i* pripisati številko/e sklopa/sklopov za katero/e prilaga menično izjavo.
** Ponudnik pripiše vrednost bianco menice za katero prilaga menično izjavo.
Obr. 21: Vzorec pooblastila za izpolnitev bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
SKLOP/I*
VZOREC POOBLASTILA ZA IZPOLNITEV BIANCO MENICE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje bianco menice
Naročniku, Javnemu podjetju Komunalnemu podjetju Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti Infrastruktura Verd - Podgora – sklop/i* št. 1/9-NMV-3/16, št. NMV2245/2016; izročamo bianco lastno menico
»brez protesta« ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.
V skladu s pogodbo o Infrastruktura Verd - Podgora, št. 1/9-NMV-3/16, sklop/i*: z dne , sklenjeno med ponudnikom (naziv ponudnika)
in upravičencem Javnim podjetjem Komunalnim podjetjem Vrhnika, d. o. o., je ponudnik dolžan opraviti naslednje pogodbene obveznosti, ki so razvidne iz razpisne dokumentacije in so sestavni del pogodbe v skupni vrednosti
€ (z besedo), v roku (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.
Naročnika, Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. nepreklicno pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini € brez DDV, kar predstavlja 10 % pogodbene vrednosti (seštevka dobljenih sklopov po tem razpisu) brez DDV in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:
1. Ponudnik ne bo v celoti izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi.
2. Ponudnik svojim podizvajalcem ni v celoti poravnal zapadlih obveznosti za opravljene storitve/dela.
3. Ponudnik ne izvaja storitev/del, ki jih je ponudil v predračunu.
4. Ponudnik delno ni izpolnil pogodbene obveznosti, če opravljene storitve/dela tudi delno ne zadostujejo pogodbenim obveznostim.
Menica je unovčljiva pri (domiciliat – naziv in naslov banke ali drugega plačnika):
ali pri katerikoli drugi banki v Sloveniji, kjer imamo odprt TRR, v kolikor v času unovčevanja menice zgornji transakcijski računi ne bodo imeli denarnih sredstev do višine meničnega zneska oz. ne bodo več aktivni.
Menico se lahko unovči do: trideset (30) dni po izteku veljavnosti pogodbe Kraj:
Datum:
Izdajatelj menice (ponudnik):
Ime in priimek zakonitega zastopnika:
Funkcija:
Podpis:
Navodilo: Pet (5) bianco menic z ena (1) menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se ne prilagajo k ponudbi.
Obr. 22: Vzorec bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
SKLOP 3
Naziv banke ( zavarovalnice)
Kraj in datum _
Upravičenec: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
Garancija oz. kavcijsko zavarovanje št.
V skladu s pogodbo o Infrastruktura Verd - Podgora 1/9-NMV-3/16, št. NMV2245/2016 – sklop 3, številka pogodbe z dne , sklenjene med izvajalcem (naziv izvajalca)
in upravičencem Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., je izvajalec dolžan opraviti naslednja pogodbena dela, ki so razvidna iz razpisne dokumentacije in so sestavni del pogodbe v skupni vrednosti € brez DDV (z besedo), v roku (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.
Na zahtevo upravičenca te garancije oziroma kavcijskega zavarovanja se s to garancijo oziroma kavcijskim zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in roku, opredeljenem v zgoraj citirani pogodbi.
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbe obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadosti pogodbenim obveznostim ali v primeru, da izvajalec odstopi od pogodbe.
Zahtevek za unovčitev garancije oziroma kavcijskega zavarovanja mora biti predložen banki oz. zavarovalnici in mora vsebovati:
a) originalno pismo upravičenca za unovčenje garancije oz. kavcijskega zavarovanja v skladu z zgornjim odstavkom,
b) garancijo oz. kavcijsko zavarovanje št. / .
Ta garancija oziroma kavcijsko zavarovanje se znižuje za vsak, po tej garanciji oz. kavcijskem zavarovanju, unovčeni znesek. Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje velja najmanj devetdeset (90) dni po izteku veljavnosti pogodbe. Po preteku navedenega roka garancija oz. kavcijsko zavarovanje ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija oz. kavcijsko zavarovanje vrnjeno.
Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje se ne more enostransko prekiniti ali spremeniti. Če se bodo upravičenci kadarkoli v času njene veljavnosti strinjali, da se v pogodbi navedeni pogoji spremenijo, se lahko naročnik garancije oz. kavcijskega zavarovanja (izvajalec) in banka oz. zavarovalnica (garant) sporazumno dogovorita za spremembo garancije oz. kavcijskega zavarovanja.
Morebitne spore med upravičencem in banko oz. zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje ni prenosljivo. Kraj:
Datum: Garant: (žig in podpis)
Navodilo: Vzorec bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja se ne prilaga k ponudbi.
63
Obr. 23: Vzorec bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku
SKLOP 3
Naziv banke (zavarovalnice)
Kraj in datum
Upravičenec: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
Garancija oz. kavcijsko zavarovanje št.
V skladu s pogodbo o INFRASTRUKTURI VERD - PODGORA, št pogodbe _ z dne
, sklenjene med upravičencem Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. in
(naziv izvajalca) v vrednosti € brez DDV, je izvajalec dolžan po uspešno opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti na izvedenih delih, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.
S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15. dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršenkoli ugovor izvajalca, plačali €, če:
1. izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje, ne izpolni svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti,
2. v času garancijske dobe ne odpravi vseh pomanjkljivosti in napak, ki so bile ugotovljene po predaji predmeta javnega naročila v uporabo.
Zahtevek za unovčitev garancije oz. kavcijskega zavarovanja mora biti predložen banki oz. zavarovalnici in mora vsebovati:
a) originalno pismo upravičenca za unovčenje garancije oz. kavcijskega zavarovanja v skladu z zgornjim odstavkom,
b) garancijo oz. kavcijsko zavarovanje št. / .
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, torej 3 leta + 30 dni, do . Po preteku tega roka garancija oz. kavcijsko zavarovanje ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija oz. kavcijsko zavarovanje vrnjeno.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije oz. kavcijskega zavarovanja strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oz. kavcijskega zavarovanja (izvajalec) in banka oz. zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije oz. kavcijskega zavarovanja.
Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje ni prenosljivo.
Morebitne spore med upravičencem in banko (zavarovalnico) rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Kraj
Datum: Garant: (žig in podpis)
Navodilo: Vzorec bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja se ne prilaga k ponudbi.
OBR. 24: Rekapitulacija/predračun
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Interna številka javnega naročila: 1/9-NMV-3/16
Ponudnik:
REKAPITULACIJA/PREDRAČUN ŠT. *
Sklop | Naziv sklopa | Oddaljenost od mesta prevzema/deponiranja do točke* - križišča [km] | Ponudbena vrednost sklopa v € brez DDV: |
SKLOP 1 | CEVI, JAŠKI | / | |
SKLOP 2 | NASIPNI MATERIAL | ||
SKLOP 3 | ČRPALIŠČA | / | |
SKLOP 4 | DROBLJENJE MATERIALA IN DEPONIRANJE | ||
SKLOP 5 | POMOČ PRI GRADBENIH DELIH | / | |
SKLOP 6 | NAJEM STROJEV | / |
SKUPAJ brez DDV (€)
- sestavni del te rekapitulacije/predračuna št. je priloga – PONUDBENI PREDRAČUN (Excel datoteka),
- ponudnik mora ponuditi vse vrste blaga/storitev/del iz posameznega sklopa za katero/-ega prilaga ponudbo,
- naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh vrst storitev iz posameznega sklopa, izločil iz ocenjevanja,
- ponujena dobava/izvedba del, storitev, mora ustrezati tehničnim zahtevam, katere je naročnik navedel v poglavju 2.9.6 Tehnične značilnosti,
- vse v ponudbi navedene cene so fiksne tekom veljavnosti pogodbe, zajemajo vse stroške. Ponudnik ni upravičen do podražitev,
- * TOČKA - križišče regionalne ceste R III 642 odsek 1146 (Vrhnika – Podpeč) z lokalno cesto LC 468041 (pri objektu na naslovu Verd 9)
Ponudnik predloži predračun v tiskani obliki (datoteka Excel) in na CD-ju. Ocenjuje se posamezen sklop in sicer v celoti.
Kraj in datum: Žig Podpis ponudnika:
OBR. 25: Vzorec pogodbe – sklop 1
POGODBA ZA INFRASTRUKTURO VERD - PODGORA 1/9 – NMV – 3/16 - 1
ki jo skleneta:
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, ki ga zastopa
direktorica xxx. Xxxxxxx Xxx Xxxxx
Matična številka naročnika: 5015707 ID številka za DDV: SI75879611 Zavezanec za DDV: DA
in Dobavitelj:
, ki ga zastopa
direktor/ica
Matična številka dobavitelja: ID številka za DDV: Zavezanec za DDV:
UVODNA DOLOČBA
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z ZJN - 2 (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo in 19/14) izvedel javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za INFRASTRUKTURO VERD - PODGORA – sklop 1.
PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je Infrastruktura Verd - Podgora – sklop 1 - cevi, jaški.
Dobavitelj bo v skladu s to pogodbo in v skladu z razpisno dokumentacijo dobavljal blago, katerega ponuja v predračunu št. .
3. člen
S to pogodbo se dobavitelj zavezuje dobaviti v last in posest blago naročniku, katero je določeno v 2. členu te pogodbe v obsegu in kakovosti, kot je razvidno iz dobaviteljeve ponudbe in ponudbenega predračuna, ki je bil del razpisne dokumentacije.
Prav tako je dolžan opraviti obveznosti iz pogodbe skladno s tehničnimi specifikacijami in pogoji, ki jih je potrdil v svoji ponudbi in so njen sestavni del.
VREDNOST POGODBE
4. člen Pogodbena vrednost dobavljenega blaga znaša:
vrednost pogodbe brez DDV: | |
davek na dodano vrednost 22 %: | |
SKUPNA VREDNOST PONUDBE Z DDV: | |
(z besedo) |
Pogodbene dobave so prevzete po sistemu “fiksnih cen po enoti” in se bodo obračunala z izstavljenimi mesečnimi računi.
Ponudbene cene so FCA naslov naročnika, skladno s tehničnimi specifikacijami.
Dobavitelj naročnika ne bo obremenjeval z dodatnimi stroški, kot so stroški prevoza, čakanja ipd.
5. člen
Pogodbene cene za dobavljeno blago so fiksne do 30. 6. 2017 in zajemajo vse stroške. Dobavitelj ni upravičen do podražitev.
Količine in vrste blaga so iz danega popisa.
Če dobavitelj dobavlja blago po akcijskih oz. znižanih cenah v določenem obdobju, ki so ugodnejše od cen iz ponudnikovega predračuna, mora naročnika o tem pisno obvestiti in mu ponuditi blago po teh cenah.
PLAČILNI POGOJI
6. člen
Dobavitelj mora k računu priložiti s strani naročnika potrjene originalne dobavnice. Dobavitelj bo dobavljeno blago naročniku zaračunaval na podlagi ponudbenega predračuna. Na vsakem računu mora biti navedena številka pogodbe oziroma številka 1/9– NMV-3/16 - sklop 1 - Infrastruktura Verd - Podgora.
Ponudnik izstavi račun za dobave izvedene v preteklem mesecu, najkasneje do tretjega (3) delovnega dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu za storitve/dobave, ki jih je izvedel pretekli mesec in NE takoj po izvedenih storitvah/dobavah!).
V predračunu določene količine so ocenjene in so pomagale naročniku pri objektivnem ocenjevanju ponudb. Naročnik se s tem javnim naročilom ne zavezuje, da bo v času trajanja pogodbe naročil navedene količine v navedenem obsegu in si pridržuje pravico do zmanjšanja obsega dobav. Obračun se izvede glede na dejansko dobavljene količine.
7. člen
Naročnik bo dobavitelju plačal račun 30. dan od uradnega datuma prejema pravilno izstavljenega računa, na transakcijski račun dobavitelja številka
odprt pri banki _ .
Kot začetek roka, v katerem mora naročnik ponudniku plačati izstavljen račun, se šteje prvi delovni dan po datumu prejema pravilno izstavljenega računa. Če posamezen račun zapade v plačilo na nedelovni dan oziroma na dan, ko v Republiki Sloveniji ni mogoče izvajati plačilnega prometa, se zapadlost podaljša do prvega naslednjega delovnega dne. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo banki, pri kateri ima svoj račun.
Dobava se obračuna po 22 % davčni stopnji.
V primeru reklamacije blaga se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.
8. člen
V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.
KAKOVOST DOBAVLJENEGA BLAGA IN PREVZEM BLAGA
9. člen
Kvaliteta in neoporečnost blaga mora odgovarjati veljavnim predpisom, standardom in deklarirani kvaliteti oziroma zahtevam, ki so bile opredeljene v razpisni dokumentaciji. Dobavitelj mora za vso ponujeno blago imeti ustrezne izjave o skladnosti blaga z veljavnimi standardi, katere je potrdila ustrezna institucija, deklaracijami v slovenskem jeziku in kjer je na podlagi veljavnih predpisov to potrebno, z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.
10. člen
Dobavitelj se obvezuje, da bo ob prevzemu blaga naročniku predložil prevzemnico - dobavnico, v kateri bo navedena cena in prevzeta količina blaga. Dejanske količine in vrsta dobavljenega blaga se morajo ujemati z naročenimi količinami in vrsto blaga, navedenega na dobavnici.
Če je ob dobavi ugotovljen mánko oziroma napačna dobava blaga, se mora o tem takoj napisati reklamacijski zapisnik, katerega podpiše tudi voznik dostavnega vozila.
11. člen
Če se ugotovi, da blago ni istovetno z naročenim, če odstopa od dogovorjene kakovosti, vrste in količine, lahko naročnik prevzem odkloni.
Če naročnik v kasnejši uporabi blaga ugotovi skrite napake, se sestavi komisijski zapisnik, s katerim se uveljavlja reklamacija.
Naročnik je dolžan takoj oziroma najpozneje v roku 8 dni od dneva prevzema blaga pisno posredovati dobavitelju morebitne reklamacije, povezane s ceno ali obračunom na prevzemnici - dobavnici.
12. člen
Dobavitelj je dolžan blago, ki ni enako naročenemu ali nekvalitetno blago, nadomestiti z novim takoj, v kolikor je to mogoče oziroma skladno z dogovorom z naročnikom. Rok za rešitev reklamacije ne sme biti daljši od 3 (treh) delovnih dni od dneva prejema pisnega o reklamaciji, razen če se stranki sporazuma ne dogovorita drugače. Odobrene reklamacije dobavitelj rešuje z zamenjavo blaga, v kolikor pa blaga ni na zalogi, se izda dobropis.
Stroške reklamacije krije dobavitelj.
NAROČANJE IN DOBAVA BLAGA
13. člen
Naročnik bo naročal blago na podlagi znanih popisov. Naročnik bo blago naročal po
elektronski pošti , ali po fax - u
št. .
Ponudnikov odzivni čas dobave blaga je 1 delovni dan (24 ur) od datuma prejema naročila. Ponudnik bo naročniku dostavljal blago FCA naročnikov naslov v delovnem času naročnika.
14. člen
V primeru, da dobavitelj zaradi pomanjkanja blaga v skladišču ne more zagotoviti naročene količine, jo je dolžan zagotoviti preko drugega dobavitelja in o tem takoj obvestiti naročnika. Pri tem se kvaliteta blaga ne sme spremeniti v škodo naročnika.
V primeru, da se naročnik in dobavitelj dogovorita, da bo naročnik sam priskrbel dobavitelja, dobavitelj povrne naročniku vse nastale stroške, katere bi naročnik imel zaradi naročila blaga pri drugem dobavitelju:
• razlika v ceni med dobljenim blagom v danem trenutku povpraševanja in ceno ponudnika po tej pogodbi,
• 3 % od vrednosti računa, če novi dobavitelj, ki ga je našel naročnik sam, zahteva plačilo v roku, od 15 do 30 dni, oziroma 7 % od vrednosti računa, če zahteva plačilo v roku, krajšem od 15 dni.
Pravica zaračunati pogodbeno kazen, ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo škode bo naročnik uveljavljal v okviru odškodninske odgovornosti izvajalca.
15. člen
Dobavitelj se obvezuje, da bo izvajal naročilo v skladu s pogoji in zahtevami, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji in da bo upošteval svojo ponudbo, na podlagi katere je bil izbran.
SKRBNIŠTVO IN OBVEŠČANJE
16. člen
Stranki se bosta medsebojno obveščali prek pooblaščenih skrbnikov te pogodbe. Pooblaščeni skrbniki te pogodbe so:
Za naročnika:Xxxxx Xxxxxx Plečnik, dipl.inž.grad.
Tel.: 01/000-00-00 GSM: 041/760-398 e-mail: xxxxx.xxxxxxx@xxx.xx
Za ponudnika:
Tel.: GSM: e-mail:
Spremembo predstavnika morata stranki sporočiti druga drugi najkasneje v petih dneh pred nastankom spremembe, razen v primeru višje sile.
DOBAVA S PODIZVAJALCI
17. člen
Dobavitelj bo izvedel dobave, prevzete s to pogodbo, brez podizvajalcev.
<<<<<<<<<<< ALI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:
1. ; matična številka:
, davčna številka: SI , transakcijski račun:
, odprt pri .
Dela, ki jih bo opravljal podizvajalec: v vrednosti € brez DDV za ves čas trajanja te pogodbe.
2. ; matična številka:
, davčna številka: SI , transakcijski račun:
, odprt pri .
Dela, ki jih bo opravljal podizvajalec: v vrednosti € brez DDV za ves čas trajanja te pogodbe.
<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem.
Dobavitelj se zavezuje, da bo svojemu računu priložil račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru zamenjave podizvajalca oz. novega podizvajalca po sklenitvi te pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročniku v roku petih (5) dni po spremembi predložil;
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
18. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročnika, druge pogodbene stranke ali njenega predstavnika, zastopnika, posrednika; je ta pogodba nična.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila komisije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
ZAVAROVANJE PRAVOČASNE IN KVALITETNE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI
19. člen
V primeru, da dobavitelj ne izpolni svojih obveznosti iz pogodbe iz prej navedenih členov le-tega, ima naročnik pravico, da unovči bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od pogodbene vrednosti vseh sklopov za katere je bil izbran – razen sklopa 3, za katerega se oddaja bančna garancija oziroma kavcijsko zavarovanje (brez DDV). V kolikor jo bo potrebno unovčiti, se bo unovčila v vrednosti tistega sklopa, za katerega ponudnik ne bo izpolnjeval pogodbenih obveznosti.
Izbrani ponudnik - dobavitelj mora dostaviti zavarovanje najkasneje v osmih (8) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika. Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru, da zavarovanja ne dostavi, ima naročnik pravico unovčiti zavarovanje za resnost ponudbe.
Če je škoda, ki jo naročnik utrpi, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročnika, druge pogodbene stranke ali njenega predstavnika, zastopnika, posrednika; je ta pogodba nična.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila komisije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
ODSTOP OD POGODBE
21. člen
Naročnik je prost zaveze naročanja blaga po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tej pogodbi.
Okoliščine, ki privedejo do odstopa od tega pogodbe, so zlasti:
- neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu z Zakonom o javnem naročanju,
- prenehanje poslovanja ponudnika,
- neustrezno izpolnjevanje določil te pogodbe,
- dobava blaga, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti,
- neupoštevanje reklamacij glede kakovosti, vrste in količine naročenega blaga,
- neupoštevanje dogovorjenih cen blaga in rokov dobav oziroma samovoljno povečanje cen blaga.
Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil dobavitelja, in sicer v roku 15 dni pred pogodbe, razen v primeru iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od te pogodbe.
V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo dobavljenega blaga, ima dobavitelj pravico odstopiti od pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 30 dni pred prekinitvijo.
Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, lahko katera koli stranka te pogodbe brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora pogodbena stranka, ki od njega odstopa, o tem pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj 60 dni pred nameravanim odstopom.
VELJAVNOST POGODBE
22. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in predložitvijo bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba velja do 30. 6. 2017.
REŠEVANJE SPOROV
23. člen
Stranki iz pogodbe bosta morebitne spore, nastale pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče.
KONČNE DOLOČBE
24. člen
Če bi med izvajanjem te pogodbe prišlo do sprememb v statusu dobavitelja, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti na tretjo osebo.
25. člen
Pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva (2) izvoda. Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija naročnika in vloga dobavitelja v postopku oddaje javnega naročila, na podlagi katere je bil izbran in določila Obligacijskega zakonika in določila ostalih predpisov, ki urejajo področje blaga iz te pogodbe.
Vrhnika, ,
Naročnik: Dobavitelj:
JP KPV, d. o. o.
direktorica direktor/-ica
xxx. Xxxxxxx Xxx Xxxxx
OBR. 26: Vzorec pogodbe – sklop 2
POGODBA ZA INFRASTRUKTURO VERD - PODGORA 1/9 - NMV - 3/16 – 2
ki jo skleneta:
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika,
ki ga zastopa direktorica xxx. Xxxxxxx Xxx Xxxxx
matična številka naročnika: 5015707 ID številka za DDV: SI75879611 zavezanec za DDV: da
in
Izvajalec:
,
ki ga zastopa
matična številka izvajalca:
ID številka za DDV:
zavezanec za DDV:
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z ZJN - 2 (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo in 19/14) izvedel javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za INFRASTRUKTURO VERD - PODGORA – sklop 2.
2. člen
Predmet pogodbe je Infrastruktura Verd - Podgora – sklop 2 – nasipni material.
Dobavitelj bo v skladu s to pogodbo in v skladu z razpisno dokumentacijo dobavljal blago, katerega ponuja v predračunu št. .
3. člen
S pogodbo se dobavitelj zavezuje dobaviti v last in posest blago naročniku, katero je določeno v 2. členu te pogodbe v obsegu in kakovosti, kot je razvidno iz dobaviteljeve ponudbe in ponudbenega predračuna, ki je bil del razpisne dokumentacije.
Prav tako je dolžan opraviti obveznosti iz pogodb skladno s tehničnimi specifikacijami in pogoji, ki jih je potrdil v svoji ponudbi in so njen sestavni del.
VREDNOST POGODBE
4. člen
Pogodbena vrednost dobavljenega blaga znaša:
vrednost pogodbe brez DDV: | |
davek na dodano vrednost 22%: | |
SKUPNA VREDNOST PONUDBE Z DDV: | |
(z besedo) |
Pogodbene dobave so prevzete po sistemu “fiksnih cen po enoti” in se bodo obračunala z izstavljenimi mesečnimi računi.
Ponudbene cene so FCA naslov prevzemnega mesta ponudnika naloženo na vozilo, skladno s tehničnimi specifikacijami. Dobavitelj naročnika ne bo obremenjeval z dodatnimi stroški, kot so stroški tehtanja, čakanja, ipd.
Dobavitelj se obvezuje, da bo blago, ki je predmet te pogodbe in njegove ponudbe, naročniku dobavljal po cenah, ki jih je navedel v obrazcu predračun – sklop 2.
5. člen
Pogodbene cene za dobavljeno blago so fiksne do 30. 6. 2017 in zajemajo vse stroške. Dobavitelj ni upravičen do podražitev.
Količine in vrste blaga so iz danega popisa.
Če dobavitelj dobavlja blago po akcijskih oz. znižanih cenah v določenem obdobju, ki so ugodnejše od cen iz ponudnikovega predračuna, mora naročnika o tem pisno obvestiti in mu ponuditi blago po teh cenah.
PLAČILNI POGOJI
6. člen
Stranki sporazumno soglašata, da bo dobavitelj naročniku dobavljeno blago zaračunaval mesečno, do 3. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu za storitve/dobave, ki jih je izvedel pretekli mesec in NE takoj po izvedenih storitvah/dobavah!).
Dobavitelj mora računu predložiti listine: s strani naročnika potrjene originalne dobave (dobavnica oz. prevzemnica) in podobno ter tehtalni list.
Dobavitelj bo dobavljeno blago naročniku zaračunaval na podlagi ponudbenega predračuna. Na vsakem računu mora biti navedena številka pogodbe, sklop, ki jo je določil naročnik, torej 1/9–NMV-3/16 - sklop 2 - Infrastruktura Verd - Podgora.
V predračunu določene količine so ocenjene in so pomagale naročniku pri objektivnem ocenjevanju ponudb. Xxxxxxxx se s tem javnim naročilom ne zavezuje, da bo v času
trajanja pogodbe naročil navedene količine v navedenem obsegu in si pridržuje pravico do zmanjšanja obsega dobav. Obračun se izvede glede na dejansko dobavljene količine.
7. člen
Naročnik bo dobavitelju plačal račun 30. dan od uradnega datuma prejema pravilno izstavljenega računa, in sicer na transakcijski račun dobavitelja številka
odprt pri banki _ .
Kot začetek roka, v katerem mora naročnik ponudniku plačati izstavljen račun, se šteje prvi delovni dan po datumu prejema pravilno izstavljenega računa. Če posamezen račun zapade v plačilo na nedelovni dan oziroma na dan, ko v Republiki Sloveniji ni mogoče izvajati plačilnega prometa, se zapadlost podaljša do prvega naslednjega delovnega dne. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo banki, pri kateri ima svoj račun.
Dobava se obračuna po 22 % davčni stopnji.
V primeru reklamacije blaga se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.
8. člen
V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.
KAKOVOST DOBAVLJENEGA BLAGA IN PREVZEM BLAGA
9. člen
Kvaliteta in neoporečnost blaga mora odgovarjati veljavnim predpisom, standardom in deklarirani kvaliteti oziroma zahtevam, ki so bile opredeljene v razpisni dokumentaciji v poglavju 2.9.5.2 Tehnični pogoji – 2. sklop – nasipni material in poglavju 2.9.6.2 Tehnične značilnosti – sklop 2 – nasipni material. Dobavitelj mora za vso ponujeno blago imeti ustrezne izjave / certifikate o skladnosti blaga z veljavnimi standardi, katere je potrdila ustrezna institucija, deklaracijami v slovenskem jeziku in kjer je na podlagi veljavnih predpisov to potrebno, z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.
10. člen
Dobavitelj se obvezuje, da bo ob prevzemu blaga naročniku predložil prevzemnico - dobavnico, v kateri bo navedena cena in prevzeta količina blaga ter tehtalni list. Dejanske količine in vrsta dobavljenega blaga se morajo ujemati z naročenimi količinami in vrsto blaga, navedenega na dobavnici.
Če je ob dobavi ugotovljen manko oziroma napačna dobava blaga, se mora o tem takoj napisati reklamacijski zapisnik, katerega podpiše tudi voznik dostavnega vozila. V primeru, da se naročnik odloči za izvedbo notranje kontrole kakovosti dobavljenega materiala, naročnik ne potrebuje podpisa voznika in sestavo reklamacijskega zapisnika.
11. člen
Če se ugotovi, da blago ni istovetno z naročenim, če odstopa od dogovorjene kakovosti, vrste in količine, lahko naročnik prevzem odkloni in ga vrne dobavitelju, ob tem pa mu zaračuna vse nastale stroške.
Če naročnik v kasnejši uporabi blaga ugotovi skrite napake, se sestavi komisijski zapisnik, s katerim se uveljavlja reklamacija.
Naročnik je dolžan takoj oziroma najpozneje v roku 8 dni od dneva prevzema blaga pisno posredovati dobavitelju morebitne reklamacije, povezane s ceno ali obračunom na prevzemnici - dobavnici.
12. člen
Dobavitelj je dolžan blago, ki ni enako naročenemu ali nekvalitetno blago, nadomestiti z novim takoj, v kolikor je to mogoče oziroma skladno z dogovorom z naročnikom. Rok za rešitev reklamacije ne sme biti daljši od 3 (treh) delovnih dni od dneva prejema pisnega o reklamaciji, razen če se stranki sporazuma ne dogovorita drugače.
Stroške reklamacije krije dobavitelj.
NAROČANJE BLAGA
13. člen
Naročnik bo naročal blago v količini, katero je opredelil v popisu; predračun sklop 2 – nasipni material.
Naročnik bo blago prevzemal na naslovu mesta prevzema , ki je od križišča regionalne ceste R III 642 odsek 1146 (Vrhnika – Podpeč) z lokalno cesto LC 468041 (pri objektu na naslovu Verd 9) do vstopne rampe ponudnika na njegovem prevzemnem mestu-kamnolomu, oddaljeno km.
Dobavitelj bo naročnika tekom pogodbe obveščal o dodatnih popustih, akcijah in ugodnostih, ki jih bo ponujal kupcem.
Dobavitelj bo naročnika pravočasno obvestil v primeru, da ne bo imel navedenega blaga po predračunu na zalogi dlje kot 24 ur.
Dobavitelj se obvezuje, da bo izvajal naročilo v skladu s pogoji in zahtevami, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji in da bo upošteval svojo ponudbo, na podlagi katere je bil izbran.
14. člen
V primeru, da dobavitelj zaradi pomanjkanja blaga ne more zagotoviti naročene količine, jo je dolžan zagotoviti preko drugega dobavitelja in o tem takoj obvestiti naročnika. V tem primeru mora dobavitelj ob dobavi blaga preko drugega dobavitelja dostaviti tudi vso zahtevano dokumentacijo glede kvalitete in ustreznosti, kot jo je dostavil v svoji ponudbi ob oddaji ponudbe.
Če se naročnik in dobavitelj dogovorita, da bo naročnik sam priskrbel kameni agregat v primeru, da ga dobavitelj ne more zagotoviti, potem povrne naročniku vse nastale stroške, katere bi naročnik imel zaradi naročila blaga pri drugem dobavitelju:
• razlika v ceni med dobljeno v danem trenutku povpraševanja in ceno ponudnika po tej pogodbi,
• razliko med ceno prevoza na relaciji ponudnik – naročnik oz. dobavitelj v danem trenutku – xxxxxxxx,
• 3 % od vrednosti računa, če novi dobavitelj, ki ga je našel naročnik sam, zahteva plačilo v roku, od 15 do 30 dni, oziroma 7 % od vrednosti računa, če zahteva plačilo v roku, krajšem od 15 dni.
Naročnik sme dobavitelju zaračunati pogodbeno kazen v višini 3 % vrednosti zahtevanih minimalnih zalog, če dobavitelj v trenutku kontrole, s strani naročnika, le-teh na dan kontrole nima v celoti na zalogi. Naročnik ima pravico kadarkoli preveriti stanje zalog. Dobavitelj je naročniku dolžan omogočiti preveritev zahtevanih minimalnih zalog. Če mu le-to ne omogoči, se šteje, da nima zahtevanih minimalnih količin materiala.
Pravica zaračunati pogodbeno kazen, ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo škode bo naročnik uveljavljal v okviru odškodninske odgovornosti dobavitelja.
DOBAVA S PODIZVAJALCI
15. člen
Dobavitelj bo izvedel dobave, prevzete s to pogodbo, brez podizvajalcev.
<<<<<<<<<<< ALI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:
1. ; matična številka:
, davčna številka: SI , transakcijski račun:
, odprt pri .
Dela, ki jih bo opravljal podizvajalec: v vrednosti € brez DDV za ves čas trajanja te pogodbe.
2. ; matična številka:
, davčna številka: SI , transakcijski račun:
, odprt pri .
Dela, ki jih bo opravljal podizvajalec: v vrednosti € brez DDV za ves čas trajanja te pogodbe.
<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem.
Dobavitelj se zavezuje, da bo svojemu računu oz. situaciji priložil račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru zamenjave podizvajalca oz. novega podizvajalca po sklenitvi te pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročniku v roku petih (5) dni po spremembi predložil;
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
SKRBNIŠTVO IN OBVEŠČANJE
16. člen
Stranki se bosta medsebojno obveščali prek pooblaščenih skrbnikov te pogodbe. Pooblaščeni skrbniki te pogodbe so:
Za naročnika: Xxxxx Xxxxxx Plečnik, dipl.inž.grad.
Tel.: 01/000-00-00 GSM: 041/760-398 e-mail: xxxxx.xxxxxxx@xxx.xx Za ponudnika:
Tel.: GSM: e-mail:
Spremembo predstavnika morata stranki sporočiti druga drugi najkasneje v petih dneh pred nastankom spremembe, razen v primeru višje sile.
ZAVAROVANJE PRAVOČASNE IN KVALITETNE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI
17. člen
V primeru, da dobavitelj ne izpolni svojih obveznosti iz pogodbe iz prej navedenih členov le-tega, ima naročnik pravico, da unovči bianco menico, katero mu je ponudnik predložil za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Izbrani ponudnik - dobavitelj mora dostaviti zavarovanje najkasneje v osmih (8) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika. Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljaven šele s predložitvijo bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru, da zavarovanja ne dostavi, ima naročnik pravico, da unovči zavarovanje za resnost ponudbe.
Če je škoda, ki jo naročnik utrpi, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.
ODSTOP OD POGODBE
18. člen
Naročnik je prost zaveze naročanja blaga po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tej pogodbi.
Okoliščine, ki privedejo do odstopa od te pogodbe, so zlasti:
- neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu z Zakonom o javnem naročanju,
- prenehanje poslovanja dobavitelja,
- neustrezno izpolnjevanje določil te pogodbe,
- dobava blaga, ki ne ustrezajo dogovorjeni vrsti in kakovosti,
- neupoštevanje reklamacij glede kakovosti, vrste in količine naročenega blaga,
- neupoštevanje dogovorjenih cen blaga in rokov dobav oziroma samovoljno povečanje cen blaga.
Naročnik bo v primeru odstopa od tega pogodbe o tem pisno obvestil dobavitelja, in sicer v roku 15 dni pred prekinitvijo pogodbe, razen v primeru iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od tega sporazuma.
V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo dobavljenega blaga, ima dobavitelj pravico odstopiti od sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 30 dni pred prekinitvijo.
Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, lahko katera koli stranka tega sporazuma brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora pogodbena stranka, ki od njega odstopa, o tem pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj 60 dni pred nameravanim odstopom.
VELJAVNOST POGODBE
19. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in predložitvijo bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba velja do 30. 6. 2017.
REŠEVANJE SPOROV
20. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, nastale pri izvrševanju tega sporazuma, reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče.
KONČNE DOLOČBE
21. člen
Če bi med izvajanjem te pogodbe prišlo do sprememb v statusu dobavitelja, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti na tretjo osebo.
Sestavni del pogodbe je celotna razpisna dokumentacija.
22. člen
Pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva (2) izvoda. Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
Glede vprašanj, ki jih ta sporazum ne ureja, se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija naročnika in vloga dobavitelja v postopku oddaje javnega naročila, na podlagi katere je bil izbran in določila Obligacijskega zakonika in določila ostalih predpisov, ki urejajo področje blaga iz tega sporazuma.
Vrhnika, ,
Naročnik: Dobavitelj:
JP KPV, d. o. o.
direktorica direktor/-ica
xxx. Xxxxxxx Xxx Xxxxx
OBR. 27: Vzorec pogodbe – sklop 3
POGODBA ZA INFRASTRUKTURO VERD - PODGORA 1/9 - NMV - 3/16 – 3
ki jo skleneta:
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika,
ki ga zastopa direktorica xxx. Xxxxxxx Xxx Xxxxx
matična številka naročnika: 5015707 ID številka za DDV: SI75879611 zavezanec za DDV: da
in
Izvajalec:
,
ki ga zastopa
matična številka izvajalca:
ID številka za DDV:
zavezanec za DDV:
UVODNA DOLOČBA
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z ZJN - 2 (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo in 19/14) izvedel javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za INFRASTRUKTURO VERD - PODGORA – sklop 3.
PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je Infrastruktura Verd - Podgora – sklop 3 – dobava, montaža in zagon črpališč.
Izvajalec bo v skladu s to pogodbo in v skladu z razpisno dokumentacijo izvedel gradbena dela navedena v predračunu št.
Izvajalec bo pogodbena dela izvajal skladno z zakoni in predpisi, ki urejajo področje predmeta pogodbe.
VREDNOST POGODBE
Ponudbena vrednost gradbenih del znaša:
3. člen
vrednost pogodbe brez DDV: | |
davek na dodano vrednost (76. a člen – ZDDV – 1): | |
SKUPNA VREDNOST PONUDBE Z DDV: | |
(z besedo) |
Pogodbena dela so prevzeta po sistemu “fiksnih cen po enoti” in se bodo obračunala z mesečnimi situacijami na osnovi izvedenih količin, ki bodo od naročnika potrjene v gradbeni knjigi.
V pogodbeni vrednosti del so vračunani vsi stroški izvajalca, potrebni za izvedbo vseh del po tej pogodbi tako, da so cene fiksne in nespremenljive do zaključka, do 30. 6. 2017, ne glede na spremenjene okoliščine predmetne investicije in je vrednost po enoti dokončna.
ROK, NAČIN IN KRAJ IZVAJANJA
4. člen
Predmet naročila se izvede do 31. 5. 2017 oziroma v skladu z dogovorom naročnika. Rok dobave, montaže in zagona se lahko podaljša zaradi vremenskih razmer, ki bi vplivale na sam potek vgradnje dobavljenega blaga oz. montažo, zagon. Naročnik bo blago odpoklical glede na potek gradnje infrastrukture na Verdu - Podgori. Količina blaga oz. storitev se lahko spremeni glede na dejansko porabo, s tem, da ponudbene cene veljajo tudi za manjšo količino odpoklicanega blaga.
5. člen
S to pogodbo se dobavitelj zavezuje dobaviti v last in posest blago naročniku, katero je določeno v 2. členu te pogodbe v obsegu in kakovosti, kot je razvidno iz dobaviteljeve ponudbe in ponudbenega predračuna, ki je bil del razpisne dokumentacije.
Prav tako je dolžan pogodbene obveznosti opraviti skladno s tehničnimi specifikacijami in pogoji, ki jih je potrdil v svoji ponudbi in so njen sestavni del.
VELJAVNOST CEN
Ponudbene cene so DDP mesto vgradnje Verd - Podgora vključno z montažo in zagonom, skladno s tehničnimi specifikacijami. Dobavitelj naročnika ne bo obremenjeval z dodatnimi stroški, kot so stroški prevoza, čakanja, razkladanja ipd.
6. člen
Pogodbene cene za posamezno blago in montažo so fiksne tekom veljavnosti pogodbe in zajemajo vse stroške. Dobavitelj ni upravičen do podražitev.
Naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren zaradi nedoseganja ponudbene količine, opredeljene v predračunu – sklop 3 v kolikor bi bila to upravičena posledica zmanjšanja potrebe po blagu, ki je predmet te pogodbe iz objektivnih razlogov, ki so vezani na potrebo naročnika po dobavi blaga.
Če izvajalec dobavlja blago po akcijskih oz. znižanih cenah v določenem obdobju, ki so ugodnejše od cen iz ponudnikovega predračuna, mora naročnika o tem pisno obvestiti in mu ponuditi blago po teh cenah.
PLAČILNI POGOJI
7. člen
Naročnik se obveže, da bo nesporni znesek poravnal 30. dan od prejema pravilno izstavljene situacije, in sicer na TRR račun izvajalca št. pri banki
. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.
Na situaciji mora biti označen sklic na pogodbo, sklop. Izvajalec mora situacijo za dobavljeno blago oz. montažo izstaviti najkasneje v roku 3 dni za pretekli mesec.
Na vsaki situaciji mora biti navedena številka pogodbe, sklopa, ki jo je določil naročnik. V primeru reklamacije blaga oz. storitev se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.
8. člen
V kolikor naročnik situacije ne bo plačal v dogovorjenem roku, ne da bi bili vzroki za neplačilo nedelovanje ali podobno, ima dobavitelj pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.
KRŠITVE POGODBENIH DOLOČIL
9. člen
V primeru, da izvajalec neupravičeno zakasni z roki oz. s pravočasno izvršitvijo del iz 4. člena, plača naročniku pogodbeno kazen v višini 5 ‰ od pogodbene vrednosti del, za vsak dan zamude, pri čemer pogodbena kazen ne sme preseči 10% pogodbene vrednosti del.
Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku.
Povračilo v primeru nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
Presojo, ali gre za neupravičeno zamudo in presojo o višini utrpljene škode, opravi naročnik sam, upoštevajoč pri tem določbe veljavne zakonodaje in te pogodbe.
KAKOVOST DOBAVLJENEGA BLAGA OZ. STORITVE IN PREVZEM BLAGA OZ. STORITVE
10. člen
Kvaliteta in neoporečnost blaga, montaže mora odgovarjati veljavnim predpisom, standardom in deklarirani kvaliteti oziroma zahtevam, ki so bile opredeljene v razpisni dokumentaciji. Izvajalec mora ob vsakem zagonu črpališča naročniku dostaviti ustrezne izjave o skladnosti blaga z veljavnimi standardi, katere je potrdila ustrezna institucija, deklaracijami v slovenskem jeziku. V primeru, da izvajalec ob dobavi ne dostavi ustreznih certifikatov, si naročnik pridržuje pravico, da ne potrdi prevzema objekta v uporabo.
Za opravljanje storitve (montaže, zagona) pa mora imeti ustrezna dovoljenja o usposobljenosti izvajanja storitev. Pri izvajanju storitev mora izvajalec naročniku predložiti delovni nalog ali drug dokument, iz katerega bo razvidno, katero storitev je izvedel in njen obseg.
OBVEZNOSTI NAROČNIKA
11. člen
Naročnik se obvezuje:
- da bo sodeloval z izvajalcem po določilih te pogodbe z namenom, da bodo storitve opravljene pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo in korist,
- da bo predal obstoječo dokumentacijo in potrebne razpoložljive podatke in podlage, tako da ne bo motena izvedba navedenih del,
- da organizira nadzor nad izvajanjem del,
- predstavnik naročnika bo pred izstavitvijo obračunske situacije s strani izvajalca sestavil prevzemni zapisnik, v katerem bosta naročnik in izvajalec ugotovila skladnost izgradnje s projektom in ostalimi zahtevami,
- izvajalec se obvezuje pravočasno dostaviti zahtevke za spremembe, skladno z načrtom dinamike del izvajalca, tako da bo napredovanje del lahko potekalo nemoteno,
- da izpolnjuje plačilne obveznosti.
OBVEZNOSTI IZVAJALCA
12. člen
S podpisoma te pogodbe izvajalec potrjuje, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto projektno dokumentacijo ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.
Izvajalec se obvezuje:
- 20 dni pred pričetkom izvajanja del pripravi prijavo gradbišča v elektronski obliki in jo posreduje naročniku, ki formalno vloži prijavo,
- urediti, označiti in zavarovati gradbišče pred pričetkom del,
- pred pričetkom del preda naročniku plan dinamike del in obračunov in plan tekoče kontrole kakovosti,
- pred pričetkom del izdela ustrezen načrt organizacije gradbišča,
- izvede zakoličbo objekta,
- po uvedbi v posel zavaruje predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,
- pred pričetkom del preda naročniku varnostni načrt in zagotovi, da bo gradbišče urejeno v skladu s tem varnostnim načrtom,
- prevzeta dela opravljati na podlagi navodil naročnika in veljavnih predpisov, normativov in standardov, strokovno pravilno, po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno v skladu z vsemi ostalimi veljavnimi zakoni, tehničnimi predpisi, standardi, uzancami in gradbenimi normativi, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih tehničnih pogojev,
- da izvaja dodatna opravila izven te pogodbe, ki mu jih naloži naročnik, če tako narekuje javna korist, v tem primeru mora izvajalec naročniku posredovati ocenjeno vrednost del pred pričetkom del,
- v primeru dodatnih in več – presežnih del, dobav, nepredvidenih in pozneje naročenih del, dobav, veljajo cene na enoto, vključno s popusti na enoto tudi za ta dela, dobave,
- da naročnika samoiniciativno obvešča o vsem, kar je povezano z izpolnjevanjem te pogodbe,
- da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje,
- da zagotavlja, da bo vsa javna in zasebna lastnina, ki bi bila zaradi posegov ali del uničena ali poškodovana, vrnjena v prvotno stanje oziroma, da bo škoda poravnana,
- da je zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki bi jo pri opravljanju del povzročil ljudem ali premoženju,
- da razpolaga s strokovno usposobljenim kadrom in zahtevano mehanizacijo in opremo,
- pisno obvestiti naročnika, če nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in terminsko izvršitev nalog,
- na poziv naročnika bo izvajalec v najkrajšem možnem času dokončal delo oziroma saniral posledice, ki so nastale zaradi njegovega delovanja,
- dostaviti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (brez DDV), z veljavnostjo najmanj 90 dni po izteku veljavnosti pogodbe, najkasneje v osmih (8) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika. Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
- dostaviti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % vrednosti obračunskih del brez DDV, z veljavnostjo 3 let in 30 dni od datuma prevzema objekta v uporabo. Brez preložene garancije tehnični pregled oz. prevzem del ni opravljen.
- izroči dokazila (ateste) o vgrajenih materialih in konstrukcijah,
- dela opravlja v skladu s terminskim planom izvajanja del,
- po zaključku del dostavi naročniku, skupaj z obvestilom o dokončanju del, dokazilo o zanesljivosti objekta in vso potrebno dokumentacijo, ki jo potrebuje investitor za tehnični pregled.
DELO S PODIZVAJALCI
13. člen
Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.
<<<<<<<<<<< ALI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:
1. ; matična številka:
, davčna številka: SI , transakcijski račun:
, odprt pri .
Dela, ki jih bo opravljal podizvajalec: v vrednosti € brez DDV za ves čas trajanja te pogodbe.
2. ; matična številka:
, davčna številka: SI , transakcijski račun:
, odprt pri .
Dela, ki jih bo opravljal podizvajalec: v vrednosti € brez DDV za ves čas trajanja te pogodbe.
<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem.
Izvajalec se zavezuje, da bo svojemu računu oz. situaciji priložil račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru zamenjave podizvajalca oz. novega podizvajalca po sklenitvi te pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročniku v roku petih (5) dni po spremembi predložil;
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
Skrb in odgovornost za izpolnjevanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih izvajalca in podizvajalcev prevzame izvajalec sam.
NAROČANJE IN DOBAVA BLAGA OZ. STORITVE
14. člen
Naročnik bo glede na terminski plan dela v dogovoru z izvajalcem določil dan montaže.
Izvajalec bo naročniku dostavil, zmontiral in izvedel zagon črpališča na naslov gradbišča – Verd – Podgora.
15. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo izvajal naročilo v skladu s pogoji in zahtevami, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji in da bo upošteval svojo ponudbo, na podlagi katere je bil izbran.
SKRBNIŠTVO IN OBVEŠČANJE
16. člen
Stranki se bosta medsebojno obveščali prek pooblaščenih skrbnikov te pogodbe. Pooblaščeni skrbniki te pogodbe so:
Za naročnika: Xxxxx Xxxxxx Plečnik, dipl.inž.grad.
Tel.: 01/000-00-00 GSM: 041/760-398 e-mail: xxxxx.xxxxxxx@xxx.xx Za ponudnika:
Tel.: GSM: e-mail:
Spremembo predstavnika morata stranki sporočiti druga drugi najkasneje v petih dneh pred nastankom spremembe, razen v primeru višje sile.
ZAVAROVANJE PRAVOČASNE IN KVALITETNE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI
17. člen
V primeru, da izvajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti iz prej navedenih členov pogodbe, ima naročnik pravico, da unovči bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe (brez DDV).
Izbrani izvajalec mora dostaviti zavarovanje najkasneje v osmih (8) dneh od prejema podpisanega izvoda pogodbe s strani naročnika. Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru, da zavarovanja ne dostavi, ima naročnik pravico, da unovči zavarovanje za resnost ponudbe.
Če je škoda, ki jo naročnik utrpi, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.
GARANCIJSKI ROK
18. člen
Izvajalec nudi naročniku najmanj 3 letno garancijo na dobavljeno in zmontirano blago od datuma prevzema objekta v uporabo.
ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
19. člen
Izvajalec bo izročil naročniku najkasneje v roku 10 dni od datuma podpisa prevzema objekta v uporabo s strani naročnika bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku. Višina zneska znaša 10 % od končne obračunske situacije po tem razpisu (brez DDV). Bančna garancija bo izdana v skladu z navodili razpisne dokumentacije, za katero se sklepa ta pogodba in pokriva primere, če izvajalec ne odpravi po opravljeni
predaji v garancijskem roku vseh ugotovljenih pomanjkljivosti, ugotovljenih na dobavljenem in zmontiranem materialu in zagonu, skladno z določili podpisane pogodbe.
Rok trajanja bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja je za trideset (30) dni daljši kot je garancijski rok, to je 3 leta in 30 dni od datuma prevzema objekta v uporabo. Brez predloženega zavarovanja dobava blaga oz. izvedena storitev ni opravljena v celoti.
Če naročnik v kasnejši uporabi blaga ugotovi skrite napake, se sestavi komisijski zapisnik, s katerim se uveljavlja reklamacija. Stroške reklamacije krije izvajalec.
ODSTOP OD POGODBE
20. člen
Naročnik je prost zaveze naročanja blaga oz. storitve po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tej pogodbi.
Okoliščine, ki privedejo do odstopa od te pogodbe, so zlasti:
- neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu z Zakonom o javnem naročanju,
- prenehanje poslovanja ponudnika,
- neustrezno izpolnjevanje določil te pogodbe,
- dobava blaga, storitev, ki ne ustrezajo dogovorjeni vrsti in kakovosti,
- neupoštevanje reklamacij glede kakovosti, vrste in količine naročenega blaga, storitev
- neupoštevanje dogovorjenih cen blaga, storitev in rokov dobav oz. izvedbe storitev oziroma samovoljno povečanje cen blaga, storitev.
Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil izvajalec, in sicer v roku 15 dni pred prekinitvijo pogodbe, razen v primeru iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od te pogodbe.
V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo izvajalčevega blaga, ima dobavitelj pravico odstopiti od pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 30 dni pred prekinitvijo.
Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, lahko katera koli stranka te pogodbe brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora pogodbena stranka, ki od nje odstopa, o tem pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj 60 dni pred nameravanim odstopom.
TRAJANJE POGODBE
21. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in predložitvijo bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba velja do 30. 6. 2017.
REŠEVANJE SPOROV
22. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, nastale pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče.
KONČNE DOLOČBE
23. člen
Če bi med izvajanjem te pogodbe prišlo do sprememb v statusu izvajalca, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti na tretjo osebo.
24. člen
Pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva (2) izvoda. Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija naročnika in vloga dobavitelja v postopku oddaje javnega naročila, na podlagi katere je bil izbran in določila Obligacijskega zakonika in določila ostalih predpisov, ki urejajo področje blaga, storitve iz te pogodbe.
Vrhnika, ,
Naročnik: Izvajalec:
JP KPV, d. o. o.
direktorica direktor/ica
xxx. Xxxxxxx Xxx Xxxxx _
OBR. 28: Vzorec pogodbe – sklop 4
POGODBA ZA INFRASTRUKTURO VERD - PODGORA 1/9 - NMV - 3/16 – 4
ki jo skleneta:
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika,
ki ga zastopa direktorica xxx. Xxxxxxx Xxx Xxxxx
matična številka naročnika: 5015707 ID številka za DDV: SI75879611 zavezanec za DDV: da
in
Izvajalec:
,
ki ga zastopa
matična številka izvajalca:
ID številka za DDV:
zavezanec za DDV:
UVODNA DOLOČBA
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z ZJN - 2 (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo in 19/14) izvedel javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za INFRASTRUKTURO VERD - PODGORA – sklop 4.
PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je Infrastruktura Verd - Podgora – sklop 4 – drobljenje materiala od izkopa in trajno deponiranje zemljine.
Izvajalec bo v skladu s to pogodbo in v skladu z razpisno dokumentacijo izvajal storitve, katere ponuja v predračunu št. .
3. člen
S to pogodbo se izvajalec zavezuje izvesti storitve naročniku, katero je določeno v 2. členu te pogodbe v obsegu in kakovosti, kot je razvidno iz dobaviteljeve ponudbe in ponudbenega predračuna, ki je bil del razpisne dokumentacije.
Prav tako je dolžan opraviti obveznosti iz pogodbe v skladu s tehničnimi specifikacijami in pogoji, ki jih je potrdil v svoji ponudbi in so njen sestavni del.
VREDNOST POGODBE
vrednost pogodbe brez DDV: |
4. člen Ponudbena vrednost izvedenih storitev znaša:
Pogodbene storitve so prevzete po sistemu “fiksnih cen po enoti” in se bodo obračunale z mesečnimi računu.
V pogodbeni vrednosti del so vračunani vsi stroški izvajalca, potrebni za izvedbo vseh del po tej pogodbi tako, da so cene fiksne in nespremenljive do 30. 6. 2017 oziroma do končanja del, ne glede na spremenjene okoliščine predmetne investicije in je vrednost po enoti dokončna.
Izvajalec storitev naročnika ne bo obremenjeval z dodatnimi stroški, kot so stroški tehtanja, deponiranja in podobno.
5. člen Količine in vrste storitev so iz danega popisa. NAROČANJE IN IZVAJANJE STORITEV
6. člen
Naročnik bo naročal storitve drobljenja materiala od izkopa fazno.
Naročnik bo naročal storitev, ko se bo nabrala zadostna količina izkopanega materiala za mletje. Naročnik bo storitev naročal po elektronski pošti .
Stranki pogodbe soglašata, da ponudnik izvaja drobljenje materiala od izkopa na lokaciji Verd – Podgora.
Ponudnik se mora na naročnikov klic oziroma naročilo odzvati najkasneje v roku 24-ih ur, torej mora začeti izvajati drobljenje materiala od izkopa v roku 24-ih ur od naročila.
Naročnik bo naročal storitve trajno deponiranje zemljine.
Naročnik bo izvajal odvoz zemljine iz gradbišča do vstopne rampe ponudnika na njegovem prevzemnem mestu, ki je oddaljen od točke – križišče regionalne ceste R III 642 odsek 1146 (Vrhnika – Podpeč) z lokalno cesto LC 468041 (pri objektu na naslovu Verd 9)
km.
Ponudnik mora omogočiti prevzem zemljine od 7.00 do 19.00 ure ob ponedeljka do petka, ob sobotah od 07.00 do 12.00 ure.
7. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo izvajal naročilo v skladu s pogoji in zahtevami, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji in da bo upošteval svojo ponudbo, na podlagi katere je bil izbran.
OBVEZNOSTI NAROČNIKA
8. člen
Naročnik se obvezuje:
- da bo ponudniku omogočil prostor, kjer bo izvajal drobljenje materiala od izkopa,
- da bo odvažal izkopani material v delovnem času ponudnika, pri čemer ponudnik zagotavlja trajno deponiranje zemljine od 7.00 – 18.00 ure od ponedeljka do sobote
- da izpolnjuje plačilne obveznosti,
- naročnik naroča gradbeno storitev, kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV in je plačnik DDV po 76. a členu ZDDV – 1 – za drobljenje materiala ter storitev deponiranja zemljine po 8,5% stopnji DDV.
OBVEZNOSTI PONUDNIKA
9. člen
Ponudnik se obvezuje:
- da pri drobljenju materiala naročnika ne bo obremenjeval z dodatnimi stroški, kot so stroški večkratnega prevoza naprave za drobljenje, nakladanja v drobilec, odmikanja materiala izpred drobilca, tehtanje, ipd. – za drobljenje materiala. V ponudbeni ceni – predračun – sklop 4, mora to biti vključeno,
- da bo imel za izvajanje storitev veljavno okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov na premični napravi, izdano s strani ARSA-a (veljavno do konca veljavnosti te pogodbe). V kolikor mu veljavno okoljevarstveno dovoljenje za izbrano obdobje poteče, bo naknadno dostavil novo veljavno okoljevarstveno dovoljenje. Dovoljenje mora biti izdano za sledeče klasifikacijske številke odpadka: 17 05 04 ter postopek predelave R5,
- da bo k računu priložil tudi evidenčni in tehtalni list,
- da pri trajnem deponiranju naročnika ne bo obremenjeval z dodatnimi stroški, kot so stroški tehtanja, trajnega deponiranja. V ponudbeni ceni – predračun – sklop 4, mora to biti vključeno
- da bo imel za izvajanje storitev trajnega deponiranja veljavno okoljevarstveno dovoljenje za prevzem odpadkov, izdano s strani ARSA-a (veljavno do konca veljavnosti pogodbe). V kolikor mu veljavno okoljevarstveno dovoljenje za izbrano obdobje poteče, mora ponudnik samoiniciativno naknadno dostaviti novo veljavno okoljevarstveno dovoljenje. Dovoljenje mora biti izdano za sledečo klasifikacijsko številko odpadka: 17 05 04 in 17 03 02,
- da bo k računu priložil tudi evidenčni in tehtalni list,
- da bo storitve trajnega deponiranja obračunaval po 8,5 % davčni stopnji,
- da bo pričel storitve izvajati s podpisom pogodbe in dostavo ustreznih finančnih zavarovanj oziroma v dogovoru z naročnikom in jih izvajal do 31. 5. 2017 oziroma v dogovoru z naročnikom,
- da bo pogodbena dela opravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje navedenih storitev,
- da bo nosil stroške tehtanja
DELO S PODIZVAJALCI
10. člen
Izvajalec bo izvedel storitve, prevzete s to pogodbo, brez podizvajalcev.
<<<<<<<<<<< ALI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:
1. ; matična številka:
, davčna številka: SI , transakcijski račun:
, odprt pri .
Dela, ki jih bo opravljal podizvajalec: v vrednosti € brez DDV za ves čas trajanja te pogodbe.
2. ; matična številka:
, davčna številka: SI , transakcijski račun:
, odprt pri .
Dela, ki jih bo opravljal podizvajalec: v vrednosti € brez DDV za ves čas trajanja te pogodbe.
<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem.
Izvajalec se zavezuje, da bo svojemu računu oz. situaciji priložil račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru zamenjave podizvajalca oz. novega podizvajalca po sklenitvi te pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročniku v roku petih (5) dni po spremembi predložil;
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
Skrb in odgovornost za izpolnjevanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih izvajalca in podizvajalcev prevzame izvajalec sam.
PLAČILNI POGOJI
11. člen
Ponudnik izstavi račun najkasneje do 3. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec. Rok plačila je 30. dan od datuma prejema pravilno izdanega računa. Na računu mora biti označen sklic na pogodbo, sklop, ki jo je določil naročnik.
Opravljene storitve bo ponudnik obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe in po dejansko prevzetih količinah, evidentiranih v evidenčnih in tehtalnih listih. Pogodbene cene so fiksne in veljavne do 30. 6. 2017 oziroma do končanja vseh del/storitev.
Ponudnik bo naročniku izdal ločena računa za deponiranje in drobljenje materiala. Za drobljenje naročnik naroča gradbeno storitev, kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV in je plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1, deponiranje pa se bo obračunavalo po 8,5 % davčni stopnji.
Ponudnik se izrecno obvezuje, da bo v primeru, če odda storitve podizvajalcem in to v večjem znesku kot 30 % vrednosti storitev, pridobil predhodno soglasje naročnika za to oddajo.
Naročnik bo dobavitelju/ponudniku plačal račun 30. dan od datuma pravilne izstavitve računa, na transakcijski račun izvajalca/ponudnika številka
odprt pri .
12. člen
V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izvajalec/ponudnik pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.
ZAVAROVANJE PRAVOČASNE IN KVALITETNE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI
13. člen
V primeru, da izvajalec ne izpolni svojih obveznosti iz pogodbe iz prej navedenih členov le- tega, ima naročnik pravico, da unovči bianoc menico, katero mu je ponudnik predložil za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Izbrani ponudnik - izvajalec mora dostaviti zavarovanje najkasneje v osmih (8) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika. Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru, da zavarovanja ne dostavi, ima naročnik pravico, da unovči zavarovanje za resnost ponudbe.
Če je škoda, ki jo naročnik utrpi, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.
14. člen
V primeru, da ponudnik storitev ne bo opravil v skladu z določili te pogodbe, jih bo naročnik opravil sam ali s pomočjo drugega ponudnika. Dodatni stroški, ki bodo pri tem nastali, pa bo zaračunal ponudniku po tej pogodbi.
SKRBNIŠTVO IN OBVEŠČANJE
15. člen
Stranki se bosta medsebojno obveščali prek pooblaščenih skrbnikov te pogodbe.
Pooblaščeni skrbniki te pogodbe so:
Za naročnika: Xxxxx Xxxxxx Plečnik, dipl.inž.grad.
Tel.: 01/000-00-00 GSM: 041/760-398 e-mail: xxxxx.xxxxxxx@xxx.xx Za ponudnika:
Tel.: GSM: e-mail:
Spremembo predstavnika morata stranki sporočiti druga drugi najkasneje v petih dneh pred nastankom spremembe, razen v primeru višje sile.
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
16. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročnika, druge pogodbene stranke ali njenega predstavnika, zastopnika, posrednika; je ta pogodba nična.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila komisije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
POSEBNI POGOJI
17. člen
Naročnik in ponudnik se izrecno dogovorita, da je ponudnik dolžan v primeru višje sile in drugih izrednih dogodkov izvesti samo neobhodno nujne ukrepe za zavarovanje predmetov in objektov, o delih, ki se izvajajo, pa v najkrajšem možnem času obvestiti naročnika.
Med trajanjem višje sile mora ponudnik zagotoviti vsaj minimalno izvajanje storitev.
ODSTOP OD POGODBE
18. člen
Naročnik je prost zaveze naročanja storitev po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tej pogodbi.
Okoliščine, ki privedejo do odstopa od te pogodbe, so zlasti:
- neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu z Zakonom o javnem naročanju,
- prenehanje poslovanja ponudnika,
- neustrezno izpolnjevanje določil te pogodbe,
- neupoštevanje reklamacij glede kakovosti in časovne izvedbe naročenih storitev,
- neupoštevanje dogovorjenih cen storitev in rokov za izvedbo oziroma samovoljno povečanje cen storitev.
Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil ponudnika, in sicer v roku 15 dni pred prekinitve pogodbe, razen v primeru iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od te pogodbe.
V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo izvedenih storitev, ima ponudnik pravico odstopiti od pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 30 dni pred prekinitvijo.
Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, lahko katera koli stranka te pogodbe brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora pogodbena stranka, ki od njega odstopa, o tem pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj 60 dni pred nameravanim odstopom.
VELJAVNOST POGODBE
19. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in predložitvijo bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba velja do 30. 6. 2017.
REŠEVANJE SPOROV
20. člen
Stranki iz pogodbe bosta morebitne spore, nastale pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče.
KONČNE DOLOČBE
21. člen
Če bi med izvajanjem te pogodbe prišlo do sprememb v statusu dobavitelja, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti na tretjo osebo.
Sestavni del pogodbe je celotna razpisna dokumentacija.
22. člen
Pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva (2) izvoda. Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija naročnika in vloga izvajalca v postopku oddaje javnega naročila, na podlagi katere je bil izbran in določila Obligacijskega zakonika in določila ostalih predpisov, ki urejajo področje storitev iz te pogodbe.
Vrhnika, ,
Naročnik: Izvajalec:
JP KPV, d.o.o.
direktorica direktor/ica
xxx. Xxxxxxx Xxx Xxxxx _
OBR. 29: Vzorec pogodbe – sklop 5
POGODBA ZA INFRASTRUKTURO VERD - PODGORA 1/9 - NMV - 3/16 – 5
ki jo skleneta:
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika,
ki ga zastopa direktorica xxx. Xxxxxxx Xxx Xxxxx
matična številka naročnika: 5015707 ID številka za DDV: SI75879611 zavezanec za DDV: da
in
Izvajalec:
,
ki ga zastopa
matična številka izvajalca:
ID številka za DDV:
zavezanec za DDV:
UVODNA DOLOČBA
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z ZJN - 2 (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo in 19/14) izvedel javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za INFRASTRUKTURO VERD - PODGORA – sklop 5.
PREDMET POGODBE IN VREDNOST POGODBENIH DEL
2. člen
Predmet pogodbe je Infrastruktura Verd - Podgora – sklop 5 – pomoč pri gradbenih delih.
Izvajalec bo v skladu s to pogodbo in v skladu z razpisno dokumentacijo izvajal dela, katere ponuja v predračunu št. .
vrednost pogodbe brez DDV: | EUR |
davek na dodano vrednost | EUR |